合同具有法律效力,可以作為糾紛解決的依據(jù),保障了交易雙方的合法權益。編寫合同時應當遵守商業(yè)道德和誠信原則,確保各方在公平、公正的基礎上進行交易。以下是小編為大家整理的合同寫作要點,希望對大家有所幫助。
總價包干施工合同篇一
甲方:_________乙方:_________立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條房地標示:本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條房屋面積:本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當?shù)卣畽C關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規(guī)劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務。
第四條本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執(zhí)照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協(xié)議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后____月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規(guī)定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規(guī)限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。
第七條保固期限:本契約房屋領到使用執(zhí)照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條付款辦法:本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條貸款辦法:本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(。
第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規(guī)定,以票據(jù)支付時,甲方保證兌現(xiàn),如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條本約房屋如乙方非因。
第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數(shù)退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監(jiān)證費(或公證費用各項規(guī)費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發(fā)生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規(guī)費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續(xù)費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數(shù)繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數(shù)歸還需要。
第十五條產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統(tǒng)一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續(xù)。
第十六條本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據(jù)的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執(zhí)照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條本契約房屋于建筑完成經主管機關發(fā)給使用執(zhí)照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約。
第十四條。
第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據(jù)本契約的規(guī)定。
第二十二條未盡事宜:本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存:上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
乙方(蓋章):_________代表人(簽字):_________。
代表人(簽字):_________住址:_________。
住址:_________身份證號碼:_________。
身份證號碼:_________電話:_________。
電話:_________________年____月____日。
________年____月____日簽訂地點:_________。
簽訂地點。
總價包干施工合同篇二
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程期限:
4.1、工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
4.2、在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
4.2.1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
4.2.2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6、工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1、甲方工作。
1.1甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話:
1.2施工場地具備開工條件;
1.3甲方負責施工中指導、督促及施工質量檢查、驗收等工作。
1.4甲方負責檢查、督促乙方做好安全、文明施工。
2、乙方工作。
2.1乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
2.2乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
2.3工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
2.4負責處理施工現(xiàn)場的.周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
2.5工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
2.6提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三、工程結算及付款方式:
1、工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2、工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四、工程質量及驗收標準:
1、乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五、工程保修:
1、保修內容:所施工的全部內容;
2、保修期:土建工程保修六個月;
3、保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六、違約責任:
1、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2、如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、附則:
1、如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3、其他未盡事宜雙方可另行商定。
4、合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;
5、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
總價包干施工合同篇三
發(fā)包方:___________________,(簡稱甲方)。
承包方:___________________,(簡稱乙方)。
企業(yè)經營者_________________。
甲、乙雙方經協(xié)商,簽訂本合同。
一、承包期限:_________________。
二、承包形式為下列第__________種:_________________。
1.定額補貼,超虧不補,減虧全留。
(1)承包期間,財政共給乙方虧損補貼_________________元,其中_____________年_____________元;_____________年_______________元;___________年_______________元。
(3)乙方虧損數(shù)額低于上述定額,低于定額的部分全部留給乙方。
2.虧損補貼,減虧分成。
乙方的全部虧損,由財政給予補貼:_________________減虧部分,由甲、乙雙方按下述比例分成;_____________年,甲方_______________%,乙方_______________%;___________年,甲方_______________%,乙方_______________%;_____________年,甲方_______________%,乙方_______________%。
三、減虧留成的使用。
四、主要經濟技術指標:_____________。
五、技術改造任務:_____________。
六、固定資產的增值和維護:_____________。
八、承包期間,乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經營管理自主權。
企業(yè)經營者________________為乙方法定代表人,對企業(yè)經營管理中的下列事項,有依法自主決定權。
九、違約責任:_____________。
十、對企業(yè)經營者的獎懲。
獎勵:_____________。
處罰:_____________。
十一、爭議的解決方式:_____________。
十二、合同的生效條件和生效日期:________________
十三、其他事項。
總價包干施工合同篇四
發(fā)包人(發(fā)包方):
承包人(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:工程。
工程地點:靈武市寧東鎮(zhèn)寶豐能源項目區(qū)內。
承包方式:
二、工程承包范圍。
承包范圍:
三、合同工期。
開工日期:竣工日期:
四、質量標準。
工程質量標準:
五、合同價款。
按約定的承包方式、承包范圍等,固定總價為人民幣元(大寫)(含稅);除非發(fā)生了不可抗力,此固定總價不作調整。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關技術文件。
5、圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點:
在同時滿足下列條件時,本合同即告生效:
雙方的法定代表人或其授權代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
總價包干施工合同篇五
發(fā)包人(發(fā)包方):
承包人(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:工程。
工程地點:靈武市寧東鎮(zhèn)寶豐能源項目區(qū)內。
承包方式:
二、工程承包范圍。
承包范圍:
三、合同工期。
開工日期:竣工日期:
四、質量標準。
工程質量標準:
五、合同價款。
按約定的承包方式、承包范圍等,固定總價為人民幣元(大寫)(含稅);除非發(fā)生了不可抗力,此固定總價不作調整。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關技術文件。
5、圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點:
在同時滿足下列條件時,本合同即告生效:
雙方的法定代表人或其授權代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
擔保合同通用范本。
通用借款合同范本。
總價包干施工合同篇六
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照中華人民共和國民法典及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,雙方就_____________工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程概況。
1、工程名稱:___________________________。
2、工程地點:___________________________。
3、工程內容:___________________________。
4、工程期限:
(1)、工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期_______天。
每拖延一天,乙方需支付甲方每日____元違約金。
(2)、在施工過程中,如遇自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定。
5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6、工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款______________元人民幣。
二、甲乙方工作。
1、甲方工作。
(1)、甲方現(xiàn)場代表:___________。
(2)、施工場地具備開工條件。
(3)、甲方負責施工中指導、督促及施工質量檢查、驗收等工作。
(4)、甲方負責檢查、督促乙方做好安全、文明施工。
2、乙方工作。
(1)、乙方現(xiàn)場負責人:____________。
(2)、乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。
因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
(3)、工程按甲方現(xiàn)場交底施工。
施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
(4)、負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
(5)、工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
(6)、提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三、工程結算及付款方式。
1、工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2、工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。
保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四、工程質量及驗收標準。
1、乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收。
