施工墊資合同大全(17篇)

字號:

    合同是商業(yè)活動中的法律框架,通過明確約定各方的權益,推動合作的順利進行。建議在簽署合同之前,尋求法律專業(yè)人士的意見。以下是小編為大家收集的合同范本,僅供參考,歡迎大家閱讀學習。在簽署合同之前,建議雙方仔細閱讀每一條款,并在確認無誤后進行簽字確認。如果對合同的內容有任何疑問或需要進一步協(xié)商,應當提前溝通和解決,確保雙方在簽署合同時達成一致。合同的簽署是一項重要的事項,雙方都應當認真對待,并遵守合同的約定,確保交易的順利進行。
    施工墊資合同篇一
    甲方:(以下簡稱甲方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規(guī),本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
    一、工程名稱:
    二、工程地點:
    三、工程項目:總建筑面積約平方米(棟樓)。
    四、進場時間:定于年月底前(以進場通知書為準)。
    五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
    六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
    七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為天。
    八、工程質量:執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關施工規(guī)范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
    九、工程造價:本工程投資額約億元人民幣。
    十、結算方式和計價標準:
    1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
    2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據實結算。
    3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。
    4、施工措施費按取費標準的60%計算;
    5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
    6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
    7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的'前提下,優(yōu)先考慮使用。
    十一、付款辦式:
    1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
    2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
    十二、協(xié)議履約金的支付與返還。
    1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
    2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
    3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
    4、具體事宜以正式施工合同為準。
    十三、甲方責任及義務。
    1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
    2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
    3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。
    4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
    5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
    6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
    十四、乙方責任及義務。
    1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
    2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
    3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
    4、落實好各項管理措施,執(zhí)行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防盜,確保安全文明施工。
    5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
    6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
    7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
    8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
    十五、違約責任。
    (1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
    (2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
    (3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
    十六、本協(xié)議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    施工墊資合同篇二
    甲方:(以下簡稱甲方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規(guī),本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
    一、工程名稱:
    二、工程地點:
    三、工程項目:總建筑面積約平方米(棟樓)。
    四、進場時間:定于年月底前(以進場通知書為準)。
    五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
    六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
    七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為天。
    八、工程質量:執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關施工規(guī)范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
    九、工程造價:本工程投資額約億元人民幣。
    十、結算方式和計價標準:
    1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
    2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據實結算。
    3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。
    4、施工措施費按取費標準的60%計算;。
    5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
    6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
    7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下,優(yōu)先考慮使用。
    十一、付款辦式:
    1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
    2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
    十二、協(xié)議履約金的支付與返還。
    1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
    2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
    3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
    4、具體事宜以正式施工合同為準。
    十三、甲方責任及義務。
    1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
    2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
    3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。
    4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
    5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
    6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
    十四、乙方責任及義務。
    1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
    2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
    3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
    4、落實好各項管理措施,執(zhí)行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防盜,確保安全文明施工。
    5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
    6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
    7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
