工程施工合同補充協(xié)議格式(模板19篇)

字號:

    合同是商業(yè)合作中,確認權(quán)益和義務(wù)的重要憑證。合同的變更和修訂需要經(jīng)過雙方協(xié)商和書面確認。我們?yōu)槟鷾蕚淞艘韵路段模怨﹨⒖己蛯W習。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇一
    建設(shè)單位:(簡稱甲方)。
    施工單位:(簡稱乙方)。
    甲方現(xiàn)有鋼結(jié)構(gòu)廠房工程,委托乙方負責進行施工,為了明確分工、互相協(xié)助、保質(zhì)保量,按期完成施工任務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂如下合同:
    第一條、工程名稱:
    第二條、工程地點:
    第三條、工程概況:廠房面積約。
    第四條、工程承包形式及施工依據(jù):
    1、承包形式:制作、安裝廠房鋼結(jié)構(gòu)。
    2、承包范圍:
    鋼構(gòu)部分:廠房鋼結(jié)構(gòu)部份的制作與安裝。含預埋件、鋼柱、鋼梁、屋墻面檀條和彩鋼瓦等。
    3、施工依據(jù):按甲方要求(施工圖紙,工程技術(shù)聯(lián)系單,有關(guān)規(guī)范為準,材料型號、規(guī)格以圖紙和工程預算表)為準。
    第五條、材料必須是國有正規(guī)大廠的國標材,并附來材質(zhì)檢報告。工程質(zhì)量:按甲方要求滿足圖紙和有關(guān)施工規(guī)范要求,工程質(zhì)量達到合格標準。
    第六條、工期:工程工期為天。如遇雨天、停電等不可抗拒因素影響的情況,或由甲方原因造成延誤的情況,則按實際天數(shù)工期順延。
    第七條、工程造價:
    1、工程造價:
    a、鋼構(gòu)為屋面驗收元/m2。
    b、配套設(shè)施根據(jù)報價單按實際結(jié)算(不含稅)。
    2、工程項目若有增加時雙方再確認增加工程造價。
    第八條、付款方式:
    合同簽訂后甲方按乙方的工程進度進行付款,完工驗收合格后留總工程款5%作為質(zhì)保金,在工程驗收后壹個月內(nèi)付清。
    第九條、施工:
    2、甲方無償提供現(xiàn)場安裝施工用水電。進入工地的道路和廠房地面由甲方負責平整好供乙方運輸車輛進入。
    3、甲方任命駐工地代表為乙方任命駐工地代表為任命的駐工地代表分別代表各方簽發(fā)有關(guān)工程聯(lián)系單、簽證單、結(jié)算單等及辦理工程相關(guān)事宜。
    第十條、驗收:
    1、驗收依據(jù):以簽訂合同時甲方提供的施工圖紙及施工變更通知、國家現(xiàn)行規(guī)范標準為依據(jù)。
    2、工程質(zhì)量等級合格。
    3、甲方應(yīng)在本項目鋼結(jié)構(gòu)工程完工一星期內(nèi)組織驗收。
    第十一條、保修時間及內(nèi)容:本廠房鋼結(jié)構(gòu)保修期為年,自驗收合格后起計。保修期內(nèi)因乙方施工原因引起該廠房的質(zhì)量問題,乙方負責返工修理,如系自然災(zāi)害(如地震、臺風等)或人為破壞不屬于乙方負責而引起的質(zhì)量問題和損壞相應(yīng)責任由甲方自行負責。
    第十二條、法律責任。
    1、在施工過程中,因甲方原因致乙方造成損失由甲方負責,乙方因違反安全制度和操作規(guī)程所造成事故由乙方負責。
    2、乙方必須按照合同規(guī)定的時間進行施工,保證按時完成任務(wù),保質(zhì)保量。如因乙方延誤工時出現(xiàn)質(zhì)量問題,所造成的損失由乙方負責。
    3、合同依法成立,具有法律約束力,合同發(fā)生糾紛時,甲乙雙方應(yīng)本著實事求是的精神及時協(xié)商解決。如協(xié)商不成,任何一方可向合同管理機關(guān)申請或仲裁,及向人民法院起訴。
    第十三條、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,如有未盡事宜,雙方共同協(xié)商后再另行補充。
    甲方(蓋章)乙方:(蓋章)。
    代表簽字:代表簽字:
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇二
    發(fā)包人:
    法定代表人:
    承包人:
    法定代表人:
    依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    一、工程概況。
    工程名稱:
    工程地點:
    工程內(nèi)容:
    二、工程承包范圍:
    三、合同工期。
    開工日期:______年____月____日;
    竣工日期:______年____月____日;
    合同工期總?cè)諝v天數(shù)為____天。
    四、質(zhì)量標準:合格,爭創(chuàng)優(yōu)良。
    五、合同價款:_____萬元(主體工程預算價)。
    六、執(zhí)行中華人民共和國建設(shè)部、國家工商行政管理局制定的建設(shè)工程施工合同中《通用條款》相關(guān)規(guī)定。
    七、發(fā)包人工作。
    1、圖紙發(fā)包人在承包人進場前一周內(nèi)提供蓋章生效施工圖三套。
    2、動工前提供施工所需的水、電,管、線接至施工現(xiàn)場50m之內(nèi)。施工期中不間斷供水、供電。
    3、提供砼拌和場地、砂廠料堆放場地、鋼筋、模板加工場地。
    4、提供施工人員生活福利住房和臨時庫房、工棚。提供生活水、電供應(yīng)。
    八、承包人工作。
    1、進場后一周內(nèi)提交施工組織設(shè)計,逐月提供建設(shè)計劃報表。
    2、負責尾水閘孔的圍堰填筑、拆除及其基坑排水工作。發(fā)包人承擔費用。
    3、負責1#、2#機組之間施工隔墻構(gòu)筑和拆除,運行機組保護棚架的搭設(shè)和拆除。發(fā)包人承擔費用。
    九、材料。
    所有永久和臨時工程的建筑材料均由承包人負責采購、運輸、保管、使用。材料用量根據(jù)實際完成工程最按建筑定額計算耗用量結(jié)算。材料價格按經(jīng)發(fā)包人同意的實際發(fā)生的市場價格、運雜費、采購保管費結(jié)算。
    十、質(zhì)量和驗收。
    中間驗收尾水室、蝸室基坑開挖結(jié)束后,必須作隱蔽工程驗收,廠房舊屋頂拆除結(jié)束后,作中間驗收。凡中間驗收和隱蔽工程驗收項目必須合格簽證后方能進行下一施工程序工作。
    十一、安全施工。
    承包人按水利水電工程安全施工規(guī)程施工,安全事故按政府有關(guān)部門要求處理,由事故責任方承擔責任和所發(fā)生的費用。
    十二、合同價款及支付。
    1、按設(shè)計預算單價作為合同單價結(jié)算基數(shù)。
    2、人工費補貼:按實際計量的人工工日數(shù),發(fā)包人每工日補貼10元。
    3、材料費價差:按實際計量計算材料用量,計算實際發(fā)生價扣除預算價,等于材料價差,計算材料價差金額及其稅金,由發(fā)包人支付承包人。機械用油差也參照此規(guī)定執(zhí)行。
    十三、工程預付款。
    合同簽訂后,發(fā)包人支付伍萬元工程預付款給承我人,用作進場人員調(diào)進、臨時工程材料準備、部份工程材料準備和施工機械配備等項工作費用。此預付款在第一臺機組完工結(jié)算時扣回。
    十四、進度工程款支付。
    每月25日進度工程計量。承包人憑發(fā)包人月計量簽證報送月工程量結(jié)算申報表,發(fā)包人在次月5日前支付90%進度款給承包人。
    十五、完工結(jié)算。
    完工驗收合格后,發(fā)包人頒發(fā)工程移交證書給承包人,承包人報送工程完工結(jié)算申請書,發(fā)包在一月內(nèi)審批支付到完工結(jié)算造價97%的尚金額給承包人。
    十六、質(zhì)量保修金。
    完工結(jié)算總價的3%扣作工程質(zhì)量保修金,保修期___年。保修期滿后半月內(nèi)結(jié)算保修金。
    十七、違約、索賠、爭議。
    1、本合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行,任何一方違反合同條款,給對方造成損失的,責任方應(yīng)按民法典規(guī)定標準進行賠償。
    2、若甲方在整體工程驗收合格后,未將款項付清給乙方,乙方有權(quán)停止供水。
    3、雙方如發(fā)生糾紛,通過協(xié)商未達成協(xié)議的,由_____人民法院進行裁決。
    十八、本合同經(jīng)雙方簽字生效,工程質(zhì)量保修金結(jié)算后失效。
    十九、未盡事宜,雙方另行協(xié)商。
    二十、本合同一式____份,雙方各執(zhí)____份。
    發(fā)包人:
    住所:
    代表:
    電話:
    ______年____月____日。
