合同是一種法律文件，用于約束雙方當事人在特定事項上的權利和義務。準備一份完美的合同需要關注細節(jié)和條款的準確表述。在起草合同時，建議查閱相關的法律和商業(yè)法規(guī)，以確保合同的合法性。
深圳小產權合同糾紛篇一
出賣人：(以下稱甲方)。
買受人：(以下稱乙方)。
根據《xxx合同法》、《xxx城市房地產管理法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于______市______鎮(zhèn)______路______從南至北第______號至______號共八個門面。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積以甲方實際建筑物為準。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為國有出讓地;土地使用權年限以土地使用權證所載明的時間為準。
第四條價格。
乙方按每個門面十萬元價款支付甲方，共計______萬元整。
第五條付款方式。
本合同簽訂時，乙方將甲方購房款______萬元整一次性付清。
第六條交付期限。
甲方應于______年______月______日前，依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定，將竣工驗收并符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
第七條甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由甲方承擔相應責任。
第八條關于產權登記的約定。
甲方協(xié)助辦理“兩證”(房屋產權證、土地使用證)，辦證所需的費用由乙方承擔。
第九條本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向洪江市人民法院提起訴訟。
第十條本合同自雙方簽字之日起生效。一式兩份，具有同等法律效力。甲方、乙方各一份。
甲方：____________。
乙方：____________。
見證人：__________。
______年______月______日。
深圳小產權合同糾紛篇二
根據《_經濟合同法》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)擁有的住宅，建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權證第_______________號）。
第二條、上述房產的交易價格為：總價人民幣___________元整（大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法：甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。
第四條、甲方應于收到乙方全額房款之日起當天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將水費、電費、煤氣費等與房屋有關的這些費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商，交易稅費由乙方承擔，產權過戶手續(xù)費由乙方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、戶口期限甲方遷出戶口的期限為年，即年月日之前。如果房主晚遷出一天，就要支付全部房款的1‰的違約金。
第八條、房產證土地證記錄面積以外的搭建房屋如有糾紛，甲方應協(xié)助乙方解決。
第九條、本合同一式份。甲方一份，乙方一份。
第十條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣方（甲方）：_________________。
購買方（乙方）：__________________。
日期：_______年____月____日
深圳小產權合同糾紛篇三
模板小產權房的性質有兩種：一種是在集體建設用地上建成的，即宅基地上建成的房子，只屬于該農村的集體所有者，外村農民不能購買;另一種是在集體企業(yè)用地或者占用耕地違法建設的房子。下面是應屆畢業(yè)生網整理的小產權房合同模板，歡迎閱讀!甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的價款出售給乙方。(含地下室號-----平方米)。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后，甲方對----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任。
1、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的.付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向------------------------------------區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
深圳小產權合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就房屋轉讓事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將房屋轉讓給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬千元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本房屋等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的'契稅，過戶費用等由乙方負擔。
四、本合同簽訂后，甲方的房屋使用權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任。
1、甲方應當于____年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_____個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣_______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向__區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各執(zhí)一份，見證人各一份。
甲方：乙方：見證人：
年月日年月日年月日。
深圳小產權合同糾紛篇五
隨著人們法律意識的加強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編幫大家整理的深圳小產權合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出賣人(甲方)：____
出賣人(甲方) 村委會
買受人(乙方)：____ 身份證號碼： ______________
一、甲方自愿將位于 市 區(qū) 街道 小區(qū)拆遷安置房 棟 室的房屋(建筑面積 平方米)以人民幣 元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣 元整需于________年____月日前支付給甲方 ，余款分期按月支付，每月人民幣為 元，需于________年____月至________年____月________年內付清，每個月的支付期限為月底的最后一天。
二、乙方支付甲方合同保證定金___萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、自甲乙雙方簽訂協(xié)議乙方交付首付款后年內甲方和村委會應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。
四、本合同簽訂后，甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的'損失，。
2、甲方應當于________年____月____日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣____元。
3、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。
4、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
5、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
6、自合同生效之日起________年內，產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理，甲方應支付乙方違約金人民幣元，甲方向乙方支付違約金后，土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理，每逾期 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。
八、本合同自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式 份，甲乙雙方見證人各執(zhí)一份
甲方：
甲方：
乙方：
見證人：
深圳小產權合同糾紛篇六
根據《_經濟合同法》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位于第____層?共______(套)(間)?房屋結構為________?建筑面積為______平方米?房屋用途為_______。并附帶_________間?位于___________________?面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格?
成交價格為每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款。
第一筆于________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整于_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整，待該房產辦理產權過戶手續(xù)成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務。
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題?能夠辦理產權證書且順利過戶。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外，不存在其他共有權人，且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議。對于該房屋及土地的出售，不存在任何享有優(yōu)先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后，本合同項下房產實際所有者為乙方。甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù)，房屋暫時為甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，乙方對該房產享有完全的權利。
6、甲方確認此房產在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方，甲方不再對其主張任何權利，包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務。
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經濟能力和信譽，能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時，甲方將該房屋，例如?拆遷安臵協(xié)議、房產登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利，甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶。
1、本合同簽定時該房屋為小產權房，暫時不具備過戶條件，但本合同為甲乙雙方平等協(xié)商自愿達成財產及財產權交易之協(xié)議，并未違反相關法律法規(guī)。
2、雙方約定今后國家政策允許過戶時?甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù)，當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協(xié)商具體的交付日期。
3、甲方在取得產權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù)。
4、本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
一、賣方需付稅費：
1營業(yè)稅。
2城市建設維護稅。
3教育費附加。
4印花稅。
5個人所得稅。
6土地增值稅。
7房地產交易服務費。
8土地使用費。
二、買方需付稅費。
1印花稅。
2契稅。
3產權登記費。
4房地產交易服務費。
5《房地產證》貼花。
三、其他稅費由買賣雙方各承擔一半。
1權籍調查費。
2房地產買賣合同公證費(如有)。
3評估費(如有)。
4保險費(如有)。
5其他?以實際發(fā)生的稅費為準。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的，?另一方可以代其墊付，甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定。
一、關于房產拆遷。本合同簽訂后，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù)，領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。
二、關于房產再次買賣。
1、本合同簽訂后，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。
三、關于房產收回。
由于該房屋屬于小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。
第九條違約責任。
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人，將視為甲方收回房產，應適用本合同第八條關于房產收回的約定支付乙方回購款，同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續(xù)?視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù)，乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續(xù)、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂文件、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的，乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益，并且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行，過錯方應賠償損失并承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重復發(fā)生，違約金重復計算。
第十條保證人責任。
甲乙雙方充分了解上述合同，甲方各當事人愿向乙方提供連帶責任保證，且本擔保不可撤銷。保證范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項。
第十二條、合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人?委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人?_________、_________系其法定監(jiān)護人_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用于甲方安臵戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證?經國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，留存?zhèn)洳椤?BR> 第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽訂本合同，簽訂本合同后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1.提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協(xié)商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)身份證號碼身份證號碼。
年月日年月日。
深圳小產權合同糾紛篇七
小產權房出現于我國上世紀末,近幾年來愈演愈烈,成為人們所關注的熱點問題。小產權房是我國市場經濟快速發(fā)展和相關制度如土地權利制度不完善的產物,具有中國特色,是我國特有且獨有的社會現象。以下是本站小編為大家精心準備的：深圳小產權房。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________，規(guī)劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________，商品房預售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建筑層數地上___________層，地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
________________________________________________________________________________________。
_________________________________________________________________________________________。
第四條。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：
1、按建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________。
第五條。
根據當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商品房交付后，產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_____種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
(4)_________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款;。
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積。
面積誤差比=————————————————×100%。
合同約定面積。
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條。
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第__________種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)。
(2)逾期超過_____日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.__________________________________________________。
第八條。
出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定，將具備下列第_____種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_____日內告知買受人的;。
3、_______________________________________________。
第九條。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第______種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理(不作累加)。
(2)逾期超過_____日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2._______________________________________________。
第十條。
經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內，書面通知買受人：
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;。
(7)_____________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。_________________________________。
第十一條。
商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量。
保證書。
》和《住宅使用。
說明書。
》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_____。
第十二條。
出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。______________________________________________。
第十三條。
出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理：
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.________________________________________________。
3.________________________________________________。
第十四條。
出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
5.________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
3._______________________________________________。
第十五條。
出賣人應當在商品房交付使用后______日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規(guī)定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第______項處理：
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.________________________________________________。
第十六條。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔。
第十七條。
雙方可以就下列事項約定：
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權______________________;。
4、該商品房所在小區(qū)的命名權_________________________;。
6、_____________________________________________。
第十八條。
買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
________________________________________________。
第十九條。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第______種方式解決：
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條。
本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條。
合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條。
本合同連同附件共______頁，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣人______份，買受人______份，______份，____________份。
第二十三條。
本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條。
商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章)：買受人(簽章)：
【法定代表人】：【法定代表人】：
【委托代理人】：【委托代理人】：
(簽章)(簽章)。
___年___月___日___年___月___日。
簽于簽于。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
深圳小產權合同糾紛篇八
1月，北京陰女士將一套小產權房出售給朱先生，雙方簽訂《房屋買賣協(xié)議》。今年10月，陰女士請求法院判令雙方當時簽訂的合同無效。
賣房者。
小產權房不能買賣，與朱先生簽訂的協(xié)議違反了國家關于“小產權房禁售”的規(guī)定，因此，協(xié)議屬于無效合同。
買房者。
對方之所以起訴，是因為現在房價飆升，覺得虧了，才萌生毀約的想法。買房者擁有房屋使用權。
法院判定。
北京市門頭溝區(qū)人民法院：本案中，《房屋買賣協(xié)議》是買賣雙方真實的意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應為有效合同。
判定依據。
我國針對小產權房的相關法律規(guī)定尚未出臺，雙方就訴爭房屋正式產權手續(xù)的辦理也無明確約定，對陰女士“合同無效”的訴訟請求，法院不予支持。
案例二。
5月，房先生在鄭州北環(huán)南王寨新村附近買了一套小產權房。7年后，這套房子被當年的賣主占據。
占據房屋，并在對方起訴時提出反訴，要求房先生支付其10萬元“房屋占用費”。
將賣房者告上法庭，要求返還其15萬元購房款。
鄭州市惠濟區(qū)人民法院：此案涉及小產權房，賣主并不是該村村民，雙方簽訂的合同無效，判處賣主返還房先生15萬元購房款。
法律規(guī)定，集體土地上的小產權房，不能辦理房屋產權過戶手續(xù)，其買賣行為并不受法律保護。
案例三。
7月，畫家李玉蘭與農民馬海濤簽訂協(xié)議，約定以4.5萬元價格購買其位于北京通州區(qū)一處小產權房。
馬海濤向法院起訴要求確認雙方房屋買賣協(xié)議無效，李玉蘭返還房屋。
雙方協(xié)議合法有效，且對方是居民戶口，無權要求退還房屋。
北京市通州區(qū)人民法院：違反法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同無效。李玉蘭應騰退房屋，馬海濤給付其補償款93808元。
李玉蘭是居民，依法不得買賣農村集體經濟組織成員住房，故判決雙方合同無效。
觀點1。
不應縱容不誠信行為買房者有使用權、收益權。
同樣是小產權房，為什么會出現不同的判決結果?小產權房買賣合同是否有效?
鄭州市高新技術開發(fā)區(qū)法院民一庭副庭長趙宜勇認為，案件一，法院認定合同有效的判決很合適。
“雖然房子暫無產權，買房者仍具有使用權和收益權，可以用來自住或者出租?！彼J為，房屋的產權或性質并沒有改變。
他表示，鄭州現在不會出現這樣的問題，“鄭州一般的做法是認定合同有效，買房人有使用權、收益權，不涉及房屋產權?！?BR> “小產權房出現合同糾紛，都是房價上漲鬧的?！彼f，如果房價不漲，原房主也不會找事，“不能助長這種不誠信行為?！?BR> 觀點2。
合同牽涉物品不合法合同不應認定為有效。
鄭州大學法學副教授、北大法學博士許桂敏則表示，她不認同門頭溝區(qū)人民法院認定合同有效的判定。
她分析，這次法院的判決，是依據民法認定合同有效。但合同要建立在小產權房合法的基礎上，否則無效。
“小產權房不合法，合同肯定無效。就好像買賣毒，即使合同是真實意思的表述也不合法，因為訂立合同的事物本身是不合法的?！彼f。
“這種案件處理不好，容易激發(fā)社會矛盾?！彼J為，法院的判決可能考慮了社會穩(wěn)定的因素，保護了弱勢方。
聲音。
深圳小產權合同糾紛篇九
許桂敏認為，小產權房買賣案件“同案不同判”，原因是沒有可以普遍使用的法律依據。
“司法機關應對小產權房進行定性，或予以明確的司法解釋，建立準則，才能解決難題。不然，判案只能依靠法官個人的認知理解，風險很大?！彼f。
如果法律明確小產權房買賣合同無效，會不會出現大批原房主“否認合同”的現象?
