不遵守合同條款可能導(dǎo)致法律糾紛，并承擔相應(yīng)的法律責任。合同的簽訂應(yīng)當注重細節(jié)，避免過分依賴口頭承諾而忽視書面文件的重要性。接下來是一些關(guān)于合同起草的技巧，供大家參考。
工程材料采購合同糾紛篇一
甲方施工地址：_____________________。
乙方（供方）：_______________________。
乙方公司地址：_____________________。
根據(jù)《_____》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下若出現(xiàn)質(zhì)量問題如大面積開膠起層包調(diào)包換，有一張換一張。
1、達到四川省相應(yīng)的質(zhì)檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌_____（產(chǎn)地）和數(shù)量及時供應(yīng)；
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關(guān)文件。
1、甲方應(yīng)提前_____天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應(yīng)在甲方計劃_____天內(nèi)供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數(shù)量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結(jié)算的最終依據(jù)。（結(jié)算以實際送貨數(shù)量為準。）。
計算貨款方式及付款約定：貨到工地_____個月后_____個工作日內(nèi)付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款________%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的________%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應(yīng)當按質(zhì)論價；如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金和各種經(jīng)濟損失的，應(yīng)當在明確責任后________天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應(yīng)當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務(wù)主管機關(guān)調(diào)解或者向_____委員會申請_____，也可以直接向人民法院起訴。
供方_____份，需方_____份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結(jié)清后此合同終止。
工程材料采購合同糾紛篇二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
xxxxxxxxxx
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下（備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產(chǎn)品合格率為xx%）若出現(xiàn)質(zhì)量問題如大面積開膠起層包調(diào)包換，有一張換一張。
1、達到xxxx省相應(yīng)的質(zhì)檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標（產(chǎn)地）和數(shù)量及時供應(yīng)；
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關(guān)文件。
1、甲方應(yīng)提前xx天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應(yīng)在甲方計劃xx天內(nèi)供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數(shù)量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結(jié)算的最終依據(jù)。（結(jié)算以實際送貨數(shù)量為準。）
計算貨款方式及付款約定：貨到工地xx個月后xx個工作日內(nèi)付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款xx%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應(yīng)按xx銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的xx%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應(yīng)當按質(zhì)論價；如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應(yīng)比照xx銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金和各種經(jīng)濟損失的，應(yīng)當在明確責任后xx天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應(yīng)當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務(wù)主管機關(guān)調(diào)解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
甲方：xx乙方：xx
代表人：xxxxxxxxxx代表人：xx
電話：xx電話：xx
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
工程材料采購合同糾紛篇三
地址：
乙方：公司。
地址：
甲方因承包工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設(shè)備時則包括，下同），根據(jù)《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍。
1.1甲方委托乙方采購的材料范圍包括：，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設(shè)備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等必須符合本工程設(shè)計圖紙和設(shè)計技術(shù)要求，符合有關(guān)合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務(wù)分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2乙方采購供應(yīng)的材料質(zhì)量必須合格，并達到本工程有關(guān)設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的要求。
2.1乙方負責材料供應(yīng)商的選擇，但乙方選擇的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號等應(yīng)符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經(jīng)其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應(yīng)商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風險的轉(zhuǎn)移，標的物質(zhì)量保證期、質(zhì)量保證金，售后服務(wù)，違約責任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質(zhì)量，價款與結(jié)算支付方式、期限及條件等條款必須事先經(jīng)甲方審查同意后才能確定。
乙方應(yīng)使用甲方的相關(guān)采購合同范本。簽訂采購合同須經(jīng)甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關(guān)，甲方有權(quán)不支付其貨款。
2.3所有采購合同由乙方與材料供應(yīng)商簽訂并履行，不得給甲方設(shè)定任何義務(wù)或負擔，且均須在簽訂后2日內(nèi)向甲方備案，未備案的，甲方將不予結(jié)算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經(jīng)甲方批準并按甲方要求辦理有關(guān)承諾、擔保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔該合同產(chǎn)生的一切責任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責任。
2.4甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應(yīng)負的任何責任、義務(wù)和風險，甲方不受其約束，不因此而承擔任何責任。
3合同價款。
3.1本合同價款為元（大寫人民幣：整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價在任何情況下均不予調(diào)整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調(diào)整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調(diào)整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）。
3.2本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內(nèi)容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應(yīng)人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應(yīng)繳稅金和其他有關(guān)費用以及合同所包含的乙方所有責任、義務(wù)和風險的費用。
3.3本合同材料單價和總價已經(jīng)考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風險由乙方自負。
3.4本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設(shè)計變更或另外委派新的項目，而導(dǎo)致材料。
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調(diào)減相應(yīng)的材料價款，本合同材料總價作相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減，其材料屬于本合同附件“甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調(diào)價范圍內(nèi)另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調(diào)整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設(shè)計圖紙（含設(shè)計變更）量、業(yè)主與甲方的結(jié)算量和經(jīng)甲方初審確認的乙方的供應(yīng)量中的最小量。
4、合同價款的支付。
4.1本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結(jié)算，并與主合同結(jié)算保持同步，在業(yè)主支付相應(yīng)進度款到賬后7個工作日內(nèi)支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結(jié)、超付。
4.2乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應(yīng)商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3甲方不為乙方預(yù)付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責自行解決。甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權(quán)停止支付乙方相應(yīng)款項，優(yōu)先代付乙方相關(guān)拖欠費用（此種情形下乙方也應(yīng)出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權(quán)代付）。
4.4本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結(jié)算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應(yīng)提供能夠證明貨款已支付的憑據(jù)供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務(wù)、責任及風險。
題的聯(lián)系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應(yīng)提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔。乙方須承擔材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權(quán)屬甲方。
5.3有關(guān)材料質(zhì)量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應(yīng)進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應(yīng)予執(zhí)行、配合并承擔相應(yīng)的費用。
5.4本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質(zhì)保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應(yīng)上的不及時或者產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或者供應(yīng)商服務(wù)存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔涉及的所有責任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5因采購合同與供應(yīng)商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責協(xié)調(diào)處理并承擔其費用及結(jié)果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權(quán)代表本方進行處理，所有處理及應(yīng)給付費用或敗訴結(jié)果均由乙方承擔。
6、其他約定。
6.1甲方在與乙方結(jié)算支付材料款時須扣留10%的質(zhì)量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質(zhì)量保證金比例），此質(zhì)量保證金用于甲方工程竣工移交后質(zhì)量保修期內(nèi)應(yīng)由乙方負責的質(zhì)量問題的修復(fù)，質(zhì)保金不足以支付修復(fù)費用的，可以向乙方追償。該質(zhì)量保證金在主合同規(guī)定的工程質(zhì)量保修期滿，甲方從業(yè)主方結(jié)回質(zhì)量保證金后一個月內(nèi)將余額無息退還給乙方。根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質(zhì)量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應(yīng)由乙方負責的質(zhì)量問題，乙方仍負有修復(fù)義務(wù)。