    承包人:
    住所:
    代表:
    電話:
    ______年____月____日。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇三
    為進一步明確甲乙雙方的責任、權(quán)利、義務(wù),在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎(chǔ)上,按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協(xié)議。
    一、工程概況。
    1、工程名稱:______________。
    2、工程地址:______________。
    3、建筑面積:______________。
    4、結(jié)構(gòu)類型:_________________底層為框架結(jié)構(gòu)、地上61層為磚混結(jié)構(gòu)。
    5、設(shè)計單位:______________。
    6、監(jiān)理單位:______________。
    二.工程內(nèi)容及承包范圍。
    1、外墻面磚改為外墻漆。
    2、客廳推拉門取消。
    3、本工程為滿七層,結(jié)構(gòu)找坡。
    4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光。
    5、外墻40_____40深灰色柵格取消。
    6、廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
    7、其余均按原圖施工。
    三、合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)
    1、開、竣工日期
    1.1開工日期:_________________年__________月__________;竣工日期:_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節(jié)假日)以《建設(shè)工程竣工報告》所載日期為準。
    四、付款方式。
    本工程按建筑面積一次性包干,__________元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協(xié)商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內(nèi)支付給乙方的12%,滯留3%作保質(zhì)、保修金,等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。
    五.合同生效與終止、爭議處理。
    1、除正常質(zhì)量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)后,本合同即告終止。
    2、本補充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
    3、本補充協(xié)議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質(zhì)性補充,若二者不一致處,以本補充協(xié)議為準。
    4、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會。
    5、本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起5日內(nèi)生效。
    甲方:_________________(蓋章)乙方:_________________(蓋章)。
    電話:_________________電話:_________________。
    傳真:_________________傳真:_________________。
    銀行賬號銀行賬號:_________________。
    年月日年月日。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇四
    _____(以下簡稱“業(yè)主”)。
    ____(以下簡稱“監(jiān)理工程師”)。
    __年__月__日。
    鑒于業(yè)主欲請監(jiān)理工程師履行某些服務(wù),即___并已接受監(jiān)理工程師為履行該類服務(wù)所提出的建議書。
    茲就以下事項達成本協(xié)議:
    l本協(xié)議書中的措辭和用語應(yīng)與下文提及的“服務(wù)協(xié)議書條件”中分別賦予它們的義相同。
    2下列文件應(yīng)被認為是組成本協(xié)議書的一部分,并應(yīng)被作為其一部分進行閱讀和理解,即:
    (a)中標函;。
    (b)協(xié)議書附錄;。
    (d)附件,即:
    3考慮到下文提及的業(yè)主對監(jiān)理工程師的支付,監(jiān)理工程師在此同意業(yè)主的要求,遵照本協(xié)議書的規(guī)定履行服務(wù)。
    4業(yè)主在此同意按本協(xié)議書規(guī)定的期限和方式,向監(jiān)理工程師支付根據(jù)協(xié)議書規(guī)定應(yīng)付的款項,以此作為履行服務(wù)的報酬。謹于前文所書明之年月日,由立約雙方根據(jù)有關(guān)的法律簽署本協(xié)議書。
    特此證明。
    由____在場的情況下。
    業(yè)主的合法代表簽名:
    監(jiān)理工程師的合法代表簽名:
    單位蓋章:
    單位蓋章:
    聯(lián)系人:
    聯(lián)系人:
    地址:
    地址:
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇五
    承包人:________________________。
    使用說明。
    1.《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》與水利部、國家電力公司、國家工商行政管理總局聯(lián)合頒發(fā)的《水利水電工程施工招標文件》、《水利水電工程施工合同技術(shù)條款》(gf-20__-0208),建設(shè)部、國家工商行政管理總局頒發(fā),并經(jīng)水利部辦公廳以辦建管〔20__〕122號轉(zhuǎn)發(fā)的《建設(shè)工程施工專業(yè)分包合同(示范文本)》(gf-20__-0213)、《建設(shè)工程施工勞務(wù)分包合同(示范文本)》(gf-20__-0214)配套使用。即將水利部范本(gf-20__-0208)中的“本合同《通用合同條款》第款”、“本合同《通用合同條款》第xx條、”“《通用合同條款》”等改為“《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》”。
    2.水利水電土建工程在編制招標文件和施工合同文件時,應(yīng)全文引用《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》,不得刪改;可根據(jù)工程實際情況,對其進行補充,但不得違反公正、公平原則。
    3.招投標結(jié)束后按《重慶市水利水電土建工程施工合同示范文本》簽訂施工合同。
    合同編號:____________。
    發(fā)包人:(全稱)_________________________。
    地址:___________________________________。
    法定代表人:_____________________________。
    委派現(xiàn)場代表:___________________________。
    聯(lián)系電話:________________________________。
    承包人:(全稱)_________________________。
    地址:___________________________________。
    法定代表人:_____________________________。
    項目經(jīng)理:_______________________________。
    聯(lián)系電話:________________________________。
    總工程師:_______________________________。
    質(zhì)量負責人:_____________________________。
    監(jiān)理人:(全稱)_________________________。
    地址:___________________________________。
    總監(jiān)理工程師:___________________________。
    聯(lián)系電話:________________________________。
