4.合同的主要目的是確保各方按照約定的條件和期限履行自己的義務。合同一旦簽訂,雙方都應當認真履行合同義務。您可以參考以下范文來起草您自己的合同內(nèi)容,以滿足您的特定需求。
工程建筑合同訴訟篇一
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。
該工程位于()磚混五層樓房,基礎為鈴筏形基礎;一、二層為現(xiàn)澆板,其余樓層為預制板,構造柱,圈梁,木瓦屋面等。
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
按甲方提供施工圖,乙方負責所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內(nèi)容。外墻正立面貼外墻磚,其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛(wèi)生間,廚房,樓梯踏步所有貼墻地磚。
1:價格:140元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規(guī)定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協(xié)商解決。
2:基礎竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整,內(nèi)外粉刷完工后付款__0元整,春節(jié)前無質(zhì)量問題余款一次性付清,(如有質(zhì)量問題返工達標后,另外賠材料)。
工期從___年6月28日到___年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業(yè)施工人員持證上崗;高空作業(yè)部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監(jiān)護人員,電焊作業(yè)注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
以上合同望雙方遵守各自責任,本合同一式二份,自簽字日期生效。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
日期:_______年__月__日
日期:_______年__月__日
工程建筑合同訴訟篇二
發(fā)包單位:(簡稱)甲方:
承包人:(簡稱)乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》、《勞動法》的相關規(guī)定,結合本工程的具體情況,甲方同意將____工程以勞務方式承包給乙方,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,特約定以下協(xié)議條款以便共同遵守執(zhí)行。
結構形式:框架結構。
合同價款:____元,大寫(____元整)。
1.主體范圍:混凝土澆筑工程、鋼筋工程、模板工程、砌筑工程、腳手架工程、抹灰工程、樓地面、屋面、散水、樓梯、坡道;水電安裝、預埋、預留洞、硬化地面等工程。
2.機械工具:攪拌機、調(diào)直機、切斷機、彎曲機、電焊機、小型工具等。
3.材料:甲方負責鋼筋、混凝土、磚、砂石、水泥、爐渣等用于工程實體材料;乙方負責腳手架、模板、木方以及綁線、鐵釘、植筋膠等消耗材料。
4.土方;鋼結構;門窗;涂料大白;防水;內(nèi)保溫由甲方另行分包;如需進行專業(yè)分包工程由甲方另行分包。
詳見附表。
開竣工日期:____年____月____日至____年____月____日。
1.滿足設計要求及施工操作規(guī)程,質(zhì)量標準合格。
2.確保每道工序質(zhì)量檢驗交接,并做好隱蔽工程施工。
3.工程的主體結構施工應符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范和評定標準要求。
1.嚴格執(zhí)行建筑工程安全施工操作規(guī)程及各項規(guī)章制度。
2.自行做好人員進場的安全教育工作,并提出明確安全要求落實到每個人身上,保證人身安全可靠,特殊工種持證上崗。
3.如施工中違反安全操作規(guī)定,發(fā)生傷亡事故責任自負、費用自理。
1.施工中清包方必須按省市相關文明施工要求組織施工。
2.施工中一定要做到文明施工,做到工完料凈場地清。
3.施工中對落地灰各種廢料要做到隨施工隨清理,不得發(fā)生浪費現(xiàn)象。
1.雙方所使用的材料必須按照設計和規(guī)范的要求采購并提供產(chǎn)品合格證。
2.使用的材料種類、規(guī)格、型號、使用的部位必須符合設計圖紙要求,甲方監(jiān)理、總包方有權檢查,如查出與設計不符嚴禁使用,損失自負。
3.所使用材料按定額消耗量計算,超出部分清包方自負。
4.甲乙雙方所進場材料要求雙方共同進行驗收,材料要求符合設計和規(guī)范標準,并由乙方查收入庫保管。
1.服從總包方的統(tǒng)一管理指揮,按總包方編制的施工組織計劃及工程進度計劃組織施工。
2.按要求配齊該項目相關管理人員并持證上崗。
3.遵守總包方制定的現(xiàn)場管理規(guī)章制度,遵紀守法合法經(jīng)營。
4.與總包方密切配合,確保工程施工順利進行。
5.雙方必須履行遵守施工現(xiàn)場各自的責任義務,并做好文明施工工作。
1、甲方責任:
(1)單項工程向乙方提供?套完整圖紙,并進行圖紙紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)根據(jù)工程內(nèi)容、特點,甲方應做好安全技術交底,并有交底書面材料,雙方各執(zhí)一份。
(3)負責施工現(xiàn)場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的施工環(huán)境,并對工程質(zhì)量嚴格把關,對不合格工程禁令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(4)給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水(紅線以內(nèi))及提供工人住宿區(qū),費用甲方負責。
(5)保證原材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。
(6)保證按時給乙方撥付工程款。
(7)負責工程檔案編制整理。
(8)設專職安全員,負責整個工程施工的安全管理,并做好安全內(nèi)業(yè)資料。
2、乙方責任:
(1)組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現(xiàn)場協(xié)調(diào),安全文明施工,主要負責人保證吃住在現(xiàn)場。
(2)上報施工隊的人員名單,包括資質(zhì)及各種上崗證件,保證農(nóng)忙季節(jié)不停工。
(3)乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度,不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生的頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)嚴格執(zhí)行特種工種持證上崗。
(5)嚴格規(guī)范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質(zhì)量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
(7)按國家及地方相關規(guī)定,保修期內(nèi),乙方無條件地對本工程出現(xiàn)的問題進行維修。
1.按工程進度付款,由于工期較短,工程主體(砌筑和抹灰)完成驗收合格后一次性按完成產(chǎn)值90%支付(其中包括30%的房產(chǎn))。
2.工程完工驗收合格后,次年甲方向乙方支付剩余5%工程款。
1.本合同簽訂后雙方簽字加蓋雙方公章之日起生效,工程完工驗收符合要求結清工程款后終止。
2.本合同如發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成可向所在工程所在地合同仲裁委員會申請或向人民法院起訴。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇三
按照雙方平等自愿協(xié)商的原則,乙方自愿承包甲方新農(nóng)村房屋修建工程,具體協(xié)定如下:
一、承包方式:乙方負責該工程包工包料。
二、承包價格:2149元/平方米。
三、付款方式:開工前預付總工程款的30%,正負零起來支付到總工程款的50%,主體封頂后支付到總工程款的80%,在工程驗收合格后支付到總工程款的97%,剩余3%的工程款做為該工程的質(zhì)量保證金。6個月后房屋無修建質(zhì)量問題后,一次性付清剩余工程款。
四、甲方的責任。
1、負責提供修建場地,保證三通;通路、通水及通電。
2、負責按工期檢查工程進度并修建工程全過程監(jiān)督和指導,有義務糾正乙方不符合要求的施工行為。
3、保證乙方施工中資金供應,做好村民與乙方的協(xié)調(diào)工作,如因資金不到位或村民阻擋造成的誤工由甲方承擔全部責任及經(jīng)濟損失。
五、乙方責任。
1、嚴格按照甲方房屋設計圖紙規(guī)定的施工,自覺接受甲方監(jiān)督和指導,未經(jīng)甲方許可,不得隨意變更施工內(nèi)容和降低施工質(zhì)量要求。
2、施工期間乙方應合理使用材料并嚴把工程質(zhì)量關,所有施工內(nèi)容必須達到合格標準,如出現(xiàn)施工疏忽和質(zhì)量問題,乙方必須承擔全部責任,并負責由此造成的全部經(jīng)濟損失。
3、施工期間乙方應充分注意安全,如出現(xiàn)不安全事故,甲方概不。
負責。
六、具體施工內(nèi)容和質(zhì)量要求。
1、施工內(nèi)容:新農(nóng)村居住房屋,所有房屋主體墻均為“二四墻”,具體結構為框架結構。
2、所有墻面全部由水泥砂漿毛墻毛地。
3、所有墻體磚面平整,灰漿填充實在,墻體垂直誤差不超過3公分,粉刷后墻面平整誤差不超過3公分。
4、屋面做防水處理。
在施工中必須安裝好線管和上下水管,水管安裝規(guī)范,接頭密封,并做好電路。
5、門窗口預留標準,留有銜接點。
6、其他未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,自簽訂之日起生效。
甲方:_______乙方:_______。
代表人:_______代表人:_______。
__年_月_日。
__年_月_日。
工程建筑合同訴訟篇四
乙方:__________________。
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方反復協(xié)商,就廣西_____縣幼師1#樓砌磚一達成如下協(xié)議:
一。甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工,單價按砌磚的墻面平方計算,每平方米13。7元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架,二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。
二。結算方式:_________________每砌完一層樓的磚可結算一次,按一層的`總款結60%,每砌完三層并清完樓層可結算二層的總款90%,其余待全部砌完驗收合格后十天內(nèi)全部付清。
三。質(zhì)量及進度均按____________公司的要求為準。
四。乙方進場后要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時,甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。
五、安全生產(chǎn)。乙方要確保安全生產(chǎn),要按安全規(guī)范進行施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生地。如發(fā)生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的____%罰款。
六、砌磚工程合同的范本一式兩份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并驗收合格及結清工程款后自然失效。
工程建筑合同訴訟篇五
依照《中華人民共和國勞動法》,《建筑法》,《建筑工程施工合同》文本及其其他有關法律,行政法規(guī):遵循平等自愿,公平和誠實信用的原則。甲方現(xiàn)將本工程的施工勞動承包給乙方施工。為明確雙方的權利和義務,確保工程質(zhì)量,工期和安全施工,經(jīng)雙方協(xié)商簽如下協(xié)議條款,以共同遵守。
1、工程名稱;_________。
2、承包范圍;內(nèi)墻抹灰。
3、計算方式;按實際發(fā)生面積/平方米計算;
找口不除口,雙面計算。
4、等級;合格。
(一)甲方的權利和義務。
1、現(xiàn)場向乙方提供具備施工條件的施工區(qū)域。
2、負責整個施工現(xiàn)場的管理工作,有監(jiān)督權,糾正乙方人員的違規(guī),違章行為,對不服從管理的有權責令其停止作業(yè),情節(jié)嚴重的清理出場。
3、負責技術管理工作及時對工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)、文明施工的監(jiān)督,檢查和驗收。
1、必須嚴格按照施工圖紙和國家施工驗收規(guī)范施工,確保分部分項質(zhì)量目標達到要求等級,如出現(xiàn)不合格項目,負責翻工材料費用;因乙方工程質(zhì)量達不到預訂的質(zhì)量標準,乙方應承擔甲方與業(yè)主間簽訂的總承包合同相應的'違約責任。
2、乙方按工期約定時間每完成一項分項工程,及時通知甲方人員,經(jīng)甲方檢查確認后報業(yè)主及現(xiàn)場監(jiān)理驗收簽證合格后方可進入下道工序施工,每項驗收乙方人員必須參加,以便及時整改相應缺陷并承擔質(zhì)量責任。
3、嚴格按照業(yè)主及工程監(jiān)理提出的各項要求進行施工,接受其現(xiàn)場管理。
4、認真配合甲方辦理工程交工驗收工作。
5、承擔工程承包范圍內(nèi)的全部費用,承擔安全管理的全部費用。不得拖欠勞務工資。
6、除業(yè)主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中斷施工,否則不與辦理結算。
7、凡乙方施工項目,保修內(nèi)出現(xiàn)的問題。乙方必須在接到通知二日內(nèi)及時維修,否則甲方有權動用其保修金請他人修理。
1、甲方負責共用的建筑材料應及時到位,不影響施工。
2、乙方必須按甲方指定區(qū)域進行原材料加工制作。并教育其勞務人員愛護甲方所供材料,不得損壞浪費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)嚴重,處100—500元罰款。
3、乙方必須服從質(zhì)量,安全,文明施工,臨時用電等各環(huán)節(jié)的管理規(guī)定,接受現(xiàn)場人員合理處罰。
1、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,承擔由自身安全管理不力照成的責任和因此發(fā)生的費用。
2、為確保安全生產(chǎn),乙方必須設專人負責安全工作,對施工人員安全教育,加強安全措施和設施的防護管理,接受業(yè)主及上級主管部門的安全檢查和對安全生產(chǎn)情況作出的處罰。
3、乙方施工人員在抹灰工程施工時不得隨意架外亂扔東西,以免對架下人員照成傷害。落地灰應及時清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面應垂直,平整,應抹壓不少于兩遍以防出現(xiàn)裂縫。如不執(zhí)行甲方有權給予處罰。
4、嚴格按照操作規(guī)程施工,禁止違章施工作業(yè)。嚴禁酒后施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生,施工過程中發(fā)生任何安全事故,一切損失均由乙方全部承擔,甲方概不負責。
按施工進度,以面結算,按兩次撥款,工程完工后,付至總費用的90%,剩余的10驗收后10日內(nèi)付清。
1、乙方必須服從甲方的管理和指揮,否者甲方有權終止合同,另行更換他人施工,其進度撥款只付款的60%。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
_________年_________月_________日。
工程建筑合同訴訟篇六
乙方:____公司(以下簡稱甲方)擬委托(以下簡稱乙方)安裝辦公樓亮化輪廓燈,為明確責任,保證質(zhì)量,經(jīng)雙方協(xié)商,特簽訂本協(xié)議。
一、規(guī)格:材質(zhì)采用104顆粒非透明外管黃色、白色護欄管對其辦公大樓進行亮化,主線路采用國標6平方防老化線,支線分別采用4平方、2.5平方國標銅線。另在新樓二三層窗戶下安裝彩色燈管。
二、工程造價為58586元,后附預算明細及安裝圖,完工后由甲方后按實際測量結果及明細價格進行結算。
八、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方簽字后具有法律效應。
甲方:______農(nóng)業(yè)委員會(章)。
負責人簽字:______。
乙方:____公司(章)。
開戶行:_____。
賬號:_______。
工程建筑合同訴訟篇七
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條、工程概況。
1.3承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月。
1.6工程質(zhì)量:達到國家質(zhì)量評定合格標準。
1.7合同價款:。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作。
2.1開工前天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作。
3.1遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
3.2施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。但有證據(jù)證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
第四條、關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內(nèi)完工,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條、關于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的'檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方?jīng)]有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內(nèi)容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯(lián)項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,
