合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。合同是適應(yīng)私有制的商品經(jīng)濟(jì)的客觀要求而出現(xiàn)的，是商品交換在法律上的表現(xiàn)形式。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇一
第1條 定義“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認(rèn)，供雙方檢驗所修理設(shè)備是否符合技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料標(biāo)準(zhǔn)所用的一種文件。
“規(guī)定資料”是指與本系統(tǒng)相關(guān)的、執(zhí)行本協(xié)議所必需的圖紙、數(shù)據(jù)和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設(shè)備(結(jié)構(gòu)或性能)不符合驗收手冊有關(guān)規(guī)定之處。
“現(xiàn)場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設(shè)備所作的最后驗收。
“技術(shù)規(guī)格”是指本協(xié)議附表a.第2條 修理項目項目內(nèi)容設(shè)備性能必須符合所規(guī)定的性能，達(dá)到技術(shù)規(guī)格和規(guī)定數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，并提交全部適用的，必要的圖紙、數(shù)據(jù)和其他技術(shù)資料。承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的監(jiān)督檢驗。
承攬方應(yīng)于_______年______月____日之前準(zhǔn)備且提交給定作方驗收手冊草案副本______份。由定作方在____日內(nèi)審議和同意驗收手冊。
本協(xié)議正文規(guī)定如與附件規(guī)定相抵觸，以本協(xié)議正文規(guī)定為準(zhǔn)。驗收手冊若與技術(shù)規(guī)格或規(guī)定資料相悖，則以技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料為準(zhǔn)。
第3條 修理費第4條 支付定作方在收到承攬方的發(fā)票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設(shè)備修復(fù)后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應(yīng)一次付清人民幣______萬元。
第5條 交貨與驗收承攬方應(yīng)在_______年______月______日前完成設(shè)備的修理和調(diào)試工作;并完成驗收手冊所規(guī)定的各項檢測;同時，承攬方須在設(shè)備驗收單證上簽字，證明業(yè)已完成檢測。驗收單證上應(yīng)注明雙方認(rèn)可的，且應(yīng)由承攬方在雙方議定的期間內(nèi)校正的仍可能存在的缺陷。
現(xiàn)場驗收應(yīng)在_______年______月______日起進(jìn)行。
第6條 更改自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細(xì)說明更改對技術(shù)規(guī)格、價格、性能、設(shè)計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協(xié)議的其他重大事項的影響，而且應(yīng)由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設(shè)備，承攬方可適當(dāng)對技術(shù)規(guī)格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴(yán)重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修承攬方保證不會因設(shè)備材料和工藝方面的缺陷，以及設(shè)計不完善而導(dǎo)致設(shè)備達(dá)不到技術(shù)規(guī)格要求。該設(shè)備及部件，從簽署現(xiàn)場驗收合格之日起，如在半年之內(nèi)出現(xiàn)故障，承攬方負(fù)責(zé)在收到定作方通知______日內(nèi)進(jìn)行調(diào)換或修理，由此發(fā)生的費用均由承攬方承擔(dān)。
如承攬方不履行上述保修義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它本合同為雙方的完整協(xié)議，以前協(xié)議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協(xié)議、協(xié)商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇二
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方的車輛送到乙方修理，雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一 乙方的服務(wù)承諾(責(zé)任)
1、修理質(zhì)量嚴(yán)格按照各級維護(hù)和修理等級規(guī)定的作業(yè)范圍、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和修理，做到服務(wù)熱情周到，高度重視修理質(zhì)量，并設(shè)“三級檢驗”，即進(jìn)廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗，以確保修理質(zhì)量。
2、修理快捷，根據(jù)客戶對用車時間的要求安排修理人員，客戶急需用車，組織人員加班修理，不增收客戶的修理費。
3、做到天天營業(yè)(除幾個法定假日只安排值班外)。夜間安排人員值班。電話：
4、如需急救服務(wù)乙方應(yīng)做到優(yōu)先安排，盡可能迅速到達(dá)。
5、全年在我廠定點修理的車輛，市內(nèi)急救免收急救費，只收取所更換材料的材料費。
6、全年在我廠定點修理的車輛修車時均免費洗車。
7、全年在我廠定點修理的車輛免費加氣、加電水，調(diào)整怠速，底盤檢查，空調(diào)檢查等。
8、在我廠修理出廠的車輛，所修部位按國家及汽車維修行業(yè)管理處的規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)期內(nèi)屬我廠責(zé)任，出現(xiàn)質(zhì)量問題由我廠承擔(dān)修理費用，但未經(jīng)我廠同意到其它地方修理，我廠將不負(fù)責(zé)修理費用。
9、若因我廠提供汽車配件原因造成早期損壞(3個月內(nèi)，電器產(chǎn)品除外)，由我廠負(fù)責(zé)修理，修理費用由我廠承擔(dān)。
10、健全維修登記制度。認(rèn)真登記送修單位名稱、車型、車號、行駛里程，維修項目，送修人及電話號碼等。
11、嚴(yán)格按照甲方派修單所規(guī)定修理項目修理，如需增加修理項目必須經(jīng)甲方管車人員同意。沒有派修單的車輛甲方有權(quán)拒付汽車的修理費用。
12、我廠免費為客戶代辦車輛保險及車輛檢審，肇事車輛的理賠，代購車船使用稅、養(yǎng)路費等。
13、車輛在修理過程中若需更換大的總成，必須與甲方聯(lián)系，提出修理建議，經(jīng)甲方同意后才能更換，本著節(jié)約的原則，為甲方降低修理費用。
14、不允許乙方以任何形式送甲方送修駕駛員現(xiàn)金和禮品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)拒付該車修理費。
15、按照雙方約定車輛修理完工后，甲方駕駛員必須簽字認(rèn)可，舊配件及修理清單交駕駛員帶回甲方。
16、甲方如有大型會議及重大活動期間，乙方必須保證提供及時的施救和修理服務(wù)。保證甲方會議和活動用車。
17、結(jié)算修理費用時，乙方必須提供甲方派修單和乙方修理結(jié)算清單。
二 甲方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1、在修理過程中若發(fā)現(xiàn)未報修的故障，經(jīng)甲方同意后修理，修理工時費，材料費等由甲方負(fù)責(zé)。
2、若屬駕駛不當(dāng)或日常維護(hù)跟不上造成的故障，其修理費用由甲方承擔(dān)。
3、甲方修理費用于每月向乙方結(jié)算一次，每年12月20日前不論修理費用多少，請甲方向乙方結(jié)清修理費用，以便乙方年終決算。
三 本合同自簽字之日， 年 月 日起到 年 月 日止。 本合同簽章有效。
四 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié) 商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇三
委托方：(下稱“甲方”) 合同編號：
承攬方： (下稱“乙方”) 簽訂日期： 簽訂地點：
鑒于甲方委托乙方利用自有技術(shù)及設(shè)備設(shè)施對于甲方 設(shè)備進(jìn)行專業(yè)技術(shù)維修，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)平等、自愿協(xié)商一致，就 維修事宜簽訂合同如下，以茲信守。
一、維修內(nèi)容(建議寫明需要維修的具體內(nèi)容)
二、維修質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
乙方利用自有技術(shù)及設(shè)施設(shè)備，通過配件更換、軟件升級、設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試、人員培訓(xùn)等方法，對 設(shè)備進(jìn)行維修，實現(xiàn)：
1、設(shè)備維修后滿足甲方原設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求。
