合同是一種具有法律約束力的書面協(xié)議。在選擇合同樣本或模板時，應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行個性化修改，確保符合雙方的需求。如果合同中出現(xiàn)糾紛或爭議，可以通過協(xié)商、仲裁或訴訟等方式解決。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇一
甲方：____________________________________(發(fā)包方)。
乙方：___________________________________(承包方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，遵循《xxx合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，雙方就本工程建設(shè)施工事項達(dá)成共識，具體內(nèi)容如下：
第一條：工程概況。
1、工程名稱。
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容及承包范圍：
4、建筑規(guī)模：
5、工程造價：
6、質(zhì)量等級：合格。
7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準(zhǔn)備。
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備，包括吊機(jī)生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任。
1、甲方的責(zé)任。
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件，協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況，為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進(jìn)度，工程質(zhì)量，施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任。
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進(jìn)場前七天內(nèi)，向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進(jìn)場后七天內(nèi)，編制出工程施工組織設(shè)計及進(jìn)度計劃，報甲方批準(zhǔn)后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料，并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達(dá)到合格要求為準(zhǔn)，由此造成的全部相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)；在規(guī)定時間內(nèi)，乙方未能及時返工整改，甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝，并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條工程工期。
1、開工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日，本工程有效工期xx天，法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準(zhǔn)。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進(jìn)度計劃，協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在xx年xx月xx日內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場，并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進(jìn)度落后于進(jìn)度計劃時，甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令，要求乙方人員、機(jī)械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點(diǎn)按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標(biāo)準(zhǔn))。
第五條工程質(zhì)量。
1、嚴(yán)格按照施工圖與說明書，按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工，確保工程達(dá)到合格。
2、工程質(zhì)量達(dá)不到合格等級，由乙方負(fù)責(zé)；達(dá)到合格等級，不獎不罰。
3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查，監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi)，由乙方無償進(jìn)行維修。
5、乙方所承建項目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進(jìn)行施工和管理，如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程，甲方有權(quán)向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時，甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予每次1000～20xx0元處罰，如乙方返工后仍達(dá)不到合格要求，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中，為確保工期、質(zhì)量、安全，必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機(jī)械，對危及生產(chǎn)安全的機(jī)械一律不得進(jìn)入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第六條：文明、安全生產(chǎn)。
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細(xì)則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，遵守勞動用工條例，工地發(fā)生的任何責(zé)任事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條：工程款的支付與結(jié)算。
1、雙方同意按照進(jìn)行結(jié)算。
2、施工用水電。
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。施工產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費(fèi)用由分包單位承擔(dān)，產(chǎn)生費(fèi)用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金。
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后，乙方人員進(jìn)場，乙方向甲方交合同履約保證金xx萬元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi)，因甲方原因造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還：工程施工至證金xx%，具備竣工驗收條件退還履約保證金xx%。
第九條付款方。
1、乙方墊資施工至后，經(jīng)甲方核實確認(rèn)工程量價款后15日內(nèi)向乙方支付已完工程量的xx%工程款。
2、工程驗收合格后，付至工程總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為2個月。工程結(jié)算審計2個月內(nèi)完成?？⒐べY料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的%；備案完成后付到工程決算款%。
4、余留工程款的%為保修款，按雙方保修協(xié)議支付，直至結(jié)清全部工程價款。
第十條材料。
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
第十一條付款違約條款。
1、甲方不按合同書約定支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，由此造成的工期延長，工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后，甲方不按合同書約定支付工程款的，甲乙雙方協(xié)商解決辦法，如協(xié)商不成，乙方有權(quán)申請人民法院進(jìn)行依法解決。
第十二條質(zhì)量保修。
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方通知48小時內(nèi)不進(jìn)行維修，甲方有權(quán)安排他人維修，所產(chǎn)生的費(fèi)用從質(zhì)量保修金中扣除，不足之處有乙方補(bǔ)足。
第十三條違約責(zé)任。
1、協(xié)議后效后，某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內(nèi)提供完整的竣工資料；逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。
第十四條其他。
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負(fù)責(zé)按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容，均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方，以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議，雙方友好協(xié)商處理，協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇二
發(fā)包方：(以下可簡稱：甲方)。
承攬方：(以下可簡稱：乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
一、工程名稱：。
二、工程施工地點(diǎn)：。
三、工程內(nèi)容：。
四、工程量和工程造價：
1、工程量為：平方米，(注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為：元，大寫：元。
(注：如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)。
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法：
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的%，即元，作為備料及構(gòu)件加工定金。
2、材料進(jìn)入施工工地，甲方付給乙方合同總款的%，即元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的%，即元。
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%，即元。工程竣工后7日內(nèi)甲方必須組織人驗收;7日內(nèi)若不驗收，工程視為合格。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款%，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹年，質(zhì)保期滿后，余額一次付清。
五、工程延期：
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進(jìn)場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭**，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)。
六、雙方職責(zé)。
