合同不僅僅是一份書面文件,更是雙方商務(wù)合作的信任基礎(chǔ)。合同應(yīng)該經(jīng)過雙方的充分審議和協(xié)商,確保雙方的共識。以下是一些常見問題的解決方案,可以在合同中找到參考。
買賣設(shè)備合同違約篇一
隨著法律觀念的深入人心,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的設(shè)備買賣合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
甲方:
乙方:
第一條標的、數(shù)量、價款及交(提)貨時間:
標的名稱牌號
商標規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量
單價金額
交(提)貨時間及數(shù)量
合計人民幣金額(大寫):
第二條質(zhì)量標準:符合國家標準和圖紙設(shè)計要求。
第三條出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限:易損件保用陸個月,其它保修壹年。
第四條包裝標準,包裝物的供應(yīng)與回收:裸裝。
第五條隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:見發(fā)貨清單。
第六條標的物所有權(quán)自買受人付清貨款_______起轉(zhuǎn)移,但買受人未履行支付價款義務(wù)的,標的.物屬出賣人_______所有。
第七條交(提)貨方式、地點:出賣人代辦托運,買受人負責卸車及卸車費用。
第八條運輸方式及到達站(港)和費用負擔:汽車運輸,總價格內(nèi)含運費,買受人負責卸車費用。
第九條檢驗標準、方法、地點及期限:根據(jù)出賣人提供的發(fā)貨清單現(xiàn)場進行驗收。
第十一條結(jié)算方式、時間及地點:買受人先付本產(chǎn)品定金萬元,貨物到達(區(qū))后,買受人全部貨款付清后方可進工地卸車,如貨到因買受人的原因未及時付清貨款而造成的車輛誤工費用由買受人負責。
第十二條本合同解除的條件:保修期滿。
第十三條違約責任:雙方協(xié)商解決或根據(jù)《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
第十四條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會
(二)依法向出賣人所在地的人民法院起訴。
第十五條本合同自_______定金打入公司指定賬號起方可生效。
第十六條其他約定事項:本合同未經(jīng)出賣人同意,私自改動原合同文本條款,一律無效,若有改動,改動處必須有出賣人蓋章方可生效。
甲方:______乙方:______
買賣設(shè)備合同違約篇二
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買甲方舊設(shè)備事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 買賣標的物
第二條 雙方權(quán)利義務(wù)
出賣方負責拆卸裝車,裝車費用由出賣方負責;買受方負責車輛運輸,運費由買受方負責。
第三條 設(shè)備交付設(shè)備拆卸后,若在接受后再出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,出賣方概不對上述設(shè)備承擔任何質(zhì)量瑕疵等責任。
第四條 設(shè)備付款簽訂協(xié)議后,買受方預(yù)先交付定金2萬元,余款裝車完畢后一次性付清,裝車付款后后續(xù)一切質(zhì)量及其他問題均與出賣方無關(guān)。
第五條 合同爭議本合同生效后,若買受方要求解除合同,必須承擔合同總價的20%的約定損失賠償責任。
第六條 違約責任在本合同履行中,若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由甲方所在地法院處理爭議。
第七條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字后具有同等法律效力。
甲方:______乙方:______
買賣設(shè)備合同違約篇三
買方(即使用方):(以下稱甲方)。
賣方(即制造方):(以下稱乙方)。
甲.乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方向乙方定購設(shè)備一套,特立和他如下:
二、技術(shù)說明(見附件)。
三、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試:
(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi),乙方必須準時將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計算,乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。
(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r完成本設(shè)備按裝調(diào)試的,工期順延。
(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi),因買方原因不能配合賣方試車,視同試車完成,買方須按合同付款。
四、包裝及運輸:本設(shè)備包裝及運輸由甲方負責。
五、設(shè)備使用培訓及保修:
(1)設(shè)備在安裝好好后進入設(shè)備調(diào)試階段,乙方負責對甲方人員進行免費培訓,培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)。
(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負責免費保修壹年。
(3)在保修期內(nèi),如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞,甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
六、設(shè)備單價及付款方式:本合同中設(shè)備的稅后總價為人民幣300萬元正,付款方式按以下執(zhí)行:
合同簽訂之日,甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(1500000元)作為設(shè)備定金,設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%,即人民幣伍拾萬圓整(500000元),即仍做為進度款。設(shè)備制造完成后,甲方向乙方支付合同價款的10%,即人民幣叁拾萬圓整(300000元),款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日,甲方向乙方支付合同價款的20%,即人民幣陸拾萬(600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日,甲方向乙方支付合同價款的3%,即人民幣拾萬元整(100000元),自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。
七、違約處罰。
(1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機,要認真負責嚴謹科學地加工制造本設(shè)備,并保質(zhì)、保量、準時將本設(shè)備交付甲方使用,若乙方逾期交付的,每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金,但累計最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方,即等于甲方違約,乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二,且工期順延。
八、在合同簽訂后,如甲方提出修改該設(shè)備,需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討,經(jīng)甲乙雙方同意,且甲乙對該修改項目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟補償后進行,同時工期順延。
九、本報價未含消防,勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價。
十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
十一、本合同發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決,若協(xié)商不成,由原告方法院裁決。本合同一式二份,雙方各持一份。
甲方:
乙方:
日期:
買賣設(shè)備合同違約篇四
供方:(以下簡稱甲方)。
需方:(以下簡稱乙方)。
一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量簽訂時間:
注:交貨時間:根據(jù)需方要求,確保安裝工期。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限:按國標執(zhí)行,質(zhì)保期一年。
三、交(提)貨地點、方式:需方工地。
四、運輸方式及達到站港和費用負擔:汽運費用由供方承擔。
五、合理損耗及計算方式:
六、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收:
七、驗收標準、方法及提出異議期限:貨到工地驗貨,如有異議在三個工作日內(nèi)書面提出。
八、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:
九、結(jié)算方式及期限:預(yù)付20%定金,貨到工地驗收合格后,付總貨款的20%,安裝結(jié)束后(安裝工期為一個月)再付50%,留10%質(zhì)保金一年內(nèi)付清。
十、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件:
十一、違約責任:按《合同法》執(zhí)行。
十二、解決合同糾紛的方式:雙方協(xié)商解決或訴訟法院。
十三、其它約定事項:
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
買賣設(shè)備合同違約篇五
買方(即使用方):(以下稱甲方)。
賣方(即制造方):(以下稱乙方)。
甲。乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方向乙方定購設(shè)備一套,特立和他如下:
(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi),乙方必須準時將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計算,乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。
(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r完成本設(shè)備按裝調(diào)試的,工期順延。
(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi),因買方原因不能配合賣方試車,視同試車完成,買方須按合同付款。
本設(shè)備包裝及運輸由甲方負責。
(1)設(shè)備在安裝好好后進入設(shè)備調(diào)試階段,乙方負責對甲方人員進行培訓,培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)。
(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負責保修xxx。
(3)在保修期內(nèi),如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞,甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
本合同中設(shè)備的稅后總價為人民幣300萬元正,付款方式按以下執(zhí)行:
合同簽訂之日,甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(xxx元)作為設(shè)備定金,設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%,即人民幣伍拾萬圓整(500000元),即仍做為進度款。設(shè)備制造完成后,甲方向乙方支付合同價款的10%,即人民幣叁拾萬圓整(300000元),款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日,甲方向乙方支付合同價款的20%,即人民幣陸xx(600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日,甲方向乙方支付合同價款的3%,即人民幣拾萬元整(100000元),自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。
(1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機,要認真負責嚴謹科學地加工制造本設(shè)備,并保質(zhì)、保量、準時將本設(shè)備交付甲方使用,若乙方逾期交付的`,每逾期____日甲方有權(quán)要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金,但累計最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方,即等于甲方違約,乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二,且工期順延。
在合同簽訂后,如甲方提出修改該設(shè)備,需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討,經(jīng)甲乙雙方同意,且甲乙對該修改項目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟補償后進行,同時工期順延。
本報價未含消防,勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價。
本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
本合同發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決,若協(xié)商不成,由原告方法院裁決。本合同一式二份,雙方各持一份。
甲方:
乙方:
日期
買賣設(shè)備合同違約篇六
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
現(xiàn)有甲方在敦厚村委修形村一宅基地,面積約200平方米的一塊土地上建房造屋后轉(zhuǎn)讓于乙方,該塊地為集體土地,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、該房屋為七層,乙方購買的房屋為該單元的西半個單元,從地起第二層,住房加樓梯間的面積為125平方米,樓上為____,樓下為車庫,東面為劉xx房屋,南面為劉xx房屋,西面為敦厚村房屋,北面為縣婦幼保健院。柴間為該棟樓的北面,樓梯間起第二間,面積為平方米,東面為,南面為,西面為,北面為。總面積為平方米,總計人民幣為壹拾柒萬元整。
二、該房屋為磚混結(jié)構(gòu),甲方必須達到國家建筑標準(乙方有權(quán)請質(zhì)檢人員檢查質(zhì)量),若有質(zhì)量問題,必須由甲方維修,維修由甲方負責。
三、本協(xié)議簽訂之日起,甲方將該房和柴間的使用、出租、買賣、占有、公攤面積等權(quán)利一轉(zhuǎn)讓給乙方,永遠有乙方所有,如以后可以辦理集體轉(zhuǎn)國有土地的手續(xù),則甲方應(yīng)積極配合乙方辦理,辦理所涉稅收和費用均由乙方承擔。
四、該房屋轉(zhuǎn)讓后,如政府規(guī)劃需要拆遷,所得補償款按本棟樓各戶購房所占面積統(tǒng)一分攤。
