簡單的承攬合同(實用20篇)

字號:

    合同是法律的具體運用,保障了市場經(jīng)濟秩序的正常運行。在合同中應(yīng)當明確約定合同的生效日期和期限。以下是小編整理的合同要點,希望對您有所啟發(fā)。
    簡單的承攬合同篇一
    第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限。
    第二條定作人提供的材料。
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
    第四條加工物的技術(shù)標準、質(zhì)量要求:
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
    第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
    第七條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的____日內(nèi)答復(fù)。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第十條加工物的交付方式及地點:
    第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
    第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
    第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
    第十四條本合同解除的條件:
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責任:
    第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
    (一)提交________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項:
    定作人:_______________。
    承攬人:_______________。
    _____年____月____日。
    簡單的承攬合同篇二
    依《加工承攬合同條例》、《xxx廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    項目:________。
    制作地點:________。
    顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿為準;
    起訖時間、日期:________年________月________日
    廣告制作與安裝費。
    乙方按甲方要求進行加工制作。
    結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
    委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
    委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
    承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2%,償付違約金。
    其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
    發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
    1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關(guān)申請_____;
    2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
    本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
    本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
    甲方:______________。
    乙方:______________。
    _______年_______月_______日。
    簡單的承攬合同篇三
    委托方:____________(以下簡稱甲方)。
    承攬方:____________(以下簡稱乙方)。
    根據(jù)《____________》第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定,經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定,由乙方承擔甲方的作業(yè),并約定以下條款以便雙方共同遵守。
    二、數(shù)量(設(shè)計數(shù)量):____________。
    三、質(zhì)量標準:____________。
    四、價款。
    1、合同價款說明:生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
    (一)輔助工資:按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
    (二)附加費:(費率20%)。
    內(nèi)容包括:1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
    2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
    3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
    4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
    5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
    6、不可遇見費及其他費。
    五、承攬作業(yè)地點:
    六、乙方承攬工作期限:自____________年____________月____________日起至____________年____________月____________日止。
    七、驗收:
    1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作,承攬工作完成后及時通知甲方驗收,甲方派人巡查后認為符合驗收條件時,組織相關(guān)部門進行驗收。
    2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
    3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。
    八、結(jié)算。
    1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。
    2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
    九、雙方的權(quán)利和義務(wù)。
    1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限,并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
    2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時,有權(quán)要求乙方立即返工,嚴重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格,并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
    3、甲方在乙方承攬的工作完成后,應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。
    4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作,自行組織生產(chǎn),自籌生產(chǎn)所需資金,自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧,獨立承擔民事責任。
    5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī),接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的,由乙方承擔的該項損失。
    6、乙方自行承擔安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中,若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理,不得影響工期,發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
    7、乙方自主安排工作計劃和進度,按期完成承攬工作任務(wù)。
    十、違約責任。
    1、甲方逾期付款的,每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
    2、乙方逾期完成承攬工作的',每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
    3、乙方勞務(wù)成果不合格的,應(yīng)無償返工,因返工而造成超過合同規(guī)定工期的,應(yīng)按照逾期完工承擔違約責任。
    4、甲方擅自解除合同的,應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。
    5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的,甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款,給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
    十一、合同解除的條件。
    1、雙方協(xié)商一致。
    2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
    3、合同履行期限未滿,但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù),甲方有權(quán)提前解除合同,對乙方已有的工作成果進行適當補償,補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
    十二、其他約定事項:
    十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
    十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效,本合同一式五份,甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
    甲方簽字(蓋章):________________________。
    乙方簽字(蓋章):________________________。
    時間:________________________。
    時間:____________。
    簡單的承攬合同篇四
    _______公司(甲方)。
    _______公司(乙方)。
    依照《xxx民法典》有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
    乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
    一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
    1、250kva變受電工程的設(shè)計、設(shè)備購置、安裝調(diào)試。
    二、有關(guān)技術(shù)及服務(wù)要求:
    2、乙方采購所有電氣設(shè)備和原料,應(yīng)從國家定點廠家采購,并符合國家有關(guān)質(zhì)量、技術(shù)標準。
    3、變配電及線路安裝工程應(yīng)根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
    4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P(guān)政策處理。