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù)，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù)，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé)：
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn)，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?BR> 3、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé)：
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜：
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期：
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止：
(一)爭議：
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止。
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾。
1、交工質(zhì)量保修承諾。
工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定：
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注：
代表人：代表人：
代理人：代理人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇三
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
備注。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇四
合同。
是滿足特定需要的一種經(jīng)濟(jì)活動，對于鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
第三條、交(提)貨地點(diǎn)、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點(diǎn)、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
承攬方：
代表人：職務(wù)：電話：
定作方：
地址：電話：
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況。
1.項目名稱：
2.項目地點(diǎn)：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料。
6.工期:本項目工期天，按甲方指定進(jìn)場日期計算。
7.，共計：元。
第二條圖紙或技術(shù)資料。
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1)定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條定作方義務(wù)(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
第四條承攬方義務(wù)。
(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;。
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更。
(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價款及工期。
(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
(1)項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求。
第九條項目驗收和保修。
(1)項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2)第十條合同價款支付方式。
1.承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1)雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。
第十一條違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。
2.定作方的違約責(zé)任。
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;。
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;。
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇五
本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項：。第十五條附則。
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律。
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方：承攬方：
代表人：代表人：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
年月日年月日。
委托方：(以下簡稱甲方)。
加工方：(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。
乙方責(zé)任。
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任。
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計收保管費(fèi)用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔(dān)任何責(zé)任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇六
定做方：(稱甲方)。
承攬方：(稱乙方)。
根據(jù)《xxx合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨；運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
1.本合同。
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為___年___月___日至___年___月___日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
___年___月___日。
___年___月___日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
茲有鋼結(jié)構(gòu)工程鋼結(jié)構(gòu)安裝勞務(wù)委托乙方承包施工，根據(jù)《xxx經(jīng)濟(jì)合同法》、《xxx建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商一致，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、承包方式：勞務(wù)清包(含人工、輔材、機(jī)械、吊裝、找補(bǔ)漆等)不含油漆、涂料、電費(fèi)。
四、包工內(nèi)容：
勞務(wù)清包鋼結(jié)構(gòu)安裝必須符合圖紙設(shè)計和規(guī)范要求，工期必須按建設(shè)方合同要求及甲方要求及時完成。
五、工程款結(jié)算辦法：
采用第2種結(jié)算方式。
1、鋼結(jié)構(gòu)安裝____元一噸、屋面板安裝____元一平米。
2、鋼結(jié)構(gòu)安裝元____平方；建筑面積約____平方米(據(jù)實結(jié)算)。
工程款合計：____元；簽證變更另計。
六、工期要求：
本工程定于___年___月___日開工，年月日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為天。
七、付款方式：
合同簽訂后工人到工地5日內(nèi)付工程款10%；鋼架完付到50%；屋面、圍護(hù)部分完付到80%；工程驗收合格付到97%；剩余3%為質(zhì)保金，一年后結(jié)清。
八、施工進(jìn)度：
1、乙方認(rèn)真接受甲方安排的施工計劃進(jìn)度，必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成所布臵的任務(wù)，只能提前，不得延期，否則重罰，直至開除。
2、乙方在規(guī)定的時間內(nèi)完成甲方布臵的施工任務(wù)，屬于甲方供料不及時，甲方承擔(dān)責(zé)任。
九、施工質(zhì)量要求：
1、乙方嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底及規(guī)范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經(jīng)甲方驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔(dān)。
5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎罰的依據(jù)。
十、安全方面：
1、乙方人員進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場前，接受甲方的安全培訓(xùn)后方可上崗，必須遵守國家及甲方的各項安全操作規(guī)章制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標(biāo)：安全無事故。
3、在施工中發(fā)生的工傷事故，由乙方自己自行負(fù)責(zé)，所有費(fèi)用和后果由乙方自己承擔(dān)。
4、對違章作業(yè)者，給與警告處分；不戴安全帽、安全帶作業(yè)的，停工處理并罰。
5、遵守國家法律法規(guī)和甲方公司安全制度，在施工工地擅自違法、違紀(jì)引起民事、刑事案件和糾紛，責(zé)任乙方自負(fù)。
6、乙方必須給其工人辦理意外傷害保險。否則將給與經(jīng)濟(jì)處罰(按2元/平方米)。
7、乙方人員在本工程中必須服從甲方管理人員的管理、安排、調(diào)度等；必須遵循甲方公司的相關(guān)的管理制度(包括質(zhì)量、技術(shù)、生活、工作等各方面)、施工規(guī)定、等等。
8、工地現(xiàn)場達(dá)到市級安全文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)。
十一、材料管理：
乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備；現(xiàn)場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按倍的工資支付甲方。
十二、文明施工管理：
1、乙方所有人員必須服從甲方管理，文明施工，時時維護(hù)甲方公司形象；聽從甲方施工人員指揮，特別在作業(yè)時間及配合上必須服從指揮，發(fā)現(xiàn)屢不聽從指揮者，甲方有權(quán)更換乙方或要求乙方更換班組及個人，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方必須服從甲方的規(guī)章制度，應(yīng)負(fù)責(zé)所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準(zhǔn)打架斗毆，若出現(xiàn)此情況，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方對肇事者(班組)的罰款或按財物實際價值的十倍進(jìn)行罰款，情節(jié)嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理。對于打架斗毆者(班組)，不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
3、乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯。
十三、其它事宜：
1、零工130元/個，
2、簽證變更根據(jù)現(xiàn)行市場行情定價。
3、未盡事宜協(xié)商解決。
4、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議時，有雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_(2)_種方式解決：