五、甲方負責水、電到戶(開房費由乙方負責)負責安裝室內(nèi)鋁合金門窗和進戶門。
六、乙方必須預(yù)付購房金計人民幣壹拾貳萬元整,剩下的在辦好土地證和房產(chǎn)證后全部付清。
七、此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,望雙方自覺遵守,否則,出現(xiàn)問題由造成方負全部責任。
買賣設(shè)備合同違約篇七
乙方(賣方):__________________
法定代表人:______________
就甲方向乙方采購本合同設(shè)備事宜,甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī),本著誠實信用、合作共贏的原則,經(jīng)甲乙雙方自愿充分協(xié)商一致,訂立本合同。
1.合同標的
1.1設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額__________________________________________合計(含稅價):______________元(大寫:______________整)
備注:本合同價格為固定不變價;合同總價包括設(shè)備及輔具設(shè)備的制造、安裝、稅費、關(guān)稅、商檢費以及安裝調(diào)試、驗收、培訓、技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)資料、圖紙的提供)、提供質(zhì)保等全部費用。
1.2設(shè)備附隨備品、配件工具名稱、型號和數(shù)量:______________。
2.設(shè)備質(zhì)量要求、技術(shù)標準
2.1乙方提供的設(shè)備應(yīng)滿足以下技術(shù)要求:
2.2乙方應(yīng)保證擁有所授設(shè)備的知識產(chǎn)權(quán)或已取得第三方的合法授權(quán),若第三方對甲方購買的設(shè)備向甲方主張權(quán)利,乙方應(yīng)負責處理并賠償甲方的一切損失。
3.設(shè)備交付
3.1交付時間:乙方應(yīng)在_____年_____月_____日前將設(shè)備交付至甲方;_____年_____月_____日前調(diào)試合格并交付甲方使用。
3.2交付地點:本合同所有設(shè)備由乙方負責運至甲方指定交貨地點;設(shè)備的所有權(quán)及風險自乙方將設(shè)備交至甲方后轉(zhuǎn)移至甲方。
3.3乙方采用運輸方式,所運輸?shù)呢浳锉仨毟接羞\輸清單。貨到交貨地點后由負責卸貨。
4.包裝
4.1乙方所交付的設(shè)備要有適合長途運輸和多次運輸、裝卸的堅固包裝,不能造成運輸過程中箱件破損、設(shè)備和零件散失。應(yīng)按設(shè)備特點,按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護措施,以保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵設(shè)備安裝現(xiàn)場,并符合國家(gbt13384-20xx年和gbt9174-20xx年)標準。
4.2包裝物及費用由乙方負責,包裝物不回收。
5.驗收及質(zhì)保
5.1設(shè)備運抵甲方后,甲方對貨物的包裝、外觀及件數(shù)進行清點檢驗,檢驗發(fā)現(xiàn)設(shè)備包裝、外觀破損或數(shù)量不符的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的一切責任。
5.2設(shè)備經(jīng)乙方調(diào)試合格并交付甲方使用后,甲方按照2.1條的標準進行驗收。驗收不合格的,甲方有權(quán)選擇退貨或換貨,乙方應(yīng)在甲方指定的時間內(nèi)進行退換。乙方未在甲方指定時間內(nèi)進行退換的,甲方有權(quán)解除本合同。
6.結(jié)算方式及期限
6.2設(shè)備安裝調(diào)試,終驗收合格后,甲方付合同總金額的30%;
6.3余10%合同款作為質(zhì)保金(無銀行利息),質(zhì)保期一年,設(shè)備符合質(zhì)保要求時,甲方一次性付清質(zhì)保金給供方。
7.違約責任
7.1甲方無正當理由拒收貨物的,甲方向乙方償付拒收貨款總值的百分之一違約金。
7.2甲方無故逾期驗收和辦理貨款支付手續(xù)的,甲方應(yīng)按逾期付款總額每日萬分之五向乙方支付違約金。
7.3乙方逾期交付貨物的,乙方應(yīng)按逾期交貨總額每日千分之六向甲方支付違約金,由甲方從待付貨款中扣除。逾期超過約定日期10個工作日不能交貨的,甲方可解除本合同。乙方有其他違約行為的,乙方應(yīng)向甲方支付合同總值5%的違約金,如造成甲方損失超過違約金的,超出部分由乙方繼續(xù)承擔賠償責任。
74乙方所交的貨物品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量不符合合同規(guī)定及設(shè)備清單規(guī)定標準的,甲方有權(quán)拒收該貨物或退換貨,乙方愿意更換貨物但逾期交貨的,按乙方逾期交貨處理。乙方拒絕更換貨物的,甲方可單方面解除合同。
8.爭議的處理
8.1與本合同有關(guān)的所有爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)人民法院提起訴訟解決。
9.其他約定事項
9.1設(shè)備交付甲方后,甲方負責將設(shè)備調(diào)試所需的水、電及其他所需資源供應(yīng)至設(shè)備總接口處。
9.2《__________公司洗地機項目技術(shù)方案》與本合同具有同等的法律效力。
9.3合同一式肆份,甲方保留叁份,乙方保留壹份。本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
本合同由以下各方于年月日簽訂:
甲方乙方
法定代表人:______________法定代表人:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
編碼:______________編碼:______________
買賣設(shè)備合同違約篇八
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》,雙方同意簽訂以下合同條款,以便雙方共同遵守、履行合同。
一、產(chǎn)品清單
產(chǎn)品清單及價格(此表須與招標文件一致,可附后)
設(shè)備名稱____________________
設(shè)備型號____________________
數(shù)量________________________
單價________________________
合計________________________
友情鏈接全部設(shè)備驗收合格后的七日內(nèi),甲方向乙方支付合同總金額的______%即____________元人民幣整.若延期付款,甲方每天應(yīng)向乙方繳納延期額的千分之一作為罰金。合同總金額______%的余款即____________元人民幣作為質(zhì)保金,若設(shè)備運行正常,質(zhì)保金在驗收完成一年后的七日內(nèi)一次性無息給付。
二、交貨時間及地點
交貨時間:____________________________(投標文件時間)。若延期交貨,乙方每天應(yīng)向甲方繳納延期額的千分之一作為罰金.因不可抗拒力所導致的交貨,服務(wù)及付款延遲等按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)條文處理。
交貨地點:送貨上門,安裝調(diào)試。
三、保修條款
乙方針對本項目的售后服務(wù)保修措施祥述(投標文件內(nèi)容)。下例情況不屬保修范圍:
不可抗力引起的損害;
用戶電力系統(tǒng)故障(如接地不良,電壓超過規(guī)定范圍等)引起的損壞;
用戶私自維修引起的損壞;
用戶自行造成的機械損壞(用戶正常使用除外);
其它不屬于供應(yīng)商負擔的保修事宜。
四、相關(guān)權(quán)利及義務(wù)
甲方有權(quán)監(jiān)督乙方對所交付設(shè)備進行安裝調(diào)試,并督導完成;
甲方在合同規(guī)定期限內(nèi)履行付款責任;
甲方對乙方的技術(shù)及商業(yè)機密予以保密;
乙方有權(quán)按照合同,要求甲方支付相應(yīng)款項;
乙方有權(quán)在實施安裝調(diào)試時,提出合乎情理的協(xié)助要求;
雙方指定聯(lián)系人,所有保修過程均應(yīng)由雙方經(jīng)手人簽字紀錄。
五、爭議
雙方本著友好合作的態(tài)度,對合同履行過程中發(fā)生的違約行為進行及時的協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決可通過法律訴訟解決。
六、其它
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,政府采購管理辦公室一份,政府采購中心一份;
本合同自簽訂之日起生效;
本項目的招標文件,投標文件,中標通知書是合同的附件,與合同具有同等的法律效力;
其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決,并參照《中華人民共和國合同法》有關(guān)條款執(zhí)行。
甲方(簽章):________________
_____年____月____日
乙方(簽章):________________
_____年____月____日
買賣設(shè)備合同違約篇九
出賣方:______________________(以下簡稱甲方)。
法定代表人:__________________。
地址:________________________。
郵政編碼:____________________。
聯(lián)系電話:____________________。
買受方:______________________(以下簡稱乙方)。
法定代表人:__________________。
地址:________________________。
郵政編碼:____________________。
聯(lián)系電話:____________________。
茲就設(shè)備買賣事宜,甲乙雙方在平等自愿、公平和誠實信用原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同:
第一條甲乙雙方約定有關(guān)后記設(shè)備的買賣事宜,由甲方賣出,乙方買進。
第二條買賣總金額為_____元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1)本日(訂約日)先交付定金_____元整。
(2)甲方必須在_____年_____月_____日前將后記的設(shè)備安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款,在交貨時一次付清。
第三條甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時,應(yīng)將后記設(shè)備的所有權(quán)移轉(zhuǎn)予乙方。
第四條在甲方尚未將設(shè)備交付予乙方之前,若有故障、毀損或遺失時,應(yīng)由甲方負責。亦即乙方免除支付價金義務(wù)。
第五條甲方保證后記設(shè)備所具有的性能與說明書相符,并須在第三條交付前先行試機,以證明其性能。
第六條有關(guān)后記設(shè)備的品質(zhì)、性能,由甲方對乙方保證,并以三年為限。在此期間,若非乙方的過失而發(fā)生自然故障,甲方負有賠償損失及修理的義務(wù)。
第七條若發(fā)生第六條的情形,雖經(jīng)甲方修復(fù),而設(shè)備仍然無法操作,或其性能降低長達一個月,乙方可依據(jù)下列方式選擇其一,向甲方提出要求。
(1)換取同種類設(shè)備。其條件為乙方須就已使用該設(shè)備的時間長短支付貨款,每一年乙方應(yīng)支付甲方相當于第二條總金額五分之一款項。
(2)退還設(shè)備。但甲方得扣除乙方使用設(shè)備所應(yīng)付如前(1)之款項,其余定金退還予乙方。有關(guān)使用設(shè)備的時間,其計算方法則無論乙方是否使用,規(guī)定從第三條甲方交付設(shè)備日始至乙方提出退還設(shè)備要求之日止,為使用時間。
第八條乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換設(shè)備,則甲方無需催告,本契約視同作廢,甲方得將該設(shè)備搬回。
有關(guān)前述甲方的設(shè)備搬運費、安裝費、以及搬回時所需的一切費用,應(yīng)由乙方負擔。甲方除上述權(quán)利外,尚可將定金沒收,作為損害賠償。
第九條甲方若未能在第二條所列日期前交付設(shè)備,乙方得向甲方催告,于十日內(nèi)交付設(shè)備。在此期限內(nèi),甲方若仍然無法交付,則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金、以及與定金同額的損失賠償。
本契約一式三份,當事人及見證人各執(zhí)一份為憑,具有同等法律效力。
出賣方(蓋章):__________________。
買受方(蓋章):__________________。
法定代表人(簽字):____________。
法定代表人(簽字):____________。
_______年_____月_____日。
_______年_____月_____日。
買賣設(shè)備合同違約篇十
司法實務(wù)中,隨著房地產(chǎn)市場的空前活躍,商品房預(yù)售合同糾紛中遲延辦證違約責任案件也大量增加。因這類案件具有普遍性、群發(fā)性的特點,人民法院在審理時較為慎重。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,辦證應(yīng)當由買受人提出申請,并由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)予以協(xié)助。
買受人的申請,指預(yù)售商品房的買受人應(yīng)當自商品房交付使用之日起90日內(nèi),現(xiàn)售商品房的買受人應(yīng)當自銷售合同簽訂之日起90日內(nèi),持登記申請材料到房屋所在地的人民政府房地產(chǎn)行政主管部門申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記需要提交的材料包括:登記申請書、申請人身份證明、房屋所有權(quán)證書或者房地產(chǎn)權(quán)證書、證明房屋所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的材料、其他必要材料。實務(wù)中需要提交的材料一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復(fù)、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單、公共部位維修基金收據(jù)、契稅收據(jù)、買受人身份證等。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助主要指辦理完畢房屋所有權(quán)初始登記,還包括依照規(guī)定或約定履行通知、提供必要證明文件等。
依《物權(quán)法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)通過合法建造房屋行為取得房屋所有權(quán),對該所有權(quán)進行出售處分時,需要先辦理所有權(quán)初始登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,所有權(quán)初始登記應(yīng)當提交的材料包括:登記申請書申請人身份證明、建設(shè)用地使用權(quán)證明(一般指建設(shè)用地許可證)、建設(shè)工程符合規(guī)劃的證明(一般是指規(guī)劃許可證)、房屋已竣工的證明(一般指住宅工程使用許可證或房屋建筑工程竣工驗收備案表)、房屋測繪報告(一般包括房產(chǎn)要素調(diào)查測量成果、房產(chǎn)圖測繪資料、房產(chǎn)面積測算成果)、其他必要材料(一般包括共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金交款收據(jù))。