5.5由于乙方原因影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據(jù)證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
第六條、關于工程價款及結算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內(nèi)容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據(jù)本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協(xié)商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內(nèi),結清第次應付款項。
第七條、有關安全生產(chǎn)和防火的約定。
7.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
7.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第八條、違約責任。
8.1乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
8.3未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
8.4乙方施工中如發(fā)生安全、消防、人身傷害、財產(chǎn)損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
8.5未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
8.6因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第九條、爭議或糾紛處理。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條、附則。
10.1本工程質(zhì)保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;。
11.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份;。
11.3本合同履行完成后自動終止;。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程建筑合同訴訟篇八
發(fā)包方:_____(以下簡稱甲方)。
承包方:_____(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條工程項目。
1.工程名稱:_____。
2.工程地點:_____。
3.工程編號:_____。
4.工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積_____平方米。
5.工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣___元,其中:人工費___元____(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條工程期限。
1.開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工
日期如下:
全部工程自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。
2.施工前各項準備工作,雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按照完成。
3.在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
(1)由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;。
(2)因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;。
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求,而被迫停工不能順利施工者。
第三條物資供應。
1.全部工程所需的物資按下列第()項供應方式辦理。
(1)特殊材料、統(tǒng)配、部管材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
(2)統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑使用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
(3)包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
(4)其他方式:________。
2.由甲方負責供應的材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。
3.成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成立設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議。
甲方:日期:
乙方:日期:
工程建筑合同訴訟篇九
甲方:____________(以下簡稱甲方)。
乙方:____________(以下簡稱企業(yè)乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:____________。
2、工程地點:____________。
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積12272平方米。
二、工程裝修內(nèi)容綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);工程造價為:____________元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
五、質(zhì)量要求按國家建設部行業(yè)標準g73―91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于企業(yè)乙方責任的,企業(yè)乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
2、工程進展一半時,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
4、企業(yè)乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、企業(yè)乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或企業(yè)乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:____________。
乙方單位名稱:____________。
法人代表:____________。
法人代表:____________。
委托代理人:____________。
委托代理人:____________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇十
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建設工程施工合同》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
建設面積:約3000平方米(按實計算)。
承包范圍:土建、水電部分。
承包方式:包工包料。
2、開竣工日期
本工程于xxxx年xx月xx日開工,于xxxx年xx月xx日前(個晴天)全部竣工。
每平方880元。
1、圖紙,甲方在開工前向乙主提供完好的施工圖紙,含水、電、衛(wèi)、地質(zhì)勘探資料。
2、雙方駐工地代表、甲方代表處理屬于甲方的日常工作,檢查監(jiān)督工程量及處理一切民事糾紛。乙方代表負責屬于乙方的日常工作,雙方緊密合作,搞好文明施工。
3、因甲方手續(xù)、界址、四鄰糾紛等問題而造成乙方停工的,甲方承擔乙方經(jīng)濟損失50萬元。
協(xié)調(diào)和處理工程所在地居民的矛盾,開工前3日做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作(即電通、水通、路通、場地平整,將水準點座標制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。組織乙方和設計單位進行圖紙會審,設計交底,保證在月日前主道路鋪設好)。
乙方在施工過程中,堅持“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,在施工過程中,如發(fā)生一切安全質(zhì)量事故,由乙方全權負責處理,與甲方無關。
1、付款方式。主體結束付總價20%,如出售達30%,一次性結清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付給乙方工程款,則新建樓房由乙方負責出售,出售價按一層每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四層每平方900元,五層每平方米800元。甲方保證不收售樓款,乙方全部工程款收回后,樓房由甲方負責出售。
如有一方違約,罰款30萬元。
甲方:
見證人:
乙方:
xxxx年xx日xx月。
工程建筑合同訴訟篇十一
根據(jù)國家規(guī)定,乙方為進行基本建設所需貸款,經(jīng)甲方審查發(fā)放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條乙方根據(jù)批準的年度基本建設計劃,向甲方借款人民幣(大寫)_________元,用于_________建設工程。預計分季用款:
一季度_________元;。
二季度_________元;。
三季度_________元;。
四季度_________元。
第二條借款用途:購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條貸款利息,按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的,從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款,從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數(shù)計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動,本合同貸款利率根據(jù)政策相應調(diào)整。
第四條甲方提供的貸款,乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止,全部還清。上述還款期限,如果因國家規(guī)定的固定資產(chǎn)基本折舊率、應納稅率和產(chǎn)品價格等有較大調(diào)整,需要延長或縮短時,雙方通過協(xié)商計算,調(diào)整還款年限,并簽訂補充文本。
第五條貸款還本付息的資金來源,雙方同意按規(guī)定在建設項目投產(chǎn)后用下列資金清償:
1.基本建設收入;。
2.新增固定資產(chǎn)的基本折舊基金;。
3.固定資產(chǎn)稅;。
4.利潤。
乙方還款超過合同期限,還本付息的資金來源按規(guī)定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協(xié)議作為合同附件。
第七條貸款到期,乙方如不能按期償還,由擔保人代為償還,擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還,甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產(chǎn)歸還貸款。
第八條乙方在本合同規(guī)定的貸款總額內(nèi),根據(jù)批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃,送甲方審查,甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內(nèi),按基本建設貸款的有關規(guī)定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款,應按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解乙方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統(tǒng)計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規(guī)定使用貸款,甲方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。乙方提前還款的,應按規(guī)定減收利息。
第十條聲明及保證。
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理。
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
第十五條解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
法人代表(簽字):___________法人代表(簽字):___________。
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇十二
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.3承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自___年___月__日開工,于年月。
1.6工程質(zhì)量:達到國家質(zhì)量評定合格標準。
1.7合同價款:價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
2.1開工前天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
3.1遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
3.2施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。但有證據(jù)證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內(nèi)完工,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方?jīng)]有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內(nèi)容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯(lián)項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,
5.5由于乙方原因影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據(jù)證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內(nèi)容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據(jù)本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協(xié)商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內(nèi),結清第次應付款項。
7.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
7.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.1乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
8.3未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
8.4乙方施工中如發(fā)生安全、消防、人身傷害、財產(chǎn)損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
8.5未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
8.6因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
10.1本工程質(zhì)保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;。
11.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份;。
11.3本合同履行完成后自動終止;。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
___年___月__日。
工程建筑合同訴訟篇十三
訴訟委托代理合同。
甲方因一案,自愿委托乙方律師擔任審的訴訟代理人,并訂立以下協(xié)議:
一、甲方同意乙方根據(jù)案件的'需要指派律師擔任甲方訴訟代理人。代理權限在授權委托書中載明。
二、根據(jù)省物價局、省司法廳**價118號文規(guī)定,甲方向乙方繳納代理費。
元人民幣。另向承辦律師支付辦案雜費元,城區(qū)外旅差費及伙食費由甲方另行負擔。
三、乙方律師必須恪守職業(yè)道德、勤勉盡責,在委托權限和律師職責范圍內(nèi)維護甲方合法權益,為甲方保守秘密。
四、甲方負責向承辦律師敘述真實案情、提供相關證據(jù)。乙方接受委托后,因甲方對本案有虛構事實、隱瞞真相行為的,其法律后果由甲方承擔,依約所收代理費不予退還。
五、甲方委托乙方代理事務的工作內(nèi)容限于:1、提供法律咨詢;2、幫助訴訟策劃;3、草擬訴訟文書;4、收集、整理證據(jù)材料;5、出庭參加庭審活動;6、提交書面代理意見。
六、如乙方以本合同約定和法律規(guī)定之外的理由中途解除合同,代理費全部退還;若甲方以本合同約定和法律規(guī)定之外的理由解除合同,代理費不予退還。
七、如遇乙方律師因特殊因由(包括本人疾患、家庭災變,與他案開庭時間重合等)無法按時出庭,乙方可申請法庭延期開庭,或指派其他律師出庭履行職責,雙方原約定之代理費額度不作變更。
八、委托代理合同簽訂后,若乙方律師參與委托事項庭外和解、訴訟內(nèi)調(diào)解、一方撤訴,雙方約定之代理費不予退還。
九、雙方約定代理權限為:(具體詳見授權委托書)。
十、本合同一式二份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,從雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同條款業(yè)經(jīng)甲方充分閱讀并理解。
十一、本合同有效期限從簽訂本合同之日起至本審審結終止.
