地產(chǎn)房屋買賣合同(實用15篇)

字號:

    合同的訂立可以規(guī)范各方的行為,保障交易的順利進行。在簽署合同之前,我們需要明確交易的目的和內(nèi)容。合同范文可以為您提供起草合同時所需的思路和參考示例。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇一
    甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,達成以下合同條款:
    一、甲方自愿將坐落在______________________________________________________________________房產(chǎn)出賣給乙方,并將與所出賣該房產(chǎn)的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
    二、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫_____________________________________,即人民幣小寫_____________。
    三、乙方在簽訂本合同時,支付定金,即小寫________________。
    四、乙方支付定金之日起_________個月內(nèi),向甲方支付首付款(定金從中扣除)。
    五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
    六、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產(chǎn)公證手續(xù),待房產(chǎn)公證到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
    七、甲方應在公證前將該房產(chǎn)交付乙方;屆時該房產(chǎn)應無任何擔保、抵押、房產(chǎn)瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、入網(wǎng)費、有線電視費等。
    八、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向?qū)Ψ街Ц禵_____元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產(chǎn)或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向?qū)Ψ街Ц禵_________元罰金,逾期______日視為毀約。
    九、附加條款:
    __________________________________________。
    十、本合同一式三份,甲乙各一份,公證一份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
    甲方(簽章):______________
    乙方(簽章):______________
    __________年_______月______日
    __________年_______月______日
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇二
    出賣人:
    買受人:
    出賣人:(以下簡稱甲方)
    身份證:
    地址:
    買受人:(以下簡稱乙方)
    身份證:
    地址:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的.基礎上,為明確雙方權利義務,就乙方向甲方購買房屋簽訂本合同,以資雙方共同信守執(zhí)行:
    甲方應對所出賣的房屋享有完全的處分權并保證符合國家有關規(guī)定,而且沒有產(chǎn)權糾紛和債權債務糾紛。
    房屋的坐落、面積情況:
    1、本合同所稱標的房屋是指位于貴州省遵義市海爾大道錦城花苑某幢某單元某層某號房屋。
    2、該房屋建筑面積共154。03平方米,其中套內(nèi)建筑面積為136。65平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積為17。38平方米。
    3、本合同項下房屋相應的土地使用權隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
    計價方式與價款:房屋的交易總價為:人民幣381994元整(大寫:叁拾捌萬壹仟玖佰玖拾肆元整)。
    付款方式及期限:乙方在本協(xié)議簽訂之日起2個月內(nèi)先向甲方支付首付款30萬元,剩余房款81994元應當在辦理過戶登記前全部付清。
    房屋交付及產(chǎn)權登記的約定:
    1、甲方應于本合同簽訂之日起30天內(nèi)將本合同項下房屋全部交付給乙方。
    2、由于房開商還未將該房屋產(chǎn)權證辦理完成,甲方現(xiàn)未取得房地產(chǎn)權屬證書(指房屋的《房屋所有權證》或《土地使用權證》)。甲方應當在取得房地產(chǎn)權屬證書之后,及時協(xié)助乙方將房屋權屬登記過戶至乙方名下。
    稅費分擔約定:
    1、甲方辦理房地產(chǎn)權屬證書所需要的稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由甲方承擔。
    2、甲方將房地產(chǎn)過戶至乙方名下所花費的交易稅費、產(chǎn)權登記費、交易手續(xù)費等一切稅費由乙方承擔。
    第七條違約責任:
    1、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,自本合同規(guī)定的應付款期限屆滿的次日起至實際全額支付應付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應付款萬分之三的違約金。
    2、甲方如未按本合同規(guī)定的期限將該房屋交付,自本合同規(guī)定的交付期限屆滿的次日起起至實際交付之日止,甲方按日向乙方已支付房款萬分之三的違約金。
    爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向合同簽訂地人民法院起訴。
    特別約定:房屋辦理過戶登記后,如發(fā)生房屋征收或拆遷等對房屋及相應土地的補償,由乙方所有。
    免責條件:
    2、不可抗力系指“不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況”。
    陳述和承諾條款:
    1、甲方承諾:甲方擁有對本合同項下房屋完全的處分權
    2、乙方承諾:真實地愿意購買本合同項下的房屋。
    本合同簽訂地為貴州省大方縣,合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力,自雙方簽字后生效。
    本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
    出賣人(甲方):
    身份證號碼:
    地址:
    聯(lián)系電話:
    買受人(乙方):
    身份證號碼:
    地址:
    聯(lián)系電話:
    見證人:
    身份證號:
    聯(lián)系電話:
    簽訂時間:20xx年6月9日
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇三
    根據(jù)《合同法》、《物權法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產(chǎn)事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執(zhí)行。