2、乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格、品牌、產地要求的合格品。
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五、工程保修。
1、保修內容:所施工的全部內容。
2、保修期:土建工程保修__個月。
3、保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六、違約責任。
1、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2、如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、其他。
1、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
2、其他未盡事宜雙方可另行商定。
3、合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;。
4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方:______________。
乙方:______________。
法人代表:(蓋章)________法人代表:(蓋章):_______。
電話:_______________電話:_____________。
地址:_______________地址:_______________。
__年_月_日__年_月_日。
總價包干施工合同篇七
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律行政法規(guī),遵循平等自愿公平誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一工程概況:
1工程名稱:
2工程地點:
3工程內容:
4工程期限:
工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。
2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;。
3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1甲方工作。
甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話。
施工場地具備開工條件;。
甲方負責施工中指導督促及施工質量檢查驗收等工作。
甲方負責檢查督促乙方做好安全文明施工。;。
2乙方工作。
乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三工程結算及付款方式:
1工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四工程質量及驗收標準:
1乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;。
2乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格品牌產地要求的合格品;。
3乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準不滿足進度要求不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五工程保修:
1保修內容:所施工的全部內容;。
2保修期:土建工程保修六個月;。
3保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六違約責任:
1乙方施工期間達不到質量標準不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七附則:
1如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3其他未盡事宜雙方可另行商定。
4合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;。
5本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
地址:地址:
法人代表:(蓋章)。
或委托人(簽字)。
法人代表:(蓋章)或委托人(簽字)。
電話:電話::
總價包干施工合同篇八
發(fā)包人:成都(以下簡稱甲方)承包人:四川(以下簡稱乙方)為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下,簽訂本工程施工合同補充協(xié)議。
一.工程概況。
1.工程名稱:住宅工程。
2.工程地址:
3.建筑面積:5111。
8.132。
4.結構類型:框架結構、地上111層、獨立地下室1層。
5.設計單位:四川。
6.監(jiān)理單位:四川。
二.工程內容及承包范圍。
1.乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協(xié)議附件一:工程量清單報價書)。
2.包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3.甲方指定分包工程內容見本協(xié)議附件二。
三.合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)計)
1.開、竣工日期
1.1開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;總工期:420天(含法定節(jié)假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。
2.1本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協(xié)議附件三:即總平面圖)。
2.2乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監(jiān)理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監(jiān)理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。
2.3二層頂板完成時間:一號樓:________年1____月____日;二號樓:________年1____月1____日;四號樓:________年____月____日.
2.4三號樓一層頂板完成時間:________年____月3____日;地下室完成時間:在________年____月3____日.
3.工期違約責任。
3.1如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3.2若總工期延誤,甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。
4.如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5.工期不順延情況:
5.1各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);。
5.3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發(fā)生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。
6.工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:
6.1按《xx條款》第十三條執(zhí)行。
6.2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四.質量與檢驗標準。
1.2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1.3乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續(xù)。
1.4設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規(guī)普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續(xù)。
五.合同價款與支付。
1.合同價款:暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1.1合同價款中的規(guī)費、措施費。
(一)、措施費。
(二)由乙方在工程全過程中包干使用,不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目:
1.
1.
1.2措施費。
(一):即安全施工、文明施工、臨時設施、
1.
1.3措施費。
(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1.
1.4其他不可預見費及風險包干費。
1.2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規(guī)執(zhí)行。
2.合同價款的調整:由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:
2.2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2.3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據(jù)________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規(guī)定,套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規(guī)定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施一、規(guī)費、措施二不計取)。
2.4施工期間人工費按政府規(guī)定系數(shù)并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2.5獎勵。
2.
2.
5.2乙方提出合理化建議,若經甲方采納而節(jié)約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享。
3.工程進度款的支付。
3.1工程形象進度必須滿足合同及本協(xié)議的約定,工程量進度報表經甲方及監(jiān)理審核后支付乙方工程進度款。
3.3若乙方發(fā)生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規(guī)定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款。
3.4因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后,甲方才恢復支付工程進度款。
3.5以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協(xié)商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協(xié)議。
3.6如發(fā)包人出現(xiàn)延期支付工程進度款的情況,按xx條款第2。
6.3及2。
6.4條執(zhí)行。
3.7工程結算。
3.
7.1乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與。
3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保修金,保修期屆滿之日起1____日內結清。
3.
7.2質量保修金的支付:各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內,按各分部分項工程的保修金額,甲方與乙方辦理保修款結算,將剩余保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內,按其保修金額支付給乙方。
3.8結算審計:
3.
8.1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作,應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3.
8.2結算審計費的支付辦法:按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
4.履約保證金:乙方在簽訂本協(xié)議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,作為本協(xié)議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。
六.材料價格及材料的采購。
1.材料價格調整。
1.1若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發(fā)生變化),僅對材料差價進行調整。
1.2非暫定價材料不作調整,但砂、石、石灰材料價格風險系數(shù)5%,超過5%部分按實調整,稅金按規(guī)定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2.材料采購。
2.5款進行獎勵。
2.2甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時,乙方應予以支持。
七.工程變更及簽證。
1.工程變更及簽證必須注明:事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數(shù)量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確,必要時應附圖,且在簽證單結尾處注明此項后無內容。
2.本工程的所有變更及簽證,均應經甲方代表或甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理工程師簽字后方可生效,甲方、監(jiān)理、施工單位均應保留原件。
3.甲方有權對設計圖紙進行變更。
4.乙方發(fā)現(xiàn)設計錯誤或不合理之處,應及時通知甲方工程部、監(jiān)理部和設計單位,由設計單位(或甲方)提供設計變更文件,經監(jiān)理工程師、甲方代表簽字批準后實施。
5.甲方對已完成的分項工程進行變更,乙方應在施工前將施工方案報甲方及監(jiān)理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。
6.需辦理簽證的隱蔽工程,乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單,并由監(jiān)理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實,則不予辦理簽證。
7.乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,由甲方及監(jiān)理審核,按審核后的造價決算。
8.設計變更、現(xiàn)場簽證的計價原則:按5章第2條執(zhí)行。
9.臨時用工簽證應明確:工作內容及工作量、工作時間、工作人數(shù)及用工價格。
10.辦理簽證時,乙方應提供經甲方確認的有關方案或數(shù)據(jù)原件,簽證單原件一式四份。
八.竣工驗收:按《xx條款》執(zhí)行。
九.工程質量保修。
1.工程質量保修范圍和內容:
1.1乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和雙方約定,承擔承包范圍內工程質量保修責任。
1.2凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷,均屬于乙方保修責任范圍,其維修費用和因乙方維修造成業(yè)主的相關損失,應由乙方承擔;不屬于乙方責任,但是經由雙方協(xié)商由乙方施工的,乙方應配合檢修,費用由責任方承擔。