甲方:乙方:
二00年月日。
工程建筑合同訴訟篇十四
郵政編碼:_____________。
電話:_______________。
法定代表人:____________。
職務:_______________。
乙方:________________。
地址:_______________。
郵政編碼:_________。
電話:______________。
法定代表人:___________。
職務:_______________。
甲方因________________一案,委托方代理訴訟,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立本合同。
一、乙方接受甲方的委托,指派________、__________律師為甲方與________糾紛案的第___審代理人。
二、甲方委托乙方代理權限:訴訟代理人代為承認、放棄或者變更訴訟請求、進行和解,提起反訴或者上訴,必須有被代理人的特別授權。
若以上相關聯(lián)系人員變動,我單位將及時向貴行提供變動信息。若貴行未收到本單位變動授權書,本授權書一直有效。
本人作為________公司法定代表人,在此授權_____先生(女士)作為我公司正式合法的代理人,以我公司名義并代表我公司全權處理以下事宜:
三、甲方必須真實地向乙方敘述案情,提供證據(jù)。
四、乙方必須按時出庭,依法維護甲方的合法權益。
五、甲方按國家有關規(guī)定向乙方繳納案件代理費人民幣______元。
六、本合同有效期內(nèi)乙方無故中止的,代理費全部退還甲方;甲方無故中止的,代理費不予退還。
七、本合同的變更或修改,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
八、本合同有效期限,自簽訂之日起至本案審理終結止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
甲方:________________。
____年___月___日。
乙方:________________。
____年___月___日。
工程建筑合同訴訟篇十五
委托人(下稱甲方)。
受委托人(下稱乙方)。
甲方(原告)因與交通事故一案,委托乙方律師代理訴訟,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立以下條款,以資共同遵守。
一、乙方接受甲方的委托,指派李律師為甲方訴訟代理人。
二、甲方委托乙方代理權限:
甲方委托乙方為第一審的訴訟代理人。
甲方委托乙方為第二審的訴訟代理人。
甲方委托乙方代理執(zhí)行程序的代理人。
乙方代理權限:代為向法院提起執(zhí)行程序及相關工作,代為收轉被執(zhí)行標的;。
甲方委托乙方上述項代理工作。
三、雙方協(xié)商同意律師代理費及交納辦法如下:
1.如一次性付清,甲方應在本協(xié)議簽署之一日內(nèi),向乙方支付全額代理費人民幣元;。
4.其他特別規(guī)定:。
四、乙方指派律師受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作時,除非另有特別約定,辦案律師的交通、食宿等差旅費由甲方依據(jù)票據(jù)實報實銷。
五、乙方律師須認真負責保護甲方合法權益,按時出庭,并嚴格遵守律師職業(yè)道德,為甲方的文件資料、商業(yè)秘密以及個人隱私保守秘密。如違反,而給甲方造成損失的,乙方將承擔相應賠償責任。
六、如乙方承辦律師不按規(guī)定程序認真負責地從事代理事務,與對方當事人或其代理人惡意串通,損害甲方權益的,甲方有權單方解除委托代理協(xié)議,要求乙方如數(shù)退還或拒付代理費,并可依法要求乙方承擔相應的法律責任。
七、甲方須真實地向律師敘述案情,提供有關案件的證據(jù)及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后,如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假,隱瞞事實,有權中止代理,依約所收費用不予退還,由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔。
八、如乙方無故終止履行合同,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
九、本合同有效期限應自簽訂之日起至本案辦理終結止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
十、甲方未如約交納代理費的,乙方有權單方面終止其代理工作和本代理協(xié)議,已收費用不再退還。如乙方在甲方未交納全部代理費的情況下已經(jīng)履行了全部工作,則乙方除有權要求甲方如數(shù)繳清代理費外,還可要求甲方支付未繳清款每日百分之一的違約金。
十一、本協(xié)議如須補充、變更或提前終止,雙方應協(xié)商一致后決定。
十二、因委托代理或相關事宜產(chǎn)生糾紛時,雙方應盡量協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方有權向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表人:受托律師:
地址:地址:
郵編:郵編:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
傳真:傳真:
簽訂時間:年月日。
訴訟代理合同協(xié)議范本。
工程建筑合同訴訟篇十六
發(fā)包方:
承包方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期:本工程定于20xx年9月5日開工。
竣工日期:本工程定于20xx年9月25日竣工。
合同工期總日歷天數(shù)20天。
2、工期獎罰:本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時,每推遲一天罰款元。
3、有下列情況之一,并經(jīng)發(fā)包方簽證,工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
1、質(zhì)量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任,因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工,其經(jīng)濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理,及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關規(guī)定,向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準,發(fā)包方罰承包方總造價的`。
1、結算方式:
(1)承包方式:包工包料。
(2)計價方法:按固定價格計價。
(3)合同價款(大寫):壹拾萬元整。
(4)結算方法:分期撥款。
2、工程款支付:自合同簽訂之日起,2日內(nèi)甲方撥付工程款的%即:整,余款竣工驗收完成后3日內(nèi)付清。
1、全部材料由承包方自行采購,經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
1、負責辦理有關建設手續(xù)。無約定。
2、審查承包方編制的施工方案,各種技術資料和工程預決算。無約定。
3、提供施工圖紙?zhí)住?BR> 4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派同志為工地代表。無約定。
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后日內(nèi)編制出施工方案,報發(fā)包方審核,并按施工方案組織施工。無約定。
5、承包方指派王躍民同志為工地代表。
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中,應嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中,如發(fā)生人身和設備事故,一切費用和善后問題的處理,均由承包方負責,并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字,蓋章后生效。
2、合同份數(shù):
(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本無份(發(fā)包方執(zhí),承包方執(zhí))。
發(fā)包方(簽字蓋章):
____年____月____日。
承包方(簽字蓋章):
____年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇十七
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》之規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,訂立以下各條,共同遵照履行:
一、甲方委托乙方并指定____________律師、____________律師為甲方_________行政訴訟案的第_____________審訴訟代理人。
乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據(jù)。乙方接受委托后,發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假,有權中止代理,依約所收費用不予退還。四、如乙方無故終止履行協(xié)議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
五、甲方委托乙方代理權限:
六、根據(jù)《律師業(yè)務收費管理辦法及收費標準》的規(guī)定,甲方于協(xié)議簽訂之日起向乙方支付代理費__________元;涉及財產(chǎn)關系的案件,甲方向乙方支付費用__________元。支付方式和期限如下:
七、本協(xié)議有效期限,自簽訂之日起至本案審結止(判決、裁定或撤銷訴訟)。八、本協(xié)議未盡事宜,或一方要求變更本協(xié)議條款,需另行協(xié)議。甲方:乙方:______________律師事務所法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽訂時間:年月日。
簽訂地點:
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協(xié)議范本。
2.訴訟委托代理合同。
工程建筑合同訴訟篇十八
法定代表人:_______________職務:_______________。
乙方:_______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
甲方與債權債務糾紛一案,委托乙方代理,雙方遵照平等、自愿、公平、互利的原則,經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議,共同遵守。
第一條、甲方因經(jīng)濟困難,本案訴訟費、差旅費、協(xié)調(diào)費等相關費用,全由乙方承擔。
第二條、本案追回款額,甲、乙雙方按比例提成。
甲方為%,乙方為%.
第三條、甲方必須積極及時提供本案全部證據(jù),如實介紹情況,不得提供假證、偽證。
第四條、乙方負責本案一、二審訴訟直至執(zhí)行完畢全部代理。
乙方為全權代理,即代為承認、變更、和解、上訴、執(zhí)行。
第五條、本合同的變更和修改,必須雙方協(xié)商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及終止合同。甲方中止合同,應承擔按比例提成罰金;乙方中止合同,甲方可拒絕支付任何費用。
第六條、追回的款項,匯入由乙方指定的帳號,乙方按比例及時支付給甲方,不得借故拖延。
第七條、本合同自雙方簽字之日生效,至本案終結終止。
第2頁共3頁。
第八條、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。
甲方___________。
乙方___________。
____年_____月_____日。
工程建筑合同訴訟篇十九
______________(以下簡稱甲方)因糾紛一案,委托_______律師事務所(以下簡稱乙方)的律師出庭代理,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立下列各條,共同遵照履行。
一、乙方接受甲方的委托,指派、律師為甲方與_______糾紛案的第_______審代理人。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據(jù)。乙方接受委托后,發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假,有權終止代理,依約所收費用不予退還。
四、如乙方無故終止履行協(xié)議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
七、本協(xié)議有效期限,應自簽訂之日起至本案審結終止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
八、如一方要求變更協(xié)議條款,需要行協(xié)議。
甲方:_________________________。
代表人:_______________________。
乙方:_______________律師事務所。
法定代表人:___________________。
地址:_________________________。
電話:_________________________。
簽訂時間:_______年____月____日。
簽訂地點:_____________________。
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協(xié)議范本。
2.非訴訟委托代理合同范本。
工程建筑合同訴訟篇二十
法定代表人:,公司總經(jīng)理。
被告:,住所地。
法定代表人:,公司總經(jīng)理。
一、判令解除原被告之間簽訂的《廠房租賃合同》;。
二、判令被告立即騰退租賃房屋;。
五、訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
性付清,以后提前半個月支付”;“被告逾期支付租金的,每日按雙倍日租金向原告支付違約金。若被告逾期支付租金,經(jīng)原告多次催收無果,并且時間已超過30天的,原告有權提前解除合同”。合同簽訂后,被告未能依約履行義務,經(jīng)原告方多次催討,至今共支付租金元,即第一年的租金尚有元未支付,第二年的租金分文未付。就被告的拖欠租金事宜,原告已分別在年月日、月日和月日書面發(fā)出了催討函和律師函,但均催討無果。
綜上所述,原告認為,雙方簽訂的廠房租賃合同合法有效,原告向被告提供符合要求的房屋,被告理應依約及時向原告支付租金。但是,被告卻無理拒不支付租金至今,致使原告合同目的無法實現(xiàn),被告的行為嚴重損害了原告的合法權益。原告為了維護自身的合法權益,訴至法院,請求法院依法判決。
此致
杭州市余杭區(qū)人民法院。
具狀人:___。
工程建筑合同訴訟篇二十一
乙方:______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
乙方:_______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
甲方與債權債務糾紛一案,委托乙方代理,雙方遵照平等、自愿、公平、互利的原則,經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議,共同遵守。
第一條、甲方因經(jīng)濟困難,本案訴訟費、差旅費、協(xié)調(diào)費等相關費用,全由乙方承擔。
第二條、本案追回款額,甲、乙雙方按比例提成。
甲方為_______%,乙方為_______%.
