合同是一種法律約束力的文件,雙方必須按照約定的方式和內容進行交付和履行。撰寫合同時,應詳細記錄交易的對象、數量、質量等相關事項。需要簽訂合同時,以下范文可以幫助你了解合同的基本結構和內容。
房產代理銷售合同糾紛篇一
乙方:_____。
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在_____興建的_____項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計_____平方米。
第二條合作期限。
1、本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2、在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1、乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2、甲方同意按下列方式支付代理傭金。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3、乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行帳戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
甲方:乙方:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:年月日
房產代理銷售合同糾紛篇二
甲方:
乙方:
甲乙雙方在互惠互利的基礎上,經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方獨家代理銷售甲方開發(fā)經營的房產事宜,達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為銷售代理,銷售甲方指定的由甲方在開發(fā)建設的房產(房產具體情詳見本合同附件),該房產為(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房),銷售面積共計平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為自年月日至年月日。在本合同到期前的天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長個月,可循環(huán)延期。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他銷售代理商。
第三條銷售價格。
1.銷售價目詳見本合同附件。
2.甲方有權視市場銷售情況,重新制定價格;重新制定價格后,甲方應及時通知乙方,乙方須按照新價格執(zhí)行。
第四條代理擁金及支付。
1.乙方的代理傭金為成交額的%。
2.代理擁金甲方以現金形式向乙方支付。
3.甲方同意按下列方式支付代理擁金:
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中所約定房產的代理銷售即告完成,即可獲得本同合所規(guī)定的全部代理擁金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理擁金全部支付給乙方,乙方在收到甲方的代理擁金后應開具相關發(fā)票。
4.如發(fā)生銷售合同已簽,但客戶違約的情況,則客戶所交定金由甲乙雙方均分。
第五條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照復印件;。
(2)政府有關部門批準的國有土地使用權證、建設用地批準文件、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證和商品房預售許可證的復印件。
(4)甲方簽署的委托乙方銷售的獨家代理委托書。
以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后2天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的房地產的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生一房二賣等誤訂情況。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第六條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做好以下工作:
(1)根據市場,制定推廣計劃;。
(3)派送宣傳資料、售樓書;。
(4)在甲方與客戶正式簽署房地產買賣合同之前,乙方不得代收房款或定金。
(5)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
2.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的項目特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
3.乙方應遵守本合同所規(guī)定銷售價格。非經甲方的授權,不得擅自承諾客戶任何形式的折扣。在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。若遇特殊情況,乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
第七條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止本合同后的相關事宜,結清與本合同有關的法律、經濟等事宜。本合同一旦終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經甲乙雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第八條其他事項。
1.如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力的原因,導致合同不能全面履行的,甲、乙雙方互不承擔責任。
2.本合同附件有房產價目表和房源表。
3.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
4.在履約過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:乙方:。
代表人:代表人:
身份證號:身份證號:
電話:電話:
房產代理銷售合同糾紛篇三
房產代理銷售是一個很普遍的趨勢,以下是小編搜索整理一篇房產代理銷售。
歡迎大家閱讀!
甲方:_____。
地址:_____。
地址:_____。
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在_____興建的_____項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計_____平方米。
第二條合作期限。
1。本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2。在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3。在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
第五條代理傭金及支付。
1。乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2。甲方同意按下列方式支付代理傭金。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3。乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行帳戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
甲方:乙方:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:年月日
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
一、委托范圍及性質。
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
二、甲、乙雙方權責。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭。
貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
三、全程營銷代理費及結算方式。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的%,銷售金額為_____,乙方銷售任務。
以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為**個月,分*個階段,每階段*個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
四、合同生效及其他。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
五、本合同正本一式二份,副本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等效力。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:年月日。
房產代理銷售合同糾紛篇四
地 址:
郵碼:
電話:
法定代表人:
職務:
乙 方:
地 址:
郵碼:
電話:
法定代表人:_
職務:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的xx項目事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條 合作方式和范圍
1. 甲方指定乙方為在 xx項目 項目的獨家銷售代理方,項目位于 ,總建筑面積約為 平方米,共計 套,以上面積均為暫測,以房地產測繪部門出具的測繪面積為準。
2. 若乙方在委托期內能完全履行本合同所約定的相關職責,并按時完成銷售任務,無重大過失,則甲方對該項目在委托期內不再委托其他公司銷售代理。
第二條 合作期限
1. 本合同代理期限為 個月,自20xx年 月 日至 年 月 日。在本合同到期前的30天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長6個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2. 在本合同有效代理期內,雙方不得單方面終止本合同。
第三條 費用負擔
1. 本項目的推廣費用(包括但不限于報紙電視廣告投放費用、印制宣傳物料、售樓書、制作沙盤、樣板房售樓部樣板展示區(qū)等設計施工等)由甲方負責支付,相關方案甲方審定后執(zhí)行。
2. 甲方負責為乙方提供銷售場所,保證并繳納銷售期間水、電等配套正常使用和費用。
由于項目展示銷售需要的電話費、辦公設備、樣板房內所有費用等所有投入均由甲方承擔。
3. 乙方自行負責銷售期間其銷售人員的工資、獎金和其他勞務報酬;保證銷售環(huán)境的
整潔;乙方策劃人員的工資、獎金和其他勞務報酬以及工作設備的支出均由乙方支付;乙方人員來往于本項目的所有差旅費用均由乙方自行承擔。
第四條 銷售價格
1. 雙方同意,項目的銷售均價為 元/平米,乙方根據此銷售均價制定銷售底價表
作為本合同的附件。
2. 此銷售底價表得到甲方的書面同意之后執(zhí)行;低于此底價表成交的單元必須得到甲
方簽字同意。
3. 甲方同意乙方按照此底價表上浮一定比例制定對外銷售價格表,必須經甲方簽字后
執(zhí)行;
4. 乙方應在銷售過程中嚴格執(zhí)行經甲方批準的銷售價格及優(yōu)惠政策,不可以自行提高
或降低價格進行銷售。
第五條 代理進度、代理過程的約定
(一)代理進度
1.銷售進度以取得的《商品房預售許可證》、現場樣板展示區(qū)、樣板房等按照雙方約定的要求竣工為準。
2.代理進度甲乙雙方可根據市場和項目實際情況進行調整(以批準的銷售計劃為準),調整進度經協(xié)商后作為本合同補充條款與本合同一樣合法有效。
(二)代理過程
甲乙雙方在房屋銷售過程需要按照以下條款約定執(zhí)行:
1.甲方應在開盤前確定《房屋定購書》、《青島市商品房預售/買賣合同》樣本,乙方提供參考意見,銷售過程中與樣本有出入的條款需經甲方授權人員簽字確認。
2.甲乙雙方分別任命一名負責人(乙方為 ,甲方為 ),負責銷售信息的及時溝通和問題處理。乙方需要按照甲方的銷售規(guī)范進行銷售,并接受甲方的監(jiān)督。
3.購房付款以及進款的約定
(1)客戶定購房屋需簽定甲方提供的《房屋定購書》,并于《房屋定購書》簽定后七日
簽署《青島市商品房預售/買賣合同》。
(2)分期付款客戶須于簽定合同日交齊房款的60%,余款應于房屋交付之前繳清。
(3)辦理按揭手續(xù)的客戶,簽定合同時需要交齊首付款(不低于總房款60%)并于7日
內辦理完剩余房款的貸款手續(xù),貸款款項進款時限根據銀行規(guī)定。
第六條 代理傭金及支付
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
(1)甲方在買方正式簽定《青島市商品房預售/買賣合同》并支付首期款后,乙方即可
獲得本合同所規(guī)定的代理傭金。
(2)對于乙方已簽署《青島市商品房預售/買賣合同》并已繳納首期款項的房屋,乙方
每月1日前提供傭金清款明細單報甲方審核。甲方于收到清款明細單后的5個工作日內向乙方支付傭金,乙方提供等額的合法票據。
3.因客戶違約而沒收的定金和收取的違約金,歸甲方所有。
第七條 甲方的責任
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行收款帳戶。
(2)甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設_xx項目_項目批準的有關證照(包括但不限于:國有土地使用證、房地產權證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和建筑工程施工許可證證)和銷售本項目的商品房銷售許可證(外銷商品房預售許可證)、青島市房地產項目開發(fā)經營權證,以及《產品說明書》、《質量保證書》復印件(加蓋甲方公章)。
(3)關于代售項目所需的有關資料,包括但不限于:總體效果圖、沙盤、樓座標示、局部效果圖、樓層平面圖、地理位置圖、室內設備、建設標準、配套設施、樓層高度、銷售面積、銷售價格、使用功能等(書面形式確認)。
(4)甲方正式委托乙方為_xx項目_項目銷售代理的委托書,并現場公示;
2.甲方負責保證該項目的銷售合法性,申辦有關售樓之法律批文,并為該項目之成交客戶以政府部門認可之程序辦理買賣手續(xù)。
3.甲方保證若客戶購買的該物業(yè)的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
4.甲方委派財務負責收取定金和房款并出具相關收據發(fā)票。
5.甲方負責確定按揭銀行并聯系撤押手續(xù)等。
6.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
7.甲方負責提供現場示范單位、售樓處、看房車等對外銷售道具。
8.甲方如期保障工程進度,確保工程按預定時間竣工并驗收合格,如因工期延誤而給銷售帶來影響,由甲方負責。
9.甲方在尊重乙方利益的同時,有權對乙方工作進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現不妥之處,隨時提出整改及調整意見,雙方協(xié)調一致。
10.銷售過程中,項目如有變動甲方應以書面形式通知乙方,雙方簽字確認,對于乙方提出的書面問題,應三日內給予書面答復。
11.甲方在銷售期內收到乙方提供的意見時,應在要求時限內就乙方意見作出答復,并以甲方簽字或簽章形式認可為準。
12.本項目的總體規(guī)劃、單體建筑戶型設計、園林景觀規(guī)劃設計、樣板示范區(qū)設計施工、交房裝修標準及樣板房施工、營銷推廣策略等,應充分尊重并參考乙方的建議,甲乙雙方共同簽字認可。
13.甲方同意在本合同有效期內,本項目所有對外宣傳的資料、戶外廣告牌、媒體廣告及專項活動等的落款中均體現乙方作為獨家銷售代理的角色,以利于銷售工作的開展,內容為“全程代理:合建行房地產”。
第八條 乙方的責任
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定項目廣告推廣計劃,并制定銷售計劃,安排時間表;
(2)主動挖掘客戶,派送宣傳資料、售樓書;
(3)在甲方的協(xié)助下,帶領客戶參觀并介紹項目、環(huán)境及情況;
(4)利用各種形式開展多渠道行銷活動;
(5)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
(6)乙方應遵守甲方在售樓現場的公示規(guī)定;
(7)乙方不得以非甲方名義與客戶簽定有關甲方委托房屋的相關文件,包括但不限于認購書、定購書、合同等形式,且不得以非甲方名義收取客戶任何款項。
2.乙方負責項目的營銷策劃以及宣傳執(zhí)行的組織工作,乙方在對外營銷推廣過程中,嚴格遵守國家、地方各項規(guī)定, 全面維護甲方利益,對項目各種有關宣傳的計劃及費用,經甲方同意后實施,并須配合建設和售房進度。
3.乙方協(xié)助甲方簽署該項目之定購書及其購房合同,負責督促購房者及時按照合同繳納各期房款,并督促購房者及時到銀行辦理有關按揭手續(xù),并于每月初向甲方提交上月《合同簽定匯總表》進行核對。
4.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的xx項目項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
5.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格。在客戶同意購買時,乙方應按甲方確定的付款方式告知客戶交款。若遇特殊情況(如團購情況),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
6.在項目正常銷售期內,乙方負責安排銷售團隊工作人員不少于 名(案場經理1名、秘書 名,置業(yè)顧問 名),如因銷售人員辭職情況,乙方須在一個月之內調整完畢,保證項目銷售小組人員數量穩(wěn)定。
7.乙方應避免案場經理、銷售人員的頻繁更換。
8.乙方在銷售過程中不得隨意更改銷售方案,所有銷售方案及銷售資料的準備必須經甲方確認后方可準備和對外公布。如因乙方單方面原因造成甲方經濟損失的,乙方承擔賠償責任。
9.乙方為該項目下列銷售工具制作過程中提供參考意見,并積極配合,保證及時、準確、符合要求:項目模型效果、視頻、廣告公司的選定、展銷板、樓書、戶外廣告等的制作、邀請函、平面圖、價目表、銷售文件、報紙廣告及電視廣告設計拍攝。
10.乙方配合甲方的項目營銷推廣和宣傳執(zhí)行工作,并向甲方提交工作進度及效果表。
11.乙方必須按照《青島市商品房預售/買賣合同》中所規(guī)定的條款,與客戶達成一致后,簽定買賣合同。乙方對客戶予以的任何書面額外承諾均由乙方承擔全部責任,如因此引起客戶退房的,乙方應返還甲方所支付的傭金。
12.甲乙雙方商定,凡購房客戶一經簽署購房合同后,因故無法履行合同而引起的法律糾紛,乙方有義務根據甲方的要求積極配合甲方處理。
13.乙方協(xié)助甲方協(xié)調與客戶的關系,使甲方與客戶保持良好的關系。
14.乙方在銷售推廣管理過程中,定期(每周一次)向甲方匯報銷售情況,反映存在問題、一周來人來電分析和市場信息反饋。并在每月5日前向甲方提交銷售月分析報告。
15.乙方配合甲方交房,催交款項,并配合甲方要求,提供甲方所需要的銷售數據統(tǒng)計報表,包括但不限于不同形式的日報表、周報表、月報表以及項目的整體銷售信息數據統(tǒng)計報表。
第九條 合同的終止和變更
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束。
2.在合同履行期間,乙方無法按照約定進度完成銷售任務,或出現其他有損甲方利益的情況:包括不按規(guī)范簽署銷售合同、不按照約定流程操作、超越甲方授權逾權代理、私收客戶錢財等以甲方名義與外界發(fā)生的一切欺騙、違法現象,給甲方帶來名譽或經濟損失的,甲方均有權隨時終止合同,并約定由乙方賠償相應損失。
3.乙方如在合同履行過程中,對于甲方調整意見無法達成共識,或對于甲方出現的違約行為,損害乙方名譽和利益的,乙方有權終止合同,并要求甲方賠償相應損失。
第十條 違約責任
1.甲乙雙方均不得單方面終止合同,任何一方單方面提前終止合同需支付另一方人民幣伍拾萬元違約金。
2.甲方若未能按照本合同約定的代理傭金、溢價結算方式支付乙方費用的,則每逾期一天甲方應支付給乙方應付款項總金額的千分之一。如逾期超過30天甲方仍未付款,乙方有權停止銷售工作直至甲方支付相關費用止。
3.如甲乙雙方解除合同,甲方應在乙方撤場前結清乙方的代理傭金及溢價傭金。
第十一條 競業(yè)禁止
甲、乙雙方任何一方員工因故離職或被解聘后,合同他方在委托服務期限內及期后6個月內,不得與該員工有任何形式的雇用或合作,否則視為對合同他方的違約并承擔法律責任,應賠償對方罰金人民幣伍拾萬元。
第十二條 其他事項
1.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
3.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:
乙方:
代表人:_
代表人:
20xx年__月 _日
房產代理銷售合同糾紛篇五
委托方(以下簡稱甲方):。
代理方(以下簡稱乙方):。
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
甲方自有產權的不動產位于市區(qū)單元第____層,共(套),房屋結構為____,建筑面積平方米,戶型;房屋所有權證號:,屬于:。附房屋狀況表。
2、甲方確認由乙方代收房款。
雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
一次性付款結算方式:
一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;
乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
1.本合同代理期限為個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后,本合同自行終止。
2.甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮%出售。
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的____%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得%,乙方得%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2.甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計元。
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。1)、《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件件無誤后將原件交還甲方。
2)、已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應證得另一方的書面同意。
3)、原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)4)、房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)、房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。6)、有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
甲方:乙方:
代表:代表:
聯系地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
開戶行:
帳號:
簽約日期:年月日于
房產代理銷售合同糾紛篇六
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在_____興建的_____項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計_____平方米。
第二條合作期限。
1。本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2。在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3。在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1。乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2。甲方同意按下列方式支付代理傭金。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3。乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行帳戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
甲方:乙方:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:年月日
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
房產代理銷售合同糾紛篇七
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭。
貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的%,銷售金額為_____,乙方銷售任務。
以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為個月,分個階段,每階段個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
本合同正本一式二份,副本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等效力。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:年月日。
房產代理銷售合同糾紛篇八
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的__%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;。
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的`任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;。
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;。
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的__%,銷售金額為_____,乙方銷售任務以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為__個月,分_個階段,每階段_個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的__%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:______年______月______日。
房產代理銷售合同糾紛篇九
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;。
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的.工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭。
貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;。
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;。
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的%,銷售金額為_____,乙方銷售任務。
以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為個月,分個階段,每階段個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
本合同正本一式二份,副本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等效力。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:年月日。
房產代理銷售合同糾紛篇十
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
一、不動產基本情況:
甲方自有產權的不動產位于_________市_________區(qū)_________單元第_________層,共_________(套),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米,戶型_________;房屋所有權證號:_________,屬于:_________。附房屋狀況表。
二、銷售價格與收款方式:
1、甲方確認本合同指定的房屋銷售底價為_________元/平方米,總價_________元人民幣,乙方可視市場情況高于底價銷售,銷售價超出甲方指定銷售底價部分,甲方得_________%、乙方得_________%。若銷售價低于甲方底價,須征得甲方書面認可。
2、甲方確認由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客戶以_________種付款方式:
1、一次性付款結算方式:一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
2、按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
四、結算方式:
雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
五、代理期限及代理權限:
1、本合同代理期限為_________個月,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同到期后,本合同自行終止。
2、甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮_________%出售。
六、代理費的收取。
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的_________%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得_________%,乙方得_________%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2、甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計_________元。
七、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。
1)《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。
2)已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應征得另一方的書面同意。
3)原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)。
4)房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。
4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
八、違約責任:
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
九、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則,積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務,乙方必須嚴守甲方有關商業(yè)機密不能外泄。
十、雙方一致同意本合同如發(fā)生爭議由_________仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑,本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
十二、如有其它事宜,可簽訂補充協(xié)議。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表(簽字):_________代表(簽字):_________。
聯系地址:_________聯系地址:_________。
聯系電話:_________聯系電話:_________。
開戶行:_________開戶行:_________。
帳號:_________帳號:_________。
房產代理銷售合同糾紛篇十一
委托方(以下簡稱甲方):
代理方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
一、不動產基本情況:
甲方自有產權的不動產位于____市____區(qū)____單元第____層,共____(套),房屋結構為____,建筑面積____平方米,戶型____ ;房屋所有權證號:____,屬于:____ 。附房屋狀況表。
二、銷售價格與收款方式:
2、甲方確認由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客戶的以下幾種付款方式:
四、結算方式: 雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
一次性付款結算方式:
一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
五、代理期限及代理權限:
1、本合同代理期限為 ____個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后,本合同自行終止。
2、甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮 %出售。
六、代理費的收取
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的____%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得 ____% ,乙方得 ____%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2、甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計____元。
七、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。
1)、《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。
2)、已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應證得另一方的書面同意。 3)、原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)
