合同的有效性取決于其內(nèi)容的明確性和法律約束力。如何確保合同的可執(zhí)行性和有效性,防止糾紛的發(fā)生?如果對合同的內(nèi)容有任何疑問,請及時咨詢專業(yè)人士。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇一
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:____年___月___日。
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
項目規(guī)格:
型號:
計量單:
數(shù)量:
價款:
酬金:
交貨數(shù)量:
交貨期限:
單價總金額合計。
合計人民幣金額(大寫):
二:定作方帶料。
材料名稱:
規(guī)格:
型號:
計量單位:
數(shù)量:
質(zhì)量:
提供日期:
消耗:
定額單價:
總定額:
三:質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
四:承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六:驗收標準、方法和期限。
七:包裝要求及費用負擔。
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔。
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間。
十:結(jié)算方式及期限。
十一:違約責任。
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式。
十四:雙方協(xié)商的其它條款。
定作方承攬方。
單位名稱(章)。
單位名稱(章)。
鑒(公)證意見。
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人簽(公)證機關(guān)(章)。
委托代理人:
委托代理人。
電話:
電話。
電掛:
電掛。
開戶銀行:
開戶銀行。
帳號:
帳號:
____年___月___日。
郵政編碼:
郵政編碼。
有效期限:____年___月___日至____年___月___日。
律師:
加工合同與定作合同的區(qū)別篇二
甲方:
乙方:
雙方在遵守中華人民共和國政策、法律和特區(qū)有關(guān)規(guī)定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款塑膠五金玩具業(yè)務進行了充分協(xié)商,一致達成了如下合同條款:
一、雙方責任。
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房1棟2層850平方米,無上蓋場地500平方米,工廠管理人1名,生產(chǎn)工人首期80名、開業(yè)后十二個月增至200名,(禁止雇用不滿十六周歲的童工),如當?shù)貏诹θ狈?,可到外地雇請,但須?jīng)深圳市有關(guān)部門批準,在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約415萬港元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量。
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約43.2萬港元,從第二年開始的產(chǎn)量,應在前一年的基礎上有所增加,具體數(shù)量應在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費。
1、試產(chǎn)(培訓)期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為450港元,(每月工作二十五天半,每天八小時)。
2、試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明(為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于550港元)。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。
3、甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月由乙方支付9,400港元給甲方,作為工廠管理費。
四、損耗率。
1、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2、試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)合同中訂明。
五、來料和交貨期。
1、乙方按生產(chǎn)合同規(guī)定的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前七天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足二十一天半,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費十五元港元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業(yè)務活動,甲方工人應按雙方協(xié)定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數(shù)額可在具體合同中訂明。
3、由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責任。
六、結(jié)匯形式。
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同深圳市上步區(qū)對外經(jīng)濟貿(mào)易公司開具發(fā)票后,通過中國銀行深圳分行向乙方在香港開戶的銀行(____銀行、帳號____)辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)兩個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險。
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準,方能立項經(jīng)營。
2、乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向中國人民保險公司深圳分公司投保。
八、技術(shù)交流。
在設備運抵甲方工廠后,乙方應盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應派出技術(shù)人員對甲方工廠進行技術(shù)培訓,直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、合同期限。
本合同經(jīng)批準雙方簽字后,乙方須出示商業(yè)登記及銀行資信證明書交由甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為三年,即從一九八八年二月二十一日至一九九一年二月二十一日。如要提前終止或延長本合同,需在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,應根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風設備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時進行辦理核銷手續(xù)。雙方同意,在本合同經(jīng)批準雙方簽約十天內(nèi),由乙方預付4000港元給甲方,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起兩個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、業(yè)務單位各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時協(xié)商補充或修改,并報上級批準實施。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇三
定作方:_________________合同編號:
承攬方:_________________簽訂地點:
簽訂時間:年月日。
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
(注:空格如不夠用,可以另接。)。
二、定作方帶料。
(注:空格如不夠用,可以另接。)。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六、驗收標準、方法和期限。
七、包裝要求及費用負擔。
八、交(提)貨方式及地點。
九、交付定金預付款數(shù)額及時間。
十、結(jié)算方式及期限。
十一、違約責任。
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式。
十四、雙方協(xié)商的其它條款。
甲方:
乙方:
有效期限:年月日至年月日。
監(jiān)制部門:印制單位:
加工合同與定作合同的區(qū)別篇四
承攬方(全稱):_________________________________________定作方(全稱):_________________________________________合同編號:______________簽訂地點:______________________承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得對方同意。委托承運人運輸?shù)?,以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3)未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任。
(1)違反本合同。
第一條和。
第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用;
(3)承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。十。
返
加工合同與定作合同的區(qū)別篇五
定作方(以下稱甲方):
