合同是商業(yè)活動(dòng)的基石，它確保了交易的安全和可靠性。如何保護(hù)自己的權(quán)益，在簽訂合同之前需仔細(xì)閱讀并咨詢相關(guān)專家。合同的模板和范文可以提供給您參考和學(xué)習(xí)。
太陽(yáng)能合同詐騙篇一
甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方制作安裝太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
1、工程名稱：太陽(yáng)能聯(lián)合電加熱換熱系統(tǒng)工程；
2、工程承包范圍：真空管太陽(yáng)能制作安裝。
二、工程材料的技術(shù)要求
1、真空管：采用58—1800㎜紫金管；支管；
2、循環(huán)槽：內(nèi)膽采用304—2b食品級(jí)不銹鋼，外殼采用鍍鋁鋅板，中間聚胺脂保溫；
3、太陽(yáng)能支架：采用角鋼靜電噴塑支架；
6、強(qiáng)制循環(huán)泵采用威樂253e水泵，噪音小、性能高。
三、保修及質(zhì)量要求
1、聯(lián)集器、真空管、保溫箱、保溫水箱保修三年；
2、管道及其它部件保修一年
3、保質(zhì)期內(nèi)屬制造安裝質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)更換并承擔(dān)所有費(fèi)用；
4、保修期內(nèi)，設(shè)備發(fā)生故障，乙方應(yīng)在收到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修，直到正常使用。
5、保修期滿后，仍由乙方提供產(chǎn)品的終身有償維修服務(wù)；
四、工期
竣工日期：自開工之日起10天內(nèi)完工并交付使用，雨天順延，試通水三天后甲乙雙方共同對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收并在驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。
五、工程造價(jià)及付款方式
1、工程明細(xì)報(bào)價(jià)：
3、此報(bào)價(jià)為不含稅票報(bào)價(jià)，如果甲方需要開具增值稅專用發(fā)票，需另加工程總款的4%作為稅費(fèi)。
六、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
工程安裝必須依照《太陽(yáng)能熱水器系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝及工程驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》gb/t18713—20__、《全玻璃真空太陽(yáng)集熱管》gb/t17049—1997及國(guó)家現(xiàn)行的施工規(guī)范及相尖規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行施工及驗(yàn)收。
七、工程分工
1、甲方工作
（1）為乙方提供材料堆放、儲(chǔ)存場(chǎng)地，乙方自行負(fù)責(zé)看管；
（2）做好乙方在施工過程中的協(xié)調(diào)工作，保證施工的順利進(jìn)行；
（3）提供施工用電、水；
（4）積極組織協(xié)調(diào)工程竣工驗(yàn)收；
2、乙方工作
八、竣工驗(yàn)收
工程具備竣工驗(yàn)收條件，甲乙雙方共同驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后的3天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。乙方按要求修改并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、甲方責(zé)任
不按合同約定的付款方式按時(shí)將工程款支付給乙方，則按未付款金額的3%支付給乙方違約金，且未付款部分貨物所有權(quán)歸乙方，乙方有權(quán)自行處理未付款部分貨物。
2、乙方責(zé)任
（1）工程質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的，乙方應(yīng)按甲方要求整改，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)；
（2）工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，乙方應(yīng)付給甲方違約金（合同總金額的3%）。
十、解決合同糾紛的方式
本合同在履行的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁或向合同簽訂地人民法院起訴。
十一、其它
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，在完成雙方各自的職責(zé)、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)往來后終止。
2、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
3、甲方在未付清工程款之前，未付款部分貨物所有權(quán)屬昆明xx技開發(fā)有限公司，甲方負(fù)責(zé)保管，如甲方未按合同付款，乙方有權(quán)處理未付清部分貨物。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇二
甲方：一片天太陽(yáng)能 乙方：
電話： 電話：
簽約日期：年 月 日 簽約日期：年 月 日
法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：
為大力發(fā)展 “一片天”太陽(yáng)能（以下簡(jiǎn)稱本產(chǎn)品）市場(chǎng)，甲乙雙方友好協(xié)商，在公平、誠(chéng)實(shí)、信任、真誠(chéng)合作、平等互利的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律，甲方授權(quán)乙方為本產(chǎn)品代理經(jīng)銷商，并達(dá)成如下各項(xiàng)合同條款共同執(zhí)行。
一、甲方的義務(wù)與權(quán)利
1、乙方首次進(jìn)貨 臺(tái)（元）后，甲方授權(quán)乙方在省 縣（市）地區(qū)獨(dú)家經(jīng)銷本產(chǎn)品，保證不在乙方所在地區(qū)授權(quán)其他單位及個(gè)人銷售本產(chǎn)品。
2、甲方確?！耙黄臁碧?yáng)能原配一體機(jī)產(chǎn)品（水箱、真空管、支架、儀表均為“一片天”牌），甲方確保乙方本地區(qū)獨(dú)家代理權(quán)，乙方在向甲方申請(qǐng)后也可在附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展“一片天”牌太陽(yáng)能經(jīng)銷商。
3、甲方確保本產(chǎn)品的質(zhì)量，并實(shí)行整機(jī)(水箱、真空管、支架)五年有效保修，真空管保用保換十五年。在運(yùn)輸過程中造成真空管破損憑“十”金屬環(huán)免費(fèi)更換，并且甲方對(duì)乙方實(shí)行本產(chǎn)品的終身維護(hù)。
4、甲方免費(fèi)為乙方提供本產(chǎn)品的營(yíng)銷指導(dǎo)與銷售相關(guān)的技術(shù)支持及培訓(xùn)、宣傳資料和省級(jí)電視廣告支持。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方免交加盟費(fèi)，甲方負(fù)責(zé)給予乙方的店面形象設(shè)計(jì)、噴繪寫真、招牌噴繪、展板廣告、字貼、榮譽(yù)證書、宣傳資料等。
2、乙方應(yīng)在本地區(qū)發(fā)展其他經(jīng)銷商和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)銷商，甲方可免費(fèi)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商提供榮譽(yù)證書、宣傳資料等，每年不定期的免費(fèi)給予乙方比例的促銷禮品。
3、乙方所請(qǐng)的安裝工要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，負(fù)擔(dān)安裝工的安全責(zé)任，如因安裝原因造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方要完成全年任務(wù)量 臺(tái)，如一年內(nèi)完成100臺(tái)返利給乙方5%或三年內(nèi)完成 300 臺(tái)返利獎(jiǎng)給乙方商務(wù)面包車一部。
三、其它規(guī)定事項(xiàng)
1、 甲方根據(jù)的工程單，最少一次是50臺(tái)或1噸水量以上，甲方應(yīng)在乙方代理價(jià)基礎(chǔ)上再優(yōu)惠，其優(yōu)惠價(jià)是多少可另行商定，如客戶須開增值稅發(fā)票，可由廠方開出。
2、 乙方所請(qǐng)的安裝工，可免費(fèi)到廠方培訓(xùn)，其培訓(xùn)費(fèi)及來去差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等由甲方負(fù)責(zé)。
3、 甲方在收到乙方的貨款后3天內(nèi)發(fā)貨到乙方，其運(yùn)費(fèi)乙方負(fù)責(zé)。
5、 本合同有效期一年，自簽定之日起至 年 月 日止，本合同在首次付款提貨和雙方簽字后生效，本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年 月 日
太陽(yáng)能合同詐騙篇三
甲方： （以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方： 鐵嶺紫晶太陽(yáng)能有限公司 （以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲乙兩方就 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程，經(jīng)友好協(xié)商，對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)達(dá)成了共識(shí)，現(xiàn)就有關(guān)事宜簽字協(xié)定如下：
一. 系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
1. 太陽(yáng)能系統(tǒng)采用工程用集熱模塊 型，即每組模塊由 mm，長(zhǎng) mm全玻璃集熱真空管 支，共 組，合集熱面積為 m2.
2. 系統(tǒng)在春秋季節(jié)光照充足的條件下，日產(chǎn)熱水約8噸（溫度在45度75度之間）
3. 配套 只 噸保溫水箱。（品牌為 、型號(hào) 、內(nèi)膽材質(zhì)為sus304不銹鋼，外殼材質(zhì)為 ，保溫層為聚氨酯整體發(fā)泡）。
4. 配套 組電加熱，9kw/380v/組。
5. 系統(tǒng)循環(huán)方式為 循環(huán)，光照不足及其它季節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)水溫度不足時(shí)，控制系統(tǒng)啟動(dòng)輔助加熱。
6. 控制系統(tǒng)型號(hào)為 。
7. 室內(nèi)冷熱水管、電線管路由 方施工， 方派人技術(shù)指導(dǎo)。
二. 工程驗(yàn)收方式
1. 系統(tǒng)驗(yàn)收由甲乙雙方共同進(jìn)行。
2. 系統(tǒng)所采用的全部材料均為優(yōu)質(zhì)品，符合國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見 書中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗(yàn)收規(guī)范， 中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗(yàn)收規(guī)范的具體指標(biāo)低于國(guó)家相關(guān)行業(yè)指標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收。
三. 工程造價(jià)及付款方式
1. 工程總造價(jià)為人民幣： 大寫 （ ）。
2. 工程付款方式為合同簽訂后甲方首付工程50%（ ）作為預(yù)付款，貨到工地，工程安裝結(jié)束、系統(tǒng)調(diào)試正常后，甲方應(yīng)付工程款 %（ ），其余貨款 %（ ）完工三個(gè)月內(nèi)付清。
四. 甲方責(zé)任及義務(wù)
1. 甲方提供施工用電、用水至施工現(xiàn)場(chǎng)。
2. 在施工過程中甲方應(yīng)提供臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)提供乙方存放施工材料；乙方負(fù)責(zé)施工材料在施工期間的安全問題。
3. 甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱水接口，電源接至控制柜。
4. 施工方案及安裝位置確定后，甲方如需更改設(shè)計(jì)或增減部分工程，經(jīng)
雙方確認(rèn)后予以實(shí)施。
5. 甲方應(yīng)按時(shí)支付工程款。
五. 乙方責(zé)任及義務(wù)
1. 乙方應(yīng)保證系統(tǒng)配置及功能符合并達(dá)到“系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)”及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2. 施工過程中乙方不得擅自移動(dòng)、破壞甲方屋頂原有的設(shè)施，如確屬必要，應(yīng)書面通知甲方并由甲方負(fù)責(zé)處理。
3. 本工程自合同生效之日起施工周期為 天（其中前 天為乙方生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)期），在施工時(shí)無大風(fēng)、雨天、其它自然災(zāi)害及不可抗力影響的情況下。
4. 乙方應(yīng)提前由甲方共同確定安裝位置。
5. 施工中的安全問題全部由乙方負(fù)責(zé)。
六. 雙方違約責(zé)任。
1. 甲方預(yù)期付款。
2. 乙方按時(shí)交付使用。
3. 如有一方違約，每天按總工程款5‰賠償對(duì)方。
七. 乙方質(zhì)量承諾及售后服務(wù)
1. 太陽(yáng)能熱水器主機(jī)三年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)更換。
2. 輔助器件及控制系統(tǒng)一年內(nèi)質(zhì)量問題乙方免費(fèi)更換。
3. 超出質(zhì)量保證年限或非質(zhì)量問題（人為破壞、使用不當(dāng)）造成的損壞，乙方只收取工本費(fèi)，終身服務(wù)。
4. 乙方承諾的售后服務(wù)應(yīng)在報(bào)修后24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，不能影響甲方的正常使用。
5. 乙方承諾系統(tǒng)的正常使用壽命為15年。
如需服務(wù)請(qǐng)撥打鐵嶺地區(qū)銷售點(diǎn)的電話********，在接報(bào)修后24小時(shí)內(nèi)，乙方應(yīng)提供及時(shí)周到的服務(wù)。
八. 在保證質(zhì)量的情況下工程可以轉(zhuǎn)包，部分零部件可以外購(gòu)。
九. 如有任何一方違約，雙方首先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成違約方有權(quán)訴諸法律。
本合同自甲方、乙方兩方簽字、蓋章之日生效。本合同一式兩份，甲、乙兩方各執(zhí)一份。
甲 方： 乙 方：
甲方代表： 乙方代表：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
地 址： 地 址：
簽定時(shí)間： 簽定時(shí)間：
太陽(yáng)能合同詐騙篇四
甲方（供貨方）：
乙方（購(gòu)貨方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方購(gòu)買太陽(yáng)能電池板相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、產(chǎn)品的結(jié)算方式
1、乙方自本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，向甲方一次性支付合同總金額 %，計(jì)人民幣 萬(wàn)元（大寫： 萬(wàn)元）整。余款：經(jīng)驗(yàn)收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬
二、產(chǎn)品的運(yùn)輸及驗(yàn)收
1、運(yùn)輸方式：送貨上門
2、送貨地點(diǎn)和接收單位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（運(yùn)貨地點(diǎn)）運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)；貨到后由乙方進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定，由甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)調(diào)換。驗(yàn)收合格后乙方簽收，簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收，造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
三、產(chǎn)品的安裝
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé)，為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量，乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件，如果乙方自行購(gòu)買配件，不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi)，如需要維修按照實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
四、售后服務(wù)
1、甲方提供的產(chǎn)品，保修期 年。保修期內(nèi)，凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi)，非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修，甲方及時(shí)上門服務(wù)，維修所發(fā)生的材料費(fèi)及服務(wù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式，乙方逾期付款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%，同時(shí)甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨（備注：除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外），應(yīng)事先與甲方協(xié)商，甲方同意退貨的，應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 ％的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
六、合同糾紛解決方式
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商，雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、合同終止、合同變更與修改
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，合同自動(dòng)終止。
2、若雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，合同可以在任何條件下終止。這種情況下，雙方均無例外地免去對(duì)方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對(duì)方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù)，否則視作合同終止且對(duì)雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起，甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起，乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對(duì)合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議，并作為本合同不可分割的組成部分，具有與合同本身同樣的效力。
八、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向另一方通報(bào)不能履行或不能完全履行的理由。
九、其他事項(xiàng)
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書，該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
主要負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)人：
（簽章）（簽章）
年月日年 月 日
太陽(yáng)能合同詐騙篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》為明確甲、乙雙方在本項(xiàng)目中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，簽訂本合同，以便于共同遵守嚴(yán)格執(zhí)行。
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、工程名稱：
第二條甲乙雙方責(zé)任
甲方責(zé)任：
1、甲方向乙方提供施工的基本條件。
2、按本合同第五條的約定付款。