需要特別指出的是:除當事人有特別約定外,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)并無義務(wù)為買受人辦理完畢房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記并向買受人交付房屋所有權(quán)證書。但是,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第135條:“出賣人應(yīng)當履行向買受人交付標的物或者交付提取標的物的單證,并轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)的義務(wù)”之規(guī)定,出賣人應(yīng)當交付房屋并保證房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人,因此房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助義務(wù),應(yīng)一直持續(xù)到買受人辦理完畢房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記并取得房屋所有權(quán)證書為止。
辦證時房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)需要向買受人提供的必要證明文件一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復(fù)、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單。因此司法實踐中認定“由于出賣人的原因”,應(yīng)審查出賣人是否在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構(gòu)提供前述文件。依據(jù)《商品房銷售管理辦法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當在商品房交付使用之日起60日內(nèi),將需要由其提供的辦理房屋權(quán)屬登記的資料報送房屋所在地房地產(chǎn)行政主管部門,此為法定期間。而現(xiàn)行通用的《商品房買賣合同示范文本》第15條約定:“出賣人應(yīng)當在商品房交付使用后_日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案?!贝藶榧s定期間。若房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構(gòu)提供前述文件,則可以認定為“由于出賣人的原因”。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人提供前述文件,可能因為自身的原因,也可能因為第三人的原因,如測繪部門遲延測繪、竣工驗收部門遲延驗收、登記機構(gòu)遲延辦理初始登記等。但根據(jù)《中華人民共和國合同法》第121條的規(guī)定:“當事人一方因第三人的原因造成違約的,應(yīng)當向?qū)Ψ匠袚`約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規(guī)定或者按照約定解決”,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)即便因為第三人的原因造成違約,也應(yīng)向買受人承擔違約責任。
(1)買受人自身的原因。首先是買受人對商品房買賣合同約定義務(wù)的違反,通常是沒有如約交付購房款等,此時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)拒絕履行協(xié)助義務(wù),屬于依法行使抗辯權(quán)的范疇。其次是買受人對房產(chǎn)交易法定義務(wù)的違反,突出表現(xiàn)在買受人沒有按照規(guī)定交納公共部位維修基金、契稅。依照《住宅共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法》規(guī)定,買受人應(yīng)當向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交維修基金。在辦理房屋權(quán)屬證書時,再由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當將代收的維修基金移交給當?shù)胤康禺a(chǎn)行政主管部門代管。依照《中華人民共和國契稅暫行條例》規(guī)定,房屋的買受人為契稅的納稅人。買受人未出具契稅完稅憑證的,房產(chǎn)管理部門不予辦理房屋的權(quán)屬變更登記手續(xù)。再次,買受人由于特殊的原因沒有向房屋登記機構(gòu)提出辦證申請。
(2)不可抗力。不可抗力屬于法定免責事由,因不可抗力的發(fā)生導致商品房買賣合同不能履行,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可免責。
在司法實務(wù)中,適用訴訟時效制度主要涉及兩個問題:
第一,是否適用訴訟時效規(guī)定。
第二,訴訟時效期間應(yīng)從何時起算。在遲延辦證違約責任案件中,買受人要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的請求權(quán)是一種債權(quán)請求權(quán),應(yīng)當適用訴訟時效的規(guī)定,這一點已無爭議。《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第18條規(guī)定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的方式為給付違約金。因此當遲延辦證違約行為發(fā)生時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與買受人之間形成新的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,即房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)產(chǎn)生給付違約金的義務(wù),買受人開始享有要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的請求權(quán)。
訴訟時效期間的起算,若當事人在商品房買賣合同中約定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付買受人遲延辦證違約金的履行期限的(這種情況極少見),從該期限屆滿之日起起算沒有約定,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》第6條的規(guī)定,依照合同法第61條、第62條的規(guī)定,可以確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的履行期限的,訴訟時效期間從履行期限屆滿之日起計算。若不能確定履行期限的,應(yīng)審查買受人在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)生遲延辦證違約行為后是否向其主張過違約金給付,如果買受人沒有主張過,訴訟時效從買受人向人民法院提交起訴狀或口頭起訴之日起計算。
之前已經(jīng)經(jīng)過的期間,因買受人沒有主張過違約金給付,相應(yīng)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否同意給付違約金還不確定,因此買受人尚不具備“知道或應(yīng)當知道權(quán)利被侵害”的客觀條件,也就不存在計算訴訟時效的問題。如果買受人已經(jīng)主張過,當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人設(shè)定的給付違約金的寬限期屆滿時仍沒有給付,訴訟時效期間從寬限期屆滿之日起計算當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人第一次向其主張權(quán)利之時明確表示不給付違約金,訴訟時效期間從房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)明確表示不給付違約金之日起計算。
辦理完畢房屋初始登記是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在辦證過程中的主要義務(wù),因此準確審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成該義務(wù)的情況,對于確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)遲延辦證違約責任至關(guān)重要。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成初始登記的標志,應(yīng)是登記機構(gòu)將申請登記事項記載于房屋登記簿,司法實踐中應(yīng)重點審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否取得登記機構(gòu)作出的關(guān)于同意房屋初始登記的批復(fù)。有意見主張房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得登記機構(gòu)出具的辦理權(quán)屬登記的收件憑證即可視為完成初始登記。筆者不同意此種意。
第一,依照《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人辦理所有權(quán)登記時,其義務(wù)是協(xié)助并“提供必要的證明文件”,“提供必要的證明文件”意味著證明文件所表征的各項登記、批準手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。作為買受人辦證的前提,初始登記的批復(fù)應(yīng)當包含在“必要的證明文件”中。換而言之,房屋買受人辦證的前提是初始登記完成,只有在準予初始登記的批復(fù)作出之后,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)才具備協(xié)助辦證的法定條件。
第二,依照《房屋登記辦法》規(guī)定,登記機構(gòu)為申請人出具收件書面憑證,僅說明申請人提交的申請登記材料齊全且符合法定形式的,登記機構(gòu)予以受理。至于是否準予初始登記,須由登記機構(gòu)查驗申請登記材料反映的事實是否符合登記條件后才能確定,如不符合則不予登記。
買賣設(shè)備合同違約篇十一
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
承攬項目名稱及內(nèi)容_____________________。
計量單位______________。
數(shù)量或工作量______________。
報酬______________。
單價______________。
總價______________。
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:________________。
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________。
定作人______________。
定作人______________(章):住所:______________。
營業(yè)執(zhí)照號碼:______________身份證號:______________。
法定代表人:______________委托代理人:______________。
電話:______________傳真:______________。
開戶銀行:______________賬號:______________。
稅號:______________郵政編碼:______________。
承攬人______________。
承攬人______________(章):住所:______________。
營業(yè)執(zhí)照號碼:______________身份證號:______________。
法定代表人:______________委托代理人:______________。
電話:______________傳真:______________。
開戶銀行:______________賬號:______________。
稅號:______________郵政編碼:_______________。
_____________年_______月_____日。
買賣設(shè)備合同違約篇十二
合同雙方當事人:____________。
出賣人:____________。
注冊地址:____________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:____________。
企業(yè)資質(zhì)證書號:____________。
法定代表人:____________。
聯(lián)系電話:____________。
委托代理人:____________。
地址:____________。
聯(lián)系電話:____________。
委托代理機構(gòu):____________。
注冊地址:____________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:____________。
法定代表人:____________。
聯(lián)系電話:____________。
買受人:____________。
【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍。
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】:____________。
地址:____________。
聯(lián)系電話:____________。
【委托代理人】姓名:____________國籍:____________。
地址:____________。
電話:____________。
買賣雙方在平等、自愿、公平協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列土地及工業(yè)廠房買賣事宜,達成如下協(xié)議。
第1條轉(zhuǎn)讓標的。
1.1賣方擁有位于的一幅工業(yè)用地,土地信息如下:____________《土地使用證》號:____________地號:____________土地使用權(quán)面積:____________平方米。
賣方在其上建有工業(yè)廠房,并辦有《房地產(chǎn)權(quán)證》,其中:____________。
1.2買方購買轉(zhuǎn)讓標的用于生產(chǎn)經(jīng)營。
第2條轉(zhuǎn)讓標的概況。
2.1賣方保證,上述土地及廠房的產(chǎn)權(quán)清晰,賣方對其享有完全的物權(quán),有權(quán)出售,轉(zhuǎn)讓標的不存在任何債務(wù)糾紛,未使用轉(zhuǎn)讓標的進行任何抵押,不存在查封,不存在任何欠繳地價款、房價款或稅款的情形。
2.2轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)已空置,原則上按照現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓。具體的現(xiàn)狀及交付標準詳見第九條。
第3條轉(zhuǎn)讓價款。
轉(zhuǎn)讓標的成交價為人民幣元。
成交價不含本合同第八條所列之各項稅費,因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)稅費根據(jù)本合同第八條之約定承擔。
第4條交易定金。
買方應(yīng)在本合同簽署生效當日向賣方支付定金人民幣元。賣方應(yīng)向買方出具定金收據(jù)。
第5條付款方式。
5.1雙方應(yīng)于定金支付完成后日內(nèi)共同至開立資金監(jiān)管賬戶。賬戶開立完成后日內(nèi),買方應(yīng)當將支付至上述資金監(jiān)管賬戶。