2.質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算):
2.1地基基礎和主體結構工程,為設計文件規(guī)定的合理使用年限;。
2.3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;。
2.4給排水設施、道路等配套工程為________年;。
2.5供熱及制冷系統(tǒng)為________年;。
2.6其他項目的保修期為________年。
3.質量保修責任。
3.1因乙方施工質量原因導致業(yè)主退房、要求甲方給予賠償?shù)?,其經濟責任和法律責任均由乙方承擔?BR> 3.2保修期內的維修:一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現(xiàn)場搶修;業(yè)主收房后出現(xiàn)滲漏水、有水區(qū)域返水,乙方應在16小時內修復。
3.3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行請人代為維修并確定價格,所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除,但不等于解除乙方應負的責任。
3.4乙方每次維修完畢,應負責將施工現(xiàn)場清理干凈、并取得業(yè)主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。
3.5涉及結構安全的質量問題,乙方應立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后,由乙方實施保修。
十.雙方的權利和義務。
1.甲方代表及職責。
1.1本工程甲方代表為。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力,履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的,以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。
1.2本工程甲方現(xiàn)場代表為王。甲方現(xiàn)場代表的職責:負責監(jiān)督檢查工程質量及工程進度,負責設計變更、技術核定及現(xiàn)場簽證的簽署,對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,以及與設計單位等相關部門的協(xié)調。
2.乙方駐工地代表及其他人員。
2.1乙方項目經理為,項目技術負責人為,其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。
2.2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),均須專職在崗,堅守施工現(xiàn)場,不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更,必須提前一周以書面形式報經甲方同意。
2.3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。
2.4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會,因故不能參加的應提前8小時向監(jiān)理部請假、并在獲得監(jiān)理部同意后方可缺席。
2.5乙方代表除以下原因外,在竣工驗收完成前不能替換。
2.
5.1因病而不能堅持工作者;。
2.
5.2無法擔任與該工程建設相關的工作。
2.
5.3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續(xù)擔任此項工作。
2.
5.4被吊銷資格證。
2.
5.5甲方認為不稱職者。
2.6乙方代表換人,必須經甲方書面認可,其接任人仍必須無條件全面繼續(xù)承擔乙方應有的責任。
2.7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2.8以下甲方確認無法勝任工作的人員,經甲方要求,必須調離本工程范圍。同時,乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。
2.
8.1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;。
2.
8.2業(yè)務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;。
2.
8.3不能積極配合甲方正常工作;。
2.
8.4違反甲方或乙方工地現(xiàn)場管理規(guī)定者;。
2.
8.5無證上崗者(適用于按規(guī)定必須持證上崗者);。
2.
8.6與工程量清單報價書及合同規(guī)定名冊不符者;。
2.
8.7與本工程施工無關的人員等。
3.甲方的工作。
3.
1.1完成紅線以外的三通,提供水、電接口到紅線。乙方進場后,甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續(xù)。
3.
1.2負責辦理施工許可證等合法手續(xù),乙方協(xié)助辦理。
3.
1.3提供施工場地工程地質、地下管網(wǎng)線路資料,必要時乙方應進一步探明。
3.
1.4將水準點、坐標控制點現(xiàn)場交驗予乙方,由乙方自費負責保護,若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3.
1.5向乙方提供8套施工圖。
3.2施工期間。
3.
2.1監(jiān)督檢查工程質量、進度,設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3.
2.2根據(jù)銷售等實際需要,對施工現(xiàn)場發(fā)出調整、變更指令。
3.
2.3負責協(xié)調周邊關系和政府職能部門的關系。
4.乙方的工作。
4.1執(zhí)行本合同的約定,履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現(xiàn)場布置方案,經甲方代表、項目總監(jiān)批準后進場作施工前期準備工作,并按合同要求的質量和工期完成本工程。
4.2遵守有關法律的規(guī)定,接受甲方和監(jiān)理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規(guī)范等進行施工。
4.3負責搭建工地現(xiàn)場臨時設施,臨時道路、管線的施工、保養(yǎng)、移位及拆除,現(xiàn)場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監(jiān)理提供現(xiàn)場辦公室三間。
4.4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發(fā)生的相關費用由乙方承擔。
4.5提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4.6乙方須提交詳細的施工組織設計,施工組織設計包括施工總進度計劃(采用時標網(wǎng)絡圖繪制)、甲供材料計劃及乙供材料計劃,并嚴格按照經甲方及監(jiān)理批準后的施工組織設計施工。
4.7如甲方提供的施工文件不完整,乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單),并提供時間表,列x在不影響進度的情況下,甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中,乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4.8每月二十____日前向甲方及監(jiān)理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃,下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送,甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4.9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監(jiān)理,旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬采取措施、最終完成時間)。
4.10做好施工組織管理、維持現(xiàn)場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚,對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,防止污染交通道路,達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,則另行處理,并從工程款中扣除所發(fā)生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協(xié)助乙方完成上述工作,并承擔同樣責任。
4.11本工程現(xiàn)場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯(lián)系政府規(guī)定棄置地點,不論距離遠近和運輸進程中發(fā)生的環(huán)保費、____市衛(wèi)生費、堆放費、各種可能發(fā)生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運,甲方可另行委托其他單位清運,由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發(fā)生費用扣除,乙方應予以支持。
4.12在室外工程開工后,甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施,乙方須無條件配合,甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。
4.13按合同約定,對甲方直接分包工程進行配合管理,對分包工程進行協(xié)調及配合,參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收,并提出整體驗收意見。
4.14工程竣工前應將現(xiàn)場清理干凈,做到工畢場清。
4.15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協(xié)調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現(xiàn)行驗收規(guī)范作好自檢工作。
4.16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規(guī)定整理,在竣工前1____日內提交給乙方,由乙方按規(guī)定整理匯總。
4.17工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前,乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所,直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發(fā)生損壞,乙方出資修復。如因甲方提前使用,造成損壞發(fā)生的修復費用由甲方承擔。
4.18與本工程無關的設備、材料均不得進入現(xiàn)場,甲方有權進行檢查。
4.19乙方的現(xiàn)場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求,則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等,由此引起的相關費用甲方不予補償。
4.20乙方施工前應組織專業(yè)人員仔細審閱設計文件,有責任發(fā)現(xiàn)并提出設計文件存在的問題。若發(fā)現(xiàn)工程按現(xiàn)有施工設計文件或指令施工將要發(fā)生質量缺陷,應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工,乙方應予執(zhí)行。
4.21在施工過程中必須配合甲方銷售需要,積極配合樣板房的施工。
4.22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù),并以書面形式通知甲方、監(jiān)理;嚴格遵守有關環(huán)境保護法律,并按照環(huán)境檢查審核要求,加強施工現(xiàn)場的環(huán)境管理,在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態(tài)保護、水土保持措施,由此發(fā)生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4.23加強施工隊伍法制教育,在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員,應立即交由公安機關處理,不得私自違法處理。
4.24墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料,乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4.25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協(xié)議書》,并嚴格遵守。
4.26乙方施工期間,其公司內部任何勞資糾紛,均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的,相關損失由乙方承擔。
5.現(xiàn)場管理。
5.1安全施工與檢查:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工,并受行業(yè)安全檢查人員依法進行的監(jiān)督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施,消除事故隱患。本合同施工范圍內發(fā)生的安全事故責任和因此發(fā)生的費用,全部由乙方承擔。
5.2安全防護:乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,施工開始前應向監(jiān)理提出安全防護措施,經監(jiān)理認可后實施。
5.3事故處理:發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知監(jiān)理及甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理,或參照爭議解決條款。
5.4文明施工:本工程以總平面紅線范圍作為施工場地,施工平面布置須考慮周全,并經甲方審核后方可實施。
5.5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例。遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。
5.6乙方現(xiàn)場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5.7施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸?shù)降孛妫瑖澜麖母呖罩苯酉蛳聮佄铩?BR> 5.8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規(guī)定,辦理施工場地交通、噪音、環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等有關手續(xù),發(fā)生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5.9現(xiàn)場用水用電管理。
5.
