依法簽訂合同有助于維護市場秩序和提供服務質量。在合同簽署之后，雙方應及時履行合同義務并保持溝通。需要特別強調的是，范本僅供參考，不代表法律的具體規(guī)定。
工程合作合同書篇一
1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款（________年第一版）。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術規(guī)范。
4.工作范圍和技術要求。
二、定義。
3.“商的工程師”：系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。
4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。
五、勞動力分包商應：
1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節(jié)假日方面，應遵守當地法律、規(guī)定和風俗習慣。
3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規(guī)定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
六、法定責任分包商應對下列事項承擔責任：
2.根據_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。
十、保險。
一、進度報告分包商應按商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。二十。
三、支付條款商應按如下規(guī)定向分包商付款。
2.每月完成的并經業(yè)主驗收的工程占分包合同價的_________％。
工程合作合同書篇二
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協(xié)議：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點：興安縣嚴關鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。
酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。
及乙方實際完成的工程量計價標準。
土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調價。
興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。
信息價沒有的，雙方按市場價友好協(xié)商確定，按實際發(fā)生的工程量計價結算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20__年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)。
1、質量要求按國家建設質量標準規(guī)范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術負責人，質檢人員進行驗收。
并根據驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。
所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到00地面(現澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的`工程量結付工程進度款的80%給乙方。
以后，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委托相關造價事務所審核。
結算經甲方審核批準后，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：
銀行：的帳戶上。
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關工作。
自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現場指導乙方進行施工。
在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會關系。
確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現施工質量達不到設計和施工規(guī)范要求時，有權要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。
做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調建設方處理好周邊的一切社會關系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。
此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
法定代表人：法定代表人：
身份證號：身份證號：
電話號碼：電話號碼：
年月日年月日。
工程合作合同書篇三
法定代表人：____________職務____________。
法定代表人：____________職務____________。
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條工程項目。
一、工程名稱：________________。
二、工程地點：________________。
三、工程編號：________________。
四、工程范圍和內容：全部工程建筑面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）。
五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）。
第二條工程期限。
一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）
二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協(xié)議書中第三條規(guī)定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協(xié)商，簽訂協(xié)議，并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；
2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者；
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應。
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理：
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統(tǒng)配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協(xié)議）。
四、工程所需材料，如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費，應按現行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算。
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規(guī)定辦理：
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用；另按有關規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規(guī)定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規(guī)定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現行規(guī)定辦理（詳見附件）。
第五條施工與設計變更。
一、乙方要依據國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發(fā)現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協(xié)議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發(fā)現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修。
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續(xù)，作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發(fā)現工程質量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：
1.增減變更文件和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內，屬于工業(yè)建設項目，應于竣工驗收后30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設15天內，工業(yè)建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理）。
九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁。
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第項處理：（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，（2）直接向人民法院起訴。
第八條附則。
一、預算審查手續(xù)，由建設單位將建筑安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協(xié)議書），可做為本合同之附件。
三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項：
第九條合同附件。
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）。
三、施工圖預算。（合同正本及建設銀行有此附件）。
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協(xié)議：
六、有關補充合同：
第十條合同份數及有效期。
一、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
建設單位（發(fā)包方）：____________________。
工程負責人：____________________________。
____年____月____日。
建工單位（承包方）：____________________。
工程負責人：____________________________。
____年____月____日。
委任單位：____________。
施工單位：____________。
就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________。
二、工程地點：________________________。
三、工程項目內容：________________________。
四、工程期限。
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
六、付款方式。
1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）。
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工。
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量。
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收。
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任。
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注。
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________。
代表人：__________________。
乙方單位（蓋章）：________。
代表人：__________________。
日期：____________________
簽訂合同地點：____________。
工程合作合同書篇四
甲方：
乙方（施工責任方）：
甲方承建之，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內容。
按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區(qū)間交通設施部分工程。
二、方式。
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的10%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導：
1）乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。
2）乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3）乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任：
1、甲方責任：
1）負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
2）負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
3）負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2、乙方責任：
1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
2）強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
3）工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
4）負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業(yè)現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。
5）必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6）具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
7）乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8）該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
9）乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
10）工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準：
工程質量應符合國家現行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期：
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的‰或元向甲方支付罰金。
七、付款方法：
1）甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2）質保金：質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收兩年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知10日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它：
1）若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2）若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：乙方（施工責任方）：
代表：代表：
經辦人：施工責任人：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
工程合作合同書篇五
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)。
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事。
身份證號：_____________。
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司。
法定代表人：_________________劉__________總經理。
上訴請求：_________________。
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯(lián)。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協(xié)議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發(fā)包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發(fā)生在建設發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規(guī)則》。
根據《民事訴訟證據規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院。