6.2乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應(yīng)付款項，并不因此追究甲方責任。
6.3即使乙方與甲方已經(jīng)辦理了本合同最終結(jié)算，但如果工程業(yè)主方根據(jù)審計等程序調(diào)減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調(diào)整乙方的結(jié)算，乙方同意甲方對乙方的結(jié)算價款相應(yīng)進行調(diào)減。
6.4在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應(yīng)支付給甲方款項而未支付，則甲方有權(quán)將該款項從應(yīng)付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責任。
本合同簽訂后，雙方均應(yīng)認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關(guān)義務(wù)或履行不符合約定的，均屬違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚`約責任。對不可抗力，雙方按有關(guān)法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決。
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款。
無。
10、附則。
10.1本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關(guān)約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2本合同簽訂地點：。
9.3本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4本協(xié)議一式5份，甲方執(zhí)3份，乙方執(zhí)2份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：電話：電話：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇四
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條、甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
第二條、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標）。
___________________。
第三條、產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
___________________。
第四條、驗收方法。
___________________。
第五條、貨款及費用等付款及結(jié)算辦法。
___________________。
第六條、交貨規(guī)定。
1、交貨方式：______________。
2、交貨地點：______________。
3、交貨日期：______________。
4、運輸費：______________。
第七條、經(jīng)濟責任。
1、乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
（1）產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
（3）產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值_____%的罰金付給甲方。
（4）產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之_____的罰金。
2、甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
（1）甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價值）總值_________%的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
（3）甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之_____的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之_____的罰金。
（5）甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之_____計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條、產(chǎn)品價格如需調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應(yīng)按合同原定價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。
第九條、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額_____%的補償金。
第十條、如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前_____天與甲方協(xié)商。
第十一條、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十三條、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后____日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條、本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條、本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條、本合同共一式______份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本_____份、副本_____份，并報雙方主管部門各____份。
工程材料采購合同糾紛篇五
需方（甲方）：
供方（乙方）：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
第二條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標）。
產(chǎn)品名稱：
規(guī)格：
質(zhì)量：
第三條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
包裝規(guī)格：
費用：________元。
第四條驗收方法：
第五條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法。
第六條交貨規(guī)定。
1、交貨方式：
2、交貨地點：
3、交貨日期：
4、運輸費：
第七條經(jīng)濟責任。
（一）乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5％的罰金。
3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值2％的罰金付給甲方。
4、產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
（二）甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價值）總值_______％的罰金。
2、甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_______％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
3、甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應(yīng)按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。
第九條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額______％的補償金。
第十條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前_______天與甲方協(xié)商。
第十一條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十三條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條本合同共一式_________份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本_________份、副本_________份，并報雙方主管部門各____份。
甲方（蓋章）：
日期：
乙方（蓋章）：
日期：
工程材料采購合同糾紛篇六
甲(以下簡稱甲方)：
乙(水泥廠)：
經(jīng)雙方協(xié)定一致，簽訂水泥購銷合同條款如下：
一、數(shù)量、計量單位、單價、金額
品名規(guī)格單位數(shù)量單價(元)金額(元)備注價金總額(大寫)拾萬仟佰拾元角分$
二、質(zhì)量標準：水泥標號執(zhí)行國家規(guī)定標準。由乙方按批向甲方交送水泥出廠質(zhì)量通知單。甲方憑單驗質(zhì)。
三、袋重合格率達到國家規(guī)范。
四、交貨方式、地點和運雜費負擔：甲方組織運輸工具到乙方倉庫提貨，運費、上、下車費等均由甲方自理，乙方憑合同和甲方收款人出據(jù)的證明發(fā)貨。若遇便車，甲方可以代運，其代運費用概由甲方負擔。乙方墊付的款項，隨同水泥價款一并結(jié)算。
五、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨
年月日前提(供)×噸。其中：×噸。
年月日前提(供)×噸。其中：×噸。
年月日前提(供)×噸。其中：×噸。
年月日前提×噸。其中：×噸。
甲方逾期提(收)貨的，乙方有權(quán)處理該貨，并不免甲方責任。
六、付款辦法和期限：
1、甲方在年月日前付定金元;
2、采取先匯款后結(jié)算方式：甲方按購水泥總金額分期先匯款。
年月日前電匯××元;
年月日前電匯××元;
年月日前電匯××元;
年月日前電匯××元。
3、采取托收承付方式：按《中國人民銀行結(jié)算辦法》第八條第一、二、三、五、六、七、八項規(guī)定執(zhí)行。乙方每月日-日憑實發(fā)水泥開具銷售發(fā)票向甲方開戶銀行辦理托收。
七、違約責任：
甲方責任：
1、中途退貨或違約拒收的。除償付退(或拒收)貨部分貨款總值5%的違約金。逾期提貨的，每天償付逾期提貨部分貨款總值萬分之四的違約金，并承擔乙方實際支付的代管費用。
2、逾期付款的。每天償付逾期付款總額萬分之四的違約金。
3、承擔《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》第36條第5、6項規(guī)定的責任。
乙方責任：
1、不能交貨的。償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金。逾期交貨的。按逾期交貨部分貨款總值計算，每天償付萬分之四的違約金。
2、所交水泥質(zhì)量、規(guī)格不符合同規(guī)定。除自費負責處理外，還要賠償實際經(jīng)濟損失。
3、承擔《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》第三十五條第七、八、九項規(guī)定的責任。
八、本合同一式份。經(jīng)法定代表人簽章后生效。有效期從年月日起至年月日止。
甲方：乙方：
地址：地址：
代表人：代表人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
簽訂時間：簽訂地點：
工程材料采購合同糾紛篇七
乙方：________________。
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，本著互惠互利、共同發(fā)展、遵紀守法、誠信平等、互惠互利、雙方共贏的原則，達成如下合作協(xié)議：
1、工程名稱。
國家高速公路網(wǎng)包（頭）至茂（名）線陜西境小河至安康高速公路標段路面工程所需的瀝青材料供貨。
2、工程的具體位置：
陜西省安康市漢濱區(qū)、旬陽縣境內(nèi)，路段起自旬陽小河（k138+593），接在建的柞水至小河段高速公路，經(jīng)桐木、茨溝、松壩、止于安康尹家營（k197+150）。
3、供應(yīng)瀝青材料要求。
用量以乙方與陜西省交通建設(shè)集團公司按工程實際計劃編制的瀝青用量和正式使用通知書為準。品牌與質(zhì)量以乙方與招標單位確定的材料品質(zhì)為準。
（一）甲方。
1.供給完成合作工程項目所需要的資金（具體款項待乙方中標后以甲乙雙方簽訂的詳細資金運作流程協(xié)議為準）。
2.甲方負責將乙方購買的瀝青從交貨地鐵路站運送到客戶指定場地的公路地點。
（二）乙方。
1、負責標書的編制、投標；
2、負責中標后外貿(mào)業(yè)務(wù)及報關(guān)、質(zhì)檢、鐵路運輸?shù)认嚓P(guān)事宜，以確保資源，為客戶供給保質(zhì)、保量、及時合格的服務(wù)。
（三）相關(guān)說明。
乙方負責國際購銷合同的實際操作，甲方對于國際購銷合同所引起的一切后果不承擔任何的法律職責。如出現(xiàn)不能按時按期交貨或者是由于瀝青的質(zhì)量問題引起的違約職責，甲方不承擔任何職責。
1、自本合同簽訂生效之日起至本合作項目材料供應(yīng)期結(jié)束止。根據(jù)路面進度需要供應(yīng)的具體供貨期確定實際的供貨期。
2、合作期限為年，即自______年___月___日至______年___月___日止。
（以上方式能夠選擇確定合作期限）。
（一）部門名稱、設(shè)置及人員。
經(jīng)雙方協(xié)商同意，在乙方公司的辦公地內(nèi)設(shè)立小康工程項目組，場地由乙方供給，對雙方合作的項目進行監(jiān)督和財務(wù)管理。小康工程項目組由甲乙雙方各指派人共同組成，部門負責人由甲方擔任。
甲方的聯(lián)系人及電話：____________________。
乙方的聯(lián)系人及電話：____________________。
（二）部門職責。
1、在乙方設(shè)立一個專門共管的銀行賬戶，用于本項目合作的財務(wù)往來。凡是與本項目有關(guān)的所有資金往來必須經(jīng)過本賬戶并理解本共管部門的監(jiān)督。
2、對本項目的財務(wù)往來進行嚴格審查，必須采用書面形式，并經(jīng)甲乙雙方簽章認可才能作為財務(wù)往來憑證。
3、確保項目資金的安全，任何一方都不得以任何理由將本項目的專項資金用于合作項目無關(guān)的任何用途。
4、監(jiān)督乙方在運營過程當中，嚴格按照標書合同中約定的時間結(jié)算款項并將款項在結(jié)算日后的3日內(nèi)轉(zhuǎn)入共管賬戶。
（一）甲方。
1、甲方在乙方投標時供給三百萬元的保證金，于_____年____月_____日以現(xiàn)金其他方式支付給乙方。
2、保證將瀝青從交貨地鐵路站運送到客戶指定場地的公路地點的運輸。
（二）乙方。
2、按照招標文件的規(guī)定購買貨物，并辦理外貿(mào)業(yè)務(wù)及其所有的.相關(guān)事宜；
3、為甲方供給的資金投入供給有效的擔保，確保甲方的資金安全。乙方的擔保包括：
5、關(guān)于投標的報價和物資的采購價格，乙方均應(yīng)向甲方通報，雙方協(xié)商；
7、保障資金的正?；厥?，如由于客戶的原因?qū)е沦Y金無法及時回款，引起的資金周轉(zhuǎn)問題及造成的損失由乙方承擔經(jīng)濟職責。
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，項目工程完成以后，對項目毛利潤的分配，甲方占80%，以方那個占20%。甲方向乙方供給勞務(wù)發(fā)票。