    三、工程款項及費用的結(jié)算:
    1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
    2、工程預(yù)算款總計:102496元;
    (高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
    3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
    (1)、合同簽訂3天內(nèi)應(yīng)付工程款的70%(計70000元)。
    (2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
    4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
    四、施工及竣工驗收:
    1、根據(jù)工程施工要求,甲方應(yīng)于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設(shè)備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
    2、乙方應(yīng)在__年__月__日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
    3、施工期間,甲方應(yīng)派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
    4、乙方在施工期間應(yīng)注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
    5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應(yīng)會同供電局有關(guān)部門進行竣工驗收。
    五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
    七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
    甲方:(蓋章)。
    乙方:(蓋章)。
    __年__月__日。
    簡單的承攬合同篇五
    依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    第一條廣告播出要求。
    第二條廣告費及支付方法。
    2.1廣告費。
    2.2支付方法及時間:
    2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務(wù)統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
    第三條違約責任。
    3.1委托方擅自不履行合同,向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
    3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金,不能按期履行合同義務(wù)的,每逾期一天,按未履行部分廣告費的________償付違約金。
    3.3其它違約責任,按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
    第四條糾紛解決方式。
    發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(________)項規(guī)定辦理。
    1.向____________________地經(jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
    2.向____________________地人民法院起訴。
    第六條附則。
    6.2本合同有效期:自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
    委托方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    開戶銀行:
    帳戶:承攬方。
    單位名稱(蓋章)。
    地址:
    郵政編碼:
    法定代表人:
    委托代理人:
    電話:
    廣告業(yè)務(wù)員證號:
    開戶銀行:
    帳戶:
    簡單的承攬合同篇六
    運輸承攬合同中運送人以自己的名義為他人的利益,使運送人運送物品而取得報酬的合同。以下是小編為大家?guī)淼倪\輸承攬合同簡單范本,歡迎大家參考。
    委托方:(以下簡稱甲方)。
    承攬方:(以下簡稱乙方)。
    根據(jù)〈〈中華人民國和國合同法〉〉第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定,經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定,由乙方承擔甲方的作業(yè),并約定以下條款以便雙方共同遵守。
    一、承攬項目:具體內(nèi)容和要求:
    二、數(shù)量(設(shè)計數(shù)量):
    三、質(zhì)量標準:
    四、價款。
    1、合同價款說明:生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行。
    (一)輔助工資:按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
    (二)附加費:(費率20%)。
    內(nèi)容包括:1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
    2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
    3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
    4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
    5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
    6、不可遇見費及其他費。
    五、承攬作業(yè)地點:
    六、乙方承攬工作期限:自年月日起至年月日止。
    七、驗收:
    1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作,承攬工作完成后及時通知甲方驗收,甲方派人巡查后認為符合驗收條件時,組織相關(guān)部門進行驗收。
    2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
    3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。
    八、結(jié)算。
    1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。
    2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
    九、雙方的權(quán)利和義務(wù)。
    1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限,并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
    2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時,有權(quán)要求乙方立即返工,嚴重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格,并按照違反規(guī)定的程度追究責任。
    3、甲方在乙方承攬的工作完成后,應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。
    4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作,自行組織生產(chǎn),自籌生產(chǎn)所需資金,自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧,獨立承擔民事責任。
    5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī),接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的,由乙方承擔的該項損失。
    6、乙方自行承擔安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中,若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理,不得影響工期,發(fā)生的賠償、補償責任和費用由乙方自行承擔。
    7、乙方自主安排工作計劃和進度,按期完成承攬工作任務(wù)。
    十、違約責任。
    1、甲方逾期付款的,每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
    2、乙方逾期完成承攬工作的,每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
    3、乙方勞務(wù)成果不合格的,應(yīng)無償返工,因返工而造成超過合同規(guī)定工期的,應(yīng)按照逾期完工承擔違約責任。
    4、甲方擅自解除合同的,應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。
    5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的,甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款,給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
    十一、合同解除的條件。
    1、雙方協(xié)商一致。
    2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
    3、合同履行期限未滿,但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù),甲方有權(quán)提前解除合同,對乙方已有的工作成果進行適當補償,補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
    十二、其他約定事項:
    十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
    十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效,本合同一式五份,甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
    甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
    時間:時間:
    合同編號:______________。
    甲方:
    乙方:
    鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送,乙方擁有證照齊全的客運車輛,現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本合同,供雙方共同遵守。
    第一條服務(wù)機動車輛的型號、噸位及機械狀況。
    第二條給付服務(wù)費的金額、時間及辦法。
    1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件(行車路線表),該服務(wù)費為包干價,除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
    2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算,同時乙方向甲方提供相應(yīng)價款的油票。
    第三條甲方的權(quán)利義務(wù)。
    1.甲方應(yīng)按時給付乙方服務(wù)費。
    2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。
    第四條乙方的權(quán)利義務(wù)。
