當(dāng)雙方達成共識時,簽署合同可以確保雙方遵守協(xié)議并履行責(zé)任。在合同履行過程中,雙方應(yīng)互相配合,共同推進合同的實施。合同是一種法律文件,用于規(guī)定和約束雙方在特定事項上的權(quán)利和義務(wù)。通過簽訂合同,可以確保雙方的權(quán)益得到保護,減少糾紛的發(fā)生。合同的格式和布局也應(yīng)當(dāng)符合規(guī)范,便于理解和使用。那么我們該如何起草一份合格的合同呢?在合同中要明確各種風(fēng)險的承擔(dān)責(zé)任,為雙方提供保護。以下是小編為大家收集的合同范本,供大家參考和借鑒。請注意,在簽署任何合同之前,請確保您已充分閱讀、理解并同意其中的所有條款。如果您有任何疑問或需要法律意見,請咨詢專業(yè)律師。
委托制作加工合同篇一
委托方:
承攬方:
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
1.1項目:________。
1.2制作地點:________。
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);。
1.4起訖時間、日期:________年________月________日
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費。
2.1廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
第四條違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2‰,償付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自年月日至年月日終止。
委托方。
承攬方。
委托制作加工合同篇二
訂做方(甲方):制作方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)細則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認施工,道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管,其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
三、承包方式及費用負擔(dān)。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔(dān)。
四、交貨方式及地點:乙方負責(zé)送到甲方安裝地。
五、結(jié)算方式及期限。
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌,乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責(zé)任:雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
七、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項:由雙方協(xié)商解決。
九、戶名:
甲方:
乙方:
簽單日期:_______年_______月_______日
委托制作加工合同篇三
甲方:(以下簡稱:甲方)。
乙方:(以下簡稱:乙方)。
根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設(shè)施,具體費用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
委托制作加工合同篇四
承攬方:
定作方:
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的.,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金xxxx元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自xxxx年xxxx月xxxx日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式xxxx份,交xxxxxxxxxxxx(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
委托制作加工合同篇五
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
委托制作加工合同篇六
乙方:
甲方將工程承包給乙方,為維護雙方的合法權(quán)益,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,特簽訂如下合同。
一、工程概況:
1、工程地址:
2、工程事項明細:
(1):本工程圖紙(見附頁)由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料規(guī)格以圖紙標(biāo)注為依據(jù)。
(2):工程造價為。
(3):付款方式;合同簽訂,甲方付給乙方定金大門主體制作結(jié)束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣;乙方安裝結(jié)束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣,合同結(jié)束。
(4):本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。
3、雙方責(zé)任及權(quán)利:
(1)甲方責(zé)任:甲方負責(zé)提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款;如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產(chǎn)生計劃外費用則由甲方負責(zé)。
(2)甲方權(quán)利:甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權(quán)利;如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的'圖紙中所規(guī)定的材料,則甲方有權(quán)利拒付工程款并要求乙方賠償損失。
(3)乙方責(zé)任:乙方有責(zé)任按合同及施工圖紙施工,不得偷工減料,如施工方案或材料確需變動必須經(jīng)雙方協(xié)商并由甲方簽字確認。
(4)乙方權(quán)利:乙方有權(quán)按合同規(guī)定收取工程款。
4、施工日期:自20___________年____月____日至20___________年____月____日。
5、保修事宜:
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同簽訂即產(chǎn)生法律效用。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
委托制作加工合同篇七
甲方:。
乙方:。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,雙方經(jīng)過友好協(xié)商,甲方就項目的制作,委托乙方施工或加工,雙方特訂立如下合同。
三、付款方式:
本合同正式生效后,甲方預(yù)付乙方工程款的%計人民幣元制作中期甲方預(yù)付工程款的%計人民幣元。乙方制作竣工,甲方驗收全部合格后,支付乙方工程款%計人民幣元,余額%作為質(zhì)量保證金,保質(zhì)期滿后七日內(nèi)付清。
雙方商定該項目制作加式保質(zhì)期為年,在保質(zhì)期內(nèi),乙方在接到甲方通知后必須在24小時內(nèi)安排工程技術(shù)人員到達現(xiàn)場進行查驗及維修。若遇緊急情況(工程發(fā)生危險隱患、自然災(zāi)害、政府市政部門的緊急處理要求等),在接到甲方通知后,必須立即到達現(xiàn)場進行搶修、整固并盡最大可能盡快解除隱患。
六、質(zhì)量要求:
七、安全責(zé)任:
乙方應(yīng)按照國家有關(guān)安全施工的有關(guān)規(guī)定,切實做好施工的安全、消防安全、人身及第三方財產(chǎn)安全工作。若在甲方指定場所施工,必須安排安全員監(jiān)督,負責(zé)安全工作。若發(fā)生一切人身傷亡、財產(chǎn)損失事故、甚至刑事責(zé)任、乙方應(yīng)負全部責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
八、違約責(zé)任:
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定條款支付乙方工程款。若發(fā)生拖欠情況,每延滯一天,應(yīng)按支付款項的百分之一支付乙方違約金。
2、乙方若末按合同規(guī)定條款和要求施工、若發(fā)生違約或超過制作加工期限的規(guī)定交貨或竣工,每延滯一天,應(yīng)按合同總金額的百分之一支付甲方違約金,若乙方超過制作加工期限七日以上的,除甲方的特殊原因或不可抗力因素外,則視作乙方無誠意履行合同。乙方除應(yīng)退還甲方已支付的`工程款之外,還應(yīng)承擔(dān)合同總金額的20%的違約金。
3、乙方若未按合同的質(zhì)量要求制作、危害大小、影響大小等情況,由甲方按合同總金額10_20%范圍內(nèi),向乙方索賠。
4、乙方在甲方指定場所施工的應(yīng)服從甲方派出人員及該場所有關(guān)管理人員的管理要求,提供和佩帶好必要的證件,每天施工結(jié)束后做好現(xiàn)場的清潔。不損害施工現(xiàn)場的建筑結(jié)構(gòu),若有損壞,除必須負責(zé)修復(fù)或賠償。若發(fā)生重大事故,還必須對甲方的名譽損失承擔(dān)經(jīng)濟賠償,賠償數(shù)額按事故大小、侵害程度等因素,由甲方按合同總金額的10_20%范圍內(nèi)確定賠償金額。
5、合同生效后,甲、乙方雙方無論在施工中或施工后,不得向第三方泄露該合同的任何內(nèi)容。若有發(fā)生,應(yīng)承擔(dān)泄露經(jīng)濟秘密的違約責(zé)任。雙方商定違約金為合同總金額的20%。
九、合同爭議解決辦法:
若有未盡事宜,雙方應(yīng)本著友好合作精神,妥善協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可通過本合同簽定地人民法院訴訟解決。
十、本合同壹式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽定蓋章后生效。
十一、雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┱鎸嵱行У馁Y質(zhì)證明復(fù)印件備案。
十二、本合同簽定地點:
十三、本合同簽定日期:
甲方:乙方:
單位名稱:(章)。
單位名稱:(章)。
法定代表人:
法定代表人:
委托人:
委托人:
_________年____月____日:
委托制作加工合同篇八
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實,產(chǎn)品嚴格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構(gòu)檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格()系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位,其商標(biāo)()為甲方所有。
1、乙方應(yīng)保持價格穩(wěn)定,如遇原材料價格調(diào)整導(dǎo)致甲方產(chǎn)品供貨價格波動,必須以書面形式提前15天通知甲方,雙方協(xié)商解決。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)。
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為_____年____月____日至_____年____月____日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
法人代表(簽章):
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約代表:
簽約日期:
簽約日期:
委托制作加工合同篇九
甲、乙雙方本著公平、自愿、互利的原則,通過友好協(xié)商訂立本合同,作為雙方合作及供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)則。
乙方按照合同約定和甲方要求,生產(chǎn)、制造并提供給甲方附件所示的產(chǎn)品(以下簡稱為產(chǎn)品),詳細產(chǎn)品列表參看本合同附件《委托加工產(chǎn)品信息表》?。
第二條?原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料必須符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或甲方的要求,由乙方自行采購,乙方不得隱瞞原材料的缺陷,如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方所使用的原材料存在缺陷,甲方有權(quán)要求退貨或換貨。
2、乙方生產(chǎn)選用其他質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原材料的,必須將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合格文件提交甲方備案,經(jīng)甲方加蓋公章的書面文件同意后方可執(zhí)行;否則,甲方有權(quán)要求退貨。但是該過程監(jiān)督并不免除乙方對最終成品應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的任何責(zé)任。
第三條?產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及要求。
1、產(chǎn)品品質(zhì)必須符合法律、行政法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及環(huán)保要求的規(guī)定,且必須符合甲方有效企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。
2、產(chǎn)品同樣需符合甲方指定封存樣板、樣品、乙方提供的技術(shù)指標(biāo)及出廠合格證參考數(shù)據(jù)。
3、產(chǎn)品凈含量偏差符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的要求。
4、沖突處理:關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的各相關(guān)規(guī)定或約定發(fā)生沖突時,以對產(chǎn)品質(zhì)量要求高者為準(zhǔn)。
第四條?產(chǎn)品包裝。
1、產(chǎn)品所需包裝由乙方根據(jù)甲方采購訂單自行印制或委托有合法資質(zhì)的其他單位印制,乙方委托其他單位印制包裝的應(yīng)將包裝印制單位的相關(guān)資料提交甲方備案,未經(jīng)備案而擅自委托其他單位印制包裝物的視為乙方違約。需方提供產(chǎn)品包裝桶、產(chǎn)品標(biāo)簽(產(chǎn)品單價中已扣除包裝桶、產(chǎn)品標(biāo)簽等費用)。
2、產(chǎn)品包裝物外觀按照甲方提供的印刷版面印制,未經(jīng)甲方同意,乙方不得隨意更換、修改印刷版面。甲方向乙方提供加蓋甲方單位公章的產(chǎn)品注冊商標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)簽、外面標(biāo)識等。
3、產(chǎn)品所使用的包裝應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、合同規(guī)定的要求,并與所包裝產(chǎn)品的性質(zhì)和用途相適應(yīng),按照法律規(guī)定標(biāo)注警示標(biāo)志或者中文警示說明,標(biāo)明儲運注意事項。
第五條?產(chǎn)品訂單確認。
1、甲方授權(quán)_____或__________為執(zhí)行本合同的負責(zé)人并代表甲方簽署訂。甲方將經(jīng)其簽名確認的訂單以傳真或其他書面形式送達乙方,乙方在收到訂單后,應(yīng)在1個工作日內(nèi)蓋章或由其授權(quán)代表簽字確認。在此期限內(nèi)乙方未提出異議或者確認的,視為訂單已生效。
2、若甲方在訂單生效后的24小時內(nèi)以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的,乙方應(yīng)在甲方發(fā)出上述通知后的2個工作小時內(nèi)[i3]提出異議或確認,在此期限內(nèi)乙方未提出異議或者確認的,視為新訂單已生效。若乙方提出異議,以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協(xié)議上一條指定的授權(quán)負責(zé)人。