2、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，質(zhì)量保證金的分擔，甲方占2%，乙方占0.5%。
4、因乙方原因造成無法對外開立信用證及其他情景發(fā)生時，造成的損失由乙方承擔。
因履行本合同過程中發(fā)生爭議時，雙方首先應(yīng)當友好協(xié)商解決、互諒互讓。協(xié)商不成的，提交法院解決。
1、因政府政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、重大事故或自然災(zāi)害等不可抗力因素致使合同無法履行時，可解除合同，后續(xù)問題由雙方協(xié)商解決。
2、因客觀情景致使合同目的無法實現(xiàn)時，雙方可協(xié)商變更原合作方式。協(xié)商期間，合同可中止執(zhí)行。
3、乙方負責工程項目結(jié)算款的回收，在合同約定的回收期間以內(nèi)，共管帳戶內(nèi)如果沒有該筆款項入賬，甲方有權(quán)中止該合同的履行，并由乙方承擔中止期間給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
本合同自雙方簽章之日起生效。未盡事宜，雙方可約定補充條款，補充條款視為本合同的組成部分。
本合同共_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
簽訂日期：____________________
工程材料采購合同糾紛篇八
[提要]由多家單位聯(lián)合投資的建設(shè)工程有多種運作模式，其中一種就是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責項目立項，一般不與承包方直接，此種運作模式下，一旦發(fā)包方和承包方之間發(fā)生合同糾紛，對于如何確定責任主體，實踐中存在不同的觀點和做法。本文筆者依據(jù)建設(shè)工程承包人的法定優(yōu)先權(quán)進行推演，認為應(yīng)當將全體聯(lián)建單位都列為合同糾紛的當事人。
一、審判實踐中存在的問題。
建設(shè)工程合同是《中華人民共和國合同法》規(guī)定的，由承包人進行工程建設(shè)而發(fā)包人支付價款的一類獨立的合同。由于建設(shè)工程存在建設(shè)周期長、資金需求量大的特點，由多家單位聯(lián)合投資的情況較為普遍。在具體運作過程中，有多種運作模式，常見的有三種，第一種是投資各方共同組建有獨立法人資格的項目公司，由項目公司作為發(fā)包人對外簽約;第二種是設(shè)立籌建辦公室或指揮部(不進行工商登記)，由籌建辦公室或指揮部對外完成招投標及簽約工作;第三種是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責項目立項，一般不與承包方直接。
第一種模式由項目公司直接承擔責任，第二種模式則參照《中華人民共和國民法通則》第五十二條關(guān)于共同經(jīng)營、不具備法人條件的規(guī)定，由聯(lián)營各方承擔責任。目前爭議較大的是第三種運作模式。爭議在于是否要將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位確定為訴訟主體。如果將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位作為案件當事人，由于其并不是建設(shè)工程合同的當事人，便會出現(xiàn)是否有依據(jù)判令其承擔合同責任的問題;如果僅僅是建設(shè)工程合同的當事人參與訴訟，由于合同相對方與其他聯(lián)建單位按約定比例取得竣工建筑物的權(quán)利，發(fā)包人不能以竣工建筑物的全部權(quán)利向承包方承擔債務(wù)，亦會產(chǎn)生承包人的利益如何予以保護的問題。由于目前尚無明確的法律規(guī)定，各法院在實踐中做法不一，影響了執(zhí)法的統(tǒng)一性。
二、目前的解決模式。
1、基于合同相對性原則確認責任主體。該種模式認為，建設(shè)工程合同案件既然是基于合同而產(chǎn)生糾紛，法院就應(yīng)當圍繞合同關(guān)系進行審理，根據(jù)合同的相對性原則確認責任主體。如果將合同關(guān)系以外的主體列入合同糾紛中一并解決，勢必將同時審理兩個法律關(guān)系，有違一案一訴的基本訴訟原則。而且，合同的效力在一般情況下只及于合同當事人(第三人侵害債權(quán)等情況不屬本文討論范圍)，對合同外的當事人不產(chǎn)生拘束力。因此，責任主體只能確定為簽約的建設(shè)單位。雖然如此處理，可能因合同相對方履約能力有限會對承包方的利益有所影響，但可促使承包方正視交易風險，規(guī)范建筑業(yè)市場，逐步杜絕承包方只與聯(lián)建單位中的一方訂立合同的現(xiàn)象。此外，承包方的利益不會因合同的相對性原則而受實際影響，因為《中華人民共和國合同法》規(guī)定了承包方對工程款享有優(yōu)先受償權(quán)，承包方可以在執(zhí)行階段直接申請拍賣建筑物行使優(yōu)先受償權(quán)。
工程材料采購合同糾紛篇九
乙方：xxxx。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，就下列標的物的買賣事宜達成以下協(xié)議：
出賣人按下列第xxxxxx種方式向買受人提供標的物：
1、出賣人按下表所列商標、規(guī)格型號、數(shù)量向買受人提供標的物，買受人應(yīng)按下表中所列價格向出賣人支付貨款。
2、出賣人按本合同附件所列規(guī)格型號、數(shù)量等向買受人提供標的物。
1、標的物的質(zhì)量應(yīng)符合國家標準、行業(yè)標準：
2、雙方約定，標的物質(zhì)量除應(yīng)符合國家標準、行業(yè)標準外，還應(yīng)達到如下要求：
雙方約定，采用下述第xxxx種方式確定標的物交付方式、時間及地點：
1、標的物的交付方式為出賣人送貨。交貨地點為xxxxxx。出賣人應(yīng)于xxxx年xxxx月xxxx日之前將上述標的物送至上述交貨地點，運費由出賣人承擔。
2、標的物的交付方式為買受人提貨。交貨地點為xxxxxxxxxx。買受人應(yīng)于xxxx年xxxx月xxxx日之前到上述交貨地點提取標的物，運費由xxxxxx承擔。
3、按通知分批供貨。標的物的交付方式為出賣人送貨。交貨地點為xxxxxxxxxx。出賣人分xxxxxx批向買受人供貨，按買受人通知的時間和數(shù)量將每批標的物交付買受人，運費由出賣人承擔。
4、按計劃分批供貨。標的物的交付方式為出賣人送貨。交貨地點為xxxxxxxx。出賣人應(yīng)按照下表約定分批供貨。
xxxxxxxxxx。
1、雙方約定，標的物的裝卸費由出賣人承擔，包裝方式為xxxx。
2、交付方式為出賣人送貨的，出賣人應(yīng)負責對標的物采用相應(yīng)標準的保護措施進行包裝。包裝應(yīng)適于運輸方式，并有良好的保護作用，以確保標的物安全運抵交貨地點。由于包裝或防護措施不當而引起標的物銹蝕、損壞、滅失的一切責任均應(yīng)由出賣人承擔。
3、交付方式為買受人提貨的，出賣人按國家有關(guān)標準對標的物進行包裝，并應(yīng)告知買受人標的物在運輸過程中的注意事項。
1、標的物的所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移。出賣人就交付的標的物，負有保證第三人不向買受人主張任何權(quán)利的義務(wù)。
2、標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔。
3、買受人按照合同拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。
4、標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔的，不影響因出賣人履行合同義務(wù)不符合約定，買受人要求其承擔違約責任的權(quán)利。
1、買受人收到標的物后應(yīng)在合理期限內(nèi)對標的物進行檢驗。
2、如買受人經(jīng)檢驗后發(fā)現(xiàn)出賣人交付的標的物數(shù)量或質(zhì)量不符合約定，買受人有權(quán)拒收、要求補齊或退換標的物，并要求出賣人按本合同第九條的約定承擔違約責任。
雙方約定，采用下述第xxxxxxxx種方式確定結(jié)算及付款方式：
1、標的物一次性全部交付的，買受人應(yīng)于交付后xxxx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xxxx%；檢驗合格后xx個月內(nèi)支付貨款總額的xx%；剩余的xx%作為質(zhì)量保證金，于質(zhì)量保證期屆滿后xxxx日內(nèi)支付。
2、標的物一次性全部交付的，買受人應(yīng)于本合同簽訂后xxxxxx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xxxxxxxx%作為定金；于標的物交付后xxxxxx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xx%；檢驗合格后xx個月內(nèi)支付貨款總額的xx%剩余的xx%作為質(zhì)量保證金，于質(zhì)量保證期屆滿后xx日內(nèi)支付。
3、標的物分批交付的，買受人應(yīng)于本合同簽訂后xx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xxxx%作為定金；其余按交貨計劃或買受人通知供貨數(shù)量分批交付后據(jù)實結(jié)算，出賣人憑經(jīng)出賣人和買受人共同簽認的結(jié)算單向買受人申請支付。買受人應(yīng)于出賣人正式申請支付后xx日內(nèi)支付已結(jié)算貨款。買受人預(yù)先交付的定金應(yīng)先行抵付貨款。買受人可在最后結(jié)算款中扣留貨款總額的xx%作為質(zhì)量保證金，于質(zhì)量保證期屆滿后xxxx日內(nèi)支付。
雙方約定的付款依據(jù)為下列第xxxx種，出賣人憑付款依據(jù)向買受人申請支付：
（1）經(jīng)買受人簽認的驗收單。
（2）經(jīng)雙方共同簽認的結(jié)算單。
1、雙方約定，標的物的質(zhì)量保證期為xxxxxx年，自xxxxxx起算。
2、出賣人保證其提供的標的物在各個方面符合合同約定的質(zhì)量、規(guī)格、和性能要求，并能夠達到國家有關(guān)規(guī)定要求的使用期限。
3、標的物在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，出賣人應(yīng)負責免費修理或更換。對于因標的物質(zhì)量問題導(dǎo)致買受人遭受的損失，出賣人應(yīng)當負責賠償。
1、出賣人未在合同約定的時間內(nèi)交付標的物的，出賣人應(yīng)按逾期交貨部分貨款的xx日向買受人支付違約金，并賠償買受人因此所遭受的全部損失。若出賣人逾期交付超過xx天，買受人有權(quán)要求解除合同，并要求其承擔違約責任。
2、標的物的質(zhì)量、規(guī)格、型號、品種、花色不符本合同約定要求的，如買受人同意使用，雙方可通過協(xié)商就標的物價款重新達成協(xié)議；如買受人不同意使用，可以要求出賣人退換或解除合同。由于上述原因致延誤交貨時間，出賣人應(yīng)按本條第1款向買受人逾期交貨違約金。
3、出賣人在合同約定的期限內(nèi)未按本合同約定的標的物數(shù)量交貨時，若少交標的物，就少交的部分，買受人如果需要，可要求出賣人補齊，出賣人應(yīng)照數(shù)補交，買受人如不需要，可以要求出賣人就少交部分退貨；若多交標的物，就多交的部分，買受人如果需要，可自行留用，雙方按實際交貨量結(jié)算，買受人如不需要，出賣人應(yīng)將多交部分自行取走，買受人對多交部分不承擔任何保管、付款等義務(wù)。由于上述原因致延誤交貨時間，出賣人應(yīng)按本條第1款向買受人逾期交貨違約金。
4、采取送貨方式的，標的物錯送交貨地點或收貨人的，出賣人除應(yīng)負責將標的物送交合同約定的交貨地點或收貨人外，還應(yīng)承擔買受人因此多支付的一切實際費用和逾期交貨違約金。
5、買受人在合同履行期間要求退貨或終止合同的，應(yīng)提前通知出賣人。
xxxxxxxxxx。
1、本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，按下列第xxxx種方式解決：
1）提交xxxxxx仲裁委員會仲裁；
2）依法向買受人所在地人民法院起訴。
2、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，由此達成的補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
4、本合同一式xxxxxxxx份，雙方各執(zhí)xxxxxx份。
甲方：xx乙方：xx。
電話：xx電話：xx。
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
工程材料采購合同糾紛篇十
供方（乙方）：__________________。
簽訂時間：年月日。
第一條：標的、數(shù)量、價款及交（提）貨時間。
第二條、質(zhì)量標準：產(chǎn)品質(zhì)量達國家標準要求。乙方供貨到場時，須同時提交產(chǎn)品檢查報告、合格證以及其他需要提供的說明產(chǎn)品質(zhì)量的證書證件。
第三條、供貨方式：每次發(fā)貨前，甲方須提前三天，以書面的形式向乙方提供供貨數(shù)量，并明確發(fā)貨人的地點和接收人。
第四條、運輸方式及到達地點和費用的承擔：運輸費由乙方承擔，運輸中的一切風險包括交通事故、材料丟失，由乙方承擔，甲方按甲方產(chǎn)品需要單為準，送達目的地的產(chǎn)品，雙方的履行相關(guān)手續(xù)后，甲方應(yīng)全部接受：甲方指定的卸貨地點必須具備車輛進出卸貨條件，否則造成的前部經(jīng)濟損失由甲方補償。
第五條、結(jié)算方式：
第六條、違約責任：違約方依據(jù)《中華人民共和國合同法》條款規(guī)定承擔違約責任。
第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)在的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決：協(xié)商不成也可以直接向出賣人（即供貨方）所在地人民法院起訴。
第八條、乙方收到甲方訂貨單后合同開始履行。
第九條、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
第十條、其他約定事項：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇十一
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責任自行承擔。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責任由丙方承擔，乙方將不承擔責任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔)。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方：________________。
乙方：________________。
甲、乙供需雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具(見明細)業(yè)務(wù)，一致達成。
如下協(xié)議:。
一、質(zhì)量要求:以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術(shù)標準:以國家標準及行業(yè)標準為技術(shù)、質(zhì)量標準。
三、驗收標準:貨到現(xiàn)場安裝完畢后開始驗收，所供應(yīng)的全部家具應(yīng)符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結(jié)構(gòu)無松動，規(guī)格、材質(zhì)符合合同約定。
四、交貨時間:________年______月______日。
五、交貨地點:________________。
六、合同總額________________(見訂單明細):（大寫________________)。
七、貨物明細:(附表一:訂貨單)。
八、付款方式:。
作為定金，并于貨到________個工作日內(nèi)，將貨款付清;。