(1)提交______東營市_____仲裁委員會仲裁；
(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇八
合同。
首先要注意了解對方履行合同的能力。那么鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同是怎樣寫的呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
委托方：(以下簡稱甲方)加工方：?(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
乙方責(zé)任。
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。
甲方：(蓋章)乙方：
定做方：(稱甲方)承攬方：(稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
四、交貨地點(diǎn)和時間：
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
五、包裝及運(yùn)輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同。
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇九
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的鋼結(jié)構(gòu)加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：_____。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：_(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：______(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點(diǎn)：_________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
第十條結(jié)算方式及期限：___________
第十一條其他：____________(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的`違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十
委托方:(以下簡稱甲方)
加工方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的.價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:(蓋章)乙方:
年月日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十一
承包人：______身份證號碼：_________。
依照《xxx合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況。
現(xiàn)甲方預(yù)算鋼結(jié)構(gòu)廠房約m2承包給乙方，包工包料，按竣工后廠房內(nèi)實際面積每平方米人民幣叁佰捌拾元承包給乙方。大體結(jié)構(gòu)材料標(biāo)準(zhǔn)要求如下：
1、h型鋼立柱：251mm，厚度5mm。
2、大梁：251mm，厚度5mm。
3、檁子：c型鋼鍍鋅140mm，厚度。
4、屋面鋼瓦：產(chǎn)地寶鋼，厚度。
5、墻瓦：產(chǎn)地寶鋼，厚度。
以上準(zhǔn)以實際尺寸、隔熱層、風(fēng)輪、鋁合金窗標(biāo)準(zhǔn)承包單價以內(nèi)。
第二條：廠房長m，寬m，高m，甲方負(fù)責(zé)基礎(chǔ)，地面、磚墻為高。
第三條：合同工期。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為30天，暫訂于自年開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。
第四條：甲方義務(wù)。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用電、用水、場地。
第五條：乙方義務(wù)。
1、承包人負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監(jiān)度檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工后安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。
第六條：施工安全。
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除安全隱患，凡在施工過程中造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。
第七條：驗收。
工程竣工驗收以雙方約定的材料標(biāo)準(zhǔn)，做工精致，如驗收不合格依照《質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工。
第八條：甲方預(yù)付工程款肆萬元整，乙方進(jìn)入施工場地后分批付款給乙方。
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方：______。
乙方：______。
______年______月______日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十二
定做方：(稱甲方)
承攬方：(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
1.甲方向乙方提供完整的`構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十三
甲方：
乙方：
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式：包工包料
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認(rèn)可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運(yùn)輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費(fèi)。
七、加工期限：
八、結(jié)算方式：工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用于開工費(fèi)用，余款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十四
甲方：(發(fā)包方)
乙方： (承包方)
甲方將 鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達(dá)成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)
1、型鋼總重約：t，每噸價格為：元，合計為 )
2、變截面總約：t，每噸價格為：元，合計為 )
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫： )
4、總價金額為：)
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。
6、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟(jì)鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費(fèi)用。
8、h型鋼梁噴漆均為：
9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。
10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。
以上h鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責(zé)任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負(fù)責(zé)。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十五
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：年4月日。
第三條、交（提）貨地點(diǎn)、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點(diǎn)、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，（余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算）。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提（退貨），應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱（章）單位名稱（章）。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十六
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條 加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條 交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略) 和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____ 幣____ 元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條 付款方式
乙方將不作價的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費(fèi)。
第七條 運(yùn)輸與保險
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條 不可抗力
第九條 仲裁
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時終止。
第十一條 合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條 合同文本與文字
本合同正本一式____ 份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險等項開支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____ %。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條 合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十七
甲方：
乙方：
根據(jù)《民法典》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點(diǎn)。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點(diǎn)：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_漆，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。
委托加工數(shù)量為_型廣告塔座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝……面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。
合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：_型廣告塔座，單價每座_元合計人民幣_元，大寫：_元整;。
本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：付款方式：
合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_%，計人民幣_元;。
鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的_%，計人民幣_元;。
合計人民幣_元座廣告塔共計_元;。
3%作為乙方的保修保障金合計人民幣_元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運(yùn)輸天，安裝天。
六、雙方責(zé)任甲方責(zé)任。
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。
協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每天每人_元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;。
材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。
造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進(jìn)行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責(zé)任。
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。
如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);。
在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無法抗拒自然災(zāi)害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：
以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;。
鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;
如乙方工程已竣工，書面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;。
協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：《鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》。
附則：
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》，省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十八
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來源及互利方法：
四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：
五、貨款結(jié)算時間及方法：八、其他：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇一
甲方：____________________________________(發(fā)包方)。
乙方：___________________________________(承包方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，遵循《xxx合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī)，本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則，雙方就本工程建設(shè)施工事項達(dá)成共識，具體內(nèi)容如下：
第一條：工程概況。
1、工程名稱。
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容及承包范圍：
4、建筑規(guī)模：
5、工程造價：
6、質(zhì)量等級：合格。
7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。
8、承包方式：本工程采用包工包料，包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準(zhǔn)備。
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備，包括吊機(jī)生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任。
1、甲方的責(zé)任。
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件，協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況，為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進(jìn)度，工程質(zhì)量，施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任。
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進(jìn)場前七天內(nèi)，向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進(jìn)場后七天內(nèi)，編制出工程施工組織設(shè)計及進(jìn)度計劃，報甲方批準(zhǔn)后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料，并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求，甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達(dá)到合格要求為準(zhǔn)，由此造成的全部相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān)；在規(guī)定時間內(nèi)，乙方未能及時返工整改，甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝，并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)損失。
第四條工程工期。
1、開工日期xx年xx月xx日，竣工日期xx年xx月xx日，本工程有效工期xx天，法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準(zhǔn)。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進(jìn)度計劃，協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在xx年xx月xx日內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場，并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進(jìn)度落后于進(jìn)度計劃時，甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令，要求乙方人員、機(jī)械加班工作，乙方在接到指令后要加班加點(diǎn)按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標(biāo)準(zhǔn))。
第五條工程質(zhì)量。
1、嚴(yán)格按照施工圖與說明書，按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工，確保工程達(dá)到合格。
2、工程質(zhì)量達(dá)不到合格等級，由乙方負(fù)責(zé)；達(dá)到合格等級，不獎不罰。
3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查，監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi)，由乙方無償進(jìn)行維修。
5、乙方所承建項目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進(jìn)行施工和管理，如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程，甲方有權(quán)向乙方索賠，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時，甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理，情節(jié)嚴(yán)重的給予每次1000～20xx0元處罰，如乙方返工后仍達(dá)不到合格要求，甲方有權(quán)解除合同，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中，為確保工期、質(zhì)量、安全，必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機(jī)械，對危及生產(chǎn)安全的機(jī)械一律不得進(jìn)入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第六條：文明、安全生產(chǎn)。
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細(xì)則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn)，嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定，遵守勞動用工條例，工地發(fā)生的任何責(zé)任事故，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條：工程款的支付與結(jié)算。
1、雙方同意按照進(jìn)行結(jié)算。
2、施工用水電。
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。施工產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費(fèi)用由分包單位承擔(dān)，產(chǎn)生費(fèi)用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金。
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后，乙方人員進(jìn)場，乙方向甲方交合同履約保證金xx萬元。
2、在甲、乙雙方約定的開工時間內(nèi)，因甲方原因造成工程未能按時開工，工期可以順延，在甲方具備工程開工條件時，本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還：工程施工至證金xx%，具備竣工驗收條件退還履約保證金xx%。
第九條付款方。
1、乙方墊資施工至后，經(jīng)甲方核實確認(rèn)工程量價款后15日內(nèi)向乙方支付已完工程量的xx%工程款。
2、工程驗收合格后，付至工程總造價的。
3、工程竣工驗收合格后，乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為2個月。工程結(jié)算審計2個月內(nèi)完成?？⒐べY料移交甲方驗收合格后，付到工程決算款的%；備案完成后付到工程決算款%。
4、余留工程款的%為保修款，按雙方保修協(xié)議支付，直至結(jié)清全部工程價款。
第十條材料。
工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方，并附合格證、實驗報告，經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
第十一條付款違約條款。
1、甲方不按合同書約定支付工程款，乙方有權(quán)停止施工，由此造成的工期延長，工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后，甲方不按合同書約定支付工程款的，甲乙雙方協(xié)商解決辦法，如協(xié)商不成，乙方有權(quán)申請人民法院進(jìn)行依法解決。
第十二條質(zhì)量保修。
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方接到甲方通知48小時內(nèi)不進(jìn)行維修，甲方有權(quán)安排他人維修，所產(chǎn)生的費(fèi)用從質(zhì)量保修金中扣除，不足之處有乙方補(bǔ)足。