加工方(以下稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜,于________年____月____日達成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量如下:
1.2規(guī)格型號:
1.3定作物的數(shù)量:計量單位:
2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號、數(shù)量如下:
2.1材料名稱:
2.2規(guī)格型號:
2.3數(shù)量:
3.加工定作物的質(zhì)量要求、技術(shù)標準:
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術(shù)性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(shù)(由雙方會簽,見合同附件),由乙方依照甲方提供的質(zhì)量標準加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當面封簽,作為驗收依據(jù)。
4.乙方對質(zhì)量負責的條件和期限。
4.1在乙方對加工定作物質(zhì)量負責期限內(nèi)發(fā)生的任何非人為損壞造成的質(zhì)量問題,乙方均應予以負責。
4.2乙方對加工定作物質(zhì)量負責的期限為甲方驗收合格后12個月內(nèi)。
5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。
5.2包裝標準和方法:
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質(zhì)降低的,應由包裝責任方承擔損害賠償責任。
6.合同價款:
7.交貨期限及方式:
7.1交貨期限:
7.2交貨方式:
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術(shù)質(zhì)量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內(nèi)進行檢驗驗收,乙方如有爭議,應在收到甲方驗收報告后7天內(nèi)提請甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行檢驗,檢驗費用由乙方墊付,檢驗結(jié)果確定后由責任方承擔。
8.2驗收期限:
8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權(quán)利,對階段性驗收不合格的,甲方書面通知乙方在一定時期內(nèi)予以改善,未見效果的,甲方有權(quán)單方解除合同,因此造成的損失由乙方承擔。
9.付款期限及方式甲方于定作物驗收合格15天內(nèi),以轉(zhuǎn)帳支票方式支付價款。
10.違約責任。
10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質(zhì)量要求而修理、重作逾期的,每逾期一天,應當向甲方償付相當于逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的,視為不能交貨,應向甲方償付定作物總價款20%的違約金,并賠償甲方由此造成的損失;同時,甲方有權(quán)解除合同或要求乙方繼續(xù)履行。
10.2甲方無故中途解除合同的,應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失,損失賠償額以定作物的加工費為限。
10.3在任何情況下,乙方都不享有對定作物的留置權(quán);乙方擅自扣留定作物,視為逾期交貨,承擔逾期交貨的違約責任。
11.爭議解決方法執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,則應向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經(jīng)雙方代表人簽署并經(jīng)雙方簽章確認后生效,未盡事宜,國家有關(guān)合同的法律有規(guī)定的,依其規(guī)定,無規(guī)定或規(guī)定不明確的,由甲乙雙方協(xié)商以與本合同相同的程序簽訂補充協(xié)議以確定雙方之權(quán)利義務,作為本合同的組成部分,與本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇六
加工方:(以下簡稱甲方)簽訂地點:
定作方:(以下簡稱乙方)簽訂時間:年月日。
雙方在嚴格遵守法律法規(guī)的前提下,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條、承攬項目(注:如空格不夠用,可以另接)。
第二條、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、質(zhì)量負責的條件和期限:
第三條、交(提)貨地點:
第四條、運輸方式及到達站港和費用負擔:
第五條、合理損耗和計算方法:
第六條、包裝標準、包裝物的供應與回收:
第七條、驗收標準、方法及提出異議期限:
第八條、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應辦法:
第九條、結(jié)算方式及期限:
第十條、定作人應在年月日前向加工方預付款%(大寫)元。
第十一條、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同的附件:
第十二條、違約責任:
第十三條、解決合同糾紛的方式:
由加工方、定作方、當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向加工方法院起訴。
第十四條、其他約定事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇七
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬。
定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/。
技術(shù)標準計量。
單位數(shù)量交貨時間報酬。
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料。
材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量。
單位數(shù)量提供時間。
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價的___%預留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權(quán)自行維修,費用直接從預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
電話:_______________電話:_________________。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇八
甲方:
乙方:
甲方承攬的服裝定做合同,現(xiàn)委托乙方進行加工,雙方就有關(guān)權(quán)利義務規(guī)定如下,并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名:。
二、加工件數(shù):,交貨日期。
三、加工費單價(含稅):元/件,合計金額元。
四、加工標準及質(zhì)量。
1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術(shù)要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中,甲方或委托方有權(quán)對加工質(zhì)量進行監(jiān)督,對甲方或委托方派出跟單員提出的質(zhì)量要求必須服從,并按跟單員的技術(shù)要求進行更改或返修。
3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付,但最終的質(zhì)量應符合甲方或委托方的質(zhì)量標準。
五、付款方式。
1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結(jié)算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。
五、合同終止及變更。
1、乙方加工過程中質(zhì)量經(jīng)整改仍不符合要求,甲方有權(quán)終止本合同。
2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結(jié)合訂單要求,可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償。
1、違反第五款第1條之規(guī)定,乙方在得到甲方的合同終止通知后,應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行,乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結(jié)算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨,甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。甲方有權(quán)對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準:因乙方延期交付,造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失,以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定,違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定,其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定,訴訟費、律師費依票據(jù)確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,產(chǎn)生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇九
1.委托加工產(chǎn)品:_____________________。
2.數(shù)量:以甲方下單為準.