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應(yīng)與甲方簽署一份質(zhì)量保證協(xié)議，并向甲方交付質(zhì)量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質(zhì)量問題或糾紛，甲方應(yīng)全額退還質(zhì)量保證金，如有售后維修或質(zhì)量問題，甲方有權(quán)在通知乙方后，扣除相應(yīng)質(zhì)量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用:由乙方承擔。
十、甲方責任:甲方應(yīng)按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責任:。
1、乙方所提供的產(chǎn)品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質(zhì)及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準(或與封樣、圖紙標示相符)，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應(yīng)保障在合同約定的維修期內(nèi)，為甲方無償提維修服務(wù)，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應(yīng)在________個工作日內(nèi)服務(wù)到位，否則甲方有權(quán)扣除相應(yīng)質(zhì)量責任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權(quán)力。
工程材料采購合同糾紛篇十二
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議：
二、材料類別：
1、一類：甲方指定及代付款材料。
2、二類：清單暫定價及代付款材料。
3、三類：甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
三、訂貨、運輸、驗收：
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收：丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式：甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至95%，剩余5%質(zhì)保期滿___年后無質(zhì)量問題，15日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
五、乙方的責任與義務(wù)。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值50%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責任自行承擔。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
六、丙方的責任和義務(wù)。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責任由丙方承擔，乙方將不承擔責任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
七、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔)。
八、其他責任：
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
九、履行期限：
本合同有效期為“_______________________________________”項目結(jié)束。
十、糾紛的解決：
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同(共四頁)壹式六份，甲方四份、乙方一份，丙方一份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
工程材料采購合同糾紛篇十三
中冶建工集團有限公司并姚晉川董事長：濱河新區(qū)是寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)的核心區(qū)，是銀川市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場和經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極，寧夏回族自治區(qū)黨委書記李建華，政府主席咸輝，自治區(qū)黨委、市委書記徐廣國，市長白尚成等區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)高度重視和關(guān)心支持新區(qū)發(fā)展，今年全區(qū)縣域經(jīng)濟觀摩會銀川六個縣(市)區(qū)共計觀摩點只有七個，而濱河新區(qū)就占了四個。在觀摩點確定后，濱河新區(qū)按照銀川市委、政府的要求，開展了大干100天沖刺縣域經(jīng)濟觀摩競賽活動。
作為濱河新區(qū)施工建設(shè)的主力軍，中冶建工集團旗下所有分公司，主動放棄雙休日、中秋節(jié)、國慶節(jié)長假等休息時間，倒排工期，全力以赴，發(fā)揚白加黑、五加二的實干精神，加班加點，搶工期、搶進度，特別是在工程建設(shè)的關(guān)鍵時期，中冶建工集團姚晉川董事長親自過問施工進度，親自調(diào)度資金安排，有力保障了工程項目的順利推進，確保了自治區(qū)觀摩點項目順利完成和觀摩點沿線項目順利推進，為濱河新區(qū)和銀川市增了光、添了彩，充分體現(xiàn)了中冶建工集團全體干部職工作為“國字號”企業(yè)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的良好品質(zhì)。
2016年10月8日。
工程材料采購合同糾紛篇十四
乙方(供貨單位):_____________________。
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的`材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責任自行承擔。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責任由丙方承擔，乙方將不承擔責任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔)。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
乙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
丙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
工程材料采購合同糾紛篇十五
上訴人{公司10}因建筑設(shè)備租賃合同糾紛一案，不服東營區(qū)人民法院東經(jīng)初字第139-1號民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。上訴人{公司10}委托代理人{黃1x}、{鞏2x}、被上訴人{公司3}委托代理人{徐5x}、{公司6}委托代理人{成8x}、{王9x}到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審裁定認定：6月6日，曹際樣以莒縣建筑安裝工程總公司的名義與原告簽訂了租賃合同，約定原告租賃給莒縣建筑安裝工程總公司各種建筑設(shè)備，莒縣建筑安裝工程總公司按約定支付租賃費。工程建設(shè)律師發(fā)現(xiàn)，合同上租用方加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章。萬杰集團為被告莒縣建筑安裝工程總公司出具擔保書，約定所租物品的價值及租賃費由其擔保承付，在工程造價費中代扣。
山東省莒縣建筑安裝工程總公司于5月24日注銷，其債權(quán)債務(wù)由其改制后的{公司3}處理。
原審法院認為，原告與曹際樣簽訂的租賃合同租用方雖然加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章，但由于改制后的{公司3}對該印章不予認可，原告也未提供足以證明曹際樣經(jīng)山東省莒縣建筑安裝工程總公司授權(quán)的證據(jù)，故原告主張與山東省莒縣建筑安裝工程總公司簽訂租賃合同及存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的主張不能成立，原告應(yīng)向有關(guān)直接責任人主張權(quán)利，{公司3}不應(yīng)作為本案的被告承擔責任，不具備本案被告的主體資格。原告以{公司6}為山東省莒縣建筑安裝工程總公司提供保證為由而要求其承擔連帶保證責任缺乏相應(yīng)的事實和理由，不符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第一百三十九條的規(guī)定，裁定駁回原告{公司10}的起訴，案件受理費50元，由原告{公司10}負擔。
上訴人{公司10}在二審中以原審裁定認定事實不清、適用法律錯誤為由，請求依法撤銷一審裁定，發(fā)回重審，訴訟費用由被上訴人負擔。
被上訴人{公司3}以原審裁定認定事實清楚，適用法律正確為由，請求依法駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
被上訴人{公司6}以原審裁定認定事實清楚、適用法律正確為由，請求駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
本院經(jīng)審理認為，上訴人{公司10}以萬杰集團為莒縣建筑安裝工程總公司提供的經(jīng)濟擔保書為由，起訴{公司6}承擔連帶擔保責任符合法律規(guī)定，上訴人的上訴理由成立，應(yīng)予采納。
工程材料采購合同糾紛篇十六
供應(yīng)方：_________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)法律、法規(guī)以及結(jié)合本工程實際情況規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同信守。
第一條、材料價格清單及總價。
1、材料名稱;數(shù)量;單價;金額：_________。
總價：__________________元人民幣(小寫)。
總價：__________________元整(大寫)。
第二條、交貨地點：_________。
第三條、付款方式：_________。
第四條、材料質(zhì)量：_________乙方所提供材料的質(zhì)量必須要達到合同約定的規(guī)格、質(zhì)量和性能(保質(zhì)保量)。
第五條、驗收方式：_________當材料運至施工現(xiàn)場時，由甲方負責人現(xiàn)場驗收。如發(fā)現(xiàn)材料不合格，乙方應(yīng)自費運出現(xiàn)場，并以盡可能快的速度重新提供。
第六條、違約責任：_________。
1)乙方所提供的材料不符合合同約定的質(zhì)量時或材料運至施工現(xiàn)場，甲方驗收人員發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題以及數(shù)量不實，甲方有權(quán)退貨，乙方必須重新提供合格材料，并承擔由此產(chǎn)生的所有費用和甲方造成的一切損失。
2)乙方必須按照甲方的要求，按時提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、從而導(dǎo)致甲方工期延誤，乙方應(yīng)承擔違約及甲方損失賠償?shù)呢熑巍?BR> 3)乙方必須安全規(guī)范運輸。如發(fā)現(xiàn)任何意外事故，均有乙方自行承擔責任。
第七條：_________合同執(zhí)行：_________。
1)本合同未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成可提交法院解決處理。
2)本合同字雙方簽字蓋章之日起生效。
3)本合同一式兩份，甲乙雙方個執(zhí)一份。
采購方簽字(蓋章)：_________供應(yīng)方簽字(蓋章)：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
帳號：_________帳號：_________。
工程材料采購合同糾紛篇一
甲方施工地址：_____________________。
乙方（供方）：_______________________。
乙方公司地址：_____________________。
根據(jù)《_____》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下若出現(xiàn)質(zhì)量問題如大面積開膠起層包調(diào)包換，有一張換一張。
1、達到四川省相應(yīng)的質(zhì)檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌_____（產(chǎn)地）和數(shù)量及時供應(yīng)；
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關(guān)文件。
1、甲方應(yīng)提前_____天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應(yīng)在甲方計劃_____天內(nèi)供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數(shù)量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結(jié)算的最終依據(jù)。（結(jié)算以實際送貨數(shù)量為準。）。
計算貨款方式及付款約定：貨到工地_____個月后_____個工作日內(nèi)付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款________%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應(yīng)按中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的________%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應(yīng)當按質(zhì)論價；如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應(yīng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金和各種經(jīng)濟損失的，應(yīng)當在明確責任后________天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應(yīng)當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務(wù)主管機關(guān)調(diào)解或者向_____委員會申請_____，也可以直接向人民法院起訴。
供方_____份，需方_____份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結(jié)清后此合同終止。
工程材料采購合同糾紛篇二
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設(shè)材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
xxxxxxxxxx
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下（備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產(chǎn)品合格率為xx%）若出現(xiàn)質(zhì)量問題如大面積開膠起層包調(diào)包換，有一張換一張。
1、達到xxxx省相應(yīng)的質(zhì)檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標（產(chǎn)地）和數(shù)量及時供應(yīng)；
