合同是商業(yè)合作的基石，能夠明確各方的責任和義務。合同的修訂應充分溝通和協(xié)商，確保各方達成共識。如果您正在起草一份合同，以下的示例合同可以為您提供一些想法和參考。
工程材料采購合同糾紛篇一
地址：
乙方： 公司
地址：
甲方因承包 工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設備時則包括，下同），根據《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍
1.1 甲方委托乙方采購的材料范圍包括： ，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數量等必須符合本工程設計圖紙和設計技術要求，符合有關合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2 乙方采購供應的材料質量必須合格，并達到本工程有關設計圖紙、技術文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的'要求。
2、材料供應商的選擇與采購合同的簽訂
2.1 乙方負責材料供應商的選擇，但乙方選擇的供應商及其提供的產品品牌、規(guī)格型號等應符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風險的轉移，標的物質量保證期、質量保證金，售后服務，違約責任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質量，價款與結算支付方式、期限及條件等條款必須事先經甲方審查同意后才能確定。
乙方應使用甲方的相關采購合同范本。簽訂采購合同須經甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關，甲方有權不支付其貨款。
2.3 所有采購合同由乙方與材料供應商簽訂并履行，不得給甲方設定任何義務或負擔，且均須在簽訂后2日內向甲方備案，未備案的，甲方將不予結算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經甲方批準并按甲方要求辦理有關承諾、擔保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔該合同產生的一切責任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責任。
2.4 甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應負的任何責任、義務和風險，甲方不受其約束，不因此而承擔任何責任。
3 合同價款
3.1本合同價款為 元（大寫人民幣： 整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價 在任何情況下均不予調整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）
3.2 本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應繳稅金和其他有關費用以及合同所包含的乙方所有責任、義務和風險的費用。
3.3 本合同材料單價和總價已經考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。 乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風險由乙方自負。
3.4 本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設計變更或另外委派新的項目，而導致材料
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調減相應的材料價款，本合同材料總價作相應調增或調減，其材料屬于本合同附件 “甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調價范圍內另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設計圖紙（含設計變更）量、業(yè)主與甲方的結算量和經甲方初審確認的乙方的供應量中的最小量。
4、合同價款的支付
4.1 本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結算，并與主合同結算保持同步，在業(yè)主支付相應進度款到賬后7個工作日內支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結、超付。
4.2 乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網銀業(yè)務，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網銀業(yè)務。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3 甲方不為乙方預付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責自行解決。甲方發(fā)現乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權停止支付乙方相應款項，優(yōu)先代付乙方相關拖欠費用（此種情形下乙方也應出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權代付）。
4.4 本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應提供能夠證明貨款已支付的憑據供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務、責任及風險
題的聯系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2 乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔。乙方須承擔材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權屬甲方。
5.3 有關材料質量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應予執(zhí)行、配合并承擔相應的費用。
5.4 本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應上的不及時或者產品存在質量問題或者供應商服務存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔涉及的所有責任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5 因采購合同與供應商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責協(xié)調處理并承擔其費用及結果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權代表本方進行處理，所有處理及應給付費用或敗訴結果均由乙方承擔。
6、其他約定
6.1 甲方在與乙方結算支付材料款時須扣留 10 %的質量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質量保證金比例），此質量保證金用于甲方工程竣工移交后質量保修期內應由乙方負責的質量問題的修復，質保金不足以支付修復費用的，可以向乙方追償。該質量保證金在主合同規(guī)定的工程質量保修期滿，甲方從業(yè)主方結回質量保證金后一個月內將余額無息退還給乙方。根據甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應由乙方負責的質量問題，乙方仍負有修復義務。
6.2 乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應付款項，并不因此追究甲方責任。
6.3 即使乙方與甲方已經辦理了本合同最終結算，但如果工程業(yè)主方根據審計等程序調減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調整乙方的結算，乙方同意甲方對乙方的結算價款相應進行調減。
6.4 在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應支付給甲方款項而未支付，則甲方有權將該款項從應付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責任
本合同簽訂后，雙方均應認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關義務或履行不符合約定的，均屬違約，應向對方承擔違約責任。對不可抗力，雙方按有關法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款
無。
10、附則
10.1 本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2 本合同簽訂地點： 。
9.3 本協(xié)議經雙方法定代表人或授權代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4 本協(xié)議一式 5 份，甲方執(zhí) 3 份，乙方執(zhí) 2 份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 電話： 電話：
年月 日年月 日
工程材料采購合同糾紛篇二
地址：
乙方：公司。
地址：
甲方因承包工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設備時則包括，下同），根據《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍。