    監(jiān)理工程師:_____________________________。
    發(fā)包人擬修建__________________________工程,接受了承包人的投標,雙方根據(jù)《民法典》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,遵循自愿、平等、公平和誠實信用的原則,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同。
    一、工程概況。
    1.1?工程名稱:__________________________。
    1.2?工程地點:__________________________。
    1.3?可研文件名稱、文號:_________________。
    1.4?初設(shè)文件名稱、文號:_________________。
    1.5?工程規(guī)模:__________________________。
    建設(shè)任務(wù):______________________________。
    2.2?主要合同工程量:(以招投標文件為準)________________。
    三、合同價款。
    3.1?合同價款承包方式:___________________(詳見合同附件3)。
    3.2?合同總價人民幣(大寫):____________萬元。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇六
    尊敬的審判長,審判員:
    作為本案被告特別授權(quán)委托代理人,經(jīng)認真研究本案相關(guān)事實,證據(jù)及有關(guān)法規(guī),我們認為本案爭議焦點有三:1保險合同是否有效2貨損原因3是否屬保險責任范圍原告在保險合同中并無可保利益,因此保險合同無效。此外,貨損一不屬自然災(zāi)害,二非保險責任范圍內(nèi)的意外事故所致,充分的證據(jù)表明系因承運人的過失或托運人過錯導致。亦即:因綁扎不當及包裝不當所致。依相關(guān)保單,保險條款及法規(guī),不屬保險責任范圍,屬于保險除外責任。依法保險人不負保險賠償責任。茲提出如下代理意見供合議庭參考:
    為便于合議庭客觀公正審理案件,茲歸納本案基本事實如下:
    20__年11月1日原告向被告投保國內(nèi)水路,陸路貨物運輸綜合險,保險標的為:“吊車200噸”。被保險人為原告(原告證據(jù)1)。11月2日原告將中國*一冶金建設(shè)公司的7200型履帶吊車運送至濟*鋼廠。
    11月3日貨運抵目的地后,經(jīng)貨,運雙方派員查看,發(fā)現(xiàn)吊車臂桿磨損,并簽發(fā)一份“貨物運輸簽收單”。(原告舉證附件三會簽紀錄第6行提及此簽收單)確認因運輸綁扎等原因貨物有以下部件磨損(被告證據(jù)1)。
    11月7日,貨主,承運人,日本供方及進口商四方經(jīng)現(xiàn)場勘驗,確認有21處磨損。其中副臂頭桿和臂桿主弦管嚴重磨損報廢。另七根腹桿嚴重磨損需修復。其余部分需油柒修補。同時確認:在運輸中出現(xiàn)磨損(原告證據(jù)3)。
    20__年6月托運人收到原告賠償款人民幣130,722元(原告證據(jù)8)。
    一本案保險合同因原告對保險標的無保險利益而無效。
    本案投保人是承運人,承運人對運輸中的貨物并不具有法律上承認的保險利益,不能投保貨運險;貨運險性質(zhì)上屬財產(chǎn)保險,其保險標的為運輸過程中貨物的毀損或滅失引起的財產(chǎn)及其相關(guān)利益。承運人對該運輸中的財產(chǎn)及其相關(guān)利益,并無法律上承認的利益。但承運人對其承運的貨物負有保管,照料之責,對由于貨損造成的損失對貨方負有賠償之責,而責任保險是指以被保險人對第三者依法應(yīng)負的賠償責任為保險標的的保險(保險法第50條)。因而可以投保貨運責任險。
    原告作為承運人本應(yīng)投保貨運責任險,卻向保險人投保一般貨運險,并以自已作為被保險人。其事先明知只能代貨主投保。在其與貨主訂立的汽車運輸協(xié)議第8條約定接受貨方委托,代辦貨物保險。且事先已向貨主收取了保險費24000元。由于承運人對運輸中的貨物的財產(chǎn)及其相關(guān)利益不具有保險利益,因此原告對本案保險標的不具有法律上承認的利益,依保險法第12條相關(guān)規(guī)定,本案保險合同無效。
    保險法第12條規(guī)定:投保人對保險標的應(yīng)當具有保險利益。投保人對保險標的不具有保險利益的,保險合同無效。保險利益是指投保人對保險標的具有的法律上承認的利益。
    就貨運險而言,貨主(買賣雙方)作為貨物所有權(quán)人,當然對貨物的財產(chǎn)及與財產(chǎn)權(quán)有關(guān)的其他權(quán)益具有保險利益。而承運人僅對貨運中對第三者的責任具有保險利益,對貨物本身的財產(chǎn)權(quán)并不具有保險利益。因此承運人對貨運險不具有保險利益而本案保險合同屬貨運險而非貨運責任險。因此。保險合同依法無效。
    假設(shè)承運人是為貨主代辦保險,那么被保險人是貨主而非承運人,承運人仍無權(quán)依據(jù)保險合同向保險人主張賠償。只能由貨主自已依保險合同向保險人主張保險理賠。由于貨損原因是承運人的過失所致,而運輸合同約定:在運輸途中,設(shè)備如有損壞,由承運人全權(quán)負責(原告證據(jù)2)。此外,相關(guān)的法規(guī)亦明確規(guī)定,雖然貨主可依保險合同向保險人主張賠償,但保險人理賠后可依法向承運人行使代位追償權(quán)。承運人最終仍應(yīng)承擔損失賠償責任。而若被保險人已經(jīng)從第三者取得損害賠償?shù)?,保險人賠償保險金時,可以相應(yīng)扣減被保險人從第三者已經(jīng)取得的賠償金額(保險法第45條)。因此,無論原告是否為貨主代辦保險,也無論保險合同是否有效,承運人均不能通過貨運險保障自已的風險責任。承運人應(yīng)當代辦保險,同時自已應(yīng)向保險人投保貨運責任險,才能為自已依法依約應(yīng)承擔的賠償責任提供相應(yīng)的保險保障。
    二本案貨損原因是因為承運人綁扎不當及因為包裝不當。
    綁扎不當及包裝不當兩者均系保險除外責任,保險人依法不承擔保險賠償責任。此節(jié)事實有下述相關(guān)證據(jù)證實。(1)20__年11月3日承運人與貨主簽定的:貨物運輸簽收單確認:因綁扎等原因(被告證據(jù)1);(2)11月7日之會簽紀錄承認會簽了:貨物運輸簽收單。確認:發(fā)現(xiàn)7200吊車臂桿在運輸中出現(xiàn)磨損;發(fā)現(xiàn)7200吊車全車臂桿中有13節(jié)臂桿共存在21處運輸過程中造成的磨損(原告證據(jù)3);(3)12月30日貨主致函原告稱:因你公司之故,造成運輸貨物破損。(原告證據(jù)5);(4)20__年11月12日原告致函被告承認:在運輸過程中造成貨物損壞。(原告證據(jù)6);(5)20__年2月4日原告致進口商函承認:發(fā)現(xiàn)7200履帶式起重機臂桿在運輸過程中出現(xiàn)了多處磨損。(原告證據(jù)8);上述五方面的證據(jù)相互印證證實,運輸過程中發(fā)生了貨損,貨損發(fā)生于運輸期間;貨損的原因是因為綁扎不當及包裝不當。該貨損原因不是保單約定的保險責任范圍,而是屬于保險除外責任。
    綁扎不當顯然屬承運人責任。查公路貨物運輸合同實施細則第11條:承運人責任:貨物要捆扎牢固,苫蓋嚴密。汽車貨物運輸規(guī)則第五十九條搬運裝卸作業(yè)完成后,貨物需綁扎苫蓋篷-布的,搬運裝卸人員必須將篷-布苫蓋嚴密并綁扎牢固;而保單約定的保險條款第四條規(guī)定:被保險人的過失所致貨損屬保險除外責任。本案原告既是承運人又是被保險人。
    包裝不當則屬于托運人責任。合同法第156條和第306條明確規(guī)定:托運人應(yīng)當按照約定的方式包裝貨物。應(yīng)當按照通用的方式包裝應(yīng)當采取足以保護標的物的包裝方式。對此公路貨物運輸合同實施細則第11條及汽車運輸規(guī)則第35條亦有相似規(guī)定。而包裝不當屬于保險條款第4條3款明確列明的保險除外責任。
    三本案貨損不屬于保險責任范圍。
    保單約定的保險條款為:1994年國內(nèi)水路,陸(鐵)路貨物運輸保險條款.規(guī)定:承保因受保險責任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所造成的損失。質(zhì)言之,保險人承擔保險責任的前提條件有二:一是保險責任范圍內(nèi)的;二是因該范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故。并非任何損失均屬保險責任范圍。
    本案保險條款之綜合險與國際貨運險中的一切險不同,后者被保險人僅需證明貨物因外來原因?qū)е聯(lián)p壞即可,前者舉證責任屬索賠方,亦即,原告首先負有證明貨損原因是因保險責任范圍內(nèi)的自然災(zāi)害或意外事故所致之舉證責任。僅證明貨物受損并不足夠。迄今原告并未舉出任何證據(jù)證明貨損系由于列明風險所致。反之,有充分的證據(jù)證實貨損系由于承運人的原因,亦即因綁扎不當所致。