3、按本合同第七條的約定驗(yàn)收。
4、負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的設(shè)備接管工作。
5、指派人員接受培訓(xùn)。
6、開工前甲方確定乙方提供設(shè)計(jì)方案簽字認(rèn)可。
乙方責(zé)任：
1、按合同約定、設(shè)計(jì)方案、施工規(guī)范等進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。
2、對(duì)施工人員進(jìn)行安全施工教育，遵守甲方工地的有關(guān)規(guī)定制度，保證施工安全，乙方安全事故與甲方無關(guān)。
3、為乙方工地的代表，管理監(jiān)督施工過程中的質(zhì)量問題，并同甲方代表協(xié)商有關(guān)工程變更，隨工簽證及其他單位、部門間協(xié)調(diào)工作。
4、培訓(xùn)甲方操作人員。
5、提供符合合同規(guī)定的全新原包裝設(shè)備，保證安裝調(diào)試并能正常使用。
6、負(fù)責(zé)安全運(yùn)輸及驗(yàn)收前貨物設(shè)備保管。
7、做好售后服務(wù)工作。
第三條保管責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
乙方工程材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由甲方代表指定貨物堆放地點(diǎn)（甲方指定的地點(diǎn)必須具有安全保證），工程材料的安全由甲乙雙方共同負(fù)責(zé)，乙方安裝調(diào)試完畢，甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后產(chǎn)生合同約定以外的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第四條合同價(jià)款及調(diào)整
合同價(jià)款得到雙方一致認(rèn)可，任何—方不得以任何理由進(jìn)行變更或不予認(rèn)可。施工中發(fā)生設(shè)計(jì)變更（包括數(shù)量、規(guī)格、位置及附加工作等），方案修改，設(shè)備材料增減，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)簽定變更單。因以上變更導(dǎo)致費(fèi)用增減，在工程后期付款時(shí)予以結(jié)算。
第五條工程價(jià)款支付方式及期限
1、工程總造價(jià)：元（大寫：）。
2、支付方式由甲方分三次，以下列方式支付：
（1）合同簽定完工，驗(yàn)收合格后甲方即付乙方全部貨款元價(jià)款說明：
1、此造價(jià)不含施工過程中所產(chǎn)生的電費(fèi)、水費(fèi)；
2、不含與土建、裝璜等施工單位有可能產(chǎn)生的相關(guān)配套費(fèi)用。
3、不含三箱電源線。
4、甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱回水口接至屋頂。
第六條工期及工期延誤
1、工期：合同簽定后，熱水工程安裝從20xx年10月07日至20xx年10月18日完成。
2、如遇到不可抗力因素，工期應(yīng)順延；
3、乙方無正當(dāng)理由工期不得延誤，如延誤按本合同第八條處理。
第七條驗(yàn)收
1、初步驗(yàn)收：貨到現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi)，甲、乙雙方工程代表共同進(jìn)行驗(yàn)收，逾期視為合格，其目的僅在于檢查設(shè)備外觀、規(guī)格、品種、隨機(jī)附件、資料是否齊全。符合要求后，乙方組織安裝調(diào)試。
2、乙方安裝調(diào)試完畢，通知甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字。
3、甲方不得在系統(tǒng)正式交付使用前，未經(jīng)乙方書面同意而擅自使用，否則視工程已通過驗(yàn)收并正式交付使用。
第八條售后服務(wù)
1、乙方及時(shí)為甲方建立用戶檔案，并實(shí)施定期回訪。
2、系統(tǒng)如出現(xiàn)故障，公司人員應(yīng)在接到報(bào)修電話后，24小時(shí)之內(nèi)及時(shí)給予處理或答復(fù)。
3、輔助器件、控制系統(tǒng)、水泵等保修期為一年，水箱保修期為三年，集熱器、真空管、為陸年。保修期內(nèi)由于設(shè)備故障或施工質(zhì)量造成的故障乙方全部免費(fèi)維修，保修期外，乙方只收取零配件費(fèi)用，并進(jìn)行終身維修。
第九條違約責(zé)任
1、如遇不可抗力的原因造成本合同無法完成，由雙方協(xié)商解決。
2、對(duì)以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
（2）不可抗力。
（3）甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)和未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工。
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
第十條爭(zhēng)議解決方式
雙方因合同發(fā)生爭(zhēng)議，可進(jìn)行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方住所地人民法院訴訟。
第十一條其他
1、在甲方未全部付清工程款時(shí)，乙方對(duì)該工程安裝的設(shè)備擁有處置權(quán)。
2、本合同一式貳份。
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商后補(bǔ)簽協(xié)議，所補(bǔ)簽的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、合同自雙方簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇六
一?.?產(chǎn)品型號(hào)、名稱、數(shù)量、價(jià)款?簽訂地點(diǎn)?：_____________。
二?.?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?：?產(chǎn)品由供方按國(guó)標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并檢驗(yàn)合格?,?產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行保修一年?(?易損件、耐磨件及非正常操作造成的故障除外?)?。
三?：交?(?提?)?貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)。
四?：交?(?提?)?貨時(shí)間?：______________。
五?：貨款結(jié)算方式?：______________。
六?：貨物所有權(quán)自?時(shí)起轉(zhuǎn)移?,?但需方未履行支付價(jià)款義務(wù)或價(jià)款未付清的?,?貨物所有權(quán)仍屬供方所有。
七?：本合同自?起生效。
八?：約定事項(xiàng)?：______________?,?貨到需方后?,?有需方負(fù)責(zé)貨物的吊裝及貨物安全。供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試?,?需方派人員協(xié)助供方安裝人員進(jìn)行安裝與調(diào)試。
九?：供貨范圍?：______________。
十：違約責(zé)任：______________。
供?方?需?方。
單位名稱?：______________。
單位地址?：______________。
法定代表人?：______________。
委托代理人?：______________。
電話?：______________。
傳真?：______________。
開戶行?：______________。
賬號(hào)?：______________。
稅號(hào)?：______________。
郵編?：______________。
單位名稱?：______________。
單位地址?：______________。
法定代表人?：______________。
委托代理人?：______________。
電話?：______________。
傳真?：______________。
開戶行?：______________。
賬號(hào)?：______________。
稅號(hào)?：______________。
郵編?：______________。
合同有效期：_____________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇七
購(gòu)貨單位：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
供貨單位：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、單價(jià)、總價(jià)等，如表所列：
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費(fèi)用：標(biāo)準(zhǔn)包裝，包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第三條驗(yàn)收方法：貨物到場(chǎng)并安裝完成后甲方驗(yàn)收。
第四條貨款及費(fèi)用等付款及結(jié)算辦法：貨物到場(chǎng)、安裝完畢并驗(yàn)收合格后甲方一次性付清貨款。
第五條交貨規(guī)定：
1、交貨地點(diǎn)：2、交貨日期：
第六條質(zhì)保
保修期為：主機(jī)保修五年，附件保修一年。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
1、乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
（1）產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時(shí)，甲方同意利用者按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的千分之三計(jì)算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的3%的罰金。
（3）產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包裝的費(fèi)用。如甲方要求不返修或重新包裝，乙方應(yīng)按不符合合同規(guī)定包裝價(jià)值千分之三的罰金。
（4）產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合合同規(guī)定時(shí)，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之三的罰金。
（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
2、甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
（1）甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價(jià)值）總值3%的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值3%的罰金。乙方不同意退貨的，乙方仍需按合同規(guī)定收貨。
（3）甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視中途退貨處理。
（4）乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。
第七條產(chǎn)品價(jià)格如需調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的千分之三作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總金額3%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化，乙方需變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前10天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同，對(duì)方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并單獨(dú)要求變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時(shí)，雙方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊、安裝完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜。得由甲、乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同具有同等效力。
第十五條本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇八
甲方（供貨方）：
乙方（購(gòu)貨方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方購(gòu)買太陽(yáng)能電池板相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
1、乙方自本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，向甲方一次性支付合同總金額 %，計(jì)人民幣 萬(wàn)元（大寫： 萬(wàn)元）整。余款：經(jīng)驗(yàn)收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬
1、運(yùn)輸方式：送貨上門
2、送貨地點(diǎn)和接收單位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（運(yùn)貨地點(diǎn)）運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)；貨到后由乙方進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定，由甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)調(diào)換。驗(yàn)收合格后乙方簽收，簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收，造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé)，為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量，乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件，如果乙方自行購(gòu)買配件，不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi)，如需要維修按照實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
1、甲方提供的產(chǎn)品，保修期 年。保修期內(nèi)，凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi)，非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修，甲方及時(shí)上門服務(wù)，維修所發(fā)生的材料費(fèi)及服務(wù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式，乙方逾期付款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%，同時(shí)甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨（備注：除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外），應(yīng)事先與甲方協(xié)商，甲方同意退貨的，應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 ％的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商，雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，合同自動(dòng)終止。
2、若雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，合同可以在任何條件下終止。這種情況下，雙方均無例外地免去對(duì)方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對(duì)方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù)，否則視作合同終止且對(duì)雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起，甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起，乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對(duì)合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議，并作為本合同不可分割的組成部分，具有與合同本身同樣的效力。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向另一方通報(bào)不能履行或不能完全履行的理由。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書，該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方：
主要負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)人：
（簽章）（簽章）
年月日年 月 日
太陽(yáng)能合同詐騙篇九
甲方：
乙方：
本合同由以下簽署處簽字蓋章的甲、乙雙方按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》相關(guān)規(guī)定，就乙方承接本合同所述的太陽(yáng)能安裝工程施工事宜達(dá)成以下內(nèi)容：
一、工程概況
1、1工程名稱：太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)安裝工程
1、2工程地點(diǎn)：
1、3工程內(nèi)容：
（1）鋼支架制作；
（3）管道支架制作，水箱底座基礎(chǔ)制作，設(shè)備間設(shè)備安裝（包括電加熱管或熱泵、水泵等設(shè)備）
（4）管道保溫制作安裝
（5）設(shè)備、材料的裝卸、搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)的清理等工作
1、4工程承包方式：包清工施工，所有安裝調(diào)試工具乙方自備，施工材料由甲方負(fù)責(zé)提供。
二、工程工期
2、1本工程自年月日開工，于年月日竣工。
2、2如有工期延誤，出現(xiàn)以下2、2、1—2、2、3條約定的情形，并且乙方在約定情形發(fā)生后三天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容、原因以及補(bǔ)救措施向甲方提出書面報(bào)告，并經(jīng)甲方書面批準(zhǔn)后，工期可相應(yīng)順延。
2、2、1甲方因故臨時(shí)調(diào)整或變更乙方的施工時(shí)間，對(duì)施工完成進(jìn)度有影響的，應(yīng)予乙方書面形式通知，并加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作。
2、2、2一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)
2、2、3出現(xiàn)本合同規(guī)定的不可抗力；本合同中的"不可抗力"僅指足以影響到本合同相關(guān)義務(wù)正常履行的不可預(yù)見、不可避免的自然災(zāi)害，以及雙方書面確認(rèn)的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影響的一方應(yīng)在出現(xiàn)不可抗力的24小時(shí)內(nèi)通知另一方，并在7日內(nèi)提供不可抗力事件發(fā)生地區(qū)的公證機(jī)關(guān)或經(jīng)另一方認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)出具的證明材料。超出規(guī)定時(shí)間未提供有效的證明文件將被視為未出現(xiàn)不可抗力。
2、3非上述原因，工程不能按竣工日按時(shí)竣工，乙方須向甲方支付合同總價(jià)款的0.3%每天的違約金。
2、4由甲方協(xié)調(diào)原因造成乙方不能連續(xù)施工停工時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方下次人員施工時(shí)的來回路費(fèi)。
2、5工期提前乙方在保證工程質(zhì)量前提下的工期提前完工甲方不應(yīng)被拒絕。
三、合同價(jià)款：
本項(xiàng)目合同款總價(jià)為：人民幣大寫
四、關(guān)于工程質(zhì)量的約定：
4、1質(zhì)量要求：工程質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和雙方約定質(zhì)量要求，并適合工程項(xiàng)目用途。
4、2質(zhì)量不符的責(zé)任：在工程驗(yàn)收之時(shí)或工程保修期內(nèi)工程質(zhì)量不能達(dá)到質(zhì)量要求，乙方應(yīng)承擔(dān)全部費(fèi)用負(fù)責(zé)返工。
五、關(guān)于驗(yàn)收的約定