2、設(shè)備維修后使用誤差率低于 。
3、乙方更換配件具有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。
三、維修費金額
本次維修費含 % 稅共計 元人民幣，上述費用為甲方為履行本合同所需支付的全部費用，包括但不限于維修費、人工費、交通費、運輸費、稅費等。具體費用明細(xì)詳附件一。
四、 維修方式及地點：乙方派維修人員到甲方現(xiàn)場進(jìn)行維修。(或設(shè)備在乙方處進(jìn)行維修，乙方負(fù)責(zé)上門取送設(shè)備并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費用。)
五、維修工期： 乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起 日內(nèi)完成設(shè)備維修。
六、 驗收標(biāo)準(zhǔn)方法：乙方完成設(shè)備維修并調(diào)試合格后，應(yīng)立即報甲方組織進(jìn)行現(xiàn)場實際驗收，甲方根據(jù)本合同約定的維修質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，(或甲方現(xiàn)場操作維修設(shè)備正常運行小時的，視為驗收合格)，甲方驗收合格的，雙方共同簽收驗收單作為結(jié)算的憑證。甲方驗收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無條件返工，直至驗收合格為止。由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
七、安全條款
乙方維修作業(yè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和管理規(guī)定，并接受甲方的安全監(jiān)督。乙方對甲方檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患和不安全行為，應(yīng)立即整改和糾正。乙方對履行合同過程中的安全問題承擔(dān)全部責(zé)任，如出現(xiàn)安全事故，所發(fā)生的一切費用及責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。
八、維修后保證責(zé)任及期限：甲方驗收后 個月內(nèi)維修設(shè)備出現(xiàn)同類故障或更換配件出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或更換新件，保證甲方設(shè)備正常使用。
九、 結(jié)算方式：甲方合格后 日內(nèi)，憑乙方方提供17%增值稅維修費發(fā)票,甲方一次付清修理費。(或甲方合格后 日內(nèi)，憑乙方方提供17%增值稅維修費發(fā)票,甲方支付修理費的 %，保留 %的修理費用為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿，維修設(shè)備無質(zhì)量問題的，甲方 、 日內(nèi)一次性無息付清余款。
十、違約責(zé)任：
1、甲方逾期付款超過 日內(nèi)，從第 日起，每逾期一日，甲方應(yīng)按逾期付款金額的0.1%支付違約金;
2、乙方逾期完工的，每逾期一日，應(yīng)按維修費總額的0.1%支付違約金。因乙方原因，逾期超過 日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
3、乙方應(yīng)利用自有技術(shù)或設(shè)備設(shè)施完成設(shè)備維修，未經(jīng)甲方書面同意，不得將本合同項下維修工作轉(zhuǎn)委托第三方完成。否則，甲方有權(quán)單方解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
4、如因乙方原因致使維修設(shè)備應(yīng)達(dá)不到本合同約定的維修質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)返工后仍不能通過甲方驗收的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
十一、爭議的解決：甲乙雙方因簽訂及履行本合同產(chǎn)生的爭議應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院起訴。
十二、合同的生效：本合同自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章之日起生效。
十三、其他
1、本合同附件為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇四
甲方：
乙方：
甲方委托乙方修理電機，為保證維修質(zhì)量，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、電氣部分：
1、在更換線圈時，乙方對線圈的匝間、相間、對地絕緣試驗必須按電機線圈所要求的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等級進(jìn)行試驗，以確保線圈下線后的質(zhì)量要求，不得隨意更改原裝線圈線徑的尺寸。
2、電機所用的材料應(yīng)屬國家正品生產(chǎn)廠出品的合格產(chǎn)品。
二、機械部分：
1、在修理過程中，如需更換軸承、防爆接線腔、喇叭嘴、接線板等，乙方必須通知甲方，征得甲方同意后方能更換，所產(chǎn)生費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、除電機定子修理外的修理費在協(xié)議中另外協(xié)商。
3、潛水泵密封性必須達(dá)到原廠出廠要求。
三、空載運行試驗：
在電機交付時，乙方面對甲方進(jìn)行開車運行試驗，絕緣達(dá)到200mω，試車5分鐘以上，各項可試驗項目及測試標(biāo)準(zhǔn)合格并提供試驗數(shù)據(jù)報告給甲方進(jìn)行驗收。
潛水泵試車方式為浸泡在水中24小時后，檢測絕緣情況、開車試機。
四、維修單價：7.5kw以下(含7.5kw)電機，為50元/kw，普通電機按45元/kw，h級絕緣等級的電機140元/kw，特殊電機(指形狀特異，如特長或特細(xì)及功率小于2kw的微形電機)價格面議。
五、其它約定項目：
甲方送達(dá)乙方維修的電機，雙方要根據(jù)電機的損壞程度及維修難度商定修理時間，如乙方在約定的周期內(nèi)未按時交貨，除不可抗力的因素外，每拖延一天按修理費用總額的1%進(jìn)行處罰乙方。
六、電機電壓等級為：1140v/660v，絕緣等級為f級。
七、運輸方式：甲方自提自運，或乙方代為接送，運費甲方承擔(dān)。
八、付清方式：帶款或付款提供，預(yù)留貨款的10%作為質(zhì)保金。
九、乙方必須給甲方開具增值稅發(fā)票。
十、質(zhì)保期：使用后三個月。
十一、此次修理費用：
合計人民幣：玖仟貳佰貳拾伍元整(￥9225.00)
十二、提貨時間：貨到后5個工作日。
十三、合同期限：本次修理完成后，合同自然終止。
十四、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
十五、如有爭議雙方協(xié)商解決，或申請當(dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)解決。
甲方：
甲方代表(簽名)：
日期：
乙方代表(簽名)：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇五
定作人：_______________
承攬人：_______________
第一條修繕修理項目
項目內(nèi)容報酬
合計人民幣金額(大寫)
第二條材料材料名稱商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人提供日期消耗定額材料費單價金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間、地點及提出異議的期限：___________第四條修繕修理時間從_________年______月______日至__________年______月____日。
第五條修繕修理項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：____________第六條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、方法及保密要求：_______________第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。
第八條定作人(是/否)允許第三人成修繕修理項目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：________.第九條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：_____________第十條修繕修理項目交付的時間、方式及地點：__________________第十一條修繕修理項目驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及時間：__________________第十二條定作人應(yīng)在__________年______日______前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)_______________元。
第十三條結(jié)算方式及期限____________第十四條保修期限：__________第十五條本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)有是面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。(二)
第十六條違約責(zé)任：___________________違約金或損失賠償額計算方法：_________第十七條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交蘇州市仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項：______________________
定作人住所： 郵政編碼： 承攬人住所： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 傳真： 電話： 傳真：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇六
合同范本一
甲 方：
乙 方：
依據(jù)《民法典》及其他相關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方達(dá)成一致，特簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、項目概況
1.項目名稱：電機修理。
2.項目地點：廣東省*市灣。
3.項目承包方式：單價承包。
4.項目承包范圍：包括 6kv 電機、380v以下低壓電機、直流電機等修復(fù)。
二、雙方一般責(zé)任
1.甲方工程項目負(fù)責(zé)人及安健環(huán)負(fù)責(zé)人：見項目組織機構(gòu)。
2.乙方工程項目負(fù)責(zé)人、工地負(fù)責(zé)人及安健環(huán)負(fù)責(zé)人：見項目組織機構(gòu)。
3.甲方職責(zé)
3.1負(fù)責(zé)提供相關(guān)的設(shè)備技術(shù)資料、圖紙、公司規(guī)章制度、安全交底和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
3.2提供電機發(fā)生故障前的運行數(shù)據(jù)等，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，辦理電機交接等各項簽證工作，對修理質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督;
3.3負(fù)責(zé)提供除電機線圈之外的所有備品備件(4kw以下的電機及潛水泵所需的軸承除外);
3.4審批乙方對電機修理的計劃;
3.5負(fù)責(zé)電機修理作業(yè)所需工作票的簽發(fā)，協(xié)助辦理電機的進(jìn)、出廠手續(xù);
3.6負(fù)責(zé)電機在甲方工廠范圍內(nèi)的裝卸車工作;
3.7對修復(fù)后的電機進(jìn)行質(zhì)量檢驗及交接驗收;
3.8如發(fā)生緊急或重大事項情況，乙方因技術(shù)力量不足或準(zhǔn)備不及等因素而無法處理或耽誤維修等，甲方有權(quán)另行委托其它維修商進(jìn)行緊急處理;
3.9負(fù)責(zé)執(zhí)行驗收計劃，執(zhí)行安健環(huán)管理。
4.乙方職責(zé)
4. 1負(fù)責(zé)編制修理組織方案和修理進(jìn)度計劃，并按計劃及時進(jìn)行修理工作;
4.2遵守甲方公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)章制度，完善各項安全文明措施，對修理作業(yè)安全負(fù)責(zé);
4.3依據(jù)電機修理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、甲方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量、按期完成電機修理工程;
4.4負(fù)責(zé)裝車及電機運輸工作及設(shè)備運輸途中安全;
4.5負(fù)責(zé)提供電機修理的所需的線圈、相關(guān)的絕緣材料及4kw以上的電機所需的軸承及其他部件;
4.6負(fù)責(zé)提供潛水泵所需的線圈、相關(guān)的絕緣、密封材料、電源電纜、軸承等其他部件;
4.7負(fù)責(zé)甲方電機正常修理時，應(yīng)在承諾的工期內(nèi)盡快完成修理任務(wù)，如果甲方的設(shè)備屬于搶修，乙方應(yīng)無條件組織人員加班加點24小時不間斷為甲方的設(shè)備搶修;
4.8按甲方修理要求進(jìn)行，安排人員修理并作相應(yīng)試驗;及時提供電機修理報告及出廠試驗報告;
4.9如接到甲方通知，乙方應(yīng)在8小時內(nèi)趕到甲方現(xiàn)場進(jìn)行處理;
4.10全力配合好甲方安排的與本項目有關(guān)的工作;
4.11如電機修理后，經(jīng)甲方驗收不合格，經(jīng)過雙方確定，乙方無條件返工，因此而發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。雙方對修理質(zhì)量有爭議的，應(yīng)協(xié)商解決;如果協(xié)商無效，由甲方聘請專家論證解決，所需費用從修理款中扣除。
三、修理質(zhì)量要求
1. 乙方的工作及其質(zhì)量應(yīng)遵循甲方的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及下列標(biāo)準(zhǔn)的要求：
此處省略。。。。。。。。。。。。。。。若干
2.8.8 電機修理后整機溫升應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并參照甲方工廠同類型電機。
2.8.9 整機出廠前應(yīng)做空轉(zhuǎn)試驗。
2.8.10 修復(fù)后電機的空載電流不應(yīng)超過原來的50%。
四、技術(shù)質(zhì)量管理與驗收
1.質(zhì)量檢查和返工
雙方協(xié)議為：甲方人員在現(xiàn)場檢查電機修理質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件返工，因此而發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
2.雙方對質(zhì)量有爭議的，應(yīng)協(xié)商解決;如果協(xié)商無效，由甲方聘請專家論證解決，所需費用從修理費中扣除。
3.驗收
3.1 乙方必須熟悉電機修理的驗收等級，對于乙方內(nèi)部驗收的項目必須簽證清楚、及時，記錄準(zhǔn)確、可追溯;對于需要甲方簽證的停工待檢點修理工序，必須等待驗收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下道工序。
3.2隱蔽工序驗收：乙方在進(jìn)行重要工序前，必須提前2個小時通知請甲方驗收本道工序，待驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序。
3.3由甲方組織人員進(jìn)行初步驗收，當(dāng)乙方將驗收中發(fā)現(xiàn)的缺陷全部處理完畢后，提請甲方組織驗收。
3.4若乙方未按照《xl/qr-61-20__ 電機定子繞組整體真空壓力浸漆工藝規(guī)范》執(zhí)行電機修后的真空壓力浸漆，甲方有權(quán)拒絕驗收，所造成的損失由乙方完全負(fù)責(zé)。
4.竣工驗收
4.1工程驗收分為靜態(tài)驗收和動態(tài)驗收
4.1.1靜態(tài)驗收為電機修理完工后，甲方組織人員對修理的質(zhì)量等的驗收。
4.1.2動態(tài)驗收為電機修理完工，投入使用4小時后，全面達(dá)到技術(shù)要求，辦理驗收手續(xù)。
4.2 質(zhì)量保證
20kw以上的電機保質(zhì)期為1年，20kw以下的電機保質(zhì)期為半年，保質(zhì)期從電機修理靜態(tài)驗收合格后開始計算。在保質(zhì)期內(nèi)，如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在2天內(nèi)落實解決方案，否則，一次將扣除保質(zhì)金的50%;保質(zhì)期后，乙方應(yīng)提供長期的、高質(zhì)量的售后服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)。
五、合同期限
1.本合同自20__年1月1日起至20__年 月 日止。
2.合同到期前，甲方根據(jù)乙方合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價，在評價良好及以上的前提下，雙方本著自愿的原則商定后可辦理合同的續(xù)簽事宜，續(xù)簽約定事宜在三年內(nèi)有效。
六、合同價款與支付
1.合同價款和調(diào)整
本合同為單價合同，合同價款按電機修理單價和電機修理數(shù)量計算。如果發(fā)生電機修理單價以外的其他修理費用，必須先經(jīng)甲方確認(rèn)后再進(jìn)行修理，其費用乙方應(yīng)優(yōu)惠于市場價格。以上費用中均含17%增值稅。電機修理單價詳見附件。
電機修理單價為固定價款，不隨合同執(zhí)行期間市場變化而調(diào)整。
2.預(yù)付款：無
3.合同價款支付
3.1本合同自合同開始日期起，按本合同所確定的電機修理單價，依據(jù)實際發(fā)生的電機修理數(shù)量進(jìn)行結(jié)算付款，由乙方提出付款申請，經(jīng)甲方驗收合格確認(rèn)后支付。
3.2本合同付款按半年度結(jié)算付款一次，按結(jié)算價扣除10%質(zhì)保金后支付。
3.3 質(zhì)保金支付方法：20kw以上的電機修理質(zhì)保期為1年，20kw以下的電機修理質(zhì)保期為半年，質(zhì)保期從電機修理靜態(tài)驗收合格后開始計算。在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)返修直至合格，一切費用由乙方負(fù)責(zé)，同時甲方保留追溯的權(quán)利。質(zhì)保期滿后，無質(zhì)量問題質(zhì)保金一次付清。
七、違約責(zé)任
1.由于乙方責(zé)任不能按甲方規(guī)定的工期修理，乙方應(yīng)向甲方償付違約金。每逾期一日向甲方償付違約金，數(shù)額為修理總價的1%。由于甲方原因逾期工期順延。
2.由于乙方的原因造成甲方的設(shè)備、設(shè)施損壞丟失時，乙方照價賠償，損壞甲方成品的，賠償經(jīng)濟(jì)損失。
3.乙方在執(zhí)行合同期間，不服從管理，影響電機修理質(zhì)量，甲方有權(quán)單方面解除合同，給甲方造成損失，必須賠償經(jīng)濟(jì)損失。
4.如違約應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任：如合同在執(zhí)行過程中乙方違約應(yīng)賠償甲方因違約而造成的一切損失。
八、不可抗力
1.不可抗力包括：雙方在簽署本合同時不能預(yù)見、對發(fā)生及后果不能避免并且超過合理控制范圍的、不能克服的自然事件和社會事件。此類事件包括：水災(zāi)、火災(zāi)、瘟疫、戰(zhàn)爭、騷亂、叛亂以及超設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的地震、臺風(fēng)等。
2.不可抗力的影響
若不可抗力事件的發(fā)生完全或部分妨礙一方履行本合同項下的任何義務(wù)，則該方可暫停履行其義務(wù)，但前提是：
2.1 暫停履行的范圍和時間不超過消除不可抗力事件影響的合理需要。
2.2 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)繼續(xù)履行本合同下未受不可抗力事件影響的其他義務(wù)，包括所有到期付款的義務(wù)。
2.3 一旦不可抗力事件結(jié)束，受不可抗力影響方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本合同。
2.4 若任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，則該方應(yīng)盡快書面通知另一方。該通知中應(yīng)說明不可抗力事件的發(fā)生日期和預(yù)計持續(xù)的時間、事件性質(zhì)、對該方履行本合同的影響及該方為減少不可抗力事件影響所采取的措施。
2.5 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生之日(如遇通訊中斷，則自通訊恢復(fù)之日)起10天內(nèi)向另一方提供一份由不可抗力事件發(fā)生地公證機構(gòu)出具的證明文件。
2.6 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)采取合理的措施，以減少因不可抗力事件給另一方或雙方帶來的損失。雙方應(yīng)及時協(xié)商制定并實施補救計劃及合理的替代措施以減少或消除不可抗力事件的影響。如果受不可抗力事件影響的一方未能盡其努力采取合理措施減少不可抗力事件的影響，則該方應(yīng)承擔(dān)由此而擴(kuò)大的損失。
九、爭議的解決
發(fā)生爭議時，應(yīng)首先采用協(xié)商方式解決，協(xié)商能夠達(dá)成一致時，另行簽訂書面協(xié)議。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時，可向江門市人民法院提起訴訟。
十、合同生效及其它
1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
此處省略。。。。。。。。。。。。。。。若干
7.1. 乙方應(yīng)根據(jù)修理項目，安排具有豐富經(jīng)驗的修理人員和技術(shù)人員，并向甲方提供其安排的修理人員的職稱、年齡、工作簡歷、資質(zhì)和擅長工作內(nèi)容等資料。要求的技術(shù)人員的職稱應(yīng)為工程師/技師或以上。
十一、安全風(fēng)險抵押金：
中標(biāo)單位按合同款的5-10%的標(biāo)準(zhǔn)繳納安全風(fēng)險抵押金，以提高中標(biāo)單位的自我約束力。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
甲方代表： 乙方代表：
簽訂日期：二○○九年十二月十日 簽訂日期：二○○九年十二月十日
合同范本二
甲方：
乙方：
甲方委托乙方修理電機，為保證維修質(zhì)量，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、電氣部分：
1、在更換線圈時，乙方對線圈的匝間、相間、對地絕緣試驗必須按電機線圈所要求的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等級進(jìn)行試驗，以確保線圈下線后的質(zhì)量要求，不得隨意更改原裝線圈線徑的尺寸。
2、電機所用的材料應(yīng)屬國家正品生產(chǎn)廠出品的合格產(chǎn)品。
二、機械部分：
1、在修理過程中，如需更換軸承、防爆接線腔、喇叭嘴、接線板等，乙方必須通知甲方，征得甲方同意后方能更換，所產(chǎn)生費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、除電機定子修理外的修理費在協(xié)議中另外協(xié)商。
3、潛水泵密封性必須達(dá)到原廠出廠要求。
三、空載運行試驗：
在電機交付時，乙方面對甲方進(jìn)行開車運行試驗，絕緣達(dá)到200mω，試車5分鐘以上，各項可試驗項目及測試標(biāo)準(zhǔn)合格并提供試驗數(shù)據(jù)報告給甲方進(jìn)行驗收。
潛水泵試車方式為浸泡在水中24小時后，檢測絕緣情況、開車試機。
四、維修單價：7.5kw以下(含7.5kw)電機，為50元/kw，普通電機按45元/kw，h級絕緣等級的電機140元/kw，特殊電機(指形狀特異，如特長或特細(xì)及功率小于2kw的微形電機)價格面議。
五、其它約定項目：
甲方送達(dá)乙方維修的電機，雙方要根據(jù)電機的損壞程度及維修難度商定修理時間，如乙方在約定的周期內(nèi)未按時交貨，除不可抗力的因素外，每拖延一天按修理費用總額的1%進(jìn)行處罰乙方。
六、電機電壓等級為：1140v/660v，絕緣等級為f級。
七、運輸方式：甲方自提自運，或乙方代為接送，運費甲方承擔(dān)。
八、付清方式：帶款或付款提供，預(yù)留貨款的10%作為質(zhì)保金。
九、乙方必須給甲方開具增值稅發(fā)票。
十、質(zhì)保期：使用后三個月。
十一、此次修理費用：
合計人民幣：玖仟貳佰貳拾伍元整(￥9225.00)
十二、提貨時間：貨到后5個工作日。
十三、合同期限：本次修理完成后，合同自然終止。
十四、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
十五、如有爭議雙方協(xié)商解決，或申請當(dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)解決。
甲方：
甲方代表(簽名)：
日期：
乙方：
乙方代表(簽名)：
日期：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇七
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
一、修繕修理項目、數(shù)量、金額、交貨期限
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜｜｜｜價款或酬金｜交提貨期限及數(shù)量｜
｜修繕修理品名或項目｜計量單位｜數(shù)量或任務(wù)量｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜單價｜總金額｜｜
｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜合計人民幣金額（大寫）｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、修繕修理的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
三、承攬方對修繕物的負(fù)責(zé)條件及期限
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法
五、包裝要求及包裝費用負(fù)擔(dān)
六、運輸方式
七、結(jié)算方式和期限
八、交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間
九、違約責(zé)任
十、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
十一、定作方供料
十二、解決合同糾紛的方式
十三、雙方協(xié)商的其他條款
定作方：________________________
法定代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
法定代表人：________
____年____月____日????????r>
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇八
甲乙雙方就設(shè)備保修事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議。
一、保修設(shè)備附表：
代碼設(shè)備名稱品牌型號機身號碼數(shù)量聯(lián)系人：
電話：
傳真：
郵編：
設(shè)備使用地址：
二、保修范圍及服務(wù)方式：
1.免費進(jìn)行操作指導(dǎo)，技術(shù)咨詢;
2.修復(fù)其有修復(fù)價值的毀損設(shè)備，或排除設(shè)備故障;
3.機器出現(xiàn)故障的應(yīng)急維修：
4.定期對保修期內(nèi)的機器進(jìn)行上門保養(yǎng)，每年不少于 次，保證設(shè)備運作正常。
三、服務(wù)期限：從年 月 日至 年 月 日 .保修合同期滿甲方需乙方繼續(xù)保修時，應(yīng)提前一個月重新簽訂。
四、質(zhì)量保證：乙方對所售的配件、耗材保證質(zhì)量，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方給予免費更換。
五、 以下情況不屬乙方保修范圍：
因電壓不穩(wěn)而造成的機件損壞：
因不按正常規(guī)則使用而造成的機件損壞;
機器的消耗品如墨粉、墨盒、色帶，感光鼓，載體，暗盒等;
甲方擅自改裝保修產(chǎn)品或更換非乙方提供的零件及耗材;
甲方擅自委托非乙方授權(quán)人員對機器進(jìn)行保修。
六、收費標(biāo)準(zhǔn)：
1、甲方在簽訂本協(xié)議同時向乙方支付保修費用 元;
2、甲方需乙方到市區(qū)以外地區(qū)上門檢修，甲方應(yīng)支付乙方工時費、旅差費元。
七、違約責(zé)任：
乙方提供給甲方的耗材配件出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
甲方逾期未付清乙方款項的，須每日向乙方交納逾期部分2‰的滯納金。
八、執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，甲乙雙方同意由廣州市仲裁委員會仲裁。
九、其他事項：
十、合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
簽訂日期：年月日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇一
第1條 定義“驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認(rèn)，供雙方檢驗所修理設(shè)備是否符合技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料標(biāo)準(zhǔn)所用的一種文件。
“規(guī)定資料”是指與本系統(tǒng)相關(guān)的、執(zhí)行本協(xié)議所必需的圖紙、數(shù)據(jù)和其他資料。
“缺陷或瑕疵”是指設(shè)備(結(jié)構(gòu)或性能)不符合驗收手冊有關(guān)規(guī)定之處。
“現(xiàn)場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設(shè)備所作的最后驗收。
“技術(shù)規(guī)格”是指本協(xié)議附表a.第2條 修理項目項目內(nèi)容設(shè)備性能必須符合所規(guī)定的性能，達(dá)到技術(shù)規(guī)格和規(guī)定數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)，并提交全部適用的，必要的圖紙、數(shù)據(jù)和其他技術(shù)資料。承攬方在工作期間，應(yīng)當(dāng)接受定作方必要的監(jiān)督檢驗。
承攬方應(yīng)于_______年______月____日之前準(zhǔn)備且提交給定作方驗收手冊草案副本______份。由定作方在____日內(nèi)審議和同意驗收手冊。
本協(xié)議正文規(guī)定如與附件規(guī)定相抵觸，以本協(xié)議正文規(guī)定為準(zhǔn)。驗收手冊若與技術(shù)規(guī)格或規(guī)定資料相悖，則以技術(shù)規(guī)格和規(guī)定資料為準(zhǔn)。
第3條 修理費第4條 支付定作方在收到承攬方的發(fā)票后，必須按下列期限付給承攬方款項：
設(shè)備修復(fù)后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應(yīng)一次付清人民幣______萬元。
第5條 交貨與驗收承攬方應(yīng)在_______年______月______日前完成設(shè)備的修理和調(diào)試工作;并完成驗收手冊所規(guī)定的各項檢測;同時，承攬方須在設(shè)備驗收單證上簽字，證明業(yè)已完成檢測。驗收單證上應(yīng)注明雙方認(rèn)可的，且應(yīng)由承攬方在雙方議定的期間內(nèi)校正的仍可能存在的缺陷。
現(xiàn)場驗收應(yīng)在_______年______月______日起進(jìn)行。
第6條 更改自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細(xì)說明更改對技術(shù)規(guī)格、價格、性能、設(shè)計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協(xié)議的其他重大事項的影響，而且應(yīng)由雙方公司簽字。
為修補瑕疵或改善設(shè)備，承攬方可適當(dāng)對技術(shù)規(guī)格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴(yán)重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。
第7條 保修承攬方保證不會因設(shè)備材料和工藝方面的缺陷，以及設(shè)計不完善而導(dǎo)致設(shè)備達(dá)不到技術(shù)規(guī)格要求。該設(shè)備及部件，從簽署現(xiàn)場驗收合格之日起，如在半年之內(nèi)出現(xiàn)故障，承攬方負(fù)責(zé)在收到定作方通知______日內(nèi)進(jìn)行調(diào)換或修理，由此發(fā)生的費用均由承攬方承擔(dān)。
如承攬方不履行上述保修義務(wù)，則應(yīng)承擔(dān)定作方由此而引起的一切損失。
第8條 其它本合同為雙方的完整協(xié)議，以前協(xié)議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協(xié)議、協(xié)商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇二
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，甲方的車輛送到乙方修理，雙方達(dá)成以下協(xié)議：
一 乙方的服務(wù)承諾(責(zé)任)
1、修理質(zhì)量嚴(yán)格按照各級維護(hù)和修理等級規(guī)定的作業(yè)范圍、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行維護(hù)和修理，做到服務(wù)熱情周到，高度重視修理質(zhì)量，并設(shè)“三級檢驗”，即進(jìn)廠檢驗、過程檢驗、出廠檢驗，以確保修理質(zhì)量。
2、修理快捷，根據(jù)客戶對用車時間的要求安排修理人員，客戶急需用車，組織人員加班修理，不增收客戶的修理費。
3、做到天天營業(yè)(除幾個法定假日只安排值班外)。夜間安排人員值班。電話：
4、如需急救服務(wù)乙方應(yīng)做到優(yōu)先安排，盡可能迅速到達(dá)。
5、全年在我廠定點修理的車輛，市內(nèi)急救免收急救費，只收取所更換材料的材料費。
6、全年在我廠定點修理的車輛修車時均免費洗車。
7、全年在我廠定點修理的車輛免費加氣、加電水，調(diào)整怠速，底盤檢查，空調(diào)檢查等。
8、在我廠修理出廠的車輛，所修部位按國家及汽車維修行業(yè)管理處的規(guī)定進(jìn)行保養(yǎng)，保養(yǎng)期內(nèi)屬我廠責(zé)任，出現(xiàn)質(zhì)量問題由我廠承擔(dān)修理費用，但未經(jīng)我廠同意到其它地方修理，我廠將不負(fù)責(zé)修理費用。
9、若因我廠提供汽車配件原因造成早期損壞(3個月內(nèi)，電器產(chǎn)品除外)，由我廠負(fù)責(zé)修理，修理費用由我廠承擔(dān)。
10、健全維修登記制度。認(rèn)真登記送修單位名稱、車型、車號、行駛里程，維修項目，送修人及電話號碼等。
11、嚴(yán)格按照甲方派修單所規(guī)定修理項目修理，如需增加修理項目必須經(jīng)甲方管車人員同意。沒有派修單的車輛甲方有權(quán)拒付汽車的修理費用。
12、我廠免費為客戶代辦車輛保險及車輛檢審，肇事車輛的理賠，代購車船使用稅、養(yǎng)路費等。
13、車輛在修理過程中若需更換大的總成，必須與甲方聯(lián)系，提出修理建議，經(jīng)甲方同意后才能更換，本著節(jié)約的原則，為甲方降低修理費用。
14、不允許乙方以任何形式送甲方送修駕駛員現(xiàn)金和禮品，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權(quán)拒付該車修理費。
15、按照雙方約定車輛修理完工后，甲方駕駛員必須簽字認(rèn)可，舊配件及修理清單交駕駛員帶回甲方。
16、甲方如有大型會議及重大活動期間，乙方必須保證提供及時的施救和修理服務(wù)。保證甲方會議和活動用車。
17、結(jié)算修理費用時，乙方必須提供甲方派修單和乙方修理結(jié)算清單。
二 甲方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1、在修理過程中若發(fā)現(xiàn)未報修的故障，經(jīng)甲方同意后修理，修理工時費，材料費等由甲方負(fù)責(zé)。
2、若屬駕駛不當(dāng)或日常維護(hù)跟不上造成的故障，其修理費用由甲方承擔(dān)。
3、甲方修理費用于每月向乙方結(jié)算一次，每年12月20日前不論修理費用多少，請甲方向乙方結(jié)清修理費用，以便乙方年終決算。
三 本合同自簽字之日， 年 月 日起到 年 月 日止。 本合同簽章有效。
四 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，未盡事宜雙方協(xié) 商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇三
委托方：(下稱“甲方”) 合同編號：
承攬方： (下稱“乙方”) 簽訂日期： 簽訂地點：
鑒于甲方委托乙方利用自有技術(shù)及設(shè)備設(shè)施對于甲方 設(shè)備進(jìn)行專業(yè)技術(shù)維修，現(xiàn)甲乙雙方經(jīng)平等、自愿協(xié)商一致，就 維修事宜簽訂合同如下，以茲信守。
一、維修內(nèi)容(建議寫明需要維修的具體內(nèi)容)
二、維修質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
乙方利用自有技術(shù)及設(shè)施設(shè)備，通過配件更換、軟件升級、設(shè)備安裝、系統(tǒng)調(diào)試、人員培訓(xùn)等方法，對 設(shè)備進(jìn)行維修，實現(xiàn)：
1、設(shè)備維修后滿足甲方原設(shè)備的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及使用要求。
2、設(shè)備維修后使用誤差率低于 。
3、乙方更換配件具有產(chǎn)品質(zhì)量合格證，產(chǎn)品質(zhì)量符合相關(guān)國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及甲方要求。
三、維修費金額
本次維修費含 % 稅共計 元人民幣，上述費用為甲方為履行本合同所需支付的全部費用，包括但不限于維修費、人工費、交通費、運輸費、稅費等。具體費用明細(xì)詳附件一。
四、 維修方式及地點：乙方派維修人員到甲方現(xiàn)場進(jìn)行維修。(或設(shè)備在乙方處進(jìn)行維修，乙方負(fù)責(zé)上門取送設(shè)備并承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切費用。)
五、維修工期： 乙方應(yīng)于本合同簽訂之日起 日內(nèi)完成設(shè)備維修。
六、 驗收標(biāo)準(zhǔn)方法：乙方完成設(shè)備維修并調(diào)試合格后，應(yīng)立即報甲方組織進(jìn)行現(xiàn)場實際驗收，甲方根據(jù)本合同約定的維修質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，(或甲方現(xiàn)場操作維修設(shè)備正常運行小時的，視為驗收合格)，甲方驗收合格的，雙方共同簽收驗收單作為結(jié)算的憑證。甲方驗收不合格的，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無條件返工，直至驗收合格為止。由此產(chǎn)生的費用由乙方承擔(dān)。
七、安全條款
乙方維修作業(yè)過程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和管理規(guī)定，并接受甲方的安全監(jiān)督。乙方對甲方檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患和不安全行為，應(yīng)立即整改和糾正。乙方對履行合同過程中的安全問題承擔(dān)全部責(zé)任，如出現(xiàn)安全事故，所發(fā)生的一切費用及責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。
八、維修后保證責(zé)任及期限：甲方驗收后 個月內(nèi)維修設(shè)備出現(xiàn)同類故障或更換配件出現(xiàn)任何質(zhì)量問題,乙方應(yīng)負(fù)責(zé)無償修復(fù)或更換新件，保證甲方設(shè)備正常使用。
九、 結(jié)算方式：甲方合格后 日內(nèi)，憑乙方方提供17%增值稅維修費發(fā)票,甲方一次付清修理費。(或甲方合格后 日內(nèi)，憑乙方方提供17%增值稅維修費發(fā)票,甲方支付修理費的 %，保留 %的修理費用為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿，維修設(shè)備無質(zhì)量問題的，甲方 、 日內(nèi)一次性無息付清余款。
十、違約責(zé)任：
1、甲方逾期付款超過 日內(nèi)，從第 日起，每逾期一日，甲方應(yīng)按逾期付款金額的0.1%支付違約金;
2、乙方逾期完工的，每逾期一日，應(yīng)按維修費總額的0.1%支付違約金。因乙方原因，逾期超過 日的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
3、乙方應(yīng)利用自有技術(shù)或設(shè)備設(shè)施完成設(shè)備維修，未經(jīng)甲方書面同意，不得將本合同項下維修工作轉(zhuǎn)委托第三方完成。否則，甲方有權(quán)單方解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
4、如因乙方原因致使維修設(shè)備應(yīng)達(dá)不到本合同約定的維修質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)返工后仍不能通過甲方驗收的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方按維修費總額的30%支付違約金。
十一、爭議的解決：甲乙雙方因簽訂及履行本合同產(chǎn)生的爭議應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院起訴。
十二、合同的生效：本合同自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章之日起生效。
十三、其他
1、本合同附件為本合同組成部分，與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式 份，甲方執(zhí) 份，乙方執(zhí) 份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇四
甲方：
乙方：
甲方委托乙方修理電機，為保證維修質(zhì)量，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、電氣部分：
1、在更換線圈時，乙方對線圈的匝間、相間、對地絕緣試驗必須按電機線圈所要求的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等級進(jìn)行試驗，以確保線圈下線后的質(zhì)量要求，不得隨意更改原裝線圈線徑的尺寸。
2、電機所用的材料應(yīng)屬國家正品生產(chǎn)廠出品的合格產(chǎn)品。
二、機械部分：
1、在修理過程中，如需更換軸承、防爆接線腔、喇叭嘴、接線板等，乙方必須通知甲方，征得甲方同意后方能更換，所產(chǎn)生費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、除電機定子修理外的修理費在協(xié)議中另外協(xié)商。
3、潛水泵密封性必須達(dá)到原廠出廠要求。
三、空載運行試驗：
在電機交付時，乙方面對甲方進(jìn)行開車運行試驗，絕緣達(dá)到200mω，試車5分鐘以上，各項可試驗項目及測試標(biāo)準(zhǔn)合格并提供試驗數(shù)據(jù)報告給甲方進(jìn)行驗收。
潛水泵試車方式為浸泡在水中24小時后，檢測絕緣情況、開車試機。
四、維修單價：7.5kw以下(含7.5kw)電機，為50元/kw，普通電機按45元/kw，h級絕緣等級的電機140元/kw，特殊電機(指形狀特異，如特長或特細(xì)及功率小于2kw的微形電機)價格面議。
五、其它約定項目：
甲方送達(dá)乙方維修的電機，雙方要根據(jù)電機的損壞程度及維修難度商定修理時間，如乙方在約定的周期內(nèi)未按時交貨，除不可抗力的因素外，每拖延一天按修理費用總額的1%進(jìn)行處罰乙方。
六、電機電壓等級為：1140v/660v，絕緣等級為f級。
七、運輸方式：甲方自提自運，或乙方代為接送，運費甲方承擔(dān)。
八、付清方式：帶款或付款提供，預(yù)留貨款的10%作為質(zhì)保金。
九、乙方必須給甲方開具增值稅發(fā)票。
十、質(zhì)保期：使用后三個月。
十一、此次修理費用：
合計人民幣：玖仟貳佰貳拾伍元整(￥9225.00)
十二、提貨時間：貨到后5個工作日。
十三、合同期限：本次修理完成后，合同自然終止。
十四、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
十五、如有爭議雙方協(xié)商解決，或申請當(dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)解決。
甲方：
甲方代表(簽名)：
日期：
乙方代表(簽名)：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇五
定作人：_______________
承攬人：_______________
第一條修繕修理項目
項目內(nèi)容報酬
合計人民幣金額(大寫)
第二條材料材料名稱商標(biāo)生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人提供日期消耗定額材料費單價金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條材料的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法、時間、地點及提出異議的期限：___________第四條修繕修理時間從_________年______月______日至__________年______月____日。
第五條修繕修理項目的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求：____________第六條定作人提供技術(shù)資料、圖紙的時間、方法及保密要求：_______________第七條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在_______日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的________日內(nèi)答復(fù)。
第八條定作人(是/否)允許第三人成修繕修理項目的主要工作;可以交由第三人完成的工作是：________.第九條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：_____________第十條修繕修理項目交付的時間、方式及地點：__________________第十一條修繕修理項目驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及時間：__________________第十二條定作人應(yīng)在__________年______日______前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)_______________元。
第十三條結(jié)算方式及期限____________第十四條保修期限：__________第十五條本合同解除的條件：(一)定作人可以隨時解除合同，但應(yīng)有是面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。(二)
第十六條違約責(zé)任：___________________違約金或損失賠償額計算方法：_________第十七條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交蘇州市仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項：______________________
定作人住所： 郵政編碼： 承攬人住所： 郵政編碼：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 傳真： 電話： 傳真：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇六
合同范本一
甲 方：
乙 方：
依據(jù)《民法典》及其他相關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，雙方達(dá)成一致，特簽訂本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、項目概況
1.項目名稱：電機修理。
2.項目地點：廣東省*市灣。
3.項目承包方式：單價承包。
4.項目承包范圍：包括 6kv 電機、380v以下低壓電機、直流電機等修復(fù)。
二、雙方一般責(zé)任
1.甲方工程項目負(fù)責(zé)人及安健環(huán)負(fù)責(zé)人：見項目組織機構(gòu)。
2.乙方工程項目負(fù)責(zé)人、工地負(fù)責(zé)人及安健環(huán)負(fù)責(zé)人：見項目組織機構(gòu)。
3.甲方職責(zé)
3.1負(fù)責(zé)提供相關(guān)的設(shè)備技術(shù)資料、圖紙、公司規(guī)章制度、安全交底和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
3.2提供電機發(fā)生故障前的運行數(shù)據(jù)等，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場協(xié)調(diào)，辦理電機交接等各項簽證工作，對修理質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督;
3.3負(fù)責(zé)提供除電機線圈之外的所有備品備件(4kw以下的電機及潛水泵所需的軸承除外);
3.4審批乙方對電機修理的計劃;
3.5負(fù)責(zé)電機修理作業(yè)所需工作票的簽發(fā)，協(xié)助辦理電機的進(jìn)、出廠手續(xù);
3.6負(fù)責(zé)電機在甲方工廠范圍內(nèi)的裝卸車工作;
3.7對修復(fù)后的電機進(jìn)行質(zhì)量檢驗及交接驗收;
3.8如發(fā)生緊急或重大事項情況，乙方因技術(shù)力量不足或準(zhǔn)備不及等因素而無法處理或耽誤維修等，甲方有權(quán)另行委托其它維修商進(jìn)行緊急處理;
3.9負(fù)責(zé)執(zhí)行驗收計劃，執(zhí)行安健環(huán)管理。
4.乙方職責(zé)
4. 1負(fù)責(zé)編制修理組織方案和修理進(jìn)度計劃，并按計劃及時進(jìn)行修理工作;
4.2遵守甲方公司內(nèi)部的相關(guān)規(guī)章制度，完善各項安全文明措施，對修理作業(yè)安全負(fù)責(zé);
4.3依據(jù)電機修理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、甲方的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證質(zhì)量、按期完成電機修理工程;
4.4負(fù)責(zé)裝車及電機運輸工作及設(shè)備運輸途中安全;
4.5負(fù)責(zé)提供電機修理的所需的線圈、相關(guān)的絕緣材料及4kw以上的電機所需的軸承及其他部件;
4.6負(fù)責(zé)提供潛水泵所需的線圈、相關(guān)的絕緣、密封材料、電源電纜、軸承等其他部件;
4.7負(fù)責(zé)甲方電機正常修理時，應(yīng)在承諾的工期內(nèi)盡快完成修理任務(wù)，如果甲方的設(shè)備屬于搶修，乙方應(yīng)無條件組織人員加班加點24小時不間斷為甲方的設(shè)備搶修;
4.8按甲方修理要求進(jìn)行，安排人員修理并作相應(yīng)試驗;及時提供電機修理報告及出廠試驗報告;
4.9如接到甲方通知，乙方應(yīng)在8小時內(nèi)趕到甲方現(xiàn)場進(jìn)行處理;
4.10全力配合好甲方安排的與本項目有關(guān)的工作;
4.11如電機修理后，經(jīng)甲方驗收不合格，經(jīng)過雙方確定，乙方無條件返工，因此而發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。雙方對修理質(zhì)量有爭議的，應(yīng)協(xié)商解決;如果協(xié)商無效，由甲方聘請專家論證解決，所需費用從修理款中扣除。
三、修理質(zhì)量要求
1. 乙方的工作及其質(zhì)量應(yīng)遵循甲方的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及下列標(biāo)準(zhǔn)的要求：
此處省略。。。。。。。。。。。。。。。若干
2.8.8 電機修理后整機溫升應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)，并參照甲方工廠同類型電機。
2.8.9 整機出廠前應(yīng)做空轉(zhuǎn)試驗。
2.8.10 修復(fù)后電機的空載電流不應(yīng)超過原來的50%。
四、技術(shù)質(zhì)量管理與驗收
1.質(zhì)量檢查和返工
雙方協(xié)議為：甲方人員在現(xiàn)場檢查電機修理質(zhì)量，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方無條件返工，因此而發(fā)生的一切費用由乙方承擔(dān)。
2.雙方對質(zhì)量有爭議的，應(yīng)協(xié)商解決;如果協(xié)商無效，由甲方聘請專家論證解決，所需費用從修理費中扣除。
3.驗收
3.1 乙方必須熟悉電機修理的驗收等級，對于乙方內(nèi)部驗收的項目必須簽證清楚、及時，記錄準(zhǔn)確、可追溯;對于需要甲方簽證的停工待檢點修理工序，必須等待驗收合格后方可繼續(xù)進(jìn)行下道工序。
3.2隱蔽工序驗收：乙方在進(jìn)行重要工序前，必須提前2個小時通知請甲方驗收本道工序，待驗收合格后方可進(jìn)行下一道工序。
3.3由甲方組織人員進(jìn)行初步驗收，當(dāng)乙方將驗收中發(fā)現(xiàn)的缺陷全部處理完畢后，提請甲方組織驗收。
3.4若乙方未按照《xl/qr-61-20__ 電機定子繞組整體真空壓力浸漆工藝規(guī)范》執(zhí)行電機修后的真空壓力浸漆，甲方有權(quán)拒絕驗收，所造成的損失由乙方完全負(fù)責(zé)。
4.竣工驗收
4.1工程驗收分為靜態(tài)驗收和動態(tài)驗收
4.1.1靜態(tài)驗收為電機修理完工后，甲方組織人員對修理的質(zhì)量等的驗收。
4.1.2動態(tài)驗收為電機修理完工，投入使用4小時后，全面達(dá)到技術(shù)要求，辦理驗收手續(xù)。
4.2 質(zhì)量保證
20kw以上的電機保質(zhì)期為1年，20kw以下的電機保質(zhì)期為半年，保質(zhì)期從電機修理靜態(tài)驗收合格后開始計算。在保質(zhì)期內(nèi)，如發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在2天內(nèi)落實解決方案，否則，一次將扣除保質(zhì)金的50%;保質(zhì)期后，乙方應(yīng)提供長期的、高質(zhì)量的售后服務(wù)和技術(shù)指導(dǎo)。
五、合同期限
1.本合同自20__年1月1日起至20__年 月 日止。
2.合同到期前，甲方根據(jù)乙方合同執(zhí)行情況進(jìn)行評價，在評價良好及以上的前提下，雙方本著自愿的原則商定后可辦理合同的續(xù)簽事宜，續(xù)簽約定事宜在三年內(nèi)有效。
六、合同價款與支付
1.合同價款和調(diào)整
本合同為單價合同，合同價款按電機修理單價和電機修理數(shù)量計算。如果發(fā)生電機修理單價以外的其他修理費用，必須先經(jīng)甲方確認(rèn)后再進(jìn)行修理，其費用乙方應(yīng)優(yōu)惠于市場價格。以上費用中均含17%增值稅。電機修理單價詳見附件。
電機修理單價為固定價款，不隨合同執(zhí)行期間市場變化而調(diào)整。
2.預(yù)付款：無
3.合同價款支付
3.1本合同自合同開始日期起，按本合同所確定的電機修理單價，依據(jù)實際發(fā)生的電機修理數(shù)量進(jìn)行結(jié)算付款，由乙方提出付款申請，經(jīng)甲方驗收合格確認(rèn)后支付。
3.2本合同付款按半年度結(jié)算付款一次，按結(jié)算價扣除10%質(zhì)保金后支付。
3.3 質(zhì)保金支付方法：20kw以上的電機修理質(zhì)保期為1年，20kw以下的電機修理質(zhì)保期為半年，質(zhì)保期從電機修理靜態(tài)驗收合格后開始計算。在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)返修直至合格，一切費用由乙方負(fù)責(zé)，同時甲方保留追溯的權(quán)利。質(zhì)保期滿后，無質(zhì)量問題質(zhì)保金一次付清。
七、違約責(zé)任
1.由于乙方責(zé)任不能按甲方規(guī)定的工期修理，乙方應(yīng)向甲方償付違約金。每逾期一日向甲方償付違約金，數(shù)額為修理總價的1%。由于甲方原因逾期工期順延。
2.由于乙方的原因造成甲方的設(shè)備、設(shè)施損壞丟失時，乙方照價賠償，損壞甲方成品的，賠償經(jīng)濟(jì)損失。
3.乙方在執(zhí)行合同期間，不服從管理，影響電機修理質(zhì)量，甲方有權(quán)單方面解除合同，給甲方造成損失，必須賠償經(jīng)濟(jì)損失。
4.如違約應(yīng)承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任：如合同在執(zhí)行過程中乙方違約應(yīng)賠償甲方因違約而造成的一切損失。
八、不可抗力
1.不可抗力包括：雙方在簽署本合同時不能預(yù)見、對發(fā)生及后果不能避免并且超過合理控制范圍的、不能克服的自然事件和社會事件。此類事件包括：水災(zāi)、火災(zāi)、瘟疫、戰(zhàn)爭、騷亂、叛亂以及超設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)的地震、臺風(fēng)等。
2.不可抗力的影響
若不可抗力事件的發(fā)生完全或部分妨礙一方履行本合同項下的任何義務(wù)，則該方可暫停履行其義務(wù)，但前提是：
2.1 暫停履行的范圍和時間不超過消除不可抗力事件影響的合理需要。
2.2 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)繼續(xù)履行本合同下未受不可抗力事件影響的其他義務(wù)，包括所有到期付款的義務(wù)。
2.3 一旦不可抗力事件結(jié)束，受不可抗力影響方應(yīng)盡快恢復(fù)履行本合同。
2.4 若任何一方因不可抗力事件而不能履行本合同，則該方應(yīng)盡快書面通知另一方。該通知中應(yīng)說明不可抗力事件的發(fā)生日期和預(yù)計持續(xù)的時間、事件性質(zhì)、對該方履行本合同的影響及該方為減少不可抗力事件影響所采取的措施。
2.5 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生之日(如遇通訊中斷，則自通訊恢復(fù)之日)起10天內(nèi)向另一方提供一份由不可抗力事件發(fā)生地公證機構(gòu)出具的證明文件。
2.6 受不可抗力事件影響的一方應(yīng)采取合理的措施，以減少因不可抗力事件給另一方或雙方帶來的損失。雙方應(yīng)及時協(xié)商制定并實施補救計劃及合理的替代措施以減少或消除不可抗力事件的影響。如果受不可抗力事件影響的一方未能盡其努力采取合理措施減少不可抗力事件的影響，則該方應(yīng)承擔(dān)由此而擴(kuò)大的損失。
九、爭議的解決
發(fā)生爭議時，應(yīng)首先采用協(xié)商方式解決，協(xié)商能夠達(dá)成一致時，另行簽訂書面協(xié)議。經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成協(xié)議時，可向江門市人民法院提起訴訟。
十、合同生效及其它
1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
此處省略。。。。。。。。。。。。。。。若干
7.1. 乙方應(yīng)根據(jù)修理項目，安排具有豐富經(jīng)驗的修理人員和技術(shù)人員，并向甲方提供其安排的修理人員的職稱、年齡、工作簡歷、資質(zhì)和擅長工作內(nèi)容等資料。要求的技術(shù)人員的職稱應(yīng)為工程師/技師或以上。
十一、安全風(fēng)險抵押金：
中標(biāo)單位按合同款的5-10%的標(biāo)準(zhǔn)繳納安全風(fēng)險抵押金，以提高中標(biāo)單位的自我約束力。
甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)
甲方代表： 乙方代表：
簽訂日期：二○○九年十二月十日 簽訂日期：二○○九年十二月十日
合同范本二
甲方：
乙方：
甲方委托乙方修理電機，為保證維修質(zhì)量，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：
一、電氣部分：
1、在更換線圈時，乙方對線圈的匝間、相間、對地絕緣試驗必須按電機線圈所要求的國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等級進(jìn)行試驗，以確保線圈下線后的質(zhì)量要求，不得隨意更改原裝線圈線徑的尺寸。
2、電機所用的材料應(yīng)屬國家正品生產(chǎn)廠出品的合格產(chǎn)品。
二、機械部分：
1、在修理過程中，如需更換軸承、防爆接線腔、喇叭嘴、接線板等，乙方必須通知甲方，征得甲方同意后方能更換，所產(chǎn)生費用由甲方負(fù)責(zé)。
2、除電機定子修理外的修理費在協(xié)議中另外協(xié)商。
3、潛水泵密封性必須達(dá)到原廠出廠要求。
三、空載運行試驗：
在電機交付時，乙方面對甲方進(jìn)行開車運行試驗，絕緣達(dá)到200mω，試車5分鐘以上，各項可試驗項目及測試標(biāo)準(zhǔn)合格并提供試驗數(shù)據(jù)報告給甲方進(jìn)行驗收。
潛水泵試車方式為浸泡在水中24小時后，檢測絕緣情況、開車試機。
四、維修單價：7.5kw以下(含7.5kw)電機，為50元/kw，普通電機按45元/kw，h級絕緣等級的電機140元/kw，特殊電機(指形狀特異，如特長或特細(xì)及功率小于2kw的微形電機)價格面議。
五、其它約定項目：
甲方送達(dá)乙方維修的電機，雙方要根據(jù)電機的損壞程度及維修難度商定修理時間，如乙方在約定的周期內(nèi)未按時交貨，除不可抗力的因素外，每拖延一天按修理費用總額的1%進(jìn)行處罰乙方。
六、電機電壓等級為：1140v/660v，絕緣等級為f級。
七、運輸方式：甲方自提自運，或乙方代為接送，運費甲方承擔(dān)。
八、付清方式：帶款或付款提供，預(yù)留貨款的10%作為質(zhì)保金。
九、乙方必須給甲方開具增值稅發(fā)票。
十、質(zhì)保期：使用后三個月。
十一、此次修理費用：
合計人民幣：玖仟貳佰貳拾伍元整(￥9225.00)
十二、提貨時間：貨到后5個工作日。
十三、合同期限：本次修理完成后，合同自然終止。
十四、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
十五、如有爭議雙方協(xié)商解決，或申請當(dāng)?shù)刂俨脵C構(gòu)解決。
甲方：
甲方代表(簽名)：
日期：
乙方：
乙方代表(簽名)：
日期：
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇七
定作方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
承攬方：____________________________________
地址：____________郵碼：____________電話：____________
法定代表人：____________職務(wù)：____________
一、修繕修理項目、數(shù)量、金額、交貨期限
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
｜｜｜｜價款或酬金｜交提貨期限及數(shù)量｜
｜修繕修理品名或項目｜計量單位｜數(shù)量或任務(wù)量｜－－－－－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜單價｜總金額｜｜
｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－｜－－－｜－－－｜－－－－－－－－｜
｜｜｜｜｜｜｜
｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜
｜合計人民幣金額（大寫）｜
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
二、修繕修理的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)
三、承攬方對修繕物的負(fù)責(zé)條件及期限
四、驗收標(biāo)準(zhǔn)及方法
五、包裝要求及包裝費用負(fù)擔(dān)
六、運輸方式
七、結(jié)算方式和期限
八、交付定金、預(yù)付款數(shù)額及時間
九、違約責(zé)任
十、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
十一、定作方供料
十二、解決合同糾紛的方式
十三、雙方協(xié)商的其他條款
定作方：________________________
法定代表人：________
____年____月____日
承攬方：________________________
法定代表人：________
____年____月____日????????r>
修理合同印花稅 修理合同糾紛判決書篇八
甲乙雙方就設(shè)備保修事宜，經(jīng)協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議。
一、保修設(shè)備附表：
代碼設(shè)備名稱品牌型號機身號碼數(shù)量聯(lián)系人：
電話：
傳真：
郵編：
設(shè)備使用地址：
二、保修范圍及服務(wù)方式：
1.免費進(jìn)行操作指導(dǎo)，技術(shù)咨詢;
2.修復(fù)其有修復(fù)價值的毀損設(shè)備，或排除設(shè)備故障;
3.機器出現(xiàn)故障的應(yīng)急維修：
4.定期對保修期內(nèi)的機器進(jìn)行上門保養(yǎng)，每年不少于 次，保證設(shè)備運作正常。
三、服務(wù)期限：從年 月 日至 年 月 日 .保修合同期滿甲方需乙方繼續(xù)保修時，應(yīng)提前一個月重新簽訂。
四、質(zhì)量保證：乙方對所售的配件、耗材保證質(zhì)量，若出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方給予免費更換。
五、 以下情況不屬乙方保修范圍：
因電壓不穩(wěn)而造成的機件損壞：
因不按正常規(guī)則使用而造成的機件損壞;
機器的消耗品如墨粉、墨盒、色帶，感光鼓，載體，暗盒等;
甲方擅自改裝保修產(chǎn)品或更換非乙方提供的零件及耗材;
甲方擅自委托非乙方授權(quán)人員對機器進(jìn)行保修。
六、收費標(biāo)準(zhǔn)：
1、甲方在簽訂本協(xié)議同時向乙方支付保修費用 元;
2、甲方需乙方到市區(qū)以外地區(qū)上門檢修，甲方應(yīng)支付乙方工時費、旅差費元。
七、違約責(zé)任：
乙方提供給甲方的耗材配件出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
甲方逾期未付清乙方款項的，須每日向乙方交納逾期部分2‰的滯納金。
八、執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，甲乙雙方同意由廣州市仲裁委員會仲裁。
九、其他事項：
十、合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 乙方：
委托代理人： 委托代理人：
地址： 地址：
簽訂日期：年月日