    該保險之基本險中包括列明的五種情形,并不包括本案之在運輸過程中受損的情況。只有當貨損是由于此種列明風險之一所致時,保險人才應(yīng)依約承擔保險責任;而綜合險列明的四種情形亦不在其列。同理只有在貨損是由于此種列明的四種情況之一者,保險人才應(yīng)承擔保險責任。反之,除外條款明確規(guī)定:由于包裝不善,由于被保險人的過失所致的貨損,屬保險除外責任。
    本案貨損不是因自然災(zāi)害所致,此點屬不爭之論。貨損也非屬保險責任范圍內(nèi)的意外事故所致,。反之,充分的證據(jù)證實貨損的原因是由于承運人綁扎不當及包裝不當。而包裝不當及綁扎不當無論是托運人過錯還是承運人過失均是保單條款明確約定的保險除外責任。而除外責任除非另有相反約定,保險人不承擔保險責任。
    綜上所述:原被告之間簽訂的保險合同因原告對保險標的不具有法律上承認的保險利益而無效。即便原告是代托運人辦理保險,因貨損原因是由于承運人的過失及包裝不當所致,既不是基本險也非綜合險承保范圍,且屬保險除外責任,當然不屬保險責任范圍。托運人已經(jīng)從貨損責任人處取得賠償,依法保險人不再承擔保險賠償責任?;谏鲜鍪聦嵑屠碛桑凑埡献h庭依法駁回原告的全部訴訟請求。
    -----公司。
    特別授權(quán)委托代理人:
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇七
    甲方將位于__的住宅樓基礎(chǔ)及土建工程,占地面積__平方米,建筑面積約計__平方米承包給乙方,經(jīng)雙方共同協(xié)商,一致同意訂立合同如下:
    一、建筑結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)。
    三、施工工期:自基礎(chǔ)墊層鋪好后,3個月內(nèi)完成主體工程。
    四、建設(shè)費用及單位。
    1.基礎(chǔ)澆搗每立方米__元。另,每個基礎(chǔ)做鋼筋__元,基礎(chǔ)木工工資每平方米__元由甲方負責。
    2.澆搗圈梁每米__元。主體樓板每層按樓板滴水面積每平方米__元。
    3.放樣工資__元/天。柱筋碰焊工資由甲方負責。
    4.如甲方需要乙方做屋面斜板,屋面斜板面積雙倍計算。
    五、付款方式。
    1.基礎(chǔ)及圈梁部分:澆搗結(jié)束驗收合格后一次性付清。
    2.主體部分:每完成一層(含樓板、墻體完成等)經(jīng)甲方驗收合格支付其工程款的70%,每層余款在全部工程結(jié)束后一個月內(nèi)付清。
    六、甲方責任。
    1.甲方負責提供鋼筋、水泥、紅磚、沙石等材料并運到工地。
    2.甲方解決施工用水、用電。
    3.按合同付款。
    七、乙方責任。
    1.乙方嚴格按安全生產(chǎn)規(guī)范施工,確保施工安全;乙方要特別做好安全防范工作,在施工中出現(xiàn)的不安全事故由乙方負責。
    2.乙方嚴格按建筑施工規(guī)范建設(shè),確保工程質(zhì)量。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負責返工,造成的損失由乙方承擔該承擔的。
    3.乙方應(yīng)提前3天通知甲方購買所需建筑材料。乙方應(yīng)協(xié)助甲方做好水電預留工作。
    4.乙方須自始自終完成所有約定工程,不得半途停止或中止。其他未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
    八、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
    簽訂日期:_______年______月_____日
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇八
    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其它有關(guān)法律,行政法規(guī),公平和誠實使用原則,就雙方本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
    一、工程概況:
    (一)名稱:室內(nèi)地面。
    1、工程地點:亞都名苑三期16#、23#樓。
    2、工程面積:按實際核算面積為準(單位:m2)。
    3、工程內(nèi)容:室內(nèi)地面的清理、制作及維修。
    (二)施工日期:
    1、開工日期:年月日
    2、竣工日期:年月日
    二、工程承包方式:包人工。
    三、工程施工要求:按甲方規(guī)定的施工要求進行施工。
    四、合同價款:按地面實際核算的面積結(jié)算(單價:11元/m2)。
    五、付款方式:以完成五層為標準結(jié)算,付工程款的75%。完工驗收合格之日全部付清其余工程款。
    六、突發(fā)情況:
    (一)、誤工情況:
    1、因甲方造成乙方工人的施工不能順利進行,誤工所產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)調(diào)解決。
    2、因乙方造成不能順利施工,費用由乙方自行承擔。
    (二)、工期情況:
    1、因人為不可抗原因造成工期不能按時完工,工期正常往。
    2、因雙方原因造成工期不能按時完工,雙方協(xié)調(diào)解決。
    七、雙方責任:
    (一)、甲方:
    1、負責協(xié)調(diào)乙方與現(xiàn)場監(jiān)理之間的關(guān)系。
    2、按時支付乙方的工程款。
    (二)、乙方:
    1、負責管理乙方工人。
    2、對工人進行安全教育。
    3、對質(zhì)量、文明施工負責。
    本合同一式2份,雙方各1份。
    甲方負責人:乙方負責人:
    章(手印):章(手印):
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇九
     鑒于:
     來,雙方能夠認真履行協(xié)議各項義務(wù),信守承諾,取得了良好的效果。雙方一致同意繼續(xù)履行原合同,同時為了進一步加強合作,現(xiàn)雙方本著優(yōu)勢互補、互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,就《********合同》中未盡事項及需特別說明的事項特訂立以下補充協(xié)議。
     合同內(nèi)容補充說明:
     原合同第n條第m款所述xxxxxxxx(原合同描述文字),特對其中xxxxxx(原合同描述中的修訂要點)補充說明如下:
     一、修訂點一;
     二、修訂點二;
     三、······。
     本協(xié)議生效后,即成為原合同不可分割的組成部分,與其具有同等的法律效力。
     甲方(公章):
     法定代表人或授權(quán)代理人(簽字):
     日期: 年 月 日
     乙方(公章):
     法定代表人或授權(quán)代理人(簽字):
     日期: 年 月 日
     甲方:__________(以下簡稱甲方)
     乙方:__________(以下簡稱乙方)
     本協(xié)議生效:
     本協(xié)議生效后,即成為《_______________合同/協(xié)議》不可分割的組成部分,與《_______________合同/協(xié)議》具有同等的法律效力。除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原協(xié)議的其余部分應(yīng)完全繼續(xù)有效。
     開戶銀行:________開戶銀行:________
     銀行帳號:________銀行帳號:________
     通訊地址:________通訊地址:________
     聯(lián)系人:________聯(lián)系人:________
     聯(lián)系電話:________聯(lián)系電話:________
     傳真:________傳真:________
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十
    依據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國建筑法》的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方本著友好、誠信、自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,達成如下協(xié)議:
    第一條工程概況。
    1、工程名稱:_________。
    2、工程地點:_________。
    第二條承包范圍:_________。
    第三條工程承包方式:_________。
    第四條合同工期。
    開工日期:_________