5、1本工程制作圖紙、說明及太陽(yáng)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供，竣工后由甲方按制作圖紙、說明及太陽(yáng)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
5、2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方?jīng)]有驗(yàn)收，乙方不得進(jìn)行后續(xù)施工，否則后果自負(fù)。
5、3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，并承擔(dān)因此給甲方和第三方造成的一切損失，工期不順延。
六、合同價(jià)款支付方式
6、4余下工程款的5%，一年后付清。
七、雙方的責(zé)任與義務(wù)
7、1甲方的責(zé)任與義務(wù)
7、1、1甲方每次出示書面委托給乙方，指派甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)及其它事宜。
7、1、2乙方施工時(shí)，甲方需提供與其相關(guān)部分的配合和協(xié)調(diào)。
7、2乙方的責(zé)任和義務(wù)
7、2、1乙方負(fù)責(zé)本合同管道保溫的修復(fù)及外防護(hù)層制作，乙方施工如不符合甲方的要求，甲方有權(quán)責(zé)令乙方全部返工，直至達(dá)到甲方的設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
7、2、2施工期間，乙方須按國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)采取所有合理的措施保障施工的安全，并對(duì)施工過程中發(fā)生的所有人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損壞及由此造成的一切問題承擔(dān)一切責(zé)任。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告保險(xiǎn)公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)和相關(guān)個(gè)人并通知甲方駐工地代表，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理。甲方僅負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)乙方安全行為和有關(guān)措施進(jìn)行檢查和監(jiān)督，但對(duì)其行為的結(jié)果不負(fù)任何責(zé)任。
7、2、3服從現(xiàn)場(chǎng)甲方駐地代表、監(jiān)理及總包方管理，合理安排施工進(jìn)度，按期竣工，做好甲方成品保護(hù)工作，如出現(xiàn)損壞，照價(jià)賠償。
八、售后與維修
8、1乙方承諾接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)按甲方提供的地址上門為顧客服務(wù)
8、2本工程自竣工驗(yàn)收之日起，乙方將對(duì)本工程施工問題免費(fèi)保修一年。
8、3一年免費(fèi)保修期滿后如出現(xiàn)問題，由甲乙雙方協(xié)商維修費(fèi)用，乙方上門負(fù)責(zé)維修調(diào)試好。
九、合同的變更和解除
9、1合同變更方式：甲方駐工地代表的權(quán)限為對(duì)合同約定的工程進(jìn)行初驗(yàn)收（最后結(jié)算應(yīng)以總包方加蓋公章的正式驗(yàn)收證明為準(zhǔn)）和本合同明確約定的其它事項(xiàng)，甲方代表權(quán)限以外的其他事宜（如工程量增減、設(shè)計(jì)變更、乙方是否可轉(zhuǎn)包、分包等）由甲方與乙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，自雙方簽字并加蓋公章后生效，與本合同具有同等法律效力，其他形式無效。如無簽署生效的書面補(bǔ)充協(xié)議，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行，否則應(yīng)被視為違約行為，乙方應(yīng)在甲方要求下恢復(fù)原狀并賠償甲方損失。
9、2合同的變更、解除權(quán)：一方對(duì)合同進(jìn)行變更或解除時(shí)，應(yīng)提前向另一方發(fā)出書面通知，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方有此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9、3乙方違約時(shí)的解除：如乙方違反有關(guān)法律規(guī)定或合同約定，甲方有權(quán)變更或解除合同，乙方應(yīng)該按本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此而給甲方造成的損失。
十、爭(zhēng)議或糾紛處理：本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方同意提交濟(jì)南仲裁委員仲裁。
十一、本合同未盡事宜，由雙方另訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。
十二、合同生效條件與份數(shù)
12、1生效條件：合同雙方簽字蓋章后生效。
12、2合同份數(shù)：本合同正本叁份，甲方貳份，乙方壹份，具有相同法律效力。
十三、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
本合同經(jīng)雙方協(xié)商后形成，而且各方對(duì)本合同條款的含義已經(jīng)全部理解并無異議后簽署。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇十
甲方（供貨方）：
乙方（購(gòu)貨方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方購(gòu)買太陽(yáng)能電池板相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
1、乙方自本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，向甲方一次性支付合同總金額%，計(jì)人民幣萬(wàn)元（大寫：萬(wàn)元）整。余款：經(jīng)驗(yàn)收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬。
1、運(yùn)輸方式：送貨上門。
2、送貨地點(diǎn)和接收單位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（運(yùn)貨地點(diǎn)）運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)；貨到后由乙方進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定，由甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)調(diào)換。驗(yàn)收合格后乙方簽收，簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收，造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé)，為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量，乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件，如果乙方自行購(gòu)買配件，不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi)，如需要維修按照實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
1、甲方提供的產(chǎn)品，保修期年。保修期內(nèi)，凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi)，非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修，甲方及時(shí)上門服務(wù)，維修所發(fā)生的材料費(fèi)及服務(wù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式，乙方逾期付款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%，同時(shí)甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨（備注：除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外），應(yīng)事先與甲方協(xié)商，甲方同意退貨的，應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值％的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商，雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，合同自動(dòng)終止。
2、若雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，合同可以在任何條件下終止。這種情況下，雙方均無例外地免去對(duì)方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對(duì)方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù)，否則視作合同終止且對(duì)雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起，甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起，乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對(duì)合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議，并作為本合同不可分割的組成部分，具有與合同本身同樣的效力。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向另一方通報(bào)不能履行或不能完全履行的理由。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書，該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：
主要負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)人：
（簽章）（簽章）。
年月日年月日。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十一
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，共同訂立本合同。
1、甲方根據(jù)乙方提供的資料及要求，為乙方設(shè)計(jì)工程方案，甲方應(yīng)按乙方施工進(jìn)度要求進(jìn)行施工。提供天普170l型號(hào)鉑金系列太陽(yáng)能熱水器。單價(jià)/臺(tái)，安裝數(shù)量為臺(tái)，金額為元。
2、甲方負(fù)責(zé)所供太陽(yáng)能熱水器的安裝、調(diào)試與保修，保修期限主機(jī)為五年，系統(tǒng)自控設(shè)備及管路壹年，終身維護(hù)。每個(gè)住戶入住時(shí)甲方應(yīng)對(duì)住戶辦理交接手續(xù)和住戶產(chǎn)品質(zhì)量保修關(guān)系。
3、由于安裝太陽(yáng)能熱水器所造成乙方樓頂瓦面損壞、漏水等事故均由甲方負(fù)責(zé)維修。安裝太陽(yáng)能熱水器室內(nèi)配管及埋管漏水造成損失及維修均由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方須向甲方提供與該工程相關(guān)的資料和其它的配合合作。
2、乙方必須控制其樓頂不能安裝其它品牌太陽(yáng)能產(chǎn)品。
3、乙方用四中綜合樓一、二樓的門市房頂太陽(yáng)能熱水器款。學(xué)校大門往北數(shù)第四戶，面積約144m，每方米元，合計(jì)元差價(jià)互找。
1、由于甲方未按合同約定履行責(zé)任，給甲方本身造成的損失由甲方自己負(fù)責(zé)。給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由甲方賠償乙方。
2、由于乙方未按合同約定履行責(zé)任，給乙方本身造成的損失由乙方自己負(fù)責(zé)。給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由乙方賠付甲方。
執(zhí)行本協(xié)議若發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成應(yīng)向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
1、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方代表簽字并加蓋雙方公章后生效。
2、協(xié)議簽訂后，甲乙雙方如須提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可簽補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十二
甲方(采購(gòu)方)：
乙方(銷售方)：
經(jīng)雙方協(xié)商決定，對(duì)___太陽(yáng)能購(gòu)銷事宜達(dá)成如下協(xié)議。
1、乙方保證銷售的產(chǎn)品品牌是，所用于安裝的`材料包括：
(1)太陽(yáng)能：沐浴太陽(yáng)能品牌(100管)。
(2)淋浴噴頭：銅材，單沐浴頭軟管。
(3)保溫桶及支架：1立方保溫桶，內(nèi)膽厚0.8。外膽厚0.4，大角鋼支架。
2、甲方指定的安裝地點(diǎn)是付款方式如下：
(1)太陽(yáng)能整套安裝及所用全部材料費(fèi)為。
(1)入場(chǎng)前甲方支付乙方購(gòu)買產(chǎn)品的定金1000.00(壹仟圓整)。
(1)正常使用一周后付完尾款。
3、安裝：
(1)安裝地方：彌渡同仁微創(chuàng)外科醫(yī)院(建安路28號(hào))。
4、質(zhì)保。
(1)所有產(chǎn)品器材，一年包換，三年保修。
(2)三年保修期內(nèi)，材料有甲方提供，乙方負(fù)責(zé)施工。
5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，任何一方違約，按照當(dāng)時(shí)購(gòu)銷款項(xiàng)的兩倍賠付給守約方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十三
上訴人因盜竊一案，不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號(hào)刑事判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴理由和上訴請(qǐng)求：
對(duì)于判決書所述事實(shí)和定罪部分，上訴人并無爭(zhēng)議。但是對(duì)于量刑部分，上訴人認(rèn)為量刑過重，理由如下：
1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后，在不到四個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，上訴人便主動(dòng)攜帶所盜全部贓款到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定，上訴人的該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
2、因全部贓款及時(shí)由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給了被害人，對(duì)被害人生活影響不大，沒有給被害人造成嚴(yán)重后果，依據(jù)罪行相適應(yīng)原則，上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪，故不應(yīng)當(dāng)對(duì)上訴人判得這么重。
3、上訴人是初次犯罪，比起累犯來講對(duì)社會(huì)危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好，上訴人在蘇仙賓館任保安期間，還因拾金不昧，多次受到務(wù)工單位的通報(bào)表?yè)P(yáng)，故不應(yīng)該判這么重。
4、上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)。
5、上訴人在看守所積極配合改造，有悔罪表現(xiàn)。
上訴人年紀(jì)尚輕，從農(nóng)村到城市務(wù)工時(shí)間不長(zhǎng)，只是因一時(shí)糊涂才犯罪，且所犯罪行并非暴力犯罪，民憤不大，犯罪之后積極改造，痛悔前非，對(duì)上訴人予以輕判不致造成嚴(yán)重后果，但是卻能給上訴人一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。綜上所述，上訴人認(rèn)為這些都是可以給上訴人輕判的理由，但是原審人民法院對(duì)上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等均沒認(rèn)定，判處上訴人三年徒刑，這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則，也不符合構(gòu)建和諧社會(huì)的政策精神，因此上訴人不服原判，特提出上訴，請(qǐng)求撤銷原判，依法改判，給我以寬大處理。
此致
_________中級(jí)人民法院。
上訴人：_________。
_____年_____月_____日。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十四
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨地點(diǎn)、方式：遷西濟(jì)德醫(yī)院。
四、運(yùn)輸方式及到站費(fèi)用負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收包裝物回收。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法提出異議期限按相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。包裝完好，無破損，貨到當(dāng)日提出異議。
七、付款方式。
1、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的10%，即。
2、甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)安裝，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的50%，即元;。
3、系統(tǒng)安裝完畢，驗(yàn)收合格當(dāng)日甲方支付乙方合同總價(jià)款的40%，即元。
八、違約責(zé)任：
1、甲方未按合同規(guī)定付款，每延期一天支付乙方總額的1%滯納金。
2、乙方無故延誤工期，每延期一天支付甲方總額的1%滯納金。
九、產(chǎn)品保修：主機(jī)保修3年，電器保修1年。
十、解決合同糾紛的方式由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十一、合同壹式貳份，甲方雙方各執(zhí)壹份，雙方簽定蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十五
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡?shì)，不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場(chǎng)秩序，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別，因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。
1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。
其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;。
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。
3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)。
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊(cè)成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽。
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識(shí)破，便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候，就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實(shí)施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會(huì)吸取教訓(xùn)，得手后立即銷聲匿跡，給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任。
合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對(duì)方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí)，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?BR> 四、冒用他人名義實(shí)施詐騙。