    1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好,能夠正常運轉(zhuǎn)。
    2.乙方根據(jù)甲方的具體安排,按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點詳見合同附件,如有變動雙方另行確認)。
    3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
    4.除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費外,乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
    5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī),以保證行車安全,乙方應(yīng)負擔一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的,乙方應(yīng)承擔甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
    6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》,并保證嚴格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求,如有違反,乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
    第五條爭議解決。
    雙方當事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
    第六條其它。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效,《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作,與本合同具有同等的法律效力。
    甲方(章):乙方:
    住所:住所:
    居民身份證號碼:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    簽約時間:年月日簽約時間:年月日。
    委托方:(以下簡稱甲方)。
    承運方:運輸車輛:(以下簡稱乙方)。
    甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則,對承運甲方木材一事,經(jīng)過共同協(xié)商,達成以下協(xié)議,以便雙方共同遵守。
    第一條:木材起運地點:乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務(wù)。
    第二條:甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車,乙方只承攬裝車后的運輸。
    第三條:木材運輸期限:自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排,無故停運的,甲方將不支付乙方已承運的運費。
    第四條:在運輸木材過程中,乙方必須服從甲方的配車命令及安排,遵守交通規(guī)則,安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的,由乙方承擔責任。
    第五條:乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后,由甲方派出的相關(guān)人員進行驗收。
    第六條:乙方的運費:原木運輸按元m3公里,枝椏材元/噸公里,其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費)元/m3,枝椏材元/噸。待到合同終止時,一次性全部結(jié)算。
    第七條:甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費,由甲方賠償乙方損失。
    第八條:乙方在運輸?shù)倪^程中,必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地,由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的,由乙方承擔全部責任,賠償一切損失。
    第九條:乙方在運輸過程中,必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行,對超出規(guī)定范圍的,甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路,受到處罰的,其責任由乙方自負。
    第十條:此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,此合同一式三份,甲方保存兩份,乙方保存一份。
    甲方簽字(蓋章):乙方簽字(蓋章):
    時間:時間:
    簡單的承攬合同篇七
    經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《xxx合同法》有關(guān)規(guī)定,特簽訂以下合同:
    一、合同內(nèi)容:
    1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
    2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
    3、椅子按國家標準的高度配套。
    4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
    二、數(shù)量、單價及金額:
    制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。
    以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
    三、質(zhì)量要求:
    甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。
    四、加工、售后服務(wù)方式:
    甲方負責全包工包料,應(yīng)嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應(yīng)免費修理。
    在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關(guān)證明,甲方應(yīng)為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
    五、交貨時間及地點:
    在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
    產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應(yīng)當按原定購價格一次退清貨款。
    六、驗收標準及方式:
    甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應(yīng)按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
    七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
    包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
    八、付款方式及期限:
    即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
    九、違約責任:
    1、甲方違約責任:
    甲方如中途變更訂做,應(yīng)賠償乙方因此而造成的損失。
    甲方如中途廢止合同,應(yīng)賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
    甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應(yīng)當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
    甲方逾期交付標的物,應(yīng)當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
    2、乙方違約責任:
    乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
    乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
    超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取標的物的,除償付違約金外,還應(yīng)當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取標的物的,甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應(yīng)補償不足部分;如標的物不能變賣,應(yīng)當賠償甲方的損失。
    無故拒絕接收標的物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
    十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關(guān)機關(guān)證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
    十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    十二、本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
    甲方:_________乙方:_________。
    地址:_________地址:_________。
    甲方代表:_________乙方代表:_________。
    電話號碼:_________電話號碼:_________。
    開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
    銀行帳號:_________銀行帳號:_________。
    簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
    簡單的承攬合同篇八
    甲方(發(fā)包方):
    乙方(承包方):
    依照《xxx合同法》以及相關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
    第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應(yīng)工程完工。
    第二條施工機械及工程款計算與支付。
    一、機械設(shè)備:序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
    二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
    三、工程款計算方式說明。
    2、機械設(shè)備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應(yīng)扣除相應(yīng)時間。
    3、乙方每天工作后應(yīng)及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
    三、支付方式。
    第三條機械設(shè)備的使用和管理。
    一、乙方應(yīng)當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
    二、甲方應(yīng)就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設(shè)備。
    三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設(shè)備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
    四、機械設(shè)備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應(yīng)當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設(shè)備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應(yīng)提供機械設(shè)備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
