合同是雙方溝通和協商的結果,確保交易安全和交貨的及時進行。在簽訂合同之前,需要充分了解合同的內容和約定。在編寫合同時,可以參考一些合同范文,但需要根據實際情況進行個性化的調整和修改。
二手房的合同協議篇一
出賣人(甲方):
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
買受人(乙方):
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
一、買受人所購房屋的基本情況。
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一)坐落市路號。該房屋包括住宅和非住宅兩部分:
非住宅部分的建筑面積共_____________平方米,套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米。
有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備(設施、設備清單見本合同附件三),轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
二、計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,其中:
非住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。
房屋面積以房產證所確認的面積為準,按照合同約定的價格據實結算。
三、房屋價款支付方式。
房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在本合同第四條所約定的擔保手續(xù)辦理完畢之日,付人民幣萬元;
第二期:在交付房屋之日,付人民幣萬元;
第三期;在房屋產權證、土地使用權證過戶手續(xù)辦理完畢之日付清尾款萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
四、權利保證。
1、為確保乙方所購房屋權益的順利實現,確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續(xù)的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方提供擔保。擔保合同另行訂立。
2、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應在本合同簽訂之日起15日內:
a、解除與承租方的'租賃關系,因解除租賃關系而產生的一切費用由甲方自行承擔;如果甲方沒有履行該項義務,可以在房屋買賣手續(xù)辦理完畢后,由乙方解除租賃關系,但解除租賃關系過程中產生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費以及承租方的損失)由甲方承擔,乙方有權向甲方追償。
b、解除與抵押權人的抵押關系,確保過戶手續(xù)的順利辦理,
3、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何其他權利要求,不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發(fā)生此等情況,由甲方負責解決。如果甲方不能解決,買受人有權解除合同要求退房;如買受人暫不解除合同要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當于總房價萬分之的違約金。
五、甲方應自乙方交付第一期付款之日起天內將房屋騰空交付乙方。自乙方接受房屋鑰匙之日起,乙方即取得房屋產權,有權進行任何合法之處分。
六、雙方應于本合同生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。
七、本合同訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,概由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規(guī)定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。
十、甲方應保證其交付的房屋及設施、設備完好。交房時,乙方發(fā)現房屋或設施、設備與合同約定的不符,甲方應于1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔違約責任。
十一、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)土地使用權一并轉讓給乙方。
十二、任何一方違反本合同,違約方應向守約方支付違約金萬元,本合同另有約定的除外。
十三、本合同自雙方簽章之日起生效、本合同自雙方簽章之日起生效。本合同的附件與合同有同等效力。
十四、因履行本合同發(fā)生的爭議,雙方應友好協商解決,不愿協商或協商不成的,可向人民法院起訴。
十五、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續(xù)。
立約人:
甲方:(簽章)乙方:(簽章)。
年月日訂于市區(qū)。
附件一:房屋平面圖。
附件二:有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明。
附件三:設施、設備清單。
二手房的合同協議篇二
地址:________________________。
聯系電話:____________________。
買方(以下簡稱乙方):___________。
地址:________________________。
聯系電話:____________________。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、各方承諾及保證。
甲方承諾并保證:擁有座落于__________________房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。乙方承諾并保證:將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
第二條、標的物。
甲方自愿轉讓的房屋(毛坯)座落于_______________________,建筑面積__________________平方米,所售房屋所有權證號(總房產證)為__________________,土地使用權取得方式為__________________,土地使用權證號為______________________,土地使用權________年。
第三條、價款。
本合同書。
第二條項下標的物全部計價為人民幣______________________元。
第四條、交付與支付。
1、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費等交費證件,并將費用結清。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后_____天內,乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式:?。
第五條、所有權轉移特別約定。
各方確認:本合同書項下標的物自交付后轉移至乙方。
第六條、協助義務。
在乙方確定的時間,甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續(xù)至乙方名下,包括但不僅限于根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
第七條違約責任。
1、因甲方違反本合同書。
第一條所有權瑕疵產權共有、擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序,甲方須承擔乙方由此產生的全部損失并由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
2、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同。
第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
3、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的39;3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金。
4、甲方如不能及時履行本合同書。
第六條協助義務,應繼續(xù)履行該項義務。由于甲方原因導致乙方逾期取得房屋所有權證的,乙方有權追究甲方違約責任,每逾期____日,甲方應按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過____日,乙方有權解除合同或依據本合同請求法院強制履行過戶手續(xù)。若因此導致乙方解除合同,甲方應向乙方退還總房款、裝修費用及支付總房款20%的違約金。
5、甲乙雙方違反本合同書其他約定的,依法承擔相應的違約責任。
八、爭議解決辦法。
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
九、雜項規(guī)定。
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。
二手房的合同協議篇三
(一)。
我前幾天買了二手房,和中介、房主簽了一個房屋買賣房屋合同,并交款1萬元,在合同中明文規(guī)定有違約金之說?,F在房主稱他鬧離婚,把房產證拿走了?,F在他要毀約,能否賠償我違約金。
中顧網律師:
應當按照合同賠償違約金,你可以選擇對方承擔違約金,同時也可以要求對方繼續(xù)履行合同,我認為繼續(xù)履行合同對你更有利。
甲方:(賣方)。
乙方:(買方)。
經甲乙雙方協商決定,甲方自愿將位于(小區(qū))號樓單元房,以萬元轉讓給乙方,乙方同意接受,并自愿買受該房屋。具體事宜如下:
一、甲方保證已如實陳述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
二、付款方式:
1、乙方預付甲方萬元(以收據為準)作為定金,收到定金日之內,甲方不得再將房屋轉售給他人。
2、甲方應于收到定金后日搬離該房屋,乙方再將萬元人民幣交付甲方;同時,甲方須將房屋鑰匙交于乙方,待甲方將房屋過戶手續(xù)入乙方名下后,乙方一次性將余款全部付清(定金在乙方最后一次付款時充抵房款)。
3、雙方定于**日前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
4、甲方應在**前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
三、過戶手續(xù)由甲方全權辦理,甲方承擔過戶所產生的一切費用,乙方提供過戶所需的.相關手續(xù)。
四、甲方自愿將房內物品設施留于乙方使用(列單)。
五、雙方如有未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款。補充條款以及本協議的附件,均為本協議不可分割的部分。
六、本協議自甲乙雙方簽訂之日起生效。
七、甲、乙雙方在履行本協議中若發(fā)生爭議,應協商解決。協商不成的,可向當地人民法院提起訴訟,請求司法解決。
八、本協議一式叁份,甲乙雙方各持一份。為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。
九、甲、乙雙方約定補充條款如下:
1、*******。
2、*******。
甲方(簽章):乙方(簽章):
身份證號碼:身份證號碼:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:
二手房的合同協議篇四
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在___________房地產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整即人民幣小寫100__元。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整,即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù),待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺,空調兩臺,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩臺,涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施,等讓與乙方。
十一、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
轉讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方:身份證號:
住址:電話:
20__年__月__日。
乙方:身份證號:
住址:電話:
二手房的合同協議篇五
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上二手房售房合同范本,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)買二手房合同范本,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整二手房賣房合同范本,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度北京二手房合同范本,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約二手房居間合同范本,應書面通知甲方二手房購房合同范本,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協議范本,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證二手房交易合同范本,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
見證方:鑒證機關:
地址:
郵編:
電話:
法人代表:
代表:經辦人:
日期:年月日鑒證日期:_______年____月____日
甲方:(出售方)身份證號碼:
乙方:(預購方)身份證號碼:
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經協商一致,就乙方向甲方預訂二手房事宜,訂立本合同。
第一條甲方轉讓的二手房位于____,(以下簡稱該二手房)。甲方已取得該二手房的二手房所有權證(編號:),該二手房建筑面積為:____,產權人:________,房地產用途為:_______。
第二條該二手房產權現狀為___,甲方對該二手房享有完全處分權。該二手房若存在租約,甲方須于二手房交付乙方使用前解除原租賃合同,乙方對因原租賃合同而產生之糾紛不承擔任何責任。
第三條該二手房轉讓總價格為人民幣___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分(小寫____元)。
第四條甲、乙雙方一致同意簽訂本合同時,由乙方向甲方支付____元人民幣的定金,作為甲、乙雙方當事人訂立該房屋買賣合同的擔保,簽訂房屋買賣合同后,乙方支付的定金轉為房價款。甲方在收取定金后,應當向乙方開具收款憑證,并注明收款時間。乙方逾期未支付認購定金的,甲方有權解除本合同,并有權將該二手房另行出賣給第三方。
第五條甲、乙雙方約定,該二手房轉讓預訂期為_____天,甲方應當在預訂期內與乙方簽定《房屋買賣合同》,并于_____年___月___日將該房產交付給乙方。
第六條乙方應在本合同第五條約定的預訂期限前,按下列第_____種方式向甲方支付除定金之外的房款人民幣___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分(小寫______元)。
1、一次性支付,乙方在簽定《房屋買賣合同》時將上述房款支付到甲方指定銀行賬戶;。
2、按揭支付,乙方在簽定《房屋買賣合同》時將購房首期款項支付到甲方指定銀行賬戶,與甲方(或者第三方機構)共同辦理房屋按揭手續(xù),并在房屋交付使用前將銀行所發(fā)放貸款支付到甲方指定銀行賬戶。
第七條有下列情形的,乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。
甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協商一致的。
第八條有下列情形的,甲方應雙倍返還已收取的定金給乙方。
1、甲方房屋產權信息虛假,或者甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的,乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的。
2、甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的。
第九條在本合同的第五條約定的預訂期限內,除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,應雙倍返還已收取的定金給乙方;乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,無權要求甲方返還已收取的定金。
第十條甲、乙雙方應在《房屋買賣合同》簽定后_____日內,共同向房地產權登記機關申請辦理產權轉移登記手續(xù),該房地產證由乙方領取。甲方逾期不予協助辦理的,乙方有權要求甲方以該二手房總價為基數自逾期之日起至產權辦理申請?zhí)岢鲋罩拱疵咳誣____的比例支付違約金。
第十一條該二手房所附著的戶口,甲方承諾在收到二手房轉讓總價之日起______日內遷出,逾期則以該二手房總價為基數按每日_____的比例向乙方支付違約金。
第十二條按照相關法律規(guī)定,該二手房交易產生稅費共有:(1)營業(yè)稅(2)城市建設維護稅(3)教育費附加(4)印花稅(5)個人所得稅(6)土地增值稅(7)房地產交易服務費(8)土地使用費(9)契稅(10)產權登記費(11)公證費(12)其他_____。
經甲、乙雙方協商,其中___________________項由甲方承擔,___________________項由乙方承擔。
第十三條乙方逾期付款的違約責任:乙方逾期支付除定金外剩余房款的(因銀行貸款原因導致乙方逾期付款的除外),甲方有權要求乙方按下列第_____種方式承擔違約責任。
1、要求乙方以未付款項為基數,按每日_____的比例向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
2、有權解除合同并要求乙方支付該二手房總價______的違約金。
第十四條甲方逾期交房的違約責任:在乙方已付清全部房款的情況下,甲方未按本合同第五條約定期限將二手房交付給乙方的,自約定交付日期起至實際交付日止,甲方以該二手房總價為基數按每日_____的比例向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第十五條因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規(guī)定的除外,因不可抗力不能按照約定履行合同的一方應當及時告知另一方,并自不可抗力結束之日起_____日內向另一方提供證明。
第十六條本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字生效。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)。
日期:日期:
二手房買賣是房地產產權交易二級市場的俗稱,是指已經在房地產交易中心備過案、完成初始登記和總登記的、再次上市進行交易。二手房買賣手續(xù)是指買房二手房時按照一定程序進行辦理,包括訂立買賣合同、接受房地產交易管理部門的審查、立契過戶,繳納稅費、辦理產權轉移過戶手續(xù)等。
賣方:___________(以下簡稱甲方)買方:____________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條甲方所售房屋權證號及坐落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋位于________區(qū)_____________新村(弄)_______幢_____室,為_______結構;建筑面積__________平方米;房屋所有權證號為“_______________”,房屋土地證號為“_______________”。
甲方所售房屋設施為(含自行車庫)。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)____________大寫______________________元整(含附屬設施費用);乙方并于______年____月____日向甲方支付定金人民幣______________萬元整。
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由_____方負擔或有甲、乙雙方各自承擔國家相關規(guī)定稅費。
3、甲方自愿將其兩證即房屋所有權證和土地證放于中介處。
第三條1.甲、乙雙方約定于______年____月____日之前簽訂正式的合同,如甲、乙任何一方未按時簽訂正式買賣合同,則視為違約。
2.甲、乙雙方共同委托_____________辦理房產交易過戶手續(xù)。
第四條房款支付方式:
第五條房屋成交,中介服務費按以下第____種方式收取,并于簽訂正式買賣合同時支付。
1.由乙方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
2.由甲方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。由乙方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
第六條房屋交付:
甲方承諾在____________將該房戶口遷出。甲乙雙方在約定_____________甲方將房屋交付乙方,并將該房屋之前產生的費用(水、電、煤氣、物業(yè)費等)結清。同時甲方承諾交房時房屋內的設施即裝修完好無損壞,如有損壞則由甲方修護或更換,費用由甲方承擔。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條違約責任:
1.雙方約定之日簽訂正式房屋買賣合同,如有一方未按時簽約視作違約處理。
2.甲方違約,甲方除退還乙方已付定金,并再賠償同額定金給乙方。中介方收取賠償定金金額的50%作為中介費服務費。
3.乙方違約,乙方放棄收回定金,即甲方不予返還乙方所付定金,同時中介收取定金金額的50%作為中介服務費。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛或財務糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產權糾紛或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第九條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第十條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條生效說明本協議一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條其它約定事項。
甲方(簽章):乙方(簽章):居間方(蓋章):
身份證號:身份證號:代理人:
日期:日期:聯系電話:
二手房的合同協議篇六
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯系電話:_______________________________。
買方(以下簡稱乙方):___________________。
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯系電話:_______________________________。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協議:
第一條甲方產權證明及其他出售資格證明。
房屋產權證號:____________________。
原單位批準證明:____________________。
第二條乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買二手房建筑面積共____平方米(其中實得建筑面積____平立米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),共____套____間。(該商品房房屋平面圖見本協議附件一,房號以附件一上表示為準)。
該商品房分別為本協議第一條規(guī)定的項目中的:
第___幢座____層___號房。
第___幢座____層___號房。
上述面積為(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積:如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
根據法律規(guī)定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條價格與費用。
按實得建筑面積計算,該房屋單位(售價)(暫定價)為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。
除上述房價款外,甲方依據有關規(guī)定代政府收取下列稅費:
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
3.____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元.
第六條交接商品房的付款額約定。
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計(___幣)_____元。其余房價款在房產產權登記機關辦完權屬登記手續(xù)后______天內付清。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本協議第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本協議規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本協議。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
年月日前,將符合本協議附件二所規(guī)定的裝飾和設備標準的房屋交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除協議或變更協議外,甲方可據予以延期:
乙方(簽章):_________________。
法定代表人:__________________。
代理人:(簽字)_______________。
___________年_______月_______日。
二手房的合同協議篇七
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執(zhí)行。
第一條甲方同意出售甲方所有的位于__________市__________區(qū)__________幢__________號房。房屋建筑面積__________平方米,其中套內建筑面積為__________平方米。
甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售。同時物業(yè)交接前需付清甲方產生的物業(yè)管理費、水電、有線、通訊費及附屬于該房屋的所有費用。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。
第二條甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________________元整(大寫)。
第三條付款時間及方式。
房屋價款分_______次付給甲方。
________年_____月_____日,乙方向甲方支付房款_______元。
________年_____月_____日,乙方向甲方支付房款_______元。
余款_______元,在辦理產權證完成之日交付。
第四條辦理過戶及房屋交付。
1、甲方應于________年_____月_____日開始辦理房屋產權證、土地使用證,上列__辦理完畢之日至遲為________年_____月_____日。
2、上列過戶費用及契稅由甲方承擔_______元,乙方承擔_______元。
第五條風險轉移,配套設施及費用承擔。
乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況,做充分了解。房屋及配套設施的風險自房屋實際交付之日起轉移給乙方。
第六條權利義務。
甲方確保本合同項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。
甲方確保本合同項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關于房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。
第七條協議的變更、終止。
1、本合同生效后,未經雙方協商一致,達成書面協議,任何一方不得擅自變更本合同。如需變更本合同條款或就未盡事項簽署補充協議,應經雙方共同協商達成一致,并簽署書面文件。
第八條違約責任。
1、本合同簽訂后,乙方悔約的,應書面通知甲方,甲方應在_____日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,乙方承擔違約金_______元。如甲方悔約,應書面通知乙方,甲方應承擔違約金_________元。
2、甲方逾期交付房屋的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;逾期交付超過_______日的,乙方有權解除本合同,并要求甲方按前述條款支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。乙方逾期付款的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;逾期交付超過_______日的,甲方有權解除本合同,并要求乙方按前述條款支付違約金。
3、甲方未能在約定時間辦理完畢過戶手續(xù)的,乙方有權解除合同,并由甲方按前述條款承擔違約金。
第九條爭議的解決。
甲、乙雙方就本合同的解釋和履行發(fā)生的任何爭議,應通過友好協商方式解決。協商不成的,向人民法院提起訴訟。
第十條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十一條本合同一式_____份。甲方產權人_____份,甲方、乙方各_____份,房屋管理部門一份(雙方提交給房管部門的合同與本合同不一致的,以本合同為準)。
二手房的合同協議篇八
法律提示:
由于我國法制教育體制的不完善,廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益,最終導致重大損失。就拿下面的案件來講,李某如果在20__年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟,那么勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。
在此,本律師告誡正在進行房產交易或者可能從事房產交易的讀者,房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防范意識,做到多學多問,不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中,要學會用法律武器及時有效的保護自己,爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。
11月26日上午9點,李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師,對其面臨的房產糾紛問題尋求解決方案,案情大致如下:
7.5萬違約金。
在一審過程當中,李父的妻子馬女士,以李父侵犯夫妻財產為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區(qū)人民法院并要求確認合同無效,此案經過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審,案件結果最終確定合同合法有效,應繼續(xù)履行。
要求確認合同無效的案件終審以后,趙某要求繼續(xù)履行合同并支付違約金的訴訟繼續(xù)審理。朝陽法院于20__年11月13日做出一審判決,判決認為李父違約,除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。
李父不服一審判決,已上訴至北京市第二中級人民法院,此案尚在審理過程當中。
王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以后,對李女士所面臨的法律問題以及可能出現的結果一一做了詳細解釋:
解答:雖然我國《婚姻法》規(guī)定,處分房屋應夫妻雙方共同協商,否則單方處分行為無效。但是《物權法》規(guī)定,物權登記具有公示公信力,第三人基于對于物權登記的信任所從事的交易行為,應該受到法律保護。20__年上半年類似案件層出不窮,判決也無法統一,有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識,即此類案件原則上適用《物權法》的規(guī)定,即判決合同合法有效,以維護二手房交易市場的秩序。
李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高,無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據《合同法》第54規(guī)定,重大誤解以及顯示公平的合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規(guī)定:具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權,否則撤銷權消滅;本案當中,從20__年6月份簽訂房屋買賣合同到20__年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求,那么李父顯然已經錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。
3、李父現在應該怎么辦?
律師最后建議:不放棄上訴請求,爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴,和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經驗,二審當中達成和解的可能性比較大,因為即使原告勝訴,還涉及到一個執(zhí)行的問題,訴爭房屋為房主的唯一住房,而且李父年紀較大,強制執(zhí)行房屋的可能性較大。話雖如此,最好的調節(jié)結果也只能是原告承擔12萬超標款然后免去違約金,或者被告按照市價賠償原告經濟損失,然后解除合同。
二手房的合同協議篇九
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在____x市____x區(qū)________x擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為____x平方米。(詳見土地房屋權證第____________________x號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣____________________x元整(大寫:x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣________________x元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣________________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣____________x元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將________________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由____方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1、甲方是____________x共x人,委托代理人____x即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____x。
第八條本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式三份。甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處執(zhí)一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定其他事項:________________________________________________x。
出賣方(甲方):____x購買方(乙方):____。
代理人(甲方):____x代理人(乙方):____x。
日期:______年x月x日日期:______年x月x日
二手房的合同協議篇十
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付。
繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支。
人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________。
購買方(乙方):__________________。
身份證號碼:__________________。
身份證號碼:___________________。
址:___________________。
址:____________________。
編:___________________。
編:____________________。
話:___________________。
話:____________________。
代理人(甲方):_________________。
代理人(乙方):_________________。
身份證號碼:___________________。
身份證號碼:___________________。
見證方:鑒證機關:
址:
編:
話:
表:
經辦人:
期:________年____月____日。
二手房的合同協議篇十一
賣出方身份證碼(以下簡稱甲方)。
買受方身份證碼(以下簡稱乙方)。
一、甲方自愿將座落于出售于乙方,計款人民幣元。
二、乙方自愿買受甲方房產,簽協議交付元,期間甲方配合乙方開始辦理相關房權轉移手續(xù);付清余款。
三、本協議所指賣出房屋,房權證號,包括房屋面積平方米,及建筑物所占用土地使用權.
四、本協議期間,甲方須使該房保持現狀.
五、有關部門規(guī)定的有關手續(xù)由方辦理,稅費由方承擔.
六、本協議期間,因單方違約給對方造成損失,違約方除賠償對方損失外仍需支付違約金,雙方議定違約金萬元。
七、因甲方原因與該房有關的民事糾紛若給乙方造成損失(水電費、抵押借款等其他債權債務)應予賠償并支付違約金。
八、甲方須保證該協議順利履行完成法定程序,未盡事宜按法律規(guī)定協商辦理。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
二手房的合同協議篇十二
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
一、房屋基本情況。
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
二、房屋價格。
三、付款時間與辦法。
(一)甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
(二)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
四、付款方式。
甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
五、權利與義務。
(一)稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
(二)違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
六、本合同主體。
(一)甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
(二)乙方是____________,代表人是____________.
七、辦理公證。
本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
八、本合同一式份。
甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
九、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
十、補充協議。
本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
十一、雙方約定的其他事項。
鑒證方:________________。
鑒證機關:________________。
地址:________________。
郵編:________________。
電話:________________。
法人代表:________________。
代表:________________。
經辦人:________________。
日期:________年________月________日
鑒證日期:________年________月________日
二手房的合同協議篇十三
經甲乙雙方友好協商,甲方愿意將______________________________給乙方經營燈飾城。
一、租期為______年(______年______月______日至______年______月______日),第一、二年租金不漲,租金為__________________元,此后租金漲幅每年不超過____________元。
二、付款方式:每年一次性付清。
三、本房如政府要辦理出租證的話,甲方應提供有關房屋的證件,費用由乙方支付(不包房產證、土地證等房屋產權證),費用由乙方支付。其它的一切稅務和費用由乙方自己負責承擔。
四、本房的內墻由乙方自己裝修,但是資金來源與甲方無任何關系。期滿后乙方如果續(xù)租,甲方不得以任何理由收回房屋。
五、乙方有權轉讓,但須征得甲方同意。
六、本房在經營期間不得經營違法亂紀,注意防火、防盜,如有發(fā)生,一切后果由乙方自負,與甲方無任何關系。
七、本房在裝修期間如需改動,必須征得甲方同意方可改動。
八、合同期滿,房屋如有損壞乙方照價賠償或修復原樣。
九、雙方如有違約,違約方負責對方的經濟損失。本協議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字付款生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
二手房的合同協議篇十四
甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則,經友好協商,達成如下一致意見:甲方并保證:擁有座落于的選房號。該房屋由開發(fā)。甲方對上述選房號所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
1、雙方議定上述房號房屋每平米單價為________/平米,出售價格為________萬圓整。此房號價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買押金條、甲方已墊付預付房款________萬圓整的發(fā)票以及其他相關票據。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經墊付的購房款拾萬圓整,共計萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權和使用權。此后,買賣上述房產交易過程中產生的`一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續(xù)至乙方名下,包括根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現房屋產權無法更名情況,且非甲方主觀意愿時(即所有購買房號的都無法更名),在甲方取得房屋產權證后,將該房屋無償過戶到乙方名下,過戶產生的各項費用甲乙雙方各支付一半。
4、如甲方不履行本合同,則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方,且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產生的所有費用。如乙方不履行本合同,甲方不予退還乙方房屋號費。
本合同書一式兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同書在各方簽字后生效。
甲方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
乙方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
二手房的合同協議篇十五
甲方(賣方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
乙方(買方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),甲乙雙方經友好協商,就房屋買賣事宜達成一致意見,特簽訂本合同。
一、銷售標的物。
甲方向乙方出售如下產權物業(yè):
1、座落地址:北京市。
房屋所有權證號為:
2、結構:建筑面積:
3、乙方購房用途:
4、房屋所有權人:
二、價格及付款方式。
買賣產權價:人民幣(大寫)元整;。
付款方式:
三、責任與權利。
甲方:
1、須具備該房屋所有相關法律認可文件;。
2、本合同簽訂后,不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;。
3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產權證明及相關法律文件;。
4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權及使用權;。
5、保證上述房產無債權與債務糾紛。
6、保證在立契之前把物業(yè)管理費、水費、電費、燃氣費、暖氣費結清。
乙方:
1、須提供過戶所用之各種身份證明及法律認可文件。
2、及時支付購房款及相關稅、費。
3、乙方付清全部房款,上述房屋經產權過戶并交接完畢后,該房屋即歸乙方所有和使用。
四、違約條款。
甲乙任何一方不按上述條款執(zhí)行即視為違約,違約方須向對方支付違約金人民幣元整。
五、不可抗力。
人力不可抵抗的因素和自然災害除外。
六、調解和仲裁。
在執(zhí)行合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協調;協商不成時,可采取第種方式解決:
1、向北京仲裁委員會申請仲裁;。
2、向有管轄權的人民法院起訴。
七、合同的變更或解除。
在執(zhí)行合同過程中,任何一方不得擅自變更或解除合同,如需變更或解除合同雙方必須協商一致決定是否變更或解除合同,并由甲乙雙方共同到房地產局辦理撤件手續(xù)。
八、其他事宜。
本合同一式四份:甲乙雙方各執(zhí)一份,房管部門一份,中介機構一份,各份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同未盡事宜,以《中華人民共和國合同法》有關條款為準。
十、其他應說明的有關事項:
甲方(簽章):乙方(簽章):身份證號碼:身份證號:
電話:電話:
二手房的合同協議篇十六
甲方:
乙方:
經雙方協商自愿達成以下協議:
一、甲方愿將_______委托_________有限公司,在_______附近建造的限價房(______平米,樓層按有關規(guī)定辦)的購買權以________元的價格轉讓給乙方,并負責辦理相關手續(xù)。
二、協議簽字后,不管該住宅樓號增值或貶值雙方均不得反悔。如甲方反悔雙倍賠償轉讓金,現乙方已繳納的房款由甲方一次性付給乙方;如乙方反悔轉讓金歸甲方所有。
三、乙方不得再次轉讓購買權,否則按違約協議作廢。
四、該住宅樓的預定金等一切費用均有乙方按____________的有關規(guī)定繳納,產權歸乙方。如有規(guī)定需要,甲方予以配合。
五、若是由于________________(集資單位)方面的原因該項目取消,甲方退回轉讓金,現乙方已繳納的房款由甲方一次性付給乙方。其它一切風險由乙方承擔。
此協議一式兩份,雙方簽字后生效。
甲方:簽字乙方:簽字。
年月日年月日。
見證人:簽字。
二手房的合同協議篇十七
賣方:_______________(簡稱甲方)。
身份證號碼:_____________________。
買方:_______________(簡稱乙方)。
身份證號碼:_____________________。
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______________________________的住宅房,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為總價:
人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,為便于乙方辦理按揭貸款,應乙方要求甲方于__年托銀行將全部購房款項打入甲方賬戶。若乙方違約,則定金不再退還,且必須在二日內由乙方全責將房屋返還并過戶給甲方,并由乙方承擔一切經濟和法律責任。甲方保留追究乙方涉嫌詐騙的法律權利,中介方負連帶責任。
第四條,違約責任:甲、乙雙方合同簽定后,若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。
第五條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第六條本合同一式三份,甲乙雙方和中介方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
二手房的合同協議篇十八
乙方(買受人):______身份證件號碼:___。
(注:甲方如有多個產權人,必須全部產權人共同簽訂,否則合同無效)。
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(注:面積必須嚴格按照房產證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)。
(二)出售房屋的所有權證證號為;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
(注:四至房屋東南西北四個方向墻體的位置或坐落)。
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______年______月______日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
(注:定金數額由當事人約定,不能超過總房價款20%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條房屋交付。
1、甲、乙雙方定于______年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。
該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第八條甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。
第十條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條本合同一式__份。其中甲方留執(zhí)__份,乙方留執(zhí)__份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條本合同自甲乙雙方簽訂之日自__之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
地址:地址:
現住址:現住址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:簽約日期:
二手房的合同協議篇十九
甲方:_________________________(出售方)。
乙方:_______________________(買受方)。
甲乙雙方于______年_______月______日就____________市__________區(qū)____________路__________弄______________號________室以及_______________號車位的房地產(以下簡稱“該房地產”)的房屋交接與驗收事宜達成以下確認:
3、雙方確認,已經于________年________月_______日前往物業(yè)管理處、水、電、煤、有線電視等相關部門就維修基金、水、電、煤、有線電視等進行過戶更名。
4、甲方確認,甲方已經將戶口遷出,該房地產上已經無戶口。
5、雙方確認,已經將房屋鑰匙交接完畢。鑰匙包含如下:__________。
6、甲方確認,已于______年_____月______日收到乙方支付的房屋尾款人民幣______________圓整。
7、雙方確認,已經將相關費用結清。
8、甲方保證該房地產不存在任何第三方權利,并已結清該房地產在交付前的任何第三方債務。該房地產交付之后,若因交付前的原因導致該房地產在交付后被執(zhí)行、查封以及其他影響乙方正常行使該房地產所有權的情況的,甲方承擔損失賠償責任。
9、本房屋交接書自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
10、本房屋交接書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具體同等法律效力。
11、其他事項:__________。
甲方(簽字或蓋章):__________。
乙方(簽字或蓋章):__________。
代理人(代表人):__________。
代理人(代表人):__________。
身份證:__________。
身份證:__________。
本人簽章:__________。
本人簽章:__________。
簽署日期:__________
簽署日期:__________
二手房的合同協議篇二十
根據《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定,為明確甲方與乙方的權利義務關系,雙方在自愿、平等、等價有償的原則下經過充分協商,特定立本合同:
第一條房屋基本狀況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____________________。
第二條房屋用途。
該房屋用途為租賃住房。
除雙方另有商定外,乙方不得隨意轉變房屋用途。
第三條租賃期限。
租賃期限自___年___月___日至___年___月___日止。
第四條租金。
該房屋月租金為人民幣____________________元。
租賃期間,如碰到國家有關政策調節(jié),則按新政策規(guī)定調節(jié)租金標準;除此之外,出租方不得以任何理由隨意調節(jié)租金。
第五條付款方式。
乙方按(季)支付租金給甲方。
第六條交付房屋期限。
甲方應于本合同生效之日起__________日內,將該房屋交付給乙方。
第七條甲方對房屋產權的允諾。
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛;除補充協議另有商定外,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交付房屋前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由甲方擔當所有責任,由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。
第八條修理養(yǎng)護責任。
租賃期間,甲方對房屋及其附著設施每隔六個月檢查、修繕一次,乙方應予樂觀幫助,不得阻撓施工。
正常的房屋大維修費用由甲方擔當;日常的房屋修理費用由乙擔當。
因乙方管理使用不善造成房屋及其相連設備的損失和修理費用,由乙方擔當并責任賠償損失。
租賃期間,防火平安,門前三包,綜合治理及平安、守衛(wèi)等工作,乙方應執(zhí)行當地有關部門規(guī)定并擔當所有責任和聽從甲方監(jiān)督檢查。
第九條關于房屋租賃期間的有關費用。
在房屋租賃期間,以下費用由乙方支付:
(一)、水、電費;。
(二)、煤氣費;。
(三)、供暖費;。
(四)、物業(yè)管理費;。
第十條房屋押金。
甲、乙雙方自本合同簽訂之_________日起,由乙方支付甲方______________元(相當于一個月房租的金額)作為押金。
第十一條租賃期滿。
1、租賃期滿后,如乙方要求繼續(xù)租賃,甲方則優(yōu)先同意繼續(xù)租賃;。
2、租賃期滿后,如甲方未明確表示不續(xù)租的,則視為同意乙方繼續(xù)承租;。
3、租賃期限內,如乙方明確表示不租的,應提前一個月告訴甲方,甲方應退還乙方已支付的租房款及押金。
第十二條違約責任。
租賃期間雙方必需信守合同,任何一方違背本合同的規(guī)定,按年度須向對方交納三個月租金作為違約金。
第十三條因不行抗力緣由導致該房屋毀損和造成損失的,雙方互不擔當責任。
第十四條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
補充協議與本合同不全都的,以補充協議為準。
第十五條其他。
(一)、出租方為已提供物品如下:
(1)、床鋪___個。
(2)、柜子___個。
(3)、空調__個。
(4)、熱水器__個。
(5)、桌子___個。
(6)、椅子___個。
(二)、當前的水、電等表情況:
(1)、水表現為:_____度。
(2)、電表現為:_______度。
(3)、煤氣表現為:______度。
第十七條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方商議解決。
商議不成時,甲、乙雙方可向人民法院起訴。
第十八條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,中介執(zhí)一份備案。
身份證號碼:_____________身份證號碼:______________。
電話:_______________電話:____________。
地址:_______________地址:_______________。
___年___月___日___年___月___日。
二手房的合同協議篇一
出賣人(甲方):
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
買受人(乙方):
住所地:
郵編:
電話:
傳真:
法定代表人:
一、買受人所購房屋的基本情況。
買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一)坐落市路號。該房屋包括住宅和非住宅兩部分:
非住宅部分的建筑面積共_____________平方米,套內建筑面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積____________平方米。
有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明見附件二。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備(設施、設備清單見本合同附件三),轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
二、計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,其中:
非住宅房屋單價為人民幣每平方米____________元,總金額人民幣____千____百___拾___萬___千___百___拾___元整。
房屋面積以房產證所確認的面積為準,按照合同約定的價格據實結算。
三、房屋價款支付方式。
房屋價款乙方分三期付給甲方:
第一期:在本合同第四條所約定的擔保手續(xù)辦理完畢之日,付人民幣萬元;
第二期:在交付房屋之日,付人民幣萬元;
第三期;在房屋產權證、土地使用權證過戶手續(xù)辦理完畢之日付清尾款萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
四、權利保證。
1、為確保乙方所購房屋權益的順利實現,確保房屋產權證、土地使用權證過戶手續(xù)的順利辦理,確保乙方所支付購房款資金的安全,甲方同意對此向乙方提供擔保。擔保合同另行訂立。
2、如果甲方所出售的房屋存在出租、抵押等狀況,甲方應在本合同簽訂之日起15日內:
a、解除與承租方的'租賃關系,因解除租賃關系而產生的一切費用由甲方自行承擔;如果甲方沒有履行該項義務,可以在房屋買賣手續(xù)辦理完畢后,由乙方解除租賃關系,但解除租賃關系過程中產生的一切費用(包括但不限于訴訟費、律師費以及承租方的損失)由甲方承擔,乙方有權向甲方追償。
b、解除與抵押權人的抵押關系,確保過戶手續(xù)的順利辦理,
3、出賣人保證在房屋所有權轉移過程中,其他任何第三方不會對買受人所購的房屋提出任何其他權利要求,不會要求買受人支付任何價款以達到取得所有權的目的。如發(fā)生此等情況,由甲方負責解決。如果甲方不能解決,買受人有權解除合同要求退房;如買受人暫不解除合同要求退房,則出賣人每日向買受人支付相當于總房價萬分之的違約金。
五、甲方應自乙方交付第一期付款之日起天內將房屋騰空交付乙方。自乙方接受房屋鑰匙之日起,乙方即取得房屋產權,有權進行任何合法之處分。
六、雙方應于本合同生效之日起日內到房地產主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。
七、本合同訂前,該房屋如有應繳納的一切稅、費,概由甲方負責。本合同發(fā)生的過戶登記費、契稅、印花稅及其他稅費按有關法律規(guī)定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或一部分不履行本合同第四條規(guī)定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。
十、甲方應保證其交付的房屋及設施、設備完好。交房時,乙方發(fā)現房屋或設施、設備與合同約定的不符,甲方應于1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條規(guī)定承擔違約責任。
十一、房屋所占用的土地(包括庭院圍墻等)土地使用權一并轉讓給乙方。
十二、任何一方違反本合同,違約方應向守約方支付違約金萬元,本合同另有約定的除外。
十三、本合同自雙方簽章之日起生效、本合同自雙方簽章之日起生效。本合同的附件與合同有同等效力。
十四、因履行本合同發(fā)生的爭議,雙方應友好協商解決,不愿協商或協商不成的,可向人民法院起訴。
十五、本合同一式4份,甲乙方各執(zhí)1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過戶登記手續(xù)。
立約人:
甲方:(簽章)乙方:(簽章)。
年月日訂于市區(qū)。
附件一:房屋平面圖。
附件二:有關公共部位與公用房屋分攤建筑面積構成說明。
附件三:設施、設備清單。
二手房的合同協議篇二
地址:________________________。
聯系電話:____________________。
買方(以下簡稱乙方):___________。
地址:________________________。
聯系電話:____________________。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條、各方承諾及保證。
甲方承諾并保證:擁有座落于__________________房屋的所有權,該項所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。乙方承諾并保證:將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
第二條、標的物。
甲方自愿轉讓的房屋(毛坯)座落于_______________________,建筑面積__________________平方米,所售房屋所有權證號(總房產證)為__________________,土地使用權取得方式為__________________,土地使用權證號為______________________,土地使用權________年。
第三條、價款。
本合同書。
第二條項下標的物全部計價為人民幣______________________元。
第四條、交付與支付。
1、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋所有權、土地使用權和全部門鎖鑰匙、電費、自來水費等交費證件,并將費用結清。
2、本合同書簽訂(并由雙方履行了第1款義務)后_____天內,乙方向甲方支付所有房款_______________________。付款方式:?。
第五條、所有權轉移特別約定。
各方確認:本合同書項下標的物自交付后轉移至乙方。
第六條、協助義務。
在乙方確定的時間,甲方應配合乙方辦理房屋所有權證和土地使用權證的過戶手續(xù)至乙方名下,包括但不僅限于根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。
第七條違約責任。
1、因甲方違反本合同書。
第一條所有權瑕疵產權共有、擔保責任而導致乙方主動或被動參與訴訟(仲裁)等爭議解決程序,甲方須承擔乙方由此產生的全部損失并由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
2、除不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同。
第四條規(guī)定的將該房屋交給乙方,每逾期一天,按照購房總價的3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,視為甲方不履行本合同,乙方有權解除合同,由甲方向乙方支付總房價20%的違約金。
3、乙方如未按本合同規(guī)定的時間付款,每逾期一天,按照購房總價的39;3‰支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,由乙方向甲方支付總房價20%的違約金。
4、甲方如不能及時履行本合同書。
第六條協助義務,應繼續(xù)履行該項義務。由于甲方原因導致乙方逾期取得房屋所有權證的,乙方有權追究甲方違約責任,每逾期____日,甲方應按總房款的3‰向買方支付滯納金,逾期超過____日,乙方有權解除合同或依據本合同請求法院強制履行過戶手續(xù)。若因此導致乙方解除合同,甲方應向乙方退還總房款、裝修費用及支付總房款20%的違約金。
5、甲乙雙方違反本合同書其他約定的,依法承擔相應的違約責任。
八、爭議解決辦法。
本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲、乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
九、雜項規(guī)定。
1、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等法律效力。
二手房的合同協議篇三
(一)。
我前幾天買了二手房,和中介、房主簽了一個房屋買賣房屋合同,并交款1萬元,在合同中明文規(guī)定有違約金之說?,F在房主稱他鬧離婚,把房產證拿走了?,F在他要毀約,能否賠償我違約金。
中顧網律師:
應當按照合同賠償違約金,你可以選擇對方承擔違約金,同時也可以要求對方繼續(xù)履行合同,我認為繼續(xù)履行合同對你更有利。
甲方:(賣方)。
乙方:(買方)。
經甲乙雙方協商決定,甲方自愿將位于(小區(qū))號樓單元房,以萬元轉讓給乙方,乙方同意接受,并自愿買受該房屋。具體事宜如下:
一、甲方保證已如實陳述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
二、付款方式:
1、乙方預付甲方萬元(以收據為準)作為定金,收到定金日之內,甲方不得再將房屋轉售給他人。
2、甲方應于收到定金后日搬離該房屋,乙方再將萬元人民幣交付甲方;同時,甲方須將房屋鑰匙交于乙方,待甲方將房屋過戶手續(xù)入乙方名下后,乙方一次性將余款全部付清(定金在乙方最后一次付款時充抵房款)。
3、雙方定于**日前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
4、甲方應在**前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
三、過戶手續(xù)由甲方全權辦理,甲方承擔過戶所產生的一切費用,乙方提供過戶所需的.相關手續(xù)。
四、甲方自愿將房內物品設施留于乙方使用(列單)。
五、雙方如有未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款。補充條款以及本協議的附件,均為本協議不可分割的部分。
六、本協議自甲乙雙方簽訂之日起生效。
七、甲、乙雙方在履行本協議中若發(fā)生爭議,應協商解決。協商不成的,可向當地人民法院提起訴訟,請求司法解決。
八、本協議一式叁份,甲乙雙方各持一份。為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。
九、甲、乙雙方約定補充條款如下:
1、*******。
2、*******。
甲方(簽章):乙方(簽章):
身份證號碼:身份證號碼:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:
二手房的合同協議篇四
甲方:
乙方:
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
一、甲方自愿將坐落在___________房地產出賣給乙方,并將與所出賣該房產的相關的土地使用權同時出賣給乙方。
二、雙方議定上述房地產及附屬建筑物總價款為人民幣大寫壹佰萬零二千元整即人民幣小寫100__元。
三、乙方在簽訂本合同時,支付定金三十萬元整,即小寫300000元。
四、乙方支付定金之日起2個月內,向甲方支付首付款,首付款之外的款項通過銀行住房按揭方式交付。
五、甲方保證該房產合法、權屬清楚、有合法的土地使用權。
六、辦理房產證手續(xù)所產生的有關稅費由甲方承擔。
七、乙方支付首付款后,甲方即積極配合乙方辦理有關房產過戶手續(xù),待房產過戶到乙方名下之時,乙方應向甲方付清全部房款余額。
八、甲方應在1個月前將該房產交付乙方;屆時該房產應無任何擔保、抵押、房產瑕疵,無人租住、使用;無欠賬,如電話費、水電費、物業(yè)管理費、取暖費、入網費、有線電視費等。
九、本合同簽訂后,如一方違反本合同條款,該方應向對方支付五十萬元的違約金;一方如不能按規(guī)定交付房產或按規(guī)定支付房款,每逾期一日,應向對方支付五十元罰金,逾期30日視為毀約;如因政府及銀行規(guī)定,本合同涉及房產手續(xù)客觀上不能辦理過戶或銀行不能辦理按揭導致合同解除,不適用本條款。
十、交付該房產,甲方不得損壞該房產的結構、地面和墻壁及不適移動的物件,并將抽風機一臺,空調兩臺,熱水器,浴霸,飲水機,音響兩臺,涼衣架,房內燈具,前后門窗窗簾、電腦桌一張,櫥衛(wèi)設施,等讓與乙方。
十一、本協議一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日生效。
十二、附加條款:
轉讓過后,甲方不的以任何借口干涉乙方對房屋的修改。
甲方:身份證號:
住址:電話:
20__年__月__日。
乙方:身份證號:
住址:電話:
二手房的合同協議篇五
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上二手房售房合同范本,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面)買二手房合同范本,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整二手房賣房合同范本,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度北京二手房合同范本,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約二手房居間合同范本,應書面通知甲方二手房購房合同范本,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約二手房買賣協議范本,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證二手房交易合同范本,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
見證方:鑒證機關:
地址:
郵編:
電話:
法人代表:
代表:經辦人:
日期:年月日鑒證日期:_______年____月____日
甲方:(出售方)身份證號碼:
乙方:(預購方)身份證號碼:
甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則、經協商一致,就乙方向甲方預訂二手房事宜,訂立本合同。
第一條甲方轉讓的二手房位于____,(以下簡稱該二手房)。甲方已取得該二手房的二手房所有權證(編號:),該二手房建筑面積為:____,產權人:________,房地產用途為:_______。
第二條該二手房產權現狀為___,甲方對該二手房享有完全處分權。該二手房若存在租約,甲方須于二手房交付乙方使用前解除原租賃合同,乙方對因原租賃合同而產生之糾紛不承擔任何責任。
第三條該二手房轉讓總價格為人民幣___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分(小寫____元)。
第四條甲、乙雙方一致同意簽訂本合同時,由乙方向甲方支付____元人民幣的定金,作為甲、乙雙方當事人訂立該房屋買賣合同的擔保,簽訂房屋買賣合同后,乙方支付的定金轉為房價款。甲方在收取定金后,應當向乙方開具收款憑證,并注明收款時間。乙方逾期未支付認購定金的,甲方有權解除本合同,并有權將該二手房另行出賣給第三方。
第五條甲、乙雙方約定,該二手房轉讓預訂期為_____天,甲方應當在預訂期內與乙方簽定《房屋買賣合同》,并于_____年___月___日將該房產交付給乙方。
第六條乙方應在本合同第五條約定的預訂期限前,按下列第_____種方式向甲方支付除定金之外的房款人民幣___仟___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元___角___分(小寫______元)。
1、一次性支付,乙方在簽定《房屋買賣合同》時將上述房款支付到甲方指定銀行賬戶;。
2、按揭支付,乙方在簽定《房屋買賣合同》時將購房首期款項支付到甲方指定銀行賬戶,與甲方(或者第三方機構)共同辦理房屋按揭手續(xù),并在房屋交付使用前將銀行所發(fā)放貸款支付到甲方指定銀行賬戶。
第七條有下列情形的,乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,甲方應全額返還乙方已支付的定金。
甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同時,因面積誤差處理、房屋交付、房屋質量、違約責任、爭議解決方式等條款,存在分歧,不能協商一致的。
第八條有下列情形的,甲方應雙倍返還已收取的定金給乙方。
1、甲方房屋產權信息虛假,或者甲方未告知乙方在簽訂本合同前該房屋已存在的出租、查封、共有權人不同意出售等事實的,乙方因此原因拒絕簽訂房屋買賣合同的。
2、甲方在乙方支付認購定金之日起至本認購書解除之日止,將該商品房另行出賣給第三方的。
第九條在本合同的第五條約定的預訂期限內,除本合同第七條、第八條約定的情形外,甲方拒絕簽訂《房屋買賣合同》的,應雙倍返還已收取的定金給乙方;乙方拒絕簽訂房屋買賣合同的,無權要求甲方返還已收取的定金。
第十條甲、乙雙方應在《房屋買賣合同》簽定后_____日內,共同向房地產權登記機關申請辦理產權轉移登記手續(xù),該房地產證由乙方領取。甲方逾期不予協助辦理的,乙方有權要求甲方以該二手房總價為基數自逾期之日起至產權辦理申請?zhí)岢鲋罩拱疵咳誣____的比例支付違約金。
第十一條該二手房所附著的戶口,甲方承諾在收到二手房轉讓總價之日起______日內遷出,逾期則以該二手房總價為基數按每日_____的比例向乙方支付違約金。
第十二條按照相關法律規(guī)定,該二手房交易產生稅費共有:(1)營業(yè)稅(2)城市建設維護稅(3)教育費附加(4)印花稅(5)個人所得稅(6)土地增值稅(7)房地產交易服務費(8)土地使用費(9)契稅(10)產權登記費(11)公證費(12)其他_____。
經甲、乙雙方協商,其中___________________項由甲方承擔,___________________項由乙方承擔。
第十三條乙方逾期付款的違約責任:乙方逾期支付除定金外剩余房款的(因銀行貸款原因導致乙方逾期付款的除外),甲方有權要求乙方按下列第_____種方式承擔違約責任。
1、要求乙方以未付款項為基數,按每日_____的比例向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
2、有權解除合同并要求乙方支付該二手房總價______的違約金。
第十四條甲方逾期交房的違約責任:在乙方已付清全部房款的情況下,甲方未按本合同第五條約定期限將二手房交付給乙方的,自約定交付日期起至實際交付日止,甲方以該二手房總價為基數按每日_____的比例向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
第十五條因不可抗力不能履行合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但法律另有規(guī)定的除外,因不可抗力不能按照約定履行合同的一方應當及時告知另一方,并自不可抗力結束之日起_____日內向另一方提供證明。
第十六條本協議一式兩份,甲乙雙方各持一份,雙方簽字生效。
甲方:(簽章)乙方:(簽章)。
日期:日期:
二手房買賣是房地產產權交易二級市場的俗稱,是指已經在房地產交易中心備過案、完成初始登記和總登記的、再次上市進行交易。二手房買賣手續(xù)是指買房二手房時按照一定程序進行辦理,包括訂立買賣合同、接受房地產交易管理部門的審查、立契過戶,繳納稅費、辦理產權轉移過戶手續(xù)等。
賣方:___________(以下簡稱甲方)買方:____________(以下簡稱乙方)。
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買私有住房,達成如下協議:
第一條甲方所售房屋權證號及坐落位置、結構、層次、面積、附屬設施:
1、甲方所售房屋位于________區(qū)_____________新村(弄)_______幢_____室,為_______結構;建筑面積__________平方米;房屋所有權證號為“_______________”,房屋土地證號為“_______________”。
甲方所售房屋設施為(含自行車庫)。
第二條房屋價格及其他費用:
1、甲、乙雙方協商一致,甲方所售房屋總金額為(人民幣)____________大寫______________________元整(含附屬設施費用);乙方并于______年____月____日向甲方支付定金人民幣______________萬元整。
2、甲、乙雙方達成一致意見,雙方交易稅費由_____方負擔或有甲、乙雙方各自承擔國家相關規(guī)定稅費。
3、甲方自愿將其兩證即房屋所有權證和土地證放于中介處。
第三條1.甲、乙雙方約定于______年____月____日之前簽訂正式的合同,如甲、乙任何一方未按時簽訂正式買賣合同,則視為違約。
2.甲、乙雙方共同委托_____________辦理房產交易過戶手續(xù)。
第四條房款支付方式:
第五條房屋成交,中介服務費按以下第____種方式收取,并于簽訂正式買賣合同時支付。
1.由乙方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
2.由甲方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。由乙方支付成交價的__%即人民幣_______元,大寫_____________元整。
第六條房屋交付:
甲方承諾在____________將該房戶口遷出。甲乙雙方在約定_____________甲方將房屋交付乙方,并將該房屋之前產生的費用(水、電、煤氣、物業(yè)費等)結清。同時甲方承諾交房時房屋內的設施即裝修完好無損壞,如有損壞則由甲方修護或更換,費用由甲方承擔。因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的,則房屋交付時間可據實予以延長。
第七條違約責任:
1.雙方約定之日簽訂正式房屋買賣合同,如有一方未按時簽約視作違約處理。
2.甲方違約,甲方除退還乙方已付定金,并再賠償同額定金給乙方。中介方收取賠償定金金額的50%作為中介費服務費。
3.乙方違約,乙方放棄收回定金,即甲方不予返還乙方所付定金,同時中介收取定金金額的50%作為中介服務費。
第八條甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛或財務糾紛,如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產權糾紛或財務糾紛,由甲方承擔全部責任。
第九條本合同未盡事宜,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議,補充協議與本合同具同等法律效力。
第十條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成的,甲乙雙方可依法向該房屋所在地人民法院起訴。
第十一條生效說明本協議一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十二條其它約定事項。
甲方(簽章):乙方(簽章):居間方(蓋章):
身份證號:身份證號:代理人:
日期:日期:聯系電話:
二手房的合同協議篇六
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯系電話:_______________________________。
買方(以下簡稱乙方):___________________。
身份證:_________________________________。
地址:___________________________________。
聯系電話:_______________________________。
委托代理人:_____________________________。
聯系電話:_______________________________。
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買二手房,甲、乙雙方達成如下協議:
第一條甲方產權證明及其他出售資格證明。
房屋產權證號:____________________。
原單位批準證明:____________________。
第二條乙方所購商品房的面積。
乙方向甲方購買二手房建筑面積共____平方米(其中實得建筑面積____平立米,公共部位與公用房屋分攤建筑面積_____平方米),共____套____間。(該商品房房屋平面圖見本協議附件一,房號以附件一上表示為準)。
該商品房分別為本協議第一條規(guī)定的項目中的:
第___幢座____層___號房。
第___幢座____層___號房。
上述面積為(甲方暫測)(房地產產權登記機關實際測定)面積:如暫測面積與房地產產權登記機關實際測定的面積有差異的,以房地產產權登記機關實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準。
根據法律規(guī)定的房屋所有權與該房屋占用土地范圍內的土地使用權一致的原則,該商品房相應占有的土地使用權,在辦理土地使用權登記時由政府主管部門核定。
第三條價格與費用。
按實得建筑面積計算,該房屋單位(售價)(暫定價)為(________幣)每平方米______元,總金額為(____幣)______元整。
除上述房價款外,甲方依據有關規(guī)定代政府收取下列稅費:
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
年月日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元;。
3.____年__月__日前支付全部房價款的___%,計(_____幣)___元.
第六條交接商品房的付款額約定。
在雙方交接該商品房時,乙方累計支付的款額應當占全部房價款的_____%,計(___幣)_____元。其余房價款在房產產權登記機關辦完權屬登記手續(xù)后______天內付清。
第七條 乙方逾期付款的違約責任。
乙方如未按本協議第八條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本協議規(guī)定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____計算。逾期超過___幾天,即視為乙方不履行本協議。屆時,甲方有權按下述第_____種約定,追究乙方的違約責任:
年月日前,將符合本協議附件二所規(guī)定的裝飾和設備標準的房屋交付乙方使用。但如遇下列特殊原因,除甲、乙雙方協商同意解除協議或變更協議外,甲方可據予以延期:
乙方(簽章):_________________。
法定代表人:__________________。
代理人:(簽字)_______________。
___________年_______月_______日。
二手房的合同協議篇七
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權法》及其他有關法律法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方購買甲方出售的房產事宜,簽訂本合同,以資共同遵守執(zhí)行。
第一條甲方同意出售甲方所有的位于__________市__________區(qū)__________幢__________號房。房屋建筑面積__________平方米,其中套內建筑面積為__________平方米。
甲方保證此房產一切情況介紹屬實,承諾和保證此房產無任何權屬或經濟糾紛,權屬無任何瑕疵,同戶籍、相關親屬及房產共有、所有權人同意出售。同時物業(yè)交接前需付清甲方產生的物業(yè)管理費、水電、有線、通訊費及附屬于該房屋的所有費用。
乙方對甲方所出售的房屋已充分了解,愿意購買上述房屋。
第二條甲、乙雙方同意上述房產的成交價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣___________________元整(大寫)。
第三條付款時間及方式。
房屋價款分_______次付給甲方。
________年_____月_____日,乙方向甲方支付房款_______元。
________年_____月_____日,乙方向甲方支付房款_______元。
余款_______元,在辦理產權證完成之日交付。
第四條辦理過戶及房屋交付。
1、甲方應于________年_____月_____日開始辦理房屋產權證、土地使用證,上列__辦理完畢之日至遲為________年_____月_____日。
2、上列過戶費用及契稅由甲方承擔_______元,乙方承擔_______元。
第五條風險轉移,配套設施及費用承擔。
乙方已對房屋構造、裝飾及配套設施等情況,做充分了解。房屋及配套設施的風險自房屋實際交付之日起轉移給乙方。
第六條權利義務。
甲方確保本合同項下的房產水、電、通訊、排水等設施完好、暢通可正常使用。
甲方確保本合同項下交易的房屋不存在產權糾紛、權利瑕疵及關于房屋稅費、銀行抵押、戶口等未清事項。
第七條協議的變更、終止。
1、本合同生效后,未經雙方協商一致,達成書面協議,任何一方不得擅自變更本合同。如需變更本合同條款或就未盡事項簽署補充協議,應經雙方共同協商達成一致,并簽署書面文件。
第八條違約責任。
1、本合同簽訂后,乙方悔約的,應書面通知甲方,甲方應在_____日內將乙方的已付款(不計利息)返還給乙方,乙方承擔違約金_______元。如甲方悔約,應書面通知乙方,甲方應承擔違約金_________元。
2、甲方逾期交付房屋的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;逾期交付超過_______日的,乙方有權解除本合同,并要求甲方按前述條款支付違約金,返還已付轉讓價款及同期銀行利息。乙方逾期付款的,自逾期之日始,按日向乙方承擔房屋價款_______‰的違約金;逾期交付超過_______日的,甲方有權解除本合同,并要求乙方按前述條款支付違約金。
3、甲方未能在約定時間辦理完畢過戶手續(xù)的,乙方有權解除合同,并由甲方按前述條款承擔違約金。
第九條爭議的解決。
甲、乙雙方就本合同的解釋和履行發(fā)生的任何爭議,應通過友好協商方式解決。協商不成的,向人民法院提起訴訟。
第十條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
第十一條本合同一式_____份。甲方產權人_____份,甲方、乙方各_____份,房屋管理部門一份(雙方提交給房管部門的合同與本合同不一致的,以本合同為準)。
二手房的合同協議篇八
法律提示:
由于我國法制教育體制的不完善,廣大公民不能及時運用法律武器保護自己的合法權益,最終導致重大損失。就拿下面的案件來講,李某如果在20__年6月15日之前提起撤銷權或者變更合同的訴訟,那么勝訴的可能性是非常非常大的。但是李某卻錯失了挽回損失的最好機會。
在此,本律師告誡正在進行房產交易或者可能從事房產交易的讀者,房屋買賣合同簽訂時一定要有風險防范意識,做到多學多問,不要輕易相信中介公司。在合同履行過程中,要學會用法律武器及時有效的保護自己,爭取自己利益的最大化或者最大限度的減少自己的損失。
11月26日上午9點,李女士很急切得來到振邦律師事務所親自找到本律師,對其面臨的房產糾紛問題尋求解決方案,案情大致如下:
7.5萬違約金。
在一審過程當中,李父的妻子馬女士,以李父侵犯夫妻財產為由將李父及趙某一同訴至北京市朝陽區(qū)人民法院并要求確認合同無效,此案經過朝陽法院一審、北京市第二中級人民法院終審,案件結果最終確定合同合法有效,應繼續(xù)履行。
要求確認合同無效的案件終審以后,趙某要求繼續(xù)履行合同并支付違約金的訴訟繼續(xù)審理。朝陽法院于20__年11月13日做出一審判決,判決認為李父違約,除支付違約合同之外支付原告趙先生違約金7.5萬。
李父不服一審判決,已上訴至北京市第二中級人民法院,此案尚在審理過程當中。
王樹德律師在聽取了李女士詳細陳述以后,對李女士所面臨的法律問題以及可能出現的結果一一做了詳細解釋:
解答:雖然我國《婚姻法》規(guī)定,處分房屋應夫妻雙方共同協商,否則單方處分行為無效。但是《物權法》規(guī)定,物權登記具有公示公信力,第三人基于對于物權登記的信任所從事的交易行為,應該受到法律保護。20__年上半年類似案件層出不窮,判決也無法統一,有的確認無效有的法院或者法官認為合法有效。但是近期北京市各個法院以及兩個中院似乎對此達成了共識,即此類案件原則上適用《物權法》的規(guī)定,即判決合同合法有效,以維護二手房交易市場的秩序。
李父簽訂合同的時候明知超標款如此之高,無論如何也不會簽訂這樣的房屋買賣合同的。所以李某完全可以變更或者撤銷這個合同。根據《合同法》第54規(guī)定,重大誤解以及顯示公平的合同,當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。但是《合同法》55條同時規(guī)定:具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起一年內沒有行使撤銷權,否則撤銷權消滅;本案當中,從20__年6月份簽訂房屋買賣合同到20__年11月底仍沒有提起變更或者撤銷合同的訴訟請求,那么李父顯然已經錯失了行使撤銷權的機會。二審當中如果以此為抗辯也難以改變訴訟的結果。
3、李父現在應該怎么辦?
律師最后建議:不放棄上訴請求,爭取在二審當中達成和解。在訴訟當中不只是存在勝訴和敗訴,和解也不排除是一個皆大歡喜的結果。結合本律師以往的訴訟經驗,二審當中達成和解的可能性比較大,因為即使原告勝訴,還涉及到一個執(zhí)行的問題,訴爭房屋為房主的唯一住房,而且李父年紀較大,強制執(zhí)行房屋的可能性較大。話雖如此,最好的調節(jié)結果也只能是原告承擔12萬超標款然后免去違約金,或者被告按照市價賠償原告經濟損失,然后解除合同。
二手房的合同協議篇九
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在____x市____x區(qū)________x擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為____x平方米。(詳見土地房屋權證第____________________x號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元/平方米,總價:人民幣____________________x元整(大寫:x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣________________x元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣________________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易核心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣x佰x拾x萬x仟x佰x拾x元整給甲方,剩余房款人民幣____________x元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將________________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由____方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1、甲方是____________x共x人,委托代理人____x即甲方代表人。
2、乙方是____________,代表人是____x。
第八條本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式三份。甲乙雙方各執(zhí)一份,公證處執(zhí)一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定其他事項:________________________________________________x。
出賣方(甲方):____x購買方(乙方):____。
代理人(甲方):____x代理人(乙方):____x。
日期:______年x月x日日期:______年x月x日
二手房的合同協議篇十
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國____市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為:單價:人民幣________元平方米,總價:人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付。
繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
2、甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支。
人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
第四條甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
第五條稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
第六條違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
第七條本合同主體。
1.甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
2.乙方是____________,代表人是____________。
第八條本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
第九條本合同一式份。甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,____市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
第十條本合同發(fā)生爭議的解決方式:在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第十一條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第十二條雙方約定的其他事項:
出賣方(甲方):_________________。
購買方(乙方):__________________。
身份證號碼:__________________。
身份證號碼:___________________。
址:___________________。
址:____________________。
編:___________________。
編:____________________。
話:___________________。
話:____________________。
代理人(甲方):_________________。
代理人(乙方):_________________。
身份證號碼:___________________。
身份證號碼:___________________。
見證方:鑒證機關:
址:
編:
話:
表:
經辦人:
期:________年____月____日。
二手房的合同協議篇十一
賣出方身份證碼(以下簡稱甲方)。
買受方身份證碼(以下簡稱乙方)。
一、甲方自愿將座落于出售于乙方,計款人民幣元。
二、乙方自愿買受甲方房產,簽協議交付元,期間甲方配合乙方開始辦理相關房權轉移手續(xù);付清余款。
三、本協議所指賣出房屋,房權證號,包括房屋面積平方米,及建筑物所占用土地使用權.
四、本協議期間,甲方須使該房保持現狀.
五、有關部門規(guī)定的有關手續(xù)由方辦理,稅費由方承擔.
六、本協議期間,因單方違約給對方造成損失,違約方除賠償對方損失外仍需支付違約金,雙方議定違約金萬元。
七、因甲方原因與該房有關的民事糾紛若給乙方造成損失(水電費、抵押借款等其他債權債務)應予賠償并支付違約金。
八、甲方須保證該協議順利履行完成法定程序,未盡事宜按法律規(guī)定協商辦理。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
二手房的合同協議篇十二
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
一、房屋基本情況。
乙方同意購買甲方擁有的座落在______市_____區(qū)________________________擁有的房產(別墅、寫字樓、公寓、住宅、廠房、店面),建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
二、房屋價格。
三、付款時間與辦法。
(一)甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整申請銀行按揭(如銀行實際審批數額不足前述申請額度,乙方應在繳交稅費當日將差額一并支付給甲方),并于銀行放款當日付給甲方。
(二)甲乙雙方同意以一次性付款方式付款,并約定在房地產交易中心繳交稅費當日支付首付款(含定金)人民幣____拾____萬____仟____佰____拾____元整給甲方,剩余房款人民幣____________元整于產權交割完畢當日付給甲方。
四、付款方式。
甲方應于收到乙方全額房款之日起____天內將交易的房產全部交付給乙方使用,并應在交房當日將_________等費用結清。
五、權利與義務。
(一)稅費分擔甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產過戶手續(xù)所需繳納的稅費。經雙方協商,交易稅費由_______方承擔,中介費及代辦產權過戶手續(xù)費由______方承擔。
(二)違約責任甲、乙雙方合同簽定后,若乙方中途違約,應書面通知甲方,甲方應在____日內將乙方的已付款不記利息)返還給乙方,但購房定金歸甲方所有。若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
六、本合同主體。
(一)甲方是____________共______人,委托代理人________即甲方代表人。
(二)乙方是____________,代表人是____________.
七、辦理公證。
本合同如需辦理公證,經國家公證機關____公證處公證。
八、本合同一式份。
甲方產權人一份,甲方委托代理人一份,乙方一份,廈門市房地產交易中心一份、________公證處各一份。
九、本合同發(fā)生爭議的解決方式。
在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
十、補充協議。
本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
十一、雙方約定的其他事項。
鑒證方:________________。
鑒證機關:________________。
地址:________________。
郵編:________________。
電話:________________。
法人代表:________________。
代表:________________。
經辦人:________________。
日期:________年________月________日
鑒證日期:________年________月________日
二手房的合同協議篇十三
經甲乙雙方友好協商,甲方愿意將______________________________給乙方經營燈飾城。
一、租期為______年(______年______月______日至______年______月______日),第一、二年租金不漲,租金為__________________元,此后租金漲幅每年不超過____________元。
二、付款方式:每年一次性付清。
三、本房如政府要辦理出租證的話,甲方應提供有關房屋的證件,費用由乙方支付(不包房產證、土地證等房屋產權證),費用由乙方支付。其它的一切稅務和費用由乙方自己負責承擔。
四、本房的內墻由乙方自己裝修,但是資金來源與甲方無任何關系。期滿后乙方如果續(xù)租,甲方不得以任何理由收回房屋。
五、乙方有權轉讓,但須征得甲方同意。
六、本房在經營期間不得經營違法亂紀,注意防火、防盜,如有發(fā)生,一切后果由乙方自負,與甲方無任何關系。
七、本房在裝修期間如需改動,必須征得甲方同意方可改動。
八、合同期滿,房屋如有損壞乙方照價賠償或修復原樣。
九、雙方如有違約,違約方負責對方的經濟損失。本協議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字付款生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
二手房的合同協議篇十四
甲、乙、兩方依據自愿、誠信原則,經友好協商,達成如下一致意見:甲方并保證:擁有座落于的選房號。該房屋由開發(fā)。甲方對上述選房號所有權是完整的,不存在共有權、抵押權、承租權等權利瑕疵或負擔。將誠信履行本合同書的項下的合同義務。
1、雙方議定上述房號房屋每平米單價為________/平米,出售價格為________萬圓整。此房號價款為甲方凈價,甲方不支付交易中的任何費用。
2、本合同書簽訂時,甲方向乙方交付房屋選房房號________號、房屋購買押金條、甲方已墊付預付房款________萬圓整的發(fā)票以及其他相關票據。乙方向甲方支付房號費用和甲方已經墊付的購房款拾萬圓整,共計萬圓整。乙方對上述房號和此后乙方所選房子具有所有權和使用權。此后,買賣上述房產交易過程中產生的`一切費用,均由乙方承擔繳納,甲方不承擔任何費用。
3、甲方負責乙方辦理房屋更名過戶手續(xù)至乙方名下,包括根據登記部門的要求另行簽訂合同文書、提供身份證明等。甲方不得因此要求乙方另行向甲方支付任何費用。如出現房屋產權無法更名情況,且非甲方主觀意愿時(即所有購買房號的都無法更名),在甲方取得房屋產權證后,將該房屋無償過戶到乙方名下,過戶產生的各項費用甲乙雙方各支付一半。
4、如甲方不履行本合同,則甲方按房屋市場價格全款支付給乙方,且退還乙方付給甲方的房屋號費和乙方購買此房屋產生的所有費用。如乙方不履行本合同,甲方不予退還乙方房屋號費。
本合同書一式兩份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同書在各方簽字后生效。
甲方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
乙方(公章):_________________。
法定代表人(簽字):_________________。
______年____月_____日。
二手房的合同協議篇十五
甲方(賣方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
乙方(買方)姓名:
身份證號碼:
郵編:
住址:
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī),甲乙雙方經友好協商,就房屋買賣事宜達成一致意見,特簽訂本合同。
一、銷售標的物。
甲方向乙方出售如下產權物業(yè):
1、座落地址:北京市。
房屋所有權證號為:
2、結構:建筑面積:
3、乙方購房用途:
4、房屋所有權人:
二、價格及付款方式。
買賣產權價:人民幣(大寫)元整;。
付款方式:
三、責任與權利。
甲方:
1、須具備該房屋所有相關法律認可文件;。
2、本合同簽訂后,不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;。
3、在辦理過戶期間向乙方提供該房屋產權證明及相關法律文件;。
4、在辦理過戶期間擁有該房屋所有權及使用權;。
5、保證上述房產無債權與債務糾紛。
6、保證在立契之前把物業(yè)管理費、水費、電費、燃氣費、暖氣費結清。
乙方:
1、須提供過戶所用之各種身份證明及法律認可文件。
2、及時支付購房款及相關稅、費。
3、乙方付清全部房款,上述房屋經產權過戶并交接完畢后,該房屋即歸乙方所有和使用。
四、違約條款。
甲乙任何一方不按上述條款執(zhí)行即視為違約,違約方須向對方支付違約金人民幣元整。
五、不可抗力。
人力不可抵抗的因素和自然災害除外。
六、調解和仲裁。
在執(zhí)行合同的過程中,如遇雙方發(fā)生糾紛,先行通過雙方協調;協商不成時,可采取第種方式解決:
1、向北京仲裁委員會申請仲裁;。
2、向有管轄權的人民法院起訴。
七、合同的變更或解除。
在執(zhí)行合同過程中,任何一方不得擅自變更或解除合同,如需變更或解除合同雙方必須協商一致決定是否變更或解除合同,并由甲乙雙方共同到房地產局辦理撤件手續(xù)。
八、其他事宜。
本合同一式四份:甲乙雙方各執(zhí)一份,房管部門一份,中介機構一份,各份具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
九、本合同未盡事宜,以《中華人民共和國合同法》有關條款為準。
十、其他應說明的有關事項:
甲方(簽章):乙方(簽章):身份證號碼:身份證號:
電話:電話:
二手房的合同協議篇十六
甲方:
乙方:
經雙方協商自愿達成以下協議:
一、甲方愿將_______委托_________有限公司,在_______附近建造的限價房(______平米,樓層按有關規(guī)定辦)的購買權以________元的價格轉讓給乙方,并負責辦理相關手續(xù)。
二、協議簽字后,不管該住宅樓號增值或貶值雙方均不得反悔。如甲方反悔雙倍賠償轉讓金,現乙方已繳納的房款由甲方一次性付給乙方;如乙方反悔轉讓金歸甲方所有。
三、乙方不得再次轉讓購買權,否則按違約協議作廢。
四、該住宅樓的預定金等一切費用均有乙方按____________的有關規(guī)定繳納,產權歸乙方。如有規(guī)定需要,甲方予以配合。
五、若是由于________________(集資單位)方面的原因該項目取消,甲方退回轉讓金,現乙方已繳納的房款由甲方一次性付給乙方。其它一切風險由乙方承擔。
此協議一式兩份,雙方簽字后生效。
甲方:簽字乙方:簽字。
年月日年月日。
見證人:簽字。
二手房的合同協議篇十七
賣方:_______________(簡稱甲方)。
身份證號碼:_____________________。
買方:_______________(簡稱乙方)。
身份證號碼:_____________________。
根據《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執(zhí)行。
第一條乙方同意購買甲方擁有的座落在______________________________的住宅房,建筑面積為_____平方米。(詳見土地房屋權證第_______________號)。
第二條上述房產的交易價格為總價:
人民幣___________元整(大寫:____佰____拾____萬____仟____佰____拾____元整)。本合同簽定之日,乙方向甲方支付人民幣__________元整,作為購房定金。
第三條付款時間與辦法:
1、甲乙雙方同意以銀行按揭方式付款,為便于乙方辦理按揭貸款,應乙方要求甲方于__年托銀行將全部購房款項打入甲方賬戶。若乙方違約,則定金不再退還,且必須在二日內由乙方全責將房屋返還并過戶給甲方,并由乙方承擔一切經濟和法律責任。甲方保留追究乙方涉嫌詐騙的法律權利,中介方負連帶責任。
第四條,違約責任:甲、乙雙方合同簽定后,若甲方中途違約,應書面通知乙方,并自違約之日起____日內應以乙方所付定金的雙倍返還給乙方。
第五條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同同具法律效力。
第六條本合同一式三份,甲乙雙方和中介方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
二手房的合同協議篇十八
乙方(買受人):______身份證件號碼:___。
(注:甲方如有多個產權人,必須全部產權人共同簽訂,否則合同無效)。
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自愿、誠實信用的前提下,達成如下協議:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(注:面積必須嚴格按照房產證面積填寫,贈送面積在其他條款注明)。
(二)出售房屋的所有權證證號為;
(三)房屋平面圖及其四至見房產證;
(注:四至房屋東南西北四個方向墻體的位置或坐落)。
該房屋占用范圍內的土地使用權隨該房屋一并轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一并轉讓。
出賣人還應當將附屬于該房屋的陽臺、走道、樓梯、電梯、樓頂、裝修、衛(wèi)生間、院壩、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋沒有設定擔保、沒有權屬糾紛,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條計價方式與價款。
按建筑面積計算價款,房屋單價為人民幣每平方米_____元,總金額人民幣______元整;房價款的支付方式、支付時間為:乙方在______年______月______日前付給甲方定金(人民幣),(大寫)______元,(小寫)______元。該定金條款的約定,受《中華人民共和國合同法》條款的調整。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款。
(注:定金數額由當事人約定,不能超過總房價款20%;如買方違約,定金不予退還,如賣方違約,雙倍返還定金)。
第四條房屋價款乙方分三期付給甲方:
第二期:在房屋產權證、土地使用權證過戶手續(xù)辦理完畢之日付款______萬元。
第三期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣______萬元。
每期付款,甲方收到后出具收據。
第五條房屋交付。
1、甲、乙雙方定于______年______月______日正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于______前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續(xù)。
3、甲方應在______前將其落戶于該房屋的戶籍關系遷出。
4、甲方未按規(guī)定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任。
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條甲、乙雙方同意,雙方應于本合同生效之日起______日內到房地產主管部門辦理過戶手續(xù)。
在辦理房屋產權及土地使用權移轉過戶登記時,甲方應出具申請房屋產權移轉給乙方的書面報告及主管部門要求的其它文件。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響過戶登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。如甲方原因而不能辦理過戶登記,乙方有權解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,并按本合同第八條承擔違約責任。并在乙方領取《房屋所有權證》后,按有關規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權變更手續(xù)。
該房屋土地使用權的變更手續(xù)按下列約定辦理:
該房屋土地使用權為出讓取得,其土地使用權證證載權利和相關出讓合同的權利、義務一并轉讓給乙方。
除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應當繳納的稅費,由甲、乙雙方按國家規(guī)定各自承擔。
第八條甲方如不按合同規(guī)定的日期辦理房產過戶以及交付房屋,每逾期1天按房價的總額3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
第九條乙方全部或一部分不履行本合同約定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日3‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方有權解除本合同。
第十條甲、乙雙方向房屋權屬登記機關申請所有權轉移登記,登記機關準予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋所有權按的轉移時間。
第十一條該房屋毀損、滅失的風險自房屋正式交付之日起轉移給乙方。
第十二條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,按下列約定處理。
第十三條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協議。補充條款或補充協議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十四條甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十五條本合同一式__份。其中甲方留執(zhí)__份,乙方留執(zhí)__份,為申請房屋所有權轉移登記提交房屋權屬登記機關一份。均具有相同的法律效力。
第十六條本合同自甲乙雙方簽訂之日自__之日起生效。
甲方(簽章):乙方(簽章):
地址:地址:
現住址:現住址:
聯系電話:聯系電話:
簽約日期:簽約日期:
二手房的合同協議篇十九
甲方:_________________________(出售方)。
乙方:_______________________(買受方)。
甲乙雙方于______年_______月______日就____________市__________區(qū)____________路__________弄______________號________室以及_______________號車位的房地產(以下簡稱“該房地產”)的房屋交接與驗收事宜達成以下確認:
3、雙方確認,已經于________年________月_______日前往物業(yè)管理處、水、電、煤、有線電視等相關部門就維修基金、水、電、煤、有線電視等進行過戶更名。
4、甲方確認,甲方已經將戶口遷出,該房地產上已經無戶口。
5、雙方確認,已經將房屋鑰匙交接完畢。鑰匙包含如下:__________。
6、甲方確認,已于______年_____月______日收到乙方支付的房屋尾款人民幣______________圓整。
7、雙方確認,已經將相關費用結清。
8、甲方保證該房地產不存在任何第三方權利,并已結清該房地產在交付前的任何第三方債務。該房地產交付之后,若因交付前的原因導致該房地產在交付后被執(zhí)行、查封以及其他影響乙方正常行使該房地產所有權的情況的,甲方承擔損失賠償責任。
9、本房屋交接書自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
10、本房屋交接書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具體同等法律效力。
11、其他事項:__________。
甲方(簽字或蓋章):__________。
乙方(簽字或蓋章):__________。
代理人(代表人):__________。
代理人(代表人):__________。
身份證:__________。
身份證:__________。
本人簽章:__________。
本人簽章:__________。
簽署日期:__________
簽署日期:__________
二手房的合同協議篇二十
根據《中華人民共和國民法典》及有關規(guī)定,為明確甲方與乙方的權利義務關系,雙方在自愿、平等、等價有償的原則下經過充分協商,特定立本合同:
第一條房屋基本狀況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于_____________________。
第二條房屋用途。
該房屋用途為租賃住房。
除雙方另有商定外,乙方不得隨意轉變房屋用途。
第三條租賃期限。
租賃期限自___年___月___日至___年___月___日止。
第四條租金。
該房屋月租金為人民幣____________________元。
租賃期間,如碰到國家有關政策調節(jié),則按新政策規(guī)定調節(jié)租金標準;除此之外,出租方不得以任何理由隨意調節(jié)租金。
第五條付款方式。
乙方按(季)支付租金給甲方。
第六條交付房屋期限。
甲方應于本合同生效之日起__________日內,將該房屋交付給乙方。
第七條甲方對房屋產權的允諾。
甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛;除補充協議另有商定外,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交付房屋前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由甲方擔當所有責任,由此給乙方造成經濟損失的,由甲方負責賠償。
第八條修理養(yǎng)護責任。
租賃期間,甲方對房屋及其附著設施每隔六個月檢查、修繕一次,乙方應予樂觀幫助,不得阻撓施工。
正常的房屋大維修費用由甲方擔當;日常的房屋修理費用由乙擔當。
因乙方管理使用不善造成房屋及其相連設備的損失和修理費用,由乙方擔當并責任賠償損失。
租賃期間,防火平安,門前三包,綜合治理及平安、守衛(wèi)等工作,乙方應執(zhí)行當地有關部門規(guī)定并擔當所有責任和聽從甲方監(jiān)督檢查。
第九條關于房屋租賃期間的有關費用。
在房屋租賃期間,以下費用由乙方支付:
(一)、水、電費;。
(二)、煤氣費;。
(三)、供暖費;。
(四)、物業(yè)管理費;。
第十條房屋押金。
甲、乙雙方自本合同簽訂之_________日起,由乙方支付甲方______________元(相當于一個月房租的金額)作為押金。
第十一條租賃期滿。
1、租賃期滿后,如乙方要求繼續(xù)租賃,甲方則優(yōu)先同意繼續(xù)租賃;。
2、租賃期滿后,如甲方未明確表示不續(xù)租的,則視為同意乙方繼續(xù)承租;。
3、租賃期限內,如乙方明確表示不租的,應提前一個月告訴甲方,甲方應退還乙方已支付的租房款及押金。
第十二條違約責任。
租賃期間雙方必需信守合同,任何一方違背本合同的規(guī)定,按年度須向對方交納三個月租金作為違約金。
第十三條因不行抗力緣由導致該房屋毀損和造成損失的,雙方互不擔當責任。
第十四條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協議。
補充協議與本合同不全都的,以補充協議為準。
第十五條其他。
(一)、出租方為已提供物品如下:
(1)、床鋪___個。
(2)、柜子___個。
(3)、空調__個。
(4)、熱水器__個。
(5)、桌子___個。
(6)、椅子___個。
(二)、當前的水、電等表情況:
(1)、水表現為:_____度。
(2)、電表現為:_______度。
(3)、煤氣表現為:______度。
第十七條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方商議解決。
商議不成時,甲、乙雙方可向人民法院起訴。
第十八條本合同自甲、乙雙方簽字之日起生效,一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,中介執(zhí)一份備案。
身份證號碼:_____________身份證號碼:______________。
電話:_______________電話:____________。
地址:_______________地址:_______________。
___年___月___日___年___月___日。