9.1乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成后雙方共同抄底度數(shù),并簽字認可。
5.
9.2施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規(guī)定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5.
一.其他。
1.乙方對甲方指定分包單位的配合及管理。
1.1甲方指定分包的工程范圍見本協(xié)議附件四。
1.2對甲方指定分包的工程,乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收?。?BR> 1.
2.1普通水電工程按中標價的2%收取;。
1.
2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;。
1.
2.3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的。
1.5%收取。
1.3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1.4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1.5乙方對工程進度、安全及文明協(xié)助管理。
1.6乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析,對施工中有矛盾的地方進行協(xié)調并提出解決辦法。
1.7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯(lián)系,并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,否則,由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合,由分包方負責并承擔乙方的損失。
1.8提供標高、定位點線等。
2.乙方分包管理。
2.1乙方未經甲方書面同意,不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2.2乙方分包要求。
2.
2.1分包須經甲方及監(jiān)理書面批準,并向甲方及監(jiān)理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。
2.
2.2乙方應在分包施工現(xiàn)場派駐監(jiān)督管理人員,對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,均視為乙方違約。
2.
2.3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間,經甲方、監(jiān)理確認后執(zhí)行。
4.銷售配合。
3.1甲方將根據(jù)銷售需要,安排施工現(xiàn)場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現(xiàn)場進行清理,并作好相應的安全防護措施。
3.2為配合銷售而需要提前施工的項目,應按甲方的書面要求及時安排施工完畢,要求如下:
3.
2.1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3.
2.2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。
3.
2.3樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3.
2.4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規(guī)范做好。
3.
2.5樣板間外施工用安全網(wǎng),在樣板間開放前應換用新購置的安全網(wǎng)。
3.
2.6以上工程內容若在乙方承包范圍(清單報價書)外,費用由甲方支付。
3.
二.協(xié)議解除。
1.除本協(xié)議約定的解除條件外,經甲乙雙方協(xié)商一致,也可以解除本協(xié)議。
2.當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協(xié)議。
3.因不可抗力致使合同無法履行的,甲乙雙方可以解除本協(xié)議。
4.甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時,應以書面形式向對方發(fā)出解除合同通知,并在發(fā)出通知前7天告知對方,通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的,可依本合同有關的約定處理。
5.合同解除后,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護,并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件,乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續(xù)擅自撤場的,應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據(jù)甲方要求完全撤出施工現(xiàn)場并辦理完決算手續(xù)后支付。
6.甲方不支付乙方因撤出施工現(xiàn)場所發(fā)生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同,并承擔相應損失。
8.甲方依照法律規(guī)定和合同約定行使合同解除權時,乙方投入施工的工程費用,只按工程直接費進行結算。
9.因乙方違約造成合同解除(如:乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現(xiàn)合同承諾等),應賠償甲方一切經濟損失,并按上述退場條款的約定退場。
1.在竣工時,須提交竣工資料4套。十。
二.合同生效與終止、爭議的處理。
1.本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。
2.除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務,本合同即告終止。
3.本補充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),甲、乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
4.本補充協(xié)議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協(xié)議為準。
總價包干施工合同篇九
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________工程
工程地點:___________
承包方式:___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
四、質量標準
工程質量標準:___________
五、合同價款
按約定的承包方式、承包范圍等,固定總價為人民幣___________元(大寫)(含稅)。除非發(fā)生了不可抗力,此固定總價不作調整。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、標準、規(guī)范及有關技術文件
5、圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點:___________
在同時滿足下列條件時,本合同即告生效:
雙方的法定代表人或其授權代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
總價包干施工合同篇十
乙方:
經甲乙雙方友好協(xié)商同意,雙方本著平等自愿、公平、誠實、信用的原則,為明確雙方的責任、權利及義務,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合當?shù)卣嘘P規(guī)定和本工程的具體情況訂立本合同,以資信守。
一、工程承包方式:包人工工資、包制作、包安裝、包質量、包工期、包安全、包文明施工、包機械和施工工具、包成品保護、裝卸等。
二、工程量:工程量見合同附屬文件清單,最終結算以實際工程量為準。
三、工程人工工資承包單價:見合同附屬文件分部、分項工程量清單及項目單價。
四、工程承包人工工資造價:根據(jù)合同附頁分部、分項工程量清單和項目單價,暫定造價人民幣————元。
五、付款方式:甲方應根據(jù)乙方每月的工程進度付給其進度款的,所有工程量完工后,付給其總工程量款的。甲方及監(jiān)理公司質量檢查站驗收合格,并辦理完竣工資料、結算手續(xù)后,在二個月內付清全部工程總款的,余下作為保修金,保修期為一年,保修到期后一個月內付清余款,即5%。
六、質量標準:
1、工程質量標準按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范應達到須完全遵照國家及地方政府頒布的與本工程有關的全部標準及規(guī)范標準。
2、嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)建筑裝飾工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受甲方現(xiàn)場管理人員的監(jiān)督。
3、乙方不得沒經甲方同意改變或破壞工程樓房的承重結構,如施工質量出現(xiàn)的問題造成的罰款和返工的材料由乙方自行負責。
七、承包工期:總工期為天從_年_月_日開始施工,至_年_月_日完成施工任務,延期一天罰款人民幣抗拒因素所耽誤的時間,應予以順延。
八、雙方責任:
甲方責任:
1、負責工程統(tǒng)一指揮和協(xié)調,安排總體工程施工進度計劃,負責對工程設計變更及有關內容進行交底、有關部門簽證和對外洽談事宜。
2、為乙方提供施工條件、食宿條件,按乙方的計劃及時供應合格材料。
3、按時為乙方提供工程進度款。每月付款時間為15—20日左右。付工程進度款是指通過甲方驗收合格的成品。
4、委派工程質量驗收及其他事宜。
5、甲方應向乙方提供完整的施工圖紙或說明文件、施工技術資料。
乙方責任:
1、組建素質良好、技術過硬的施工隊伍,并配備相應的管理班子長駐現(xiàn)場配合甲方對所屬工人進行管理。乙方負責辦理和提供進場勞務人員有關手續(xù)和個人檔案資料。主要有:進場人員詳細名單、勞務工照片、建筑裝飾職業(yè)技能崗位證、特殊工種作業(yè)證、暫住證、身份證、工傷保險等。
2、服從甲方管理人員和工程項目部的領導、協(xié)調及監(jiān)督,并按甲方編排的施工進度計劃組織施工。按照項目部審定的分部、分項工期執(zhí)行,遵守安全施工有關規(guī)定,保證工程質量、安全和文明施工。乙方無條件接受甲方階段工期控制和質量檢查,如有違背,接受甲方經濟處罰。