    五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應(yīng)及時進行維修。甲方按照當班次機械設(shè)備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關(guān)的工程簽證單。
    六、機械設(shè)備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應(yīng)及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關(guān)部門,聽候處理。因以下情況而導(dǎo)致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:
    1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
    2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
    4、其他非因甲方原因造成的事故。
    第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)。
    一、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
    1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
    2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設(shè)備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應(yīng)在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
    3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務(wù)時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
    4、若乙方因機械設(shè)備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
    5、甲方應(yīng)當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關(guān)工程簽證單并支付合同價款。
    6、甲方應(yīng)當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
    二、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
    l、乙方應(yīng)當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設(shè)備。乙方應(yīng)當向甲方提供機械設(shè)備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
    2、乙方應(yīng)當提供技術(shù)保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務(wù)。
    3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
    5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
    第五條違約責任。
    任何一方不履行或者不適當履行合同義務(wù),應(yīng)當承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應(yīng)當賠償損失。
    一、甲方違約責任。
    甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應(yīng)付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
    二、乙方違約責任。
    1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設(shè)備或提供的機械設(shè)備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導(dǎo)致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
    2、乙方未按合同約定日期提供機械設(shè)備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
    3、因乙方機械設(shè)備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導(dǎo)致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
    4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務(wù)而導(dǎo)致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應(yīng)全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
    5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務(wù)協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關(guān)系、周邊關(guān)系、村民關(guān)系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導(dǎo)致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
    第六條不可抗力。
    一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應(yīng)當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
    第七條解決爭議的方式。
    本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
    第八條合同的生效及其他。
    1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
    2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
    3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    簡單的承攬合同篇九
    承攬合同(供加工承攬用)。
    訂立合同雙方:
    承攬人______________________,以下簡稱甲方;
    定作人:__________________,以下簡稱乙方;
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù),簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料;
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
    第六條加工費結(jié)算辦法與時間;
    第八條甲方的違約責任:
    1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4、甲方逾期交付定作物,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
    5、甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
    第九條乙方的違約責任:
    1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    2、乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
    4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5、乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    6、乙方如變更交付定作物地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
    第十條不可抗力:
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
    定作人:__________承攬人:_______________。
    代表人:__________代表人:____________________。
    簽訂日期:_____年____月____日
    簡單的承攬合同篇十
    發(fā)包方:________(以下簡稱甲方)。
    承攬方:________(以下簡稱乙方),住,身份證號。
    乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:一、工作內(nèi)容:
    1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
    2、避雷接地;
    3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
    二、安裝人工費及結(jié)算:
    安裝人工單價為:空調(diào):元/臺,熱水器:元/臺,本價格為包干價。
    結(jié)算方式為月結(jié)。
    三、質(zhì)量要求。
    1、乙方須嚴格按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無條件修理或者返工并承擔全部費用。
    2、乙方不得將承攬項目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
    四、其它要求。
    1、乙方須對安裝過程中的安全及對第三人造成的侵害負全責;
    2、甲方為乙方購買意外傷害險;
    3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
    4、乙方施工過程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無償進行修復(fù)。
    5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
    6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時生效。
    甲方:___________________。
    乙方:___________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    聯(lián)系電話:__________________。
    簽約時間:20xx年xx月xx。
    簡單的承攬合同篇十一
    發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
    承包方:(以下簡稱乙方)。
    甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達成如下協(xié)議內(nèi)容:
    一、工程概況。
    1、工程名稱:
    2、工程地點:
    3、工程范圍。
    甲方所提供的該項目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
    1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
    2、乙方承攬施工過程中所有機械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔了經(jīng)濟及法律責任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