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力，投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取。
以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。
1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。
2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。
3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購(gòu)買某種物品，而另一方能提供此物品來演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來，上當(dāng)受騙。
4、虛張聲勢(shì)“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。
5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。
6、高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十六
甲方：xx有限公司，（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
乙方：xx有限公司，（以下簡(jiǎn)稱乙方）。
丙方（擔(dān)保方）：xx身份證號(hào)碼：
甲、乙、丙三方就太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程，經(jīng)友好協(xié)商，對(duì)太陽(yáng)能熱水器采購(gòu)及安裝的有關(guān)事宜達(dá)成一致，簽訂如下合同：
１、四季沐歌太陽(yáng)能熱水器型號(hào)為新歡居系列，容量127ｌ，管數(shù)18支，管長(zhǎng)160mm，管徑58mm，外殼材質(zhì)珍珠白彩色鋼板，內(nèi)膽材質(zhì)304-2b食品級(jí)不銹鋼，支架材質(zhì)熱鍍鋅鋼板折彎噴塑，并以雙方確定的封樣為準(zhǔn)。
2、配件四季沐歌專用儀表、混水閥、淋浴噴頭、雙阻燃恒溫加熱帶。
3、冷熱水閥、電線管路按甲方提供的圖紙要求施工。熱水接至噴淋及廚房。
1、驗(yàn)收由甲方、乙方、監(jiān)理方及物業(yè)管理方共同進(jìn)行。
2、系統(tǒng)所采用的全部材料均為四季沐歌專用優(yōu)質(zhì)品，并符合國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3、系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按技術(shù)系數(shù)及施工方案進(jìn)行。
1、每臺(tái)太陽(yáng)能熱水器報(bào)價(jià)為人民幣2200元（包括所有的配件、安裝費(fèi)用及稅費(fèi)）。計(jì)194臺(tái)×2200=426800元?？們r(jià)款大寫人民幣肆拾貳萬(wàn)陸仟捌佰元整。
2、付款方式：合同簽訂之日支付本合同款的10%（計(jì)人民幣肆萬(wàn)元整）作為定金，工程竣工驗(yàn)收合格后支付至95%，留5%為質(zhì)保金，待一年期滿后付清。
1、甲方提供施工用電、用水及施工現(xiàn)場(chǎng)。水電費(fèi)乙方承擔(dān)。
2、甲方提供施工屋面的有關(guān)設(shè)計(jì)資料。
3、甲方提供太陽(yáng)能熱水器安裝的施工圖紙。
4、施工方案及安裝位置確定后，甲方如需變更時(shí)間或增減部分工程經(jīng)雙方確認(rèn)后予以實(shí)施。
1、乙方應(yīng)保證系統(tǒng)配置及功能復(fù)合達(dá)到“系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)”及相關(guān)行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、施工過程中乙方不得擅自移動(dòng)、破壞甲方屋頂原有的設(shè)施，如確屬必要，應(yīng)書面通知甲方負(fù)責(zé)處理。
3、乙方要按甲方提供的圖紙要求，文明施工、安全施工。
4、乙方的施工質(zhì)量應(yīng)符合安全要求(包含避雷要求)，如對(duì)甲方屋面等造成損壞或損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。如因乙方施工方案缺陷和施工質(zhì)量不符合安全要求而造成的損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
5、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)全部作業(yè)的安全。自乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之日起，直到雙方簽訂竣工驗(yàn)收單，一切的人員傷亡以及對(duì)財(cái)產(chǎn)(包括工程本身、設(shè)備、材料和施工機(jī)械)的損失或損壞，均由乙方承擔(dān)或由其負(fù)責(zé)人自行解決。
6、丙方自愿為乙方作擔(dān)保，為乙方的擔(dān)保方，為乙方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
l、如有一方違約，給對(duì)方造成損失的，除賠償損失外，另支付工程總價(jià)10％的違約金。
l、四季沐歌太陽(yáng)能熱水器主機(jī)自使用之日起三年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)更換。
2、輔助器件及控制系統(tǒng)自使用之日起一年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)更換。
3、超出質(zhì)量保證年限或非質(zhì)量問題(人為破壞、使用不當(dāng))造成的損失，乙方收取工本費(fèi)，終身服務(wù)。
4、乙方承諾的售后服務(wù)應(yīng)在保修24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，不能影響甲方小區(qū)內(nèi)業(yè)主的正常使用。
5、如遇因乙方安裝不牢固而造成太陽(yáng)能熱水器或設(shè)備設(shè)施損壞及人員傷亡事故，乙方。
必須承擔(dān)一切責(zé)任，并賠償所有損失，與甲方無涉。
6、乙方承諾系統(tǒng)的使用壽命為15年。
1、合同簽訂后第14天（20xx年7月7日），乙方必須將太陽(yáng)能熱水器及安裝設(shè)備送到甲方指定地點(diǎn)，運(yùn)送所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
2、20xx年7月8日至20xx年7月20日乙方保證安裝調(diào)試完畢。
3、該工程竣工驗(yàn)收后，乙方必須提供稅務(wù)發(fā)票，向甲方結(jié)算所約定的工程款項(xiàng)。
4、乙、丙方必須嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得向外泄露該合同的價(jià)格，由此造成的糾紛及損失由乙、丙方承擔(dān)。
地址：地址：
簽訂時(shí)間：簽訂時(shí)間：簽訂時(shí)間：
太陽(yáng)能合同詐騙篇十七
甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等、自原、互利互惠的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款：購(gòu)銷產(chǎn)品名稱：
路燈燈桿為雙挑燈桿，乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨，。
綿陽(yáng)市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號(hào)路交貨，乙方負(fù)責(zé)卸車，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)賬;從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預(yù)付總貨款30%，乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn);貨物運(yùn)送到甲方指定地點(diǎn)，付總貨款的60%再卸貨;安裝完畢驗(yàn)收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%，余下5%作為質(zhì)保金，滿一年付清;乙方出具收據(jù)進(jìn)行結(jié)算，若未按時(shí)交貨或未按時(shí)付款，將按總貨款的`2%按日加收違約金。
輸?shù)郊追桨惭b地，所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測(cè)報(bào)告，確保各種型號(hào)與標(biāo)示準(zhǔn)確無誤。
乙方全權(quán)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，費(fèi)用乙方承擔(dān)。安裝的下桿線及配件包含在單價(jià)內(nèi)(不含燈基礎(chǔ)配件)。
售后服務(wù)與保質(zhì)期：所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。
爭(zhēng)議的解決：甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十八
涉嫌犯罪事實(shí)：_______________20__________年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇，該劇是一部經(jīng)過國(guó)家政府重點(diǎn)審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對(duì)該劇依法單獨(dú)享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利，該劇拍攝過程中融資包括贊助款等款項(xiàng)的收取，以及委派會(huì)計(jì)，聘用劇組導(dǎo)演、制片人等其他人員決定權(quán)都?xì)w屬我公司。
現(xiàn)經(jīng)我公司查實(shí)，犯罪嫌疑人利用我公司拍攝過程中，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人巨大贊助等款項(xiàng)，犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪，具體犯罪事實(shí)如下：
1.犯罪嫌疑人對(duì)外宣傳自己是承制和運(yùn)作本劇的主體，借此與他人簽訂大量的投資協(xié)議和贊助協(xié)議，收取了巨大的融資款項(xiàng)，此外犯罪嫌疑人還在網(wǎng)站上發(fā)布招聘演職人員，騙取演員的資金，犯罪嫌疑人通過這些融資方式騙取的資金多達(dá)一千多萬(wàn)元。后有大量的被害人向我公司舉報(bào)嫌疑人的這些違法行為。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)被害人巨大財(cái)產(chǎn)損失，而且給我公司的名譽(yù)造成嚴(yán)重的損害，還給社會(huì)造成了重大的負(fù)面影響。
2.犯罪嫌疑人沒有履行合同的能力。目前，該劇尚未通過審查，我公司仍未取得《廣播電視節(jié)目制作許可經(jīng)營(yíng)證》，該劇不能開機(jī)。另，我公司也沒有授權(quán)給犯罪嫌疑人融資、招募演職人員的權(quán)利。因此，事實(shí)上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒有實(shí)際履行能力。
根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條規(guī)定，犯罪嫌疑人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人贊助費(fèi)等款項(xiàng)，數(shù)額巨大，自身又沒有履行能力，其行為已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪。因此，特請(qǐng)貴局對(duì)“神州”涉嫌合同詐騙一案立案?jìng)刹?，挽回被害人的損失，維護(hù)我公司的名譽(yù)和利益。
20__________年__________月__________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇一
甲方：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，根據(jù)《民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方制作安裝太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)的有關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
1、工程名稱：太陽(yáng)能聯(lián)合電加熱換熱系統(tǒng)工程；
2、工程承包范圍：真空管太陽(yáng)能制作安裝。
二、工程材料的技術(shù)要求
1、真空管：采用58—1800㎜紫金管；支管；
2、循環(huán)槽：內(nèi)膽采用304—2b食品級(jí)不銹鋼，外殼采用鍍鋁鋅板，中間聚胺脂保溫；
3、太陽(yáng)能支架：采用角鋼靜電噴塑支架；
6、強(qiáng)制循環(huán)泵采用威樂253e水泵，噪音小、性能高。
三、保修及質(zhì)量要求
1、聯(lián)集器、真空管、保溫箱、保溫水箱保修三年；
2、管道及其它部件保修一年
3、保質(zhì)期內(nèi)屬制造安裝質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)更換并承擔(dān)所有費(fèi)用；
4、保修期內(nèi)，設(shè)備發(fā)生故障，乙方應(yīng)在收到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)維修，直到正常使用。
5、保修期滿后，仍由乙方提供產(chǎn)品的終身有償維修服務(wù)；
四、工期
竣工日期：自開工之日起10天內(nèi)完工并交付使用，雨天順延，試通水三天后甲乙雙方共同對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收并在驗(yàn)收單上簽字認(rèn)可。
五、工程造價(jià)及付款方式
1、工程明細(xì)報(bào)價(jià)：
3、此報(bào)價(jià)為不含稅票報(bào)價(jià)，如果甲方需要開具增值稅專用發(fā)票，需另加工程總款的4%作為稅費(fèi)。
六、工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
工程安裝必須依照《太陽(yáng)能熱水器系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝及工程驗(yàn)收技術(shù)規(guī)范》gb/t18713—20__、《全玻璃真空太陽(yáng)集熱管》gb/t17049—1997及國(guó)家現(xiàn)行的施工規(guī)范及相尖規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行施工及驗(yàn)收。
七、工程分工
1、甲方工作
（1）為乙方提供材料堆放、儲(chǔ)存場(chǎng)地，乙方自行負(fù)責(zé)看管；
（2）做好乙方在施工過程中的協(xié)調(diào)工作，保證施工的順利進(jìn)行；
（3）提供施工用電、水；
（4）積極組織協(xié)調(diào)工程竣工驗(yàn)收；
2、乙方工作
八、竣工驗(yàn)收
工程具備竣工驗(yàn)收條件，甲乙雙方共同驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后的3天內(nèi)給予認(rèn)可或提出修改意見。乙方按要求修改并承擔(dān)由自身原因造成修改的費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、甲方責(zé)任
不按合同約定的付款方式按時(shí)將工程款支付給乙方，則按未付款金額的3%支付給乙方違約金，且未付款部分貨物所有權(quán)歸乙方，乙方有權(quán)自行處理未付款部分貨物。
2、乙方責(zé)任
（1）工程質(zhì)量不符合本合同規(guī)定的，乙方應(yīng)按甲方要求整改，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)；
（2）工程不能按合同規(guī)定的工期交付使用的，乙方應(yīng)付給甲方違約金（合同總金額的3%）。
十、解決合同糾紛的方式
本合同在履行的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁或向合同簽訂地人民法院起訴。
十一、其它
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方簽字蓋章后生效，在完成雙方各自的職責(zé)、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)往來后終止。
2、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。
3、甲方在未付清工程款之前，未付款部分貨物所有權(quán)屬昆明xx技開發(fā)有限公司，甲方負(fù)責(zé)保管，如甲方未按合同付款，乙方有權(quán)處理未付清部分貨物。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇二
甲方：一片天太陽(yáng)能 乙方：
電話： 電話：
簽約日期：年 月 日 簽約日期：年 月 日
法定代表人（簽章）： 法定代表人（簽章）：
為大力發(fā)展 “一片天”太陽(yáng)能（以下簡(jiǎn)稱本產(chǎn)品）市場(chǎng)，甲乙雙方友好協(xié)商，在公平、誠(chéng)實(shí)、信任、真誠(chéng)合作、平等互利的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律，甲方授權(quán)乙方為本產(chǎn)品代理經(jīng)銷商，并達(dá)成如下各項(xiàng)合同條款共同執(zhí)行。
一、甲方的義務(wù)與權(quán)利
1、乙方首次進(jìn)貨 臺(tái)（元）后，甲方授權(quán)乙方在省 縣（市）地區(qū)獨(dú)家經(jīng)銷本產(chǎn)品，保證不在乙方所在地區(qū)授權(quán)其他單位及個(gè)人銷售本產(chǎn)品。
2、甲方確?！耙黄臁碧?yáng)能原配一體機(jī)產(chǎn)品（水箱、真空管、支架、儀表均為“一片天”牌），甲方確保乙方本地區(qū)獨(dú)家代理權(quán)，乙方在向甲方申請(qǐng)后也可在附近鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展“一片天”牌太陽(yáng)能經(jīng)銷商。
3、甲方確保本產(chǎn)品的質(zhì)量，并實(shí)行整機(jī)(水箱、真空管、支架)五年有效保修，真空管保用保換十五年。在運(yùn)輸過程中造成真空管破損憑“十”金屬環(huán)免費(fèi)更換，并且甲方對(duì)乙方實(shí)行本產(chǎn)品的終身維護(hù)。
4、甲方免費(fèi)為乙方提供本產(chǎn)品的營(yíng)銷指導(dǎo)與銷售相關(guān)的技術(shù)支持及培訓(xùn)、宣傳資料和省級(jí)電視廣告支持。
二、乙方的權(quán)利與義務(wù)
1、乙方免交加盟費(fèi)，甲方負(fù)責(zé)給予乙方的店面形象設(shè)計(jì)、噴繪寫真、招牌噴繪、展板廣告、字貼、榮譽(yù)證書、宣傳資料等。
2、乙方應(yīng)在本地區(qū)發(fā)展其他經(jīng)銷商和鄉(xiāng)鎮(zhèn)級(jí)經(jīng)銷商，甲方可免費(fèi)給鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)銷商提供榮譽(yù)證書、宣傳資料等，每年不定期的免費(fèi)給予乙方比例的促銷禮品。
3、乙方所請(qǐng)的安裝工要進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)，負(fù)擔(dān)安裝工的安全責(zé)任，如因安裝原因造成的所有損失均由乙方負(fù)責(zé)。
4、乙方要完成全年任務(wù)量 臺(tái)，如一年內(nèi)完成100臺(tái)返利給乙方5%或三年內(nèi)完成 300 臺(tái)返利獎(jiǎng)給乙方商務(wù)面包車一部。
三、其它規(guī)定事項(xiàng)
1、 甲方根據(jù)的工程單，最少一次是50臺(tái)或1噸水量以上，甲方應(yīng)在乙方代理價(jià)基礎(chǔ)上再優(yōu)惠，其優(yōu)惠價(jià)是多少可另行商定，如客戶須開增值稅發(fā)票，可由廠方開出。
2、 乙方所請(qǐng)的安裝工，可免費(fèi)到廠方培訓(xùn)，其培訓(xùn)費(fèi)及來去差旅費(fèi)、食宿費(fèi)等由甲方負(fù)責(zé)。
3、 甲方在收到乙方的貨款后3天內(nèi)發(fā)貨到乙方，其運(yùn)費(fèi)乙方負(fù)責(zé)。
5、 本合同有效期一年，自簽定之日起至 年 月 日止，本合同在首次付款提貨和雙方簽字后生效，本合同具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
年 月 日
太陽(yáng)能合同詐騙篇三
甲方： （以下簡(jiǎn)稱甲方）
乙方： 鐵嶺紫晶太陽(yáng)能有限公司 （以下簡(jiǎn)稱乙方）
甲乙兩方就 太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程，經(jīng)友好協(xié)商，對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)達(dá)成了共識(shí)，現(xiàn)就有關(guān)事宜簽字協(xié)定如下：
一. 系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)
1. 太陽(yáng)能系統(tǒng)采用工程用集熱模塊 型，即每組模塊由 mm，長(zhǎng) mm全玻璃集熱真空管 支，共 組，合集熱面積為 m2.