“只要小產權房沒有確權，即使把房子要回來，也沒有人敢接手，反而杜絕了小產權房買賣?！彼J為，大多數房主不會這樣做。
她提醒，現階段，小產權房明顯不會轉正，法律風險頗大，市民最好不要去買。
國家發(fā)產權證的叫大產權。如開發(fā)商辦理合法的立項開發(fā)手續(xù)后，辦理土地出讓手續(xù)并按規(guī)定上繳給國家土地出讓金和使用稅(費)，由國家發(fā)放給開發(fā)商土地使用證和房屋預售許可證，這樣的房屋稱為大產權房屋。而國家不發(fā)產權證的，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府發(fā)證書的叫小產權，也就是說在農民的集體土地上，僅有鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府或村委會的蓋章以證明其權屬，并沒有國家房管部門的蓋章，這種房屋被視為鄉(xiāng)產權，即小產權房屋。
“小產權”樓盤大多由村、鎮(zhèn)自己開發(fā)，不存在土地出讓金、土地征用費、耕地占用稅等成本，且沒有繳納房地產開發(fā)相關的各項稅費。
建設部表示，非集體經濟組織成員購買此類房屋，將無法辦理房屋產權登記，合法權益難以得到保護。有些項目允諾辦理的“鄉(xiāng)產權”、“小產權”，均不符合法律規(guī)定，不受法律保護，即不能辦理土地使用證、房產證、契稅證等合法手續(xù)。
“小產權房”并不是一個法律上的概念，它只是人們在社會實踐中形成的一種約定俗成的稱謂。目前通常所謂的“小產權房”，也稱“鄉(xiāng)產權房”，是指由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府而不是國家頒發(fā)產權證的房產。所以，“小產權”其實就是“鄉(xiāng)產權”“集體產權”，它并不真正構成嚴格法律意義上的產權。說的'再直白一些，“小產權房”是一些村集體組織或者開發(fā)商打著新農村建設等名義出售的、建筑在集體土地上的房屋或是由農民自行組織建造的“商品房”。
深圳小產權合同糾紛篇十
根據《_合同法》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，就二手房屋買賣事宜達成如下協(xié)議：
第一條基本情況。
（一）出賣人所售房屋（以下簡稱該房屋）坐落為：省市。建筑面積___________平方米；車庫：平方米；。
（二）該房屋規(guī)劃設計用途為住宅。
第二條權屬情況。
（一）該房屋所有權證證號為：________________________，共有權證證號為：_______________________，填發(fā)單位為：________________________。
（二）土地使用狀況。
該房屋占用的國有土地使用權以出讓方式獲得。土地使用權證號為：________________________，填發(fā)單位為：_________________________。
（三）該房屋性質為向社會公開銷售的經濟適用住房；
（四）該房屋已經設定抵押，抵押權人為：_____________________________，抵押登記日期為：_________年______月______日，他項權利證證號為：___________________。
出賣人應于_________年______月______日前辦理抵押注銷手續(xù)。出賣人與抵押權人或者其他權利人注銷他項權利的登記逾期未注銷的，應違約責任。
（五）出賣人保證，上述買賣的房地產不存在產權爭議和其他人主張權利的情況。
第三條出賣人和買受人通過房地產經紀機構居間介紹成交（房地產經紀機構名稱：__________________________，備案證明編號：___________________________，房地產經紀執(zhí)業(yè)人員姓名：_____________，資格證書編號________________________）。中介費人民幣元，簽約后付50％；買受人拿到房地產證后付50％。中介方收款后應出具收據。如交易失敗，中介方應退回所有中介費。
第四條成交價格、付款方式。
（一）經買賣雙方協(xié)商一致，該房屋成交價格為：人民幣元。
（二）在出賣人收款時出具符合稅務規(guī)定的收款憑證的條件下，具體付款方式及期限為：
1、買受人在簽訂本合同后支付定金人民幣10萬元整。除定金外簽約后應還付人民幣萬元；如在房屋過戶時該房被司法機關查封；則出賣人應立即返還該萬元；并雙倍返還定金。
2、雙方共同到房產交易中心辦理過戶后，買受人支付出賣人人民幣萬元。
3、買受人取得房屋所有權證書和土地使用權證書后，支付出賣人人民幣萬元，該款直接匯入出賣人的下列帳戶：
（三）關于貸款的約定。
買受人向公積金管理中心申辦抵押貸款，在買受人收到銀行的貸款5日內，將人民幣萬元直接匯入出賣人的上述帳戶。
第五條房屋產權及具體狀況的承諾。
出賣人保證該房屋沒有產權糾紛，因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔所有責任。
第六條房屋的交付。
出賣人應當在辦理房地產過戶簽字日將該房屋交付給買受人。該房屋交付時，應當履行下列手續(xù)：
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字；
3、移交該房屋及汽車庫等所有鑰匙和其他物品：
防盜門鑰匙；信箱鑰匙；水門鑰匙；電門鑰匙；《住宅使用說明書》及《住宅質量保證書》;水ic卡,電ic卡,氣ic卡；有線電視交費憑證.
第七條違約責任。
（一）逾期交房責任。
出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的，如逾期超過10日，出賣人應當按照累計已收款項的10％向買受人支付違約金。
（二）逾期付款責任。
如逾期超過10日，買受人應當按照累計的逾期應付款的10％向出賣人支付違約金。
第八條如發(fā)現出賣人將該房屋出賣給第三人，導致買受人不能取得房屋所有權證的，買受人有權退房，出賣人應當立即退還買受人全部已付款，并按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規(guī)定。
本合同履行過程中，應按照國家及江蘇省的相關規(guī)定繳納各項稅、費，具體為：
第十條權屬轉移登記。
（一）當事人雙方同意，自本合同簽訂之日起2日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。
（二）出賣人應當在收到定金之日起15日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理原有戶口遷出手續(xù)。逾期未遷出的，自逾期之日起，出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款項每日萬分之五的違約金。
第十一條爭議解決。
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方有權依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除，應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同一式兩份，具有同等法律效力。雙方在房地產過戶時簽訂的合同與本合同內容有抵觸的以本合同為準。
出賣人(簽章)：
買受人(簽章)：
中介方（簽章）：
深圳小產權合同糾紛篇十一
出賣方(甲方)：
身份證號碼：
購買方(乙方)：
身份證號碼：
依據《_合同法》等法律規(guī)定，甲、乙雙方經充分協(xié)商，同意達成以下一致意見：
第一條乙方購買甲方座落在景德鎮(zhèn)市路號的商品房（毛坯房）一套，建筑面積為平方米。甲方保證對出賣的房屋擁有全部產權并有權進行處置。
第二條房屋出售價格為人民幣萬元整，乙方應在簽訂合同時一次性付清。甲方應于乙方付款后5日內將房屋鑰匙及相關證件移交給乙方。
第三條與房屋買賣及過戶有關的一切稅、費(包括但不限于契稅、營業(yè)稅、房屋維修基金、交易手續(xù)費、登記費、公證費及土地過戶費用等)，無論法律、法規(guī)規(guī)定是由出賣方還是購買方承擔，乙方均自愿承擔，否則甲方有權退還房款收回房屋，由此給雙方造成的一切經濟損失全部由乙方承擔。
第四條乙方付清購房款后，甲、乙雙方應當在15日內到景德鎮(zhèn)市房管部門辦理過戶手續(xù)。過戶手續(xù)由乙方負責辦理，甲方予以配合。
第五條甲方已經交納的房屋維修基金元、水電煤氣立戶費元，乙方應當與購房款同時支付給甲方。
第六條本合同經雙方簽字后立即生效。
第七條本合同一式四份。甲、乙雙方各執(zhí)一份，其余交有關部門備案。
第八條本合同如有未盡事宜，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方：乙方：
年月日年月日。
深圳小產權合同糾紛篇十二
賣方:姓名:性別:出生日期:
國籍:住址:電話:身份證號碼:。
買方:姓名:性別:出生日期:
國籍:住址:電話:身份證號碼:。
買賣雙方根據_法律,經過友好協(xié)商,自愿制定本房產轉讓合同,條款如下:。
一、賣方有房產個單元,坐落在市第座樓單元,合計面積平方米?，F自愿將該房產賣給買方。售價為幣佰拾萬仟佰拾元整(原樓價為幣佰拾萬仟佰拾元整)。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產權證書及有關資料,同意交付上述房產價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經簽署,買方當即將房產全部價款交給賣方,賣方在收到該房產價款后,即將上述房產權證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產權證書到市房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續(xù),該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方交付房產價款后,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,并負責賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時雙方應友好協(xié)商解決,如不能解決時,按下列第()項方式解決:1.向仲裁委員會申請仲裁;2.依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共頁,一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份,市公證處執(zhí)一份,均具同等效力。
賣方:。
深圳小產權合同糾紛篇十三
當然，深圳也存在某些具備特殊條件的綠本房可轉紅本，南山法院曾判過的綠本轉紅本強制執(zhí)行的案例。
周爭鋒表示，有的綠本房產證具備什么條件才能辦理紅本房產證，沒有相關的配套規(guī)定，實踐中操作不能，在《市規(guī)劃國土委坪山管理局關于慎購拆遷安置房等非商品住宅的提示》中，規(guī)劃國土委坪山管理局已經明確地指出了這一點。
“。”
小產權房一直以來都是深圳的愛與痛，據相關部門公布數據，深圳市的違法建筑數量約40萬棟，建筑面積高達億平方米，占深圳總建筑面積的，基本占據了深圳樓市的半壁江山。目前，深圳有將近一半的人口居住在小產權房中。
“小產權房”其實不是法律概念，是人們在社會實踐中形成的一種約定俗成的稱謂。該類房指沒有國家發(fā)放的土地使用證和預售許可證，購房合同在國土房管局不會給予備案，也就是說不能用于買賣。
但在深圳，小產權房的交易一直存在著。
一位律師朋友告訴南方樓事，“和朋友探討小產權房問題時她說，初到深圳就驚訝地發(fā)現深圳的人非常熱衷于購買小產權房，這與北京、上海很不一樣。”
一是因深圳房價高企，買不起商品房的深圳人中有部分會將小產權房作為安居選擇，而看到這一市場需求的投資客也會進場；二是看到城市更新背后的巨額利潤，不少人將小產權房作為一種投資選擇。
但是，無論是出于自住還是投資，購買小產權房的風險擺在那里。就如上文提及的，轉讓協(xié)議有效僅僅是房產的債權問題，買小產權房無法過戶，你買的房子的從法律上來說就不是你的。
撰文排版/秀清。
深圳小產權合同糾紛篇十四
小產權房不得發(fā)證，同時嚴格規(guī)范農村集體土地確權登記發(fā)證行為，嚴禁搞虛假土地登記，嚴禁對違法用地未經依法處理就登記發(fā)證。不限定小產權的開發(fā)與購買，但小產權房開發(fā)與購買需要得到深圳政府部門或者國土資源管理局的審批，對于那些符合城市發(fā)展的才能夠建立，否則間將視為違法建筑，日后有可能需要拆除。
針對已經購買小產權的家庭，因房屋無法收回，所以會對于部分阻礙深圳城市規(guī)劃發(fā)展的房屋給予拆除并支付補貼，對未拆除的房屋也不能頒發(fā)房產證，但依法享有居住權40年，產權到期后需補交土地出讓金。
小產權房的買賣。
1、是在集體建設用地上建成的，即宅基地上建成的房子，只屬于該農村的集體所有，連外村農民都不能夠買。
2、是在集體企業(yè)用地或者占用耕地違法建設的。此類房產沒有國家發(fā)放的土地使用證和預售許可證，購房合同在國土房管局不會給予備案。沒有合法有效的產權證。小產權房的產權不完整，在小產權房買賣和轉讓的過程中易出現一系列問題和糾紛。因此，一般小產權房是不允許買賣的，但是堅決要賣的情況下，可以在集體成員內部交易。
3、小產權房的交易，一般是一次性付清，不能辦理按揭貸款。由于所購小產權房得不到法律的認可和保護，沒有得到國家房地產主管部門的批準，無法辦理合法的產權手續(xù)，購買后也不能合法轉讓過戶。同時對房屋的保值和也有很大影響。
深圳小產權合同糾紛篇十五
坪山的案例就涉及了大家最關心的舊改拆遷房的問題。建緯（深圳）律師事務所合伙人周志芳律師告訴南方樓事，從法理上來說，舊改拆遷的相關賠償會給到房產的權利登記人，也就是綠本房產證的登記人。
周志芳律師告訴南方樓事，綠本房是指非商品性質的房屋，沒有按照市場價格繳納地價款，所記載的權利受到一定的限制，。
雖然目前最高院和深圳法院有認定綠本房的轉讓合同有效，但合同有效與房屋權屬變動在法律上是兩個層面的問題，，否則，買受人只能基于合同對出賣人主張債權。
對于大家最關心的綠本房涉及到舊改拆遷問題，她指出，
所以，開發(fā)商必須與登記權利人簽署搬遷補償協(xié)議，但由于買受人通常實際占有了房屋，為了順利的接受物業(yè)，開發(fā)商通常會要求與登記權利人、實際占有物業(yè)的買受人簽署三方協(xié)議，約定各方的權利義務。