    3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應(yīng)法律及經(jīng)濟責任。
    四、工程施工期限。
    1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進場施工起計算工期至年月日止。
    2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
    五、工程價款及支付辦法。
    1、按實際完成量立方米計算,土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫:元整(稅費由甲方負責)。
    2、工程按實際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價的10%。
    六、工程成果及質(zhì)量。
    2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量檢驗評定標準等經(jīng),同時接受甲方驗收認可。
    七、工程量計算方法。
    乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點高程時行實測,甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
    八、工程驗收。
    1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
    2、乙方完成土石方分項工程應(yīng)達到國家質(zhì)量評定標準。
    九、甲方權(quán)利義務(wù)。
    6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時組織對乙方所完成工程驗收。
    7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
    8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
    十、乙方權(quán)利義務(wù)。
    1、提供進場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
    2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負責人,負責合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責任。
    3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔的工程。
    4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
    5、自行負責管理施工所有機械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負責。
    6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關(guān)工作費用應(yīng)將支付明細交于甲方存檔。
    十一、違約責任。
    甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
    十二、爭議處理。
    甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
    十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
    十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
    注明:油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價,超出另行計價。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    簡單的承攬合同篇十二
    第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
    計量單位。
    數(shù)量或工作量。
    報酬。
    單價。
    總價。
    第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________。
    第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
    第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
    第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:________________。
    第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
    第十二條結(jié)算方式及期限:_________________。
    第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
    第十四條本合同解除的條件:
    (一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
    第十五條定作人違約責任:_______________________。
    第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
    (一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
    (二)依法向_____________________人民法院起訴。
    第十七條其他約定事項:___________________。
    定作人。
    定作人(章):住所:
    營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
    法定代表人:委托代理人:
    電話:傳真:
    開戶銀行:賬號:
    稅號:郵政編碼:
    承攬人。
    承攬人(章):住所:
    營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
    法定代表人:委托代理人:
    電話:傳真:
    開戶銀行:賬號:
    稅號:郵政編碼:
    簡單的承攬合同篇十三
    訂立合同雙方:
    承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方。
    定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方。
    甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條加工成品。
    第二條加工成品質(zhì)量要求:
    一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
    二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
    三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
    四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
    第三條原材料由甲方提供。
    第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當及時通知乙方;乙方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
    第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
    第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
    第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
    第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
    第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
    第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
    第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
    第十二條甲方的違約責任。
    一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應(yīng)當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
    五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
    六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應(yīng)當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權(quán)拒收。
    第十三條乙方的違約責任。
    一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
    三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應(yīng)當償付甲方因停工待料的損失。
    四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
    六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應(yīng)當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
    甲方:××縣木具廠(蓋章)。
    代表人:(簽名)。
    地址:
    電話:
    開戶銀行:××縣支行營業(yè)所。
    帳號:
    乙方:××縣百貨公司。
    代表人:
    地址:
    電話:
    開戶銀行:××縣支行。
    帳號:
    簡單的承攬合同篇十四
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
    第一條定作物情況(如有其它約定內(nèi)容可另設(shè)合同附件,寫為見合同附件一)
    1.1品名:(應(yīng)填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
    1.2規(guī)格:(應(yīng)寫明定作物具體的規(guī)格型號)
    1.3數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)
    1.4備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
    第二條合同價款
    2.1合同價款總額:(應(yīng)以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
    2.2付款方式:(應(yīng)詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
    2.3付款時間:(寫明年、月、日)
    第三條加工成品質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
    3.1質(zhì)量要求:(應(yīng)明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)
    3.2技術(shù)標準:(技術(shù)標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
    3.3以封存樣品為質(zhì)量標準的,應(yīng)當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
    第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
    4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