第十三條違約責(zé)任。
1、協(xié)議后效后，某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的，應(yīng)承擔(dān)工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工，逾期交工的，乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起20日內(nèi)提供完整的竣工資料；逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金，每提前一天甲方向乙方獎金元。
第十四條其他。
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負(fù)責(zé)按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容，均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方，以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份，甲、乙雙方各持兩份，雙方簽字蓋章生效，工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議，雙方友好協(xié)商處理，協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇二
發(fā)包方：(以下可簡稱：甲方)。
承攬方：(以下可簡稱：乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)，特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
一、工程名稱：。
二、工程施工地點(diǎn)：。
三、工程內(nèi)容：。
四、工程量和工程造價：
1、工程量為：平方米，(注：如為約計數(shù)，可據(jù)實結(jié)算)。
2、工程合同單價為：元/平方米，本項工程合同總造價約為：元，大寫：元。
(注：如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實際發(fā)生量計算工程總款額。)。
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法：
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的%，即元，作為備料及構(gòu)件加工定金。
2、材料進(jìn)入施工工地，甲方付給乙方合同總款的%，即元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的%，即元。
4、工程竣工驗收后甲方付給乙方合同總款的%，即元。工程竣工后7日內(nèi)甲方必須組織人驗收;7日內(nèi)若不驗收，工程視為合格。
5、本項工程質(zhì)保金為合同總款%，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹年，質(zhì)保期滿后，余額一次付清。
五、工程延期：
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場條件(如：土建工程未到位)，致使乙方不能按期進(jìn)場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注：本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭**，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)。
六、雙方職責(zé)。
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù)，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù)，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé)：
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn)，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?BR> 3、甲方負(fù)責(zé)本項工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé)：
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜：
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計劃，以便于我單位落實工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期：
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止：
(一)爭議：
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止。
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾。
1、交工質(zhì)量保修承諾。
工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定：
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或為由甲方委托乙方設(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注：
代表人：代表人：
代理人：代理人：
地址：地址：
電話：電話：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇三
品名。
規(guī)格。
單位。
數(shù)量。
備注。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇四
合同。
是滿足特定需要的一種經(jīng)濟(jì)活動，對于鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同你還了解多少呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
第三條、交(提)貨地點(diǎn)、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點(diǎn)、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
承攬方：
代表人：職務(wù)：電話：
定作方：
地址：電話：
定作方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特定立本合同，以便雙方共同遵守。
第一條承攬項目概況。
1.項目名稱：
2.項目地點(diǎn)：
3.項目內(nèi)容：
4.建筑面積：
5.承攬方式：承攬方包工包料。
6.工期:本項目工期天，按甲方指定進(jìn)場日期計算。
7.，共計：元。
第二條圖紙或技術(shù)資料。
雙方商定圖紙或技術(shù)資料采取下列方式提供：
(1)定作方自行設(shè)計并提供圖紙或技術(shù)資料，圖紙或技術(shù)資料一式二份，定作方、承攬方各執(zhí)一份。
第三條定作方義務(wù)(1)負(fù)責(zé)向承攬方提供水、電。
(2)參與項目質(zhì)量和項目進(jìn)度的監(jiān)督，負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、竣工驗收。
第四條承攬方義務(wù)。
(1)按照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行加工，按期保質(zhì)完成承攬項目;。
(2)參加項目的竣工驗收。
第五條項目變更。
(2)承攬方在依照圖紙或技術(shù)資料的要求進(jìn)行工作期間，定作方需對原圖紙或技術(shù)要求進(jìn)行變更，定作方應(yīng)提前壹天以書面形式向承攬方發(fā)出變更通知。承攬方應(yīng)按定作方發(fā)出的變更通知及有關(guān)要求進(jìn)行工作。因變更導(dǎo)致合同價款的增減及造成的承攬人損失，由定作方承擔(dān)，延誤的工期相應(yīng)順延。
第六條確定變更合同價款及工期。
(1)發(fā)生變更后，承攬方應(yīng)提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r格，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整合同價款。
(2)變更影響到工期的，由承攬方提出變更工期，送定作方批準(zhǔn)后調(diào)整竣工日期。
第七條材料的提供。
第八條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
雙方約定本項目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
(1)項目質(zhì)量達(dá)到圖紙或技術(shù)資料的要求。
(2)所有圖紙設(shè)計符合國家規(guī)范要求。
第九條項目驗收和保修。
(1)項目竣工后，承攬方應(yīng)通知定作方驗收，定作方應(yīng)自接到驗收通知后兩天內(nèi)按照合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織驗收，并辦理驗收，移交手續(xù)，出具驗收意見。如定作方在規(guī)定時間內(nèi)無正當(dāng)理由不組織驗收的，視為定作方承認(rèn)項目質(zhì)量合格，已通過驗收。
(2)第十條合同價款支付方式。
1.承攬方包工包料的，雙方約定按下列方式支付合同價款：
(1)雙方簽訂合同，定作方向承攬支付訂金30%即元。
第十一條違約責(zé)任。
1.承攬方的違約責(zé)任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減合同價款;不同意利用的，重新制作。
(2)無正當(dāng)理由逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)按延期天數(shù)每日向制作方償還合同價款3‰違約金。
2.定作方的違約責(zé)任。
(1)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失;。
(2)中途廢止合同，屬承攬方包工包料的，應(yīng)當(dāng)向承攬方償付合同價款3‰的違約金;。
(3)超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金。
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇五
本合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，任意一方均可依法向管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項：。第十五條附則。
(1)本合同經(jīng)雙方簽字(蓋章)后生效，合同履行完畢后終止。
(2)本合同履行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同有同等效力。
(3)本合同一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份。具有同等法律。
(4)本合同附件為本合同的組成部分，與合同具有同等的法律效力。
定作方：承攬方：
代表人：代表人：
聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
年月日年月日。
委托方：(以下簡稱甲方)。
加工方：(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(gb-50205-)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算;市場價格下跌的，按照下跌前的原價格結(jié)算。
乙方責(zé)任。
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任。
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計收保管費(fèi)用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權(quán)對相關(guān)構(gòu)件自行處理，且無需向甲方承擔(dān)任何責(zé)任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇六