2. 系統(tǒng)在春秋季節(jié)光照充足的條件下，日產(chǎn)熱水約8噸（溫度在45度75度之間）
3. 配套 只 噸保溫水箱。（品牌為 、型號(hào) 、內(nèi)膽材質(zhì)為sus304不銹鋼，外殼材質(zhì)為 ，保溫層為聚氨酯整體發(fā)泡）。
4. 配套 組電加熱，9kw/380v/組。
5. 系統(tǒng)循環(huán)方式為 循環(huán)，光照不足及其它季節(jié)系統(tǒng)產(chǎn)水溫度不足時(shí)，控制系統(tǒng)啟動(dòng)輔助加熱。
6. 控制系統(tǒng)型號(hào)為 。
7. 室內(nèi)冷熱水管、電線管路由 方施工， 方派人技術(shù)指導(dǎo)。
二. 工程驗(yàn)收方式
1. 系統(tǒng)驗(yàn)收由甲乙雙方共同進(jìn)行。
2. 系統(tǒng)所采用的全部材料均為優(yōu)質(zhì)品，符合國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)見 書中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗(yàn)收規(guī)范， 中系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)及驗(yàn)收規(guī)范的具體指標(biāo)低于國(guó)家相關(guān)行業(yè)指標(biāo)或標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)進(jìn)行驗(yàn)收。
三. 工程造價(jià)及付款方式
1. 工程總造價(jià)為人民幣： 大寫 （ ）。
2. 工程付款方式為合同簽訂后甲方首付工程50%（ ）作為預(yù)付款，貨到工地，工程安裝結(jié)束、系統(tǒng)調(diào)試正常后，甲方應(yīng)付工程款 %（ ），其余貨款 %（ ）完工三個(gè)月內(nèi)付清。
四. 甲方責(zé)任及義務(wù)
1. 甲方提供施工用電、用水至施工現(xiàn)場(chǎng)。
2. 在施工過程中甲方應(yīng)提供臨時(shí)倉(cāng)庫(kù)提供乙方存放施工材料；乙方負(fù)責(zé)施工材料在施工期間的安全問題。
3. 甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱水接口，電源接至控制柜。
4. 施工方案及安裝位置確定后，甲方如需更改設(shè)計(jì)或增減部分工程，經(jīng)
雙方確認(rèn)后予以實(shí)施。
5. 甲方應(yīng)按時(shí)支付工程款。
五. 乙方責(zé)任及義務(wù)
1. 乙方應(yīng)保證系統(tǒng)配置及功能符合并達(dá)到“系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)”及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2. 施工過程中乙方不得擅自移動(dòng)、破壞甲方屋頂原有的設(shè)施，如確屬必要，應(yīng)書面通知甲方并由甲方負(fù)責(zé)處理。
3. 本工程自合同生效之日起施工周期為 天（其中前 天為乙方生產(chǎn)、發(fā)運(yùn)期），在施工時(shí)無大風(fēng)、雨天、其它自然災(zāi)害及不可抗力影響的情況下。
4. 乙方應(yīng)提前由甲方共同確定安裝位置。
5. 施工中的安全問題全部由乙方負(fù)責(zé)。
六. 雙方違約責(zé)任。
1. 甲方預(yù)期付款。
2. 乙方按時(shí)交付使用。
3. 如有一方違約，每天按總工程款5‰賠償對(duì)方。
七. 乙方質(zhì)量承諾及售后服務(wù)
1. 太陽(yáng)能熱水器主機(jī)三年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)更換。
2. 輔助器件及控制系統(tǒng)一年內(nèi)質(zhì)量問題乙方免費(fèi)更換。
3. 超出質(zhì)量保證年限或非質(zhì)量問題（人為破壞、使用不當(dāng)）造成的損壞，乙方只收取工本費(fèi)，終身服務(wù)。
4. 乙方承諾的售后服務(wù)應(yīng)在報(bào)修后24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，不能影響甲方的正常使用。
5. 乙方承諾系統(tǒng)的正常使用壽命為15年。
如需服務(wù)請(qǐng)撥打鐵嶺地區(qū)銷售點(diǎn)的電話********，在接報(bào)修后24小時(shí)內(nèi)，乙方應(yīng)提供及時(shí)周到的服務(wù)。
八. 在保證質(zhì)量的情況下工程可以轉(zhuǎn)包，部分零部件可以外購(gòu)。
九. 如有任何一方違約，雙方首先友好協(xié)商解決，協(xié)商不成違約方有權(quán)訴諸法律。
本合同自甲方、乙方兩方簽字、蓋章之日生效。本合同一式兩份，甲、乙兩方各執(zhí)一份。
甲 方： 乙 方：
甲方代表： 乙方代表：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
地 址： 地 址：
簽定時(shí)間： 簽定時(shí)間：
太陽(yáng)能合同詐騙篇四
甲方（供貨方）：
乙方（購(gòu)貨方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方購(gòu)買太陽(yáng)能電池板相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
一、產(chǎn)品的結(jié)算方式
1、乙方自本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，向甲方一次性支付合同總金額 %，計(jì)人民幣 萬(wàn)元（大寫： 萬(wàn)元）整。余款：經(jīng)驗(yàn)收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬
二、產(chǎn)品的運(yùn)輸及驗(yàn)收
1、運(yùn)輸方式：送貨上門
2、送貨地點(diǎn)和接收單位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（運(yùn)貨地點(diǎn)）運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)；貨到后由乙方進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定，由甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)調(diào)換。驗(yàn)收合格后乙方簽收，簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收，造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
三、產(chǎn)品的安裝
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé)，為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量，乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件，如果乙方自行購(gòu)買配件，不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi)，如需要維修按照實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
四、售后服務(wù)
1、甲方提供的產(chǎn)品，保修期 年。保修期內(nèi)，凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi)，非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修，甲方及時(shí)上門服務(wù)，維修所發(fā)生的材料費(fèi)及服務(wù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
五、違約責(zé)任
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式，乙方逾期付款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%，同時(shí)甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨（備注：除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外），應(yīng)事先與甲方協(xié)商，甲方同意退貨的，應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 ％的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
六、合同糾紛解決方式
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商，雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
七、合同終止、合同變更與修改
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，合同自動(dòng)終止。
2、若雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，合同可以在任何條件下終止。這種情況下，雙方均無例外地免去對(duì)方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對(duì)方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù)，否則視作合同終止且對(duì)雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起，甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起，乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對(duì)合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議，并作為本合同不可分割的組成部分，具有與合同本身同樣的效力。
八、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向另一方通報(bào)不能履行或不能完全履行的理由。
九、其他事項(xiàng)
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書，該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
主要負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)人：
（簽章）（簽章）
年月日年 月 日
太陽(yáng)能合同詐騙篇五
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》為明確甲、乙雙方在本項(xiàng)目中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上，簽訂本合同，以便于共同遵守嚴(yán)格執(zhí)行。
第一條工程概況
1、工程地點(diǎn)：
2、工程名稱：
第二條甲乙雙方責(zé)任
甲方責(zé)任：
1、甲方向乙方提供施工的基本條件。
2、按本合同第五條的約定付款。
3、按本合同第七條的約定驗(yàn)收。
4、負(fù)責(zé)驗(yàn)收后的設(shè)備接管工作。
5、指派人員接受培訓(xùn)。
6、開工前甲方確定乙方提供設(shè)計(jì)方案簽字認(rèn)可。
乙方責(zé)任：
1、按合同約定、設(shè)計(jì)方案、施工規(guī)范等進(jìn)行施工，保證工程質(zhì)量。
2、對(duì)施工人員進(jìn)行安全施工教育，遵守甲方工地的有關(guān)規(guī)定制度，保證施工安全，乙方安全事故與甲方無關(guān)。
3、為乙方工地的代表，管理監(jiān)督施工過程中的質(zhì)量問題，并同甲方代表協(xié)商有關(guān)工程變更，隨工簽證及其他單位、部門間協(xié)調(diào)工作。
4、培訓(xùn)甲方操作人員。
5、提供符合合同規(guī)定的全新原包裝設(shè)備，保證安裝調(diào)試并能正常使用。
6、負(fù)責(zé)安全運(yùn)輸及驗(yàn)收前貨物設(shè)備保管。
7、做好售后服務(wù)工作。
第三條保管責(zé)任及風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
乙方工程材料進(jìn)場(chǎng)時(shí)，由甲方代表指定貨物堆放地點(diǎn)（甲方指定的地點(diǎn)必須具有安全保證），工程材料的安全由甲乙雙方共同負(fù)責(zé)，乙方安裝調(diào)試完畢，甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。驗(yàn)收完畢后產(chǎn)生合同約定以外的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第四條合同價(jià)款及調(diào)整
合同價(jià)款得到雙方一致認(rèn)可，任何—方不得以任何理由進(jìn)行變更或不予認(rèn)可。施工中發(fā)生設(shè)計(jì)變更（包括數(shù)量、規(guī)格、位置及附加工作等），方案修改，設(shè)備材料增減，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)簽定變更單。因以上變更導(dǎo)致費(fèi)用增減，在工程后期付款時(shí)予以結(jié)算。
第五條工程價(jià)款支付方式及期限
1、工程總造價(jià)：元（大寫：）。
2、支付方式由甲方分三次，以下列方式支付：
（1）合同簽定完工，驗(yàn)收合格后甲方即付乙方全部貨款元價(jià)款說明：
1、此造價(jià)不含施工過程中所產(chǎn)生的電費(fèi)、水費(fèi)；
2、不含與土建、裝璜等施工單位有可能產(chǎn)生的相關(guān)配套費(fèi)用。
3、不含三箱電源線。
4、甲方應(yīng)將系統(tǒng)的冷、熱回水口接至屋頂。
第六條工期及工期延誤
1、工期：合同簽定后，熱水工程安裝從20xx年10月07日至20xx年10月18日完成。
2、如遇到不可抗力因素，工期應(yīng)順延；
3、乙方無正當(dāng)理由工期不得延誤，如延誤按本合同第八條處理。
第七條驗(yàn)收
1、初步驗(yàn)收：貨到現(xiàn)場(chǎng)3日內(nèi)，甲、乙雙方工程代表共同進(jìn)行驗(yàn)收，逾期視為合格，其目的僅在于檢查設(shè)備外觀、規(guī)格、品種、隨機(jī)附件、資料是否齊全。符合要求后，乙方組織安裝調(diào)試。
2、乙方安裝調(diào)試完畢，通知甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收簽字。
3、甲方不得在系統(tǒng)正式交付使用前，未經(jīng)乙方書面同意而擅自使用，否則視工程已通過驗(yàn)收并正式交付使用。
第八條售后服務(wù)
1、乙方及時(shí)為甲方建立用戶檔案，并實(shí)施定期回訪。
2、系統(tǒng)如出現(xiàn)故障，公司人員應(yīng)在接到報(bào)修電話后，24小時(shí)之內(nèi)及時(shí)給予處理或答復(fù)。
3、輔助器件、控制系統(tǒng)、水泵等保修期為一年，水箱保修期為三年，集熱器、真空管、為陸年。保修期內(nèi)由于設(shè)備故障或施工質(zhì)量造成的故障乙方全部免費(fèi)維修，保修期外，乙方只收取零配件費(fèi)用，并進(jìn)行終身維修。
第九條違約責(zé)任
1、如遇不可抗力的原因造成本合同無法完成，由雙方協(xié)商解決。
2、對(duì)以下原因造成的竣工日期延誤，經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。
（1）工程量變化或設(shè)計(jì)變更。
（2）不可抗力。
（3）甲方未按時(shí)支付款項(xiàng)和未按時(shí)參加階段驗(yàn)收而造成的停工。
（4）甲方同意工期順延的其他情況。
第十條爭(zhēng)議解決方式
雙方因合同發(fā)生爭(zhēng)議，可進(jìn)行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方住所地人民法院訴訟。
第十一條其他
1、在甲方未全部付清工程款時(shí)，乙方對(duì)該工程安裝的設(shè)備擁有處置權(quán)。
2、本合同一式貳份。
3、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商后補(bǔ)簽協(xié)議，所補(bǔ)簽的協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
4、合同自雙方簽字之日起生效。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇六
一?.?產(chǎn)品型號(hào)、名稱、數(shù)量、價(jià)款?簽訂地點(diǎn)?：_____________。
二?.?質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?：?產(chǎn)品由供方按國(guó)標(biāo)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)并檢驗(yàn)合格?,?產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)行保修一年?(?易損件、耐磨件及非正常操作造成的故障除外?)?。
三?：交?(?提?)?貨地點(diǎn)、運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān)。
四?：交?(?提?)?貨時(shí)間?：______________。
五?：貨款結(jié)算方式?：______________。