3.單價:_______________。
4.交貨期限:按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應在________年____月____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1.乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于________年____月____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1.面料、輔料質(zhì)量的確認;
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質(zhì)量問題的確認;
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金。
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限。
2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限:_______________________。
九、結(jié)算方式。
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
十、違約責任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
返
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
一、委托加工項目。
1.委托加工產(chǎn)品:。
2.數(shù)量:以甲方下單為準。
3.單價:。
4.交貨期限:按乙方接單日起天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,應在_______年_______月_______日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為。
2.甲方提供外包裝、_____、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1.乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_______年_______月_______日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1.面料、輔料質(zhì)量的確認;。
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;。
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;。
4.縫紉手工藝的確認;。
5.其他質(zhì)量問題的確認;。
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;。
7.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金;。
8.甲方允許乙方制作誤差率為‰。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;。
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;。
2.于甲方指定的地點交貨。
3.運輸方式為;運費由負擔。
八、交付金額及銷售期限。
1.第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的%;。
2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的%;。
3.銷售期限:。
九、結(jié)算方式。
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行賬戶為:
銀行戶名:。
開戶銀行:。
銀行賬號:。
十、違約責任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
7.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方元(大寫:);。
8.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式解決(只能選擇一種,如選擇_____務必填寫_____委員會名稱):
1.提交_____委員會_____;。
2.依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十二、其它事項。
1.《企業(yè)質(zhì)量問題細則》為本合同附件,與合同具有同等法律效力。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十一
定作方:____________________________________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十二
簽訂地點:簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)承攬方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品。
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,挪做他用。
服裝質(zhì)量。
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執(zhí)行,
產(chǎn)前樣仍需要修改的,以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據(jù)。樣衣、生產(chǎn)工藝單作為合同的附件。
第三條。
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?BR> 1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時通知甲方,
甲方應當在2個工作日內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,并在2個工作日內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第四條。
包裝方式。
內(nèi)用______________,外用________包裝,包裝材料由甲方提供。
第五條服裝交付。
1、交貨地址:__________________________。
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:第六條服裝驗收:
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產(chǎn)品工藝,生產(chǎn)進度。對甲方跟單員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方必須及時改正。定單完成后,甲方對貨物進行全面驗收:
1、驗收時間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。第七條報酬結(jié)算。
1、付款期限:甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項;。
第八條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經(jīng)過雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(3)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
(4)無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
(5)甲方變更交付訂作物地點或接收單位(人),甲方應承擔因此而多支出的'費用。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修正和調(diào)換并承擔逾期未交付的責任;經(jīng)過修正活調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。
未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十三
定作方:__________________。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名。
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委托書號碼__。
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人:_________________。
法人委托書號碼:____________________。
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人:_________________。
法定代表人:_________________。
開戶銀行:_________________。
帳號:_________________。
電話號碼:_________________。
電掛:_________________。
住址:_________________。
定作人:__________________。
法定代表人:__________________。
開戶銀行:__________________。
帳號:__________________。
電話號碼:__________________。
電掛:__________________。
住址:__________________。
_年_月_日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇一
合同編號:
定作方:
簽訂地點:
承攬方:
簽訂時間:____年___月___日。
一:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
項目規(guī)格:
型號:
計量單:
數(shù)量:
價款:
酬金:
交貨數(shù)量:
交貨期限:
單價總金額合計。
合計人民幣金額(大寫):
二:定作方帶料。
材料名稱:
規(guī)格:
型號:
計量單位:
數(shù)量:
質(zhì)量:
提供日期:
消耗:
定額單價:
總定額:
三:質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
四:承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五:驗收標準、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六:驗收標準、方法和期限。
七:包裝要求及費用負擔。
八:交(提)貨方式、地點運輸方式、到達站(港)和費用負擔。
九:交付定金、預付款數(shù)額及時間。
十:結(jié)算方式及期限。
十一:違約責任。
十二:如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三:解決合同糾紛的方式。
十四:雙方協(xié)商的其它條款。
定作方承攬方。
單位名稱(章)。
單位名稱(章)。
鑒(公)證意見。
單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
經(jīng)辦人簽(公)證機關(guān)(章)。
委托代理人:
委托代理人。
電話:
電話。
電掛:
電掛。
開戶銀行:
開戶銀行。
帳號:
帳號:
____年___月___日。
郵政編碼:
郵政編碼。
有效期限:____年___月___日至____年___月___日。
律師:
加工合同與定作合同的區(qū)別篇二
甲方:
乙方:
雙方在遵守中華人民共和國政策、法律和特區(qū)有關(guān)規(guī)定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款塑膠五金玩具業(yè)務進行了充分協(xié)商,一致達成了如下合同條款:
一、雙方責任。
1、甲方責任:
(1)提供有上蓋之廠房1棟2層850平方米,無上蓋場地500平方米,工廠管理人1名,生產(chǎn)工人首期80名、開業(yè)后十二個月增至200名,(禁止雇用不滿十六周歲的童工),如當?shù)貏诹θ狈?,可到外地雇請,但須?jīng)深圳市有關(guān)部門批準,在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設備供加工生產(chǎn)之用,如需新安裝水、電設施,其費用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責任:
(1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值約415萬港元。
(2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
(3)工人如因工作不力(含工廠管理人員),經(jīng)教育無效者,乙方有權(quán)向甲方提出調(diào)換,但禁止非法搜查甲方工廠工人的身體。
二、加工數(shù)量。
第一年加工上述產(chǎn)品,加工費約43.2萬港元,從第二年開始的產(chǎn)量,應在前一年的基礎上有所增加,具體數(shù)量應在生產(chǎn)合同中訂明。
三、作價原則和工繳費。
1、試產(chǎn)(培訓)期為二個月,在試產(chǎn)期內(nèi),工人每人每月工繳費暫定為450港元,(每月工作二十五天半,每天八小時)。