定做方：(稱甲方)。
承攬方：(稱乙方)。
根據(jù)《xxx合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨；運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
1.本合同。
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為___年___月___日至___年___月___日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
___年___月___日。
___年___月___日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
茲有鋼結(jié)構(gòu)工程鋼結(jié)構(gòu)安裝勞務(wù)委托乙方承包施工，根據(jù)《xxx經(jīng)濟(jì)合同法》、《xxx建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，結(jié)合本工程具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就勞務(wù)分包事項協(xié)商一致，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)訂立本合同。
一、工程名稱：
二、工程地點(diǎn)：
三、承包方式：勞務(wù)清包(含人工、輔材、機(jī)械、吊裝、找補(bǔ)漆等)不含油漆、涂料、電費(fèi)。
四、包工內(nèi)容：
勞務(wù)清包鋼結(jié)構(gòu)安裝必須符合圖紙設(shè)計和規(guī)范要求，工期必須按建設(shè)方合同要求及甲方要求及時完成。
五、工程款結(jié)算辦法：
采用第2種結(jié)算方式。
1、鋼結(jié)構(gòu)安裝____元一噸、屋面板安裝____元一平米。
2、鋼結(jié)構(gòu)安裝元____平方；建筑面積約____平方米(據(jù)實結(jié)算)。
工程款合計：____元；簽證變更另計。
六、工期要求：
本工程定于___年___月___日開工，年月日竣工。合同工期總?cè)諝v天數(shù)為天。
七、付款方式：
合同簽訂后工人到工地5日內(nèi)付工程款10%；鋼架完付到50%；屋面、圍護(hù)部分完付到80%；工程驗收合格付到97%；剩余3%為質(zhì)保金，一年后結(jié)清。
八、施工進(jìn)度：
1、乙方認(rèn)真接受甲方安排的施工計劃進(jìn)度，必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成所布臵的任務(wù)，只能提前，不得延期，否則重罰，直至開除。
2、乙方在規(guī)定的時間內(nèi)完成甲方布臵的施工任務(wù)，屬于甲方供料不及時，甲方承擔(dān)責(zé)任。
九、施工質(zhì)量要求：
1、乙方嚴(yán)格按施工圖、技術(shù)交底及規(guī)范要求施工。
2、乙方必須接受甲方和監(jiān)理部門的監(jiān)督管理。
3、乙方要記好施工自檢記錄，每2天將記錄清單上交甲方存檔。
4、每步工序經(jīng)甲方驗收合格后方可進(jìn)行下道工序施工，不合格的堅決返工，所造成供料損失由乙方承擔(dān)。
5、甲方(和公司)的檢查記錄作為獎罰的依據(jù)。
十、安全方面：
1、乙方人員進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場前，接受甲方的安全培訓(xùn)后方可上崗，必須遵守國家及甲方的各項安全操作規(guī)章制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，每天上班前要有口頭教育，每七天上交甲方一份安全記錄清單。
2、安全目標(biāo)：安全無事故。
3、在施工中發(fā)生的工傷事故，由乙方自己自行負(fù)責(zé)，所有費(fèi)用和后果由乙方自己承擔(dān)。
4、對違章作業(yè)者，給與警告處分；不戴安全帽、安全帶作業(yè)的，停工處理并罰。
5、遵守國家法律法規(guī)和甲方公司安全制度，在施工工地擅自違法、違紀(jì)引起民事、刑事案件和糾紛，責(zé)任乙方自負(fù)。
6、乙方必須給其工人辦理意外傷害保險。否則將給與經(jīng)濟(jì)處罰(按2元/平方米)。
7、乙方人員在本工程中必須服從甲方管理人員的管理、安排、調(diào)度等；必須遵循甲方公司的相關(guān)的管理制度(包括質(zhì)量、技術(shù)、生活、工作等各方面)、施工規(guī)定、等等。
8、工地現(xiàn)場達(dá)到市級安全文明施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)。
十一、材料管理：
乙方視同甲方為一家，珍惜甲方的材料，愛護(hù)機(jī)械設(shè)備；現(xiàn)場材料歸類堆放整齊，已完工序要清掃歸堆，對三次警告仍不聽者，甲方派人清理，乙方按倍的工資支付甲方。
十二、文明施工管理：
1、乙方所有人員必須服從甲方管理，文明施工，時時維護(hù)甲方公司形象；聽從甲方施工人員指揮，特別在作業(yè)時間及配合上必須服從指揮，發(fā)現(xiàn)屢不聽從指揮者，甲方有權(quán)更換乙方或要求乙方更換班組及個人，乙方承擔(dān)由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方必須服從甲方的規(guī)章制度，應(yīng)負(fù)責(zé)所有員工不能偷盜甲方的財物或其他人的財物，不準(zhǔn)打架斗毆，若出現(xiàn)此情況，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方對肇事者(班組)的罰款或按財物實際價值的十倍進(jìn)行罰款，情節(jié)嚴(yán)重者送公安機(jī)關(guān)處理。對于打架斗毆者(班組)，不論誰是誰非最低均罰款500元/次。
3、乙方所有人員必須服從甲方合理性的后勤工作安排，不能私自燒電飯。
十三、其它事宜：
1、零工130元/個，
2、簽證變更根據(jù)現(xiàn)行市場行情定價。
3、未盡事宜協(xié)商解決。
4、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議時，有雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第_(2)_種方式解決：
(1)提交______東營市_____仲裁委員會仲裁；
(2)依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇八
合同。
首先要注意了解對方履行合同的能力。那么鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同是怎樣寫的呢?以下是在本站小編為大家整理的鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同范文，感謝您的欣賞。
委托方：(以下簡稱甲方)加工方：?(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式。
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容。
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期。
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式。
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任。
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
乙方責(zé)任。
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注：不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收。
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任。
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任。
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定。
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)。
甲方：(蓋章)乙方：
定做方：(稱甲方)承攬方：(稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結(jié)算方式：
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)。
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款。
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
三、質(zhì)量要求：
四、交貨地點(diǎn)和時間：
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
五、包裝及運(yùn)輸：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1.甲方向乙方提供完整的構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
九、附則：
1.本合同。
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為年月日至年月日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
開戶行：開戶行：
賬號：賬號：
共
2
頁，當(dāng)前第。
1
頁
1
2
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇九
隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，人們運(yùn)用到合同的場合不斷增多，合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？下面是小編為大家收集的鋼結(jié)構(gòu)加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
訂立合同雙方：
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條加工成品質(zhì)量要求：_____。(加工定作物品，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：_(1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作，修理，減少價款或退貨。2，用定作方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質(zhì)量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：__________(1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3，定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料，圖紙等。)
第五條價款或酬金：______(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________(1，按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3，當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機(jī)構(gòu)提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點(diǎn)：_________(1，交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：___________
第十條結(jié)算方式及期限：___________
第十一條其他：____________(如：1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一，未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