“但是回遷物業(yè)也只能先登記至登記權利人名下，再通過二手房交易的方式過戶至買受人的名下。”
如果綠本房登記權利人與買受人發(fā)生糾紛，綠本房登記權利人拒絕履行合同，如果買受人訴請要求出賣人將綠本房過戶登記，除非綠本房符合轉為紅本的條件（例如安居房禁售期已滿），否則法院一般會以不具備過戶登記的條件為由駁回訴訟請求。
但如果買受人與登記權利人簽署的是回遷房期房的買賣合同，約定的是將未來回遷物業(yè)過戶登記至買受人名下，在回遷物業(yè)完成選房及初始登記的情況下，買受人要求繼續(xù)履行的訴請法院是可以支持的。
深圳小產權合同糾紛篇十六
除鄭恩博律師外，多名律師也表示，在深圳綠本房小產權轉讓合同有效判決并不是個案。
廣東華商律師事務所律師周爭鋒表示，“前兩天才開完庭，也是同類型的案件，合同有效沒什么大不了的，這些并不是個案?！?BR> 涉案房屋為綠本“小產權房”，系同棟五層樓中的一層，與其他四層同一本證登記在案外人深圳市南山區(qū)工業(yè)發(fā)展公司（簡稱南山公司）名下。1986年6月，房屋被南山公司入股其他公司，2009年3月，劉某與李某簽訂《房屋轉讓協(xié)議》，以239萬元賣于李某。
因房屋并非市場商品房，雖經多次裁定、協(xié)議轉讓，期間二十年余年，始終未辦理過戶手續(xù)，一直登記在最初產權人南山公司名下；2011年3月，劉某委托律師向李某發(fā)出《律師函》，函告李某解除《房屋轉讓協(xié)議》、返還房屋、收回購房款以及其他事項。
隨后，就上演了這部“綠本房”買賣合同“有效”到“無效”，再到“未生效”，又回到“有效”，歷時七年，檢察院兩次抗訴，法院三次再審，從基層法院打到最高人民法院，走遍全部法律程序的“房戰(zhàn)大片”。
2016年12月，最高人民法院裁定提審本案并再審認為：
張茂榮表示，此案蓋棺定論了法律界廣為爭議的“綠本房”、“劃撥土地”、“超期土地”、“未分證房”、“他人名下房”買賣合同的效力爭議。從法律方面嚴格區(qū)別了債權合同原因和物權變動結果的關系，符合物權法的規(guī)定。
深圳小產權合同糾紛篇十七
無論是綠本，還是豬肝紅本，只要是政府主管部門頒發(fā)，都是物權憑證，房屋都是合法建筑。
b.違法建筑（無本房）：歷史違建、新增違建。
以2009年6月2日為界，之前為歷史遺留違法建筑，之后為新增違法建筑；
歷史違建理論上說存在確認產權、依法拆除、沒收、臨時使用等處理方式；
新增違建理論上說存在被強制拆除的法律風險。
c.回遷房：指標房。
回遷指標房中的小產權房交易，在與開發(fā)商直接簽約后，除非中途開發(fā)商資金鏈斷裂，或項目爛尾，周期長。
深圳小產權合同糾紛篇十八
原告彭某為涉案私宅綠本房產證持有人，其上訴稱，2008年與被告蔡某簽訂一份《房地產轉讓協(xié)議書》，將位于深圳坪山一棟樓轉讓給了被告蔡某。隨后，彭某上訴稱，自己的房產屬于農村私人宅基地，不允許轉讓，要求轉讓協(xié)議無效。
2016年4月，法院判決該份協(xié)議無效。
而后，被告蔡某等人反訴原告彭某，反對轉讓協(xié)議無效，或彭某按轉讓協(xié)議中約定的賠償標準對蔡某進行賠償。。
最后，經法院查明，雙方簽署的轉讓協(xié)議中有一條為：如需辦理其他與該房地產相關合法手續(xù)時，甲方必須無條件協(xié)助。協(xié)議生效后，如國家在土地法政策范圍內征收或拆遷該處房地產，無論何種方式征用，所有賠償款項歸乙方（蔡某）所得，辦理前述賠償手續(xù)時，如需甲方出面，甲方應無條件協(xié)助。
法院查明該房產屬于綠本房，；駁回彭某的合同無效訴求，駁回蔡某的經濟賠償訴求。
盡管如此，綠本小產權房的買賣風險還是存在。張茂榮表示，，房屋始終無法登記在買家名下，合同客觀上無法全面履行完畢，拆遷時也會遇到障礙，建議還是謹慎購買。
深圳小產權合同糾紛篇十九
案號：(2020)粵03民終2974號。
裁判日期：
法院觀點:。
一審法院認為，雖然林某伶、何某芳、林某主張解除和嚴某祥簽訂的《房產轉讓協(xié)議書》，但是實際上《房產轉讓協(xié)議書》應屬無效合同，理由如下：林某伶、何某芳、林某未能提交證據證明涉案房產已經取得房屋產權證書及建設工程規(guī)劃許可證，嚴某祥、吉某房地產公司、楊某洋也均認為涉案房產屬于小產權房，涉案房產不得轉讓；且涉案房產未實際交付，林某伶、何某芳、林某未實際占有涉案房屋。對于合同的無效，合同雙方均存在過錯。根據《^v^合同法》第五十八條的規(guī)定，合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還，嚴某祥應當向林某伶、何某芳、林某返還因該涉案合同取得的購房款，并支付按年利率6%計算的相應資金占用期間的利息。
二審法院認為，本案為房屋買賣合同糾紛案件。誠實守信是我國民法的基本原則。據一審法院查明的案情，案涉各方訂立合同買賣的房產為依法不準交易的房屋。因此，案涉買賣合同應為無效合同。合同無效的情況下，各方因該合同取得的財產應予返還。
2、陳某欽與張某德、深圳市豐某地產投資發(fā)展有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書。
審理法院：廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院。
案號：(2018)粵0309民初3172號。
裁判日期：
法院觀點:。
本院認為，本案為房屋買賣合同糾紛。關于合同效力問題。根據原告提交的原寶安縣政府主管部門的相關文件可知，涉案**大廈建設許可范圍為四層以下私人住宅，而現**大廈的建設已超出建設許可范圍，故，在行政主管部門對該違反建設許可的建筑作出處理前，原告關于確認合同無效之訴求不屬于人民法院主管范圍，對原告關于確認合同無效之訴求，本院在本案中不予處理，原告應先行向行政主管部門申請對涉案房產作出處理。
根據庭審查明事實，原告向被告張某德支付購房款后，涉案房產由龍崗區(qū)法院、羅湖區(qū)法院等依法查封，且查封文書載明的房產權利人為案外人陳某國，故涉案房產之于原告而言并無使用價值，被告張某德并無繼續(xù)占有原告購房款的合法理由，原告訴請被告張某德返還購房款1400000元理由充分，本院予以支持。
3、李某東與曹某輝確認合同無效糾紛二審民事裁定書。
審理法院：廣東省深圳市中級人民法院。
案號：(2019)粵03民終11083號。
裁判日期：
訴訟請求：原告訴求：1.確認李某東與曹運輝的《房屋轉讓合同書》無效；2.本案訴訟費由曹運輝承擔。被告反訴請求：1.李某東向曹某輝返還因涉案房屋支付給李某東的房款人民幣350000元及賠償利息損失。
法院觀點:。
一審法院認為，李某東與曹某輝交易的房產屬于未取得建設工程規(guī)劃許可證的房產，本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查。在行政主管部門對違法建筑做出處理前，房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任，人民法院不予受理。對于李某東的起訴及曹某輝的反訴，原審法院予以駁回。
二審法院認為，涉案房產未取得建設工程規(guī)劃許可證，李某東上訴所舉的《福田區(qū)城中村出租屋消防安全責任告知書》、國家稅務機關出具的出租屋管理繳稅憑證、稅務管理文件并非涉案房產的權屬登記證書，而是相關政府部門行使管理職能的憑證。李某東以此主張相關政府部門已經確認涉案房產登記在其名下的依據不足，本院不予支持。原審法院以本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查，在行政主管部門對違法建筑作出處理前，房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任，人民法院不予受理的處理意見正確，本院予以維持。
4、林某輝與黃某欽房屋買賣合同糾紛一審民事判決書。
審理法院：廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院。
案號：(2019)粵0309民初1935號。
裁判日期：
法院觀點:。
涉案房產沒有合法的報建手續(xù)，無法辦理過戶手續(xù)，非市場商品，依法不得買賣，原、被告簽訂的《購房意向合同》違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，為無效合同。根據無效合同的處理原則，被告應將收取的房屋轉讓款1200000元返還給原告。原告要求被告返還房款并自起訴之日起支付資金占用利息的請求本院予以支持。
5、陳某發(fā)、盧某強合同糾紛二審民事判決書。
法院：廣東省深圳市中級人民法院。
案號：(2019)粵03民終23934號。
裁判日期：
訴訟請求：陳某發(fā)返還購房款500000元及自2018年7月4日起至還清購房款為止的逾期付款利息（按年利率6%計算）暫計算至2019年3月8日的利息為元。
法院觀點:。
一審法院認為，盧某強與陳某發(fā)就購買“×××新村×棟”房屋達成口頭協(xié)議，盧某強向陳某發(fā)支付定金50萬元。根據一審法院查明的事實，涉案房屋為小產權房，雙方就此房屋達成的口頭買賣合同為無效合同。因此，陳某發(fā)應當向盧某強退還該50萬元。
二審法院認為，本案為合同糾紛案件。陳某發(fā)向盧某強出售未經批準建設的違章建筑，雙方之間達成的房屋買賣合同應為無效，一審判決陳某發(fā)返還收取的盧某強款項正確，本院予以維持。
三、法律規(guī)定。
1、《民法典》。
深圳小產權合同糾紛篇二十
深圳小產權房作為深圳房地產市場的一大特色，其房價常常比普通商品房低廉，因此大受業(yè)主青睞。然而，小產權房存在著土地不明晰、產權不穩(wěn)定等問題，給業(yè)主帶來了困擾和不安。本文旨在通過多位深圳小產權房業(yè)主的體驗和經驗，探討小產權房業(yè)主在購房、裝修、售后維權等方面的心得體會，為將來購買小產權房的人提供參考和幫助。
第二段：購房。
購房是小產權房業(yè)主的第一步。在購房時，業(yè)主應當注意選擇正規(guī)、有信譽的房產代理公司或開發(fā)商，查看開發(fā)商的資質證書，以避免被不良開發(fā)商所騙。同時，業(yè)主還應該對小產權房的土地狀況、房屋質量、建筑年限等問題進行詳細了解，確保自己所購買的房子符合國家法律的規(guī)定，產權得到明確的保護。如果可能的話，業(yè)主還應該到當地房產部門進行咨詢，以獲取更加詳盡的信息和意見。
第三段：裝修。
小產權房業(yè)主在購房后常常需要進行裝修。然而，在裝修中也常常會遇到很多問題。首先，業(yè)主應當選擇好正規(guī)、有信譽的施工隊伍，確保他們對小產權房的建造和裝修有充分的了解，以免違反政策所導致的一系列問題。在裝修過程中，業(yè)主還應當注意細節(jié)：例如要遵守小產權房外觀設計的規(guī)范，不可以改變正常的建筑構造；要注意電路、給水等問題，避免影響建筑物的整體穩(wěn)定。以上幾點都是小產權房業(yè)主在裝修過程中必須要考慮到的問題，以免引發(fā)一系列的不必要的過錯。
第四段：售后維權。
小產權房業(yè)主售后維權是小產權房業(yè)主所關注的問題之一。在售后維權過程中，小產權房業(yè)主應當妥善保留好所有的合同文件、交款記錄、售房廣告和宣傳資料等有關資料，以免由此產生不必要的爭執(zhí)。同時，在售房單位方面，如有任何的裝修、結構等問題，小產權房業(yè)主可以向建委進行咨詢，以確定是否正常。
第五段：結論。
深圳小產權房作為深圳房地產市場的一大特色，其房價低廉，吸引了很多想象力有限的居民們。但是，小產權房業(yè)主在購房、裝修、售后維權方面的心得體會大多基于土地不明晰、產權不穩(wěn)定等問題。因此，對于想要購買小產權房的業(yè)主，切實需要加強對小產權房購買、裝修、維修等方面的了解和監(jiān)管，以免因其政策問題而產生不必要的經濟和時間成本。
深圳小產權合同糾紛篇二十一
深圳是一座充滿機會和活力的城市，然而它的房價也是整個國家中的領頭羊。對于大多數年輕人來說，買不起深圳的商品房，小產權房成為了他們的首選。雖然小產權房有諸多限制，但也有很多優(yōu)勢。在這篇文章中，我將分享我在成為深圳小產權房業(yè)主后的心得體會。
第一段：買小產權房需要認清風險和優(yōu)勢。
深圳的小產權房存在一定的法律風險，如產權歸屬不清、土地性質不確定等。但是，將這些風險規(guī)避后，小產權房也有很多優(yōu)勢，如相較商品房低廉的價格、政策的支持及較獨立的空間。因此，購買小產權房不是不可以，但在購買前還是需要仔細權衡風險和優(yōu)勢。
對于年輕人來說，小產權房的價格是非常低廉的，可能只需要普通商品房的一半甚至不到。但是，購買小產權房需要考慮其實際使用價值。一般來說，小產權房的建筑面積較小，室內高度較矮，通風采光較差，沒有電梯等需要考慮的問題。同時，小產權房雖然可以自由買賣，但其流通性相對低，需要有心理準備。
第三段：居住小產權房需要自己裝修。
小產權房相較商品房而言并不會提供房屋裝修，需要業(yè)主自行裝修。因此，裝修費用也會成為購買小產權房后需要考慮的一項重要開銷。并且在裝修過程中需要考慮很多問題，如電路水管等等，需要花費不少的時間和精力。
在居住小產權房時，許多限制也會影響居住體驗。如小產權房的地段位置一般相對偏遠，交通不便且周邊設施不完善，社區(qū)的管理也相對較弱等。這些不便會對日常居住產生一定的影響，需要業(yè)主自己積極尋找周邊的便利設施，并積極參與社區(qū)建設。
作為深圳小產權房的業(yè)主，我們應該認識到自己的責任，積極參與到社區(qū)建設中來，為居住環(huán)境的改善作出貢獻。并且，在房產售賣時，也應該與買家充分溝通，告知小產權房的風險和限制，維護整個市場的健康發(fā)展。
結論：
總的來說，成為一名深圳小產權房業(yè)主并不是一條坦途，需要認真權衡風險和收益，同時也需要具備良好的規(guī)劃和服務意識。但是，如果我們能夠認真對待這些問題，購買小產權房也是一條可以實現房產夢想的道路。
深圳小產權合同糾紛篇二十二
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位于第____層?共______(套)(間)?房屋結構為________?建筑面積為______平方米?房屋用途為_______。并附帶_________間?位于___________________?面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格?