第三條、甲方必須積極及時提供本案全部證據(jù),如實介紹情況,不得提供假證、偽證。
第四條、乙方負責本案一、二審訴訟直至執(zhí)行完畢全部代理。
乙方為全權代理,即代為承認、變更、和解、上訴、執(zhí)行。
第五條、本合同的變更和修改,必須雙方協(xié)商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及終止合同。甲方中止合同,應承擔按比例提成罰金;乙方中止合同,甲方可拒絕支付任何費用。
第六條、追回的款項,匯入由乙方指定的帳號,乙方按比例及時支付給甲方,不得借故拖延。
第七條、本合同自雙方簽字之日生效,至本案終結終止。
第八條、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________。
代表人:_______________代表人:_______________。
日期:_______________日期:_______________
工程建筑合同訴訟篇二十二
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國律師法》等有關法律的規(guī)定,甲乙雙方按照誠實信用原則,就雙方于年月日簽訂的關于原告付元平的案件的《民事委托代理合同》,協(xié)商一致作出補充,訂立本補充合同,以茲共同遵守。
第一條委托代理事項。
乙方接受甲方委托,委派律師在下列三案件中擔任甲方的委托代理人:
1、案由:意外傷害保險合同糾紛,
2、甲方委托乙方代理上述案件的一審、二審、發(fā)回重審以及對重審判決提起的上訴審等階段。
第二條委托代理權限。
(詳見授權委托書)。
第三條甲方的義務。
3、甲方應當按時、足額向乙方支付律師代理費和辦案經(jīng)費;。
5、乙方律師提供的法律意見、建議、方案以及對于訴訟結果的預測僅供甲方參考,甲方有責任對委托事項作出獨立的判斷、決策。
第四條乙方的義務。
2、乙方律師應當勤勉、盡責地完成第一條所列委托代理事項;。
7、乙方對甲方業(yè)務應當單獨建檔,應當保存完整的工作記錄,對涉及甲方的原始證據(jù)、法律文件和財物應當妥善保管,并在結案后按照規(guī)定辦理書面交接手續(xù)。
第五條律師代理費和辦案經(jīng)費。
本案律師代理費采取基礎代理費加風險代理費的方式收取。關于基礎代理費的約定:甲方應支付乙方基礎代理費人民幣元。其中甲方已支付乙方基礎代理費人民幣元,剩余基礎代理費人民幣___元,甲方應于收到乙方提供的上述所有案件的完整的書面應訴方案后支付乙方,該代理費用為乙方代為案件出具法律意見,代為協(xié)助調(diào)查、取證,代為提出管轄權異議,代為閱卷、出具答辯意見,代為參加庭審,依甲方授權代為調(diào)解、和解。
關于風險代理費的約定:若法院的終審判決書/裁決書或調(diào)解書/和解書認定甲方應承擔的賠償責任較上述三起案件原告主張的賠償責任降低,降低部分為減損部分,則按減損部分10%的比例核定風險代理費,總代理費(包括基礎代理費用)以人民幣元為限,甲方應于收到上述所有案件的生效的終審判決書/裁決書或調(diào)解書/和解書后十個工作日內(nèi)支付風險代理費;反之,甲方則不予支付本部分的代理費。
乙方律師在代理過程中發(fā)生的調(diào)查、交通、食宿以及其他實際支出的辦案費用由甲方負擔。
第六條違約責任。
甲方無正當理由不支付律師代理費和/或辦案經(jīng)費,或者無故終止合同,乙方有權要求甲方賠償損失,支付未付的律師代理費、實際支出的辦案經(jīng)費以及相應利息。
甲方不得以如下非正當理由要求乙方退回律師代理費:
1、甲方單方面又委托其他律師事務所的律師代理的;。
2、乙方完成委托代理事項后,甲方以乙方收費過高為由要求退費的;。
3、乙方律師已經(jīng)為出庭作好準備,而甲方或者對方撤訴的;。
4、其他非因乙方或者乙方律師的原因,甲方無故終止合同的。
乙方無正當理由不提供第一條約定的法律服務或者違反第四條約定的義務,甲方有權要求乙方退還部分或者全部已付的律師代理費和/或辦案經(jīng)費。
乙方律師因自身工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失,或者違反第四條第5-7項規(guī)定的義務之一的,乙方應向甲方承擔賠償責任;但乙方律師理解的案件事實和適用法律與判決書或其他法院文書不一致時,不能以此認定乙方律師有失誤。
第七條合同的解除。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更或者解除本合同。
甲方有下列情形之一的,乙方有權解除合同:
1、甲方的委托事項違反法律或者違反律師執(zhí)業(yè)規(guī)范的;。
2、甲方有捏造事實、偽造證據(jù)或者隱瞞重要情節(jié)等情形的;。
3、甲方逾期10日仍不向乙方支付律師代理費和/或辦案經(jīng)費的。
乙方有下列情形之一的,甲方有權解除合同:
1、未經(jīng)甲方同意,擅自更換代理律師的;。
2、因乙方律師工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失的;。
3、違反第四條第5-6項規(guī)定的義務之一的。
第八條通知和送達。
甲乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料,均以本合同所列明的地址、傳真送達,一方如果遷址或者變更電話,應當書面通知對方。
第九條爭議的解決。
甲乙雙方如果發(fā)生爭議,協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由乙方人民法院管轄。
第十條合同的生效。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,由甲乙雙方代表簽字并加蓋公章,自合同簽訂之日起生效,至乙方完成甲方所委托的代理事項為止。
甲方:代表:
乙方:代表:
時間:
看過訴訟風險代理合同的人還看了:
1.民事風險代理合同。
2.律師風險代理合同模版。
4.簽訂了風險代理合同可以反悔。
5.聘請律師風險代理的注意事項。
6.委托律師代理合同范本。
7.委托律師代理合同優(yōu)秀模板。
9.委托律師代理合同。
工程建筑合同訴訟篇一
依據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》及國家有關規(guī)定,為了確保甲方房屋施工順利進行,為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務,本著雙方“責、權、利”,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,特訂立本合同。
該工程位于()磚混五層樓房,基礎為鈴筏形基礎;一、二層為現(xiàn)澆板,其余樓層為預制板,構造柱,圈梁,木瓦屋面等。
甲方以包料不包工的方式承包給乙方。
按甲方提供施工圖,乙方負責所有施工機械(木模,釘子,鐵絲,腳平架等),從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工,木工,鋼筋工等所有施工內(nèi)容。外墻正立面貼外墻磚,其它墻面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚,衛(wèi)生間,廚房,樓梯踏步所有貼墻地磚。
1:價格:140元/平方米(建筑面積)。建筑面積按照國家規(guī)定計算方式計算,增減工程量按照市場行情,雙方協(xié)商解決。
2:基礎竣工后付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工后付款人民幣4000元整,內(nèi)外粉刷完工后付款__0元整,春節(jié)前無質(zhì)量問題余款一次性付清,(如有質(zhì)量問題返工達標后,另外賠材料)。
工期從___年6月28日到___年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天,由甲方在工程款中扣除。
施工期間1:本工程所有安全事項均由乙方負責,乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作,因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產(chǎn)損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的,由第三人負責,與甲方無關。
2、施工中乙方不得從事與施工無關的事,專業(yè)施工人員持證上崗;高空作業(yè)部分必須在采取切實可行的安裝措施下方可施工,地面必須安排適當監(jiān)護人員,電焊作業(yè)注意防火等。
施工過程中本合同項下的任何權利、義務,乙方不得轉讓給第三人,特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同,慨不結算,乙方無條件賠償。
以上合同望雙方遵守各自責任,本合同一式二份,自簽字日期生效。
甲方:____________________。
乙方:____________________。
日期:_______年__月__日
日期:_______年__月__日
工程建筑合同訴訟篇二
發(fā)包單位:(簡稱)甲方:
承包人:(簡稱)乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》、《勞動法》的相關規(guī)定,結合本工程的具體情況,甲方同意將____工程以勞務方式承包給乙方,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商一致,特約定以下協(xié)議條款以便共同遵守執(zhí)行。
結構形式:框架結構。
合同價款:____元,大寫(____元整)。
1.主體范圍:混凝土澆筑工程、鋼筋工程、模板工程、砌筑工程、腳手架工程、抹灰工程、樓地面、屋面、散水、樓梯、坡道;水電安裝、預埋、預留洞、硬化地面等工程。
2.機械工具:攪拌機、調(diào)直機、切斷機、彎曲機、電焊機、小型工具等。
3.材料:甲方負責鋼筋、混凝土、磚、砂石、水泥、爐渣等用于工程實體材料;乙方負責腳手架、模板、木方以及綁線、鐵釘、植筋膠等消耗材料。
4.土方;鋼結構;門窗;涂料大白;防水;內(nèi)保溫由甲方另行分包;如需進行專業(yè)分包工程由甲方另行分包。
詳見附表。
開竣工日期:____年____月____日至____年____月____日。
1.滿足設計要求及施工操作規(guī)程,質(zhì)量標準合格。
2.確保每道工序質(zhì)量檢驗交接,并做好隱蔽工程施工。
3.工程的主體結構施工應符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范和評定標準要求。
1.嚴格執(zhí)行建筑工程安全施工操作規(guī)程及各項規(guī)章制度。
2.自行做好人員進場的安全教育工作,并提出明確安全要求落實到每個人身上,保證人身安全可靠,特殊工種持證上崗。
3.如施工中違反安全操作規(guī)定,發(fā)生傷亡事故責任自負、費用自理。
1.施工中清包方必須按省市相關文明施工要求組織施工。
2.施工中一定要做到文明施工,做到工完料凈場地清。
3.施工中對落地灰各種廢料要做到隨施工隨清理,不得發(fā)生浪費現(xiàn)象。
1.雙方所使用的材料必須按照設計和規(guī)范的要求采購并提供產(chǎn)品合格證。
2.使用的材料種類、規(guī)格、型號、使用的部位必須符合設計圖紙要求,甲方監(jiān)理、總包方有權檢查,如查出與設計不符嚴禁使用,損失自負。
3.所使用材料按定額消耗量計算,超出部分清包方自負。
4.甲乙雙方所進場材料要求雙方共同進行驗收,材料要求符合設計和規(guī)范標準,并由乙方查收入庫保管。
1.服從總包方的統(tǒng)一管理指揮,按總包方編制的施工組織計劃及工程進度計劃組織施工。
2.按要求配齊該項目相關管理人員并持證上崗。
3.遵守總包方制定的現(xiàn)場管理規(guī)章制度,遵紀守法合法經(jīng)營。
4.與總包方密切配合,確保工程施工順利進行。
5.雙方必須履行遵守施工現(xiàn)場各自的責任義務,并做好文明施工工作。
1、甲方責任:
(1)單項工程向乙方提供?套完整圖紙,并進行圖紙紙交流,如有變更應在第一時間通知乙方,避免造成不必要的損失。
(2)根據(jù)工程內(nèi)容、特點,甲方應做好安全技術交底,并有交底書面材料,雙方各執(zhí)一份。
(3)負責施工現(xiàn)場的各項管理工作及周邊關系的處理,給乙方造成一個良好的施工環(huán)境,并對工程質(zhì)量嚴格把關,對不合格工程禁令期限整改,否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
(4)給乙方配備現(xiàn)場施工用電、用水(紅線以內(nèi))及提供工人住宿區(qū),費用甲方負責。
(5)保證原材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。
(6)保證按時給乙方撥付工程款。
(7)負責工程檔案編制整理。
(8)設專職安全員,負責整個工程施工的安全管理,并做好安全內(nèi)業(yè)資料。
2、乙方責任:
(1)組建一支過硬的施工隊伍,配齊各種技術人員,配備專職人員負責現(xiàn)場協(xié)調(diào),安全文明施工,主要負責人保證吃住在現(xiàn)場。
(2)上報施工隊的人員名單,包括資質(zhì)及各種上崗證件,保證農(nóng)忙季節(jié)不停工。
(3)乙方必須服從甲方管理人員指揮,嚴格遵守工地的一切規(guī)章制度,不得和主管部門及有關職能部門發(fā)生的頂嘴、沖突;對有關部門提出的整改通知必須按時完成。
(4)嚴格執(zhí)行特種工種持證上崗。
(5)嚴格規(guī)范施工,保證每個分項工程符合標準,凡因質(zhì)量進度、安全文明施工及人為因素造成罰款乙方自己承擔。
(7)按國家及地方相關規(guī)定,保修期內(nèi),乙方無條件地對本工程出現(xiàn)的問題進行維修。
1.按工程進度付款,由于工期較短,工程主體(砌筑和抹灰)完成驗收合格后一次性按完成產(chǎn)值90%支付(其中包括30%的房產(chǎn))。
2.工程完工驗收合格后,次年甲方向乙方支付剩余5%工程款。
1.本合同簽訂后雙方簽字加蓋雙方公章之日起生效,工程完工驗收符合要求結清工程款后終止。
2.本合同如發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成可向所在工程所在地合同仲裁委員會申請或向人民法院起訴。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇三
按照雙方平等自愿協(xié)商的原則,乙方自愿承包甲方新農(nóng)村房屋修建工程,具體協(xié)定如下:
一、承包方式:乙方負責該工程包工包料。
二、承包價格:2149元/平方米。
三、付款方式:開工前預付總工程款的30%,正負零起來支付到總工程款的50%,主體封頂后支付到總工程款的80%,在工程驗收合格后支付到總工程款的97%,剩余3%的工程款做為該工程的質(zhì)量保證金。6個月后房屋無修建質(zhì)量問題后,一次性付清剩余工程款。
四、甲方的責任。
1、負責提供修建場地,保證三通;通路、通水及通電。
2、負責按工期檢查工程進度并修建工程全過程監(jiān)督和指導,有義務糾正乙方不符合要求的施工行為。
3、保證乙方施工中資金供應,做好村民與乙方的協(xié)調(diào)工作,如因資金不到位或村民阻擋造成的誤工由甲方承擔全部責任及經(jīng)濟損失。
五、乙方責任。
1、嚴格按照甲方房屋設計圖紙規(guī)定的施工,自覺接受甲方監(jiān)督和指導,未經(jīng)甲方許可,不得隨意變更施工內(nèi)容和降低施工質(zhì)量要求。