3、有產(chǎn)品合格證明書或相關(guān)文件。
1、甲方應(yīng)提前xx天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應(yīng)在甲方計劃xx天內(nèi)供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數(shù)量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結(jié)算的最終依據(jù)。（結(jié)算以實際送貨數(shù)量為準。）
計算貨款方式及付款約定：貨到工地xx個月后xx個工作日內(nèi)付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應(yīng)向乙方償付退貨部分貨款xx%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應(yīng)按xx銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應(yīng)當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應(yīng)承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應(yīng)向甲方償付不能交貨部分貨款的xx%的違約金。
2、乙方所交產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應(yīng)當按質(zhì)論價；如果甲方不能利用的，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應(yīng)比照xx銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛?，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金和各種經(jīng)濟損失的，應(yīng)當在明確責任后xx天內(nèi)，按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應(yīng)當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務(wù)主管機關(guān)調(diào)解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
甲方：xx乙方：xx
代表人：xxxxxxxxxx代表人：xx
電話：xx電話：xx
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
工程材料采購合同糾紛篇三
地址：
乙方：公司。
地址：
甲方因承包工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設(shè)備時則包括，下同），根據(jù)《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經(jīng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍。
1.1甲方委托乙方采購的材料范圍包括：，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設(shè)備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數(shù)量等必須符合本工程設(shè)計圖紙和設(shè)計技術(shù)要求，符合有關(guān)合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務(wù)分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2乙方采購供應(yīng)的材料質(zhì)量必須合格，并達到本工程有關(guān)設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的要求。
2.1乙方負責材料供應(yīng)商的選擇，但乙方選擇的供應(yīng)商及其提供的產(chǎn)品品牌、規(guī)格型號等應(yīng)符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經(jīng)其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應(yīng)商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風險的轉(zhuǎn)移，標的物質(zhì)量保證期、質(zhì)量保證金，售后服務(wù)，違約責任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質(zhì)量，價款與結(jié)算支付方式、期限及條件等條款必須事先經(jīng)甲方審查同意后才能確定。
乙方應(yīng)使用甲方的相關(guān)采購合同范本。簽訂采購合同須經(jīng)甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關(guān)，甲方有權(quán)不支付其貨款。
2.3所有采購合同由乙方與材料供應(yīng)商簽訂并履行，不得給甲方設(shè)定任何義務(wù)或負擔，且均須在簽訂后2日內(nèi)向甲方備案，未備案的，甲方將不予結(jié)算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經(jīng)甲方批準并按甲方要求辦理有關(guān)承諾、擔保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔該合同產(chǎn)生的一切責任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責任。
2.4甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應(yīng)負的任何責任、義務(wù)和風險，甲方不受其約束，不因此而承擔任何責任。
3合同價款。
3.1本合同價款為元（大寫人民幣：整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價在任何情況下均不予調(diào)整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調(diào)整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調(diào)整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）。
3.2本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內(nèi)容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應(yīng)人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應(yīng)繳稅金和其他有關(guān)費用以及合同所包含的乙方所有責任、義務(wù)和風險的費用。
3.3本合同材料單價和總價已經(jīng)考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風險由乙方自負。
3.4本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設(shè)計變更或另外委派新的項目，而導(dǎo)致材料。
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調(diào)減相應(yīng)的材料價款，本合同材料總價作相應(yīng)調(diào)增或調(diào)減，其材料屬于本合同附件“甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調(diào)價范圍內(nèi)另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調(diào)整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設(shè)計圖紙（含設(shè)計變更）量、業(yè)主與甲方的結(jié)算量和經(jīng)甲方初審確認的乙方的供應(yīng)量中的最小量。
4、合同價款的支付。
4.1本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結(jié)算，并與主合同結(jié)算保持同步，在業(yè)主支付相應(yīng)進度款到賬后7個工作日內(nèi)支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結(jié)、超付。
4.2乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網(wǎng)銀業(yè)務(wù)。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應(yīng)商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3甲方不為乙方預(yù)付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責自行解決。甲方發(fā)現(xiàn)乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權(quán)停止支付乙方相應(yīng)款項，優(yōu)先代付乙方相關(guān)拖欠費用（此種情形下乙方也應(yīng)出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權(quán)代付）。
4.4本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結(jié)算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應(yīng)提供能夠證明貨款已支付的憑據(jù)供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務(wù)、責任及風險。
題的聯(lián)系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應(yīng)提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔。乙方須承擔材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權(quán)屬甲方。
5.3有關(guān)材料質(zhì)量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應(yīng)進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應(yīng)予執(zhí)行、配合并承擔相應(yīng)的費用。
5.4本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質(zhì)保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應(yīng)上的不及時或者產(chǎn)品存在質(zhì)量問題或者供應(yīng)商服務(wù)存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔涉及的所有責任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5因采購合同與供應(yīng)商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責協(xié)調(diào)處理并承擔其費用及結(jié)果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權(quán)代表本方進行處理，所有處理及應(yīng)給付費用或敗訴結(jié)果均由乙方承擔。
6、其他約定。
6.1甲方在與乙方結(jié)算支付材料款時須扣留10%的質(zhì)量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質(zhì)量保證金比例），此質(zhì)量保證金用于甲方工程竣工移交后質(zhì)量保修期內(nèi)應(yīng)由乙方負責的質(zhì)量問題的修復(fù)，質(zhì)保金不足以支付修復(fù)費用的，可以向乙方追償。該質(zhì)量保證金在主合同規(guī)定的工程質(zhì)量保修期滿，甲方從業(yè)主方結(jié)回質(zhì)量保證金后一個月內(nèi)將余額無息退還給乙方。根據(jù)甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質(zhì)量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應(yīng)由乙方負責的質(zhì)量問題，乙方仍負有修復(fù)義務(wù)。
6.2乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應(yīng)付款項，并不因此追究甲方責任。
6.3即使乙方與甲方已經(jīng)辦理了本合同最終結(jié)算，但如果工程業(yè)主方根據(jù)審計等程序調(diào)減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調(diào)整乙方的結(jié)算，乙方同意甲方對乙方的結(jié)算價款相應(yīng)進行調(diào)減。
6.4在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應(yīng)支付給甲方款項而未支付，則甲方有權(quán)將該款項從應(yīng)付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責任。
本合同簽訂后，雙方均應(yīng)認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關(guān)義務(wù)或履行不符合約定的，均屬違約，應(yīng)向?qū)Ψ匠袚`約責任。對不可抗力，雙方按有關(guān)法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決。
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款。
無。
10、附則。
10.1本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關(guān)約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2本合同簽訂地點：。
9.3本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4本協(xié)議一式5份，甲方執(zhí)3份，乙方執(zhí)2份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：電話：電話：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇四
經(jīng)協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條、甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
第二條、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標）。
___________________。
第三條、產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
___________________。
第四條、驗收方法。
