在簽訂合同前，透徹了解和理解合同內容是至關重要的，避免不必要的風險。在合同的撰寫過程中，應注重雙方的平等和公正，避免出現歧視或不公平的條款。閱讀這些合同范文可以加深對合同的理解和運用。
建筑工程承攬合同糾紛篇一
因山西某某建筑裝飾設計有限公司與太原市某建筑工程集團有限公司xxxx工程處、太原市某建筑工程集團有限公司建筑裝飾工程施工合同糾紛申請再審一案，現提出答辯意見如下：
1、答辯人嚴格依照雙方簽訂的建筑裝飾工程施工合同履行合同義務，山西某某建筑裝飾設計有限公司(以下簡稱“某某”)在沒有正當理由情況下拖延工期，造成工程逾期竣工。
《建筑裝飾工程施工合同》第1.5條工期約定：“本工程自12月5日開工，于4月30日竣工?！钡?.2條關于工程價款規(guī)定“雙方約定本合同按進度付款。乙方進場后付合同價款10%，基層完工付30%，面層完工付40%，竣工驗收后付10%?！备鶕C明材料顯示的事實是月20日答辯人支付超出10%的進場費，完全履行了某筆支付義務，至此之后陸續(xù)支付的費用并非嚴格依照合同比例進行。造成此事實的原因并非答辯人故意不履行支付價款義務，而是某某公司對于工程報價義務的不作為造成。在施工過程中，某某始終未提交任何書面材料報進度價款，答辯人根本沒有材料可以依據并按約定比例付款。對于非嚴格依照合同比例支付的后續(xù)款項，答辯人是有權利不予支付，但本著誠實信用原則和促成合同實現目的還是善意進行了部分支付(目前總共已經支付450萬人民幣)。因此，工程逾期的違約責任在于某某，而答辯人已嚴格按照合同履行義務，并不存在違約行為。
2、《建筑裝飾工程施工合同》第4.1條約定“按照雙方約定工期達到竣工驗收標準，甲方按乙方結算總值獎乙方5%。若工期延期一天，則罰乙方結算總值的0.5%(按此處罰，每一天類推)”，該條款合法有效，某某方應當按照合同約定支付工程逾期120天的違約金。(約定竣工期為204月30日，實際竣工期為年9月1日)。
首先，該違約責任條款是答辯人與某某自愿訂立，未違反任何法律、行政法規(guī)和公共利益，根據《中華人民共和國合同法》第四條的規(guī)定，符合自愿原則，應屬合法有效。
其次，該違約責任條款的性質屬懲罰性違約金，并不以損失多少為衡量基礎。根據《中華人民共和國合同法》某百一十四條某款：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法?！贝疝q人與某某約定的違約金數額確定方式是此條款某種方式，即根據違約情況向答辯人支付一定數額，在本案中，“違約情況”為120天的工程逾期，“一定數額”是結算總額的0.5%(每天類推)。所以本案不是本條款后半段規(guī)定的'“也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法”的情況。
另根據《中華人民共和國合同法》某百一十四條第三款：“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務”的規(guī)定，法律認可合同當事人約定遲延履行違約金，所以本案關于工程逾期的違約金條款合法有效。對于某某公司認為的“違約賠償責任應當與實際造成的經濟損失基本一致，是我國合同法關于違約賠償責任的一般原則”，答辯人認為這是對法律的誤讀不能采信。因為某某公司的觀點僅僅是在補償性違約金情況下才可以以損失額為確定標準，而某某公司的觀點與本案案情無關，所以不能成為拒絕履行違約金支付義務的正當事由。
3、答辯人認為工程總造價按照《鑒定報告》的結論，應當僅僅支7,257,502.89元(人民幣)。
首先，該《鑒定報告》合法有效，應當為價款支付依據。其次，關于取費問題，雙方在合同中已協(xié)商約定對人工費上調至70元，而其他費用不予支付，故此，這1,006,946.61元(人民幣)取費費用按合同約定應不予支付，而山西省高院終審判決酌情認定的50萬價款無法律明確依據，并不能計入工程總價款。再次，關于稅金，答辯人將此分包工程的稅款含入答辯人總承包工程的稅款內代繳為繳納，并有完稅憑證加以佐證，某某公司只有分包工程價款收據而沒有繳稅憑證，因此，該稅金不應給付給某某公司。
綜上所述，答辯人請求如下：某、請求人民法院否定申請再審人某某公司提出的第二項、第三項訴訟請求。第二、判決答辯人僅承擔某某公司工程造價款7,257,502.89元(人民幣)。第判決某某公司承擔工程逾期違約金共計4,354,501.734元(人民幣)。第四、本案全部訴訟費用由某某公司承擔。
此致
最高人民法院。
附：1、答辯人營業(yè)執(zhí)照共2份。
2、答辯人法定代表人身份證明書1份。
3、答辯人訴訟代理人授權委托書1份。
4、律師證復印件1份。
5、律師事務所介紹信1份。
6、工程造價鑒定報告復印件1份。
7、《建筑裝飾工程施工合同》復印件1份。
8、完稅證明復印件1份。
建筑工程承攬合同糾紛篇二
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請，貴會已予以立案受理。現被答辯人向貴會提出對仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁?！彪m然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內有二家仲裁機構，但是屬于上海市的仲裁機構僅此一家，另一仲裁機構中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易仲裁委員會派出機構，不屬上海市。
根據最高院關于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會具有管轄權。
綜上所述，答辯人根據相關法律規(guī)定，特向貴會申請仲裁，貴會受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會。
答辯人：
特別授權代理人：
建筑工程承攬合同糾紛篇三
答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________被答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬。
合同。
糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會提起_____申請，貴會已予以立案受理。
現被答辯人向貴會提出對_____協(xié)議效力及_____管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會提起_____。
”雖然該約定上海市_____委員會與上海_____委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內有二家_____機構，但是屬于上海市的_____機構僅此一家，另一_____機構中國國際經濟貿易_____委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易_____委員會派出機構，不屬上海市。
根據最高院關于適用《中華人民共和國_____法》解釋第三條規(guī)定，“_____協(xié)議約定的_____機構名稱不準確，但能夠確定具體的_____機構的，應當認定選定了_____機構”。
因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海_____委員會，應當認定選定了_____機構。
該_____協(xié)議有效，上海_____委員會具有管轄權。
受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致上海_____委員會答辯人：特別授權代理人：
建筑工程承攬合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。
三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建筑工程承攬合同糾紛篇五
1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計至起訴之日止)，二項共計_______________元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認欠款。后經我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護原告的合法權益，特向法院提起訴訟，請依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
建筑工程承攬合同糾紛篇六
據經濟合作暨發(fā)展組織(oecd)公布的最新調查顯示,美國仍是最受歡迎的移民國家,英國位居第二位。但與此同時,由于受申請美國入籍申請費用大幅提高,以及美國經濟景氣度下降等多重因素影響,今年上半年申請美國國籍人數減少近半,為2003年以來的最低點。甚至有不少華人精英選擇回國發(fā)展。