1.1甲方委托乙方采購的材料范圍包括：，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數量等必須符合本工程設計圖紙和設計技術要求，符合有關合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2乙方采購供應的材料質量必須合格，并達到本工程有關設計圖紙、技術文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的要求。
2.1乙方負責材料供應商的選擇，但乙方選擇的供應商及其提供的產品品牌、規(guī)格型號等應符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風險的轉移，標的物質量保證期、質量保證金，售后服務，違約責任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質量，價款與結算支付方式、期限及條件等條款必須事先經甲方審查同意后才能確定。
乙方應使用甲方的相關采購合同范本。簽訂采購合同須經甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關，甲方有權不支付其貨款。
2.3所有采購合同由乙方與材料供應商簽訂并履行，不得給甲方設定任何義務或負擔，且均須在簽訂后2日內向甲方備案，未備案的，甲方將不予結算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經甲方批準并按甲方要求辦理有關承諾、擔保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔該合同產生的一切責任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責任。
2.4甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應負的任何責任、義務和風險，甲方不受其約束，不因此而承擔任何責任。
3合同價款。
3.1本合同價款為元（大寫人民幣：整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價在任何情況下均不予調整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）。
3.2本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應繳稅金和其他有關費用以及合同所包含的乙方所有責任、義務和風險的費用。
3.3本合同材料單價和總價已經考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風險由乙方自負。
3.4本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設計變更或另外委派新的項目，而導致材料。
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調減相應的材料價款，本合同材料總價作相應調增或調減，其材料屬于本合同附件“甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調價范圍內另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設計圖紙（含設計變更）量、業(yè)主與甲方的結算量和經甲方初審確認的乙方的供應量中的最小量。
4、合同價款的支付。
4.1本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結算，并與主合同結算保持同步，在業(yè)主支付相應進度款到賬后7個工作日內支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結、超付。
4.2乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網銀業(yè)務，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網銀業(yè)務。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3甲方不為乙方預付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責自行解決。甲方發(fā)現乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權停止支付乙方相應款項，優(yōu)先代付乙方相關拖欠費用（此種情形下乙方也應出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權代付）。
4.4本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應提供能夠證明貨款已支付的憑據供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務、責任及風險。
題的聯系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔。乙方須承擔材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權屬甲方。
5.3有關材料質量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應予執(zhí)行、配合并承擔相應的費用。
5.4本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應上的不及時或者產品存在質量問題或者供應商服務存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔涉及的所有責任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5因采購合同與供應商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責協(xié)調處理并承擔其費用及結果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權代表本方進行處理，所有處理及應給付費用或敗訴結果均由乙方承擔。
6、其他約定。
6.1甲方在與乙方結算支付材料款時須扣留10%的質量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質量保證金比例），此質量保證金用于甲方工程竣工移交后質量保修期內應由乙方負責的質量問題的修復，質保金不足以支付修復費用的，可以向乙方追償。該質量保證金在主合同規(guī)定的工程質量保修期滿，甲方從業(yè)主方結回質量保證金后一個月內將余額無息退還給乙方。根據甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應由乙方負責的質量問題，乙方仍負有修復義務。
6.2乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應付款項，并不因此追究甲方責任。
6.3即使乙方與甲方已經辦理了本合同最終結算，但如果工程業(yè)主方根據審計等程序調減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調整乙方的結算，乙方同意甲方對乙方的結算價款相應進行調減。
6.4在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應支付給甲方款項而未支付，則甲方有權將該款項從應付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責任。
本合同簽訂后，雙方均應認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關義務或履行不符合約定的，均屬違約，應向對方承擔違約責任。對不可抗力，雙方按有關法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決。
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款。
無。
10、附則。
10.1本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2本合同簽訂地點：。
9.3本協(xié)議經雙方法定代表人或授權代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4本協(xié)議一式5份，甲方執(zhí)3份，乙方執(zhí)2份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：電話：電話：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇三
甲方施工地址：_____________________。
乙方（供方）：_______________________。
乙方公司地址：_____________________。
根據《_____》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。
1、達到四川省相應的質檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌_____（產地）和數量及時供應；
3、有產品合格證明書或相關文件。
1、甲方應提前_____天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃_____天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）。
計算貨款方式及付款約定：貨到工地_____個月后_____個工作日內付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款________%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的________%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規(guī)格、質量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后________天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調解或者向_____委員會申請_____，也可以直接向人民法院起訴。