    8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
    十五、違約責任。
    (1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
    (2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
    (3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
    十六、本協(xié)議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    施工墊資合同篇三
    發(fā)包人:________________(以下簡稱甲方)。
    承包人:________________(以下簡稱乙方)。
    依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,同意訂立本合同,并共同信守合同各項條款。
    第一條工程概況。
    (一)工程名稱:
    (二)工程地點:
    (三)工程內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
    (四)工程價款:本工程投資額約________元人民幣。
    (五)承辦方式:乙方對工程實行總承包,即包人工、包材料、包機械、包工期(圖紙以內的全部內容)、包質量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、轉包。
    第二條合同工程。
    (一)開工日期:________年________月________日
    (二)竣工日期:________年________月________日
    (三)合同工程總日歷天數(shù)180天。
    第三條合同價款。
    (一)合同價款依據。
    土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《________年建筑工程消耗量定額》、《20__年安裝工程消耗量定額》和《20__建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
    (二)工程結算。
    1、工程竣工,并符合下列全部條件,甲方予以決算:
    (1)工程通過城建質監(jiān)部門竣工驗收,全部達到工程設計要求和國家驗收標準,無任何質量問題。
    (2)工程在施工過程中,乙方嚴把材料質量關,所有材料均為國家合格產品,無任何假冒偽劣產品用于本工程,無偷工減料行為。能嚴把施工質量關,所有施工的過程符合圖紙設計要求和國家施工驗收規(guī)范要求。
    (3)乙方交納清了所有應該由乙方交納的費用(建設稅金、城建部門管理費及其他費用等等)。
    2、乙方根據實際工程量,按照工程包干價格、變更簽證價格編制好工程決算書,送交甲方審核。
    第四條質量標準。
    工程質量標準為:
    (一)乙方必須按國家相關規(guī)范和質量施工技術標準要求,根據甲方提供的施工圖、設計變更及技術交底,精心組織施工,加強質量控制,確保工程質量,按時完成本合同工程及其缺陷的修復。
    在施工中根據有關質量標準組織驗收,如果質量不符合標準,乙方必須返工修復,其費用損失由乙方承擔,工程質量低劣又無法挽救的,由乙方負責賠償全部經濟損失,且工期不予順延。
    (二)隱蔽工程在未經自檢和現(xiàn)場監(jiān)理檢查之前均不得隨意覆蓋或隱蔽,乙方應保證甲方質檢人員及監(jiān)理對將要覆蓋或隱蔽的工程進行檢查和測量,合格后才能隱蔽。否則,返工費用由乙方自負。甲方質檢人員及監(jiān)理接到乙方隱蔽工程檢驗通知后在48小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意隱蔽,否則,返工費用由甲方承擔。
    (三)具體質量要求如下:本工程質量標準要求全部達到合格工程,爭創(chuàng)優(yōu)質。
    第五條材料供應及機械租賃。
    (一)乙方采購材料及要求。
    1、應事先通知甲方,請甲方看樣,留滯樣品,并經甲方書面同意后,方可采購。
    2、乙方采購的所有材料必須有出廠合格證及檢驗報告單,并經甲方或監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗收合格后方可運至工地使用。嚴禁將不合格材料運至工地或用于本工程。
    (二)周轉材料及機械租賃:
    乙方應根據具體情況,配備滿足本工程需要的機械設備和周轉材料。
    第六條安全文明施工。
    (一)乙方必須遵守國家及地方政府部門頒布的一切有關部門施工安全、勞動保護、衛(wèi)生管理等法規(guī)制度和甲方編制的本工程安全施工組織要求,嚴格按照安全標準施工,做好本工程的安全管理工作。
    (二)乙方在施工現(xiàn)場要配置必要的安全、文明施工設施和保護器材,設立安全警告標示牌,并設專職的安全員,保障施工現(xiàn)場的安全。特殊工種要經過專業(yè)培訓,持有效證件上崗。施工作業(yè)人員未經安全生產教育培訓,不得上崗作業(yè)。
    (三)乙方在整個施工期間要為其工作人員提供必要的安全防護和勞動保護用品,并進行人身保險,保險費用乙方承擔。在施工期間甲方對乙方發(fā)生的任何人身傷亡、傷殘、疾病或財產的損失等不承擔任何責任,乙方應對以上事件負責,費用自理。
    (四)乙方在進行爆破作業(yè)時,應嚴格遵守經甲方和監(jiān)理批準的爆破作業(yè)方案和操作規(guī)程。對所有的人身、工程本體和甲方財產采取保護措施,并對由于爆破造成的任何人身傷亡(包括第三者)以及對工程本體或甲方財產的損失承擔全部責任。
    (五)乙方必須嚴格控制火工品,遵守有關火工品的管理制度,嚴禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方負法律責任并承擔經濟損失。
    (六)施工現(xiàn)場材料應堆放整齊,機械設備安裝井然有序,施工現(xiàn)場無淤泥、積水、生活場所干凈整潔、建筑施工要求員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗。
    甲乙雙方要簽訂《建設工程承發(fā)包安全管理協(xié)議》。
    第七條雙方職責。
    (一)甲方職責。
    1、負責本工程的場地平整、通水電工作,保證施工期間的需要。
    2、向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責。
    3、辦理建設許可證及需甲方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
    4、確定水準點與座標控制點,以書面形式交給乙方,進行現(xiàn)場交驗。
    5、組織乙方和設計單位進行圖紙會審和設計交底。
    6、協(xié)商處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物并承擔有關費用。
    7、負責工程的施工監(jiān)理,對施工安全、質量、進度等進行監(jiān)督檢查。
    8、及時組織有關人員對工程基礎、主體、竣工進行驗收。
    (二)乙方職責。
    1、辦理施工許可證及需乙方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
    2、負責施工界內的用水、用電(水源、電源甲乙雙方應根據具體情況明確責任)及施工便道和乙方臨時設施的修建并承擔費用。自行承擔乙方人員的吃、住、行及施工機械設備的搬遷費用。
    3、開工前編制施工組織設計、施工總進度計劃、材料設備計劃、用水、用電計劃等,并報甲方審批。開工后應提供計劃、進度報表的名稱及完成時間:《季工程計劃》、《月工程計劃》在當季或當月末提供下季或下月計劃《季工程進度》、《月工程進度》在下季或下月前3天內呈報至甲方。
    4、將投入本工程的施工人員花名冊及特殊工程操作證復印件報甲方備案。
    5、尊重監(jiān)理,信守合同,維護甲方的信譽。
    6、無條件接受政府職能部門、業(yè)主及甲方和監(jiān)理的技術指導、安全質量監(jiān)督檢查,確保安全、質量、環(huán)保達到標準。
    7、施工期間設專人維護好甲方施工現(xiàn)場內的水、電管線,如有損壞或丟失,乙方負責賠償。由于乙方的責任造成甲方現(xiàn)場以外的水、電管線損壞或丟失,乙方應負責賠償。
    8、不得將本工程或其中任何部分轉包其他單位和個人。
    9、項目承包人(或經理)、技術負責人等主要人員應保證及時到位并常駐現(xiàn)場對本工程的管理,離開工地3天以上必須向甲方履行請假手續(xù)。
    10、上道工序完成后,未經甲方質檢人員或監(jiān)理同意,不得進入下道工序施工。違反者,損失自負。甲方質檢人員及監(jiān)理接到乙方檢驗通知后在24小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意進入下道工序施工,否則,返工費用由甲方承擔。
    11、施工現(xiàn)場實行標示牌管理,寫明工作范圍、作業(yè)內容和質量要求,認真執(zhí)行三檢制度(即自檢、互檢和工序交接檢驗制度)。根據工程需要,提供和維修夜間施工使用的照明、圍欄設施,并負責安全保衛(wèi)。
    12、負責合同規(guī)定的保修期內的缺陷修復,直至合格。負責竣工資料及各種質量評定表的收集、整理和匯總并向甲方提交4份完整的竣工資料和竣工驗收報告。
    13、自費做好施工中各項目、各環(huán)節(jié)及分工序的監(jiān)測、量測和試驗,若委托甲方完成,甲方要收取相應的費用。
    14、搞好文明施工和標準化作業(yè),遵守環(huán)境保護法,對已完工的各類建筑物,在交工前負責保管并清理好場地。
    15、自行解決乙方施工中出現(xiàn)的外圍環(huán)境干擾并承擔相應費用。
    16、遵守國家有關法律、法規(guī)和鄉(xiāng)規(guī)民約,服從業(yè)主內部治安、物業(yè)等相關管理,因乙方責任而引起的法律訴訟、經濟糾紛或公安部門的追究等,由乙方自行處理。
    17、自行承擔乙方安全部門或地方部門按規(guī)定所交納的一切費用。
    18、按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的規(guī)定,乙方應自行承擔投入本工程的所有人員的職業(yè)病預防、檢查、治療、康復等工作,并承擔由此而發(fā)生的相關費用。
    第八條工程價款的支付。
    (一)本合同不支付工程預付款,乙方必須具備滿足本工程的流動資金。
    (二)付款方式。
    本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工起直到建設項目中央預算內補貼資金到位后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