美國是最受歡迎的移民國家。
根據經濟合作暨發(fā)展組織(oecd)對32個會員國的最新移民統(tǒng)計資料進行調查發(fā)現,2006年總計有400萬人移民到oecd會員國,其中美國吸引移民人數最多,高達130萬人,而英國則吸引了34.3萬人移居或赴英國工作,位居第二。同時,尋求政治庇護的人數則連續(xù)第四年減少,共有28.2萬人,是自1987年以來的`最低人數。
根據這份“2008國際移民展望”報告,最受移民歡迎的國家依序是:美國、英國、德國、意大利、澳洲、法國、日本及荷蘭。
入籍費提高移民申請減半。
根據調查,雖然美國仍是最受歡迎的移民國家,但是美國移民的實際情況卻并不樂觀,今年上半年,美國移民申請的數量較去年同期減少將近一半。
據僑報報道,去年夏天,美國把入籍費提高了將近7成,此前申請美國國籍,只需繳交400美元,現在增加到675美元。不少人抱怨說,美國提高入籍費,目的就是阻止外國人申請美國國籍,這讓很多有意移民美國的人倍感壓力。
據美國公民移民服務局公布的統(tǒng)計數據顯示,截至今年上半年仍有28.1萬人申請加入美國國籍,但是這比去年同期幾乎減少一半。然而申請費漲價之前,僅去年7月一個月內,就有46萬人遞交申請。對此,美國公民與移民服務局有關官員表示,自2003年以來,還未見到如此少的人遞交入籍申請。當年有27萬人遞交申請。有專家分析,入籍費用的大幅提高是造成這一現象的首要原因。
經濟低迷勾起入籍者歸國情緒。
同時,oecd在報告里還指出,近五成的外國移民,在移民五年后,因家庭或工作因素遷返祖國。這一點也在美國得到了印證。
據了解,受最近一年美國經濟持續(xù)低迷的影響,很多原本想入籍的外國人重新考慮實現美國夢的機會與成本。不少短期在美國工作的中國高學歷青年精英,紛紛打算回國發(fā)展。一位姓楊的博士在華盛頓一家醫(yī)學研究所工作了4年,他本已遞交入籍申請,卻毅然作出年底回中國發(fā)展的選擇。(美國僑報)。
建筑工程承攬合同糾紛篇七
答辯人：南京××公司。
住所地：南京市××區(qū)××街××號。
答辯人因江蘇××公司對施工合同糾紛一案所提上訴，提交答辯意見如下：
一、一審認定包括質保金在內的全部工程款支付條件業(yè)已成就，符合合同約定，具有事實和法律依據。
雙方于7月9日簽訂的補充協(xié)議(二)明確約定“該項工程全部完工并驗收合格，乙方把所有原材料的質保書、合格證、檢測報告提供給甲方后一星期內付至總價的80%，其余付款條件及其他所有條款和未盡事宜按205月5日簽訂合同及年5月26日簽訂的補充協(xié)議履行”，其中的“該項工程”系指鋼結構制作安裝工程。上訴人與答辯人所簽的三份合同和補充協(xié)議的內容構成雙方的建設工程施工合同，文本中出現的“該項工程”的含義是統(tǒng)一的、明確的，這一用語如無特別說明應指合同標的，即上訴人分包給被上訴人的鋼結構制作安裝工程。上訴人將“該項工程”理解為物流配送中心全部工程，沒有事實和法律依據。
“該項工程全部完工并驗收合格”中的驗收系指上訴人對該項工程的內部驗收，而不是相關行政主管部門的竣工驗收。作為物流配送中心全部工程的一項子工程，只能在全部工程完工后才能進行相關行政主管部門的竣工驗收，而答辯人對全部工程的進度完全無法掌控，更何況分包合同只能約定分包工程的竣工驗收，而不能對全部工程的'竣工驗收做出約定。事實上，直至一審庭審，物流配送中心全部工程仍未完工，更談不上竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關行政主管部門的竣工驗收，對答辯人是極不公平的。補充協(xié)議(二)第三條規(guī)定“乙方必須在2008年8月7日前全部完工并驗收合格”，協(xié)議簽訂于2008年7月9日，當時雙方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在2008年8月7日前完工并進行竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關行政主管部門的竣工驗收，則該條款實際無法履行。雙方簽署該協(xié)議的目的是為了積極履行，只有將“驗收合格”理解為上訴人對該項工程的內部驗收才符合雙方真實意思和合同目的。
二、一審對違約金進行調整有法律和事實依據，符合公平原則和誠實信用原則。補充協(xié)議(二)中約定每滯后一天罰款十萬元違約金，延期違約金不限額。該違約金與合同總價相比，明顯過高，而被上訴人一直未能提交證據證明其因延期完工所遭受損失?！逗贤ā返谝话僖皇臈l第二款規(guī)定“約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十九條規(guī)定“當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’”。根據上述規(guī)定，法院有權對過分高于造成的損失的違約金予以適當減少。
特別需要指出的是，被上訴人逾期四天完工是在施工過程中遭遇極端天氣，屬不可抗力，按照合同法第一百一十七條的規(guī)定，可部分或者全部免除責任。
答辯人：南京××公司。
20xx年×月×日。
建筑工程承攬合同糾紛篇八
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限。
一、根據使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第三項工程款的支付與結算。
工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質量。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
第七項附則。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建筑工程承攬合同糾紛篇九
答辯人(被上訴人):xx,男，地址:東莞市長安鎮(zhèn)xx號。
被答辯人(上訴人):東莞xx眼鏡廠有限公司。住址：東莞市長安鎮(zhèn)xx第六經濟工業(yè)區(qū)。
答辯人收到東中法民二終字第xx號案應訴通知書和起訴狀副本，現提出如下答辯意見，供法庭參考采信。
答辯請求：請求依法駁回被答辯人的訴訟請求，維持原判。
事實和理由：
一、在履行合同期間上訴人存在違約事實清楚。所有證據表明上訴人沒有受到重大經濟損失，而是其沒有依約完成付款義務。
1、上訴人沒有依約完成付款義務。雙方簽訂的《合作公約》、《報價單》合法有效，還有相應的送貨單、對帳清單等證據都充分證明了上訴人存在違約事實。在履行合同期間由于被上訴人已履行了加工義務并交付了工作成果，上訴人理應支付加工費37848.9元人民幣及其逾期利息。
2、上訴人沒有受到重大經濟損失。已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實無需舉證證明。案號為()東二法民二初字第xx號屬于已生效的判決書。其中認定的事實是：被上訴人于1月26日交付的半成品沒有損壞，所退回的貸物不存在損壞料件及修復。法院已駁回上訴人要求賠償損失的請求?，F在上訴人又重新提出相關訴請，請求賠償料件的'損失費用19377.25元于法無據。
二、上訴人已經驗收了相關加工的產品，認可了被上訴人交付的工作成果符合質量要求。
1.上訴人在送貨單上的簽名確認證明其認可了被上訴人交付的工作成果符合質量要求。根據合同法的相關規(guī)定，定作人應當驗收所交付的工作成果。承攬人交付的工作成果不符合質量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。關于質量問題，上訴人沒有提供任何證據證明其主張。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款規(guī)定：“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據加以證明?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二條規(guī)定：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明;沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果?！鄙鲜龇杉八痉ń忉尵?guī)定了舉證不能將會承擔的法律后果。當事人如要求對方承擔違約責任，則其負有舉證證明合同相對人存在違約行為的舉證責任。
2。上訴人提供的物料本身就存在質量問題。上訴人提供的材料沒有按照約定提供。被上訴人經檢驗，發(fā)現上訴人所送的物料不符合約定時，多次通知其更換、補齊。可上訴人卻沒有備齊約定的物料。