成交價格為每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款。
第一筆于________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整于_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整，待該房產辦理產權過戶手續(xù)成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務。
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題?能夠辦理產權證書且順利過戶。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外，不存在其他共有權人，且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議。對于該房屋及土地的出售，不存在任何享有優(yōu)先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后，本合同項下房產實際所有者為乙方。甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù)，房屋暫時為甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，乙方對該房產享有完全的權利。
6、甲方確認此房產在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方，甲方不再對其主張任何權利，包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務。
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經濟能力和信譽，能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時，甲方將該房屋，例如?拆遷安臵協(xié)議、房產登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利，甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶。
1、本合同簽定時該房屋為小產權房，暫時不具備過戶條件，但本合同為甲乙雙方平等協(xié)商自愿達成財產及財產權交易之協(xié)議，并未違反相關法律法規(guī)。
2、雙方約定今后國家政策允許過戶時?甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù)，當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協(xié)商具體的交付日期。
3、甲方在取得產權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù)。
4、本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
一、賣方需付稅費：
1營業(yè)稅。
2城市建設維護稅。
3教育費附加。
4印花稅。
5個人所得稅。
6土地增值稅。
7房地產交易服務費。
8土地使用費。
二、買方需付稅費。
1印花稅。
2契稅。
3產權登記費。
4房地產交易服務費。
5《房地產證》貼花。
三、其他稅費由買賣雙方各承擔一半。
1權籍調查費。
3評估費(如有)。
4保險費(如有)。
5其他?以實際發(fā)生的稅費為準。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的，?另一方可以代其墊付，甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定。
一、關于房產拆遷。本合同簽訂后，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù)，領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。
二、關于房產再次買賣。
1、本合同簽訂后，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。
三、關于房產收回。
由于該房屋屬于小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。
第九條違約責任。
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人，將視為甲方收回房產，應適用本合同第八條關于房產收回的約定支付乙方回購款，同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續(xù)?視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù)，乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續(xù)、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂文件、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的，乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益，并且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行，過錯方應賠償損失并承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重復發(fā)生，違約金重復計算。
第十條保證人責任。
甲乙雙方充分了解上述合同，甲方各當事人愿向乙方提供連帶責任保證，且本擔保不可撤銷。保證范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項。
第十二條、合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人?委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人?_________、_________系其法定監(jiān)護人_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用于甲方安臵戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證?經國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，留存?zhèn)洳椤?BR> 第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽訂本合同，簽訂本合同后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1.提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協(xié)商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)身份證號碼身份證號碼。
年月日年月日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2
深圳小產權合同糾紛篇一
出賣人：(以下稱甲方)。
買受人：(以下稱乙方)。
根據《xxx合同法》、《xxx城市房地產管理法》以及其他有關法律、法規(guī)規(guī)定，甲方和乙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于______市______鎮(zhèn)______路______從南至北第______號至______號共八個門面。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積以甲方實際建筑物為準。如暫測面積或原產權證上標明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的，以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
第三條土地使用權性質。
該房屋相應的土地使用權取得方式為國有出讓地;土地使用權年限以土地使用權證所載明的時間為準。
第四條價格。
乙方按每個門面十萬元價款支付甲方，共計______萬元整。
第五條付款方式。
本合同簽訂時，乙方將甲方購房款______萬元整一次性付清。
第六條交付期限。
甲方應于______年______月______日前，依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定，將竣工驗收并符合本合同約定的商品房交付乙方使用。
第七條甲方保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因甲方原因造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由甲方承擔相應責任。
第八條關于產權登記的約定。
甲方協(xié)助辦理“兩證”(房屋產權證、土地使用證)，辦證所需的費用由乙方承擔。
第九條本合同履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可依法向洪江市人民法院提起訴訟。
第十條本合同自雙方簽字之日起生效。一式兩份，具有同等法律效力。甲方、乙方各一份。
甲方：____________。
乙方：____________。
見證人：__________。
______年______月______日。
深圳小產權合同糾紛篇二
根據《_經濟合同法》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、乙方同意購買甲方擁有的座落在江西省萍鄉(xiāng)市安源區(qū)擁有的住宅，建筑面積為_____平方米。（詳見土地房屋權證第_______________號）。
第二條、上述房產的交易價格為：總價人民幣___________元整（大寫：____拾____萬____仟____佰____拾____元整）。本合同簽定之日，乙方向甲方支付人民幣__________元整，作為購房定金。
第三條、付款時間與辦法：甲乙雙方同意以一次性付款方式付款，并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付剩余房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方。
第四條、甲方應于收到乙方全額房款之日起當天內將交易的房產全部交付給乙方使用，并應在交房當日將水費、電費、煤氣費等與房屋有關的這些費用結清。
第五條、稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī)，并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協(xié)商，交易稅費由乙方承擔，產權過戶手續(xù)費由乙方承擔。
第六條、違約責任甲、乙雙方合同簽定后，若乙方中途違約，應書面通知甲方，甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息）返還給乙方，但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約，應書面通知乙方，并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條、戶口期限甲方遷出戶口的期限為年，即年月日之前。如果房主晚遷出一天，就要支付全部房款的1‰的違約金。
第八條、房產證土地證記錄面積以外的搭建房屋如有糾紛，甲方應協(xié)助乙方解決。
第九條、本合同一式份。甲方一份，乙方一份。
第十條、本合同發(fā)生爭議的解決方式：在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商、訴訟方式解決。
第十一條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
出賣方（甲方）：_________________。
購買方（乙方）：__________________。
日期：_______年____月____日
深圳小產權合同糾紛篇三
模板小產權房的性質有兩種：一種是在集體建設用地上建成的，即宅基地上建成的房子，只屬于該農村的集體所有者，外村農民不能購買;另一種是在集體企業(yè)用地或者占用耕地違法建設的房子。下面是應屆畢業(yè)生網整理的小產權房合同模板，歡迎閱讀!甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于____市___________區(qū)_______________________________________的房屋(建筑面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(________元)的價款出售給乙方。(含地下室號-----平方米)。
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后，甲方對----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任。
1、甲方應當于________年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的.付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向------------------------------------區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
深圳小產權合同糾紛篇四
甲方：
乙方：
甲、乙雙方就房屋轉讓事項在平等自愿，協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。
一、甲方自愿將房屋轉讓給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金萬千元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、本房屋等過戶條件成熟時，甲方應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的'契稅，過戶費用等由乙方負擔。
四、本合同簽訂后，甲方的房屋使用權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任。
1、甲方應當于____年____月____日交付乙方房屋，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_____個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣_______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過____個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向__區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份，甲乙方各執(zhí)一份，見證人各一份。
甲方：乙方：見證人：
年月日年月日年月日。
深圳小產權合同糾紛篇五
隨著人們法律意識的加強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？下面是小編幫大家整理的深圳小產權合同，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
出賣人(甲方)：____
出賣人(甲方) 村委會
買受人(乙方)：____ 身份證號碼： ______________
一、甲方自愿將位于 市 區(qū) 街道 小區(qū)拆遷安置房 棟 室的房屋(建筑面積 平方米)以人民幣 元整的價款出售給乙方。乙方首付人民幣 元整需于________年____月日前支付給甲方 ，余款分期按月支付，每月人民幣為 元，需于________年____月至________年____月________年內付清，每個月的支付期限為月底的最后一天。
二、乙方支付甲方合同保證定金___萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。
三、自甲乙雙方簽訂協(xié)議乙方交付首付款后年內甲方和村委會應協(xié)助乙方辦理房屋產權手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅，土地出讓金等由乙方負擔。其他稅費按有關法律規(guī)定負擔。
四、本合同簽訂后，甲方對房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、占有等權利一并轉讓給乙方。
六、違約責任
1、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使，一切責任由甲方承擔，并應賠償乙方的'損失，。
2、甲方應當于________年____月____日收到乙方的首付房款即時將房屋的鑰匙交給乙方確保其居住權和使用權，甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋，每逾期___天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，并應賠償乙方經濟損失人民幣____元。
3、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日___%計算的違約金給甲方。逾期超過__個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的__%作為甲方的損失賠償金。
4、如因規(guī)劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的，甲方應當通知乙方，如有補償款發(fā)放，甲方應當全額退還乙方。
5、本合同簽訂后，任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除，甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款，并賠償乙方的房屋裝修費用。
6、自合同生效之日起________年內，產權證和土地證因為甲方的原因不能辦理，甲方應支付乙方違約金人民幣元，甲方向乙方支付違約金后，土地證和產權證因為甲方的原因仍然不能辦理，每逾期 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的可以向法院或仲裁機構進行起訴或仲裁。
八、本合同自乙方支付首付款給甲方雙方簽字或蓋章之日起生效。
九、本合同一式 份，甲乙雙方見證人各執(zhí)一份
甲方：
甲方：
乙方：
見證人：
深圳小產權合同糾紛篇六
根據《_經濟合同法》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位于第____層?共______(套)(間)?房屋結構為________?建筑面積為______平方米?房屋用途為_______。并附帶_________間?位于___________________?面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格?