3、配合甲方做好原始記錄、隱蔽工程驗收記錄和檢測記錄等技術資料工作,乙方的工作范圍必須做到工完場地清,并配合甲方做好各項檢查工作,做到文明施工。乙方所有施工管理及作業(yè)人員必須服從甲方現(xiàn)場管理人員的安排,遵守甲方各項管理規(guī)定。
4、在施工現(xiàn)場違反安全規(guī)定、質量不符合要求,按時完不成施工進度計劃,所造成的罰款由乙方自行負責。
5、乙方簽約代表必須常留守工地,保持與甲方聯(lián)系、協(xié)調,隨時處理施工過程中出現(xiàn)的問題。
6、乙方承包的工程任務,不得分包、轉包給其他任何單位,否則甲方有權解除施工合同,所造成的一切經濟責任由乙方承擔。由于工期緊、影響大,乙方保證施工期間足員連續(xù)施工。
7、管好進場勞務人員,及時處理勞資糾紛,按項目部要求做好文明施工,宿舍衛(wèi)生管理工作,堅決制止宿舍區(qū)亂丟、亂扔、亂接和不服從管理行為,一旦發(fā)現(xiàn),由承包人負責立即清退當事人。
九、安全生產:
1、乙方人員應嚴格按安全操作規(guī)程進行施工并配備安全員檢查督促施工,乙方人員發(fā)生安全責任事故由乙方自行負責、一切經濟損失和責任與甲方無關。
2、嚴禁酒后上班,打架斗毆,一經發(fā)現(xiàn),乙方應立即制止,并立即清退有關責任人,甲方負責人有權對乙方根據(jù)實際情況進行經濟處罰。
十、甲方負責監(jiān)理現(xiàn)場,乙方進場要服從甲方和各項管理制度,遵守國家有關安全規(guī)定。不準違章作業(yè)。乙方應自覺接受檢查、監(jiān)督。為了達到質量要求,甲方提出的建議或更改,乙方應遵照甲方的意見。
十一、甲方交給乙方的材料,由乙方代表工地現(xiàn)場簽收,并且乙方要有專人看管,不準浪費、破壞、丟失和變賣材料。否則,甲方在乙方的工程款中加倍扣除。
十二、乙方在施工途中,無能力施工,達不到質量規(guī)范要求。施工人員欠缺,嚴重造成工期進度和質量影響,甲方有權解除施工合同,另行安排施工人員進場,乙方不得以任何理由阻撓、刁難,甲方并追算乙方所造成的一切經濟損失,按乙方實際完成的工程量結算價的結算。乙方應立即退出施工現(xiàn)場,余下的等工程全部竣工驗收后,在三個月內結清工程余款。
十三、其它事宜:
1、違約的處理:合同雙方任何一方不能履行合同條款,均屬違約。違約所造成的經濟損失,概由違約方承擔賠償。
2、本合同未盡事宜,雙方應本著友好協(xié)商的態(tài)度解決,或簽訂補充協(xié)議。本合同附屬文件與本合同具有同等法律效力。當事人不愿通過協(xié)商或者協(xié)商不成的。可以向當?shù)卣畡趧又俨梦瘑T會申請仲裁或向當?shù)胤ㄔ浩鹪V。
3、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,待雙方簽字蓋章后從開工之日起生效,乙方施工結束并結清工程余款后本合同自行終止。
甲方:乙方:
地址:地址:
代表:代表:
訂立時間:
總價包干施工合同篇十一
企業(yè)經營者_____________________________。
甲、乙雙方經協(xié)商,簽訂本合同。
一、承包期限:____________________________。
二、承包形式為下列第____種:
1、定額補貼,超虧不補,減虧全留。
(1)承包期間,財政共給乙方虧損補貼__________元,其中________年________元;________年______元;_____年______元。
(3)乙方虧損數(shù)額低于上述定額,低于定額的部分全部留給乙方。
2、虧損補貼,減虧分成。
乙方的全部虧損,由財政給予補貼:減虧部分,由甲、乙雙方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;_____年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。
三、減虧留成的使用。
四、主要經濟技術指標:_________________________。
五、技術改造任務:_________________________。
六、固定資產的增值和維護:_________________________。
八、承包期間,乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經營管理自主權。
企業(yè)經營者______________為乙方法定代表人,對企業(yè)經營管理中的下列事項,有依法自主決定權。
九、違約責任:_________________________。
十、對企業(yè)經營者的獎懲。
獎勵:_________________________。
處罰:_________________________。
十一、爭議的解決方式:_________________________。
十二、合同的生效條件和生效日期:_________________
十三、其他事項。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇十二
發(fā)包單位:____________________(甲方)。
承包人:____________________(乙方)。
根據(jù)xxx經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第1條:工程概況。
工程名稱:九龍明珠d標段。
工程地點:____________________。
工程內容:____________________。
含如下內容:地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價:按下室占地面積×18元(此價格含不可考慮的因素,沒有任何價格調差)。
第2條:合同使用標準和法律。
1、合同使用標準:gbj7—89、jgj94—94。
2、適用法律:xxx經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例。
第3條:甲方工作。
1、公布工地各項管理制度,對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促,監(jiān)督施工質量并協(xié)調解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時完成甲方規(guī)定的施工任務,或發(fā)生重大失誤導致工程停工,甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的,由乙方負責賠償。
4、負責加強安全管理、完善安全規(guī)章制度,做好安全設防。
5、對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產、文明施工規(guī)定的人員甲方有權清理出施工現(xiàn)場。乙方不服從甲方現(xiàn)場施工員的安排,不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的`,甲方有權另行安排人員完成,造成的一切費用均由乙方負責,對消極對待、屢教不改的,甲方有權終止協(xié)議;中途退場的,甲方有權不付任何工資費用。
第4條:乙方工作。
1、乙方須安排一個負責人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調工作,至該工作內容全部完成為止,
2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除,標高測量中乙方必須派人員配合,嚴禁用炮機鑿除,人工破除過程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑,并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工,施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員,如進度達不到要求,甲方有權終止合同,并按完成的50%結算。
4、乙方進場后,甲方負責提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發(fā)生安全事故,由乙方完全負責,嚴格遵守公司的各項安全,生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度,如進度嚴重跟不上,甲方有權中止乙方的合作。
第5條:工程款。
工程款支付金額和時間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清,甲方違約的責任:甲方不按期付款,乙方有權停工,甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據(jù)。
第6條:合同的生效與終止。
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條:合同份數(shù)。
甲乙雙方各執(zhí)2份。
第8條:合同款未盡事宜,經雙方協(xié)商后,用補充協(xié)議補充或協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇十三
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律行政法規(guī),遵循平等自愿公平誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一工程概況:
1工程名稱:
2工程地點:
3工程內容:
4工程期限:
工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;
3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1甲方工作。
甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話。
施工場地具備開工條件;
甲方負責施工中指導督促及施工質量檢查驗收等工作。
甲方負責檢查督促乙方做好安全文明施工。;
2乙方工作。
乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三工程結算及付款方式:
1工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四工程質量及驗收標準:
1乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;
2乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格品牌產地要求的合格品;
3乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準不滿足進度要求不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五工程保修:
1保修內容:所施工的全部內容;
2保修期:土建工程保修六個月;
3保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六違約責任:
1乙方施工期間達不到質量標準不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七附則:
1如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3其他未盡事宜雙方可另行商定。
4合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;
5本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
地址:地址:
法人代表:(蓋章)。
或委托人(簽字)。
法人代表:(蓋章)或委托人(簽字)。
電話:電話::
總價包干施工合同篇十四
3月1日,甲公司通過公開招投標中標奧林花園一期工程,隨即依據(jù)招投標文件與乙公司訂立《建設工程施工合同》,約定:乙公司將奧林花園一期工程交給甲公司施工,合同價款4500萬元,合同價款可調整,調整方法為施工圖紙加變更、簽證,根據(jù)定額工程量按實計算,材料價格按約定方式計算。204月1日,甲公司向乙公司出具一份《承諾書》,承諾對奧林花園工程予以讓利,具體內容:奧林花園一期4號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓及地下車庫附屬工程按工程決算總額讓利20%。
8月15日,奧林花園一期工程經竣工驗收合格,但雙方因工程款糾紛訴至法院。
二、法院裁判情況。
一審期間,法院委托工程造價咨詢有限公司對奧林花園一期項目進行工程造價鑒定。工程造價咨詢有限公司出具《工程造價鑒定報告》,認定奧林花園一期4號樓至8號樓及地下車庫附屬工程在扣除水電費、甲供材及承諾讓利后的工程總造價為4278萬元,合計讓利898萬元。
一審法院認為,本案的焦點問題是甲公司于年4月1日向乙公司出具的《承諾書》應否作為確定工程價款的依據(jù)。因該《承諾書》違反了招投標法律強制性規(guī)定,承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤,應為無效。另查明乙公司實際已支付甲公司工程款4703萬元,而涉案工程總造價為5176萬元,乙公司還應支付甲公司473萬元。據(jù)此,一審法院判決:乙公司于判決生效后10日內支付甲公司工程款473萬元,案件受理費72153元,由乙公司負擔35000元,甲公司負擔37153元。
乙公司不服一審法院判決上訴,二審法院經審理認為,根據(jù)《招標投標法》第46條和最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(本文以下簡稱最高院《解釋》)第21條之規(guī)定,招標人(發(fā)包人)與中標人(承包人)按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后,中標人單方出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以大幅讓利,該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更,該承諾書無效,不產生變更《建設工程施工合同》的效力。遂判決駁回乙公司的上訴,維持原判。
三、主要觀點及理由。
本案的爭議焦點是:承包人通過招投標中標人與發(fā)包人簽訂《建設工程施工合同》后,又向發(fā)包人出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以大幅讓利,該讓利承諾書是否有效。
我們認為招標人(發(fā)包人)與中標人(承包人)按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后,中標人單方出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以讓利,該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更,該承諾無效,不產生變更《建設工程施工合同》的效力。理由如下:
讓利承諾書本質上是“黑合同”。建設工程“黑白合同”又稱“陰陽合同”,它是指建設工程施工合同的當事人就同一建設工程簽訂兩份或兩份以上實質性內容相異的合同。通常把經過招投標并經備案的正式合同稱為“白合同”,把實際履行的協(xié)議或補充協(xié)議稱為“黑合同”。最高院《解釋》第21條將“黑合同”表述為另行訂立的建設工程施工合同,容易給人誤解為“黑合同”必須是具備全部施工合同內容的比較完備的建設工程施工合同。而實踐中,“黑合同”一般都以協(xié)議、補充協(xié)議、會議紀要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。本案涉及的讓利承諾書,雖然承包人出具讓利承諾書的行為是單方民事行為,但發(fā)包人對此予以接受認可,便形成了合意,雙方意思表示一致,從而符合了合同成立的要件,形成完備的合同形式。該承諾書記載的內容因與中標的建設工程施工合同不一致而成為“黑合同”。因此,不管黑合同的形式如何,只要雙方形成合意,對“白合同”的工程價款、工程質量、工程期限或違約責任任一方面進行了實質性變更,就構成與備案的中標合同“實質性內容不一致”,法院不認可其效力,應以備案的中標合同為結算工程價款的依據(jù)。
本案中,2006年3月1日,乙公司與甲公司簽訂的《建設工程施工合同》是當事人按照招標文件和中標人的投標文件訂立的合同,是“白合同”,其后承包人承包人單方出具的讓利承諾書承諾讓利20%,發(fā)包人予以接受,雙方形成合意從而構成對建設工程價款的實質變更,如果照此履行,明顯與《建設工程施工合同》的實質內容相背離?!墩袠送稑朔ā返?6條規(guī)定:“招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同,招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議?!备鶕?jù)該條規(guī)定,如果在確定中標人后,中標人向招標人承諾讓利,改讓利承諾與招投標中標合同實質背離,則該承諾應為無效,不產生變更中標建設工程施工合同的效力。
四、最高人民法院民一庭意見。
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第46條、最高人民法院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定,招標人與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后,中標人出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以大幅讓利,實質上是對工程價款的實質性變更,應當認定該承諾無效。
(原文:最高人民法院民一庭姚寶華本文有刪節(jié))。
五、律師提示:
建筑市場上的“黑白合同”已成為業(yè)內公開的秘密。為了規(guī)避相關部門的監(jiān)管,建設方表面上和施工企業(yè)簽訂一份經過招投標并經備案的施工合同(白合同),背地卻在壓低價格與施工企業(yè)另簽一份合同(黑合同),最終常導致雙方紛爭四起。如上文所述,黑合同的表現(xiàn)形式比較靈活,一般都以協(xié)議、補充協(xié)議、會議紀要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。并非需要另行簽訂完備的建設工程施工合同。白合同僅為規(guī)避政府部門的監(jiān)管,往往不作實際履行。
根據(jù)《招標投標法》第四十六條規(guī)定:“招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議。”“黑合同”簽訂在“白合同”之后,且“黑合同”的內容與“白合同”相比構成了合同實質性內容的'違反或背離的,即簽訂在后的“黑合同”對“白合同”中的實質性內容進行了變更,則將違反《招標投標法》第四十六條的強制性規(guī)定,根據(jù)《合同法》第五十二條關于判斷合同無效的幾種法定情形的規(guī)定,那么變更的內容為無效,即該“黑合同”條款無效。實質性內容應指工程項目、工程價款、工程質量、工期、違約責任等等。若黑合同構成對這些內容的變更應為無效。本文所述案例即為變更工程價款,施工企業(yè)在合同備案后又作出讓利承諾,形成黑合同,黑合同無效,不能作為價款結算的依據(jù)。
最高人民法院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定“當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據(jù)?!边@是目前我國關于“黑白合同”效力的認定及適用的唯一法律依據(jù)。該規(guī)定的適用范圍是建設工程項目發(fā)包采用了招投標程序,并且根據(jù)中標文件簽訂了建設工程施工合同。適用該規(guī)定有兩個前提:(1)備案的合同必須是中標合同。(2)“備案的中標合同”與“另行訂立的合同”在“實質性內容”方面存在不一致。即“黑合同”必須對“白合同”的工程價款結算等實質性內容加以變更。因此,廣大施工企業(yè)應注意,在與建設方簽訂《建設工程施工合同》并經備案后,工程價款的結算應以備案的合同為準。在確定中標人前或者合同備案后施工企業(yè)進行讓利承諾,并且該讓利承諾并未載入備案合同中,那么施工企業(yè)的讓利行為應認定無效,該讓利承諾不構成對合同價款結算的變更,工程價款的結算仍應依據(jù)備案合同的約定。若在合同實際履行中,遇到法定或約定事由不得不對中標合同主要條款進行調整時,要把握好權利的行使,雙方協(xié)商一致后可以變更合同,但變更后的協(xié)議應及時到建設行政主管部門辦理變更登記備案,以免日后發(fā)生糾紛。
總價包干施工合同篇十五
隨著社會的不斷發(fā)展和綜合國力的不斷增強,我國的建筑事業(yè)在近三十年呈現(xiàn)不斷增長的趨勢,建筑事業(yè)也為我國經濟的騰飛奠定了一定基礎。一個建筑項目,要想得到其應有的經濟效益,合同管理至關重要。眾所周知,合同在人們的經濟活動中起著重要作用,是具有一定法律效力的文件,受法律保護。建設單位的合同管理涉及一個項目的可行性研究,施工以及竣工驗收運行,貫穿始終,在項目建設中舉足輕重。而現(xiàn)今我國建設單位合同管理仍然存在一系列問題,影響著我國建筑事業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展,所以找出其中存在的問題并找到相應對策,建立一個完善的合同管理體系是建筑行業(yè)的首要任務。
總價包干施工合同篇十六
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程期限:
4.1、工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