供方_____份，需方_____份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
工程材料采購合同糾紛篇四
合同編號：
買方：
賣方：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，依照平等互利的原則，為明確買賣雙方的權利和義務，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條標的物（如內容過多可另設合同附件，寫為見合同附件一）。
1．名稱：雙方協(xié)商。
2．型號：雙方協(xié)商。
3．規(guī)格：雙方協(xié)商。
4．生產廠家：
5．計量單位：
6．標的物數量：。
第二條價款。
標的物單價：雙方協(xié)定的市場價為準。
第三條質量（技術）標準。
質量（技術）標準為：符合工程材料驗收規(guī)范及標準要求。
第四條標的物的包裝。
1．包裝要求為：無。
2．包裝費用：包裝費用由賣方承擔。
第五條標的物的運輸。
1．標的物由賣方負責運輸，裝卸由賣方負責，裝卸中的人員受到的損害及造成的損害由賣方負責。
2．運雜費用由賣方承擔。
第六條標的物的交付時間、地點。
1．交付時間為：報送計劃后的七天內。
2．交付地點為：，到達交貨地點前的風險由賣方承擔。（對在途風險進行約定）。
第七條標的物的驗收。
1．驗收標準為：公路工程材料的相關規(guī)范、標準要求。
2．驗收方式為：抽樣驗收。
3．驗收時間為：。
第八條雙方義務。
（一）賣方義務。
1．按本合同約定的數量、質量或技術標準交付標的物。
2．按本合同約定的時間交付標的物。
3．按本合同約定將標的物運至指定的交付地點。
4．按本合同約定對標的物進行包裝。
5．雙方協(xié)定的其它要求。
（二）買方義務。
1．按本合同約定對標的物進行驗收。
2．經驗收合格后，按本合同約定的時間支付標的物的價款。
第九條違約責任。
（一）賣方的違約責任。
1．未按合同約定的數量、質量或技術標準交付標的物，賠償因此給買方造成的損失；若在買方要求的期限內仍不能達到合同約定的標準，買方有權解除本合同。
2．未按合同約定時間交貨，每延期一天，承擔延期交貨部分貨款總值的30%罰金，最高不超過合同總價的200%；在買方催告后七日內，仍不能按期供應，買方有權解除合同。賣方若提前交貨，買方有權拒收。
3．未按合同約定進行包裝，若買方要求重新包裝，賣方應按要求包裝，并承擔因此支付的費用和給買方造成的損失；買方不要求重新包裝而要求賠償損失的，賣方應予賠償損失。
4．未按合同約定將標的物運至指定地點，視為未交付，賣方應賠償買方因此造成的損失。
（二）買方的違約責任。
1．不能按合同約定及時驗收，應通知賣方，并賠償因此給賣方造成的損失。
第十條合同變更。
2．在合同履行過程中，賣方不能按合同約定向買方交付標的物時，應在情況發(fā)生之日起30日內書面通知買方，除因買方的原因外，賣方應承擔由此給買方造成的損失，買方有權解除合同。
3．雙方應對合同變更的相關事宜另行訂立補充協(xié)議。
第十一條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時通知對方，并說明不能履行或需延期履行或部分履行合同的理由。
第十二條本合同的債權債務不得轉讓給第三方。
第十三條爭議的解決方式。
合同履行發(fā)生爭議時，由當事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方可選擇所在地人民法院解決：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十五條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份；合同附件與本合同具有同等效力。
第十六條本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
(此頁無正文)。
買方（蓋章）：賣方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：（簽名）或委托代理人：（簽名）。
聯系電話：聯系電話：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行賬號：銀行賬號住所：
住所：
郵政編碼：郵政編碼：
簽訂時間：年月日。
簽訂地點：
工程材料采購合同糾紛篇五
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
xxxxxxxxxx
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下（備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產品合格率為xx%）若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。
1、達到xxxx省相應的質檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標（產地）和數量及時供應；
3、有產品合格證明書或相關文件。
1、甲方應提前xx天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃xx天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）
計算貨款方式及付款約定：貨到工地xx個月后xx個工作日內付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款xx%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按xx銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的xx%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規(guī)格、質量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照xx銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后xx天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
甲方：xx乙方：xx
代表人：xxxxxxxxxx代表人：xx
電話：xx電話：xx
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
工程材料采購合同糾紛篇六
甲、乙供需雙方經協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具（見明細）業(yè)務，一致達成。
如下協(xié)議：
一、質量要求：以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術標準：以國家標準及行業(yè)標準為技術、質量標準。
三、驗收標準：貨到現場安裝完畢后開始驗收，所供應的全部家具應符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結構無松動，規(guī)格、材質符合合同約定。
四、交貨時間：________年______月______日。
五、交貨地點：________________。
六、合同總額________________（見訂單明細）：（大寫________________）。
七、貨物明細：（附表一：訂貨單）。
八、付款方式：
作為定金，并于貨到________個工作日內，將貨款付清；
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應與甲方簽署一份質量保證協(xié)議，并向甲方交付質量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質量問題或糾紛，甲方應全額退還質量保證金，如有售后維修或質量問題，甲方有權在通知乙方后，扣除相應質量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用：由乙方承擔。
十、甲方責任：甲方應按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責任：
1、乙方所提供的產品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質及相關質量、技術標準（或與封樣、圖紙標示相符），否則，甲方有權拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應保證在合同約定的維修期內，為甲方無償提供維修服務，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應在________個工作日內服務到位，否則甲方有權扣除相應質量責任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權力。
工程材料采購合同糾紛篇七
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：
乙方保證所供產品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產品的質量要求，乙方應隨貨提供產品合格證等證明文件。
供貨方式為：
供貨時間：
供貨地點：xxx。
安裝方式為（乙方安裝/甲方自裝）；選擇乙方安裝的，安裝標準為《北京市裝飾工程質量驗收標準》，《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
雙方約定以協(xié)商的方式支付價款。簽訂本合同時，甲方支付（定金/預付款）xxx元（定金不得超過總價款的20%），貨到驗收后一次性支付余款。
（一）乙方違約責任：
2、乙方遲延交貨的，每日應向甲方支付遲延部分價款x%的違約金；遲延交貨超過x日的，除支付違約金外，甲方還有權解除合同，乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權要求乙方雙倍返還定金。