4)、房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)、房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。
6)、有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。
4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
八、違約責任:
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
九、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則,積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務,乙方必須嚴守甲方有關商業(yè)機密不能外泄。
十、雙方一致同意本合同如發(fā)生爭議由 ____仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑,本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
十二、如有其它事宜,可簽訂補充協(xié)議。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
聯系地址: 地址:
聯系電話: 聯系電話:
開戶行:
帳號:
簽約日期: 年 月 日于
房產代理銷售合同糾紛篇十二
地址:
郵碼:
電話:
法定代表人:
職務:
乙方:
地址:
郵碼:
電話:
法定代表人:_。
職務:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的xx項目事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
1.甲方指定乙方為在xx項目項目的獨家銷售代理方,項目位于,總建筑面積約為平方米,共計套,以上面積均為暫測,以房地產測繪部門出具的測繪面積為準。
2.若乙方在委托期內能完全履行本合同所約定的相關職責,并按時完成銷售任務,無重大過失,則甲方對該項目在委托期內不再委托其他公司銷售代理。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為個月,自20xx年月日至年月日。在本合同到期前的30天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長6個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,雙方不得單方面終止本合同。
第三條費用負擔。
1.本項目的推廣費用(包括但不限于報紙電視廣告投放費用、印制宣傳物料、售樓書、制作沙盤、樣板房售樓部樣板展示區(qū)等設計施工等)由甲方負責支付,相關方案甲方審定后執(zhí)行。
2.甲方負責為乙方提供銷售場所,保證并繳納銷售期間水、電等配套正常使用和費用。
由于項目展示銷售需要的電話費、辦公設備、樣板房內所有費用等所有投入均由甲方承擔。
3.乙方自行負責銷售期間其銷售人員的工資、獎金和其他勞務報酬;保證銷售環(huán)境的。
整潔;乙方策劃人員的工資、獎金和其他勞務報酬以及工作設備的支出均由乙方支付;乙方人員來往于本項目的所有差旅費用均由乙方自行承擔。
第四條銷售價格。
1.雙方同意,項目的銷售均價為元/平米,乙方根據此銷售均價制定銷售底價表。
作為本合同的附件。
2.此銷售底價表得到甲方的書面同意之后執(zhí)行;低于此底價表成交的單元必須得到甲。
方簽字同意。
3.甲方同意乙方按照此底價表上浮一定比例制定對外銷售價格表,必須經甲方簽字后。
執(zhí)行;
4.乙方應在銷售過程中嚴格執(zhí)行經甲方批準的銷售價格及優(yōu)惠政策,不可以自行提高。
第五條代理進度、代理過程的約定。
(一)代理進度。
1.銷售進度以取得的《商品房預售許可證》、現場樣板展示區(qū)、樣板房等按照雙方約定的要求竣工為準。
2.代理進度甲乙雙方可根據市場和項目實際情況進行調整(以批準的銷售計劃為準),調整進度經協(xié)商后作為本合同補充條款與本合同一樣合法有效。
甲乙雙方在房屋銷售過程需要按照以下條款約定執(zhí)行:
1.甲方應在開盤前確定《房屋定購書》、《青島市商品房預售/買賣合同》樣本,乙方提供參考意見,銷售過程中與樣本有出入的條款需經甲方授權人員簽字確認。
2.甲乙雙方分別任命一名負責人(乙方為,甲方為),負責銷售信息的及時溝通和問題處理。乙方需要按照甲方的銷售規(guī)范進行銷售,并接受甲方的監(jiān)督。
3.購房付款以及進款的約定。
(1)客戶定購房屋需簽定甲方提供的《房屋定購書》,并于《房屋定購書》簽定后七日。
簽署《青島市商品房預售/買賣合同》。
(2)分期付款客戶須于簽定合同日交齊房款的60%,余款應于房屋交付之前繳清。
(3)辦理按揭手續(xù)的客戶,簽定合同時需要交齊首付款(不低于總房款60%)并于7日。
內辦理完剩余房款的貸款手續(xù),貸款款項進款時限根據銀行規(guī)定。
第六條代理傭金及支付。
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
(1)甲方在買方正式簽定《青島市商品房預售/買賣合同》并支付首期款后,乙方即可。
獲得本合同所規(guī)定的代理傭金。
(2)對于乙方已簽署《青島市商品房預售/買賣合同》并已繳納首期款項的房屋,乙方。
每月1日前提供傭金清款明細單報甲方審核。甲方于收到清款明細單后的5個工作日內向乙方支付傭金,乙方提供等額的合法票據。
3.因客戶違約而沒收的定金和收取的違約金,歸甲方所有。
第七條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行收款帳戶。
(2)甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設_xx項目_項目批準的有關證照(包括但不限于:國有土地使用證、房地產權證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和建筑工程施工許可證證)和銷售本項目的商品房銷售許可證(外銷商品房預售許可證)、青島市房地產項目開發(fā)經營權證,以及《產品說明書》、《質量保證書》復印件(加蓋甲方公章)。
(3)關于代售項目所需的有關資料,包括但不限于:總體效果圖、沙盤、樓座標示、局部效果圖、樓層平面圖、地理位置圖、室內設備、建設標準、配套設施、樓層高度、銷售面積、銷售價格、使用功能等(書面形式確認)。
(4)甲方正式委托乙方為_xx項目_項目銷售代理的委托書,并現場公示;
2.甲方負責保證該項目的銷售合法性,申辦有關售樓之法律批文,并為該項目之成交客戶以政府部門認可之程序辦理買賣手續(xù)。
3.甲方保證若客戶購買的該物業(yè)的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
4.甲方委派財務負責收取定金和房款并出具相關收據發(fā)票。
5.甲方負責確定按揭銀行并聯系撤押手續(xù)等。
6.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
7.甲方負責提供現場示范單位、售樓處、看房車等對外銷售道具。
8.甲方如期保障工程進度,確保工程按預定時間竣工并驗收合格,如因工期延誤而給銷售帶來影響,由甲方負責。
9.甲方在尊重乙方利益的同時,有權對乙方工作進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現不妥之處,隨時提出整改及調整意見,雙方協(xié)調一致。
10.銷售過程中,項目如有變動甲方應以書面形式通知乙方,雙方簽字確認,對于乙方提出的書面問題,應三日內給予書面答復。
11.甲方在銷售期內收到乙方提供的意見時,應在要求時限內就乙方意見作出答復,并以甲方簽字或簽章形式認可為準。
12.本項目的總體規(guī)劃、單體建筑戶型設計、園林景觀規(guī)劃設計、樣板示范區(qū)設計施工、交房裝修標準及樣板房施工、營銷推廣策略等,應充分尊重并參考乙方的建議,甲乙雙方共同簽字認可。
13.甲方同意在本合同有效期內,本項目所有對外宣傳的資料、戶外廣告牌、媒體廣告及專項活動等的落款中均體現乙方作為獨家銷售代理的角色,以利于銷售工作的開展,內容為“全程代理:合建行房地產”。
第八條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定項目廣告推廣計劃,并制定銷售計劃,安排時間表;
(2)主動挖掘客戶,派送宣傳資料、售樓書;
(3)在甲方的協(xié)助下,帶領客戶參觀并介紹項目、環(huán)境及情況;
(4)利用各種形式開展多渠道行銷活動;
(5)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
(6)乙方應遵守甲方在售樓現場的公示規(guī)定;
(7)乙方不得以非甲方名義與客戶簽定有關甲方委托房屋的相關文件,包括但不限于認購書、定購書、合同等形式,且不得以非甲方名義收取客戶任何款項。
2.乙方負責項目的營銷策劃以及宣傳執(zhí)行的組織工作,乙方在對外營銷推廣過程中,嚴格遵守國家、地方各項規(guī)定,全面維護甲方利益,對項目各種有關宣傳的計劃及費用,經甲方同意后實施,并須配合建設和售房進度。
3.乙方協(xié)助甲方簽署該項目之定購書及其購房合同,負責督促購房者及時按照合同繳納各期房款,并督促購房者及時到銀行辦理有關按揭手續(xù),并于每月初向甲方提交上月《合同簽定匯總表》進行核對。
4.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的xx項目項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
5.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格。在客戶同意購買時,乙方應按甲方確定的付款方式告知客戶交款。若遇特殊情況(如團購情況),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
6.在項目正常銷售期內,乙方負責安排銷售團隊工作人員不少于名(案場經理1名、秘書名,置業(yè)顧問名),如因銷售人員辭職情況,乙方須在一個月之內調整完畢,保證項目銷售小組人員數量穩(wěn)定。
7.乙方應避免案場經理、銷售人員的頻繁更換。
8.乙方在銷售過程中不得隨意更改銷售方案,所有銷售方案及銷售資料的準備必須經甲方確認后方可準備和對外公布。如因乙方單方面原因造成甲方經濟損失的,乙方承擔賠償責任。
9.乙方為該項目下列銷售工具制作過程中提供參考意見,并積極配合,保證及時、準確、符合要求:項目模型效果、視頻、廣告公司的選定、展銷板、樓書、戶外廣告等的制作、邀請函、平面圖、價目表、銷售文件、報紙廣告及電視廣告設計拍攝。
10.乙方配合甲方的項目營銷推廣和宣傳執(zhí)行工作,并向甲方提交工作進度及效果表。
11.乙方必須按照《青島市商品房預售/買賣合同》中所規(guī)定的條款,與客戶達成一致后,簽定買賣合同。乙方對客戶予以的任何書面額外承諾均由乙方承擔全部責任,如因此引起客戶退房的,乙方應返還甲方所支付的傭金。
12.甲乙雙方商定,凡購房客戶一經簽署購房合同后,因故無法履行合同而引起的法律糾紛,乙方有義務根據甲方的要求積極配合甲方處理。
13.乙方協(xié)助甲方協(xié)調與客戶的關系,使甲方與客戶保持良好的關系。
14.乙方在銷售推廣管理過程中,定期(每周一次)向甲方匯報銷售情況,反映存在問題、一周來人來電分析和市場信息反饋。并在每月5日前向甲方提交銷售月分析報告。
15.乙方配合甲方交房,催交款項,并配合甲方要求,提供甲方所需要的銷售數據統(tǒng)計報表,包括但不限于不同形式的日報表、周報表、月報表以及項目的整體銷售信息數據統(tǒng)計報表。
第九條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束。
2.在合同履行期間,乙方無法按照約定進度完成銷售任務,或出現其他有損甲方利益的情況:包括不按規(guī)范簽署銷售合同、不按照約定流程操作、超越甲方授權逾權代理、私收客戶錢財等以甲方名義與外界發(fā)生的一切欺騙、違法現象,給甲方帶來名譽或經濟損失的,甲方均有權隨時終止合同,并約定由乙方賠償相應損失。
3.乙方如在合同履行過程中,對于甲方調整意見無法達成共識,或對于甲方出現的違約行為,損害乙方名譽和利益的,乙方有權終止合同,并要求甲方賠償相應損失。
第十條違約責任。
1.甲乙雙方均不得單方面終止合同,任何一方單方面提前終止合同需支付另一方人民幣伍拾萬元違約金。
2.甲方若未能按照本合同約定的代理傭金、溢價結算方式支付乙方費用的,則每逾期一天甲方應支付給乙方應付款項總金額的千分之一。如逾期超過30天甲方仍未付款,乙方有權停止銷售工作直至甲方支付相關費用止。
3.如甲乙雙方解除合同,甲方應在乙方撤場前結清乙方的代理傭金及溢價傭金。
第十一條競業(yè)禁止。
甲、乙雙方任何一方員工因故離職或被解聘后,合同他方在委托服務期限內及期后6個月內,不得與該員工有任何形式的雇用或合作,否則視為對合同他方的違約并承擔法律責任,應賠償對方罰金人民幣伍拾萬元。
第十二條其他事項。
1.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
3.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:
乙方:
代表人:_。
代表人:
20xx年__月_日。
房產代理銷售合同糾紛篇十三
原告:xx***科技有限公司,住址:……,法定代表人:……。
被告:xx****科技有限公司,住址:……,法定代表人……。
訴訟請求:
1、請求判決撤銷原、被告分別于20xx年5月24日、20xx年7月20日簽訂的兩份《銷售合同》,并責令被告退還已收的332250元貨款。
2、請求判決確認被告嚴重違約,并承擔938587.50元的違約責任。
3、判令被告承擔本案訴訟費。
事實和理由:
原告與被告于20xx年5月24日簽訂了一份總金額為24.45萬元的《銷售合同》(合同編號:100524),約定被告向原告供應單價為25000元、品牌為“三星”、規(guī)格與型號為460aa04-v的46寸液晶拼接屏8臺(1366*768分辨率,360w/單元低功耗,50000小時使用壽命)。20xx年7月20日原告、被告雙方又簽訂了一份總金額為12萬元的《銷售合同》(合同編號:lft100720),約定被告向原告供應單價為25000元、品牌為“三星”、規(guī)格與型號為460aa04-v的46寸液晶拼接屏4臺(1366*768分辨率,360w/單元低功耗,50000小時使用壽命)。上述兩份《銷售合同》文本除合同總價不同外,其他條款完全一致。在該兩份銷售合同第六條“質量標準”第1款中均約定“乙方保證本合同貨物為原生產廠家生產的從未使用過的新設備,其規(guī)格、技術條件滿足產品說明書的規(guī)定?!痹谠搩煞蒌N售合同第十條“違約及責任界定”第1款中均約定:“未按合同約定條款履行職責視為違約。由違約導致工程延期的一方應賠付對方違約金,違約金金額計算方式為:合同工程總額的0.5%/每日計*延期天數?!鄙鲜龊贤€約定由被告負責設備的安裝和調試。在該兩份銷售合同附件《售后服務承諾書》中,被告承諾:其提供的液晶拼接屏有如下特點:“1、全系列產品均是采用三星液晶拼接屏,其中40寸以上均采用三星全球領先的did液晶屏?!?BR> 20xx年7月16日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏8臺,被告在隨附的《設備簽收單》中標明該產品名稱為“46寸液晶拼接屏”,規(guī)格與型號為“460aa04-v”,原告工作人員對送貨數量予以確認。20xx年7月23日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏4臺,被告在其隨附的《設備簽收單》中標明該產品名稱為“46寸液晶拼接屏”,規(guī)格與型號為“l(fā)ti460aa04-v”,原告工作人員對送貨數量予以確認。因被告針對兩批貨物提供的《設備簽收單》中均沒有“品牌”一欄,原告工作人員收貨時未核對該設備品牌。20xx年8月被告將該設備移交給原告,但未提供設備檢測報告和合格證,也未提供工程竣工驗收報告。
合同簽訂后,原告按約分批支付了上述貨款,截止20xx年1月28日,原告向被告支付貨款共計人民幣332250元(占兩份合同總金額的91.2%),但被告共計僅開具了50000元的發(fā)票。余款32250元,因被告沒有開具發(fā)票,且未履行維保義務,故原告未予以支付。
該批設備自投入使用以來,使用僅十幾次,累計不足三十個小時,但問題不斷,與被告承諾的.使用壽命50000小時相差懸殊。20xx年11月21日,原告工作人員就上述設備情況進行現場查驗,發(fā)現被告提供的液晶拼接屏背面標簽所示型號為pd46n3,但撕開該標簽后卻發(fā)現其覆蓋處還有一層設備型號標簽,顯示該液晶拼接屏的真實型號為pd46n2。經查核,兩標簽顯示該兩個型號均為三星品牌,pd46n3液晶拼接屏的市場單價約為24000元,而pd46n2液晶拼接屏的市場單價約為8500元。故此我們認為:
一、被告以次充好,存在欺詐的故意,原告請求撤銷上述兩份《銷售合同》,并要求被告退還已收合同款332250元。
承前所述,被告在銷售合同和承諾書中皆約定/承諾其產品為三星品牌,且質量上乘(1366*768分辨率,360w/單元低功耗,50000小時使用壽命),原告基于其陳述和承諾與被告簽訂了上述兩份銷售合同。被告應按約提供型號為460aa04-v、價值25000元/臺的三星品牌液晶拼接屏,而交貨時貨物表面顯示的型號是三星pd46n3。被告為了獲得巨額不法利益,故意以“pd46n3”標簽掩蓋該設備真實標簽(“pd46n2”),且實際交貨貨物單價遠遠低于應交付貨物單價。從被告故意隱瞞所交設備的品牌規(guī)格型號的事實可以斷定:被告簽訂合同時就有偷梁換柱、以次充好、蓄謀欺詐的故意,從而使原告在違背真實意思的情況下與被告簽訂了合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十四條之規(guī)定,被告以欺詐的手段使原告在違背真實意思的情況下訂立了上述銷售合同,原告有權請求撤銷上述兩個銷售合同,要求被告退還原告已支付款項人民幣332250元(大寫:人民幣叁拾叁萬貳仟貳佰伍拾元整)。
二、基于被告偷梁換柱、以次充好,交貨不符,嚴重違約的事實,原告要求被告承擔938587.5元的違約責任。
如前所述,被告應交付單價為25000元的貨物,而實際交付貨物單價僅8500元,交貨不符部分的貨款占到兩份合同標的總額的82.3%,從而導致合同目的無法實現,明顯屬于嚴重違約。
上述《銷售合同》文本是被告提供的格式條款合同,根據《合同法》第四十條,“提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的,該條款無效”。同時,根據《合同法》第一百五十八條之規(guī)定,“當事人約定檢驗期間的,買受人應當在檢驗期間內將標的物的數量或者質量不符合約定的情形通知出賣人?!鲑u人知道或者應當知道提供的標的物不符合約定的,買受人不受前兩款規(guī)定的通知時間的限制?!庇捎诒桓嬖诔鲑u液晶拼接屏時故意掩蓋其真實型號,即被告交貨時已明知其所提供標的物不符合約定,所以,原告在上述貨物的使用壽命期內皆有權提起質量異議和交貨不符的異議。原告于20xx年11月21日發(fā)現被告交貨不符的情形后立即于當月28日函告被告,要求予以說明,但被告拒絕接洽,也不予函復。兩份銷售合同皆約定:被告收到首付款后10個工作日交付符合約定的貨物。原告于20xx年7月22日按照兩個合同的約定,分別支付了122250元和60000元的首付款,被告應依約最遲于20xx年8月1日交付符合約定的貨物,但交付不符合約定,且至今沒有更換符合約定的貨物,至今(20xx年12月28日)逾期交貨已達515天,故應承擔交貨不符的違約責任。根據《中華人民共和國合同法》第一百零七條:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任?!惫蚀嗽嬉蟊桓娓鶕鲜鰞煞荨朵N售合同》第十條:“未按合同約定條款履行職責視為違約?!`約金金額計算方式為:合同總金額的0.5%/每日*延期交付天數?!币蟊桓娉袚悠诮回涍`約金938587.5元(=364500元*0.5%/天*515天)。
綜上,為維護原告的合法權益,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第108條訴至貴院,請依法支持原告的訴訟請求。
此致
xx市****人民法院。
具狀人:xx***科技有限公司。
代理人:江蘇姑蘇律師事務所吳xx律師。
20xx年12月28日。
房產代理銷售合同糾紛篇十四
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
乙方:____________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的____________事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在____(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在________興建的____________項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計________平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為個月,自____年____月____日至____年____月____日。在本合同到期前的____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長____個月。到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得在____________地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲方負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1.乙方的代理傭金為所售的____________項目價目表成交額的____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。
甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。
乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3.乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行賬戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因客戶對臨時買賣合約違約而沒收的定金,由甲乙雙方五五分成。
第六條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行賬戶;。
(2)新開發(fā)建設項目,甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設____________________項目批準的有關證照(包括:國有土地使用權證書、建設用地批準證書和規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和開工證)和銷售________________項目的商品房銷售證書、外銷商品房預售許可證、外銷商品房銷售許可證;舊有房地產,甲方應提供房屋所有權證書、國有土地使用權證書。
以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后2天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的____________的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,負責提供看房車,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生誤訂。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第七條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定推廣計劃書(包括市場定位、銷售對象、銷售計劃、廣告宣傳等等);。
(2)根據市場推廣計劃,制定銷售計劃,安排時間表;。
(3)按照甲乙雙方議定的條件,在委托期內,進行廣告宣傳、策劃;。
(4)派送宣傳資料、售樓書;。
(5)在甲方的協(xié)助下,安排客戶實地考察并介紹項目、環(huán)境及情況;。
(6)利用各種形式開展多渠道銷售活動;。
(8)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
2.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的________________項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
3.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格,非經甲方的授權,不得擅自給客戶任何形式的折扣。
在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。
若遇特殊情況(如客戶一次性購買多個單位),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
4.乙方收取客戶所付款項后不得挪作他用,不得以甲方的名義從事本合同規(guī)定的代售房地產以外的任何其他活動。
第八條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。
本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第九條其他事項。
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房產代理銷售合同糾紛篇十五
甲乙雙方為了在家具銷售領域進行合作,本著公平、合理的原則,經過友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲方為乙方提供區(qū)域品牌代理獨立權、
二、甲方免費負責為乙方員工培訓銷售知識、辦公家具知識、服務禮儀。
三、甲方為乙方提供系列辦公家具產品授權經銷書。
四、甲方派專人協(xié)助乙方進行選擇店址的無償服務。
五、甲方在乙方開業(yè)前期派專業(yè)銷售人員進行輔助性的營銷策劃,以及贈送內部培訓手冊十五本。
六、甲方在同乙方合作期間確保乙方在四川省巴中市內不會出現第二家銷售甲乙公司系列產品經銷商。
七、乙方在合作期間如在合同約定區(qū)域范圍內開第二家辦公家具系列產品專賣店必須征得甲方同意。
八、乙方在合作期間不得轉讓品牌區(qū)域代理權。
九、乙方在合作期間不得在專賣店內經銷其他廠家的辦公家具產品。
十、乙方每年必須完成萬元整(大寫:萬元整)辦公家具經銷業(yè)績。
十一、乙方在簽訂合同時需一次性支付甲方品牌代理費人民幣萬元整(大寫:萬元整),代理有效期限為20年10月10日至20年10月9日,如乙方中途退出,甲方不退還品牌代理費。
十二、甲方每年不定期的對乙方專賣店進行指導和管理。
十三、合作期間如乙方有違法或違反此合同內容甲方有權終止合同并不退還代理費。
十三、其它:
1、本合同簽定之日起,甲乙雙方應嚴格遵守執(zhí)行。如發(fā)生爭議或分歧,雙方應友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,雙方同意后向當地仲裁機構報請解決。
2、本協(xié)議未盡事雙方應本著積極態(tài)度,在本合同的原則基礎上進行修改、填補。補充條款經雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
十四、本協(xié)議有效期自合同簽訂之日起至20年10月9日,期滿后如雙方繼續(xù)合作,需另行簽訂延期協(xié)議。
十五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,自簽字蓋章后生效。
甲方簽字蓋章:乙方簽字蓋章:
日期:年月日
房產代理銷售合同糾紛篇十六
范文一:
辯人:南昌景昌紙箱包裝有限公司。
地址:南昌縣東新鄉(xiāng)小洲村委會胡家村。
法定代表人:黃炳炎,聯系電話:13807095398。
委托代理人:萬里濤,南昌市為民法律服務所法律工作者。
因東光縣鑫宇紙箱機械廠(以下簡稱東光廠)訴答辯人加工合同糾紛一案,現答辯人依法答辯如下。
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據《中華人民共和國合同法》第251條、252條之規(guī)定:加工合同是指承攬人以自己的技能、設備、和勞力,按照定作人的要求,將定作人提供的原材料加工為成品,定作人接受該成品并支付報酬的合同。而東光廠提供的合同,表面上寫的是《加工定作合同》,但定作人席泉林并未提供原材料,也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項,東光廠提供的所謂“定作成品”實際上是東光廠自己生產的產品。根據《中華人民共和國合同法》第130條之規(guī)定,東光廠與席泉林簽訂的是《買賣合同》,他們之間發(fā)生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告,只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案東光廠向法院提供的合同及欠條,上面沒有答辯人的公章,也沒有答辯人的法定代表人簽名,所以答辯人不是本案適格的被告,但由于東光廠與席泉林買賣的設備最終是答辯人使用,故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、東光廠提供的產品夸大宣傳,是不合格產品,不符合國家和行業(yè)的標準。
首先,東光廠只不過是東光縣的一個個體工商戶,但他在企業(yè)介紹時宣傳是河北省東光縣鑫宇紙箱機械制造有限責任公司,號稱“重質量、講信譽”,卻連一個完整的企業(yè)產品標準都沒有。
其次,像東光廠提供的ysf-d四色瓦楞紙板水性印刷輪轉模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網紋線等產品,根本達不到質量標準要求。產品既沒有出廠合格證,也沒有使用說明書,產品也沒有安裝調試,人員培訓更沒有。
最后,答辯人聲明,保留向東光廠追償因產品質量問題而對答辯人造成的一切經濟損失的權利。
綜上所述,答辯人使用的雖然是東光廠的產品,但是與席泉林簽訂的《買賣協(xié)議》,與東光廠無關,答辯人付款也是付給席泉林的,況且款項已基本付清。席泉林所寫的欠條應由其個人承擔,東光廠應承擔其生產的產品售后服務的責任。懇請法院查明事實,駁回東光廠對答辯人的訴請!
此致
南昌縣人民法院。
答辯人:南昌景昌紙箱包裝有限公司。
xxxx年xx月xx日。
范文二:
反訴人張某某、胡某訴答辯人贛榆縣某某汽車銷售部合同糾紛一案,答辯人現提出如下答辯意見:反訴人提出的訴訟請求既沒有事實依據,也沒有法律依據,請求法院依法駁回反訴人的訴訟請求,其理由陳述如下:
一、答辯人已經完全履行了合同義務,不需要雙倍返還定金6萬元。
5月18日,答辯人贛榆縣某某汽車銷售部與反訴人張某某簽訂了《購車協(xié)議》,約定由反訴人向答辯人購買stq4250號汽車頭,價款為23.9萬元,預交定金3萬元,反訴人在提車時將剩余的車款一次性付清。雙方合同簽訂后,在207月6日,反訴人到答辯人處提車,同時,反訴人胡某向答辯人寫了一張欠車款貳拾萬零玖仟元的欠條。至此,答辯人已經履行了向反訴人交付車輛的合同義務;而與之相反的是,反訴人至今還沒有向答辯人支付清剩余車款20.9萬元,雖然答辯人長期以來三番五次地向反訴人催要剩余的車款20.9萬元,但是,反訴人卻以各種理由拒絕、抵賴,反訴人已經很嚴重地違反了雙方簽訂的購車協(xié)議的相關約定,根據合同法一百一十五條的規(guī)定,反訴人無權要求返還定金,反訴人更加無權要求答辯人雙倍返還定金,而應該是反訴人繼續(xù)履行合同義務,即一次性支付清剩余車款20.9萬元。因此,答辯人已經完全履行了合同義務,不需要雙倍返還定金6萬元。
二、連云港某某汽車銷售有限公司不具有該車的經銷權和所有權。
答辯人與該訴爭車輛的生產廠家湖北某某專用汽車有限公司江蘇經理部簽訂了代理協(xié)議,答辯人由此取得了該車輛在連云港區(qū)域的經銷權。該車輛是由生產廠家湖北某某專用汽車有限公司從該公司發(fā)貨到江蘇南通,然后,根據江蘇市場的銷售情況再調配到贛榆縣即答辯人的銷售部,因此,答辯人擁有該車輛的所有權,反訴人胡某向答辯人寫了一張欠車款貳拾萬零玖仟元的欠條,這一系列證據材料形成了一個完整的證據鏈,完全可以證明答辯人具有該車的經銷權和所有權,而連云港某某汽車銷售有限公司不具有該車的經銷權和所有權,因此,反訴人在反訴狀中稱從連云港某某汽車銷售有限公司購買,根本沒有事實依據,簡直是無稽之談!
三、該車不存在質量問題,答辯人不需要賠償反訴人所謂的經濟損失。
該車是經過生產廠家質量檢測合格后才準予出廠的,符合生產廠家的企業(yè)質量標準,同時,也符合相關的行業(yè)標準和國家標準。在答辯人與反訴人簽訂的購車協(xié)議中的第五、六條明確約定:反訴人在提車的時候對該車質量沒有提出異議的話,即表示認同該車質量是合格的,答辯人對此不再承擔任何責任。而反訴人在反訴狀中稱到答辯人處對該車進行整改,其真正的原因是反訴人購買的該車是牽引車,反訴人還另外購買了一輛后掛車,牽引車與后掛車組成一個整體才能夠用于運輸經營活動,而反訴人另外購買的后掛車與反訴人在答辯人處購買的該車由于不是同一個汽車廠家生產的,后掛車與該牽引車在高度上是不匹配的,而需要對該牽引車的高度進行適當的整改才能夠與后掛車配合使用,才能夠使前后車作為一個整體運輸工具用于正常的運輸經營活動。因此,反訴人所稱的到答辯人處對該車進行整改的原因不是因為該車存在質量問題而是出于以上的特殊原因,所以,答辯人不需要賠償反訴人所謂的經濟損失。
房產代理銷售合同糾紛篇十七
經雙方友好協(xié)商,甲方愿意授權______________作為作在中國地區(qū)代理商之一。為了明確雙方的權利和義務,特訂立本協(xié)議。
甲方:_____________(以下簡稱甲方)。
網站:_____________________________。
電話:_____________________________。
傳真:_____________________________。
email:____________________________。
乙方:_____________(以下簡稱乙方)。
網站:_____________________________。
電話話:___________________________。
傳真:_____________________________。
email:____________________________。
第一條 雙方關系:在本協(xié)議的有效期內,甲方和_______________的關系純屬生產商和代理商之一的關系。
第二條 產品。本協(xié)議所稱的產品,系指____產品。
第三條 價格甲方必須向乙方提供最優(yōu)惠的價格。最優(yōu)惠的價格即必須低于正常貿易的價格。
第四條 銷售方式。必須統(tǒng)一品牌。同一價格,按甲方銷售策略銷售。
第五條 進貨清單。甲方給乙方的產品價格是每幅__________元,雙方商定,首批供貨量為_______幅,貨款總計________元整。
第六條 交易方式??畹桨l(fā)貨或貨到付款,首次進貨數量為_________幅起,甲負債發(fā)貨和運費。
第七條 甲方責任。
1.實行樣品價向乙方提供新產品的樣品,每個樣品為_________-_________個。
2.在協(xié)議的有效期限內:甲方如獲得專利產品的注冊、或商標、或其他商業(yè)標志,均須立即向乙方提供。
3.不斷提供有助于推銷產品的意見和資料。免費提供產品圖片。
第八條 乙方責任。
1.自費維持一個有經營能力的銷售機構,切實地為甲方推銷產品。?