2、施工期間乙方應合理使用材料并嚴把工程質(zhì)量關,所有施工內(nèi)容必須達到合格標準,如出現(xiàn)施工疏忽和質(zhì)量問題,乙方必須承擔全部責任,并負責由此造成的全部經(jīng)濟損失。
3、施工期間乙方應充分注意安全,如出現(xiàn)不安全事故,甲方概不。
負責。
六、具體施工內(nèi)容和質(zhì)量要求。
1、施工內(nèi)容:新農(nóng)村居住房屋,所有房屋主體墻均為“二四墻”,具體結構為框架結構。
2、所有墻面全部由水泥砂漿毛墻毛地。
3、所有墻體磚面平整,灰漿填充實在,墻體垂直誤差不超過3公分,粉刷后墻面平整誤差不超過3公分。
4、屋面做防水處理。
在施工中必須安裝好線管和上下水管,水管安裝規(guī)范,接頭密封,并做好電路。
5、門窗口預留標準,留有銜接點。
6、其他未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式二份,甲乙雙方各持一份,自簽訂之日起生效。
甲方:_______乙方:_______。
代表人:_______代表人:_______。
__年_月_日。
__年_月_日。
工程建筑合同訴訟篇四
乙方:__________________。
現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方反復協(xié)商,就廣西_____縣幼師1#樓砌磚一達成如下協(xié)議:
一。甲方將一號樓的砌磚工程包給乙方施工,單價按砌磚的墻面平方計算,每平方米13。7元。此單價乙方負責運磚、拌漿、砌磚、清理落地漿及碎磚渣。施工線、漿桶、鐵鏟乙方自己負責。甲方供給斗車、砌磚架,二次構件的所有硂全部歸甲方負責施工。
二。結算方式:_________________每砌完一層樓的磚可結算一次,按一層的`總款結60%,每砌完三層并清完樓層可結算二層的總款90%,其余待全部砌完驗收合格后十天內(nèi)全部付清。
三。質(zhì)量及進度均按____________公司的要求為準。
四。乙方進場后要服從甲方及公司的管理。如乙方做到中途無能力完成時,甲方要扣乙方總金額10%留做找人做尾工的費用。
五、安全生產(chǎn)。乙方要確保安全生產(chǎn),要按安全規(guī)范進行施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生地。如發(fā)生一切安全事故均由乙方承擔一切責任。另外甲方有權對乙方進行處以本工程總造價的____%罰款。
六、砌磚工程合同的范本一式兩份,甲方持一份,乙方持一份。具有同等的法律效力。
七、本合同待工程竣工并驗收合格及結清工程款后自然失效。
工程建筑合同訴訟篇五
依照《中華人民共和國勞動法》,《建筑法》,《建筑工程施工合同》文本及其其他有關法律,行政法規(guī):遵循平等自愿,公平和誠實信用的原則。甲方現(xiàn)將本工程的施工勞動承包給乙方施工。為明確雙方的權利和義務,確保工程質(zhì)量,工期和安全施工,經(jīng)雙方協(xié)商簽如下協(xié)議條款,以共同遵守。
1、工程名稱;_________。
2、承包范圍;內(nèi)墻抹灰。
3、計算方式;按實際發(fā)生面積/平方米計算;
找口不除口,雙面計算。
4、等級;合格。
(一)甲方的權利和義務。
1、現(xiàn)場向乙方提供具備施工條件的施工區(qū)域。
2、負責整個施工現(xiàn)場的管理工作,有監(jiān)督權,糾正乙方人員的違規(guī),違章行為,對不服從管理的有權責令其停止作業(yè),情節(jié)嚴重的清理出場。
3、負責技術管理工作及時對工程質(zhì)量、進度、安全生產(chǎn)、文明施工的監(jiān)督,檢查和驗收。
1、必須嚴格按照施工圖紙和國家施工驗收規(guī)范施工,確保分部分項質(zhì)量目標達到要求等級,如出現(xiàn)不合格項目,負責翻工材料費用;因乙方工程質(zhì)量達不到預訂的質(zhì)量標準,乙方應承擔甲方與業(yè)主間簽訂的總承包合同相應的'違約責任。
2、乙方按工期約定時間每完成一項分項工程,及時通知甲方人員,經(jīng)甲方檢查確認后報業(yè)主及現(xiàn)場監(jiān)理驗收簽證合格后方可進入下道工序施工,每項驗收乙方人員必須參加,以便及時整改相應缺陷并承擔質(zhì)量責任。
3、嚴格按照業(yè)主及工程監(jiān)理提出的各項要求進行施工,接受其現(xiàn)場管理。
4、認真配合甲方辦理工程交工驗收工作。
5、承擔工程承包范圍內(nèi)的全部費用,承擔安全管理的全部費用。不得拖欠勞務工資。
6、除業(yè)主及甲方原因照成不能正常施工外,乙方不得中斷施工,否則不與辦理結算。
7、凡乙方施工項目,保修內(nèi)出現(xiàn)的問題。乙方必須在接到通知二日內(nèi)及時維修,否則甲方有權動用其保修金請他人修理。
1、甲方負責共用的建筑材料應及時到位,不影響施工。
2、乙方必須按甲方指定區(qū)域進行原材料加工制作。并教育其勞務人員愛護甲方所供材料,不得損壞浪費,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),根據(jù)情節(jié)嚴重,處100—500元罰款。
3、乙方必須服從質(zhì)量,安全,文明施工,臨時用電等各環(huán)節(jié)的管理規(guī)定,接受現(xiàn)場人員合理處罰。
1、乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,承擔由自身安全管理不力照成的責任和因此發(fā)生的費用。
2、為確保安全生產(chǎn),乙方必須設專人負責安全工作,對施工人員安全教育,加強安全措施和設施的防護管理,接受業(yè)主及上級主管部門的安全檢查和對安全生產(chǎn)情況作出的處罰。
3、乙方施工人員在抹灰工程施工時不得隨意架外亂扔東西,以免對架下人員照成傷害。落地灰應及時清理并用灰斗吊到指定位置。抹灰表面應垂直,平整,應抹壓不少于兩遍以防出現(xiàn)裂縫。如不執(zhí)行甲方有權給予處罰。
4、嚴格按照操作規(guī)程施工,禁止違章施工作業(yè)。嚴禁酒后施工,杜絕一切安全事故的發(fā)生,施工過程中發(fā)生任何安全事故,一切損失均由乙方全部承擔,甲方概不負責。
按施工進度,以面結算,按兩次撥款,工程完工后,付至總費用的90%,剩余的10驗收后10日內(nèi)付清。
1、乙方必須服從甲方的管理和指揮,否者甲方有權終止合同,另行更換他人施工,其進度撥款只付款的60%。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
_________年_________月_________日。
工程建筑合同訴訟篇六
乙方:____公司(以下簡稱甲方)擬委托(以下簡稱乙方)安裝辦公樓亮化輪廓燈,為明確責任,保證質(zhì)量,經(jīng)雙方協(xié)商,特簽訂本協(xié)議。
一、規(guī)格:材質(zhì)采用104顆粒非透明外管黃色、白色護欄管對其辦公大樓進行亮化,主線路采用國標6平方防老化線,支線分別采用4平方、2.5平方國標銅線。另在新樓二三層窗戶下安裝彩色燈管。
二、工程造價為58586元,后附預算明細及安裝圖,完工后由甲方后按實際測量結果及明細價格進行結算。
八、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方簽字后具有法律效應。
甲方:______農(nóng)業(yè)委員會(章)。
負責人簽字:______。
乙方:____公司(章)。
開戶行:_____。
賬號:_______。
工程建筑合同訴訟篇七
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
第一條、工程概況。
1.3承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自年月日開工,于年月。
1.6工程質(zhì)量:達到國家質(zhì)量評定合格標準。
1.7合同價款:。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作。
2.1開工前天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作。
3.1遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
3.2施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。但有證據(jù)證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
第四條、關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內(nèi)完工,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
第五條、關于工程質(zhì)量及驗收的約定。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的'檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方?jīng)]有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內(nèi)容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯(lián)項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,
5.5由于乙方原因影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據(jù)證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
第六條、關于工程價款及結算的約定。
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內(nèi)容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據(jù)本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協(xié)商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內(nèi),結清第次應付款項。
第七條、有關安全生產(chǎn)和防火的約定。
7.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
7.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第八條、違約責任。
8.1乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
8.3未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
8.4乙方施工中如發(fā)生安全、消防、人身傷害、財產(chǎn)損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
8.5未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
8.6因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
第九條、爭議或糾紛處理。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十條、附則。
10.1本工程質(zhì)保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;。
11.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份;。
11.3本合同履行完成后自動終止;。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印。
工程建筑合同訴訟篇八
發(fā)包方:_____(以下簡稱甲方)。
承包方:_____(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,并嚴肅履行。
第一條工程項目。
1.工程名稱:_____。
2.工程地點:_____。
3.工程編號:_____。
4.工程范圍和內(nèi)容:全部工程建筑面積_____平方米。
5.工程造價:全部工程施工圖預算造價人民幣___元,其中:人工費___元____(各單項工程詳見工程項目一覽表)。
第二條工程期限。
1.開竣工日期:依照國家頒布的工期定額,經(jīng)雙方商定,本合同工程開竣工
日期如下:
全部工程自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工(各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表)。
2.施工前各項準備工作,雙方應根據(jù)工程協(xié)議書中第三條規(guī)定,分別負責按照完成。
3.在施工過程中,如遇下列情況,可順延工期。順延期限,應由雙方及時協(xié)商,簽訂協(xié)議,并報有關部門備案。
(1)由于人力不可抗拒的災害,而被迫停工者;。
(2)因甲方變更計劃或變更施工圖,而不能繼續(xù)施工者;。
(3)因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需之材料、設備不合要求,而被迫停工不能順利施工者。
第三條物資供應。
1.全部工程所需的物資按下列第()項供應方式辦理。
(1)特殊材料、統(tǒng)配、部管材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,均由甲方負責采購,供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
(2)統(tǒng)配、部管材料,由乙方負責辦理申請、訂貨、調(diào)劑使用,特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產(chǎn)品,由甲方負責采購供應至乙方指定地點,其他材料均由乙方負責采購供應。
(3)包工不包料工程,全部材料、設備由甲方采購供應到現(xiàn)場或指定的加工地點。
(4)其他方式:________。
2.由甲方負責供應的材料和設備的品種、規(guī)格、數(shù)量及進場期限(詳見甲方供應材料、設備一覽表)。
3.成套設備和非標準設備,由甲方負責辦理申請、訂貨及加工,引進成立設備在交付乙方前,由甲方負責檢驗。甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工,應另簽訂協(xié)議。
甲方:日期:
乙方:日期:
工程建筑合同訴訟篇九
甲方:____________(以下簡稱甲方)。
乙方:____________(以下簡稱企業(yè)乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:____________。
2、工程地點:____________。
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積12272平方米。
二、工程裝修內(nèi)容綜合樓室內(nèi)棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據(jù);工程造價為:____________元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