（二）甲方違約責任：
1、甲方遲延提貨的，每日應向乙方支付遲延部分價款x%的違約金；
2、甲方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給乙方造成的'損失，已支付的定金無權要求返還。
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴；協(xié)商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
甲方（章）：
委托代理人：
聯系電話：
乙方（章）：
委托代理人：
聯系電話：
簽訂地點：
__年__月__日。
工程材料采購合同糾紛篇八
福建省三江制衣有限公司在井岡山市投資辦廠，經注冊登記成立井岡山制衣有限公司(即本案的原告)，12月30日，原告井岡山市制衣有限公司與被告(所在地為福建省福州市臺江區(qū))簽訂建設工程設計合同，合同未對交付設計圖紙的地點進行約定。合同簽訂后被告多次到井岡山市實地勘驗，最后把設計完成的一部分設計圖紙交付給原告井岡山市制衣有限公司的總部福建省三江制衣有限公司(所在地為福建省福州市臺江區(qū))，一部分交付給原告井岡山市制衣有限公司的籌建辦公室(所在地為江西省井岡山市)。由于被告未按期交付全部設計圖紙，且交付的圖紙有的為無效圖紙，為此引發(fā)糾紛，經雙方多次協(xié)商未果，原告井岡山市制衣有限公司選擇以合同履行地確定管轄法院，并以江西省井岡山市為合同履行地，向江西省井岡山市人民法院起訴要求解除合同。
[分歧]。
對本案的管轄法院存在不同的看法：
建設工程設計合同屬建設工程的分合同，但《合同法》沒有規(guī)定建設工程所在地為建設工程設計合同的合同履行地，本案的當事人所簽訂的建設工程設計合同也未約定合同履行地。本案屬履行地不明確，根據《合同法》第六十二條第(三)項的規(guī)定：“履行地點不明確，給付貨幣的，在貨幣一方所在地履行;交付不動產的，在不動產所在地履行;其他標的，在履行義務一方所在地履行”。本案屬建設工程設計合同，義務人交付的既不是貨幣，也不是不動產，而是建設工程設計圖紙，屬于《合同法》第六十二條第(三)項規(guī)定的“其他標的”，本案的合同履行地是負有交付建設工程設計圖紙義務的一方所在地，被告是負有交付建設工程設計圖紙義務的一方，即本案的合同履行地為被告所在地。由于本案的被告所在地和合同履行地都是福建省福州市臺江區(qū)，因此本案有管轄權的法院是福建省福州市臺江區(qū)人民法院。
第二種意見認為：建設工程設計合同，履行的義務是交付設計圖紙，那么在何地交付，則何地為履行地。建設工程設計合同的設計圖紙根據交易習慣，一般來說是設計方完成設計圖紙后，交付給發(fā)包方。本案的設計圖紙大部分在原告所在地江西省井岡山市交付的，履行地應在江西省井岡山市，不存在履行地不能確定。故本案的管轄權應為江西省井岡山市人民法院。
工程材料采購合同糾紛篇九
供方（乙方）：__________________。
簽訂時間：年月日。
第一條：標的、數量、價款及交（提）貨時間。
第二條、質量標準：產品質量達國家標準要求。乙方供貨到場時，須同時提交產品檢查報告、合格證以及其他需要提供的說明產品質量的證書證件。
第三條、供貨方式：每次發(fā)貨前，甲方須提前三天，以書面的形式向乙方提供供貨數量，并明確發(fā)貨人的地點和接收人。
第四條、運輸方式及到達地點和費用的承擔：運輸費由乙方承擔，運輸中的一切風險包括交通事故、材料丟失，由乙方承擔，甲方按甲方產品需要單為準，送達目的地的產品，雙方的履行相關手續(xù)后，甲方應全部接受：甲方指定的卸貨地點必須具備車輛進出卸貨條件，否則造成的前部經濟損失由甲方補償。
第五條、結算方式：
第六條、違約責任：違約方依據《中華人民共和國合同法》條款規(guī)定承擔違約責任。
第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)在的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決：協(xié)商不成也可以直接向出賣人（即供貨方）所在地人民法院起訴。
第八條、乙方收到甲方訂貨單后合同開始履行。
第九條、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
第十條、其他約定事項：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇十
中冶建工集團有限公司并姚晉川董事長：濱河新區(qū)是寧夏內陸開放型經濟試驗區(qū)的核心區(qū)，是銀川市產業(yè)轉型升級的主戰(zhàn)場和經濟發(fā)展的重要增長極，寧夏回族自治區(qū)黨委書記李建華，政府主席咸輝，自治區(qū)黨委、市委書記徐廣國，市長白尚成等區(qū)市領導高度重視和關心支持新區(qū)發(fā)展，今年全區(qū)縣域經濟觀摩會銀川六個縣(市)區(qū)共計觀摩點只有七個，而濱河新區(qū)就占了四個。在觀摩點確定后，濱河新區(qū)按照銀川市委、政府的要求，開展了大干100天沖刺縣域經濟觀摩競賽活動。
作為濱河新區(qū)施工建設的主力軍，中冶建工集團旗下所有分公司，主動放棄雙休日、中秋節(jié)、國慶節(jié)長假等休息時間，倒排工期，全力以赴，發(fā)揚白加黑、五加二的實干精神，加班加點，搶工期、搶進度，特別是在工程建設的關鍵時期，中冶建工集團姚晉川董事長親自過問施工進度，親自調度資金安排，有力保障了工程項目的順利推進，確保了自治區(qū)觀摩點項目順利完成和觀摩點沿線項目順利推進，為濱河新區(qū)和銀川市增了光、添了彩，充分體現了中冶建工集團全體干部職工作為“國字號”企業(yè)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的良好品質。
2016年10月8日。
工程材料采購合同糾紛篇十一
民事訴訟證據是指能夠證明民事案件真實情況的各種事實，是法院認定爭議案件事實的根據，根據我國《民事訴訟法》第六十三條的規(guī)定，民事訴訟證據主要有以下七種：
1、書證：是指以文字、符號、圖形等所記載的內容或表達的思想來證明案件事實的證據。在建設工程合同糾紛的案件中，書證的主要形式有：發(fā)包方的招標文件、承包方的投標書、承包方、發(fā)包方訂立的《建設工程承包合同》、工程施工圖紙、設計技術交底、圖紙會審紀要、工程量簽證單、在工程施工過程中對于設計變更的聯系單、隱蔽工程的驗收記錄、工程預決算書等。
2、物證：是指以其形狀、質量、規(guī)格等來證明案件事實的物品。在建設工程合同糾紛的案件中，主要表現為建設工程合同的標的物—已施工完成的建筑物、構筑物、工地施工的機械設備等。比如在對工程量的爭議糾紛中，已完成的形象工程即為物證。
在建設工程合同糾紛的案件中，視聽資料的主要表現為發(fā)包方與承包方之間有關工程方面的往來電話錄音、往來電子郵件、對施工現場的錄影錄像資料等。
4、證人證言：是指知曉案件事實的當事人的陳述。在建設工程合同糾紛中，證人證言主要是知曉建設工程合同的訂立、履行等事實的人員，所作的陳述。比如，工程監(jiān)理人員對于施工方延誤工期事實的陳述。
5、當事人陳述：是指當事人在訴訟中就與本案有關的事實，尤其是作為訴訟請求根據或反駁訴訟請求根據的事實，向法院所作的陳述。就建設工程承包合同糾紛而言，即為發(fā)包方、承包方在法庭上對爭議案件事實及反駁事實的陳訴。
6、鑒定結論：是指鑒定人運用專業(yè)知識、專門技術對案件中的專門性問題進行分析、鑒別、判斷后作出的結論。在建設工程承包合同糾紛中，主要表現形式有：工程質量鑒定結論、工程款的決算結論等。
7、勘驗筆錄：是指審判人員在訴訟過程中對與爭議有關的現場、物品進行查驗、測量、拍照后制作的筆錄，通過勘查、檢驗等方法形成的證據。在建設工程合同糾紛中，主要表現為應承包方或發(fā)包方的申請，法院的審判人員對施工現場的工程量、工程形象進度、停工、窩工、施工場地不具備施工條件等事實，進行證據保全而成的證據材料。
工程材料采購合同糾紛篇十二
上訴人{公司10}因建筑設備租賃合同糾紛一案，不服東營區(qū)人民法院東經初字第139-1號民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。上訴人{公司10}委托代理人{黃1x}、{鞏2x}、被上訴人{公司3}委托代理人{徐5x}、{公司6}委托代理人{成8x}、{王9x}到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
原審裁定認定：6月6日，曹際樣以莒縣建筑安裝工程總公司的名義與原告簽訂了租賃合同，約定原告租賃給莒縣建筑安裝工程總公司各種建筑設備，莒縣建筑安裝工程總公司按約定支付租賃費。工程建設律師發(fā)現，合同上租用方加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章。萬杰集團為被告莒縣建筑安裝工程總公司出具擔保書，約定所租物品的價值及租賃費由其擔保承付，在工程造價費中代扣。
山東省莒縣建筑安裝工程總公司于5月24日注銷，其債權債務由其改制后的{公司3}處理。
原審法院認為，原告與曹際樣簽訂的租賃合同租用方雖然加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章，但由于改制后的{公司3}對該印章不予認可，原告也未提供足以證明曹際樣經山東省莒縣建筑安裝工程總公司授權的證據，故原告主張與山東省莒縣建筑安裝工程總公司簽訂租賃合同及存在債權債務關系的主張不能成立，原告應向有關直接責任人主張權利，{公司3}不應作為本案的被告承擔責任，不具備本案被告的主體資格。原告以{公司6}為山東省莒縣建筑安裝工程總公司提供保證為由而要求其承擔連帶保證責任缺乏相應的事實和理由，不符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第一百三十九條的規(guī)定，裁定駁回原告{公司10}的起訴，案件受理費50元，由原告{公司10}負擔。
上訴人{公司10}在二審中以原審裁定認定事實不清、適用法律錯誤為由，請求依法撤銷一審裁定，發(fā)回重審，訴訟費用由被上訴人負擔。
被上訴人{公司3}以原審裁定認定事實清楚，適用法律正確為由，請求依法駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