___________________。
第五條、貨款及費用等付款及結(jié)算辦法。
___________________。
第六條、交貨規(guī)定。
1、交貨方式：______________。
2、交貨地點：______________。
3、交貨日期：______________。
4、運輸費：______________。
第七條、經(jīng)濟責任。
1、乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
（1）產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之_____計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5%的罰金。
（3）產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值_____%的罰金付給甲方。
（4）產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之_____的罰金。
2、甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
（1）甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價值）總值_________%的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_________%的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
（3）甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之_____的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
（4）屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之_____的罰金。
（5）甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之_____計算付給乙方，作為延期罰金。
（6）乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條、產(chǎn)品價格如需調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應(yīng)按合同原定價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之_____作為罰金付給甲方。
第九條、甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額_____%的補償金。
第十條、如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前_____天與甲方協(xié)商。
第十一條、本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十三條、本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后____日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條、本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條、本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條、本合同共一式______份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本_____份、副本_____份，并報雙方主管部門各____份。
工程材料采購合同糾紛篇五
需方（甲方）：
供方（乙方）：
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，根據(jù)中華人民共和國合同法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣_________元。
第二條產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)指標）。
產(chǎn)品名稱：
規(guī)格：
質(zhì)量：
第三條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費用。
包裝規(guī)格：
費用：________元。
第四條驗收方法：
第五條貨款及費用等付款及結(jié)算辦法。
第六條交貨規(guī)定。
1、交貨方式：
2、交貨地點：
3、交貨日期：
4、運輸費：
第七條經(jīng)濟責任。
（一）乙方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
1、產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質(zhì)論價。不能利用的，乙方應(yīng)負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的5％的罰金。
3、產(chǎn)品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應(yīng)按不符合同規(guī)定包裝價值2％的罰金付給甲方。
4、產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
（二）甲方應(yīng)負的經(jīng)濟責任。
1、甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價值）總值_______％的罰金。
2、甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值_______％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
3、甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視同中途退貨處理。
4、屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
5、甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應(yīng)按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
6、乙方送貨或代運的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第八條產(chǎn)品價格如須調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應(yīng)按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。
第九條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總額______％的補償金。
第十條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前_______天與甲方協(xié)商。
第十一條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十二條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關(guān)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十三條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關(guān)申請調(diào)解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內(nèi)向人民法院起訴。
第十四條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后作廢。
第十五條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十六條本合同共一式_________份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本_________份、副本_________份，并報雙方主管部門各____份。
甲方（蓋章）：
日期：
乙方（蓋章）：
日期：
工程材料采購合同糾紛篇六
甲(以下簡稱甲方)：
乙(水泥廠)：
經(jīng)雙方協(xié)定一致，簽訂水泥購銷合同條款如下：
一、數(shù)量、計量單位、單價、金額
品名規(guī)格單位數(shù)量單價(元)金額(元)備注價金總額(大寫)拾萬仟佰拾元角分$
二、質(zhì)量標準：水泥標號執(zhí)行國家規(guī)定標準。由乙方按批向甲方交送水泥出廠質(zhì)量通知單。甲方憑單驗質(zhì)。
三、袋重合格率達到國家規(guī)范。
四、交貨方式、地點和運雜費負擔：甲方組織運輸工具到乙方倉庫提貨，運費、上、下車費等均由甲方自理，乙方憑合同和甲方收款人出據(jù)的證明發(fā)貨。若遇便車，甲方可以代運，其代運費用概由甲方負擔。乙方墊付的款項，隨同水泥價款一并結(jié)算。
五、甲乙雙方必須按如下期限提(供)貨
年月日前提(供)×噸。其中：×噸。
年月日前提(供)×噸。其中：×噸。
年月日前提(供)×噸。其中：×噸。
年月日前提×噸。其中：×噸。
甲方逾期提(收)貨的，乙方有權(quán)處理該貨，并不免甲方責任。
六、付款辦法和期限：
1、甲方在年月日前付定金元;
2、采取先匯款后結(jié)算方式：甲方按購水泥總金額分期先匯款。
年月日前電匯××元;
年月日前電匯××元;
年月日前電匯××元;
年月日前電匯××元。
3、采取托收承付方式：按《中國人民銀行結(jié)算辦法》第八條第一、二、三、五、六、七、八項規(guī)定執(zhí)行。乙方每月日-日憑實發(fā)水泥開具銷售發(fā)票向甲方開戶銀行辦理托收。
七、違約責任：
甲方責任：
1、中途退貨或違約拒收的。除償付退(或拒收)貨部分貨款總值5%的違約金。逾期提貨的，每天償付逾期提貨部分貨款總值萬分之四的違約金，并承擔乙方實際支付的代管費用。
2、逾期付款的。每天償付逾期付款總額萬分之四的違約金。
3、承擔《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》第36條第5、6項規(guī)定的責任。
乙方責任：
1、不能交貨的。償付不能交貨部分貨款總值5%的違約金。逾期交貨的。按逾期交貨部分貨款總值計算，每天償付萬分之四的違約金。
2、所交水泥質(zhì)量、規(guī)格不符合同規(guī)定。除自費負責處理外，還要賠償實際經(jīng)濟損失。
3、承擔《工礦產(chǎn)品購銷合同條例》第三十五條第七、八、九項規(guī)定的責任。
八、本合同一式份。經(jīng)法定代表人簽章后生效。有效期從年月日起至年月日止。
甲方：乙方：
地址：地址：
代表人：代表人：
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
簽訂時間：簽訂地點：
工程材料采購合同糾紛篇七
乙方：________________。
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，本著互惠互利、共同發(fā)展、遵紀守法、誠信平等、互惠互利、雙方共贏的原則，達成如下合作協(xié)議：
1、工程名稱。
國家高速公路網(wǎng)包（頭）至茂（名）線陜西境小河至安康高速公路標段路面工程所需的瀝青材料供貨。
2、工程的具體位置：
陜西省安康市漢濱區(qū)、旬陽縣境內(nèi)，路段起自旬陽小河（k138+593），接在建的柞水至小河段高速公路，經(jīng)桐木、茨溝、松壩、止于安康尹家營（k197+150）。
3、供應(yīng)瀝青材料要求。
用量以乙方與陜西省交通建設(shè)集團公司按工程實際計劃編制的瀝青用量和正式使用通知書為準。品牌與質(zhì)量以乙方與招標單位確定的材料品質(zhì)為準。
（一）甲方。
1.供給完成合作工程項目所需要的資金（具體款項待乙方中標后以甲乙雙方簽訂的詳細資金運作流程協(xié)議為準）。
2.甲方負責將乙方購買的瀝青從交貨地鐵路站運送到客戶指定場地的公路地點。
（二）乙方。
1、負責標書的編制、投標；
2、負責中標后外貿(mào)業(yè)務(wù)及報關(guān)、質(zhì)檢、鐵路運輸?shù)认嚓P(guān)事宜，以確保資源，為客戶供給保質(zhì)、保量、及時合格的服務(wù)。
（三）相關(guān)說明。
乙方負責國際購銷合同的實際操作，甲方對于國際購銷合同所引起的一切后果不承擔任何的法律職責。如出現(xiàn)不能按時按期交貨或者是由于瀝青的質(zhì)量問題引起的違約職責，甲方不承擔任何職責。
1、自本合同簽訂生效之日起至本合作項目材料供應(yīng)期結(jié)束止。根據(jù)路面進度需要供應(yīng)的具體供貨期確定實際的供貨期。
2、合作期限為年，即自______年___月___日至______年___月___日止。
（以上方式能夠選擇確定合作期限）。
（一）部門名稱、設(shè)置及人員。
經(jīng)雙方協(xié)商同意，在乙方公司的辦公地內(nèi)設(shè)立小康工程項目組，場地由乙方供給，對雙方合作的項目進行監(jiān)督和財務(wù)管理。小康工程項目組由甲乙雙方各指派人共同組成，部門負責人由甲方擔任。
甲方的聯(lián)系人及電話：____________________。
乙方的聯(lián)系人及電話：____________________。
（二）部門職責。
1、在乙方設(shè)立一個專門共管的銀行賬戶，用于本項目合作的財務(wù)往來。凡是與本項目有關(guān)的所有資金往來必須經(jīng)過本賬戶并理解本共管部門的監(jiān)督。
2、對本項目的財務(wù)往來進行嚴格審查，必須采用書面形式，并經(jīng)甲乙雙方簽章認可才能作為財務(wù)往來憑證。
3、確保項目資金的安全，任何一方都不得以任何理由將本項目的專項資金用于合作項目無關(guān)的任何用途。
4、監(jiān)督乙方在運營過程當中，嚴格按照標書合同中約定的時間結(jié)算款項并將款項在結(jié)算日后的3日內(nèi)轉(zhuǎn)入共管賬戶。
（一）甲方。
1、甲方在乙方投標時供給三百萬元的保證金，于_____年____月_____日以現(xiàn)金其他方式支付給乙方。
2、保證將瀝青從交貨地鐵路站運送到客戶指定場地的公路地點的運輸。
（二）乙方。
2、按照招標文件的規(guī)定購買貨物，并辦理外貿(mào)業(yè)務(wù)及其所有的.相關(guān)事宜；
3、為甲方供給的資金投入供給有效的擔保，確保甲方的資金安全。乙方的擔保包括：
5、關(guān)于投標的報價和物資的采購價格，乙方均應(yīng)向甲方通報，雙方協(xié)商；
7、保障資金的正?；厥?，如由于客戶的原因?qū)е沦Y金無法及時回款，引起的資金周轉(zhuǎn)問題及造成的損失由乙方承擔經(jīng)濟職責。
1、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，項目工程完成以后，對項目毛利潤的分配，甲方占80%，以方那個占20%。甲方向乙方供給勞務(wù)發(fā)票。
2、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，質(zhì)量保證金的分擔，甲方占2%，乙方占0.5%。
4、因乙方原因造成無法對外開立信用證及其他情景發(fā)生時，造成的損失由乙方承擔。
因履行本合同過程中發(fā)生爭議時，雙方首先應(yīng)當友好協(xié)商解決、互諒互讓。協(xié)商不成的，提交法院解決。
1、因政府政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、重大事故或自然災(zāi)害等不可抗力因素致使合同無法履行時，可解除合同，后續(xù)問題由雙方協(xié)商解決。
2、因客觀情景致使合同目的無法實現(xiàn)時，雙方可協(xié)商變更原合作方式。協(xié)商期間，合同可中止執(zhí)行。