    材料名稱
    規(guī)格型號
    計量單位
    數(shù)量
    質(zhì)量
    提供日期
    消耗定額
    單價(元)
    總金額
    (注:如空格不夠用,可以另設(shè)合同附件,寫明見合同附件二)
    4.3定作人于_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
    4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應(yīng)的賠償責任。
    第五條技術(shù)資料、圖紙的提供
    5.1定作人負責提供技術(shù)資料和圖紙。
    5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)資料要求不合理,應(yīng)當及時通知定作人,定作人應(yīng)當在接到通知之日起3日內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。定作人未答復(fù),承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
    5.3定作人要求對承攬物的技術(shù)性保密的,承攬人應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。
    第六條驗收標準和方法
    6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)
    6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
    6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
    6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
    6.5驗收前承攬人應(yīng)當向定作人提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
    6.6對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
    6.7雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。
    第七條交(提)定作物的時間和地點
    7.1雙方約定由定作人自提定作物
    7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
    7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
    7.2雙方約定由承攬人送交定作物
    7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
    7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
    7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
    第八條包裝要求及費用負擔:
    8.1包裝要求:(應(yīng)具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
    8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
    第九條運輸方式及費用負擔
    9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
    9.2運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
    第十條定作物的保修
    10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
    10.2在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務(wù)。
    第十一條定金及預(yù)付款
    11.1定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
    11.3定作人向承攬人交付預(yù)付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
    11.4定作人向承攬人交付預(yù)付款的時間:(寫明年、月、日)
    第十二條承攬人的違約責任:
    12.1未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意接受的,應(yīng)當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
    12.2交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應(yīng)當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
    12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
    12.4逾期交付定作物,應(yīng)當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
    12.5未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
    12.6不能交付定作物的應(yīng)當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
    12.7由于保管不善致使定作人提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當償付定作人因此造成的損失。
    12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應(yīng)的損失。
    12.9擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應(yīng)賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
    12.10承攬人未按定作人的技術(shù)保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術(shù)泄漏,或被竊取的,承攬人應(yīng)向定作人承擔違約金元。
    12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失,由承攬人承擔。
    12.12其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
    第十三條定作人的違約責任:
    13.1中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
    13.2在合同履行過程中由于定作人的原因?qū)е潞贤瑹o法繼續(xù)履行,定作人應(yīng)向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
    13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應(yīng)當順延外,定作人還應(yīng)當支付承攬人停工待料的損失。
    13.4超過合同約定期限領(lǐng)取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應(yīng)當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
    13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
    13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
    13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
    13.8其它違約責任:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
    第十四條不可抗力
    14.1在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失。
    14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
    第十五條爭議的解決方式
    因本合同發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據(jù)有利于我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
    第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
    第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
    第十八條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
    第十九條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商。
    定作人:(公章)___________________
    承攬人:___________________(公章)
    住所:___________________
    住所:___________________
    法定代表人或___________________
    法定代表人或委托代理人:___________________
    委托代理人:___________________
    電話:___________________
    電話:___________________
    傳真:___________________
    傳真:___________________
    開戶銀行:___________________
    開戶銀行:___________________
    賬號:___________________
    賬號:___________________
    郵政編碼:___________________
    郵政編碼:___________________
    合同簽訂時間:__年_月_日
    簡單的承攬合同篇十五
    發(fā)建房主方(甲):
    承攬建筑方(乙):
    甲方委托乙方承建農(nóng)村居民房四間四層,為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù),根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合該工程具體情況,雙方本著平等、互利、誠信原則,確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗原則,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,同意簽訂本合同,以期共同遵守。
    一、施工安全。
    1、乙方在施工過程中要特別注意安全,杜絕一切安全事故,并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故,責任一概與甲方無關(guān)。如果施工人員需要參加生命財產(chǎn)、機械設(shè)備、意外傷害等方面的保險,則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用,也不承擔任何責任。
    2、為督促乙方為施工人員購買意外保險,甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元),若乙方?jīng)]有為施工人員購買意外傷害方面的保險,甲方不承擔任何責任。
    3、乙方所有施工人員必須身體健康,工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督,控制好各種可能存在的危險因素,消除安全事故的隱患,隨時對工程安全、進度、質(zhì)量三大要素加強全面檢查和督促,確保安全和工程質(zhì)量。