被上訴人{公司6}以原審裁定認定事實清楚、適用法律正確為由，請求駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
本院經審理認為，上訴人{公司10}以萬杰集團為莒縣建筑安裝工程總公司提供的經濟擔保書為由，起訴{公司6}承擔連帶擔保責任符合法律規(guī)定，上訴人的上訴理由成立，應予采納。
工程材料采購合同糾紛篇一
地址：
乙方： 公司
地址：
甲方因承包 工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設備時則包括，下同），根據《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍
1.1 甲方委托乙方采購的材料范圍包括： ，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數量等必須符合本工程設計圖紙和設計技術要求，符合有關合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2 乙方采購供應的材料質量必須合格，并達到本工程有關設計圖紙、技術文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的'要求。
2、材料供應商的選擇與采購合同的簽訂
2.1 乙方負責材料供應商的選擇，但乙方選擇的供應商及其提供的產品品牌、規(guī)格型號等應符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風險的轉移，標的物質量保證期、質量保證金，售后服務，違約責任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質量，價款與結算支付方式、期限及條件等條款必須事先經甲方審查同意后才能確定。
乙方應使用甲方的相關采購合同范本。簽訂采購合同須經甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關，甲方有權不支付其貨款。
2.3 所有采購合同由乙方與材料供應商簽訂并履行，不得給甲方設定任何義務或負擔，且均須在簽訂后2日內向甲方備案，未備案的，甲方將不予結算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經甲方批準并按甲方要求辦理有關承諾、擔保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔該合同產生的一切責任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責任。
2.4 甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應負的任何責任、義務和風險，甲方不受其約束，不因此而承擔任何責任。
3 合同價款
3.1本合同價款為 元（大寫人民幣： 整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價 在任何情況下均不予調整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）
3.2 本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應繳稅金和其他有關費用以及合同所包含的乙方所有責任、義務和風險的費用。
3.3 本合同材料單價和總價已經考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。 乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風險由乙方自負。
3.4 本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設計變更或另外委派新的項目，而導致材料
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調減相應的材料價款，本合同材料總價作相應調增或調減，其材料屬于本合同附件 “甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調價范圍內另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設計圖紙（含設計變更）量、業(yè)主與甲方的結算量和經甲方初審確認的乙方的供應量中的最小量。
4、合同價款的支付
4.1 本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結算，并與主合同結算保持同步，在業(yè)主支付相應進度款到賬后7個工作日內支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結、超付。
4.2 乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網銀業(yè)務，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網銀業(yè)務。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3 甲方不為乙方預付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責自行解決。甲方發(fā)現乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權停止支付乙方相應款項，優(yōu)先代付乙方相關拖欠費用（此種情形下乙方也應出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權代付）。
4.4 本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應提供能夠證明貨款已支付的憑據供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務、責任及風險
題的聯系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2 乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔。乙方須承擔材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權屬甲方。
5.3 有關材料質量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應予執(zhí)行、配合并承擔相應的費用。
5.4 本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應上的不及時或者產品存在質量問題或者供應商服務存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔涉及的所有責任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5 因采購合同與供應商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責協(xié)調處理并承擔其費用及結果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權代表本方進行處理，所有處理及應給付費用或敗訴結果均由乙方承擔。
6、其他約定
6.1 甲方在與乙方結算支付材料款時須扣留 10 %的質量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質量保證金比例），此質量保證金用于甲方工程竣工移交后質量保修期內應由乙方負責的質量問題的修復，質保金不足以支付修復費用的，可以向乙方追償。該質量保證金在主合同規(guī)定的工程質量保修期滿，甲方從業(yè)主方結回質量保證金后一個月內將余額無息退還給乙方。根據甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應由乙方負責的質量問題，乙方仍負有修復義務。
6.2 乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應付款項，并不因此追究甲方責任。
6.3 即使乙方與甲方已經辦理了本合同最終結算，但如果工程業(yè)主方根據審計等程序調減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調整乙方的結算，乙方同意甲方對乙方的結算價款相應進行調減。
6.4 在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應支付給甲方款項而未支付，則甲方有權將該款項從應付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責任
本合同簽訂后，雙方均應認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關義務或履行不符合約定的，均屬違約，應向對方承擔違約責任。對不可抗力，雙方按有關法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款
無。
10、附則
10.1 本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2 本合同簽訂地點： 。
9.3 本協(xié)議經雙方法定代表人或授權代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4 本協(xié)議一式 5 份，甲方執(zhí) 3 份，乙方執(zhí) 2 份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人： 電話： 電話：
年月 日年月 日
工程材料采購合同糾紛篇二
地址：
乙方：公司。
地址：
甲方因承包工程需要，委托乙方采購該工程施工所需材料（如有設備時則包括，下同），根據《合同法》等法律法規(guī)，甲乙雙方本著平等、自愿、誠信和友好合作原則，就委托采購事宜經協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
1、甲方委托乙方采購的材料范圍。
1.1甲方委托乙方采購的材料范圍包括：，（詳見合同附件1：甲方委托乙方采購工程材料（設備）清單），其品名、品牌、規(guī)格、型號、性能、數量等必須符合本工程設計圖紙和設計技術要求，符合有關合同（指甲方與業(yè)主方簽訂的本工程承包合同（即主合同）和甲方與分包方簽訂的本工程施工勞務分包合同（即分包合同））約定的標準以及業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求。
1.2乙方采購供應的材料質量必須合格，并達到本工程有關設計圖紙、技術文件、標準規(guī)范以及主合同、分包合同和業(yè)主、監(jiān)理的要求。
2.1乙方負責材料供應商的選擇，但乙方選擇的供應商及其提供的產品品牌、規(guī)格型號等應符合業(yè)主、監(jiān)理和甲方的要求或經其同意，或者由其進行確定或按照其要求進行選擇，并報甲方審查批準后方可作為選定的本工程的材料供應商。
期限及條件，標的物毀損、滅失的風險的轉移，標的物質量保證期、質量保證金，售后服務，違約責任，不可抗力、爭議解決方法等條款。其中合同標的物品種、規(guī)格型號及質量，價款與結算支付方式、期限及條件等條款必須事先經甲方審查同意后才能確定。
乙方應使用甲方的相關采購合同范本。簽訂采購合同須經甲方審查后才能簽訂，甲方的審查、修改意見乙方必須執(zhí)行，甲方未審查的采購合同，乙方簽約采購的，視為超出委托范圍，與甲方無關，甲方有權不支付其貨款。
2.3所有采購合同由乙方與材料供應商簽訂并履行，不得給甲方設定任何義務或負擔，且均須在簽訂后2日內向甲方備案，未備案的，甲方將不予結算支付該合同價款，乙方并須按未備案合同金額的5%向甲方支付違約金。
如未書面提出用印申請和經甲方批準并按甲方要求辦理有關承諾、擔保手續(xù)，乙方不得以甲方名義對外簽訂任何采購合同，否則乙方除承擔該合同產生的一切責任外，還須按該合同金額的20%向甲方支付違約金。如偽造、私刻甲方印章的，將依法追究法律責任。
2.4甲方對乙方采購工作及采購合同的任何審查、同意或批準并不減免乙方應負的任何責任、義務和風險，甲方不受其約束，不因此而承擔任何責任。
3合同價款。
3.1本合同價款為元（大寫人民幣：整）。本合同價款為固定總價包干，此固定總價在任何情況下均不予調整（除非業(yè)主對主合同價款進行了調整并直接涉及本合同材料價款，且按約定需要調整）。（注：采用固定單價時，注意修改此處約定）。
3.2本合同價款包括了乙方為完成本合同約定的采購范圍全部工作內容所需的一切材料費、運費及保險費以及相應人工費、機械使用費、措施費、管理費、規(guī)費、利潤、應繳稅金和其他有關費用以及合同所包含的乙方所有責任、義務和風險的費用。
3.3本合同材料單價和總價已經考慮了物價上漲、人工工資上漲、運費上漲、法律政策變化、自然因素變化等所有綜合因素。乙方實際采購價格低于該單價和總價時，價差由乙方享有；乙方實際采購價格等于或高于該單價和總價時，風險由乙方自負。
3.4本工程發(fā)生業(yè)主確認的重大設計變更或另外委派新的項目，而導致材料。
用量增減，且業(yè)主因此增加甲方的材料價款或調減相應的材料價款，本合同材料總價作相應調增或調減，其材料屬于本合同附件“甲方委托乙方采購材料清單”中已列明單價的材料項目或類似材料項目，按此單價執(zhí)行，沒有此單價的，甲乙雙方在業(yè)主的調價范圍內另行協(xié)商解決。其它情況均不作價款調整。
其實際的材料使用量的審定原則：在任何情況下都不得超出設計圖紙（含設計變更）量、業(yè)主與甲方的結算量和經甲方初審確認的乙方的供應量中的最小量。
4、合同價款的支付。
4.1本合同價款甲方按材料購買交貨、使用進度與乙方結算，并與主合同結算保持同步，在業(yè)主支付相應進度款到賬后7個工作日內支付給乙方，支付比例不超過主合同的進度支付比例，乙方不得要求超結、超付。
4.2乙方簽訂的采購合同材料款的支付方式：乙方須在甲方指定的施工所在地銀行，以單位名義開立銀行資金賬戶，由甲方、乙方、銀行簽訂三方監(jiān)管協(xié)議，由甲方及銀行對賬戶資金進行監(jiān)管，甲方支付給乙方的本合同款項資金均須進入該帳戶，乙方須將材料費支付計劃按期報甲方審核、蓋章后交銀行按支付計劃支付，確保資金專用于本工程。監(jiān)管賬戶不得辦理網銀業(yè)務，若需辦理，僅限辦理具有查詢功能的網銀業(yè)務。若乙方未按本條約定開立監(jiān)管賬戶，乙方本合同所有款項支付均須由乙方向甲方出具委托支付函，由甲方直接代為支付給材料供應商。
乙方賬戶名稱：______，開戶銀行：______，賬號：______。
4.3甲方不為乙方預付、墊付任何款項，乙方執(zhí)行本合同和采購合同如需墊資，乙方負責自行解決。甲方發(fā)現乙方存在以甲方名義簽訂的采購合同等款項拖欠未付時，甲方有權停止支付乙方相應款項，優(yōu)先代付乙方相關拖欠費用（此種情形下乙方也應出具委托函給甲方，不出具的，甲方亦有權代付）。
4.4本合同甲方委托乙方采購的材料的發(fā)票須以甲方名義開具，乙方結算本合同價款須向甲方提供合格發(fā)票，同時應提供能夠證明貨款已支付的憑據供甲方查驗（甲方代付款乙方可不提供貨款已支付證明）。
5、雙方義務、責任及風險。
題的聯系處理等工作。其中材料到貨的清點驗收應提前通知甲方參加，共同驗收。
5.2乙方因運輸、保管、超發(fā)、毀損及丟失等原因造成的損失均由乙方自己承擔。乙方須承擔材料在甲方將竣工工程交付業(yè)主前期間的所有風險（包括材料的損壞、滅失等）。所有材料都必須用于甲方承包的本工程，材料交付業(yè)主前的所有權屬甲方。
5.3有關材料質量檢查、抽樣、檢驗試驗等按主合同規(guī)定應進行的工作，由甲方主持或監(jiān)督進行，乙方應予執(zhí)行、配合并承擔相應的費用。
5.4本合同涉及的所有材料的供貨必須無條件的保質保量的滿足施工要求，滿足主合同及分包合同的各項要求，如由于乙方采購供應上的不及時或者產品存在質量問題或者供應商服務存在瑕疵等原因，給甲方造成窩工停工、返工等不良影響的，乙方無條件承擔涉及的所有責任，并賠償由此給甲方造成的所有損失。
5.5因采購合同與供應商發(fā)生的一切爭議，均由乙方負責協(xié)調處理并承擔其費用及結果；如爭議牽涉甲方或甲方因此被索賠、訴訟的，甲方有權代表本方進行處理，所有處理及應給付費用或敗訴結果均由乙方承擔。
6、其他約定。
6.1甲方在與乙方結算支付材料款時須扣留10%的質量保證金（不得低于主合同和分包合同規(guī)定的質量保證金比例），此質量保證金用于甲方工程竣工移交后質量保修期內應由乙方負責的質量問題的修復，質保金不足以支付修復費用的，可以向乙方追償。該質量保證金在主合同規(guī)定的工程質量保修期滿，甲方從業(yè)主方結回質量保證金后一個月內將余額無息退還給乙方。根據甲方與業(yè)主簽訂的主合同及工程質量保修書規(guī)定，此后發(fā)生的應由乙方負責的質量問題，乙方仍負有修復義務。
6.2乙方同意甲方按工程業(yè)主向甲方支付工程款的到賬情況向乙方支付本合同應付款項，并不因此追究甲方責任。
6.3即使乙方與甲方已經辦理了本合同最終結算，但如果工程業(yè)主方根據審計等程序調減了甲方的工程價款，或者甲方審計需要調整乙方的結算，乙方同意甲方對乙方的結算價款相應進行調減。
6.4在任何情況下，若甲方為乙方墊付或超付了款項，或乙方依約應支付給甲方款項而未支付，則甲方有權將該款項從應付給乙方的任何款項中扣回。
7、違約責任。
本合同簽訂后，雙方均應認真履行，任何一方不履行、不完全履行相關義務或履行不符合約定的，均屬違約，應向對方承擔違約責任。對不可抗力，雙方按有關法律和分包合同規(guī)定處理。
8、爭議解決。
因本合同發(fā)生的爭議，由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商解決不成，則向合同簽訂地的人民法院起訴解決。
9、其他約定條款。
無。
10、附則。
10.1本合同未盡事宜按雙方簽訂的本工程分包合同相關約定執(zhí)行，沒有約定的，由雙方另行商簽補充協(xié)議。
9.2本合同簽訂地點：。
9.3本協(xié)議經雙方法定代表人或授權代表簽字、加蓋各自公章后生效。
9.4本協(xié)議一式5份，甲方執(zhí)3份，乙方執(zhí)2份，均具有同等法律效力。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：電話：電話：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇三
甲方施工地址：_____________________。
乙方（供方）：_______________________。
乙方公司地址：_____________________。
根據《_____》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。
1、達到四川省相應的質檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌_____（產地）和數量及時供應；
3、有產品合格證明書或相關文件。
1、甲方應提前_____天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃_____天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）。
計算貨款方式及付款約定：貨到工地_____個月后_____個工作日內付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款________%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的________%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規(guī)格、質量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后________天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調解或者向_____委員會申請_____，也可以直接向人民法院起訴。
供方_____份，需方_____份。本合同雙方簽字或蓋章后生效，貨款結清后此合同終止。
工程材料采購合同糾紛篇四
合同編號：
買方：