    工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
    第九條違約責任。
    (一)甲方。
    未按合同規(guī)定的條款履行的,應承擔相應責任。
    (二)乙方。
    1、未按本合同工期完成,每拖延一天扣罰________元,限額為________萬元。
    2、不聽從甲方及監(jiān)理檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)一次扣________元。
    3、進入施工場地的主要材料、機械設備未經甲方同意而擅自離場,發(fā)現(xiàn)一次罰款500。
    4、若乙方在保修期內缺陷修復不及時,甲方有權指定第三方修理,費用由乙方承擔,并在質保金中扣除。非乙方責任,乙方不承擔費用。
    第十條爭議的解決方式。
    合同執(zhí)行過程中如果發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,由江西省九江市仲裁委員會裁決。
    第十一條其它。
    1、乙方不得將本工程轉包,如有發(fā)現(xiàn)轉包,甲方有權終止合同,并按合同價款10%進行處罰。
    2、乙方不得違反國家和政府有關規(guī)定拖欠民工工資,否則,甲方在支付乙方工程款時,有權代乙方優(yōu)先支付本工程違反國家和政府有關規(guī)定拖欠的民工工資。
    3、工程竣工后,保修內容、范圍、期限按簽訂工程質量保修書有關條款執(zhí)行。乙方應在竣工驗收后二十天內撤離所有在建設單位基礎上的臨時設施,同時在工程竣工后十天內清除工地上的建筑垃圾,如不按規(guī)定時間內完成,乙方承擔每天500元違約金。
    第十二條附則。
    合同在執(zhí)行過程中,業(yè)主、監(jiān)理、甲方所編制的施工計劃,對工程質量、工藝、安全、進度等方面的書面通知和文件及要求均作為該合同的組成部分,雙方必須遵守。
    第十三條。
    1、未盡事宜由雙方在合同執(zhí)行過程中協(xié)商,并簽署補充協(xié)議書,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
    2、與本工程簽定的其它相關協(xié)議、合同,與本合同有沖突的均以本合同為準。
    3、本合同書雙方約定正副本份數(shù):正本貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本肆份。
    附:1、《工程質量保修書》;。
    2、議價價格表。
    3、《工程預算書》。
    簽約地點:________________。
    簽約日期:________年________月________日
    施工墊資合同篇四
    發(fā)包人:(以下簡稱甲方)。
    承包人:(以下簡稱乙方)。
    依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,結合本工程的具體情況,雙方就本工程施工事項協(xié)商一致,同意訂立本合同,并共同信守合同各項條款。
    第一條工程概況。
    (一)工程名稱:都昌縣生活垃圾綜合處理廠項目。
    (二)工程地點:江西洪城水業(yè)都昌分公司西側。
    (三)工程內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
    (四)工程價款:本工程投資額約元人民幣。
    (五)承辦方式:乙方對工程實行總承包,即包人工、包材料、包機械、包工期(圖紙以內的全部內容)、包質量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、轉包。
    第二條合同工程。
    (一)開工日期:20xx年5月26日
    (二)竣工日期:20xx年11月26日
    (三)合同工程總日歷天數(shù)180天。
    第三條合同價款。
    (一)合同價款依據。
    1.土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
    (二)工程結算。
    1.工程竣工,并符合下列全部條件,甲方予以決算:
    a.工程通過城建質監(jiān)部門竣工驗收,全部達到工程設計要求和國家驗收標準,無任何質量問題。
    b.工程在施工過程中,乙方嚴把材料質量關,所有材料均為國家合格產品,無任何假冒偽劣產品用于本工程,無偷工減料行為。能嚴把施工質量關,所有施工的過程符合圖紙設計要求和國家施工驗收規(guī)范要求。
    c.乙方交納清了所有應該由乙方交納的費用(建設稅金、城建部門管理費及其他費用等等)。
    2.乙方根據實際工程量,按照工程包干價格、變更簽證價格編制好工程決算書,送交甲方審核。
    第四條質量標準。
    工程質量標準為:
    (一)乙方必須按國家相關規(guī)范和質量施工技術標準要求,根據甲方提供的施工圖、設計變更及技術交底,精心組織施工,加強質量控制,確保工程質量,按時完成本合同工程及其缺陷的修復。
    在施工中根據有關質量標準組織驗收,如果質量不符合標準,乙方必須返工修復,其費用損失由乙方承擔,工程質量低劣又無法挽救的,由乙方負責賠償全部經濟損失,且工期不予順延。
    (二)隱蔽工程在未經自檢和現(xiàn)場監(jiān)理檢查之前均不得隨意覆蓋或隱蔽,乙方應保證甲方質檢人員及監(jiān)理對將要覆蓋或隱蔽的工程進行檢查和測量,合格后才能隱蔽。否則,返工費用由乙方自負。甲方質檢人員及監(jiān)理接到乙方隱蔽工程檢驗通知后在48小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意隱蔽,否則,返工費用由甲方承擔。
    (三)具體質量要求如下:本工程質量標準要求全部達到合格工程,爭創(chuàng)優(yōu)質。
    第五條材料供應及機械租賃。
    (一)乙方采購材料及要求。
    1.應事先通知甲方,請甲方看樣,留滯樣品,并經甲方書面同意后,方可采購。
    2.乙方采購的所有材料必須有出廠合格證及檢驗報告單,并經甲方或監(jiān)理工程師現(xiàn)場驗收合格后方可運至工地使用。嚴禁將不合格材料運至工地或用于本工程。
    (二)周轉材料及機械租賃:
    乙方應根據具體情況,配備滿足本工程需要的機械設備和周轉材料。
    第六條安全文明施工。
    (一)乙方必須遵守國家及地方政府部門頒布的一切有關部門施工安全、勞動保護、衛(wèi)生管理等法規(guī)制度和甲方編制的本工程安全施工組織要求,嚴格按照安全標準施工,做好本工程的安全管理工作。
    (二)乙方在施工現(xiàn)場要配置必要的安全、文明施工設施和保護器材,設立安全警告標示牌,并設專職的安全員,保障施工現(xiàn)場的安全。特殊工種要經過專業(yè)培訓,持有效證件上崗。施工作業(yè)人員未經安全生產教育培訓,不得上崗作業(yè)。
    (三)乙方在整個施工期間要為其工作人員提供必要的安全防護和勞動保護用品,并進行人身保險,保險費用乙方承擔。在施工期間甲方對乙方發(fā)生的任何人身傷亡、傷殘、疾病或財產的損失等不承擔任何責任,乙方應對以上事件負責,費用自理。
    (四)乙方在進行爆破作業(yè)時,應嚴格遵守經甲方和監(jiān)理批準的爆破作業(yè)方案和操作規(guī)程。對所有的人身、工程本體和甲方財產采取保護措施,并對由于爆破造成的任何人身傷亡(包括第三者)以及對工程本體或甲方財產的損失承擔全部責任。
    (五)乙方必須嚴格控制火工品,遵守有關火工品的管理制度,嚴禁私藏火工品,因乙方管理不善而造成的后果由乙方負法律責任并承擔經濟損失。
    (六)施工現(xiàn)場材料應堆放整齊,機械設備安裝井然有序,施工現(xiàn)場無淤泥、積水、生活場所干凈整潔、建筑施工要求員工統(tǒng)一著裝、掛牌上崗。
    甲乙雙方要簽訂《建設工程承發(fā)包安全管理協(xié)議》。
    第七條雙方職責。
    (一)甲方職責。
    1.負責本工程的場地平整、通水電工作,保證施工期間的需要。
    2.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料,對資料的真實準確性負責。
    3.辦理建設許可證及需甲方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
    4.確定水準點與座標控制點,以書面形式交給乙方,進行現(xiàn)場交驗。
    5.組織乙方和設計單位進行圖紙會審和設計交底。
    6.協(xié)商處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物并承擔有關費用。
    7.負責工程的施工監(jiān)理,對施工安全、質量、進度等進行監(jiān)督檢查。
    8.及時組織有關人員對工程基礎、主體、竣工進行驗收。
    (二)乙方職責。
    1.辦理施工許可證及需乙方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
    2.負責施工界內的用水、用電(水源、電源甲乙雙方應根據具體情況明確責任)及施工便道和乙方臨時設施的修建并承擔費用。自行承擔乙方人員的吃、住、行及施工機械設備的搬遷費用。
    3.開工前編制施工組織設計、施工總進度計劃、材料設備計劃、用水、用電計劃等,并報甲方審批。開工后應提供計劃、進度報表的名稱及完成時間:《季工程計劃》、《月工程計劃》在當季或當月末提供下季或下月計劃《季工程進度》、《月工程進度》在下季或下月前3天內呈報至甲方。
    4.將投入本工程的施工人員花名冊及特殊工程操作證復印件報甲方備案。
    5.尊重監(jiān)理,信守合同,維護甲方的信譽。
    6.無條件接受政府職能部門、業(yè)主及甲方和監(jiān)理的技術指導、安全質量監(jiān)督檢查,確保安全、質量、環(huán)保達到標準。
    7.施工期間設專人維護好甲方施工現(xiàn)場內的水、電管線,如有損壞或丟失,乙方負責賠償。由于乙方的責任造成甲方現(xiàn)場以外的水、電管線損壞或丟失,乙方應負責賠償。
    8.不得將本工程或其中任何部分轉包其他單位和個人。
    9.項目承包人(或經理)、技術負責人等主要人員應保證及時到位并常駐現(xiàn)場對本工程的管理,離開工地3天以上必須向甲方履行請假手續(xù)。
    10.上道工序完成后,未經甲方質檢人員或監(jiān)理同意,不得進入下道工序施工。違反者,損失自負。甲方質檢人員及監(jiān)理接到乙方檢驗通知后在24小時內不履行檢查,乙方視為甲方同意進入下道工序施工,否則,返工費用由甲方承擔。
    11.施工現(xiàn)場實行標示牌管理,寫明工作范圍、作業(yè)內容和質量要求,認真執(zhí)行三檢制度(即自檢、互檢和工序交接檢驗制度)。根據工程需要,提供和維修夜間施工使用的照明、圍欄設施,并負責安全保衛(wèi)。