2.不得購買和銷售其他公司的同類產品。
3.不斷地向甲方提供國內相關的商業(yè)情報。
第九條 本協(xié)議有效期為_______________年。
第十條 違約本協(xié)議的任何一方發(fā)生了違約行為,另一方得以書面的形式通知其糾正。如若違約一方在_________個月內仍未糾正其違約行為,則另一方有權中止本協(xié)議。
本協(xié)議一式份,雙方各執(zhí)一份。
本協(xié)議經雙方簽字后(基于方便可通過電子郵件或傳真簽寫)將于所約定的時間生效。
甲方:____________________________。
(經手人簽名)_____________________。
乙方:____________________________。
(經手人簽名)_____________________。
簽約時間:_______年______月______日。
房產代理銷售合同糾紛篇十八
原告:
地址:
法定代表人:
被告:
地址:
法定代表人:
訴訟請求:
2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣元;。
3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實和理由:
年月日,原告與被告于南京市六合區(qū)簽署了《采購合同》(合同編號:xxx),約定原告向被告采購2噸dw萃取劑,合同價款為人民幣96000元,若貨到后經檢驗不合格的,原告有權退貨,被告應在收到原告退貨通知后一周內到原告處自提貨;《采購合同》還約定,被告違反合同約定的,原告有權解除合同,被告應在三日內返還合同價款,并承擔由此給原告造成的損失。
合同簽訂后,原告于年月日向被告支付了全部貨款并于年月日對被告所供貨物進行了取樣檢驗,檢驗結果顯示貨物質量不合格,原告遂通知被告解除《采購合同》,并要求被告返還全部貨款,被告于年月日向原告發(fā)函表示愿意在年月日退還貨款,但此后被告并未按期退款,雖經原告多次催收,被告對此置之不理。被告的'上述違約行為已經嚴重損害了原告的合法權利。根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關規(guī)定,原告依法向貴院提起訴訟,請求貴院查明事實,依法裁判,支持原告的訴訟請求。
此致
區(qū)人民法院。
具狀人:有限公司。
房產代理銷售合同糾紛篇十九
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經甲、乙雙方經友好協(xié)商,本著互惠互利、共同發(fā)展的原則,就以下區(qū)域代理銷售“奧東”牌pvc地板簽訂如下協(xié)議:
第一條定義。
1.產品:本協(xié)議所稱產品,由甲方生產的“奧東”全自動麻將機。
2.商標:“奧東”
3.區(qū)域:
第二條合作方式及條件。
1.經銷:乙方代理銷售甲方“奧東”pvc地板。
2.乙方向甲方交納服務及銷售保證金省會城市五萬元、市級城市叁萬元、縣級城市貳萬元整。合同期滿,無售后服務投訴,甲方一次退還此保證金。
3.甲方向乙方提供免費的售后服務人員技術培訓和培訓資料,乙方必須提供人員到甲方進行培訓,在甲方的食、宿費用由甲方提供。
4.甲方須保證乙方零配件的供應。在保修期內的零配件是用以舊換新的方式提供。超過保修期的零配件甲方收取成本費用。
5.甲方向乙方提供該區(qū)域獨家經銷保證,凡屬該區(qū)域的相關購買信息甲方須反饋到乙方。乙方不得擅自在非代理區(qū)域銷售甲方產品。
6.乙方不得經營銷售其它品牌麻將機,并維護好“奧東”品牌的良好聲譽。
7.乙方年銷售量不可低于臺,首批進貨量不低于臺。
第三條推廣、廣告、展覽。
1.甲方根據實際需要向乙方提供合理數量的價目表、廣告宣傳的圖片及有關產品經銷的輔助資料等,提供特許代理授權證書和銅牌。
2.甲乙雙方完成本合同簽定并首次進貨后,乙方當地所做甲方品牌專項廣告,經甲方核準同意后實施,費用首季度按3000.00元/月計算,費用由甲方承擔,乙方需提供廣告發(fā)布小樣及廣告發(fā)票,超出部分由乙方自行負擔。
3.展覽:在境內舉行的大型體育、休閑或相關的展覽會,經甲方同意后,由乙方租賃展位,組織產品出展,費用由雙方均擔。
第四條價格。
1.價格調整,需提前七個工作日通知乙方。
2.甲方提供給乙方的adma-33e價格為元、adma-36e。
第五條訂貨/發(fā)貨/驗貨。
1.每次訂貨,乙方傳真采購訂單給甲方,甲方確認后回傳乙方。甲方不得接受口頭或其他形式訂單。
2.甲方按照乙方指定的地點、數量發(fā)貨。
3.倘若甲方所發(fā)貨物與訂單內容有型號、尺寸、顏色、品質不符者,乙方于收貨之日起七個工作日內,以書面的形式通知甲方補正。
第六條品質/保險/售后服務。
1.甲方提供給乙方的產品保證質量。
2.甲方的產品,免費保修壹年。
3.乙方必須按甲方規(guī)定的全國統(tǒng)一售后服務標準進行售后服務,若有乙方客戶投訴到甲方,甲方將直接派出人員給予客戶解決,所產生的費用由乙方承擔,甲方將直接從乙方年終的維保費中扣出。
第七條保密。
1.乙方不得向第三人提及雙方合作事宜。
2.乙方不得將其所知有關甲方營業(yè)方法或其它甲方認為應保密之資訊泄露給第三人。
第八條違約責任/終止條款。
雙方在合作期限內如違反以上協(xié)議,則應由違約方負擔由此引起的一切違約責任,同時另一方有權終止此合同。
第九條爭議的解決。
凡有關合約或執(zhí)行中所發(fā)生的一切爭議,雙方應協(xié)商解決,或由雙方有管轄權的人民法院處理。
第十條協(xié)議期限。
本協(xié)議有效期為月,自至止。在合作期限內必須完成臺的基本銷售量。方可簽署正式合作代理銷售合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房產代理銷售合同糾紛篇二十
委托方(以下簡稱甲方):
代理方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
一、不動產基本情況:甲方自有產權的不動產位于____市____區(qū)____單元第____層,共____(套),房屋結構為____,建筑面積____平方米,戶型____;房屋所有權證號:____,屬于:____。附房屋狀況表。
二、銷售價格與收款方式:
2、甲方確認由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客戶的以下幾種付款方式:
四、結算方式:雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
一次性付款結算方式:
一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;。
乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
五、代理期限及代理權限:
1.本合同代理期限為____個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后,本合同自行終止。
2.甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮 %出售。
六、代理費的收取。
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的____%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得____%,乙方得____%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2.甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計____元。
七、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。
1)、《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。
2)、已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應證得另一方的書面同意。
3)、原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)。
4)、房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)、房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。
6)、有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。
4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
八、違約責任:
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
九、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則,積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務,乙方必須嚴守甲方有關商業(yè)機密不能外泄。
十、雙方一致同意本合同如發(fā)生爭議由____仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑,本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
十二、如有其它事宜,可簽訂補充協(xié)議。
甲方:乙方:
代表:代表:
聯系地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
開戶行:
帳號:
簽約日期:年月日于
房產代理銷售合同糾紛篇二十一
郵碼:_______________?。
電話:_______________。
法定代表人:____________?。
職務:____________。
乙方:_________________?。
郵碼:_______________?。
電話:_______________。
法定代表人:____________?。
職務:____________。
協(xié)議書:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的____________事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在____(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在________興建的____________項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計________平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為個月,自____年____月____日至____年____月____日。在本合同到期前的____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得在____________地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲方負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。
具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1.乙方的代理傭金為所售的____________項目價目表成交額的____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。
乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3.乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行賬戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因客戶對臨時買賣合約違約而沒收的定金,由甲乙雙方五五分成。
第六條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行賬戶;。
(2)新開發(fā)建設項目,甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設____________________項目批準的有關證照(包括:國有土地使用權證書、建設用地批準證書和規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和開工證)和銷售________________項目的商品房銷售證書、外銷商品房預售許可證、外銷商品房銷售許可證;舊有房地產,甲方應提供房屋所有權證書、國有土地使用權證書。
(5)甲方正式委托乙方為________________項目銷售(的獨家)代理的委托書;以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后2天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的____________的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,負責提供看房車,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生誤訂。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第七條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定推廣計劃書(包括市場定位、銷售對象、銷售計劃、廣告宣傳等等);。
(2)根據市場推廣計劃,制定銷售計劃,安排時間表;。
(3)按照甲乙雙方議定的條件,在委托期內,進行廣告宣傳、策劃;。
(4)派送宣傳資料、售樓書;。
(5)在甲方的協(xié)助下,安排客戶實地考察并介紹項目、環(huán)境及情況;。
(6)利用各種形式開展多渠道銷售活動;。
(8)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
2.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的________________項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
3.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格,非經甲方的授權,不得擅自給客戶任何形式的折扣。在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。若遇特殊情況(如客戶一次性購買多個單位),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
4.乙方收取客戶所付款項后不得挪作他用,不得以甲方的名義從事本合同規(guī)定的代售房地產以外的任何其他活動。
第八條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第九條其他事項。
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:____________乙方:____________。
代表人:____________代表人:____________。
____年____月____日____年____月____日。
房產代理銷售合同糾紛篇二十二
乙方:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在__興建的__項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計___平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。
第四條銷售價格天下房地產法律服務網免費為大家提供法律服務。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
第五條代理傭金及支付。
1.乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。
乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3.乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行賬戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因客戶對臨時買賣合同違約而沒收的定金,由甲乙雙方五五分成。
第六條甲方的責任天下房地產法律服務網免費為大家提供法律服務。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行賬戶;。
舊有房地產,甲方應提供房屋所有權證書、國有土地使用權證書。
(5)甲方正式委托乙方為_____項目銷售(的獨家)代理的委托書;。
以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后二天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的_____的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,負責提供看房車,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生誤打。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第七條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定推廣計劃書(包括市場定位、銷售對象、銷售計劃、廣告宣傳等等);。
(2)根據市場推廣計劃,制定銷售計劃,安排時間表;。
(3)按照甲乙雙方議定的條件,在委托期內,進行廣告宣傳、策劃;。
(4)派送宣傳資料、售樓書;。
(5)在甲方的協(xié)助下,安排客戶實地考察并介紹項目環(huán)境及情況;。
(6)利用各種形式開展多渠道銷售活動;。
(8)乙方不得超越甲方授權向購房方作出任何承諾。
3.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格,非經甲方的授權,不得擅自給客戶任何形式的折扣。在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。若遇特殊情況(如客戶一次性購買多個單位),乙方應告之甲方,作個案協(xié)商處理。
4.乙方收取客戶所付款項后不得挪作他用,不得以甲方的名義從事本合同規(guī)定的代售房地產以外的任何其他活動。
第八條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第九條違約責任,雙方違反合同約定的,支付_____的違約金。
第十條其他事項。
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:_____(蓋章)。
代表人:_____(簽字)。
乙方:_____房地產中介代理有限公司(蓋章)。
代表人:_____(簽字)。
房產代理銷售合同糾紛篇二十三
注冊地址:______________________。
經營地址:______________________。
法定代表人:____________________。
乙方(需方):__________________。
注冊地址:______________________。
經營地址:_____________________。
法定代表人:____________________。
第一節(jié)原則條款。
第一條本合同書經甲乙雙方通過友好協(xié)商,本著優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展的原則,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律、法規(guī)的規(guī)定簽訂。
第二節(jié)適用范圍。
第二條本合同的甲方代表甲方及其所屬的子公司、分公司、分支機構、辦事處。乙方代表乙方及/或乙方的相關公司。(詳見附表一)。因此,本合同中涉及的各項條款適用于附表一中所列的甲方的總公司及上述各地分公司、子公司、分支機構、辦事處等機構以及附表一中所列的乙方及其相關公司。乙方有權決定適用本合同的相關公司的增加或減少,但乙方應書面通知甲方,通知到達甲方后生效。
第三條本合同約定的產品進入乙方全國地區(qū)所有門店進行銷售(詳見甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的《供應商上(撤)店協(xié)議書》)。乙方有權決定增加或減少本合同約定產品進入的門店,但乙方應書面通知甲方,通知到達甲方后生效。
第三節(jié)名詞定義。
第四條產品:是指由甲方生產或經銷的符合國家質量標準及雙方約定的標準并不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。
第五條銷售支持:指的是甲方在乙方銷售甲方產品過程中,因乙方提供服務無條件給予乙方的優(yōu)惠條件和資金、物質支援。
第六條供貨價格:指甲乙雙方在甲方給予乙方銷售所在地的所有經銷商中最低真實價格的基礎上進行協(xié)商,取得一致的價格。
第七條殘次品:指商品在售前、售中及售后本身固有的或發(fā)生的外觀、性能、質量等任何一項不符合中國國家質量標準、行業(yè)標準、廠家標準、合同約定標準等任一標準的產品。
第八條滯銷產品:指乙方從甲方購進的產品經過______天的時間,銷量與進貨量的比低于二分之一的產品。
第九條商業(yè)折扣:指乙方銷售甲方產品后,甲方以乙方在甲方的進貨額(或回款額)為根據,依照雙方約定的條款給予乙方的進貨折扣。
第十條特價機:指根據雙方的經營需要乙方從甲方以特殊的供貨價格進購的產品,條件雙方另行約定。
第十一條鋪底:是指甲方給予乙方的不需支付實際資金即可調撥一定金額貨物,做為在合同有效期內樣機展示和庫存周轉之用的優(yōu)惠條件。
第十二條貨到付款結算:指乙方在甲方貨物到達乙方庫房驗收后______小時內即向甲方支付貨款。
第十三條回款額:指乙方支付給甲方的貨款包括扣抵甲方在乙方處欠款的款額(降價款、退貨款除外)。
第十四條利潤補償款:指在乙方銷售的甲方產品的零售價格降低,使乙方銷售甲方產品的帳面毛利率未能達到合同約定的水平時,由甲方向乙方支付的,用于補足乙方利潤損失部分的款項。
第十五條包銷機型:指性能、外觀與其他型號有明顯區(qū)別的,性能價格比有明顯優(yōu)勢的,由乙方獨家經營的產品。
第十六條合同年度:指合同有效期。
第十七條帳期:指產品進入乙方指定倉庫到乙方支付貨款之間的期間。
第十八條降價款:由于供價下調而產生甲方應支付給乙方的降價金額。
第十九條給乙方造成了名譽損失的情況包括給乙方或乙方相關公司造成名譽、商號、商標、商譽造成負面影響的情況,包括但不限于:1.因產品問題(包括但不限于質量、假冒偽劣、虛假宣傳、侵犯他人知識產權等問題,)或甲方提供的售后服務問題被媒體(媒體包括但不限于電視、廣播、報紙、雜志、網絡等)暴光的;2.因其他甲方原因造成乙方被媒體暴光的;3.因產品問題或甲方提供的售后服務問題被有關部門、機構、消協(xié)公告的;4.雖未被暴光,但因產品問題或售后服務問題造成相當多人員認為或知悉乙方的產品或服務存在問題的;5.產品不合格、退貨、返修率合計超過3%,致使乙方名譽或商譽受到負面影響的;6.其他給乙方或乙方相關公司造成名譽、商號、商標、商譽造成負面影響的情況。
第四節(jié)產品訂購、運輸、結算及其他。
一、產品訂購。
第二十條乙方代銷甲方生產(或經營)的飲水機、凈水器品類沁園品牌的產品。
第二十一條甲方帶貨安裝的產品為:/品類/品牌的產品。
第二十二條乙方從甲方處進貨時須提前向甲方口頭或傳真或送交進貨計劃,甲方在接到進貨計劃后2日內書面答復乙方(書面答復上應加蓋甲方的印章),并于乙方要求的送貨時間按進貨計劃送達乙方指定地點。非經乙方書面認可,甲方在書面答復中所進行的任何特別注明無效。
第二十三條乙方在要求的送貨時間前______日有權撤消或變更進貨計劃,而無需承擔任何的賠償責任。
二、產品運輸。
第二十四條甲方負責所有產品到乙方指定地點的運輸,一切費用由甲方負擔。
第二十五條貨物在交付乙方并經驗收前,一切風險及責任均由甲方承擔。
三、貨款結算。
第二十六條當期貨款的結算以乙方實際銷售甲方產品的供貨金額,扣除采用帳扣方式收取及甲方逾期未付的利潤補償款、商業(yè)折扣款以及其他甲方承諾支付以及按照合同約定甲方應當支付的款項后的余額為準。
第二十七條貨款結算日期:貨款結算周期為______日,結算日為結算周期屆滿的______日后。
第二十八條貨款結算方式為(在以下幾種方式中任選一種)。
1.支票或電/信匯2.______個月無息銀行承兌匯票3.______個月無息商業(yè)承兌匯票。
第二十九條貨款結算采取“錢票兩清”的原則,乙方向甲方支付貨款,甲方必須同時向乙方提供合法的增值稅票。甲方向乙方支付商業(yè)折扣,增值稅票可按以下(一)辦理:
(一)乙方向甲方按扣除商業(yè)折扣后的差額付款,甲方在增值稅票上直接列明折扣率和折扣額,乙方不再向甲方開具發(fā)票。
(二)甲方向乙方全額開具增值稅票。甲方向乙方支付商業(yè)折扣,乙方向甲方開具零售發(fā)票或辦理折讓證明,然后向甲方全額支付貨款。
第三十條甲方應按上述規(guī)定按時向乙方提供增值稅票,在增值稅票未交訖之前乙方可拒絕支付貨款。
第三十一條乙方結算日由乙方各公司具體指定,結算日外的時間乙方不進行結算,甲乙雙方可進行對帳,整理提供票據。每月最后一日及法定節(jié)假日乙方不進行結算,帳期未滿或遇節(jié)假日,結算期順延至下一結算日。
四、殘次、滯銷產品的處理。
第三十二條乙方在經營過程中發(fā)現的甲方產品中的殘次品,有權自行選擇更換或退貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到乙方殘次通知后3日內更換殘次品或退殘次品,否則承擔延遲履行的違約責任后,同時甲方仍承擔繼續(xù)履行的責任。
第三十三條乙方在銷售甲方產品過程中如遇滯銷產品時,有權自行選擇更換或退貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到通知______日內為乙方調換乙方確認或指定的其他產品或進行退貨,如甲方逾期未予調換或者退貨,則乙方可向甲方收取產品供價總額每日3%的保管費。逾期______天后,乙方有權處理該產品,從處理所得款項中優(yōu)先獲得并自行扣除保管費、處理費等費用。
第三十四條對于甲方提供的產品及配件、附件、宣傳材料等存在或涉嫌存在(如涉及訴訟或仲裁等)損害任何第三方的知識產權和其他合法權益情況的,乙方有權根據情況選擇退貨或換貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到乙方通知后______日內更換或退貨,否則承擔延遲履行的違約責任。因該產品給乙方造成經濟和名譽損失的,甲方應賠償乙方的損失。
第三十五條對于甲方提供的產品及配件、附件、宣傳材料等為假冒產品的,或存在虛假宣傳的,乙方有權根據情況選擇退貨或換貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到乙方通知后3日內更換或退貨,否則承擔延遲履行的違約責任。因該產品給乙方造成經濟和名譽損失的,甲方應賠償乙方的損失。
第三十六條對于第三十二至第三十五條所述的情況,更換或退貨的全部往返運費由甲方承擔。
五、銷售支持。
第三十七條甲方應根據乙方的要求免費為乙方提供展示甲方所供產品的展柜、展臺、展架,委派促銷員,促銷員的一切費用由甲方承擔,并應對乙方所有的門店實行無差別待遇。如甲方委托乙方制作展柜、展臺、展架,甲方應于接到乙方付款通知______日內將制作款以現款方式交付乙方。逾期未付,乙方可在下次結算貨款中扣收。如甲方按凈額開具增值稅專用發(fā)票,乙方有權加扣______%的增值稅款。在甲、乙雙方停止合作時,甲方無權向乙方要求展柜、展臺、展架、促銷員費用等相關費用的補償。
(一)促銷員管理。
第三十八條甲方負責派駐促銷員到乙方營業(yè)場所進行甲方產品的銷售工作。
第三十九條甲方應與促銷員簽訂正式的勞動合同。促銷員的一切費用由甲方支付。如甲方未與促銷員簽訂勞動合同或有其他違反勞動法規(guī)等行為的,一切責任由甲方自行承擔。
第四十條促銷員服從乙方的日常行政管理,乙方每月向甲方出具促銷員的出勤證明和績效考評,作為甲方對促銷員月度薪金發(fā)放的依據。
第四十二條在得到乙方允許后,甲方在節(jié)假日期間可加派臨時促銷員。臨時促銷員必須服從乙方的管理。
第四十三條甲方負責定期對促銷員進行商品知識培訓,促銷員同時接受乙方銷售流程、服務標準及行為規(guī)范等培訓。
第四十四條甲方派駐的促銷員應積極配合乙方營業(yè)場所的銷售,不得詆毀乙方經營的其它品牌的產品及商譽,不得有損害乙方、消費者及其它與乙方合作的供貨商的行為。
第四十五條甲方派駐乙方的促銷員不得虛假介紹產品,不得介紹顧客到甲方或廠家或其它經營商處購買產品。
第四十六條甲方對其派駐的促銷員在乙方營業(yè)場所內發(fā)生的一切損害乙方利益的行為負有連帶責任。
第四十七條甲方在乙方營業(yè)場所舉辦的促銷活動乙方給予積極配合。甲方保證乙方享受統(tǒng)一的促銷贈品的配發(fā),所有促銷贈品的發(fā)放由促銷員負責登記,發(fā)放完畢后將登記單提供給甲方。