3、乙方負責工程項目結(jié)算款的回收，在合同約定的回收期間以內(nèi)，共管帳戶內(nèi)如果沒有該筆款項入賬，甲方有權(quán)中止該合同的履行，并由乙方承擔中止期間給甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
本合同自雙方簽章之日起生效。未盡事宜，雙方可約定補充條款，補充條款視為本合同的組成部分。
本合同共_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份，具有同等法律效力。
甲方：____________________。
乙方：____________________。
簽訂日期：____________________
工程材料采購合同糾紛篇八
[提要]由多家單位聯(lián)合投資的建設(shè)工程有多種運作模式，其中一種就是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責項目立項，一般不與承包方直接，此種運作模式下，一旦發(fā)包方和承包方之間發(fā)生合同糾紛，對于如何確定責任主體，實踐中存在不同的觀點和做法。本文筆者依據(jù)建設(shè)工程承包人的法定優(yōu)先權(quán)進行推演，認為應(yīng)當將全體聯(lián)建單位都列為合同糾紛的當事人。
一、審判實踐中存在的問題。
建設(shè)工程合同是《中華人民共和國合同法》規(guī)定的，由承包人進行工程建設(shè)而發(fā)包人支付價款的一類獨立的合同。由于建設(shè)工程存在建設(shè)周期長、資金需求量大的特點，由多家單位聯(lián)合投資的情況較為普遍。在具體運作過程中，有多種運作模式，常見的有三種，第一種是投資各方共同組建有獨立法人資格的項目公司，由項目公司作為發(fā)包人對外簽約;第二種是設(shè)立籌建辦公室或指揮部(不進行工商登記)，由籌建辦公室或指揮部對外完成招投標及簽約工作;第三種是由聯(lián)建單位中的一家出面訂立合同，負責工程建設(shè)的日常事務(wù)，其余各方或是提供土地、資金，或是負責項目立項，一般不與承包方直接。
第一種模式由項目公司直接承擔責任，第二種模式則參照《中華人民共和國民法通則》第五十二條關(guān)于共同經(jīng)營、不具備法人條件的規(guī)定，由聯(lián)營各方承擔責任。目前爭議較大的是第三種運作模式。爭議在于是否要將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位確定為訴訟主體。如果將未參與發(fā)包、簽約過程的聯(lián)建單位作為案件當事人，由于其并不是建設(shè)工程合同的當事人，便會出現(xiàn)是否有依據(jù)判令其承擔合同責任的問題;如果僅僅是建設(shè)工程合同的當事人參與訴訟，由于合同相對方與其他聯(lián)建單位按約定比例取得竣工建筑物的權(quán)利，發(fā)包人不能以竣工建筑物的全部權(quán)利向承包方承擔債務(wù)，亦會產(chǎn)生承包人的利益如何予以保護的問題。由于目前尚無明確的法律規(guī)定，各法院在實踐中做法不一，影響了執(zhí)法的統(tǒng)一性。
二、目前的解決模式。
1、基于合同相對性原則確認責任主體。該種模式認為，建設(shè)工程合同案件既然是基于合同而產(chǎn)生糾紛，法院就應(yīng)當圍繞合同關(guān)系進行審理，根據(jù)合同的相對性原則確認責任主體。如果將合同關(guān)系以外的主體列入合同糾紛中一并解決，勢必將同時審理兩個法律關(guān)系，有違一案一訴的基本訴訟原則。而且，合同的效力在一般情況下只及于合同當事人(第三人侵害債權(quán)等情況不屬本文討論范圍)，對合同外的當事人不產(chǎn)生拘束力。因此，責任主體只能確定為簽約的建設(shè)單位。雖然如此處理，可能因合同相對方履約能力有限會對承包方的利益有所影響，但可促使承包方正視交易風險，規(guī)范建筑業(yè)市場，逐步杜絕承包方只與聯(lián)建單位中的一方訂立合同的現(xiàn)象。此外，承包方的利益不會因合同的相對性原則而受實際影響，因為《中華人民共和國合同法》規(guī)定了承包方對工程款享有優(yōu)先受償權(quán)，承包方可以在執(zhí)行階段直接申請拍賣建筑物行使優(yōu)先受償權(quán)。
工程材料采購合同糾紛篇九
乙方：xxxx。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，買賣雙方在平等互利的基礎(chǔ)上，就下列標的物的買賣事宜達成以下協(xié)議：
出賣人按下列第xxxxxx種方式向買受人提供標的物：
1、出賣人按下表所列商標、規(guī)格型號、數(shù)量向買受人提供標的物，買受人應(yīng)按下表中所列價格向出賣人支付貨款。
2、出賣人按本合同附件所列規(guī)格型號、數(shù)量等向買受人提供標的物。
1、標的物的質(zhì)量應(yīng)符合國家標準、行業(yè)標準：
2、雙方約定，標的物質(zhì)量除應(yīng)符合國家標準、行業(yè)標準外，還應(yīng)達到如下要求：
雙方約定，采用下述第xxxx種方式確定標的物交付方式、時間及地點：
1、標的物的交付方式為出賣人送貨。交貨地點為xxxxxx。出賣人應(yīng)于xxxx年xxxx月xxxx日之前將上述標的物送至上述交貨地點，運費由出賣人承擔。
2、標的物的交付方式為買受人提貨。交貨地點為xxxxxxxxxx。買受人應(yīng)于xxxx年xxxx月xxxx日之前到上述交貨地點提取標的物，運費由xxxxxx承擔。
3、按通知分批供貨。標的物的交付方式為出賣人送貨。交貨地點為xxxxxxxxxx。出賣人分xxxxxx批向買受人供貨，按買受人通知的時間和數(shù)量將每批標的物交付買受人，運費由出賣人承擔。
4、按計劃分批供貨。標的物的交付方式為出賣人送貨。交貨地點為xxxxxxxx。出賣人應(yīng)按照下表約定分批供貨。
xxxxxxxxxx。
1、雙方約定，標的物的裝卸費由出賣人承擔，包裝方式為xxxx。
2、交付方式為出賣人送貨的，出賣人應(yīng)負責對標的物采用相應(yīng)標準的保護措施進行包裝。包裝應(yīng)適于運輸方式，并有良好的保護作用，以確保標的物安全運抵交貨地點。由于包裝或防護措施不當而引起標的物銹蝕、損壞、滅失的一切責任均應(yīng)由出賣人承擔。
3、交付方式為買受人提貨的，出賣人按國家有關(guān)標準對標的物進行包裝，并應(yīng)告知買受人標的物在運輸過程中的注意事項。
1、標的物的所有權(quán)自標的物交付時起轉(zhuǎn)移。出賣人就交付的標的物，負有保證第三人不向買受人主張任何權(quán)利的義務(wù)。
2、標的物毀損、滅失的風險，在標的物交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔。
3、買受人按照合同拒絕接受標的物或者解除合同的，標的物毀損、滅失的風險由出賣人承擔。
4、標的物毀損、滅失的風險由買受人承擔的，不影響因出賣人履行合同義務(wù)不符合約定，買受人要求其承擔違約責任的權(quán)利。
1、買受人收到標的物后應(yīng)在合理期限內(nèi)對標的物進行檢驗。
2、如買受人經(jīng)檢驗后發(fā)現(xiàn)出賣人交付的標的物數(shù)量或質(zhì)量不符合約定，買受人有權(quán)拒收、要求補齊或退換標的物，并要求出賣人按本合同第九條的約定承擔違約責任。
雙方約定，采用下述第xxxxxxxx種方式確定結(jié)算及付款方式：
1、標的物一次性全部交付的，買受人應(yīng)于交付后xxxx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xxxx%；檢驗合格后xx個月內(nèi)支付貨款總額的xx%；剩余的xx%作為質(zhì)量保證金，于質(zhì)量保證期屆滿后xxxx日內(nèi)支付。
2、標的物一次性全部交付的，買受人應(yīng)于本合同簽訂后xxxxxx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xxxxxxxx%作為定金；于標的物交付后xxxxxx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xx%；檢驗合格后xx個月內(nèi)支付貨款總額的xx%剩余的xx%作為質(zhì)量保證金，于質(zhì)量保證期屆滿后xx日內(nèi)支付。
3、標的物分批交付的，買受人應(yīng)于本合同簽訂后xx日內(nèi)向出賣人支付貨款總額的xxxx%作為定金；其余按交貨計劃或買受人通知供貨數(shù)量分批交付后據(jù)實結(jié)算，出賣人憑經(jīng)出賣人和買受人共同簽認的結(jié)算單向買受人申請支付。買受人應(yīng)于出賣人正式申請支付后xx日內(nèi)支付已結(jié)算貨款。買受人預(yù)先交付的定金應(yīng)先行抵付貨款。買受人可在最后結(jié)算款中扣留貨款總額的xx%作為質(zhì)量保證金，于質(zhì)量保證期屆滿后xxxx日內(nèi)支付。
雙方約定的付款依據(jù)為下列第xxxx種，出賣人憑付款依據(jù)向買受人申請支付：
（1）經(jīng)買受人簽認的驗收單。
（2）經(jīng)雙方共同簽認的結(jié)算單。
1、雙方約定，標的物的質(zhì)量保證期為xxxxxx年，自xxxxxx起算。
2、出賣人保證其提供的標的物在各個方面符合合同約定的質(zhì)量、規(guī)格、和性能要求，并能夠達到國家有關(guān)規(guī)定要求的使用期限。
3、標的物在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，出賣人應(yīng)負責免費修理或更換。對于因標的物質(zhì)量問題導(dǎo)致買受人遭受的損失，出賣人應(yīng)當負責賠償。
1、出賣人未在合同約定的時間內(nèi)交付標的物的，出賣人應(yīng)按逾期交貨部分貨款的xx日向買受人支付違約金，并賠償買受人因此所遭受的全部損失。若出賣人逾期交付超過xx天，買受人有權(quán)要求解除合同，并要求其承擔違約責任。
2、標的物的質(zhì)量、規(guī)格、型號、品種、花色不符本合同約定要求的，如買受人同意使用，雙方可通過協(xié)商就標的物價款重新達成協(xié)議；如買受人不同意使用，可以要求出賣人退換或解除合同。由于上述原因致延誤交貨時間，出賣人應(yīng)按本條第1款向買受人逾期交貨違約金。
3、出賣人在合同約定的期限內(nèi)未按本合同約定的標的物數(shù)量交貨時，若少交標的物，就少交的部分，買受人如果需要，可要求出賣人補齊，出賣人應(yīng)照數(shù)補交，買受人如不需要，可以要求出賣人就少交部分退貨；若多交標的物，就多交的部分，買受人如果需要，可自行留用，雙方按實際交貨量結(jié)算，買受人如不需要，出賣人應(yīng)將多交部分自行取走，買受人對多交部分不承擔任何保管、付款等義務(wù)。由于上述原因致延誤交貨時間，出賣人應(yīng)按本條第1款向買受人逾期交貨違約金。
4、采取送貨方式的，標的物錯送交貨地點或收貨人的，出賣人除應(yīng)負責將標的物送交合同約定的交貨地點或收貨人外，還應(yīng)承擔買受人因此多支付的一切實際費用和逾期交貨違約金。
5、買受人在合同履行期間要求退貨或終止合同的，應(yīng)提前通知出賣人。
xxxxxxxxxx。
1、本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商解決不成的，按下列第xxxx種方式解決：
1）提交xxxxxx仲裁委員會仲裁；
2）依法向買受人所在地人民法院起訴。
2、本合同未盡事宜，由雙方另行協(xié)商，由此達成的補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
4、本合同一式xxxxxxxx份，雙方各執(zhí)xxxxxx份。
甲方：xx乙方：xx。
電話：xx電話：xx。
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
工程材料采購合同糾紛篇十
供方（乙方）：__________________。
簽訂時間：年月日。
第一條：標的、數(shù)量、價款及交（提）貨時間。
第二條、質(zhì)量標準：產(chǎn)品質(zhì)量達國家標準要求。乙方供貨到場時，須同時提交產(chǎn)品檢查報告、合格證以及其他需要提供的說明產(chǎn)品質(zhì)量的證書證件。
第三條、供貨方式：每次發(fā)貨前，甲方須提前三天，以書面的形式向乙方提供供貨數(shù)量，并明確發(fā)貨人的地點和接收人。
第四條、運輸方式及到達地點和費用的承擔：運輸費由乙方承擔，運輸中的一切風險包括交通事故、材料丟失，由乙方承擔，甲方按甲方產(chǎn)品需要單為準，送達目的地的產(chǎn)品，雙方的履行相關(guān)手續(xù)后，甲方應(yīng)全部接受：甲方指定的卸貨地點必須具備車輛進出卸貨條件，否則造成的前部經(jīng)濟損失由甲方補償。
第五條、結(jié)算方式：
第六條、違約責任：違約方依據(jù)《中華人民共和國合同法》條款規(guī)定承擔違約責任。
第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)在的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決：協(xié)商不成也可以直接向出賣人（即供貨方）所在地人民法院起訴。
第八條、乙方收到甲方訂貨單后合同開始履行。
第九條、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
第十條、其他約定事項：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇十一
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責任自行承擔。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責任由丙方承擔，乙方將不承擔責任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔)。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方：________________。
乙方：________________。
甲、乙供需雙方經(jīng)協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具(見明細)業(yè)務(wù)，一致達成。
如下協(xié)議:。
一、質(zhì)量要求:以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術(shù)標準:以國家標準及行業(yè)標準為技術(shù)、質(zhì)量標準。
三、驗收標準:貨到現(xiàn)場安裝完畢后開始驗收，所供應(yīng)的全部家具應(yīng)符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結(jié)構(gòu)無松動，規(guī)格、材質(zhì)符合合同約定。
四、交貨時間:________年______月______日。
五、交貨地點:________________。
六、合同總額________________(見訂單明細):（大寫________________)。
七、貨物明細:(附表一:訂貨單)。
八、付款方式:。
作為定金，并于貨到________個工作日內(nèi)，將貨款付清;。
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應(yīng)與甲方簽署一份質(zhì)量保證協(xié)議，并向甲方交付質(zhì)量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質(zhì)量問題或糾紛，甲方應(yīng)全額退還質(zhì)量保證金，如有售后維修或質(zhì)量問題，甲方有權(quán)在通知乙方后，扣除相應(yīng)質(zhì)量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用:由乙方承擔。
十、甲方責任:甲方應(yīng)按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責任:。