鑒于上述原因，答辯人認為自己已經全部履行了合同義務，不存在違約的事實，而被答辯人卻存在拒付加工費等違約責任。被答辯人提出相關訴訟請求既沒有事實根據，又沒有法律依據。故請求法院駁回其訴訟請求，維持一審判決。
此致
廣東省東莞市中級人民法院。
答辯人：xxx。
建筑工程承攬合同糾紛篇十
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。
三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十一
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限。
一、根據使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第三項工程款的支付與結算。
工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質量。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
第七項附則。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十二
工程名稱：___________________________。
施工地址：___________________________。
根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他相關的法律法規(guī)，遵循自愿和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，雙方就_______________________________住宅工程分承包合作事項協(xié)商一致，同意簽訂本合同，雙方共同遵守履行。
工程概況、承包內容及方式。
一、工程概況。
1、工程名稱：________________________________。
2、結構類型：________________________________。
3、建筑面積：________________________________。
二、承包內容及方式。
1、承包工作內容及范圍：基礎砼(包括放線，鋼筋安裝，釘板、打混凝土到成品);主體工程：框架造型和斜板、砌磚墻，甲方提供三通一平。
2、承包方式：包工，施工機具由乙方提供。
三、工期。
2、增加或不可抗力因素造成的工期延誤，甲方給予乙方工期順延，乙方要會同項目經理辦理延誤手續(xù)，因乙方原因照成的工期延誤，甲方不予工期延誤。
四、合同價款。
1、本合同單價為固定價格，任何一方不得擅自改變，在杜絕一定的風險范圍合同價款不再調整，按建筑板面積計算，其中基礎工程砼___________元/立方米，主體工程以板面平方__________元計標，斜板以板面平方計標含砌磚。
2、所有造形用到鐵模費用由甲方自付，
3、無包安裝石窗、門，外架，碰焊。
建筑工程承攬合同糾紛篇十三
乙方：——————。
甲方訴乙方機動車輛保險合同糾紛一案，現甲乙雙方本著自愿公平的原則，經友好協(xié)商達成本和解協(xié)議，共同遵照執(zhí)行。
第一條。
乙方確定甲方的機動車輛保險定損額為——————元人民幣——————)。因甲方無法提供病歷，加扣醫(yī)療費用的x%，同時因甲方投保車輛系第二次出險，也須加扣相應金額的x%。最后確定實際賠付金額為——————元人民幣(——————)。乙方在收到甲方符合理賠條件的有關票證之日(全套理賠票證原件已交付乙方)起10個工作日內一次性支付。
第二條。
甲方在收到上述第一條所述賠款xx元人民幣后，2個工作日內，向xx縣人民法院撤回起訴。訴訟費用由甲方承擔，與乙方無關。
第三條。
有關甲方出險車輛的全部殘值由乙方收回，甲方保證不得短少，否則扣減本協(xié)議第一條約定的相應的賠付金額。
第四條。
本協(xié)議簽訂履行后，甲乙雙方無其他爭執(zhí)。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經雙方代表簽字或蓋章后即生效。
甲方：乙方：
代理人：
年月日年月日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十四
學院建立于1984年近來為新加坡建筑企業(yè)培養(yǎng)了許多人才。學院的'師資除包括專家學者外，也包括新加坡的政府官員。課程內容新，實用性強。在校學生近4000人。
申請條件:。
報考資格：高三在讀生或高中應往屆畢業(yè)學生，年齡：17―25周歲。
申請材料:學生及父母身份證復印件、高三在讀證明/高中畢業(yè)證、4張護照型照片。
入學考試：
考試科目：英語、數學、面試（建筑工程、綠色建筑科技、物業(yè)管理、電子工程和清潔能源專業(yè)）。
考試科目：英語、繪畫、面試（室內與園林設計專業(yè)）。
考試時間：4月、8月、11月。
以上便是“新加坡留學建筑工程專業(yè)申請條件”的所有內容，若您想了解更多的留學相關內容，可鎖定，專業(yè)的留學知識都聚集在這里！感謝您的閱讀！
建筑工程承攬合同糾紛篇十五
根據我國《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款“當事人對自己提出的主張有責任提供證據”的規(guī)定，承包方在起訴或應訴時，應向法院提交必要的證據或證據線索，以證明自己的主張或反駁主張，否則其所提出的主張可能得不到法院的支持，要承擔敗訴的后果，需要提交的證據主要有：
1.建筑工程承包書面合同，包括有關修改承包合同的設計變更文件、洽談記錄、會議紀要以及資料、圖表等。
2.開工日期、延期開工原因的證明材料。
3.工程價款支付方式、延期付款及其原因的證明材料，
4.材料供應方式、未按約定標準或期限供應材料或雙方協(xié)商變更材料的證明材料。
5.工程質量鑒定結論。6.峻工報告、延期峻工原因的證明材料。
7.峻工驗收日期，未按期竣工驗收原因的證明材料。
8.工程結算方式。雙方簽證的決算報告或建設銀行審定的決算。
9.保修期內發(fā)包人通知承包人進行維修的范圍、時間和承包人拒絕維修，發(fā)包人委托他人維修費用的證明材料。
10.違約方的主要違約事實，及應承擔違約責任的證明材料。
承包方所提供的這些證據或證據線索務必要真實可靠，不能偽造、隱藏、毀滅證據，也不能指示或賄買他人作偽證，否則要負法律責任。
建筑工程承攬合同糾紛篇十六
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司。
代理人：_________________。
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司。
法定代表人：____________________。
乙方：__________________有限公司。
代理人：________________________。
__________年_______月_______日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十七
鑒于患者曾于______年______月______日至______年______月______日在甲方處治療，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題發(fā)生爭議，但均愿通過協(xié)商解決;甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，根據《醫(yī)療事故處理條例》及相關法律法規(guī)，經充分協(xié)商，達成本協(xié)議如下，共同遵照執(zhí)行。
第一條協(xié)議相關數據如下：
某市______年度職工平均工資：_______________元。
某市______年度城鎮(zhèn)居民平均生活費：____________________元。
某市城鎮(zhèn)居民最低生活保障金：________________元。
第二條償項目及計算方法(略)。
第三條方同意于本協(xié)議生效后______日內向乙方一次性(或分期)支付本協(xié)議第二條規(guī)定的款項。
第四條甲方依本協(xié)議約定支付全部款項后，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題引起的所有爭議即告終結，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主張權利，否則乙方應無條件返還甲方已：支付的全部款項，且不得以本協(xié)議作為其主張權利的依據。
第五條協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方授權代表簽字蓋章(并公證)之日起生效。
日期：______年______月______日
建筑工程承攬合同糾紛篇十八
原告：______________。