    12.負責合同規(guī)定的保修期內的缺陷修復,直至合格。負責竣工資料及各種質量評定表的收集、整理和匯總并向甲方提交4份完整的竣工資料和竣工驗收報告。
    13.自費做好施工中各項目、各環(huán)節(jié)及分工序的監(jiān)測、量測和試驗,若委托甲方完成,甲方要收取相應的費用。
    14.搞好文明施工和標準化作業(yè),遵守環(huán)境保護法,對已完工的各類建筑物,在交工前負責保管并清理好場地。
    15.自行解決乙方施工中出現(xiàn)的外圍環(huán)境干擾并承擔相應費用。
    16.遵守國家有關法律、法規(guī)和鄉(xiāng)規(guī)民約,服從業(yè)主內部治安、物業(yè)等相關管理,因乙方責任而引起的法律訴訟、經濟糾紛或公安部門的追究等,由乙方自行處理。
    17.自行承擔乙方安全部門或地方部門按規(guī)定所交納的一切費用。
    18.按照《中華人民共和國職業(yè)病防治法》的規(guī)定,乙方應自行承擔投入本工程的所有人員的職業(yè)病預防、檢查、治療、康復等工作,并承擔由此而發(fā)生的相關費用。
    第八條工程價款的支付。
    (一)本合同不支付工程預付款,乙方必須具備滿足本工程的流動資金。
    (二)付款方式本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工起直到【都昌縣生活垃圾綜合處理廠建設項目】中央預算內補貼資金到位后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
    第九條違約責任。
    (一)甲方。
    未按合同規(guī)定的條款履行的,應承擔相應責任。
    (二)乙方。
    1.未按本合同工期完成,每拖延一天扣罰3000元,限額為10萬元。
    2.不聽從甲方及監(jiān)理檢查監(jiān)督發(fā)現(xiàn)一次扣1000元。
    3.進入施工場地的主要材料、機械設備未經甲方同意而擅自離場,發(fā)現(xiàn)一次罰款500。
    4.若乙方在保修期內缺陷修復不及時,甲方有權指定第三方修理,費用由乙方承擔,并在質保金中扣除。非乙方責任,乙方不承擔費用。
    第十條爭議的解決方式。
    合同執(zhí)行過程中如果發(fā)生爭議,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,由江西省九江市仲裁委員會裁決。
    第十一條其它。
    1.乙方不得將本工程轉包,如有發(fā)現(xiàn)轉包,甲方有權終止合同,并按合同價款10%進行處罰。
    2.乙方不得違反國家和政府有關規(guī)定拖欠民工工資,否則,甲方在支付乙方工程款時,有權代乙方優(yōu)先支付本工程違反國家和政府有關規(guī)定拖欠的民工工資。
    3.工程竣工后,保修內容、范圍、期限按簽訂工程質量保修書有關條款執(zhí)行。乙方應在竣工驗收后二十天內撤離所有在建設單位基礎上的臨時設施,同時在工程竣工后十天內清除工地上的建筑垃圾,如不按規(guī)定時間內完成,乙方承擔每天500元違約金。
    第十二條附則。
    合同在執(zhí)行過程中,業(yè)主、監(jiān)理、甲方所編制的施工計劃,對工程質量、工藝、安全、進度等方面的書面通知和文件及要求均作為該合同的組成部分,雙方必須遵守。
    第十三條。
    1.未盡事宜由雙方在合同執(zhí)行過程中協(xié)商,并簽署補充協(xié)議書,補充協(xié)議與本合同具有同等效力。
    2.與本工程簽定的其它相關協(xié)議、合同,與本合同有沖突的均以本合同為準。
    3.本合同書雙方約定正副本份數(shù):正本貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,副本肆份。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    施工墊資合同篇五
    甲方:
    乙方:
    根據乙方在施工需求,現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識,甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
    一、產品名稱:柴油。
    二、質量要求:
    甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產品,符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產品行業(yè)檢測標準。
    三、供貨方式。
    乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
    四、產品價格:
    油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
    五、售后質量保證。
    在乙方施工期間,甲方所供柴油如有質量問題甲方必須負完全責任,乙方有權將不合格油料清退出場,費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時,甲方應承擔一切經濟損失。
    六、貨款的支付與結算。
    1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉賬等方式向甲方支付油款,經甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結算日作為結算日期,結清所有油款。
    2,結算時乙方應給甲方出據委托優(yōu)先到義海公司財務結算油款。
    七.甲乙雙方的權利與義務。
    1.在符合支付油款條件時,乙方未能及時支付,乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式:油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起),如乙方在應付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金,甲方有權單方面終止供油,乙方并負相應的違約責任。
    2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應的柴油的質量不出現(xiàn)任何問題。
    3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質量問題時,及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用,在因柴油質量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
    4.甲方必須在任何情況下保證質量、準時的供應給乙方所有需柴油供應合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛,甲方有權延遲向乙方送油。
    5.甲方在正常向乙方供油前提下,乙方應保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
    八.其他。
    1.甲方向乙方施工工地送油時,乙方應協(xié)助甲方做好安全防范工作,諾發(fā)生意外事故,造成人員傷亡和財產損失的,由責任方負全部責任。
    2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    3.本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議,甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時,可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    施工墊資合同篇六
    發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)。
    承包方(全稱):(以下簡稱乙方)。
    為保證工程在合理使用期限內正常使用,發(fā)包人、承包人經協(xié)商一致簽定工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規(guī)定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
    一、工程質量保修范圍和內容。
    質量保修范圍包括地基基礎工程,主體結構工程,屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統(tǒng)工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下:
    上述內容及合同范圍內裝修工程。
    二、質量保修期。
    質量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
    雙方根據國家規(guī)定,結合具體工程約定質量保修期如下:
    1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限;
    2、屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;
    3、電氣管線、上下水管線、設備安裝工程為2年;
    4、裝修工程為2年;
    5、室外的上下水和小區(qū)道路等市政公用工程為1年。
    三、質量保修責任。
    1、屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理,發(fā)包人可委托其他人員修理,修理費用從質量保修金扣除。
    2、發(fā)生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等),承包人接到事故通知后,應立即到達事故現(xiàn)場搶修。非承包施工質量引起的事故,搶修費用由發(fā)包人承擔。
    3、在國家規(guī)定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,承包人應承擔損害賠償責任。
    四、質量保修金的支付。
    本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的3%;
    五、質量保修金的返還。
    甲方在質量保修期滿后天內,將剩余保修金返還乙方。
    六、其他。
    雙方約定的其他工程質量保修事項:
    本工程質量保修書作為施工合同附件,由施工合同甲乙雙方共同簽署。
    甲方(公章):
    乙方(公章):
    法定代表人(簽字):