五、質(zhì)量要求按國家建設部行業(yè)標準g73―91《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質(zhì)量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問題除外),屬于企業(yè)乙方責任的,企業(yè)乙方無償保修,保修期為________年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
2、工程進展一半時,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給企業(yè)乙方工程款總造價的____________。
4、企業(yè)乙方剩余工程款作為質(zhì)保金內(nèi)付清。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現(xiàn)場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、企業(yè)乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜。
經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以“現(xiàn)場簽證形式”由甲方現(xiàn)場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或企業(yè)乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:____________。
乙方單位名稱:____________。
法人代表:____________。
法人代表:____________。
委托代理人:____________。
委托代理人:____________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇十
甲方:
乙方:
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《建設工程施工合同》的原則,結合本工程的具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
建設面積:約3000平方米(按實計算)。
承包范圍:土建、水電部分。
承包方式:包工包料。
2、開竣工日期
本工程于xxxx年xx月xx日開工,于xxxx年xx月xx日前(個晴天)全部竣工。
每平方880元。
1、圖紙,甲方在開工前向乙主提供完好的施工圖紙,含水、電、衛(wèi)、地質(zhì)勘探資料。
2、雙方駐工地代表、甲方代表處理屬于甲方的日常工作,檢查監(jiān)督工程量及處理一切民事糾紛。乙方代表負責屬于乙方的日常工作,雙方緊密合作,搞好文明施工。
3、因甲方手續(xù)、界址、四鄰糾紛等問題而造成乙方停工的,甲方承擔乙方經(jīng)濟損失50萬元。
協(xié)調(diào)和處理工程所在地居民的矛盾,開工前3日做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作(即電通、水通、路通、場地平整,將水準點座標制點以書面形式交給乙方,并進行現(xiàn)場交驗。組織乙方和設計單位進行圖紙會審,設計交底,保證在月日前主道路鋪設好)。
乙方在施工過程中,堅持“百年大計,質(zhì)量第一”的方針,在施工過程中,如發(fā)生一切安全質(zhì)量事故,由乙方全權負責處理,與甲方無關。
1、付款方式。主體結束付總價20%,如出售達30%,一次性結清本工程的全部工程款。
2、甲方如不能按期付給乙方工程款,則新建樓房由乙方負責出售,出售價按一層每平方20xx元,二、三屋子每平方米1160米,四層每平方900元,五層每平方米800元。甲方保證不收售樓款,乙方全部工程款收回后,樓房由甲方負責出售。
如有一方違約,罰款30萬元。
甲方:
見證人:
乙方:
xxxx年xx日xx月。
工程建筑合同訴訟篇十一
根據(jù)國家規(guī)定,乙方為進行基本建設所需貸款,經(jīng)甲方審查發(fā)放。為明確雙方責任,恪守信用,特簽訂本合同,共同遵守。
第一條乙方根據(jù)批準的年度基本建設計劃,向甲方借款人民幣(大寫)_________元,用于_________建設工程。預計分季用款:
一季度_________元;。
二季度_________元;。
三季度_________元;。
四季度_________元。
第二條借款用途:購置設備_________臺(套)_________元;土建_________平方米_________元;其它_________元。
第三條貸款利息,按年息_________%計收;乙方不能按上述約定歸還的,從次年開始未歸還的貸款作為逾期還款加息_________;挪用的貸款,從挪用期間加收罰息_________。貸款利息按實際支用數(shù)計息并計算復利。如因國家政策性的利率變動,本合同貸款利率根據(jù)政策相應調(diào)整。
第四條甲方提供的貸款,乙方保證從_________年_________月起至_________年_________月止,全部還清。上述還款期限,如果因國家規(guī)定的固定資產(chǎn)基本折舊率、應納稅率和產(chǎn)品價格等有較大調(diào)整,需要延長或縮短時,雙方通過協(xié)商計算,調(diào)整還款年限,并簽訂補充文本。
第五條貸款還本付息的資金來源,雙方同意按規(guī)定在建設項目投產(chǎn)后用下列資金清償:
1.基本建設收入;。
2.新增固定資產(chǎn)的基本折舊基金;。
3.固定資產(chǎn)稅;。
4.利潤。
乙方還款超過合同期限,還本付息的資金來源按規(guī)定辦理。
第六條乙方對償還貸款本息以抵押或第三方保證的方式提供擔保,抵押(或保證)協(xié)議作為合同附件。
第七條貸款到期,乙方如不能按期償還,由擔保人代為償還,擔保人在接到貸款方還款通知三個月后仍未歸還,甲方可直接從乙方或擔保人的各項投資或存款中扣收;以抵押方式提供擔保的,可變賣抵押財產(chǎn)歸還貸款。
第八條乙方在本合同規(guī)定的貸款總額內(nèi),根據(jù)批準的年度計劃和建設進度編制年、季度用款計劃,送甲方審查,甲方憑此供應資金。甲方保證在核定的年度貸款計劃內(nèi),按基本建設貸款的有關規(guī)定及時供應資金。因甲方責任未按期提供貸款,應按違約數(shù)額和延期天數(shù),付給乙方違約金。違約金的計算與銀行規(guī)定的加收乙方的罰息計算相同。
第九條甲方有權檢查、監(jiān)督貸款的使用情況,了解乙方的經(jīng)營管理、計劃執(zhí)行、財務活動、物資庫存等情況。乙方應提供有關統(tǒng)計、會計報表及資料。乙方如果不按合同規(guī)定使用貸款,甲方有權收回部分貸款,并對違約使用部分按照銀行規(guī)定加收罰息。乙方提前還款的,應按規(guī)定減收利息。
第十條聲明及保證。
甲方:
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
乙方:
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的,應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見,不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知。
1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:_________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理。
本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1.提交_________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向人民法院起訴。
第十五條解釋。
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件。
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
法人代表(簽字):___________法人代表(簽字):___________。
簽訂地點:_______________簽訂地點:_______________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇十二
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議。
1.3承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目。
1.4承包方式:
1.5工期:本工程自___年___月__日開工,于年月。
1.6工程質(zhì)量:達到國家質(zhì)量評定合格標準。
1.7合同價款:價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
2.1開工前天,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.2指派(身份證號:)為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
2.4協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
3.1遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶的關系。
3.2施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.3工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。但有證據(jù)證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內(nèi)完工,工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算),工期相應順延。
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2本工程質(zhì)量應達到國家質(zhì)量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方?jīng)]有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內(nèi)容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯(lián)項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4由于甲方提供的材料、設備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費用由甲方承擔,
5.5由于乙方原因影響工程質(zhì)量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據(jù)證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內(nèi)容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據(jù)本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協(xié)商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內(nèi),結清第次應付款項。
7.1甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。
7.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
7.3由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。
7.4由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
8.1乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
8.3未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
8.4乙方施工中如發(fā)生安全、消防、人身傷害、財產(chǎn)損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
8.5未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
8.6因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時,應通知對方,辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
10.1本工程質(zhì)保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;。
11.2本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份;。
11.3本合同履行完成后自動終止;。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)。
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)。
___年___月__日。
工程建筑合同訴訟篇十三
訴訟委托代理合同。
甲方因一案,自愿委托乙方律師擔任審的訴訟代理人,并訂立以下協(xié)議:
一、甲方同意乙方根據(jù)案件的'需要指派律師擔任甲方訴訟代理人。代理權限在授權委托書中載明。
二、根據(jù)省物價局、省司法廳**價118號文規(guī)定,甲方向乙方繳納代理費。
元人民幣。另向承辦律師支付辦案雜費元,城區(qū)外旅差費及伙食費由甲方另行負擔。
三、乙方律師必須恪守職業(yè)道德、勤勉盡責,在委托權限和律師職責范圍內(nèi)維護甲方合法權益,為甲方保守秘密。
四、甲方負責向承辦律師敘述真實案情、提供相關證據(jù)。乙方接受委托后,因甲方對本案有虛構事實、隱瞞真相行為的,其法律后果由甲方承擔,依約所收代理費不予退還。
五、甲方委托乙方代理事務的工作內(nèi)容限于:1、提供法律咨詢;2、幫助訴訟策劃;3、草擬訴訟文書;4、收集、整理證據(jù)材料;5、出庭參加庭審活動;6、提交書面代理意見。
六、如乙方以本合同約定和法律規(guī)定之外的理由中途解除合同,代理費全部退還;若甲方以本合同約定和法律規(guī)定之外的理由解除合同,代理費不予退還。
七、如遇乙方律師因特殊因由(包括本人疾患、家庭災變,與他案開庭時間重合等)無法按時出庭,乙方可申請法庭延期開庭,或指派其他律師出庭履行職責,雙方原約定之代理費額度不作變更。
八、委托代理合同簽訂后,若乙方律師參與委托事項庭外和解、訴訟內(nèi)調(diào)解、一方撤訴,雙方約定之代理費不予退還。
九、雙方約定代理權限為:(具體詳見授權委托書)。
十、本合同一式二份,由甲乙雙方各執(zhí)一份,從雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同條款業(yè)經(jīng)甲方充分閱讀并理解。
十一、本合同有效期限從簽訂本合同之日起至本審審結終止.