七，實行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的`違約責(zé)任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經(jīng)簽證或公證，則應(yīng)送簽證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
________年____月____日訂
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十
委托方:(以下簡稱甲方)
加工方:(以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金，/萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結(jié)算。3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗報告，合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶ma章的探傷報告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20xx年9月15日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的.價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實際損失。4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:(蓋章)乙方:
年月日
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十一
承包人：______身份證號碼：_________。
依照《xxx合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：工程概況。
現(xiàn)甲方預(yù)算鋼結(jié)構(gòu)廠房約m2承包給乙方，包工包料，按竣工后廠房內(nèi)實際面積每平方米人民幣叁佰捌拾元承包給乙方。大體結(jié)構(gòu)材料標(biāo)準(zhǔn)要求如下：
1、h型鋼立柱：251mm，厚度5mm。
2、大梁：251mm，厚度5mm。
3、檁子：c型鋼鍍鋅140mm，厚度。
4、屋面鋼瓦：產(chǎn)地寶鋼，厚度。
5、墻瓦：產(chǎn)地寶鋼，厚度。
以上準(zhǔn)以實際尺寸、隔熱層、風(fēng)輪、鋁合金窗標(biāo)準(zhǔn)承包單價以內(nèi)。
第二條：廠房長m，寬m，高m，甲方負(fù)責(zé)基礎(chǔ)，地面、磚墻為高。
第三條：合同工期。
1、經(jīng)雙方協(xié)商確定，工程期為30天，暫訂于自年開工令后方可開始施工。
2、若施工過程中發(fā)生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應(yīng)順延。
第四條：甲方義務(wù)。
1、按合同向乙方撥付工程款。
2、幫助協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場的臨時用電、用水、場地。
第五條：乙方義務(wù)。
1、承包人負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等進(jìn)行監(jiān)度檢查，處理日常相關(guān)事宜，確保本工程施工后安全穩(wěn)定。
2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉(zhuǎn)包他人。
第六條：施工安全。
承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除安全隱患，凡在施工過程中造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。
第七條：驗收。
工程竣工驗收以雙方約定的材料標(biāo)準(zhǔn)，做工精致，如驗收不合格依照《質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)》為依據(jù)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償返工。
第八條：甲方預(yù)付工程款肆萬元整，乙方進(jìn)入施工場地后分批付款給乙方。
本合同壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，經(jīng)雙方代表簽字后生效。
甲方：______。
乙方：______。
______年______月______日。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十二
定做方：(稱甲方)
承攬方：(稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結(jié)合本工程的實際情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
1.制作內(nèi)容：
主鋼構(gòu)：鋼梁.h(400~800)×200×6×9.35。材質(zhì)為q235。鋼構(gòu)必須進(jìn)行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
1.合同造價按/噸。合同總價款為，以實際決算為準(zhǔn)。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2.合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3.提貨：
(1).第一次送齊二十八架鋼架，甲方不付貨款，提第二次貨時付清前次貨款，依次類推，至此全部提清，最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4.結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。
1.交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運(yùn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，裝車由乙方負(fù)責(zé)。
2.交貨時間：
1.乙方負(fù)責(zé)裝車。裝車時應(yīng)按照規(guī)范要求進(jìn)行裝運(yùn)，要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸過程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價內(nèi)。
2.甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運(yùn)前另行交底)。
3.運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
1.甲方向乙方提供完整的`構(gòu)建加工圖紙一套，并簽字認(rèn)可。由乙方認(rèn)真完善后按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2.甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3.乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗，不得擅自外協(xié)加工，乙方應(yīng)按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4.甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5.乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則由提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁。
1.本合同
2.本合同由甲乙雙方簽字蓋章，甲方定金到賬后生效。此合同有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
3.未盡事宜，雙方協(xié)商解決或另立補(bǔ)充合同。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
委托代理人：委托代理人：聯(lián)系方式：聯(lián)系方式：
日期：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十三
甲方：
乙方：
甲方將鋼結(jié)構(gòu)工程委托乙方加工制作為保質(zhì)按期順利完成，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成以下條款以便雙方信守。
一、工程名稱：鋼結(jié)構(gòu)車間
二、加工形式：包工包料
三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構(gòu)件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據(jù))
四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細(xì)數(shù)據(jù)見報價單。
五、工程質(zhì)量：根據(jù)甲方提供數(shù)據(jù)及設(shè)計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認(rèn)可，本工程按照工程質(zhì)量驗收規(guī)范在乙方廠內(nèi)驗收。一切數(shù)量尺寸均以圖紙為準(zhǔn)。
六、雙方責(zé)任：乙方按甲方提供各種數(shù)據(jù)及部件加工生產(chǎn)不包括運(yùn)輸及其它有關(guān)事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費(fèi)。
七、加工期限：
八、結(jié)算方式：工 程 預(yù)付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用于開工費(fèi)用，余款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質(zhì)量保證金，質(zhì)量以驗收合格為準(zhǔn)。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
十、雙方糾紛：如雙方發(fā)生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協(xié)商解決。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十四
甲方：(發(fā)包方)
乙方： (承包方)
甲方將 鋼結(jié)構(gòu) 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據(jù)合同法規(guī)定，雙方達(dá)成一致協(xié)定如下(按甲方提供圖紙)
1、型鋼總重約：t，每噸價格為：元，合計為 )
2、變截面總約：t，每噸價格為：元，合計為 )
3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫： )
4、總價金額為：)
5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構(gòu)件離廠前全部結(jié)清。
6、鋼板用料：h型鋼為產(chǎn)，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟(jì)鋼或安鋼產(chǎn)，并備有材質(zhì)證書。
7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發(fā)生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據(jù)工程量追加費(fèi)用。
8、h型鋼梁噴漆均為：
9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。
10、構(gòu)件有合格證，材料證明書。
以上h鋼結(jié)構(gòu)用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。