5.2轉(zhuǎn)讓標的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后5日內(nèi),雙方應(yīng)共同至__行、持新的登記證書原件辦理監(jiān)管資金解付手續(xù),即由__行將監(jiān)管資金支付至賣方指定賬戶。
5.3剩余作為交房保證金,在下述文件齊備的前提下,賣方應(yīng)當在10日內(nèi)將交房保證金支付給賣方:
5.3.1本合同第九條所述之交接確認文件。
5.3.2本合同第8.1.2條所提及的房產(chǎn)稅的清繳憑證。
5.4若賣方未能按第九條要求完成全部交接義務(wù),或者存在房產(chǎn)稅欠繳情形,則自交房保證金中扣除相應(yīng)款項,剩余部分由買方支付給賣方。
第6條賣方指定代理人。
6.1賣方指定作為本次交易賣方的全權(quán)委托代理人,代理權(quán)限為享受本合同所約定的全部甲方權(quán)利、履行本合同所約定的全部甲方義務(wù),即包括而不限于辦理資金監(jiān)管手續(xù)、代為收取轉(zhuǎn)讓價款、辦理交接手續(xù),等等。
6.3本合同第3、4、5條的全部轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)當支付至以下賬戶之一,即買方支付至任何一個賬戶即視為已完成了付款義務(wù)。具體按照________行及土地、稅務(wù)等部門的要求辦理。
6.4若支付至代理人之收款賬戶,則其與賣方之間的賬務(wù)結(jié)算支付與買方無關(guān)。
第7條過戶。
7.1買方向賣方支付定金之當日,賣方應(yīng)當將本合同第一條所述之《土地使用證》、《房地產(chǎn)權(quán)證》原件提供給買方。
7.2賣方收到定金后,雙方即開始辦理轉(zhuǎn)讓標的的過戶登記手續(xù),包括簽署用于過戶登記的買賣合同,至國土、房產(chǎn)部門簽署相關(guān)文件,等等。
7.3買方應(yīng)于本條7.2款約定的合同義務(wù)履行完畢后的十日內(nèi),依據(jù)第五條之付款方式向指定__行資金監(jiān)管賬戶付清全部合同價款。
7.4過戶登記手續(xù)原則上由買方主導辦理,賣方應(yīng)當提供協(xié)助義務(wù)。即賣方應(yīng)當在根據(jù)買方的要求積極配合。若賣方怠于履行義務(wù)而致使過戶手續(xù)期限延誤或者導致過戶登記手續(xù)無法完成,則應(yīng)當按照本合同第11條約定向買方承擔違約責任。
7.5過戶登記手續(xù)完成后,由買方負責新的《不動產(chǎn)權(quán)證書》的領(lǐng)取。
第8條稅費承擔。
8.1轉(zhuǎn)讓交易所產(chǎn)生的各項稅費除所得稅外,由買方承擔,即:
8.1.1契稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)維護稅、教育費附加、印花稅、交易服務(wù)費、評估費、公證費等等,均由買方全部承擔。具體稅種、稅率依照國家規(guī)定。
所得稅由賣方自行承擔。
8.1.2此外,轉(zhuǎn)讓標的過戶登記至買方名下前的房產(chǎn)稅由賣方承擔。
8.2本合同履行過程中如因法律、法規(guī)和政策原因所新增的稅費,由買賣雙方屆時協(xié)商解決。
第9條交接。
9.1雙方應(yīng)于:買方付清部分合同價款/或買方付清第期合同價款/或轉(zhuǎn)讓標的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后3日內(nèi),共同至現(xiàn)場開始辦理交接手續(xù),交接手續(xù)原則上應(yīng)當在20日內(nèi)完成。
9.2轉(zhuǎn)讓標的全部過戶登記完成之前的水、電、燃氣、通訊、網(wǎng)絡(luò)、有線電視、物業(yè)管理等等各項費用由賣方承擔。
9.3在根據(jù)9.2條約定結(jié)算各項費用的同時,雙方應(yīng)當辦理水、電等過戶手續(xù)。
9.4賣方應(yīng)當按照附件一清單將相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備交付給買方。
9.5轉(zhuǎn)讓標的如果存在需要和其他相關(guān)部門結(jié)算的款項,應(yīng)當一并在9.1條約定的期限內(nèi)由賣方結(jié)算并支付完成。
9.6上述過戶、清點交付手續(xù)全部辦理完成之日,即視為交接完成,買賣雙方應(yīng)當簽署交接完成確認文件。
第10條合同解除及變更。
10.1雙方確認,根據(jù)現(xiàn)行政策及客觀情況,轉(zhuǎn)讓標的過戶登記所需的時間預(yù)估為最長不超過5個月。因此,本合同第5.2條之監(jiān)管資金的監(jiān)管期限亦為__行收到全部監(jiān)管資金后5個月。若非因買賣雙方任何一方的原因,轉(zhuǎn)讓標的無法在上述期限內(nèi)完成過戶,則在上述期限屆滿之次日__行自動將監(jiān)管資金及所產(chǎn)生的利息轉(zhuǎn)回買方賬戶。此時,本合同自動解除,買方已經(jīng)支付的定金賣方應(yīng)在三日內(nèi)退還。
10.2當然,雙方可經(jīng)協(xié)商一致對上述期限予以延長,并在期限屆滿前通知__行。延長的期限屆滿后仍未能辦理完成的,依照10.1條辦理。
第11條違約責任。
11.1若買方未按照本合同約定的期限支付價款,賣方有權(quán)要求買方以逾期應(yīng)付款項按日萬分之五支付違約金。
11.2若賣方怠于履行過戶登記之配合義務(wù),則自收到買方協(xié)助配合通知之日應(yīng)以轉(zhuǎn)讓總價款按日萬分之五支付違約金,直至賣方履行協(xié)助配合義務(wù)之日。
11.3若轉(zhuǎn)讓標的無法過戶是由于賣方的原因,則買方除有權(quán)解除合同,要求賣方立即退還全部款項外,還有權(quán)要求賣方支付轉(zhuǎn)讓總價款30%作為違約金。
11.4若轉(zhuǎn)讓標的存在任何賣方未披露之爭議、債務(wù)、糾紛,致使買方的購買目的無法實現(xiàn),則買方有權(quán)在任何時候解除合同,此時賣方應(yīng)退還收取的全部款項并向買方承擔轉(zhuǎn)讓總價款30%的違約金。違約金不足以彌補買方損失的,賣方還應(yīng)賠償買方的實際損失。
第12條法律適用與管轄。
因本合同發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,依據(jù)中華人民共和國法律,向買方所在地人民法院起訴。
第13條合同數(shù)量及效力。
本合同一式份,買賣雙方各執(zhí)份。均具同等法律效力。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
賣方:____________買方:____________。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
日期:日期
買賣設(shè)備合同違約篇十三
公司(以下稱為出賣方)經(jīng)友好協(xié)商,特此訂立以下條款:
“驗收手冊”是指由出賣方提供并由雙方確認,供雙方檢驗設(shè)備是否符合技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料標準所用的一種文件,設(shè)備買賣合同。
“規(guī)定資料”是指與本系統(tǒng)相關(guān)的、執(zhí)行本協(xié)議所必需的圖紙、數(shù)據(jù)和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設(shè)備(結(jié)構(gòu)或性能)不符合驗收手冊有關(guān)規(guī)定之處。
“現(xiàn)場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設(shè)備所作的最后驗收。
“技術(shù)規(guī)格”是指本協(xié)議附表a。
出賣方愿意出售,買受方愿意購買下列設(shè)備:
設(shè)備技術(shù)要求。
設(shè)備性能必須符合所規(guī)定的性能,達到技術(shù)規(guī)格和規(guī)定數(shù)據(jù)的.標準,并提交全部適用的,必要的圖紙、數(shù)據(jù)和其他技術(shù)資料。
出賣方應(yīng)于20xx年9月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內(nèi)審議和批準驗收手冊。
本協(xié)議正文規(guī)定如與附件規(guī)定相抵觸,以本協(xié)議正文規(guī)定為準。驗收手冊若與技術(shù)規(guī)格或規(guī)定資料相悖,則以技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料為準。
……。
買受方在收到出賣方的發(fā)票后,必須按下列期限付給出賣方款項:
4。1簽約后支付總價30%的定金;
4。2買受方處交付設(shè)備并安裝調(diào)試后,支付總價的60%的貨款;
4。3驗收保留款為總價10%的貨款,在設(shè)備調(diào)試合格后第12月內(nèi)支付。
出賣方應(yīng)在20xx年11月25日前完成設(shè)備的安裝和調(diào)試工作;并完成驗收手冊所規(guī)定的各項檢測;同時,出賣方須在設(shè)備驗收單證上簽字,證明業(yè)已完成檢測,合同范本《設(shè)備買賣合同》。驗收單證上應(yīng)注明雙方認可的,且應(yīng)由出賣方在雙方議定的期間內(nèi)校正的仍可能存在的缺陷。
現(xiàn)場驗收應(yīng)在20xx年11月26日起進行。
自本合同生效之日起,對本合同正文或附表作任何更改,必須作成書面形式,詳細說明更改對技術(shù)規(guī)格、價格、性能、設(shè)計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本合同的其他重大事項的影響,而且應(yīng)由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設(shè)備,出賣方可適當對技術(shù)規(guī)格作微小的更改或校正,只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
出賣方保證不會因設(shè)備材料和工藝方面的缺陷,以及設(shè)計不完善而導致設(shè)備達不到技術(shù)規(guī)格要求。
該設(shè)備及部件,從簽署現(xiàn)場驗收合格之日起,如在1年之內(nèi)出現(xiàn)故障,出賣方負責在收到臺新公司通知7日內(nèi)進行調(diào)換或修理,由此發(fā)生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務(wù),則應(yīng)承擔買受方由此而引起的一切損失。
本合同為雙方的完整協(xié)議,以前協(xié)議雙方或其代理人就本協(xié)議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協(xié)議、協(xié)商和合同,無論是書面的還是口頭的,均作廢。
賣方買方。
買賣設(shè)備合同違約篇十四
身份證號碼:_________________。
身份證號碼:_________________。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本著誠信、公平、信用的原則,自愿達成以下協(xié)議:
3臺定價為小寫:240000.00元大寫:貳拾肆萬元整,乙方自愿購買,并一次性付清機械款,達成如下協(xié)議:
1、本機交接前的一切債權(quán)、債務(wù)、安全事故等法律責任由甲方承擔,交接之后發(fā)生的新的一切債權(quán)債務(wù)、安全事故由乙方承擔。
2、該機械屬甲方以全款購買,如有欠款未付,與乙方無任何關(guān)系。如因欠款未付清,所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方負責。
3、甲方保證該設(shè)備的合法性,否則承擔一切責任。
4、合同簽字生效后,乙方不得以機械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退機。
5、此設(shè)備無質(zhì)保期和保修期,乙方接收后的任何質(zhì)量問題甲方不予負責。
6、違約責任:如果一方違約,付守約方違約金伍萬元整。
7、此協(xié)議一式二份,甲乙雙方簽章生效。
8、任何與本合同有關(guān)的爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決,若仍不能解決應(yīng)提交甲方所在地法院仲裁。
買賣設(shè)備合同違約篇十五
出賣人:買受人:
第一條 標的、數(shù)量、價款及交(提)貨時間:
標的名稱 牌號
商標 規(guī)格
型號 計量
單位 數(shù)量
單價 金額
交(提)貨時間及數(shù)量
合計人民幣金額(大寫):
第二條 質(zhì)量標準:符合國家標準和圖紙設(shè)計要求。
第五條 隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:見發(fā)貨清單。
第六條 標的物所有權(quán)自買受人付清貨款 起轉(zhuǎn)移,但買受人未履行支付價款義務(wù)的,標的物屬出賣人 所有。
第七條 交(提)貨方式、地點:出賣人代辦托運,買受人負責卸車及卸車費用。
第九條 檢驗標準、方法、地點及期限:根據(jù)出賣人提供的發(fā)貨清單現(xiàn)場進行驗收。
第十一條 結(jié)算方式、時間及地點:買受人先付本產(chǎn)品定金萬元,貨物到達(區(qū))后,買受人全部貨款付清后方可進工地卸車,如貨到因買受人的原因未及時付清貨款而造成的車輛誤工費用由買受人負責。
第十二條 本合同解除的條件:保修期滿
第十三條 違約責任:雙方協(xié)商解決或根據(jù)《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
第十四條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會 (二)依法向出賣人所在地的人民法院起訴。
第十五條 本合同自 定金打入公司指定賬號起方可生效。
第十六條 其他約定事項:本合同未經(jīng)出賣人同意,私自改動原合同文本條款,一律無效,若有改動,改動處必須有出賣人蓋章方可生效。
出賣人:
買受人:
年 月 日:
買賣設(shè)備合同違約篇十六
購貨方:
供貨方:
1、甲方購買乙方全套機械設(shè)備總金額:2050000元二、付款時間及方式:
合同簽定后甲方給乙方先付訂金80萬元,待乙方將貨物全部運送到甲方場地后,待乙方安裝、調(diào)試、運行正常,并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方再給乙方付全款。三、交貨時間、地點、方式:
乙方從收到甲方訂金之日起,并按時將全部設(shè)備運輸?shù)绞┕龅?,并承擔裝卸運輸?shù)荣M用,五十天內(nèi)完成全部安裝任務(wù),7天內(nèi)完成調(diào)試,以上共計57天,經(jīng)甲方驗收合格后,為正式交貨日期。
四、驗收時間、地點、標準、方式:
甲方要安排人員對乙方運輸?shù)綀龅乃性O(shè)備逐一進行核實驗收,對產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量等,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題,乙方要負責調(diào)換,不得推諉,否則甲方有權(quán)責令其停止安裝。由此產(chǎn)生的費用或造成的損失由乙方承擔。在乙方調(diào)試后的7天內(nèi)甲方要驗收完畢,雙方出示驗收合格證書。
五、驗收時間:
(1)、驗收時間:從乙方調(diào)試運行后的7天內(nèi);。
六、安全要求:
乙方全面負責設(shè)備運輸及安裝調(diào)試全過程中的安全生產(chǎn),確保安全施工,責任到人。期間,如發(fā)生人員傷亡等事故,所造成的一切損失或經(jīng)濟賠償,由乙方全部承擔。
七、人員培訓:
乙方負責對甲方操作、維修人員和相關(guān)的技術(shù)人員進行實際操作培訓、維修培訓、設(shè)備保養(yǎng)等培訓,以便使甲方人員掌握全部使用技術(shù),能獨立正常地使用、維修和保養(yǎng)設(shè)備。
八、保養(yǎng)方式:
自設(shè)備經(jīng)雙方驗收合格之日起,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行免費保修服務(wù),免費保修服務(wù)期限為壹年,保修期內(nèi),乙方必須在接到甲方要求維修通知后三天派人到設(shè)備現(xiàn)場維修,設(shè)備維修所用的材料成本由乙方承擔。
九、違約責任。
5、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓舐男谢虿宦男谢虿荒芡耆男械睦碛?,?jīng)雙方協(xié)商一致,并取得有關(guān)方面的證明,可部分或全部免除違約責任。
6、甲方要確保乙方正常施工安裝,無故給乙方造成不能夠正常安裝,從而影響乙方安裝進度,由甲方承擔責任。
十、未盡事宜雙方協(xié)商解決,合同的變更及修改必須經(jīng)雙方同意,并以書面形式變更。所補充和變更的合同與本合同具有同等效力。
十一、雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方應(yīng)向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十二、本合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權(quán)利和義務(wù)履行完畢后自行終止。合同有效期為1年。
十三、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
簽定日期:
買賣設(shè)備合同違約篇一
隨著法律觀念的深入人心,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?下面是小編收集整理的設(shè)備買賣合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀。
甲方:
乙方:
第一條標的、數(shù)量、價款及交(提)貨時間:
標的名稱牌號
商標規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量
單價金額
交(提)貨時間及數(shù)量
合計人民幣金額(大寫):
第二條質(zhì)量標準:符合國家標準和圖紙設(shè)計要求。
第三條出賣人對質(zhì)量負責的條件及期限:易損件保用陸個月,其它保修壹年。
第四條包裝標準,包裝物的供應(yīng)與回收:裸裝。
第五條隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:見發(fā)貨清單。
第六條標的物所有權(quán)自買受人付清貨款_______起轉(zhuǎn)移,但買受人未履行支付價款義務(wù)的,標的.物屬出賣人_______所有。
第七條交(提)貨方式、地點:出賣人代辦托運,買受人負責卸車及卸車費用。
第八條運輸方式及到達站(港)和費用負擔:汽車運輸,總價格內(nèi)含運費,買受人負責卸車費用。
第九條檢驗標準、方法、地點及期限:根據(jù)出賣人提供的發(fā)貨清單現(xiàn)場進行驗收。
第十一條結(jié)算方式、時間及地點:買受人先付本產(chǎn)品定金萬元,貨物到達(區(qū))后,買受人全部貨款付清后方可進工地卸車,如貨到因買受人的原因未及時付清貨款而造成的車輛誤工費用由買受人負責。
第十二條本合同解除的條件:保修期滿。
第十三條違約責任:雙方協(xié)商解決或根據(jù)《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
第十四條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第二種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會
(二)依法向出賣人所在地的人民法院起訴。
第十五條本合同自_______定金打入公司指定賬號起方可生效。
第十六條其他約定事項:本合同未經(jīng)出賣人同意,私自改動原合同文本條款,一律無效,若有改動,改動處必須有出賣人蓋章方可生效。
甲方:______乙方:______
買賣設(shè)備合同違約篇二
甲方:
乙方:
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就乙方購買甲方舊設(shè)備事宜,達成如下協(xié)議:
第一條 買賣標的物
第二條 雙方權(quán)利義務(wù)
出賣方負責拆卸裝車,裝車費用由出賣方負責;買受方負責車輛運輸,運費由買受方負責。
第三條 設(shè)備交付設(shè)備拆卸后,若在接受后再出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,出賣方概不對上述設(shè)備承擔任何質(zhì)量瑕疵等責任。
第四條 設(shè)備付款簽訂協(xié)議后,買受方預(yù)先交付定金2萬元,余款裝車完畢后一次性付清,裝車付款后后續(xù)一切質(zhì)量及其他問題均與出賣方無關(guān)。
第五條 合同爭議本合同生效后,若買受方要求解除合同,必須承擔合同總價的20%的約定損失賠償責任。
第六條 違約責任在本合同履行中,若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由甲方所在地法院處理爭議。
第七條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字后具有同等法律效力。
甲方:______乙方:______
買賣設(shè)備合同違約篇三
買方(即使用方):(以下稱甲方)。
賣方(即制造方):(以下稱乙方)。
甲.乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方向乙方定購設(shè)備一套,特立和他如下:
二、技術(shù)說明(見附件)。
三、設(shè)備制造、安裝、調(diào)試:
(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi),乙方必須準時將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計算,乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。
(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r完成本設(shè)備按裝調(diào)試的,工期順延。
(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi),因買方原因不能配合賣方試車,視同試車完成,買方須按合同付款。
四、包裝及運輸:本設(shè)備包裝及運輸由甲方負責。
五、設(shè)備使用培訓及保修:
(1)設(shè)備在安裝好好后進入設(shè)備調(diào)試階段,乙方負責對甲方人員進行免費培訓,培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)。
(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負責免費保修壹年。
(3)在保修期內(nèi),如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞,甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
六、設(shè)備單價及付款方式:本合同中設(shè)備的稅后總價為人民幣300萬元正,付款方式按以下執(zhí)行:
合同簽訂之日,甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(1500000元)作為設(shè)備定金,設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%,即人民幣伍拾萬圓整(500000元),即仍做為進度款。設(shè)備制造完成后,甲方向乙方支付合同價款的10%,即人民幣叁拾萬圓整(300000元),款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日,甲方向乙方支付合同價款的20%,即人民幣陸拾萬(600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日,甲方向乙方支付合同價款的3%,即人民幣拾萬元整(100000元),自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。
七、違約處罰。
(1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機,要認真負責嚴謹科學地加工制造本設(shè)備,并保質(zhì)、保量、準時將本設(shè)備交付甲方使用,若乙方逾期交付的,每逾期一日甲方有權(quán)要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金,但累計最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方,即等于甲方違約,乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二,且工期順延。
八、在合同簽訂后,如甲方提出修改該設(shè)備,需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討,經(jīng)甲乙雙方同意,且甲乙對該修改項目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟補償后進行,同時工期順延。
九、本報價未含消防,勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價。
十、本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
十一、本合同發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決,若協(xié)商不成,由原告方法院裁決。本合同一式二份,雙方各持一份。
甲方:
乙方:
日期:
買賣設(shè)備合同違約篇四
供方:(以下簡稱甲方)。
需方:(以下簡稱乙方)。
一、產(chǎn)品名稱、商標、型號、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量簽訂時間:
注:交貨時間:根據(jù)需方要求,確保安裝工期。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準、供方對質(zhì)量負責的條件和期限:按國標執(zhí)行,質(zhì)保期一年。
三、交(提)貨地點、方式:需方工地。
四、運輸方式及達到站港和費用負擔:汽運費用由供方承擔。
五、合理損耗及計算方式:
六、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收:
七、驗收標準、方法及提出異議期限:貨到工地驗貨,如有異議在三個工作日內(nèi)書面提出。
八、隨機備品、配件工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:
九、結(jié)算方式及期限:預(yù)付20%定金,貨到工地驗收合格后,付總貨款的20%,安裝結(jié)束后(安裝工期為一個月)再付50%,留10%質(zhì)保金一年內(nèi)付清。
十、如需提供擔保,另立合同擔保書,作為本合同附件:
十一、違約責任:按《合同法》執(zhí)行。
十二、解決合同糾紛的方式:雙方協(xié)商解決或訴訟法院。
十三、其它約定事項:
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
買賣設(shè)備合同違約篇五
買方(即使用方):(以下稱甲方)。
賣方(即制造方):(以下稱乙方)。
甲。乙雙方經(jīng)充分協(xié)商,就甲方向乙方定購設(shè)備一套,特立和他如下:
(1)本設(shè)備從乙方收到甲方所付定金之日起120天內(nèi),乙方必須準時將本設(shè)備制造安裝好。設(shè)備調(diào)試為30個工作日即本設(shè)備甲方付出定金之日起計算,乙方必須保證在150天內(nèi)將本設(shè)備交付甲方使用。
(2)因甲方原因?qū)е乱曳讲荒馨磿r完成本設(shè)備按裝調(diào)試的,工期順延。
(3)自本設(shè)備安裝完成之日起15天內(nèi),因買方原因不能配合賣方試車,視同試車完成,買方須按合同付款。
本設(shè)備包裝及運輸由甲方負責。
(1)設(shè)備在安裝好好后進入設(shè)備調(diào)試階段,乙方負責對甲方人員進行培訓,培訓期為十五天。(在此期間甲方無償為乙方提供食宿)。
(2)設(shè)備正式通過甲方簽字收之日起本設(shè)備由乙方負責保修xxx。
(3)在保修期內(nèi),如因非乙方原因造成的設(shè)備損壞,甲方須向乙方支付零件費及差旅費。
本合同中設(shè)備的稅后總價為人民幣300萬元正,付款方式按以下執(zhí)行:
合同簽訂之日,甲方向乙方支付合同價款的50%即人民幣壹佰伍拾萬圓整(xxx元)作為設(shè)備定金,設(shè)備制造過程中(合同簽訂40天時)甲方向乙方支付合同價款17%,即人民幣伍拾萬圓整(500000元),即仍做為進度款。設(shè)備制造完成后,甲方向乙方支付合同價款的10%,即人民幣叁拾萬圓整(300000元),款到發(fā)貨。設(shè)備安裝完成之日,甲方向乙方支付合同價款的20%,即人民幣陸xx(600000)。設(shè)備調(diào)試完成之日,甲方向乙方支付合同價款的3%,即人民幣拾萬元整(100000元),自本設(shè)備收之日起120天后的第一周內(nèi)由甲方向乙方支付。
(1)乙方承攬設(shè)計、生產(chǎn)本合同設(shè)備整機,要認真負責嚴謹科學地加工制造本設(shè)備,并保質(zhì)、保量、準時將本設(shè)備交付甲方使用,若乙方逾期交付的`,每逾期____日甲方有權(quán)要求乙方承擔逾期交付部份貨物價值萬分之一的違約金,但累計最高不超過合同總額的百分之五。
(2)本合同簽訂后甲方不按期付款給乙方,即等于甲方違約,乙方有權(quán)追討甲方欠款總額月息百分之二,且工期順延。
在合同簽訂后,如甲方提出修改該設(shè)備,需經(jīng)甲、乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)商討,經(jīng)甲乙雙方同意,且甲乙對該修改項目向乙方作相應(yīng)的經(jīng)濟補償后進行,同時工期順延。
本報價未含消防,勞動單位安檢費用及現(xiàn)場電源穩(wěn)壓系統(tǒng)之估價。
本報價未含水、電源、壓縮空氣、燃氣等管路及儲存裝置。
本合同發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)通過平等友好的協(xié)商方式予以解決,若協(xié)商不成,由原告方法院裁決。本合同一式二份,雙方各持一份。
甲方:
乙方:
日期
買賣設(shè)備合同違約篇六
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
現(xiàn)有甲方在敦厚村委修形村一宅基地,面積約200平方米的一塊土地上建房造屋后轉(zhuǎn)讓于乙方,該塊地為集體土地,現(xiàn)經(jīng)雙方協(xié)商達成如下協(xié)議。
一、該房屋為七層,乙方購買的房屋為該單元的西半個單元,從地起第二層,住房加樓梯間的面積為125平方米,樓上為____,樓下為車庫,東面為劉xx房屋,南面為劉xx房屋,西面為敦厚村房屋,北面為縣婦幼保健院。柴間為該棟樓的北面,樓梯間起第二間,面積為平方米,東面為,南面為,西面為,北面為。總面積為平方米,總計人民幣為壹拾柒萬元整。
二、該房屋為磚混結(jié)構(gòu),甲方必須達到國家建筑標準(乙方有權(quán)請質(zhì)檢人員檢查質(zhì)量),若有質(zhì)量問題,必須由甲方維修,維修由甲方負責。
三、本協(xié)議簽訂之日起,甲方將該房和柴間的使用、出租、買賣、占有、公攤面積等權(quán)利一轉(zhuǎn)讓給乙方,永遠有乙方所有,如以后可以辦理集體轉(zhuǎn)國有土地的手續(xù),則甲方應(yīng)積極配合乙方辦理,辦理所涉稅收和費用均由乙方承擔。