六?：貨物所有權(quán)自?時(shí)起轉(zhuǎn)移?,?但需方未履行支付價(jià)款義務(wù)或價(jià)款未付清的?,?貨物所有權(quán)仍屬供方所有。
七?：本合同自?起生效。
八?：約定事項(xiàng)?：______________?,?貨到需方后?,?有需方負(fù)責(zé)貨物的吊裝及貨物安全。供方負(fù)責(zé)安裝調(diào)試?,?需方派人員協(xié)助供方安裝人員進(jìn)行安裝與調(diào)試。
九?：供貨范圍?：______________。
十：違約責(zé)任：______________。
供?方?需?方。
單位名稱?：______________。
單位地址?：______________。
法定代表人?：______________。
委托代理人?：______________。
電話?：______________。
傳真?：______________。
開戶行?：______________。
賬號(hào)?：______________。
稅號(hào)?：______________。
郵編?：______________。
單位名稱?：______________。
單位地址?：______________。
法定代表人?：______________。
委托代理人?：______________。
電話?：______________。
傳真?：______________。
開戶行?：______________。
賬號(hào)?：______________。
稅號(hào)?：______________。
郵編?：______________。
合同有效期：_____________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇七
購(gòu)貨單位：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
供貨單位：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
第一條其產(chǎn)品名稱、規(guī)格、質(zhì)量（技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）、單價(jià)、總價(jià)等，如表所列：
第二條產(chǎn)品包裝規(guī)格及費(fèi)用：標(biāo)準(zhǔn)包裝，包裝費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第三條驗(yàn)收方法：貨物到場(chǎng)并安裝完成后甲方驗(yàn)收。
第四條貨款及費(fèi)用等付款及結(jié)算辦法：貨物到場(chǎng)、安裝完畢并驗(yàn)收合格后甲方一次性付清貨款。
第五條交貨規(guī)定：
1、交貨地點(diǎn)：2、交貨日期：
第六條質(zhì)保
保修期為：主機(jī)保修五年，附件保修一年。
第七條經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
1、乙方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
（1）產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合本合同規(guī)定時(shí)，甲方同意利用者按質(zhì)論價(jià)。不能利用的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時(shí)間，每逾期一日，乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的千分之三計(jì)算向甲方償付逾期交貨的違約金。
（2）乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交貨時(shí)，少交的部分，甲方如果需要，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔(dān)。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應(yīng)付給甲方不能交貨部分貨款總值的3%的罰金。
（3）產(chǎn)品包裝不符合本合同規(guī)定時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)返修或重新包裝的費(fèi)用。如甲方要求不返修或重新包裝，乙方應(yīng)按不符合合同規(guī)定包裝價(jià)值千分之三的罰金。
（4）產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合合同規(guī)定時(shí)，每延期一天，乙方應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之三的罰金。
（5）乙方未按照約定向甲方交付提取標(biāo)的物單證以外的有關(guān)單證和資料，應(yīng)承擔(dān)相關(guān)的賠償責(zé)任。
2、甲方應(yīng)負(fù)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
（1）甲方如中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款（或包裝價(jià)值）總值3%的罰金。
（2）甲方如中途退貨，應(yīng)事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應(yīng)由甲方償付乙方退貨部分貨款總值3%的罰金。乙方不同意退貨的，乙方仍需按合同規(guī)定收貨。
（3）甲方未按規(guī)定時(shí)間和要求向乙方交付技術(shù)資料、原材料或包裝物時(shí)，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應(yīng)付給乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之三的罰金。如甲方始終不能提出應(yīng)提交的上述資料等，應(yīng)視中途退貨處理。
（4）乙方送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品，如甲方拒絕接貨，甲方應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。
第七條產(chǎn)品價(jià)格如需調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商。如乙方因價(jià)格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應(yīng)按延期交貨部分總值的千分之三作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商提出注銷合同一方須向?qū)Ψ絻敻蹲N合同部分總金額3%的補(bǔ)償金。
第九條如因生產(chǎn)資料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化，乙方需變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前10天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨(dú)變更、修改本合同，對(duì)方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收貨，并單獨(dú)要求變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因不能履行本合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蛐柩悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得有關(guān)機(jī)構(gòu)證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免于承擔(dān)違約責(zé)任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了時(shí)，雙方可向仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。（兩者選一）
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊、安裝完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜。得由甲、乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內(nèi)，所有附則在法律上均與本合同具有同等效力。
第十五條本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇八
甲方（供貨方）：
乙方（購(gòu)貨方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方購(gòu)買太陽(yáng)能電池板相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
1、乙方自本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，向甲方一次性支付合同總金額 %，計(jì)人民幣 萬(wàn)元（大寫： 萬(wàn)元）整。余款：經(jīng)驗(yàn)收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬
1、運(yùn)輸方式：送貨上門
2、送貨地點(diǎn)和接收單位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（運(yùn)貨地點(diǎn)）運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)；貨到后由乙方進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定，由甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)調(diào)換。驗(yàn)收合格后乙方簽收，簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收，造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé)，為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量，乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件，如果乙方自行購(gòu)買配件，不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi)，如需要維修按照實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
1、甲方提供的產(chǎn)品，保修期 年。保修期內(nèi)，凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi)，非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修，甲方及時(shí)上門服務(wù)，維修所發(fā)生的材料費(fèi)及服務(wù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式，乙方逾期付款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%，同時(shí)甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的 %。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨（備注：除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外），應(yīng)事先與甲方協(xié)商，甲方同意退貨的，應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值 ％的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商，雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，合同自動(dòng)終止。
2、若雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，合同可以在任何條件下終止。這種情況下，雙方均無例外地免去對(duì)方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對(duì)方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù)，否則視作合同終止且對(duì)雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起，甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起，乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對(duì)合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議，并作為本合同不可分割的組成部分，具有與合同本身同樣的效力。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向另一方通報(bào)不能履行或不能完全履行的理由。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書，該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。 甲方： 乙方：
主要負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)人：
（簽章）（簽章）
年月日年 月 日
太陽(yáng)能合同詐騙篇九
甲方：
乙方：
本合同由以下簽署處簽字蓋章的甲、乙雙方按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》相關(guān)規(guī)定，就乙方承接本合同所述的太陽(yáng)能安裝工程施工事宜達(dá)成以下內(nèi)容：
一、工程概況
1、1工程名稱：太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)安裝工程
1、2工程地點(diǎn)：
1、3工程內(nèi)容：
（1）鋼支架制作；
（3）管道支架制作，水箱底座基礎(chǔ)制作，設(shè)備間設(shè)備安裝（包括電加熱管或熱泵、水泵等設(shè)備）
（4）管道保溫制作安裝
（5）設(shè)備、材料的裝卸、搬運(yùn)及現(xiàn)場(chǎng)的清理等工作
1、4工程承包方式：包清工施工，所有安裝調(diào)試工具乙方自備，施工材料由甲方負(fù)責(zé)提供。
二、工程工期
2、1本工程自年月日開工，于年月日竣工。
2、2如有工期延誤，出現(xiàn)以下2、2、1—2、2、3條約定的情形，并且乙方在約定情形發(fā)生后三天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容、原因以及補(bǔ)救措施向甲方提出書面報(bào)告，并經(jīng)甲方書面批準(zhǔn)后，工期可相應(yīng)順延。
2、2、1甲方因故臨時(shí)調(diào)整或變更乙方的施工時(shí)間，對(duì)施工完成進(jìn)度有影響的，應(yīng)予乙方書面形式通知，并加強(qiáng)協(xié)調(diào)工作。
2、2、2一周內(nèi)，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計(jì)超過8小時(shí)
2、2、3出現(xiàn)本合同規(guī)定的不可抗力；本合同中的"不可抗力"僅指足以影響到本合同相關(guān)義務(wù)正常履行的不可預(yù)見、不可避免的自然災(zāi)害，以及雙方書面確認(rèn)的其它不可抗拒的因素。受不可抗力影響的一方應(yīng)在出現(xiàn)不可抗力的24小時(shí)內(nèi)通知另一方，并在7日內(nèi)提供不可抗力事件發(fā)生地區(qū)的公證機(jī)關(guān)或經(jīng)另一方認(rèn)可的其他機(jī)構(gòu)出具的證明材料。超出規(guī)定時(shí)間未提供有效的證明文件將被視為未出現(xiàn)不可抗力。
2、3非上述原因，工程不能按竣工日按時(shí)竣工，乙方須向甲方支付合同總價(jià)款的0.3%每天的違約金。
2、4由甲方協(xié)調(diào)原因造成乙方不能連續(xù)施工停工時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)乙方下次人員施工時(shí)的來回路費(fèi)。
2、5工期提前乙方在保證工程質(zhì)量前提下的工期提前完工甲方不應(yīng)被拒絕。
三、合同價(jià)款：
本項(xiàng)目合同款總價(jià)為：人民幣大寫
四、關(guān)于工程質(zhì)量的約定：
4、1質(zhì)量要求：工程質(zhì)量應(yīng)符合相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)和雙方約定質(zhì)量要求，并適合工程項(xiàng)目用途。
4、2質(zhì)量不符的責(zé)任：在工程驗(yàn)收之時(shí)或工程保修期內(nèi)工程質(zhì)量不能達(dá)到質(zhì)量要求，乙方應(yīng)承擔(dān)全部費(fèi)用負(fù)責(zé)返工。
五、關(guān)于驗(yàn)收的約定
5、1本工程制作圖紙、說明及太陽(yáng)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)由甲方提供，竣工后由甲方按制作圖紙、說明及太陽(yáng)能相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