成交價格為每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款。
第一筆于________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整于_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整，待該房產辦理產權過戶手續(xù)成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務。
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題?能夠辦理產權證書且順利過戶。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外，不存在其他共有權人，且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議。對于該房屋及土地的出售，不存在任何享有優(yōu)先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后，本合同項下房產實際所有者為乙方。甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù)，房屋暫時為甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，乙方對該房產享有完全的權利。
6、甲方確認此房產在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方，甲方不再對其主張任何權利，包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務。
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經濟能力和信譽，能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時，甲方將該房屋，例如?拆遷安臵協(xié)議、房產登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利，甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶。
1、本合同簽定時該房屋為小產權房，暫時不具備過戶條件，但本合同為甲乙雙方平等協(xié)商自愿達成財產及財產權交易之協(xié)議，并未違反相關法律法規(guī)。
2、雙方約定今后國家政策允許過戶時?甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù)，當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協(xié)商具體的交付日期。
3、甲方在取得產權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù)。
4、本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
一、賣方需付稅費：
1營業(yè)稅。
2城市建設維護稅。
3教育費附加。
4印花稅。
5個人所得稅。
6土地增值稅。
7房地產交易服務費。
8土地使用費。
二、買方需付稅費。
1印花稅。
2契稅。
3產權登記費。
4房地產交易服務費。
5《房地產證》貼花。
三、其他稅費由買賣雙方各承擔一半。
1權籍調查費。
2房地產買賣合同公證費(如有)。
3評估費(如有)。
4保險費(如有)。
5其他?以實際發(fā)生的稅費為準。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的，?另一方可以代其墊付，甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定。
一、關于房產拆遷。本合同簽訂后，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù)，領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。
二、關于房產再次買賣。
1、本合同簽訂后，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。
三、關于房產收回。
由于該房屋屬于小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。
第九條違約責任。
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人，將視為甲方收回房產，應適用本合同第八條關于房產收回的約定支付乙方回購款，同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續(xù)?視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù)，乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續(xù)、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂文件、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的，乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益，并且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行，過錯方應賠償損失并承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重復發(fā)生，違約金重復計算。
第十條保證人責任。
甲乙雙方充分了解上述合同，甲方各當事人愿向乙方提供連帶責任保證，且本擔保不可撤銷。保證范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項。
第十二條、合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人?委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人?_________、_________系其法定監(jiān)護人_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用于甲方安臵戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證?經國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，留存?zhèn)洳椤?BR> 第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽訂本合同，簽訂本合同后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1.提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協(xié)商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)身份證號碼身份證號碼。
年月日年月日。
深圳小產權合同糾紛篇七
小產權房出現于我國上世紀末,近幾年來愈演愈烈,成為人們所關注的熱點問題。小產權房是我國市場經濟快速發(fā)展和相關制度如土地權利制度不完善的產物,具有中國特色,是我國特有且獨有的社會現象。以下是本站小編為大家精心準備的：深圳小產權房。
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協(xié)議：
第一條。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權。【土地使用權出讓合同號】【土地使用權劃撥批準文件號】【劃撥土地使用權轉讓批準文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________，規(guī)劃用途為___________，土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經批準，在上述地塊上建設商品房，【現定名】【暫定名】___________。建設工程規(guī)劃許可證號為___________，施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條。
買受人購買的商品房為【現房】【預售商品房】。預售商品房批準機關為___________，商品房預售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房，其房屋平面圖見本合同附件一，房號以附件一上表示為準)為本合同第一條規(guī)定的項目中的：
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。該商品房的用途為___________，屬___________結構，層高為___________，建筑層數地上___________層，地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產權登記】建筑面積共___________平方米，其中，套內建筑面積___________平方米，公共部位與公用房屋分攤建筑面積___________平方米(有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二)。
________________________________________________________________________________________。
_________________________________________________________________________________________。
第四條。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款：
1、按建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米______元，總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內建筑面積計算，該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元，總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算，該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________。
第五條。
根據當事人選擇的計價方式，本條規(guī)定以【建筑面積】【套內建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商品房交付后，產權登記面積與合同約定面積發(fā)生差異，雙方同意按第_____種方式進行處理：
1、雙方自行約定：
(4)_________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理：
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)的，據實結算房價款;。
(2)面積誤差比絕對值超出3%時，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人在買受人提出退房之日起30天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。
買受人不退房的，產權登記面積大于合同約定面積時，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款由買受人補足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔，產權歸買受人。產權登記面積小于合同約定面積時，面積誤差比絕對值在3%以內(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產權登記面積-合同約定面積。
面積誤差比=————————————————×100%。
合同約定面積。
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協(xié)議。
第六條。
買受人按下列第__________種方式按期付款：
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條。
買受人如未按本合同規(guī)定的時間付款，按下列第__________種方式處理：
1.按逾期時間，分別處理(不作累加)。
(2)逾期超過_____日后，出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的，買受人按累計應付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的，經出賣人同意，合同繼續(xù)履行，自本合同規(guī)定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止，買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之_____(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的，按相應的分期應付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.__________________________________________________。
第八條。
出賣人應當在_____年_____月_____日前，依照國家和地方人民政府的有關規(guī)定，將具備下列第_____種條件，并符合本合同約定的商品房交付買受人使用：
1.該商品房經驗收合格。
2.該商品房經綜合驗收合格。
3.該商品房經分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準文件。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因，除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外，出賣人可據實予以延期：
1、遭遇不可抗力，且出賣人在發(fā)生之日起_____日內告知買受人的;。
3、_______________________________________________。
第九條。
除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外，出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用，按下列第______種方式處理：
1、按逾期時間，分別處理(不作累加)。
(2)逾期超過_____日后，買受人有權解除合同。買受人解除合同的，出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起____天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的，合同繼續(xù)履行，自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止，出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應不小于第(1)項中的比率)的違約金。
2._______________________________________________。
第十條。
經規(guī)劃部門批準的規(guī)劃變更、設計單位同意的設計變更導致下列影響到買受人所購商品房質量或使用功能的，出賣人應當在有關部門批準同意之日起10日內，書面通知買受人：
(1)該商品房結構形式、戶型、空間尺寸、朝向;。
(7)_____________________________________________。
買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內通知買受人的，買受人有權退房。
買受人退房的，出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內將買受人已付款退還給買受人，并按__________利率付給利息。買受人不退房的，應當與出賣人另行簽訂補充協(xié)議。_________________________________。
第十一條。
商品房達到交付使用條件后，出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進行驗收交接時，出賣人應當出示本合同第八條規(guī)定的證明文件，并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，出賣人還需提供《住宅質量。
保證書。
》和《住宅使用。
說明書。
》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全，買受人有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
由于買受人原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_____。
第十二條。
出賣人保證銷售的商品房沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因，造成該商品房不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔全部責任。______________________________________________。
第十三條。
出賣人關于裝飾、設備標準承諾的違約責任出賣人交付使用的商品房的裝飾、設備標準應符合雙方約定(附件三)的標準。達不到約定標準的，買受人有權要求出賣人按照下述第______種方式處理：
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設備差價。
2.________________________________________________。
3.________________________________________________。
第十四條。
出賣人關于基礎設施、公共配套建筑正常運行的承諾出賣人承諾與該商品房正常使用直接關聯(lián)的下列基礎設施、公共配套建筑按以下日期達到使用條件：
5.________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內未達到使用條件，雙方同意按以下方式處理：
3._______________________________________________。
第十五條。
出賣人應當在商品房交付使用后______日內，將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣人的責任，買受人不能在規(guī)定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第______項處理：
1.買受人退房，出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內將買受人已付房價款退還給買受人，并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房，出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.________________________________________________。
第十六條。
買受人購買的商品房為商品住宅的，《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起，按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。買受人購買的商品房為非商品住宅的，雙方應當以合同附件的形式詳細約定保修范圍、保修期限和保修責任等內容。
在商品房保修范圍和保修期限內發(fā)生質量問題，出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞，出賣人不承擔責任，但可協(xié)助維修，維修費用由購買人承擔。
第十七條。
雙方可以就下列事項約定：
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權______________________;。
4、該商品房所在小區(qū)的命名權_________________________;。
6、_____________________________________________。
第十八條。
買受人的房屋僅作__________________使用，買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外，買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施，并按占地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該商品房有關聯(lián)的公共部位和設施的使用性質。
________________________________________________。
第十九條。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下述第______種方式解決：
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條。
本合同未盡事項，可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議(附件四)。
第二十一條。
合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條。
本合同連同附件共______頁，一式______份，具有同等法律效力，合同持有情況如下：
出賣人______份，買受人______份，______份，____________份。
第二十三條。
本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條。
商品房預售的，自本合同生效之日起30天內，由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章)：買受人(簽章)：
【法定代表人】：【法定代表人】：
【委托代理人】：【委托代理人】：
(簽章)(簽章)。
___年___月___日___年___月___日。
簽于簽于。
共
2
頁，當前第。
1
頁
1
2
深圳小產權合同糾紛篇八
1月，北京陰女士將一套小產權房出售給朱先生，雙方簽訂《房屋買賣協(xié)議》。今年10月，陰女士請求法院判令雙方當時簽訂的合同無效。
賣房者。
小產權房不能買賣，與朱先生簽訂的協(xié)議違反了國家關于“小產權房禁售”的規(guī)定，因此，協(xié)議屬于無效合同。
買房者。
對方之所以起訴，是因為現在房價飆升，覺得虧了，才萌生毀約的想法。買房者擁有房屋使用權。
法院判定。
北京市門頭溝區(qū)人民法院：本案中，《房屋買賣協(xié)議》是買賣雙方真實的意思表示，不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應為有效合同。
判定依據。
我國針對小產權房的相關法律規(guī)定尚未出臺，雙方就訴爭房屋正式產權手續(xù)的辦理也無明確約定，對陰女士“合同無效”的訴訟請求，法院不予支持。
案例二。
5月，房先生在鄭州北環(huán)南王寨新村附近買了一套小產權房。7年后，這套房子被當年的賣主占據。
占據房屋，并在對方起訴時提出反訴，要求房先生支付其10萬元“房屋占用費”。
將賣房者告上法庭，要求返還其15萬元購房款。
鄭州市惠濟區(qū)人民法院：此案涉及小產權房，賣主并不是該村村民，雙方簽訂的合同無效，判處賣主返還房先生15萬元購房款。
法律規(guī)定，集體土地上的小產權房，不能辦理房屋產權過戶手續(xù)，其買賣行為并不受法律保護。
案例三。
7月，畫家李玉蘭與農民馬海濤簽訂協(xié)議，約定以4.5萬元價格購買其位于北京通州區(qū)一處小產權房。
馬海濤向法院起訴要求確認雙方房屋買賣協(xié)議無效，李玉蘭返還房屋。
雙方協(xié)議合法有效，且對方是居民戶口，無權要求退還房屋。
北京市通州區(qū)人民法院：違反法律、行政法規(guī)規(guī)定的合同無效。李玉蘭應騰退房屋，馬海濤給付其補償款93808元。
李玉蘭是居民，依法不得買賣農村集體經濟組織成員住房，故判決雙方合同無效。
觀點1。
不應縱容不誠信行為買房者有使用權、收益權。
同樣是小產權房，為什么會出現不同的判決結果?小產權房買賣合同是否有效?
鄭州市高新技術開發(fā)區(qū)法院民一庭副庭長趙宜勇認為，案件一，法院認定合同有效的判決很合適。
“雖然房子暫無產權，買房者仍具有使用權和收益權，可以用來自住或者出租?！彼J為，房屋的產權或性質并沒有改變。
他表示，鄭州現在不會出現這樣的問題，“鄭州一般的做法是認定合同有效，買房人有使用權、收益權，不涉及房屋產權?！?BR> “小產權房出現合同糾紛，都是房價上漲鬧的?！彼f，如果房價不漲，原房主也不會找事，“不能助長這種不誠信行為?！?BR> 觀點2。
合同牽涉物品不合法合同不應認定為有效。
鄭州大學法學副教授、北大法學博士許桂敏則表示，她不認同門頭溝區(qū)人民法院認定合同有效的判定。
她分析，這次法院的判決，是依據民法認定合同有效。但合同要建立在小產權房合法的基礎上，否則無效。
“小產權房不合法，合同肯定無效。就好像買賣毒，即使合同是真實意思的表述也不合法，因為訂立合同的事物本身是不合法的?！彼f。
“這種案件處理不好，容易激發(fā)社會矛盾?！彼J為，法院的判決可能考慮了社會穩(wěn)定的因素，保護了弱勢方。
聲音。
深圳小產權合同糾紛篇九
許桂敏認為，小產權房買賣案件“同案不同判”，原因是沒有可以普遍使用的法律依據。
“司法機關應對小產權房進行定性，或予以明確的司法解釋，建立準則，才能解決難題。不然，判案只能依靠法官個人的認知理解，風險很大?！彼f。
如果法律明確小產權房買賣合同無效，會不會出現大批原房主“否認合同”的現象?