2、試產(chǎn)期滿后,采取按件計算方式,在堅持互利原則的基礎上、雙方應根據(jù)加工的品種、規(guī)格、款式和工藝繁簡不同進行定價,并在生產(chǎn)加工合同中訂明(為確保工人的合理收入,工繳費平均每人每月不低于550港元)。需要加班時,加班費另計,但每個工人每天加班時間最長不得超過三個小時。
3、甲方工人生產(chǎn)消耗的水、電費由乙方負責。
4、每月由乙方支付9,400港元給甲方,作為工廠管理費。
四、損耗率。
1、試產(chǎn)期內(nèi)的消耗率,實報實銷。
2、試產(chǎn)期后的損耗率,由雙方商定,并在生產(chǎn)合同中訂明。
五、來料和交貨期。
1、乙方按生產(chǎn)合同規(guī)定的加工量,按月提供足夠數(shù)量的原輔材料和包裝物料。為使甲方工廠能正常生產(chǎn),乙方必須在每批產(chǎn)品開始加工前七天,將所需的原材料和包裝物料運抵甲方工廠。除因人力不可抗拒之原因外,乙方來料不足,造成甲方工廠每月生產(chǎn)不足二十一天半,停工天數(shù)累計不得超過四天,否則,乙方應按在廠工人以停工天數(shù)計,每人每天補助生活費十五元港元,支付給甲方工廠。
2、為使乙方能開展正常的業(yè)務活動,甲方工人應按雙方協(xié)定的交貨期,按時、按質(zhì)、按量交貨給乙方。如非人力不可抗拒原因,甲方不按時、按質(zhì)、按量交貨,造成乙方的經(jīng)濟損失,甲方應負賠償之責任,賠償數(shù)額可在具體合同中訂明。
3、由乙方提供的機械、通風、照明等設備及原輔材料、包裝物料,在甲方工廠由雙方進行交收登記,建立帳冊。甲方工廠加工后的成品,在甲方工廠經(jīng)乙方驗收起運后,甲方不負產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量、短缺等任何責任。
六、結(jié)匯形式。
工繳費及工人管理費每月結(jié)算一次,以d/p即期結(jié)匯或支票方式結(jié)匯,由甲方工廠會同深圳市上步區(qū)對外經(jīng)濟貿(mào)易公司開具發(fā)票后,通過中國銀行深圳分行向乙方在香港開戶的銀行(____銀行、帳號____)辦理。乙方超過五天仍未付款給甲方,則按逾期天數(shù),以當時香港銀行利息一并付給甲方。乙方連續(xù)兩個月不結(jié)匯,甲方有權(quán)采取停止出貨或其它措施。
七、勞動保護及運輸與保險。
1、工廠應做好勞動保護及安全工作,完善防塵、防煙、防毒設施,廠房保持通風光亮,內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生整潔,對有污染性項目,須經(jīng)市環(huán)保部門批準,方能立項經(jīng)營。
2、乙方提供的機械、通風、照明設備、原輔材料、包裝物件及甲方工廠加工后的成品運輸費用,均由乙方負責。
3、原輔材料、包裝物料的運進,成品運出及加工期間存放的機械設備、原料和包裝物料及操作機械的工人,均由乙方向中國人民保險公司深圳分公司投保。
八、技術(shù)交流。
在設備運抵甲方工廠后,乙方應盡快派出人員進行安裝,甲方派出人員進行協(xié)助。從試產(chǎn)期開始,乙方應派出技術(shù)人員對甲方工廠進行技術(shù)培訓,直到工人能基本掌握生產(chǎn)技術(shù),進行正常生產(chǎn)時為止。乙方技術(shù)人員的工資及一切費用由乙方負責,甲方提供生活上的方便。
九、合同期限。
本合同經(jīng)批準雙方簽字后,乙方須出示商業(yè)登記及銀行資信證明書交由甲方辦理營業(yè)執(zhí)照經(jīng)海關(guān)備案生效。有效期為三年,即從一九八八年二月二十一日至一九九一年二月二十一日。如要提前終止或延長本合同,需在三個月前通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商處理終止或延長合同事宜。某方單獨提前終止合同,要負責補償對方的經(jīng)濟損失。補償?shù)霓k法,應根據(jù)終止合同前半年內(nèi)的每月平均工繳費為準,補償兩個月的工繳費總額給對方。合同期滿后,不動資產(chǎn)(如廠房、宿舍)歸甲方所有,由乙方不作價提供的可動產(chǎn)(如機械、車輛、通風設備)歸乙方所有,并按海關(guān)和有關(guān)規(guī)定及時進行辦理核銷手續(xù)。雙方同意,在本合同經(jīng)批準雙方簽約十天內(nèi),由乙方預付4000港元給甲方,作為履約保證金,從甲方收到履約金之日起兩個月內(nèi),乙方仍不投產(chǎn)開業(yè),履約保證金即無條件歸甲方所有,同時,甲方有權(quán)廢約。如乙方能按時投產(chǎn)開業(yè),該履約保證金可作工繳費抵付給甲方。
本合同正本一式五份,甲、乙雙方、海關(guān)、車管所、業(yè)務單位各一份,副本若干份,均具有同等效力。
本合同有如未盡事宜,雙方可隨時協(xié)商補充或修改,并報上級批準實施。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇三
定作方:_________________合同編號:
承攬方:_________________簽訂地點:
簽訂時間:年月日。
一、品名或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限。
(注:空格如不夠用,可以另接。)。
二、定作方帶料。
(注:空格如不夠用,可以另接。)。
三、質(zhì)量要求、技術(shù)標準。
四、承攬方對質(zhì)量負責的條件及期限。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
六、驗收標準、方法和期限。
七、包裝要求及費用負擔。
八、交(提)貨方式及地點。
九、交付定金預付款數(shù)額及時間。
十、結(jié)算方式及期限。
十一、違約責任。
十二、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件。
十三、解決合同糾紛的方式。
十四、雙方協(xié)商的其它條款。
甲方:
乙方:
有效期限:年月日至年月日。
監(jiān)制部門:印制單位:
加工合同與定作合同的區(qū)別篇四
承攬方(全稱):_________________________________________定作方(全稱):_________________________________________合同編號:______________簽訂地點:______________________承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品,承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________(承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢?,并且取得對方同意。委托承運人運輸?shù)?,以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣__________元預付款(按照定作款總額的百分之___計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任(1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。(2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
