合同的法律效力使得雙方的權益得到了法律的保障和救濟。撰寫合同時需要考慮到可能出現(xiàn)的各種情況,做到周全細致。合同的示例和解說可以幫助大家更好地理解合同的條款和要點。
門窗工程施工合同篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。
1、項目名稱:
2、座落地點:
3、材料說明:詳見報價清單。
2.1承包方式:乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工,向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下:
本工程屬交鑰匙工程,乙方應按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中,如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,可對工期進行調整。
5.1本工程的包干總價(含稅)為:
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
6.1xxx付款方式。
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方,由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監(jiān)督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的,有及時下發(fā)《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協(xié)調業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中,甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續(xù)及政府有關部門的驗收手續(xù),相關費用乙方負責。
8.1乙方指定的項目代表為:________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質,并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前,須根據(jù)工程規(guī)范編制設計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后,在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責,并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定,辦理有關手續(xù),因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工,保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現(xiàn)場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結算報告,經(jīng)過甲方審定后作為確定結算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續(xù),以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗,費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規(guī)范要求和工程質量要求,相關規(guī)定如下:
9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規(guī)范要求不符的材料,甲方代表有權拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規(guī)范和質量要求的材料,并承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應承擔相應的責任。
10.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行此后工程施工。驗收不合格,乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權要求剝離或開孔,乙方應進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應承擔有關費用,且工期不得順延。
10.2竣工驗收:本工程完成安裝調試后,乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格,故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后,雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產(chǎn)生糾紛,由工程所在地質量監(jiān)督檢查部門核驗為準。
11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工,保證質量,如不符合上述要求,甲方有權拒絕驗收,且對乙方進行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓,違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后,乙方應在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同轉包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的,除雙方協(xié)議停止施工外,乙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并在任何情況下,均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜,可另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等法律效力。
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式,若聯(lián)系方式發(fā)生變更,應及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關通知、文件,即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
乙方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
____年____月____日____年____月____日。
門窗工程施工合同篇二
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《^v^合同法》有關規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:塑鋼門窗工程。
包工包料。
1、型材使用中財80系列白色型材,窗襯鋼使用1。2mm門襯鋼使用1。2mm優(yōu)質型鋼,玻璃使用4×6×4中空白色洛陽浮法玻璃,配件使用新鄉(xiāng)三力牌優(yōu)質配件,毛條、膠條、密封膠均須采用優(yōu)質產(chǎn)品。
2、嚴格按照設計圖紙和國家塑鋼窗標準制作、安裝。
3、窗框與墻體之間使用發(fā)泡劑填充。
甲方書面通知進場并具備安裝條件之日起日內大框安裝完成,窗扇安裝在甲方書面通知后日內安裝完成,不得影響甲方其他工程進度。
1、工程竣工驗收前乙方負責半成品、成品保護。
2、工程質量保修十年,竣工驗收三年內免費維修、免費更換非人為因素損壞的易損件,三年后維修只收材料費不收人工費。
3、乙方在接到維修電話后二小時內維修人員到達現(xiàn)場。
1、價格:每平方米元(含配合費),工程總價以現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)計算。
2、付款方式:
(1)框安裝完成后七個工作日內支付工程價款的%;
(2)窗扇安裝完成后七個工作日內支付工程款的%;
(4)工程竣工驗收合格十個工作日內支付工程總價款的%;
(5)%保修金竣工驗收合格一年后七日內付清%,三年后七日內付清。
本合同簽訂前乙方向甲方繳納履約保證金元,工程完成現(xiàn)場驗收合格并提交質檢報告后七個工作日內無息返還。
乙方應對進入施工現(xiàn)場的員工進行安全教育,遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,隨時接受安全檢查人員的監(jiān)督檢查,乙方應為員工辦理意外傷害保險,由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
1、合同簽訂生效后,單方面解除或實際上不履行合同,違約方向守約方按m2工程造價的支付違約金。
2、甲方不能按合同約定支付工程款,逾期超過一個月,按逾期天數(shù)每天支付應付未付工程款的萬分之五支付違約金。
3、乙方不能按第四條約定時間完成大框安裝或窗扇安裝,根據(jù)甲方記錄每逾期一天分別向甲方支付違約金,甲方有權從應付工程款中扣除。
4、由乙方原因造成的工程質量出現(xiàn)不合格問題乙方無條件返工,承擔經(jīng)濟損失,并支付等額違約金。
5、乙方不能按約定履行保修義務,甲方有權委托第三方維修,乙方支付維修費用,并支付等額違約金。
發(fā)包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
門窗工程施工合同篇三
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質量標準。
五、合同價款:
金額(大寫):元(人民幣)。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間:年月日。
協(xié)議訂立地點:
本協(xié)議雙方約定生效,本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
年月日年月日。
門窗工程施工合同篇四
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,現(xiàn)甲方將_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任,特簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程。
_________工業(yè)制造城。
網(wǎng)絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網(wǎng)絡設備安裝調試、標簽識別。
見附件1,技術方案見附件2。
合同總工期為:60個工作日。
1、工程總價(含稅):人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程總價包干,工程造價不因國家政策、市場因素、商業(yè)風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。
乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。
1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日,甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
乙方開工后3個工作日內,甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。
3、乙方施工完畢后,甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內,且在乙方開出正式發(fā)票后,甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息,自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題,且乙方全面、適當履行質保義務,期滿后支付乙方。
付款賬號:
開戶銀行:
銀行帳號:
地址:
甲方責任。
1)負責檢查工程進度、質量,及時按照相關規(guī)范組織工程驗收工作。
2)配合現(xiàn)場協(xié)調工作。
3)按照合同約定支付工程款項。
乙方責任。
1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃,經(jīng)審定蓋章后,送甲方審核,做好各項施工準備工作,施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。
2)施工過程中,乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書,如對設計圖紙/要求有異議須變更時,應取得甲方及設計單位的同意,取得甲方書面認可后,方可進行施工。
3)乙方在施工期間,如有技術問題或需甲方解決的問題時,必須書面上報甲方,否則,甲方不予答復。
4)乙方在施工期間,必須加強施工管理。落實一切安全措施,確保安全施工,在施工過程中,如發(fā)生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故,均由乙方負責。如乙方?jīng)]有按規(guī)定落實各項安全措施,甲方有權責令停止工程的進行。
網(wǎng)絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后,技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中,甲方按技術方案標準驗收。
1、從工程驗收合格之日起算,工程的質保期期為1年,從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內,因工程質量所產(chǎn)生的問題,乙方應免費修復。
2、乙方服務響應時間:緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求,乙方維護人員必須在維護請求發(fā)出后的5個工作日內上門響應。
3、乙方應向甲方提供技術支持,并根據(jù)甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。
4、質保期滿后,甲方有權要求乙方繼續(xù)擔此工程維護工作,乙方僅收取材料費用。
1、乙方未按約定的時間完工的,每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的,甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的,總工期將往后順延。
2、甲方延期付款超過7個工作日的,每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的,付款時間將往后順延。
3、因一方違約導致合同解除的,違約方應支付合同總價20%的違約金,違約金不足以彌補損失的,違約方仍應承擔損失賠償責任。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向深圳市南山區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
1、甲方指派專人作為本合同的執(zhí)行者,由其負責本合同履行的行為。
2、乙方指派_________作為本合同的執(zhí)行者,指派_________作為本合同工程施工的執(zhí)行者。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
門窗工程施工合同篇五
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的有關規(guī)定,雙方遵循平等自愿、公平公正和誠實信用的原則,結合本工程具體情況簽訂本合同,以致共同遵守執(zhí)行。
一,工程概況。
1、工程名稱:景寧氣象災害監(jiān)測預警中心遷建工程門窗工程。
2、工程地點:景寧城北片區(qū)。
3、承包內容:彩鋁隔熱斷橋中空玻璃門窗制作安裝。
4、承包形式;包工包料。
二,甲、乙雙方工作。
1、甲方做好工程前期工作,使施工場地具體施工條件,對工程進度、質量、工期進行檢查。
2、甲方按合同約定支付工程款,乙方應保證工程進度。
3、乙方根據(jù)甲方的通知及時組織所需的人員、原材料等到達施工現(xiàn)場,服從甲方現(xiàn)場管理,(材料進場須提供材質證明及進行復檢)。
4、乙方按現(xiàn)行國家行業(yè)相應規(guī)范、操作規(guī)程組織施工,接受甲方及監(jiān)理方的監(jiān)督,對出現(xiàn)的質量問題無條件返工,保證施工和工程質量。
三,圖紙。
甲乙雙方約定圖紙會審,并按甲方審定認可的圖紙施工,圖紙見附件。
四,工程量及工程價款。
工程量以實際制作的門窗面積結算。門窗統(tǒng)一單價為420元/m2。
五,工程款支付。
甲乙雙方自簽訂合同之日起,外框安裝完畢后,甲方應支付總工程款的40%,內窗安裝驗收合格完畢甲方應支付總工程款的50%,乙方在窗邊修飾撕條打掃衛(wèi)生后甲方應支付總工程款5%,余款5%在一年保修期滿后一次性付清。
六,開竣工日期、工程質量約定等
1、20xx年月日開工至20xx年月日竣工(其中外框安裝根據(jù)甲方通知時間開始安裝,工期為10天)。
2、開工日期以合同簽字之日起計算,因甲方未按約定完成工作,影響工程進度,工期順延;因現(xiàn)場不可抗拒自然災害、停電等意外因素影響,工期順延,如因乙方自己的原因則工期不順延。
3、工程質量按國家《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》標準施工,并按國家有關工程質量檢驗評定標準驗收,乙方要嚴格控制外墻窗周邊的施工工藝,杜絕門窗周邊滲水,(包括節(jié)能驗收必須合格)。
4、工程完工后由乙方通知甲方,甲方應及時組織有關人員進行驗收,乙方應出示有關資料交給甲方(其中工程驗收時間根據(jù)工程總竣工驗收時間確定)。如工程質量不合格,乙方應及時派人返工,返工費用均由乙方負責。
5、乙方必須服從甲方指揮,聽從甲方安排。門窗材質采用:注膠斷橋隔熱型材,壁厚1、4mm(帶紗窗)。門窗鋁材顏色為深灰色(以甲方確認的小樣為準)。所有五金配件采用國產(chǎn)優(yōu)質合格產(chǎn)品,玻璃采用:6+12a+6白色中空鋼化玻璃。以上所有材料均先送小樣甲方認可后再制作及安裝。乙方需要按報價表中所選用型材規(guī)格、五金、輔材進行制作安裝,不得隨意變更(乙方報價表作為合同附件)質保期為2年。
6、施工配合費及工程稅金費用由甲方自行承擔。其他如制作安裝費、包裝運輸費、措施費、檢測費、安全費、管理費、利潤等均包含在綜合單價內。
七,安全生產(chǎn)、文明施工。
施工方應按安全技術操作規(guī)程施工,如發(fā)生一切安全事故,由乙方自行負責,費用自理。施工現(xiàn)場不亂堆亂放,保障施工現(xiàn)場的整潔。
八,違約責任。
1、乙方違約不能按時完工,超過的工期按每超過一天罰款人民幣元以此類推。甲方從乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延長,乙方不負任何責任。
2、因甲方原因造成停工面導致乙方的額外費用和損失,應由甲方承擔全部責任和費用。
九,保修、爭議等。
本工程保質期2年,保質期內非人為損壞的質量問題,乙方無條件提供免費保修。保質期滿后的質量問題,由乙方負責維修或更換,僅收取材料費。工程所有權和經(jīng)營權不得轉包,如乙方轉包,甲方有權收回承包權。合同發(fā)生爭議,可申請仲裁,仲裁及訴訟費用由違約方承擔。
十,本合同應配合門窗設計方案中提供的一切技術要求及對窗型、材質、玻璃、五金配件的質量要求,進行制作及安裝。
十一,合同的生效和終止。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字蓋章之日起生效,到竣工結算付完工程款為止。未盡之事宜,另行簽訂補充協(xié)議,具有與本合同同等的法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
20xx年xx月xx日。
門窗工程施工合同篇六
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。
六、其它:施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:年月日
門窗工程施工合同篇七
(以下簡稱甲方)發(fā)包方:
(以下簡稱乙方)承包方:
一、甲方責任1、負責三通一平,場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理,乙方概不負責.。
3、派施工員一名參與現(xiàn)場質量管理及數(shù)量簽證,并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責,協(xié)調各相關單位之間和周邊的關系。
二、乙方責任1、乙方根據(jù)地質資料及現(xiàn)場出現(xiàn)異常,應及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。2、施工作業(yè)時聽從甲方指揮,按時填寫記錄,并保證施工安全。
3、乙方工程完工后,負責向申方提供現(xiàn)場打樁記錄。
三、工程款的支付。
1、此工程為包工包料,打樁單價c-300215;75a樁,單價為。
元米,如需配送8米以下(含8米)短樁,按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費,此單價不含樁尖,不含稅,不開發(fā)票。
2、如需送樁,只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算:如超過1米,歸乙方負責。如未超過,則由甲方負責。
4、進場付10萬元,打完20米付清80%,樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔,乙方協(xié)助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工,超過三天,則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。
四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛,雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決,協(xié)商或協(xié)調不成的,向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方:電話:乙方:電話:________年____月____日。
門窗工程施工合同篇八
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協(xié)議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于________年 ____月 ____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》(以下簡稱“原施工合同” )中的定義相同。 鑒于: 甲乙雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)實際情況,在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內容,特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內容變更部分為:
1、因乙方新購置一批自卸車輛,甲方應保證乙方土方總運量,不低于 方。
2、因甲方原因導致車輛停工,每天補償車輛誤工費500元。
具體包括:
4、甲方保證施工工地內有人發(fā)貨、驗收,因甲方工作不到位造 成乙方不能夠正常施工,因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標段,價格另 議。
二、本協(xié)議生效后,即成為原施工合同不可分割的組成部分,與原施工合同具有同等的法律效力。 除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原施工合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。 本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時,以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方: (公章)
(公章) 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
門窗工程施工合同篇九
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工,為明確雙方責任,特訂立本施工合同,具體條款如下:
一、工程地點及承包范圍:廠房屋面防水項目。
二、承包方式:按雙方協(xié)商的內部包工包料方式承包。
三、用料約定:經(jīng)乙方推薦,采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質量等級及驗收約定:本工程質量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工,防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準,乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求:乙方應配合土建施工工期,確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付:
1、工程量計算:按實鋪面積計算。
2、單價:4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式:工程完工,工程量經(jīng)甲方確認后,甲方在20天內付工程結算總造價50%給乙方,其余50%在工程經(jīng)質檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責:
(1)提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
(4)有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責:
(1)服從甲方管理,接受甲方的監(jiān)督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質量自查工作,提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
(2)確保提供本工程使用的防水卷材質量合格。即時將防水材料進場,提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內業(yè)資料原件。材料如不合格,自愿承擔由此引起的任何責任。
(3)配合本工程整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(4)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度,確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為,否則自愿接受甲方的處罰。
(5)嚴格按防水工程標準規(guī)范施工,發(fā)現(xiàn)問題,及時自行解決,確保工程質量達到合格標準,并對工程保修三年。三年內如有質量問題,甲方應在24小時內到場承擔保修義務。
(6)對本班組施工操作人員進行上崗考核,所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書,嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間,管理人員不得離開現(xiàn)場。
(7)對本分項工程的質量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項:如乙方不服從甲方管理,不能保證工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工,故意拖延工期,甲方有權終止本合同,由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜,雙方可另定補充協(xié)議,經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同自簽字后生效,至工程保修期滿時終止。
甲方:乙方:
代表:代表:
簽訂日期:年月日
門窗工程施工合同篇十
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書?!?BR> 解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?!督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效?!?BR> 第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定:“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?BR> 目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
門窗工程施工合同篇十一
3、按獲得承包任務的途徑分:計劃分配、投標競爭、委托(協(xié)商)承包、指令承包。
4、按合同類型和計價方法分:固定總價合同、單價合同、成本加酬金合同。
1、建設全過程承包。
承包方對工程全面負責,發(fā)包方僅需提出工程要求和工期。適用于各種大中型建設項目,要求施工企業(yè)實力雄厚、技術先進、經(jīng)驗豐富。
優(yōu)點:充分利用技術經(jīng)驗、節(jié)約投資,縮短工期,保證質量。
2、階段承包。
n包工包料:承包工程施工所用的全部人工和材料。是一種很普遍的施工承包方式,多由獲得等級證書的施工企業(yè)采用。
n包工部分包料:承包方只負責提供施工的全部人工及部分材料,其余部分由建設單位負責。
n包工不包料:廣泛應用于各類工程施工中,指承包人僅提供勞務而不承擔提供任何材料的義務,在園林工程中尤其適用于臨時民工承包。
3、專項承包。
指某一建設階段的某一專門項目,由于專業(yè)性強,技術要求高,如地質勘察、古建結構、假山修筑、雕刻工藝、音控光控設計等需要由專業(yè)施工單位承包。
4、招標費用包干。
通過招投標而取得的承包方式,這是國際上通用的獲得承包任務的主要方式。分為:招標費用包干、實際建設費用包干、施工圖預算包干等。
5、委托包干。
也稱為協(xié)商承包,即不需要經(jīng)過投標競爭,而由業(yè)主與承包商協(xié)商,簽訂委托其承包某項工程的合同。多用于資信好的習慣性客戶。這在園林工程建設中也較為常用。
6、分承包。
指承包者不直接與建設單位發(fā)生了關系,而是從總承包單位分包某一分享工程(如土方工程、混凝土工程等)或某項專業(yè)工程(如假山工程、噴泉工程等),并對總承包商負責的承包方式。這在園林建設工程中也經(jīng)常用到。
概念:工程施工承包合同是工程建設單位(發(fā)包方)和施工單位(承包方)根據(jù)國家基本建設的有關規(guī)定,為完成特定的工程項目而明確相互間權利和義務關系的協(xié)議。施工單位承諾按時、按質、按量為建設單位施工;建設單位則按規(guī)定提供技術文件,組織竣工驗收并支付工程款。合同一經(jīng)簽訂,即具有法律約束力。
1、原則。
(1)合法原則:訂立合同嚴格執(zhí)行《建設施工合同(示范文本)》,通過《合同法》與《建筑法》規(guī)范雙方的權利與義務關系。
(2)平等自愿、協(xié)商一致的原則。
主體雙方均依法享有自愿訂立施工合同的權利。
(3)公平、誠實信用的原則。
合同簽訂中,要誠實信用,當事人應實事求是向對方介紹自己訂立合同的條件、要求和履約能力;要充分考慮對方的合法利益和實際困難,以善意的方式設定合同的權利和義務。
(4)過錯責任原則。
合同中除了規(guī)定的權利義務,還要必須明確違約責任,必要時,還要注明仲裁條款。
門窗工程施工合同篇十二
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方) 身份證號:
依照中華人民共和國《合同法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則?,F(xiàn)將甲方經(jīng)營權在本合同期限內供乙方以供經(jīng)營,甲、乙雙方就經(jīng)營合同有關事項協(xié)商一致,并達成如下條款:
一、承包經(jīng)營區(qū)域范圍:
二、承包經(jīng)營期限 年,自 年月 日起,至 年月日止,期間可享用甲方現(xiàn)有資質,即(公路工程施工總承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包貳級、市政公用工程施工總承包壹級、園林綠化貳級、)在規(guī)定的區(qū)域內進行投標承接工程。
三、承包經(jīng)營條件
(1)乙方每年必須確保固定上交甲方的經(jīng)營權使用 叁拾 萬元整,須在每年初交清(第一次在合同簽訂時一星期內交清)。
(2)乙方投標承接工程后,必須按照甲方規(guī)定,另行上交相應比例的項目管理費(以中標價為準):即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、園林綠化工程2%。
四、在承包經(jīng)營期間:甲方下文任命乙方為分公司經(jīng)理,副經(jīng)理以下人員由分公司經(jīng)理自行聘任組成,并由分公司經(jīng)理報甲方備案。甲方所聘任成員在承包期滿或合同解除后即告解體。
五、乙方分公司的成立,甲方提供相關證件、證書、由乙方負責向當?shù)亟ㄔO、建筑主管部門和工商行政部門辦理注冊登記等手續(xù)。
六、甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、介紹信、授權委托書等資料,為乙方辦理投標和施工事宜,相關費用由乙方承擔,乙方需要甲方編制標書的費用另行商定。
七、乙方在承包經(jīng)營期間必須依法建立財務制度,所經(jīng)營的業(yè)務一切稅費均以甲方名義如期向有關部門繳納,并定期向甲方遞交財務報表和有關完稅憑證,隨時接受甲方的財務審計監(jiān)督。
八、乙方中標后應及時向甲方報告中標工程具體內容,并向甲方遞交投標資料和中標通知書正本、施工合同正本、一套完整的施工圖紙以便存檔,工程竣工后一個月內,向甲方遞交相關的竣工資料備案。
九、乙方承包經(jīng)營期間,必須認真全面履行所承接的工程施工合同的各項條款(任務),按質、按量完成合同內容,并做好工程回訪服務,全面維護甲方信譽和合法權益,工程施工項目經(jīng)理部由甲方監(jiān)督乙方組建,若需甲方派駐工程管理及技工人員,工資、待遇由乙方負責。工程管理由乙方全權負責,工程款必須做到??顚S?,若乙方未能妥善處理好工程款用途,甲方有權對該項目賬戶予以管制。
十、乙方有責任編制項目管理實施規(guī)劃,建立健全質量和安全保證體系,抓好現(xiàn)場的施工生產(chǎn),乙方在施工、經(jīng)營中發(fā)生的工傷事故、安全、質量及拖欠員(民)工工資等其他侵權事件及經(jīng)營中發(fā)生的一切糾紛均由乙方承擔,因此對甲方造成的影響和損失,甲方有權向乙方追償。
十一、乙方必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和甲方的各項管理制度,負責協(xié)調當?shù)毓ど?、稅務、建設單位、監(jiān)理、質檢及各級建設行政主管部門的關系,積極主動接受相關職部門的檢查與監(jiān)督,并及時向甲方反饋有關信息。
十二、乙方應有計劃地安排員工參加相關的培訓,具備條件的員工由甲方統(tǒng)一申報技術職稱,所需費用由乙方承擔。
十三、乙方必須對經(jīng)營的工程項目按照國家有關規(guī)定承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。
十四、甲乙雙方應相互為對方保守商業(yè)秘密,乙方在確保甲方利益的基礎上有獨立確定投標價的權利。
十五、乙方在承包經(jīng)營期間,若不能自覺地履行上述職責及義務的,甲方有權終止合同,并且不退還當年上交的費用。
十六、違約責任
甲乙雙方應認真全面履行本合同,除不可抗力外違約的,責任方在賠償對方相應的損失后,必須另支付壹拾萬元違約金。
十七、其他條款
1、乙方超出本區(qū)域的投標須報經(jīng)甲方同意方可進行。
2、經(jīng)營承包期滿后,若乙方履行本合同情況良好,在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)簽權。
3、本合同在實施過程中如有爭議且協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地法院起訴。
4、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后,簽訂補充協(xié)議(合同),補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
法人代表簽字: 簽字:
年月 日 年月日(附身份證復印件)
門窗工程施工合同篇十三
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
地點:.二、承包方式。
三、
四、合同價款。
五、付款方式。
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責任。
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任。
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
九、工程質量、安全及保修。
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法。
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;。
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
門窗工程施工合同篇十四
甲方:乙方:
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的預算工程造價在20元以內)發(fā)包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程地點:
隨甲方指定的施工任務確定,在主____區(qū)范圍。
三、工期:
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準:或包工包料,或單包工,質量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家規(guī)范、標準。
六、工程價款和結算方式:以派工單上的約定為準。
七、付款方式:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后,憑發(fā)票一周內付清全款。
雙方責任:
(一)、甲方責任:
1、協(xié)調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
(二)、乙方責任:
1、按照雙方確定的維修方案,按時完成施工任務;工程保修期________年(如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定),保修期負責無償保修。
2、按規(guī)范要求組織施工;負責對施工人員進行安全教育和監(jiān)督;采取安全措施,做到安全文明施工?,F(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托:履行本合同。
八、違約責任:按《民法典》有關規(guī)定執(zhí)行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
________年____月____日。
________年____月____日。
門窗工程施工合同篇一
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國民法總則》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承包合同,以資雙方共同信守。
1、項目名稱:
2、座落地點:
3、材料說明:詳見報價清單。
2.1承包方式:乙方以包勞務、包材料、包施工安全、包文明施工、包工期、包安裝質量、包安裝驗收合格等進行包干施工,向甲方交付勞務成果。
2.2具體的承包范圍如下:
本工程屬交鑰匙工程,乙方應按時完成電梯土建、基坑施工;電梯井道工程安裝施工;電梯安裝、調試、裝修。同時保證合同電梯安裝工程質量,包驗收(包括甲乙雙方組織的內部驗收及質檢部門對電梯的驗收)并取得電梯準用證。
嚴格執(zhí)行現(xiàn)行有效且的電梯安裝驗收規(guī)范、電梯技術條件、電梯制造與安裝安全規(guī)范、電梯試驗方法等質量標準以及電梯廠商的技術要求。
3.2乙方必須嚴格按照本合同約定的質量標準及甲方確認的施工圖紙和用料進行施工,保證質量。
4.1乙方應在本合同簽訂后天內安排材料進場,實施施工,并在年月日前完成本工程的全部工作,并將通過竣工驗收合格的工程移交給甲方。
4.2在履約過程中,如果由于甲方設計變更等甲方責任所延誤工期的,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意,可對工期進行調整。
5.1本工程的包干總價(含稅)為:
5.2合同包干總價款已包含電梯土建、基坑施工,電梯井道工程安裝施工,電梯安裝、調試、裝修等乙方為完成本合同目的的全部工作的全部費用,甲方無須就本項目電梯工程之事宜另行向乙方支付任何其他費用。
6.1xxx付款方式。
7.1甲方指定項目代表為。
7.2甲方向乙方提供電梯廠商所提供的土建技術要求、井道鋼結構技術要求、電梯安裝技術要求給乙方,由乙方按照技術要求制作施工計劃、施工組織方案,交由甲方審定后乙方組織實施。
7.3甲方代表對工程進度、工程質量進行監(jiān)督與管理,并檢查隱蔽工程。對于工程進度或質量不符合甲方要求的,有及時下發(fā)《進度通知單》或《質量整改通知單》的權利;有要求乙方加快施工進度和整改工程的權利。
7.4協(xié)調業(yè)主給乙方提供施工期間的用電、用水、場地。
7.5按時向乙方支付合同款項。
7.6負責組織工程竣工驗收和辦理竣工結算。
7.7施工過程中,甲方有監(jiān)督按照圖紙施工的權力。
7.8按工程所在地建設部門及勞動安全監(jiān)察部門、消防部門等政府主管部門的要求提供所需資料文件給乙方,由乙方辦理安裝施工報批、有關安全施工手續(xù)及政府有關部門的驗收手續(xù),相關費用乙方負責。
8.1乙方指定的項目代表為:________。
8.2乙方按甲方審定的施工組織計劃、施工方案和依據(jù)合同發(fā)出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯(lián)系的情況下,可采取保證工程和人員生命、財產(chǎn)安全的緊急措施,并在采取措施后24小時內向甲方代表送交書面報告。
8.3乙方須保證施工人員具有從事本合同約定工程施工所需的施工資質,并保證其資質的真實性、合法性、有效性。
8.4乙方在安裝工程開始前,須根據(jù)工程規(guī)范編制設計及施工詳圖,并提交甲方審批,所有施工圖紙均應得到甲方確認。
8.5乙方應在安裝開始前將詳細施工組織方案、施工進度計劃報甲方審核確認。施工期間,乙方應作好施工原始記錄。
8.6井道及機房土建完工后,在雙方約定的時間內負責檢查電梯井道、機房以及土建預埋或預留的構件等。
8.7負責施工所需的水電費,按工程需要提供施工所需的照明、看護、圍欄等安全文明施工措施。
8.8乙方應遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按照安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。項目實施過程中的任何與電梯安裝有關的施工安全責任由乙方負責,并承擔由乙方過失造成的一切的法律責任與經(jīng)濟責任。
8.9施工所需的工料和施工設備均由乙方負責。
8.10安裝期間轎廂內加設保護板,試用期滿后拆除。井道照明的安裝。清理安裝雜物。
8.11負責電梯工程項目施工期間、安裝后至驗收合格且甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)前的所有保管工作。如發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
8.12遵守政府有關部門對施工場地交通、衛(wèi)生文明施工和施工噪音等管理規(guī)定,辦理有關手續(xù),因此產(chǎn)生的費用由乙方承擔。如受有關部門處罰,由乙方自行承擔罰款和一切損失。
8.13按本合同約定的工程質量及驗收標準進行施工,保證施工質量。按合同約定工期竣工。指定安全防火負責人,做好現(xiàn)場施工管理和安全管理,將施工物件堆放整齊、使道路暢通。乙方對乙方工作人員及乙方聘用的人員的人身安全負全部的責任。
8.14工程竣工驗收完成取得竣工驗收合格證書后,由甲乙雙方辦理正式工程移交手續(xù)。
8.15竣工驗收合格后,乙方須按甲方規(guī)定提交正式的竣工結算報告,經(jīng)過甲方審定后作為確定結算款的依據(jù)。
8.16乙方在施工前辦理安裝施工報批和有關安全施工手續(xù),以及安裝調試完畢后報勞動安全及電梯質量檢測部門進行安裝質量及安全檢驗,費用由乙方負責。乙方應承擔因報驗不合格造成的違約責任,并賠償因此造成的甲方的一切損失。因電梯本身質量原因不能通過驗收除外。
9.1本工程所需的所有材料、設備均由乙方負責購買和提供。乙方購買的材料應符合甲方的設計規(guī)范要求和工程質量要求,相關規(guī)定如下:
9.1.1乙方所采購的材料,由甲方驗收合格后方可使用。
9.1.2對乙方所采購的與設計和規(guī)范要求不符的材料,甲方代表有權拒絕驗收,由乙方按甲方代表要求的時間重新采購符合設計和規(guī)范和質量要求的材料,并承擔由此發(fā)生的費用,工期不予順延。
9.2若乙方提供的材料未經(jīng)甲方驗貨,乙方不得擅自開工。否則,應賠償甲方因此遭受的損失。由此造成逾期竣工的,乙方還應承擔相應的責任。
10.1隱蔽工程驗收:工程達到施工過程中的隱蔽工程驗收階段時,乙方應在隱蔽工程自檢合格后通知甲方驗收。驗收合格,甲方代表在驗收記錄上簽字后,方可進行此后工程施工。驗收不合格,乙方應在甲方要求的時間內修改后重新通知驗收并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。若乙方自行隱蔽,甲方有權要求剝離或開孔,乙方應進行剝離或開孔,并在檢驗后重新覆蓋或修復,乙方應承擔有關費用,且工期不得順延。
10.2竣工驗收:本工程完成安裝調試后,乙方應通知甲方對本工程進行驗收。鑒于本工程還需要報有關政府部門驗收合格,故乙方應負責辦理該報驗工作并保證本工程通過政府有關部門的驗收。若本工程竣工驗收達到標準后,雙方簽字蓋章確認本工程驗收合格,同時乙方把竣工驗收資料(含竣工圖)及驗收報告一式四份移交給甲方。若本工程因乙方原因未能通過驗收的,乙方應在甲方要求的時限內對本工程進行整改并承擔由此而產(chǎn)生的全部費用,若因此而造成本工程逾期竣工的,乙方還應承擔逾期竣工的違約責任。
10.3如果在驗收中產(chǎn)生糾紛,由工程所在地質量監(jiān)督檢查部門核驗為準。
11.1甲方如不能按時付款的,每逾期一天,甲方須向乙方支付應付而未付款的萬分之五的違約金,但累計違約金總額不得超過合同總價的3%。
11.2乙方如不能按合同約定的竣工日期竣工的,每逾期一天,應向甲方償付逾期完工設備總價的萬分之五違約金,若乙方逾期竣工超過三十天的,甲方有權單方解除本合同,乙方除支付上述違約金外,還應向甲方支付相當于合同總價的20%的違約金。
11.3乙方必須按本合同及附件、甲方確認的施工圖紙、用料、施工規(guī)范和甲方的指令嚴格進行施工,保證質量,如不符合上述要求,甲方有權拒絕驗收,且對乙方進行處罰,金額為500元/次。乙方必須在甲方要求的時間內整改完畢。
11.4甲、乙雙方任何一方不得將本合同所涉及的技術或資料向第三方擴散、轉讓,違約方應向對方支付相當于合同總價的20%的違約金并賠償對方因此遭受的一切損失。
11.5在甲方根據(jù)本合同的約定解除合同后,乙方應在甲方發(fā)出解除合同的通知之日起5天內完成退場工作,包括人員撤場、材料的交接以及與第三方的交接等工作。
11.6未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得將本合同轉包或分包,否則,乙方須向甲方支付相當于合同包干總價的20%作為違約金,因此造成甲方損失的,乙方還應承擔賠償責任。
12.1本合同及其附件、技術標準、設計方案等的約定如有不一致,解釋順序應為:本合同及其附件、技術標準、設計方案。
12.2甲乙雙方在履行合同中發(fā)生爭議的,除雙方協(xié)議停止施工外,乙方都應繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并在任何情況下,均須保護已完工程。
12.3本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
12.4當事人不愿通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商、調解不成時,可向甲方所在地人民法院起訴。
13.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
13.2本合同未盡事宜,可另行協(xié)商,簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
13.3本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,每份均具有同等法律效力。
雙方保證在本合同上注明的通訊地址及聯(lián)系電話為有效的聯(lián)系方式,若聯(lián)系方式發(fā)生變更,應及時以書面形式通知對方,未以書面形式通知的,任一方按本合同上注明的聯(lián)系方式發(fā)送有關通知、文件,即視為該有關通知、文件送達對方。
甲方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
乙方聯(lián)系人:聯(lián)系電話:通信地址:
甲方:乙方:
簽約代表:簽約代表:
____年____月____日____年____月____日。
門窗工程施工合同篇二
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
根據(jù)《^v^合同法》有關規(guī)定,遵循平等、自愿、公平、誠實信用原則,經(jīng)雙方協(xié)商簽訂本合同。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:塑鋼門窗工程。
包工包料。
1、型材使用中財80系列白色型材,窗襯鋼使用1。2mm門襯鋼使用1。2mm優(yōu)質型鋼,玻璃使用4×6×4中空白色洛陽浮法玻璃,配件使用新鄉(xiāng)三力牌優(yōu)質配件,毛條、膠條、密封膠均須采用優(yōu)質產(chǎn)品。
2、嚴格按照設計圖紙和國家塑鋼窗標準制作、安裝。
3、窗框與墻體之間使用發(fā)泡劑填充。
甲方書面通知進場并具備安裝條件之日起日內大框安裝完成,窗扇安裝在甲方書面通知后日內安裝完成,不得影響甲方其他工程進度。
1、工程竣工驗收前乙方負責半成品、成品保護。
2、工程質量保修十年,竣工驗收三年內免費維修、免費更換非人為因素損壞的易損件,三年后維修只收材料費不收人工費。
3、乙方在接到維修電話后二小時內維修人員到達現(xiàn)場。
1、價格:每平方米元(含配合費),工程總價以現(xiàn)場實測實量數(shù)據(jù)計算。
2、付款方式:
(1)框安裝完成后七個工作日內支付工程價款的%;
(2)窗扇安裝完成后七個工作日內支付工程款的%;
(4)工程竣工驗收合格十個工作日內支付工程總價款的%;
(5)%保修金竣工驗收合格一年后七日內付清%,三年后七日內付清。
本合同簽訂前乙方向甲方繳納履約保證金元,工程完成現(xiàn)場驗收合格并提交質檢報告后七個工作日內無息返還。
乙方應對進入施工現(xiàn)場的員工進行安全教育,遵守工程建設安全生產(chǎn)有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,隨時接受安全檢查人員的監(jiān)督檢查,乙方應為員工辦理意外傷害保險,由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔。
1、合同簽訂生效后,單方面解除或實際上不履行合同,違約方向守約方按m2工程造價的支付違約金。
2、甲方不能按合同約定支付工程款,逾期超過一個月,按逾期天數(shù)每天支付應付未付工程款的萬分之五支付違約金。
3、乙方不能按第四條約定時間完成大框安裝或窗扇安裝,根據(jù)甲方記錄每逾期一天分別向甲方支付違約金,甲方有權從應付工程款中扣除。
4、由乙方原因造成的工程質量出現(xiàn)不合格問題乙方無條件返工,承擔經(jīng)濟損失,并支付等額違約金。
5、乙方不能按約定履行保修義務,甲方有權委托第三方維修,乙方支付維修費用,并支付等額違約金。
發(fā)包方:承包方:
法定代表人:法定代表人:
門窗工程施工合同篇三
發(fā)包人(全稱):
承包人(全稱):
依照《中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,訂立本協(xié)議。
承包范圍:
三、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同工期總日歷天數(shù)天。
四、質量標準。
五、合同價款:
金額(大寫):元(人民幣)。
六、發(fā)包人向承包人承諾按協(xié)議約定的期限和方式支付協(xié)議價款及其他應當支付款項。
七、協(xié)議生效。
協(xié)議訂立時間:年月日。
協(xié)議訂立地點:
本協(xié)議雙方約定生效,本協(xié)議生效后承包方和發(fā)包人各持一份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)。
住所:住所:
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
年月日年月日。
門窗工程施工合同篇四
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商,現(xiàn)甲方將_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程委托乙方負責施工。為明確雙方權利和責任,特簽訂本合同,以資雙方信守執(zhí)行。
_________科技有限公司網(wǎng)絡及布線工程。
_________工業(yè)制造城。
網(wǎng)絡及布線工程、弱電橋架安裝及室外光纜布放、網(wǎng)絡設備安裝調試、標簽識別。
見附件1,技術方案見附件2。
合同總工期為:60個工作日。
1、工程總價(含稅):人民幣元(大寫貳拾壹萬柒仟壹佰柒拾伍元整)。
2、本工程總價包干,工程造價不因國家政策、市場因素、商業(yè)風險等原因引起的人工、材料、機械設備價格變動而調整。
乙方按工程造價以包工、包工期、包質量、包安全、包設備安裝調試以及標簽識別的方式承包。
1、在雙方簽訂合同之日3個工作日內日,甲方預付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
乙方開工后3個工作日內,甲方預付合同總價的35%即元(大寫柒萬陸仟零壹拾壹元貳角伍分整)。
3、乙方施工完畢后,甲方組織驗收;工程驗收合格之日起3個工作日內,且在乙方開出正式發(fā)票后,甲方付合同總價的30%即元(大寫陸萬伍仟壹佰伍拾貳元伍角整)。
4、余款即合同總價的5%即元(大寫壹萬零捌佰伍拾捌元柒角伍分整)作為工程的質量保證金(不計利息,自驗收合格之日起);一年質量保證期內工程無質量問題,且乙方全面、適當履行質保義務,期滿后支付乙方。
付款賬號:
開戶銀行:
銀行帳號:
地址:
甲方責任。
1)負責檢查工程進度、質量,及時按照相關規(guī)范組織工程驗收工作。
2)配合現(xiàn)場協(xié)調工作。
3)按照合同約定支付工程款項。
乙方責任。
1)乙方應按照施工圖紙/要求編制施工計劃、施工質量檢驗計劃,經(jīng)審定蓋章后,送甲方審核,做好各項施工準備工作,施工期間嚴格按照各項計劃進行施工。
2)施工過程中,乙方不得隨意變更施工圖紙/要求及說明書,如對設計圖紙/要求有異議須變更時,應取得甲方及設計單位的同意,取得甲方書面認可后,方可進行施工。
3)乙方在施工期間,如有技術問題或需甲方解決的問題時,必須書面上報甲方,否則,甲方不予答復。
4)乙方在施工期間,必須加強施工管理。落實一切安全措施,確保安全施工,在施工過程中,如發(fā)生設備、人身事故及非因甲方責任引起的第三方的人身、設備事故,均由乙方負責。如乙方?jīng)]有按規(guī)定落實各項安全措施,甲方有權責令停止工程的進行。
網(wǎng)絡及布線工程安裝完畢、設備安裝調試完畢試運營后,技術方案中的工程、設備安裝要求確立的標準進行驗收。隱蔽性工程在施工過程中,甲方按技術方案標準驗收。
1、從工程驗收合格之日起算,工程的質保期期為1年,從工程驗收合格之日起算。在質量保證期內,因工程質量所產(chǎn)生的問題,乙方應免費修復。
2、乙方服務響應時間:緊急維護請求2個工作日內上門響應;非緊急維護請求,乙方維護人員必須在維護請求發(fā)出后的5個工作日內上門響應。
3、乙方應向甲方提供技術支持,并根據(jù)甲方的需要對甲方工作人員進行免費培訓。
4、質保期滿后,甲方有權要求乙方繼續(xù)擔此工程維護工作,乙方僅收取材料費用。
1、乙方未按約定的時間完工的,每延期一天應向甲方支付工程總價萬分之五的違約金。遲延超過30個工作日的,甲方有權解除合同。如因甲方原因造成工期延誤的,總工期將往后順延。
2、甲方延期付款超過7個工作日的,每延期一天應向乙方支付當期應付款項萬分之五的違約金。如因乙方原因造成付款延誤的,付款時間將往后順延。
3、因一方違約導致合同解除的,違約方應支付合同總價20%的違約金,違約金不足以彌補損失的,違約方仍應承擔損失賠償責任。
當事人一方因不可抗力不能履行合同時,應當及時通知對方,并在合理期限內提供有關機構出具的證明,可以全部或部分免除該方當事人的責任。
本合同及其附件,均是本合同不可分割的部分,具有同等效力,均適用中華人民共和國法律。雙方因本合同發(fā)生爭議,應協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方可向深圳市南山區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
1、甲方指派專人作為本合同的執(zhí)行者,由其負責本合同履行的行為。
2、乙方指派_________作為本合同的執(zhí)行者,指派_________作為本合同工程施工的執(zhí)行者。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
門窗工程施工合同篇五
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的有關規(guī)定,雙方遵循平等自愿、公平公正和誠實信用的原則,結合本工程具體情況簽訂本合同,以致共同遵守執(zhí)行。
一,工程概況。
1、工程名稱:景寧氣象災害監(jiān)測預警中心遷建工程門窗工程。
2、工程地點:景寧城北片區(qū)。
3、承包內容:彩鋁隔熱斷橋中空玻璃門窗制作安裝。
4、承包形式;包工包料。
二,甲、乙雙方工作。
1、甲方做好工程前期工作,使施工場地具體施工條件,對工程進度、質量、工期進行檢查。
2、甲方按合同約定支付工程款,乙方應保證工程進度。
3、乙方根據(jù)甲方的通知及時組織所需的人員、原材料等到達施工現(xiàn)場,服從甲方現(xiàn)場管理,(材料進場須提供材質證明及進行復檢)。
4、乙方按現(xiàn)行國家行業(yè)相應規(guī)范、操作規(guī)程組織施工,接受甲方及監(jiān)理方的監(jiān)督,對出現(xiàn)的質量問題無條件返工,保證施工和工程質量。
三,圖紙。
甲乙雙方約定圖紙會審,并按甲方審定認可的圖紙施工,圖紙見附件。
四,工程量及工程價款。
工程量以實際制作的門窗面積結算。門窗統(tǒng)一單價為420元/m2。
五,工程款支付。
甲乙雙方自簽訂合同之日起,外框安裝完畢后,甲方應支付總工程款的40%,內窗安裝驗收合格完畢甲方應支付總工程款的50%,乙方在窗邊修飾撕條打掃衛(wèi)生后甲方應支付總工程款5%,余款5%在一年保修期滿后一次性付清。
六,開竣工日期、工程質量約定等
1、20xx年月日開工至20xx年月日竣工(其中外框安裝根據(jù)甲方通知時間開始安裝,工期為10天)。
2、開工日期以合同簽字之日起計算,因甲方未按約定完成工作,影響工程進度,工期順延;因現(xiàn)場不可抗拒自然災害、停電等意外因素影響,工期順延,如因乙方自己的原因則工期不順延。
3、工程質量按國家《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》標準施工,并按國家有關工程質量檢驗評定標準驗收,乙方要嚴格控制外墻窗周邊的施工工藝,杜絕門窗周邊滲水,(包括節(jié)能驗收必須合格)。
4、工程完工后由乙方通知甲方,甲方應及時組織有關人員進行驗收,乙方應出示有關資料交給甲方(其中工程驗收時間根據(jù)工程總竣工驗收時間確定)。如工程質量不合格,乙方應及時派人返工,返工費用均由乙方負責。
5、乙方必須服從甲方指揮,聽從甲方安排。門窗材質采用:注膠斷橋隔熱型材,壁厚1、4mm(帶紗窗)。門窗鋁材顏色為深灰色(以甲方確認的小樣為準)。所有五金配件采用國產(chǎn)優(yōu)質合格產(chǎn)品,玻璃采用:6+12a+6白色中空鋼化玻璃。以上所有材料均先送小樣甲方認可后再制作及安裝。乙方需要按報價表中所選用型材規(guī)格、五金、輔材進行制作安裝,不得隨意變更(乙方報價表作為合同附件)質保期為2年。
6、施工配合費及工程稅金費用由甲方自行承擔。其他如制作安裝費、包裝運輸費、措施費、檢測費、安全費、管理費、利潤等均包含在綜合單價內。
七,安全生產(chǎn)、文明施工。
施工方應按安全技術操作規(guī)程施工,如發(fā)生一切安全事故,由乙方自行負責,費用自理。施工現(xiàn)場不亂堆亂放,保障施工現(xiàn)場的整潔。
八,違約責任。
1、乙方違約不能按時完工,超過的工期按每超過一天罰款人民幣元以此類推。甲方從乙方工程款中扣除。由于不可抗力的原因或甲方原因造成工期延長,乙方不負任何責任。
2、因甲方原因造成停工面導致乙方的額外費用和損失,應由甲方承擔全部責任和費用。
九,保修、爭議等。
本工程保質期2年,保質期內非人為損壞的質量問題,乙方無條件提供免費保修。保質期滿后的質量問題,由乙方負責維修或更換,僅收取材料費。工程所有權和經(jīng)營權不得轉包,如乙方轉包,甲方有權收回承包權。合同發(fā)生爭議,可申請仲裁,仲裁及訴訟費用由違約方承擔。
十,本合同應配合門窗設計方案中提供的一切技術要求及對窗型、材質、玻璃、五金配件的質量要求,進行制作及安裝。
十一,合同的生效和終止。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字蓋章之日起生效,到竣工結算付完工程款為止。未盡之事宜,另行簽訂補充協(xié)議,具有與本合同同等的法律效力。
甲方(蓋章):
乙方(蓋章):
20xx年xx月xx日。
門窗工程施工合同篇六
甲方:
乙方:
應甲方要求,在原甲方與乙方20xx年11月14日簽訂《德保休閑餐廳廣告牌制作及安裝合同》的基礎上,現(xiàn)根據(jù)甲方要求,作相應增項。根據(jù)原施工合同精神,經(jīng)雙方協(xié)商,作如下補充協(xié)議:
一、工程范圍:20xx年12月3日乙方根據(jù)甲方要求做出相應的增項工程制作與安裝。
二、工期要求:20xx年12月3日至20xx年12月15日。
三、新增工程量:
詳見附表:《德保休閑餐廳廣告牌后期增加項目一覽表》。
四、質量要求:按原合同承諾履行與參考甲方設計師提供施工標準。
五、付款方式:按原合同執(zhí)行。
六、其它:施工合同補充協(xié)議1、本協(xié)議其它內容仍按原合同執(zhí)行。
2、本協(xié)議一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,并與原合同享有同等法律效力。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
法定代表人:法定代表人:
簽約日期:年月日
門窗工程施工合同篇七
(以下簡稱甲方)發(fā)包方:
(以下簡稱乙方)承包方:
一、甲方責任1、負責三通一平,場地須保證樁機作業(yè)的條件及順利進出場。
2、乙周邊關系的處理及因樁機施工造成的周邊居民的損壞由甲方處理,乙方概不負責.。
3、派施工員一名參與現(xiàn)場質量管理及數(shù)量簽證,并負責放樣及抽鑒工作。
4、施壓由甲方負責,協(xié)調各相關單位之間和周邊的關系。
二、乙方責任1、乙方根據(jù)地質資料及現(xiàn)場出現(xiàn)異常,應及時通知監(jiān)理及甲方等待處理。2、施工作業(yè)時聽從甲方指揮,按時填寫記錄,并保證施工安全。
3、乙方工程完工后,負責向申方提供現(xiàn)場打樁記錄。
三、工程款的支付。
1、此工程為包工包料,打樁單價c-300215;75a樁,單價為。
元米,如需配送8米以下(含8米)短樁,按實際配置的短樁工程量加10%的短樁費,此單價不含樁尖,不含稅,不開發(fā)票。
2、如需送樁,只計取送樁費30元米計算。
3、冒樁計算:如超過1米,歸乙方負責。如未超過,則由甲方負責。
4、進場付10萬元,打完20米付清80%,樁打完全部付清。
5、樁基驗收的檢測費由甲方負擔,乙方協(xié)助施壓、測壓。
6、如因甲方原因造成工地停工,超過三天,則由甲方負責工人的生活費和工資500元天。
四、解決合同糾紛的方式甲、乙雙方在履行合同時發(fā)生的糾紛,雙方可通過協(xié)商或協(xié)調解決,協(xié)商或協(xié)調不成的,向仲裁部門申請仲裁或向人民法院起訴。
五、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
六、本合同甲、乙雙方簽字生效。
甲方:電話:乙方:電話:________年____月____日。
門窗工程施工合同篇八
甲方(全稱):
乙方(全稱):
本協(xié)議中的所有術語,除非另有說明,否則其定義與雙方于________年 ____月 ____日簽訂施工合同編號為的《施工合同》(以下簡稱“原施工合同” )中的定義相同。 鑒于: 甲乙雙方本著互利互惠的原則,經(jīng)友好協(xié)商,依據(jù)實際情況,在原施工合同基礎上變更施工合同條款部分內容,特訂立以下補充協(xié)議。
一、協(xié)議內容變更部分為:
1、因乙方新購置一批自卸車輛,甲方應保證乙方土方總運量,不低于 方。
2、因甲方原因導致車輛停工,每天補償車輛誤工費500元。
具體包括:
4、甲方保證施工工地內有人發(fā)貨、驗收,因甲方工作不到位造 成乙方不能夠正常施工,因此造成乙方經(jīng)濟損失的由甲方按乙方實際生產(chǎn)的經(jīng)濟損失向乙方進行賠償。
3、付款方式及價格按原有施工合同條款執(zhí)行。如有新標段,價格另 議。
二、本協(xié)議生效后,即成為原施工合同不可分割的組成部分,與原施工合同具有同等的法律效力。 除本協(xié)議中明確所作修改的條款之外,原施工合同的其余部分應完全繼續(xù)有效。 本協(xié)議與原施工合同有相互沖突時,以本協(xié)議為準。
三、本協(xié)議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:乙方: (公章)
(公章) 法定代表人或委托代理人
法定代表人或委托代理人
________年____月____日________年____月____日
門窗工程施工合同篇九
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)。
承包方:(以下簡稱乙方)。
經(jīng)雙方協(xié)商,甲方將廠房工程部分防水卷材、防水涂料分項工程交由乙方承包施工,為明確雙方責任,特訂立本施工合同,具體條款如下:
一、工程地點及承包范圍:廠房屋面防水項目。
二、承包方式:按雙方協(xié)商的內部包工包料方式承包。
三、用料約定:經(jīng)乙方推薦,采用4mmsbs防水卷材。
四、工程質量等級及驗收約定:本工程質量應達合格標準。乙方應嚴格按照福建省防水工程新規(guī)范標準和甲方要求施工,防水工程應保證不起皮、不空鼓、不分層、不露點、平整均勻,與基層有一定粘結力,達到設計厚度。如不能達到驗收等級標準,乙方自愿返工至驗收合格并承擔由此給造成的任何責任。
五、工期要求:乙方應配合土建施工工期,確保不耽誤土建施工。
六、工程價款的核算和支付:
1、工程量計算:按實鋪面積計算。
2、單價:4mm厚sbs防水卷材包工包料22元/平方米。
3、付款方式:工程完工,工程量經(jīng)甲方確認后,甲方在20天內付工程結算總造價50%給乙方,其余50%在工程經(jīng)質檢部門驗收合格后付清。
七、甲方職責:
(1)提前提出施工計劃,并將工作面整理達到防水施工標準提交乙方施工。
(2)提出工期計劃,但應考慮到天氣及人力等不可避免的因素,工期順延。
(3)配合乙方施工,如提供必要的垂直運輸、工人工地住宿等。
(4)有權對乙方在施工過程中的工程質量進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問題,可要求乙方整改至合格。
八、乙方職責:
(1)服從甲方管理,接受甲方的監(jiān)督。施工前應向甲方提供本工程的施工方案、技術保證措施文件。自行做好放樣、測定、抄平、質量自查工作,提交完整的施工資料包括防水工程隱蔽工程驗收資料。
(2)確保提供本工程使用的防水卷材質量合格。即時將防水材料進場,提交防水材料合格證、出廠證、檢測報告等內業(yè)資料原件。材料如不合格,自愿承擔由此引起的任何責任。
(3)配合本工程整體進度,按甲方提出的施工計劃施工,除不可避免的因素外,不得人為拖延。
(4)遵守施工現(xiàn)場的各項規(guī)章制度,確保安全、文明施工。不得有違規(guī)行為,否則自愿接受甲方的處罰。
(5)嚴格按防水工程標準規(guī)范施工,發(fā)現(xiàn)問題,及時自行解決,確保工程質量達到合格標準,并對工程保修三年。三年內如有質量問題,甲方應在24小時內到場承擔保修義務。
(6)對本班組施工操作人員進行上崗考核,所有施工人員均應有身份證、暫住證、建筑防水施工人員崗位合格證書,嚴禁使用童工和未成年人。施工操作期間,管理人員不得離開現(xiàn)場。
(7)對本分項工程的質量、安全、工期負全部責任。
九、其它事項:如乙方不服從甲方管理,不能保證工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工,故意拖延工期,甲方有權終止本合同,由此引起的損失由乙方自行承擔。
十、本合同未盡事宜,雙方可另定補充協(xié)議,經(jīng)雙方簽字后與本合同具同等效力。
十一、本合同一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,本合同自簽字后生效,至工程保修期滿時終止。
甲方:乙方:
代表:代表:
簽訂日期:年月日
門窗工程施工合同篇十
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念。
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質證書?!?BR> 解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定?!督忉尅饭灿兴臈l提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效?!?BR> 第四條規(guī)定:“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定:“因建設工程質量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟?!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權利的,可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任?!?BR> 目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權利義務關系,即此時轉承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質區(qū)別的。
門窗工程施工合同篇十一
3、按獲得承包任務的途徑分:計劃分配、投標競爭、委托(協(xié)商)承包、指令承包。
4、按合同類型和計價方法分:固定總價合同、單價合同、成本加酬金合同。
1、建設全過程承包。
承包方對工程全面負責,發(fā)包方僅需提出工程要求和工期。適用于各種大中型建設項目,要求施工企業(yè)實力雄厚、技術先進、經(jīng)驗豐富。
優(yōu)點:充分利用技術經(jīng)驗、節(jié)約投資,縮短工期,保證質量。
2、階段承包。
n包工包料:承包工程施工所用的全部人工和材料。是一種很普遍的施工承包方式,多由獲得等級證書的施工企業(yè)采用。
n包工部分包料:承包方只負責提供施工的全部人工及部分材料,其余部分由建設單位負責。
n包工不包料:廣泛應用于各類工程施工中,指承包人僅提供勞務而不承擔提供任何材料的義務,在園林工程中尤其適用于臨時民工承包。
3、專項承包。
指某一建設階段的某一專門項目,由于專業(yè)性強,技術要求高,如地質勘察、古建結構、假山修筑、雕刻工藝、音控光控設計等需要由專業(yè)施工單位承包。
4、招標費用包干。
通過招投標而取得的承包方式,這是國際上通用的獲得承包任務的主要方式。分為:招標費用包干、實際建設費用包干、施工圖預算包干等。
5、委托包干。
也稱為協(xié)商承包,即不需要經(jīng)過投標競爭,而由業(yè)主與承包商協(xié)商,簽訂委托其承包某項工程的合同。多用于資信好的習慣性客戶。這在園林工程建設中也較為常用。
6、分承包。
指承包者不直接與建設單位發(fā)生了關系,而是從總承包單位分包某一分享工程(如土方工程、混凝土工程等)或某項專業(yè)工程(如假山工程、噴泉工程等),并對總承包商負責的承包方式。這在園林建設工程中也經(jīng)常用到。
概念:工程施工承包合同是工程建設單位(發(fā)包方)和施工單位(承包方)根據(jù)國家基本建設的有關規(guī)定,為完成特定的工程項目而明確相互間權利和義務關系的協(xié)議。施工單位承諾按時、按質、按量為建設單位施工;建設單位則按規(guī)定提供技術文件,組織竣工驗收并支付工程款。合同一經(jīng)簽訂,即具有法律約束力。
1、原則。
(1)合法原則:訂立合同嚴格執(zhí)行《建設施工合同(示范文本)》,通過《合同法》與《建筑法》規(guī)范雙方的權利與義務關系。
(2)平等自愿、協(xié)商一致的原則。
主體雙方均依法享有自愿訂立施工合同的權利。
(3)公平、誠實信用的原則。
合同簽訂中,要誠實信用,當事人應實事求是向對方介紹自己訂立合同的條件、要求和履約能力;要充分考慮對方的合法利益和實際困難,以善意的方式設定合同的權利和義務。
(4)過錯責任原則。
合同中除了規(guī)定的權利義務,還要必須明確違約責任,必要時,還要注明仲裁條款。
門窗工程施工合同篇十二
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方) 身份證號:
依照中華人民共和國《合同法》及其它有關法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則?,F(xiàn)將甲方經(jīng)營權在本合同期限內供乙方以供經(jīng)營,甲、乙雙方就經(jīng)營合同有關事項協(xié)商一致,并達成如下條款:
一、承包經(jīng)營區(qū)域范圍:
二、承包經(jīng)營期限 年,自 年月 日起,至 年月日止,期間可享用甲方現(xiàn)有資質,即(公路工程施工總承包壹級、公路路面工程專業(yè)承包壹級、公路路基工程專業(yè)承包壹級、橋梁工程專業(yè)承包貳級、市政公用工程施工總承包壹級、園林綠化貳級、)在規(guī)定的區(qū)域內進行投標承接工程。
三、承包經(jīng)營條件
(1)乙方每年必須確保固定上交甲方的經(jīng)營權使用 叁拾 萬元整,須在每年初交清(第一次在合同簽訂時一星期內交清)。
(2)乙方投標承接工程后,必須按照甲方規(guī)定,另行上交相應比例的項目管理費(以中標價為準):即高速公路工程3% 、市政工程1.5% 、園林綠化工程2%。
四、在承包經(jīng)營期間:甲方下文任命乙方為分公司經(jīng)理,副經(jīng)理以下人員由分公司經(jīng)理自行聘任組成,并由分公司經(jīng)理報甲方備案。甲方所聘任成員在承包期滿或合同解除后即告解體。
五、乙方分公司的成立,甲方提供相關證件、證書、由乙方負責向當?shù)亟ㄔO、建筑主管部門和工商行政部門辦理注冊登記等手續(xù)。
六、甲方提供營業(yè)執(zhí)照、資質證書、介紹信、授權委托書等資料,為乙方辦理投標和施工事宜,相關費用由乙方承擔,乙方需要甲方編制標書的費用另行商定。
七、乙方在承包經(jīng)營期間必須依法建立財務制度,所經(jīng)營的業(yè)務一切稅費均以甲方名義如期向有關部門繳納,并定期向甲方遞交財務報表和有關完稅憑證,隨時接受甲方的財務審計監(jiān)督。
八、乙方中標后應及時向甲方報告中標工程具體內容,并向甲方遞交投標資料和中標通知書正本、施工合同正本、一套完整的施工圖紙以便存檔,工程竣工后一個月內,向甲方遞交相關的竣工資料備案。
九、乙方承包經(jīng)營期間,必須認真全面履行所承接的工程施工合同的各項條款(任務),按質、按量完成合同內容,并做好工程回訪服務,全面維護甲方信譽和合法權益,工程施工項目經(jīng)理部由甲方監(jiān)督乙方組建,若需甲方派駐工程管理及技工人員,工資、待遇由乙方負責。工程管理由乙方全權負責,工程款必須做到??顚S?,若乙方未能妥善處理好工程款用途,甲方有權對該項目賬戶予以管制。
十、乙方有責任編制項目管理實施規(guī)劃,建立健全質量和安全保證體系,抓好現(xiàn)場的施工生產(chǎn),乙方在施工、經(jīng)營中發(fā)生的工傷事故、安全、質量及拖欠員(民)工工資等其他侵權事件及經(jīng)營中發(fā)生的一切糾紛均由乙方承擔,因此對甲方造成的影響和損失,甲方有權向乙方追償。
十一、乙方必須認真執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和甲方的各項管理制度,負責協(xié)調當?shù)毓ど?、稅務、建設單位、監(jiān)理、質檢及各級建設行政主管部門的關系,積極主動接受相關職部門的檢查與監(jiān)督,并及時向甲方反饋有關信息。
十二、乙方應有計劃地安排員工參加相關的培訓,具備條件的員工由甲方統(tǒng)一申報技術職稱,所需費用由乙方承擔。
十三、乙方必須對經(jīng)營的工程項目按照國家有關規(guī)定承擔相應的經(jīng)濟和法律責任。
十四、甲乙雙方應相互為對方保守商業(yè)秘密,乙方在確保甲方利益的基礎上有獨立確定投標價的權利。
十五、乙方在承包經(jīng)營期間,若不能自覺地履行上述職責及義務的,甲方有權終止合同,并且不退還當年上交的費用。
十六、違約責任
甲乙雙方應認真全面履行本合同,除不可抗力外違約的,責任方在賠償對方相應的損失后,必須另支付壹拾萬元違約金。
十七、其他條款
1、乙方超出本區(qū)域的投標須報經(jīng)甲方同意方可進行。
2、經(jīng)營承包期滿后,若乙方履行本合同情況良好,在同等條件下享有優(yōu)先續(xù)簽權。
3、本合同在實施過程中如有爭議且協(xié)商不成的,可依法向甲方所在地法院起訴。
4、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后,簽訂補充協(xié)議(合同),補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
5、本合同一式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:乙方:
法人代表簽字: 簽字:
年月 日 年月日(附身份證復印件)
門窗工程施工合同篇十三
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
地點:.二、承包方式。
三、
四、合同價款。
五、付款方式。
六、總工期要求個工作日。
七、甲方責任。
1.甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。2.甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任。
1.乙方應按照合同約定工期內施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流。
2.因乙方原因造成工程質量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
九、工程質量、安全及保修。
1.乙方應按照圖紙精心施工,工程質量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法。
未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調解不成的,按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;。
第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方:
乙方:
門窗工程施工合同篇十四
甲方:乙方:
甲方將________年期間的部分零星維修工程(每次的預算工程造價在20元以內)發(fā)包給乙方施工,經(jīng)甲乙雙方平等友好協(xié)商,簽訂以下合同:
一、工程地點:
隨甲方指定的施工任務確定,在主____區(qū)范圍。
三、工期:
四、本合同有效期:在雙方簽字蓋章之日起至________年____月____日止。
五、承包方式和質量標準:或包工包料,或單包工,質量合格。執(zhí)行現(xiàn)行國家規(guī)范、標準。
六、工程價款和結算方式:以派工單上的約定為準。
七、付款方式:施工完畢經(jīng)甲方驗收合格后,憑發(fā)票一周內付清全款。
雙方責任:
(一)、甲方責任:
1、協(xié)調工作由甲方負責。
2、按時支付工程款。
(二)、乙方責任:
1、按照雙方確定的維修方案,按時完成施工任務;工程保修期________年(如法律法規(guī)規(guī)定保修期超過________年的執(zhí)行法律法規(guī)的規(guī)定),保修期負責無償保修。
2、按規(guī)范要求組織施工;負責對施工人員進行安全教育和監(jiān)督;采取安全措施,做到安全文明施工?,F(xiàn)場若發(fā)生任何安全事故,概由乙方承擔全部責任。
3、乙方全權委托:履行本合同。
八、違約責任:按《民法典》有關規(guī)定執(zhí)行。
九、本合同雙方簽字蓋章生效,本合同一式肆份,甲方叁份乙方一份。
甲方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
________年____月____日。
________年____月____日。