上訴人：_________________甲公司。
年_____月_____日。
工程合作合同書篇六
乙方（承包單位）：_____________________________。
為了規(guī)范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發(fā)生，確保建設工程高效，優(yōu)質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規(guī)定和關于建設工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應做到。
（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現有違反規(guī)定的，出給予當事人批評教育外，應視情節(jié)輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
（四）甲方人員在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規(guī)定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。
（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到。
（一）乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規(guī)定），按時出席甲方召集的有關會議。
（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業(yè)務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
（五）乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲。
（一）乙方如發(fā)現甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協(xié)議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權。
（二）甲方發(fā)現乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
五、本工程發(fā)包、建設、竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為，均適用本協(xié)議。
六、聲明及保證。
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知。
（一）根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。
十、爭議的處理。
（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1.提交_________仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十二、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
工程合作合同書篇七
協(xié)議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。經雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協(xié)議。本補充協(xié)議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛(wèi)生。
5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
9.凡運抵甲方標的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規(guī)定的品名、質量、數量、規(guī)格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據)、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發(fā)現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由于乙方提供材料質量、規(guī)格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規(guī)格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。
13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規(guī)格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發(fā)現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。
18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
甲方：______。
乙方：______。
日期：______
工程合作合同書篇八
根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，結合本項目的具體情況，經雙?方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條?概況。
1、項目名稱：_________。
2、項目地點：_________。
3、項目內容：綜合布線系統(tǒng)施工和測試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。
第二條?工期。
1?、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。
2?、遇到下列情況之一者，經甲方審核批準后，工期可做相應調整。
2.2?、?雙方書面確認的計劃工期改變;。
2.3?、不可抗力因素。
第三條?承包方式和造價。
1、承包方式：包工包料(具體內容參見網絡工程設備報價清單)。
2、項目總造價：人民幣(大寫)：(_________)。工程?施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件，項目最后造價按實際?施工工程量結算。
第四條?付款方式、結算方式。
(一)付款方式。
(二)結算方式：
1、乙方已根據甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量，?本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時，工程施工時發(fā)生增項部分，合同總價報價清單已有?的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數量。如合同總價報價清單中沒有?的項目則按甲乙雙方協(xié)商后經簽證后的單價為結算依據。該計算原則適用于工程?施工時發(fā)生減項部分的計算。
第五條?材料供應。
1、材料供應：施工前乙方提供材料經甲方審核、認可后，方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時，乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行?使用。
第六條?甲、乙雙方責任。
(一)甲方責任。
1、為乙方的施工提供必要的便利條件，并協(xié)調水源、電源，提供材料的合?理堆放場地，協(xié)助乙方順利進行施工。
2、按合同規(guī)定及時支付工程款項。
3、指定項目負責人一名，負責與業(yè)主及相關協(xié)作單位的協(xié)調工作，為乙方?提供可持續(xù)施工的作業(yè)面，并負責平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程項目的竣工驗收。
(二)乙方責任。
1、按合同規(guī)定按時完成并交付該工程。
2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。
3、負責本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當地安全質量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
5、因乙方的過錯造成工程有質量問題時，經甲方確認后，乙方必須在三天?內采取有效措施糾正，并承擔由此造成甲方的經濟損失，承擔相應的法?律責任。
6、在合同履行過程中，雙方有異議應及時協(xié)商解決，未經甲方同意乙方不?應隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造?成的損失和罰款。
8、負責施工場地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
第七條?工程項目及設計的變更、修改甲方因最終客戶需要，作出設計變更時，應書面通知乙方，經確認后簽證，?若由此導致工程延期的，工期應當順延。在施工過程中若甲方提供的施工內容及?圖紙與投標內容及圖紙不同處，按實際情況作增項或減項處理，由乙方提出書面?報告，乙方協(xié)助甲方共同經業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認。
第八條?工程質量。
1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關操作規(guī)程精心施工，工程質量必須符合設計要求，達到施工圖說明和國家頒發(fā)的現行施工驗收規(guī)范的驗收標準。
2、本工程承包范圍內所有的單項工程的質量，均達到國家或行業(yè)的質量驗收評定標準。雙方如對工程質量有爭議，請質量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費用及因此?造成的損失由責任方承擔。
第九條?竣工驗收。
1、工程竣工三天內，乙方將全部有效的技術檔案資料二份，送交甲方，確定?驗收日期，并組織進行驗收，驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格，?乙方應在甲方的限期內進行整改，再實行驗收，并以最后驗收合格的日期?作為竣工日期。
2、工程驗收應以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關設計變更的書面文件、國家?頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準等為依據。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條?違約責任。
(一)甲方違約責任甲方不按規(guī)定支付工程款，乙方除有權要求甲方支付工程款外,?另外每日按?尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責任。
1、乙方不按規(guī)定按時完成該工程，甲方除有權要求乙方完成該工程外，另?外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發(fā)生質量事故或乙方使用的設備、材料如質量不符合設計要求、行業(yè)標準或國家標準的，甲方有權讓乙方返工整改，并由乙方承擔由此?而引起的一切經濟、法律責任。
3、合同履行過程中若出現乙方嚴重違反合同重要條款，甲方有權終止合同，?并終止支付未結算的工程款。
第十一條?合同爭議遇人力不可抗拒的自然災害損失，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則?由____市經濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條?工程保修工程竣工驗收合格之日起半年內為保修期。保修期內如發(fā)生工程質量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修，設備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執(zhí)行工程完工后兩年內乙方應為甲方提供維護服務。
第十三條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通?報不能履行或不能完全履行合同的理由，并向對方提交有關主管機關證明材料，?根據實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同,?決定部分或全部免予承?擔違約責任。
第十四條?其它。
1、合同簽定當天內，甲方向乙方提供本項目施工圖紙，乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因導致的質量、安全、人身死亡事故，由乙方自?行承擔相關責任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應賠償。
2、因甲方原因導致工程停工或工人窩工的，甲方按每日按合同總價的千分?之三做相應補償。
3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復綠等工作內容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內，合?同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作?為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交?付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具?有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程合作合同書篇九
甲方：____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會。
乙方：根據號文件批復同意的____區(qū)________年以工代賑項目實施方案，現決定對這些道路、水利工程進行建設及整治。按照《民法典》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，經協(xié)商，甲方將工程承包給乙方組織實施，并達成如下協(xié)議：
一、工程概況工程名稱：____區(qū)________年以工代賑項目柳崗坪村道路工程工程地點：____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村施工區(qū)工程內容：鄉(xiāng)村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，房屋及附屬設施15戶。
二、工程承包實施范圍按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內容實施，即：鄉(xiāng)村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。
三、合同工期本工程自簽訂合同為起始日，工期____日歷天。
四、質量標準符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。
五、結算方式。
1、財政資金補助的.工程結算單價按設計施工預算單價并扣除村社農民投勞折資費用后進行結算。
2、結算工程量為工程實施過程中經村質量監(jiān)督小組簽字認可后實際發(fā)生的工程量。
3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。
4、甲方在撥付工程款時，根據工程進度，經鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技中心技術人員(現場監(jiān)理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監(jiān)督小組簽字按程序報批后，方可支付。工程完工后，支付工程補助總價款的80%，剩余工程補助價款經驗收合格后一次性付清。
5、經申請，開工時可預撥工程總造價30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包，一經發(fā)現，情況屬實，將取消乙方工程承包合同，且一切損失由乙方承擔。
七、安全責任工程施工期間，乙方必須接受甲方安全監(jiān)督并自覺遵守國家相關規(guī)定，如在施工中出現任何安全問題，乙方負全部責任。
八、竣工清場工程竣工后，施工現場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內完成。
九、違約責任超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。
十、不可抗力施工過程中如發(fā)生不可抗力因素時(指國家規(guī)定的自然災害和社會性突發(fā)事件)，本合同自行終止，并按國家規(guī)定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。未盡事宜，雙方協(xié)商解決并簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。本合同一式份，其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報區(qū)以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉(xiāng)政府備案各壹份。
十一、附件。
1、后附乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)復印件。
2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑項目財政補助資金、整合項目資金補助、農民群眾籌資、農民群眾投勞折資等方面予以明細)。
3、施工區(qū)劃分表。
4、建筑工程單價公示表。
甲方：____區(qū)梓潼廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會(簽章)甲方代表：字)。