5、2甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。甲方?jīng)]有驗(yàn)收，乙方不得進(jìn)行后續(xù)施工，否則后果自負(fù)。
5、3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方全部承擔(dān)，并承擔(dān)因此給甲方和第三方造成的一切損失，工期不順延。
六、合同價(jià)款支付方式
6、4余下工程款的5%，一年后付清。
七、雙方的責(zé)任與義務(wù)
7、1甲方的責(zé)任與義務(wù)
7、1、1甲方每次出示書面委托給乙方，指派甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)及其它事宜。
7、1、2乙方施工時(shí)，甲方需提供與其相關(guān)部分的配合和協(xié)調(diào)。
7、2乙方的責(zé)任和義務(wù)
7、2、1乙方負(fù)責(zé)本合同管道保溫的修復(fù)及外防護(hù)層制作，乙方施工如不符合甲方的要求，甲方有權(quán)責(zé)令乙方全部返工，直至達(dá)到甲方的設(shè)計(jì)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
7、2、2施工期間，乙方須按國(guó)家的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范執(zhí)行，并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的安全及工程質(zhì)量負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)采取所有合理的措施保障施工的安全，并對(duì)施工過程中發(fā)生的所有人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損壞及由此造成的一切問題承擔(dān)一切責(zé)任。發(fā)生重大傷亡事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告保險(xiǎn)公司等相關(guān)機(jī)構(gòu)和相關(guān)個(gè)人并通知甲方駐工地代表，同時(shí)按政府有關(guān)部門要求處理。甲方僅負(fù)責(zé)協(xié)助對(duì)乙方安全行為和有關(guān)措施進(jìn)行檢查和監(jiān)督，但對(duì)其行為的結(jié)果不負(fù)任何責(zé)任。
7、2、3服從現(xiàn)場(chǎng)甲方駐地代表、監(jiān)理及總包方管理，合理安排施工進(jìn)度，按期竣工，做好甲方成品保護(hù)工作，如出現(xiàn)損壞，照價(jià)賠償。
八、售后與維修
8、1乙方承諾接到甲方通知后48小時(shí)內(nèi)按甲方提供的地址上門為顧客服務(wù)
8、2本工程自竣工驗(yàn)收之日起，乙方將對(duì)本工程施工問題免費(fèi)保修一年。
8、3一年免費(fèi)保修期滿后如出現(xiàn)問題，由甲乙雙方協(xié)商維修費(fèi)用，乙方上門負(fù)責(zé)維修調(diào)試好。
九、合同的變更和解除
9、1合同變更方式：甲方駐工地代表的權(quán)限為對(duì)合同約定的工程進(jìn)行初驗(yàn)收（最后結(jié)算應(yīng)以總包方加蓋公章的正式驗(yàn)收證明為準(zhǔn)）和本合同明確約定的其它事項(xiàng)，甲方代表權(quán)限以外的其他事宜（如工程量增減、設(shè)計(jì)變更、乙方是否可轉(zhuǎn)包、分包等）由甲方與乙方另行簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議，自雙方簽字并加蓋公章后生效，與本合同具有同等法律效力，其他形式無效。如無簽署生效的書面補(bǔ)充協(xié)議，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照本合同約定履行，否則應(yīng)被視為違約行為，乙方應(yīng)在甲方要求下恢復(fù)原狀并賠償甲方損失。
9、2合同的變更、解除權(quán)：一方對(duì)合同進(jìn)行變更或解除時(shí)，應(yīng)提前向另一方發(fā)出書面通知，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方有此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
9、3乙方違約時(shí)的解除：如乙方違反有關(guān)法律規(guī)定或合同約定，甲方有權(quán)變更或解除合同，乙方應(yīng)該按本合同約定承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因此而給甲方造成的損失。
十、爭(zhēng)議或糾紛處理：本合同執(zhí)行過程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，甲、乙雙方同意提交濟(jì)南仲裁委員仲裁。
十一、本合同未盡事宜，由雙方另訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本合同的組成部分。
十二、合同生效條件與份數(shù)
12、1生效條件：合同雙方簽字蓋章后生效。
12、2合同份數(shù)：本合同正本叁份，甲方貳份，乙方壹份，具有相同法律效力。
十三、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
本合同經(jīng)雙方協(xié)商后形成，而且各方對(duì)本合同條款的含義已經(jīng)全部理解并無異議后簽署。
甲方（公章）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
太陽(yáng)能合同詐騙篇十
甲方（供貨方）：
乙方（購(gòu)貨方）：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其有關(guān)法律法規(guī)，為明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù)，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就乙方向甲方購(gòu)買太陽(yáng)能電池板相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議：
1、乙方自本合同簽訂之日起個(gè)工作日內(nèi)，向甲方一次性支付合同總金額%，計(jì)人民幣萬(wàn)元（大寫：萬(wàn)元）整。余款：經(jīng)驗(yàn)收合格后日內(nèi)付給乙方。
2、付款方式：銀行轉(zhuǎn)賬。
1、運(yùn)輸方式：送貨上門。
2、送貨地點(diǎn)和接收單位（或接收人）：
3、甲方所在地到乙方所在地（運(yùn)貨地點(diǎn)）運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)；貨到后由乙方進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量不合規(guī)定，由甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)調(diào)換。驗(yàn)收合格后乙方簽收，簽收后的產(chǎn)品損毀由乙方負(fù)責(zé)。如果乙方拒不簽收，造成的任何損失由乙方承擔(dān)。
1、產(chǎn)品的安裝由乙方自行負(fù)責(zé)，為確保產(chǎn)品的安裝質(zhì)量，乙方必須使用甲方的原裝標(biāo)準(zhǔn)化配件，如果乙方自行購(gòu)買配件，不在甲方的服務(wù)范圍之內(nèi)，如需要維修按照實(shí)際發(fā)生額結(jié)算。如因乙方配件造成產(chǎn)品損壞及其他損失由乙方自行承擔(dān)。
1、甲方提供的產(chǎn)品，保修期年。保修期內(nèi)，凡屬產(chǎn)品質(zhì)量問題，甲方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修或調(diào)換產(chǎn)品。
2、保修期內(nèi)，非產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的維修及保修期外故障的維修，甲方及時(shí)上門服務(wù)，維修所發(fā)生的材料費(fèi)及服務(wù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
1、根據(jù)甲乙雙方協(xié)商的結(jié)算方式，乙方逾期付款，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%，同時(shí)甲方供貨期限順延。甲方逾期交貨，每遲延一天，應(yīng)向甲方支付違約金為合同總金額的%。
2、乙方無正當(dāng)理由退貨（備注：除了嚴(yán)重的質(zhì)量問題外），應(yīng)事先與甲方協(xié)商，甲方同意退貨的，應(yīng)由乙方償付甲方退貨部分貨款總值％的違約金。甲方不同意退貨的，乙方仍須按合同規(guī)定收貨。
1、甲、乙雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)當(dāng)友好協(xié)商解決，協(xié)商不成或不愿協(xié)商，雙方一致同意提交甲方所在地人民法院訴訟解決。
1、當(dāng)合同履行結(jié)束且合同雙方完成合同規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，合同自動(dòng)終止。
2、若雙方同意，并以書面形式予以確認(rèn)，合同可以在任何條件下終止。這種情況下，雙方均無例外地免去對(duì)方按照合同約定尚未履行部分的責(zé)任和義務(wù)。
3、提出終止合同的一方應(yīng)以書面通知對(duì)方。收到通知的一方必須在收到通知后7日內(nèi)回復(fù)，否則視作合同終止且對(duì)雙方有效。
4、如合同終止是由于乙方違約引起，甲方有權(quán)獲得合同終止日期前的所有實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用及合同損失造成的直接損失。如果合同終止因甲方違約引起，乙方有權(quán)索賠由于其違約造成的所有直接損失。
5、任何對(duì)合同條件的變更或修改均須根據(jù)雙方協(xié)商達(dá)成的協(xié)議，并作為本合同不可分割的組成部分，具有與合同本身同樣的效力。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同時(shí)，應(yīng)及時(shí)向另一方通報(bào)不能履行或不能完全履行的理由。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
2、未盡事宜，雙方協(xié)商簽訂補(bǔ)充協(xié)議書，該補(bǔ)充協(xié)議書與本合同具有同等法律效力。甲方：乙方：
主要負(fù)責(zé)人：主要負(fù)責(zé)人：
（簽章）（簽章）。
年月日年月日。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十一
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》甲乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，共同訂立本合同。
1、甲方根據(jù)乙方提供的資料及要求，為乙方設(shè)計(jì)工程方案，甲方應(yīng)按乙方施工進(jìn)度要求進(jìn)行施工。提供天普170l型號(hào)鉑金系列太陽(yáng)能熱水器。單價(jià)/臺(tái)，安裝數(shù)量為臺(tái)，金額為元。
2、甲方負(fù)責(zé)所供太陽(yáng)能熱水器的安裝、調(diào)試與保修，保修期限主機(jī)為五年，系統(tǒng)自控設(shè)備及管路壹年，終身維護(hù)。每個(gè)住戶入住時(shí)甲方應(yīng)對(duì)住戶辦理交接手續(xù)和住戶產(chǎn)品質(zhì)量保修關(guān)系。
3、由于安裝太陽(yáng)能熱水器所造成乙方樓頂瓦面損壞、漏水等事故均由甲方負(fù)責(zé)維修。安裝太陽(yáng)能熱水器室內(nèi)配管及埋管漏水造成損失及維修均由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方須向甲方提供與該工程相關(guān)的資料和其它的配合合作。
2、乙方必須控制其樓頂不能安裝其它品牌太陽(yáng)能產(chǎn)品。
3、乙方用四中綜合樓一、二樓的門市房頂太陽(yáng)能熱水器款。學(xué)校大門往北數(shù)第四戶，面積約144m，每方米元，合計(jì)元差價(jià)互找。
1、由于甲方未按合同約定履行責(zé)任，給甲方本身造成的損失由甲方自己負(fù)責(zé)。給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由甲方賠償乙方。
2、由于乙方未按合同約定履行責(zé)任，給乙方本身造成的損失由乙方自己負(fù)責(zé)。給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由乙方賠付甲方。
執(zhí)行本協(xié)議若發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成應(yīng)向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
1、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方代表簽字并加蓋雙方公章后生效。
2、協(xié)議簽訂后，甲乙雙方如須提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致后可簽補(bǔ)充協(xié)議。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十二
甲方(采購(gòu)方)：
乙方(銷售方)：
經(jīng)雙方協(xié)商決定，對(duì)___太陽(yáng)能購(gòu)銷事宜達(dá)成如下協(xié)議。
1、乙方保證銷售的產(chǎn)品品牌是，所用于安裝的`材料包括：
(1)太陽(yáng)能：沐浴太陽(yáng)能品牌(100管)。
(2)淋浴噴頭：銅材，單沐浴頭軟管。
(3)保溫桶及支架：1立方保溫桶，內(nèi)膽厚0.8。外膽厚0.4，大角鋼支架。
2、甲方指定的安裝地點(diǎn)是付款方式如下：
(1)太陽(yáng)能整套安裝及所用全部材料費(fèi)為。
(1)入場(chǎng)前甲方支付乙方購(gòu)買產(chǎn)品的定金1000.00(壹仟圓整)。
(1)正常使用一周后付完尾款。
3、安裝：
(1)安裝地方：彌渡同仁微創(chuàng)外科醫(yī)院(建安路28號(hào))。
4、質(zhì)保。
(1)所有產(chǎn)品器材，一年包換，三年保修。
(2)三年保修期內(nèi)，材料有甲方提供，乙方負(fù)責(zé)施工。
5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，任何一方違約，按照當(dāng)時(shí)購(gòu)銷款項(xiàng)的兩倍賠付給守約方。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十三
上訴人因盜竊一案，不服____________人民法院_____年_____月_____日(____________)蘇刑初字第28號(hào)刑事判決，現(xiàn)提出上訴。
上訴理由和上訴請(qǐng)求：
對(duì)于判決書所述事實(shí)和定罪部分，上訴人并無爭(zhēng)議。但是對(duì)于量刑部分，上訴人認(rèn)為量刑過重，理由如下：
1、上訴人盜走被害人現(xiàn)金后，在不到四個(gè)小時(shí)的時(shí)間內(nèi)，上訴人便主動(dòng)攜帶所盜全部贓款到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了自己的罪行。根據(jù)《刑法》第六十一條第一款的規(guī)定，上訴人的該行為應(yīng)認(rèn)定為自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。
2、因全部贓款及時(shí)由公安機(jī)關(guān)發(fā)還給了被害人，對(duì)被害人生活影響不大，沒有給被害人造成嚴(yán)重后果，依據(jù)罪行相適應(yīng)原則，上訴人所犯罪行應(yīng)為輕罪，故不應(yīng)當(dāng)對(duì)上訴人判得這么重。
3、上訴人是初次犯罪，比起累犯來講對(duì)社會(huì)危害不大。且上訴人一貫表現(xiàn)較好，上訴人在蘇仙賓館任保安期間，還因拾金不昧，多次受到務(wù)工單位的通報(bào)表?yè)P(yáng)，故不應(yīng)該判這么重。
4、上訴人認(rèn)罪態(tài)度較好，有悔罪表現(xiàn)。
5、上訴人在看守所積極配合改造，有悔罪表現(xiàn)。
上訴人年紀(jì)尚輕，從農(nóng)村到城市務(wù)工時(shí)間不長(zhǎng)，只是因一時(shí)糊涂才犯罪，且所犯罪行并非暴力犯罪，民憤不大，犯罪之后積極改造，痛悔前非，對(duì)上訴人予以輕判不致造成嚴(yán)重后果，但是卻能給上訴人一個(gè)重新做人的機(jī)會(huì)。綜上所述，上訴人認(rèn)為這些都是可以給上訴人輕判的理由，但是原審人民法院對(duì)上訴人投案自首、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害程度等均沒認(rèn)定，判處上訴人三年徒刑，這是不符合懲罰與教育相結(jié)合的刑事政策及罪行相適應(yīng)的原則，也不符合構(gòu)建和諧社會(huì)的政策精神，因此上訴人不服原判，特提出上訴，請(qǐng)求撤銷原判，依法改判，給我以寬大處理。
此致
_________中級(jí)人民法院。
上訴人：_________。
_____年_____月_____日。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十四
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)信的原則，為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、廠家、數(shù)量、金額、供貨時(shí)間及數(shù)量。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