(3)未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
(4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失,
(5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任。
(1)違反本合同。
第一條和。
第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金。
(2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用;
(3)承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式本合同履行過程中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向____市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。十。
返
加工合同與定作合同的區(qū)別篇五
定作方(以下稱甲方):
加工方(以下稱乙方):
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委托乙方加工事宜,于________年____月____日達成如下協(xié)議,以茲共同遵守。
1.甲方向乙方定作下述定作物,其名稱、規(guī)格型號、數(shù)量如下:
1.2規(guī)格型號:
1.3定作物的數(shù)量:計量單位:
2.加工承攬所需要的材料由方提供,材料名稱、型號、數(shù)量如下:
2.1材料名稱:
2.2規(guī)格型號:
2.3數(shù)量:
3.加工定作物的質(zhì)量要求、技術(shù)標準:
3.1由甲方提供加工定作物之圖紙或樣品或加工定作物各項技術(shù)性能、指標要求、外形尺寸等各項參數(shù)(由雙方會簽,見合同附件),由乙方依照甲方提供的質(zhì)量標準加工定作物。
3.2加工定作物需要封存樣品的,由雙方代表當面封簽,作為驗收依據(jù)。
4.乙方對質(zhì)量負責的條件和期限。
4.1在乙方對加工定作物質(zhì)量負責期限內(nèi)發(fā)生的任何非人為損壞造成的質(zhì)量問題,乙方均應予以負責。
4.2乙方對加工定作物質(zhì)量負責的期限為甲方驗收合格后12個月內(nèi)。
5.1加工定作物的包裝由乙方負責并承擔費用。
5.2包裝標準和方法:
5.3凡屬包裝不善造成加工定作物毀損、品質(zhì)降低的,應由包裝責任方承擔損害賠償責任。
6.合同價款:
7.交貨期限及方式:
7.1交貨期限:
7.2交貨方式:
8.1甲方依照甲方提供的圖紙、技術(shù)質(zhì)量標準或雙方封存的樣品在驗收期限內(nèi)進行檢驗驗收,乙方如有爭議,應在收到甲方驗收報告后7天內(nèi)提請甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行檢驗,檢驗費用由乙方墊付,檢驗結(jié)果確定后由責任方承擔。
8.2驗收期限:
8.3甲方有對定作物進行階段性驗收的權(quán)利,對階段性驗收不合格的,甲方書面通知乙方在一定時期內(nèi)予以改善,未見效果的,甲方有權(quán)單方解除合同,因此造成的損失由乙方承擔。
9.付款期限及方式甲方于定作物驗收合格15天內(nèi),以轉(zhuǎn)帳支票方式支付價款。
10.違約責任。
10.1乙方逾期交付加工定作物,包括因定作物不符合質(zhì)量要求而修理、重作逾期的,每逾期一天,應當向甲方償付相當于逾期交付加工定作物價款5%的違約金;逾期7天未交付定作物的,視為不能交貨,應向甲方償付定作物總價款20%的違約金,并賠償甲方由此造成的損失;同時,甲方有權(quán)解除合同或要求乙方繼續(xù)履行。
10.2甲方無故中途解除合同的,應賠償乙方因履行本合同所造成的直接損失,損失賠償額以定作物的加工費為限。
10.3在任何情況下,乙方都不享有對定作物的留置權(quán);乙方擅自扣留定作物,視為逾期交貨,承擔逾期交貨的違約責任。
11.爭議解決方法執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成,則應向甲方所在地人民法院起訴。
12.本合同經(jīng)雙方代表人簽署并經(jīng)雙方簽章確認后生效,未盡事宜,國家有關(guān)合同的法律有規(guī)定的,依其規(guī)定,無規(guī)定或規(guī)定不明確的,由甲乙雙方協(xié)商以與本合同相同的程序簽訂補充協(xié)議以確定雙方之權(quán)利義務,作為本合同的組成部分,與本合同具有同等效力。
13.本合同正本一式份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
______年______月____日______年______月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇六
加工方:(以下簡稱甲方)簽訂地點:
定作方:(以下簡稱乙方)簽訂時間:年月日。
雙方在嚴格遵守法律法規(guī)的前提下,本著真誠合作、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條、承攬項目(注:如空格不夠用,可以另接)。
第二條、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、質(zhì)量負責的條件和期限:
第三條、交(提)貨地點:
第四條、運輸方式及到達站港和費用負擔:
第五條、合理損耗和計算方法:
第六條、包裝標準、包裝物的供應與回收:
第七條、驗收標準、方法及提出異議期限:
第八條、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應辦法:
第九條、結(jié)算方式及期限:
第十條、定作人應在年月日前向加工方預付款%(大寫)元。
第十一條、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同的附件:
第十二條、違約責任:
第十三條、解決合同糾紛的方式:
由加工方、定作方、當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向加工方法院起訴。
第十四條、其他約定事項:
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇七
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī),遵循公平和誠實信用的原則,定作人和承攬人經(jīng)協(xié)商達成如下協(xié)議:
第一條定作物、數(shù)量、規(guī)格及報酬。
定作物名稱規(guī)格/型號質(zhì)量要求/。