乙方：乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)號：
簽訂地點：
合同簽定日期：________年____月____日
工程合作合同書篇十
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5、工程開工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天。
第二條：工程價款。
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元；
2、人工費__________元；
3、設計費__________元；
4、施工清運費__________元；
5、搬卸費__________元；
6、管理費__________元；
7、其他費用（注明內容）______________元。
第三條：質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%；當工期進度過半（_____年____月____日），甲方即第二次付施工工費的40%、剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
第六條：工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_______元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收。
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項。
1、甲方責任。
1、必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任。
1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質；經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2、指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現場的'安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止。
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同、一式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份。
甲方（業(yè)主）：_______（簽章）乙方：_______（簽章）。
住所地址：_______企業(yè)地址：_______。
郵政編碼：_______郵政編碼：_______。
工作單位：_______法人代表：_______。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
電話：_______電話：_______。
簽約地址：_______簽約日期：_______
工程合作合同書篇十一
甲方：
乙方：
茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
1、發(fā)電機組型號：冷卻方式：臺數：
2、技術指標。
評價點位置：
所屬區(qū)域：
噪聲標準：白天65db(a)晚上65db(a)。
注:。
1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。
1、噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2、噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在天內完成交付驗收使用。
總工程費用為：付款方式：合同簽定時交付定金;主材料進場后付;工程完工后天內付清余款。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
工程合作合同書篇十二
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區(qū)大七孔碼頭維修工程項目施工任務，甲乙雙方本著分工協(xié)作，相互合作的原則，為確保工程質量和按期完成施工任務，經雙方共同協(xié)商，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：
一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程。
二、工程地點：大七孔碼頭。
三、承包方式：包工包料。
四、建設規(guī)模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。
六、開工時間：201年月日。
七、竣工時間：201年月日，工期為天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。
八、工程質量要求及責任。
甲方責任：甲方負責辦理工程施工所需的各種手續(xù)，協(xié)調處理相關事宜，確保工程項目順利開展。
乙方責任：
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規(guī)范的規(guī)定進行施工，并無條件地接受甲方的質量監(jiān)督管理。
2、乙方必須做好環(huán)境保護和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理，并保護周圍環(huán)境林木植被，不得隨意破壞。
3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗收前要保證建設工程的.保護工作，不能發(fā)生損壞，造成的后果由乙方承擔。
九、安全管理：乙方必須加強施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失，由乙方全部承擔。
十、竣工驗收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料，甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收，并出具驗收結論。
十一、付款方式：甲方視乙方工程進度，分期付款，待驗收合格后，乙方出具稅務票據一次性結算工程款。
十二、保質期限：工程竣工驗收后，保修一年。
十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協(xié)商解決。
十四、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
工程合作合同書篇十三
以下簡稱甲方;________，以下簡稱乙方:________。
經雙方協(xié)商，由甲方委托乙方承擔《建設項目申請報告》的編制工作，特訂立本合同。
第一條甲方在合同簽訂后應及時向乙方提供所有與項目前期研究工作有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。
第二條乙方應在________年____月____日以前，向甲方提交《建設項目申請報告》文本伍份。甲方如在合同期間對本項目提出重大變更，或者原始資料、數據有重大變動，有可能導致可研報告修改甚至返工時，須經雙方協(xié)商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。增加任務或變更合同不得另行增加相關費用。
第三條費用支付條款本項目申請報告編制費用為人民幣捌萬元整(80000.00)。費用支付方式。雙方簽訂合同時，甲方支付乙方項目編制費________萬元整。余款在提交《建設項目申請報告》評審合格后付清。
第四條違約罰金。
1.乙方不按合同規(guī)定的日期提交報告時，每拖期一天，扣除其所應得報酬的________作為違約罰金。
2.因甲方提供資料不詳實，造成的項目報告重大修改，或返工重作，應另行適當增加乙方工本費用，其數額由雙方商定。
3.甲方超過合同規(guī)定日期付款時，應償付給乙方逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規(guī)定報酬的5計算。
第五條合同中如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出修改或補充合同。修改或補充合同與本合同具有同等效力。本合同自簽訂之日起生效，自乙方交付可研報告文本后，本合同效力終止。
第六條本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：________(蓋章簽字)________年____月____日。
乙方：________(蓋章簽字)________年____月____日。
工程合作合同書篇十四
乙方：______。
依照民法典、建設法及相關法律、法規(guī)，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項，訂立合同如下：
一、綠化地點與范圍：_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協(xié)調相關事宜。
三、乙方負責按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、?；?。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的.監(jiān)督和管理。
四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規(guī)格、數量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的___%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的___%，剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務，如單方違約或樹苗質量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章后生效。
日期：_________
乙方：______。
日期：_________
代表：______。
工程合作合同書篇十五
甲方：
乙方：
根據相關法律和有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致簽訂本合同：
(3)工程范圍和內容：
(4)工程造價：全部工程預算造價人民幣____元。
全部工程自____年____月____日開工，至____年____月____日竣工。
(6)施工前各項準備工作，根據雙方協(xié)定及施工方案圖，分別負責按時完成。
(7)施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延工期由雙方及時協(xié)商簽訂協(xié)議。
a不可抗拒的災害，被迫停工。
b因甲方變更計劃或變更施工圖。
(8)工程所需的圖紙有甲方負責提供。
(9)工程所需的設備、附屬品有乙方負責提供。
二、工程款結算。
全部工程造價的結算方式，按下列規(guī)定辦理。
1以審查的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2工程款撥付與結算辦法，按雙方協(xié)商的現行規(guī)定辦理。
三、施工與設計變更。
1、乙方根據甲方的質量標準施工，達到合格。
2、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。施工中甲方如發(fā)現設計有錯誤或不合理的地方，應以書面形式通知乙方，雙方協(xié)商解決。
四、竣工驗收、結算與保修。
1、竣工工程驗收合格，從驗收之日起5日內向甲方移交完工報告并由甲方驗收施工情況。如甲方不能按期接管，致使驗收后的工程發(fā)生損失，應有甲方承擔。
2、在進行竣工工程驗收中如發(fā)現工程質量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方協(xié)定的期限內完成，經驗收合格后，再行移交。
3、竣工工程驗收，乙方在進行竣工驗收前向甲方提供以下文件：
(2)設備清單。
網絡設備在三個月之內出現故障，乙方提供新品替換，如因更新?lián)Q代同一型號的產品時用相同的功能的產品換新。出貨一年之內，公司將免費保修，或用相同功能的產品換修。保換范圍僅限產品主機，包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產品、技術資料等附件不在保換范圍內，但附件若在購機后初次使用時有問題，可無償保換。產品因意外因素或人為行為而損壞的，不屬于產品保修范圍之內。
五、違約責任和仲裁。
(1)由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，有乙方承擔責任，負責解決未盡工程。
(2)雙方不得借故拖欠各種應付款項。
(3)履行合同如有任何糾紛時，雙方當事人應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。
六、合同份數及有效期。
本合同一式兩份，有甲已雙方各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
甲方蓋章：????????乙方蓋章：
經辦人：??????????經辦人：
電話：????????????電話：
地址：????????????地址：
簽定時間：年月日???簽定時間：年月日。
工程合作合同書篇十六
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》及其它有關法律、法規(guī)，結合本工程實際情況和甲方施工任務的要求，遵循“平等、自愿、誠信”的原則，建立勞動合作關系。經雙方充分協(xié)商，一致同意簽訂本合同，須共同遵循。
第一條工作內容及造價：
甲方要求在西山寺指定的地點打一口井，直徑為300毫米，深度為160米，鋼套管直徑為273毫米，水泵為大廠品牌泵，水泵出水方量每小時不小于五立方米，下泵鋼管直徑為寸半鋼管，水泵房及檢查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米*2.4米*2.8米，檢查井深1.6米，直徑為1米。泵房需要的磚由甲方提供，其余材料由乙方購買、水泵房配電柜及下泵電攬線由乙方購買，泵房含散水、屋頂防水、室內抹灰、磚鋪地），變壓器到泵房的電纜線由甲方提供。乙方將水房外水管壓至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，為50毫米塑料管。
第二條工程款。
總工程造價為玖萬元，工程完工驗收合格后甲方給施工單位兩萬元，剩余款年底前付至捌萬伍仟元。其余款至保修期滿后付清。
第三條施工工期。
農歷五月底前完成。每推遲一天罰100元。
第四條工程要求。
（一）甲方：乙方所用材料必須經甲方驗收合格后方可使用，打井深度按實結算，每米按500元計算，不足部分給予扣除。
（二）乙方對本合同勞動工程分包范圍內的工程質量向甲方負責，嚴格按照施工驗收規(guī)范、有關技術要求精心組織施工，確保工程質量達到原定的標準；投入足夠的人力、物力。保證工期；乙方發(fā)生的各種經濟上糾紛、違法亂紀事件由乙方自行解決，并承擔相關的責任，負責教育勞務人員遵紀守法“文明施工、安全生產，嚴禁違章作業(yè)和盲目蠻干”確保施工安全，杜絕傷亡事故發(fā)生。
凡造成人員傷亡或機械設備損壞、丟失等一切安全事故，其全部責任由乙方自行承擔。
第五條工程驗收及保修。
乙方應確保所完成工程質量符合質量驗收標準要求。乙方確保所打水井出水量大小，因地質原因或未打出水造成的經濟損失由乙方承擔，甲方不予負責，工程保修期一年。
第六條其他。
（一）乙方與任何第三方簽訂的經濟及其他協(xié)議等均與甲方無關，如果發(fā)生爭議，甲方不承擔任何責任，由此給甲方造成的損失，甲方有權向乙方追償。
（二）本合同竣工結算后自動終止。
（三）本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）乙方：（簽名）。
xxxx年xx月xx日身份證號碼：
工程合作合同書篇十七
甲方：
乙方：
甲方將路還房鋼質入戶門專項工程承包給乙方供貨并安裝。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條工程名稱：還房a、b、c區(qū)所有樓棟。
第二條工程地點：。
第三條工程內容：鋼質入戶門工程供貨并安裝(包工包料)。
第四條防盜門品牌、生產廠家、型號、數量、單價等：
以上為包干單價包括但不限于材料費、人工費、機械費、運雜費、安全文明施工費、材料檢測費、水電費、管理費、利潤、稅金等與防盜門工程有關的一切費用，不含土建配合費，發(fā)生時由甲方直接支付給總包單位。
第五條合同工期：乙方接到甲方通知之日起15個日歷天內進場安裝，施工工期符合甲方工程總進度安排。
第六條貨物驗收及質量要求。
1、乙方安裝的鋼質入戶門應符合重慶美心·麥森門業(yè)有限公司的現行q/mx7-20xx企業(yè)標準要求，提供廠家產品合格證書。
2、鋼質入戶門具體要求為帶包邊、貴安牌固定把手鎖、ab鑰匙、不銹鋼門檻、門扇厚度為60mm、門扇正面和背面的鋼板厚度均為0.6mm，門框鋼板厚度為1.2mm。防盜門表面為木紋轉印。門的樣式和顏色以甲方確定的樣品(型號mxin5001rb)為準。
3、若甲方對乙方安裝過程中所使用的材料有任何懷疑，可隨時進行破壞性抽查，抽。
本合同簽訂20xx年*月*日前，甲方向乙方支付合同總金額的20%作為定金;乙方完成本合同防盜門全部安裝工作，甲方向乙方支付合同總金額的50%進度款;乙方向甲方提交相應竣工驗收資料，竣工驗收合格之日起20個工作日內甲、乙雙方辦清結算手續(xù)，結算完畢7個工作日內甲方向乙方支付合同總金額的27%;余3%的工程款作為工程質保金，在工程竣工驗收合格之日起滿一年后一個月內付清。
第八條售后服務及相關事項。
1、乙方保修期為一年(自竣工驗收合格之日起算)。保修期內非甲方或住戶人為原因導致易損件損壞，乙方負責免費更換。
2、在甲方集中交房期間，乙方派人常駐工地，及時解決有關防盜門的問題。
3、乙方應配有專職人員負責甲方項目防盜門的故障排除及維修工作。乙方接到甲方或住戶故障通知后，1小時內應到場排除;因較大故障1小時內不能排除的，必須在10個小時內解決。
4、乙方向甲方提供的結算發(fā)票為防盜門生產廠家的正規(guī)發(fā)票。
第九條甲方、乙方責任范圍。
一、甲方責任。
1、按第七條款及時支付工程款。
2、負責提供與施工相關的資料。
3、甲方派(電話：)、(電話：)為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，并與乙方協(xié)商解決施工中出現的問題。
4、負責組織工程的竣工驗收。
5、為乙方指定施工用電接口并提供水電供乙方使用。
6、甲方應確保土建總包單位交付乙方的基層洞口為精裝洞口，尺寸應符合國家相關驗收標準，洞口垂直度及對角線尺寸達到驗收要求，并經甲、乙及監(jiān)理單位三方驗收合格確認后交與乙方施工。
二、乙方責任。
1、嚴格按乙方投標文件中的施工工藝、施工說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。同時，乙方應在安裝前對所有門洞口現場復核后再進行生產加工。
2、乙方委派為工地現場負責人，聯(lián)系電話，負責行使乙方的權利及義務。
3、負責收集并整理相關工程資料交與土建總包單位歸檔，參加土建總包方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現場防火、防盜及安全生產工作;工作中甲方和土建總包單位不對乙方材料失竊負責。
5、乙方應在施工中嚴格按安全操作規(guī)程施工，施工過程中引起的人身安全事故及其他事故，乙方負全部責任，與甲方無關。
6、乙方應做好施工現場的成品、半成品保護工作。組織進場人員進行安全教育，乙方工作人員進入施工現場應有專人管理，服從土建總包單位的統(tǒng)一管理，遵守現場施工規(guī)章制度，在施工過程中做到文明施工，工完場清，做好安全防范工作。
第十條違約責任及爭議解決辦法。
1、乙方按合同規(guī)定的質量標準進行施工，如因乙方責任所發(fā)生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用和工期損失均由乙方承擔。
2、若乙方因自身原因延誤工期，按每延誤一天罰款500元計算工期損失，乙方將罰款金額賠付給甲方，并在貨款中直接扣除。
3、合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。如果無法達成協(xié)議，提交嘉陵區(qū)人民法院訴訟解決。
第十一條其他事項。
1、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，至工程價款全部結清后自動失效。
2、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程合作合同書篇十八
委托方將__________項目的招標事宜委托乙方代理，依據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，合同雙方經協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、代理業(yè)務的內容、形式：甲方委托乙方組織建設工程招標活動。工程概況：本次招標范圍：
1、招標代理的內容：填寫申請表格，編制招標文件（包括編制資格預審文件）；審查投標人資格；組織投標人踏勘現場和答疑；組織開標、評標、定標；提供招標前期咨詢等業(yè)務。
2、招標代理的形式：
二、工作條件和協(xié)作事項：
1、建設工程規(guī)劃臨時許可證、建設項目資金來源證明等（詳見《辦理建設工程招標投標需提交的資料》清單）。
2、委托方提供能夠滿足施工，標價計算要求的施工圖紙及技術資料；或者經符合資質條件的工程造價咨詢機構編制的建設項目投資預概算。
3、乙方代理過程中，遵守國家、地方有關工程建設招標、投標法規(guī)，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則，按照有關程序規(guī)定進行，接受招標監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、委托代理人在簽訂本合同時，應出具委托證書。
四、費用支付方式及日期：
1、本工程造價為人民幣（大寫），收取代理費用合計人民幣（大寫）。付款方式為現金或轉賬，代理費用應在開標前全部付清。代理費用不包含編制標底的費用、資格預審及評標專家費用。（收費標準：按國家計委計價格80號）。
2、投標單位購買標書每份工本費計人民幣元（大寫），所得歸乙方。
五、違約責任：
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約；
2、委托方應提供真實可靠的相關資料，及按第四款第一條約定支付代理費用，否則一切責任由委托方自負。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現爭議，可協(xié)商解決，也可由相關部門進行調解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，報招標管理機構一份。
委托單位：__________代理單位：__________。
日期：__________日期：__________
工程合作合同書篇一
1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款（________年第一版）。
2.合同的特殊條款。
3._________工程項目的技術規(guī)范。
4.工作范圍和技術要求。
二、定義。
3.“商的工程師”：系指由商指派的監(jiān)督分包商工作的人員。
4.“分包”：系指由分包商按本合同第三條“工作范圍”規(guī)定而要執(zhí)行的工作。
2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，并運送到工地。
五、勞動力分包商應：
1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足商工程師在工程進度方面的要求。
2.在工作時間、節(jié)假日方面，應遵守當地法律、規(guī)定和風俗習慣。
3.支付工資并服從當地關于對工人報酬的一切規(guī)定。
4.為其雇員提供住宿及膳食。
六、法定責任分包商應對下列事項承擔責任：
2.根據_________國的法律，為其雇員支付各種國家安全捐款。
十、保險。
一、進度報告分包商應按商同意的格式，呈送每周和每月的進度報表。二十。
三、支付條款商應按如下規(guī)定向分包商付款。
2.每月完成的并經業(yè)主驗收的工程占分包合同價的_________％。
工程合作合同書篇二
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國民法典》《國家建筑施工規(guī)范》及相關條例，本著互惠互利的原則，經甲、乙雙方協(xié)商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅游區(qū)賓館工程承包給乙方施工管理。
為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協(xié)議：
1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅游賓館樓工程。
2、工程地點：興安縣嚴關鎮(zhèn)仙橋村委會樂施堂村。
3、建筑結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。
4、承包內容及施工范圍：土建水電工程按建筑施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計說明。
酒店裝修另合同簽署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造價暫定3000萬元。
1、本合同范圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。
及乙方實際完成的工程量計價標準。
土建、水電安裝按__年《廣西壯族自治區(qū)建筑工程消耗量定額》計價，下浮6%后結算給乙方。
2、工程范圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發(fā)布的興安縣造價信息進行調價。
興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。
信息價沒有的，雙方按市場價友好協(xié)商確定，按實際發(fā)生的工程量計價結算。
1、本工程有效工期為240天。
2、開工時間：20__年6月20日前(以甲方進場通知為準)。
3、竣工時間：(按實際開工日計算)。
1、質量要求按國家建設質量標準規(guī)范，等級為合格。
2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監(jiān)理、技術負責人，質檢人員進行驗收。
并根據驗收意見整理簽字后方能進入下一道工序。
3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工后甲方必須給以簽字認可。
4、材料必須保質保量。
所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規(guī)定要求復檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。
1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到00地面(現澆完畢)。
2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的`工程量結付工程進度款的80%給乙方。
以后，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。
3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。
4、工程竣工驗收合格后，乙方資料合格后及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委托相關造價事務所審核。
結算經甲方審核批準后，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。
5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。
6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開戶單位：
開戶銀行：
銀行：的帳戶上。
1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節(jié)整改、衛(wèi)生清理、安全保衛(wèi)、工程保管等相關工作。
自檢合格后書面申報甲方和監(jiān)理工程師復檢，簽字確認復檢合格后，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。
2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。
3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行占用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。
1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，并保證在乙方進場前三天做好三通一平。
2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環(huán)境衛(wèi)生管理等手續(xù)。
4、提供標準的水準點和詳細的坐標控制點，并在現場指導乙方進行施工。
在施工期間甲方必須協(xié)商好，周邊的一切社會關系。
確保施工順利進行。
5、甲方在支付工程進不能以任何理由及借口拖延支付時間。
6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規(guī)范施工，甲方管理人員發(fā)現施工質量達不到設計和施工規(guī)范要求時，有權要求乙方停工整改，并進行相應處罰。
7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規(guī)定，經甲方同意方可使用。
8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。
做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。
1、本協(xié)議條款雙方共同遵守，甲方必須協(xié)調建設方處理好周邊的一切社會關系，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。
2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。
3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。
此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。
4、此合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份。
雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執(zhí)行，同時具有法律效力。
甲方：(蓋章)乙方：
法定代表人：法定代表人：
身份證號：身份證號：
電話號碼：電話號碼：
年月日年月日。
工程合作合同書篇三
法定代表人：____________職務____________。
法定代表人：____________職務____________。
依照《中華人民共和國民法典》和________市的有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。
第一條工程項目。
一、工程名稱：________________。
二、工程地點：________________。
三、工程編號：________________。
四、工程范圍和內容：全部工程建筑面積________平方米。（各單項工程詳見工程項目一覽表）。
五、工程造價：全部工程施工圖預算造價人民幣________元，其中：人工費________元。（各單項工程詳見工程項目一覽表）。
第二條工程期限。
一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：
全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。（各單項工程開、竣工日期詳見工程項目一覽表）
二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協(xié)議書中第三條規(guī)定，分別負責按時完成。
三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協(xié)商，簽訂協(xié)議，并報有關部門備案。
1.由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者；
2.因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續(xù)施工者；
3.因甲方不能按期供圖、供料、供設備或所需材料、設備不合要求，而被迫停工或不能順利施工者。
第三條物資供應。
一、全部工程所需的物資按下列第項供應方式辦理：
1.特殊材料、統(tǒng)配部管材料及統(tǒng)配部管機電產品，均由甲方負責采購，供應至乙方指定地點。其他材料由乙方負責采購供應。
2.統(tǒng)配、部管材料，由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑合用，特殊材料及統(tǒng)配、部管的機電產品，由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應。
3.包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。
4.其他方式：
二、由甲方負責供應材料和設備的品種、規(guī)格、數量及進場期限，詳見甲方供應材料、設備一覽表。
三、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，由甲方負責檢驗（甲方委托乙方總包承辦設備訂貨及非標準設備加工，應另簽訂協(xié)議）。
四、工程所需材料，如因供應部門規(guī)格、品種或材質不能滿足工程要求必須以其他規(guī)格、品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲方同意，并由三方簽訂協(xié)議后實行。由于代用或加工而發(fā)生的量差、價差及加工費，應按現行規(guī)定辦理結算。
五、凡應附有合格證明的材料，在進場時必須由供應方負責驗證；如無合格證明，必須經供應方試驗合格后方準使用，其試驗費用，應由供應方負擔。因建設單位或設計單位對有出廠合格證明的材料要求重新試驗，其試驗費用，應由甲方負擔。
六、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規(guī)格、質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，應由甲方負擔。
第四條工程款結算。
一、全部工程造價的結算方式。按下列第項規(guī)定辦理：
1.以審查后的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2.按施工圖預算加包干系數確定的包干造價結算，包干范圍以外的費用；另按有關規(guī)定付款。
3.按標準施工圖單方造價包干結算，包干范圍以外的費用，另按有關規(guī)定付款。
4.包工不包料工程，按預算定額規(guī)定的人工費結算。
5.招標的工程，按中標的價款結算。
二、工程款撥付與結辦法，按現行規(guī)定辦理（詳見附件）。
第五條施工與設計變更。
一、乙方要依據國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質量檢驗標準以及設計要求組織施工，要全部達到合格。
二、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。如遇下列情況給對方適成窩工、返工、材料、構件的積壓、施工力量和機械調遷等損失，應由責任方負擔：
1.施工中如發(fā)現設計有錯誤或嚴重不合理的地方，乙方應以書面形式通知甲方，由甲方在7天內與原設計單位商定，提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方簽訂協(xié)議后，方準施工。
2.在施工中，如遇設計變更超出原設計標準或規(guī)模時，應在施工前按審批程序重新報批，經審查處審核工程預算，經辦銀行審查投資后，并由甲乙雙方簽訂協(xié)議，方可施工。否則，任何一方不得強行施工。
3.在施工中，如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程，應商定做到安全部位。
4.在施工中，如發(fā)現甲方投資不足，不能按時撥付工程進度款，而中途停建、緩建，給乙方造成的損失，應由甲方承擔。
三、乙方應嚴格執(zhí)行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄，方能繼續(xù)進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄，重大或復雜隱蔽工程，應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽工程驗收手續(xù)。如甲方未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，甲方應予承認。
四、甲乙雙方在施工中遇到工程生項，應按定額管理辦法報批。變更工程協(xié)議所附的變更預算，應在施工前及時送經辦銀行，做為結算工程款之依據。
第六條竣工驗收、結算與保修。
一、乙方在單項工程竣工前5日將驗收日期以書面通知甲方屆時驗收，如甲方不能按時參加驗收，須提前通知乙方取得乙方同意后，另訂驗收日期，但甲方須承認竣工日期，如再不按時參加驗收，其所發(fā)生的管理費和各項損失均由甲方承擔。并償付給乙方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
二、竣工工程驗收合格，從驗收之日起3天內，乙方向甲方移交完畢。如甲方不能按期接管、致使驗收后的工程發(fā)生損失，應由甲方承擔。
三、本項工程中的單位工程，如需單獨移交甲方，在移交時，雙方應辦理中間驗收手續(xù)，作為該單位竣工工程驗收之依據。
四、在進行竣工工程驗收中，如發(fā)現工程質量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方議定的措施和期限內完成。經驗收合格后，再行移交。由此造成工程逾期交付的，乙方應償付給甲方按預算造價每日萬分之一的逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可做減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續(xù)。
六、竣工工程驗收，以國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、技師檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應在驗收前10天向甲方提供以下文件：
1.增減變更文件和其他洽商記錄；
2.隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3.工程竣工后，應繪制竣工圖，工程變更不大的由施工單位在原施工圖上加以說明，提交建設單位存檔。工程變更較大的，可以由建設單位自繪或委托設計單位、施工單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收后，屬于民用建設項目應于竣工驗收后15天內，屬于工業(yè)建設項目，應于竣工驗收后30天內，將竣工結算件送交甲方進行審查。甲方應在接到竣工結算件后，民用建設15天內，工業(yè)建設20天內審查完畢，如到期未提出異議，由經辦銀行審定撥款。
八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期內。在保修期內，確由施工單位責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，乙方應負責無償修理。（屬于專業(yè)性建筑安裝工程按國務院各有關主管部門的特殊規(guī)定辦理）。
九、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。
第七條違約責任和仲裁。
一、由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，（以竣工驗收合格日期計算）每逾期一天，應償付給甲方按預算造價萬分之一的逾期違約金；屬于包工不包料的，每逾期一天，應償付給甲方按預算人工費千分之二的逾期違約金。
二、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如拖期不付，按銀行的短期貸款利率償付給對方逾期付款違約金。
三、實行合理化建議獎和提前竣工獎的，甲乙雙方應根據有關政策的規(guī)定，另行協(xié)議。
四、建筑安裝工程承包合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應及時協(xié)商，協(xié)商不成時，任何一方均可申請各級城鄉(xiāng)建設委員會或雙方上級業(yè)務主管部門，進行調解；解決不了的，可選擇下述第項處理：（1）向建筑物所在地的仲裁委員會申請仲裁，（2）直接向人民法院起訴。
第八條附則。
一、預算審查手續(xù)，由建設單位將建筑安裝工程承包合同（附施工圖預算）送市建設工程合同預算審查處審查。要求鑒證的，可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進行鑒證。
二、在本合同簽訂之前，雙方簽訂的施工準備合同（工程協(xié)議書），可做為本合同之附件。
三、招標工程，按《××市建設工程招標、投標暫行辦法》簽訂合同。
四、雙方商定的其他事項：
第九條合同附件。
一、工程項目一覽表。
二、全部施工圖紙。（合同正本有此附件）。
三、施工圖預算。（合同正本及建設銀行有此附件）。
四、甲方負責供應的材料、設備一覽表。
五、有關協(xié)議：
六、有關補充合同：
第十條合同份數及有效期。
一、本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，并分別報送雙方業(yè)務主管部門副本一份。
二、本合同自雙方簽訂之日起生效。在全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
建設單位（發(fā)包方）：____________________。
工程負責人：____________________________。
____年____月____日。
建工單位（承包方）：____________________。
工程負責人：____________________________。
____年____月____日。
委任單位：____________。
施工單位：____________。
就____________裝飾工程，經雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：
一、工程名稱：___________________________。
二、工程地點：________________________。
三、工程項目內容：________________________。
四、工程期限。
本工程自______年______月______日至______年______月______日完工。
六、付款方式。
1.合同簽訂后甲方材料到場，開工兩天，甲方交付乙方工程總額預付款。
2.開工后，甲方按工程進度至完工，分期支付乙方工程總額預付款，余額在工程驗收合格一次性付清。（以預算書單價為標準，以實際工程量結算）。
七、材料設備：本工程所需的工程材料由乙方負責采購，及時組織進場，材料設備保管場地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個好的保管場所。施工中產生的垃圾及廢料由施工方負責清理。
八、工程施工。
1.乙方必須嚴格按設計圖紙進行施工，如有違反，甲方有權提出停工或返工，所造成的損失由乙方負責。
2.乙方負責裝飾設計、出施工圖紙及材料明細，雙方認可后，該資料作為本合同不可分割的一部份，由于設計缺陷造成追加投資，及方案設計時材料計劃不足需增加的投資由乙方負責。
3.施工中甲方提前增改項目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，提出的增改項目對施工所造成的損失和誤工費由甲方負責，工期順延。
4.乙方應了解遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，遵守施工技術規(guī)范，因乙方施工中造成人身傷害、設施的損壞，由施工方負責。
5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關規(guī)定，造成罰款的由乙方負責。
九、工程質量。
1.本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更為質量評定驗收標準。
2.由于乙方提供的材料質量不合格而影響工程質量，其返工費用由乙方承擔。
3.由于乙方原因造成的無法返工的質量事故，一切后果由乙方負責。
4.裝飾工程質量保修一年。
十、工程驗收。
由乙方發(fā)出工程驗收通知，雙方人員到施工現場，按所設計圖紙要求和有關標準對工程進行驗收，驗收后，雙方負責人應在驗收單上簽名認可，如工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發(fā)生的質量，安全問題由甲方承擔責任并以甲方開始使用日期為竣工驗收日期。
十一、違約責任。
任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負責賠償給守約方。
十二、備注。
本合同有不詳之處，甲、乙方通過協(xié)商補充協(xié)議或條款，如本合同甲。乙方發(fā)生糾紛，雙方有權向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經濟合同仲裁委員會或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會仲裁或法院判決執(zhí)行。
十三、本合同報價表一式四份，甲、乙方雙方各執(zhí)兩份，經雙方代表簽字和蓋章后即生效，具有法律效力。
甲方單位（蓋章）：________。
代表人：__________________。
乙方單位（蓋章）：________。
代表人：__________________。
日期：____________________
簽訂合同地點：____________。
工程合作合同書篇四
甲方：
乙方（施工責任方）：
甲方承建之，現委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內容。
按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區(qū)間交通設施部分工程。
二、方式。
甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的10%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導：
1）乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。
2）乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。
3）乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任：
1、甲方責任：
1）負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
2）負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。
3）負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2、乙方責任：
1）嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
2）強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。
3）工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。
4）負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業(yè)現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。
5）必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。
6）具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。
7）乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8）該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
9）乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。
10）工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。
五、工程質量及驗收標準：
工程質量應符合國家現行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業(yè)質量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。
六、工期：
乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期一日，按結算總價的‰或元向甲方支付罰金。
七、付款方法：
1）甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業(yè)主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按95%扣除稅金和管理費后支付給乙方。
2）質保金：質保金按工程總造價的5%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收兩年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知10日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。
八、其它：
1）若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價3%的違約金。
2）若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。
十、本責任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結算后，除保修條款依然有效外，即告終止。
甲方：乙方（施工責任方）：
代表：代表：
經辦人：施工責任人：
簽約日期：年月日簽約日期：年月日
工程合作合同書篇五
上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)。
法定代表人：_________________黃__________執(zhí)行董事。
身份證號：_____________。
被上訴人(一審被告)：_________________乙公司。
法定代表人：_________________劉__________總經理。
上訴請求：_________________。
1、撤銷成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。
2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。
3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。
上訴人于年月日收到成都市青羊區(qū)人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。
一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯(lián)營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。
年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關于__________街整治工程的《施工聯(lián)營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。后來，由于沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至于同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關于__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，并由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯(lián)。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交并非__________街立交，__________橋亮化、美化并非__________街亮化、美化。兩者怎么會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。