被告：_________________人力資源和社會保障局。
地址：_________________。
1、第三人對人力資源與社會保障局作出的行政答辯狀沒有任何異議。
2、第三人與原告存在勞動關系，事實清楚，證據確鑿。
原告主張與第三人沒有任何勞動關系與事實不符。原告是在歪曲事實，想擺脫自己的法律責任，并且原告未能法定的期限提供任何證據材料證明與第三人的勞動關系不存在。根據工傷保險條例的規(guī)定，職工與用人單位的.主張不一致時應由用人單位舉證。相反，本案中原告已經證明第三人在其批發(fā)部(廣陵區(qū)__________酒類食品商貿部)工作的工資證明。這份證明充分說明了第三人與原告所經營的公司存在勞動關系。
3、人力資源與社會保障局的工傷認定書認定第三人的工傷的事實清楚，證據確鑿，適用法律正確，程序正當合法，依法應當予以維持。
(1)20__年12月29日早上8點第三人在本單位門前等待上班時，公司老板_______________(原告)駕車在單位門前停車時將第三人撞傷，交通事故發(fā)生后由揚州市交通巡邏警察支隊一大隊作出交通事故認定書由原告承擔全部責任。第三人受傷部位經武警江蘇總隊診斷為右膝內側副韌帶損傷、右膝前交叉韌帶損傷、右下肢軟組織挫傷。根據《工傷保險條例》第14條第2款規(guī)定，工作時間前后在工作場所內，因履行工作職責受得暴力等意外傷害的，以及第6款在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故導致傷害的，應認定為工傷。
(2)人力資源與社會保障局在法定期限內、法定范圍內，按照法定程序作出的《工傷認定書》認定第三人所受傷害為工傷。該行政行為程序合法，適用法律正確。
綜上所述，人力資源與社會保障局的工傷認定的具體行政行為事實清楚，運用法律正確，程序正當。同時為了維護法律的尊嚴，為了保護弱者的合法利益，請求法院依法作出公正判決，駁回原告訴訟請求。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十九
當事人：
授權代理人：
當事人：
糾紛簡要情況：20__年1月30日下午，馮祖容在自己曬谷場前方一空地種樹，鄰居馮先進認為該地不能種，于是兩人發(fā)生口角，后發(fā)展至斗毆，造成馮先進輕傷(以司法鑒定為準)。
經人民調解委員會調解，雙方自愿達成如下協(xié)議：
5、原馮正術菜用土收回集體，只作公益事業(yè)用地，任何個人不得以任何的理由侵占或霸占。
上述協(xié)議條款雙方嚴格遵守，不得更改!本協(xié)議一式三份，當事人、人民調解委員會各持一份，具備同等法律效力。
當事人：當事人：
調解員：
中間人：
(調解委員會章)。
20__年__月__日。
建筑工程承攬合同糾紛篇二十
承攬合同是經濟活動中常見的一種合同形式，其主要內容是承攬方按照雇主的要求提供勞務或完成特定的任務，并由此得到報酬。但常常會出現承攬合同糾紛，給各方當事人帶來很大的損失。本文將以筆者辦理的一起承攬合同糾紛案件為例，從審理過程、分析案情、運用法律、加強溝通、提升專業(yè)素養(yǎng)等方面，提出一些辦案體會和思考。
二、審理過程。
本案為一起承攬生產許可證證件的合同糾紛，由于接受委托的承攬方遲遲未能按期完成任務，導致雇主方生產現場被勒令停工，造成嚴重損失和影響。在審理過程中，我們充分調查取證，搜集相關證據，了解案情核心，基本情況，權利義務等各方之間的關系。并加強庭審程序，完善庭前調解流程，使得案件得到了公正、公平、公開的審理，達到了和諧解決的目的。
三、分析案情。
承攬合同糾紛常常存在著嚴重的信息不對稱問題，一方往往得到更多權利和利益，同時缺乏責任和義務方面的規(guī)定。在本案件中，我們發(fā)現承攬方沒有充分考慮任務量和技能水平，導致誤期完成，并未在合同中規(guī)定違約責任和違約金的計算方法。雇主方也未及時檢驗合同履行情況，對合同約定的交付時間和質量標準以及索賠程序和方法等也缺乏充分的準備。因此，我們在審理過程中要深入分析具體問題，掌握案情重點，明確執(zhí)法文化，根據司法實踐和權利保護原則理性分析，科學判斷，加強與相關部門溝通聯(lián)動，廣泛借鑒相關判例，準確解讀法規(guī)。
四、運用法律。
承攬合同糾紛審理過程中，法律明確，規(guī)則適用宜速宜健，才能保證公正、公平、公開的裁判結果。在這里，我們結合案情，依據《合同法》的規(guī)定，明確各方當事人的權利義務，夯實法律基礎。在裁判過程中，我們采取了多種方式，如講述案例，制作拼圖，開展調研講座等方法，提高當事人對法律知識的了解和應用，增加司法穩(wěn)定性和預期性，避免法盲者在講壇上誤解司法。
五、加強溝通。
承攬合同糾紛案件通常涉及多個方面，多個領域，多個利益攸關方。為保證審判的科學性和公正性，我們加強了與相關行政機關以及其他司法和非法機關的溝通合作，引導當事人建立溝通、協(xié)調、合作的方向，提高司法效率，增加權利保護。此外，我們還推行多元化解決爭議的方式，如調解，仲裁等，使案件得到公正解決，避免了鎖定資金和精力，扭曲市場。
六、提升專業(yè)素養(yǎng)。
作為法官，我們需要不斷提升和完善自己的綜合素質，增加業(yè)務能力和狀態(tài)，以更好地服務社會。在本次承攬合同糾紛的審理過程中，我們深刻認識到法律與實踐的相互關系，充分發(fā)揮法律職業(yè)的專業(yè)性、實用性與社會責任感，做好全方位、多維度、多形式的工作，為當事人解決問題，維護公正，創(chuàng)造和諧社會環(huán)境。
結論：
承攬合同糾紛案件是市場經濟中經常出現的爭議類型，需要法官在辦案過程中深入分析案情，運用法律，加強溝通，提升專業(yè)素養(yǎng)等方面下功夫，尋求化被動為主動的辦案策略，不斷推進法治化進程，促進社會發(fā)展，建設法治社會，為建設和諧社會注入力量。希望我們能夠更好地把握審判工作的使命感和責任感，不斷提高自身素質和綜合能力，更好地履行職責，更好地為人民群眾服務。
建筑工程承攬合同糾紛篇一
因山西某某建筑裝飾設計有限公司與太原市某建筑工程集團有限公司xxxx工程處、太原市某建筑工程集團有限公司建筑裝飾工程施工合同糾紛申請再審一案，現提出答辯意見如下：
1、答辯人嚴格依照雙方簽訂的建筑裝飾工程施工合同履行合同義務，山西某某建筑裝飾設計有限公司(以下簡稱“某某”)在沒有正當理由情況下拖延工期，造成工程逾期竣工。
《建筑裝飾工程施工合同》第1.5條工期約定：“本工程自12月5日開工，于4月30日竣工?！钡?.2條關于工程價款規(guī)定“雙方約定本合同按進度付款。乙方進場后付合同價款10%，基層完工付30%，面層完工付40%，竣工驗收后付10%?！备鶕C明材料顯示的事實是月20日答辯人支付超出10%的進場費，完全履行了某筆支付義務，至此之后陸續(xù)支付的費用并非嚴格依照合同比例進行。造成此事實的原因并非答辯人故意不履行支付價款義務，而是某某公司對于工程報價義務的不作為造成。在施工過程中，某某始終未提交任何書面材料報進度價款，答辯人根本沒有材料可以依據并按約定比例付款。對于非嚴格依照合同比例支付的后續(xù)款項，答辯人是有權利不予支付，但本著誠實信用原則和促成合同實現目的還是善意進行了部分支付(目前總共已經支付450萬人民幣)。因此，工程逾期的違約責任在于某某，而答辯人已嚴格按照合同履行義務，并不存在違約行為。
2、《建筑裝飾工程施工合同》第4.1條約定“按照雙方約定工期達到竣工驗收標準，甲方按乙方結算總值獎乙方5%。若工期延期一天，則罰乙方結算總值的0.5%(按此處罰，每一天類推)”，該條款合法有效，某某方應當按照合同約定支付工程逾期120天的違約金。(約定竣工期為204月30日，實際竣工期為年9月1日)。
首先，該違約責任條款是答辯人與某某自愿訂立，未違反任何法律、行政法規(guī)和公共利益，根據《中華人民共和國合同法》第四條的規(guī)定，符合自愿原則，應屬合法有效。
其次，該違約責任條款的性質屬懲罰性違約金，并不以損失多少為衡量基礎。根據《中華人民共和國合同法》某百一十四條某款：“當事人可以約定一方違約時應當根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法?！贝疝q人與某某約定的違約金數額確定方式是此條款某種方式，即根據違約情況向答辯人支付一定數額，在本案中，“違約情況”為120天的工程逾期，“一定數額”是結算總額的0.5%(每天類推)。所以本案不是本條款后半段規(guī)定的'“也可以約定因違約產生的損失賠償額的計算方法”的情況。
另根據《中華人民共和國合同法》某百一十四條第三款：“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務”的規(guī)定，法律認可合同當事人約定遲延履行違約金，所以本案關于工程逾期的違約金條款合法有效。對于某某公司認為的“違約賠償責任應當與實際造成的經濟損失基本一致，是我國合同法關于違約賠償責任的一般原則”，答辯人認為這是對法律的誤讀不能采信。因為某某公司的觀點僅僅是在補償性違約金情況下才可以以損失額為確定標準，而某某公司的觀點與本案案情無關，所以不能成為拒絕履行違約金支付義務的正當事由。