三、交貨地點(diǎn)、方式：遷西濟(jì)德醫(yī)院。
四、運(yùn)輸方式及到站費(fèi)用負(fù)擔(dān)運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。
五、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收包裝物回收。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法提出異議期限按相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。包裝完好，無破損，貨到當(dāng)日提出異議。
七、付款方式。
1、合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的10%，即。
2、甲方通知乙方進(jìn)場(chǎng)安裝，甲方向乙方支付合同總價(jià)款的50%，即元;。
3、系統(tǒng)安裝完畢，驗(yàn)收合格當(dāng)日甲方支付乙方合同總價(jià)款的40%，即元。
八、違約責(zé)任：
1、甲方未按合同規(guī)定付款，每延期一天支付乙方總額的1%滯納金。
2、乙方無故延誤工期，每延期一天支付甲方總額的1%滯納金。
九、產(chǎn)品保修：主機(jī)保修3年，電器保修1年。
十、解決合同糾紛的方式由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十一、合同壹式貳份，甲方雙方各執(zhí)壹份，雙方簽定蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十五
合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。隨著中國(guó)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，利用簽訂合同詐騙錢財(cái)?shù)陌讣笥杏萦抑畡?shì)，不僅侵犯了他人財(cái)產(chǎn)權(quán)，擾亂了市場(chǎng)秩序，而且與經(jīng)濟(jì)糾紛極難區(qū)分與識(shí)別，因而成為司法實(shí)踐中的一個(gè)熱點(diǎn)問題。
1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。
2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。
首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：
(1)以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。
(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。
(3)沒有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。
(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。
(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。
行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。
其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：
(1)個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的;。
(2)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。
3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。
4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。
一、以合法形式掩蓋非法勾當(dāng)。
行騙者為了便于實(shí)施詐騙的目的，專門持偽造的或他人的身份證件，到工商管理部門登記注冊(cè)成立公司，然后，以公司名義招聘員工、培訓(xùn)員工，由員工進(jìn)行詐騙，整個(gè)詐騙過程，真正的幕后策劃人始終不露面。因此，合同詐騙案件最終被追究刑事責(zé)任的通常都是公司的業(yè)務(wù)員或一般員工，而隱藏在合法公司后面的策劃人因?yàn)闃O少直接與受騙者接觸，從而得以逃避法律制裁。以合法公司名義行騙，可以減少行騙的風(fēng)險(xiǎn)，增加行騙手段的隱蔽性。更有甚者，公司連自己招聘的員工都騙，情節(jié)十分惡劣。
二、重操舊業(yè)者多屢騙不爽。
行騙者多數(shù)是具有多次行騙劣跡的行家老手，通常一旦罪行被識(shí)破，便馬上聞風(fēng)而逃。當(dāng)他們認(rèn)為風(fēng)聲不緊的時(shí)候，就會(huì)重操舊業(yè)。因?yàn)樗麄儗?duì)于行騙手段十分熟悉，所以在很短時(shí)間內(nèi)他們便可以迅速成立詐騙組織，實(shí)施詐騙行為，而且，為逃避法律懲罰，他們會(huì)吸取教訓(xùn)，得手后立即銷聲匿跡，給有關(guān)部門查辦造成困難。
三、運(yùn)用見證手法騙取信任。
合同詐騙公證和律師見證的形式，是較為流行的法律見證形式。正是由于這兩種形式社會(huì)效果好，也為老百姓所熟知，行騙者容易抓住這種心理，從而體現(xiàn)其合作項(xiàng)目和合同的真實(shí)性。受騙者此時(shí)更多的想法是，合作項(xiàng)目和合同都是受法律保護(hù)的，若對(duì)方違約，通過法律程序可以保障自己的權(quán)利。這也使得受騙者心里如吃了定心丸一樣，完全相信行騙者，從而被行騙者多次騙走財(cái)物，有時(shí)甚至連續(xù)被騙還毫無察覺。值得一提的是，這種方法，通常在受騙者尚且猶豫不決時(shí)，行騙者只要使用這種辦法，受騙者都會(huì)信以為真從而受騙上當(dāng)?shù)摹?BR> 四、冒用他人名義實(shí)施詐騙。
犯罪分子身份證、單位證明等證件均為偽造，并非常善于偽裝，虛張聲勢(shì)甚至假借他人資產(chǎn)以顯示其實(shí)力，投其所好甚至對(duì)受害單位方主管人員進(jìn)行行賄，以騙取其信任。
五、偽造擔(dān)保票據(jù)非法獲取。
以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或虛假產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保實(shí)施合同詐騙。犯罪分子或利用高科技手段偽造此類票據(jù)，足以亂真，或以非法手段獲取，不易被察覺。
1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。
2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。
3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過以一方需購(gòu)買某種物品，而另一方能提供此物品來演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來，上當(dāng)受騙。
4、虛張聲勢(shì)“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。
5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。
6、高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十六
甲方：xx有限公司，（以下簡(jiǎn)稱甲方）。
乙方：xx有限公司，（以下簡(jiǎn)稱乙方）。
丙方（擔(dān)保方）：xx身份證號(hào)碼：
甲、乙、丙三方就太陽(yáng)能熱水系統(tǒng)工程，經(jīng)友好協(xié)商，對(duì)太陽(yáng)能熱水器采購(gòu)及安裝的有關(guān)事宜達(dá)成一致，簽訂如下合同：
１、四季沐歌太陽(yáng)能熱水器型號(hào)為新歡居系列，容量127ｌ，管數(shù)18支，管長(zhǎng)160mm，管徑58mm，外殼材質(zhì)珍珠白彩色鋼板，內(nèi)膽材質(zhì)304-2b食品級(jí)不銹鋼，支架材質(zhì)熱鍍鋅鋼板折彎噴塑，并以雙方確定的封樣為準(zhǔn)。
2、配件四季沐歌專用儀表、混水閥、淋浴噴頭、雙阻燃恒溫加熱帶。
3、冷熱水閥、電線管路按甲方提供的圖紙要求施工。熱水接至噴淋及廚房。
1、驗(yàn)收由甲方、乙方、監(jiān)理方及物業(yè)管理方共同進(jìn)行。
2、系統(tǒng)所采用的全部材料均為四季沐歌專用優(yōu)質(zhì)品，并符合國(guó)家的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3、系統(tǒng)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按技術(shù)系數(shù)及施工方案進(jìn)行。
1、每臺(tái)太陽(yáng)能熱水器報(bào)價(jià)為人民幣2200元（包括所有的配件、安裝費(fèi)用及稅費(fèi)）。計(jì)194臺(tái)×2200=426800元?？們r(jià)款大寫人民幣肆拾貳萬(wàn)陸仟捌佰元整。
2、付款方式：合同簽訂之日支付本合同款的10%（計(jì)人民幣肆萬(wàn)元整）作為定金，工程竣工驗(yàn)收合格后支付至95%，留5%為質(zhì)保金，待一年期滿后付清。
1、甲方提供施工用電、用水及施工現(xiàn)場(chǎng)。水電費(fèi)乙方承擔(dān)。
2、甲方提供施工屋面的有關(guān)設(shè)計(jì)資料。
3、甲方提供太陽(yáng)能熱水器安裝的施工圖紙。
4、施工方案及安裝位置確定后，甲方如需變更時(shí)間或增減部分工程經(jīng)雙方確認(rèn)后予以實(shí)施。
1、乙方應(yīng)保證系統(tǒng)配置及功能復(fù)合達(dá)到“系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)”及相關(guān)行業(yè)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求。
2、施工過程中乙方不得擅自移動(dòng)、破壞甲方屋頂原有的設(shè)施，如確屬必要，應(yīng)書面通知甲方負(fù)責(zé)處理。
3、乙方要按甲方提供的圖紙要求，文明施工、安全施工。
4、乙方的施工質(zhì)量應(yīng)符合安全要求(包含避雷要求)，如對(duì)甲方屋面等造成損壞或損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任。如因乙方施工方案缺陷和施工質(zhì)量不符合安全要求而造成的損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。
5、乙方應(yīng)負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)全部作業(yè)的安全。自乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)之日起，直到雙方簽訂竣工驗(yàn)收單，一切的人員傷亡以及對(duì)財(cái)產(chǎn)(包括工程本身、設(shè)備、材料和施工機(jī)械)的損失或損壞，均由乙方承擔(dān)或由其負(fù)責(zé)人自行解決。
6、丙方自愿為乙方作擔(dān)保，為乙方的擔(dān)保方，為乙方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
l、如有一方違約，給對(duì)方造成損失的，除賠償損失外，另支付工程總價(jià)10％的違約金。
l、四季沐歌太陽(yáng)能熱水器主機(jī)自使用之日起三年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)更換。
2、輔助器件及控制系統(tǒng)自使用之日起一年內(nèi)質(zhì)量問題由乙方免費(fèi)更換。
3、超出質(zhì)量保證年限或非質(zhì)量問題(人為破壞、使用不當(dāng))造成的損失，乙方收取工本費(fèi)，終身服務(wù)。
4、乙方承諾的售后服務(wù)應(yīng)在保修24小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，不能影響甲方小區(qū)內(nèi)業(yè)主的正常使用。
5、如遇因乙方安裝不牢固而造成太陽(yáng)能熱水器或設(shè)備設(shè)施損壞及人員傷亡事故，乙方。
必須承擔(dān)一切責(zé)任，并賠償所有損失，與甲方無涉。
6、乙方承諾系統(tǒng)的使用壽命為15年。
1、合同簽訂后第14天（20xx年7月7日），乙方必須將太陽(yáng)能熱水器及安裝設(shè)備送到甲方指定地點(diǎn)，運(yùn)送所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
2、20xx年7月8日至20xx年7月20日乙方保證安裝調(diào)試完畢。
3、該工程竣工驗(yàn)收后，乙方必須提供稅務(wù)發(fā)票，向甲方結(jié)算所約定的工程款項(xiàng)。
4、乙、丙方必須嚴(yán)守商業(yè)秘密，不得向外泄露該合同的價(jià)格，由此造成的糾紛及損失由乙、丙方承擔(dān)。
地址：地址：
簽訂時(shí)間：簽訂時(shí)間：簽訂時(shí)間：
太陽(yáng)能合同詐騙篇十七
甲方：(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
乙方：(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，在平等、自原、互利互惠的基礎(chǔ)上達(dá)成如下條款：購(gòu)銷產(chǎn)品名稱：
路燈燈桿為雙挑燈桿，乙方必須保質(zhì)保量給甲方供貨，。
綿陽(yáng)市經(jīng)開區(qū)f片區(qū)21號(hào)路交貨，乙方負(fù)責(zé)卸車，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
轉(zhuǎn)賬;從簽訂之日起三日內(nèi)向乙方預(yù)付總貨款30%，乙方收到定金后為甲方加工生產(chǎn);貨物運(yùn)送到甲方指定地點(diǎn)，付總貨款的60%再卸貨;安裝完畢驗(yàn)收合格后7日內(nèi)再支付總貨款的5%，余下5%作為質(zhì)保金，滿一年付清;乙方出具收據(jù)進(jìn)行結(jié)算，若未按時(shí)交貨或未按時(shí)付款，將按總貨款的`2%按日加收違約金。
輸?shù)郊追桨惭b地，所產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)。
該產(chǎn)品由乙方提供貨物檢測(cè)報(bào)告，確保各種型號(hào)與標(biāo)示準(zhǔn)確無誤。
乙方全權(quán)負(fù)責(zé)安裝調(diào)試，費(fèi)用乙方承擔(dān)。安裝的下桿線及配件包含在單價(jià)內(nèi)(不含燈基礎(chǔ)配件)。
售后服務(wù)與保質(zhì)期：所售產(chǎn)品在無人為損壞情況下質(zhì)保壹年。
爭(zhēng)議的解決：甲乙雙方如在合同執(zhí)行過程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決;如協(xié)商不成，可向合同簽訂地人民法院依法提起訴訟。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
太陽(yáng)能合同詐騙篇十八
涉嫌犯罪事實(shí)：_______________20__________年我公司依法準(zhǔn)備拍攝重大革命歷史題材電視劇，該劇是一部經(jīng)過國(guó)家政府重點(diǎn)審批和支持的電視連續(xù)劇。我公司對(duì)該劇依法單獨(dú)享用著作權(quán)及其他相關(guān)的權(quán)利，該劇拍攝過程中融資包括贊助款等款項(xiàng)的收取，以及委派會(huì)計(jì)，聘用劇組導(dǎo)演、制片人等其他人員決定權(quán)都?xì)w屬我公司。
現(xiàn)經(jīng)我公司查實(shí)，犯罪嫌疑人利用我公司拍攝過程中，以虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相的方法，騙取他人巨大贊助等款項(xiàng)，犯罪嫌疑人的行為已涉嫌合同詐騙罪，具體犯罪事實(shí)如下：
1.犯罪嫌疑人對(duì)外宣傳自己是承制和運(yùn)作本劇的主體，借此與他人簽訂大量的投資協(xié)議和贊助協(xié)議，收取了巨大的融資款項(xiàng)，此外犯罪嫌疑人還在網(wǎng)站上發(fā)布招聘演職人員，騙取演員的資金，犯罪嫌疑人通過這些融資方式騙取的資金多達(dá)一千多萬(wàn)元。后有大量的被害人向我公司舉報(bào)嫌疑人的這些違法行為。犯罪嫌疑人的上述行為不僅已經(jīng)導(dǎo)致多數(shù)被害人巨大財(cái)產(chǎn)損失，而且給我公司的名譽(yù)造成嚴(yán)重的損害，還給社會(huì)造成了重大的負(fù)面影響。
2.犯罪嫌疑人沒有履行合同的能力。目前，該劇尚未通過審查，我公司仍未取得《廣播電視節(jié)目制作許可經(jīng)營(yíng)證》，該劇不能開機(jī)。另，我公司也沒有授權(quán)給犯罪嫌疑人融資、招募演職人員的權(quán)利。因此，事實(shí)上犯罪嫌疑人私自融資和招聘演職人員后的行為是沒有實(shí)際履行能力。
根據(jù)我國(guó)《刑法》第二百二十四條規(guī)定，犯罪嫌疑人以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段，騙取他人贊助費(fèi)等款項(xiàng)，數(shù)額巨大，自身又沒有履行能力，其行為已涉嫌構(gòu)成合同詐騙罪。因此，特請(qǐng)貴局對(duì)“神州”涉嫌合同詐騙一案立案?jìng)刹?，挽回被害人的損失，維護(hù)我公司的名譽(yù)和利益。
20__________年__________月__________。