    第五條工程造價、付款方式及價款調(diào)整。
    工程造價:_________。
    付款方式:_________。
    價款調(diào)整:__________________。
    第六條工程質(zhì)量及驗收標準。
    1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管部門以施工圖紙、設(shè)計說明、設(shè)計變更和國家(行業(yè))的相關(guān)標準、規(guī)范為標準共同驗收。
    2、乙方所進場的各種原材料、設(shè)備必須有出廠合格證書,試驗、化驗報告單,使用說明,檢測、檢驗報告和設(shè)備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設(shè)備,并有權(quán)對其進行化驗、檢測(化驗、檢測的費用由乙方承擔),不合格的材料、設(shè)備不允許進場使用和安裝。
    3、工程質(zhì)量必須符合《建設(shè)工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》gb20__-20__、《火災(zāi)自動報警系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》gb20__-20__、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》(20__年版)gb20__-20__、《機械設(shè)備安裝工程施工及驗收規(guī)范》gb20__-20__、《建筑電氣工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb20__-20__、《室內(nèi)消火栓給水滅火系統(tǒng)安裝工程施工工藝標準》j512-20__,及其他的國家和行業(yè)現(xiàn)行的相關(guān)標準、規(guī)范。
    4、乙方交工前應(yīng)做48小時的試運行試驗。
    第七條安全施工。
    1、乙方在遵守現(xiàn)行有關(guān)的國家和地方有關(guān)規(guī)范要求的同時,還必須執(zhí)行甲方的《建設(shè)工程安全文明管理辦法》。
    2、乙方在施工過程中,違反有關(guān)安全操作規(guī)程或消防條例等乙方原因?qū)е掳l(fā)生的質(zhì)量事故、安全事故或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔全部責任及由此造成的一切損失。
    第八條材料設(shè)備采購_________。
    第九條質(zhì)量保修。
    1、本工程免費質(zhì)量保修期限為_________年,終身維護保養(yǎng)。
    2、乙方在接到甲方維修通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場并及時處理。
    3、在免費保修期內(nèi),乙方應(yīng)有專人負責該項目的保修工作,定期與甲方溝通達到2次/月,以書面記錄材料為準。同時,必須保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯(lián)系。如乙方更換保修人員或聯(lián)系電話,應(yīng)及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權(quán)自行解決,由乙方承擔所有費用并加收10%的勞務(wù)費。
    4、保修金支付方法。
    4.1質(zhì)量保修金在規(guī)定的質(zhì)保期滿后,如無任何質(zhì)量問題,甲方一次性無息付給乙方。
    4.2在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方維修通知后,未能在第二條規(guī)定時間內(nèi)進行維修,則視為授權(quán)甲方組織維修,并由乙方承擔所有費用和質(zhì)量責任,同時甲方加收維修費用10%的勞務(wù)費。上述費用在乙方質(zhì)保金中直接扣除后,乙方負責補足質(zhì)保金。
    4.3在免費質(zhì)量保修期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,由于乙方原因,甲方無法同乙方取得聯(lián)系,按照上一款執(zhí)行。
    4.4出現(xiàn)質(zhì)量問題后,甲方是否與乙方指定的聯(lián)系人取得聯(lián)系及聯(lián)系時間以甲方聯(lián)系記錄為準,維修項目及費用以甲方、實際施工方雙方簽字的發(fā)票為準。
    4.5乙方維修人員到達現(xiàn)場后,必須按照甲方規(guī)定的時間、材料、工藝進行維修,對同一問題重復維修兩次以上者(含兩次),甲方有權(quán)視乙方為責任心不強,技術(shù)不過關(guān)而自行解決,費用由質(zhì)保金中扣除。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十一
    第二條乙方應(yīng)于每___________月___________日前給付甲方生活費___________元,醫(yī)療補助費___________元,其他費用___________元。
    第三條乙方應(yīng)在甲方去世后日內(nèi)辦理贈與財產(chǎn)的所有權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)。逾期不辦的,視為拒絕遺贈,其遺產(chǎn)可按法定繼承處理。
    第四條甲方應(yīng)負對遺贈財產(chǎn)的維護責任,不得隨意處理遺贈的財產(chǎn)。如果甲方故意將財產(chǎn)損壞或者送給他人,乙方有權(quán)要求甲方修理、更換或者收回;甲方拒不修理、更換或者收回的,乙方有權(quán)終止協(xié)議。
    第五條乙方應(yīng)當按時給付甲方費用。逾期給付的,甲方有權(quán)要求乙方履行協(xié)議。如果連續(xù)個月不給付費用,則甲方有權(quán)終止本協(xié)議。
    第六條本協(xié)議自簽字/公證之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十二
    甲方:(簡稱甲方)。
    乙方:(簡稱乙方)。
    根據(jù)《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》,遵循合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實守信的原則,訂立此協(xié)議,作為勞動合同(合同編號:)的補充條款以其共同遵守,并確認為解決雙方爭議時的依據(jù):
    二、協(xié)議前提。
    1.乙方愿意成為甲方員工,將其智慧貢獻給甲方事業(yè),受雇于甲方不違反其任何約定或法定義務(wù),并具備完全民事行為能力,能夠訂立本合同。
    2.甲方已告知乙方工作內(nèi)容、工作條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬、規(guī)章制度以及乙方要求了解的其他情況。
    3.乙方知曉其工作內(nèi)容、工作條件、工作地點、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報酬、規(guī)章制度、錄用條件、崗位要求以及其他相關(guān)的情況。
    4.乙方保證其向甲方提供的與應(yīng)聘有關(guān)的材料信息的真實性、合法性,并保證其執(zhí)照、證件或資格在受雇期間的維持。
    三、工作內(nèi)容、工作地點及工作時間。
    甲方因工作需要,在合法的前提下有權(quán)對乙方工作崗位和工作地點,進行適當調(diào)整,乙方應(yīng)當服從。
    1.甲方根據(jù)工作需要,可以臨時(期限不超過3個月)調(diào)整乙方的工作崗位,乙方應(yīng)當服從,雙方無需重新簽訂新的勞動合同。
    2.甲方根據(jù)乙方的工作業(yè)績等各方面的能力和表現(xiàn),經(jīng)考核乙方不勝任原工作崗位的,甲方可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方應(yīng)當服從,否則,甲方可根據(jù)《勞動合同法》及甲方規(guī)章制度依法視乙方為曠工,直至解除勞動合同。調(diào)整工作崗位后,工資待遇亦根據(jù)崗位實際作相應(yīng)調(diào)整。
    雙方約定實行計時工作制的,如甲方根據(jù)工作需要要求乙方加班的,甲方將安排乙方補休或按國家規(guī)定支付加班費用;乙方自行加班的,根據(jù)甲方管理制度和具體工作安排,乙方屬完成正常工作任務(wù),甲方不再作加班處理。
    四、教育培訓。
    甲方有為乙方提供學習條件的義務(wù),負責對乙方進行職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動安全、勞動紀律和甲方規(guī)章制度的教育;乙方有義務(wù)參加甲方提供的各項培訓,以提升自身素養(yǎng)與職業(yè)技能/乙方自愿參加甲方提供的培訓,正常工作時間外安排的培訓不計入加班時間。