3、答辯人認為工程總造價按照《鑒定報告》的結論，應當僅僅支7,257,502.89元(人民幣)。
首先，該《鑒定報告》合法有效，應當為價款支付依據。其次，關于取費問題，雙方在合同中已協(xié)商約定對人工費上調至70元，而其他費用不予支付，故此，這1,006,946.61元(人民幣)取費費用按合同約定應不予支付，而山西省高院終審判決酌情認定的50萬價款無法律明確依據，并不能計入工程總價款。再次，關于稅金，答辯人將此分包工程的稅款含入答辯人總承包工程的稅款內代繳為繳納，并有完稅憑證加以佐證，某某公司只有分包工程價款收據而沒有繳稅憑證，因此，該稅金不應給付給某某公司。
綜上所述，答辯人請求如下：某、請求人民法院否定申請再審人某某公司提出的第二項、第三項訴訟請求。第二、判決答辯人僅承擔某某公司工程造價款7,257,502.89元(人民幣)。第判決某某公司承擔工程逾期違約金共計4,354,501.734元(人民幣)。第四、本案全部訴訟費用由某某公司承擔。
此致
最高人民法院。
附：1、答辯人營業(yè)執(zhí)照共2份。
2、答辯人法定代表人身份證明書1份。
3、答辯人訴訟代理人授權委托書1份。
4、律師證復印件1份。
5、律師事務所介紹信1份。
6、工程造價鑒定報告復印件1份。
7、《建筑裝飾工程施工合同》復印件1份。
8、完稅證明復印件1份。
建筑工程承攬合同糾紛篇二
聯(lián)系電話：______。
被答辯人：______。
地址：__________________，
聯(lián)系電話：_________。
答辯人與被答辯人之間的承攬合同糾紛一案，日前答辯人已向上海仲裁委員會提起仲裁申請，貴會已予以立案受理。現被答辯人向貴會提出對仲裁協(xié)議效力及仲裁管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市仲裁委員會提起仲裁?！彪m然該約定上海市仲裁委員會與上海仲裁委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海仲裁委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內有二家仲裁機構，但是屬于上海市的仲裁機構僅此一家，另一仲裁機構中國國際經濟貿易仲裁委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易仲裁委員會派出機構，不屬上海市。
根據最高院關于適用《中華人民共和國仲裁法》解釋第三條規(guī)定，“仲裁協(xié)議約定的仲裁機構名稱不準確，但能夠確定具體的仲裁機構的，應當認定選定了仲裁機構”。因此，雖然雙方約定是上海市仲裁委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海仲裁委員會，應當認定選定了仲裁機構。該仲裁協(xié)議有效，上海仲裁委員會具有管轄權。
綜上所述，答辯人根據相關法律規(guī)定，特向貴會申請仲裁，貴會受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致
上海仲裁委員會。
答辯人：
特別授權代理人：
建筑工程承攬合同糾紛篇三
答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________被答辯人：_________地址：_________，聯(lián)系電話：_________答辯人與被答辯人之間的承攬。
合同。
糾紛一案，日前答辯人已向上海_____委員會提起_____申請，貴會已予以立案受理。
現被答辯人向貴會提出對_____協(xié)議效力及_____管轄異議，對此，答辯人特作如下答辯：
一、在雙方簽署的《定作物合同》第十六條中約定：“如經協(xié)商仍不能達成一致，甲乙雙方中任何一方可向上海市_____委員會提起_____。
”雖然該約定上海市_____委員會與上海_____委員會有一字之差，但是能夠確定就是指上海_____委員會。
二、盡管上海市的區(qū)域內有二家_____機構，但是屬于上海市的_____機構僅此一家，另一_____機構中國國際經濟貿易_____委員會上海分會，顧名思義不屬上海市，他只是中國國際經濟貿易_____委員會派出機構，不屬上海市。
根據最高院關于適用《中華人民共和國_____法》解釋第三條規(guī)定，“_____協(xié)議約定的_____機構名稱不準確，但能夠確定具體的_____機構的，應當認定選定了_____機構”。
因此，雖然雙方約定是上海市_____委員會，名稱不夠準確，但無可爭議就是上海_____委員會，應當認定選定了_____機構。
該_____協(xié)議有效，上海_____委員會具有管轄權。
受理本案符合法律規(guī)定，被答辯人提出管轄權異議于法相悖，懇請貴委依法作出決定予以駁回。
此致上海_____委員會答辯人：特別授權代理人：
建筑工程承攬合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。
三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建筑工程承攬合同糾紛篇五
1、請求法院判令被告立即支付加工款_______________元及利息__________元(利息從_____________年__________月__________日起按__________利率暫計至起訴之日止)，二項共計_______________元。
2、本案訴訟費由被告承擔。
事實與理由。
_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日，原告為被告加工__________制品，加工費共_______________元。被告于_____________年__________月__________日支付了__________元給我，余下_______________元被告至今未付，被告并于_____________年__________月__________日立下欠條承認欠款。后經我多次追收，被告均以各種理由拒不支付。為保護原告的合法權益，特向法院提起訴訟，請依法判決。
此致
____________市____________區(qū)人民法院。
具狀人(簽名或蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
建筑工程承攬合同糾紛篇六
據經濟合作暨發(fā)展組織(oecd)公布的最新調查顯示,美國仍是最受歡迎的移民國家,英國位居第二位。但與此同時,由于受申請美國入籍申請費用大幅提高,以及美國經濟景氣度下降等多重因素影響,今年上半年申請美國國籍人數減少近半,為2003年以來的最低點。甚至有不少華人精英選擇回國發(fā)展。
美國是最受歡迎的移民國家。
根據經濟合作暨發(fā)展組織(oecd)對32個會員國的最新移民統(tǒng)計資料進行調查發(fā)現,2006年總計有400萬人移民到oecd會員國,其中美國吸引移民人數最多,高達130萬人,而英國則吸引了34.3萬人移居或赴英國工作,位居第二。同時,尋求政治庇護的人數則連續(xù)第四年減少,共有28.2萬人,是自1987年以來的`最低人數。
根據這份“2008國際移民展望”報告,最受移民歡迎的國家依序是:美國、英國、德國、意大利、澳洲、法國、日本及荷蘭。
入籍費提高移民申請減半。
根據調查,雖然美國仍是最受歡迎的移民國家,但是美國移民的實際情況卻并不樂觀,今年上半年,美國移民申請的數量較去年同期減少將近一半。
據僑報報道,去年夏天,美國把入籍費提高了將近7成,此前申請美國國籍,只需繳交400美元,現在增加到675美元。不少人抱怨說,美國提高入籍費,目的就是阻止外國人申請美國國籍,這讓很多有意移民美國的人倍感壓力。
據美國公民移民服務局公布的統(tǒng)計數據顯示,截至今年上半年仍有28.1萬人申請加入美國國籍,但是這比去年同期幾乎減少一半。然而申請費漲價之前,僅去年7月一個月內,就有46萬人遞交申請。對此,美國公民與移民服務局有關官員表示,自2003年以來,還未見到如此少的人遞交入籍申請。當年有27萬人遞交申請。有專家分析,入籍費用的大幅提高是造成這一現象的首要原因。
經濟低迷勾起入籍者歸國情緒。
同時,oecd在報告里還指出,近五成的外國移民,在移民五年后,因家庭或工作因素遷返祖國。這一點也在美國得到了印證。
據了解,受最近一年美國經濟持續(xù)低迷的影響,很多原本想入籍的外國人重新考慮實現美國夢的機會與成本。不少短期在美國工作的中國高學歷青年精英,紛紛打算回國發(fā)展。一位姓楊的博士在華盛頓一家醫(yī)學研究所工作了4年,他本已遞交入籍申請,卻毅然作出年底回中國發(fā)展的選擇。(美國僑報)。
建筑工程承攬合同糾紛篇七
答辯人：南京××公司。
住所地：南京市××區(qū)××街××號。
答辯人因江蘇××公司對施工合同糾紛一案所提上訴，提交答辯意見如下：
一、一審認定包括質保金在內的全部工程款支付條件業(yè)已成就，符合合同約定，具有事實和法律依據。
雙方于7月9日簽訂的補充協(xié)議(二)明確約定“該項工程全部完工并驗收合格，乙方把所有原材料的質保書、合格證、檢測報告提供給甲方后一星期內付至總價的80%，其余付款條件及其他所有條款和未盡事宜按205月5日簽訂合同及年5月26日簽訂的補充協(xié)議履行”，其中的“該項工程”系指鋼結構制作安裝工程。上訴人與答辯人所簽的三份合同和補充協(xié)議的內容構成雙方的建設工程施工合同，文本中出現的“該項工程”的含義是統(tǒng)一的、明確的，這一用語如無特別說明應指合同標的，即上訴人分包給被上訴人的鋼結構制作安裝工程。上訴人將“該項工程”理解為物流配送中心全部工程，沒有事實和法律依據。
“該項工程全部完工并驗收合格”中的驗收系指上訴人對該項工程的內部驗收，而不是相關行政主管部門的竣工驗收。作為物流配送中心全部工程的一項子工程，只能在全部工程完工后才能進行相關行政主管部門的竣工驗收，而答辯人對全部工程的進度完全無法掌控，更何況分包合同只能約定分包工程的竣工驗收，而不能對全部工程的'竣工驗收做出約定。事實上，直至一審庭審，物流配送中心全部工程仍未完工，更談不上竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關行政主管部門的竣工驗收，對答辯人是極不公平的。補充協(xié)議(二)第三條規(guī)定“乙方必須在2008年8月7日前全部完工并驗收合格”，協(xié)議簽訂于2008年7月9日，當時雙方都很清楚物流配送中心全部工程不可能在2008年8月7日前完工并進行竣工驗收，如果將“驗收合格”理解為相關行政主管部門的竣工驗收，則該條款實際無法履行。雙方簽署該協(xié)議的目的是為了積極履行，只有將“驗收合格”理解為上訴人對該項工程的內部驗收才符合雙方真實意思和合同目的。
二、一審對違約金進行調整有法律和事實依據，符合公平原則和誠實信用原則。補充協(xié)議(二)中約定每滯后一天罰款十萬元違約金，延期違約金不限額。該違約金與合同總價相比，明顯過高，而被上訴人一直未能提交證據證明其因延期完工所遭受損失?！逗贤ā返谝话僖皇臈l第二款規(guī)定“約定的違約金過分高于造成的損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少”?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋(二)》第二十九條規(guī)定“當事人主張約定的違約金過高請求予以適當減少的，人民法院應當以實際損失為基礎，兼顧合同的履行情況、當事人的過錯程度以及預期利益等綜合因素，根據公平原則和誠實信用原則予以衡量，并作出裁決。當事人約定的違約金超過造成損失的百分之三十的，一般可以認定為合同法第一百一十四條第二款規(guī)定的‘過分高于造成的損失’”。根據上述規(guī)定，法院有權對過分高于造成的損失的違約金予以適當減少。
特別需要指出的是，被上訴人逾期四天完工是在施工過程中遭遇極端天氣，屬不可抗力，按照合同法第一百一十七條的規(guī)定，可部分或者全部免除責任。
答辯人：南京××公司。
20xx年×月×日。
建筑工程承攬合同糾紛篇八
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限。
一、根據使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第三項工程款的支付與結算。
工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質量。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
第七項附則。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
建筑工程承攬合同糾紛篇九
答辯人(被上訴人):xx,男，地址:東莞市長安鎮(zhèn)xx號。
被答辯人(上訴人):東莞xx眼鏡廠有限公司。住址：東莞市長安鎮(zhèn)xx第六經濟工業(yè)區(qū)。
答辯人收到東中法民二終字第xx號案應訴通知書和起訴狀副本，現提出如下答辯意見，供法庭參考采信。
答辯請求：請求依法駁回被答辯人的訴訟請求，維持原判。
事實和理由：
一、在履行合同期間上訴人存在違約事實清楚。所有證據表明上訴人沒有受到重大經濟損失，而是其沒有依約完成付款義務。
1、上訴人沒有依約完成付款義務。雙方簽訂的《合作公約》、《報價單》合法有效，還有相應的送貨單、對帳清單等證據都充分證明了上訴人存在違約事實。在履行合同期間由于被上訴人已履行了加工義務并交付了工作成果，上訴人理應支付加工費37848.9元人民幣及其逾期利息。
2、上訴人沒有受到重大經濟損失。已為人民法院發(fā)生法律效力的裁判所確認的事實無需舉證證明。案號為()東二法民二初字第xx號屬于已生效的判決書。其中認定的事實是：被上訴人于1月26日交付的半成品沒有損壞，所退回的貸物不存在損壞料件及修復。法院已駁回上訴人要求賠償損失的請求?，F在上訴人又重新提出相關訴請，請求賠償料件的'損失費用19377.25元于法無據。
二、上訴人已經驗收了相關加工的產品，認可了被上訴人交付的工作成果符合質量要求。
1.上訴人在送貨單上的簽名確認證明其認可了被上訴人交付的工作成果符合質量要求。根據合同法的相關規(guī)定，定作人應當驗收所交付的工作成果。承攬人交付的工作成果不符合質量要求的，定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等違約責任。關于質量問題，上訴人沒有提供任何證據證明其主張。根據《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款規(guī)定：“當事人對自己提出的主張，有責任提供證據加以證明?！薄蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于民事訴訟證據的若干規(guī)定》第二條規(guī)定：“當事人對自己提出的訴訟請求所依據的事實或者反駁對方訴訟請求所依據的事實，有責任提供證據加以證明;沒有證據或者證據不足以證明當事人的事實主張的，由負有舉證責任的當事人承擔不利后果?！鄙鲜龇杉八痉ń忉尵?guī)定了舉證不能將會承擔的法律后果。當事人如要求對方承擔違約責任，則其負有舉證證明合同相對人存在違約行為的舉證責任。
2。上訴人提供的物料本身就存在質量問題。上訴人提供的材料沒有按照約定提供。被上訴人經檢驗，發(fā)現上訴人所送的物料不符合約定時，多次通知其更換、補齊。可上訴人卻沒有備齊約定的物料。
鑒于上述原因，答辯人認為自己已經全部履行了合同義務，不存在違約的事實，而被答辯人卻存在拒付加工費等違約責任。被答辯人提出相關訴訟請求既沒有事實根據，又沒有法律依據。故請求法院駁回其訴訟請求，維持一審判決。
此致
廣東省東莞市中級人民法院。
答辯人：xxx。
建筑工程承攬合同糾紛篇十
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方協(xié)商，甲方把永新縣大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，雙方達成如下協(xié)議：
一、甲方把大沙林場危舊房改造工程的泥工建筑任務承攬給乙方，泥工部分包括該建筑的所有磚結構的建筑任務，所有墻的內外粗粉刷任務，乙方在施工過程中所需材料甲方只負責運輸到施工現場，上料、拌料等所有任務由乙方負責。
二、乙方在施工過程中，甲方提供生產工具、水、電接通。
三、質量要求：乙方必須按照該工程的建筑設計圖進行施工，同時也要達到承包方的質量要求，如果出現工程質量問題，乙方返工工資甲方概不負責。
四、該工程的單價計算方法：按照該工程的建筑每層的平面面積相加總面積乘以130元/平方米(，其中主體占60%，裝修占40%)，另加該建筑工程的屋頂也算一層的面積(包括屋頂的蓋瓦任務)，此單價包括乙方的工人工資和乙方所有管理費用，乙方在施工過程中不能以任何理由追加工程款。
五、付款方式：乙方按照甲方的要求完成每一層的任務，甲方預付該層的80%的工程款，乙方把該工程如期全部完成，甲方在一個星期之內把余下的工程款全部付清。如果乙方中途退場，甲方拒付余下工程款。
六、工程期限：甲、乙雙方簽訂合同之日起三個月之內完工。
七、乙方在施工過程中，甲方必須積極配合乙方，其中包括乙方在施工過程中的所需材料，乙方必須至少兩天前通知甲方，甲方按照乙方的通知兩天之內必須運到施工現場，還有木工必須及時配合施工。
八、如果不是不可抗力的原因造成該工程不能如期完成，如果是甲方的原因造成延期，甲方補償乙方該工程泥工部分的總工程款的5%，如果是乙方的原因造成工程延期，甲方將扣除乙方的該工程的總工程泥工部分款的5%。甲、乙雙方在施工過程中，如果其中一方沒有積極配合的情況下，當時雙方將要及時通知對方并且記錄下，雙方確認生效。
九、乙方在施工過程中，必須節(jié)約建筑材料。
十、乙方在施工過程中，必須注意安全，帶好安全帽，大小安全事故，甲方概不負責。
此合同一式貳份，雙方簽字生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十一
發(fā)包方：
承包方：
合同編號：
簽訂時間：
根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，為明確雙方在履行承包合同過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。
第一項工程項目。
一、建設單位：
二、工程名稱：
三、承包范圍：
四、組成合同的文件。
1、本合同各項條款;。
2、圖紙;。
3、雙方有關工程的洽商、變更、工程聯(lián)系單等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
第二項工程期限。
一、根據使用需要，商定工程總工期為個工作日，暫定年之日起算起。
二、遇下列情況，經發(fā)包方現場代表簽證后，工期相應順延。
1、按施工準備規(guī)定要求，不能提供施工場地、水、電，影響進場施工的。
2、重大設計變更，使設計方案改變造成施工無法進行而影響進度或工程量增加的。
3、未按合同規(guī)定撥付工程進度款而影響施工的。
4、承包方在以上情況發(fā)生后三天內，就延遲的內容和因此發(fā)生的經濟支出向發(fā)包方提出書面報告。發(fā)包方代表收到報告后，應在三天內予以確認答復，逾期不予答復，承包方即可視為報告內容和延期要求已被確認。
第三項工程款的支付與結算。
工程價款的支付與結算，應根據中國人民銀行規(guī)定的“基本建設工程價款結算辦法”結合建筑的特殊情況，按以下方式結算：
1、承包方在材料進場后，發(fā)包方即支付合同總價的，計人民幣元整。
2、安裝完工后15天內，發(fā)包方應支付合同總價的，計人民幣整。
3、其它余款竣工驗收合格，留5萬元保修金30天內一次性支付。
4、工程完工后，承包方需在天內進行驗收，給予確認或提出修改意見。逾期未給予答復的，則視為合格。工程合格后余款全部付清。
第四項工程質量。
一、本工程質量經雙方協(xié)定要求達到合格工程。
二、承包方必須嚴格按照施工圖紙說明文件和技術修改通知單進行施工，并接受發(fā)包方派駐代表的監(jiān)督。
第五項安全施工。
一、承包方應自帶滅火器、保險帶進場施工，遵守消防施工規(guī)范。
二、承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查，采用必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不利造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔。
三、發(fā)包人應對其在施工場地的工作人員進行教育，并對他們的安全負責。發(fā)包人不得要求承包人違反安全管理進行施工。因發(fā)包人原因導致的安全事故，由發(fā)包人承擔相應責任及發(fā)生的費用。
第六項糾紛解決辦法。
任何一方違反合同規(guī)定，由雙方協(xié)商解決，若雙方協(xié)商不成，可向人民法院起訴訟。
第七項附則。
一、本合同一式份，承、發(fā)雙方各執(zhí)正本份。
二、本合同自雙方代表簽字，或加蓋雙方公章、合同專用章即生效，工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。該合同履行地為承包方所在地。
三、本合同簽定后，承、發(fā)雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十二
工程名稱：___________________________。
施工地址：___________________________。
根據《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他相關的法律法規(guī)，遵循自愿和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，雙方就_______________________________住宅工程分承包合作事項協(xié)商一致，同意簽訂本合同，雙方共同遵守履行。
工程概況、承包內容及方式。
一、工程概況。
1、工程名稱：________________________________。
2、結構類型：________________________________。
3、建筑面積：________________________________。
二、承包內容及方式。
1、承包工作內容及范圍：基礎砼(包括放線，鋼筋安裝，釘板、打混凝土到成品);主體工程：框架造型和斜板、砌磚墻，甲方提供三通一平。
2、承包方式：包工，施工機具由乙方提供。
三、工期。
2、增加或不可抗力因素造成的工期延誤，甲方給予乙方工期順延，乙方要會同項目經理辦理延誤手續(xù)，因乙方原因照成的工期延誤，甲方不予工期延誤。
四、合同價款。
1、本合同單價為固定價格，任何一方不得擅自改變，在杜絕一定的風險范圍合同價款不再調整，按建筑板面積計算，其中基礎工程砼___________元/立方米，主體工程以板面平方__________元計標，斜板以板面平方計標含砌磚。
2、所有造形用到鐵模費用由甲方自付，
3、無包安裝石窗、門，外架，碰焊。
建筑工程承攬合同糾紛篇十三
乙方：——————。
甲方訴乙方機動車輛保險合同糾紛一案，現甲乙雙方本著自愿公平的原則，經友好協(xié)商達成本和解協(xié)議，共同遵照執(zhí)行。
第一條。
乙方確定甲方的機動車輛保險定損額為——————元人民幣——————)。因甲方無法提供病歷，加扣醫(yī)療費用的x%，同時因甲方投保車輛系第二次出險，也須加扣相應金額的x%。最后確定實際賠付金額為——————元人民幣(——————)。乙方在收到甲方符合理賠條件的有關票證之日(全套理賠票證原件已交付乙方)起10個工作日內一次性支付。
第二條。
甲方在收到上述第一條所述賠款xx元人民幣后，2個工作日內，向xx縣人民法院撤回起訴。訴訟費用由甲方承擔，與乙方無關。
第三條。
有關甲方出險車輛的全部殘值由乙方收回，甲方保證不得短少，否則扣減本協(xié)議第一條約定的相應的賠付金額。
第四條。
本協(xié)議簽訂履行后，甲乙雙方無其他爭執(zhí)。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。經雙方代表簽字或蓋章后即生效。
甲方：乙方：
代理人：
年月日年月日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十四
學院建立于1984年近來為新加坡建筑企業(yè)培養(yǎng)了許多人才。學院的'師資除包括專家學者外，也包括新加坡的政府官員。課程內容新，實用性強。在校學生近4000人。
申請條件:。
報考資格：高三在讀生或高中應往屆畢業(yè)學生，年齡：17―25周歲。
申請材料:學生及父母身份證復印件、高三在讀證明/高中畢業(yè)證、4張護照型照片。
入學考試：
考試科目：英語、數學、面試（建筑工程、綠色建筑科技、物業(yè)管理、電子工程和清潔能源專業(yè)）。
考試科目：英語、繪畫、面試（室內與園林設計專業(yè)）。
考試時間：4月、8月、11月。
以上便是“新加坡留學建筑工程專業(yè)申請條件”的所有內容，若您想了解更多的留學相關內容，可鎖定，專業(yè)的留學知識都聚集在這里！感謝您的閱讀！
建筑工程承攬合同糾紛篇十五
根據我國《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款“當事人對自己提出的主張有責任提供證據”的規(guī)定，承包方在起訴或應訴時，應向法院提交必要的證據或證據線索，以證明自己的主張或反駁主張，否則其所提出的主張可能得不到法院的支持，要承擔敗訴的后果，需要提交的證據主要有：
1.建筑工程承包書面合同，包括有關修改承包合同的設計變更文件、洽談記錄、會議紀要以及資料、圖表等。
2.開工日期、延期開工原因的證明材料。
3.工程價款支付方式、延期付款及其原因的證明材料，
4.材料供應方式、未按約定標準或期限供應材料或雙方協(xié)商變更材料的證明材料。
5.工程質量鑒定結論。6.峻工報告、延期峻工原因的證明材料。
7.峻工驗收日期，未按期竣工驗收原因的證明材料。
8.工程結算方式。雙方簽證的決算報告或建設銀行審定的決算。
9.保修期內發(fā)包人通知承包人進行維修的范圍、時間和承包人拒絕維修，發(fā)包人委托他人維修費用的證明材料。