4.2、在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
4.2.1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
4.2.2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6、工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1、甲方工作。
1.1甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話。
1.2施工場地具備開工條件;
1.3甲方負責施工中指導、督促及施工質量檢查、驗收等工作。
1.4甲方負責檢查、督促乙方做好安全、文明施工。;
2、乙方工作。
2.1乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
2.2乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
2.3工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
2.4負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
2.5工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
2.6提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三、工程結算及付款方式:
1、工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2、工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四、工程質量及驗收標準:
1、乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;
2、乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格、品牌、產地要求的合格品;
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五、工程保修:
1、保修內容:所施工的全部內容;
2、保修期:土建工程保修六個月;
3、保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六、違約責任:
1、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2、如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、附則:
1、如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3、其他未盡事宜雙方可另行商定。
4、合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;
5、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇一
甲方:_________乙方:_________立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條房地標示:本契約房屋坐落在_________市_________區(qū)_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區(qū)_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條房屋面積:本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當?shù)卣畽C關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規(guī)劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優(yōu)惠的服務。
第四條本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統(tǒng)籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執(zhí)照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協(xié)議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協(xié)議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后____月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執(zhí)照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的39;規(guī)定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人或法律法規(guī)限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的接通供應悉憑該公用事業(yè)作業(yè)程序而決定。
第七條保固期限:本契約房屋領到使用執(zhí)照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發(fā)生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條付款辦法:本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優(yōu)惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條貸款辦法:本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條甲方如全部或一部分不履行本契約(。
第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規(guī)定,以票據(jù)支付時,甲方保證兌現(xiàn),如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條本約房屋如乙方非因。
第五條的情形而逾期交屋時,其每逾____日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發(fā)生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數(shù)退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行________年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發(fā)給使用執(zhí)照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統(tǒng)籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監(jiān)證費(或公證費用各項規(guī)費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發(fā)生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押款的抵押權設定登記移轉規(guī)費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續(xù)費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執(zhí)照之日起所發(fā)生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數(shù)繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數(shù)歸還需要。
第十五條產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統(tǒng)一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續(xù)。
第十六條本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據(jù)的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執(zhí)照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條本契約房屋于建筑完成經主管機關發(fā)給使用執(zhí)照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協(xié)辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約。
第十四條。
第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優(yōu)惠貸款。
第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續(xù)、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據(jù)本契約的規(guī)定。
第二十二條未盡事宜:本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條契約分存:上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
乙方(蓋章):_________代表人(簽字):_________。
代表人(簽字):_________住址:_________。
住址:_________身份證號碼:_________。
身份證號碼:_________電話:_________。
電話:_________________年____月____日。
________年____月____日簽訂地點:_________。
簽訂地點。
總價包干施工合同篇二
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程期限:
4.1、工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