    五、規(guī)章制度。
    1.乙方應(yīng)遵守甲方制定的合理規(guī)章制度(見《員工手冊》);遵守職業(yè)道德;履行所從事職位的職責;服從甲方的工作安排;遵守工作規(guī)范;愛護財產(chǎn);參加甲方組織的培訓,提高職業(yè)技能。
    2.乙方應(yīng)自覺遵守勞動法律法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度,服從甲方管理,如有違反,甲方有權(quán)依據(jù)本公司規(guī)章制度的規(guī)定對乙方作出相應(yīng)處罰(包括罰款、警告、記小過、記大過、降級、撤職),直至解除勞動合同。
    3.乙方因故意或重大過失,給甲方造成損失的,甲方有權(quán)依法向乙方要求賠償。
    4.乙方在勞動合同解除(含試用期解除)或終止后三日內(nèi),應(yīng)當按照誠實信用原則及甲方規(guī)定和合同約定辦理工作交接手續(xù)。
    5.乙方未按照本協(xié)議約定或公司規(guī)定履行交接義務(wù)的,或者拒不辦理工作交接手續(xù)、不辭而別造成甲方經(jīng)濟損失的,乙方應(yīng)當承擔賠償責任,甲方有權(quán)從乙方工資、補償中予以扣除,工資、補償尚不足以彌補損失的,乙方仍需賠償損失。
    6.乙方正常離職的,甲方應(yīng)依法為乙方辦理離職手續(xù),但有下列情形之一的,致使甲方不能及時為乙方辦理相關(guān)手續(xù),由此產(chǎn)生的一切責任由乙方承擔:
    (1)未按甲方規(guī)定辦妥離職手續(xù);。
    (2)拒不辦理離職手續(xù)的;。
    (3)因無法聯(lián)絡(luò)致使甲方無法將有關(guān)離職資料送達乙方的。
    六、送達條款。
    1.甲乙雙方向?qū)Ψ剿瓦_的任何文件,對方均應(yīng)配合簽收,否則發(fā)送方以可確認收悉的方式,郵寄至勞動合同首部載明的甲方地址、乙方現(xiàn)住址或戶籍地址,郵件一旦發(fā)出,即視為送達。
    2.乙方被證實確實違反甲方規(guī)章制度的,應(yīng)在處分通知上簽名確認,拒絕承認犯錯的,可由人事部門主管會同其上級、同事證明人簽字,處分仍然生效,處分通知并將在甲方公告欄公告,乙方認可上述方式的法律約束力。
    以上內(nèi)容為勞動合同補充內(nèi)容,是勞動合同不可分割的一部分,與勞動合同具有同等法律效力。如與法律、法規(guī)相抵觸的,或者因法律、法規(guī)的變更而不一致的,以現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)為準。由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十三
    為進一步明確甲乙雙方的責任、權(quán)利、義務(wù),在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建筑施工工程合同》基礎(chǔ)上,按照《民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協(xié)議。
    一、工程概況
    1、工程名稱:________
    2.工程地址:________
    3.建筑面積:________
    4.結(jié)構(gòu)類型:底層為框架結(jié)構(gòu)、地上6+1層為磚混結(jié)構(gòu)。
    5.設(shè)計單位:________
    6.監(jiān)理單位:________
    二.工程內(nèi)容及承包范圍
    1.外墻面磚改為外墻漆
    2.客廳推拉門取消
    3.本工程為滿七層,結(jié)構(gòu)找坡
    4.樓梯踏步為水泥砂漿面清光
    5.外墻40×40深灰色柵格取消
    6.廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
    7.其余均按原圖施工
    三.合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)
    1.開、竣工日期
    1.1開工日期:____年____月____;竣工日期:____年____月____日;總工期____天(含法定節(jié)假日)以《建設(shè)工程竣工報告》所載日期為準。
    四.付款方式
    本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協(xié)商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的20%支付給乙方,內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內(nèi)支付給乙方的12%,滯留3%作保質(zhì)、保修金,等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。
    五.合同生效與終止、爭議處理
    1.除正常質(zhì)量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)后,本合同即告終止。
    2.本補充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
    3.本補充協(xié)議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質(zhì)性補充,若二者不一致處,以本補充協(xié)議為準。
    4.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會。
    5.本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起5日內(nèi)生效。
    甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
    法定代表人:法定代表人:
    電話:電話:
    傳真:傳真:
    開戶銀行:開戶銀行:
    銀行賬號銀行賬號:
    簽定合同代表:簽定合同代表:
    年月日年月日
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十四
    雙方同意按在下第1方式確定本合同期限:
    (一)本合同為有固定期限的勞動合同,合同期從年月日起至年月日止。其中試用期個月,從年月日起至年月日止。
    (二)本合同為無固定期限的勞動合同,合同期從年月日起至法定或約定的解除(終止)合同的條件出現(xiàn)時止。其中試用期個月,從年月日起至年月日止。
    (三)本合同以完成一定工作為期限的勞動合同。合同期從年月日起至工作任務(wù)完成即行終止。
    二、工作內(nèi)容。
    (一)、乙方的工作崗位(工作地點、部門、工種或職務(wù))為:。
    (二)、乙方的工作任務(wù)或職責是:(三)、乙方的工作指標、質(zhì)量和要求應(yīng)符合公司崗位責任制度的規(guī)定。
    (四)、甲方因生經(jīng)營需要調(diào)整乙方的工作崗位,按變更本合同辦理,雙方簽章確認的協(xié)議或通知書作為本合同的附件。
    三、工作時間。
    (一)、甲乙雙方同意按以下第1種方式確定乙方的工作時間:
    1、標準工作制,即每日工作8小時,每周工作6天,每周至少休息一天。
    2、不定時工作制,即經(jīng)勞動保障部門審批,乙方所在崗位實行不定時工作制。
    3、綜合計算工時工作制,即經(jīng)勞動保障部門審批,乙方所在崗位以為周期,總工時小時的綜合計算工時工作制。
    (二)、甲方因生產(chǎn)(工作)需要,經(jīng)與乙方協(xié)商后可以延長工。
    作時間,一般每日不得超過一小時;因特殊原因需要延長工作時間的,在保障乙方身體健康的條件下延長工作時間每日不超過三個小時,但是每月不得超過三十六小時。甲方安排乙方延長工作時間或者在休息日、法定假日工作的,應(yīng)依法安排乙方補休或支付相應(yīng)工資報酬。
    (三)以下情況甲方延長工作時間不受本合同及法律限制:
    3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
    四、勞動報酬。
    (一)甲方按照政府有關(guān)企業(yè)職工工資,特別是不得低于本市最低工資標準的規(guī)定,制定本企業(yè)工資制度,確定乙方工資形式和工資標準。
    (二)乙方試用期工資元/月,乙方在試用期的工資不得低于甲方單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工資標準。試用期滿乙方起點工資定為元/月。甲方可按企業(yè)工資制度調(diào)整乙方工資。