10.違約方的主要違約事實，及應承擔違約責任的證明材料。
承包方所提供的這些證據或證據線索務必要真實可靠，不能偽造、隱藏、毀滅證據，也不能指示或賄買他人作偽證，否則要負法律責任。
建筑工程承攬合同糾紛篇十六
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司。
代理人：_________________。
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務，該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發(fā)票。
3、雙方無其它經濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司。
法定代表人：____________________。
乙方：__________________有限公司。
代理人：________________________。
__________年_______月_______日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十七
鑒于患者曾于______年______月______日至______年______月______日在甲方處治療，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題發(fā)生爭議，但均愿通過協(xié)商解決;甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，根據《醫(yī)療事故處理條例》及相關法律法規(guī)，經充分協(xié)商，達成本協(xié)議如下，共同遵照執(zhí)行。
第一條協(xié)議相關數據如下：
某市______年度職工平均工資：_______________元。
某市______年度城鎮(zhèn)居民平均生活費：____________________元。
某市城鎮(zhèn)居民最低生活保障金：________________元。
第二條償項目及計算方法(略)。
第三條方同意于本協(xié)議生效后______日內向乙方一次性(或分期)支付本協(xié)議第二條規(guī)定的款項。
第四條甲方依本協(xié)議約定支付全部款項后，甲、乙雙方因患者醫(yī)療問題引起的所有爭議即告終結，乙方不得再以任何理由和任何方式向甲方主張權利，否則乙方應無條件返還甲方已：支付的全部款項，且不得以本協(xié)議作為其主張權利的依據。
第五條協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方授權代表簽字蓋章(并公證)之日起生效。
日期：______年______月______日
建筑工程承攬合同糾紛篇十八
原告：______________。
被告：_________________人力資源和社會保障局。
地址：_________________。
1、第三人對人力資源與社會保障局作出的行政答辯狀沒有任何異議。
2、第三人與原告存在勞動關系，事實清楚，證據確鑿。
原告主張與第三人沒有任何勞動關系與事實不符。原告是在歪曲事實，想擺脫自己的法律責任，并且原告未能法定的期限提供任何證據材料證明與第三人的勞動關系不存在。根據工傷保險條例的規(guī)定，職工與用人單位的.主張不一致時應由用人單位舉證。相反，本案中原告已經證明第三人在其批發(fā)部(廣陵區(qū)__________酒類食品商貿部)工作的工資證明。這份證明充分說明了第三人與原告所經營的公司存在勞動關系。
3、人力資源與社會保障局的工傷認定書認定第三人的工傷的事實清楚，證據確鑿，適用法律正確，程序正當合法，依法應當予以維持。
(1)20__年12月29日早上8點第三人在本單位門前等待上班時，公司老板_______________(原告)駕車在單位門前停車時將第三人撞傷，交通事故發(fā)生后由揚州市交通巡邏警察支隊一大隊作出交通事故認定書由原告承擔全部責任。第三人受傷部位經武警江蘇總隊診斷為右膝內側副韌帶損傷、右膝前交叉韌帶損傷、右下肢軟組織挫傷。根據《工傷保險條例》第14條第2款規(guī)定，工作時間前后在工作場所內，因履行工作職責受得暴力等意外傷害的，以及第6款在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故導致傷害的，應認定為工傷。
(2)人力資源與社會保障局在法定期限內、法定范圍內，按照法定程序作出的《工傷認定書》認定第三人所受傷害為工傷。該行政行為程序合法，適用法律正確。
綜上所述，人力資源與社會保障局的工傷認定的具體行政行為事實清楚，運用法律正確，程序正當。同時為了維護法律的尊嚴，為了保護弱者的合法利益，請求法院依法作出公正判決，駁回原告訴訟請求。
此致
___________人民法院。
具狀人：___________。
____年_____月_____日。
建筑工程承攬合同糾紛篇十九
當事人：
授權代理人：
當事人：
糾紛簡要情況：20__年1月30日下午，馮祖容在自己曬谷場前方一空地種樹，鄰居馮先進認為該地不能種，于是兩人發(fā)生口角，后發(fā)展至斗毆，造成馮先進輕傷(以司法鑒定為準)。
經人民調解委員會調解，雙方自愿達成如下協(xié)議：
5、原馮正術菜用土收回集體，只作公益事業(yè)用地，任何個人不得以任何的理由侵占或霸占。
上述協(xié)議條款雙方嚴格遵守，不得更改!本協(xié)議一式三份，當事人、人民調解委員會各持一份，具備同等法律效力。
當事人：當事人：
調解員：
中間人：
(調解委員會章)。
20__年__月__日。
建筑工程承攬合同糾紛篇二十
承攬合同是經濟活動中常見的一種合同形式，其主要內容是承攬方按照雇主的要求提供勞務或完成特定的任務，并由此得到報酬。但常常會出現承攬合同糾紛，給各方當事人帶來很大的損失。本文將以筆者辦理的一起承攬合同糾紛案件為例，從審理過程、分析案情、運用法律、加強溝通、提升專業(yè)素養(yǎng)等方面，提出一些辦案體會和思考。
二、審理過程。
本案為一起承攬生產許可證證件的合同糾紛，由于接受委托的承攬方遲遲未能按期完成任務，導致雇主方生產現場被勒令停工，造成嚴重損失和影響。在審理過程中，我們充分調查取證，搜集相關證據，了解案情核心，基本情況，權利義務等各方之間的關系。并加強庭審程序，完善庭前調解流程，使得案件得到了公正、公平、公開的審理，達到了和諧解決的目的。
三、分析案情。
承攬合同糾紛常常存在著嚴重的信息不對稱問題，一方往往得到更多權利和利益，同時缺乏責任和義務方面的規(guī)定。在本案件中，我們發(fā)現承攬方沒有充分考慮任務量和技能水平，導致誤期完成，并未在合同中規(guī)定違約責任和違約金的計算方法。雇主方也未及時檢驗合同履行情況，對合同約定的交付時間和質量標準以及索賠程序和方法等也缺乏充分的準備。因此，我們在審理過程中要深入分析具體問題，掌握案情重點，明確執(zhí)法文化，根據司法實踐和權利保護原則理性分析，科學判斷，加強與相關部門溝通聯(lián)動，廣泛借鑒相關判例，準確解讀法規(guī)。
四、運用法律。
承攬合同糾紛審理過程中，法律明確，規(guī)則適用宜速宜健，才能保證公正、公平、公開的裁判結果。在這里，我們結合案情，依據《合同法》的規(guī)定，明確各方當事人的權利義務，夯實法律基礎。在裁判過程中，我們采取了多種方式，如講述案例，制作拼圖，開展調研講座等方法，提高當事人對法律知識的了解和應用，增加司法穩(wěn)定性和預期性，避免法盲者在講壇上誤解司法。
五、加強溝通。
承攬合同糾紛案件通常涉及多個方面，多個領域，多個利益攸關方。為保證審判的科學性和公正性，我們加強了與相關行政機關以及其他司法和非法機關的溝通合作，引導當事人建立溝通、協(xié)調、合作的方向，提高司法效率，增加權利保護。此外，我們還推行多元化解決爭議的方式，如調解，仲裁等，使案件得到公正解決，避免了鎖定資金和精力，扭曲市場。
六、提升專業(yè)素養(yǎng)。
作為法官，我們需要不斷提升和完善自己的綜合素質，增加業(yè)務能力和狀態(tài)，以更好地服務社會。在本次承攬合同糾紛的審理過程中，我們深刻認識到法律與實踐的相互關系，充分發(fā)揮法律職業(yè)的專業(yè)性、實用性與社會責任感，做好全方位、多維度、多形式的工作，為當事人解決問題，維護公正，創(chuàng)造和諧社會環(huán)境。
結論：
承攬合同糾紛案件是市場經濟中經常出現的爭議類型，需要法官在辦案過程中深入分析案情，運用法律，加強溝通，提升專業(yè)素養(yǎng)等方面下功夫，尋求化被動為主動的辦案策略，不斷推進法治化進程，促進社會發(fā)展，建設法治社會，為建設和諧社會注入力量。希望我們能夠更好地把握審判工作的使命感和責任感，不斷提高自身素質和綜合能力，更好地履行職責，更好地為人民群眾服務。