    法定代表人(簽字):
    施工墊資合同篇七
    甲方(發(fā)包方):
    地址:
    法定代表人:。
    身份證號:
    聯(lián)系電話:
    乙方(承包方):
    地址:
    身份證號:
    聯(lián)系電話:
    甲、乙雙方為有效開展生產經營,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協(xié)商一致,特訂立本合同。
    第一條合作事項。
    甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經。
    營。
    第二條擬參與合作經營的采石場概況。
    (一)名稱:;
    (二)地址:;
    (三)經濟性質:;
    (四)法定代表人:;
    (五)年生產能力:;
    (六)采礦許可證號:;
    (七)爆破許可證號:;
    (八)生產情況(或建設情況):第三條承包期限。
    本合同約定的承包經營期限為年。即從年月日起,至年月日止。期限屆滿需要繼續(xù)承包的,雙方另行協(xié)商,乙方在同等條件下有優(yōu)先承包權。
    第四條承包方式。
    (一)甲方將自己擁有的采石場發(fā)包給乙方,甲方提供機械設備、場地、工人住宿、水、電流通,乙方負責技術、生產及加工。甲方負責銷售,乙方要接受甲方的安全監(jiān)督檢查管理。
    (二)承包經營期間,甲、乙雙方自主經營、自負盈虧、獨立核算承包經營費用各自承擔。
    第五條承包單價和支付方式。
    (一)承包工程單價。
    1、土石方承包生產單價人民幣/立方,此承包單價以石灰石硬度為準,當土石硬度高于石灰石,單價另算。
    2、大理石承包單價:乙方以生產加工大理石毛石的單價為0.5-1.0米長條石人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00(壹拾元)元;長條石為1.5-2米單價為人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00(貳拾元)元;2米長的長條石單價人民幣500.00元(伍佰元整)/立方(開采條石設備甲方投入)的單價標準(該單價標準包括機器設備維修費、人工費、水電費、生產管理費、炸藥費、乙方投入的生產成本)。
    3、付款結算方式:甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準(工程量按乙方當月生產石方數(shù)為準);甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款,該工程款甲方以銀行現(xiàn)金轉賬方式打到乙方指定賬號。
    (二)保證金及支付標準和反還模式。
    1、保證金為人,其中土石方場地為人民。
    幣,生產大理石場地人民幣。
    2、合同簽定后工人進場,乙方先交拾萬元的信譽金給甲方,進場正常施工。甲方滿足每天(小時一班)生產量土方達到立方,大理石條石達到立方以上,乙方補足人民幣元(壹佰萬元整)保證金,如生產量達不到,乙方不向甲方支付保證金,進場信譽金甲方應在3日內返還乙方。
    3、乙方支付的保證金,甲方應在乙方井場安全生產個月后,開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。
    第六條甲方的權利與義務。
    (一)甲方的權利。
    2.甲方有權對乙方在生產經營期間的安全管理情況進行監(jiān)督檢查。
    (二)甲方的義務。
    1、甲方有義務及時支付乙方按月所得的工程款項,不得已任何理由拖欠乙方工程款項。
    2、工程項目管理、工程結算、征地補償、外部協(xié)調、進場道路,均由甲方負責承擔。
    3、甲方負責提供油箱或油罐,甲方向乙方先行墊資采購油料,價格按市場價格的單價為準。此費用由乙方承擔,并在乙方進度工程進度款中扣除。
    4、乙方爆破作業(yè)用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購,此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。
    5、甲方發(fā)包的采石場相關的證照、手續(xù)必須齊備,并且不存在法律瑕疵;如乙方進場后,因甲方證照原因,造成乙方不能按時生產或減產損失的,甲方照價賠償乙方損失。
    6、除安全監(jiān)督檢查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包經營權;
    7、甲方負責采石場當?shù)卣?、村委會及村民的協(xié)調、調解工作,發(fā)生問題甲方應及時在3日內調解好矛盾,如3日內不能調解好矛盾的,甲方應該承當乙方人員的誤工及相關損失。
    第七條乙方的權利與義務。
    (一)乙方的權利。
    1、在承包期間,乙方根據本合同的約定享有自主、獨立的承包生產權;
    2、乙方有權自己組織用工人員從事承包生產;
    3、乙方有權根據本合同規(guī)定取得承包生產收入。
    (二)乙方的義務。
    1、乙方對砂石的開采應根據開采方案合理進行;
    3、嚴格按照本合同的約定;
    (二)在本合同履行過程中,如遇國家政策發(fā)生重大變化,或者發(fā)生不可抗力致合同目的不能實現(xiàn)時,可以變更或解除合同。
    第九條違約責任。
    (一)1、合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同,否則,應當承擔違約責任;以保證金的基準,加倍賠付責任。
    的,除賠償雙倍保證金外,還要照價賠償乙方在場地投入購買生產機械設備和召憑人員等費用。
    (二)任何一方違約,守約方可以解除合同,造成損失的,還可要求賠償。
    第十條場地問題。
    (一)甲方平場地平完交予乙方。
    (二)乙方自行平場地,甲方負責平整場地所有費用。第十一條補充協(xié)議。
    本合同未盡事宜,甲、乙雙方可以簽訂補充協(xié)議確定。
    第十二條爭議解決方式。
    在履行本合同過程中發(fā)生糾紛,甲乙雙方應盡量協(xié)商解決。協(xié)商解決不成的,任何一方均可向人民法院起訴。
    第十三條合同的生效本合同一式貳份,甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同,雙方各執(zhí)一份。
    甲方(蓋章)乙方(簽字):
    董事長(簽字):代理人(簽字):
    施工墊資合同篇八
    甲方:(以下簡稱甲方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規(guī),本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
    一、工程名稱:
    二、工程地點:
    三、工程項目:總建筑面積約平方米(棟樓)。
    四、進場時間:定于年月底前(以進場通知書為準)。
    五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
    六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
    七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為天。
    八、工程質量:執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關施工規(guī)范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
    九、工程造價:本工程投資額約億元人民幣。
    十、結算方式和計價標準:
    1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《建筑工程消耗量定額》、《20安裝工程消耗量定額》和《建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
    2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據實結算。
    3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。
    4、施工措施費按取費標準的60%計算;。
    5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
    6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
    7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下,優(yōu)先考慮使用。
    十一、付款辦式:
    1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
    2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
    十二、協(xié)議履約金的支付與返還。
    1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
    2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
    3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
    4、具體事宜以正式施工合同為準。
    十三、甲方責任及義務。
    1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
    2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
    3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。
    4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
    5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
    6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
    十四、乙方責任及義務。
    1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
    2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
    3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