    (三)非因乙方原因所致的停工、停產(chǎn),在一個月工資支付周期的,甲方應(yīng)按本條第(一)項標準支付工資;超過一個月工資支付周期的,甲方按不低于本市規(guī)定的失業(yè)救濟標準發(fā)給乙方生活費。
    (四)工資發(fā)放時間為每月18日發(fā)放上月工資,甲方不得無故拖欠。
    (五)乙方工資的增減,獎金、津貼、補貼、加班加點工資的發(fā)放,以及特殊情況下的工資支付等,均按相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及甲方依法制定的規(guī)章制度執(zhí)行。
    五、社會保險和福利。
    (四)乙方患病或非因工負傷,其病假工資、疾病救濟費和醫(yī)療待遇按國家和本市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
    (五)甲方為乙方提供以下福利待遇:
    六、勞動紀律。
    (一)甲方根據(jù)國家和自治區(qū)的有關(guān)法律、法規(guī)通過民主程序制定的各項規(guī)章制度,應(yīng)向乙方公示;乙方應(yīng)自覺遵守甲方依法制定的規(guī)章制度,服從甲方的管理;嚴格遵守勞動安全衛(wèi)生、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程和工作規(guī)范;愛護甲方的財產(chǎn),遵守職業(yè)道德;積極參加甲方組織的培訓,提高思想覺悟和職業(yè)技能。
    (二)甲方有權(quán)對乙方履行制度的情況進行檢查、
    因甲方工作需要與乙方簽訂的其他協(xié)議,作為本合同的附件同樣具有法律效力。
    合同爭議處理。
    在合同履行過程中,甲乙雙方發(fā)生爭議,可以向所在單位勞動爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解,也可以直接向勞動爭議仲裁委員會申請仲裁;對仲裁裁決不服的,可向人民法院起訴。甲乙雙方認為所簽合同有《勞動合同法》第二十六條規(guī)定無效情形的,可向勞動爭議仲裁委員會申請確認。
    甲乙雙方需要補充的條款。
    乙方的受委托人,該受委托人享有接受和解與調(diào)解、代領(lǐng)、簽收相關(guān)文書的權(quán)限。
    十四、本合同依法訂立后,雙方必須嚴格履行。
    十五、本合同附件:十六、本合同履行過程中發(fā)生勞動爭議,甲乙雙方慶當協(xié)商解決,協(xié)商不成或不愿意協(xié)商的,可以向甲方所在地勞動爭議仲裁委員會會申請仲裁。甲乙任何一方也可以直接向勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可以向人民法院提起訴訟。
    十七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方(蓋章):柳州市合長機械制造有限責任公司。
    乙方(簽名):
    合同訂立日期:年月日
    簽證機關(guān)(公章):年月日。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十五
    甲方:
    乙方:
    乙方工號:
    為了維護甲、乙雙方的利益,確保甲方的經(jīng)營活動的正常開展,本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,簽訂如下補充協(xié)議:
    一、甲方在錄用乙方后,同時為其解決戶口的問題,乙方必須為甲方服務(wù)兩年。
    二、乙方因本人原因不能為甲方服務(wù)_____年的,須按每月________元賠償金計算,有一個月算一個月,逐月累計,向甲方作出賠償。
    三、甲方為提高公司員工的業(yè)務(wù)水平,根據(jù)乙方的實際工作崗位給予相應(yīng)的業(yè)務(wù)培訓,凡甲方給乙方相應(yīng)業(yè)務(wù)培訓的,乙方必須根據(jù)本人所在的崗位,為甲方服務(wù)一定期限。如:_______________。
    四、乙方因本人原因不能達到服務(wù)期的,一年的須按每月__________元賠償金計,二年的須按每月_________元賠償金計,三年的須按每月_____賠償金計,有一個月算一個月,逐月累計,向甲方做出賠償。
    五、本補充協(xié)議作為勞動合同的附件,與《勞動合同》同時生效。
    六、本補充協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
    甲方:_________________________。
    法人代表委托人:_______________。
    日期:_________________________
    乙方:_________________________。
    身份證:_______________________。
    日期:_________________________
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十六
    依據(jù)相關(guān)規(guī)定、條例,遵循平等自愿的原則,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,就________________、________河等河道整治工程項目承包事宜達成一致意見,簽訂本合同,共同遵守。
    一、工程名稱:____________________工程。
    二、工程地址:________市鹿________區(qū)____鎮(zhèn)。
    三、承包方式:勞務(wù)承包,按綜合單價以圖紙尺寸計算承包費用。
    五、承包單價及計量方式:
    1、擋土墻及a型結(jié)構(gòu)底板采取綜合單價方式,施工費單價135元,單價中包含機械進出場費用、周轉(zhuǎn)材料、機具設(shè)備、小型耗材、鋼筋制作及安裝、自拌混凝土及澆筑等與施工相關(guān)的費用,合同期內(nèi)單價不做調(diào)整。
    六、工程工期:____日歷天。
    七、甲乙雙方職責:
    甲方職責:
    1、負責提供營業(yè)執(zhí)照、外出經(jīng)商管理證明等必需的資質(zhì)文件以及中標人員資格文件。提供公司質(zhì)量、安全管理體系文件。
    2、協(xié)助乙方完成施工報審報批及備案手續(xù)。
    3、根據(jù)建設(shè)單位要求必要時派員協(xié)助乙方工作。
    4、負責在溫州設(shè)立工程賬戶便于乙方結(jié)算。
    5、監(jiān)督管理乙方開展各項施工生產(chǎn)活動。
    乙方職責:
    1、負責組織人員、材料、設(shè)備進行施工生產(chǎn),負責現(xiàn)場的施工管理等相關(guān)事宜。
    2、負責編制施工方案,完善施工過程控制資料及質(zhì)量保證資料。
    3、按流程組織隱蔽工程驗收、中間驗收、完工驗收及結(jié)算事宜。
    4、協(xié)調(diào)當?shù)仃P(guān)系,保證施工生產(chǎn)的順利進行。
    5、在甲方領(lǐng)導下對本工程的進度、質(zhì)量、安全工作進行全面管理。
    八、付款方式:
    工程款結(jié)算采取按月結(jié)算方式,甲方在收到建設(shè)單位撥付的月工程進度款后____日內(nèi)支付乙方工程款,支付金額為建設(shè)單位下?lián)苓M度款的96%,其余4%作為管理費用甲方收取。甲方總管理費用的最高限額為中標金額的4%,若工程造價達不到中標金額,則按照實際完成造價的.4%計取。甲方收取的費用中,2%為甲方駐溫州分公司的管理費用,另外2%為材料發(fā)票稅金及外經(jīng)證使用等費用,甲方收取此項費用后,材料發(fā)票由甲方開具,乙方不再提供材料發(fā)票等完稅證明材料。
    九、其他未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
    十、此合同一式叁份,甲方兩份,乙方壹份,自雙方簽字之日起生效,工程結(jié)束款項付清后自行失效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    ________年____月____日________年____月____日。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十七
    為進一步明確發(fā)承包雙方的責任、權(quán)利、義務(wù),保障雙方的利益,保證工程的順利進行,經(jīng)發(fā)包人與承包人友好協(xié)商,在自愿以及完全清楚并理解本合同條款的基礎(chǔ)上按照有關(guān)法律、行政法規(guī),結(jié)合當?shù)氐挠嘘P(guān)規(guī)定及本合同工程的實際情況,于________年________月________日在發(fā)包人所在地簽署本室外排水工程施工合同。
    1.工程概況。