“只要小產權房沒有確權，即使把房子要回來，也沒有人敢接手，反而杜絕了小產權房買賣?！彼J為，大多數房主不會這樣做。
她提醒，現階段，小產權房明顯不會轉正，法律風險頗大，市民最好不要去買。
國家發(fā)產權證的叫大產權。如開發(fā)商辦理合法的立項開發(fā)手續(xù)后，辦理土地出讓手續(xù)并按規(guī)定上繳給國家土地出讓金和使用稅(費)，由國家發(fā)放給開發(fā)商土地使用證和房屋預售許可證，這樣的房屋稱為大產權房屋。而國家不發(fā)產權證的，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府發(fā)證書的叫小產權，也就是說在農民的集體土地上，僅有鄉(xiāng)(鎮(zhèn))政府或村委會的蓋章以證明其權屬，并沒有國家房管部門的蓋章，這種房屋被視為鄉(xiāng)產權，即小產權房屋。
“小產權”樓盤大多由村、鎮(zhèn)自己開發(fā)，不存在土地出讓金、土地征用費、耕地占用稅等成本，且沒有繳納房地產開發(fā)相關的各項稅費。
建設部表示，非集體經濟組織成員購買此類房屋，將無法辦理房屋產權登記，合法權益難以得到保護。有些項目允諾辦理的“鄉(xiāng)產權”、“小產權”，均不符合法律規(guī)定，不受法律保護，即不能辦理土地使用證、房產證、契稅證等合法手續(xù)。
“小產權房”并不是一個法律上的概念，它只是人們在社會實踐中形成的一種約定俗成的稱謂。目前通常所謂的“小產權房”，也稱“鄉(xiāng)產權房”，是指由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府而不是國家頒發(fā)產權證的房產。所以，“小產權”其實就是“鄉(xiāng)產權”“集體產權”，它并不真正構成嚴格法律意義上的產權。說的'再直白一些，“小產權房”是一些村集體組織或者開發(fā)商打著新農村建設等名義出售的、建筑在集體土地上的房屋或是由農民自行組織建造的“商品房”。
深圳小產權合同糾紛篇十
根據《_合同法》、《_城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，出賣人和買受人在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎上，就二手房屋買賣事宜達成如下協(xié)議：
第一條基本情況。
（一）出賣人所售房屋（以下簡稱該房屋）坐落為：省市。建筑面積___________平方米；車庫：平方米；。
（二）該房屋規(guī)劃設計用途為住宅。
第二條權屬情況。
（一）該房屋所有權證證號為：________________________，共有權證證號為：_______________________，填發(fā)單位為：________________________。
（二）土地使用狀況。
該房屋占用的國有土地使用權以出讓方式獲得。土地使用權證號為：________________________，填發(fā)單位為：_________________________。
（三）該房屋性質為向社會公開銷售的經濟適用住房；
（四）該房屋已經設定抵押，抵押權人為：_____________________________，抵押登記日期為：_________年______月______日，他項權利證證號為：___________________。
出賣人應于_________年______月______日前辦理抵押注銷手續(xù)。出賣人與抵押權人或者其他權利人注銷他項權利的登記逾期未注銷的，應違約責任。
（五）出賣人保證，上述買賣的房地產不存在產權爭議和其他人主張權利的情況。
第三條出賣人和買受人通過房地產經紀機構居間介紹成交（房地產經紀機構名稱：__________________________，備案證明編號：___________________________，房地產經紀執(zhí)業(yè)人員姓名：_____________，資格證書編號________________________）。中介費人民幣元，簽約后付50％；買受人拿到房地產證后付50％。中介方收款后應出具收據。如交易失敗，中介方應退回所有中介費。
第四條成交價格、付款方式。
（一）經買賣雙方協(xié)商一致，該房屋成交價格為：人民幣元。
（二）在出賣人收款時出具符合稅務規(guī)定的收款憑證的條件下，具體付款方式及期限為：
1、買受人在簽訂本合同后支付定金人民幣10萬元整。除定金外簽約后應還付人民幣萬元；如在房屋過戶時該房被司法機關查封；則出賣人應立即返還該萬元；并雙倍返還定金。
2、雙方共同到房產交易中心辦理過戶后，買受人支付出賣人人民幣萬元。
3、買受人取得房屋所有權證書和土地使用權證書后，支付出賣人人民幣萬元，該款直接匯入出賣人的下列帳戶：
（三）關于貸款的約定。
買受人向公積金管理中心申辦抵押貸款，在買受人收到銀行的貸款5日內，將人民幣萬元直接匯入出賣人的上述帳戶。
第五條房屋產權及具體狀況的承諾。
出賣人保證該房屋沒有產權糾紛，因出賣人原因造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的，由出賣人承擔所有責任。
第六條房屋的交付。
出賣人應當在辦理房地產過戶簽字日將該房屋交付給買受人。該房屋交付時，應當履行下列手續(xù)：
2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字；
3、移交該房屋及汽車庫等所有鑰匙和其他物品：
防盜門鑰匙；信箱鑰匙；水門鑰匙；電門鑰匙；《住宅使用說明書》及《住宅質量保證書》;水ic卡,電ic卡,氣ic卡；有線電視交費憑證.
第七條違約責任。
（一）逾期交房責任。
出賣人未按照第六條約定的期限和條件將該房屋交付買受人的，如逾期超過10日，出賣人應當按照累計已收款項的10％向買受人支付違約金。
（二）逾期付款責任。
如逾期超過10日，買受人應當按照累計的逾期應付款的10％向出賣人支付違約金。
第八條如發(fā)現出賣人將該房屋出賣給第三人，導致買受人不能取得房屋所有權證的，買受人有權退房，出賣人應當立即退還買受人全部已付款，并按買受人累計已付房價款的一倍支付違約金。
第九條稅、費相關規(guī)定。
本合同履行過程中，應按照國家及江蘇省的相關規(guī)定繳納各項稅、費，具體為：
第十條權屬轉移登記。
（一）當事人雙方同意，自本合同簽訂之日起2日內，雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。
（二）出賣人應當在收到定金之日起15日內，向房屋所在地的戶籍管理機關辦理原有戶口遷出手續(xù)。逾期未遷出的，自逾期之日起，出賣人應當按日計算向買受人支付全部已付款項每日萬分之五的違約金。
第十一條爭議解決。
本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方有權依法向房屋所在地人民法院起訴。
第十二條本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除，應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
第十三條本合同一式兩份，具有同等法律效力。雙方在房地產過戶時簽訂的合同與本合同內容有抵觸的以本合同為準。
出賣人(簽章)：
買受人(簽章)：
中介方（簽章）：
深圳小產權合同糾紛篇十一
出賣方(甲方)：
身份證號碼：
購買方(乙方)：
身份證號碼：
依據《_合同法》等法律規(guī)定，甲、乙雙方經充分協(xié)商，同意達成以下一致意見：
第一條乙方購買甲方座落在景德鎮(zhèn)市路號的商品房（毛坯房）一套，建筑面積為平方米。甲方保證對出賣的房屋擁有全部產權并有權進行處置。
第二條房屋出售價格為人民幣萬元整，乙方應在簽訂合同時一次性付清。甲方應于乙方付款后5日內將房屋鑰匙及相關證件移交給乙方。
第三條與房屋買賣及過戶有關的一切稅、費(包括但不限于契稅、營業(yè)稅、房屋維修基金、交易手續(xù)費、登記費、公證費及土地過戶費用等)，無論法律、法規(guī)規(guī)定是由出賣方還是購買方承擔，乙方均自愿承擔，否則甲方有權退還房款收回房屋，由此給雙方造成的一切經濟損失全部由乙方承擔。
第四條乙方付清購房款后，甲、乙雙方應當在15日內到景德鎮(zhèn)市房管部門辦理過戶手續(xù)。過戶手續(xù)由乙方負責辦理，甲方予以配合。
第五條甲方已經交納的房屋維修基金元、水電煤氣立戶費元，乙方應當與購房款同時支付給甲方。
第六條本合同經雙方簽字后立即生效。
第七條本合同一式四份。甲、乙雙方各執(zhí)一份，其余交有關部門備案。
第八條本合同如有未盡事宜，雙方可協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向法院提起訴訟。
甲方：乙方：
年月日年月日。
深圳小產權合同糾紛篇十二
賣方:姓名:性別:出生日期:
國籍:住址:電話:身份證號碼:。
買方:姓名:性別:出生日期:
國籍:住址:電話:身份證號碼:。
買賣雙方根據_法律,經過友好協(xié)商,自愿制定本房產轉讓合同,條款如下:。
一、賣方有房產個單元,坐落在市第座樓單元,合計面積平方米?，F自愿將該房產賣給買方。售價為幣佰拾萬仟佰拾元整(原樓價為幣佰拾萬仟佰拾元整)。
二、買方對上述房屋已核實,并審閱了房產權證書及有關資料,同意交付上述房產價款。買賣雙方一致自愿成交。
三、本合同一經簽署,買方當即將房產全部價款交給賣方,賣方在收到該房產價款后,即將上述房產權證書及有關資料交給買方。
四、雙方買賣成交后,即攜帶房產權證書到市房地產權登記處辦理房產權轉移登記手續(xù),該房產所有權即歸買方所有。
五、賣方所賣房產如有抵押、按揭等手續(xù)不清時,概由賣方負責,與買方無關。
六、買方交付房產價款后,而賣方不能交房時,則賣方應即退回房產價款,并負責賠償買方損失。
七、本合同發(fā)生糾紛時雙方應友好協(xié)商解決,如不能解決時,按下列第()項方式解決:1.向仲裁委員會申請仲裁;2.依法向人民法院起訴。
八、本合同自雙方簽署后經市公證處公證之日起生效。
九、本合同用鋼筆填寫與打字油印的文字具有同等效力。
十、本合同共頁,一式三份,買賣雙方各執(zhí)一份,市公證處執(zhí)一份,均具同等效力。
賣方:。
深圳小產權合同糾紛篇十三
當然，深圳也存在某些具備特殊條件的綠本房可轉紅本，南山法院曾判過的綠本轉紅本強制執(zhí)行的案例。
周爭鋒表示，有的綠本房產證具備什么條件才能辦理紅本房產證，沒有相關的配套規(guī)定，實踐中操作不能，在《市規(guī)劃國土委坪山管理局關于慎購拆遷安置房等非商品住宅的提示》中，規(guī)劃國土委坪山管理局已經明確地指出了這一點。
“。”
小產權房一直以來都是深圳的愛與痛，據相關部門公布數據，深圳市的違法建筑數量約40萬棟，建筑面積高達億平方米，占深圳總建筑面積的，基本占據了深圳樓市的半壁江山。目前，深圳有將近一半的人口居住在小產權房中。
“小產權房”其實不是法律概念，是人們在社會實踐中形成的一種約定俗成的稱謂。該類房指沒有國家發(fā)放的土地使用證和預售許可證，購房合同在國土房管局不會給予備案，也就是說不能用于買賣。
但在深圳，小產權房的交易一直存在著。
一位律師朋友告訴南方樓事，“和朋友探討小產權房問題時她說，初到深圳就驚訝地發(fā)現深圳的人非常熱衷于購買小產權房，這與北京、上海很不一樣。”
一是因深圳房價高企，買不起商品房的深圳人中有部分會將小產權房作為安居選擇，而看到這一市場需求的投資客也會進場；二是看到城市更新背后的巨額利潤，不少人將小產權房作為一種投資選擇。
但是，無論是出于自住還是投資，購買小產權房的風險擺在那里。就如上文提及的，轉讓協(xié)議有效僅僅是房產的債權問題，買小產權房無法過戶，你買的房子的從法律上來說就不是你的。
撰文排版/秀清。
深圳小產權合同糾紛篇十四
小產權房不得發(fā)證，同時嚴格規(guī)范農村集體土地確權登記發(fā)證行為，嚴禁搞虛假土地登記，嚴禁對違法用地未經依法處理就登記發(fā)證。不限定小產權的開發(fā)與購買，但小產權房開發(fā)與購買需要得到深圳政府部門或者國土資源管理局的審批，對于那些符合城市發(fā)展的才能夠建立，否則間將視為違法建筑，日后有可能需要拆除。
針對已經購買小產權的家庭，因房屋無法收回，所以會對于部分阻礙深圳城市規(guī)劃發(fā)展的房屋給予拆除并支付補貼，對未拆除的房屋也不能頒發(fā)房產證，但依法享有居住權40年，產權到期后需補交土地出讓金。
小產權房的買賣。
1、是在集體建設用地上建成的，即宅基地上建成的房子，只屬于該農村的集體所有，連外村農民都不能夠買。
2、是在集體企業(yè)用地或者占用耕地違法建設的。此類房產沒有國家發(fā)放的土地使用證和預售許可證，購房合同在國土房管局不會給予備案。沒有合法有效的產權證。小產權房的產權不完整，在小產權房買賣和轉讓的過程中易出現一系列問題和糾紛。因此，一般小產權房是不允許買賣的，但是堅決要賣的情況下，可以在集體成員內部交易。
3、小產權房的交易，一般是一次性付清，不能辦理按揭貸款。由于所購小產權房得不到法律的認可和保護，沒有得到國家房地產主管部門的批準，無法辦理合法的產權手續(xù)，購買后也不能合法轉讓過戶。同時對房屋的保值和也有很大影響。
深圳小產權合同糾紛篇十五
坪山的案例就涉及了大家最關心的舊改拆遷房的問題。建緯（深圳）律師事務所合伙人周志芳律師告訴南方樓事，從法理上來說，舊改拆遷的相關賠償會給到房產的權利登記人，也就是綠本房產證的登記人。
周志芳律師告訴南方樓事，綠本房是指非商品性質的房屋，沒有按照市場價格繳納地價款，所記載的權利受到一定的限制，。
雖然目前最高院和深圳法院有認定綠本房的轉讓合同有效，但合同有效與房屋權屬變動在法律上是兩個層面的問題，，否則，買受人只能基于合同對出賣人主張債權。
對于大家最關心的綠本房涉及到舊改拆遷問題，她指出，