技術(shù)標準計量。
單位數(shù)量交貨時間報酬。
定作報酬計價方式:__________________________________________。
合計(大寫):________________________________元人民幣。
第二條定作人在簽署合同后___日內(nèi)向承攬人支付(預付款/定金)________元人民幣,余款支付方式:。
第三條定作人提供的材料。
材料名稱規(guī)格/型號質(zhì)量標準計量。
單位數(shù)量提供時間。
承攬人應在收到定作人提供的材料后進行檢驗,并在3日內(nèi)就不符合約定標準的材料向定作人提出書面異議。承攬人逾期未提出書面異議的,視為認可定作人提供的材料符合合同約定。
第四條定作人應在_________前向承攬人提供定作物的圖紙、技術(shù)要求,作為合同附件。未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得向任何第三人透露該等文件的內(nèi)容。
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應在收到后3日內(nèi)向定作人提出書面異議。
第五條定作人有權(quán)對承攬人使用的材料及已完工作成果進行監(jiān)督和檢查,并要求承攬人對不符合約定的材料和已完工作成果予以更換、維修、重作,費用由承攬人承擔。
第六條未經(jīng)定作人書面同意,承攬人不得將定作物交由第三人完成,否則承攬人有權(quán)解除合同。
第七條承攬人應按照約定的時間、地點交付定作物及相應的技術(shù)資料、質(zhì)量合格證明。交付地點為(承攬人送貨或定作人自提)____________________________。
定作物的運輸、裝卸工作及費用由_________承擔。
定作物需要安裝調(diào)試的,承攬人應按定作人要求在指定地點安裝調(diào)試完畢、并通過驗收方作為交付。承攬人同意放棄留置權(quán)。
第八條定作人收到承攬人交付的定作物后應及時驗收。定作物的檢驗標準、方法、期限為:
第九條承攬人對定作物的質(zhì)量承擔保修責任,保修期從___年__月__日至___年__月__日。保修期內(nèi),定作人按合同總價的___%預留質(zhì)量保修金,保修期滿無質(zhì)量問題的予以退還。
定作物在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的,承攬人應及時予以維修、重作,并賠償由此給定作人造成的全部損失(包括但不限于停窩工損失、向第三方承擔的經(jīng)濟責任)。承攬人未按定作人要求及時維修、重作定作物的,定作人有權(quán)自行維修,費用直接從預留的質(zhì)量保修金中抵扣,不足部分定作人有權(quán)繼續(xù)向承攬人追償。
第十條違約責任:
1.承攬人逾期交付定作物、定作物的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,是承攬人違約;定作人逾期支付報酬的,是定作人違約。
2.因承攬人違約導致定作人遭受損失或向第三人承擔經(jīng)濟責任(包括但不限于停窩工損失、向建設單位、分包單位承擔違約責任等),承攬人應當賠償定作人所遭受的全部經(jīng)濟損失。
3.承攬人完成的定作物質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、型號、花色、包裝方式不符合合同約定標準的,定作人有權(quán)拒收定作物或拒付報酬;承攬人應負責維修、重作定作物至合同約定標準。如承攬人未按定作人要求維修、重作定作物至合同約定標準,定作人有權(quán)要求其繼續(xù)履行或要求解除合同。定作人解除合同的,承攬人還應向定作人支付合同總價3%的違約金,不足彌補定作人損失的,承攬人應繼續(xù)賠償。
第十一條本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向定作人所在地人民法院起訴。
第十二條本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份,自雙方加蓋公章之日起生效。
電話:_______________電話:_________________。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇八
甲方:
乙方:
甲方承攬的服裝定做合同,現(xiàn)委托乙方進行加工,雙方就有關(guān)權(quán)利義務規(guī)定如下,并予以恪守。
一、加工服裝款式號或品名:。
二、加工件數(shù):,交貨日期。
三、加工費單價(含稅):元/件,合計金額元。
四、加工標準及質(zhì)量。
1、根據(jù)委托方或甲方提供的樣衣、技術(shù)要求進行加工制作。
2、乙方加工過程中,甲方或委托方有權(quán)對加工質(zhì)量進行監(jiān)督,對甲方或委托方派出跟單員提出的質(zhì)量要求必須服從,并按跟單員的技術(shù)要求進行更改或返修。
3、經(jīng)過甲方或委托方驗收后交付,但最終的質(zhì)量應符合甲方或委托方的質(zhì)量標準。
五、付款方式。
1、按交期經(jīng)甲方或委托方全部檢驗合格后第20天經(jīng)行結(jié)算。
2、如有特殊原因須甲、乙雙方協(xié)商解決。
五、合同終止及變更。
1、乙方加工過程中質(zhì)量經(jīng)整改仍不符合要求,甲方有權(quán)終止本合同。
2、甲方可以根據(jù)乙方加工生產(chǎn)進度速度結(jié)合訂單要求,可以對乙方委托加工合同進行變更。
六、違約責任與賠償。
1、違反第五款第1條之規(guī)定,乙方在得到甲方的合同終止通知后,應及時將已加工的服裝和半成品、原料、輔料及其他材料等退回甲方。并賠償甲方帶來的損失費用(包括返工修理和運費)。
2、乙方延期交付影響甲方訂單合同正常履行,乙方應賠償甲方因此產(chǎn)生的一切損失(包括但不限于甲方的違約損失、航空運輸費用、訴訟費用、律師費用等)。
3、乙方故意延期或變更結(jié)算條件擅自提出貸款提貨、提價提貨,甲方為完成訂單合同正常履行作出的任何行為都不表示甲方變更本合同的內(nèi)容。甲方有權(quán)對乙方的違反合同的行為提供賠償請求。
4、乙方同意以下賠償標準:因乙方延期交付,造成甲方訂單合同不能正常履行而產(chǎn)生的損失,以甲方與外方或定作方協(xié)議約定價格確定,違約損失依甲方與外方或定作方協(xié)議中的約定確定,其它賠償以外方或定作方的索賠函中的數(shù)額確定,訴訟費、律師費依票據(jù)確定。
七、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決,產(chǎn)生爭議由甲方所在地法院解決。
八、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字后立即生效。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇九
1.委托加工產(chǎn)品:_____________________。
2.數(shù)量:以甲方下單為準.