四、該房屋轉(zhuǎn)讓后,如政府規(guī)劃需要拆遷,所得補償款按本棟樓各戶購房所占面積統(tǒng)一分攤。
五、甲方負責水、電到戶(開房費由乙方負責)負責安裝室內(nèi)鋁合金門窗和進戶門。
六、乙方必須預(yù)付購房金計人民幣壹拾貳萬元整,剩下的在辦好土地證和房產(chǎn)證后全部付清。
七、此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,望雙方自覺遵守,否則,出現(xiàn)問題由造成方負全部責任。
買賣設(shè)備合同違約篇七
乙方(賣方):__________________
法定代表人:______________
就甲方向乙方采購本合同設(shè)備事宜,甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》等法律法規(guī),本著誠實信用、合作共贏的原則,經(jīng)甲乙雙方自愿充分協(xié)商一致,訂立本合同。
1.合同標的
1.1設(shè)備名稱、型號、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、金額__________________________________________合計(含稅價):______________元(大寫:______________整)
備注:本合同價格為固定不變價;合同總價包括設(shè)備及輔具設(shè)備的制造、安裝、稅費、關(guān)稅、商檢費以及安裝調(diào)試、驗收、培訓、技術(shù)服務(wù)(包括技術(shù)資料、圖紙的提供)、提供質(zhì)保等全部費用。
1.2設(shè)備附隨備品、配件工具名稱、型號和數(shù)量:______________。
2.設(shè)備質(zhì)量要求、技術(shù)標準
2.1乙方提供的設(shè)備應(yīng)滿足以下技術(shù)要求:
2.2乙方應(yīng)保證擁有所授設(shè)備的知識產(chǎn)權(quán)或已取得第三方的合法授權(quán),若第三方對甲方購買的設(shè)備向甲方主張權(quán)利,乙方應(yīng)負責處理并賠償甲方的一切損失。
3.設(shè)備交付
3.1交付時間:乙方應(yīng)在_____年_____月_____日前將設(shè)備交付至甲方;_____年_____月_____日前調(diào)試合格并交付甲方使用。
3.2交付地點:本合同所有設(shè)備由乙方負責運至甲方指定交貨地點;設(shè)備的所有權(quán)及風險自乙方將設(shè)備交至甲方后轉(zhuǎn)移至甲方。
3.3乙方采用運輸方式,所運輸?shù)呢浳锉仨毟接羞\輸清單。貨到交貨地點后由負責卸貨。
4.包裝
4.1乙方所交付的設(shè)備要有適合長途運輸和多次運輸、裝卸的堅固包裝,不能造成運輸過程中箱件破損、設(shè)備和零件散失。應(yīng)按設(shè)備特點,按需要分別加上防潮、防霉、防銹、防腐蝕等保護措施,以保證貨物在沒有任何損壞和腐蝕的情況下安全運抵設(shè)備安裝現(xiàn)場,并符合國家(gbt13384-20xx年和gbt9174-20xx年)標準。
4.2包裝物及費用由乙方負責,包裝物不回收。
5.驗收及質(zhì)保
5.1設(shè)備運抵甲方后,甲方對貨物的包裝、外觀及件數(shù)進行清點檢驗,檢驗發(fā)現(xiàn)設(shè)備包裝、外觀破損或數(shù)量不符的,甲方有權(quán)拒收,乙方應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的一切責任。
5.2設(shè)備經(jīng)乙方調(diào)試合格并交付甲方使用后,甲方按照2.1條的標準進行驗收。驗收不合格的,甲方有權(quán)選擇退貨或換貨,乙方應(yīng)在甲方指定的時間內(nèi)進行退換。乙方未在甲方指定時間內(nèi)進行退換的,甲方有權(quán)解除本合同。
6.結(jié)算方式及期限
6.2設(shè)備安裝調(diào)試,終驗收合格后,甲方付合同總金額的30%;
6.3余10%合同款作為質(zhì)保金(無銀行利息),質(zhì)保期一年,設(shè)備符合質(zhì)保要求時,甲方一次性付清質(zhì)保金給供方。
7.違約責任
7.1甲方無正當理由拒收貨物的,甲方向乙方償付拒收貨款總值的百分之一違約金。
7.2甲方無故逾期驗收和辦理貨款支付手續(xù)的,甲方應(yīng)按逾期付款總額每日萬分之五向乙方支付違約金。
7.3乙方逾期交付貨物的,乙方應(yīng)按逾期交貨總額每日千分之六向甲方支付違約金,由甲方從待付貨款中扣除。逾期超過約定日期10個工作日不能交貨的,甲方可解除本合同。乙方有其他違約行為的,乙方應(yīng)向甲方支付合同總值5%的違約金,如造成甲方損失超過違約金的,超出部分由乙方繼續(xù)承擔賠償責任。
74乙方所交的貨物品種、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量不符合合同規(guī)定及設(shè)備清單規(guī)定標準的,甲方有權(quán)拒收該貨物或退換貨,乙方愿意更換貨物但逾期交貨的,按乙方逾期交貨處理。乙方拒絕更換貨物的,甲方可單方面解除合同。
8.爭議的處理
8.1與本合同有關(guān)的所有爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向甲方所在地有管轄權(quán)人民法院提起訴訟解決。
9.其他約定事項
9.1設(shè)備交付甲方后,甲方負責將設(shè)備調(diào)試所需的水、電及其他所需資源供應(yīng)至設(shè)備總接口處。
9.2《__________公司洗地機項目技術(shù)方案》與本合同具有同等的法律效力。
9.3合同一式肆份,甲方保留叁份,乙方保留壹份。本合同自雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
本合同由以下各方于年月日簽訂:
甲方乙方
法定代表人:______________法定代表人:______________
開戶銀行:______________開戶銀行:______________
編碼:______________編碼:______________
買賣設(shè)備合同違約篇八
經(jīng)過雙方友好協(xié)商,依據(jù)《中華人民共和國合同法》,雙方同意簽訂以下合同條款,以便雙方共同遵守、履行合同。
一、產(chǎn)品清單
產(chǎn)品清單及價格(此表須與招標文件一致,可附后)
設(shè)備名稱____________________
設(shè)備型號____________________
數(shù)量________________________
單價________________________
合計________________________
友情鏈接全部設(shè)備驗收合格后的七日內(nèi),甲方向乙方支付合同總金額的______%即____________元人民幣整.若延期付款,甲方每天應(yīng)向乙方繳納延期額的千分之一作為罰金。合同總金額______%的余款即____________元人民幣作為質(zhì)保金,若設(shè)備運行正常,質(zhì)保金在驗收完成一年后的七日內(nèi)一次性無息給付。
二、交貨時間及地點
交貨時間:____________________________(投標文件時間)。若延期交貨,乙方每天應(yīng)向甲方繳納延期額的千分之一作為罰金.因不可抗拒力所導致的交貨,服務(wù)及付款延遲等按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)條文處理。
交貨地點:送貨上門,安裝調(diào)試。
三、保修條款
乙方針對本項目的售后服務(wù)保修措施祥述(投標文件內(nèi)容)。下例情況不屬保修范圍:
不可抗力引起的損害;
用戶電力系統(tǒng)故障(如接地不良,電壓超過規(guī)定范圍等)引起的損壞;
用戶私自維修引起的損壞;
用戶自行造成的機械損壞(用戶正常使用除外);
其它不屬于供應(yīng)商負擔的保修事宜。
四、相關(guān)權(quán)利及義務(wù)
甲方有權(quán)監(jiān)督乙方對所交付設(shè)備進行安裝調(diào)試,并督導完成;
甲方在合同規(guī)定期限內(nèi)履行付款責任;
甲方對乙方的技術(shù)及商業(yè)機密予以保密;
乙方有權(quán)按照合同,要求甲方支付相應(yīng)款項;
乙方有權(quán)在實施安裝調(diào)試時,提出合乎情理的協(xié)助要求;
雙方指定聯(lián)系人,所有保修過程均應(yīng)由雙方經(jīng)手人簽字紀錄。
五、爭議
雙方本著友好合作的態(tài)度,對合同履行過程中發(fā)生的違約行為進行及時的協(xié)商解決,如不能協(xié)商解決可通過法律訴訟解決。
六、其它
本合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,政府采購管理辦公室一份,政府采購中心一份;
本合同自簽訂之日起生效;
本項目的招標文件,投標文件,中標通知書是合同的附件,與合同具有同等的法律效力;
其它未盡事宜,由雙方友好協(xié)商解決,并參照《中華人民共和國合同法》有關(guān)條款執(zhí)行。
甲方(簽章):________________
_____年____月____日
乙方(簽章):________________
_____年____月____日
買賣設(shè)備合同違約篇九
出賣方:______________________(以下簡稱甲方)。
法定代表人:__________________。
地址:________________________。
郵政編碼:____________________。
聯(lián)系電話:____________________。
買受方:______________________(以下簡稱乙方)。
法定代表人:__________________。
地址:________________________。
郵政編碼:____________________。
聯(lián)系電話:____________________。
茲就設(shè)備買賣事宜,甲乙雙方在平等自愿、公平和誠實信用原則的基礎(chǔ)上,經(jīng)協(xié)商一致,訂立本合同:
第一條甲乙雙方約定有關(guān)后記設(shè)備的買賣事宜,由甲方賣出,乙方買進。
第二條買賣總金額為_____元整。乙方依照下列方式支付款項予甲方。
(1)本日(訂約日)先交付定金_____元整。
(2)甲方必須在_____年_____月_____日前將后記的設(shè)備安裝于乙方總公司所在地的工廠。乙方未支付的余款,在交貨時一次付清。
第三條甲方于第二條第(2)項乙方支付余款同時,應(yīng)將后記設(shè)備的所有權(quán)移轉(zhuǎn)予乙方。
第四條在甲方尚未將設(shè)備交付予乙方之前,若有故障、毀損或遺失時,應(yīng)由甲方負責。亦即乙方免除支付價金義務(wù)。
第五條甲方保證后記設(shè)備所具有的性能與說明書相符,并須在第三條交付前先行試機,以證明其性能。
第六條有關(guān)后記設(shè)備的品質(zhì)、性能,由甲方對乙方保證,并以三年為限。在此期間,若非乙方的過失而發(fā)生自然故障,甲方負有賠償損失及修理的義務(wù)。
第七條若發(fā)生第六條的情形,雖經(jīng)甲方修復(fù),而設(shè)備仍然無法操作,或其性能降低長達一個月,乙方可依據(jù)下列方式選擇其一,向甲方提出要求。
(1)換取同種類設(shè)備。其條件為乙方須就已使用該設(shè)備的時間長短支付貨款,每一年乙方應(yīng)支付甲方相當于第二條總金額五分之一款項。
(2)退還設(shè)備。但甲方得扣除乙方使用設(shè)備所應(yīng)付如前(1)之款項,其余定金退還予乙方。有關(guān)使用設(shè)備的時間,其計算方法則無論乙方是否使用,規(guī)定從第三條甲方交付設(shè)備日始至乙方提出退還設(shè)備要求之日止,為使用時間。
第八條乙方若未能在第二條日期前支付余額以交換設(shè)備,則甲方無需催告,本契約視同作廢,甲方得將該設(shè)備搬回。
有關(guān)前述甲方的設(shè)備搬運費、安裝費、以及搬回時所需的一切費用,應(yīng)由乙方負擔。甲方除上述權(quán)利外,尚可將定金沒收,作為損害賠償。
第九條甲方若未能在第二條所列日期前交付設(shè)備,乙方得向甲方催告,于十日內(nèi)交付設(shè)備。在此期限內(nèi),甲方若仍然無法交付,則本契約視同作廢。乙方得請求甲方退還第二條之定金、以及與定金同額的損失賠償。
本契約一式三份,當事人及見證人各執(zhí)一份為憑,具有同等法律效力。
出賣方(蓋章):__________________。
買受方(蓋章):__________________。
法定代表人(簽字):____________。
法定代表人(簽字):____________。
_______年_____月_____日。
_______年_____月_____日。
買賣設(shè)備合同違約篇十
司法實務(wù)中,隨著房地產(chǎn)市場的空前活躍,商品房預(yù)售合同糾紛中遲延辦證違約責任案件也大量增加。因這類案件具有普遍性、群發(fā)性的特點,人民法院在審理時較為慎重。
根據(jù)《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,辦證應(yīng)當由買受人提出申請,并由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)予以協(xié)助。
買受人的申請,指預(yù)售商品房的買受人應(yīng)當自商品房交付使用之日起90日內(nèi),現(xiàn)售商品房的買受人應(yīng)當自銷售合同簽訂之日起90日內(nèi),持登記申請材料到房屋所在地的人民政府房地產(chǎn)行政主管部門申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記需要提交的材料包括:登記申請書、申請人身份證明、房屋所有權(quán)證書或者房地產(chǎn)權(quán)證書、證明房屋所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的材料、其他必要材料。實務(wù)中需要提交的材料一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復(fù)、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單、公共部位維修基金收據(jù)、契稅收據(jù)、買受人身份證等。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助主要指辦理完畢房屋所有權(quán)初始登記,還包括依照規(guī)定或約定履行通知、提供必要證明文件等。
依《物權(quán)法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)通過合法建造房屋行為取得房屋所有權(quán),對該所有權(quán)進行出售處分時,需要先辦理所有權(quán)初始登記。依據(jù)《房屋登記辦法》規(guī)定,所有權(quán)初始登記應(yīng)當提交的材料包括:登記申請書申請人身份證明、建設(shè)用地使用權(quán)證明(一般指建設(shè)用地許可證)、建設(shè)工程符合規(guī)劃的證明(一般是指規(guī)劃許可證)、房屋已竣工的證明(一般指住宅工程使用許可證或房屋建筑工程竣工驗收備案表)、房屋測繪報告(一般包括房產(chǎn)要素調(diào)查測量成果、房產(chǎn)圖測繪資料、房產(chǎn)面積測算成果)、其他必要材料(一般包括共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金交款收據(jù))。
需要特別指出的是:除當事人有特別約定外,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)并無義務(wù)為買受人辦理完畢房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記并向買受人交付房屋所有權(quán)證書。但是,根據(jù)《中華人民共和國合同法》第135條:“出賣人應(yīng)當履行向買受人交付標的物或者交付提取標的物的單證,并轉(zhuǎn)移標的物的所有權(quán)的義務(wù)”之規(guī)定,出賣人應(yīng)當交付房屋并保證房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移給買受人,因此房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的協(xié)助義務(wù),應(yīng)一直持續(xù)到買受人辦理完畢房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記并取得房屋所有權(quán)證書為止。