所以，開發(fā)商必須與登記權利人簽署搬遷補償協(xié)議，但由于買受人通常實際占有了房屋，為了順利的接受物業(yè)，開發(fā)商通常會要求與登記權利人、實際占有物業(yè)的買受人簽署三方協(xié)議，約定各方的權利義務。
“但是回遷物業(yè)也只能先登記至登記權利人名下，再通過二手房交易的方式過戶至買受人的名下。”
如果綠本房登記權利人與買受人發(fā)生糾紛，綠本房登記權利人拒絕履行合同，如果買受人訴請要求出賣人將綠本房過戶登記，除非綠本房符合轉為紅本的條件（例如安居房禁售期已滿），否則法院一般會以不具備過戶登記的條件為由駁回訴訟請求。
但如果買受人與登記權利人簽署的是回遷房期房的買賣合同，約定的是將未來回遷物業(yè)過戶登記至買受人名下，在回遷物業(yè)完成選房及初始登記的情況下，買受人要求繼續(xù)履行的訴請法院是可以支持的。
深圳小產權合同糾紛篇十六
除鄭恩博律師外，多名律師也表示，在深圳綠本房小產權轉讓合同有效判決并不是個案。
廣東華商律師事務所律師周爭鋒表示，“前兩天才開完庭，也是同類型的案件，合同有效沒什么大不了的，這些并不是個案?！?BR> 涉案房屋為綠本“小產權房”，系同棟五層樓中的一層，與其他四層同一本證登記在案外人深圳市南山區(qū)工業(yè)發(fā)展公司（簡稱南山公司）名下。1986年6月，房屋被南山公司入股其他公司，2009年3月，劉某與李某簽訂《房屋轉讓協(xié)議》，以239萬元賣于李某。
因房屋并非市場商品房，雖經多次裁定、協(xié)議轉讓，期間二十年余年，始終未辦理過戶手續(xù)，一直登記在最初產權人南山公司名下；2011年3月，劉某委托律師向李某發(fā)出《律師函》，函告李某解除《房屋轉讓協(xié)議》、返還房屋、收回購房款以及其他事項。
隨后，就上演了這部“綠本房”買賣合同“有效”到“無效”，再到“未生效”，又回到“有效”，歷時七年，檢察院兩次抗訴，法院三次再審，從基層法院打到最高人民法院，走遍全部法律程序的“房戰(zhàn)大片”。
2016年12月，最高人民法院裁定提審本案并再審認為：
張茂榮表示，此案蓋棺定論了法律界廣為爭議的“綠本房”、“劃撥土地”、“超期土地”、“未分證房”、“他人名下房”買賣合同的效力爭議。從法律方面嚴格區(qū)別了債權合同原因和物權變動結果的關系，符合物權法的規(guī)定。
深圳小產權合同糾紛篇十七
無論是綠本，還是豬肝紅本，只要是政府主管部門頒發(fā)，都是物權憑證，房屋都是合法建筑。
b.違法建筑（無本房）：歷史違建、新增違建。
以2009年6月2日為界，之前為歷史遺留違法建筑，之后為新增違法建筑；
歷史違建理論上說存在確認產權、依法拆除、沒收、臨時使用等處理方式；
新增違建理論上說存在被強制拆除的法律風險。
c.回遷房：指標房。
回遷指標房中的小產權房交易，在與開發(fā)商直接簽約后，除非中途開發(fā)商資金鏈斷裂，或項目爛尾，周期長。
深圳小產權合同糾紛篇十八
原告彭某為涉案私宅綠本房產證持有人，其上訴稱，2008年與被告蔡某簽訂一份《房地產轉讓協(xié)議書》，將位于深圳坪山一棟樓轉讓給了被告蔡某。隨后，彭某上訴稱，自己的房產屬于農村私人宅基地，不允許轉讓，要求轉讓協(xié)議無效。
2016年4月，法院判決該份協(xié)議無效。
而后，被告蔡某等人反訴原告彭某，反對轉讓協(xié)議無效，或彭某按轉讓協(xié)議中約定的賠償標準對蔡某進行賠償。。
最后，經法院查明，雙方簽署的轉讓協(xié)議中有一條為：如需辦理其他與該房地產相關合法手續(xù)時，甲方必須無條件協(xié)助。協(xié)議生效后，如國家在土地法政策范圍內征收或拆遷該處房地產，無論何種方式征用，所有賠償款項歸乙方（蔡某）所得，辦理前述賠償手續(xù)時，如需甲方出面，甲方應無條件協(xié)助。
法院查明該房產屬于綠本房，；駁回彭某的合同無效訴求，駁回蔡某的經濟賠償訴求。
盡管如此，綠本小產權房的買賣風險還是存在。張茂榮表示，，房屋始終無法登記在買家名下，合同客觀上無法全面履行完畢，拆遷時也會遇到障礙，建議還是謹慎購買。
深圳小產權合同糾紛篇十九
案號：(2020)粵03民終2974號。
裁判日期：
法院觀點:。
一審法院認為，雖然林某伶、何某芳、林某主張解除和嚴某祥簽訂的《房產轉讓協(xié)議書》，但是實際上《房產轉讓協(xié)議書》應屬無效合同，理由如下：林某伶、何某芳、林某未能提交證據證明涉案房產已經取得房屋產權證書及建設工程規(guī)劃許可證，嚴某祥、吉某房地產公司、楊某洋也均認為涉案房產屬于小產權房，涉案房產不得轉讓；且涉案房產未實際交付，林某伶、何某芳、林某未實際占有涉案房屋。對于合同的無效，合同雙方均存在過錯。根據《^v^合同法》第五十八條的規(guī)定，合同無效或者被撤銷后，因該合同取得的財產，應當予以返還，嚴某祥應當向林某伶、何某芳、林某返還因該涉案合同取得的購房款，并支付按年利率6%計算的相應資金占用期間的利息。
二審法院認為，本案為房屋買賣合同糾紛案件。誠實守信是我國民法的基本原則。據一審法院查明的案情，案涉各方訂立合同買賣的房產為依法不準交易的房屋。因此，案涉買賣合同應為無效合同。合同無效的情況下，各方因該合同取得的財產應予返還。
2、陳某欽與張某德、深圳市豐某地產投資發(fā)展有限公司房屋買賣合同糾紛一審民事判決書。
審理法院：廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院。
案號：(2018)粵0309民初3172號。
裁判日期：
法院觀點:。
本院認為，本案為房屋買賣合同糾紛。關于合同效力問題。根據原告提交的原寶安縣政府主管部門的相關文件可知，涉案**大廈建設許可范圍為四層以下私人住宅，而現**大廈的建設已超出建設許可范圍，故，在行政主管部門對該違反建設許可的建筑作出處理前，原告關于確認合同無效之訴求不屬于人民法院主管范圍，對原告關于確認合同無效之訴求，本院在本案中不予處理，原告應先行向行政主管部門申請對涉案房產作出處理。
根據庭審查明事實，原告向被告張某德支付購房款后，涉案房產由龍崗區(qū)法院、羅湖區(qū)法院等依法查封，且查封文書載明的房產權利人為案外人陳某國，故涉案房產之于原告而言并無使用價值，被告張某德并無繼續(xù)占有原告購房款的合法理由，原告訴請被告張某德返還購房款1400000元理由充分，本院予以支持。
3、李某東與曹某輝確認合同無效糾紛二審民事裁定書。
審理法院：廣東省深圳市中級人民法院。
案號：(2019)粵03民終11083號。
裁判日期：
訴訟請求：原告訴求：1.確認李某東與曹運輝的《房屋轉讓合同書》無效；2.本案訴訟費由曹運輝承擔。被告反訴請求：1.李某東向曹某輝返還因涉案房屋支付給李某東的房款人民幣350000元及賠償利息損失。
法院觀點:。
一審法院認為，李某東與曹某輝交易的房產屬于未取得建設工程規(guī)劃許可證的房產，本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查。在行政主管部門對違法建筑做出處理前，房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任，人民法院不予受理。對于李某東的起訴及曹某輝的反訴，原審法院予以駁回。
二審法院認為，涉案房產未取得建設工程規(guī)劃許可證，李某東上訴所舉的《福田區(qū)城中村出租屋消防安全責任告知書》、國家稅務機關出具的出租屋管理繳稅憑證、稅務管理文件并非涉案房產的權屬登記證書，而是相關政府部門行使管理職能的憑證。李某東以此主張相關政府部門已經確認涉案房產登記在其名下的依據不足，本院不予支持。原審法院以本案應先由行政主管部門對涉案建筑物的合法性進行審查，在行政主管部門對違法建筑作出處理前，房屋買賣合同當事人起訴要求確認合同效力或合同相對方承擔合同責任，人民法院不予受理的處理意見正確，本院予以維持。
4、林某輝與黃某欽房屋買賣合同糾紛一審民事判決書。
審理法院：廣東省深圳市龍華區(qū)人民法院。
案號：(2019)粵0309民初1935號。
裁判日期：
法院觀點:。
涉案房產沒有合法的報建手續(xù)，無法辦理過戶手續(xù)，非市場商品，依法不得買賣，原、被告簽訂的《購房意向合同》違反法律法規(guī)的強制性規(guī)定，為無效合同。根據無效合同的處理原則，被告應將收取的房屋轉讓款1200000元返還給原告。原告要求被告返還房款并自起訴之日起支付資金占用利息的請求本院予以支持。
5、陳某發(fā)、盧某強合同糾紛二審民事判決書。
法院：廣東省深圳市中級人民法院。
案號：(2019)粵03民終23934號。
裁判日期：
訴訟請求：陳某發(fā)返還購房款500000元及自2018年7月4日起至還清購房款為止的逾期付款利息（按年利率6%計算）暫計算至2019年3月8日的利息為元。
法院觀點:。
一審法院認為，盧某強與陳某發(fā)就購買“×××新村×棟”房屋達成口頭協(xié)議，盧某強向陳某發(fā)支付定金50萬元。根據一審法院查明的事實，涉案房屋為小產權房，雙方就此房屋達成的口頭買賣合同為無效合同。因此，陳某發(fā)應當向盧某強退還該50萬元。
二審法院認為，本案為合同糾紛案件。陳某發(fā)向盧某強出售未經批準建設的違章建筑，雙方之間達成的房屋買賣合同應為無效，一審判決陳某發(fā)返還收取的盧某強款項正確，本院予以維持。
三、法律規(guī)定。
1、《民法典》。
深圳小產權合同糾紛篇二十
深圳小產權房作為深圳房地產市場的一大特色，其房價常常比普通商品房低廉，因此大受業(yè)主青睞。然而，小產權房存在著土地不明晰、產權不穩(wěn)定等問題，給業(yè)主帶來了困擾和不安。本文旨在通過多位深圳小產權房業(yè)主的體驗和經驗，探討小產權房業(yè)主在購房、裝修、售后維權等方面的心得體會，為將來購買小產權房的人提供參考和幫助。
第二段：購房。
購房是小產權房業(yè)主的第一步。在購房時，業(yè)主應當注意選擇正規(guī)、有信譽的房產代理公司或開發(fā)商，查看開發(fā)商的資質證書，以避免被不良開發(fā)商所騙。同時，業(yè)主還應該對小產權房的土地狀況、房屋質量、建筑年限等問題進行詳細了解，確保自己所購買的房子符合國家法律的規(guī)定，產權得到明確的保護。如果可能的話，業(yè)主還應該到當地房產部門進行咨詢，以獲取更加詳盡的信息和意見。
第三段：裝修。
小產權房業(yè)主在購房后常常需要進行裝修。然而，在裝修中也常常會遇到很多問題。首先，業(yè)主應當選擇好正規(guī)、有信譽的施工隊伍，確保他們對小產權房的建造和裝修有充分的了解，以免違反政策所導致的一系列問題。在裝修過程中，業(yè)主還應當注意細節(jié)：例如要遵守小產權房外觀設計的規(guī)范，不可以改變正常的建筑構造；要注意電路、給水等問題，避免影響建筑物的整體穩(wěn)定。以上幾點都是小產權房業(yè)主在裝修過程中必須要考慮到的問題，以免引發(fā)一系列的不必要的過錯。
第四段：售后維權。
小產權房業(yè)主售后維權是小產權房業(yè)主所關注的問題之一。在售后維權過程中，小產權房業(yè)主應當妥善保留好所有的合同文件、交款記錄、售房廣告和宣傳資料等有關資料，以免由此產生不必要的爭執(zhí)。同時，在售房單位方面，如有任何的裝修、結構等問題，小產權房業(yè)主可以向建委進行咨詢，以確定是否正常。
第五段：結論。
深圳小產權房作為深圳房地產市場的一大特色，其房價低廉，吸引了很多想象力有限的居民們。但是，小產權房業(yè)主在購房、裝修、售后維權方面的心得體會大多基于土地不明晰、產權不穩(wěn)定等問題。因此，對于想要購買小產權房的業(yè)主，切實需要加強對小產權房購買、裝修、維修等方面的了解和監(jiān)管，以免因其政策問題而產生不必要的經濟和時間成本。
深圳小產權合同糾紛篇二十一
深圳是一座充滿機會和活力的城市，然而它的房價也是整個國家中的領頭羊。對于大多數年輕人來說，買不起深圳的商品房，小產權房成為了他們的首選。雖然小產權房有諸多限制，但也有很多優(yōu)勢。在這篇文章中，我將分享我在成為深圳小產權房業(yè)主后的心得體會。
第一段：買小產權房需要認清風險和優(yōu)勢。
深圳的小產權房存在一定的法律風險，如產權歸屬不清、土地性質不確定等。但是，將這些風險規(guī)避后，小產權房也有很多優(yōu)勢，如相較商品房低廉的價格、政策的支持及較獨立的空間。因此，購買小產權房不是不可以，但在購買前還是需要仔細權衡風險和優(yōu)勢。
對于年輕人來說，小產權房的價格是非常低廉的，可能只需要普通商品房的一半甚至不到。但是，購買小產權房需要考慮其實際使用價值。一般來說，小產權房的建筑面積較小，室內高度較矮，通風采光較差，沒有電梯等需要考慮的問題。同時，小產權房雖然可以自由買賣，但其流通性相對低，需要有心理準備。
第三段：居住小產權房需要自己裝修。
小產權房相較商品房而言并不會提供房屋裝修，需要業(yè)主自行裝修。因此，裝修費用也會成為購買小產權房后需要考慮的一項重要開銷。并且在裝修過程中需要考慮很多問題，如電路水管等等，需要花費不少的時間和精力。
在居住小產權房時，許多限制也會影響居住體驗。如小產權房的地段位置一般相對偏遠，交通不便且周邊設施不完善，社區(qū)的管理也相對較弱等。這些不便會對日常居住產生一定的影響，需要業(yè)主自己積極尋找周邊的便利設施，并積極參與社區(qū)建設。
作為深圳小產權房的業(yè)主，我們應該認識到自己的責任，積極參與到社區(qū)建設中來，為居住環(huán)境的改善作出貢獻。并且，在房產售賣時，也應該與買家充分溝通，告知小產權房的風險和限制，維護整個市場的健康發(fā)展。
結論：
總的來說，成為一名深圳小產權房業(yè)主并不是一條坦途，需要認真權衡風險和收益，同時也需要具備良好的規(guī)劃和服務意識。但是，如果我們能夠認真對待這些問題，購買小產權房也是一條可以實現房產夢想的道路。
深圳小產權合同糾紛篇二十二
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方向甲方購買房產簽訂本合同，以資共同信守執(zhí)行。
第一條、房屋的基本情況?