    4、保證施工現(xiàn)場清潔,做到文明施工。非因甲方原因而違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應(yīng)安全施工,違規(guī)作業(yè),造成事故損失應(yīng)承攬人自行負責。
    二、施工要求。
    1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
    3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工,以免影響房子質(zhì)量。
    4、室內(nèi)外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
    5、乙方自帶建筑所需的一切工具,包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等,費用由乙方自理。
    6、乙方施工范圍房屋整體框架結(jié)構(gòu),落成后,里外墻面粉刷完畢,前面瓷磚貼工整,房屋結(jié)構(gòu)由甲方提供。
    7、架木必須牢固可靠,釘、鐵絲由甲方供應(yīng)。
    三、工程質(zhì)量。
    1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工,并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質(zhì)量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
    2、乙方施工時要保證質(zhì)量。使用濕潤好的磚頭,沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法,即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
    3、為確保房屋的漏水問題,乙方在做樓頂,廚房,衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
    4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的,乙方應(yīng)該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的,乙方應(yīng)當承擔工程質(zhì)量違約責任。
    5、房屋建成后,因為乙方原因引起的質(zhì)量問題造成甲方不能正常使用的,仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任,并由乙方承擔所需的費用,一并賠償甲方的有關(guān)損失。
    6、質(zhì)量要求建筑尺寸均勻整直,乙方應(yīng)按甲方要求標準施工,如需改變結(jié)構(gòu)或作修改,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后方可施工。
    四、工期延誤。
    無正當理由,乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤,經(jīng)甲方確認,工期可以相應(yīng)順延:
    1、因停電或下雨等造成停工;。
    2、不可抗拒的自然力,如地震、洪水、冰雹等;。
    3、甲方同意給予順延的其它情況。
    五、工程造價。
    1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算),房屋建成按實量面積計價,托出部分按前后相加的一半,東西相加的一半計算。
    2、磚匠工按每平方米為元計算。
    3、上樓板時,甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
    六、建房工期:自20xx年農(nóng)歷8月11日開始施工算起,到20xx年未下雪之前完成主體工程,粉刷等可來年農(nóng)歷4月前完工。
    七、工程款支付方式:
    乙方進場后,甲方將預(yù)付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款,以后將按如下進度標準分期分次付款。
    1、各層樓板上板完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
    2、主體完工結(jié)頂,驗收合格后7天內(nèi)支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
    3、所有粉刷工程完工,初驗通過后7天內(nèi)支付壹萬伍千元;。
    4、留取工程總造價的5%作為質(zhì)量保證金,期限1年,自驗收合格之日起計算,在保修期滿后,經(jīng)雙方復(fù)驗,確無質(zhì)量問題且經(jīng)雙方簽字確認后,甲方在7天內(nèi)全額付給乙方。
    5、竣工驗收合格且結(jié)算完畢后,7天內(nèi)支付清除質(zhì)量保證金外的全部工程款。
    八、違約責任和爭議的解決辦法。
    1、工程質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的,乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
    2、乙方若無視甲方的合理要求,或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方,視為乙方根本違約,甲方有權(quán)解除本合同,辭退乙方,并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
    3、在乙方無違約行為的情況下,甲方若不按合同約定支付工錢,則按銀行有關(guān)逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
    4、因一方違約使合同不能履行,另一方欲中止或解除全部合同,應(yīng)提前5天通知違約方后,方可中止或解除合同,并由違約方承擔違約責任。
    九、合同的生效與終止。
    1、本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
    2、本合同自簽訂之日起生效。
    3、在工程全部驗收合格,甲方付清工錢完畢后,該合同自動失效。
    十、其他。
    以上合同,雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    簡單的承攬合同篇十六
    甲方(房主):
    乙方(施工方):
    身份證號:
    地址:
    聯(lián)系方式:
    上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
    房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜椆ぷ鲀?nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
    1、工程價款:
    2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
    3、工程結(jié)算以乙方施工進度進行計算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責任期為兩年。
    1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況,但不對乙方的施工進行指導(dǎo),甲方只驗收乙方的修建成果。
    3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴格按規(guī)范進行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責令其返工,直到符合要求為止。
    4、乙方負責所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責任期內(nèi),乙方不進行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無質(zhì)量問題,將退還乙方%的保證金。
    5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓,自行負責施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負責。
    6、工程進度:乙方根據(jù)甲方的進度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進度。
    7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理條例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過正當方式解決。
    8、乙方應(yīng)按時結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔。
    1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
    2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗收及質(zhì)量缺陷責任期工作完成,乙方對內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
    3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
    甲方(簽字):
    乙方(簽字):
    簽署時間:年月日。
    簡單的承攬合同篇十七
    訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)
    箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
    總計:____總金額(大寫)____元整
    二、技術(shù)資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;
    四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;
    五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
    六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;
    七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預(yù)付材料款____元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
    八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務(wù)的,標的物仍屬于供方所有。
    九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
    十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。
    十一、違約責任:由違約方負責;
    十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
    十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應(yīng)。
    訂做方:____承攬方:____
    單位:____單位:____
    法定代理人:____法定代理人:____
    委托代理人:____委托代理人:____
    電話:____電話:____
    開戶行:____戶名:____
    帳號:____卡號:____
    郵編:____郵編:____
    簽訂時間:_____年____月____日
    簡單的承攬合同篇十八
    委托方(甲方):承接方(乙方):
    第一條甲方委托乙方承擔_____________項目的______________________專業(yè)設(shè)計,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
    第二條乙方設(shè)計標準為:______________________________________________,乙方在設(shè)計完成后,需經(jīng)甲方書面確認,方可認為成果交付,如未得到甲方書面確認的,均不視為成果交付。
    第三條甲方向乙方交付的資料