辦證時房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)需要向買受人提供的必要證明文件一般包括:商品房銷售許可證、新建房屋初始登記批復(fù)、新建門牌號碼審批表、經(jīng)備案的商品房買賣合同、商品房銷售專用發(fā)票、準住通知單。因此司法實踐中認定“由于出賣人的原因”,應(yīng)審查出賣人是否在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構(gòu)提供前述文件。依據(jù)《商品房銷售管理辦法》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當在商品房交付使用之日起60日內(nèi),將需要由其提供的辦理房屋權(quán)屬登記的資料報送房屋所在地房地產(chǎn)行政主管部門,此為法定期間。而現(xiàn)行通用的《商品房買賣合同示范文本》第15條約定:“出賣人應(yīng)當在商品房交付使用后_日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)備案?!贝藶榧s定期間。若房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人或房屋登記機構(gòu)提供前述文件,則可以認定為“由于出賣人的原因”。
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)沒有在法定或約定的期間向買受人提供前述文件,可能因為自身的原因,也可能因為第三人的原因,如測繪部門遲延測繪、竣工驗收部門遲延驗收、登記機構(gòu)遲延辦理初始登記等。但根據(jù)《中華人民共和國合同法》第121條的規(guī)定:“當事人一方因第三人的原因造成違約的,應(yīng)當向?qū)Ψ匠袚`約責任。當事人一方和第三人之間的糾紛,依照法律規(guī)定或者按照約定解決”,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)即便因為第三人的原因造成違約,也應(yīng)向買受人承擔違約責任。
(1)買受人自身的原因。首先是買受人對商品房買賣合同約定義務(wù)的違反,通常是沒有如約交付購房款等,此時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)拒絕履行協(xié)助義務(wù),屬于依法行使抗辯權(quán)的范疇。其次是買受人對房產(chǎn)交易法定義務(wù)的違反,突出表現(xiàn)在買受人沒有按照規(guī)定交納公共部位維修基金、契稅。依照《住宅共用部位共用設(shè)施設(shè)備維修基金管理辦法》規(guī)定,買受人應(yīng)當向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)繳交維修基金。在辦理房屋權(quán)屬證書時,再由房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)應(yīng)當將代收的維修基金移交給當?shù)胤康禺a(chǎn)行政主管部門代管。依照《中華人民共和國契稅暫行條例》規(guī)定,房屋的買受人為契稅的納稅人。買受人未出具契稅完稅憑證的,房產(chǎn)管理部門不予辦理房屋的權(quán)屬變更登記手續(xù)。再次,買受人由于特殊的原因沒有向房屋登記機構(gòu)提出辦證申請。
(2)不可抗力。不可抗力屬于法定免責事由,因不可抗力的發(fā)生導致商品房買賣合同不能履行,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)可免責。
在司法實務(wù)中,適用訴訟時效制度主要涉及兩個問題:
第一,是否適用訴訟時效規(guī)定。
第二,訴訟時效期間應(yīng)從何時起算。在遲延辦證違約責任案件中,買受人要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的請求權(quán)是一種債權(quán)請求權(quán),應(yīng)當適用訴訟時效的規(guī)定,這一點已無爭議。《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第18條規(guī)定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)承擔違約責任的方式為給付違約金。因此當遲延辦證違約行為發(fā)生時,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)與買受人之間形成新的債權(quán)債務(wù)關(guān)系,即房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)產(chǎn)生給付違約金的義務(wù),買受人開始享有要求房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的請求權(quán)。
訴訟時效期間的起算,若當事人在商品房買賣合同中約定了房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付買受人遲延辦證違約金的履行期限的(這種情況極少見),從該期限屆滿之日起起算沒有約定,根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理民事案件適用訴訟時效制度若干問題的規(guī)定》第6條的規(guī)定,依照合同法第61條、第62條的規(guī)定,可以確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)給付違約金的履行期限的,訴訟時效期間從履行期限屆滿之日起計算。若不能確定履行期限的,應(yīng)審查買受人在房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)發(fā)生遲延辦證違約行為后是否向其主張過違約金給付,如果買受人沒有主張過,訴訟時效從買受人向人民法院提交起訴狀或口頭起訴之日起計算。
之前已經(jīng)經(jīng)過的期間,因買受人沒有主張過違約金給付,相應(yīng)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否同意給付違約金還不確定,因此買受人尚不具備“知道或應(yīng)當知道權(quán)利被侵害”的客觀條件,也就不存在計算訴訟時效的問題。如果買受人已經(jīng)主張過,當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人設(shè)定的給付違約金的寬限期屆滿時仍沒有給付,訴訟時效期間從寬限期屆滿之日起計算當房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人第一次向其主張權(quán)利之時明確表示不給付違約金,訴訟時效期間從房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)明確表示不給付違約金之日起計算。
辦理完畢房屋初始登記是房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在辦證過程中的主要義務(wù),因此準確審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成該義務(wù)的情況,對于確定房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)遲延辦證違約責任至關(guān)重要。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)完成初始登記的標志,應(yīng)是登記機構(gòu)將申請登記事項記載于房屋登記簿,司法實踐中應(yīng)重點審查房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)是否取得登記機構(gòu)作出的關(guān)于同意房屋初始登記的批復(fù)。有意見主張房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)取得登記機構(gòu)出具的辦理權(quán)屬登記的收件憑證即可視為完成初始登記。筆者不同意此種意。
第一,依照《城市房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營管理條例》規(guī)定,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)在買受人辦理所有權(quán)登記時,其義務(wù)是協(xié)助并“提供必要的證明文件”,“提供必要的證明文件”意味著證明文件所表征的各項登記、批準手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。作為買受人辦證的前提,初始登記的批復(fù)應(yīng)當包含在“必要的證明文件”中。換而言之,房屋買受人辦證的前提是初始登記完成,只有在準予初始登記的批復(fù)作出之后,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)才具備協(xié)助辦證的法定條件。
第二,依照《房屋登記辦法》規(guī)定,登記機構(gòu)為申請人出具收件書面憑證,僅說明申請人提交的申請登記材料齊全且符合法定形式的,登記機構(gòu)予以受理。至于是否準予初始登記,須由登記機構(gòu)查驗申請登記材料反映的事實是否符合登記條件后才能確定,如不符合則不予登記。
買賣設(shè)備合同違約篇十一
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
承攬項目名稱及內(nèi)容_____________________。
計量單位______________。
數(shù)量或工作量______________。
報酬______________。
單價______________。
總價______________。
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求:_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:________________。
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________。
定作人______________。
定作人______________(章):住所:______________。
營業(yè)執(zhí)照號碼:______________身份證號:______________。
法定代表人:______________委托代理人:______________。
電話:______________傳真:______________。
開戶銀行:______________賬號:______________。
稅號:______________郵政編碼:______________。
承攬人______________。
承攬人______________(章):住所:______________。
營業(yè)執(zhí)照號碼:______________身份證號:______________。
法定代表人:______________委托代理人:______________。
電話:______________傳真:______________。
開戶銀行:______________賬號:______________。
稅號:______________郵政編碼:_______________。
_____________年_______月_____日。
買賣設(shè)備合同違約篇十二
合同雙方當事人:____________。
出賣人:____________。
注冊地址:____________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:____________。
企業(yè)資質(zhì)證書號:____________。
法定代表人:____________。
聯(lián)系電話:____________。
委托代理人:____________。
地址:____________。
聯(lián)系電話:____________。
委托代理機構(gòu):____________。
注冊地址:____________。
營業(yè)執(zhí)照注冊號:____________。
法定代表人:____________。
聯(lián)系電話:____________。
買受人:____________。
【本人】【法定代表人】姓名:____________國籍。
【身份證】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】:____________。
地址:____________。
聯(lián)系電話:____________。
【委托代理人】姓名:____________國籍:____________。
地址:____________。
電話:____________。
買賣雙方在平等、自愿、公平協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就下列土地及工業(yè)廠房買賣事宜,達成如下協(xié)議。
第1條轉(zhuǎn)讓標的。
1.1賣方擁有位于的一幅工業(yè)用地,土地信息如下:____________《土地使用證》號:____________地號:____________土地使用權(quán)面積:____________平方米。
賣方在其上建有工業(yè)廠房,并辦有《房地產(chǎn)權(quán)證》,其中:____________。
1.2買方購買轉(zhuǎn)讓標的用于生產(chǎn)經(jīng)營。
第2條轉(zhuǎn)讓標的概況。
2.1賣方保證,上述土地及廠房的產(chǎn)權(quán)清晰,賣方對其享有完全的物權(quán),有權(quán)出售,轉(zhuǎn)讓標的不存在任何債務(wù)糾紛,未使用轉(zhuǎn)讓標的進行任何抵押,不存在查封,不存在任何欠繳地價款、房價款或稅款的情形。
2.2轉(zhuǎn)讓標的現(xiàn)已空置,原則上按照現(xiàn)狀轉(zhuǎn)讓。具體的現(xiàn)狀及交付標準詳見第九條。
第3條轉(zhuǎn)讓價款。
轉(zhuǎn)讓標的成交價為人民幣元。
成交價不含本合同第八條所列之各項稅費,因本次交易所產(chǎn)生的相關(guān)稅費根據(jù)本合同第八條之約定承擔。
第4條交易定金。
買方應(yīng)在本合同簽署生效當日向賣方支付定金人民幣元。賣方應(yīng)向買方出具定金收據(jù)。
第5條付款方式。
5.1雙方應(yīng)于定金支付完成后日內(nèi)共同至開立資金監(jiān)管賬戶。賬戶開立完成后日內(nèi),買方應(yīng)當將支付至上述資金監(jiān)管賬戶。
5.2轉(zhuǎn)讓標的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后5日內(nèi),雙方應(yīng)共同至__行、持新的登記證書原件辦理監(jiān)管資金解付手續(xù),即由__行將監(jiān)管資金支付至賣方指定賬戶。
5.3剩余作為交房保證金,在下述文件齊備的前提下,賣方應(yīng)當在10日內(nèi)將交房保證金支付給賣方:
5.3.1本合同第九條所述之交接確認文件。
5.3.2本合同第8.1.2條所提及的房產(chǎn)稅的清繳憑證。
5.4若賣方未能按第九條要求完成全部交接義務(wù),或者存在房產(chǎn)稅欠繳情形,則自交房保證金中扣除相應(yīng)款項,剩余部分由買方支付給賣方。
第6條賣方指定代理人。