賣方：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，依照平等互利的原則，為明確買賣雙方的權利和義務，經雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條標的物（如內容過多可另設合同附件，寫為見合同附件一）。
1．名稱：雙方協(xié)商。
2．型號：雙方協(xié)商。
3．規(guī)格：雙方協(xié)商。
4．生產廠家：
5．計量單位：
6．標的物數量：。
第二條價款。
標的物單價：雙方協(xié)定的市場價為準。
第三條質量（技術）標準。
質量（技術）標準為：符合工程材料驗收規(guī)范及標準要求。
第四條標的物的包裝。
1．包裝要求為：無。
2．包裝費用：包裝費用由賣方承擔。
第五條標的物的運輸。
1．標的物由賣方負責運輸，裝卸由賣方負責，裝卸中的人員受到的損害及造成的損害由賣方負責。
2．運雜費用由賣方承擔。
第六條標的物的交付時間、地點。
1．交付時間為：報送計劃后的七天內。
2．交付地點為：，到達交貨地點前的風險由賣方承擔。（對在途風險進行約定）。
第七條標的物的驗收。
1．驗收標準為：公路工程材料的相關規(guī)范、標準要求。
2．驗收方式為：抽樣驗收。
3．驗收時間為：。
第八條雙方義務。
（一）賣方義務。
1．按本合同約定的數量、質量或技術標準交付標的物。
2．按本合同約定的時間交付標的物。
3．按本合同約定將標的物運至指定的交付地點。
4．按本合同約定對標的物進行包裝。
5．雙方協(xié)定的其它要求。
（二）買方義務。
1．按本合同約定對標的物進行驗收。
2．經驗收合格后，按本合同約定的時間支付標的物的價款。
第九條違約責任。
（一）賣方的違約責任。
1．未按合同約定的數量、質量或技術標準交付標的物，賠償因此給買方造成的損失；若在買方要求的期限內仍不能達到合同約定的標準，買方有權解除本合同。
2．未按合同約定時間交貨，每延期一天，承擔延期交貨部分貨款總值的30%罰金，最高不超過合同總價的200%；在買方催告后七日內，仍不能按期供應，買方有權解除合同。賣方若提前交貨，買方有權拒收。
3．未按合同約定進行包裝，若買方要求重新包裝，賣方應按要求包裝，并承擔因此支付的費用和給買方造成的損失；買方不要求重新包裝而要求賠償損失的，賣方應予賠償損失。
4．未按合同約定將標的物運至指定地點，視為未交付，賣方應賠償買方因此造成的損失。
（二）買方的違約責任。
1．不能按合同約定及時驗收，應通知賣方，并賠償因此給賣方造成的損失。
第十條合同變更。
2．在合同履行過程中，賣方不能按合同約定向買方交付標的物時，應在情況發(fā)生之日起30日內書面通知買方，除因買方的原因外，賣方應承擔由此給買方造成的損失，買方有權解除合同。
3．雙方應對合同變更的相關事宜另行訂立補充協(xié)議。
第十一條任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時通知對方，并說明不能履行或需延期履行或部分履行合同的理由。
第十二條本合同的債權債務不得轉讓給第三方。
第十三條爭議的解決方式。
合同履行發(fā)生爭議時，由當事人雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成，雙方可選擇所在地人民法院解決：
第十四條本合同自雙方簽字蓋章后生效。
第十五條本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份；合同附件與本合同具有同等效力。
第十六條本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
(此頁無正文)。
買方（蓋章）：賣方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：（簽名）或委托代理人：（簽名）。
聯系電話：聯系電話：
開戶銀行：開戶銀行：
銀行賬號：銀行賬號住所：
住所：
郵政編碼：郵政編碼：
簽訂時間：年月日。
簽訂地點：
工程材料采購合同糾紛篇五
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設材料購買事項協(xié)商一致，訂立本合同。
xxxxxxxxxx
模板按樣品收貨，整板在自然正常使用的情況下（備注：參照所提供的模板使用說明資料使用，產品合格率為xx%）若出現質量問題如大面積開膠起層包調包換，有一張換一張。
1、達到xxxx省相應的質檢驗收標準；
2、按照甲方所需要的規(guī)格品牌商標（產地）和數量及時供應；
3、有產品合格證明書或相關文件。
1、甲方應提前xx天將供貨計劃告知乙方，乙方得到計劃后應在甲方計劃xx天內供貨。
2、由乙方負責貨物的裝車運輸，并運至指定地點：到工地由甲方負責卸貨。貨物到達指定地點后，甲方及時派收貨員對貨物的數量進行驗收，并在送貨單上簽字確認，作為雙方結算的最終依據。（結算以實際送貨數量為準。）
計算貨款方式及付款約定：貨到工地xx個月后xx個工作日內付清此次貨款。
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款xx%的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按xx銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規(guī)定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
1、乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的xx%的違約金。
2、乙方所交產品品種、規(guī)格、質量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換并承擔退貨而支付的實際費用。
3、乙方逾期交貨的，應比照xx銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以后，以允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
按本合同規(guī)定應該償付的違約金和各種經濟損失的，應當在明確責任后xx天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)貨物或扣付貨款來充抵。
本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可請業(yè)務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
甲方：xx乙方：xx
代表人：xxxxxxxxxx代表人：xx
電話：xx電話：xx
日期：xxxx年xx月xx日日期：xxxx年xx月xx日
工程材料采購合同糾紛篇六
甲、乙供需雙方經協(xié)商，就乙方為甲方提供辦公家具（見明細）業(yè)務，一致達成。
如下協(xié)議：
一、質量要求：以甲方的要求及圖紙標示為準。
二、技術標準：以國家標準及行業(yè)標準為技術、質量標準。
三、驗收標準：貨到現場安裝完畢后開始驗收，所供應的全部家具應符合甲方的。驗收標準，要求外觀無瑕疵，結構無松動，規(guī)格、材質符合合同約定。
四、交貨時間：________年______月______日。
五、交貨地點：________________。
六、合同總額________________（見訂單明細）：（大寫________________）。
七、貨物明細：（附表一：訂貨單）。
八、付款方式：
作為定金，并于貨到________個工作日內，將貨款付清；
2、乙方交貨后，并收回全部貨款的同時，應與甲方簽署一份質量保證協(xié)議，并向甲方交付質量保證金________元，該協(xié)議有效期為________年，協(xié)議期滿后，如無任何質量問題或糾紛，甲方應全額退還質量保證金，如有售后維修或質量問題，甲方有權在通知乙方后，扣除相應質量保證作為損失補償。
九、包裝與運輸費用：由乙方承擔。
十、甲方責任：甲方應按合同約定的時間及金額付款。
十一、乙方責任：
1、乙方所提供的產品，必須達到合同約定的規(guī)格、材質及相關質量、技術標準（或與封樣、圖紙標示相符），否則，甲方有權拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
2、乙方必須按照甲方指定的時間、地點將貨送到，否則，甲方有權拒收且不付貨款，或扣除總貨款的________%~________%的違約金。
3、乙方應保證在合同約定的維修期內，為甲方無償提供維修服務，除非人為損壞，否則不得以任何理由收取任何費用，一般報修應在________個工作日內服務到位，否則甲方有權扣除相應質量責任保證金。
十二、合同未盡事宜，均按《中華人民共和國經濟合同法》等法律、法規(guī)執(zhí)行。
十三、合同附頁、訂貨單、收貨驗收單與合同正本具同等法律效力。
十四、如對本合同發(fā)生歧義或糾紛，由________仲裁委員會裁決，同時各自保留法律訴訟權力。
工程材料采購合同糾紛篇七
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就裝飾材料供貨事宜達成協(xié)議如下：
乙方保證所供產品符合國家標準及行業(yè)標準以及甲方對產品的質量要求，乙方應隨貨提供產品合格證等證明文件。
供貨方式為：
供貨時間：
供貨地點：xxx。
安裝方式為（乙方安裝/甲方自裝）；選擇乙方安裝的，安裝標準為《北京市裝飾工程質量驗收標準》，《北京市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》，安裝費用由乙方承擔，甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
雙方約定以協(xié)商的方式支付價款。簽訂本合同時，甲方支付（定金/預付款）xxx元（定金不得超過總價款的20%），貨到驗收后一次性支付余款。
（一）乙方違約責任：
2、乙方遲延交貨的，每日應向甲方支付遲延部分價款x%的違約金；遲延交貨超過x日的，除支付違約金外，甲方還有權解除合同，乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還，但甲方在不收取違約金的情況下有權要求乙方雙倍返還定金。
（二）甲方違約責任：
1、甲方遲延提貨的，每日應向乙方支付遲延部分價款x%的違約金；
2、甲方無正當理由單方解除合同的，應賠償由此給乙方造成的'損失，已支付的定金無權要求返還。
本合同項下發(fā)生的爭議，雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調解解決，也可向行政機關提出申訴；協(xié)商、調解、申訴解決不成的，應向人民法院提起訴訟，或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
甲方（章）：
委托代理人：
聯系電話：
乙方（章）：
委托代理人：
聯系電話：
簽訂地點：
__年__月__日。
工程材料采購合同糾紛篇八
福建省三江制衣有限公司在井岡山市投資辦廠，經注冊登記成立井岡山制衣有限公司(即本案的原告)，12月30日，原告井岡山市制衣有限公司與被告(所在地為福建省福州市臺江區(qū))簽訂建設工程設計合同，合同未對交付設計圖紙的地點進行約定。合同簽訂后被告多次到井岡山市實地勘驗，最后把設計完成的一部分設計圖紙交付給原告井岡山市制衣有限公司的總部福建省三江制衣有限公司(所在地為福建省福州市臺江區(qū))，一部分交付給原告井岡山市制衣有限公司的籌建辦公室(所在地為江西省井岡山市)。由于被告未按期交付全部設計圖紙，且交付的圖紙有的為無效圖紙，為此引發(fā)糾紛，經雙方多次協(xié)商未果，原告井岡山市制衣有限公司選擇以合同履行地確定管轄法院，并以江西省井岡山市為合同履行地，向江西省井岡山市人民法院起訴要求解除合同。
[分歧]。
對本案的管轄法院存在不同的看法：
建設工程設計合同屬建設工程的分合同，但《合同法》沒有規(guī)定建設工程所在地為建設工程設計合同的合同履行地，本案的當事人所簽訂的建設工程設計合同也未約定合同履行地。本案屬履行地不明確，根據《合同法》第六十二條第(三)項的規(guī)定：“履行地點不明確，給付貨幣的，在貨幣一方所在地履行;交付不動產的，在不動產所在地履行;其他標的，在履行義務一方所在地履行”。本案屬建設工程設計合同，義務人交付的既不是貨幣，也不是不動產，而是建設工程設計圖紙，屬于《合同法》第六十二條第(三)項規(guī)定的“其他標的”，本案的合同履行地是負有交付建設工程設計圖紙義務的一方所在地，被告是負有交付建設工程設計圖紙義務的一方，即本案的合同履行地為被告所在地。由于本案的被告所在地和合同履行地都是福建省福州市臺江區(qū)，因此本案有管轄權的法院是福建省福州市臺江區(qū)人民法院。
第二種意見認為：建設工程設計合同，履行的義務是交付設計圖紙，那么在何地交付，則何地為履行地。建設工程設計合同的設計圖紙根據交易習慣，一般來說是設計方完成設計圖紙后，交付給發(fā)包方。本案的設計圖紙大部分在原告所在地江西省井岡山市交付的，履行地應在江西省井岡山市，不存在履行地不能確定。故本案的管轄權應為江西省井岡山市人民法院。
工程材料采購合同糾紛篇九
供方（乙方）：__________________。
簽訂時間：年月日。
第一條：標的、數量、價款及交（提）貨時間。
第二條、質量標準：產品質量達國家標準要求。乙方供貨到場時，須同時提交產品檢查報告、合格證以及其他需要提供的說明產品質量的證書證件。
第三條、供貨方式：每次發(fā)貨前，甲方須提前三天，以書面的形式向乙方提供供貨數量，并明確發(fā)貨人的地點和接收人。
第四條、運輸方式及到達地點和費用的承擔：運輸費由乙方承擔，運輸中的一切風險包括交通事故、材料丟失，由乙方承擔，甲方按甲方產品需要單為準，送達目的地的產品，雙方的履行相關手續(xù)后，甲方應全部接受：甲方指定的卸貨地點必須具備車輛進出卸貨條件，否則造成的前部經濟損失由甲方補償。
第五條、結算方式：
第六條、違約責任：違約方依據《中華人民共和國合同法》條款規(guī)定承擔違約責任。
第七條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)在的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決：協(xié)商不成也可以直接向出賣人（即供貨方）所在地人民法院起訴。
第八條、乙方收到甲方訂貨單后合同開始履行。
第九條、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經雙方簽字蓋章后生效，均具有同等法律效力。
第十條、其他約定事項：
年月日年月日。
工程材料采購合同糾紛篇十
中冶建工集團有限公司并姚晉川董事長：濱河新區(qū)是寧夏內陸開放型經濟試驗區(qū)的核心區(qū)，是銀川市產業(yè)轉型升級的主戰(zhàn)場和經濟發(fā)展的重要增長極，寧夏回族自治區(qū)黨委書記李建華，政府主席咸輝，自治區(qū)黨委、市委書記徐廣國，市長白尚成等區(qū)市領導高度重視和關心支持新區(qū)發(fā)展，今年全區(qū)縣域經濟觀摩會銀川六個縣(市)區(qū)共計觀摩點只有七個，而濱河新區(qū)就占了四個。在觀摩點確定后，濱河新區(qū)按照銀川市委、政府的要求，開展了大干100天沖刺縣域經濟觀摩競賽活動。
作為濱河新區(qū)施工建設的主力軍，中冶建工集團旗下所有分公司，主動放棄雙休日、中秋節(jié)、國慶節(jié)長假等休息時間，倒排工期，全力以赴，發(fā)揚白加黑、五加二的實干精神，加班加點，搶工期、搶進度，特別是在工程建設的關鍵時期，中冶建工集團姚晉川董事長親自過問施工進度，親自調度資金安排，有力保障了工程項目的順利推進，確保了自治區(qū)觀摩點項目順利完成和觀摩點沿線項目順利推進，為濱河新區(qū)和銀川市增了光、添了彩，充分體現了中冶建工集團全體干部職工作為“國字號”企業(yè)特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗、特別能奉獻的良好品質。
2016年10月8日。
工程材料采購合同糾紛篇十一
民事訴訟證據是指能夠證明民事案件真實情況的各種事實，是法院認定爭議案件事實的根據，根據我國《民事訴訟法》第六十三條的規(guī)定，民事訴訟證據主要有以下七種：
1、書證：是指以文字、符號、圖形等所記載的內容或表達的思想來證明案件事實的證據。在建設工程合同糾紛的案件中，書證的主要形式有：發(fā)包方的招標文件、承包方的投標書、承包方、發(fā)包方訂立的《建設工程承包合同》、工程施工圖紙、設計技術交底、圖紙會審紀要、工程量簽證單、在工程施工過程中對于設計變更的聯系單、隱蔽工程的驗收記錄、工程預決算書等。
2、物證：是指以其形狀、質量、規(guī)格等來證明案件事實的物品。在建設工程合同糾紛的案件中，主要表現為建設工程合同的標的物—已施工完成的建筑物、構筑物、工地施工的機械設備等。比如在對工程量的爭議糾紛中，已完成的形象工程即為物證。
在建設工程合同糾紛的案件中，視聽資料的主要表現為發(fā)包方與承包方之間有關工程方面的往來電話錄音、往來電子郵件、對施工現場的錄影錄像資料等。
4、證人證言：是指知曉案件事實的當事人的陳述。在建設工程合同糾紛中，證人證言主要是知曉建設工程合同的訂立、履行等事實的人員，所作的陳述。比如，工程監(jiān)理人員對于施工方延誤工期事實的陳述。
5、當事人陳述：是指當事人在訴訟中就與本案有關的事實，尤其是作為訴訟請求根據或反駁訴訟請求根據的事實，向法院所作的陳述。就建設工程承包合同糾紛而言，即為發(fā)包方、承包方在法庭上對爭議案件事實及反駁事實的陳訴。
6、鑒定結論：是指鑒定人運用專業(yè)知識、專門技術對案件中的專門性問題進行分析、鑒別、判斷后作出的結論。在建設工程承包合同糾紛中，主要表現形式有：工程質量鑒定結論、工程款的決算結論等。
7、勘驗筆錄：是指審判人員在訴訟過程中對與爭議有關的現場、物品進行查驗、測量、拍照后制作的筆錄，通過勘查、檢驗等方法形成的證據。在建設工程合同糾紛中，主要表現為應承包方或發(fā)包方的申請，法院的審判人員對施工現場的工程量、工程形象進度、停工、窩工、施工場地不具備施工條件等事實，進行證據保全而成的證據材料。
工程材料采購合同糾紛篇十二
上訴人{公司10}因建筑設備租賃合同糾紛一案，不服東營區(qū)人民法院東經初字第139-1號民事裁定，向本院提起上訴。本院依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。上訴人{公司10}委托代理人{黃1x}、{鞏2x}、被上訴人{公司3}委托代理人{徐5x}、{公司6}委托代理人{成8x}、{王9x}到庭參加了訴訟。本案現已審理終結。
原審裁定認定：6月6日，曹際樣以莒縣建筑安裝工程總公司的名義與原告簽訂了租賃合同，約定原告租賃給莒縣建筑安裝工程總公司各種建筑設備，莒縣建筑安裝工程總公司按約定支付租賃費。工程建設律師發(fā)現，合同上租用方加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章。萬杰集團為被告莒縣建筑安裝工程總公司出具擔保書，約定所租物品的價值及租賃費由其擔保承付，在工程造價費中代扣。
山東省莒縣建筑安裝工程總公司于5月24日注銷，其債權債務由其改制后的{公司3}處理。
原審法院認為，原告與曹際樣簽訂的租賃合同租用方雖然加蓋了莒縣建筑安裝工程總公司合同專用章，但由于改制后的{公司3}對該印章不予認可，原告也未提供足以證明曹際樣經山東省莒縣建筑安裝工程總公司授權的證據，故原告主張與山東省莒縣建筑安裝工程總公司簽訂租賃合同及存在債權債務關系的主張不能成立，原告應向有關直接責任人主張權利，{公司3}不應作為本案的被告承擔責任，不具備本案被告的主體資格。原告以{公司6}為山東省莒縣建筑安裝工程總公司提供保證為由而要求其承擔連帶保證責任缺乏相應的事實和理由，不符合法律規(guī)定。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百零八條、《最高人民法院關于適用中華人民共和國民事訴訟法若干問題的意見》第一百三十九條的規(guī)定，裁定駁回原告{公司10}的起訴，案件受理費50元，由原告{公司10}負擔。
上訴人{公司10}在二審中以原審裁定認定事實不清、適用法律錯誤為由，請求依法撤銷一審裁定，發(fā)回重審，訴訟費用由被上訴人負擔。
被上訴人{公司3}以原審裁定認定事實清楚，適用法律正確為由，請求依法駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
被上訴人{公司6}以原審裁定認定事實清楚、適用法律正確為由，請求駁回上訴人的上訴，維持原裁定。
本院經審理認為，上訴人{公司10}以萬杰集團為莒縣建筑安裝工程總公司提供的經濟擔保書為由，起訴{公司6}承擔連帶擔保責任符合法律規(guī)定，上訴人的上訴理由成立，應予采納。