1、乙方所提供的產(chǎn)品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質(zhì)及相關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準(或與封樣、圖紙標示相符)，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權(quán)拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應(yīng)保障在合同約定的維修期內(nèi)，為甲方無償提維修服務(wù)，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應(yīng)在________個工作日內(nèi)服務(wù)到位，否則甲方有權(quán)扣除相應(yīng)質(zhì)量責任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權(quán)力。
工程材料采購合同糾紛篇十二
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議：
二、材料類別：
1、一類：甲方指定及代付款材料。
2、二類：清單暫定價及代付款材料。
3、三類：甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
三、訂貨、運輸、驗收：
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收：丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式：甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至95%，剩余5%質(zhì)保期滿___年后無質(zhì)量問題，15日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
五、乙方的責任與義務(wù)。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值50%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責任自行承擔。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
六、丙方的責任和義務(wù)。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責任由丙方承擔，乙方將不承擔責任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
七、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔)。
八、其他責任：
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
九、履行期限：
本合同有效期為“_______________________________________”項目結(jié)束。
十、糾紛的解決：
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同(共四頁)壹式六份，甲方四份、乙方一份，丙方一份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
工程材料采購合同糾紛篇十三
中冶建工集團有限公司并姚晉川董事長：濱河新區(qū)是寧夏內(nèi)陸開放型經(jīng)濟試驗區(qū)的核心區(qū)，是銀川市產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的主戰(zhàn)場和經(jīng)濟發(fā)展的重要增長極，寧夏回族自治區(qū)黨委書記李建華，政府主席咸輝，自治區(qū)黨委、市委書記徐廣國，市長白尚成等區(qū)市領(lǐng)導(dǎo)高度重視和關(guān)心支持新區(qū)發(fā)展，今年全區(qū)縣域經(jīng)濟觀摩會銀川六個縣(市)區(qū)共計觀摩點只有七個，而濱河新區(qū)就占了四個。在觀摩點確定后，濱河新區(qū)按照銀川市委、政府的要求，開展了大干100天沖刺縣域經(jīng)濟觀摩競賽活動。
作為濱河新區(qū)施工建設(shè)的主力軍，中冶建工集團旗下所有分公司，主動放棄雙休日、中秋節(jié)、國慶節(jié)長假等休息時間，倒排工期，全力以赴，發(fā)揚白加黑、五加二的實干精神，加班加點，搶工期、搶進度，特別是在工程建設(shè)的關(guān)鍵時期，中冶建工集團姚晉川董事長親自過問施工進度，親自調(diào)度資金安排，有力保障了工程項目的順利推進，確保了自治區(qū)觀摩點項目順利完成和觀摩點沿線項目順利推進，為濱河新區(qū)和銀川市增了光、添了彩，充分體現(xiàn)了中冶建工集團全體干部職工作為“國字號”企業(yè)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的良好品質(zhì)。
2016年10月8日。
工程材料采購合同糾紛篇十四
乙方(供貨單位):_____________________。
丙方(施工單位):_____________________。
為確保工程質(zhì)量、材料質(zhì)量為根本，施工工藝是關(guān)鍵。目前建筑材料市場魚龍混雜，材料質(zhì)量、價格懸殊太大的情況，甲、乙、丙三方根據(jù)平等互利、等價有償、協(xié)商一致的原則，就甲方指定的材料及清單暫定價的材料事宜，經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:。
:______________________。
:__________級。
1、一類:甲方指定及代付款材料。
2、二類:清單暫定價及代付款材料。
3、三類:甲方指定及清單暫定價不代付款材料。
1、首先丙方與乙方根據(jù)甲方有求簽訂材料供貨表(附表一)，注明材料名稱、品牌、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、單價、合價等。
2、丙方與乙方簽訂材料供貨表后，報甲方認證簽字，同時報材料合格證，檢測報告及樣品一份。
3、丙方用貨應(yīng)提前通知乙方，說明用貨數(shù)量、規(guī)格、型號、到貨日期等，乙方承擔運輸相關(guān)費用，運至丙方所在工地現(xiàn)場。
4、驗收:丙方收到貨后，即進行驗收，對不合格或不符合要求的材料應(yīng)退換。需監(jiān)理進行檢查的材料，丙方應(yīng)通知監(jiān)理檢查。
5、材料價格包括儲藏、運輸、裝卸、保險、利潤、稅金、售后服務(wù)等費用。如與市場或政策性價格調(diào)整，應(yīng)及時通知另兩方協(xié)商作相應(yīng)調(diào)整。
1、屬于一、二類材料為丙方委托甲方代為支付乙方材料費(乙方開據(jù)材料發(fā)票給丙方，丙方開據(jù)工程發(fā)票給甲方，結(jié)算時甲方從乙方工程款中扣除)。屬于三類材料，丙方直接給乙方付材料費。丙方不得將三類材料列入一、二類材料。
2、三方認定的清單暫定價材料價格，作為丙方竣工決算時材料調(diào)整的依據(jù)。
3、付款方式:甲方根據(jù)丙方與乙方收貨數(shù)量清單和丙方委托付款憑證直接向乙方支付貨款。有質(zhì)保期的`材料，甲方根據(jù)丙方委托，付款至_____%，剩余_____%質(zhì)保期滿_____年后無質(zhì)量問題，_____日內(nèi)一次無息付清。未經(jīng)乙方同意，甲方不得將貨款交給乙方其他任何商務(wù)人員。
1、乙方向丙方提供符合國家質(zhì)量及符合附表1質(zhì)量要求及品牌的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品、合格證。
2、乙方保證其提供的所有產(chǎn)品均為按國家標準的原產(chǎn)地合格產(chǎn)品，若甲方發(fā)現(xiàn)乙方提供的產(chǎn)品不是原產(chǎn)地和套牌生產(chǎn)的產(chǎn)品，甲方將對乙方該批產(chǎn)品價值_____%的罰款處罰。
3、如因乙方材料質(zhì)量問題給丙方造成損失，丙方應(yīng)第一時間通知乙方和甲方，并保護好現(xiàn)場，乙方負責對所造成的損失向甲方進行賠償。如因丙方施工工藝造成損失，其責任自行承擔。
4、乙方有義務(wù)及時對產(chǎn)品的質(zhì)量、用戶意見等信息對甲方進行反饋;。
5、乙方應(yīng)配合丙方工程進度的實施，向甲方提供合理的優(yōu)化方案安裝技術(shù)支持。
1、丙方應(yīng)為乙方提供材料的存放地，并給予妥善的保管。
2、丙方應(yīng)對每次所到材料進行質(zhì)量抽檢。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量等情況及時向甲方、監(jiān)理通報。
3、丙方應(yīng)及時把所到現(xiàn)場并驗收的管材清單(復(fù)印件)交甲方負責人。
4、丙方未事先書面對非應(yīng)用環(huán)境或特殊使用要求做出說明和非正規(guī)操作及人為破壞所成的損失，全部責任由丙方承擔，乙方將不承擔責任。
5、丙方收到乙方產(chǎn)品，應(yīng)立即驗收，如對貨物驗收有異議，第一時間內(nèi)通知甲方和乙方，否則視作貨物無誤。
6、丙方所收到材料只能用于本工程，不得銷售或用于其他工程。
1、甲方對乙方提供與本合同有關(guān)的技術(shù)上及交易的商業(yè)情況予以保密。
2、甲方應(yīng)監(jiān)督乙、丙方，保證所需材料及配件全部用于該工程，不得流入其他銷售渠道及其他工程，否則，一切后果均有甲方、丙方承擔。
3、甲方有權(quán)隨時對貨物進行第二次抽檢(合格產(chǎn)品檢測費由甲方承擔)。
乙方違反本合同條款規(guī)定或因供貨不及時、質(zhì)量等問題，丙方應(yīng)以書面的形式通過信函或傳真的方式通知乙方，乙方應(yīng)在三日內(nèi)書面答復(fù)，否則視為承認該通知書的要求，購銷合同關(guān)系自動解除，甲方有權(quán)取消乙方供貨資格，并終止合同。
本合同有效期為“____________________________”項目結(jié)束。
三方在合同履行過程中如產(chǎn)生糾紛，由三方協(xié)調(diào)解決。協(xié)商不成，在合同簽訂地法院訴訟。
十一、本合同壹式_____份，甲方_____份、乙方_____份，丙方_____份，甲、乙、丙三方簽訂蓋章之日起生效，同時起法律保護作用。
十一、合同未盡事宜，由三方協(xié)商簽定補充協(xié)議作為附件，附件與本合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
乙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
丙方(蓋章):_______________。
_______年_____月_____日。
工程材料采購合同糾紛篇十五
上訴人{公司10}因建筑設(shè)備租賃合同糾紛一案，不服東營區(qū)人民法院東經(jīng)初字第139-1號民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。上訴人{公司10}委托代理人{黃1x}、{鞏2x}、被上訴人{公司3}委托代理人{徐5x}、{公司6}委托代理人{成8x}、{王9x}到庭參加了訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
原審裁定認定：6月6日，曹際樣以莒縣建筑安裝工程總公司的名義與原告簽訂了租賃合同，約定原告租賃給莒縣建筑安裝工程總公司各種建筑設(shè)備，莒縣建筑安裝工程總公司按約定支付租賃費。工程建設(shè)律師發(fā)現(xiàn)，合同上租用方加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章。萬杰集團為被告莒縣建筑安裝工程總公司出具擔保書，約定所租物品的價值及租賃費由其擔保承付，在工程造價費中代扣。
山東省莒縣建筑安裝工程總公司于5月24日注銷，其債權(quán)債務(wù)由其改制后的{公司3}處理。
原審法院認為，原告與曹際樣簽訂的租賃合同租用方雖然加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章，但由于改制后的{公司3}對該印章不予認可，原告也未提供足以證明曹際樣經(jīng)山東省莒縣建筑安裝工程總公司授權(quán)的證據(jù)，故原告主張與山東省莒縣建筑安裝工程總公司簽訂租賃合同及存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系的主張不能成立，原告應(yīng)向有關(guān)直接責任人主張權(quán)利，{公司3}不應(yīng)作為本案的被告承擔責任，不具備本案被告的主體資格。原告以{公司6}為山東省莒縣建筑安裝工程總公司提供保證為由而要求其承擔連帶保證責任缺乏相應(yīng)的事實和理由，不符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關(guān)于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第一百三十九條的規(guī)定，裁定駁回原告{公司10}的起訴，案件受理費50元，由原告{公司10}負擔。
上訴人{公司10}在二審中以原審裁定認定事實不清、適用法律錯誤為由，請求依法撤銷一審裁定，發(fā)回重審，訴訟費用由被上訴人負擔。
被上訴人{公司3}以原審裁定認定事實清楚，適用法律正確為由，請求依法駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
被上訴人{公司6}以原審裁定認定事實清楚、適用法律正確為由，請求駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
本院經(jīng)審理認為，上訴人{公司10}以萬杰集團為莒縣建筑安裝工程總公司提供的經(jīng)濟擔保書為由，起訴{公司6}承擔連帶擔保責任符合法律規(guī)定，上訴人的上訴理由成立，應(yīng)予采納。
工程材料采購合同糾紛篇十六
供應(yīng)方：_________。
根據(jù)《中華人民共和國民法典》相關(guān)法律、法規(guī)以及結(jié)合本工程實際情況規(guī)定，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，特訂立本合同，以便共同信守。
第一條、材料價格清單及總價。
1、材料名稱;數(shù)量;單價;金額：_________。
總價：__________________元人民幣(小寫)。
總價：__________________元整(大寫)。
第二條、交貨地點：_________。
第三條、付款方式：_________。
第四條、材料質(zhì)量：_________乙方所提供材料的質(zhì)量必須要達到合同約定的規(guī)格、質(zhì)量和性能(保質(zhì)保量)。
第五條、驗收方式：_________當材料運至施工現(xiàn)場時，由甲方負責人現(xiàn)場驗收。如發(fā)現(xiàn)材料不合格，乙方應(yīng)自費運出現(xiàn)場，并以盡可能快的速度重新提供。
第六條、違約責任：_________。
1)乙方所提供的材料不符合合同約定的質(zhì)量時或材料運至施工現(xiàn)場，甲方驗收人員發(fā)現(xiàn)材料有質(zhì)量問題以及數(shù)量不實，甲方有權(quán)退貨，乙方必須重新提供合格材料，并承擔由此產(chǎn)生的所有費用和甲方造成的一切損失。
2)乙方必須按照甲方的要求，按時提供材料。如因乙方原因造成甲方用量短缺、供料不足、從而導(dǎo)致甲方工期延誤，乙方應(yīng)承擔違約及甲方損失賠償?shù)呢熑巍?BR> 3)乙方必須安全規(guī)范運輸。如發(fā)現(xiàn)任何意外事故，均有乙方自行承擔責任。
第七條：_________合同執(zhí)行：_________。
1)本合同未盡事宜，雙方應(yīng)友好協(xié)商。協(xié)商不成可提交法院解決處理。
2)本合同字雙方簽字蓋章之日起生效。
3)本合同一式兩份，甲乙雙方個執(zhí)一份。
采購方簽字(蓋章)：_________供應(yīng)方簽字(蓋章)：_________。
法定代表人：_________法定代表人：_________。
聯(lián)系電話：_________聯(lián)系電話：_________。
開戶銀行：_________開戶銀行：_________。
帳號：_________帳號：_________。