(二)場外交易行為管理。
第四十八條場外交易行為指甲方促銷員違反乙方對于銷售場所的管理規(guī)定,引導顧客與甲方或廠家或其它經營商私下成交,從而導致或可能導致乙方喪失與顧客成交的機會,以下簡稱甲方的場外交易行為。甲方其他相關人員利用為乙方工作或為乙方顧客提供服務的便利,引導顧客與甲方或廠家或其它經營商私下成交,從而導致或可能導致乙方喪失與顧客成交的機會,視同為甲方的場外交易行為?!耙曳經]有顧客需要的產品”不能成為甲方進行場外交易行為的理由,換言之,“乙方沒有顧客需要的產品”不能成為甲方不構成場外交易行為的抗辯理由。
第四十九條甲方的場外交易行為是嚴重違反合同及商業(yè)規(guī)范的行為,構成對乙方違約,乙方有權對甲方的場外交易行為追究違約責任,具體如下:
(一)甲方每次發(fā)生場外交易行為均視為對乙方的違約,應于______日內向乙方支付______萬元以上(含______萬元),______萬元以下(含______萬元)的違約金。
(二)乙方發(fā)現甲方有場外交易行為應以書面形式通知甲方,并提供有關證明。該通知包括甲方存在場外交易行為的事實及經過、對甲方發(fā)生場外交易行為的促銷員及相關人員予以辭退的要求、乙方要求甲方承擔的違約金數額等內容;該證明包括書面證明材料、有關當事人敘述等可以證明甲方存在場外交易行為的證據。甲方收到該通知和證明后應在______日內辭退促銷員及相關人員并支付違約金。
(三)如甲方在______日內未按乙方要求辭退促銷員或相關人員,甲方須按照該促銷員或相關人員繼續(xù)工作的時間,向乙方支付每日______元違約金;如甲方在三日內未按乙方要求支付違約金,乙方除要求甲方承擔違約金外,每逾期一日,乙方還有權按違約金總額的______%要求甲方承擔遲延履行金。
(四)乙方發(fā)現甲方的場外交易行為,并能提供相關證據予以證明時,違約金的數額由乙方按照本條第一款的約定自行決定,無須征得甲方同意。
第五十條為防止甲方場外交易行為的發(fā)生,甲方應對所屬雇員加強管理和培訓,乙方對此予以監(jiān)督和檢查。
(三)樣機條款。
第五十一條甲方為乙方提供樣機,具體約定為:____________________________________________________________。
1.甲方為乙方免費提供樣機,所有權屬于乙方;。
2.甲方為乙方免費提供樣機,所有權屬于甲方;。
3.甲方為乙方免費提供樣機機?;蚩諝訖C;。
(四)保修條款。
第五十二條對于乙方售出的甲方產品,由甲方按國家規(guī)定負責辦理保修,并承擔全部費用,乙方給予必要的協(xié)助。
(五)賣場管理費用。
第五十三條甲方在(五)賣場管理費用中約定的費用按以下第2種方式交納:1、按第五十四條到第五十八條的約定交納;2、按率收取賣場管理費用,以月度商業(yè)折扣的計算基數為此賣場管理費用的計算基數,按4.5%交納,發(fā)票開具方式、支付時間按月度商業(yè)折扣的約定執(zhí)行。
第五十四條甲方產品進入乙方營業(yè)場所進行銷售,需向乙方交納營業(yè)場所支持費。該費用按合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。每個門店每月收費元,該費用每三個月為一期收取一次,《供應商上(撤)店協(xié)議書》簽訂后十日內收取首期的營業(yè)場所支持費,此后在每季度第一個月______-______日收取當期的費用,合同有效期內如有新門店開業(yè),乙方應從甲方進店并簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》當月開始計收營業(yè)場所支持費,未滿一個月的按一個月計算。
第五十五條甲方在乙方營業(yè)場所內設置展柜、展臺、展架、燈箱等需向乙方支付場地使用費。場地使用費按合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。每個門店每月收費/元?!豆躺?撤)店協(xié)議書》簽訂后十日內收取首期場地使用費,此后每季度第一個月的______-______日收取當期的費用,合同有效期內如有新門店開業(yè),乙方應從甲方進店并簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》當月開始計收場地使用費,未滿一個月的按一個月計算。
第五十六條乙方對甲方的產品有進行市場推廣的責任,甲方應向乙方支付市場推廣費。市場推廣費按乙方舉辦的促銷活動性質不同收費標準不同,節(jié)慶日收費的項目有:1.元旦/元/店、2.五一節(jié)/元/店、3.國慶節(jié)/元/店、4.春節(jié)/元/店、5.新公司開業(yè)彩排/元/店、6.新公司正式開業(yè)/元/店、7.現有地區(qū)公司新店開業(yè)/元/店、8.現有門店重張開業(yè)/元/店、9.店慶-門店的開業(yè)紀念慶典/元/店、10.司慶-地區(qū)公司的開業(yè)紀念慶典/元/店、11.彩電節(jié)/元/店、12.制冷節(jié)/元/店、13.冰洗節(jié)/元/店、14.手機節(jié)/元/店、15.數碼家電節(jié)/元/店、16.廚衛(wèi)小家電節(jié)/元/店、17.音響節(jié)/元/店、18.家電節(jié)元/店。門店個數為舉辦活動時合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。甲方在節(jié)慶日開始之日起______個工作日內繳納該費用。
第五十七條乙方對甲方的產品有促銷的責任,甲方應向乙方支付促銷管理費。促銷管理費按合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。每個門店每月______/______元。該費用每三個月為一期收取一次。《供應商上(撤)店協(xié)議書》簽訂后十日內收取首期的促銷員管理費,此后在每季度的第一個月的______-______日收取當期費用,合同有效期內如有新門店開業(yè),乙方應從甲方進店并簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》當月開始計收促銷員管理費,未滿一個月的按一個月計算。
第五十八條上述費用甲方應在規(guī)定的交費時間向乙方以現款方式交納,乙方應在收款時提供正規(guī)的服務業(yè)發(fā)票。若甲方逾期未交則乙方可在下次支付貨款時直接扣收,甲方應向乙方提供應結貨款的全額增值稅發(fā)票,否則乙方可加扣______%的代繳稅款。對于撤店的情況,甲方或附件一中所列甲方相關公司應在辦理撤店手續(xù)前______天與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》,否則乙方視甲方仍在乙方門店經營,并按收取標準收取各項收入。
第五十九條以上各項費用甲方(或甲方各地分公司、辦事處)應直接交到乙方所屬的各地區(qū)公司的財務部門,不得交給他人代收,否則一切責任由甲方自行承擔。
第六十條乙方為促進甲方商品的銷售,經與甲方協(xié)商同意臨時舉辦促銷活動,甲方應承擔相應的促銷費用。促銷費用全部用于甲方商品的直接促銷,乙方應根據甲方要求??顚S?。具體數額由雙方簽訂臨時促銷協(xié)議并在協(xié)議中明確。甲乙雙方在本合同有效期內舉行不少______次大型共同營銷活動,有關事宜由甲乙雙方另行協(xié)約定。甲方舉行所有促銷活動,乙方均有權參加,并享受甲方促銷活動中的一切優(yōu)惠政策。
第六十一條如雙方中途停止合作,乙方不再退還甲方已交款項。
第六十二條對于甲方推出的采用新技術、新外觀的新產品,乙方有權選擇優(yōu)先銷售,優(yōu)先銷售的享有期不低于______日,供量不低于______臺。
第六十三條為了維護雙方的經營利益,甲方應不間斷地向乙方提供包銷機型。甲方不得在乙方包銷該產品期間向其他經銷商提供類似外觀功能組合的,性能價格比相近或優(yōu)于乙方的產品,同時,甲方自己也不自行銷售該包銷產品,以維護乙方的包銷權益。
六、商業(yè)折扣約定。
第六十四條甲方給予乙方的商業(yè)折扣形式:常規(guī)商業(yè)折扣有月度商業(yè)折扣(含單臺折扣和開箱費)、年度商業(yè)折扣、特殊折扣等。
第六十五條甲方給予乙方商業(yè)折扣的計算基數為1:______(根據雙方協(xié)商選定一種方式)。
1.乙方在甲方進貨后的回款額;。
2.乙方在甲方的實際進貨額。
其中:“乙方在甲方進貨后的回款額”是指乙方實際支付給甲方的貨款,加上乙方采取帳扣方式收取甲方的各種應收款項(帳扣的降價款、退殘款、退貨款除外),具體計算以乙方的結算單據為準。
“乙方在甲方的實際進貨額”是指乙方從甲方購進的商品的全部價款減去已扣收的降價款、退貨款、退殘款以后的余額。具體計算以乙方的入庫單據為準。
月度商業(yè)折扣的計算基數以當月一日到當月最后一日為期間進行計算;年度商業(yè)折扣的計算基數以合同的有效期為期間進行計算。
上述計算基數中包含甲方向乙方銷售而在中國被課征的增值稅。
第六十六條商業(yè)折扣的支付方式為:帳扣(支票、電匯/信匯、帳扣任選一種)。月度商業(yè)折扣的結算周期為與貨款結算周期相同。月度商業(yè)折扣的支付時間為甲方該周期貨款結算時。甲方在該周期貨款結算時直接帳扣或交納。
第六十七條月度商業(yè)折扣為:______%;。
年度商業(yè)折扣比例及規(guī)定為:______/______。
第六十八條凡是商業(yè)折扣率發(fā)生變化的機型,應由雙方簽署《特價機協(xié)議》、《特供機協(xié)議》或《包銷協(xié)議》另行規(guī)定,否則視同常規(guī)機型執(zhí)行本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)折扣率。
第六十九條年度商業(yè)折扣每半年結算一次。每年______月______日、______月______日為年度商業(yè)折扣結算日,按全年最高商業(yè)折扣率計算。甲方在______月______日和次年______月______日之前將期間發(fā)生的年度商業(yè)折扣支付給乙方。合同到期后雙方按實際銷售規(guī)模計算全年度商業(yè)折扣,實際年度商業(yè)折扣金額減去甲方已支付給乙方的年度商業(yè)折扣金額即為甲方應支付給乙方的所余年度商業(yè)折扣金額。該筆商業(yè)折扣甲方須在合同期滿后一個月內支付給乙方。
第七十條甲方向乙方支付商業(yè)折扣,必須將商業(yè)折扣款直接交到乙方的財務部門(由乙方的財務人員開具相應的發(fā)票),不得交給他人代收,否則一切責任由甲方自行承擔。
第七十一條在本協(xié)議期滿后至新協(xié)議簽訂之前(以下稱為“特殊履行期”),雙方商業(yè)折扣按照本協(xié)議約定的條款履行(以下稱為“原折扣”)。在新協(xié)議簽訂后,如“特殊履行期間”的“原折扣”低于新協(xié)議中約定的商業(yè)折扣(以下稱為“新折扣”)的,甲方應按“新折扣”向乙方補足新舊折扣之間的差額,補足時間為新協(xié)議簽訂后一個月內。如“特殊履行期間”的“原折扣”高于“新折扣”的,雙方仍按“原折扣”執(zhí)行。新協(xié)議的簽訂必須在三個月內完成,否則乙方可暫停對甲方的結算,直到新協(xié)議簽訂為止。
第七十二條經甲乙雙方協(xié)商銷售的特價機產品,商業(yè)折扣支付方式詳見附件-《特價機協(xié)議書》。
第五節(jié)甲方權利、義務。
第七十三條甲方有權要求乙方按照合同約定支付貨款。
第七十四條甲方有義務采取有效措施,杜絕其工作人員以公司或私人名義向乙方工作人員私下直接或間接贈送禮金、貴重禮品、有價證券,或采取其他變相手段提供不當利益。甲方應對由此給乙方造成的直接和間接損失進行雙倍賠償,同時乙方有權對甲方要求每次最低______萬元人民幣的違約金。同時,乙方保留追究甲方法律責任的權利。如果乙方人員私下向甲方或甲方業(yè)務人員索取費用,甲方有義務拒絕支付并向乙方進行投訴。
第七十五條甲方保證在乙方賣場的零售價格比同行的本地市場最低成交價格低______%或低______元/臺,如不足,則乙方有權自行調整,調價損失部分,由甲方負責補償,乙方有權在下一次貨款結算中直接扣收;若調價后乙方所獲取的商業(yè)折扣金額未達到按照雙方約定的商業(yè)折扣比例計算出的金額,則乙方有權在下一次貨款結算中對差額部分直接扣收。
第七十六條甲方確保給乙方的供價為在當地同期的最低供價。此最低供價至少低于甲方給予其他經銷商或代銷商供價的______%或低______元/臺。甲方須誠信履行本條款,不得有虛假行為或變相提高供價,否則視為違約。
第七十七條甲方有權對乙方營業(yè)場所及其產品的銷售方式提出改進建議。
第七十八條甲方有權對乙方營業(yè)人員的服務提出改進建議和意見。
第七十九條甲方應協(xié)助乙方進行各種促銷活動。
第八十條甲方應給予乙方最低供貨價格。
第八十一條甲方應按照合同規(guī)定向乙方支付商業(yè)折扣及其他各項費用。
第八十二條甲方可根據市場情況變化隨時調低供貨價格,以保證價格更具有市場競爭力。
第八十三條在乙方進貨后,甲方在給予乙方的供貨價的基礎上下調價格,甲方應對乙方尚未售出的該產品進行價格補差,并且同時對15日內購進的產品進行價格補差。補差確認時間為乙方提供庫存數后二日內。甲方交納補差價款的時間為最近一次貨款結算日,支付方式為現款或帳扣。
第八十四條甲方提供給乙方的宣傳資料應真實可靠,若存在虛假宣傳或侵犯他人知識產權的,甲方承擔一切責任。
第八十五條甲方產品的配件(附件)是第三方的產品,甲方保證已獲得使用許可,該使用不侵犯第三方的合法權益。否則因此而產生的一切責任均由甲方承擔。
第八十六條甲方應經常性地在乙方指定的營業(yè)場所進行現場促銷演示活動。
第八十七條甲方應保證乙方零售價在當地具有優(yōu)勢的情況下帳面毛利潤率不低于______%;如乙方當月(當月一日到當月最后一日)各門店所獲取的帳面毛利率未達到雙方約定的比率,則甲方應在乙方銷售甲方產品的次月______日內以現款方式予以補足,否則乙方在下一次貨款結算時對差額部分直接扣收。
實際帳面毛利率=當期乙方帳面實際毛利額/當期乙方實際銷售收入。
第八十八條因甲方產品的質量問題或本身缺陷,造成人身傷害或乙方及第三方的其他經濟損失的,甲方應承擔一切責任。因上述原因給乙方造成名譽損失的,應賠償乙方的名譽損失。
第六節(jié)乙方權利、義務。
第八十九條乙方應按合同規(guī)定向甲方支付貨款。
第九十條甲方應保證在合同有效期內乙方每個門店的代銷額至少為______萬元。如乙方實際銷售額低于保底銷售額,則乙方有權以保底銷售額與乙方實際銷售額的差額為基數計算甲方應補償乙方的利潤(含帳面保證毛利潤和商業(yè)折扣及按第五十三條2中約定的按率收取的賣場管理費用)。
注:1.按月結算時,商業(yè)折扣率以月商業(yè)折扣率、單臺商業(yè)折扣率的和計算;本合同所適用的商品商業(yè)折扣率、保證帳面利潤率或賣場管理費用率不一致的,乙方將使用從高原則計算甲方應補償的利潤。
2.被末位淘汰的,提前計算年商業(yè)折扣率。
3.非因甲方違約而解除合同的以及被末位淘汰的,可按月均的保底銷售額乘以甲方在乙方賣場經營的實際月數計算保底金額。不足一個月的按一個月計算。
4.實際銷售額超過保底銷售額的,不再加收甲方應補償的利潤。
第九十一條乙方有權調整甲方產品在乙方營業(yè)場所的位置和面積。
第九十二條乙方有權優(yōu)先參加甲方舉辦的各種促銷活動,并優(yōu)先享有各種促銷活動支持的權利。
第九十三條乙方有支持甲方在乙方營業(yè)場所進行促銷宣傳活動的義務。
第九十四條甲乙雙方在停止合作或乙方通知退換貨后,甲方的產品在乙方存放的,每日乙方按庫存貨物價格的3%收取保管費用。
第七節(jié)違約責任。
第九十五條甲乙雙方任何一方未按本合同約定履行,應承擔違約責任。給對方造成損失的,本合同有約定的按約定賠償,無約定的按實際損失額進行賠償或參照相關法律、法規(guī)進行賠償。
第九十六條除本合同另有明確約定外,甲乙雙方任何一方未能按照本合同明確約定的日期或者期限履行而延遲履行義務,應當每日按照應當支付而未支付,應當交付而未交付款項或者貨物價值的萬分之五承擔延遲履行的違約責任。
第九十七條甲方擅自終止合同應向乙方支付所有應付商業(yè)折扣(按本合同規(guī)定的最高商業(yè)折扣率計算)、降價款、退殘款、退貨款及其它甲方承諾支付乙方的款項,并退還乙方已支付給甲方的多余的貨款,同時賠償乙方的損失。乙方擅自終止合同應向甲方退還商品并結清應付貨款。
第九十八條甲方違反第七十五條規(guī)定,乙方有權進行降價銷售。甲方應對乙方降價進行全程補差,補差幅度應保證乙方獲取雙方約定的最高綜合利潤及各項優(yōu)惠條件。同時,乙方有權重新商議合作條件或終止協(xié)議。
第九十九條甲方違反第七十六條之規(guī)定,向乙方提供的產品供價非當地市場最低供價的,甲方應對其提高部分向乙方雙倍賠償。
第一百條甲方無正當理由停止向乙方供貨的,或逾期5日未向乙方供貨的,乙方有權單方終止合同。甲方應賠償由此給乙方造成的一切經濟損失。
第一百零二條乙方無正當理由不按合同約定向甲方支付貨款的,甲方有權追究乙方的違約責任。甲乙雙方對貨款結算另有約定的除外。
第一百零三條甲方應以______(任選一種)(1、自合同簽字之日起______日內以現款;2、從第一次貨款結算開始扣收直到扣完為止)方式向乙方交納______萬元的售后質量保證金,在雙方合作期間內,售后質量保證金發(fā)生扣除的,甲方應于扣除之日起三日內補足質量保證金,逾期應承擔日千分之一的逾期付款的違約責任。甲乙雙方如果停止合作,甲方應另向乙方交納______萬元的售后質量保證金。從產品清場之日起至乙方已經銷售的甲方所有產品保修期滿止發(fā)生的一切退貨、維修及賠償責任等費用,由乙方直接用甲方交納的質量保證金抵補。剩余的質量保證金在產品清場后______個月后且甲方提供的所有產品保修期均已屆滿后______日內由乙方退還給甲方。如該質量保證金不足抵補上述費用則乙方享有追償權。
第一百零四條本合同有效期內,因甲方(包括甲方工作人員及代甲方提供服務的相關人員)原因造成乙方名譽損失的,應當向乙方承擔______萬元以上______萬元以下的違約責任,具體數額由乙方單獨決定,甲方應當在乙方發(fā)出關于造成名譽損失的有關通知后的______日內向乙方支付違約金,逾期支付的乙方可在發(fā)出通知后的最近一次結算貨款時予以扣收。上述通知內容應當包括因甲方原因造成乙方名譽損失的具體事實及相關材料,乙方確定的甲方應當承擔的違約金具體數額。
第八節(jié)合同的變更、終止、解除、期滿。
第一百零五條合同的變更需雙方達成書面協(xié)議。
第一百零六條甲方產品進入乙方營業(yè)場所銷售,試銷期為______個月。試銷期內,如甲方產品連續(xù)______個月在乙方經營的同品類中銷售排名倒數______名之內,乙方有權終止本合同,而無須向甲方承擔任何違約責任,本合同自乙方發(fā)出書面通知之日起自動解除。合同有效期內(試銷期和非試銷期可累計計算)甲方的產品連續(xù)______個月在乙方經營的同品類商品中銷售排名倒數第______名之內,乙方有權終止本合同,將庫存的全部貨物退還給甲方,而無須向甲方承擔任何違約責任,本合同自乙方發(fā)出書面通知之日起自動解除。
第一百零七條除本合同另有明確約定的情形外,乙方在下列情況享有解除合同的權利:
1.甲方無正當理由停止向乙方供貨的,或逾期5日未向乙方供貨的;。
2.本合同約定的甲方應交納的各種款項逾期一個月未交納的;。
4.甲方嚴重違反合同約定,經乙方書面催告,______日后仍不改正的。
第一百零八條雙方因任何原因停止合作后,甲方的保修義務和售后服務義務均不免除。
第一百零九條雙方另行約定事項:
甲方應以從第一次貨款結算開始扣收直到扣完為止的方式向乙方的每個分公司繳納______元售后質量保證金,在雙方合作期間內,售后質量保證金發(fā)生扣除的,甲方應于扣除之日起三日內補足質量保證金,逾期應承擔日千分之一的逾期付款的違約責任。甲乙雙方如果停止合作,從產品清場之日起至乙方已經銷售的甲方所有產品保修期滿止發(fā)生的一切退貨、維修及賠償責任等費用,由乙方直接用甲方交納的質量保證金抵補。剩余的質量保證金在產品清場后______個月后且甲方提供的所有產品保修期均已屆滿后______日內由乙方退還給甲方。如該質量保證金不足抵補上述費用則乙方享有追償權。
第九節(jié)不可抗力條款。
第一百一十條“不可抗力事件”是指本合同任何一方當事人都不能抗拒,也無法預見,即使預見也無法避免的事件或者事由。
第一百一十一條本合同任何一方遭受不可抗力事件的影響造成本合同項下的義務不能履行,根據不可抗力事件影響的程度,可以部分或者全部免除責任;但是遭受不可抗力事件不能履行義務的一方應當在發(fā)生不可抗力事件的______小時內及時通知另一方,并且在不可抗力事件結束后的______個工作日內向另一方提供能夠證明不可抗力事件發(fā)生、影響范圍和影響程度的證明,否則遭受不可抗力事件不能履行義務的一方不得就此免除責任;任何一方延遲履行義務后遭受不可抗力事件的,不能免除責任。
第一百一十二條本合同任何一方遭受不可抗力事件的影響造成本合同項下的義務不能履行時,其應采取一切可以減少對方損失的措施進行挽救,否則其應就因其沒有采取措施或者采取的措施不當而擴大的損失承擔責任。
第一百一十三條本合同因任何一方遭受不可抗力事件的影響不能全部履行時,遭受不可抗力事件影響的一方僅就不可抗力事件涉及的本合同有關條款或者約定可以中止、暫?;蛘哐舆t履行,而對于其他沒有受到不可抗力事件影響的條款或者約定仍應履行,任何一方不得因另一方遭受不可抗力事件而停止本合同的履行。
第一百一十四條當不可抗力事件已經結束,不再對本合同的任何條款或者約定的履行產生任何影響時,本合同雙方應盡一切可能恢復本合同的履行。
第一百一十五條甲方的任何一個相關公司或乙方的任何一個相關公司發(fā)生不可抗力不影響其他公司繼續(xù)履行合同。
第十節(jié)爭議的解決。
第一百一十六條因履行本合同發(fā)生的任何爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時應向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
第十一節(jié)合同有效期。
第一百一十七條本合同有效期________年。自________年_______月_______日起,至________年_______月_______日止。
第一百一十八條合同期滿如雙方有意繼續(xù)合作,在期滿前一個月雙方開始協(xié)商簽訂新的合同。如本合同已到期,但新的合同尚未簽訂,為確保雙方合作的延續(xù)性,本合同有效期自然順延至新合同簽訂之日,最長不得超過三個月。在新的合同簽署后乙方有權選擇在該順延的期限內適用新合同或原合同。
第十二節(jié)其他。
第一百一十九條本合同自雙方簽字蓋章(乙方以加蓋合同專用章為準)生效。
第一百二十條本合同未盡事宜,甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及合同附件是本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
第一百二十一條本合同于________簽訂。
第一百二十二條本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。
甲方:_____________________。
代表人:___________________。
________年______月_______日。
乙方:_____________________。
代表人:___________________。
________年______月_______日。
房產代理銷售合同糾紛篇一
乙方:_____。
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在_____興建的_____項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計_____平方米。
第二條合作期限。
1、本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2、在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1、乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2、甲方同意按下列方式支付代理傭金。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3、乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行帳戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
甲方:乙方:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:年月日
房產代理銷售合同糾紛篇二
甲方:
乙方:
甲乙雙方在互惠互利的基礎上,經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方獨家代理銷售甲方開發(fā)經營的房產事宜,達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為銷售代理,銷售甲方指定的由甲方在開發(fā)建設的房產(房產具體情詳見本合同附件),該房產為(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房),銷售面積共計平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為自年月日至年月日。在本合同到期前的天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長個月,可循環(huán)延期。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他銷售代理商。
第三條銷售價格。
1.銷售價目詳見本合同附件。
2.甲方有權視市場銷售情況,重新制定價格;重新制定價格后,甲方應及時通知乙方,乙方須按照新價格執(zhí)行。
第四條代理擁金及支付。
1.乙方的代理傭金為成交額的%。
2.代理擁金甲方以現金形式向乙方支付。
3.甲方同意按下列方式支付代理擁金:
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中所約定房產的代理銷售即告完成,即可獲得本同合所規(guī)定的全部代理擁金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理擁金全部支付給乙方,乙方在收到甲方的代理擁金后應開具相關發(fā)票。
4.如發(fā)生銷售合同已簽,但客戶違約的情況,則客戶所交定金由甲乙雙方均分。
第五條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照復印件;。
(2)政府有關部門批準的國有土地使用權證、建設用地批準文件、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、施工許可證和商品房預售許可證的復印件。
(4)甲方簽署的委托乙方銷售的獨家代理委托書。
以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后2天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的房地產的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生一房二賣等誤訂情況。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第六條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做好以下工作:
(1)根據市場,制定推廣計劃;。
(3)派送宣傳資料、售樓書;。
(4)在甲方與客戶正式簽署房地產買賣合同之前,乙方不得代收房款或定金。
(5)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
2.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的項目特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
3.乙方應遵守本合同所規(guī)定銷售價格。非經甲方的授權,不得擅自承諾客戶任何形式的折扣。在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。若遇特殊情況,乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
第七條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止本合同后的相關事宜,結清與本合同有關的法律、經濟等事宜。本合同一旦終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經甲乙雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第八條其他事項。
1.如因洪水、地震、火災和法律、政府政策變化等不可抗力的原因,導致合同不能全面履行的,甲、乙雙方互不承擔責任。
2.本合同附件有房產價目表和房源表。
3.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
4.在履約過程中發(fā)生的爭議,甲乙雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:乙方:。
代表人:代表人:
身份證號:身份證號:
電話:電話:
房產代理銷售合同糾紛篇三
房產代理銷售是一個很普遍的趨勢,以下是小編搜索整理一篇房產代理銷售。
歡迎大家閱讀!