甲方:乙方:
二00年月日。
工程建筑合同訴訟篇十四
郵政編碼:_____________。
電話:_______________。
法定代表人:____________。
職務:_______________。
乙方:________________。
地址:_______________。
郵政編碼:_________。
電話:______________。
法定代表人:___________。
職務:_______________。
甲方因________________一案,委托方代理訴訟,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立本合同。
一、乙方接受甲方的委托,指派________、__________律師為甲方與________糾紛案的第___審代理人。
二、甲方委托乙方代理權限:訴訟代理人代為承認、放棄或者變更訴訟請求、進行和解,提起反訴或者上訴,必須有被代理人的特別授權。
若以上相關聯(lián)系人員變動,我單位將及時向貴行提供變動信息。若貴行未收到本單位變動授權書,本授權書一直有效。
本人作為________公司法定代表人,在此授權_____先生(女士)作為我公司正式合法的代理人,以我公司名義并代表我公司全權處理以下事宜:
三、甲方必須真實地向乙方敘述案情,提供證據(jù)。
四、乙方必須按時出庭,依法維護甲方的合法權益。
五、甲方按國家有關規(guī)定向乙方繳納案件代理費人民幣______元。
六、本合同有效期內(nèi)乙方無故中止的,代理費全部退還甲方;甲方無故中止的,代理費不予退還。
七、本合同的變更或修改,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
八、本合同有效期限,自簽訂之日起至本案審理終結止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
甲方:________________。
____年___月___日。
乙方:________________。
____年___月___日。
工程建筑合同訴訟篇十五
委托人(下稱甲方)。
受委托人(下稱乙方)。
甲方(原告)因與交通事故一案,委托乙方律師代理訴訟,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立以下條款,以資共同遵守。
一、乙方接受甲方的委托,指派李律師為甲方訴訟代理人。
二、甲方委托乙方代理權限:
甲方委托乙方為第一審的訴訟代理人。
甲方委托乙方為第二審的訴訟代理人。
甲方委托乙方代理執(zhí)行程序的代理人。
乙方代理權限:代為向法院提起執(zhí)行程序及相關工作,代為收轉被執(zhí)行標的;。
甲方委托乙方上述項代理工作。
三、雙方協(xié)商同意律師代理費及交納辦法如下:
1.如一次性付清,甲方應在本協(xié)議簽署之一日內(nèi),向乙方支付全額代理費人民幣元;。
4.其他特別規(guī)定:。
四、乙方指派律師受甲方委托到甲方所在地和乙方所在地以外的地方工作時,除非另有特別約定,辦案律師的交通、食宿等差旅費由甲方依據(jù)票據(jù)實報實銷。
五、乙方律師須認真負責保護甲方合法權益,按時出庭,并嚴格遵守律師職業(yè)道德,為甲方的文件資料、商業(yè)秘密以及個人隱私保守秘密。如違反,而給甲方造成損失的,乙方將承擔相應賠償責任。
六、如乙方承辦律師不按規(guī)定程序認真負責地從事代理事務,與對方當事人或其代理人惡意串通,損害甲方權益的,甲方有權單方解除委托代理協(xié)議,要求乙方如數(shù)退還或拒付代理費,并可依法要求乙方承擔相應的法律責任。
七、甲方須真實地向律師敘述案情,提供有關案件的證據(jù)及乙方要求的其他材料。乙方接受委托后,如發(fā)現(xiàn)甲方弄虛作假,隱瞞事實,有權中止代理,依約所收費用不予退還,由此產(chǎn)生的后果由甲方承擔。
八、如乙方無故終止履行合同,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
九、本合同有效期限應自簽訂之日起至本案辦理終結止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
十、甲方未如約交納代理費的,乙方有權單方面終止其代理工作和本代理協(xié)議,已收費用不再退還。如乙方在甲方未交納全部代理費的情況下已經(jīng)履行了全部工作,則乙方除有權要求甲方如數(shù)繳清代理費外,還可要求甲方支付未繳清款每日百分之一的違約金。
十一、本協(xié)議如須補充、變更或提前終止,雙方應協(xié)商一致后決定。
十二、因委托代理或相關事宜產(chǎn)生糾紛時,雙方應盡量協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方有權向人民法院起訴。
十三、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
代表人:受托律師:
地址:地址:
郵編:郵編:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
傳真:傳真:
簽訂時間:年月日。
訴訟代理合同協(xié)議范本。
工程建筑合同訴訟篇十六
發(fā)包方:
承包方:
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建筑工程施工事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
1、承包方應按發(fā)包方人要求的工期完成全部工作。
開工日期:本工程定于20xx年9月5日開工。
竣工日期:本工程定于20xx年9月25日竣工。
合同工期總日歷天數(shù)20天。
2、工期獎罰:本工程以發(fā)包方驗收通過為竣工。分承包方不能按上述工期完成時,每推遲一天罰款元。
3、有下列情況之一,并經(jīng)發(fā)包方簽證,工期可以順延。
(1)因發(fā)包方原因影響開工。
(2)工程量有較大的增加。
(3)不可抗力。
(4)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
非上述原因,工程不能按合同工期竣工,承包方應承擔違約責任和因此造成的發(fā)包方損失。
1、質(zhì)量標準。
2、承包方應按照施工圖及說明、國家有關施工規(guī)范、驗收規(guī)范和經(jīng)發(fā)包方確認的施工方案組織施工。
3、承包方應對現(xiàn)場工人的操作、施工方法、施工技術措施的可靠性、安全性負完全責任,因承包方責任造成工程質(zhì)量事故、返工,其經(jīng)濟損失由承包方自負,因此造成工期延誤的,承包方承擔全部責任。
4、承包方必須接受發(fā)包方在施工過程中的管理,及時辦理質(zhì)量檢驗手續(xù)。承包方應按國家竣工驗收有關規(guī)定,向發(fā)包方代表提供完整的過程檢驗資料。
5、質(zhì)量達不到約定標準,發(fā)包方罰承包方總造價的`。
1、結算方式:
(1)承包方式:包工包料。
(2)計價方法:按固定價格計價。
(3)合同價款(大寫):壹拾萬元整。
(4)結算方法:分期撥款。
2、工程款支付:自合同簽訂之日起,2日內(nèi)甲方撥付工程款的%即:整,余款竣工驗收完成后3日內(nèi)付清。
1、全部材料由承包方自行采購,經(jīng)發(fā)包人認可后使用。
2、機械設備由承包方自備。
1、負責辦理有關建設手續(xù)。無約定。
2、審查承包方編制的施工方案,各種技術資料和工程預決算。無約定。
3、提供施工圖紙?zhí)住?BR> 4、負責組織工程設計交底、圖紙會審。
5、發(fā)包人指派同志為工地代表。無約定。
1、承包方在施工中必須配備確保工程進度和質(zhì)量的現(xiàn)場管理班子。
2、遵守發(fā)包方的質(zhì)量、技術、安全、文明施工管理等管理制度,接受發(fā)包方代表的指揮、檢查和監(jiān)督。
3、本合同生效后日內(nèi)編制出施工方案,報發(fā)包方審核,并按施工方案組織施工。無約定。
5、承包方指派王躍民同志為工地代表。
1、承包方應派專人對施工用電、施工機械進行管理,加強使用過程中的檢查,確保使用安全。
2、承包方必須按文明施工要求組織施工,做到施工現(xiàn)場文明整潔。
3、承包方在施工中,應嚴格安全措施,嚴禁高空拋物。
4、承包方在施工中,如發(fā)生人身和設備事故,一切費用和善后問題的處理,均由承包方負責,并承擔因此給發(fā)包方造成的經(jīng)濟損失。
1、本合同雙方約定經(jīng)簽字,蓋章后生效。
2、合同份數(shù):
(1)本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包方、承包方分別保存一份。
(2)本合同副本無份(發(fā)包方執(zhí),承包方執(zhí))。
發(fā)包方(簽字蓋章):
____年____月____日。
承包方(簽字蓋章):
____年____月____日。
工程建筑合同訴訟篇十七
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國律師法》、《中華人民共和國行政訴訟法》之規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,訂立以下各條,共同遵照履行:
一、甲方委托乙方并指定____________律師、____________律師為甲方_________行政訴訟案的第_____________審訴訟代理人。
乙方接受甲方的委托并同意甲方的指定。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據(jù)。乙方接受委托后,發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假,有權中止代理,依約所收費用不予退還。四、如乙方無故終止履行協(xié)議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
五、甲方委托乙方代理權限:
六、根據(jù)《律師業(yè)務收費管理辦法及收費標準》的規(guī)定,甲方于協(xié)議簽訂之日起向乙方支付代理費__________元;涉及財產(chǎn)關系的案件,甲方向乙方支付費用__________元。支付方式和期限如下:
七、本協(xié)議有效期限,自簽訂之日起至本案審結止(判決、裁定或撤銷訴訟)。八、本協(xié)議未盡事宜,或一方要求變更本協(xié)議條款,需另行協(xié)議。甲方:乙方:______________律師事務所法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽訂時間:年月日。
簽訂地點:
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協(xié)議范本。
2.訴訟委托代理合同。
工程建筑合同訴訟篇十八
法定代表人:_______________職務:_______________。
乙方:_______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
甲方與債權債務糾紛一案,委托乙方代理,雙方遵照平等、自愿、公平、互利的原則,經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議,共同遵守。
第一條、甲方因經(jīng)濟困難,本案訴訟費、差旅費、協(xié)調(diào)費等相關費用,全由乙方承擔。
第二條、本案追回款額,甲、乙雙方按比例提成。
甲方為%,乙方為%.