在合同簽訂的時間內(nèi)保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責(zé)任按《中華人民共和國合同法》規(guī)定執(zhí)行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現(xiàn)錯誤乙方負(fù)責(zé)。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十五
定作方（甲方）：
承攬方（乙方）：
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：年4月日。
第三條、交（提）貨地點(diǎn)、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗期限、地點(diǎn)、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，（余款安實際發(fā)生量結(jié)算計算）。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提（退貨），應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱（章）單位名稱（章）。
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十六
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
法定代表人：________職務(wù)：________國籍：________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。
第一條 加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條 交貨
乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站(經(jīng)________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。
第三條 來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略) 和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認(rèn)。
第四條 加工數(shù)量與質(zhì)量
甲方如未能按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。
第五條 加工費(fèi)
甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____ 幣____ 元;該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時，雙方將另行議定。
第六條 付款方式
乙方將不作價的原材料運(yùn)交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費(fèi)。
第七條 運(yùn)輸與保險
乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由乙方負(fù)責(zé);甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
第八條 不可抗力
第九條 仲裁
本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時，適用國際通行的慣例。
第十條 合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時終止。
第十一條 合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條 合同文本與文字
本合同正本一式____ 份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。
第十三條 其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險等項開支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____ %。
2.甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。
第十四條 合同條款的變更
本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十七
甲方：
乙方：
根據(jù)《民法典》的有關(guān)細(xì)則規(guī)定，結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執(zhí)守。
一、項目名稱和地點(diǎn)。
1、項目名稱：型廣告塔座。
2、工程地點(diǎn)：
二、工程內(nèi)容：
1、依據(jù)甲乙雙方確認(rèn)的施工，鋼結(jié)構(gòu)加工包括結(jié)構(gòu)表面刷兩遍_漆，工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見施工圖。
委托加工數(shù)量為_型廣告塔座。
2、乙方負(fù)責(zé)廣告塔鋼結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)輸、安裝……面板、馬道、基礎(chǔ)、燈具由乙方自理。
合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套。
三、承包方式和造價：_型廣告塔座，單價每座_元合計人民幣_元，大寫：_元整;。
本項目由甲方以包工包料方式委托，乙方加工廣告塔鋼結(jié)構(gòu)及基礎(chǔ)施工。
四、工程價款支付、結(jié)算方式：付款方式：
合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的_%，計人民幣_元;。
鋼結(jié)構(gòu)配件運(yùn)到現(xiàn)場當(dāng)天再支付工程總造價的_%，計人民幣_元;。
合計人民幣_元座廣告塔共計_元;。
3%作為乙方的保修保障金合計人民幣_元，滿一年后七天內(nèi)，甲方負(fù)責(zé)與乙方結(jié)清余款。
五、工程期限為天，其中加工配件天，運(yùn)輸天，安裝天。
六、雙方責(zé)任甲方責(zé)任。
1、甲方負(fù)責(zé)廣告塔的前期審批，如因甲方批準(zhǔn)手續(xù)不全，施工期間遇到城管以及其他監(jiān)察機(jī)關(guān)的糾察時，甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)至正常施工止。
協(xié)調(diào)期間停工應(yīng)由甲方補(bǔ)償乙方施工人員誤工補(bǔ)助，誤工補(bǔ)助按每天每人_元計，工期相應(yīng)順延。
2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現(xiàn)場20米以內(nèi)，由乙方負(fù)責(zé)其電費(fèi)。
甲方協(xié)助乙方選好材料堆放場地。
3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方負(fù)責(zé)其費(fèi)用;。
材料存放期間由乙方負(fù)責(zé)看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關(guān)。
4、甲方派駐工地代表，對工程進(jìn)度、工程質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，辦理工程驗收手續(xù)，解決應(yīng)由甲方解決的問題，以及其它事宜。
5、甲方應(yīng)按本合同及時拔付工程款項。
如工程款不能及時到位，工期相應(yīng)順延。
造成停工待料或窩工情況，甲方負(fù)責(zé)其施工人員滯留損失。
施工人員誤工每人每天元。
6、甲方負(fù)責(zé)工程價款拔付和竣工結(jié)算，負(fù)責(zé)組織工程竣工驗收。
7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商無效情況下，乙方有權(quán)對該廣告塔進(jìn)行處理或拍賣，同時此合同終止。
乙方責(zé)任。
1、乙方負(fù)責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容，并確保廣告塔結(jié)構(gòu)安全性。
如因安裝不當(dāng)導(dǎo)致廣告牌出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責(zé)任由乙方承擔(dān);。
在廣告牌使用過程中，如確系乙方責(zé)任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產(chǎn)損失由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
2、由于乙方原因，未能在合同規(guī)定的時間內(nèi)完工，每逾期一日按工程總造價的_%賠償甲方損失。
3、乙方施工人員在施工期間應(yīng)遵守甲方區(qū)域的管理規(guī)定，服從管理，遵紀(jì)守法，如有違法違紀(jì)行為，甲方有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定實施處罰，情節(jié)嚴(yán)重的移交地方司法部門追究其法律責(zé)任。
4、施工中出現(xiàn)的問題由甲、乙雙方協(xié)商解決。
如遇到無法抗拒自然災(zāi)害或停電原因，工期順延。
5、工程質(zhì)量驗收：
以國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
工程質(zhì)量達(dá)不到驗收標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)拒付工程款;。
鋼結(jié)構(gòu)配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始;
如乙方工程已竣工，書面通知甲方進(jìn)行驗收，甲方在收到驗收通知5日內(nèi)未驗收工程，故視為驗收通過。
6、非經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)包工程，否則，甲方有權(quán)拒付工程款。
7、在保修期內(nèi)，乙方首年對廣告塔維護(hù)、保養(yǎng)一次，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
以后的設(shè)施維護(hù)由甲方按使用說明書定期檢修和維護(hù)。
8、保修期內(nèi)，乙方不能按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維修維護(hù)或保修質(zhì)量不符合要求，甲方有權(quán)扣除保證金，直至保修質(zhì)量合格。
七、違約責(zé)任：如果甲乙雙方發(fā)生糾紛，由雙方協(xié)商解決;。
協(xié)商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。
八、附件：《鋼結(jié)構(gòu)廣告塔主體安裝質(zhì)量驗收表》。
附則：
合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，補(bǔ)充協(xié)議，作為合同附件共同遵守。
本合同一式兩份，具有同守效力，甲、乙雙方各持一份。
經(jīng)甲方確認(rèn)后的設(shè)計圖紙為本合同的有效文件。
如圖紙內(nèi)容變更，附變更備忘錄。
本合同附廣告塔驗收標(biāo)準(zhǔn)，該標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《戶外廣告設(shè)施鋼結(jié)構(gòu)技術(shù)規(guī)程》，省工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)。
驗收手續(xù)一式兩份，甲乙雙方各持一份。
本合同從甲方首期付款到乙方帳戶之日起生效。
甲方代表人簽字：
乙方代表人簽字：
鋼結(jié)構(gòu)加工承攬合同篇十八
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來源及互利方法：
四、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：
五、貨款結(jié)算時間及方法：八、其他：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日