3.單價:_______________。
4.交貨期限:按乙方接單日起5-7天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,乙方應在________年____月____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2.甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1.乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于________年____月____日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1.面料、輔料質(zhì)量的確認;
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4.縫紉手工藝的確認;
5.其他質(zhì)量問題的確認;
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;
7.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金。
8.甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;
2.于甲方指定的地點_________交貨。
3.運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限。
2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3.銷售期限:_______________________。
九、結(jié)算方式。
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
十、違約責任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
8.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
返
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
一、委托加工項目。
1.委托加工產(chǎn)品:。
2.數(shù)量:以甲方下單為準。
3.單價:。
4.交貨期限:按乙方接單日起天內(nèi)交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式。
1.乙方包工包料。乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料,應在_______年_______月_______日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為。
2.甲方提供外包裝、_____、吊牌、防偽標識。
三、質(zhì)量要求及技術(shù)標準。
1.乙方嚴格按照甲方提出的質(zhì)量要求進行加工,于_______年_______月_______日制作出樣品,經(jīng)甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2.技術(shù)標準按照《企業(yè)質(zhì)量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業(yè)質(zhì)量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執(zhí)行)。
四、乙方對質(zhì)量負責的范圍及期限。
1.面料、輔料質(zhì)量的確認;。
2.顏色、尺碼規(guī)格的確認;。
3.繡制“煒城”標徽工藝的確認;。
4.縫紉手工藝的確認;。
5.其他質(zhì)量問題的確認;。
6.乙方負責該批委托加工產(chǎn)品銷售期內(nèi)的質(zhì)量問題;。
7.乙方在合同期內(nèi)對質(zhì)量責任需支付保證金;。
8.甲方允許乙方制作誤差率為‰。
五、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求。
1.甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料;。
3.未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
六、驗收標準、方法和期限。
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質(zhì)量標準),并派業(yè)務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式。
1.乙方嚴格按照甲方的要求進行內(nèi)、外包裝及發(fā)運包裝;。
2.于甲方指定的地點交貨。
3.運輸方式為;運費由負擔。
八、交付金額及銷售期限。
1.第一次交貨根據(jù)質(zhì)量標準,經(jīng)倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的%;。
2.在銷售期內(nèi)無其他違反合同條款情形的支付余款的%;。
3.銷售期限:。
九、結(jié)算方式。
1.在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發(fā)票交由甲方。
2.甲方以銀行劃轉(zhuǎn)方式與乙方結(jié)算。乙方銀行賬戶為:
銀行戶名:。
開戶銀行:。
銀行賬號:。
十、違約責任。
2.乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響產(chǎn)品質(zhì)量時,甲方有權(quán)要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
7.每件產(chǎn)品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方元(大寫:);。
8.乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯(lián)系,乙方若有此行為,甲方有權(quán)終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權(quán)追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第種方式解決(只能選擇一種,如選擇_____務必填寫_____委員會名稱):
1.提交_____委員會_____;。
2.依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十二、其它事項。
1.《企業(yè)質(zhì)量問題細則》為本合同附件,與合同具有同等法律效力。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十一
定作方:____________________________________。
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。
定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________________________。
____年____月____日。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十二
簽訂地點:簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)承攬方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品。
原材料由甲方提供。乙方對甲方提供的原材料要及時檢驗,不符合要求的,應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,挪做他用。
服裝質(zhì)量。
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或乙方按照甲方的生產(chǎn)工藝單制作的產(chǎn)前樣執(zhí)行,
產(chǎn)前樣仍需要修改的,以產(chǎn)前樣和雙方簽字的修改意見作為驗收的依據(jù)。樣衣、生產(chǎn)工藝單作為合同的附件。
第三條。
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?BR> 1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應當及時通知甲方,
甲方應當在2個工作日內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,并在2個工作日內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第四條。
包裝方式。
內(nèi)用______________,外用________包裝,包裝材料由甲方提供。
第五條服裝交付。
1、交貨地址:__________________________。
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:第六條服裝驗收:
甲方派跟單員到乙方工廠跟進產(chǎn)品工藝,生產(chǎn)進度。對甲方跟單員在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,乙方必須及時改正。定單完成后,甲方對貨物進行全面驗收:
1、驗收時間:______________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。第七條報酬結(jié)算。
1、付款期限:甲方應于貨物驗收無誤后、每月20號前付清合同約定的全部款項;。
第八條違約責任。
1、甲方的違約責任。
(1)制作中途未經(jīng)過雙方同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(3)無故中止合同給乙方造成的損失由甲方承擔。
(4)無故拒絕接收訂作物,應當賠償乙方因此造成的損失及運輸費用。
(5)甲方變更交付訂作物地點或接收單位(人),甲方應承擔因此而多支出的'費用。
2、乙方的違約責任。
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修正和調(diào)換并承擔逾期未交付的責任;經(jīng)過修正活調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,甲方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。
未經(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)擅自調(diào)換甲方提供的原材料,甲方有權(quán)拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。
加工合同與定作合同的區(qū)別篇十三
定作方:__________________。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名。
10.本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人:法人委托書號碼__。
營業(yè)執(zhí)照號碼定作人:_________________。
法人委托書號碼:____________________。
營業(yè)執(zhí)照號碼承攬人:_________________。
法定代表人:_________________。
開戶銀行:_________________。
帳號:_________________。
電話號碼:_________________。
電掛:_________________。
住址:_________________。
定作人:__________________。
法定代表人:__________________。
開戶銀行:__________________。
帳號:__________________。
電話號碼:__________________。
電掛:__________________。
住址:__________________。
_年_月_日。