    1.1工程名稱:_________________室外管網(wǎng)工程。
    1.2工程地點:_________________。
    1.3工程內(nèi)容:_________________給水消防、雨污排水、強弱電路燈監(jiān)控管網(wǎng)(詳見圖紙)。
    1.3.1承包人應(yīng)按照發(fā)包人的要求,結(jié)合現(xiàn)場實際施工需要,負責組織本工程的施工、供貨、維護、竣工驗收、修補、保修和工程服務(wù)等工作。
    1.3.2發(fā)包人有權(quán)根據(jù)實際情況的需要調(diào)整承包人的工程內(nèi)容(包括但不限于增加或減少工程范圍等),由此而引起合同價款的調(diào)整,按合同的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,承包人不得因此而提出任何異議或要求任何形式的補償。
    甲方:_________________。
    ___________年_______月_____日。
    乙方:_________________。
    ___________年_______月_____日。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十八
    發(fā)包方(甲方):
    承包方(乙方):
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程實際,為明確雙方的責任、權(quán)利和義務(wù),經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致訂立本合同。
    第一條工程概況。
    工程名稱:北高營舊村改造#樓地基處理cfg樁。
    工程地點:石家莊北高營村內(nèi)。
    承包范圍及內(nèi)容:cfg樁成孔、成樁,樁檢測,挖電梯井及集水坑,清理樁頭及樁間土并運至指定位臵(不含外運),鋪碎石褥墊層。
    第二條質(zhì)量標準。
    按國家標準施工合格。
    第三條承包方式。
    包工包料。
    第四條工程期限和工期順延。
    工程期限:打樁有效工期20天。
    工期順延:施工中如遇下列情況經(jīng)甲方同意后可順延工期:
    a.因不可抗力的影響;。
    b.設(shè)計變更、修改而增加的工作量,使乙方工程進度無法按照原計劃進行;。
    c.因氣候因素而造成停工;。
    d.因場地周圍協(xié)調(diào)關(guān)系而造成停工;。
    e.因甲方原因準備工作沒有做好而造成停工;。
    f.非乙方原因的停電、停水造成停工;。
    g.因不可預見障礙物須處理造成的工期延長;。
    h.甲方代表簽字同意給予順延的其他情況。
    第五條工程承包價款。
    #樓共計立方米,按單價元/立方米,工程款為元(大寫:)。
    付款方式:工程完工經(jīng)驗收合格、資料齊全后30日內(nèi)一次付清。
    第六條甲方責任及義務(wù)。
    (一)協(xié)助解決乙方人員的住宿場所;。
    (三)協(xié)調(diào)施工期間出現(xiàn)的問題,辦理工程簽證及結(jié)算手續(xù)提供正規(guī)有效的施工圖紙;。
    (四)負責“三通一平”工作,清除一切影響施工的地上地下管線、障礙等雜物。
    第七條乙方責任及義務(wù)。
    (三)施工期間對危險區(qū)域設(shè)立警戒線,確保第三者的安全;。
    (四)完工后提供作業(yè)范圍內(nèi)的技術(shù)資料;。
    (五)電費由乙方負擔;。
    (六)按甲方圖紙及要求施工。因乙方施工質(zhì)量所引起的一切損失由乙方承擔;。
    (七)乙方對工程的保修期限為設(shè)計文件規(guī)定的合理使用年限;。
    (八)不得將該工程分包、轉(zhuǎn)包,甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn),有權(quán)單方終止合同,由此造成的所有經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
    第八條材料機具供應(yīng)。
    乙方自備。
    第九條合同有效期限。
    本合同自雙方簽字蓋章后生效。在全部工程竣工、辦完交工驗收、確認工程款結(jié)清后失效。
    第十條本合同一式4份,甲、乙雙方各執(zhí)2份。未盡事宜,雙方友好協(xié)商解決。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    工程施工合同補充協(xié)議格式篇十九
    在生活中,協(xié)議在生活中的使用越來越廣泛,簽訂協(xié)議能夠最大程度的保障自己的合法權(quán)利。那么協(xié)議的格式,你掌握了嗎下面是小編為大家整理的工程施工合同補充標準協(xié)議書,僅供參考,大家一起來看看吧。
    發(fā)包人:________
    承包人:________
    為進一步明確甲乙雙方的責任、權(quán)利、義務(wù),在《________工程施工合同》基礎(chǔ)上,按照《民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關(guān)規(guī)定,并結(jié)合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下,簽定本工程施工合同補充協(xié)議。
    一、工程概況
    1、工程名稱:________
    2.工程地址:________
    3.建筑面積:________
    4.結(jié)構(gòu)類型:底層為框架結(jié)構(gòu)、地上6+1層為磚混結(jié)構(gòu)。
    5.設(shè)計單位:________
    6.監(jiān)理單位:________
    二.工程內(nèi)容及承包范圍
    1.外墻面磚改為外墻漆
    2.客廳推拉門取消
    3.本工程為滿七層,結(jié)構(gòu)找坡
    4.樓梯踏步為水泥砂漿面清光
    5.外墻40×40深灰色柵格取消
    6.廚房與陽臺之間門帶窗(mc-2324)取消,陽臺改為封閉式廚房。
    7.其余均按原圖施工
    三.合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)記)
    1.開、竣工日期
    1.1開工日期:________年____月____;竣工日期:________年____月____日;總工期____天(含法定節(jié)假日)以《建設(shè)工程竣工報告》所載日期為準。
    四.付款方式
    本工程按建筑面積一次性包干,____元/平方米;在施工過程中,如按甲方要求另增加工程量的,按雙方協(xié)商價計算;本工程為墊款主體二層,二層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的30%支付給乙方,主體五層預制板安裝完畢,甲方按合同總價的15%支付給乙方,主體七層完工,甲方按合同總價的.20%支付給乙方,內(nèi)、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方,其余款待工程驗收合格后一個月內(nèi)支付給乙方的12%,滯留3%作保質(zhì)、保修金,等到保質(zhì)、保修期到后一次性付清。
    五.合同生效與終止、爭議處理
    1.除正常質(zhì)量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務(wù)后,本合同即告終止。
    2.本補充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),甲乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
    3.本補充協(xié)議系《安順市普定縣雙龍苑商住樓工程施工合同》的非實質(zhì)性補充,若二者不一致處,以本補充協(xié)議為準。
    4.本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商解決不成提交成都市仲裁委員會。
    5.本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起____日內(nèi)生效。
    甲方:__________(蓋章)乙方:__________(蓋章)
    法定代表人:法定代表人:__________
    電話:__________電話:__________
    傳真:__________傳真:__________
    開戶銀行:__________開戶銀行:__________
    銀行賬號銀行賬號:__________
    簽定合同代表:__________簽定合同代表:__________
    _______年____月____日_______年____月____日