3、乙方交付的產(chǎn)品應(yīng)以最后有效訂單為準(zhǔn)。
第六條?產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的監(jiān)督。
甲方有權(quán)但非必須采取認為可行的措施,對乙方的物料采購過程、生產(chǎn)流程、過程管控、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行檢查監(jiān)督,并提出合理化意見和建議。乙方不得以任何的理由設(shè)置障礙或拒絕。
第七條?交貨事項。
1、交貨期限:如無特別要求,乙方應(yīng)在訂單生效后?個工作日內(nèi)交貨。特殊交貨期,經(jīng)雙方在訂單中確認后執(zhí)行。
2、交貨費用、地點及方式:
(1)乙方承擔(dān)將貨物送達交貨地點并經(jīng)驗收合格前的所有費用。
(2)交貨地點:?,訂單另有要求除外。
(3)收貨人為甲方,訂單另有要求除外。
(4)交貨時乙方須提交與產(chǎn)品相符的送貨單并加蓋公章,驗貨手續(xù)必須由甲方授權(quán)代表簽字并蓋章確認;甲方指定?或?為收貨負責(zé)人,負責(zé)簽收送貨單。
(5)乙方有義務(wù)確保每批發(fā)出的產(chǎn)品及其包裝外表整潔、干凈,并嚴格按照甲方的要求張貼產(chǎn)品小標(biāo)簽和包裝說明標(biāo)簽。
3、產(chǎn)品的所有權(quán)及風(fēng)險:在產(chǎn)品送達交貨地點、經(jīng)驗收合格并辦理入庫手續(xù)后方由乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
第八條?驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1、乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)符合本合同約定所有標(biāo)準(zhǔn)及國家規(guī)定的強制性認證標(biāo)準(zhǔn),否則,甲方有權(quán)停止采購或退貨,乙方應(yīng)于甲方發(fā)出停止發(fā)貨通知或退貨通知后的10個工作日內(nèi)全額退款。對于甲方提出的其他認證申請,乙方有義務(wù)提供必要協(xié)助。
2、本合同規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及要求作為驗收標(biāo)準(zhǔn);甲方應(yīng)在收貨后3個工作日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品相應(yīng)檢驗報告。3個工作日內(nèi),甲方未提出有效異議,則視為該批次產(chǎn)品驗收合格。
3、甲方按照有效訂單對產(chǎn)品進行驗收,甲方允許乙方每批次單品種數(shù)量偏差為有效訂單該品種數(shù)量的3%以內(nèi),對超出此誤差范圍的貨物甲方有權(quán)拒絕接受。
4、如果產(chǎn)品不合格率達到或超過2%的,甲方有權(quán)要求整批換貨或?qū)?dāng)批次產(chǎn)品中的不合格品全部退回,清點、檢查不合格品所需的人工費用按照當(dāng)批次產(chǎn)品總價的2%收取,該筆費用甲方有權(quán)在應(yīng)付貨款中直接扣除。
5、乙方交貨存在瑕疵時,甲方有權(quán)根據(jù)貨物驗收情況決定是否讓步接收,甲方讓步接收的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,另以書面形式確認。甲方的讓步接收并不代表乙方交付產(chǎn)品質(zhì)量合格。但甲方讓步接收后,不再以質(zhì)量問題向乙方主張權(quán)利。
6、如果雙方對產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)存在爭議,雙方均可委托甲方所在地的第三方檢測機構(gòu)根據(jù)本合同對甲方封存樣品進行檢測,并依據(jù)其檢測結(jié)果確定乙方產(chǎn)品是否合格,檢測相關(guān)費用由責(zé)任方承擔(dān),由乙方事先墊付。
第九條?價款及結(jié)算。
1、本合同單價為:?。(簽約前請選擇填寫完整)。
1.1、固定單價:在合同書有效期內(nèi),雙方同意以附件確認的供貨單價進行供貨和結(jié)算貨款。
1.2、可調(diào)單價:如遇市場影響,原材料價格波動幅度大于10%的,一方應(yīng)提前一個月以書面形式通知對方對單價作出調(diào)整,但調(diào)整后的單價應(yīng)經(jīng)雙方書面確認。新單價經(jīng)確認后作為合同附件,雙方按照新單價進行供貨和結(jié)算貨款。未經(jīng)雙方確認,任何一方不得單獨改變供貨單價,或以此為由單獨解除或終止合同,否則,應(yīng)視為違約并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2、結(jié)算方式:
2.1、貨到經(jīng)驗收合格后并收到乙方合格發(fā)票之日起的?個月內(nèi)支付。
2.2、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單為依據(jù)。
2.3、貨款以電匯、轉(zhuǎn)賬等方式支付。結(jié)算方式如需調(diào)整,雙方以訂單形式重新確認生效,雙方按照新的結(jié)算方式結(jié)算貨款。乙方應(yīng)按照甲方訂單中的相關(guān)要求開具有效發(fā)票,否則,甲方有權(quán)順延到下一付款期付款。
第十條?產(chǎn)品保證、投訴處理。
1、乙方在接到甲方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴時,乙方應(yīng)立即響應(yīng)并于48小時內(nèi)予以解決。
2、如產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)無條件的在五日內(nèi)完成退貨或換貨,并由乙方承擔(dān)甲方退貨產(chǎn)生的全部費用及運輸風(fēng)險等。
3、除甲方保管不當(dāng)外,保質(zhì)期內(nèi)及驗收階段,如乙方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的相關(guān)損失,包括但不限于:因乙方供應(yīng)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方需承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任及損失賠償、退換貨運輸費用等。
第十一條?服務(wù)、推廣支持。
1、乙方有義務(wù)為甲方人員提供產(chǎn)品知識培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、檢驗報告、產(chǎn)品合格證等服務(wù)。
2、為支持甲方市場推廣,乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求為甲方制作并提供樣品。提供給甲方的樣品,乙方應(yīng)備有留樣。
3、對于甲方下單的每批產(chǎn)品,乙方應(yīng)向甲方同時提供該批產(chǎn)品的質(zhì)檢報告、樣品等資料,具體資料包括但不限于:質(zhì)檢報告、出廠合格證及樣品各一份。
第十二條?知識產(chǎn)權(quán)條款。
1、產(chǎn)品及其包裝上的商標(biāo)為嘉化工集團股份有限公司或其子公司所有。產(chǎn)品及其包裝所涉及的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)及其他知識產(chǎn)權(quán)歸嘉化工集團股份有限公司或其子公司所有,乙方不得因雙方存在合作關(guān)系而主張其享有上述權(quán)利。非經(jīng)甲方同意或許可,乙方不得擅自刪除、更改、毀損、涂抹商標(biāo)標(biāo)識、辯識數(shù)字、知識產(chǎn)權(quán)聲明等。但涉及生產(chǎn)過程中的知識產(chǎn)權(quán)除外。
2、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、經(jīng)退回乙方的不合格品以及多余產(chǎn)品及其包裝,乙方應(yīng)對其進行破壞性處理(即消除產(chǎn)品及其包裝上有關(guān)甲方及甲方商標(biāo)的所有標(biāo)識、標(biāo)志信息);同時,本合同項下的產(chǎn)品及其包裝未經(jīng)甲方同意,乙方不能供應(yīng)給除甲方以外的任何第三方。
3、未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得超出本合同目的及范圍行使相關(guān)權(quán)利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關(guān)權(quán)利。
4、甲方對乙方的任何授權(quán)僅限于本合同業(yè)務(wù)與目的,乙方不得將甲方包括商標(biāo)標(biāo)識在內(nèi)的任何知識產(chǎn)權(quán)用于本合同約定產(chǎn)品以外的產(chǎn)品、包裝、店面、市場宣傳等。本合同業(yè)務(wù)合作結(jié)束后,乙方應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)銷售使用帶有甲方商標(biāo)標(biāo)識等任何甲方知識產(chǎn)權(quán)的商品、宣傳資料、產(chǎn)品說明等。
5、在履行本合同過程中所產(chǎn)生的包裝、標(biāo)識、產(chǎn)品設(shè)計等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。如果是乙方提供的相關(guān)設(shè)計,甲方取得相關(guān)成果所有者權(quán)利的對價已經(jīng)包含在本合同產(chǎn)品價款中。
6、甲方創(chuàng)造的智力成果的知識產(chǎn)權(quán)均為甲方及/或其關(guān)聯(lián)方的財產(chǎn)并由其獨家持有。本條所指的知識產(chǎn)權(quán)包括本合同簽訂前已有和將來會有的與甲方有關(guān)的所有專利、商標(biāo)、商號、服務(wù)標(biāo)志、版權(quán)、技術(shù)規(guī)范、專有技術(shù)、商業(yè)秘密以及商業(yè)產(chǎn)品包裝以及其他知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)甲方授權(quán)同意,禁止乙方將甲方的知識產(chǎn)權(quán)使用于非供應(yīng)于甲方的或雙方約定之外的產(chǎn)品上或者作其他目的使用。
7、未經(jīng)甲方書面另行許可,乙方不得將帶有甲方委托生產(chǎn)的任何產(chǎn)品銷售給任何第三方。
8、乙方違反上述知識產(chǎn)權(quán)條款約定或以任何方式侵犯甲方知識產(chǎn)權(quán)時應(yīng)當(dāng)向甲方支付本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%或20萬的違約金,以高者計,同時甲方有權(quán)解除本合同。
第十三條?不競爭條款。
乙方任何時間(本合同有效期內(nèi)以及雙方業(yè)務(wù)合作結(jié)束后)不得與甲方現(xiàn)有或?qū)黹_發(fā)的各級經(jīng)銷商(含總經(jīng)銷、分銷商)另行簽署或開展與本合同業(yè)務(wù)、甲方及關(guān)聯(lián)方原有或未來業(yè)務(wù)形成競爭的合同或業(yè)務(wù),包括但不限于如相同或近似功能產(chǎn)品、替代產(chǎn)品等各種方式的競爭業(yè)務(wù)。否則乙方應(yīng)當(dāng)支付甲方本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金。
第十四條?雙方法律關(guān)系。
1.根據(jù)本合同所建立的乙方和甲方在合同有效期內(nèi)的關(guān)系僅屬采購供貨合作關(guān)系。任何一方均無權(quán)代表對方或以對方名義簽訂合同。本合同并不產(chǎn)生代理權(quán),任何一方以對方的名義或以對方代理人的名義實施行為導(dǎo)致對方遭受損失時,應(yīng)賠償對方所遭受的損失。
2.雙方同意不會實施以下行為:
2.1向任何第三方表述其與對方之間的任何關(guān)系;。
2.2直接或間接(例如,通過關(guān)聯(lián)機構(gòu))在任何國家或地區(qū)以任何方式侵犯對方的任何合法權(quán)利。
3.任何一方違反上述條款時應(yīng)當(dāng)支付對方本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金,并賠償對方損失。
第十五條?保密條款。
未經(jīng)書面甲方允許,乙方及乙方的任何員工不得以任何方式將本合同及本合同業(yè)務(wù)以及甲方的技術(shù)資料、圖紙、數(shù)據(jù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、價格等任何信息,泄露給任何第三方,否則應(yīng)當(dāng)向甲方支付本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金,并賠償甲方損失。本合同的變更、解除或終止均不影響本條款對雙方的約束力。
第十六條?違約責(zé)任。
1、甲方遲延付款的,每天應(yīng)當(dāng)按未付款總額的同期銀行存款利息向乙方支付違約金。
2、由于乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題影響甲方銷售的,乙方除承擔(dān)因退、換貨而支付的費用與風(fēng)險外,應(yīng)按照甲方月均訂單總價款的20%向甲方支付違約金,并賠償甲方及客戶的損失。
3、乙方未按本合同約定包裝產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)負責(zé)重新包裝,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有成本與風(fēng)險,導(dǎo)致遲延交貨的,按照遲延交貨承擔(dān)違約責(zé)任。
4、乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的,每天應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)批貨值的1%向甲方支付違約金。[i24]若因此導(dǎo)致甲方延期交貨給第三方的,乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方因延期交貨所造成的一切經(jīng)濟損失。逾期交付產(chǎn)品達10天的,甲方可單方解除合同并追究乙方違約責(zé)任。
5、乙方不能交付產(chǎn)品或單方解除合同的,應(yīng)按照本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額的10%向甲方支付違約金,如果違約金不足以支付由此給甲方造成的損失,乙方應(yīng)負責(zé)賠償。
6、乙方未按本合同約定交貨地點或收貨人發(fā)貨的,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或收貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付產(chǎn)品的責(zé)任。
7、如因乙方不履行本合同任何條款或基于本合同所產(chǎn)生的義務(wù)或責(zé)任而導(dǎo)致甲方以訴訟或其它方式請求乙方履行的,則乙方除按照本合同約定支付違約金外,并應(yīng)給付甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用,包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費、鑒定費、調(diào)查費、公證費、評估費、拍賣費、會計師費、差旅費等。但該違約金應(yīng)足以彌補甲方所受到的直接損失、預(yù)期利益損失以及商譽損失等,否則乙方應(yīng)另行賠償甲方所受的前述損害。對乙方未約定違約金的情形執(zhí)行本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額5%比例的違約金。
8、乙方違反本合同的約定,甲方有權(quán)中止按本合同應(yīng)向乙方支付的未付部分的款項,直到雙方就解決乙方違約一事達成協(xié)議或由法院判決后,甲方再按該協(xié)議或判決恢復(fù)支付款項,但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔(dān)任何違約金。
第十七條?合作終止原材料及包材處理。
1.如果雙方終止合作時,對于帶有甲方標(biāo)志標(biāo)識的剩余包裝物,甲方負責(zé)按照甲方訂單的預(yù)訂數(shù)量和甲方以往供應(yīng)商供貨的最低價回收合格包裝物。
2、對于超出訂單預(yù)訂數(shù)量及/或不合格的帶有甲方標(biāo)志標(biāo)識的包裝物,乙方應(yīng)當(dāng)及時在甲方的見證下銷毀,否則應(yīng)當(dāng)向甲方支付本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金。
3、由于乙方與甲方是同行業(yè)企業(yè),任何原因?qū)е码p方合作終止時,甲方對乙方的原材料及前述條款以外的其他包裝物,無論乙方供應(yīng)商交貨與否,均不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)對第三方承擔(dān)的任何責(zé)任均由乙方獨立承擔(dān),與甲方無關(guān)。
第十八條?一般約定。
1、乙方承諾,乙方具備國家法律法規(guī)或其他強制性要求規(guī)定的從事本合同約定業(yè)務(wù)的完全資質(zhì)并通過相關(guān)審核獲取相關(guān)的許可,否則應(yīng)支付甲方本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金,甲方有權(quán)解除合同。
2、依據(jù)法律或本合同約定乙方應(yīng)支付給甲方的違約金或其他款項將被視為甲方的可向乙方主張的債權(quán),對該債權(quán)的實現(xiàn),甲方可以主張從甲方應(yīng)支付乙方的本合同下的款項(如果有)或其他甲方應(yīng)支付乙方的款項(無論是否處于遲延狀態(tài))中直接扣除直至抵銷完畢,不足的部分由乙方補足。
3、本合同因任何原因解除或終止時,并不影響依其性質(zhì)應(yīng)繼續(xù)存續(xù)之本合同有關(guān)條款,包括但不限于與甲方權(quán)利行使有關(guān)的條款。
4、除本合同另有約定外,甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知,并自通知日起生效。如乙方地址、電話等發(fā)生變更的,乙方應(yīng)及時書面通知甲方,否則甲方發(fā)往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。
5、合同登記、鑒證:如本合同及/本合同業(yè)務(wù)需辦理有關(guān)登記、備案等相關(guān)手續(xù)的,由乙方負責(zé)辦理并承擔(dān)全部稅費和費用。[i26]因乙方未辦理相應(yīng)手續(xù)給甲方造成損失的,乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
第十九條?不可抗力。
1、一方對于天災(zāi)或其它法定不可抗力事故且非該方之過失所致遲延履行不負責(zé)任。如有上述遲延原因,一方應(yīng)立即以書面通知另一方,并即采取所有措施避免損害。
2、如有不可抗力事故發(fā)生,甲方可依其判斷選擇下述措施:(1)終止本合同或任何尚未履行完畢的全部或部分;(2)在遲延原因期間中止本合同或與本合同有關(guān)的全部或部分。
3、如甲方選擇前款第(2)者,甲方于遲延原因停止時,可要求乙方繼續(xù)履行本合同。
4、因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務(wù)者,甲方不承擔(dān)違約及給付違約金、價款、利息的責(zé)任。
第二十條?糾紛的處理。
甲乙雙方對本合同及本合同的履行產(chǎn)生爭議的,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向甲方住所地地法院起訴。
第二十一條?合同效力。
1、合同效力:本合同的任何條款因任何原因?qū)е聼o效時,不影響其他條款與合同整體的效力;實際業(yè)務(wù)在本合同實際簽署前已經(jīng)實際履行,則本合同自動具有向前的溯及效力;合同期滿,如果繼續(xù)存在本合同約定業(yè)務(wù)往來的,業(yè)務(wù)行為受本合同約束。
2、本合同有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,雙方簽署后生效。
3、本合同一式三份,甲方持兩份,乙方持一份。
法定代表人/授權(quán)代表:?_______法定代表人/授權(quán)代表:_____。
地址:_________________________。
委托制作加工合同篇十
委托加工,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只代墊部分輔助材料,按照委托方的要求加工貨物并收取加工費的經(jīng)營活動。下面是愛匯小編給大家整理的委托加工合同,供大家閱讀!
委托加工業(yè)務(wù)是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只代墊部分 輔助材料,按照委托方的要求加工貨物并收取加工費的經(jīng)營活動。
但對于由受托方提供原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品,或者受托方先將原材料賣給委托方,然后再接受加工的產(chǎn)品,以及由受托方以委托方名義購進原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品,不論在財務(wù)上是否作銷售處理,都不得作為委托加工產(chǎn)品,而應(yīng)當(dāng)按照銷售自制產(chǎn)品征收增值稅。
委托加工業(yè)務(wù)按委托方是否將原材料或加工后產(chǎn)品驗收入庫可分為 “兩頭在內(nèi)”,“一頭在外”和“兩頭在外” 三種形式。
“兩頭在外”形式是指委托方對原材料和加工后產(chǎn)品二者均未驗收入庫,只在賬務(wù)上體現(xiàn)采購、銷售,不見實物。
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
-委 托加工合同范本
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定做方委托委托方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
1000產(chǎn)品11xxx單位100無
1001產(chǎn)品22xxx單位100無
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用委托方原料完成工作的),委托方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。委托方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,委托方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。委托方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.委托方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。委托方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2.委托方對于委托的工作,如果定做方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收委托方所完成的工作。驗收前委托方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由委托方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定做物日期計算:委托方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以委托方通知的提取日期為準(zhǔn),但委托方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 委托方的.違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由委托方賠償。
二、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,委托方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,委托方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由委托方賠償損失。
四、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由委托方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,委托方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
委托制作加工合同篇十一
甲方委托乙方加工化妝品,甲乙雙方就以下事項、經(jīng)過充分的可行性研究和協(xié)商,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方委托乙方加工化妝品,甲方負責(zé)全部產(chǎn)品的銷售。根據(jù)《關(guān)于委托加工實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注有關(guān)問題的通知國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局_________年_________月_________日》有關(guān)規(guī)定,在本合同(含包裝)上標(biāo)注;甲方出品,使用甲方商標(biāo);乙方榮譽生產(chǎn),使用乙方生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證標(biāo)記、編號。
第二條:甲方委托乙方加工的品種、由甲方提供配方、工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原鋪和包裝材料;生產(chǎn)時甲方監(jiān)制;甲方負責(zé)其全部質(zhì)量責(zé)任。
第三條:甲方委托乙方加工的品種必須在乙方生產(chǎn)許可證的范圍內(nèi)。(乙方生產(chǎn)許可證的范圍有;一般液態(tài)單元(護發(fā)清潔類):膏霜乳液單元(護膚清潔類):粉單元(散粉類):氣霧劑及有機溶劑單元(有機溶劑類)。
第四條:甲方支付給乙方生產(chǎn)管理費(含生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證使用費),每年___元整;大寫____元整。管理費按年度計算,在合同年度初、一次性付清。加工費根據(jù)品種工藝技術(shù)要求、勞動和能源消耗定額等另議。
第五條:國家質(zhì)量監(jiān)督機關(guān)每年年檢、若抽檢有甲方委托乙方加工的品種,其檢驗費用由甲方支付,其檢驗報告書(或復(fù)印件)供甲方使用。甲方經(jīng)營活動中所發(fā)生的一切費用自行承擔(dān)。
第六條:出現(xiàn)下列情況,其責(zé)任由甲方負責(zé);乙方有義務(wù)協(xié)助甲方解決。
1、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任,而致的國家質(zhì)量監(jiān)督機關(guān)的處罰;
2、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品,由于質(zhì)量所致的消費者健康損害糾紛或賠償;
3、甲方委托乙方加工的品種應(yīng)符合本合同第三條的約定,若國家行政或質(zhì)量管理、監(jiān)督機關(guān)、經(jīng)檢查認定為超范圍生產(chǎn)的處罰。
第七條:合同期限;一年。自雙方簽字(章)生效之日起計。
第八條:本合同如有未盡事宜,由雙方協(xié)商補充或修改。雙方簽字(章)有效,與本合同具同等效力。
第九條:雙方若發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可訴諸法院。
第十條:本合同一式__份。甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)__份,均具同等法律效力。
第十一條:其他約定補充事項_______
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
甲方法定代表人(簽字):_________
乙方法定代表人(簽字):_________
日期(手寫):_________
日期(手寫):_________
委托制作加工合同篇十二
委托方:()(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
乙方在()()設(shè)備采購及服
招標(biāo)中(招標(biāo)編號為:),中標(biāo)下列設(shè)備/儀器:
[第一條]產(chǎn)品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,金額,原產(chǎn)地列下表:(單位:人民幣)
序號序號
產(chǎn)品名稱
型號規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
原產(chǎn)地
合計金額:(大寫)($:)進口設(shè)備詳細規(guī)格及技術(shù)配置見合同附件.
[第二條]合同金額:進口設(shè)備(儀器)合同價款總額為人民幣($:)
[第三條]付款方式:合同簽訂后五日內(nèi),甲方將合同價款總額的95%即人民幣匯入乙方保證金帳戶(保證??顚S?不得挪作他用),以便乙方及時到國家外匯管理局辦理換匯手續(xù)和到銀行開出信用證;余款5%即人民幣在設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格后15天內(nèi)支付.
[第四條]設(shè)備/儀器交貨地點:由乙方負責(zé)送到湖南大學(xué)內(nèi)甲方指定的地點.
[第五條]設(shè)備/儀器交貨日期:第一筆貨款支付后_____天內(nèi)交貨.
[第六條]設(shè)備/儀器技術(shù)質(zhì)量要求,人員培訓(xùn)及售后服務(wù):詳見技術(shù)協(xié)議.
[第七條]甲,乙方責(zé)任與義務(wù):
甲方的責(zé)任與義務(wù):
負責(zé)與國外供貨商洽談貨物配置清單,并將與外商商談確定后的貨物配置清單及相關(guān)技術(shù)要求交乙方.如因人力不可抗拒的自然災(zāi)害而不能履行合同,應(yīng)及時通知乙方并提供相應(yīng)證明文件,以便乙方對外交涉.合同貨物到達甲方后,如發(fā)現(xiàn)包裝及貨物殘缺,品質(zhì)不符合合同規(guī)定等情況,甲方應(yīng)立即通知乙方,由乙方及時向當(dāng)?shù)剡M出口商檢局提供檢驗,取得商檢證書后,在對外索賠有效期內(nèi)(90天)對外交涉索賠.負責(zé)將進出口機電產(chǎn)品申請表,免稅申請表蓋后交乙方辦理機電批文,并負責(zé)提供免稅證明材料,申請免稅報告.若海關(guān)要求現(xiàn)場查貨,甲方應(yīng)派技術(shù)人員陪同.
乙方的責(zé)任與義務(wù):
負責(zé)對外簽訂外貿(mào)購貨合同,并確保合同的有關(guān)條款符合國際貿(mào)易慣例.負責(zé)辦理對外購貨合同的填單,開證,催貨,審查單據(jù),及時對外支付貨款等相關(guān)手續(xù).負責(zé)合同項目下進口貨物進口機電批文,海關(guān)免稅,商檢和長沙報關(guān)手續(xù),所有費用由乙方承擔(dān).負責(zé)辦理對外索賠手續(xù)及解決執(zhí)行合同過程中出現(xiàn)的其它問題。貨物交甲方驗收合格后,及時與甲方辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。
[第八條]違約責(zé)任:
(一)乙方違約責(zé)任:乙方所交的設(shè)備品種,型號,規(guī)格,質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)退貨及收回已付貨款,并由乙方支付合同價款總值百分之五的違約金。無特殊原因乙方逾期未交付設(shè)備的,乙方向甲方每日償付合同價款總值千分之一的違約金。
(二)甲方違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由拒收設(shè)備,甲方向乙方償付合同價款總值百分之五的違約金.甲方無故逾期支付設(shè)備款,甲方向乙方每日償付合同價款總值千分之一的違約金。
(三)甲方或乙方違約金最高限額不超過合同價款總值百分之十。
[第九條]索賠:
乙方應(yīng)負責(zé)代理甲方向供貨方進行索賠.在甲方同意的前提下,乙方應(yīng)采用下面一種或綜合的方式理賠:同意拒絕收貨并且退還給甲方拒收貨物的金額,同時承擔(dān)所有直接的損失和費用,包括:利息,銀行費用,運費,保險費,商檢費,報關(guān)費,倉儲費,對拒收貨物的監(jiān)管,保護費用等.根據(jù)貨物不符合合同及技術(shù)協(xié)議的程度,損壞的程度,甲方損失的金額,降低貨物的價格.替換新的與合同中所規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量一致的部件,承擔(dān)所有的費用和對甲方所造成的損失.若乙方在收到索賠30天后沒有回復(fù),則將視為乙方已經(jīng)默許接受了甲方所提出的索賠.
[第十條]合同爭議的解決方式:本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;也可由合同簽訂地工商行政部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列方式解決:提交長沙仲裁委員會仲裁.
[第十一條]其他
本合同簽訂后,甲乙雙方應(yīng)按合同規(guī)定執(zhí)行合同的各項工作.
本合同自簽字蓋章后生效.
本合同的所有附件具有與合同同等法律效力.
本合同一式六分,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份.
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托制作加工合同篇十三
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著平等互利,共同發(fā)展在原則,達成以下協(xié)議:
(1)乙方委托甲方加工"__________"牌品種健康理療產(chǎn)品,并提供給甲方商標(biāo)注冊樣本。
(2)確定品種、數(shù)量等問題后,乙方預(yù)付全部貨款在50%給甲方。甲方應(yīng)按乙方下達在生產(chǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量安排生產(chǎn),按期完成,以保證乙方市場需求。完成訂單后,甲方通知乙方驗貨無誤后,乙方應(yīng)付甲方全部貨款。
(3)產(chǎn)品完成后,由甲方負責(zé)發(fā)往乙方指定地點,運輸費用由乙方支付。
(4)由甲方向乙方提供全部市場銷售在合法手續(xù)。如需開具發(fā)票,費用由乙方負責(zé)。
(5)甲方不得在給除乙方以外的第三家生產(chǎn)與"_________"牌款式或相似的功能內(nèi)衣。
(6)乙方委托甲方生產(chǎn)的"__________"牌產(chǎn)品,加工價格為每件____元(包括手工及材料),共______件。以后若原材料上下浮動,以后加工價格雙方再協(xié)商。
(7)如乙方發(fā)現(xiàn)甲方貨物存在次品,甲方應(yīng)無條件調(diào)換正品,以利于市場銷售。
(8)如在加工途中,出現(xiàn)因品種或款式需變更,而導(dǎo)致停工,乙方給甲方部分損失補償,,具體金額雙方友好協(xié)商后制定。
(9)工期保證:甲方應(yīng)保質(zhì)保量,按協(xié)議交貨日期完工。若耽誤工期,甲方應(yīng)向乙方賠償總貨款的50%的經(jīng)濟賠償。
(10)本協(xié)議壹式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。每份及本協(xié)議附件具同等法律效力,自雙方簽字或蓋章之日起生效,有效期壹年。若發(fā)生糾紛,甲、乙雙方應(yīng)盡量友好協(xié)商,若協(xié)商不成,申請甲方所在地司法機關(guān)解決。
甲方:乙方:____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
郵編:____________郵編:____________
開戶行:____________開戶行____________
銀行帳戶:____________銀行帳戶:____________
經(jīng)辦人:____________經(jīng)辦人:____________
簽訂日期:____________簽訂日期:____________
委托制作加工合同篇十四
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方生產(chǎn)“_______________”事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方責(zé)任:
1.甲方負責(zé)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2.甲方負責(zé)提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量文件,包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等。
3.甲方負責(zé)提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
4.對生產(chǎn)的前三批,甲方應(yīng)對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導(dǎo)。
5.甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
6.生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時,甲方有協(xié)助的義務(wù)。
7.甲方承擔(dān)最終產(chǎn)品的批準(zhǔn)放行責(zé)任。負責(zé)對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
8.甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責(zé)任:
1.乙方負責(zé)按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)淮,提供合格的產(chǎn)品,并負責(zé)生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2.乙方負責(zé)產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3.乙方應(yīng)當(dāng)按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄,保存至產(chǎn)品有效期后一年。
4.乙方對甲方提供的技術(shù)和質(zhì)量文件,負保密的義務(wù)。
5.乙方應(yīng)允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計,并予以協(xié)助。
6.未經(jīng)甲方同意,乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
7.乙方應(yīng)按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn),按時供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式:
1.每次加工量_____________________
2.加工費用:
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
加工費
成品率(%)
____元/片(含稅)
3.根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結(jié)算上一個月的加工費用,乙方開據(jù)正式發(fā)票。
四、風(fēng)險:
在本協(xié)議規(guī)定的相應(yīng)履行期限內(nèi),在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它:
1.規(guī)定提貨結(jié)算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內(nèi),甲方應(yīng)結(jié)清所有加工費。
2.在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力造成的損失,雙方協(xié)商解決。
3.加工過程中發(fā)生糾紛時,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4.本合同簽字之日生效,合同履行完畢后即失效。
5.本合同正本一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
六、適用法律:
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方:____________________
乙方:____________________
法定代表人或委托人:______
法定代表人或委托人:______
__________年______月____日
__________年______月____日
委托制作加工合同篇十五
職務(wù):____________
職務(wù):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān):
七、經(jīng)濟責(zé)任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
需方:________________________
代表人:_____________________
代表人:______________________
____年____月____日
____年____月____日
委托制作加工合同篇十六
甲方:上海xx釀酒有限公司(以下簡稱甲方)
乙方:上海 (以下簡稱乙方)
根據(jù)平等、互利、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就甲方委托乙方加工糟燒酒精業(yè)務(wù),特訂立本協(xié)議。
一、委托方式
甲方提供下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟,由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產(chǎn),剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產(chǎn)加工
乙方具備相關(guān)生產(chǎn)場所,并獲政府部門生產(chǎn)許可,配備與甲方生產(chǎn)規(guī)模相一致的提取糟燒酒精生產(chǎn)能力,即具備加工日產(chǎn)酒糟最高值的能力。
甲方如出現(xiàn)生產(chǎn)的重大調(diào)整或生產(chǎn)規(guī)模的擴大,應(yīng)提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產(chǎn)能力的也應(yīng)提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的,乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調(diào)整。
三、結(jié)算辦法
1、酒糟數(shù)量:按甲方冬釀年度主糧投料的 %計算;
2、酒糟價格:以每公斤 元計算;
3、酒精價格:成品折合成50°酒精度,以每噸價格4,500元計算;
4、總價結(jié)算:甲方發(fā)出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵,其差額由各自給付。
5、結(jié)算時間:以每一黃酒釀期結(jié)束為結(jié)算時間。
四、成品質(zhì)量
乙方不得外購酒精充當(dāng)自產(chǎn)酒精,或在自產(chǎn)酒精中添加部分外購酒精。如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負責(zé)將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責(zé)酒糟裝運、現(xiàn)場清理,并保證裝運及時,環(huán)境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求,送至甲方指定倉庫。
六、安全責(zé)任
乙方應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)酒類生產(chǎn)、消防等法規(guī)要求組織生產(chǎn)。
乙方對生產(chǎn)、運輸、裝卸等業(yè)務(wù)中的安全負全責(zé)。
七、協(xié)議期限
本協(xié)議自簽訂日起五年有效。
協(xié)議到期后,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可進行續(xù)簽。
八、其他事項
本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商。
本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方:上海xx釀酒有限公司 乙方:上海xxx廠
法人代表: 法人代表:
協(xié)議簽訂日:
協(xié)議簽訂地:上海xxx鎮(zhèn)
委托制作加工合同篇一
委托方:
承攬方:
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《中華人民共和國廣告法》、《廣告管理條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
1.1項目:________。
1.2制作地點:________。
1.3顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設(shè)計稿制作,以委托方簽字稿為準(zhǔn);。
1.4起訖時間、日期:________年________月________日
第二條、廣告制作費及支付方廣告制作費。
2.1廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
2.2結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30﹪合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
第三條驗收方式及時間委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
第四條違約責(zé)任。
4.1委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
4.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2‰,償付違約金。
4.3其它違約責(zé)任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當(dāng)?shù)亟?jīng)濟合同仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2、向廣州當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第六條附則。
6.2本合同有效期:自年月日至年月日終止。
委托方。
承攬方。
委托制作加工合同篇二
訂做方(甲方):制作方(乙方):
根據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)細則規(guī)定,結(jié)合廣告產(chǎn)品具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,本著自愿、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執(zhí)守。
一、依據(jù)甲乙雙方確認施工,道路牌采用厚型不銹鋼壓制高精度背膠、鋼管采用圓形鍍鋅管,其它工程做法及選材標(biāo)準(zhǔn)詳見明細附表。加工數(shù)量按甲方要求。
二、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法:按樣品工藝為檢驗標(biāo)準(zhǔn)。
三、承包方式及費用負擔(dān)。
本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工制作廣告牌。乙方負責(zé)廣告牌的結(jié)構(gòu)配件加工及鋼結(jié)構(gòu)配件運輸。材料由乙方自理。運輸費用由甲方承擔(dān)。
四、交貨方式及地點:乙方負責(zé)送到甲方安裝地。
五、結(jié)算方式及期限。
合同簽訂后甲方開始制作廣告牌,乙方負責(zé)按質(zhì)按量完成合同所約定的項目內(nèi)容。完成后乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責(zé)任:雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定,如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
七、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項:由雙方協(xié)商解決。
九、戶名:
甲方:
乙方:
簽單日期:_______年_______月_______日
委托制作加工合同篇三
甲方:(以下簡稱:甲方)。
乙方:(以下簡稱:乙方)。
根據(jù)森本公司的生產(chǎn)需要,甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則,甲方同意與乙方在年度簽訂業(yè)務(wù)加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效,甲方同意在與乙方簽訂加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電,并有償提供食宿,洗浴、水電等必要的生活設(shè)施,具體費用依照公司標(biāo)準(zhǔn)在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內(nèi),乙方對甲方提供的資產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備享有使用權(quán)并必須保持設(shè)備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設(shè)施,應(yīng)由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施等應(yīng)定期檢查、維護、保養(yǎng)。
六、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
委托制作加工合同篇四
承攬方:
定作方:
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的.,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金xxxx元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自xxxx年xxxx月xxxx日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式xxxx份,交xxxxxxxxxxxx(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
委托制作加工合同篇五
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注。
第二條加工成品質(zhì)量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)。
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條承攬方的違約責(zé)任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;。
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
承攬方:________________________。
代表人:________。
____年____月____日。
委托制作加工合同篇六
乙方:
甲方將工程承包給乙方,為維護雙方的合法權(quán)益,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,特簽訂如下合同。
一、工程概況:
1、工程地址:
2、工程事項明細:
(1):本工程圖紙(見附頁)由甲方提供。
本工程由乙方包工包料。用料規(guī)格以圖紙標(biāo)注為依據(jù)。
(2):工程造價為。
(3):付款方式;合同簽訂,甲方付給乙方定金大門主體制作結(jié)束并由甲方檢驗合格后甲方付給乙方元人民幣;乙方安裝結(jié)束并由甲方驗收合格后甲方付給乙方元人民幣,合同結(jié)束。
(4):本工程包括制作、噴涂、安裝以及保修。
3、雙方責(zé)任及權(quán)利:
(1)甲方責(zé)任:甲方負責(zé)提供安裝電源、檢驗乙方施工方案及所用材料、及時給付工程款;如因甲方審驗或給付工程款不及時造成工期延誤或產(chǎn)生計劃外費用則由甲方負責(zé)。
(2)甲方權(quán)利:甲方有檢驗乙方施工方案及所用材料的權(quán)利;如乙方違反施工方案或未采用甲方提供的'圖紙中所規(guī)定的材料,則甲方有權(quán)利拒付工程款并要求乙方賠償損失。
(3)乙方責(zé)任:乙方有責(zé)任按合同及施工圖紙施工,不得偷工減料,如施工方案或材料確需變動必須經(jīng)雙方協(xié)商并由甲方簽字確認。
(4)乙方權(quán)利:乙方有權(quán)按合同規(guī)定收取工程款。
4、施工日期:自20___________年____月____日至20___________年____月____日。
5、保修事宜:
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同簽訂即產(chǎn)生法律效用。
甲方(公章):_________。
乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________。
法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
委托制作加工合同篇七
甲方:。
乙方:。
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,雙方經(jīng)過友好協(xié)商,甲方就項目的制作,委托乙方施工或加工,雙方特訂立如下合同。
三、付款方式:
本合同正式生效后,甲方預(yù)付乙方工程款的%計人民幣元制作中期甲方預(yù)付工程款的%計人民幣元。乙方制作竣工,甲方驗收全部合格后,支付乙方工程款%計人民幣元,余額%作為質(zhì)量保證金,保質(zhì)期滿后七日內(nèi)付清。
雙方商定該項目制作加式保質(zhì)期為年,在保質(zhì)期內(nèi),乙方在接到甲方通知后必須在24小時內(nèi)安排工程技術(shù)人員到達現(xiàn)場進行查驗及維修。若遇緊急情況(工程發(fā)生危險隱患、自然災(zāi)害、政府市政部門的緊急處理要求等),在接到甲方通知后,必須立即到達現(xiàn)場進行搶修、整固并盡最大可能盡快解除隱患。
六、質(zhì)量要求:
七、安全責(zé)任:
乙方應(yīng)按照國家有關(guān)安全施工的有關(guān)規(guī)定,切實做好施工的安全、消防安全、人身及第三方財產(chǎn)安全工作。若在甲方指定場所施工,必須安排安全員監(jiān)督,負責(zé)安全工作。若發(fā)生一切人身傷亡、財產(chǎn)損失事故、甚至刑事責(zé)任、乙方應(yīng)負全部責(zé)任、甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
八、違約責(zé)任:
1、甲方應(yīng)按合同規(guī)定條款支付乙方工程款。若發(fā)生拖欠情況,每延滯一天,應(yīng)按支付款項的百分之一支付乙方違約金。
2、乙方若末按合同規(guī)定條款和要求施工、若發(fā)生違約或超過制作加工期限的規(guī)定交貨或竣工,每延滯一天,應(yīng)按合同總金額的百分之一支付甲方違約金,若乙方超過制作加工期限七日以上的,除甲方的特殊原因或不可抗力因素外,則視作乙方無誠意履行合同。乙方除應(yīng)退還甲方已支付的`工程款之外,還應(yīng)承擔(dān)合同總金額的20%的違約金。
3、乙方若未按合同的質(zhì)量要求制作、危害大小、影響大小等情況,由甲方按合同總金額10_20%范圍內(nèi),向乙方索賠。
4、乙方在甲方指定場所施工的應(yīng)服從甲方派出人員及該場所有關(guān)管理人員的管理要求,提供和佩帶好必要的證件,每天施工結(jié)束后做好現(xiàn)場的清潔。不損害施工現(xiàn)場的建筑結(jié)構(gòu),若有損壞,除必須負責(zé)修復(fù)或賠償。若發(fā)生重大事故,還必須對甲方的名譽損失承擔(dān)經(jīng)濟賠償,賠償數(shù)額按事故大小、侵害程度等因素,由甲方按合同總金額的10_20%范圍內(nèi)確定賠償金額。
5、合同生效后,甲、乙方雙方無論在施工中或施工后,不得向第三方泄露該合同的任何內(nèi)容。若有發(fā)生,應(yīng)承擔(dān)泄露經(jīng)濟秘密的違約責(zé)任。雙方商定違約金為合同總金額的20%。
九、合同爭議解決辦法:
若有未盡事宜,雙方應(yīng)本著友好合作精神,妥善協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可通過本合同簽定地人民法院訴訟解決。
十、本合同壹式兩份,甲、乙方雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽定蓋章后生效。
十一、雙方應(yīng)向?qū)Ψ教峁┱鎸嵱行У馁Y質(zhì)證明復(fù)印件備案。
十二、本合同簽定地點:
十三、本合同簽定日期:
甲方:乙方:
單位名稱:(章)。
單位名稱:(章)。
法定代表人:
法定代表人:
委托人:
委托人:
_________年____月____日:
委托制作加工合同篇八
甲方:
地址:
電話:
傳真:
乙方:
地址:
電話:
傳真:
甲、乙雙方就乙方委托甲方進行貼牌生產(chǎn)食品系列事宜,在雙方平等合作的基礎(chǔ)上經(jīng)友好協(xié)商達成共識,簽訂本委托生產(chǎn)合同書,雙方在合作的過程中共同遵守本合同書。
1、甲方系獨立的法人單位,并具單位營業(yè)執(zhí)照證書等合法手續(xù)。
2、乙方具備生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品的合法資質(zhì),證書手續(xù)齊全真實,產(chǎn)品嚴格按照國家技術(shù)監(jiān)督部門備案的企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。
3、產(chǎn)品質(zhì)量以甲方和乙方共同確認的樣本質(zhì)量為標(biāo)準(zhǔn)。乙方在產(chǎn)品加工過程中必須符合國家食品安全的相關(guān)法規(guī),不得添加任何違禁添加劑,產(chǎn)品出廠前,必須經(jīng)國家法定檢驗機構(gòu)檢驗合格,并出具檢驗報告。若甲方在銷售過程中成品在保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn),如漲袋、漏氣或變質(zhì)等情況,因質(zhì)量問題造成的所有損失由乙方承擔(dān),若甲方在產(chǎn)品沒有任何質(zhì)量問題,出現(xiàn)滯銷情況,乙方不予退貨,由甲方自行處理。
4、甲方全面銷售,乙方不得銷售該產(chǎn)品。
1、乙方為生產(chǎn)單位:按照甲方需求,給甲方生產(chǎn)合格()系列產(chǎn)品。
2、甲方為委托單位,其商標(biāo)()為甲方所有。
1、乙方應(yīng)保持價格穩(wěn)定,如遇原材料價格調(diào)整導(dǎo)致甲方產(chǎn)品供貨價格波動,必須以書面形式提前15天通知甲方,雙方協(xié)商解決。
2、甲方款到乙方指定賬戶后經(jīng)核實乙方再進行生產(chǎn)。
乙方接到甲方訂單后十天內(nèi)貨到甲方倉庫(因前期生產(chǎn)未調(diào)整過來有可能會出現(xiàn)延誤),如果超過十天,從第十一天起乙方向甲方支付已付該批貨款總額1%的違約金(天災(zāi)等不可抗力之特殊情況除外)。
甲方倉庫:
聯(lián)系人:
乙方必須按照甲方的訂單品種、數(shù)量組織生產(chǎn),數(shù)量控制在訂單數(shù)的正負10%內(nèi),訂單以傳真內(nèi)容為準(zhǔn)。如未按訂單生產(chǎn),甲方有權(quán)拒收(如甲方條件過于苛刻,乙方有權(quán)拒絕生產(chǎn),并進行協(xié)商解決)。
本合同有效期為_____年____月____日至_____年____月____日止。
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,未盡事宜,雙方協(xié)商解決:本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:
乙方:
法人代表(簽章):
法人代表(簽章):
簽約代表:
簽約代表:
簽約日期:
簽約日期:
委托制作加工合同篇九
甲、乙雙方本著公平、自愿、互利的原則,通過友好協(xié)商訂立本合同,作為雙方合作及供應(yīng)產(chǎn)品和服務(wù)的準(zhǔn)則。
乙方按照合同約定和甲方要求,生產(chǎn)、制造并提供給甲方附件所示的產(chǎn)品(以下簡稱為產(chǎn)品),詳細產(chǎn)品列表參看本合同附件《委托加工產(chǎn)品信息表》?。
第二條?原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
1、產(chǎn)品生產(chǎn)所需原材料必須符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或甲方的要求,由乙方自行采購,乙方不得隱瞞原材料的缺陷,如果甲方發(fā)現(xiàn)乙方所使用的原材料存在缺陷,甲方有權(quán)要求退貨或換貨。
2、乙方生產(chǎn)選用其他質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)原材料的,必須將相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)合格文件提交甲方備案,經(jīng)甲方加蓋公章的書面文件同意后方可執(zhí)行;否則,甲方有權(quán)要求退貨。但是該過程監(jiān)督并不免除乙方對最終成品應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的任何責(zé)任。
第三條?產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及要求。
1、產(chǎn)品品質(zhì)必須符合法律、行政法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)要求及環(huán)保要求的規(guī)定,且必須符合甲方有效企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)(詳見附件)。
2、產(chǎn)品同樣需符合甲方指定封存樣板、樣品、乙方提供的技術(shù)指標(biāo)及出廠合格證參考數(shù)據(jù)。
3、產(chǎn)品凈含量偏差符合《定量包裝商品計量監(jiān)督管理辦法》的要求。
4、沖突處理:關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量的各相關(guān)規(guī)定或約定發(fā)生沖突時,以對產(chǎn)品質(zhì)量要求高者為準(zhǔn)。
第四條?產(chǎn)品包裝。
1、產(chǎn)品所需包裝由乙方根據(jù)甲方采購訂單自行印制或委托有合法資質(zhì)的其他單位印制,乙方委托其他單位印制包裝的應(yīng)將包裝印制單位的相關(guān)資料提交甲方備案,未經(jīng)備案而擅自委托其他單位印制包裝物的視為乙方違約。需方提供產(chǎn)品包裝桶、產(chǎn)品標(biāo)簽(產(chǎn)品單價中已扣除包裝桶、產(chǎn)品標(biāo)簽等費用)。
2、產(chǎn)品包裝物外觀按照甲方提供的印刷版面印制,未經(jīng)甲方同意,乙方不得隨意更換、修改印刷版面。甲方向乙方提供加蓋甲方單位公章的產(chǎn)品注冊商標(biāo)、產(chǎn)品標(biāo)簽、外面標(biāo)識等。
3、產(chǎn)品所使用的包裝應(yīng)當(dāng)符合法律、法規(guī)、合同規(guī)定的要求,并與所包裝產(chǎn)品的性質(zhì)和用途相適應(yīng),按照法律規(guī)定標(biāo)注警示標(biāo)志或者中文警示說明,標(biāo)明儲運注意事項。
第五條?產(chǎn)品訂單確認。
1、甲方授權(quán)_____或__________為執(zhí)行本合同的負責(zé)人并代表甲方簽署訂。甲方將經(jīng)其簽名確認的訂單以傳真或其他書面形式送達乙方,乙方在收到訂單后,應(yīng)在1個工作日內(nèi)蓋章或由其授權(quán)代表簽字確認。在此期限內(nèi)乙方未提出異議或者確認的,視為訂單已生效。
2、若甲方在訂單生效后的24小時內(nèi)以傳真、電話、電子郵件等方式通知乙方修改訂單的,乙方應(yīng)在甲方發(fā)出上述通知后的2個工作小時內(nèi)[i3]提出異議或確認,在此期限內(nèi)乙方未提出異議或者確認的,視為新訂單已生效。若乙方提出異議,以傳真或其他書面形式送達甲方或其本協(xié)議上一條指定的授權(quán)負責(zé)人。
3、乙方交付的產(chǎn)品應(yīng)以最后有效訂單為準(zhǔn)。
第六條?產(chǎn)品及生產(chǎn)過程的監(jiān)督。
甲方有權(quán)但非必須采取認為可行的措施,對乙方的物料采購過程、生產(chǎn)流程、過程管控、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量、物流運輸?shù)拳h(huán)節(jié)進行檢查監(jiān)督,并提出合理化意見和建議。乙方不得以任何的理由設(shè)置障礙或拒絕。
第七條?交貨事項。
1、交貨期限:如無特別要求,乙方應(yīng)在訂單生效后?個工作日內(nèi)交貨。特殊交貨期,經(jīng)雙方在訂單中確認后執(zhí)行。
2、交貨費用、地點及方式:
(1)乙方承擔(dān)將貨物送達交貨地點并經(jīng)驗收合格前的所有費用。
(2)交貨地點:?,訂單另有要求除外。
(3)收貨人為甲方,訂單另有要求除外。
(4)交貨時乙方須提交與產(chǎn)品相符的送貨單并加蓋公章,驗貨手續(xù)必須由甲方授權(quán)代表簽字并蓋章確認;甲方指定?或?為收貨負責(zé)人,負責(zé)簽收送貨單。
(5)乙方有義務(wù)確保每批發(fā)出的產(chǎn)品及其包裝外表整潔、干凈,并嚴格按照甲方的要求張貼產(chǎn)品小標(biāo)簽和包裝說明標(biāo)簽。
3、產(chǎn)品的所有權(quán)及風(fēng)險:在產(chǎn)品送達交貨地點、經(jīng)驗收合格并辦理入庫手續(xù)后方由乙方轉(zhuǎn)移至甲方。
第八條?驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法。
1、乙方提供的產(chǎn)品應(yīng)符合本合同約定所有標(biāo)準(zhǔn)及國家規(guī)定的強制性認證標(biāo)準(zhǔn),否則,甲方有權(quán)停止采購或退貨,乙方應(yīng)于甲方發(fā)出停止發(fā)貨通知或退貨通知后的10個工作日內(nèi)全額退款。對于甲方提出的其他認證申請,乙方有義務(wù)提供必要協(xié)助。
2、本合同規(guī)定產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)及要求作為驗收標(biāo)準(zhǔn);甲方應(yīng)在收貨后3個工作日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收。驗收前乙方應(yīng)當(dāng)向甲方提交產(chǎn)品合格證及產(chǎn)品相應(yīng)檢驗報告。3個工作日內(nèi),甲方未提出有效異議,則視為該批次產(chǎn)品驗收合格。
3、甲方按照有效訂單對產(chǎn)品進行驗收,甲方允許乙方每批次單品種數(shù)量偏差為有效訂單該品種數(shù)量的3%以內(nèi),對超出此誤差范圍的貨物甲方有權(quán)拒絕接受。
4、如果產(chǎn)品不合格率達到或超過2%的,甲方有權(quán)要求整批換貨或?qū)?dāng)批次產(chǎn)品中的不合格品全部退回,清點、檢查不合格品所需的人工費用按照當(dāng)批次產(chǎn)品總價的2%收取,該筆費用甲方有權(quán)在應(yīng)付貨款中直接扣除。
5、乙方交貨存在瑕疵時,甲方有權(quán)根據(jù)貨物驗收情況決定是否讓步接收,甲方讓步接收的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,另以書面形式確認。甲方的讓步接收并不代表乙方交付產(chǎn)品質(zhì)量合格。但甲方讓步接收后,不再以質(zhì)量問題向乙方主張權(quán)利。
6、如果雙方對產(chǎn)品質(zhì)量是否符合合同約定標(biāo)準(zhǔn)存在爭議,雙方均可委托甲方所在地的第三方檢測機構(gòu)根據(jù)本合同對甲方封存樣品進行檢測,并依據(jù)其檢測結(jié)果確定乙方產(chǎn)品是否合格,檢測相關(guān)費用由責(zé)任方承擔(dān),由乙方事先墊付。
第九條?價款及結(jié)算。
1、本合同單價為:?。(簽約前請選擇填寫完整)。
1.1、固定單價:在合同書有效期內(nèi),雙方同意以附件確認的供貨單價進行供貨和結(jié)算貨款。
1.2、可調(diào)單價:如遇市場影響,原材料價格波動幅度大于10%的,一方應(yīng)提前一個月以書面形式通知對方對單價作出調(diào)整,但調(diào)整后的單價應(yīng)經(jīng)雙方書面確認。新單價經(jīng)確認后作為合同附件,雙方按照新單價進行供貨和結(jié)算貨款。未經(jīng)雙方確認,任何一方不得單獨改變供貨單價,或以此為由單獨解除或終止合同,否則,應(yīng)視為違約并承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
2、結(jié)算方式:
2.1、貨到經(jīng)驗收合格后并收到乙方合格發(fā)票之日起的?個月內(nèi)支付。
2.2、甲方付款以甲方確認的送貨單或雙方確認的對賬單為依據(jù)。
2.3、貨款以電匯、轉(zhuǎn)賬等方式支付。結(jié)算方式如需調(diào)整,雙方以訂單形式重新確認生效,雙方按照新的結(jié)算方式結(jié)算貨款。乙方應(yīng)按照甲方訂單中的相關(guān)要求開具有效發(fā)票,否則,甲方有權(quán)順延到下一付款期付款。
第十條?產(chǎn)品保證、投訴處理。
1、乙方在接到甲方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴時,乙方應(yīng)立即響應(yīng)并于48小時內(nèi)予以解決。
2、如產(chǎn)品存在質(zhì)量問題的,乙方應(yīng)無條件的在五日內(nèi)完成退貨或換貨,并由乙方承擔(dān)甲方退貨產(chǎn)生的全部費用及運輸風(fēng)險等。
3、除甲方保管不當(dāng)外,保質(zhì)期內(nèi)及驗收階段,如乙方產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的相關(guān)損失,包括但不限于:因乙方供應(yīng)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題導(dǎo)致甲方需承擔(dān)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任及損失賠償、退換貨運輸費用等。
第十一條?服務(wù)、推廣支持。
1、乙方有義務(wù)為甲方人員提供產(chǎn)品知識培訓(xùn)、技術(shù)咨詢、檢驗報告、產(chǎn)品合格證等服務(wù)。
2、為支持甲方市場推廣,乙方應(yīng)根據(jù)甲方的要求為甲方制作并提供樣品。提供給甲方的樣品,乙方應(yīng)備有留樣。
3、對于甲方下單的每批產(chǎn)品,乙方應(yīng)向甲方同時提供該批產(chǎn)品的質(zhì)檢報告、樣品等資料,具體資料包括但不限于:質(zhì)檢報告、出廠合格證及樣品各一份。
第十二條?知識產(chǎn)權(quán)條款。
1、產(chǎn)品及其包裝上的商標(biāo)為嘉化工集團股份有限公司或其子公司所有。產(chǎn)品及其包裝所涉及的商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)及其他知識產(chǎn)權(quán)歸嘉化工集團股份有限公司或其子公司所有,乙方不得因雙方存在合作關(guān)系而主張其享有上述權(quán)利。非經(jīng)甲方同意或許可,乙方不得擅自刪除、更改、毀損、涂抹商標(biāo)標(biāo)識、辯識數(shù)字、知識產(chǎn)權(quán)聲明等。但涉及生產(chǎn)過程中的知識產(chǎn)權(quán)除外。
2、乙方生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、經(jīng)退回乙方的不合格品以及多余產(chǎn)品及其包裝,乙方應(yīng)對其進行破壞性處理(即消除產(chǎn)品及其包裝上有關(guān)甲方及甲方商標(biāo)的所有標(biāo)識、標(biāo)志信息);同時,本合同項下的產(chǎn)品及其包裝未經(jīng)甲方同意,乙方不能供應(yīng)給除甲方以外的任何第三方。
3、未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得超出本合同目的及范圍行使相關(guān)權(quán)利或許可、同意第三方使用本合同中甲方同意或許可乙方行使的相關(guān)權(quán)利。
4、甲方對乙方的任何授權(quán)僅限于本合同業(yè)務(wù)與目的,乙方不得將甲方包括商標(biāo)標(biāo)識在內(nèi)的任何知識產(chǎn)權(quán)用于本合同約定產(chǎn)品以外的產(chǎn)品、包裝、店面、市場宣傳等。本合同業(yè)務(wù)合作結(jié)束后,乙方應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)銷售使用帶有甲方商標(biāo)標(biāo)識等任何甲方知識產(chǎn)權(quán)的商品、宣傳資料、產(chǎn)品說明等。
5、在履行本合同過程中所產(chǎn)生的包裝、標(biāo)識、產(chǎn)品設(shè)計等知識產(chǎn)權(quán)歸甲方所有。如果是乙方提供的相關(guān)設(shè)計,甲方取得相關(guān)成果所有者權(quán)利的對價已經(jīng)包含在本合同產(chǎn)品價款中。
6、甲方創(chuàng)造的智力成果的知識產(chǎn)權(quán)均為甲方及/或其關(guān)聯(lián)方的財產(chǎn)并由其獨家持有。本條所指的知識產(chǎn)權(quán)包括本合同簽訂前已有和將來會有的與甲方有關(guān)的所有專利、商標(biāo)、商號、服務(wù)標(biāo)志、版權(quán)、技術(shù)規(guī)范、專有技術(shù)、商業(yè)秘密以及商業(yè)產(chǎn)品包裝以及其他知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)甲方授權(quán)同意,禁止乙方將甲方的知識產(chǎn)權(quán)使用于非供應(yīng)于甲方的或雙方約定之外的產(chǎn)品上或者作其他目的使用。
7、未經(jīng)甲方書面另行許可,乙方不得將帶有甲方委托生產(chǎn)的任何產(chǎn)品銷售給任何第三方。
8、乙方違反上述知識產(chǎn)權(quán)條款約定或以任何方式侵犯甲方知識產(chǎn)權(quán)時應(yīng)當(dāng)向甲方支付本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%或20萬的違約金,以高者計,同時甲方有權(quán)解除本合同。
第十三條?不競爭條款。
乙方任何時間(本合同有效期內(nèi)以及雙方業(yè)務(wù)合作結(jié)束后)不得與甲方現(xiàn)有或?qū)黹_發(fā)的各級經(jīng)銷商(含總經(jīng)銷、分銷商)另行簽署或開展與本合同業(yè)務(wù)、甲方及關(guān)聯(lián)方原有或未來業(yè)務(wù)形成競爭的合同或業(yè)務(wù),包括但不限于如相同或近似功能產(chǎn)品、替代產(chǎn)品等各種方式的競爭業(yè)務(wù)。否則乙方應(yīng)當(dāng)支付甲方本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金。
第十四條?雙方法律關(guān)系。
1.根據(jù)本合同所建立的乙方和甲方在合同有效期內(nèi)的關(guān)系僅屬采購供貨合作關(guān)系。任何一方均無權(quán)代表對方或以對方名義簽訂合同。本合同并不產(chǎn)生代理權(quán),任何一方以對方的名義或以對方代理人的名義實施行為導(dǎo)致對方遭受損失時,應(yīng)賠償對方所遭受的損失。
2.雙方同意不會實施以下行為:
2.1向任何第三方表述其與對方之間的任何關(guān)系;。
2.2直接或間接(例如,通過關(guān)聯(lián)機構(gòu))在任何國家或地區(qū)以任何方式侵犯對方的任何合法權(quán)利。
3.任何一方違反上述條款時應(yīng)當(dāng)支付對方本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金,并賠償對方損失。
第十五條?保密條款。
未經(jīng)書面甲方允許,乙方及乙方的任何員工不得以任何方式將本合同及本合同業(yè)務(wù)以及甲方的技術(shù)資料、圖紙、數(shù)據(jù)、工藝標(biāo)準(zhǔn)、價格等任何信息,泄露給任何第三方,否則應(yīng)當(dāng)向甲方支付本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金,并賠償甲方損失。本合同的變更、解除或終止均不影響本條款對雙方的約束力。
第十六條?違約責(zé)任。
1、甲方遲延付款的,每天應(yīng)當(dāng)按未付款總額的同期銀行存款利息向乙方支付違約金。
2、由于乙方產(chǎn)品質(zhì)量問題影響甲方銷售的,乙方除承擔(dān)因退、換貨而支付的費用與風(fēng)險外,應(yīng)按照甲方月均訂單總價款的20%向甲方支付違約金,并賠償甲方及客戶的損失。
3、乙方未按本合同約定包裝產(chǎn)品,應(yīng)當(dāng)負責(zé)重新包裝,并承擔(dān)由此產(chǎn)生的所有成本與風(fēng)險,導(dǎo)致遲延交貨的,按照遲延交貨承擔(dān)違約責(zé)任。
4、乙方遲延交貨(包括遲交、更換、補交等)或承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的,每天應(yīng)當(dāng)按照當(dāng)批貨值的1%向甲方支付違約金。[i24]若因此導(dǎo)致甲方延期交貨給第三方的,乙方還應(yīng)承擔(dān)甲方因延期交貨所造成的一切經(jīng)濟損失。逾期交付產(chǎn)品達10天的,甲方可單方解除合同并追究乙方違約責(zé)任。
5、乙方不能交付產(chǎn)品或單方解除合同的,應(yīng)按照本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額的10%向甲方支付違約金,如果違約金不足以支付由此給甲方造成的損失,乙方應(yīng)負責(zé)賠償。
6、乙方未按本合同約定交貨地點或收貨人發(fā)貨的,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或收貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付產(chǎn)品的責(zé)任。
7、如因乙方不履行本合同任何條款或基于本合同所產(chǎn)生的義務(wù)或責(zé)任而導(dǎo)致甲方以訴訟或其它方式請求乙方履行的,則乙方除按照本合同約定支付違約金外,并應(yīng)給付甲方因此訴訟或事件而給付或代墊之所有費用,包括但不限于律師費、訴訟費、仲裁費、鑒定費、調(diào)查費、公證費、評估費、拍賣費、會計師費、差旅費等。但該違約金應(yīng)足以彌補甲方所受到的直接損失、預(yù)期利益損失以及商譽損失等,否則乙方應(yīng)另行賠償甲方所受的前述損害。對乙方未約定違約金的情形執(zhí)行本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額5%比例的違約金。
8、乙方違反本合同的約定,甲方有權(quán)中止按本合同應(yīng)向乙方支付的未付部分的款項,直到雙方就解決乙方違約一事達成協(xié)議或由法院判決后,甲方再按該協(xié)議或判決恢復(fù)支付款項,但甲方無需就中止支付款項支付利息或承擔(dān)任何違約金。
第十七條?合作終止原材料及包材處理。
1.如果雙方終止合作時,對于帶有甲方標(biāo)志標(biāo)識的剩余包裝物,甲方負責(zé)按照甲方訂單的預(yù)訂數(shù)量和甲方以往供應(yīng)商供貨的最低價回收合格包裝物。
2、對于超出訂單預(yù)訂數(shù)量及/或不合格的帶有甲方標(biāo)志標(biāo)識的包裝物,乙方應(yīng)當(dāng)及時在甲方的見證下銷毀,否則應(yīng)當(dāng)向甲方支付本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金。
3、由于乙方與甲方是同行業(yè)企業(yè),任何原因?qū)е码p方合作終止時,甲方對乙方的原材料及前述條款以外的其他包裝物,無論乙方供應(yīng)商交貨與否,均不承擔(dān)任何責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)對第三方承擔(dān)的任何責(zé)任均由乙方獨立承擔(dān),與甲方無關(guān)。
第十八條?一般約定。
1、乙方承諾,乙方具備國家法律法規(guī)或其他強制性要求規(guī)定的從事本合同約定業(yè)務(wù)的完全資質(zhì)并通過相關(guān)審核獲取相關(guān)的許可,否則應(yīng)支付甲方本合同業(yè)務(wù)實際發(fā)生總額10%的違約金,甲方有權(quán)解除合同。
2、依據(jù)法律或本合同約定乙方應(yīng)支付給甲方的違約金或其他款項將被視為甲方的可向乙方主張的債權(quán),對該債權(quán)的實現(xiàn),甲方可以主張從甲方應(yīng)支付乙方的本合同下的款項(如果有)或其他甲方應(yīng)支付乙方的款項(無論是否處于遲延狀態(tài))中直接扣除直至抵銷完畢,不足的部分由乙方補足。
3、本合同因任何原因解除或終止時,并不影響依其性質(zhì)應(yīng)繼續(xù)存續(xù)之本合同有關(guān)條款,包括但不限于與甲方權(quán)利行使有關(guān)的條款。
4、除本合同另有約定外,甲方可使用電話、傳真、郵件、電子郵件、快遞等方式進行通知,并自通知日起生效。如乙方地址、電話等發(fā)生變更的,乙方應(yīng)及時書面通知甲方,否則甲方發(fā)往本合同地址、電話、傳真、郵件、通知即視為送達成功。
5、合同登記、鑒證:如本合同及/本合同業(yè)務(wù)需辦理有關(guān)登記、備案等相關(guān)手續(xù)的,由乙方負責(zé)辦理并承擔(dān)全部稅費和費用。[i26]因乙方未辦理相應(yīng)手續(xù)給甲方造成損失的,乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
第十九條?不可抗力。
1、一方對于天災(zāi)或其它法定不可抗力事故且非該方之過失所致遲延履行不負責(zé)任。如有上述遲延原因,一方應(yīng)立即以書面通知另一方,并即采取所有措施避免損害。
2、如有不可抗力事故發(fā)生,甲方可依其判斷選擇下述措施:(1)終止本合同或任何尚未履行完畢的全部或部分;(2)在遲延原因期間中止本合同或與本合同有關(guān)的全部或部分。
3、如甲方選擇前款第(2)者,甲方于遲延原因停止時,可要求乙方繼續(xù)履行本合同。
4、因不可抗力事故或事件或任何乙方違約事由致甲方遲延或不能履行其義務(wù)者,甲方不承擔(dān)違約及給付違約金、價款、利息的責(zé)任。
第二十條?糾紛的處理。
甲乙雙方對本合同及本合同的履行產(chǎn)生爭議的,應(yīng)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向甲方住所地地法院起訴。
第二十一條?合同效力。
1、合同效力:本合同的任何條款因任何原因?qū)е聼o效時,不影響其他條款與合同整體的效力;實際業(yè)務(wù)在本合同實際簽署前已經(jīng)實際履行,則本合同自動具有向前的溯及效力;合同期滿,如果繼續(xù)存在本合同約定業(yè)務(wù)往來的,業(yè)務(wù)行為受本合同約束。
2、本合同有效期自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止,雙方簽署后生效。
3、本合同一式三份,甲方持兩份,乙方持一份。
法定代表人/授權(quán)代表:?_______法定代表人/授權(quán)代表:_____。
地址:_________________________。
委托制作加工合同篇十
委托加工,是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只代墊部分輔助材料,按照委托方的要求加工貨物并收取加工費的經(jīng)營活動。下面是愛匯小編給大家整理的委托加工合同,供大家閱讀!
委托加工業(yè)務(wù)是指由委托方提供原料和主要材料,受托方只代墊部分 輔助材料,按照委托方的要求加工貨物并收取加工費的經(jīng)營活動。
但對于由受托方提供原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品,或者受托方先將原材料賣給委托方,然后再接受加工的產(chǎn)品,以及由受托方以委托方名義購進原材料生產(chǎn)的產(chǎn)品,不論在財務(wù)上是否作銷售處理,都不得作為委托加工產(chǎn)品,而應(yīng)當(dāng)按照銷售自制產(chǎn)品征收增值稅。
委托加工業(yè)務(wù)按委托方是否將原材料或加工后產(chǎn)品驗收入庫可分為 “兩頭在內(nèi)”,“一頭在外”和“兩頭在外” 三種形式。
“兩頭在外”形式是指委托方對原材料和加工后產(chǎn)品二者均未驗收入庫,只在賬務(wù)上體現(xiàn)采購、銷售,不見實物。
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
-委 托加工合同范本
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
定做方委托委托方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
1000產(chǎn)品11xxx單位100無
1001產(chǎn)品22xxx單位100無
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用委托方原料完成工作的),委托方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定做方檢驗。委托方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時,定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定做方原材料完成工作的,應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,委托方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。委托方對定做方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.委托方在依照定做方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時通知定做方;定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。委托方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時通知定做方,因此造成的損失,由定做方賠償。
2.委托方對于委托的工作,如果定做方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴格遵守,未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收委托方所完成的工作。驗收前委托方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由委托方負責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定做物日期計算:委托方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以委托方通知的提取日期為準(zhǔn),但委托方在發(fā)出提取定做物通知中,必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 委托方的.違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定做方有權(quán)拒收,由此造成的損失由委托方賠償。
二、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,委托方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,委托方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的,由委托方賠償損失。
四、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定做方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定,暫由定做方代保管時,應(yīng)當(dāng)償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定做物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的,由委托方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件,定做方有權(quán)拒收,委托方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
委托制作加工合同篇十一
甲方委托乙方加工化妝品,甲乙雙方就以下事項、經(jīng)過充分的可行性研究和協(xié)商,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)協(xié)商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方委托乙方加工化妝品,甲方負責(zé)全部產(chǎn)品的銷售。根據(jù)《關(guān)于委托加工實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品標(biāo)識標(biāo)注有關(guān)問題的通知國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局_________年_________月_________日》有關(guān)規(guī)定,在本合同(含包裝)上標(biāo)注;甲方出品,使用甲方商標(biāo);乙方榮譽生產(chǎn),使用乙方生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證標(biāo)記、編號。
第二條:甲方委托乙方加工的品種、由甲方提供配方、工藝規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、原鋪和包裝材料;生產(chǎn)時甲方監(jiān)制;甲方負責(zé)其全部質(zhì)量責(zé)任。
第三條:甲方委托乙方加工的品種必須在乙方生產(chǎn)許可證的范圍內(nèi)。(乙方生產(chǎn)許可證的范圍有;一般液態(tài)單元(護發(fā)清潔類):膏霜乳液單元(護膚清潔類):粉單元(散粉類):氣霧劑及有機溶劑單元(有機溶劑類)。
第四條:甲方支付給乙方生產(chǎn)管理費(含生產(chǎn)許可證和衛(wèi)生許可證使用費),每年___元整;大寫____元整。管理費按年度計算,在合同年度初、一次性付清。加工費根據(jù)品種工藝技術(shù)要求、勞動和能源消耗定額等另議。
第五條:國家質(zhì)量監(jiān)督機關(guān)每年年檢、若抽檢有甲方委托乙方加工的品種,其檢驗費用由甲方支付,其檢驗報告書(或復(fù)印件)供甲方使用。甲方經(jīng)營活動中所發(fā)生的一切費用自行承擔(dān)。
第六條:出現(xiàn)下列情況,其責(zé)任由甲方負責(zé);乙方有義務(wù)協(xié)助甲方解決。
1、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量責(zé)任,而致的國家質(zhì)量監(jiān)督機關(guān)的處罰;
2、甲方委托乙方加工的產(chǎn)品,由于質(zhì)量所致的消費者健康損害糾紛或賠償;
3、甲方委托乙方加工的品種應(yīng)符合本合同第三條的約定,若國家行政或質(zhì)量管理、監(jiān)督機關(guān)、經(jīng)檢查認定為超范圍生產(chǎn)的處罰。
第七條:合同期限;一年。自雙方簽字(章)生效之日起計。
第八條:本合同如有未盡事宜,由雙方協(xié)商補充或修改。雙方簽字(章)有效,與本合同具同等效力。
第九條:雙方若發(fā)生糾紛,應(yīng)共同協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可訴諸法院。
第十條:本合同一式__份。甲、乙雙方當(dāng)事人各執(zhí)__份,均具同等法律效力。
第十一條:其他約定補充事項_______
甲方(簽章):_________
乙方(簽章):_________
甲方法定代表人(簽字):_________
乙方法定代表人(簽字):_________
日期(手寫):_________
日期(手寫):_________
委托制作加工合同篇十二
委托方:()(以下簡稱甲方)
受托方:(以下簡稱乙方)
乙方在()()設(shè)備采購及服
招標(biāo)中(招標(biāo)編號為:),中標(biāo)下列設(shè)備/儀器:
[第一條]產(chǎn)品名稱,規(guī)格,數(shù)量,單價,金額,原產(chǎn)地列下表:(單位:人民幣)
序號序號
產(chǎn)品名稱
型號規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
原產(chǎn)地
合計金額:(大寫)($:)進口設(shè)備詳細規(guī)格及技術(shù)配置見合同附件.
[第二條]合同金額:進口設(shè)備(儀器)合同價款總額為人民幣($:)
[第三條]付款方式:合同簽訂后五日內(nèi),甲方將合同價款總額的95%即人民幣匯入乙方保證金帳戶(保證??顚S?不得挪作他用),以便乙方及時到國家外匯管理局辦理換匯手續(xù)和到銀行開出信用證;余款5%即人民幣在設(shè)備安裝調(diào)試驗收合格后15天內(nèi)支付.
[第四條]設(shè)備/儀器交貨地點:由乙方負責(zé)送到湖南大學(xué)內(nèi)甲方指定的地點.
[第五條]設(shè)備/儀器交貨日期:第一筆貨款支付后_____天內(nèi)交貨.
[第六條]設(shè)備/儀器技術(shù)質(zhì)量要求,人員培訓(xùn)及售后服務(wù):詳見技術(shù)協(xié)議.
[第七條]甲,乙方責(zé)任與義務(wù):
甲方的責(zé)任與義務(wù):
負責(zé)與國外供貨商洽談貨物配置清單,并將與外商商談確定后的貨物配置清單及相關(guān)技術(shù)要求交乙方.如因人力不可抗拒的自然災(zāi)害而不能履行合同,應(yīng)及時通知乙方并提供相應(yīng)證明文件,以便乙方對外交涉.合同貨物到達甲方后,如發(fā)現(xiàn)包裝及貨物殘缺,品質(zhì)不符合合同規(guī)定等情況,甲方應(yīng)立即通知乙方,由乙方及時向當(dāng)?shù)剡M出口商檢局提供檢驗,取得商檢證書后,在對外索賠有效期內(nèi)(90天)對外交涉索賠.負責(zé)將進出口機電產(chǎn)品申請表,免稅申請表蓋后交乙方辦理機電批文,并負責(zé)提供免稅證明材料,申請免稅報告.若海關(guān)要求現(xiàn)場查貨,甲方應(yīng)派技術(shù)人員陪同.
乙方的責(zé)任與義務(wù):
負責(zé)對外簽訂外貿(mào)購貨合同,并確保合同的有關(guān)條款符合國際貿(mào)易慣例.負責(zé)辦理對外購貨合同的填單,開證,催貨,審查單據(jù),及時對外支付貨款等相關(guān)手續(xù).負責(zé)合同項目下進口貨物進口機電批文,海關(guān)免稅,商檢和長沙報關(guān)手續(xù),所有費用由乙方承擔(dān).負責(zé)辦理對外索賠手續(xù)及解決執(zhí)行合同過程中出現(xiàn)的其它問題。貨物交甲方驗收合格后,及時與甲方辦理財務(wù)結(jié)算手續(xù)。
[第八條]違約責(zé)任:
(一)乙方違約責(zé)任:乙方所交的設(shè)備品種,型號,規(guī)格,質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)退貨及收回已付貨款,并由乙方支付合同價款總值百分之五的違約金。無特殊原因乙方逾期未交付設(shè)備的,乙方向甲方每日償付合同價款總值千分之一的違約金。
(二)甲方違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由拒收設(shè)備,甲方向乙方償付合同價款總值百分之五的違約金.甲方無故逾期支付設(shè)備款,甲方向乙方每日償付合同價款總值千分之一的違約金。
(三)甲方或乙方違約金最高限額不超過合同價款總值百分之十。
[第九條]索賠:
乙方應(yīng)負責(zé)代理甲方向供貨方進行索賠.在甲方同意的前提下,乙方應(yīng)采用下面一種或綜合的方式理賠:同意拒絕收貨并且退還給甲方拒收貨物的金額,同時承擔(dān)所有直接的損失和費用,包括:利息,銀行費用,運費,保險費,商檢費,報關(guān)費,倉儲費,對拒收貨物的監(jiān)管,保護費用等.根據(jù)貨物不符合合同及技術(shù)協(xié)議的程度,損壞的程度,甲方損失的金額,降低貨物的價格.替換新的與合同中所規(guī)定的規(guī)格質(zhì)量一致的部件,承擔(dān)所有的費用和對甲方所造成的損失.若乙方在收到索賠30天后沒有回復(fù),則將視為乙方已經(jīng)默許接受了甲方所提出的索賠.
[第十條]合同爭議的解決方式:本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生的爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決;也可由合同簽訂地工商行政部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列方式解決:提交長沙仲裁委員會仲裁.
[第十一條]其他
本合同簽訂后,甲乙雙方應(yīng)按合同規(guī)定執(zhí)行合同的各項工作.
本合同自簽字蓋章后生效.
本合同的所有附件具有與合同同等法律效力.
本合同一式六分,甲方執(zhí)四份,乙方執(zhí)二份.
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
委托制作加工合同篇十三
甲方:____________(以下簡稱甲方)
乙方:____________(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,本著平等互利,共同發(fā)展在原則,達成以下協(xié)議:
(1)乙方委托甲方加工"__________"牌品種健康理療產(chǎn)品,并提供給甲方商標(biāo)注冊樣本。
(2)確定品種、數(shù)量等問題后,乙方預(yù)付全部貨款在50%給甲方。甲方應(yīng)按乙方下達在生產(chǎn)品種、規(guī)格、數(shù)量安排生產(chǎn),按期完成,以保證乙方市場需求。完成訂單后,甲方通知乙方驗貨無誤后,乙方應(yīng)付甲方全部貨款。
(3)產(chǎn)品完成后,由甲方負責(zé)發(fā)往乙方指定地點,運輸費用由乙方支付。
(4)由甲方向乙方提供全部市場銷售在合法手續(xù)。如需開具發(fā)票,費用由乙方負責(zé)。
(5)甲方不得在給除乙方以外的第三家生產(chǎn)與"_________"牌款式或相似的功能內(nèi)衣。
(6)乙方委托甲方生產(chǎn)的"__________"牌產(chǎn)品,加工價格為每件____元(包括手工及材料),共______件。以后若原材料上下浮動,以后加工價格雙方再協(xié)商。
(7)如乙方發(fā)現(xiàn)甲方貨物存在次品,甲方應(yīng)無條件調(diào)換正品,以利于市場銷售。
(8)如在加工途中,出現(xiàn)因品種或款式需變更,而導(dǎo)致停工,乙方給甲方部分損失補償,,具體金額雙方友好協(xié)商后制定。
(9)工期保證:甲方應(yīng)保質(zhì)保量,按協(xié)議交貨日期完工。若耽誤工期,甲方應(yīng)向乙方賠償總貨款的50%的經(jīng)濟賠償。
(10)本協(xié)議壹式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。每份及本協(xié)議附件具同等法律效力,自雙方簽字或蓋章之日起生效,有效期壹年。若發(fā)生糾紛,甲、乙雙方應(yīng)盡量友好協(xié)商,若協(xié)商不成,申請甲方所在地司法機關(guān)解決。
甲方:乙方:____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
郵編:____________郵編:____________
開戶行:____________開戶行____________
銀行帳戶:____________銀行帳戶:____________
經(jīng)辦人:____________經(jīng)辦人:____________
簽訂日期:____________簽訂日期:____________
委托制作加工合同篇十四
甲、乙雙方在平等互利、自愿的基礎(chǔ)上,經(jīng)充分協(xié)商,就甲方委托乙方生產(chǎn)“_______________”事宜,達成如下協(xié)議:
一、甲方責(zé)任:
1.甲方負責(zé)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的銷售。
2.甲方負責(zé)提供委托生產(chǎn)產(chǎn)品的技術(shù)和質(zhì)量文件,包括生產(chǎn)工藝、物料要求、中間產(chǎn)品質(zhì)量控制、成品出廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求等。
3.甲方負責(zé)提供(除化驗用試劑外)委托生產(chǎn)產(chǎn)品的所有原輔料、包材。
4.對生產(chǎn)的前三批,甲方應(yīng)對乙方的生產(chǎn)全過程進行監(jiān)督指導(dǎo)。
5.甲方定期派專人對乙方的生產(chǎn)過程進行監(jiān)督;定期對產(chǎn)品進行抽查檢驗。
6.生產(chǎn)過程中乙方需甲方協(xié)助時,甲方有協(xié)助的義務(wù)。
7.甲方承擔(dān)最終產(chǎn)品的批準(zhǔn)放行責(zé)任。負責(zé)對每批產(chǎn)品進行穩(wěn)定性留樣。
8.甲方按照雙方協(xié)定的價格向乙方支付委托生產(chǎn)費用。
二、乙方責(zé)任:
1.乙方負責(zé)按照甲方提供的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)淮,提供合格的產(chǎn)品,并負責(zé)生產(chǎn)過程及質(zhì)量控制。
2.乙方負責(zé)產(chǎn)品取樣及全程檢驗。
3.乙方應(yīng)當(dāng)按按照規(guī)定保存所有受托生產(chǎn)文件和記錄,保存至產(chǎn)品有效期后一年。
4.乙方對甲方提供的技術(shù)和質(zhì)量文件,負保密的義務(wù)。
5.乙方應(yīng)允許甲方對生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查或質(zhì)量審計,并予以協(xié)助。
6.未經(jīng)甲方同意,乙方不得將受托產(chǎn)品委托第三方生產(chǎn)。
7.乙方應(yīng)按照甲方的計劃及時安排生產(chǎn),按時供給甲方產(chǎn)品。
三、加工量、加工費用及付款方式:
1.每次加工量_____________________
2.加工費用:
產(chǎn)品名稱
規(guī)格
加工費
成品率(%)
____元/片(含稅)
3.根據(jù)實際產(chǎn)成品數(shù)量次月結(jié)算上一個月的加工費用,乙方開據(jù)正式發(fā)票。
四、風(fēng)險:
在本協(xié)議規(guī)定的相應(yīng)履行期限內(nèi),在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的損失,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償乙方由此造成的損失。
五、其它:
1.規(guī)定提貨結(jié)算時間自乙方通知日起不超過15天。乙方給甲方提供貨物30天之內(nèi),甲方應(yīng)結(jié)清所有加工費。
2.在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力造成的損失,雙方協(xié)商解決。
3.加工過程中發(fā)生糾紛時,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時任何一方可向合同履行地人民法院起訴。
4.本合同簽字之日生效,合同履行完畢后即失效。
5.本合同正本一式肆份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
六、適用法律:
中華人民共和國法律為本合同的適用法律。
甲方:____________________
乙方:____________________
法定代表人或委托人:______
法定代表人或委托人:______
__________年______月____日
__________年______月____日
委托制作加工合同篇十五
職務(wù):____________
職務(wù):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān):
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān):
七、經(jīng)濟責(zé)任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
供方:________________________
需方:________________________
代表人:_____________________
代表人:______________________
____年____月____日
____年____月____日
委托制作加工合同篇十六
甲方:上海xx釀酒有限公司(以下簡稱甲方)
乙方:上海 (以下簡稱乙方)
根據(jù)平等、互利、雙贏的原則,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,就甲方委托乙方加工糟燒酒精業(yè)務(wù),特訂立本協(xié)議。
一、委托方式
甲方提供下屬生產(chǎn)基地黃酒釀造所產(chǎn)生的酒糟,由乙方提取糟燒酒精。
糟燒酒精由甲方收回用于黃酒生產(chǎn),剩余干糟由乙方自行處置。
二、生產(chǎn)加工
乙方具備相關(guān)生產(chǎn)場所,并獲政府部門生產(chǎn)許可,配備與甲方生產(chǎn)規(guī)模相一致的提取糟燒酒精生產(chǎn)能力,即具備加工日產(chǎn)酒糟最高值的能力。
甲方如出現(xiàn)生產(chǎn)的重大調(diào)整或生產(chǎn)規(guī)模的擴大,應(yīng)提前半年通知乙方;乙方因非主觀原因喪失或部分喪失生產(chǎn)能力的也應(yīng)提前半年告知對方。
甲方提供的酒糟如水份含量與正常值有偏離的,乙方不能以此為由拒絕加工;甲方也不因此在計量和計價上作調(diào)整。
三、結(jié)算辦法
1、酒糟數(shù)量:按甲方冬釀年度主糧投料的 %計算;
2、酒糟價格:以每公斤 元計算;
3、酒精價格:成品折合成50°酒精度,以每噸價格4,500元計算;
4、總價結(jié)算:甲方發(fā)出的酒糟總價與乙方返回糟燒酒精總價相抵,其差額由各自給付。
5、結(jié)算時間:以每一黃酒釀期結(jié)束為結(jié)算時間。
四、成品質(zhì)量
乙方不得外購酒精充當(dāng)自產(chǎn)酒精,或在自產(chǎn)酒精中添加部分外購酒精。如有發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償。
五、送貨方式
甲方負責(zé)將酒糟堆放在固定地點。
乙方負責(zé)酒糟裝運、現(xiàn)場清理,并保證裝運及時,環(huán)境清潔。
糟燒酒精由乙方按照甲方要求,送至甲方指定倉庫。
六、安全責(zé)任
乙方應(yīng)根據(jù)國家有關(guān)酒類生產(chǎn)、消防等法規(guī)要求組織生產(chǎn)。
乙方對生產(chǎn)、運輸、裝卸等業(yè)務(wù)中的安全負全責(zé)。
七、協(xié)議期限
本協(xié)議自簽訂日起五年有效。
協(xié)議到期后,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可進行續(xù)簽。
八、其他事項
本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商。
本協(xié)議一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
甲方:上海xx釀酒有限公司 乙方:上海xxx廠
法人代表: 法人代表:
協(xié)議簽訂日:
協(xié)議簽訂地:上海xxx鎮(zhèn)