    4、落實好各項管理措施,執(zhí)行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防盜,確保安全文明施工。
    5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
    6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
    7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
    8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
    十五、違約責任。
    (1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
    (2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
    (3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
    十六、本協(xié)議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    下一頁更多精彩“施工墊資合同協(xié)議書范本”
    施工墊資合同篇九
    甲方:(以下簡稱甲方)。
    乙方:(以下簡稱乙方)。
    依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規(guī),本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協(xié)商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
    一、工程名稱:
    二、工程地點:
    三、工程項目:總建筑面積約平方米(棟樓)。
    四、進場時間:定于年月底前(以進場通知書為準)。
    五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
    六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
    七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為天。
    八、工程質量:執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關施工規(guī)范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
    九、工程造價:本工程投資額約億元人民幣。
    十、結算方式和計價標準:
    1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《2003年建筑工程消耗量定額》、《2003年安裝工程消耗量定額》和《2006建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
    2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據實結算。
    3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。
    4、施工措施費按取費標準的60%計算;
    5、規(guī)費雙方按規(guī)定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。
    6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙。
    方組織購進,甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
    7、乙方對甲方同一經營的'材料在認可質量的前提下,優(yōu)先考慮使用。十一、付款辦式:
    1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
    2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
    十二、協(xié)議履約金的支付與返還。
    1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
    2、協(xié)議簽章、財務手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
    3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
    4、具體事宜以正式施工合同為準。
    十三、甲方責任及義務。
    1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
    2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
    3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監(jiān)督檢查和驗收。
    4、負責協(xié)調施工期間的各種外界干擾。
    5、施工期間配合乙方積極協(xié)調交通、環(huán)保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
    6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
    十四、乙方責任及義務。
    1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
    2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
    3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
    4、落實好各項管理措施,執(zhí)行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防盜,確保安全文明施工。
    5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
    6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
    7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
    8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
    十五、違約責任。
    (1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
    (2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
    (3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。
    十六、本協(xié)議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
    甲方:乙方:
    法定代表人:法定代表人:地址:地址:
    工程墊資合同該怎么寫呢?下面小編整理了工程墊資合同,歡迎大家閱讀!篇1:甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承......
    施工墊資合同篇十
    甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產證原件作為乙方墊資款擔保:若甲方辦理二次抵押借款須經乙方同意,并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
    一,甲乙雙方主要權利和義務。
    (一)甲方主要權利和義務。
    (1)甲方有權要求乙方按合同約定墊資:
    (2)甲方有權要求乙方對甲方提供的有關個人的資料予以保密,但雙方另有約定或法律,行政法規(guī)另有規(guī)定的除外:
    (3)甲方應按乙方要求提供有關個人的資料,并保證資料的真實性,完整性和有效性:
    (4)甲方應按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
    (二)乙方的主要權利和義務。
    (1)按照本合同約定按期足額提供墊資款,但因甲方原因造成遲延的除外:
    (2)對甲方提供的有關個人資料予以保密:
    (3)乙方有權了解,核實有關甲方身份和家庭財力狀況,有權要求甲方提供相關文件資料:
    (4)若甲方用_______________________________房產辦理抵押借款,乙方有權全程陪同。
    二,違約及其違約處理。
    (一)違約情形。
    甲方發(fā)生下列任一情況,均構成違約:
    (1)甲方死亡,而財產合法繼續(xù)履行本合同的:
    (2)甲方被宣告失蹤,而其財產代管人不繼續(xù)履行本合同的:
    (3)甲方喪失民事行為能力,而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同:
    (4)甲方或其財產合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛,足以影響其償債能力:
    (5)甲方轉移資產,以逃避債務的:
    (6)甲方未履行對乙方負有的其他到期債務,或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務的.行為的:
    (7)甲方違反本合同,約定的其他義務:
    (二)違約經濟措施。
    (1)處分抵押/質押財產,實現(xiàn)抵押/質押權。
    (2)以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用(包括但不限于訴訟費、財產保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等)由甲方承擔。
    三,合同的變更、解除和權利義務的轉讓。
    本合同生效后,甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方,應事先經乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后,合同同時解除。
    四,合同的適用法律及爭議解決方式。