6.1賣方指定作為本次交易賣方的全權(quán)委托代理人,代理權(quán)限為享受本合同所約定的全部甲方權(quán)利、履行本合同所約定的全部甲方義務(wù),即包括而不限于辦理資金監(jiān)管手續(xù)、代為收取轉(zhuǎn)讓價款、辦理交接手續(xù),等等。
6.3本合同第3、4、5條的全部轉(zhuǎn)讓價款應(yīng)當支付至以下賬戶之一,即買方支付至任何一個賬戶即視為已完成了付款義務(wù)。具體按照________行及土地、稅務(wù)等部門的要求辦理。
6.4若支付至代理人之收款賬戶,則其與賣方之間的賬務(wù)結(jié)算支付與買方無關(guān)。
第7條過戶。
7.1買方向賣方支付定金之當日,賣方應(yīng)當將本合同第一條所述之《土地使用證》、《房地產(chǎn)權(quán)證》原件提供給買方。
7.2賣方收到定金后,雙方即開始辦理轉(zhuǎn)讓標的的過戶登記手續(xù),包括簽署用于過戶登記的買賣合同,至國土、房產(chǎn)部門簽署相關(guān)文件,等等。
7.3買方應(yīng)于本條7.2款約定的合同義務(wù)履行完畢后的十日內(nèi),依據(jù)第五條之付款方式向指定__行資金監(jiān)管賬戶付清全部合同價款。
7.4過戶登記手續(xù)原則上由買方主導辦理,賣方應(yīng)當提供協(xié)助義務(wù)。即賣方應(yīng)當在根據(jù)買方的要求積極配合。若賣方怠于履行義務(wù)而致使過戶手續(xù)期限延誤或者導致過戶登記手續(xù)無法完成,則應(yīng)當按照本合同第11條約定向買方承擔違約責任。
7.5過戶登記手續(xù)完成后,由買方負責新的《不動產(chǎn)權(quán)證書》的領(lǐng)取。
第8條稅費承擔。
8.1轉(zhuǎn)讓交易所產(chǎn)生的各項稅費除所得稅外,由買方承擔,即:
8.1.1契稅、營業(yè)稅、城市建設(shè)維護稅、教育費附加、印花稅、交易服務(wù)費、評估費、公證費等等,均由買方全部承擔。具體稅種、稅率依照國家規(guī)定。
所得稅由賣方自行承擔。
8.1.2此外,轉(zhuǎn)讓標的過戶登記至買方名下前的房產(chǎn)稅由賣方承擔。
8.2本合同履行過程中如因法律、法規(guī)和政策原因所新增的稅費,由買賣雙方屆時協(xié)商解決。
第9條交接。
9.1雙方應(yīng)于:買方付清部分合同價款/或買方付清第期合同價款/或轉(zhuǎn)讓標的全部過戶至買方或買方指定第三方名下后3日內(nèi),共同至現(xiàn)場開始辦理交接手續(xù),交接手續(xù)原則上應(yīng)當在20日內(nèi)完成。
9.2轉(zhuǎn)讓標的全部過戶登記完成之前的水、電、燃氣、通訊、網(wǎng)絡(luò)、有線電視、物業(yè)管理等等各項費用由賣方承擔。
9.3在根據(jù)9.2條約定結(jié)算各項費用的同時,雙方應(yīng)當辦理水、電等過戶手續(xù)。
9.4賣方應(yīng)當按照附件一清單將相關(guān)附屬設(shè)施設(shè)備交付給買方。
9.5轉(zhuǎn)讓標的如果存在需要和其他相關(guān)部門結(jié)算的款項,應(yīng)當一并在9.1條約定的期限內(nèi)由賣方結(jié)算并支付完成。
9.6上述過戶、清點交付手續(xù)全部辦理完成之日,即視為交接完成,買賣雙方應(yīng)當簽署交接完成確認文件。
第10條合同解除及變更。
10.1雙方確認,根據(jù)現(xiàn)行政策及客觀情況,轉(zhuǎn)讓標的過戶登記所需的時間預(yù)估為最長不超過5個月。因此,本合同第5.2條之監(jiān)管資金的監(jiān)管期限亦為__行收到全部監(jiān)管資金后5個月。若非因買賣雙方任何一方的原因,轉(zhuǎn)讓標的無法在上述期限內(nèi)完成過戶,則在上述期限屆滿之次日__行自動將監(jiān)管資金及所產(chǎn)生的利息轉(zhuǎn)回買方賬戶。此時,本合同自動解除,買方已經(jīng)支付的定金賣方應(yīng)在三日內(nèi)退還。
10.2當然,雙方可經(jīng)協(xié)商一致對上述期限予以延長,并在期限屆滿前通知__行。延長的期限屆滿后仍未能辦理完成的,依照10.1條辦理。
第11條違約責任。
11.1若買方未按照本合同約定的期限支付價款,賣方有權(quán)要求買方以逾期應(yīng)付款項按日萬分之五支付違約金。
11.2若賣方怠于履行過戶登記之配合義務(wù),則自收到買方協(xié)助配合通知之日應(yīng)以轉(zhuǎn)讓總價款按日萬分之五支付違約金,直至賣方履行協(xié)助配合義務(wù)之日。
11.3若轉(zhuǎn)讓標的無法過戶是由于賣方的原因,則買方除有權(quán)解除合同,要求賣方立即退還全部款項外,還有權(quán)要求賣方支付轉(zhuǎn)讓總價款30%作為違約金。
11.4若轉(zhuǎn)讓標的存在任何賣方未披露之爭議、債務(wù)、糾紛,致使買方的購買目的無法實現(xiàn),則買方有權(quán)在任何時候解除合同,此時賣方應(yīng)退還收取的全部款項并向買方承擔轉(zhuǎn)讓總價款30%的違約金。違約金不足以彌補買方損失的,賣方還應(yīng)賠償買方的實際損失。
第12條法律適用與管轄。
因本合同發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,依據(jù)中華人民共和國法律,向買方所在地人民法院起訴。
第13條合同數(shù)量及效力。
本合同一式份,買賣雙方各執(zhí)份。均具同等法律效力。本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。
賣方:____________買方:____________。
法定代表人:____________法定代表人:____________。
日期:日期
買賣設(shè)備合同違約篇十三
公司(以下稱為出賣方)經(jīng)友好協(xié)商,特此訂立以下條款:
“驗收手冊”是指由出賣方提供并由雙方確認,供雙方檢驗設(shè)備是否符合技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料標準所用的一種文件,設(shè)備買賣合同。
“規(guī)定資料”是指與本系統(tǒng)相關(guān)的、執(zhí)行本協(xié)議所必需的圖紙、數(shù)據(jù)和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設(shè)備(結(jié)構(gòu)或性能)不符合驗收手冊有關(guān)規(guī)定之處。
“現(xiàn)場驗收”是指買受方按照驗收手冊對出賣方安裝的設(shè)備所作的最后驗收。
“技術(shù)規(guī)格”是指本協(xié)議附表a。
出賣方愿意出售,買受方愿意購買下列設(shè)備:
設(shè)備技術(shù)要求。
設(shè)備性能必須符合所規(guī)定的性能,達到技術(shù)規(guī)格和規(guī)定數(shù)據(jù)的.標準,并提交全部適用的,必要的圖紙、數(shù)據(jù)和其他技術(shù)資料。
出賣方應(yīng)于20xx年9月日之前準備且提交給買受方驗收手冊草案副本2份。由買受方在日內(nèi)審議和批準驗收手冊。
本協(xié)議正文規(guī)定如與附件規(guī)定相抵觸,以本協(xié)議正文規(guī)定為準。驗收手冊若與技術(shù)規(guī)格或規(guī)定資料相悖,則以技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料為準。
……。
買受方在收到出賣方的發(fā)票后,必須按下列期限付給出賣方款項:
4。1簽約后支付總價30%的定金;
4。2買受方處交付設(shè)備并安裝調(diào)試后,支付總價的60%的貨款;
4。3驗收保留款為總價10%的貨款,在設(shè)備調(diào)試合格后第12月內(nèi)支付。
出賣方應(yīng)在20xx年11月25日前完成設(shè)備的安裝和調(diào)試工作;并完成驗收手冊所規(guī)定的各項檢測;同時,出賣方須在設(shè)備驗收單證上簽字,證明業(yè)已完成檢測,合同范本《設(shè)備買賣合同》。驗收單證上應(yīng)注明雙方認可的,且應(yīng)由出賣方在雙方議定的期間內(nèi)校正的仍可能存在的缺陷。
現(xiàn)場驗收應(yīng)在20xx年11月26日起進行。
自本合同生效之日起,對本合同正文或附表作任何更改,必須作成書面形式,詳細說明更改對技術(shù)規(guī)格、價格、性能、設(shè)計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本合同的其他重大事項的影響,而且應(yīng)由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設(shè)備,出賣方可適當對技術(shù)規(guī)格作微小的更改或校正,只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
出賣方保證不會因設(shè)備材料和工藝方面的缺陷,以及設(shè)計不完善而導致設(shè)備達不到技術(shù)規(guī)格要求。
該設(shè)備及部件,從簽署現(xiàn)場驗收合格之日起,如在1年之內(nèi)出現(xiàn)故障,出賣方負責在收到臺新公司通知7日內(nèi)進行調(diào)換或修理,由此發(fā)生的費用均由出賣方承擔。如出賣方不履行上述保修義務(wù),則應(yīng)承擔買受方由此而引起的一切損失。
本合同為雙方的完整協(xié)議,以前協(xié)議雙方或其代理人就本協(xié)議適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協(xié)議、協(xié)商和合同,無論是書面的還是口頭的,均作廢。
賣方買方。
買賣設(shè)備合同違約篇十四
身份證號碼:_________________。
身份證號碼:_________________。
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本著誠信、公平、信用的原則,自愿達成以下協(xié)議:
3臺定價為小寫:240000.00元大寫:貳拾肆萬元整,乙方自愿購買,并一次性付清機械款,達成如下協(xié)議:
1、本機交接前的一切債權(quán)、債務(wù)、安全事故等法律責任由甲方承擔,交接之后發(fā)生的新的一切債權(quán)債務(wù)、安全事故由乙方承擔。
2、該機械屬甲方以全款購買,如有欠款未付,與乙方無任何關(guān)系。如因欠款未付清,所造成的一切經(jīng)濟損失由甲方負責。
3、甲方保證該設(shè)備的合法性,否則承擔一切責任。
4、合同簽字生效后,乙方不得以機械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退機。
5、此設(shè)備無質(zhì)保期和保修期,乙方接收后的任何質(zhì)量問題甲方不予負責。
6、違約責任:如果一方違約,付守約方違約金伍萬元整。
7、此協(xié)議一式二份,甲乙雙方簽章生效。
8、任何與本合同有關(guān)的爭議雙方應(yīng)協(xié)商解決,若仍不能解決應(yīng)提交甲方所在地法院仲裁。
買賣設(shè)備合同違約篇十五
出賣人:買受人:
第一條 標的、數(shù)量、價款及交(提)貨時間:
標的名稱 牌號
商標 規(guī)格
型號 計量
單位 數(shù)量
單價 金額
交(提)貨時間及數(shù)量
合計人民幣金額(大寫):
第二條 質(zhì)量標準:符合國家標準和圖紙設(shè)計要求。
第五條 隨機的必備品、配件、工具數(shù)量及供應(yīng)辦法:見發(fā)貨清單。
第六條 標的物所有權(quán)自買受人付清貨款 起轉(zhuǎn)移,但買受人未履行支付價款義務(wù)的,標的物屬出賣人 所有。
第七條 交(提)貨方式、地點:出賣人代辦托運,買受人負責卸車及卸車費用。
第九條 檢驗標準、方法、地點及期限:根據(jù)出賣人提供的發(fā)貨清單現(xiàn)場進行驗收。
第十一條 結(jié)算方式、時間及地點:買受人先付本產(chǎn)品定金萬元,貨物到達(區(qū))后,買受人全部貨款付清后方可進工地卸車,如貨到因買受人的原因未及時付清貨款而造成的車輛誤工費用由買受人負責。
第十二條 本合同解除的條件:保修期滿
第十三條 違約責任:雙方協(xié)商解決或根據(jù)《中華人民共和國合同法》執(zhí)行。
第十四條 合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 二 種方式解決:
(一)提交____________仲裁委員會 (二)依法向出賣人所在地的人民法院起訴。
第十五條 本合同自 定金打入公司指定賬號起方可生效。
第十六條 其他約定事項:本合同未經(jīng)出賣人同意,私自改動原合同文本條款,一律無效,若有改動,改動處必須有出賣人蓋章方可生效。
出賣人:
買受人:
年 月 日:
買賣設(shè)備合同違約篇十六
購貨方:
供貨方:
1、甲方購買乙方全套機械設(shè)備總金額:2050000元二、付款時間及方式:
合同簽定后甲方給乙方先付訂金80萬元,待乙方將貨物全部運送到甲方場地后,待乙方安裝、調(diào)試、運行正常,并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方再給乙方付全款。三、交貨時間、地點、方式:
乙方從收到甲方訂金之日起,并按時將全部設(shè)備運輸?shù)绞┕龅?,并承擔裝卸運輸?shù)荣M用,五十天內(nèi)完成全部安裝任務(wù),7天內(nèi)完成調(diào)試,以上共計57天,經(jīng)甲方驗收合格后,為正式交貨日期。
四、驗收時間、地點、標準、方式:
甲方要安排人員對乙方運輸?shù)綀龅乃性O(shè)備逐一進行核實驗收,對產(chǎn)品型號、規(guī)格、質(zhì)量等,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量有問題,乙方要負責調(diào)換,不得推諉,否則甲方有權(quán)責令其停止安裝。由此產(chǎn)生的費用或造成的損失由乙方承擔。在乙方調(diào)試后的7天內(nèi)甲方要驗收完畢,雙方出示驗收合格證書。
五、驗收時間:
(1)、驗收時間:從乙方調(diào)試運行后的7天內(nèi);。
六、安全要求:
乙方全面負責設(shè)備運輸及安裝調(diào)試全過程中的安全生產(chǎn),確保安全施工,責任到人。期間,如發(fā)生人員傷亡等事故,所造成的一切損失或經(jīng)濟賠償,由乙方全部承擔。
七、人員培訓:
乙方負責對甲方操作、維修人員和相關(guān)的技術(shù)人員進行實際操作培訓、維修培訓、設(shè)備保養(yǎng)等培訓,以便使甲方人員掌握全部使用技術(shù),能獨立正常地使用、維修和保養(yǎng)設(shè)備。
八、保養(yǎng)方式:
自設(shè)備經(jīng)雙方驗收合格之日起,乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進行免費保修服務(wù),免費保修服務(wù)期限為壹年,保修期內(nèi),乙方必須在接到甲方要求維修通知后三天派人到設(shè)備現(xiàn)場維修,設(shè)備維修所用的材料成本由乙方承擔。
九、違約責任。
5、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的因素不能履行合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓舐男谢虿宦男谢虿荒芡耆男械睦碛?,?jīng)雙方協(xié)商一致,并取得有關(guān)方面的證明,可部分或全部免除違約責任。
6、甲方要確保乙方正常施工安裝,無故給乙方造成不能夠正常安裝,從而影響乙方安裝進度,由甲方承擔責任。
十、未盡事宜雙方協(xié)商解決,合同的變更及修改必須經(jīng)雙方同意,并以書面形式變更。所補充和變更的合同與本合同具有同等效力。
十一、雙方如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方應(yīng)向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十二、本合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權(quán)利和義務(wù)履行完畢后自行終止。合同有效期為1年。
十三、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
簽定日期: