在簽訂合同前,各方應該仔細閱讀和理解合同的條款和條件。在起草合同時,應當遵守法律法規(guī),確保合同的合法性。提交給律師審查合同內容也是一個明智的選擇,確保合同的合法性和有效性。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇一
甲方委托方(蓋章):乙方居間方(蓋章):
電話:電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,均視為委托事項未完成。
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第二款執(zhí)行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂,并入場施工,視為居間成功,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后,在甲方進入施工現場內,甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后,內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付,由乙方提供指定賬戶轉賬或現金支付。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付違約金,同樣甲方違反保密義務,應向乙方支付的違約金。
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、如果發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
合同簽訂日期:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇二
委托人: (以下簡稱甲方) 居間人: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定精神,結合目前建筑市場中介的一般做法,就甲方擬施工承包 項目工程委托乙方進行居間服務一事,經甲乙雙方協商一致,形成下列合同,供甲乙雙方共同遵守:
第一條:委托事項及具體要求
1、委托事項:甲方以直接承包施工以上項目。
2、具體要求:為甲方爭取較好的合同環(huán)境。
第二條:居間服務期限
從工程項目跟蹤至合同簽訂。
第三條:報酬及支付方式
1、甲方與總包方簽訂該項工程的承包合同后乙方中介服務完成,甲方應付給乙方簽約合同中金額的2.5%(稅后)報酬。
2、支付方式:建設單位第二次撥款至工程總造價35%時,甲方三日內向乙方支付中介服務費。
第四條:乙方在居間服務期間發(fā)生的費用由乙方自行承擔。
第五條:合同爭議人解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協商解決。協商不成,雙方均可向人民法院提起訴訟。
第六條:其它約定事項
1、未盡事宜,雙方另行協商,簽訂補充協議;
2、如有其它工程項目合作另簽合同。
第七條:合同的生效與中止
2、如乙方未能使甲方未能簽訂施工合同,本合同自動失效。
委托人:南通啟益建設集團有限公司(甲方)
委托代理人:
電話:
日期:
居間人: (乙方)
電話:
日期:
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯系地址: 聯系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯系電話: 聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:
居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的.第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇三
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
姓名:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方)
姓名:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程,(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
1、工程地點:_________
2、經甲乙雙方協商,采取乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料的承包方式;
3、工程期限天
開工日期_________年_________月_________日
竣工日期_________年_________月_________日
4、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:(詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單)
1、開工前搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、如果需要拆除原建筑的非重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相關的審批手續(xù)。
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防為規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工作:
2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
1、因工程施工產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到物業(yè)公司指定的地點,不負責外運。如需外運,費用單計。
2、施工期間,甲方將屋門鑰匙把,交給乙方施工隊負責人負責保管,工程竣工驗收后,歸還甲方。
3、施工期間,乙方嚴格按照物業(yè)公司規(guī)定的工作時間施工;
1、本工程保修期一年,自竣工驗收之日起計算;
2、保修期內由于乙方施工不當造成質量的問題,乙方無條件地進行維修;
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,乙方可酌情收費進行修理;
1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效;
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;
4、本合同履行完后自動終止;
甲方(簽字):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽字):_________
_________年_________月_________日
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇四
合同編號:_________。
乙方(施工方):_________。
簽訂日期:_________
1、工程總價:_________。
2、裝修內容:_________。
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣__元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即___元整。質量保修________年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在____日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的.一切后果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款后,乙方再施工。
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù),需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線,乙方有權拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇五
(以下簡稱乙方)_________。
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規(guī)定,經雙方協商一致,訂立條款,共同遵照執(zhí)行。
施工承包方:_________。
居間人:_________。
工程名稱:_________。
工程總價:_________。
施工地點:_________。
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的'總造價支付給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%,第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的委托,應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權委托業(yè)主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。
2、居間酬金以現金或轉賬支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇六
簽訂地點:_________。
甲方(委托方):_________。
乙方(委托方):_________。
根據《中華人民共和國合同法》第二十三章第四百二十四條,四百二十五條,四百二十六條,四百二十七條及相關法律法規(guī)之規(guī)定,經雙方協商,甲方就項目工程施工事宜,委托乙方負責對該項目的業(yè)主方進行工程承包的前期洽談和協商工作,乙方接受此委托,特訂立本合同。
1、工程名稱:_________。
2、工程地址:_________。
3、工程內容:_________施工合同內約定的圖紙內的全部施工工程。
4、合同總價:_________萬__元人民幣(按定額計算,最終以實際結算為準)。
1、負責提供項目業(yè)主方所需的資料和資信證明,并負責其資料的真實性、合法性和可靠性。
2、積極配合乙方辦理相關手續(xù)。
3、維護乙方的正當合法權益。
1、充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢,負責對該項目工程承包的前期洽談和協商工作,并向甲方提供項目方的相關資料和證明材料,明確合作方案。在乙方辦理完甲方與項目業(yè)主方的工程承包合同簽訂工作后,乙方的全部工作即視為完成。
2、全面協調甲方與項目業(yè)主方的關系。
3、維護甲方的正當合法權益。
1、計算方法:甲方按實際工程總價的%約萬__元人民幣居間服務費(稅后所得),轉入乙方指定的銀行帳戶內,由乙方自行支配和使用。
2、支付時間和方式:合同簽定后按合同總金額%支付居間費用,甲方進場施工第一次撥款后,按合同總金額%支付居間費用,第三次撥款后,按合同總金額%支付居間費用,余下部分按實際結算金額支付%,簽章部分額外增加支付居間費用%。
3、合同簽定月內,完成第一項工程合同的簽定。
4、居間人未促成合同成立的,不得要求支付報酬,但可以要求委托人支付從事居間活動支出的必要費用。
1、該項目在實施過程中,甲乙雙方應積極配合,甲方不得因項目負責人或財務人員的變動而拖欠居間服務費或拒絕履行本合同,否則,乙方有權要求項目業(yè)主方在甲方工程款中予以扣除。
2、甲方應保證將居間服務費全額支付到乙方指定帳戶,每延誤一天,甲方按應付總額的5‰向乙方支付滯納金,若未按上述條款支付居間服務費超過15日的,還須按應付金額的10%的'承擔違約金。
1、本居間服務委托合同在甲方與項目業(yè)主方正式簽訂工程承包合同前簽訂,經甲乙雙方簽字蓋章后,在甲方與項目業(yè)主方所簽工程承包合同生效之日起本合同生效,履約完畢后自行終止。
2、凡與該項目有關的所增加的相關工程內容和工程量,其居間服務費亦按上述條款執(zhí)行。
3、如因國家政策調整及甲方未能與項目業(yè)主方簽訂工程承包協議的,雙方對此不承擔違約責任,本合同無效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5、本合同未盡事宜,甲乙雙方可協商解決,協商不成的,可提交有管轄權的仲裁會員會進行仲裁或向人民法院提起訴訟,裁決是終局的,甲乙雙方須共同遵守,仲裁費、訴訟費、律師費及相關費用由敗訴方承擔。
6、本合同內容雙方均有義務保守機密,不得擅自對外泄露。
委托方(章):_________委托方(章):_________。
住所:_________住所:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇七
甲方委托方(蓋章):
乙方居間方(蓋章):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,均視為委托事項未完成。
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第二款執(zhí)行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂,并入場施工,視為居間成功,那么在甲方的`工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后,在甲方進入施工現場內,甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后,內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付,由乙方提供指定賬戶轉賬或現金支付。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付違約金,同樣甲方違反保密義務,應向乙方支付的違約金。
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、如果發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇八
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦____________“____________ ”消防工程項目給甲方和____________單位直接洽談,(以下“____________”簡稱“____________”)向甲方提供“____________”的重要信息,并最終促成甲方與“____________”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“____________”公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關____________公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“____________”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“____________”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“____________”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和“____________”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和“____________”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為____________萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬____________萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“____________”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,____________個工作日內,乙方沒有促成甲方與“____________”公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與____________________公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與____________________公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與____________________公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,____________個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與____________________公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):______________乙方(蓋章):____________
法定代表人或委托代理人:_________________________
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇九
依照《中華人民共和國勞務居合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規(guī)定,經甲乙雙方當事人協商一致訂立如下合同條款,甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
(簡稱甲方) 被委托人中介勞務居間人(簡稱乙方) 工程名稱地點:
工程內容:
工程量:
一、居間人應協助委托單位或委托人簽訂工程施工合同,并提供相關信息。
二、居間人促成承諾人(委托單位)與建設方或工程發(fā)包方合同簽訂后正式進場時,委托單位或委托人在向發(fā)包方交保證金的同時委托單位或委托人自愿無條件的分為兩次支付中介勞務居間人的人民幣為 萬元整小寫:()
萬元整。
三、第一次在支付徐樹葉陸拾萬元的同時支付乙方為 萬元整小寫:( )萬元整;第二次付款時間,發(fā)包方向施工方第一月拔款退保證金的同時,一次性支付人民幣為 萬元整小寫:( )萬元整。
四、(另外補充)其中有1.6億元的.房建工程,中介勞務居間人提取1%的問題等施工方與發(fā)包方簽訂正式合同后,甲乙雙方當面協商支付。每次必須以現金支付,打在乙方的帳戶上。
五、如甲方不按時支付乙方的中介勞務費,乙方有權委托其他人或采取其他方式收取此款。但其中產生的一切費用由甲方全權負責承擔。
六、委托單位或委托人不得以任何理由或借口解除此合同。本協議中介勞務居間費支付完畢自動失效,本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份;由甲乙雙方當事人簽字,甲方蓋公章后生效。具有同等法律效力。
甲方: 簽字(公章) 乙方中介勞務居間人: (簽字)
身份證號: 身份證號:
開戶銀行: 開戶銀行:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
甲方(委托方):
乙方(居間方):
根據《中華人民共和國合同法》第426條及427條有關法律的規(guī)定,對居間人本著有償服務的原則,經甲乙雙方自愿、平等協商達成如下事項:
一、甲方委托乙方負責聯系 贛州市福利中心二期兒童福利院項目一標段工程項目,乙方向甲方提供真實可靠的居間服務,但甲方須重新對該項目認真進行核查、考察經確認無誤后,并與發(fā)包方簽訂合同(協議)后,乙方居間服務即告完成。
二、乙方幫助甲方與發(fā)包方訂立合同(協議)后,甲方須按與發(fā)包方簽訂合同總造價的26365931.86元(1.5%)支付給乙方作為居間服務費(稅后報酬)。支付方式: 項目開工后十天內付清。(395488元)
三、本協議在其工程量發(fā)生變化或增或減以及追加后期工程量均不列入居間范圍。
四、甲方未經乙方同意,不得轉讓主合同全部或部分給第三者。甲方與其它方發(fā)生糾紛或事故均與居方無關。
五、工程開工后,甲方不得與任何理由推辭、拒付居間費,否則,乙方可訴訟任何一家人民法院,依法處理或憑此協議書委托發(fā)包方代扣。
六、本協議書至居間費支付完畢失效。本協議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(委托方):公章 乙方(居間方): 身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
年 月 日
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十
合同為一種合意,依此合意,一人或數人對于其他一人或數人負擔給付某物、作為或不作為的債務”。文書幫合同頻道迎合各位朋友的需求,特意提供了融資居間中介服務合同,歡迎大家收看!
甲方:(委托方)
乙方:(受托方)
根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,乙方接受甲方委托,雙方就融資業(yè)務咨詢服務事項協商一致,簽訂本合同,具體條款如下:
第一條乙方提供融資服務項目的名稱:內蒙古準格爾至興和運煤重載高速公路。
第二條甲方委托乙方提供融資服務的項目融資總額為:118億元(大寫:壹佰壹拾捌億元)。
第三條咨詢服務費用金額
1、如經乙方與銀主協調,最終銀主按其投資總額的年固定回報率12.5%收取12年固定回報。則甲方按總投資額(118億)的0.5%×12年=6%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付),有關該獎勵款應繳納的稅款由乙方負責繳納,由甲方代扣代繳(優(yōu)惠引資獎勵稅收控制在20%以內)。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的稅務發(fā)票。
2、如經乙方與銀主協調,最終銀主按其投資款的年固定回報率12%收取固定回報。則甲方按總投資額(118億)的`0.5%×12年=6%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付),有關該獎勵款應繳納的稅款由甲方負責繳納,。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的稅務發(fā)票。
第四條費用支付的監(jiān)控
本合同第三條所述費用由乙方授權熊利民先生監(jiān)控(銀行帳戶開戶時加簽)至該項融資全部相關應付費用支付完畢時止。
第五條費用支付方式
投資款項(118億)一次性或分次性到達甲方銀行帳戶的三個工作日內,甲方按銀主實際到位金額的0.5%×12年=6%以支票或其他銀行轉帳方式一次性支付給乙方。
第六條商業(yè)保密條款
甲乙雙方約定,未經甲乙方任何一方書面同意,均不得將本協議內容向第三方泄露。否則,承擔全部的經濟損失和法律責任。
第七條合同的生效
本合同履行以甲方與銀主的投資合作成功為準,投資合作成功,以投資款到達甲方銀行帳戶為準。投資合作不成功,乙方不得以任何理由向甲方收取任何費用。
第八條一般性條款
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
法定代表人或
授權代表(簽字):
簽訂日期:年月日
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十一
甲方代表人:
聯 系 電 話: 身份證號碼:
乙方代表人: 身份證號碼:
聯 系 電 話:
經甲方、乙方友好協商,就甲乙雙方為務。為明確雙方的權利、義務關系,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī),在遵循自愿、公平、誠信的原則下,經雙方協商后達成一致意見,訂立本非格式協議合同,其內容如下:
第一條
務的人員;
第二條 甲方的權利和義務
(1)甲方不對乙方所提供的資料進行深入核實與考證,其真實性、準確性由 甲方負責;
(2)甲方如與第三方鑒定融資合同時即視為乙方完成居間義務;
(3)甲方依本合同的約定承擔保密義務(包括但不限于人員姓名、職務、 電話號碼、聯系地址與有關數據、信息等)。
第三條 乙方的權利和義務
(2)乙方配合協助甲方工作,將確定相關負責人和聯系人,并按照雙方商定 開展工作;
第四條 居間服務費及支付
(2)本合同項下支付幣種為人民幣
第五條 違約責任
第六條 爭議的解決
(2) 甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應通過協商的方式解決。協 商不成時,由簽約地仲裁委員會裁決或訴訟于簽約地人民法院。 附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
本合同的任何修改、補充、變更應經雙方協商一致,并需簽署書面協議,作 為本合同附件,任何一方不得擅自變更本協議的任何內容。
如xx-xx有限公司與銀行或者貸款公司沒有達成貸款則此協議自動失效。 本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,介證方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲 方:
乙 方:
簽約地址: 公章 簽 字 ) 年 月 公章 ( 簽 字 )
賣房方和購房方通過中介公司介紹,達成購買意向的,中介公司均會在《房屋買賣合同》簽訂前,要求雙方先行簽署《房地產買賣居間協議》或類似協議。
簽訂這類協議的主要目的,在交易條件尚未完全達成一致或尚不具備簽訂正式合同的全部條件時,由其中一方(通常是買受方)先行提出大致的`交易條件。若對方能夠接受并簽署,則視為雙方對交易條件基本達成一致。在約定期限或條件具備時,雙方即按照約定簽訂合同。
律師建議,簽訂房產中介舉薦合同時,注意以下問題:
首先,購房人先要了解中介人員的信息,如經營范圍、執(zhí)業(yè)經紀人的姓名及證號等。如果購房者在直接到中介公司進行洽談的過程中,發(fā)現中介公司未經備案、注冊登記或執(zhí)業(yè)經紀人證號名不副實,應立即停止交易,向有關部門核實、舉報法。
其次,在合同中明晰中介費用所包含的項目,中介除了收取合同約定的中介服務費外,其余的所謂墊資費、看房費、跑腿費等等都屬于“ 黑收費 ”。
其三,在合同中明晰中介費的支付條件。原則上是在中介公司促成雙方簽訂《房地產買賣合同》時支付,但鑒于房屋交易過程中環(huán)節(jié)較多,可以將中介經紀費的支付與工作進度相結合,做到哪一步就付哪一步的中介經紀費。注意居間合同要求一次性支付中介費用或只介紹買、賣雙方認識就全額收取中介服務費。
其四,要格外留心定金、訂金,預付款,違約金條款。如果是對方提供的為格式合同,那么,在簽訂合同前,最好請專業(yè)律師把關,修改、刪除合同中對己不利的“霸王條款 ”,增加自身需要的條款,以達到利益平衡,降低糾紛、損失發(fā)生。
其五,買賣過程中各期支付金額、期限及方式等;稅收、相關費用等的承擔及各類更名手續(xù)的辦理及費用承擔;該房屋內是否存在未遷出戶口及遷出期限等各項內容均應做出明確、詳細的約定。另外,若涉及車位問題,也需由雙方進行明確約定。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十二
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
法定代表人身份證:身份證:
聯系電話:聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:萬元)。
2、居間報酬結算方式:居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶戶名:
乙方指定賬戶賬號及開戶行:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十三
近日,法院受理的涉房居間合同糾紛呈現激增態(tài)勢。2011年前兩個月僅東城法院就受理此類糾紛30件,同比上漲200%。其中,原告為房屋中介公司,被告為買房人的案件占此類糾紛總數的83%。經調研發(fā)現,造成該類案件數量激增的原因主要有:
一是房地產調控政策導致買房人履約能力變化。自2017年10月起,中央和北京市相繼出臺了一系列房地產調控政策,提高貸款利率、首付款比例,限制購房條件等,導致買房人購房成本加大。部分買房人因此履約不能,或因購房條件限制未能如期申請到銀行貸款,導致買賣合同解除,由此與中介產生糾紛。
二是房地產中介提供服務的詳細項目和具體標準尚無法律規(guī)定。實踐中,超過90%的案件中的居間合同約定中介公司提供咨詢、代為磋商價格、銀行貸款代辦、代辦房屋產權過戶等多項服務內容,卻對如何履行沒有細則規(guī)定。買房人與中介公司在中介是否忠實履行了上述義務,上述服務是否應包含在居間服務費中等問題上,容易產生較大分歧。
三是居間服務費用定價隨意超出合理范圍。根據《北京市關于房地產中介服務收費的通知》,房屋成交價格在500萬元以下的,房屋代理買賣收費不應超過房屋成交價格的2.5%。在受理的居間合同糾紛案件中,35%的案件居間服務費高于該標準,超過75%的案件約定買房人應交納居間合同代書費、過戶費、貸款費等費用。經統計,該收費合計低于3萬元的僅占全部案件數的22%,3-5萬元的占29%,5-10萬元的占43%,10萬元以上的占6%,服務費用過高。
四是買房人法律風險意識較差。具體表現在:合同意識淡漠,不詳細閱讀居間合同條款,或在未進行深入磋商的情況下簽訂合同;輕信中介人員口頭承諾,未將口頭承諾落實在居間合同里;不注重保存證據,與中介人員及售房人的聯絡、協商多以口頭方式進行,以致應訴時無法提供證據證明;未調查房屋權屬狀態(tài),不調查售房人是否有權利出售房屋。
針對以上情況,東城法院認為在審理涉房居間合同糾紛時應做好以下三方面的工作:一是案件審理應配合國家相關政策的實施,注重社會效果與法律效果的.統一。審理中如發(fā)現房屋中介機構存在價格違法、賺取差價、分割出租等違法違規(guī)行為,及時向有關部門通報,促進房地產經紀行業(yè)健康發(fā)展。二是詳細審查居間合同的內容與執(zhí)行情況。對居間合同的形式要件、合同條款內容、中介人員資質,以及中介公司的執(zhí)行情況等要進行嚴格審查。應特別注意居間合同中是否包括提供代辦貸款、代辦房地產登記等其他服務,避免中介公司混同代辦業(yè)務費與居間服務費。三是注重審查雙方權利義務分配是否公平。一方面注意中介公司是否規(guī)避主要義務或責任,另一方面注意中介公司收費與其所履行的義務是否相適應。如發(fā)現顯失公平等情況,宜通過公平原則、權利義務對等原則平衡雙方利益。
原告:*******
地址:************************************
法定代表人: 聯系電話:
訴訟請求
二、判令本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由
原告系房地產居間服務公司。被告一因房屋出售需要委托原告居間銷售其名下址于福建省*********的房產,原告接受委托后,經原告居間介紹,被告一與案外人****于2017年10月10日簽訂了一份《房屋買賣協議書》,該協議約定:被告一將上述房產以200萬元價格出售給案外人黃世陽,并于收到購房款全款當日交付房屋。簽訂該協議后,被告一與原告就居間介紹費用進行了確認,承諾如原告推薦客戶完成上述房產的出售,則被告一應于交房當日支付原告中介服務費人民幣******元;如無故延期,則原告有權按日萬分之五的標準向被告追收滯納金。
現被告與案外人于 年 月 日實際履行了房屋買賣協議并辦理了相關房產過戶手續(xù),但中介服務費卻一直拒絕支付。
基于被告一與被告二系夫妻關系,且債務發(fā)生在婚姻存續(xù)期間, 1
依照相關法律規(guī)定,應當由兩被告共同向原告償付。
原告以為,被告通過原告的居間服務成功獲取購房人信息,并經原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協議書》并完成房屋交易,即應向原告支付居間服務費。被告的惡意拖欠行為,已侵害了原告的合法權益,故原告現特訴諸貴院,請依法判如所請。
此致
*****人民法院
2017
具狀人: 年 2 日 月
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十四
甲方(委托人):
法定代表人:
聯系地址:
乙方(居間人):
法定代表人:
聯系地址:
甲乙雙方為了根據《xxx合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就____省____市_________裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金_____萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的____%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金40%時,甲方將支付乙方全部裝修工程5%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔____費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人:
合同簽訂日:
乙方(蓋章):
法定代表人:
合同簽訂日:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十五
一個工程項目中,委托和居間人雙方利益如何保障?下面是工程中介居間。
為大家提供參考。
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
法定代表人身份證:身份證:
聯系電話:聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包。
施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:萬元)。
2、居間報酬結算方式:居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶戶名:
乙方指定賬戶賬號及開戶行:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十六
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項,經協商一致,簽訂本合同。
居間方向委托方提供xxx土地的轉讓。
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業(yè)主,并及時溝通情況。
2、居間方協助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹,協調有關矛盾,促成委托方與項目業(yè)主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作,促成項目成功簽約。
委托方承諾一旦本項目業(yè)主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同,并實際支付土地款項后,委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
1、居間服務費的標準:
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額(不論何種形式)的**(居間方開具正式合法發(fā)票)。
2、居間服務費的支付辦法:
委托方與項目業(yè)主簽訂合資或項目轉讓合同,并實際支付土地款項后(包括定金),居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內,未能達成合作協議,沒有征得居間方的書面同意,委托方不應再與該投資方進行協商并簽訂合作協議,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業(yè)或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與****(土地項目的業(yè)主單位)簽訂本合同標的物的轉讓合同,居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期(委托期)為180天(自本合同簽字生效之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動本項目業(yè)主與委托方進行實質性洽談,并協助委托方和本項目業(yè)主達成實質性成交合同。
4、委托期內委托方未能與項目業(yè)主方達成協議時,委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方,如在談判過程中,委托方發(fā)現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
本合同經雙方簽字蓋章后生效,未經雙方書面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執(zhí)行。
本協議共貳頁,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
委托方:居間方:
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人。
簽字或蓋章:簽字或蓋章:
日期:日期:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十七
在人們越來越相信法律的社會中,越來越多的人通過合同來調和民事關系,它也是實現專業(yè)化合作的紐帶。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編為大家收集的房屋中介居間合同范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出租方:______(甲方)身份證:_________________
承租方:______(乙方)身份證:_________________
甲、乙雙方就下列房屋的租賃達成如下協議:
第一條房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于____________;共____層第____層。
第二條房屋用途
該房屋用途為租賃住房。
第三條租賃期限
租賃期限自___________年______月___日至_________年______月___日止。
第四條租金
該房屋月租金為__________元整。
租賃期間,如遇到國家有關政策調整,則按新政策規(guī)定調整租金標準;除此之外,出租方不得以任何理由任意調整租金。
第五條付款方式
乙方按________支付租金給甲方。
第六條交付房屋期限
甲方應于本合同生效之日起______日內,將該房屋交付給乙方。
第七條關于房屋租賃期間的有關費用
在房屋租賃期間,水、電費用由乙方支付。
第八條租賃期滿
1、租賃期滿后,如乙方要求繼續(xù)租賃,甲方則優(yōu)先同意繼續(xù)租賃;
2、租賃期滿后,如甲方未明確表示不續(xù)租的',則視為同意乙方繼續(xù)承租;
第九條違約責任
租賃期間雙方必須信守合同,任何一方違反本合同的規(guī)定,按年度須向對方交納三個月租金作為違約金。
第十條因不可抗力原因導致該房屋毀損和造成損失的,雙方互不承擔責任。
第十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
第十二條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十三條其他約定
出租方為已提供物品如下:
(1)________________________
(2)________________________
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方可向人民法院起訴。
第十五條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):_________
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十八
甲方(委托方):
乙方(中介方):
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款方式:
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的.該工程發(fā)包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:
乙方:
日期:
日期:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十九
甲方:四川華泰實業(yè)(集團)有限責任公司(以下簡稱甲方)乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)。
根據《xxx合同法》等相關法規(guī),本著平等、互利的原則。為了確保乙方的基本利益,經甲、乙雙方友好協商,就雙流縣黃甲鎮(zhèn)340畝土地的轉讓事宜,達成如下協議。
一、甲方憑任乙方擔任該地塊股權轉讓的居間顧問。
二、居間費用:按確保甲方300萬元/畝底價計算,其超出底價部分的價差做為乙方的居間服務費用(不含提高容積率的費用和解決發(fā)票問題的費用)。
三、居間服務費的支付:在該地塊的股權轉讓成功后,甲方按照土地股權轉讓費回收的比例同比支付。如果乙方為甲方爭取到更優(yōu)惠的條件,甲方可一次性付清。
四、甲方應積極支持乙方的工作,密切一切配合乙方做好土地股權轉讓的事宜,提供購買方需要的一切法律文件。
五、違約責任:土地股權轉讓成功后,甲、乙雙方任何一方如不執(zhí)行該居間服務協議,即視為違約。違約方除賠償應付的居間費用外,還應承擔股權轉讓總金額5%的違約金。
六、保密條款:甲、乙雙方就本協議條款,以及在雙方。
合作過程中所知悉的對方的秘密,雙方必須承擔保密的義務。否則,按違約責任的條款處理。
七、協議有效期:本協議經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效,協議條款執(zhí)行完畢自動失效。
八、未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決,協商不成可交由當地合同仲裁委員會仲裁,也可向當地人民法院提起訴訟。
九、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
20xx年月日。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇一
甲方委托方(蓋章):乙方居間方(蓋章):
電話:電話:
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,均視為委托事項未完成。
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第二款執(zhí)行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂,并入場施工,視為居間成功,那么在甲方的工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后,在甲方進入施工現場內,甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后,內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付,由乙方提供指定賬戶轉賬或現金支付。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付違約金,同樣甲方違反保密義務,應向乙方支付的違約金。
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、如果發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
合同簽訂日期:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇二
委托人: (以下簡稱甲方) 居間人: (以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定精神,結合目前建筑市場中介的一般做法,就甲方擬施工承包 項目工程委托乙方進行居間服務一事,經甲乙雙方協商一致,形成下列合同,供甲乙雙方共同遵守:
第一條:委托事項及具體要求
1、委托事項:甲方以直接承包施工以上項目。
2、具體要求:為甲方爭取較好的合同環(huán)境。
第二條:居間服務期限
從工程項目跟蹤至合同簽訂。
第三條:報酬及支付方式
1、甲方與總包方簽訂該項工程的承包合同后乙方中介服務完成,甲方應付給乙方簽約合同中金額的2.5%(稅后)報酬。
2、支付方式:建設單位第二次撥款至工程總造價35%時,甲方三日內向乙方支付中介服務費。
第四條:乙方在居間服務期間發(fā)生的費用由乙方自行承擔。
第五條:合同爭議人解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由雙方當事人協商解決。協商不成,雙方均可向人民法院提起訴訟。
第六條:其它約定事項
1、未盡事宜,雙方另行協商,簽訂補充協議;
2、如有其它工程項目合作另簽合同。
第七條:合同的生效與中止
2、如乙方未能使甲方未能簽訂施工合同,本合同自動失效。
委托人:南通啟益建設集團有限公司(甲方)
委托代理人:
電話:
日期:
居間人: (乙方)
電話:
日期:
甲方(委托人): 乙方(居間人):
聯系地址: 聯系地址:
法定代表人身份證: 身份證:
聯系電話: 聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就 工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。
三、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元,大寫: 萬元)。
2、居間報酬結算方式:
居間報酬總金額為人民幣 萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的.第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬后,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
六、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇三
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
姓名:_________
聯系電話:_________
承包方(以下簡稱乙方)
姓名:_________
聯系電話:_________
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,綜合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程,(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協議:
1、工程地點:_________
2、經甲乙雙方協商,采取乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料的承包方式;
3、工程期限天
開工日期_________年_________月_________日
竣工日期_________年_________月_________日
4、合同價款:本合同工程造價為(人民幣)金額大寫:(詳見家庭居室裝飾裝修工程報價單)
1、開工前搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;
2、提供施工期間的水源、電源;
3、負責協調施工隊與鄰里之間的關系;
4、如果需要拆除原建筑的非重結構或設備管線,負責到有關部門辦理相關的審批手續(xù)。
1、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防為規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工作:
2、嚴格執(zhí)行本市有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;
3、保護好原居室室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通;
工程項目或施工方式如需變更,雙方應協商一致,簽訂書面變更協議,同時調整相關工程費用及工期。
1、因工程施工產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到物業(yè)公司指定的地點,不負責外運。如需外運,費用單計。
2、施工期間,甲方將屋門鑰匙把,交給乙方施工隊負責人負責保管,工程竣工驗收后,歸還甲方。
3、施工期間,乙方嚴格按照物業(yè)公司規(guī)定的工作時間施工;
1、本工程保修期一年,自竣工驗收之日起計算;
2、保修期內由于乙方施工不當造成質量的問題,乙方無條件地進行維修;
3、保修期內如屬甲方使用不當造成損壞,或不能正常使用,乙方可酌情收費進行修理;
1、本合同經甲、乙雙方簽字后生效;
2、本合同簽訂后工程不得轉包;
3、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份;
4、本合同履行完后自動終止;
甲方(簽字):_________
_________年_________月_________日
乙方(簽字):_________
_________年_________月_________日
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇四
合同編號:_________。
乙方(施工方):_________。
簽訂日期:_________
1、工程總價:_________。
2、裝修內容:_________。
1、自本合同雙方簽字生效后,甲方應付給乙方工程預付款人民幣(60%)即人民幣__元整,工程施工到油漆工進場時,甲方付乙方工程總造價人民幣即___元整。質量保修________年。
2、本合同生效后,甲方按以上付款約定支付乙方工程款,如果因甲方拖延付款時間造成停工及工期延誤,一切后果由甲方負責。
3、乙方工程結束后、甲方如在____日內不驗收、乙方自行驗收、甲方應以承認。
1、施工中如因甲方原因要求重新返工的或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需要簽訂由甲方需承擔變更產生的施工人工費用協議。如因乙方原因造成返工的,由乙方承擔責任,工期不變。
2、凡私自與工人商定更改施工內容引起的.一切后果,由甲方負責,給乙方造成的損失甲方還應賠償。
3、因不可抗拒因素造成的施工延誤,甲乙雙方協商解決。
4、施工途中、甲方要求工程增加部分,必須按照預算要求,先付款后,乙方再施工。
1、合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同按合同總金額的10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同使對方造成實際損失超過違約金的,應進行補償。
2、甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期款付款的10%支付違約金。乙方未按合同的約定期限完工,每逾期一天,按工程總價款的10%支付違約金。
3、甲方未辦理任何手續(xù),需要乙方拆改原有建筑手續(xù)結構及設備管線,乙方有權拒絕施工。
1、本合同解除或本合同履行完畢,本合同即自行終止。
1、合同和合同附件由雙方簽字或蓋章后生效。
2、補充合同與本合同有同等的法律效力。
3、本合同(包括合同附件、補充合同)一式三份,甲方持二份,乙方持一份。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
________年____月____日。
________年____月____日。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇五
(以下簡稱乙方)_________。
依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規(guī)定,經雙方協商一致,訂立條款,共同遵照執(zhí)行。
施工承包方:_________。
居間人:_________。
工程名稱:_________。
工程總價:_________。
施工地點:_________。
一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后,按本工程的'總造價支付給居間人作為酬金。
二、居間酬金付款方式分三交性付清,具體方式(承包方第一次撥款時給付中間費_________%,第二次撥款付中間費_________%,第三次全部付清中間費)。
三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的委托,應當按照約定支付酬金。
四、如委托人不按時支付酬金給居間人間,居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令,居間人也有權委托業(yè)主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。
五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。
六、本合同一式兩份,經雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢后自動失效。
注:1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。
2、居間酬金以現金或轉賬支付。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇六
簽訂地點:_________。
甲方(委托方):_________。
乙方(委托方):_________。
根據《中華人民共和國合同法》第二十三章第四百二十四條,四百二十五條,四百二十六條,四百二十七條及相關法律法規(guī)之規(guī)定,經雙方協商,甲方就項目工程施工事宜,委托乙方負責對該項目的業(yè)主方進行工程承包的前期洽談和協商工作,乙方接受此委托,特訂立本合同。
1、工程名稱:_________。
2、工程地址:_________。
3、工程內容:_________施工合同內約定的圖紙內的全部施工工程。
4、合同總價:_________萬__元人民幣(按定額計算,最終以實際結算為準)。
1、負責提供項目業(yè)主方所需的資料和資信證明,并負責其資料的真實性、合法性和可靠性。
2、積極配合乙方辦理相關手續(xù)。
3、維護乙方的正當合法權益。
1、充分發(fā)揮自身資源優(yōu)勢,負責對該項目工程承包的前期洽談和協商工作,并向甲方提供項目方的相關資料和證明材料,明確合作方案。在乙方辦理完甲方與項目業(yè)主方的工程承包合同簽訂工作后,乙方的全部工作即視為完成。
2、全面協調甲方與項目業(yè)主方的關系。
3、維護甲方的正當合法權益。
1、計算方法:甲方按實際工程總價的%約萬__元人民幣居間服務費(稅后所得),轉入乙方指定的銀行帳戶內,由乙方自行支配和使用。
2、支付時間和方式:合同簽定后按合同總金額%支付居間費用,甲方進場施工第一次撥款后,按合同總金額%支付居間費用,第三次撥款后,按合同總金額%支付居間費用,余下部分按實際結算金額支付%,簽章部分額外增加支付居間費用%。
3、合同簽定月內,完成第一項工程合同的簽定。
4、居間人未促成合同成立的,不得要求支付報酬,但可以要求委托人支付從事居間活動支出的必要費用。
1、該項目在實施過程中,甲乙雙方應積極配合,甲方不得因項目負責人或財務人員的變動而拖欠居間服務費或拒絕履行本合同,否則,乙方有權要求項目業(yè)主方在甲方工程款中予以扣除。
2、甲方應保證將居間服務費全額支付到乙方指定帳戶,每延誤一天,甲方按應付總額的5‰向乙方支付滯納金,若未按上述條款支付居間服務費超過15日的,還須按應付金額的10%的'承擔違約金。
1、本居間服務委托合同在甲方與項目業(yè)主方正式簽訂工程承包合同前簽訂,經甲乙雙方簽字蓋章后,在甲方與項目業(yè)主方所簽工程承包合同生效之日起本合同生效,履約完畢后自行終止。
2、凡與該項目有關的所增加的相關工程內容和工程量,其居間服務費亦按上述條款執(zhí)行。
3、如因國家政策調整及甲方未能與項目業(yè)主方簽訂工程承包協議的,雙方對此不承擔違約責任,本合同無效。
4、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
5、本合同未盡事宜,甲乙雙方可協商解決,協商不成的,可提交有管轄權的仲裁會員會進行仲裁或向人民法院提起訴訟,裁決是終局的,甲乙雙方須共同遵守,仲裁費、訴訟費、律師費及相關費用由敗訴方承擔。
6、本合同內容雙方均有義務保守機密,不得擅自對外泄露。
委托方(章):_________委托方(章):_________。
住所:_________住所:_________。
法定代表人:_________法定代表人:_________。
委托代理人:_________委托代理人:_________。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇七
甲方委托方(蓋章):
乙方居間方(蓋章):
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就(以下稱該項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條例全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同,均視為委托事項未完成。
1、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
2、乙方應保證該工程項目真實可靠,各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第二款執(zhí)行。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的謹慎和誠實義務。如果能夠達成施工合同簽訂,并入場施工,視為居間成功,那么在甲方的`工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
1、本項目居間費用為工程施工合同金額的%。
2、合同簽訂后,在甲方進入施工現場內,甲方應向乙方支付%的居間費用、撥款后,內應支付剩余的居間費。
3、甲方可以轉賬或現金的方式支付,由乙方提供指定賬戶轉賬或現金支付。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付違約金,同樣甲方違反保密義務,應向乙方支付的違約金。
1、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
2、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
1、如果發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
簽訂時間:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇八
甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢,根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項
1、乙方接受甲方委托,負責就引薦____________“____________ ”消防工程項目給甲方和____________單位直接洽談,(以下“____________”簡稱“____________”)向甲方提供“____________”的重要信息,并最終促成甲方與“____________”簽訂消防工程合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“____________”公司未簽訂書面的工程合同,視為委托事項未完成。
二、乙方的義務
1、乙方必須向甲方提供有關____________公司的有關信息,內容包括但不限于公司的工商營業(yè)執(zhí)照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“____________”公司進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于“____________”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬。
3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“____________”公司將消防工程承包給甲方。
三、甲方義務
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和“____________”公司單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和“____________”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
1、本項目居間報酬為____________萬元。
2、本協議簽訂后3個工作日內,甲方向乙方支付居間報酬____________萬元,存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“____________”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續(xù)后2個工作日內,甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒,此款歸乙方所有并可自由支取。
3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,____________個工作日內,乙方沒有促成甲方與“____________”公司簽訂工程承包合同,視為乙方居間不成功,乙方應將居間報酬萬元退還甲方。
4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定:甲方負責保管賬戶的法人專用章,乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間,甲方不得將印章用于其他任何活動;在乙方未完成居間任務之前,乙方不得對法人專用章進行掛失處理。
5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后,應當為甲方出具收條;乙方完成居間任務,實際取得居間報酬后,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自行承擔。
五、居間報酬的承擔
居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用。
六、誠信原則
1、如果甲方與____________________公司在本合同委托期內,未能達成股份轉讓協議,沒有征得居間方的書面同意,甲方不應再與____________________公司進行協商并簽訂股份轉讓協議,否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
2、如果甲方以相關企業(yè)或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與____________________公司簽訂股份轉讓合同,居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。
公司達成實質性成交合同。
七、本合同解除的條件
1.當事人就解除合同協商一致;
2.因不可抗力致使不能實現合同目的;
3.在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務;
4.當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在合理期限內仍未履行;
5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。
八、合同終止
1、本合同簽字生效后,在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起,____________個工作日內,乙方仍未完成居間任務促成甲方與____________________公司簽訂股份轉讓協議的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
九、爭議解決方式
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地法院處理。
十、保密事項
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
十一、其他事項
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):______________乙方(蓋章):____________
法定代表人或委托代理人:_________________________
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇九
依照《中華人民共和國勞務居合同法》第二十三章居間合同第四百二十四條、第四百二十六條、第四百二十七條之規(guī)定,經甲乙雙方當事人協商一致訂立如下合同條款,甲乙雙方共同遵守執(zhí)行。
(簡稱甲方) 被委托人中介勞務居間人(簡稱乙方) 工程名稱地點:
工程內容:
工程量:
一、居間人應協助委托單位或委托人簽訂工程施工合同,并提供相關信息。
二、居間人促成承諾人(委托單位)與建設方或工程發(fā)包方合同簽訂后正式進場時,委托單位或委托人在向發(fā)包方交保證金的同時委托單位或委托人自愿無條件的分為兩次支付中介勞務居間人的人民幣為 萬元整小寫:()
萬元整。
三、第一次在支付徐樹葉陸拾萬元的同時支付乙方為 萬元整小寫:( )萬元整;第二次付款時間,發(fā)包方向施工方第一月拔款退保證金的同時,一次性支付人民幣為 萬元整小寫:( )萬元整。
四、(另外補充)其中有1.6億元的.房建工程,中介勞務居間人提取1%的問題等施工方與發(fā)包方簽訂正式合同后,甲乙雙方當面協商支付。每次必須以現金支付,打在乙方的帳戶上。
五、如甲方不按時支付乙方的中介勞務費,乙方有權委托其他人或采取其他方式收取此款。但其中產生的一切費用由甲方全權負責承擔。
六、委托單位或委托人不得以任何理由或借口解除此合同。本協議中介勞務居間費支付完畢自動失效,本合同一式兩份,甲乙雙方當事人各執(zhí)一份;由甲乙雙方當事人簽字,甲方蓋公章后生效。具有同等法律效力。
甲方: 簽字(公章) 乙方中介勞務居間人: (簽字)
身份證號: 身份證號:
開戶銀行: 開戶銀行:
聯系電話: 聯系電話:
年 月 日
甲方(委托方):
乙方(居間方):
根據《中華人民共和國合同法》第426條及427條有關法律的規(guī)定,對居間人本著有償服務的原則,經甲乙雙方自愿、平等協商達成如下事項:
一、甲方委托乙方負責聯系 贛州市福利中心二期兒童福利院項目一標段工程項目,乙方向甲方提供真實可靠的居間服務,但甲方須重新對該項目認真進行核查、考察經確認無誤后,并與發(fā)包方簽訂合同(協議)后,乙方居間服務即告完成。
二、乙方幫助甲方與發(fā)包方訂立合同(協議)后,甲方須按與發(fā)包方簽訂合同總造價的26365931.86元(1.5%)支付給乙方作為居間服務費(稅后報酬)。支付方式: 項目開工后十天內付清。(395488元)
三、本協議在其工程量發(fā)生變化或增或減以及追加后期工程量均不列入居間范圍。
四、甲方未經乙方同意,不得轉讓主合同全部或部分給第三者。甲方與其它方發(fā)生糾紛或事故均與居方無關。
五、工程開工后,甲方不得與任何理由推辭、拒付居間費,否則,乙方可訴訟任何一家人民法院,依法處理或憑此協議書委托發(fā)包方代扣。
六、本協議書至居間費支付完畢失效。本協議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(委托方):公章 乙方(居間方): 身份證號: 身份證號:
電話: 電話:
年 月 日
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十
合同為一種合意,依此合意,一人或數人對于其他一人或數人負擔給付某物、作為或不作為的債務”。文書幫合同頻道迎合各位朋友的需求,特意提供了融資居間中介服務合同,歡迎大家收看!
甲方:(委托方)
乙方:(受托方)
根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定,乙方接受甲方委托,雙方就融資業(yè)務咨詢服務事項協商一致,簽訂本合同,具體條款如下:
第一條乙方提供融資服務項目的名稱:內蒙古準格爾至興和運煤重載高速公路。
第二條甲方委托乙方提供融資服務的項目融資總額為:118億元(大寫:壹佰壹拾捌億元)。
第三條咨詢服務費用金額
1、如經乙方與銀主協調,最終銀主按其投資總額的年固定回報率12.5%收取12年固定回報。則甲方按總投資額(118億)的0.5%×12年=6%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付),有關該獎勵款應繳納的稅款由乙方負責繳納,由甲方代扣代繳(優(yōu)惠引資獎勵稅收控制在20%以內)。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的稅務發(fā)票。
2、如經乙方與銀主協調,最終銀主按其投資款的年固定回報率12%收取固定回報。則甲方按總投資額(118億)的`0.5%×12年=6%給予乙方獎勵(按銀主實際到位金額計付),有關該獎勵款應繳納的稅款由甲方負責繳納,。甲方應同時向乙方提交合法的相應金額的稅務發(fā)票。
第四條費用支付的監(jiān)控
本合同第三條所述費用由乙方授權熊利民先生監(jiān)控(銀行帳戶開戶時加簽)至該項融資全部相關應付費用支付完畢時止。
第五條費用支付方式
投資款項(118億)一次性或分次性到達甲方銀行帳戶的三個工作日內,甲方按銀主實際到位金額的0.5%×12年=6%以支票或其他銀行轉帳方式一次性支付給乙方。
第六條商業(yè)保密條款
甲乙雙方約定,未經甲乙方任何一方書面同意,均不得將本協議內容向第三方泄露。否則,承擔全部的經濟損失和法律責任。
第七條合同的生效
本合同履行以甲方與銀主的投資合作成功為準,投資合作成功,以投資款到達甲方銀行帳戶為準。投資合作不成功,乙方不得以任何理由向甲方收取任何費用。
第八條一般性條款
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方法定代表人或授權代表簽字蓋章之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽字):
法定代表人或
授權代表(簽字):
簽訂日期:年月日
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十一
甲方代表人:
聯 系 電 話: 身份證號碼:
乙方代表人: 身份證號碼:
聯 系 電 話:
經甲方、乙方友好協商,就甲乙雙方為務。為明確雙方的權利、義務關系,根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī),在遵循自愿、公平、誠信的原則下,經雙方協商后達成一致意見,訂立本非格式協議合同,其內容如下:
第一條
務的人員;
第二條 甲方的權利和義務
(1)甲方不對乙方所提供的資料進行深入核實與考證,其真實性、準確性由 甲方負責;
(2)甲方如與第三方鑒定融資合同時即視為乙方完成居間義務;
(3)甲方依本合同的約定承擔保密義務(包括但不限于人員姓名、職務、 電話號碼、聯系地址與有關數據、信息等)。
第三條 乙方的權利和義務
(2)乙方配合協助甲方工作,將確定相關負責人和聯系人,并按照雙方商定 開展工作;
第四條 居間服務費及支付
(2)本合同項下支付幣種為人民幣
第五條 違約責任
第六條 爭議的解決
(2) 甲乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,應通過協商的方式解決。協 商不成時,由簽約地仲裁委員會裁決或訴訟于簽約地人民法院。 附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
本合同的任何修改、補充、變更應經雙方協商一致,并需簽署書面協議,作 為本合同附件,任何一方不得擅自變更本協議的任何內容。
如xx-xx有限公司與銀行或者貸款公司沒有達成貸款則此協議自動失效。 本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,介證方執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲 方:
乙 方:
簽約地址: 公章 簽 字 ) 年 月 公章 ( 簽 字 )
賣房方和購房方通過中介公司介紹,達成購買意向的,中介公司均會在《房屋買賣合同》簽訂前,要求雙方先行簽署《房地產買賣居間協議》或類似協議。
簽訂這類協議的主要目的,在交易條件尚未完全達成一致或尚不具備簽訂正式合同的全部條件時,由其中一方(通常是買受方)先行提出大致的`交易條件。若對方能夠接受并簽署,則視為雙方對交易條件基本達成一致。在約定期限或條件具備時,雙方即按照約定簽訂合同。
律師建議,簽訂房產中介舉薦合同時,注意以下問題:
首先,購房人先要了解中介人員的信息,如經營范圍、執(zhí)業(yè)經紀人的姓名及證號等。如果購房者在直接到中介公司進行洽談的過程中,發(fā)現中介公司未經備案、注冊登記或執(zhí)業(yè)經紀人證號名不副實,應立即停止交易,向有關部門核實、舉報法。
其次,在合同中明晰中介費用所包含的項目,中介除了收取合同約定的中介服務費外,其余的所謂墊資費、看房費、跑腿費等等都屬于“ 黑收費 ”。
其三,在合同中明晰中介費的支付條件。原則上是在中介公司促成雙方簽訂《房地產買賣合同》時支付,但鑒于房屋交易過程中環(huán)節(jié)較多,可以將中介經紀費的支付與工作進度相結合,做到哪一步就付哪一步的中介經紀費。注意居間合同要求一次性支付中介費用或只介紹買、賣雙方認識就全額收取中介服務費。
其四,要格外留心定金、訂金,預付款,違約金條款。如果是對方提供的為格式合同,那么,在簽訂合同前,最好請專業(yè)律師把關,修改、刪除合同中對己不利的“霸王條款 ”,增加自身需要的條款,以達到利益平衡,降低糾紛、損失發(fā)生。
其五,買賣過程中各期支付金額、期限及方式等;稅收、相關費用等的承擔及各類更名手續(xù)的辦理及費用承擔;該房屋內是否存在未遷出戶口及遷出期限等各項內容均應做出明確、詳細的約定。另外,若涉及車位問題,也需由雙方進行明確約定。
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十二
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
法定代表人身份證:身份證:
聯系電話:聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:萬元)。
2、居間報酬結算方式:居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶戶名:
乙方指定賬戶賬號及開戶行:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十三
近日,法院受理的涉房居間合同糾紛呈現激增態(tài)勢。2011年前兩個月僅東城法院就受理此類糾紛30件,同比上漲200%。其中,原告為房屋中介公司,被告為買房人的案件占此類糾紛總數的83%。經調研發(fā)現,造成該類案件數量激增的原因主要有:
一是房地產調控政策導致買房人履約能力變化。自2017年10月起,中央和北京市相繼出臺了一系列房地產調控政策,提高貸款利率、首付款比例,限制購房條件等,導致買房人購房成本加大。部分買房人因此履約不能,或因購房條件限制未能如期申請到銀行貸款,導致買賣合同解除,由此與中介產生糾紛。
二是房地產中介提供服務的詳細項目和具體標準尚無法律規(guī)定。實踐中,超過90%的案件中的居間合同約定中介公司提供咨詢、代為磋商價格、銀行貸款代辦、代辦房屋產權過戶等多項服務內容,卻對如何履行沒有細則規(guī)定。買房人與中介公司在中介是否忠實履行了上述義務,上述服務是否應包含在居間服務費中等問題上,容易產生較大分歧。
三是居間服務費用定價隨意超出合理范圍。根據《北京市關于房地產中介服務收費的通知》,房屋成交價格在500萬元以下的,房屋代理買賣收費不應超過房屋成交價格的2.5%。在受理的居間合同糾紛案件中,35%的案件居間服務費高于該標準,超過75%的案件約定買房人應交納居間合同代書費、過戶費、貸款費等費用。經統計,該收費合計低于3萬元的僅占全部案件數的22%,3-5萬元的占29%,5-10萬元的占43%,10萬元以上的占6%,服務費用過高。
四是買房人法律風險意識較差。具體表現在:合同意識淡漠,不詳細閱讀居間合同條款,或在未進行深入磋商的情況下簽訂合同;輕信中介人員口頭承諾,未將口頭承諾落實在居間合同里;不注重保存證據,與中介人員及售房人的聯絡、協商多以口頭方式進行,以致應訴時無法提供證據證明;未調查房屋權屬狀態(tài),不調查售房人是否有權利出售房屋。
針對以上情況,東城法院認為在審理涉房居間合同糾紛時應做好以下三方面的工作:一是案件審理應配合國家相關政策的實施,注重社會效果與法律效果的.統一。審理中如發(fā)現房屋中介機構存在價格違法、賺取差價、分割出租等違法違規(guī)行為,及時向有關部門通報,促進房地產經紀行業(yè)健康發(fā)展。二是詳細審查居間合同的內容與執(zhí)行情況。對居間合同的形式要件、合同條款內容、中介人員資質,以及中介公司的執(zhí)行情況等要進行嚴格審查。應特別注意居間合同中是否包括提供代辦貸款、代辦房地產登記等其他服務,避免中介公司混同代辦業(yè)務費與居間服務費。三是注重審查雙方權利義務分配是否公平。一方面注意中介公司是否規(guī)避主要義務或責任,另一方面注意中介公司收費與其所履行的義務是否相適應。如發(fā)現顯失公平等情況,宜通過公平原則、權利義務對等原則平衡雙方利益。
原告:*******
地址:************************************
法定代表人: 聯系電話:
訴訟請求
二、判令本案訴訟費用由被告承擔。
事實與理由
原告系房地產居間服務公司。被告一因房屋出售需要委托原告居間銷售其名下址于福建省*********的房產,原告接受委托后,經原告居間介紹,被告一與案外人****于2017年10月10日簽訂了一份《房屋買賣協議書》,該協議約定:被告一將上述房產以200萬元價格出售給案外人黃世陽,并于收到購房款全款當日交付房屋。簽訂該協議后,被告一與原告就居間介紹費用進行了確認,承諾如原告推薦客戶完成上述房產的出售,則被告一應于交房當日支付原告中介服務費人民幣******元;如無故延期,則原告有權按日萬分之五的標準向被告追收滯納金。
現被告與案外人于 年 月 日實際履行了房屋買賣協議并辦理了相關房產過戶手續(xù),但中介服務費卻一直拒絕支付。
基于被告一與被告二系夫妻關系,且債務發(fā)生在婚姻存續(xù)期間, 1
依照相關法律規(guī)定,應當由兩被告共同向原告償付。
原告以為,被告通過原告的居間服務成功獲取購房人信息,并經原告介紹與購房人簽訂《房屋買賣協議書》并完成房屋交易,即應向原告支付居間服務費。被告的惡意拖欠行為,已侵害了原告的合法權益,故原告現特訴諸貴院,請依法判如所請。
此致
*****人民法院
2017
具狀人: 年 2 日 月
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十四
甲方(委托人):
法定代表人:
聯系地址:
乙方(居間人):
法定代表人:
聯系地址:
甲乙雙方為了根據《xxx合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
一、委托事項。
1、乙方接受甲方委托,負責就____省____市_________裝修工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該裝修工程項目的專業(yè)承包施工合同。
2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的裝修工程合同,乙方僅為甲方提供信息,或僅為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的,均視為委托事項未完成。
二、乙方的義務。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實,乙方無權取得居間報酬,并同意向甲方支付違約金_____萬元。
3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單,業(yè)主提供的各種材料單價,必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂裝修合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項,無權取得居間報酬,并且賠償甲方因此而遭受的損失。
4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續(xù)齊全,并能夠正常施工。否則,視為乙方提供信息不真實,按照本合同第二條第2款執(zhí)行。
5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成裝修工程合同,那么在甲方的裝修工程施工過程中,乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。
6、乙方領取本合同報酬時,須向甲方開具有效的稅務發(fā)票,相關的所得稅由乙方自承擔。
三、甲方義務。
1、甲方負責提供資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業(yè)裝修工程合同。甲方因履行裝修工程合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。
1、本項目居間費用為裝修工程合同金額的____%。
2、乙方幫甲方成功介紹客戶,簽約裝修合同后。建設單位首付定金40%時,甲方將支付乙方全部裝修工程5%傭金。
3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。
五、居間費用的承擔。
居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項,乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔____費用)。
六、保密事項。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業(yè)秘密而作出不利甲方的任何行為,否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。
3、乙方違反保密義務的,應向甲方支付元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失,乙方應負責賠償。
七、合同終止。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式。
如發(fā)生合同爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
九、其他事項。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(蓋章):
法定代表人:
合同簽訂日:
乙方(蓋章):
法定代表人:
合同簽訂日:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十五
一個工程項目中,委托和居間人雙方利益如何保障?下面是工程中介居間。
為大家提供參考。
甲方(委托人):乙方(居間人):
聯系地址:聯系地址:
法定代表人身份證:身份證:
聯系電話:聯系電話:
甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》,經雙方充分協商,依平等自愿、等價有償的原則,達成如下協議:
1、乙方接受甲方委托,負責就工程項目(以下稱該工程項目),引薦甲方和該項目建設單位直接洽談,向甲方提供關于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包。
施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。
1、甲方負責提供真實的資質證書、營業(yè)執(zhí)照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。
2、如果居間成功,則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務,與乙方無關。
3、如果居間成功,則甲方應按本合同約定,向乙方支付居間報酬。如果未及時支付,則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。
1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息,協助甲方對該工程項目進行實地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。
3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間,應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。
1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的%(即人民幣萬元,大寫:萬元)。
2、居間報酬結算方式:居間報酬總金額為人民幣萬元,在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后,建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的%)到賬后,次日將報酬總額中的萬(大寫:元整)以現金形式支付予居間人;其后在叁個月正常施工工期內,甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款,甲方可以轉帳或現金的方式支付。
甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。
1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對方的任何行為,否則有權要求對方承擔違約責任。
3、如果甲方以相關企業(yè)或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同,居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。
1、本合同簽字生效后,如果至年月日,乙方仍未完成居間任務的,本合同自動終止。
2、如居間成功,本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
如發(fā)生合同爭議,協商不成,雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。
1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。
2、本合同含正本一式貳份,雙方各持一份,雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫,具真實性及法律效力。
合同簽訂地:
乙方指定賬戶戶名:
乙方指定賬戶賬號及開戶行:
甲方:(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人或委托代理人:法定代表人或委托代理人:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十六
居間方受委托方委托,雙方就居間方向委托方提供有關居間服務、顧問服務等事項,經協商一致,簽訂本合同。
居間方向委托方提供xxx土地的轉讓。
1、居間方應積極認真地把委托方介紹給項目業(yè)主,并及時溝通情況。
2、居間方協助委托方做好該宗土地項目的前期投資策劃及溝通工作。
3、居間方應積極努力做好居間介紹,協調有關矛盾,促成委托方與項目業(yè)主方簽訂合資或轉讓合同。
4、居間方應協助項目當事人做好有關部門對項目的技術指標的審批工作,促成項目成功簽約。
委托方承諾一旦本項目業(yè)主與委托方簽訂項目合資或轉讓合同,并實際支付土地款項后,委托方即應承擔向居間方支付服務費的義務。
1、居間服務費的標準:
委托方與投資方簽訂的針對本項目整體合資或轉讓合同總金額(不論何種形式)的**(居間方開具正式合法發(fā)票)。
2、居間服務費的支付辦法:
委托方與項目業(yè)主簽訂合資或項目轉讓合同,并實際支付土地款項后(包括定金),居間費按該合同簽訂的具體價格和付款進度同比例支付。
1、如果委托方與投資方在本合同委托期內,未能達成合作協議,沒有征得居間方的書面同意,委托方不應再與該投資方進行協商并簽訂合作協議,否則居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
2、如果委托方以相關企業(yè)或在重慶當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與****(土地項目的業(yè)主單位)簽訂本合同標的物的轉讓合同,居間方有權請求委托方按本合同第四條支付服務費。
3、本合同的有效期(委托期)為180天(自本合同簽字生效之日起計算)。居間方在此期間必須積極推動本項目業(yè)主與委托方進行實質性洽談,并協助委托方和本項目業(yè)主達成實質性成交合同。
4、委托期內委托方未能與項目業(yè)主方達成協議時,委托方將不支付居間方任何費用。
5、居間方必須提供真實有效的信息給委托方,如在談判過程中,委托方發(fā)現居間方提供的居間信息中有虛假或不真實的信息時,委托方有權向居間方索取本合同標的物最低成交總金額的居間服務費標準30%的賠償。
本合同經雙方簽字蓋章后生效,未經雙方書面同意,任何一方不得擅自修改本合同。
違約責任按《中華人民共和國合同法》有關條款執(zhí)行。
本協議共貳頁,一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
委托方:居間方:
法人代表或委托代理人法人代表或委托代理人。
簽字或蓋章:簽字或蓋章:
日期:日期:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十七
在人們越來越相信法律的社會中,越來越多的人通過合同來調和民事關系,它也是實現專業(yè)化合作的紐帶。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編為大家收集的房屋中介居間合同范本,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
出租方:______(甲方)身份證:_________________
承租方:______(乙方)身份證:_________________
甲、乙雙方就下列房屋的租賃達成如下協議:
第一條房屋基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于____________;共____層第____層。
第二條房屋用途
該房屋用途為租賃住房。
第三條租賃期限
租賃期限自___________年______月___日至_________年______月___日止。
第四條租金
該房屋月租金為__________元整。
租賃期間,如遇到國家有關政策調整,則按新政策規(guī)定調整租金標準;除此之外,出租方不得以任何理由任意調整租金。
第五條付款方式
乙方按________支付租金給甲方。
第六條交付房屋期限
甲方應于本合同生效之日起______日內,將該房屋交付給乙方。
第七條關于房屋租賃期間的有關費用
在房屋租賃期間,水、電費用由乙方支付。
第八條租賃期滿
1、租賃期滿后,如乙方要求繼續(xù)租賃,甲方則優(yōu)先同意繼續(xù)租賃;
2、租賃期滿后,如甲方未明確表示不續(xù)租的',則視為同意乙方繼續(xù)承租;
第九條違約責任
租賃期間雙方必須信守合同,任何一方違反本合同的規(guī)定,按年度須向對方交納三個月租金作為違約金。
第十條因不可抗力原因導致該房屋毀損和造成損失的,雙方互不承擔責任。
第十一條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。補充協議與本合同不一致的,以補充協議為準。
第十二條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補充協議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十三條其他約定
出租方為已提供物品如下:
(1)________________________
(2)________________________
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方可向人民法院起訴。
第十五條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力。
甲方(簽章):__________乙方(簽章):_________
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十八
甲方(委托方):
乙方(中介方):
上述甲方(委托方)委托乙方(中介方)協助甲方為其(有限公司)進行承包建筑工程,達成居間合同如下:
一、居間事項:
逸濤半島三期嘉苑別墅工程的其中217棟別墅及相關配套設施的工程施工總分包權。
二、居間任務:
根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功,委托人應當按按約定支付報酬”的規(guī)定,甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同,并順利的按施工總分包合同約定的時間、約定的內容開工后,收到工程進度款時本合同才生效,反之則無效自動終止該合同。合同生效后甲方同意按如下方式支付居間費:
2、付款方式:
4)、該居間費在甲方第五次收到工程進度款時,甲方一次支付給乙方人民幣貳拾萬元(稅后)居間費。
三、甲方責任和承諾:
本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現的見索即付憑證。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸,獨立執(zhí)行,是甲方全體董事會成員一致的、真實的意思表示,不因公司股權或法人等變更影響,始終有效。
如是次乙方為甲方介紹的施工總分包合同不成功,在半年之內,甲方同意不接觸由乙方介紹的.該工程發(fā)包人(廣州南沙建安);如有任何接觸該工程施工,皆視為乙方的中介行為成功論,甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣捌拾萬元正(稅后),作為對乙方的補償;并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。
四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務,任何一方以任何形式泄露本合同內容,由泄密方承擔一切后果。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均具同等法律效力。
六、有關本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應通過友好協商解決;如協商不成,任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。
七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。
甲方:
乙方:
日期:
日期:
中介合同糾紛和居間合同糾紛篇十九
甲方:四川華泰實業(yè)(集團)有限責任公司(以下簡稱甲方)乙方:身份證號碼:(以下簡稱乙方)。
根據《xxx合同法》等相關法規(guī),本著平等、互利的原則。為了確保乙方的基本利益,經甲、乙雙方友好協商,就雙流縣黃甲鎮(zhèn)340畝土地的轉讓事宜,達成如下協議。
一、甲方憑任乙方擔任該地塊股權轉讓的居間顧問。
二、居間費用:按確保甲方300萬元/畝底價計算,其超出底價部分的價差做為乙方的居間服務費用(不含提高容積率的費用和解決發(fā)票問題的費用)。
三、居間服務費的支付:在該地塊的股權轉讓成功后,甲方按照土地股權轉讓費回收的比例同比支付。如果乙方為甲方爭取到更優(yōu)惠的條件,甲方可一次性付清。
四、甲方應積極支持乙方的工作,密切一切配合乙方做好土地股權轉讓的事宜,提供購買方需要的一切法律文件。
五、違約責任:土地股權轉讓成功后,甲、乙雙方任何一方如不執(zhí)行該居間服務協議,即視為違約。違約方除賠償應付的居間費用外,還應承擔股權轉讓總金額5%的違約金。
六、保密條款:甲、乙雙方就本協議條款,以及在雙方。
合作過程中所知悉的對方的秘密,雙方必須承擔保密的義務。否則,按違約責任的條款處理。
七、協議有效期:本協議經甲、乙雙方簽字、蓋章后生效,協議條款執(zhí)行完畢自動失效。
八、未盡事宜,由甲、乙雙方協商解決,協商不成可交由當地合同仲裁委員會仲裁,也可向當地人民法院提起訴訟。
九、本協議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:乙方:
法人代表:法人代表:
20xx年月日。