    本合同使用中華人民共和國法律。
    凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,按一下第____種方式解決。
    1、向乙方住所地人民法院起訴。
    2、提交_________________仲裁委員會(仲裁地點為______________),按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
    3、在訴訟或仲裁期間,本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
    五,合同的生效。
    本合同經甲方或其授權代理人簽字,乙方或其授權代理人簽字(或蓋名章)并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
    六,通知。
    本合同履行過程中,甲,乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
    七,合同文本分數(shù)。
    本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
    八,聲明條款。
    1、甲方已閱讀本合同所有條款。應甲方要求,乙方已經就本合同作了相應的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解。
    2、甲方有權簽署合同。
    甲方或其授權代理人(簽字):
    20___年__月__日。
    乙方或其授權代理人(簽字):
    20___年__月__日。
    施工墊資合同篇十一
    借款人:(甲方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    電話:
    墊資人:(乙方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    甲方向乙方申請墊資借款,乙方同意提供墊資。根據有關法律法規(guī)和規(guī)章,甲乙雙方經協(xié)一致,訂立本合同,以便共同遵守執(zhí)行。
    乙方向甲方提供的.墊資款額度人民幣(大寫)________________元(小寫)______________元。
    墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按0.3%計算,若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同,責任由甲方承擔。
    3:還款方法。
    墊資借款到期后,甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
    甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產證原件作為乙方墊資款擔保:若甲方辦理二次抵押借款須經乙方同意,并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
    (一)甲方主要權利和義務。
    (1)甲方有權要求乙方按合同約定墊資:
    (2)甲方有權要求乙方對甲方提供的有關個人的資料予以保密,但雙方另有約定或法律,行政法規(guī)另有規(guī)定的除外:
    (3)甲方應按乙方要求提供有關個人的資料,并保證資料的真實性,完整性和有效性:
    (4)甲方應按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
    (二)乙方的主要權利和義務。
    (1)按照本合同約定按期足額提供墊資款,但因甲方原因造成遲延的除外:
    (2)對甲方提供的有關個人資料予以保密:
    (3)乙方有權了解,核實有關甲方身份和家庭財力狀況,有權要求甲方提供相關文件資料:
    (4)若甲方用_______________________________房產辦理抵押借款,乙方有權全程陪同。
    (一)違約情形。
    甲方發(fā)生下列任一情況,均構成違約:
    (1)甲方死亡,而財產合法繼續(xù)履行本合同的:
    (2)甲方被宣告失蹤,而其財產代管人不繼續(xù)履行本合同的:
    (3)甲方喪失民事行為能力,而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同:
    (4)甲方或其財產合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛,足以影響其償債能力:
    (5)甲方轉移資產,以逃避債務的:
    (6)甲方未履行對乙方負有的其他到期債務,或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務的。行為的:
    (7)甲方違反本合同,約定的其他義務:
    (二)違約經濟措施。
    (1)處分抵押/質押財產,實現(xiàn)抵押/質押權。
    (2)以法律手段追償墊資款。由此引起的一切費用(包括但不限于訴訟費、財產保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等)由甲方承擔。
    本合同生效后,甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方,應事先經乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后,合同同時解除。
    本合同使用中華人民共和國法律。
    凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,按一下第____種方式解決。
    1、向乙方住所地人民法院起訴。
    2、提交_________________仲裁委員會(仲裁地點為______________),按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
    3、在訴訟或仲裁期間,本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
    本合同經甲方或其授權代理人簽字,乙方或其授權代理人簽字(或蓋名章)并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
    本合同履行過程中,甲,乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
    本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
    1、甲方已閱讀本合同所有條款。應甲方要求,乙方已經就本合同作了相應的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解。
    2、甲方有權簽署合同。
    甲方或其授權代理人(簽字):
    ______年__月__日。
    乙方或其授權代理人(簽字):
    ______年__月__日。
    施工墊資合同篇十二
    借款人:(甲方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    電話:
    墊資人:(乙方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    甲方向乙方申請墊資借款,乙方同意提供墊資。根據有關法律法規(guī)和規(guī)章,甲乙雙方經協(xié)一致,訂立本合同,以便共同遵守執(zhí)行。
    施工墊資合同篇十三
    供貨方:(以下簡稱甲方)。
    需貨方:(以下簡稱乙方)。
    擔保方:(以下簡稱丙方)。
    乙方因工程建設的需要,向甲方購買鋼材,丙方對乙方合同義務進行擔保,為明確各方的權利義務,經各方平等友好協(xié)商,訂立以下條款。
    乙方違約應本合同第五條第3款的要求賠償給甲方,同時甲方有權單方解除合同并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款)。
    二、乙方根據工程進度的需要,分批向甲方購進所需鋼材,乙方每次需貨,應提前天以傳真方式(傳真需加蓋乙方公司公章)通知甲方所需鋼材的規(guī)格、型號、數(shù)量、單價及貨款價值,該傳真應經甲方書面確認,甲方在確認后安排車輛將該鋼材送到乙方上述工地現(xiàn)場,運費及吊裝費由甲方承擔。注:若乙方以電話方式通知甲方送貨,則送貨時間、地點、數(shù)量、單價、總金額以送貨單所列示的信息為準,甲乙雙方對簽收的送貨單無爭議。
    三、每批貨物的價格參照上海西本鋼鐵貿易發(fā)展有限公司的當天市場價格上浮元/噸計算,并以送貨單確定的單價和總金額為結算依據。甲方所送鋼材數(shù)量全部按理論重量或計算。
    四、鋼材接收驗收方式:
    1、鋼材交貨地點為:
    2、乙方授權本公司工作人員名字,身份證號碼,工作人員名字,身份證號碼。負責收貨并代表乙方簽署收貨單(或送貨單),其簽收視為乙方收貨且對貨款金額的確認,簽收時該工作人員應出示身份證并在相應單據上注明身份證號碼。乙方安排其他工作人員收貨時,應由工作人員出示乙方出具的授權委托書或者由乙方能夠直接在收貨單上加蓋公章,或由乙方單位法定代表人簽字。
    3、乙方收貨后應先檢測后使用,如未經檢測先使用則視為合格。乙方收貨如發(fā)現(xiàn)有質量問題應在收獲起三日內書面通知甲方,并提出相關的檢測報告,否則該批鋼材的質量視為完全合格。經甲、乙雙方確認鋼材質量確實不合格后,甲方應將質量不合格的鋼材運回,并承擔運回所發(fā)生的運費,但甲方不承擔其他責任,同時甲方在五日內換送合格鋼材。
    五、付款方式及期限:
    1、乙方的工程于年月日開始至年月日止,()這期間總計鋼材用量為噸全由甲方供貨。
    噸貨款,該噸鋼材款自合同簽訂日起滿個月時即行全部支付;期間超出噸的部分在貨到時即行支付各批次貨款,乙方應在當日以現(xiàn)金方式支付給甲方。
    如乙方未按前款規(guī)定如數(shù)支付材料款,甲方有權拒絕送貨并有權把未使用的鋼材運回(注:乙方應賠償此批全部鋼材來回運費及吊裝費)并要求乙方支付所有貨款(含墊資款和到期貨款),同時乙方應承擔應付鋼材款及墊資款日計千分之的違約金;另甲方有權就乙方付款不符(違反本合同付款規(guī)定)的行為單方解除合同。
    3、乙方應要求甲方在年月日開始供應鋼材,乙方要求甲方供貨總量不少于噸,若乙方需求數(shù)量不足合同數(shù)或乙方未在合同簽訂后日內要求甲方供應鋼材,乙方應適當補償甲方由于墊資而造成的經濟損失,乙方補償給甲方以噸鋼材墊資款(按送貨單確定的金額為準)為基數(shù)按人民銀行同期貸款利息的四倍計算并支付給甲方作為補償金。
    六、甲、乙、丙三方應嚴格遵守本合同,乙方違約造成甲方解除合同的,乙方應在合同解除后十日內支付全部所欠鋼材款并承擔全部鋼材欠款日計%的違約金。