甲方房屋座落在________________________________?位于第____層?共______(套)(間)?房屋結構為________?建筑面積為______平方米?房屋用途為_______。并附帶_________間?位于___________________?面積為______平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。乙方對甲方所要出售的房屋做了充分了解，愿意購買該房屋。
第二條、房屋內部設施設備?
包括__________________________________________。
第三條、本合同中所述房屋____________________的家庭(夫妻)共同安臵房產。原建房售房單位允許轉賣。該房屋沒有產權糾紛，不存在房屋抵押、債權債務以及其他權利瑕疵。交易后如因權屬問題有上述事項，由甲方承擔，乙方不負任何責任。
第四條、上述房產的交易價格?
成交價格為每平米____________元。房款總計人民幣___________元整(大寫?____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。
第五條、付款時間與辦法?
甲乙雙方同意以現金付款方式分批付款。
第一筆于________年________月________日將首付款(定金)人民幣_________萬元整交付甲方，付首款付款當天甲方開出收款收條給乙方，并注明收款數額及款項用途。
第二筆房款人民幣_______萬元整于_____年____月___日付給甲方。
第三筆(尾款)房款人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整，待該房產辦理產權過戶手續(xù)成為可能且房產已順利過戶至乙方名下支付給甲方?乙方應在過戶手續(xù)辦理完畢之日起三個工作日內將第三筆尾款付給甲方。
第六條甲方承諾及權利和義務。
1、甲方享有按照約定的日期收取房屋款項。
2、甲方應保證其房產不存在質量和技術等有可能危害居住安全的問題?能夠辦理產權證書且順利過戶。
3、甲方保證并承諾對上述房屋及土地擁有所有權。除上述甲方各當事人外，不存在其他共有權人，且甲方各方均對處分該標的房產不存在任何異議。對于該房屋及土地的出售，不存在任何享有優(yōu)先購買權的人。該房屋及土地沒有任何諸如抵押等他項權利。該房屋也不存在任何諸如法院查封等權利處分受到限制的情況。
4、甲方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系。附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給乙方。
5、甲方承諾乙方在第二筆購房款交付與甲方任何一方后，本合同項下房產實際所有者為乙方。甲方將此房產上的一切權利同時轉讓給乙方所有。甲方僅因自身及房產問題暫時無法為乙方辦理過戶手續(xù)，房屋暫時為甲方名下，但甲方對該房產不享有任何權利，乙方對該房產享有完全的權利。
6、甲方確認此房產在乙方履行第二筆房款的交付后實際所有人為乙方，甲方不再對其主張任何權利，包括但不限于對外贈與、買賣、繼承、出租等。
第七條乙方承諾及權利與義務。
1、乙方承諾擁有良好履行合同的經濟能力和信譽，能夠按照合同約定按時交付購房款。
2、乙方給付首付款時，甲方將該房屋，例如?拆遷安臵協(xié)議、房產登記證明憑證、村委安臵房證明、房屋鑰匙等交給乙方保管。乙方在付清第二筆款項時即表明甲方完全轉讓本合同項下安臵房產及附屬其上的一切權利。
3、乙方對該房產享有權利包括但不限于轉讓、出租、使用、裝修裝潢、拆除重建、享有拆遷補償款等一切所有權基礎上的附屬權利，甲方僅在乙方要求配合時出面全力配合。
第八條房屋及土地過戶。
1、本合同簽定時該房屋為小產權房，暫時不具備過戶條件，但本合同為甲乙雙方平等協(xié)商自愿達成財產及財產權交易之協(xié)議，并未違反相關法律法規(guī)。
2、雙方約定今后國家政策允許過戶時?甲方在取到房產證等房屋權屬憑證的當日應交予乙方保管并且辦理預告登記手續(xù)，當日因其他合理的原因不能交予乙方且辦理預告登記有困難時也應于當日通知乙方且于乙方協(xié)商具體的交付日期。
3、甲方在取得產權證等相關權屬憑證后三個工作日內應無償協(xié)助乙方辦理房屋及土地的過戶手續(xù)。
4、本合同履行過程中?買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費買賣雙方承擔稅費的具體約定如下：
一、賣方需付稅費：
1營業(yè)稅。
2城市建設維護稅。
3教育費附加。
4印花稅。
5個人所得稅。
6土地增值稅。
7房地產交易服務費。
8土地使用費。
二、買方需付稅費。
1印花稅。
2契稅。
3產權登記費。
4房地產交易服務費。
5《房地產證》貼花。
三、其他稅費由買賣雙方各承擔一半。
1權籍調查費。
3評估費(如有)。
4保險費(如有)。
5其他?以實際發(fā)生的稅費為準。
因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費可能導致交易不能繼續(xù)進行的，?另一方可以代其墊付，甲乙雙方可分別增加收取購房款和扣除交付購房款。
第九條特別約定。
一、關于房產拆遷。本合同簽訂后，若該房屋遇到政府拆遷，甲方同意由乙方全權辦理該房屋及土地的拆遷手續(xù)，領取拆遷補償款、安臵房等全部收益歸乙方所有，甲方不得干涉。拆遷過程中若需要甲方配合的，甲方需無償配合。
二、關于房產再次買賣。
1、本合同簽訂后，乙方有權將該房屋轉售給其他人，所售金額全部歸乙方所有，甲方不得干涉。
2、本合同中乙方擁有的權益，新的買受人同樣擁有，甲方需要積極配合。
三、關于房產收回。
由于該房屋屬于小產權房，甲方有權隨時收回該房屋，甲乙雙方約定乙方收回房屋需按收回時該房屋市場評估價格的叁倍一次性支付給乙方。
第九條違約責任。
1、乙方沒有按照約定的期限內將房款交付給甲方，逾期達到一個月的，甲方有權解除本合同，乙方首付(定金)給甲方的房款歸甲方所有，其余款項退回給乙方。
2、甲方不得擅自解除合同，若甲方擅自解除合同，乙方有權要求甲方繼續(xù)履行合同或要求甲方退還乙方已付房款，并有權要求甲方支付按照同期銀行貸款利率的二倍計算的利息損失，同時有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
3、因甲方隱瞞房屋已交易事實或者以其他任何形式將本合同項下房屋出賣給第三人，將視為甲方收回房產，應適用本合同第八條關于房產收回的約定支付乙方回購款，同時乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整給乙方。
4、甲方不根據本合同的約定將房屋和產權證書交付給乙方且不配合乙方辦理預告登記手續(xù)?視為甲方違約，乙方有權要求甲方交付房屋和產權證書，并有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。
5、甲方未按約定協(xié)助和配合乙方辦理過戶手續(xù)，乙方有權要求甲方支付違約金人民幣貳拾萬元整。并繼續(xù)按照約定辦理過戶手續(xù)。
6、甲方不同意授權乙方全權辦理拆遷手續(xù)、不同意無償配合時、私自與拆遷方接觸簽訂文件、在乙方不知情的情況下私吞因拆遷所應獲得之利益的，乙方有權要求甲方返還因拆遷所獲利益，并且按照拆遷時房屋評估價格的50%支付違約金。
7、其他以上未明確約定之事宜導致合同無法履行，過錯方應賠償損失并承擔人民幣貳拾萬元整的違約金。
8、以上違約情形如有重復發(fā)生，違約金重復計算。
第十條保證人責任。
甲乙雙方充分了解上述合同，甲方各當事人愿向乙方提供連帶責任保證，且本擔保不可撤銷。保證范圍是因甲方不履行本合同或者違反合同約定產生的全部債務包括退款、違約金、損害賠償金、利息、評估費、律師費等實現債權的綜合費用等。
第十一條、雙方約定的其他事項。
第十二條、合同主體。
1、甲方是_____________________________________共_____人?委托代理人為_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保證出售本房屋，簽定本合同的時候經本房屋所有房屋共有產權人同意。
2、乙方____________?代表人是____________。
3、鑒于_________系未成年人?_________、_________系其法定監(jiān)護人_________、_________承諾其有權出售該房屋并全權代理_________簽訂本合同，且無其他糾紛，否則由此產生的相關責任由_________、_________自行承擔。(注本條適用于甲方安臵戶中有未成年人時使用。)。
第十三條、本合同如需辦理公證?經國家公證機關________________公證處公證;但本合同不經過任何法律公證具有同等的法律效力。本合同在雙方簽字之日(_________年_____月_____日)起生效。本合同中空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等法律效力。
第十四條、本合同需由甲乙雙方共同簽字后方能生效。本合同一式_____份，一份_____張。甲方產權人及甲方委托代理人共持一份，乙方一份，留存?zhèn)洳椤?BR> 第十五條、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
雙方本著友好協(xié)商，公平合理的原則簽訂本合同，簽訂本合同后，雙方應嚴格遵守執(zhí)行，不得以任何理由反悔。在履約過程中發(fā)生的爭議，雙方可通過協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下的第_______方式解決糾紛。
1.提交____________市仲裁委員會仲裁。
2.向本合同項下不動產所在地的人民法院提起訴訟。
第十六條、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定。其補充約定由甲乙雙方共同協(xié)商解決?與本合同同具法律效力。
甲方(簽字)乙方(簽字)身份證號碼身份證號碼。
年月日年月日。
共
2
頁，當前第。
2
頁
1
2