    第一條 甲方同意出售甲方所有的位于__________市__________區(qū)__________幢__________號房。房屋建筑面積__________平方米,其中套內(nèi)建筑面積為__________平方米。
    甲方保證此房產(chǎn)一切情況介紹屬實,和保證此房產(chǎn)無任何權屬或經(jīng)濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產(chǎn)共有、所有權人同意出售。同時物業(yè)交接前需付清甲方產(chǎn)生的物業(yè)管理費、水電、有線、通訊費及附屬于該房屋的所有費用。
    乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。
    第二條 甲、乙雙方同意上述房產(chǎn)的成交價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________________元整(大寫)。
    第三條付款時間及方式
    房屋價款分_______次付給甲方。
    ________年_____月_____日,乙方向甲方支付房款_______元。
    ________年_____月_____日,乙方向甲方支付房款_______元。
    余款_______元,在辦理產(chǎn)權證完成之日交付。
    第四條辦理過戶及房屋交付
    1、甲方應于________年_____月_____日開始辦理房屋產(chǎn)權證、土地使用證,上列證件辦理完畢之日至遲為________年_____月_____日。
    2、上列過戶費用及契稅由甲方承擔_______元,乙方承擔_______元。
    第五條風險轉(zhuǎn)移,配套設施及費用承擔
    乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況,做充分了解。房屋及配套設施的風險自房屋實際交付之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
    第六條權利義務
    甲方確保本合同項下的房產(chǎn)水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。
    甲方確保本合同項下交易的房屋不存在產(chǎn)權糾紛、權利瑕疵及關于房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。
    第七條協(xié)議的變更、終止
    本合同生效后,未經(jīng)雙方協(xié)商一致,達成書面協(xié)議,任何一方不得擅自變更本合同。如需變更本合同條款或就未盡事項簽署補充協(xié)議,應經(jīng)雙方共同協(xié)商達成一致,并簽署書面文件。
    第八條違約責任
    1、本合同簽訂后,乙方悔約的,應書面通知甲方,甲方應在_____日內(nèi)將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,乙方承擔違約金_______元。如甲方悔約,應書面通知乙方,甲方應承擔違約金_________元。
    2、甲方逾期交付房屋的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;逾期交付超過_______日的`,乙方有權解除本合同,并要求甲方按前述條款支付違約金,返還已付轉(zhuǎn)讓價款及同期銀行利息。乙方逾期付款的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;逾期交付超過_______日的,甲方有權解除本合同,并要求乙方按前述條款支付違約金。
    3、甲方未能在約定時間辦理完畢過戶手續(xù)的,乙方有權解除合同,并由甲方按前述條款承擔違約金。
    第九條爭議的解決
    甲、乙雙方就本合同的解釋和履行發(fā)生的任何爭議,應通過友好協(xié)商方式解決。協(xié)商不成的,向人民法院提起訴訟。
    第十條 本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
    第十一條 本合同一式_____份。甲方產(chǎn)權人_____份,甲方、乙方各_____份,房屋管理部門一份(雙方提交給房管部門的合同與本合同不一致的,以本合同為準)。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇四
    根據(jù)中華人民共和國有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
    第一條甲乙雙方【未通過經(jīng)紀機構居間介紹】【通過公司居間介紹(房地產(chǎn)執(zhí)業(yè)經(jīng)紀人:_________________,經(jīng)紀人執(zhí)業(yè)證書號:_________________)】,由乙方受讓甲方自有房屋及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(以下簡稱房地產(chǎn)),房地產(chǎn)具體狀況如下:
    (一)甲方依法取得的房地產(chǎn)權證號為:_________________;。
    (三)房屋建筑面積________平方米,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權________________________平方米。
    (四)房屋平面圖和房地產(chǎn)四至范圍(附件一);。
    (六)隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設備(非房屋附屬設備)及裝飾情況(附件二)。
    (七)甲方轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)的相關關系(包括抵押、相鄰、租賃等其他關系)見附件五。甲方保證已如實陳述房地產(chǎn)權屬狀況、設備、裝飾情況和相關關系。
    甲方:_________________。
    ___________年_______月_____日。
    乙方:_________________。
    ___________年_______月_____日。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇五
    房屋買賣合同是一方轉(zhuǎn)移房屋所有權于另一方,另一方支付價款的合同。轉(zhuǎn)移所有權的一方為出賣人或賣方,支付價款而取得所有權的一方為買受人或者買方。
    房屋買賣合同標的額較大且系比較重要之合同,故法律規(guī)定應當采取書面形式訂立。《城市房地產(chǎn)管理法》第40條規(guī)定:"房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓,應當簽訂書面轉(zhuǎn)讓合同…"?!冻鞘蟹康禺a(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》第28規(guī)定:"商品房銷售,當事人雙方應當簽訂書面合同?!?上述規(guī)定是認定房屋買賣合同應當采用書面形式的法律依據(jù)。根據(jù)法律及相關司法解釋的規(guī)定,房屋買賣合同書面形式應包括如下類型:
    (一)正式房屋買賣合同
    正式房屋買賣合同是房屋買賣合同書面形式的基本類型,內(nèi)容一般包括房屋買賣合同的基本條款,如房屋位置、結構、建筑面積、價款及其支付期限、交房期限、質(zhì)量標準、產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記等條款。盡管法律法規(guī)并未規(guī)定買賣雙方必須采用統(tǒng)一的房屋買賣合同文本,但在辦理產(chǎn)權轉(zhuǎn)移登記時,房屋產(chǎn)權登記機關往往要求使用建設主管部門統(tǒng)一制訂的規(guī)范的合同文本,否則,不予辦理備案、登記。但是,并不因為不使用統(tǒng)一合同文本而影響書面房屋買賣合同的成立和效力。實踐中,商品房買賣時,要求必須使用建設主管部門統(tǒng)一制作的格式文本。但在正式合同文本簽訂之前,多由開發(fā)商提供認購書、預訂協(xié)議等預約合同文本要求買受人簽署,其中有的預約合同已經(jīng)具備本約性質(zhì),相當于房屋買賣合同。二手房買賣的合同形式未作統(tǒng)一要求,買賣雙方一般會根據(jù)協(xié)商一致的意見共同起草一份房屋買賣合同,經(jīng)雙方簽字、蓋章生效,并據(jù)此履行,在產(chǎn)權登記機關填寫的制式合同只作為登記文件使用。
    (二)具備特定條件的預約合同
    最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(下稱商品房買賣司法解釋)第五條規(guī)定:"商品房的認購、訂購、預訂等協(xié)議具備商品房銷售管理辦法第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,并且出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款的,該協(xié)議應當認定為商品房買賣合同。"根據(jù)最高法院民一庭的觀點,商品房認購、訂購、預訂等協(xié)議是在開發(fā)商取得立項、規(guī)劃、報建審批手續(xù)至取得商品房銷售許可證之前簽訂的預約性質(zhì)的合同(事實上預約合同的簽訂并不限于這個期間)。為保障交易安全,保護業(yè)主權益,促進簽約,規(guī)定具備合同實際履行條件的預約合同,應當認定為本約合同。筆者認為,司法解釋的本條規(guī)定,用意雖好,但效果一般,極易造成誤導。首先,《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容多達13項,而認購書等預約合同均為開發(fā)商擬定的格式合同,同時具備該13項內(nèi)容的可能性很少,買受人依據(jù)該條規(guī)定維護自身權益的機會并不多見。其次,認定合同性質(zhì)的依據(jù)為合同內(nèi)容,而非合同名稱。預約合同如果具備了商品房買賣合同的主要內(nèi)容,理應認定為商品房買賣合同,不再具有預約性質(zhì)。第三,"出賣人已經(jīng)按照約定收受購房款",表明買賣合同已經(jīng)實際履行。即使預約合同未完全具備《商品房銷售管理辦法》第16條規(guī)定的商品房買賣合同的主要內(nèi)容,只要標的物明確、價款確定,完全可以依據(jù)合同法的相關規(guī)定認定雙方房屋買賣合同成立。如果機械適用該條司法解釋的規(guī)定,就會導致依據(jù)合同法應當認定房屋買賣合同成立,而依據(jù)該條司法解釋則不能認定合同成立。
    (三)房屋買賣合同的其他書面形式。
    《合同法》第11條規(guī)定:"書面形式是指合同書、信件和數(shù)據(jù)電文(包括電報、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件)等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式。"根據(jù)《電子簽名法》第3條第3款的規(guī)定,"涉及土地、房屋等不動產(chǎn)權益轉(zhuǎn)讓的"的文書,不適用"電子簽名、數(shù)據(jù)電文"。無疑排除了以"數(shù)據(jù)電文" 為表現(xiàn)形式的房屋買賣合同。記載雙方房屋買賣意思表示的、以有形方式表現(xiàn)的信函等雙方往來資料,應當認定為其他書面形式的房屋買賣合同。有些情況下,沒有書面合同,也無法認定口頭合同存在,買受人以其持有的購房款收據(jù)或發(fā)票主張房屋買賣合同成立。此時,買受人持有的購房款收據(jù)或發(fā)票,既是書面合同形式,也是合同實際履行證據(jù),如果收據(jù)或發(fā)票載明的房屋位置具體、房屋價款明確,應當認定雙方之間的房屋買賣合同成立。筆者認為,認定其他書面形式的房屋買賣合同成立,已有書面證據(jù)必須能夠證明三項事實:房屋買賣的意思表示、房屋具體位置和價款。
    房屋買賣合同是指購房者各售房者在平等協(xié)商的基礎上,就房屋的買賣所簽訂的協(xié)議。房屋買賣合同應包括以下主要條款:
    1、合同雙方當事人。買賣雙方的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。如果有委托代理人的話,那么還包括委托代理人的名稱(姓名)、地址、郵政編碼、聯(lián)系電話。
    2、標的。標的是合同當事人雙方權利義務共同指向的對象。在房屋買賣合同中,標的就是房屋。這主要包括以下內(nèi)容:房屋的坐落位置;所買賣房屋的面積,應分別注明實得建筑。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇六
    乙方(購買方):____身份證號:____x。
    甲乙雙方在自愿平等,互惠互利的原則下經(jīng)友好協(xié)商就乙方購買甲方房屋事宜達成協(xié)議如下:
    第一條甲方自愿將其座落于____小區(qū)__號樓__單元__x號,房屋建筑面積__x平方米,附帶地下室__x平方米,結構房屋及其基礎附屬設施出售給乙方。該房產(chǎn)的相關權益隨該房產(chǎn)一并轉(zhuǎn)讓。
    第二條甲乙雙方商定該房產(chǎn)的成交價格為人民幣____x元整,大寫:人民幣__x元整。該房屋產(chǎn)權過戶時產(chǎn)生的由甲乙雙方繳納的稅款和費用全部由乙方負責繳納,甲方不承擔任何費用。(注:該房屋如過戶,其費用的繳納依照遵化市房管交易所對該房屋的評估價格為基礎,而非甲、乙雙方商定的實際成交價格)。
    第三條甲方保證上述房屋產(chǎn)權清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押,不在建設拆遷范圍內(nèi)并已取得其他共有人同意。乙方已親自到該房產(chǎn)實地進行了調(diào)查、了解,全面審視了所售房屋和地下室的現(xiàn)狀,對其建筑結構、座落位置等相關情況進行了綜合了解,并對其房屋所有權證進行了審查驗證,確認上述情況真實、有效。乙方已愿意購買上述房屋,并訂立本合同。
    第四條本協(xié)議簽訂當日,乙方一次性支付甲方定金人民幣20000元整,大寫人民幣貳萬元整,付款方式為銀行轉(zhuǎn)帳,此定金在乙方交付總房款時沖抵。乙方于20__年x月x日前支付甲方所有購房款,未按期付清所有購房款視為乙方違約。乙方付清所有購房款后,房屋買賣即成事實,乙方隨即享有該房產(chǎn)的所有權,并承擔該房產(chǎn)毀損、滅失的風險。
    第五條在政策和法律允許范圍內(nèi),乙方付清所有購房款到賬后,即辦理房屋過戶手續(xù),甲方應無條件積極協(xié)助乙方到房屋權屬登記機關辦理過戶。甲乙雙方協(xié)定,甲方于20__年x月x日前騰讓房屋,乙方于20__年x月x日前辦理該房產(chǎn)過戶手續(xù)。
    第六條物業(yè)管理、水、電、燃氣相關雜費,按下列約定處理:甲方負責將以上雜費繳納至20__年x月x日;20__年x月x日后由乙方負責。
    第七條甲、乙雙方從簽訂協(xié)議之日起,均需遵守本協(xié)議約定,無論今后房價如何變動,甲、乙雙方不得違約。如甲方違約,甲方無條件退還乙方定金貳萬元,并向乙方支付違約金貳萬元;如乙方違約,甲方收取的定金貳萬元視為違約金不再退還給乙方。
    第八條本協(xié)議未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
    第九條如因洪水、地震、火災和法律、政策變化等不可抗力原因,導致本合同不能全面履行的,甲乙雙方互不承擔違約責任。
    第十條甲、乙雙方在履行本協(xié)約中若發(fā)生爭議,可依法向人民法院起訴訟。
    第十一條該協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方簽字后,立即生效,各持一份,具有同等效力。
    甲方簽名:乙方簽名:
    甲方聯(lián)系電話:乙方聯(lián)系電話:
    甲方身份證號碼:乙方身份證號碼:
    年月日年月日。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇七
    根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《______________市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上就存量房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
    第一條房屋基本情況。
    (一)出賣人所售房屋(以下簡稱該房屋)為【樓房】【平房】,坐落為:____________【區(qū)(縣)】__________________________【小區(qū)(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)。該房屋所在樓棟建筑總層數(shù)為:_______層,其中地上________層,地下_________層。該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米。
    (二)該房屋規(guī)劃設計用途為【住宅】【公寓】【別墅】【辦公】【商業(yè)】【工業(yè)】:__________________。
    該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
    第二條房屋權屬情況。
    (一)該房屋所有權證證號為:________________________,共有權證證號為:
    _______________________,填發(fā)單位為:________________________。
    房屋共有權人對出售該房屋的意見見附件二。
    (二)土地使用狀況。
    該房屋占用的國有土地使用權以【出讓】【劃撥】方式獲得。土地使用權證號為:________________________,填發(fā)單位為:_________________________。
    (三)該房屋性質(zhì)為下列選項中第_______種情形。
    1、商品房;。
    3、向社會公開銷售的經(jīng)濟適用住房;。
    5、其他房屋。
    (四)該房屋的抵押情況為:___________。
    1、該房屋未設定抵押;。
    2、該房屋已經(jīng)設定抵押,抵押權人為:_____________________________,抵押登記日期為:_________年______月______日,他項權利證證號為:___________________。
    該房屋已經(jīng)設定抵押的,出賣人應于_________年______月______日前辦理抵押注銷手續(xù)。
    (五)該房屋的租賃情況為:___________。
    1、出賣人未將該房屋出租。
    2、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權】。關于房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定見附件三。
    第三條出賣人與買受人自行成交達成交易。(未通過任何房地產(chǎn)經(jīng)紀機構撮合成交、未支付中介服務費用)。
    第四條成交價格、付款方式及資金劃轉(zhuǎn)方式。
    (一)經(jīng)買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。
    該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等的有關價格另有約定的,具體約定見附件一。
    (二)買受人采取下列第____________種方式付款,具體付款方式及期限的約定見附件四。
    1、自行交割,買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金自行劃轉(zhuǎn)聲明》見附件五。
    2、通過存量房交易結算資金專用存款賬戶劃轉(zhuǎn),買賣雙方簽訂的《存量房交易結算資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議》見附件五。
    (1)買受人【是】【否】向出賣人支付定金,定金金額為人民幣(小寫),
    (大寫,不高于成交價格的20%),定金支付方式為【直接支付給出賣人】【存入專用賬戶劃轉(zhuǎn)】。
    (2)買受人應將房價款人民幣___________元(小寫),____________________元整(大寫)存入雙方共同委托的___________________________(備案的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構或交易保證機構)在___________________________銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬戶(以下簡稱“專用賬戶”,定金約定直接支付給出賣人的除外),賬號為___________________________。買受人取得房屋所有權證書后,出賣人持房屋權屬登記部門出具的《轉(zhuǎn)移登記辦結單》到備案的房地產(chǎn)經(jīng)紀機構或交易保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議》的約定辦理資金劃轉(zhuǎn)手續(xù)。
    (三)關于貸款的約定。
    買受人向【_______________________銀行】【公積金管理中心】申辦抵押貸款,擬貸款金額為民幣___________元(小寫),____________________元整(大寫)。買受人因自身原因未獲得銀行或公積金管理中心批準的,雙方同意按照第_______種方式解決:
    (1)買受人自行籌齊剩余房價款,以現(xiàn)金形式支付給出賣人;。
    (2)買受人繼續(xù)申請其他銀行貸款,至貸款批準,其間產(chǎn)生的費用由買受人自行負擔;。
    (3)本合同終止,買受人支付的定金和房價款應如數(shù)返還,雙方互不承擔違約責任,在申辦貸款過程中發(fā)生的各項費用由買受人承擔。
    第五條房屋產(chǎn)權及具體狀況的承諾。
    出賣人應當保證該房屋沒有產(chǎn)權糾紛,因出賣人原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,由出賣人承擔相應責任。
    出賣人應當保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉(zhuǎn)讓給買受人,買受人對出賣人出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿買受該房屋。
    出賣人應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
    在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】。
    【電信】:___________________________費用由出賣人承擔,交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買受人承擔。出賣人同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額轉(zhuǎn)移給買受人。
    第六條房屋的交付。
    出賣人應當在(約定時間或約定條件)前將該房屋交付給買受人。該房屋交付時,應當履行下列第____、____、____、____、____、____項手續(xù):
    2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;。
    3、移交該房屋房門鑰匙;。
    6、_____________________________________________________。
    第七條違約責任。
    (一)逾期交房責任。
    除不可抗力外,出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的,按照下列第______種方式處理。
    1、按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
    (2)逾期超過______日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,買受人有權退房。買受人退房的,出賣人應當自退房通知送達之日起_____日內(nèi)退還全部已付款,并按照買受人全部已付款的_____%向買受人支付違約金。
    2、_____________________________________________________。
    (二)逾期付款責任。
    買受人未按照附件四約定的時間付款的,按照下列第______種方式處理。
    1、按照逾期時間,分別處理。((1)和(2)不作累加)。
    (2)逾期超過____日(該日期應當與第(1)項中的日期相同)后,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人應當自解除合同通知送達之日起____日內(nèi)按照累計的逾期應付款的______%向出賣人支付違約金,并由出賣人退還買受人全部已付款。
    2、_____________________________________________________。
    第八條出賣人將該房屋出賣給第三人,導致買受人不能取得房屋所有權證的,買受人有權退房,出賣人應當自退房通知送達之日起____日內(nèi)退還買受人全部已付款,按照__________利率付給利息,并按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
    第九條稅、費相關規(guī)定。
    本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及北京市的相關規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定見附件六。因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,其應當向?qū)Ψ街Ц断喈斢诜績r款_________%的違約金。
    本合同履行過程中因政策原因須繳納新的稅費的,由政策規(guī)定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由【出賣人】【買受人】繳納。
    第十條權屬轉(zhuǎn)移登記。
    (一)當事人雙方同意,自本合同簽訂之日起________日內(nèi),雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。
    (二)買受人未能在____________(約定時間或約定條件)內(nèi)取得房屋所有權證書的,雙方同意按照下列方式處理。
    止,出賣人按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_______的違約金,并于買受人實際取得房屋所有權證書之日起_______日內(nèi)向買受人支付。
    2、_____________________________________________________。
    (三)出賣人應當在該房屋所有權轉(zhuǎn)移之日起_______日內(nèi),向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。如因出賣人自身原因未如期將與本房屋相關的戶口遷出的,應當向買受人支付______________元的違約金;逾期超過_______日未遷出的,自期限屆滿之次日起,出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款萬分之_____的違約金。
    ______________________________________。
    第十一條不可抗力。
    因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起_______日內(nèi)向另一方當事人提供證明。
    本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按照下列第______種方式解決。
    (一)依法向房屋所在地人民法院起訴;。
    (二)提交________________________仲裁委員會仲裁。
    第十三條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    第十四條本合同及附件共__頁,一式___份,具有同等法律效力,其中出賣人__份;買受人__份;____份;雙方辦理轉(zhuǎn)移登記時,應向房屋權屬登記部門提交主合同一份,附件二、附件三有實際約定內(nèi)容的,需一并提交。
    附件一房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況。
    (一)房屋附屬設施設備:
    10、其他:
    (二)房屋家具、電器、用品情況。
    1、雙人床:
    2、單人床:
    3、床頭柜:
    4、梳妝臺:
    5、衣柜:
    6、書柜:
    7、寫字臺:
    8、沙發(fā):
    9、茶幾:
    10、椅子:
    11、餐桌:
    12、電視柜:
    13、電視:
    14、冰箱:
    15、洗衣機:
    16、熱水器:
    17、空調(diào):
    18、燃氣灶:
    19、排油煙機:
    20、飲水機:
    21、電話機:
    22、吸塵器:
    23、其他:
    (三)房屋配套物品。
    3、【水ic卡】【電ic卡】【氣ic卡】;。
    4、【有線電視交費憑證】【電話交費憑證】【adsl(上網(wǎng))交費憑證】;。
    (四)裝修裝飾情況。
    (五)關于該房屋附屬設施設備、裝飾裝修等的有關價格的具體約定。
    (六)該房屋所在樓棟【已完成節(jié)能改造】【未進行節(jié)能改造】。
    附件二房屋共有權人對出售該房屋的意見。
    附件三房屋權屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的約定。
    附件四付款方式及期限的具體約定。
    附件五《存量房交易結算資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議》或《存量房交易結算資金自行劃轉(zhuǎn)聲明》。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇八
    丙方:__________________________。
    甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商一致,就乙方向甲方購買房屋一事,達成如下協(xié)議:
    一、房屋概況。
    出賣房屋坐落于_______市_______路_______號,建筑面積約_______平方米,該房屋未辦理房產(chǎn)證、契證、土地證。
    甲方以該房屋為抵押,在______________銀行______________支行辦理了按揭貸款(詳見房屋購買合同及貸款合同)。
    二、甲方現(xiàn)同意將該房屋賣給乙方,轉(zhuǎn)讓價格暫定為_______萬元,在甲方做出房產(chǎn)證和契證后,在乙方總出價_______萬元(包括轉(zhuǎn)讓價和所有其他費用)的范圍內(nèi)對轉(zhuǎn)讓價作適當調(diào)整。
    三、甲、乙雙方委托丙方代為辦理房屋買賣。
    雙方各向丙方支付買賣定金_______萬元。
    四、在甲方辦好產(chǎn)權證和契證后,三方與工行之江支行簽定監(jiān)督支付協(xié)議書,乙方按該協(xié)議書的約定,將相應款項支付給銀行。
    五、甲方保證在_______年_______月_______日之前辦好土地證。
    六、在甲方辦好土地證后,丙方代為辦理房屋過戶手續(xù),乙方到工行之江之行辦理房屋轉(zhuǎn)按揭貸款手續(xù)。
    七、在甲方辦好契證和產(chǎn)權證后,(1)甲、乙雙方辦理房屋交接手續(xù),自乙方與承租人簽定新的租賃合同之日起,租金由乙方收取,甲方向乙方移交原租賃合同押金_______元,并向乙方支付已收取的租金(2)甲方將押金_______元及已收取的租金7萬元于新租賃合同簽定之日交付給丙方,在雙方結算后由丙方支付給乙方。
    八、甲方保證新的房屋租賃合同的租金為_______萬元,否則,甲方將返還乙方轉(zhuǎn)讓款_______萬元。
    九、稅費。
    1.該房屋交易的稅費由甲乙雙方各自承擔。
    本協(xié)議簽訂后,甲方預付代理方稅費_______元,乙方預付代理方稅費_______元,交易完成后按實際結算。
    2.交易完成后,甲方交付代理方_______元服務費。
    乙方交付代理方_______元服務費。
    十、甲乙雙方及代理方責任。
    1.甲方確保房源可靠、手續(xù)合法;并提供交易所需的相關證明資料和原房屋承租人放棄該房屋的優(yōu)先購買權的書面聲明。
    2.乙方應按協(xié)議履行責任,并提供交易所需的相關證明資料。
    3.代理方確保在_______年_______月_______日前交付乙方《房屋所有權證》,土地證在領取房屋所有權證、契證_______個工作日后交付乙方。
    十一、違約責任。
    1.乙方違約,已交付的定金不予退還。
    該定金在扣除代理費_______元后歸甲方所有。
    如甲方違約,甲方應賠償乙方_______元,賠償代理方代理費元。
    乙方已交付的定金元由代理方負責退還乙方。
    2.在簽訂《杭州市房屋轉(zhuǎn)讓合同》后出現(xiàn)的違約責任由違約方承擔。
    十二、本協(xié)議一式三份,甲乙雙方和代理方各執(zhí)一份。
    甲方:乙方:丙方:
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇九
    乙方(買方):身份證號:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關法律、法規(guī)規(guī)定,甲乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就下列房屋買賣,訂立本合同,共同信守。
    1、甲方所有房屋,座落于武漢市區(qū),為結構、建筑面積平方米、樓層、房型、權屬、裝修狀況。
    2、甲方保證上述房屋權屬清晰,甲方房屋產(chǎn)權現(xiàn)狀為,經(jīng)甲、乙雙方核實,同意交易該房屋。
    3、甲方房屋主要轉(zhuǎn)讓設施有:。
    4、甲方房屋產(chǎn)權有效證件有:。
    甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由方負擔。
    甲、乙雙方約定此協(xié)議簽定后日內(nèi),在房地產(chǎn)交易所辦理過房登記手續(xù)。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇十
    協(xié)議雙方:。
    甲方(受委托方):
    乙方(委托方):
    一、乙方應如實填寫《出售房屋登記表》,并出示產(chǎn)權證及身份證,提供產(chǎn)權證復印件。
    二、乙方保證該房屋權屬清楚無爭議,無糾紛,并已征得共有人(或產(chǎn)權人)同意,否則造成不良后果均由乙方負責。
    三、該方最終成交價,由買賣雙方自主商定,甲方只提供參考意見。乙方與甲方所介紹的賣房達成買賣協(xié)議時,須交甲方按成交價的1%的中介費,成交價低于伍萬元按500元收費。
    四、乙方也可同時委托他人或自行聯(lián)系賣房,但不得與甲方介紹的買方以各種借口私下交易,否則,應承擔雙倍的中介服務費(乙方賣房一旦可以成交,因乙方原因不能成交,乙方須按規(guī)定給付中介費)。
    五、甲方應通過媒體發(fā)布賣房信息。物色,篩選,推薦適合買方。帶客戶到乙方現(xiàn)場看房。如實傳遞買賣雙方的要求,積極周旋,直至買賣成交。
    六、甲方還可以為乙方提供下列服務:起草房屋買賣協(xié)議、代辦產(chǎn)權轉(zhuǎn)移過戶手續(xù);為定金、房款的收付提供信用帳戶,鈍化矛盾、調(diào)解糾紛,提供有關法律服務。
    七、本協(xié)議壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,雙方簽字蓋章后生效,如雙方今后另行簽訂協(xié)議或委托書,本協(xié)議終止,權利義務關系以后簽協(xié)議為準。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇十一
    原告:
    被告:
    案由:房屋買賣合同糾紛
    訴訟請求:
    3、本案訴訟費及其它相關費用由被告承擔。
    事實與理由:
    20xx年7月25日,原告經(jīng)北京市嘉禾家美房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司介紹,與被告簽訂了關于北京市朝陽區(qū)廣渠路28號210號樓16層1908a的《房屋買賣合同》,并于當日交付了購房定金人民幣50000元。
    雙方同意,被告應配合原告在合同簽訂后一個月內(nèi)(即20xx年8月25日前)辦理完畢該房屋過戶事宜,原告亦多次催促被告履行合同義務,進行網(wǎng)簽及后續(xù)房屋過戶事宜,被告均以各種借口予以拖延,導致該房屋至今未辦理任何過戶手續(xù)。按照約定,被告拖延逾期辦理過戶手續(xù)視為違約,被告應支付原告逾期辦理房屋過戶事宜的違約賠償人民幣200000元.
    原告購買本房屋是為年底結婚作為婚房使用,被告遲遲不履行房屋過戶義務已經(jīng)給原告造成了諸多損失,無奈之下訴至法院,請求法庭依法判決被告按照合同履行義務,將房屋過戶給原告,并賠償原告損失,以維護原告的合法權益。
    此致
    北京市朝陽區(qū)人民法院
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇十二
    (合同編號)。
    合同雙方當事人:
    出賣人:
    買房人:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房產(chǎn)管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買房人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議:
    第一條買房所購商品房的基本情況。
    買房人購買的商品:第單元層門。商服樓東數(shù)第門。
    該商品房的用途為:屬混合結構層高為:建筑層數(shù):層。
    該商品房建筑面積m2,其中套內(nèi)建筑面積m2,公共部位與用房分攤建筑面積m2。
    第二條計價方式與價款。
    出賣人與買房人約定按建筑面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米元。總金額人民幣:元。
    第三條付款方式及期限。
    買房人按下列第種方式按期付款。付款金額以賣方收準。
    1、一次性付清。
    2、分期付款:預購之日起預付房款50%。余額在200年月日前全部付清,方可入住。
    3、其他方式。
    第四條交付期限。
    出賣人應當在200年月日前,經(jīng)縣建設質(zhì)檢部門驗收合格后,并符合本合同約定的商品房交付買房人使用。
    但如遇下列特殊原因,出雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期。
    1、遭遇不可抗拒力,且出賣人在發(fā)生之日起日內(nèi)告知賣房人的。
    2、持續(xù)大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞,影響正常工期的。
    3、發(fā)生痛情,禁止勞動力流動的。
    第五條商品房達到交付使用條件后,出賣人電話通知買房人辦理交付手續(xù)。(買房人必須提供真實,有效的電話聯(lián)系方式,如有變更馬上通知出賣人),雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示商品房驗收合格的批文,并簽署房屋交接單,所購商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質(zhì)量保證書》。
    第六條出賣人保證銷售的該商品房沒有產(chǎn)權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產(chǎn)權登記或發(fā)生債券債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
    第七條保修責任。
    買房人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔相應的保修責任。
    人承擔。
    第八條商品房室內(nèi)裝修標準。
    該商品房住宅部分,客廳為落地門洞,廚房、衛(wèi)生間水龍頭一,室內(nèi)地面找平昨理,衛(wèi)生間、廚房、墻面及地面不貼瓷磚。
    第九條買房人的房屋僅作使用,買人使用期間不得擅自改變商品房的建筑主體結構、承重結構用途。
    第十條出賣人統(tǒng)一安裝電話和閉路進戶聯(lián)網(wǎng)費用買房人負責。價格由業(yè)務部門而定。排污入網(wǎng)費用,由賣房人負責。
    第十一條出賣人不負責契稅和辦理房照,由買房人負責。但出賣負責出收據(jù)和辦理房照材料,物業(yè)管理由本公司物業(yè)管理,買房人要按期繳納水、電、取暖、衛(wèi)生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納,甲方有權停水、電。
    第十二條本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
    第十三條本合同一式三份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
    出賣人:(簽章)買房人(簽章):
    年月日年月日。
    簽于簽于。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇十三
    甲方(轉(zhuǎn)讓方): 。 乙方(受讓方): 。
    甲乙雙方就甲方所有的位于 房屋及車庫轉(zhuǎn)讓事宜,經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
    一、標的物 該宗房屋位于 ,共 平方米以及相應的車庫。
    二、房款及支付 該宗房屋及車庫共計作價 元,乙方于________年____月____日前交付轉(zhuǎn)讓款 元,余款 元于________年____月____日之前付清。
    三、標的的交付 甲方在________年____月____日之前交付轉(zhuǎn)讓標的。
    四、權利義務
    1、甲方保證對該房屋擁有全部的所有權,。
    2、甲方應當按照合同約定的期限交付房屋,每拖延____日需承擔房屋總價款1%的違約金。
    3、乙方應擔依照合同約定交付購房款,每逾期____日承擔房屋總價款1%的違約金,逾期超過____日,甲方有權解除合同,并要求乙方承擔房屋價款20%的違約金。
    4、合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔保、買賣等損害該房屋所有權的行為。
    5、在房屋交付之后,甲方有義務配合乙方辦理各項過戶手續(xù),過戶費用由乙方承擔。乙方鑒于稅費等考慮,于合同簽訂后________年內(nèi),辦理房屋過戶手續(xù),在接到乙方過戶要求后,甲方予以配合。
    6、所有權轉(zhuǎn)移后,該房屋上的一切權益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產(chǎn)生的所有補償款及權利全部由乙方享有。
    7、在房屋交付前所產(chǎn)生的費用(包括但不限于:水費,電費等)由甲方承擔, 與乙方無關。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費用由乙方承擔,與甲方無關。
    五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
    六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    甲方: 乙方:
    ________年____月____日________年____月____日
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇十四
    這是因為房屋是建筑在土地上的,為土地的固定附著物,二者之間具有不可分離性,否則,極易引起損失或?qū)е录m紛。因此,房屋的所有權通過買賣合同轉(zhuǎn)讓時,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權也必須同時轉(zhuǎn)讓。如果出賣人將房產(chǎn)和土地使用權分別賣與不同的買受人,或者出賣房屋時只轉(zhuǎn)讓房屋所有權而不同時轉(zhuǎn)讓土地使用權,則該類買賣合同應當是無效的。
    房屋所有人在轉(zhuǎn)讓涉及到共有或出租的房屋時,在同等條件下,其他共有權人或承租人有優(yōu)先購買權。這就是說,所轉(zhuǎn)讓的房屋的產(chǎn)權為數(shù)人共有或已對外出租的,必須征求共有人或承租人的是否行使優(yōu)先購買權。未取得其他共有人或承租人的同意,擅自出賣房屋的,其買賣行為一般應為無效。
    買受人以出賣人與第三人惡意串通,另行訂立商品房買賣合同并將房屋交付使用,導致其無法取得房屋為由,請求確認出賣人與第三人訂立的商品房買賣合同無效的,應予支持。
    我國《房地產(chǎn)管理法》第四十五條規(guī)定,商品房預售應當符合下列條件:已交付全部土地使用權出讓金,取得土地使用權證書;持有建設工程規(guī)劃許可證;按提供預售的商品房計算,投入開發(fā)建設的資金達到工程建設總投資的百分之二十五以上,并已經(jīng)確定施工進度和竣工交付日期;向縣級以上政府房產(chǎn)管理部門辦理預售登記,取得商品房預售許可證明。如不符上述條件,買受人可請求法院或仲裁機構宣告該買賣無效。
    《城市房地產(chǎn)管理法》第三十八條、三十九條、第四十條的相關規(guī)定,以下合同應為無效:以出讓方式取得土地使用權的,沒有按照出讓合同約定已經(jīng)支付全部土地使用權出讓金,并取得土地使用權證書;按照出讓合同約定進行投資開發(fā),屬于房屋建設工程的,沒有完成開發(fā)投資總額的百分之二十五以上,屬于成片開發(fā)土地的,沒有形成工業(yè)用地或者其他建設用地條件;轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時房屋已經(jīng)建成的,沒有房屋所有權證書;以劃撥方式取得土地使用權的,轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)時,應當按照國務院規(guī)定,報有批準權的政府審批而沒有黎飛律師報批或不予批準的;有批準權的政府準予轉(zhuǎn)讓的,應沒有辦理土地使用權出讓手續(xù)并依照國家有關規(guī)定繳納土地使用權出讓金的。
    如司法機關和行政機關依法裁定、決定查封或者以其他形式限制房地產(chǎn)權利的;依法收回土地使用權的;權屬有爭議的等。
    總之,應對房屋買賣合同的無效情形是一個復雜的過程,實踐證明,由具備一定法律知識和工作經(jīng)驗的律師來處理,既可以防范法律糾紛,也可以更好地解決法律糾紛,最大限度地避免或降低經(jīng)濟損失,有效地保障您的合法權益。為了更好地幫您解決房屋買賣合同的無效情形問題,防止陷入法律誤區(qū),您可以通過委托當?shù)赜薪?jīng)驗的律師為您提供專業(yè)的法律服務,使您的合法權益得到最大限度的保護。
    地產(chǎn)房屋買賣合同篇十五
    甲方(轉(zhuǎn)讓方):
    乙方(受讓方):
    甲乙雙方就甲方所有的位于房屋及宅基地轉(zhuǎn)讓事宜,經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
    一、標的物。
    該宗房屋位于,共間以及相應的宅基地。
    二、房款及支付。
    該宗房屋及宅基地共計作價元,乙方于年月日前交付轉(zhuǎn)讓款元,余款元于年月日之前付清。
    三、標的的交付。
    甲方在年月日之前交付轉(zhuǎn)讓標的。
    四、權利義務。
    甲方保證對該房屋擁有全部的所有權,該房屋及宅基地使用權無任何權利瑕疵。如果因權利瑕疵或者因甲方原因?qū)е乱曳讲荒苜彽迷摲课?,甲方應當支付違約金元并賠償乙方的全部經(jīng)濟損失(包括但不限于:直接經(jīng)濟損失、房屋改造費用、應得利益損失、因糾紛而支付的律師費、公證費)。
    甲方應當按照合同約定的期限交付房屋,每拖延一日需承擔房屋總價款1%的違約金。
    合同簽訂后,甲方不得為任何租賃、擔保、買賣等損害該房屋所有權的行為,否則承擔與房款等額的違約金。
    在房屋交付之后,甲方有義務配合乙方辦理各項過戶手續(xù),過戶費用由雙方另行協(xié)商。
    該宗房屋的所有權于合同簽訂時轉(zhuǎn)移至乙方,該房屋上的一切權益全部歸乙方享有(包括占有、使用、收益、處分等),如果該處房屋因改造需要拆遷,因拆遷而產(chǎn)生的所有補償款及權利全部由乙方享有。
    在房屋交付前所產(chǎn)生的費用(包括但不限于:水費,電費等)由甲方承擔,與乙方無關。房屋交付之后所產(chǎn)生的水電等費用由乙方承擔,與甲方無關。
    五、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有相同的法律效力。
    六、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
    甲方:乙方:
    年月日年月日。