甲方:_____。
地址:_____。
地址:_____。
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在_____興建的_____項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計_____平方米。
第二條合作期限。
1。本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2。在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3。在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
第五條代理傭金及支付。
1。乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2。甲方同意按下列方式支付代理傭金。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3。乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行帳戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
甲方:乙方:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:年月日
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
一、委托范圍及性質。
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
二、甲、乙雙方權責。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭。
貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
三、全程營銷代理費及結算方式。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的%,銷售金額為_____,乙方銷售任務。
以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為**個月,分*個階段,每階段*個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
四、合同生效及其他。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
五、本合同正本一式二份,副本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等效力。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:年月日。
房產代理銷售合同糾紛篇四
地 址:
郵碼:
電話:
法定代表人:
職務:
乙 方:
地 址:
郵碼:
電話:
法定代表人:_
職務:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的xx項目事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條 合作方式和范圍
1. 甲方指定乙方為在 xx項目 項目的獨家銷售代理方,項目位于 ,總建筑面積約為 平方米,共計 套,以上面積均為暫測,以房地產測繪部門出具的測繪面積為準。
2. 若乙方在委托期內能完全履行本合同所約定的相關職責,并按時完成銷售任務,無重大過失,則甲方對該項目在委托期內不再委托其他公司銷售代理。
第二條 合作期限
1. 本合同代理期限為 個月,自20xx年 月 日至 年 月 日。在本合同到期前的30天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長6個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2. 在本合同有效代理期內,雙方不得單方面終止本合同。
第三條 費用負擔
1. 本項目的推廣費用(包括但不限于報紙電視廣告投放費用、印制宣傳物料、售樓書、制作沙盤、樣板房售樓部樣板展示區(qū)等設計施工等)由甲方負責支付,相關方案甲方審定后執(zhí)行。
2. 甲方負責為乙方提供銷售場所,保證并繳納銷售期間水、電等配套正常使用和費用。
由于項目展示銷售需要的電話費、辦公設備、樣板房內所有費用等所有投入均由甲方承擔。
3. 乙方自行負責銷售期間其銷售人員的工資、獎金和其他勞務報酬;保證銷售環(huán)境的
整潔;乙方策劃人員的工資、獎金和其他勞務報酬以及工作設備的支出均由乙方支付;乙方人員來往于本項目的所有差旅費用均由乙方自行承擔。
第四條 銷售價格
1. 雙方同意,項目的銷售均價為 元/平米,乙方根據此銷售均價制定銷售底價表
作為本合同的附件。
2. 此銷售底價表得到甲方的書面同意之后執(zhí)行;低于此底價表成交的單元必須得到甲
方簽字同意。
3. 甲方同意乙方按照此底價表上浮一定比例制定對外銷售價格表,必須經甲方簽字后
執(zhí)行;
4. 乙方應在銷售過程中嚴格執(zhí)行經甲方批準的銷售價格及優(yōu)惠政策,不可以自行提高
或降低價格進行銷售。
第五條 代理進度、代理過程的約定
(一)代理進度
1.銷售進度以取得的《商品房預售許可證》、現場樣板展示區(qū)、樣板房等按照雙方約定的要求竣工為準。
2.代理進度甲乙雙方可根據市場和項目實際情況進行調整(以批準的銷售計劃為準),調整進度經協(xié)商后作為本合同補充條款與本合同一樣合法有效。
(二)代理過程
甲乙雙方在房屋銷售過程需要按照以下條款約定執(zhí)行:
1.甲方應在開盤前確定《房屋定購書》、《青島市商品房預售/買賣合同》樣本,乙方提供參考意見,銷售過程中與樣本有出入的條款需經甲方授權人員簽字確認。
2.甲乙雙方分別任命一名負責人(乙方為 ,甲方為 ),負責銷售信息的及時溝通和問題處理。乙方需要按照甲方的銷售規(guī)范進行銷售,并接受甲方的監(jiān)督。
3.購房付款以及進款的約定
(1)客戶定購房屋需簽定甲方提供的《房屋定購書》,并于《房屋定購書》簽定后七日
簽署《青島市商品房預售/買賣合同》。
(2)分期付款客戶須于簽定合同日交齊房款的60%,余款應于房屋交付之前繳清。
(3)辦理按揭手續(xù)的客戶,簽定合同時需要交齊首付款(不低于總房款60%)并于7日
內辦理完剩余房款的貸款手續(xù),貸款款項進款時限根據銀行規(guī)定。
第六條 代理傭金及支付
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
(1)甲方在買方正式簽定《青島市商品房預售/買賣合同》并支付首期款后,乙方即可
獲得本合同所規(guī)定的代理傭金。
(2)對于乙方已簽署《青島市商品房預售/買賣合同》并已繳納首期款項的房屋,乙方
每月1日前提供傭金清款明細單報甲方審核。甲方于收到清款明細單后的5個工作日內向乙方支付傭金,乙方提供等額的合法票據。
3.因客戶違約而沒收的定金和收取的違約金,歸甲方所有。
第七條 甲方的責任
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行收款帳戶。
(2)甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設_xx項目_項目批準的有關證照(包括但不限于:國有土地使用證、房地產權證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和建筑工程施工許可證證)和銷售本項目的商品房銷售許可證(外銷商品房預售許可證)、青島市房地產項目開發(fā)經營權證,以及《產品說明書》、《質量保證書》復印件(加蓋甲方公章)。
(3)關于代售項目所需的有關資料,包括但不限于:總體效果圖、沙盤、樓座標示、局部效果圖、樓層平面圖、地理位置圖、室內設備、建設標準、配套設施、樓層高度、銷售面積、銷售價格、使用功能等(書面形式確認)。
(4)甲方正式委托乙方為_xx項目_項目銷售代理的委托書,并現場公示;
2.甲方負責保證該項目的銷售合法性,申辦有關售樓之法律批文,并為該項目之成交客戶以政府部門認可之程序辦理買賣手續(xù)。
3.甲方保證若客戶購買的該物業(yè)的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
4.甲方委派財務負責收取定金和房款并出具相關收據發(fā)票。
5.甲方負責確定按揭銀行并聯系撤押手續(xù)等。
6.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
7.甲方負責提供現場示范單位、售樓處、看房車等對外銷售道具。
8.甲方如期保障工程進度,確保工程按預定時間竣工并驗收合格,如因工期延誤而給銷售帶來影響,由甲方負責。
9.甲方在尊重乙方利益的同時,有權對乙方工作進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現不妥之處,隨時提出整改及調整意見,雙方協(xié)調一致。
10.銷售過程中,項目如有變動甲方應以書面形式通知乙方,雙方簽字確認,對于乙方提出的書面問題,應三日內給予書面答復。
11.甲方在銷售期內收到乙方提供的意見時,應在要求時限內就乙方意見作出答復,并以甲方簽字或簽章形式認可為準。
12.本項目的總體規(guī)劃、單體建筑戶型設計、園林景觀規(guī)劃設計、樣板示范區(qū)設計施工、交房裝修標準及樣板房施工、營銷推廣策略等,應充分尊重并參考乙方的建議,甲乙雙方共同簽字認可。
13.甲方同意在本合同有效期內,本項目所有對外宣傳的資料、戶外廣告牌、媒體廣告及專項活動等的落款中均體現乙方作為獨家銷售代理的角色,以利于銷售工作的開展,內容為“全程代理:合建行房地產”。
第八條 乙方的責任
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定項目廣告推廣計劃,并制定銷售計劃,安排時間表;
(2)主動挖掘客戶,派送宣傳資料、售樓書;
(3)在甲方的協(xié)助下,帶領客戶參觀并介紹項目、環(huán)境及情況;
(4)利用各種形式開展多渠道行銷活動;
(5)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
(6)乙方應遵守甲方在售樓現場的公示規(guī)定;
(7)乙方不得以非甲方名義與客戶簽定有關甲方委托房屋的相關文件,包括但不限于認購書、定購書、合同等形式,且不得以非甲方名義收取客戶任何款項。
2.乙方負責項目的營銷策劃以及宣傳執(zhí)行的組織工作,乙方在對外營銷推廣過程中,嚴格遵守國家、地方各項規(guī)定, 全面維護甲方利益,對項目各種有關宣傳的計劃及費用,經甲方同意后實施,并須配合建設和售房進度。
3.乙方協(xié)助甲方簽署該項目之定購書及其購房合同,負責督促購房者及時按照合同繳納各期房款,并督促購房者及時到銀行辦理有關按揭手續(xù),并于每月初向甲方提交上月《合同簽定匯總表》進行核對。
4.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的xx項目項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
5.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格。在客戶同意購買時,乙方應按甲方確定的付款方式告知客戶交款。若遇特殊情況(如團購情況),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
6.在項目正常銷售期內,乙方負責安排銷售團隊工作人員不少于 名(案場經理1名、秘書 名,置業(yè)顧問 名),如因銷售人員辭職情況,乙方須在一個月之內調整完畢,保證項目銷售小組人員數量穩(wěn)定。
7.乙方應避免案場經理、銷售人員的頻繁更換。
8.乙方在銷售過程中不得隨意更改銷售方案,所有銷售方案及銷售資料的準備必須經甲方確認后方可準備和對外公布。如因乙方單方面原因造成甲方經濟損失的,乙方承擔賠償責任。
9.乙方為該項目下列銷售工具制作過程中提供參考意見,并積極配合,保證及時、準確、符合要求:項目模型效果、視頻、廣告公司的選定、展銷板、樓書、戶外廣告等的制作、邀請函、平面圖、價目表、銷售文件、報紙廣告及電視廣告設計拍攝。
10.乙方配合甲方的項目營銷推廣和宣傳執(zhí)行工作,并向甲方提交工作進度及效果表。
11.乙方必須按照《青島市商品房預售/買賣合同》中所規(guī)定的條款,與客戶達成一致后,簽定買賣合同。乙方對客戶予以的任何書面額外承諾均由乙方承擔全部責任,如因此引起客戶退房的,乙方應返還甲方所支付的傭金。
12.甲乙雙方商定,凡購房客戶一經簽署購房合同后,因故無法履行合同而引起的法律糾紛,乙方有義務根據甲方的要求積極配合甲方處理。
13.乙方協(xié)助甲方協(xié)調與客戶的關系,使甲方與客戶保持良好的關系。
14.乙方在銷售推廣管理過程中,定期(每周一次)向甲方匯報銷售情況,反映存在問題、一周來人來電分析和市場信息反饋。并在每月5日前向甲方提交銷售月分析報告。
15.乙方配合甲方交房,催交款項,并配合甲方要求,提供甲方所需要的銷售數據統(tǒng)計報表,包括但不限于不同形式的日報表、周報表、月報表以及項目的整體銷售信息數據統(tǒng)計報表。
第九條 合同的終止和變更
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束。
2.在合同履行期間,乙方無法按照約定進度完成銷售任務,或出現其他有損甲方利益的情況:包括不按規(guī)范簽署銷售合同、不按照約定流程操作、超越甲方授權逾權代理、私收客戶錢財等以甲方名義與外界發(fā)生的一切欺騙、違法現象,給甲方帶來名譽或經濟損失的,甲方均有權隨時終止合同,并約定由乙方賠償相應損失。
3.乙方如在合同履行過程中,對于甲方調整意見無法達成共識,或對于甲方出現的違約行為,損害乙方名譽和利益的,乙方有權終止合同,并要求甲方賠償相應損失。
第十條 違約責任
1.甲乙雙方均不得單方面終止合同,任何一方單方面提前終止合同需支付另一方人民幣伍拾萬元違約金。
2.甲方若未能按照本合同約定的代理傭金、溢價結算方式支付乙方費用的,則每逾期一天甲方應支付給乙方應付款項總金額的千分之一。如逾期超過30天甲方仍未付款,乙方有權停止銷售工作直至甲方支付相關費用止。
3.如甲乙雙方解除合同,甲方應在乙方撤場前結清乙方的代理傭金及溢價傭金。
第十一條 競業(yè)禁止
甲、乙雙方任何一方員工因故離職或被解聘后,合同他方在委托服務期限內及期后6個月內,不得與該員工有任何形式的雇用或合作,否則視為對合同他方的違約并承擔法律責任,應賠償對方罰金人民幣伍拾萬元。
第十二條 其他事項
1.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
3.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:
乙方:
代表人:_
代表人:
20xx年__月 _日
房產代理銷售合同糾紛篇五
委托方(以下簡稱甲方):。
代理方(以下簡稱乙方):。
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
甲方自有產權的不動產位于市區(qū)單元第____層,共(套),房屋結構為____,建筑面積平方米,戶型;房屋所有權證號:,屬于:。附房屋狀況表。
2、甲方確認由乙方代收房款。
雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
一次性付款結算方式:
一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;
乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
1.本合同代理期限為個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后,本合同自行終止。
2.甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮%出售。
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的____%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得%,乙方得%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2.甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計元。
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。1)、《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件件無誤后將原件交還甲方。
2)、已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應證得另一方的書面同意。
3)、原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)4)、房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)、房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。6)、有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
甲方:乙方:
代表:代表:
聯系地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
開戶行:
帳號:
簽約日期:年月日于
房產代理銷售合同糾紛篇六
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在_____興建的_____項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計_____平方米。
第二條合作期限。
1。本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2。在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3。在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1。乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2。甲方同意按下列方式支付代理傭金。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3。乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行帳戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
甲方:乙方:
地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:年月日
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
房產代理銷售合同糾紛篇七
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭。
貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的%,銷售金額為_____,乙方銷售任務。
以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為個月,分個階段,每階段個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
本合同正本一式二份,副本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等效力。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:年月日。
房產代理銷售合同糾紛篇八
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的__%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;。
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的`任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;。
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;。
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的__%,銷售金額為_____,乙方銷售任務以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為__個月,分_個階段,每階段_個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的__%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:______年______月______日。
房產代理銷售合同糾紛篇九
簽訂合同雙方:
委托方:法定地址:電話:傳真:受托方:法定地址:電話:傳真:
(—)、全程營銷代理性質。
2、代理范圍:
代理范圍為樓盤的總建面積的%,代理銷售的房號見附表,乙方代理銷售總面積_____平方米。
(一)甲方權責:
1)確立本項目專項負責人,以保證能及時解決營銷代理中的各種問題,使該項目高效率、規(guī)范化的運作。
2)向乙方提供本項目銷售代理過程所需的一切相關資料及法律文件,并承擔因此產生的各項責任。
3)本合同生效后,甲方不得再委托其它任何第三方承擔銷售代理工作。
4)協(xié)助乙方制定銷售方案,及時簽署乙方簽訂的銷售合同書(銷售合同書必須按甲方提供的標準制訂)。
5)乙方的營銷執(zhí)行方案須經甲方書面認可后方可實施。
6)因甲方原因造成的索賠或其它法律責任,由甲方承擔。
7)甲方需按時、按合同支付乙方代理費用。
8)以甲方為主,甲、乙雙方應共同制定售房合同之范本,以供乙方在銷售中執(zhí)行。
9)以甲方為主,。甲、乙雙方應共同協(xié)商制定該項目的銷售價格,由乙方制訂價格系統(tǒng)及策略,經甲方認可,并行文以供乙方執(zhí)行,乙方不得擅自降低銷售價格。
10)乙方負責該項目全盤除行銷外的宣傳推廣費用,不低于_____萬元人民幣。
11)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權單方終止合同:
a由于乙方及其工作人員的原因造成銷售工作出現重大失誤或給甲方造成重大損失的;。
b在銷售過程中,乙方給客戶提供了超出實際配套等標準的虛假承諾。
12)甲方在售樓現場設銷控人員,負責所有款項的收付及合同保管工作。
(二)乙方權責。
1、乙方應向甲方提交營銷、宣傳廣告等計劃,并得到甲方認可,確保營銷方案的有效性按計劃完成甲方委托的工作內容。
2、乙方需按雙方約定的.工作要求安排專案小組,以甲方名義簽署銷售合同,客戶購房款直接交入甲方開設的專用回款賬號,保證代理工作順利實施。
3、銷售人員采取輪班制,并統(tǒng)一服裝、統(tǒng)一工牌、統(tǒng)一口徑,每天8小時以上的時間內設有專人負責接待客戶,現場人員不得低于7人。
4、乙方在銷售期間,不得任意放盤,不得在未征得甲方同意向客戶做出任何超出雙方書面約定的承諾,所有變更均以甲方正式書面通知為準;不得向客戶收取未經甲方同意的任何費用。該項目的銷售執(zhí)行價格由雙方共同協(xié)商確定。
5、銷售人員的工資、獎金、交通、福利等一切費用由乙方自行支付。
6、銷售期間,乙方組織好樓盤的銷售工作,負責管理銷控表,并分周報表、月報表、階段報表,按時向甲方提供,資料存檔。乙方的一切銷售活動需按照甲方審批的正式方案執(zhí)行,如有變動,應及時報經甲方同意后方可執(zhí)行。
7、乙方應在每月月末向甲方提供下月營銷計劃、廣告要點、篇幅、排期。
8、甲乙雙方分別指定項目負責人,負責項目對接,銷售過程中任何舉措須通過工作聯系單方式通知對方(經負責人簽字)。
9、每個銷售單位的代理責任在客戶交付首期購房款及簽訂合同,按揭資料齊備,按揭。
貸款合同簽訂后即告結束。
10、甲方不得在乙方營銷代理的有效期內另設銷售機構,否則成交銷售額均歸乙方,視為乙方結算業(yè)績。
11、發(fā)生以下情況之一者,乙方可單方終止合同或將合同代理期任務期限按以下拖延時間自動延長:
a)甲方不能提交售樓所需的全部文件資料;。
b)甲方的銷售條件發(fā)生變化;。
c)項目施工進度無法保證銷售進度,造成銷售進度與施工進度斷檔等。
(一)銷售任務,價格及周期。
1、該項目銷售任務為全盤總建面積的%,銷售金額為_____,乙方銷售任務。
以上述金額為基礎。
2、項目銷售周期為個月,分個階段,每階段個月。各階段任務(按銷售金額)分解如下:
3、本項目全程均價保證不低于元/平方米。
4、甲方應保證乙方進場時所銷售項目的相關證件到位,并經乙方認可,否則乙方銷售代理期限自動順延。
(二)營銷代理取費。
該項目營銷代理費用的取費標準為銷售額的%。
(三)結算方式。
代理費用支付方式:在銷售過程中每個月第2日為乙方銷售任務結算日,甲方于當日根據乙方在上月完成的銷售合同總額按照雙方約定的取費標準核算代理費款額,并在2個工作日內支付應付給乙方的款項。
(四)其他。
1、如乙方銷售執(zhí)行均價超過元/平方米,則超出部分按5:5分成,其結算與任務無關。
2、如乙方提前或超額完成銷售代理任務,甲方視情況給予乙方一定的獎勵。
1,本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,所有條款雙方均嚴格遵照執(zhí)行。
2、本合同執(zhí)行的過程中,如有因不可抗力影響有關條款之執(zhí)行的,不視為違約。
3、雙方協(xié)商同意后對本合同的修改、擴充等,應簽訂補充協(xié)議。
4、若客戶交清首期房款前毀約,所沒收的定金歸甲方所有;若客戶在交清首期房款后毀約,定金歸甲方所有,乙方收取定金部分相應的代理費。
5、若乙方銷售價格超出甲方委托銷售的銷售均價,須經甲方同意。
6、雙方協(xié)定同意本合同執(zhí)行期間,如甲方向第三方轉讓產權等而導致所委托物業(yè)的產權業(yè)主變更的,甲方在轉讓時向受讓產權方說明本合同的有效性,三方就有關的權利義務及債權債務事宜簽訂協(xié)議,如新產權方要求重新委托代理銷售時,乙方具有優(yōu)先代理權。
7、在銷售執(zhí)行過程中,若甲方無正當理由終止合同時,須支付乙方人民幣20萬元整作為對乙方的補償。
8,雙方對合作過程中的所有相關商業(yè)資料均負有保密責任,未經許可任何一方不得擅自對外發(fā)布或提供給第三者。
9,甲方自合同簽定之日起2日內提供該項目施工進度衰,施工進度表與本合同具有同等法律效力。
10、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決,井簽署相關協(xié)議,作為合同附件。若對本合同執(zhí)行中產生的沖突,雙方協(xié)商不成的交由甲方住所地有管轄權的人民法院解決。
本合同正本一式二份,副本二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等效力。
甲方:乙方:地址:地址:
甲方(蓋章)乙方(蓋章)代表(簽字)代表(簽字)。
簽約時間:年月日。
房產代理銷售合同糾紛篇十
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
一、不動產基本情況:
甲方自有產權的不動產位于_________市_________區(qū)_________單元第_________層,共_________(套),房屋結構為_________,建筑面積_________平方米,戶型_________;房屋所有權證號:_________,屬于:_________。附房屋狀況表。
二、銷售價格與收款方式:
1、甲方確認本合同指定的房屋銷售底價為_________元/平方米,總價_________元人民幣,乙方可視市場情況高于底價銷售,銷售價超出甲方指定銷售底價部分,甲方得_________%、乙方得_________%。若銷售價低于甲方底價,須征得甲方書面認可。
2、甲方確認由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客戶以_________種付款方式:
1、一次性付款結算方式:一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
2、按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
四、結算方式:
雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
五、代理期限及代理權限:
1、本合同代理期限為_________個月,自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。合同到期后,本合同自行終止。
2、甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮_________%出售。
六、代理費的收取。
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的_________%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得_________%,乙方得_________%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2、甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計_________元。
七、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。
1)《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。
2)已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應征得另一方的書面同意。
3)原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)。
4)房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。
4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
八、違約責任:
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
九、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則,積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務,乙方必須嚴守甲方有關商業(yè)機密不能外泄。
十、雙方一致同意本合同如發(fā)生爭議由_________仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑,本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
十二、如有其它事宜,可簽訂補充協(xié)議。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
代表(簽字):_________代表(簽字):_________。
聯系地址:_________聯系地址:_________。
聯系電話:_________聯系電話:_________。
開戶行:_________開戶行:_________。
帳號:_________帳號:_________。
房產代理銷售合同糾紛篇十一
委托方(以下簡稱甲方):
代理方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
一、不動產基本情況:
甲方自有產權的不動產位于____市____區(qū)____單元第____層,共____(套),房屋結構為____,建筑面積____平方米,戶型____ ;房屋所有權證號:____,屬于:____ 。附房屋狀況表。
二、銷售價格與收款方式:
2、甲方確認由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客戶的以下幾種付款方式:
四、結算方式: 雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
一次性付款結算方式:
一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
五、代理期限及代理權限:
1、本合同代理期限為 ____個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后,本合同自行終止。
2、甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮 %出售。
六、代理費的收取
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的____%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得 ____% ,乙方得 ____%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2、甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計____元。
七、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。
1)、《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。
2)、已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應證得另一方的書面同意。 3)、原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)
4)、房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)、房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。
6)、有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。
4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
八、違約責任:
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
九、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則,積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務,乙方必須嚴守甲方有關商業(yè)機密不能外泄。
十、雙方一致同意本合同如發(fā)生爭議由 ____仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑,本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
十二、如有其它事宜,可簽訂補充協(xié)議。
甲方: 乙方:
代表: 代表:
聯系地址: 地址:
聯系電話: 聯系電話:
開戶行:
帳號:
簽約日期: 年 月 日于
房產代理銷售合同糾紛篇十二
地址:
郵碼:
電話:
法定代表人:
職務:
乙方:
地址:
郵碼:
電話:
法定代表人:_。
職務:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法通則》和《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的xx項目事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
1.甲方指定乙方為在xx項目項目的獨家銷售代理方,項目位于,總建筑面積約為平方米,共計套,以上面積均為暫測,以房地產測繪部門出具的測繪面積為準。
2.若乙方在委托期內能完全履行本合同所約定的相關職責,并按時完成銷售任務,無重大過失,則甲方對該項目在委托期內不再委托其他公司銷售代理。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為個月,自20xx年月日至年月日。在本合同到期前的30天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長6個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,雙方不得單方面終止本合同。
第三條費用負擔。
1.本項目的推廣費用(包括但不限于報紙電視廣告投放費用、印制宣傳物料、售樓書、制作沙盤、樣板房售樓部樣板展示區(qū)等設計施工等)由甲方負責支付,相關方案甲方審定后執(zhí)行。
2.甲方負責為乙方提供銷售場所,保證并繳納銷售期間水、電等配套正常使用和費用。
由于項目展示銷售需要的電話費、辦公設備、樣板房內所有費用等所有投入均由甲方承擔。
3.乙方自行負責銷售期間其銷售人員的工資、獎金和其他勞務報酬;保證銷售環(huán)境的。
整潔;乙方策劃人員的工資、獎金和其他勞務報酬以及工作設備的支出均由乙方支付;乙方人員來往于本項目的所有差旅費用均由乙方自行承擔。
第四條銷售價格。
1.雙方同意,項目的銷售均價為元/平米,乙方根據此銷售均價制定銷售底價表。
作為本合同的附件。
2.此銷售底價表得到甲方的書面同意之后執(zhí)行;低于此底價表成交的單元必須得到甲。
方簽字同意。
3.甲方同意乙方按照此底價表上浮一定比例制定對外銷售價格表,必須經甲方簽字后。
執(zhí)行;
4.乙方應在銷售過程中嚴格執(zhí)行經甲方批準的銷售價格及優(yōu)惠政策,不可以自行提高。
第五條代理進度、代理過程的約定。
(一)代理進度。
1.銷售進度以取得的《商品房預售許可證》、現場樣板展示區(qū)、樣板房等按照雙方約定的要求竣工為準。
2.代理進度甲乙雙方可根據市場和項目實際情況進行調整(以批準的銷售計劃為準),調整進度經協(xié)商后作為本合同補充條款與本合同一樣合法有效。
甲乙雙方在房屋銷售過程需要按照以下條款約定執(zhí)行:
1.甲方應在開盤前確定《房屋定購書》、《青島市商品房預售/買賣合同》樣本,乙方提供參考意見,銷售過程中與樣本有出入的條款需經甲方授權人員簽字確認。
2.甲乙雙方分別任命一名負責人(乙方為,甲方為),負責銷售信息的及時溝通和問題處理。乙方需要按照甲方的銷售規(guī)范進行銷售,并接受甲方的監(jiān)督。
3.購房付款以及進款的約定。
(1)客戶定購房屋需簽定甲方提供的《房屋定購書》,并于《房屋定購書》簽定后七日。
簽署《青島市商品房預售/買賣合同》。
(2)分期付款客戶須于簽定合同日交齊房款的60%,余款應于房屋交付之前繳清。
(3)辦理按揭手續(xù)的客戶,簽定合同時需要交齊首付款(不低于總房款60%)并于7日。
內辦理完剩余房款的貸款手續(xù),貸款款項進款時限根據銀行規(guī)定。
第六條代理傭金及支付。
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
(1)甲方在買方正式簽定《青島市商品房預售/買賣合同》并支付首期款后,乙方即可。
獲得本合同所規(guī)定的代理傭金。
(2)對于乙方已簽署《青島市商品房預售/買賣合同》并已繳納首期款項的房屋,乙方。
每月1日前提供傭金清款明細單報甲方審核。甲方于收到清款明細單后的5個工作日內向乙方支付傭金,乙方提供等額的合法票據。
3.因客戶違約而沒收的定金和收取的違約金,歸甲方所有。
第七條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行收款帳戶。
(2)甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設_xx項目_項目批準的有關證照(包括但不限于:國有土地使用證、房地產權證、建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和建筑工程施工許可證證)和銷售本項目的商品房銷售許可證(外銷商品房預售許可證)、青島市房地產項目開發(fā)經營權證,以及《產品說明書》、《質量保證書》復印件(加蓋甲方公章)。
(3)關于代售項目所需的有關資料,包括但不限于:總體效果圖、沙盤、樓座標示、局部效果圖、樓層平面圖、地理位置圖、室內設備、建設標準、配套設施、樓層高度、銷售面積、銷售價格、使用功能等(書面形式確認)。
(4)甲方正式委托乙方為_xx項目_項目銷售代理的委托書,并現場公示;
2.甲方負責保證該項目的銷售合法性,申辦有關售樓之法律批文,并為該項目之成交客戶以政府部門認可之程序辦理買賣手續(xù)。
3.甲方保證若客戶購買的該物業(yè)的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
4.甲方委派財務負責收取定金和房款并出具相關收據發(fā)票。
5.甲方負責確定按揭銀行并聯系撤押手續(xù)等。
6.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
7.甲方負責提供現場示范單位、售樓處、看房車等對外銷售道具。
8.甲方如期保障工程進度,確保工程按預定時間竣工并驗收合格,如因工期延誤而給銷售帶來影響,由甲方負責。
9.甲方在尊重乙方利益的同時,有權對乙方工作進行監(jiān)督、檢查,發(fā)現不妥之處,隨時提出整改及調整意見,雙方協(xié)調一致。
10.銷售過程中,項目如有變動甲方應以書面形式通知乙方,雙方簽字確認,對于乙方提出的書面問題,應三日內給予書面答復。
11.甲方在銷售期內收到乙方提供的意見時,應在要求時限內就乙方意見作出答復,并以甲方簽字或簽章形式認可為準。
12.本項目的總體規(guī)劃、單體建筑戶型設計、園林景觀規(guī)劃設計、樣板示范區(qū)設計施工、交房裝修標準及樣板房施工、營銷推廣策略等,應充分尊重并參考乙方的建議,甲乙雙方共同簽字認可。
13.甲方同意在本合同有效期內,本項目所有對外宣傳的資料、戶外廣告牌、媒體廣告及專項活動等的落款中均體現乙方作為獨家銷售代理的角色,以利于銷售工作的開展,內容為“全程代理:合建行房地產”。
第八條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定項目廣告推廣計劃,并制定銷售計劃,安排時間表;
(2)主動挖掘客戶,派送宣傳資料、售樓書;
(3)在甲方的協(xié)助下,帶領客戶參觀并介紹項目、環(huán)境及情況;
(4)利用各種形式開展多渠道行銷活動;
(5)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
(6)乙方應遵守甲方在售樓現場的公示規(guī)定;
(7)乙方不得以非甲方名義與客戶簽定有關甲方委托房屋的相關文件,包括但不限于認購書、定購書、合同等形式,且不得以非甲方名義收取客戶任何款項。
2.乙方負責項目的營銷策劃以及宣傳執(zhí)行的組織工作,乙方在對外營銷推廣過程中,嚴格遵守國家、地方各項規(guī)定,全面維護甲方利益,對項目各種有關宣傳的計劃及費用,經甲方同意后實施,并須配合建設和售房進度。
3.乙方協(xié)助甲方簽署該項目之定購書及其購房合同,負責督促購房者及時按照合同繳納各期房款,并督促購房者及時到銀行辦理有關按揭手續(xù),并于每月初向甲方提交上月《合同簽定匯總表》進行核對。
4.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的xx項目項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
5.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格。在客戶同意購買時,乙方應按甲方確定的付款方式告知客戶交款。若遇特殊情況(如團購情況),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
6.在項目正常銷售期內,乙方負責安排銷售團隊工作人員不少于名(案場經理1名、秘書名,置業(yè)顧問名),如因銷售人員辭職情況,乙方須在一個月之內調整完畢,保證項目銷售小組人員數量穩(wěn)定。
7.乙方應避免案場經理、銷售人員的頻繁更換。
8.乙方在銷售過程中不得隨意更改銷售方案,所有銷售方案及銷售資料的準備必須經甲方確認后方可準備和對外公布。如因乙方單方面原因造成甲方經濟損失的,乙方承擔賠償責任。
9.乙方為該項目下列銷售工具制作過程中提供參考意見,并積極配合,保證及時、準確、符合要求:項目模型效果、視頻、廣告公司的選定、展銷板、樓書、戶外廣告等的制作、邀請函、平面圖、價目表、銷售文件、報紙廣告及電視廣告設計拍攝。
10.乙方配合甲方的項目營銷推廣和宣傳執(zhí)行工作,并向甲方提交工作進度及效果表。
11.乙方必須按照《青島市商品房預售/買賣合同》中所規(guī)定的條款,與客戶達成一致后,簽定買賣合同。乙方對客戶予以的任何書面額外承諾均由乙方承擔全部責任,如因此引起客戶退房的,乙方應返還甲方所支付的傭金。
12.甲乙雙方商定,凡購房客戶一經簽署購房合同后,因故無法履行合同而引起的法律糾紛,乙方有義務根據甲方的要求積極配合甲方處理。
13.乙方協(xié)助甲方協(xié)調與客戶的關系,使甲方與客戶保持良好的關系。
14.乙方在銷售推廣管理過程中,定期(每周一次)向甲方匯報銷售情況,反映存在問題、一周來人來電分析和市場信息反饋。并在每月5日前向甲方提交銷售月分析報告。
15.乙方配合甲方交房,催交款項,并配合甲方要求,提供甲方所需要的銷售數據統(tǒng)計報表,包括但不限于不同形式的日報表、周報表、月報表以及項目的整體銷售信息數據統(tǒng)計報表。
第九條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束。
2.在合同履行期間,乙方無法按照約定進度完成銷售任務,或出現其他有損甲方利益的情況:包括不按規(guī)范簽署銷售合同、不按照約定流程操作、超越甲方授權逾權代理、私收客戶錢財等以甲方名義與外界發(fā)生的一切欺騙、違法現象,給甲方帶來名譽或經濟損失的,甲方均有權隨時終止合同,并約定由乙方賠償相應損失。
3.乙方如在合同履行過程中,對于甲方調整意見無法達成共識,或對于甲方出現的違約行為,損害乙方名譽和利益的,乙方有權終止合同,并要求甲方賠償相應損失。
第十條違約責任。
1.甲乙雙方均不得單方面終止合同,任何一方單方面提前終止合同需支付另一方人民幣伍拾萬元違約金。
2.甲方若未能按照本合同約定的代理傭金、溢價結算方式支付乙方費用的,則每逾期一天甲方應支付給乙方應付款項總金額的千分之一。如逾期超過30天甲方仍未付款,乙方有權停止銷售工作直至甲方支付相關費用止。
3.如甲乙雙方解除合同,甲方應在乙方撤場前結清乙方的代理傭金及溢價傭金。
第十一條競業(yè)禁止。
甲、乙雙方任何一方員工因故離職或被解聘后,合同他方在委托服務期限內及期后6個月內,不得與該員工有任何形式的雇用或合作,否則視為對合同他方的違約并承擔法律責任,應賠償對方罰金人民幣伍拾萬元。
第十二條其他事項。
1.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
2.本合同一式三份,甲方執(zhí)兩份,乙方執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
3.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:
乙方:
代表人:_。
代表人:
20xx年__月_日。
房產代理銷售合同糾紛篇十三
原告:xx***科技有限公司,住址:……,法定代表人:……。
被告:xx****科技有限公司,住址:……,法定代表人……。
訴訟請求:
1、請求判決撤銷原、被告分別于20xx年5月24日、20xx年7月20日簽訂的兩份《銷售合同》,并責令被告退還已收的332250元貨款。
2、請求判決確認被告嚴重違約,并承擔938587.50元的違約責任。
3、判令被告承擔本案訴訟費。
事實和理由:
原告與被告于20xx年5月24日簽訂了一份總金額為24.45萬元的《銷售合同》(合同編號:100524),約定被告向原告供應單價為25000元、品牌為“三星”、規(guī)格與型號為460aa04-v的46寸液晶拼接屏8臺(1366*768分辨率,360w/單元低功耗,50000小時使用壽命)。20xx年7月20日原告、被告雙方又簽訂了一份總金額為12萬元的《銷售合同》(合同編號:lft100720),約定被告向原告供應單價為25000元、品牌為“三星”、規(guī)格與型號為460aa04-v的46寸液晶拼接屏4臺(1366*768分辨率,360w/單元低功耗,50000小時使用壽命)。上述兩份《銷售合同》文本除合同總價不同外,其他條款完全一致。在該兩份銷售合同第六條“質量標準”第1款中均約定“乙方保證本合同貨物為原生產廠家生產的從未使用過的新設備,其規(guī)格、技術條件滿足產品說明書的規(guī)定?!痹谠搩煞蒌N售合同第十條“違約及責任界定”第1款中均約定:“未按合同約定條款履行職責視為違約。由違約導致工程延期的一方應賠付對方違約金,違約金金額計算方式為:合同工程總額的0.5%/每日計*延期天數?!鄙鲜龊贤€約定由被告負責設備的安裝和調試。在該兩份銷售合同附件《售后服務承諾書》中,被告承諾:其提供的液晶拼接屏有如下特點:“1、全系列產品均是采用三星液晶拼接屏,其中40寸以上均采用三星全球領先的did液晶屏?!?BR> 20xx年7月16日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏8臺,被告在隨附的《設備簽收單》中標明該產品名稱為“46寸液晶拼接屏”,規(guī)格與型號為“460aa04-v”,原告工作人員對送貨數量予以確認。20xx年7月23日原告收到被告交付的46寸液晶拼接屏4臺,被告在其隨附的《設備簽收單》中標明該產品名稱為“46寸液晶拼接屏”,規(guī)格與型號為“l(fā)ti460aa04-v”,原告工作人員對送貨數量予以確認。因被告針對兩批貨物提供的《設備簽收單》中均沒有“品牌”一欄,原告工作人員收貨時未核對該設備品牌。20xx年8月被告將該設備移交給原告,但未提供設備檢測報告和合格證,也未提供工程竣工驗收報告。
合同簽訂后,原告按約分批支付了上述貨款,截止20xx年1月28日,原告向被告支付貨款共計人民幣332250元(占兩份合同總金額的91.2%),但被告共計僅開具了50000元的發(fā)票。余款32250元,因被告沒有開具發(fā)票,且未履行維保義務,故原告未予以支付。
該批設備自投入使用以來,使用僅十幾次,累計不足三十個小時,但問題不斷,與被告承諾的.使用壽命50000小時相差懸殊。20xx年11月21日,原告工作人員就上述設備情況進行現場查驗,發(fā)現被告提供的液晶拼接屏背面標簽所示型號為pd46n3,但撕開該標簽后卻發(fā)現其覆蓋處還有一層設備型號標簽,顯示該液晶拼接屏的真實型號為pd46n2。經查核,兩標簽顯示該兩個型號均為三星品牌,pd46n3液晶拼接屏的市場單價約為24000元,而pd46n2液晶拼接屏的市場單價約為8500元。故此我們認為:
一、被告以次充好,存在欺詐的故意,原告請求撤銷上述兩份《銷售合同》,并要求被告退還已收合同款332250元。
承前所述,被告在銷售合同和承諾書中皆約定/承諾其產品為三星品牌,且質量上乘(1366*768分辨率,360w/單元低功耗,50000小時使用壽命),原告基于其陳述和承諾與被告簽訂了上述兩份銷售合同。被告應按約提供型號為460aa04-v、價值25000元/臺的三星品牌液晶拼接屏,而交貨時貨物表面顯示的型號是三星pd46n3。被告為了獲得巨額不法利益,故意以“pd46n3”標簽掩蓋該設備真實標簽(“pd46n2”),且實際交貨貨物單價遠遠低于應交付貨物單價。從被告故意隱瞞所交設備的品牌規(guī)格型號的事實可以斷定:被告簽訂合同時就有偷梁換柱、以次充好、蓄謀欺詐的故意,從而使原告在違背真實意思的情況下與被告簽訂了合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十四條之規(guī)定,被告以欺詐的手段使原告在違背真實意思的情況下訂立了上述銷售合同,原告有權請求撤銷上述兩個銷售合同,要求被告退還原告已支付款項人民幣332250元(大寫:人民幣叁拾叁萬貳仟貳佰伍拾元整)。
二、基于被告偷梁換柱、以次充好,交貨不符,嚴重違約的事實,原告要求被告承擔938587.5元的違約責任。
如前所述,被告應交付單價為25000元的貨物,而實際交付貨物單價僅8500元,交貨不符部分的貨款占到兩份合同標的總額的82.3%,從而導致合同目的無法實現,明顯屬于嚴重違約。
上述《銷售合同》文本是被告提供的格式條款合同,根據《合同法》第四十條,“提供格式條款一方免除其責任、加重對方責任、排除對方主要權利的,該條款無效”。同時,根據《合同法》第一百五十八條之規(guī)定,“當事人約定檢驗期間的,買受人應當在檢驗期間內將標的物的數量或者質量不符合約定的情形通知出賣人?!鲑u人知道或者應當知道提供的標的物不符合約定的,買受人不受前兩款規(guī)定的通知時間的限制?!庇捎诒桓嬖诔鲑u液晶拼接屏時故意掩蓋其真實型號,即被告交貨時已明知其所提供標的物不符合約定,所以,原告在上述貨物的使用壽命期內皆有權提起質量異議和交貨不符的異議。原告于20xx年11月21日發(fā)現被告交貨不符的情形后立即于當月28日函告被告,要求予以說明,但被告拒絕接洽,也不予函復。兩份銷售合同皆約定:被告收到首付款后10個工作日交付符合約定的貨物。原告于20xx年7月22日按照兩個合同的約定,分別支付了122250元和60000元的首付款,被告應依約最遲于20xx年8月1日交付符合約定的貨物,但交付不符合約定,且至今沒有更換符合約定的貨物,至今(20xx年12月28日)逾期交貨已達515天,故應承擔交貨不符的違約責任。根據《中華人民共和國合同法》第一百零七條:“當事人一方不履行合同義務或者履行合同義務不符合約定的,應當承擔繼續(xù)履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任?!惫蚀嗽嬉蟊桓娓鶕鲜鰞煞荨朵N售合同》第十條:“未按合同約定條款履行職責視為違約?!`約金金額計算方式為:合同總金額的0.5%/每日*延期交付天數?!币蟊桓娉袚悠诮回涍`約金938587.5元(=364500元*0.5%/天*515天)。
綜上,為維護原告的合法權益,依照《中華人民共和國民事訴訟法》第108條訴至貴院,請依法支持原告的訴訟請求。
此致
xx市****人民法院。
具狀人:xx***科技有限公司。
代理人:江蘇姑蘇律師事務所吳xx律師。
20xx年12月28日。
房產代理銷售合同糾紛篇十四
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
乙方:____________。
郵碼:____________。
電話:____________。
法定代表人:____________。
職務:____________。
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的____________事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在____(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在________興建的____________項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計________平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為個月,自____年____月____日至____年____月____日。在本合同到期前的____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長____個月。到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得在____________地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲方負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1.乙方的代理傭金為所售的____________項目價目表成交額的____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。
甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。
乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3.乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行賬戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因客戶對臨時買賣合約違約而沒收的定金,由甲乙雙方五五分成。
第六條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行賬戶;。
(2)新開發(fā)建設項目,甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設____________________項目批準的有關證照(包括:國有土地使用權證書、建設用地批準證書和規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和開工證)和銷售________________項目的商品房銷售證書、外銷商品房預售許可證、外銷商品房銷售許可證;舊有房地產,甲方應提供房屋所有權證書、國有土地使用權證書。
以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后2天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的____________的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,負責提供看房車,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生誤訂。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第七條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定推廣計劃書(包括市場定位、銷售對象、銷售計劃、廣告宣傳等等);。
(2)根據市場推廣計劃,制定銷售計劃,安排時間表;。
(3)按照甲乙雙方議定的條件,在委托期內,進行廣告宣傳、策劃;。
(4)派送宣傳資料、售樓書;。
(5)在甲方的協(xié)助下,安排客戶實地考察并介紹項目、環(huán)境及情況;。
(6)利用各種形式開展多渠道銷售活動;。
(8)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
2.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的________________項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
3.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格,非經甲方的授權,不得擅自給客戶任何形式的折扣。
在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。
若遇特殊情況(如客戶一次性購買多個單位),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
4.乙方收取客戶所付款項后不得挪作他用,不得以甲方的名義從事本合同規(guī)定的代售房地產以外的任何其他活動。
第八條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。
本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第九條其他事項。
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房產代理銷售合同糾紛篇十五
甲乙雙方為了在家具銷售領域進行合作,本著公平、合理的原則,經過友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
一、甲方為乙方提供區(qū)域品牌代理獨立權、
二、甲方免費負責為乙方員工培訓銷售知識、辦公家具知識、服務禮儀。
三、甲方為乙方提供系列辦公家具產品授權經銷書。
四、甲方派專人協(xié)助乙方進行選擇店址的無償服務。
五、甲方在乙方開業(yè)前期派專業(yè)銷售人員進行輔助性的營銷策劃,以及贈送內部培訓手冊十五本。
六、甲方在同乙方合作期間確保乙方在四川省巴中市內不會出現第二家銷售甲乙公司系列產品經銷商。
七、乙方在合作期間如在合同約定區(qū)域范圍內開第二家辦公家具系列產品專賣店必須征得甲方同意。
八、乙方在合作期間不得轉讓品牌區(qū)域代理權。
九、乙方在合作期間不得在專賣店內經銷其他廠家的辦公家具產品。
十、乙方每年必須完成萬元整(大寫:萬元整)辦公家具經銷業(yè)績。
十一、乙方在簽訂合同時需一次性支付甲方品牌代理費人民幣萬元整(大寫:萬元整),代理有效期限為20年10月10日至20年10月9日,如乙方中途退出,甲方不退還品牌代理費。
十二、甲方每年不定期的對乙方專賣店進行指導和管理。
十三、合作期間如乙方有違法或違反此合同內容甲方有權終止合同并不退還代理費。
十三、其它:
1、本合同簽定之日起,甲乙雙方應嚴格遵守執(zhí)行。如發(fā)生爭議或分歧,雙方應友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,雙方同意后向當地仲裁機構報請解決。
2、本協(xié)議未盡事雙方應本著積極態(tài)度,在本合同的原則基礎上進行修改、填補。補充條款經雙方簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力。
十四、本協(xié)議有效期自合同簽訂之日起至20年10月9日,期滿后如雙方繼續(xù)合作,需另行簽訂延期協(xié)議。
十五、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份,自簽字蓋章后生效。
甲方簽字蓋章:乙方簽字蓋章:
日期:年月日
房產代理銷售合同糾紛篇十六
范文一:
辯人:南昌景昌紙箱包裝有限公司。
地址:南昌縣東新鄉(xiāng)小洲村委會胡家村。
法定代表人:黃炳炎,聯系電話:13807095398。
委托代理人:萬里濤,南昌市為民法律服務所法律工作者。
因東光縣鑫宇紙箱機械廠(以下簡稱東光廠)訴答辯人加工合同糾紛一案,現答辯人依法答辯如下。
一、本案的案由不是“加工合同糾紛”而是“買賣合同糾紛”。
根據《中華人民共和國合同法》第251條、252條之規(guī)定:加工合同是指承攬人以自己的技能、設備、和勞力,按照定作人的要求,將定作人提供的原材料加工為成品,定作人接受該成品并支付報酬的合同。而東光廠提供的合同,表面上寫的是《加工定作合同》,但定作人席泉林并未提供原材料,也未提供加工成品的圖紙、驗收標準等事項,東光廠提供的所謂“定作成品”實際上是東光廠自己生產的產品。根據《中華人民共和國合同法》第130條之規(guī)定,東光廠與席泉林簽訂的是《買賣合同》,他們之間發(fā)生糾紛的案由應定為“買賣合同糾紛”。
二、答辯人不是本案適格的被告,只能作為第三人參與訴訟。
縱觀本案東光廠向法院提供的合同及欠條,上面沒有答辯人的公章,也沒有答辯人的法定代表人簽名,所以答辯人不是本案適格的被告,但由于東光廠與席泉林買賣的設備最終是答辯人使用,故答辯人可以作為第三人參與本案的訴訟。
三、東光廠提供的產品夸大宣傳,是不合格產品,不符合國家和行業(yè)的標準。
首先,東光廠只不過是東光縣的一個個體工商戶,但他在企業(yè)介紹時宣傳是河北省東光縣鑫宇紙箱機械制造有限責任公司,號稱“重質量、講信譽”,卻連一個完整的企業(yè)產品標準都沒有。
其次,像東光廠提供的ysf-d四色瓦楞紙板水性印刷輪轉模切開槽機、圓壓圓模切機、薄刀分紙機、網紋線等產品,根本達不到質量標準要求。產品既沒有出廠合格證,也沒有使用說明書,產品也沒有安裝調試,人員培訓更沒有。
最后,答辯人聲明,保留向東光廠追償因產品質量問題而對答辯人造成的一切經濟損失的權利。
綜上所述,答辯人使用的雖然是東光廠的產品,但是與席泉林簽訂的《買賣協(xié)議》,與東光廠無關,答辯人付款也是付給席泉林的,況且款項已基本付清。席泉林所寫的欠條應由其個人承擔,東光廠應承擔其生產的產品售后服務的責任。懇請法院查明事實,駁回東光廠對答辯人的訴請!
此致
南昌縣人民法院。
答辯人:南昌景昌紙箱包裝有限公司。
xxxx年xx月xx日。
范文二:
反訴人張某某、胡某訴答辯人贛榆縣某某汽車銷售部合同糾紛一案,答辯人現提出如下答辯意見:反訴人提出的訴訟請求既沒有事實依據,也沒有法律依據,請求法院依法駁回反訴人的訴訟請求,其理由陳述如下:
一、答辯人已經完全履行了合同義務,不需要雙倍返還定金6萬元。
5月18日,答辯人贛榆縣某某汽車銷售部與反訴人張某某簽訂了《購車協(xié)議》,約定由反訴人向答辯人購買stq4250號汽車頭,價款為23.9萬元,預交定金3萬元,反訴人在提車時將剩余的車款一次性付清。雙方合同簽訂后,在207月6日,反訴人到答辯人處提車,同時,反訴人胡某向答辯人寫了一張欠車款貳拾萬零玖仟元的欠條。至此,答辯人已經履行了向反訴人交付車輛的合同義務;而與之相反的是,反訴人至今還沒有向答辯人支付清剩余車款20.9萬元,雖然答辯人長期以來三番五次地向反訴人催要剩余的車款20.9萬元,但是,反訴人卻以各種理由拒絕、抵賴,反訴人已經很嚴重地違反了雙方簽訂的購車協(xié)議的相關約定,根據合同法一百一十五條的規(guī)定,反訴人無權要求返還定金,反訴人更加無權要求答辯人雙倍返還定金,而應該是反訴人繼續(xù)履行合同義務,即一次性支付清剩余車款20.9萬元。因此,答辯人已經完全履行了合同義務,不需要雙倍返還定金6萬元。
二、連云港某某汽車銷售有限公司不具有該車的經銷權和所有權。
答辯人與該訴爭車輛的生產廠家湖北某某專用汽車有限公司江蘇經理部簽訂了代理協(xié)議,答辯人由此取得了該車輛在連云港區(qū)域的經銷權。該車輛是由生產廠家湖北某某專用汽車有限公司從該公司發(fā)貨到江蘇南通,然后,根據江蘇市場的銷售情況再調配到贛榆縣即答辯人的銷售部,因此,答辯人擁有該車輛的所有權,反訴人胡某向答辯人寫了一張欠車款貳拾萬零玖仟元的欠條,這一系列證據材料形成了一個完整的證據鏈,完全可以證明答辯人具有該車的經銷權和所有權,而連云港某某汽車銷售有限公司不具有該車的經銷權和所有權,因此,反訴人在反訴狀中稱從連云港某某汽車銷售有限公司購買,根本沒有事實依據,簡直是無稽之談!
三、該車不存在質量問題,答辯人不需要賠償反訴人所謂的經濟損失。
該車是經過生產廠家質量檢測合格后才準予出廠的,符合生產廠家的企業(yè)質量標準,同時,也符合相關的行業(yè)標準和國家標準。在答辯人與反訴人簽訂的購車協(xié)議中的第五、六條明確約定:反訴人在提車的時候對該車質量沒有提出異議的話,即表示認同該車質量是合格的,答辯人對此不再承擔任何責任。而反訴人在反訴狀中稱到答辯人處對該車進行整改,其真正的原因是反訴人購買的該車是牽引車,反訴人還另外購買了一輛后掛車,牽引車與后掛車組成一個整體才能夠用于運輸經營活動,而反訴人另外購買的后掛車與反訴人在答辯人處購買的該車由于不是同一個汽車廠家生產的,后掛車與該牽引車在高度上是不匹配的,而需要對該牽引車的高度進行適當的整改才能夠與后掛車配合使用,才能夠使前后車作為一個整體運輸工具用于正常的運輸經營活動。因此,反訴人所稱的到答辯人處對該車進行整改的原因不是因為該車存在質量問題而是出于以上的特殊原因,所以,答辯人不需要賠償反訴人所謂的經濟損失。
房產代理銷售合同糾紛篇十七
經雙方友好協(xié)商,甲方愿意授權______________作為作在中國地區(qū)代理商之一。為了明確雙方的權利和義務,特訂立本協(xié)議。
甲方:_____________(以下簡稱甲方)。
網站:_____________________________。
電話:_____________________________。
傳真:_____________________________。
email:____________________________。
乙方:_____________(以下簡稱乙方)。
網站:_____________________________。
電話話:___________________________。
傳真:_____________________________。
email:____________________________。
第一條 雙方關系:在本協(xié)議的有效期內,甲方和_______________的關系純屬生產商和代理商之一的關系。
第二條 產品。本協(xié)議所稱的產品,系指____產品。
第三條 價格甲方必須向乙方提供最優(yōu)惠的價格。最優(yōu)惠的價格即必須低于正常貿易的價格。
第四條 銷售方式。必須統(tǒng)一品牌。同一價格,按甲方銷售策略銷售。
第五條 進貨清單。甲方給乙方的產品價格是每幅__________元,雙方商定,首批供貨量為_______幅,貨款總計________元整。
第六條 交易方式??畹桨l(fā)貨或貨到付款,首次進貨數量為_________幅起,甲負債發(fā)貨和運費。
第七條 甲方責任。
1.實行樣品價向乙方提供新產品的樣品,每個樣品為_________-_________個。
2.在協(xié)議的有效期限內:甲方如獲得專利產品的注冊、或商標、或其他商業(yè)標志,均須立即向乙方提供。
3.不斷提供有助于推銷產品的意見和資料。免費提供產品圖片。
第八條 乙方責任。
1.自費維持一個有經營能力的銷售機構,切實地為甲方推銷產品。?
2.不得購買和銷售其他公司的同類產品。
3.不斷地向甲方提供國內相關的商業(yè)情報。
第九條 本協(xié)議有效期為_______________年。
第十條 違約本協(xié)議的任何一方發(fā)生了違約行為,另一方得以書面的形式通知其糾正。如若違約一方在_________個月內仍未糾正其違約行為,則另一方有權中止本協(xié)議。
本協(xié)議一式份,雙方各執(zhí)一份。
本協(xié)議經雙方簽字后(基于方便可通過電子郵件或傳真簽寫)將于所約定的時間生效。
甲方:____________________________。
(經手人簽名)_____________________。
乙方:____________________________。
(經手人簽名)_____________________。
簽約時間:_______年______月______日。
房產代理銷售合同糾紛篇十八
原告:
地址:
法定代表人:
被告:
地址:
法定代表人:
訴訟請求:
2、判令被告向原告賠償因其違約給原告造成的全部損失計人民幣元;。
3、判令被告承擔本案的全部訴訟費用。
事實和理由:
年月日,原告與被告于南京市六合區(qū)簽署了《采購合同》(合同編號:xxx),約定原告向被告采購2噸dw萃取劑,合同價款為人民幣96000元,若貨到后經檢驗不合格的,原告有權退貨,被告應在收到原告退貨通知后一周內到原告處自提貨;《采購合同》還約定,被告違反合同約定的,原告有權解除合同,被告應在三日內返還合同價款,并承擔由此給原告造成的損失。
合同簽訂后,原告于年月日向被告支付了全部貨款并于年月日對被告所供貨物進行了取樣檢驗,檢驗結果顯示貨物質量不合格,原告遂通知被告解除《采購合同》,并要求被告返還全部貨款,被告于年月日向原告發(fā)函表示愿意在年月日退還貨款,但此后被告并未按期退款,雖經原告多次催收,被告對此置之不理。被告的'上述違約行為已經嚴重損害了原告的合法權利。根據《中華人民共和國民事訴訟法》相關規(guī)定,原告依法向貴院提起訴訟,請求貴院查明事實,依法裁判,支持原告的訴訟請求。
此致
區(qū)人民法院。
具狀人:有限公司。
房產代理銷售合同糾紛篇十九
甲方:乙方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經甲、乙雙方經友好協(xié)商,本著互惠互利、共同發(fā)展的原則,就以下區(qū)域代理銷售“奧東”牌pvc地板簽訂如下協(xié)議:
第一條定義。
1.產品:本協(xié)議所稱產品,由甲方生產的“奧東”全自動麻將機。
2.商標:“奧東”
3.區(qū)域:
第二條合作方式及條件。
1.經銷:乙方代理銷售甲方“奧東”pvc地板。
2.乙方向甲方交納服務及銷售保證金省會城市五萬元、市級城市叁萬元、縣級城市貳萬元整。合同期滿,無售后服務投訴,甲方一次退還此保證金。
3.甲方向乙方提供免費的售后服務人員技術培訓和培訓資料,乙方必須提供人員到甲方進行培訓,在甲方的食、宿費用由甲方提供。
4.甲方須保證乙方零配件的供應。在保修期內的零配件是用以舊換新的方式提供。超過保修期的零配件甲方收取成本費用。
5.甲方向乙方提供該區(qū)域獨家經銷保證,凡屬該區(qū)域的相關購買信息甲方須反饋到乙方。乙方不得擅自在非代理區(qū)域銷售甲方產品。
6.乙方不得經營銷售其它品牌麻將機,并維護好“奧東”品牌的良好聲譽。
7.乙方年銷售量不可低于臺,首批進貨量不低于臺。
第三條推廣、廣告、展覽。
1.甲方根據實際需要向乙方提供合理數量的價目表、廣告宣傳的圖片及有關產品經銷的輔助資料等,提供特許代理授權證書和銅牌。
2.甲乙雙方完成本合同簽定并首次進貨后,乙方當地所做甲方品牌專項廣告,經甲方核準同意后實施,費用首季度按3000.00元/月計算,費用由甲方承擔,乙方需提供廣告發(fā)布小樣及廣告發(fā)票,超出部分由乙方自行負擔。
3.展覽:在境內舉行的大型體育、休閑或相關的展覽會,經甲方同意后,由乙方租賃展位,組織產品出展,費用由雙方均擔。
第四條價格。
1.價格調整,需提前七個工作日通知乙方。
2.甲方提供給乙方的adma-33e價格為元、adma-36e。
第五條訂貨/發(fā)貨/驗貨。
1.每次訂貨,乙方傳真采購訂單給甲方,甲方確認后回傳乙方。甲方不得接受口頭或其他形式訂單。
2.甲方按照乙方指定的地點、數量發(fā)貨。
3.倘若甲方所發(fā)貨物與訂單內容有型號、尺寸、顏色、品質不符者,乙方于收貨之日起七個工作日內,以書面的形式通知甲方補正。
第六條品質/保險/售后服務。
1.甲方提供給乙方的產品保證質量。
2.甲方的產品,免費保修壹年。
3.乙方必須按甲方規(guī)定的全國統(tǒng)一售后服務標準進行售后服務,若有乙方客戶投訴到甲方,甲方將直接派出人員給予客戶解決,所產生的費用由乙方承擔,甲方將直接從乙方年終的維保費中扣出。
第七條保密。
1.乙方不得向第三人提及雙方合作事宜。
2.乙方不得將其所知有關甲方營業(yè)方法或其它甲方認為應保密之資訊泄露給第三人。
第八條違約責任/終止條款。
雙方在合作期限內如違反以上協(xié)議,則應由違約方負擔由此引起的一切違約責任,同時另一方有權終止此合同。
第九條爭議的解決。
凡有關合約或執(zhí)行中所發(fā)生的一切爭議,雙方應協(xié)商解決,或由雙方有管轄權的人民法院處理。
第十條協(xié)議期限。
本協(xié)議有效期為月,自至止。在合作期限內必須完成臺的基本銷售量。方可簽署正式合作代理銷售合同。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
房產代理銷售合同糾紛篇二十
委托方(以下簡稱甲方):
代理方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方經友好協(xié)商,現就甲方自有產權的不動產,交由乙方房地產中介機構負責代理銷售事宜達成如下協(xié)議:
一、不動產基本情況:甲方自有產權的不動產位于____市____區(qū)____單元第____層,共____(套),房屋結構為____,建筑面積____平方米,戶型____;房屋所有權證號:____,屬于:____。附房屋狀況表。
二、銷售價格與收款方式:
2、甲方確認由乙方代收房款。
三、甲方同意乙方客戶的以下幾種付款方式:
四、結算方式:雙方約定,自購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同,房產證過戶并交房后,方辦理房款結算手續(xù)。
一次性付款結算方式:
一次性付款是指即購房客戶與甲方簽訂房屋買賣合同當日將全部房款支付到乙方帳戶;。
乙方代收購房款,在甲方自行辦理產權過戶手續(xù)或委托乙方辦理產權過戶手續(xù)后,自房產證過戶完畢之日起三日內乙方將代收購房款轉予甲方。
按揭貸款的結算方式:購房客戶與甲方簽訂購房合同后,購房客戶向乙方支付首期房款后開始向銀行申請按揭貸款,接揭貸款手續(xù)獲批后,待房產證過戶并辦抵押后,首期款由乙方付,按揭款由按揭銀行付清。
為保證房屋交易的安全性,房屋產權過戶手續(xù)辦妥后,甲方接到乙方通知后,須憑本人身份證來乙方處領取房款,如委托他人取款的,應憑經公證的委托書(注明代收房款)及委托人身份證明領取,甲方系法人的,應以合同載明的開戶行和帳號轉帳。
五、代理期限及代理權限:
1.本合同代理期限為____個月,自____年____月____日起至____年____月____日止。合同到期后,本合同自行終止。
2.甲方全權委托乙方在不低于甲方售房底價的情況下與客戶簽訂定房協(xié)議書,并代甲方收取房款。
3、在本合同有效代理期內,甲方不得指定其他人或中介機構銷售該不動產。
4、委托期滿仍未銷出者,甲方授權乙方可在委托底價內下浮 %出售。
六、代理費的收取。
1、乙方的代理費為本合同所售不動產,在出售成功后按成交總額的____%收取,乙方實際銷售價格超出甲方指定銷售底價部分,甲方得____%,乙方得____%。代理費由甲方以人民幣形式支付,由乙方從代收房款中扣除。
2.甲方在與乙方客戶正式簽訂房屋買賣合同,乙方客戶支付首期房款后,乙方即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理費。
3、甲方委托乙方在信息宣傳系統(tǒng)上為該物業(yè)發(fā)布廣告及帶購房客戶到現場看房,雙方商定甲方向乙方支付信息發(fā)布費、產證鑒定費及服務費合計____元。
七、雙方權利義務:
1、甲方向乙方提交如下房屋產權證明資料,并保證其真實、準確性。
1)、《土地使用權證》、《房屋所有權證》、房主身份證等有效證件的復印件及原件,乙方核對原件無誤后將原件交還甲方。
2)、已婚夫婦,房屋所有權在一方名下,但共同生活超過八年的,應證得另一方的書面同意。
3)、原購房協(xié)議書(另:如房屋是集體土地,應提交鄉(xiāng)、村辦及所屬村委會城管科證明)。
4)、房屋平面結構圖及附屬設施說明清單、鑰匙等。
5)、房屋是否設定擔保等債權、債務的書面聲明。
6)、有委托人代辦的,應出具經公證的房主授權委托書原件及受托人身份證明。
2、甲方保證該不動產的產權清楚,若發(fā)生與之有關的權屬糾紛及債權、債務糾紛概由甲方負責清理,因此給乙方及乙方客戶照成的經濟損失,甲方必須負責賠償。
3、乙方在與客戶簽訂定房協(xié)議書合同后,甲方應在得到乙方通知后三天內來乙方處簽署銷售確認書,并與乙方客戶會簽購房合同,如因甲方地址、電話變更,而未能通知甲方而給甲方所造成的損失概由甲方負責。甲方聯系電話及地址以本合同所載的地址為準,經交郵即為送達。
4、甲方與乙方客戶簽訂房屋買賣合同后,若雙方委托乙方辦理房產證的過戶手續(xù),應支付代辦費。
5、房產證辦理過戶完畢,甲乙雙方結清房款,則本代理合同指定的不動產代理義務即告完成。
6、原則上,乙方要求甲方應在房產證辦理過戶后,方交付房產給購房客戶。特殊情況下,甲方愿提前交房應書面通知乙方。
7、乙方系房地產的中介機構,依法承擔中介機構的權利義務。
八、違約責任:
1、乙方在委托代理期間,將委托不動產出售,并與購房客戶簽訂定房協(xié)議書,如購房客戶未履行定房協(xié)議書所規(guī)定條款,乙方有權終止定房協(xié)議書,并沒收定金;如乙方與購房客戶簽訂定房協(xié)議書后甲方反悔的,甲方應支付違約金,違約金的數額為乙方客戶繳納給乙方的定金。
2、甲方不得將該不動產委托乙方之外的任何中介機構和個人銷售,否則視為違約,應承擔違約責任。如甲方自行售出委托物業(yè),應以書面形式提前3天通知乙方,否則乙方仍按未售物業(yè)出售,就此造成的經濟損失由甲方承擔。
九、乙方必須嚴守誠實、信譽、高效的服務原則,積極、主動、熱情地為甲方進行代理服務,乙方必須嚴守甲方有關商業(yè)機密不能外泄。
十、雙方一致同意本合同如發(fā)生爭議由____仲裁委員會仲裁。該仲裁為終局。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份為憑,本合同附件為主合同不可分割的一部分。本合同自雙方簽字蓋章后生效。
十二、如有其它事宜,可簽訂補充協(xié)議。
甲方:乙方:
代表:代表:
聯系地址:地址:
聯系電話:聯系電話:
開戶行:
帳號:
簽約日期:年月日于
房產代理銷售合同糾紛篇二十一
郵碼:_______________?。
電話:_______________。
法定代表人:____________?。
職務:____________。
乙方:_________________?。
郵碼:_______________?。
電話:_______________。
法定代表人:____________?。
職務:____________。
協(xié)議書:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的____________事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在____(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在________興建的____________項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計________平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為個月,自____年____月____日至____年____月____日。在本合同到期前的____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得在____________地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲方負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。
具體銷售工作人員的開支及日常支出由乙方負責支付。
第四條銷售價格。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
1.乙方的代理傭金為所售的____________項目價目表成交額的____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
2.甲方同意按下列方式支付代理傭金:
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。
乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3.乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行賬戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因客戶對臨時買賣合約違約而沒收的定金,由甲乙雙方五五分成。
第六條甲方的責任。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行賬戶;。
(2)新開發(fā)建設項目,甲方應提供政府有關部門對開發(fā)建設____________________項目批準的有關證照(包括:國有土地使用權證書、建設用地批準證書和規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證和開工證)和銷售________________項目的商品房銷售證書、外銷商品房預售許可證、外銷商品房銷售許可證;舊有房地產,甲方應提供房屋所有權證書、國有土地使用權證書。
(5)甲方正式委托乙方為________________項目銷售(的獨家)代理的委托書;以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后2天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的____________的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,負責提供看房車,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生誤訂。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第七條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定推廣計劃書(包括市場定位、銷售對象、銷售計劃、廣告宣傳等等);。
(2)根據市場推廣計劃,制定銷售計劃,安排時間表;。
(3)按照甲乙雙方議定的條件,在委托期內,進行廣告宣傳、策劃;。
(4)派送宣傳資料、售樓書;。
(5)在甲方的協(xié)助下,安排客戶實地考察并介紹項目、環(huán)境及情況;。
(6)利用各種形式開展多渠道銷售活動;。
(8)乙方不得超越甲方授權向客戶作出任何承諾。
2.乙方在銷售過程中,應根據甲方提供的________________項目的特性和狀況向客戶作如實介紹,盡力促銷,不得夸大、隱瞞或過度承諾。
3.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格,非經甲方的授權,不得擅自給客戶任何形式的折扣。在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。若遇特殊情況(如客戶一次性購買多個單位),乙方應告知甲方,作個案協(xié)商處理。
4.乙方收取客戶所付款項后不得挪作他用,不得以甲方的名義從事本合同規(guī)定的代售房地產以外的任何其他活動。
第八條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第九條其他事項。
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:____________乙方:____________。
代表人:____________代表人:____________。
____年____月____日____年____月____日。
房產代理銷售合同糾紛篇二十二
乙方:
甲乙雙方經過友好協(xié)商,根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,就甲方委托乙方(獨家)代理銷售甲方開發(fā)經營或擁有的_____事宜,在互惠互利的基礎上達成以下協(xié)議,并承諾共同遵守。
第一條合作方式和范圍。
甲方指定乙方為在(地區(qū))的獨家銷售代理,銷售甲方指定的,由甲方在__興建的__項目,該項目為(別墅、寫字樓、公寓、住宅),銷售面積共計___平方米。
第二條合作期限。
1.本合同代理期限為_____個月,自___年___月___日至___年___月___日。在本合同到期前的_____天內,如甲乙雙方均未提出反對意見,本合同代理期自動延長_____個月。合同到期后,如甲方或乙方提出終止本合同,則按本合同中合同終止條款處理。
2.在本合同有效代理期內,除非甲方或乙方違約,雙方不得單方面終止本合同。
3.在本合同有效代理期內,甲方不得在_____地區(qū)指定其他代理商。
第三條費用負擔。
本項目的推廣費用(包括但不僅包括報紙電視廣告、印制宣傳材料、售樓書、制作沙盤等)由甲主負責支付。該費用應在費用發(fā)生前一次性到位。
第四條銷售價格天下房地產法律服務網免費為大家提供法律服務。
銷售基價(本代理項目各層樓面的平均價)由甲乙雙方確定為_____元/平方米,乙方可視市場銷售情況征得甲方認可后,有權靈活浮動。甲方所提供并確認的銷售價目表為本合同的附件。
第五條代理傭金及支付。
1.乙方的代理傭金為所售的_____項目價目表成交額的_____%,乙方實際銷售價格超出銷售基價部分,甲乙雙方按五五比例分成。代理傭金由甲方以人民幣形式支付。
甲方在正式銷售合同簽訂并獲得首期房款后,乙方對該銷售合同中指定房地產的代銷責任即告完成,即可獲得本合同所規(guī)定的全部代理傭金。甲方在收到首期房款后應不遲于3天將代理傭金全部支付乙方,乙方在收到甲方轉來的代理傭金后應開具收據。
乙方代甲方收取房價款,并在扣除乙方應得傭金后,將其余款項返還甲方。
3.乙方若代甲方收取房款,屬一次性付款的,在合同簽訂并收齊房款后,應不遲于5天將房款匯入甲方指定銀行賬戶;屬分期付款的,每兩個月一次將所收房款匯給甲方。乙方不得擅自挪用代收的房款。
4.因客戶對臨時買賣合同違約而沒收的定金,由甲乙雙方五五分成。
第六條甲方的責任天下房地產法律服務網免費為大家提供法律服務。
1.甲方應向乙方提供以下文件和資料:
(1)甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件和銀行賬戶;。
舊有房地產,甲方應提供房屋所有權證書、國有土地使用權證書。
(5)甲方正式委托乙方為_____項目銷售(的獨家)代理的委托書;。
以上文件和資料,甲方應于本合同簽訂后二天內向乙方交付齊全。
甲方保證若客戶購買的_____的實際情況與其提供的材料不符合或產權不清,所發(fā)生的任何糾紛均由甲方負責。
2.甲方應積極配合乙方的銷售,負責提供看房車,并保證乙方客戶所訂的房號不發(fā)生誤打。
3.甲方應按時按本合同的規(guī)定向乙方支付有關費用。
第七條乙方的責任。
1.在合同期內,乙方應做以下工作:
(1)制定推廣計劃書(包括市場定位、銷售對象、銷售計劃、廣告宣傳等等);。
(2)根據市場推廣計劃,制定銷售計劃,安排時間表;。
(3)按照甲乙雙方議定的條件,在委托期內,進行廣告宣傳、策劃;。
(4)派送宣傳資料、售樓書;。
(5)在甲方的協(xié)助下,安排客戶實地考察并介紹項目環(huán)境及情況;。
(6)利用各種形式開展多渠道銷售活動;。
(8)乙方不得超越甲方授權向購房方作出任何承諾。
3.乙方應信守甲方所規(guī)定的銷售價格,非經甲方的授權,不得擅自給客戶任何形式的折扣。在客戶同意購買時,乙方應按甲乙雙方確定的付款方式向客戶收款。若遇特殊情況(如客戶一次性購買多個單位),乙方應告之甲方,作個案協(xié)商處理。
4.乙方收取客戶所付款項后不得挪作他用,不得以甲方的名義從事本合同規(guī)定的代售房地產以外的任何其他活動。
第八條合同的終止和變更。
1.在本合同到期時,雙方若同意終止本合同,雙方應通力協(xié)作作妥善處理終止合同后的有關事宜,結清與本合同有關的法律經濟等事宜。本合同一但終止,雙方的合同關系即告結束,甲乙雙方不再互相承擔任何經濟及法律責任,但甲方未按本合同的規(guī)定向乙方支付應付費用的除外。
2.經雙方同意可簽訂變更或補充合同,其條款與本合同具有同等法律效力。
第九條違約責任,雙方違反合同約定的,支付_____的違約金。
第十條其他事項。
1.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經雙方代表簽字蓋章后生效。
2.在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
甲方:_____(蓋章)。
代表人:_____(簽字)。
乙方:_____房地產中介代理有限公司(蓋章)。
代表人:_____(簽字)。
房產代理銷售合同糾紛篇二十三
注冊地址:______________________。
經營地址:______________________。
法定代表人:____________________。
乙方(需方):__________________。
注冊地址:______________________。
經營地址:_____________________。
法定代表人:____________________。
第一節(jié)原則條款。
第一條本合同書經甲乙雙方通過友好協(xié)商,本著優(yōu)勢互補、互惠互利、共同發(fā)展的原則,依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等法律、法規(guī)的規(guī)定簽訂。
第二節(jié)適用范圍。
第二條本合同的甲方代表甲方及其所屬的子公司、分公司、分支機構、辦事處。乙方代表乙方及/或乙方的相關公司。(詳見附表一)。因此,本合同中涉及的各項條款適用于附表一中所列的甲方的總公司及上述各地分公司、子公司、分支機構、辦事處等機構以及附表一中所列的乙方及其相關公司。乙方有權決定適用本合同的相關公司的增加或減少,但乙方應書面通知甲方,通知到達甲方后生效。
第三條本合同約定的產品進入乙方全國地區(qū)所有門店進行銷售(詳見甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的《供應商上(撤)店協(xié)議書》)。乙方有權決定增加或減少本合同約定產品進入的門店,但乙方應書面通知甲方,通知到達甲方后生效。
第三節(jié)名詞定義。
第四條產品:是指由甲方生產或經銷的符合國家質量標準及雙方約定的標準并不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。
第五條銷售支持:指的是甲方在乙方銷售甲方產品過程中,因乙方提供服務無條件給予乙方的優(yōu)惠條件和資金、物質支援。
第六條供貨價格:指甲乙雙方在甲方給予乙方銷售所在地的所有經銷商中最低真實價格的基礎上進行協(xié)商,取得一致的價格。
第七條殘次品:指商品在售前、售中及售后本身固有的或發(fā)生的外觀、性能、質量等任何一項不符合中國國家質量標準、行業(yè)標準、廠家標準、合同約定標準等任一標準的產品。
第八條滯銷產品:指乙方從甲方購進的產品經過______天的時間,銷量與進貨量的比低于二分之一的產品。
第九條商業(yè)折扣:指乙方銷售甲方產品后,甲方以乙方在甲方的進貨額(或回款額)為根據,依照雙方約定的條款給予乙方的進貨折扣。
第十條特價機:指根據雙方的經營需要乙方從甲方以特殊的供貨價格進購的產品,條件雙方另行約定。
第十一條鋪底:是指甲方給予乙方的不需支付實際資金即可調撥一定金額貨物,做為在合同有效期內樣機展示和庫存周轉之用的優(yōu)惠條件。
第十二條貨到付款結算:指乙方在甲方貨物到達乙方庫房驗收后______小時內即向甲方支付貨款。
第十三條回款額:指乙方支付給甲方的貨款包括扣抵甲方在乙方處欠款的款額(降價款、退貨款除外)。
第十四條利潤補償款:指在乙方銷售的甲方產品的零售價格降低,使乙方銷售甲方產品的帳面毛利率未能達到合同約定的水平時,由甲方向乙方支付的,用于補足乙方利潤損失部分的款項。
第十五條包銷機型:指性能、外觀與其他型號有明顯區(qū)別的,性能價格比有明顯優(yōu)勢的,由乙方獨家經營的產品。
第十六條合同年度:指合同有效期。
第十七條帳期:指產品進入乙方指定倉庫到乙方支付貨款之間的期間。
第十八條降價款:由于供價下調而產生甲方應支付給乙方的降價金額。
第十九條給乙方造成了名譽損失的情況包括給乙方或乙方相關公司造成名譽、商號、商標、商譽造成負面影響的情況,包括但不限于:1.因產品問題(包括但不限于質量、假冒偽劣、虛假宣傳、侵犯他人知識產權等問題,)或甲方提供的售后服務問題被媒體(媒體包括但不限于電視、廣播、報紙、雜志、網絡等)暴光的;2.因其他甲方原因造成乙方被媒體暴光的;3.因產品問題或甲方提供的售后服務問題被有關部門、機構、消協(xié)公告的;4.雖未被暴光,但因產品問題或售后服務問題造成相當多人員認為或知悉乙方的產品或服務存在問題的;5.產品不合格、退貨、返修率合計超過3%,致使乙方名譽或商譽受到負面影響的;6.其他給乙方或乙方相關公司造成名譽、商號、商標、商譽造成負面影響的情況。
第四節(jié)產品訂購、運輸、結算及其他。
一、產品訂購。
第二十條乙方代銷甲方生產(或經營)的飲水機、凈水器品類沁園品牌的產品。
第二十一條甲方帶貨安裝的產品為:/品類/品牌的產品。
第二十二條乙方從甲方處進貨時須提前向甲方口頭或傳真或送交進貨計劃,甲方在接到進貨計劃后2日內書面答復乙方(書面答復上應加蓋甲方的印章),并于乙方要求的送貨時間按進貨計劃送達乙方指定地點。非經乙方書面認可,甲方在書面答復中所進行的任何特別注明無效。
第二十三條乙方在要求的送貨時間前______日有權撤消或變更進貨計劃,而無需承擔任何的賠償責任。
二、產品運輸。
第二十四條甲方負責所有產品到乙方指定地點的運輸,一切費用由甲方負擔。
第二十五條貨物在交付乙方并經驗收前,一切風險及責任均由甲方承擔。
三、貨款結算。
第二十六條當期貨款的結算以乙方實際銷售甲方產品的供貨金額,扣除采用帳扣方式收取及甲方逾期未付的利潤補償款、商業(yè)折扣款以及其他甲方承諾支付以及按照合同約定甲方應當支付的款項后的余額為準。
第二十七條貨款結算日期:貨款結算周期為______日,結算日為結算周期屆滿的______日后。
第二十八條貨款結算方式為(在以下幾種方式中任選一種)。
1.支票或電/信匯2.______個月無息銀行承兌匯票3.______個月無息商業(yè)承兌匯票。
第二十九條貨款結算采取“錢票兩清”的原則,乙方向甲方支付貨款,甲方必須同時向乙方提供合法的增值稅票。甲方向乙方支付商業(yè)折扣,增值稅票可按以下(一)辦理:
(一)乙方向甲方按扣除商業(yè)折扣后的差額付款,甲方在增值稅票上直接列明折扣率和折扣額,乙方不再向甲方開具發(fā)票。
(二)甲方向乙方全額開具增值稅票。甲方向乙方支付商業(yè)折扣,乙方向甲方開具零售發(fā)票或辦理折讓證明,然后向甲方全額支付貨款。
第三十條甲方應按上述規(guī)定按時向乙方提供增值稅票,在增值稅票未交訖之前乙方可拒絕支付貨款。
第三十一條乙方結算日由乙方各公司具體指定,結算日外的時間乙方不進行結算,甲乙雙方可進行對帳,整理提供票據。每月最后一日及法定節(jié)假日乙方不進行結算,帳期未滿或遇節(jié)假日,結算期順延至下一結算日。
四、殘次、滯銷產品的處理。
第三十二條乙方在經營過程中發(fā)現的甲方產品中的殘次品,有權自行選擇更換或退貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到乙方殘次通知后3日內更換殘次品或退殘次品,否則承擔延遲履行的違約責任后,同時甲方仍承擔繼續(xù)履行的責任。
第三十三條乙方在銷售甲方產品過程中如遇滯銷產品時,有權自行選擇更換或退貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到通知______日內為乙方調換乙方確認或指定的其他產品或進行退貨,如甲方逾期未予調換或者退貨,則乙方可向甲方收取產品供價總額每日3%的保管費。逾期______天后,乙方有權處理該產品,從處理所得款項中優(yōu)先獲得并自行扣除保管費、處理費等費用。
第三十四條對于甲方提供的產品及配件、附件、宣傳材料等存在或涉嫌存在(如涉及訴訟或仲裁等)損害任何第三方的知識產權和其他合法權益情況的,乙方有權根據情況選擇退貨或換貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到乙方通知后______日內更換或退貨,否則承擔延遲履行的違約責任。因該產品給乙方造成經濟和名譽損失的,甲方應賠償乙方的損失。
第三十五條對于甲方提供的產品及配件、附件、宣傳材料等為假冒產品的,或存在虛假宣傳的,乙方有權根據情況選擇退貨或換貨,但應以書面形式通知甲方,甲方應在接到乙方通知后3日內更換或退貨,否則承擔延遲履行的違約責任。因該產品給乙方造成經濟和名譽損失的,甲方應賠償乙方的損失。
第三十六條對于第三十二至第三十五條所述的情況,更換或退貨的全部往返運費由甲方承擔。
五、銷售支持。
第三十七條甲方應根據乙方的要求免費為乙方提供展示甲方所供產品的展柜、展臺、展架,委派促銷員,促銷員的一切費用由甲方承擔,并應對乙方所有的門店實行無差別待遇。如甲方委托乙方制作展柜、展臺、展架,甲方應于接到乙方付款通知______日內將制作款以現款方式交付乙方。逾期未付,乙方可在下次結算貨款中扣收。如甲方按凈額開具增值稅專用發(fā)票,乙方有權加扣______%的增值稅款。在甲、乙雙方停止合作時,甲方無權向乙方要求展柜、展臺、展架、促銷員費用等相關費用的補償。
(一)促銷員管理。
第三十八條甲方負責派駐促銷員到乙方營業(yè)場所進行甲方產品的銷售工作。
第三十九條甲方應與促銷員簽訂正式的勞動合同。促銷員的一切費用由甲方支付。如甲方未與促銷員簽訂勞動合同或有其他違反勞動法規(guī)等行為的,一切責任由甲方自行承擔。
第四十條促銷員服從乙方的日常行政管理,乙方每月向甲方出具促銷員的出勤證明和績效考評,作為甲方對促銷員月度薪金發(fā)放的依據。
第四十二條在得到乙方允許后,甲方在節(jié)假日期間可加派臨時促銷員。臨時促銷員必須服從乙方的管理。
第四十三條甲方負責定期對促銷員進行商品知識培訓,促銷員同時接受乙方銷售流程、服務標準及行為規(guī)范等培訓。
第四十四條甲方派駐的促銷員應積極配合乙方營業(yè)場所的銷售,不得詆毀乙方經營的其它品牌的產品及商譽,不得有損害乙方、消費者及其它與乙方合作的供貨商的行為。
第四十五條甲方派駐乙方的促銷員不得虛假介紹產品,不得介紹顧客到甲方或廠家或其它經營商處購買產品。
第四十六條甲方對其派駐的促銷員在乙方營業(yè)場所內發(fā)生的一切損害乙方利益的行為負有連帶責任。
第四十七條甲方在乙方營業(yè)場所舉辦的促銷活動乙方給予積極配合。甲方保證乙方享受統(tǒng)一的促銷贈品的配發(fā),所有促銷贈品的發(fā)放由促銷員負責登記,發(fā)放完畢后將登記單提供給甲方。
(二)場外交易行為管理。
第四十八條場外交易行為指甲方促銷員違反乙方對于銷售場所的管理規(guī)定,引導顧客與甲方或廠家或其它經營商私下成交,從而導致或可能導致乙方喪失與顧客成交的機會,以下簡稱甲方的場外交易行為。甲方其他相關人員利用為乙方工作或為乙方顧客提供服務的便利,引導顧客與甲方或廠家或其它經營商私下成交,從而導致或可能導致乙方喪失與顧客成交的機會,視同為甲方的場外交易行為?!耙曳經]有顧客需要的產品”不能成為甲方進行場外交易行為的理由,換言之,“乙方沒有顧客需要的產品”不能成為甲方不構成場外交易行為的抗辯理由。
第四十九條甲方的場外交易行為是嚴重違反合同及商業(yè)規(guī)范的行為,構成對乙方違約,乙方有權對甲方的場外交易行為追究違約責任,具體如下:
(一)甲方每次發(fā)生場外交易行為均視為對乙方的違約,應于______日內向乙方支付______萬元以上(含______萬元),______萬元以下(含______萬元)的違約金。
(二)乙方發(fā)現甲方有場外交易行為應以書面形式通知甲方,并提供有關證明。該通知包括甲方存在場外交易行為的事實及經過、對甲方發(fā)生場外交易行為的促銷員及相關人員予以辭退的要求、乙方要求甲方承擔的違約金數額等內容;該證明包括書面證明材料、有關當事人敘述等可以證明甲方存在場外交易行為的證據。甲方收到該通知和證明后應在______日內辭退促銷員及相關人員并支付違約金。
(三)如甲方在______日內未按乙方要求辭退促銷員或相關人員,甲方須按照該促銷員或相關人員繼續(xù)工作的時間,向乙方支付每日______元違約金;如甲方在三日內未按乙方要求支付違約金,乙方除要求甲方承擔違約金外,每逾期一日,乙方還有權按違約金總額的______%要求甲方承擔遲延履行金。
(四)乙方發(fā)現甲方的場外交易行為,并能提供相關證據予以證明時,違約金的數額由乙方按照本條第一款的約定自行決定,無須征得甲方同意。
第五十條為防止甲方場外交易行為的發(fā)生,甲方應對所屬雇員加強管理和培訓,乙方對此予以監(jiān)督和檢查。
(三)樣機條款。
第五十一條甲方為乙方提供樣機,具體約定為:____________________________________________________________。
1.甲方為乙方免費提供樣機,所有權屬于乙方;。
2.甲方為乙方免費提供樣機,所有權屬于甲方;。
3.甲方為乙方免費提供樣機機?;蚩諝訖C;。
(四)保修條款。
第五十二條對于乙方售出的甲方產品,由甲方按國家規(guī)定負責辦理保修,并承擔全部費用,乙方給予必要的協(xié)助。
(五)賣場管理費用。
第五十三條甲方在(五)賣場管理費用中約定的費用按以下第2種方式交納:1、按第五十四條到第五十八條的約定交納;2、按率收取賣場管理費用,以月度商業(yè)折扣的計算基數為此賣場管理費用的計算基數,按4.5%交納,發(fā)票開具方式、支付時間按月度商業(yè)折扣的約定執(zhí)行。
第五十四條甲方產品進入乙方營業(yè)場所進行銷售,需向乙方交納營業(yè)場所支持費。該費用按合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。每個門店每月收費元,該費用每三個月為一期收取一次,《供應商上(撤)店協(xié)議書》簽訂后十日內收取首期的營業(yè)場所支持費,此后在每季度第一個月______-______日收取當期的費用,合同有效期內如有新門店開業(yè),乙方應從甲方進店并簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》當月開始計收營業(yè)場所支持費,未滿一個月的按一個月計算。
第五十五條甲方在乙方營業(yè)場所內設置展柜、展臺、展架、燈箱等需向乙方支付場地使用費。場地使用費按合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。每個門店每月收費/元?!豆躺?撤)店協(xié)議書》簽訂后十日內收取首期場地使用費,此后每季度第一個月的______-______日收取當期的費用,合同有效期內如有新門店開業(yè),乙方應從甲方進店并簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》當月開始計收場地使用費,未滿一個月的按一個月計算。
第五十六條乙方對甲方的產品有進行市場推廣的責任,甲方應向乙方支付市場推廣費。市場推廣費按乙方舉辦的促銷活動性質不同收費標準不同,節(jié)慶日收費的項目有:1.元旦/元/店、2.五一節(jié)/元/店、3.國慶節(jié)/元/店、4.春節(jié)/元/店、5.新公司開業(yè)彩排/元/店、6.新公司正式開業(yè)/元/店、7.現有地區(qū)公司新店開業(yè)/元/店、8.現有門店重張開業(yè)/元/店、9.店慶-門店的開業(yè)紀念慶典/元/店、10.司慶-地區(qū)公司的開業(yè)紀念慶典/元/店、11.彩電節(jié)/元/店、12.制冷節(jié)/元/店、13.冰洗節(jié)/元/店、14.手機節(jié)/元/店、15.數碼家電節(jié)/元/店、16.廚衛(wèi)小家電節(jié)/元/店、17.音響節(jié)/元/店、18.家電節(jié)元/店。門店個數為舉辦活動時合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。甲方在節(jié)慶日開始之日起______個工作日內繳納該費用。
第五十七條乙方對甲方的產品有促銷的責任,甲方應向乙方支付促銷管理費。促銷管理費按合同有效期內甲方或附件一中所列甲方相關公司與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂的所有有效《供應商上(撤)店協(xié)議書》所確定的門店數總和進行計算。每個門店每月______/______元。該費用每三個月為一期收取一次。《供應商上(撤)店協(xié)議書》簽訂后十日內收取首期的促銷員管理費,此后在每季度的第一個月的______-______日收取當期費用,合同有效期內如有新門店開業(yè),乙方應從甲方進店并簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》當月開始計收促銷員管理費,未滿一個月的按一個月計算。
第五十八條上述費用甲方應在規(guī)定的交費時間向乙方以現款方式交納,乙方應在收款時提供正規(guī)的服務業(yè)發(fā)票。若甲方逾期未交則乙方可在下次支付貨款時直接扣收,甲方應向乙方提供應結貨款的全額增值稅發(fā)票,否則乙方可加扣______%的代繳稅款。對于撤店的情況,甲方或附件一中所列甲方相關公司應在辦理撤店手續(xù)前______天與乙方或附件一中所列乙方相關公司簽訂《供應商上(撤)店協(xié)議書》,否則乙方視甲方仍在乙方門店經營,并按收取標準收取各項收入。
第五十九條以上各項費用甲方(或甲方各地分公司、辦事處)應直接交到乙方所屬的各地區(qū)公司的財務部門,不得交給他人代收,否則一切責任由甲方自行承擔。
第六十條乙方為促進甲方商品的銷售,經與甲方協(xié)商同意臨時舉辦促銷活動,甲方應承擔相應的促銷費用。促銷費用全部用于甲方商品的直接促銷,乙方應根據甲方要求??顚S?。具體數額由雙方簽訂臨時促銷協(xié)議并在協(xié)議中明確。甲乙雙方在本合同有效期內舉行不少______次大型共同營銷活動,有關事宜由甲乙雙方另行協(xié)約定。甲方舉行所有促銷活動,乙方均有權參加,并享受甲方促銷活動中的一切優(yōu)惠政策。
第六十一條如雙方中途停止合作,乙方不再退還甲方已交款項。
第六十二條對于甲方推出的采用新技術、新外觀的新產品,乙方有權選擇優(yōu)先銷售,優(yōu)先銷售的享有期不低于______日,供量不低于______臺。
第六十三條為了維護雙方的經營利益,甲方應不間斷地向乙方提供包銷機型。甲方不得在乙方包銷該產品期間向其他經銷商提供類似外觀功能組合的,性能價格比相近或優(yōu)于乙方的產品,同時,甲方自己也不自行銷售該包銷產品,以維護乙方的包銷權益。
六、商業(yè)折扣約定。
第六十四條甲方給予乙方的商業(yè)折扣形式:常規(guī)商業(yè)折扣有月度商業(yè)折扣(含單臺折扣和開箱費)、年度商業(yè)折扣、特殊折扣等。
第六十五條甲方給予乙方商業(yè)折扣的計算基數為1:______(根據雙方協(xié)商選定一種方式)。
1.乙方在甲方進貨后的回款額;。
2.乙方在甲方的實際進貨額。
其中:“乙方在甲方進貨后的回款額”是指乙方實際支付給甲方的貨款,加上乙方采取帳扣方式收取甲方的各種應收款項(帳扣的降價款、退殘款、退貨款除外),具體計算以乙方的結算單據為準。
“乙方在甲方的實際進貨額”是指乙方從甲方購進的商品的全部價款減去已扣收的降價款、退貨款、退殘款以后的余額。具體計算以乙方的入庫單據為準。
月度商業(yè)折扣的計算基數以當月一日到當月最后一日為期間進行計算;年度商業(yè)折扣的計算基數以合同的有效期為期間進行計算。
上述計算基數中包含甲方向乙方銷售而在中國被課征的增值稅。
第六十六條商業(yè)折扣的支付方式為:帳扣(支票、電匯/信匯、帳扣任選一種)。月度商業(yè)折扣的結算周期為與貨款結算周期相同。月度商業(yè)折扣的支付時間為甲方該周期貨款結算時。甲方在該周期貨款結算時直接帳扣或交納。
第六十七條月度商業(yè)折扣為:______%;。
年度商業(yè)折扣比例及規(guī)定為:______/______。
第六十八條凡是商業(yè)折扣率發(fā)生變化的機型,應由雙方簽署《特價機協(xié)議》、《特供機協(xié)議》或《包銷協(xié)議》另行規(guī)定,否則視同常規(guī)機型執(zhí)行本協(xié)議規(guī)定的商業(yè)折扣率。
第六十九條年度商業(yè)折扣每半年結算一次。每年______月______日、______月______日為年度商業(yè)折扣結算日,按全年最高商業(yè)折扣率計算。甲方在______月______日和次年______月______日之前將期間發(fā)生的年度商業(yè)折扣支付給乙方。合同到期后雙方按實際銷售規(guī)模計算全年度商業(yè)折扣,實際年度商業(yè)折扣金額減去甲方已支付給乙方的年度商業(yè)折扣金額即為甲方應支付給乙方的所余年度商業(yè)折扣金額。該筆商業(yè)折扣甲方須在合同期滿后一個月內支付給乙方。
第七十條甲方向乙方支付商業(yè)折扣,必須將商業(yè)折扣款直接交到乙方的財務部門(由乙方的財務人員開具相應的發(fā)票),不得交給他人代收,否則一切責任由甲方自行承擔。
第七十一條在本協(xié)議期滿后至新協(xié)議簽訂之前(以下稱為“特殊履行期”),雙方商業(yè)折扣按照本協(xié)議約定的條款履行(以下稱為“原折扣”)。在新協(xié)議簽訂后,如“特殊履行期間”的“原折扣”低于新協(xié)議中約定的商業(yè)折扣(以下稱為“新折扣”)的,甲方應按“新折扣”向乙方補足新舊折扣之間的差額,補足時間為新協(xié)議簽訂后一個月內。如“特殊履行期間”的“原折扣”高于“新折扣”的,雙方仍按“原折扣”執(zhí)行。新協(xié)議的簽訂必須在三個月內完成,否則乙方可暫停對甲方的結算,直到新協(xié)議簽訂為止。
第七十二條經甲乙雙方協(xié)商銷售的特價機產品,商業(yè)折扣支付方式詳見附件-《特價機協(xié)議書》。
第五節(jié)甲方權利、義務。
第七十三條甲方有權要求乙方按照合同約定支付貨款。
第七十四條甲方有義務采取有效措施,杜絕其工作人員以公司或私人名義向乙方工作人員私下直接或間接贈送禮金、貴重禮品、有價證券,或采取其他變相手段提供不當利益。甲方應對由此給乙方造成的直接和間接損失進行雙倍賠償,同時乙方有權對甲方要求每次最低______萬元人民幣的違約金。同時,乙方保留追究甲方法律責任的權利。如果乙方人員私下向甲方或甲方業(yè)務人員索取費用,甲方有義務拒絕支付并向乙方進行投訴。
第七十五條甲方保證在乙方賣場的零售價格比同行的本地市場最低成交價格低______%或低______元/臺,如不足,則乙方有權自行調整,調價損失部分,由甲方負責補償,乙方有權在下一次貨款結算中直接扣收;若調價后乙方所獲取的商業(yè)折扣金額未達到按照雙方約定的商業(yè)折扣比例計算出的金額,則乙方有權在下一次貨款結算中對差額部分直接扣收。
第七十六條甲方確保給乙方的供價為在當地同期的最低供價。此最低供價至少低于甲方給予其他經銷商或代銷商供價的______%或低______元/臺。甲方須誠信履行本條款,不得有虛假行為或變相提高供價,否則視為違約。
第七十七條甲方有權對乙方營業(yè)場所及其產品的銷售方式提出改進建議。
第七十八條甲方有權對乙方營業(yè)人員的服務提出改進建議和意見。
第七十九條甲方應協(xié)助乙方進行各種促銷活動。
第八十條甲方應給予乙方最低供貨價格。
第八十一條甲方應按照合同規(guī)定向乙方支付商業(yè)折扣及其他各項費用。
第八十二條甲方可根據市場情況變化隨時調低供貨價格,以保證價格更具有市場競爭力。
第八十三條在乙方進貨后,甲方在給予乙方的供貨價的基礎上下調價格,甲方應對乙方尚未售出的該產品進行價格補差,并且同時對15日內購進的產品進行價格補差。補差確認時間為乙方提供庫存數后二日內。甲方交納補差價款的時間為最近一次貨款結算日,支付方式為現款或帳扣。
第八十四條甲方提供給乙方的宣傳資料應真實可靠,若存在虛假宣傳或侵犯他人知識產權的,甲方承擔一切責任。
第八十五條甲方產品的配件(附件)是第三方的產品,甲方保證已獲得使用許可,該使用不侵犯第三方的合法權益。否則因此而產生的一切責任均由甲方承擔。
第八十六條甲方應經常性地在乙方指定的營業(yè)場所進行現場促銷演示活動。
第八十七條甲方應保證乙方零售價在當地具有優(yōu)勢的情況下帳面毛利潤率不低于______%;如乙方當月(當月一日到當月最后一日)各門店所獲取的帳面毛利率未達到雙方約定的比率,則甲方應在乙方銷售甲方產品的次月______日內以現款方式予以補足,否則乙方在下一次貨款結算時對差額部分直接扣收。
實際帳面毛利率=當期乙方帳面實際毛利額/當期乙方實際銷售收入。
第八十八條因甲方產品的質量問題或本身缺陷,造成人身傷害或乙方及第三方的其他經濟損失的,甲方應承擔一切責任。因上述原因給乙方造成名譽損失的,應賠償乙方的名譽損失。
第六節(jié)乙方權利、義務。
第八十九條乙方應按合同規(guī)定向甲方支付貨款。
第九十條甲方應保證在合同有效期內乙方每個門店的代銷額至少為______萬元。如乙方實際銷售額低于保底銷售額,則乙方有權以保底銷售額與乙方實際銷售額的差額為基數計算甲方應補償乙方的利潤(含帳面保證毛利潤和商業(yè)折扣及按第五十三條2中約定的按率收取的賣場管理費用)。
注:1.按月結算時,商業(yè)折扣率以月商業(yè)折扣率、單臺商業(yè)折扣率的和計算;本合同所適用的商品商業(yè)折扣率、保證帳面利潤率或賣場管理費用率不一致的,乙方將使用從高原則計算甲方應補償的利潤。
2.被末位淘汰的,提前計算年商業(yè)折扣率。
3.非因甲方違約而解除合同的以及被末位淘汰的,可按月均的保底銷售額乘以甲方在乙方賣場經營的實際月數計算保底金額。不足一個月的按一個月計算。
4.實際銷售額超過保底銷售額的,不再加收甲方應補償的利潤。
第九十一條乙方有權調整甲方產品在乙方營業(yè)場所的位置和面積。
第九十二條乙方有權優(yōu)先參加甲方舉辦的各種促銷活動,并優(yōu)先享有各種促銷活動支持的權利。
第九十三條乙方有支持甲方在乙方營業(yè)場所進行促銷宣傳活動的義務。
第九十四條甲乙雙方在停止合作或乙方通知退換貨后,甲方的產品在乙方存放的,每日乙方按庫存貨物價格的3%收取保管費用。
第七節(jié)違約責任。
第九十五條甲乙雙方任何一方未按本合同約定履行,應承擔違約責任。給對方造成損失的,本合同有約定的按約定賠償,無約定的按實際損失額進行賠償或參照相關法律、法規(guī)進行賠償。
第九十六條除本合同另有明確約定外,甲乙雙方任何一方未能按照本合同明確約定的日期或者期限履行而延遲履行義務,應當每日按照應當支付而未支付,應當交付而未交付款項或者貨物價值的萬分之五承擔延遲履行的違約責任。
第九十七條甲方擅自終止合同應向乙方支付所有應付商業(yè)折扣(按本合同規(guī)定的最高商業(yè)折扣率計算)、降價款、退殘款、退貨款及其它甲方承諾支付乙方的款項,并退還乙方已支付給甲方的多余的貨款,同時賠償乙方的損失。乙方擅自終止合同應向甲方退還商品并結清應付貨款。
第九十八條甲方違反第七十五條規(guī)定,乙方有權進行降價銷售。甲方應對乙方降價進行全程補差,補差幅度應保證乙方獲取雙方約定的最高綜合利潤及各項優(yōu)惠條件。同時,乙方有權重新商議合作條件或終止協(xié)議。
第九十九條甲方違反第七十六條之規(guī)定,向乙方提供的產品供價非當地市場最低供價的,甲方應對其提高部分向乙方雙倍賠償。
第一百條甲方無正當理由停止向乙方供貨的,或逾期5日未向乙方供貨的,乙方有權單方終止合同。甲方應賠償由此給乙方造成的一切經濟損失。
第一百零二條乙方無正當理由不按合同約定向甲方支付貨款的,甲方有權追究乙方的違約責任。甲乙雙方對貨款結算另有約定的除外。
第一百零三條甲方應以______(任選一種)(1、自合同簽字之日起______日內以現款;2、從第一次貨款結算開始扣收直到扣完為止)方式向乙方交納______萬元的售后質量保證金,在雙方合作期間內,售后質量保證金發(fā)生扣除的,甲方應于扣除之日起三日內補足質量保證金,逾期應承擔日千分之一的逾期付款的違約責任。甲乙雙方如果停止合作,甲方應另向乙方交納______萬元的售后質量保證金。從產品清場之日起至乙方已經銷售的甲方所有產品保修期滿止發(fā)生的一切退貨、維修及賠償責任等費用,由乙方直接用甲方交納的質量保證金抵補。剩余的質量保證金在產品清場后______個月后且甲方提供的所有產品保修期均已屆滿后______日內由乙方退還給甲方。如該質量保證金不足抵補上述費用則乙方享有追償權。
第一百零四條本合同有效期內,因甲方(包括甲方工作人員及代甲方提供服務的相關人員)原因造成乙方名譽損失的,應當向乙方承擔______萬元以上______萬元以下的違約責任,具體數額由乙方單獨決定,甲方應當在乙方發(fā)出關于造成名譽損失的有關通知后的______日內向乙方支付違約金,逾期支付的乙方可在發(fā)出通知后的最近一次結算貨款時予以扣收。上述通知內容應當包括因甲方原因造成乙方名譽損失的具體事實及相關材料,乙方確定的甲方應當承擔的違約金具體數額。
第八節(jié)合同的變更、終止、解除、期滿。
第一百零五條合同的變更需雙方達成書面協(xié)議。
第一百零六條甲方產品進入乙方營業(yè)場所銷售,試銷期為______個月。試銷期內,如甲方產品連續(xù)______個月在乙方經營的同品類中銷售排名倒數______名之內,乙方有權終止本合同,而無須向甲方承擔任何違約責任,本合同自乙方發(fā)出書面通知之日起自動解除。合同有效期內(試銷期和非試銷期可累計計算)甲方的產品連續(xù)______個月在乙方經營的同品類商品中銷售排名倒數第______名之內,乙方有權終止本合同,將庫存的全部貨物退還給甲方,而無須向甲方承擔任何違約責任,本合同自乙方發(fā)出書面通知之日起自動解除。
第一百零七條除本合同另有明確約定的情形外,乙方在下列情況享有解除合同的權利:
1.甲方無正當理由停止向乙方供貨的,或逾期5日未向乙方供貨的;。
2.本合同約定的甲方應交納的各種款項逾期一個月未交納的;。
4.甲方嚴重違反合同約定,經乙方書面催告,______日后仍不改正的。
第一百零八條雙方因任何原因停止合作后,甲方的保修義務和售后服務義務均不免除。
第一百零九條雙方另行約定事項:
甲方應以從第一次貨款結算開始扣收直到扣完為止的方式向乙方的每個分公司繳納______元售后質量保證金,在雙方合作期間內,售后質量保證金發(fā)生扣除的,甲方應于扣除之日起三日內補足質量保證金,逾期應承擔日千分之一的逾期付款的違約責任。甲乙雙方如果停止合作,從產品清場之日起至乙方已經銷售的甲方所有產品保修期滿止發(fā)生的一切退貨、維修及賠償責任等費用,由乙方直接用甲方交納的質量保證金抵補。剩余的質量保證金在產品清場后______個月后且甲方提供的所有產品保修期均已屆滿后______日內由乙方退還給甲方。如該質量保證金不足抵補上述費用則乙方享有追償權。
第九節(jié)不可抗力條款。
第一百一十條“不可抗力事件”是指本合同任何一方當事人都不能抗拒,也無法預見,即使預見也無法避免的事件或者事由。
第一百一十一條本合同任何一方遭受不可抗力事件的影響造成本合同項下的義務不能履行,根據不可抗力事件影響的程度,可以部分或者全部免除責任;但是遭受不可抗力事件不能履行義務的一方應當在發(fā)生不可抗力事件的______小時內及時通知另一方,并且在不可抗力事件結束后的______個工作日內向另一方提供能夠證明不可抗力事件發(fā)生、影響范圍和影響程度的證明,否則遭受不可抗力事件不能履行義務的一方不得就此免除責任;任何一方延遲履行義務后遭受不可抗力事件的,不能免除責任。
第一百一十二條本合同任何一方遭受不可抗力事件的影響造成本合同項下的義務不能履行時,其應采取一切可以減少對方損失的措施進行挽救,否則其應就因其沒有采取措施或者采取的措施不當而擴大的損失承擔責任。
第一百一十三條本合同因任何一方遭受不可抗力事件的影響不能全部履行時,遭受不可抗力事件影響的一方僅就不可抗力事件涉及的本合同有關條款或者約定可以中止、暫?;蛘哐舆t履行,而對于其他沒有受到不可抗力事件影響的條款或者約定仍應履行,任何一方不得因另一方遭受不可抗力事件而停止本合同的履行。
第一百一十四條當不可抗力事件已經結束,不再對本合同的任何條款或者約定的履行產生任何影響時,本合同雙方應盡一切可能恢復本合同的履行。
第一百一十五條甲方的任何一個相關公司或乙方的任何一個相關公司發(fā)生不可抗力不影響其他公司繼續(xù)履行合同。
第十節(jié)爭議的解決。
第一百一十六條因履行本合同發(fā)生的任何爭議,雙方應協(xié)商解決。協(xié)商不成時應向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。
第十一節(jié)合同有效期。
第一百一十七條本合同有效期________年。自________年_______月_______日起,至________年_______月_______日止。
第一百一十八條合同期滿如雙方有意繼續(xù)合作,在期滿前一個月雙方開始協(xié)商簽訂新的合同。如本合同已到期,但新的合同尚未簽訂,為確保雙方合作的延續(xù)性,本合同有效期自然順延至新合同簽訂之日,最長不得超過三個月。在新的合同簽署后乙方有權選擇在該順延的期限內適用新合同或原合同。
第十二節(jié)其他。
第一百一十九條本合同自雙方簽字蓋章(乙方以加蓋合同專用章為準)生效。
第一百二十條本合同未盡事宜,甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議及合同附件是本合同不可分割的一部分,與本合同具有同等法律效力。
第一百二十一條本合同于________簽訂。
第一百二十二條本合同一式六份,雙方各執(zhí)三份。
甲方:_____________________。
代表人:___________________。
________年______月_______日。
乙方:_____________________。
代表人:___________________。
________年______月_______日。