    第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計成果
    第五條設(shè)計費用及支付方法
    1、甲方應(yīng)支付本合同項目的設(shè)計費為________元人民幣(大寫)。
    2、支付方法為:
    簽訂本合同后,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項目設(shè)計并得到甲方書面簽字確認后5個工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
    第六條雙方責任
    1、甲方責任
    甲方在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性、正確性及時限負責。
    2、乙方責任
    乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計文件。
    乙方對設(shè)計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于乙方設(shè)計錯誤造成損失,乙方除負責采取補救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計費,并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的’設(shè)計費金額相等。
    由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計文件交付時間,每延誤一天,應(yīng)減收該項目應(yīng)收設(shè)計費的百分之一。
    合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應(yīng)雙倍返還定金,還應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
    乙方不得向第三方擴散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。
    第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議作為附件,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭議,雙方協(xié)商解決,如雙方無法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
    第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自年月日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
    甲方簽字:____乙方簽字:____(蓋章)(蓋章)
    簽定日期:___________
    簡單的承攬合同篇十九
    認立合同雙方:
    承攬方:
    定作方:
    定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作_,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守.
    1.用定作方原材料完成工作.定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料.承攬方對定作方提供的’原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊.承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換.
    2.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商.
    1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見.
    2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品.
    3.承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等.
    總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預(yù)留元作為質(zhì)保金一年后付清.(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定.
    (1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準.2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作.驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明.對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商.保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復(fù)或退換.3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明.
    (1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行.任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.雙方另有約定的,按約定的方法計算.)
    第八條包裝要求及費用負擔
    第九條運輸辦法及費用負擔
    第十條結(jié)算方式及期限______
    1.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金.定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定.定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金.承攬方不履行合同的,應(yīng)當雙倍返還定金.
    2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款.承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款.定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還.等等.
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償.
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失.
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用.定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分.因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失.
    四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金.未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收.
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金.
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失.
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任.
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失.如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任.
    十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責.
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失.
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失.
    四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費.定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失.
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金.
    六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款.
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用.
    第十四條xx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應(yīng)當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失.
    第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
    本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力.本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份.
    定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)
    代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)
    地址:地址:
    電話:電話:
    開戶銀行:開戶銀行:
    帳號:帳號:
    年 月 日
    簡單的承攬合同篇二十
    經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商,就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見,簽訂本加工承攬協(xié)議,供雙方共同遵守:
    一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜,具體清潔事項包括:
    1、日常清潔區(qū)域:
    2、定期保潔區(qū)域:
    3、垃圾區(qū)域:
    二、乙方的保潔標準應(yīng)當達到甲方的要求,甲方提出相關(guān)意見時,乙方應(yīng)當按照甲方意見及時改正,直到達到甲方的要求。
    三、乙方應(yīng)當在每天早晨九點前,完成甲方安排全部的保潔工作,且保潔標準應(yīng)當符合甲方的全部要求,不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
    六、保潔加工承攬費用為???元/月,由甲方于每月15日向乙方支付,支付方式為轉(zhuǎn)賬,乙方的賬戶為:
    七、本合同為加工承攬合同,乙方就保潔成果對甲方負責,提供保潔期間,因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的,由乙方自行承擔全部責任。
    八、乙方提供保潔服務(wù)時,應(yīng)當注意自身安全,如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的,由乙方自行承擔全部責任。
    九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準,經(jīng)甲方兩次通知整改,仍未達到標準的,乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的,乙方有權(quán)解除本協(xié)議,并不支付甲方任何費用。
    十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛,應(yīng)本著互利互讓的原則協(xié)商解決;協(xié)商未果,應(yīng)依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    十二、?本協(xié)議一式兩份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。