現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協(xié)調著人與人，人與事之間的關系。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。
工程綠化合同簽訂增幅快原因 綠化工程合同模版篇一
乙方：
為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議，希雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1、 工程名稱：x有限公司廠區(qū)綠化
2、 承包方式：包工包料
3、 工程總造價：_____萬元
第二條 工程期限
本工程定于____年____月____日開工，____年___月___日竣工，合同工期為____天
第三條 工程延誤與工程獎罰
1、 乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。
2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。
3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。
4、 因乙方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。
第四條 甲方職責
1、 確保施工前，現場做到三通一平。
2、 確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水用電。
3、 甲方為乙方提供地下隱蔽工程的資料。
4、 及時向乙方支付工程款。
第五條 乙方工作職責
1、 乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。
2、 工程竣工后，乙方應按本合同約定的養(yǎng)護期，對本工程承擔養(yǎng)護責任。
3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。
第六條 質量驗收
1、 苗木栽植要遵守技術操作規(guī)范，確保苗木成活率100%。
2、 苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。
第七條 付款方式
1. 第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價的30% 。
2. 第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。
3. 第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價的25%.
4. 余款在養(yǎng)護期滿后一次付清。
第八條 養(yǎng)護期限
本工程養(yǎng)護期為一年(當年12月底結束)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程綠化合同簽訂增幅快原因 綠化工程合同模版篇二
發(fā)包方：(簡稱“發(fā)包方” )
承包方：(簡稱“承包方” )
工程內容：
一、樹苗搬移
1、 宿舍樓門口樹池內的桂花樹由于長勢不好，商定更換同等大小(已指定)的桂花樹，原先的桂花樹移至運動場所內指定地點，由承包方移植包成活，發(fā)包方支付費用計4.3萬元。
2、 棒杰新廠區(qū)桂花樹移至宿舍樓指定區(qū)域(已實際確定)，移植費用每株100元，按實際移植數量計價。
3、 原種植桂花296株，已確認死苗20株，商定不再購新苗補植，按當時購價每株600元，合計人民幣120xx元，抵付移植苗費用，多退少補。
二、新增樹
1、地下室樹池，大樹池種植竹一叢(數量20株，高度為5米)，四小樹池為小球類樹，價格詳見報價確認單。
2、觀玉蘭地段種植小樹苗，部份地段植草皮，價格詳見報價確認單;少部分人工損壞的補苗，按補苗按實際數量計價;結算工程款按實際數量確定。
三、工期及養(yǎng)護期
1、原則上在20xx年1月底前完成，少量因樹的移栽季節(jié)相關，可相應順延，但須在20xx年3月中旬前全部完成。
2、苗木養(yǎng)護周期為一年，苗木種植日期即為養(yǎng)護周期開始時間。成活苗按現時計算。
四、承包方式及價款支付
1、本工程采用固定單價承包，包成活，承包單價包括起苗、運輸、種植、基肥、檢疫檢驗，養(yǎng)護管理、人工費、安全文明施工等費用;此工程款包含稅金及各項費用。
2、工程完成驗收后，結算工程款，預留10%保成活費，承包方提供正式發(fā)票后，15個工作日內由發(fā)包方支付。
五、此合同如有異議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。
六、此合同一式四份，雙方簽字后生效，發(fā)包方、承包方各執(zhí)2份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程綠化合同簽訂增幅快原因 綠化工程合同模版篇三
甲方(建設方)：
乙方(施工方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容和工程范圍：
二、合同工期
1、開工日期：
2、竣工日期：
三、質量標準
本工程執(zhí)行 ，
工程質量標準合格。
四、合同價款
1、該工程造價以竣工后實際工程量結算。
1、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為(： 元)大寫：
3、工程款在工程驗收后一次性結清。
4、養(yǎng)護期從年月日 到 年月日 為止。
五、雙方權力與義務
(一)、甲方
1、 辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。
2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。
3、協(xié)調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
4、派駐施工現場的監(jiān)理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。
5、組織對工程的竣工驗收。
(二)、乙方
1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。
2、施工場地清潔衛(wèi)生，執(zhí)行行業(yè)文明施工要求。
3、對施工場地周圍的管線和鄰近建(構)筑物實施保護。
4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環(huán)保和安全生產等內容的規(guī)定。
5、嚴格施工，確保工程質量，并按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收
六、施工安全
工程參與各方按照國家建設安全生產相關規(guī)定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。
2、本協(xié)議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程綠化合同簽訂增幅快原因 綠化工程合同模版篇一
乙方：
為確保工程的順利進行，經甲乙雙方協(xié)商達成以下協(xié)議，希雙方共同遵守。
第一條 工程概況
1、 工程名稱：x有限公司廠區(qū)綠化
2、 承包方式：包工包料
3、 工程總造價：_____萬元
第二條 工程期限
本工程定于____年____月____日開工，____年___月___日竣工，合同工期為____天
第三條 工程延誤與工程獎罰
1、 乙方應及時按期開工，如遇施工現場不能開工的情況下應提前通知甲方。
2、 施工中因各種原因需要停工，應提前一天向甲方提出申請，由甲方確定是否停工。
3、 如遇不可抗拒因素如地震等自然災害等，工期相應順延。
4、 因乙方原因造成延期開工或停工的，工期每延誤一天罰乙方現金500元。因甲方原因造成工期拖延的，工期每延誤一天罰甲方現金500元。
第四條 甲方職責
1、 確保施工前，現場做到三通一平。
2、 確保乙方施工用水及養(yǎng)護用水用電。
3、 甲方為乙方提供地下隱蔽工程的資料。
4、 及時向乙方支付工程款。
第五條 乙方工作職責
1、 乙方必須按甲方確認的工程進行組織施工，接受甲方對工程進度的監(jiān)督檢查。
2、 工程竣工后，乙方應按本合同約定的養(yǎng)護期，對本工程承擔養(yǎng)護責任。
3、 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，安全施工。施工中因乙方安全措施不力造成的事故責任及相關費用，由乙方單獨承擔。
第六條 質量驗收
1、 苗木栽植要遵守技術操作規(guī)范，確保苗木成活率100%。
2、 苗木質量要完全符合設計質量要求，如達不到要求應及時更換。
第七條 付款方式
1. 第一次付款，合同簽訂生效后，甲方須向乙方支付工程總造價的30% 。
2. 第二次付款，草坪鋪設過半時甲方向乙方支付工程總造價的40%。
3. 第三次付款，工程竣工驗收合格后，甲方向乙方工程總造價的25%.
4. 余款在養(yǎng)護期滿后一次付清。
第八條 養(yǎng)護期限
本工程養(yǎng)護期為一年(當年12月底結束)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，簽訂之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程綠化合同簽訂增幅快原因 綠化工程合同模版篇二
發(fā)包方：(簡稱“發(fā)包方” )
承包方：(簡稱“承包方” )
工程內容：
一、樹苗搬移
1、 宿舍樓門口樹池內的桂花樹由于長勢不好，商定更換同等大小(已指定)的桂花樹，原先的桂花樹移至運動場所內指定地點，由承包方移植包成活，發(fā)包方支付費用計4.3萬元。
2、 棒杰新廠區(qū)桂花樹移至宿舍樓指定區(qū)域(已實際確定)，移植費用每株100元，按實際移植數量計價。
3、 原種植桂花296株，已確認死苗20株，商定不再購新苗補植，按當時購價每株600元，合計人民幣120xx元，抵付移植苗費用，多退少補。
二、新增樹
1、地下室樹池，大樹池種植竹一叢(數量20株，高度為5米)，四小樹池為小球類樹，價格詳見報價確認單。
2、觀玉蘭地段種植小樹苗，部份地段植草皮，價格詳見報價確認單;少部分人工損壞的補苗，按補苗按實際數量計價;結算工程款按實際數量確定。
三、工期及養(yǎng)護期
1、原則上在20xx年1月底前完成，少量因樹的移栽季節(jié)相關，可相應順延，但須在20xx年3月中旬前全部完成。
2、苗木養(yǎng)護周期為一年，苗木種植日期即為養(yǎng)護周期開始時間。成活苗按現時計算。
四、承包方式及價款支付
1、本工程采用固定單價承包，包成活，承包單價包括起苗、運輸、種植、基肥、檢疫檢驗，養(yǎng)護管理、人工費、安全文明施工等費用;此工程款包含稅金及各項費用。
2、工程完成驗收后，結算工程款，預留10%保成活費，承包方提供正式發(fā)票后，15個工作日內由發(fā)包方支付。
五、此合同如有異議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，由當地仲裁機構仲裁或當地法院判決。
六、此合同一式四份，雙方簽字后生效，發(fā)包方、承包方各執(zhí)2份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程綠化合同簽訂增幅快原因 綠化工程合同模版篇三
甲方(建設方)：
乙方(施工方)：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協(xié)商一致，訂立本合同，供雙方遵照執(zhí)行。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容和工程范圍：
二、合同工期
1、開工日期：
2、竣工日期：
三、質量標準
本工程執(zhí)行 ，
工程質量標準合格。
四、合同價款
1、該工程造價以竣工后實際工程量結算。
1、該工程造價以實際工程量的雙方議定價格為依據，以總承包形式而定，總承包價格為(： 元)大寫：
3、工程款在工程驗收后一次性結清。
4、養(yǎng)護期從年月日 到 年月日 為止。
五、雙方權力與義務
(一)、甲方
1、 辦理施工所需的證件、批件，提供有關隱蔽、障礙物資料。
2、提供施工所需水源、電源等保證施工需要，水電費由乙方承擔。
3、協(xié)調處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
4、派駐施工現場的監(jiān)理工程師或工程師代表，對工程進度、工程質量、隱蔽工程和合同執(zhí)行情況監(jiān)督檢查，負責工程中的驗收和其它必須的簽證。
5、組織對工程的竣工驗收。
(二)、乙方
1、根據甲方委托，在其承攬的工程范圍內，完全全部工程。
2、施工場地清潔衛(wèi)生，執(zhí)行行業(yè)文明施工要求。
3、對施工場地周圍的管線和鄰近建(構)筑物實施保護。
4、遵守政府有關部門對施工場地、交通、噪音及環(huán)保和安全生產等內容的規(guī)定。
5、嚴格施工，確保工程質量，并按合同規(guī)定的時間如期完成和交付。
6、提供竣工驗收資料，辦理工程竣工結算，參加竣工驗收
六、施工安全
工程參與各方按照國家建設安全生產相關規(guī)定負責工程項目施工安全，承擔相應安全責任。
七、其他
1、未盡事宜，雙方協(xié)商另行簽訂補充協(xié)議。
2、本協(xié)議一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自簽字之日起生效，具有同等的法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日