第三條、甲方必須積極及時提供本案全部證據(jù),如實介紹情況,不得提供假證、偽證。
第四條、乙方負責本案一、二審訴訟直至執(zhí)行完畢全部代理。
乙方為全權代理,即代為承認、變更、和解、上訴、執(zhí)行。
第五條、本合同的變更和修改,必須雙方協(xié)商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及終止合同。甲方中止合同,應承擔按比例提成罰金;乙方中止合同,甲方可拒絕支付任何費用。
第六條、追回的款項,匯入由乙方指定的帳號,乙方按比例及時支付給甲方,不得借故拖延。
第七條、本合同自雙方簽字之日生效,至本案終結終止。
第2頁共3頁。
第八條、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。
甲方___________。
乙方___________。
____年_____月_____日。
工程建筑合同訴訟篇十九
______________(以下簡稱甲方)因糾紛一案,委托_______律師事務所(以下簡稱乙方)的律師出庭代理,經(jīng)雙方協(xié)議,訂立下列各條,共同遵照履行。
一、乙方接受甲方的委托,指派、律師為甲方與_______糾紛案的第_______審代理人。
二、乙方律師必須認真負責保護甲方合法權益,并按時出庭。
三、甲方必須真實地向律師敘述案情,提供有關本案證據(jù)。乙方接受委托后,發(fā)現(xiàn)甲方捏造事實、弄虛作假,有權終止代理,依約所收費用不予退還。
四、如乙方無故終止履行協(xié)議,代理費全部退還甲方;如甲方無故終止,代理費不退回。
七、本協(xié)議有效期限,應自簽訂之日起至本案審結終止(判決、調(diào)解、案外和解及撤銷訴訟)。
八、如一方要求變更協(xié)議條款,需要行協(xié)議。
甲方:_________________________。
代表人:_______________________。
乙方:_______________律師事務所。
法定代表人:___________________。
地址:_________________________。
電話:_________________________。
簽訂時間:_______年____月____日。
簽訂地點:_____________________。
看過訴訟委托代理合同的人還看了:
1.民事訴訟委托代理協(xié)議范本。
2.非訴訟委托代理合同范本。
工程建筑合同訴訟篇二十
法定代表人:,公司總經(jīng)理。
被告:,住所地。
法定代表人:,公司總經(jīng)理。
一、判令解除原被告之間簽訂的《廠房租賃合同》;。
二、判令被告立即騰退租賃房屋;。
五、訴訟費用由被告承擔。
事實與理由:
性付清,以后提前半個月支付”;“被告逾期支付租金的,每日按雙倍日租金向原告支付違約金。若被告逾期支付租金,經(jīng)原告多次催收無果,并且時間已超過30天的,原告有權提前解除合同”。合同簽訂后,被告未能依約履行義務,經(jīng)原告方多次催討,至今共支付租金元,即第一年的租金尚有元未支付,第二年的租金分文未付。就被告的拖欠租金事宜,原告已分別在年月日、月日和月日書面發(fā)出了催討函和律師函,但均催討無果。
綜上所述,原告認為,雙方簽訂的廠房租賃合同合法有效,原告向被告提供符合要求的房屋,被告理應依約及時向原告支付租金。但是,被告卻無理拒不支付租金至今,致使原告合同目的無法實現(xiàn),被告的行為嚴重損害了原告的合法權益。原告為了維護自身的合法權益,訴至法院,請求法院依法判決。
此致
杭州市余杭區(qū)人民法院。
具狀人:___。
工程建筑合同訴訟篇二十一
乙方:______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
乙方:_______________。
法定代表人:_______________職務:_______________。
甲方與債權債務糾紛一案,委托乙方代理,雙方遵照平等、自愿、公平、互利的原則,經(jīng)協(xié)商達成以下協(xié)議,共同遵守。
第一條、甲方因經(jīng)濟困難,本案訴訟費、差旅費、協(xié)調(diào)費等相關費用,全由乙方承擔。
第二條、本案追回款額,甲、乙雙方按比例提成。
甲方為_______%,乙方為_______%.
第三條、甲方必須積極及時提供本案全部證據(jù),如實介紹情況,不得提供假證、偽證。
第四條、乙方負責本案一、二審訴訟直至執(zhí)行完畢全部代理。
乙方為全權代理,即代為承認、變更、和解、上訴、執(zhí)行。
第五條、本合同的變更和修改,必須雙方協(xié)商一致,甲、乙任何一方,不得以任何理由中途反悔及終止合同。甲方中止合同,應承擔按比例提成罰金;乙方中止合同,甲方可拒絕支付任何費用。
第六條、追回的款項,匯入由乙方指定的帳號,乙方按比例及時支付給甲方,不得借故拖延。
第七條、本合同自雙方簽字之日生效,至本案終結終止。
第八條、本合同一式份,甲方份,乙方份,具有同等效力。
甲方:_______________乙方:_______________。
代表人:_______________代表人:_______________。
日期:_______________日期:_______________
工程建筑合同訴訟篇二十二
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民事訴訟法》和《中華人民共和國律師法》等有關法律的規(guī)定,甲乙雙方按照誠實信用原則,就雙方于年月日簽訂的關于原告付元平的案件的《民事委托代理合同》,協(xié)商一致作出補充,訂立本補充合同,以茲共同遵守。
第一條委托代理事項。
乙方接受甲方委托,委派律師在下列三案件中擔任甲方的委托代理人:
1、案由:意外傷害保險合同糾紛,
2、甲方委托乙方代理上述案件的一審、二審、發(fā)回重審以及對重審判決提起的上訴審等階段。
第二條委托代理權限。
(詳見授權委托書)。
第三條甲方的義務。
3、甲方應當按時、足額向乙方支付律師代理費和辦案經(jīng)費;。
5、乙方律師提供的法律意見、建議、方案以及對于訴訟結果的預測僅供甲方參考,甲方有責任對委托事項作出獨立的判斷、決策。
第四條乙方的義務。
2、乙方律師應當勤勉、盡責地完成第一條所列委托代理事項;。
7、乙方對甲方業(yè)務應當單獨建檔,應當保存完整的工作記錄,對涉及甲方的原始證據(jù)、法律文件和財物應當妥善保管,并在結案后按照規(guī)定辦理書面交接手續(xù)。
第五條律師代理費和辦案經(jīng)費。
本案律師代理費采取基礎代理費加風險代理費的方式收取。關于基礎代理費的約定:甲方應支付乙方基礎代理費人民幣元。其中甲方已支付乙方基礎代理費人民幣元,剩余基礎代理費人民幣___元,甲方應于收到乙方提供的上述所有案件的完整的書面應訴方案后支付乙方,該代理費用為乙方代為案件出具法律意見,代為協(xié)助調(diào)查、取證,代為提出管轄權異議,代為閱卷、出具答辯意見,代為參加庭審,依甲方授權代為調(diào)解、和解。
關于風險代理費的約定:若法院的終審判決書/裁決書或調(diào)解書/和解書認定甲方應承擔的賠償責任較上述三起案件原告主張的賠償責任降低,降低部分為減損部分,則按減損部分10%的比例核定風險代理費,總代理費(包括基礎代理費用)以人民幣元為限,甲方應于收到上述所有案件的生效的終審判決書/裁決書或調(diào)解書/和解書后十個工作日內(nèi)支付風險代理費;反之,甲方則不予支付本部分的代理費。
乙方律師在代理過程中發(fā)生的調(diào)查、交通、食宿以及其他實際支出的辦案費用由甲方負擔。
第六條違約責任。
甲方無正當理由不支付律師代理費和/或辦案經(jīng)費,或者無故終止合同,乙方有權要求甲方賠償損失,支付未付的律師代理費、實際支出的辦案經(jīng)費以及相應利息。
甲方不得以如下非正當理由要求乙方退回律師代理費:
1、甲方單方面又委托其他律師事務所的律師代理的;。
2、乙方完成委托代理事項后,甲方以乙方收費過高為由要求退費的;。
3、乙方律師已經(jīng)為出庭作好準備,而甲方或者對方撤訴的;。
4、其他非因乙方或者乙方律師的原因,甲方無故終止合同的。
乙方無正當理由不提供第一條約定的法律服務或者違反第四條約定的義務,甲方有權要求乙方退還部分或者全部已付的律師代理費和/或辦案經(jīng)費。
乙方律師因自身工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失,或者違反第四條第5-7項規(guī)定的義務之一的,乙方應向甲方承擔賠償責任;但乙方律師理解的案件事實和適用法律與判決書或其他法院文書不一致時,不能以此認定乙方律師有失誤。
第七條合同的解除。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更或者解除本合同。
甲方有下列情形之一的,乙方有權解除合同:
1、甲方的委托事項違反法律或者違反律師執(zhí)業(yè)規(guī)范的;。
2、甲方有捏造事實、偽造證據(jù)或者隱瞞重要情節(jié)等情形的;。
3、甲方逾期10日仍不向乙方支付律師代理費和/或辦案經(jīng)費的。
乙方有下列情形之一的,甲方有權解除合同:
1、未經(jīng)甲方同意,擅自更換代理律師的;。
2、因乙方律師工作延誤、失職、失誤導致甲方蒙受損失的;。
3、違反第四條第5-6項規(guī)定的義務之一的。
第八條通知和送達。
甲乙雙方因履行本合同而相互發(fā)出或者提供的所有通知、文件、資料,均以本合同所列明的地址、傳真送達,一方如果遷址或者變更電話,應當書面通知對方。
第九條爭議的解決。
甲乙雙方如果發(fā)生爭議,協(xié)商解決,如協(xié)商不成,由乙方人民法院管轄。
第十條合同的生效。
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,由甲乙雙方代表簽字并加蓋公章,自合同簽訂之日起生效,至乙方完成甲方所委托的代理事項為止。
甲方:代表:
乙方:代表:
時間:
看過訴訟風險代理合同的人還看了:
1.民事風險代理合同。
2.律師風險代理合同模版。
4.簽訂了風險代理合同可以反悔。
5.聘請律師風險代理的注意事項。
6.委托律師代理合同范本。
7.委托律師代理合同優(yōu)秀模板。
9.委托律師代理合同。