    七、甲、乙、丙三方發(fā)生任何爭議首先應協(xié)商解決,協(xié)商解決不成,提交甲方住所地人民法院訴訟處理。
    八、丙方對乙方在本合同中應履行的所有義務包括但不限于墊資款、貨款及違約責任的承負進行擔保,擔保期限自債務產生之日起到債務履行期滿后二年。
    九、本合同一式三份,甲、乙、丙三方各執(zhí)一份,自三方簽字蓋章后生效。
    施工墊資合同篇十四
    為了維護您的利益,請您在簽署本。
    合同。
    前,仔細閱讀如下注意事項:
    1:您已閱讀本合同所要條款,并已悉知其含義:
    2:您已確保提交的有關證件及資料是真實,合法,有效的:
    3:您已確認自己有權在本合同上簽字:
    4:您已確知任何欺詐,違約行為將承擔的相應法律后果:
    5:您將本著誠實,信用的原則,善意簽訂并依約履行本合同:
    6:請您使用鋼筆,毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內容。
    借款人:(甲方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    電話:
    墊資人:(乙方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    甲方向乙方申請墊資借款,乙方同意提供墊資。根據有關法律法規(guī)和規(guī)章,甲乙雙方經協(xié)一致,訂立本合同,以便共同遵守執(zhí)行。
    乙方向甲方提供的墊資款額度人民幣(大寫)________________元(小寫)______________元。
    墊資借款期限自_______年_____月_____日起至______年_____月_____日止,共_____天。每天按0.3%計算,若超出約定時間另外每天加收0.1%作為違約金。逾期五日自動解除合同,責任由甲方承擔。
    3:還款方法。
    墊資借款到期后,甲方必須一次性將墊資款歸還乙方。
    甲方提供本人身份證原件及墊資后銀行歸還的房產證原件作為乙方墊資款擔保:若甲方辦理二次抵押借款須經乙方同意,并將二次抵押借款發(fā)放行開戶存折及密碼由乙方保管。
    (一)甲方主要權利和義務。
    (1)甲方有權要求乙方按合同約定墊資:
    (2)甲方有權要求乙方對甲方提供的有關個人的資料予以保密,但雙方另有約定或法律,行政法規(guī)另有規(guī)定的除外:
    (3)甲方應按乙方要求提供有關個人的資料,并保證資料的真實性,完整性和有效性:
    (4)甲方應按照合同約定的期限歸還全部墊資款。
    (二)乙方的主要權利和義務。
    (1)按照本合同約定按期足額提供墊資款,但因甲方原因造成遲延的除外:
    (2)對甲方提供的有關個人資料予以保密:
    (3)乙方有權了解,核實有關甲方身份和家庭財力狀況,有權要求甲方提供相關文件資料:
    (4)若甲方用_______________________________房產辦理抵押借款,乙方有權全程陪同。
    (一)違約情形。
    甲方發(fā)生下列任一情況,均構成違約:
    (1)甲方死亡,而財產合法繼續(xù)履行本合同的:
    (2)甲方被宣告失蹤,而其財產代管人不繼續(xù)履行本合同的:
    (3)甲方喪失民事行為能力,而其監(jiān)護人不繼續(xù)履行本合同:
    (4)甲方或其財產合法繼承人卷入或即將卷入重大的訴訟或仲裁程序及其他法律糾紛,足以影響其償債能力:
    (5)甲方轉移資產,以逃避債務的:
    (6)甲方未履行對乙方負有的其他到期債務,或乙方發(fā)現(xiàn)甲方有其他拖欠債務的行為的:
    (7)甲方違反本合同,約定的其他義務:
    (二)違約經濟措施。
    財產保全費、執(zhí)行費、仲裁費、律師代理費、差旅費、評估費、拍賣費等)由甲方承擔。
    本合同生效后,甲乙雙方不得單方直接變更或解除本合同。甲方如將本合同項下的權利和義務轉讓給第三方,應事先經乙方書面同意。甲方銀行貸款到位歸還乙方墊資款全款后,合同同時解除。
    本合同使用中華人民共和國法律。
    凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,可以通過協(xié)商解決,協(xié)商不成,按一下第____種方式解決。
    1、向乙方住所地人民法院起訴。
    2、提交_________________仲裁委員會(仲裁地點為______________),按照申請現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。
    3、在訴訟或仲裁期間,本合同不涉及爭議部分的條款仍需履行。
    本合同經甲方或其授權代理人簽字,乙方或其授權代理人簽字(或蓋名章)并加蓋公章(或合同專用章)后生效。
    本合同履行過程中,甲,乙雙方當事人變更合同封面所列的通訊地址、電話或傳真號碼須提前兩個工作日互相通知對方。
    本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
    1、甲方已閱讀本合同所有條款。應甲方要求,乙方已經就本合同作了相應。
    的條款說明。甲方對本合同條款的含義及相應的法律后果已全部通曉并充分理解。
    2、甲方有權簽署合同。
    甲方或其授權代理人(簽字):
    乙方或其授權代理人(簽字):
    施工墊資合同篇十五
    被上訴人(一審被告):_________________。
    上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案,不服無錫市__________區(qū)人民法院于20__年__________月__________日作出的(20__)蘇02__________民初__________號《民事判決書》,現(xiàn)提起上訴。
    上訴請求:_________________。
    2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。
    上訴理由:_________________。
    此致
    無錫市中級人民法院。
    上訴人:_________________(仲__________)。
    20_______年__________月__________日。
    施工墊資合同篇十六
    甲方:
    乙方:
    根據乙方在施工需求,現(xiàn)就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協(xié)商達成如下共識,甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
    一、產品名稱:柴油。
    二、質量要求:
    甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產品,符合該行業(yè)的國家檢測標準或符合該產品行業(yè)檢測標準。
    三、供貨方式。
    乙方隨時可以聯(lián)系甲方送油。
    四、產品價格:
    油料價格隨中國石油公司價格同等。(油價漲跌按油品裝車日為準)。
    五、售后質量保證。
    在乙方施工期間,甲方所供柴油如有質量問題甲方必須負完全責任,乙方有權將不合格油料清退出場,費用由甲方自理;如因甲方所提供油料的質量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時,甲方應承擔一切經濟損失。
    六、貨款的支付與結算。
    1.乙方以現(xiàn)金或銀行轉賬等方式向甲方支付油款,經甲乙雙方協(xié)商每月義海公司結算日作為結算日期,結清所有油款。
    2,結算時乙方應給甲方出據委托優(yōu)先到義海公司財務結算油款。
    七.甲乙雙方的權利與義務。
    1.在符合支付油款條件時,乙方未能及時支付,乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式:油款*0.3%*天數(shù)(天數(shù)以送油之日算起),如乙方在應付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金,甲方有權單方面終止供油,乙方并負相應的違約責任。
    2.甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應的柴油的質量不出現(xiàn)任何問題。
    3.甲方有責任在柴油出現(xiàn)質量問題時,及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用,在因柴油質量事故而引發(fā)的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的一切損失。
    4.甲方必須在任何情況下保證質量、準時的供應給乙方所有需柴油供應合同要的柴油數(shù)量。如車輛通行道路不能行駛,甲方有權延遲向乙方送油。
    5.甲方在正常向乙方供油前提下,乙方應保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
    八.其他。
    1.甲方向乙方施工工地送油時,乙方應協(xié)助甲方做好安全防范工作,諾發(fā)生意外事故,造成人員傷亡和財產損失的,由責任方負全部責任。
    2.本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
    3.本合同是在公正,公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執(zhí)行過程中有所異議,甲乙雙方可以協(xié)商解決。協(xié)商解決不成時,可在當?shù)厝嗣穹ㄔ涸V訟解決。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    施工墊資合同篇十七
    為了維護您的利益,請您在簽署本合同前,仔細閱讀如下注意事項:
    1:您已閱讀本合同所要條款,并已悉知其含義:
    2:您已確保提交的有關證件及資料是真實,合法,有效的:
    3:您已確認自己有權在本合同上簽字:
    4:您已確知任何欺詐,違約行為將承擔的相應法律后果:
    5:您將本著誠實,信用的原則,善意簽訂并依約履行本合同:
    6:請您使用鋼筆,毛筆或簽字筆工整地填寫需要您填寫的內容。
    借款人:(甲方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    電話:
    墊資人:(乙方)。
    住所:
    身份證件名稱及號碼:
    甲方向乙方申請墊資借款,乙方同意提供墊資。根據有關法律法規(guī)和規(guī)章,甲乙雙方經協(xié)一致,訂立本合同,以便共同遵守執(zhí)行。