二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協(xié)議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》復印件，卻稱拿不出原件，僅說原件在建設局。為什么施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發(fā)包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建筑工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，并非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發(fā)生在建設發(fā)包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那么“乙公司”應有簽字和蓋章。為什么沒有?如果是內部分包結算，那為什么不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什么又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎么能采信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重復復印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關于__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法于法無據。
三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前后矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規(guī)則》。
根據《民事訴訟證據規(guī)則》第七十四條規(guī)定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委托代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔并有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”并未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發(fā)生的分包關系，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會說自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。
綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，并以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯(lián)營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關于__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據復印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。
此致
成都市中級人民法院。
上訴人：_________________甲公司。
年_____月_____日。
工程合作合同書篇六
乙方（承包單位）：_____________________________。
為了規(guī)范建設市場，在工程建設中防止各種不正當行為的發(fā)生，確保建設工程高效，優(yōu)質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監(jiān)察部《關于在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________________有關要求，并經甲乙雙方同意，特訂立如下協(xié)議：
一、甲乙雙方應當共同自覺遵守國家和_________________關于廉政建設的各項規(guī)定和關于建設工程承發(fā)包的各項規(guī)定。
二、甲方及其工作人員應做到。
（一）向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規(guī)定。
（二）對本單位工程項目人員進行廉政教育；督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規(guī)定，如發(fā)現有違反規(guī)定的，出給予當事人批評教育外，應視情節(jié)輕重，后果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。
（三）甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意；在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
（四）甲方人員在工程建設項目中發(fā)現乙方單位有不廉潔的行為，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并報告主管領導。
（五）甲方工作人員（含家屬、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要贊助和收受回扣等好處費。
（六）甲方工作人員應當保持與乙方的正常業(yè)務交往，不得接受乙方的禮金、有價證券和貴重物品，難以拒收的，必須按有關規(guī)定登記上交；不得向乙方索要（或接受）通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品，不得在乙方報銷任何應由單位或個人支付的費用。
（七）甲方工作人員不得參加可能影響公正執(zhí)行公務的宴請和高消費的娛樂活動。
（八）甲方工作人員不得要求或者接受乙方為其住房裝修、婚喪嫁娶、家屬和子女的工作安排，以及出國出境提供方便。
（九）甲方工作人員不得以考察、參觀等名義參加乙方安排的國內外旅游活動。
（十）甲方工作人員不得向乙方介紹家屬或親友從事與甲方工程有關的材料設備供應、工程分包等經濟活動。
三、乙方及其工作人員應當做到。
（一）乙方應了解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規(guī)定，支持甲方執(zhí)行有關規(guī)定和制度。
（二）乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育（包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規(guī)定），按時出席甲方召集的有關會議。
（三）乙方應當通過正常途徑開展相對業(yè)務工作，不得為獲取某些不正當利益而向甲方工作人員（含家屬、子女下同）贈送禮金、有價證券和貴重物品等。
（四）乙方工作人員不得為謀取私利擅自與甲方工作人員就工程承包、工程費用、材料設備供應、工程量變動、工程驗收、工程質量問題處理等進行私下商談或者達成默契。
（五）乙方不得以洽談業(yè)務、簽訂合同等為借口，邀請甲方工作人員外出旅游或進入營業(yè)性高檔娛樂場所。
（六）乙方不得為甲方單位和個人購置或者提供通訊工具、交通工具、家電及高檔辦公用品等物品。
四、獎懲。
（一）乙方如發(fā)現甲方及其工作人員有違反上述協(xié)議者，應及時采取措施，終止其不廉潔行為的繼續(xù)發(fā)生，并及時向甲方領導或者甲方上級單位舉報，甲方不得找任何借口對乙方進行報復或刁難、延誤工作。情節(jié)嚴重的可向有關部門投訴或舉報。甲方對舉報屬實和嚴格遵守廉潔協(xié)議的乙方，在同等條件下給予承接后續(xù)工程的優(yōu)先邀請投標權。
（二）甲方發(fā)現乙方有違反本協(xié)議或者采用不正當的手段行賄甲方工作人員，甲方根據具體情節(jié)和造成的后果追究乙方工程合同造價1～5％的違約金。由此給甲方單位造成的損失均由乙方承擔，乙方用不正當手段獲取的非法所得由甲方單位予以追繳。
（三）乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，并向甲方單位承擔經濟賠償責任。
五、本工程發(fā)包、建設、竣工驗收全過程及協(xié)議前后甲乙雙方發(fā)生的有違反本協(xié)議的行為，均適用本協(xié)議。
六、聲明及保證。
（一）甲方：
1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
七、保密。
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
八、不可抗力。
本合同所稱不可抗力是指不能預見，不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
九、通知。
（一）根據本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
（二）各方通訊地址如下：________________________________________________。
十、爭議的處理。
（一）本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
1.提交_________仲裁委員會仲裁；
2.依法向人民法院起訴。
十一、解釋。
本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
十二、補充與附件。
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
十三、合同效力。
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_______年，自_______年______月______日至_______年_____月_____日。本合同正本一式______份，雙方各執(zhí)______份，具有同等法律效力；合同副本______份，送_________留存一份。
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________。
工程合作合同書篇七
協(xié)議標的：甲方位于“_________”的居室，以下簡稱標的。經雙方友好協(xié)商，就甲乙雙方針對標的居室所簽定的《家庭居室裝飾裝修工程施工合同》(合同編號：_________，以下簡稱《裝修合同》)中的未盡事宜，簽訂以下補充協(xié)議。本補充協(xié)議作為《裝修合同》的附件，與《裝修合同》具有同等法律效力。
1.施工過程中，乙方施工人員應認真施工，不在標的居室內飲酒、隨地吐痰，如施工人員吸煙必須遠離易燃易爆物品。
2.乙方施工人員不得使用標的居室內已安裝好的設施、設備(如炊具、潔具及其他設施、設備)(水、電、施工人員自備炊具、潔具除外)。
3.乙方施工人員不得使用明火做飯，不得在材料上堆放餐具，剩飯菜及棄物，應于餐后立即整理餐具，剩飯菜及棄物。
4.乙方應設置專門的垃圾堆放處，及時清運垃圾，并保持居室內的清潔和衛(wèi)生。
5.安裝地板、地磚后，乙方施工人員須著軟底鞋在標的居室內施工，并嚴禁將尖利或腐蝕性或易造成地板、地磚染色的物品直接放置在地板、地磚上，所有物品均輕拿輕放，嚴禁在地板、地磚上拖動物品。
6.有違反以上第一條1、2、3、4、5項，甲方經過提醒、警告，乙方仍違反的，甲方可以每次扣除乙方_________元的工程款;如果因違反以上第一條1、2、3、4、5項給甲方造成損失的，乙方應賠償損失。
7.如由于乙方或其施工人員過失，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
8.乙方在施工中要注意安全，如因乙方操作不當造成人員傷亡的，甲方不負任何責任。
9.凡運抵甲方標的居室的合同規(guī)定由乙方提供的所有材料不得在驗收合格前拆封(不需拆封的材料除外)，必須在運抵標的居室時當場由甲方，乙方對照《裝修合同》附表5(《乙方提供裝飾材料明細表》)中規(guī)定的品名、質量、數量、規(guī)格、等級等驗收，由甲方認可簽字后方可拆封、使用。如果乙方運抵材料與合同不符，乙方必須采取更換，補救措施。
10.乙方應當就其提供的材料向甲方出示購買憑證(發(fā)票或者購物票據)、環(huán)保證明、保修證明、材料來源、說明書等相關材料，甲方有權向廠商或者經銷商核實材料的真實性，如果發(fā)現系假冒偽劣材料，乙方必須更換為合同中標定的產品，并按照合同標定價格的雙倍對甲方進行賠償;如果乙方能提出法律上認可的證據充分證明是由于供應商的責任，甲方可以根據具體情況適當降低要求賠償的額度，乙方可以向材料供應商追究相應的責任。
11.由于乙方提供材料質量、規(guī)格等原因，造成工程質量出現問題時，乙方須采取更換、補齊、修理等方式彌補，如不能彌補，乙方須以其他方式補償乙方，甲方可以依不同情況扣除支付工程款項;由于乙方提供材料質量，規(guī)格等原因，造成甲方設施、設備、居室已施工完成的部位的損壞或造成鄰里，物業(yè)管理公司等第三方的設施、設備、居室的損壞以及其他因此帶來的任何損失，由乙方負責賠償或從工程款中扣除，并承擔全部責任。
12.由乙方購買的材料，乙方承諾對其質量負責，并負責在裝修工程保修期內進行維修和更換。在甲方正常使用的情況下，因為乙方提供材料的質量問題而導致甲方的任何損失，乙方應負全部責任。
13.對于乙方在《裝修合同》中約定的材料，因市場斷貨等特殊情況無法購買或無法運抵標的居室，乙方必須更換相同或更高質量、等級、規(guī)格的材料，且必須經過甲方的簽字同意。
14.甲、乙方提供的材料進入標的居室后，乙方必須在適當的位置平整堆放材料，并妥善保管，因未妥善保管造成材料變質、變形、損壞、損耗、丟失的，乙方必須根據甲方要求更換、補齊、賠償。
15.乙方無權擅自更換甲方提供的材料，如果發(fā)現問題應及時向甲方提出，甲方采取更換、補齊等補救措施。如乙方已確認并使用了甲方提供的材料，之后因工程質量出現爭議時，乙方不得以甲方提供的材料不合格為理由，拒絕修理或賠償。
16.乙方對甲方提供的材料如果造成正常損耗外的損失，乙方負責賠償。
17.《裝修合同》附件中，所有的_________改為_________(_________厚)，每張板(均為標準尺寸_________215;_________)補交_________元的材料費，金額按實際工程量結算。
18.乙方必須在工程交底日，即________年____月____日，向甲方提供書面的工程進度表和甲方采購材料進度表。
甲方：______。
乙方：______。
日期：______
工程合作合同書篇八
根據《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定，結合本項目的具體情況，經雙?方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條?概況。
1、項目名稱：_________。
2、項目地點：_________。
3、項目內容：綜合布線系統(tǒng)施工和測試，輔材和線管線槽的采購、安裝鋪設。
第二條?工期。
1?、本項目的施工期限為合同簽訂后的_________個工作日。
2?、遇到下列情況之一者，經甲方審核批準后，工期可做相應調整。
2.2?、?雙方書面確認的計劃工期改變;。
2.3?、不可抗力因素。
第三條?承包方式和造價。
1、承包方式：包工包料(具體內容參見網絡工程設備報價清單)。
2、項目總造價：人民幣(大寫)：(_________)。工程?施工信息點數、單價及材料報價清單為合同附件，項目最后造價按實際?施工工程量結算。
第四條?付款方式、結算方式。
(一)付款方式。
(二)結算方式：
1、乙方已根據甲方的需求進行評估和整合整個布線工程所需材料及工作量，?本合同總價為工程綜合材料及施工費用總和。
2、若甲方需求有變更時，工程施工時發(fā)生增項部分，合同總價報價清單已有?的項目按報價清單中單價乘增項部分工程項目數量。如合同總價報價清單中沒有?的項目則按甲乙雙方協(xié)商后經簽證后的單價為結算依據。該計算原則適用于工程?施工時發(fā)生減項部分的計算。
第五條?材料供應。
1、材料供應：施工前乙方提供材料經甲方審核、認可后，方可使用。
2、采用新型材料和代用材料時，乙方須在甲方的書面簽字確認后方可進行?使用。
第六條?甲、乙雙方責任。
(一)甲方責任。
1、為乙方的施工提供必要的便利條件，并協(xié)調水源、電源，提供材料的合?理堆放場地，協(xié)助乙方順利進行施工。
2、按合同規(guī)定及時支付工程款項。
3、指定項目負責人一名，負責與業(yè)主及相關協(xié)作單位的協(xié)調工作，為乙方?提供可持續(xù)施工的作業(yè)面，并負責平時乙方增、減項的簽證。
4、組織本工程項目的竣工驗收。
(二)乙方責任。
1、按合同規(guī)定按時完成并交付該工程。
2、嚴格按照甲方與最終用戶確認的施工圖紙施工。
3、負責本合同附件明確的材料采購、保管、運輸、安裝、保修。
4、接受甲方和當地安全質量監(jiān)督部門的監(jiān)督。
5、因乙方的過錯造成工程有質量問題時，經甲方確認后，乙方必須在三天?內采取有效措施糾正，并承擔由此造成甲方的經濟損失，承擔相應的法?律責任。
6、在合同履行過程中，雙方有異議應及時協(xié)商解決，未經甲方同意乙方不?應隨意停工或借故拖延工期。
7、服從甲方施工現場的一切規(guī)定和要求，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造?成的損失和罰款。
8、負責施工場地的安全防火，文明施工，施工工人人身安全及衛(wèi)生等工作。
第七條?工程項目及設計的變更、修改甲方因最終客戶需要，作出設計變更時，應書面通知乙方，經確認后簽證，?若由此導致工程延期的，工期應當順延。在施工過程中若甲方提供的施工內容及?圖紙與投標內容及圖紙不同處，按實際情況作增項或減項處理，由乙方提出書面?報告，乙方協(xié)助甲方共同經業(yè)主及監(jiān)理方簽證確認。
第八條?工程質量。
1、乙方必須嚴格按施工圖紙及說明和有關操作規(guī)程精心施工，工程質量必須符合設計要求，達到施工圖說明和國家頒發(fā)的現行施工驗收規(guī)范的驗收標準。
2、本工程承包范圍內所有的單項工程的質量，均達到國家或行業(yè)的質量驗收評定標準。雙方如對工程質量有爭議，請質量監(jiān)督部門仲裁，仲裁費用及因此?造成的損失由責任方承擔。
第九條?竣工驗收。
1、工程竣工三天內，乙方將全部有效的技術檔案資料二份，送交甲方，確定?驗收日期，并組織進行驗收，驗收合格之日即為竣工日期。驗收不合格，?乙方應在甲方的限期內進行整改，再實行驗收，并以最后驗收合格的日期?作為竣工日期。
2、工程驗收應以施工圖紙、圖紙會審記錄、有關設計變更的書面文件、國家?頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量檢驗標準等為依據。
3、隱蔽工程在驗收通過前不得封閉。
第十條?違約責任。
(一)甲方違約責任甲方不按規(guī)定支付工程款，乙方除有權要求甲方支付工程款外,?另外每日按?尚未支付的項目款項的千分之三向乙方支付違約金。
(二)乙方違約責任。
1、乙方不按規(guī)定按時完成該工程，甲方除有權要求乙方完成該工程外，另?外每日按合同總價的千分之三向甲方支付違約金。
2、工程施工過程中發(fā)生質量事故或乙方使用的設備、材料如質量不符合設計要求、行業(yè)標準或國家標準的，甲方有權讓乙方返工整改，并由乙方承擔由此?而引起的一切經濟、法律責任。
3、合同履行過程中若出現乙方嚴重違反合同重要條款，甲方有權終止合同，?并終止支付未結算的工程款。
第十一條?合同爭議遇人力不可抗拒的自然災害損失，由甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，則?由____市經濟合同仲裁委員會裁定。
第十二條?工程保修工程竣工驗收合格之日起半年內為保修期。保修期內如發(fā)生工程質量的問題，由乙方按甲乙雙方商定的限期進行維修，設備保修期按照《中華人民共和國三保法》嚴格執(zhí)行工程完工后兩年內乙方應為甲方提供維護服務。
第十三條?不可抗力甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通?報不能履行或不能完全履行合同的理由，并向對方提交有關主管機關證明材料，?根據實際情況允許延期履行、部分履行或者不履行合同,?決定部分或全部免予承?擔違約責任。
第十四條?其它。
1、合同簽定當天內，甲方向乙方提供本項目施工圖紙，乙方嚴格按照甲方提供的施工圖紙施工。因乙方原因導致的質量、安全、人身死亡事故，由乙方自?行承擔相關責任，因此而引起甲方連帶損失的，由乙方做相應賠償。
2、因甲方原因導致工程停工或工人窩工的，甲方按每日按合同總價的千分?之三做相應補償。
3、本工程施工過程中，所有線管線槽的樓板開孔和開孔的破壞修補、管道開挖和鋪管及回填復綠等工作內容均不在本合同工程實施的工程量范圍之內，合?同價款中也不包含以上的工程量報價。
4、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，可另行簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議作?為本合同一部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自簽訂之日起生效，在竣工結算、甲方支付完畢，乙方將工程交?付甲方后，除有關保修條款仍然生效外，其它條款即告終止。
6、合同正本及附件共柒頁，本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，均具?有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效，多頁的須蓋騎縫章方為有效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
工程合作合同書篇九
甲方：____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會。
乙方：根據號文件批復同意的____區(qū)________年以工代賑項目實施方案，現決定對這些道路、水利工程進行建設及整治。按照《民法典》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，經協(xié)商，甲方將工程承包給乙方組織實施，并達成如下協(xié)議：
一、工程概況工程名稱：____區(qū)________年以工代賑項目柳崗坪村道路工程工程地點：____區(qū)梓橦廟鄉(xiāng)柳崗坪村施工區(qū)工程內容：鄉(xiāng)村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，房屋及附屬設施15戶。
二、工程承包實施范圍按項目實施方案、工程設計和民辦公助議事決定的內容實施，即：鄉(xiāng)村公路1公里，路寬3.5米，疏通水溝0.8公里，購置安裝涵管20米;房屋及附屬設施15戶。
三、合同工期本工程自簽訂合同為起始日，工期____日歷天。
四、質量標準符合國家現行《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。
五、結算方式。
1、財政資金補助的.工程結算單價按設計施工預算單價并扣除村社農民投勞折資費用后進行結算。
2、結算工程量為工程實施過程中經村質量監(jiān)督小組簽字認可后實際發(fā)生的工程量。
3、工程結算補助總價款不得超過該工程施工預算中“建安”工程費用。
4、甲方在撥付工程款時，根據工程進度，經鄉(xiāng)鎮(zhèn)農技中心技術人員(現場監(jiān)理人員、甲方技術負責人)、甲方質量監(jiān)督小組簽字按程序報批后，方可支付。工程完工后，支付工程補助總價款的80%，剩余工程補助價款經驗收合格后一次性付清。
5、經申請，開工時可預撥工程總造價30%的工程款。
六、乙方不得以任何方式進行分包、轉包，一經發(fā)現，情況屬實，將取消乙方工程承包合同，且一切損失由乙方承擔。
七、安全責任工程施工期間，乙方必須接受甲方安全監(jiān)督并自覺遵守國家相關規(guī)定，如在施工中出現任何安全問題，乙方負全部責任。
八、竣工清場工程竣工后，施工現場的垃圾、臨時工程、材料、堆積物清理及場地平整乙方必須在甲方指定的時間內完成。
九、違約責任超工期罰金(每超一天處罰結算補助總價款的0.5%)。
十、不可抗力施工過程中如發(fā)生不可抗力因素時(指國家規(guī)定的自然災害和社會性突發(fā)事件)，本合同自行終止，并按國家規(guī)定或參照類似工程確定雙方的權利和義務。未盡事宜，雙方協(xié)商解決并簽定補充合同，補充合同與本合同具有同等效力。本合同一式份，其中甲、乙雙方各執(zhí)壹份，報區(qū)以工代賑辦公室、財政局、梓橦廟鄉(xiāng)政府備案各壹份。
十一、附件。
1、后附乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)復印件。
2、投入情況和建設任務表。(投入情況按照以工代賑項目財政補助資金、整合項目資金補助、農民群眾籌資、農民群眾投勞折資等方面予以明細)。
3、施工區(qū)劃分表。
4、建筑工程單價公示表。
甲方：____區(qū)梓潼廟鄉(xiāng)柳崗坪村村民委員會(簽章)甲方代表：字)。
乙方：乙方營業(yè)執(zhí)照(身份證)號：
簽訂地點：
合同簽定日期：________年____月____日
工程合作合同書篇十
甲、乙雙方經友好洽談和協(xié)商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規(guī)定，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況。
2、居室規(guī)格：房型______層（式）______室______廳______廚______衛(wèi)，總計施工面積____________平方米。
3、施工內容：詳見本合同附件（一）《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。
5、工程開工日期：______年______月______日
6、工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數：________天。
第二條：工程價款。
工程價款（金額大寫）___________________元，詳見本合同附件（二）《家庭裝潢工程材料預算表》。
1、材料款__________元；
2、人工費__________元；
3、設計費__________元；
4、施工清運費__________元；
5、搬卸費__________元；
6、管理費__________元；
7、其他費用（注明內容）______________元。
第三條：質量要求。
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負；施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應。
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式。
1、合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%；當工期進度過半（_____年____月____日），甲方即第二次付施工工費的40%、剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。（注：施工工費包括人工費）。
甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規(guī)定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
4、甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件（復印件）交給乙方。
第六條：工程工期。
1、如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方_______元。
2、由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收。
1、工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續(xù)。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。
3、甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。
第八條：其他事項。
1、甲方責任。
1、必須提供經物業(yè)管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。
2、二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續(xù)和承擔費用。
3、如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續(xù)，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。
2、乙方責任。
1、應主動出示企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、會員證書或施工資質；經辦業(yè)務員必需有法人代表的委托證書。
2、指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。
3、負責施工現場的'安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬一發(fā)生，必需盡快負責修復或賠償。
4、嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。
5、在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。
第九條：違約責任。
合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。
第十條：爭議解決。
本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協(xié)商解決。當事人不愿通過協(xié)商解決，或協(xié)商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。
第十一條：合同的變更和終止。
1、合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
第十二條：合同生效。
1、本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。
2、補充合同與本合同具有同等的法律效力。
3、本合同（包括合同附件、補充合同、一式___份，甲乙雙方各執(zhí)___份。
甲方（業(yè)主）：_______（簽章）乙方：_______（簽章）。
住所地址：_______企業(yè)地址：_______。
郵政編碼：_______郵政編碼：_______。
工作單位：_______法人代表：_______。
委托代理人：_______委托代理人：_______。
電話：_______電話：_______。
簽約地址：_______簽約日期：_______
工程合作合同書篇十一
甲方：
乙方：
茲(以下簡稱甲方)委托東莞市弘康電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協(xié)商達成具體條款如下：
1、發(fā)電機組型號：冷卻方式：臺數：
2、技術指標。
評價點位置：
所屬區(qū)域：
噪聲標準：白天65db(a)晚上65db(a)。
注:。
1.如果背景噪聲級超過此治理標準規(guī)定的指標時則以背景噪聲為允許值。
1、噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。
2、噪音治理措施，不影響機組操作、維護、并應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發(fā)電機正常運行。
采用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在天內完成交付驗收使用。
總工程費用為：付款方式：合同簽定時交付定金;主材料進場后付;工程完工后天內付清余款。
1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額2%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本著保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
工程合作合同書篇十二
甲方：
乙方：
甲方委托乙方承擔荔波漳江風景名勝區(qū)大七孔碼頭維修工程項目施工任務，甲乙雙方本著分工協(xié)作，相互合作的原則，為確保工程質量和按期完成施工任務，經雙方共同協(xié)商，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》并結合本工程具體情況，簽訂以下合同條款：
一、工程名稱：大七孔碼頭維修工程。
二、工程地點：大七孔碼頭。
三、承包方式：包工包料。
四、建設規(guī)模：石方77.24m3、樓梯維修17步、鋪設石頭地板48m2、碼頭步道71.82m2、河中炸石頭、天鐘洞廁所維修等。
五、工程總造價：伍萬陸仟壹佰貳拾元(56，120.00元)整。
六、開工時間：201年月日。
七、竣工時間：201年月日，工期為天，如有新的要求變更及遇不可抗力的因素，工期可以延順。
八、工程質量要求及責任。
甲方責任：甲方負責辦理工程施工所需的各種手續(xù)，協(xié)調處理相關事宜，確保工程項目順利開展。
乙方責任：
1、乙方必須嚴格按照甲方審定的施工圖紙、建設方案及有關工程建設規(guī)范的規(guī)定進行施工，并無條件地接受甲方的質量監(jiān)督管理。
2、乙方必須做好環(huán)境保護和施工場地的衛(wèi)生管理。在施工過程中，必須按照甲方指定的地點和要求進行土方開挖、施工垃圾堆運輸和處理，并保護周圍環(huán)境林木植被，不得隨意破壞。
3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未驗收前要保證建設工程的.保護工作，不能發(fā)生損壞，造成的后果由乙方承擔。
九、安全管理：乙方必須加強施工安全，如乙方在施工過程中由于安全管理或施工操作不當和技術問題造成直接或間接的經濟損失，由乙方全部承擔。
十、竣工驗收：工程竣工后，乙方必須口頭或書面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工報告及相關材料，甲方應按乙方通知時間及時組織相關人員進行驗收，并出具驗收結論。
十一、付款方式：甲方視乙方工程進度，分期付款，待驗收合格后，乙方出具稅務票據一次性結算工程款。
十二、保質期限：工程竣工驗收后，保修一年。
十三、以上條款未盡事宜，雙方可以協(xié)商解決。
十四、本合同一式份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
工程合作合同書篇十三
以下簡稱甲方;________，以下簡稱乙方:________。
經雙方協(xié)商，由甲方委托乙方承擔《建設項目申請報告》的編制工作，特訂立本合同。
第一條甲方在合同簽訂后應及時向乙方提供所有與項目前期研究工作有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。
第二條乙方應在________年____月____日以前，向甲方提交《建設項目申請報告》文本伍份。甲方如在合同期間對本項目提出重大變更，或者原始資料、數據有重大變動，有可能導致可研報告修改甚至返工時，須經雙方協(xié)商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。增加任務或變更合同不得另行增加相關費用。
第三條費用支付條款本項目申請報告編制費用為人民幣捌萬元整(80000.00)。費用支付方式。雙方簽訂合同時，甲方支付乙方項目編制費________萬元整。余款在提交《建設項目申請報告》評審合格后付清。
第四條違約罰金。
1.乙方不按合同規(guī)定的日期提交報告時，每拖期一天，扣除其所應得報酬的________作為違約罰金。
2.因甲方提供資料不詳實，造成的項目報告重大修改，或返工重作，應另行適當增加乙方工本費用，其數額由雙方商定。
3.甲方超過合同規(guī)定日期付款時，應償付給乙方逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規(guī)定報酬的5計算。
第五條合同中如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，做出修改或補充合同。修改或補充合同與本合同具有同等效力。本合同自簽訂之日起生效，自乙方交付可研報告文本后，本合同效力終止。
第六條本合同正本一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：________(蓋章簽字)________年____月____日。
乙方：________(蓋章簽字)________年____月____日。
工程合作合同書篇十四
乙方：______。
依照民法典、建設法及相關法律、法規(guī)，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區(qū)綠化工程的施工事項，訂立合同如下：
一、綠化地點與范圍：_________________________________.
二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協(xié)調相關事宜。
三、乙方負責按照本區(qū)的綠化規(guī)劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、?；?。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的.監(jiān)督和管理。
四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環(huán)境等因素受限時。經甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規(guī)格、數量及價格詳見綠化價格附后表。
五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。
六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的___%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的___%，剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規(guī)劃栽植數量。
七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務，如單方違約或樹苗質量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。
八、未盡事宜雙方可協(xié)商解決，本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份，自雙方簽字蓋章后生效。
日期：_________
乙方：______。
日期：_________
代表：______。
工程合作合同書篇十五
甲方：
乙方：
根據相關法律和有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致簽訂本合同：
(3)工程范圍和內容：
(4)工程造價：全部工程預算造價人民幣____元。
全部工程自____年____月____日開工，至____年____月____日竣工。
(6)施工前各項準備工作，根據雙方協(xié)定及施工方案圖，分別負責按時完成。
(7)施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延工期由雙方及時協(xié)商簽訂協(xié)議。
a不可抗拒的災害，被迫停工。
b因甲方變更計劃或變更施工圖。
(8)工程所需的圖紙有甲方負責提供。
(9)工程所需的設備、附屬品有乙方負責提供。
二、工程款結算。
全部工程造價的結算方式，按下列規(guī)定辦理。
1以審查的施工圖預算加增減變更預算進行結算。
2工程款撥付與結算辦法，按雙方協(xié)商的現行規(guī)定辦理。
三、施工與設計變更。
1、乙方根據甲方的質量標準施工，達到合格。
2、要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計。施工中甲方如發(fā)現設計有錯誤或不合理的地方，應以書面形式通知乙方，雙方協(xié)商解決。
四、竣工驗收、結算與保修。
1、竣工工程驗收合格，從驗收之日起5日內向甲方移交完工報告并由甲方驗收施工情況。如甲方不能按期接管，致使驗收后的工程發(fā)生損失，應有甲方承擔。
2、在進行竣工工程驗收中如發(fā)現工程質量不符合規(guī)定，乙方應負責無償修理或返工，并在雙方協(xié)定的期限內完成，經驗收合格后，再行移交。
3、竣工工程驗收，乙方在進行竣工驗收前向甲方提供以下文件：
(2)設備清單。
網絡設備在三個月之內出現故障，乙方提供新品替換，如因更新?lián)Q代同一型號的產品時用相同的功能的產品換新。出貨一年之內，公司將免費保修，或用相同功能的產品換修。保換范圍僅限產品主機，包裝及外置電源、電源線、各種連接線、軟件產品、技術資料等附件不在保換范圍內，但附件若在購機后初次使用時有問題，可無償保換。產品因意外因素或人為行為而損壞的，不屬于產品保修范圍之內。
五、違約責任和仲裁。
(1)由于乙方責任未按本合同規(guī)定的日期竣工，有乙方承擔責任，負責解決未盡工程。
(2)雙方不得借故拖欠各種應付款項。
(3)履行合同如有任何糾紛時，雙方當事人應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向簽訂地的人民法院起訴。
六、合同份數及有效期。
本合同一式兩份，有甲已雙方各執(zhí)一份。
本合同自簽訂之日起生效。
甲方蓋章：????????乙方蓋章：
經辦人：??????????經辦人：
電話：????????????電話：
地址：????????????地址：
簽定時間：年月日???簽定時間：年月日。
工程合作合同書篇十六
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》及其它有關法律、法規(guī)，結合本工程實際情況和甲方施工任務的要求，遵循“平等、自愿、誠信”的原則，建立勞動合作關系。經雙方充分協(xié)商，一致同意簽訂本合同，須共同遵循。
第一條工作內容及造價：
甲方要求在西山寺指定的地點打一口井，直徑為300毫米，深度為160米，鋼套管直徑為273毫米，水泵為大廠品牌泵，水泵出水方量每小時不小于五立方米，下泵鋼管直徑為寸半鋼管，水泵房及檢查井由乙方承建，房子尺寸不小于2.4米*2.4米*2.8米，檢查井深1.6米，直徑為1米。泵房需要的磚由甲方提供，其余材料由乙方購買、水泵房配電柜及下泵電攬線由乙方購買，泵房含散水、屋頂防水、室內抹灰、磚鋪地），變壓器到泵房的電纜線由甲方提供。乙方將水房外水管壓至甲方指定的水井位置，深度不小于1.5米，為50毫米塑料管。
第二條工程款。
總工程造價為玖萬元，工程完工驗收合格后甲方給施工單位兩萬元，剩余款年底前付至捌萬伍仟元。其余款至保修期滿后付清。
第三條施工工期。
農歷五月底前完成。每推遲一天罰100元。
第四條工程要求。
（一）甲方：乙方所用材料必須經甲方驗收合格后方可使用，打井深度按實結算，每米按500元計算，不足部分給予扣除。
（二）乙方對本合同勞動工程分包范圍內的工程質量向甲方負責，嚴格按照施工驗收規(guī)范、有關技術要求精心組織施工，確保工程質量達到原定的標準；投入足夠的人力、物力。保證工期；乙方發(fā)生的各種經濟上糾紛、違法亂紀事件由乙方自行解決，并承擔相關的責任，負責教育勞務人員遵紀守法“文明施工、安全生產，嚴禁違章作業(yè)和盲目蠻干”確保施工安全，杜絕傷亡事故發(fā)生。
凡造成人員傷亡或機械設備損壞、丟失等一切安全事故，其全部責任由乙方自行承擔。
第五條工程驗收及保修。
乙方應確保所完成工程質量符合質量驗收標準要求。乙方確保所打水井出水量大小，因地質原因或未打出水造成的經濟損失由乙方承擔，甲方不予負責，工程保修期一年。
第六條其他。
（一）乙方與任何第三方簽訂的經濟及其他協(xié)議等均與甲方無關，如果發(fā)生爭議，甲方不承擔任何責任，由此給甲方造成的損失，甲方有權向乙方追償。
（二）本合同竣工結算后自動終止。
（三）本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：（蓋章）乙方：（簽名）。
xxxx年xx月xx日身份證號碼：
工程合作合同書篇十七
甲方：
乙方：
甲方將路還房鋼質入戶門專項工程承包給乙方供貨并安裝。為了明確雙方責任，保證施工順利進行，經雙方充分協(xié)商，按照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等法律法規(guī)的有關規(guī)定，雙方達成一致意見，特簽訂本合同，雙方共同遵守執(zhí)行。
第一條工程名稱：還房a、b、c區(qū)所有樓棟。
第二條工程地點：。
第三條工程內容：鋼質入戶門工程供貨并安裝(包工包料)。
第四條防盜門品牌、生產廠家、型號、數量、單價等：
以上為包干單價包括但不限于材料費、人工費、機械費、運雜費、安全文明施工費、材料檢測費、水電費、管理費、利潤、稅金等與防盜門工程有關的一切費用，不含土建配合費，發(fā)生時由甲方直接支付給總包單位。
第五條合同工期：乙方接到甲方通知之日起15個日歷天內進場安裝，施工工期符合甲方工程總進度安排。
第六條貨物驗收及質量要求。
1、乙方安裝的鋼質入戶門應符合重慶美心·麥森門業(yè)有限公司的現行q/mx7-20xx企業(yè)標準要求，提供廠家產品合格證書。
2、鋼質入戶門具體要求為帶包邊、貴安牌固定把手鎖、ab鑰匙、不銹鋼門檻、門扇厚度為60mm、門扇正面和背面的鋼板厚度均為0.6mm，門框鋼板厚度為1.2mm。防盜門表面為木紋轉印。門的樣式和顏色以甲方確定的樣品(型號mxin5001rb)為準。
3、若甲方對乙方安裝過程中所使用的材料有任何懷疑，可隨時進行破壞性抽查，抽。
本合同簽訂20xx年*月*日前，甲方向乙方支付合同總金額的20%作為定金;乙方完成本合同防盜門全部安裝工作，甲方向乙方支付合同總金額的50%進度款;乙方向甲方提交相應竣工驗收資料，竣工驗收合格之日起20個工作日內甲、乙雙方辦清結算手續(xù)，結算完畢7個工作日內甲方向乙方支付合同總金額的27%;余3%的工程款作為工程質保金，在工程竣工驗收合格之日起滿一年后一個月內付清。
第八條售后服務及相關事項。
1、乙方保修期為一年(自竣工驗收合格之日起算)。保修期內非甲方或住戶人為原因導致易損件損壞，乙方負責免費更換。
2、在甲方集中交房期間，乙方派人常駐工地，及時解決有關防盜門的問題。
3、乙方應配有專職人員負責甲方項目防盜門的故障排除及維修工作。乙方接到甲方或住戶故障通知后，1小時內應到場排除;因較大故障1小時內不能排除的，必須在10個小時內解決。
4、乙方向甲方提供的結算發(fā)票為防盜門生產廠家的正規(guī)發(fā)票。
第九條甲方、乙方責任范圍。
一、甲方責任。
1、按第七條款及時支付工程款。
2、負責提供與施工相關的資料。
3、甲方派(電話：)、(電話：)為工地現場代表，幫助乙方解決應由甲方負責的問題，并與乙方協(xié)商解決施工中出現的問題。
4、負責組織工程的竣工驗收。
5、為乙方指定施工用電接口并提供水電供乙方使用。
6、甲方應確保土建總包單位交付乙方的基層洞口為精裝洞口，尺寸應符合國家相關驗收標準，洞口垂直度及對角線尺寸達到驗收要求，并經甲、乙及監(jiān)理單位三方驗收合格確認后交與乙方施工。
二、乙方責任。
1、嚴格按乙方投標文件中的施工工藝、施工說明進行施工，保證質量，按時完工并交付使用。同時，乙方應在安裝前對所有門洞口現場復核后再進行生產加工。
2、乙方委派為工地現場負責人，聯(lián)系電話，負責行使乙方的權利及義務。
3、負責收集并整理相關工程資料交與土建總包單位歸檔，參加土建總包方組織的工程竣工驗收，辦理竣工結算。
4、在施工期間做好現場防火、防盜及安全生產工作;工作中甲方和土建總包單位不對乙方材料失竊負責。
5、乙方應在施工中嚴格按安全操作規(guī)程施工，施工過程中引起的人身安全事故及其他事故，乙方負全部責任，與甲方無關。
6、乙方應做好施工現場的成品、半成品保護工作。組織進場人員進行安全教育，乙方工作人員進入施工現場應有專人管理，服從土建總包單位的統(tǒng)一管理，遵守現場施工規(guī)章制度，在施工過程中做到文明施工，工完場清，做好安全防范工作。
第十條違約責任及爭議解決辦法。
1、乙方按合同規(guī)定的質量標準進行施工，如因乙方責任所發(fā)生施工質量問題，乙方必須返工，由此產生的費用和工期損失均由乙方承擔。
2、若乙方因自身原因延誤工期，按每延誤一天罰款500元計算工期損失，乙方將罰款金額賠付給甲方，并在貨款中直接扣除。
3、合同履行過程中如果發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商解決。如果無法達成協(xié)議，提交嘉陵區(qū)人民法院訴訟解決。
第十一條其他事項。
1、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份，至工程價款全部結清后自動失效。
2、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
工程合作合同書篇十八
委托方將__________項目的招標事宜委托乙方代理，依據《中華人民共和國招標投標法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，合同雙方經協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、代理業(yè)務的內容、形式：甲方委托乙方組織建設工程招標活動。工程概況：本次招標范圍：
1、招標代理的內容：填寫申請表格，編制招標文件（包括編制資格預審文件）；審查投標人資格；組織投標人踏勘現場和答疑；組織開標、評標、定標；提供招標前期咨詢等業(yè)務。
2、招標代理的形式：
二、工作條件和協(xié)作事項：
1、建設工程規(guī)劃臨時許可證、建設項目資金來源證明等（詳見《辦理建設工程招標投標需提交的資料》清單）。
2、委托方提供能夠滿足施工，標價計算要求的施工圖紙及技術資料；或者經符合資質條件的工程造價咨詢機構編制的建設項目投資預概算。
3、乙方代理過程中，遵守國家、地方有關工程建設招標、投標法規(guī)，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則，按照有關程序規(guī)定進行，接受招標監(jiān)督管理部門的監(jiān)督。
4、委托代理人在簽訂本合同時，應出具委托證書。
四、費用支付方式及日期：
1、本工程造價為人民幣（大寫），收取代理費用合計人民幣（大寫）。付款方式為現金或轉賬，代理費用應在開標前全部付清。代理費用不包含編制標底的費用、資格預審及評標專家費用。（收費標準：按國家計委計價格80號）。
2、投標單位購買標書每份工本費計人民幣元（大寫），所得歸乙方。
五、違約責任：
1、雙方都必須嚴格遵守簽訂的代理合同條款、不得違約；
2、委托方應提供真實可靠的相關資料，及按第四款第一條約定支付代理費用，否則一切責任由委托方自負。
3、雙方在合同執(zhí)行過程中出現爭議，可協(xié)商解決，也可由相關部門進行調解。
4、雙方對代理合同條款變更時必須另簽補充合同條款，補充合同條款作為本代理合同的組成部分與主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式三份，甲方一份，乙方一份，報招標管理機構一份。
委托單位：__________代理單位：__________。
日期：__________日期：__________