4.2、在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
4.2.1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
4.2.2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6、工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1、甲方工作。
1.1甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話:
1.2施工場地具備開工條件;
1.3甲方負責施工中指導、督促及施工質量檢查、驗收等工作。
1.4甲方負責檢查、督促乙方做好安全、文明施工。
2、乙方工作。
2.1乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
2.2乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
2.3工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
2.4負責處理施工現(xiàn)場的.周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
2.5工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
2.6提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三、工程結算及付款方式:
1、工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2、工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四、工程質量及驗收標準:
1、乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五、工程保修:
1、保修內容:所施工的全部內容;
2、保修期:土建工程保修六個月;
3、保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六、違約責任:
1、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2、如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、附則:
1、如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3、其他未盡事宜雙方可另行商定。
4、合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;
5、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
總價包干施工合同篇三
發(fā)包方:___________________,(簡稱甲方)。
承包方:___________________,(簡稱乙方)。
企業(yè)經營者_________________。
甲、乙雙方經協(xié)商,簽訂本合同。
一、承包期限:_________________。
二、承包形式為下列第__________種:_________________。
1.定額補貼,超虧不補,減虧全留。
(1)承包期間,財政共給乙方虧損補貼_________________元,其中_____________年_____________元;_____________年_______________元;___________年_______________元。
(3)乙方虧損數(shù)額低于上述定額,低于定額的部分全部留給乙方。
2.虧損補貼,減虧分成。
乙方的全部虧損,由財政給予補貼:_________________減虧部分,由甲、乙雙方按下述比例分成;_____________年,甲方_______________%,乙方_______________%;___________年,甲方_______________%,乙方_______________%;_____________年,甲方_______________%,乙方_______________%。
三、減虧留成的使用。
四、主要經濟技術指標:_____________。
五、技術改造任務:_____________。
六、固定資產的增值和維護:_____________。
八、承包期間,乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經營管理自主權。
企業(yè)經營者________________為乙方法定代表人,對企業(yè)經營管理中的下列事項,有依法自主決定權。
九、違約責任:_____________。
十、對企業(yè)經營者的獎懲。
獎勵:_____________。
處罰:_____________。
十一、爭議的解決方式:_____________。
十二、合同的生效條件和生效日期:________________
十三、其他事項。
總價包干施工合同篇四
發(fā)包人(發(fā)包方):
承包人(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:工程。
工程地點:靈武市寧東鎮(zhèn)寶豐能源項目區(qū)內。
承包方式:
二、工程承包范圍。
承包范圍:
三、合同工期。
開工日期:竣工日期:
四、質量標準。
工程質量標準:
五、合同價款。
按約定的承包方式、承包范圍等,固定總價為人民幣元(大寫)(含稅);除非發(fā)生了不可抗力,此固定總價不作調整。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關技術文件。
5、圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點:
在同時滿足下列條件時,本合同即告生效:
雙方的法定代表人或其授權代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
總價包干施工合同篇五
發(fā)包人(發(fā)包方):
承包人(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱:工程。
工程地點:靈武市寧東鎮(zhèn)寶豐能源項目區(qū)內。
承包方式:
二、工程承包范圍。
承包范圍:
三、合同工期。
開工日期:竣工日期:
四、質量標準。
工程質量標準:
五、合同價款。
按約定的承包方式、承包范圍等,固定總價為人民幣元(大寫)(含稅);除非發(fā)生了不可抗力,此固定總價不作調整。
六、組成合同的文件。
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書。
2、本合同專用條款。
3、本合同通用條款。
4、標準、規(guī)范及有關技術文件。
5、圖紙。
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效。
合同訂立時間:年月日。
合同訂立地點:
在同時滿足下列條件時,本合同即告生效:
雙方的法定代表人或其授權代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
擔保合同通用范本。
通用借款合同范本。
總價包干施工合同篇六
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照中華人民共和國民法典及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,雙方就_____________工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程概況。
1、工程名稱:___________________________。
2、工程地點:___________________________。
3、工程內容:___________________________。
4、工程期限:
(1)、工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期_______天。
每拖延一天,乙方需支付甲方每日____元違約金。
(2)、在施工過程中,如遇自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定。
5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6、工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款______________元人民幣。
二、甲乙方工作。
1、甲方工作。
(1)、甲方現(xiàn)場代表:___________。
(2)、施工場地具備開工條件。
(3)、甲方負責施工中指導、督促及施工質量檢查、驗收等工作。
(4)、甲方負責檢查、督促乙方做好安全、文明施工。
2、乙方工作。
(1)、乙方現(xiàn)場負責人:____________。
(2)、乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。
因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
(3)、工程按甲方現(xiàn)場交底施工。
施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
(4)、負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
(5)、工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
(6)、提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三、工程結算及付款方式。
1、工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2、工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。
保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四、工程質量及驗收標準。
1、乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收。
2、乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格、品牌、產地要求的合格品。
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五、工程保修。
1、保修內容:所施工的全部內容。
2、保修期:土建工程保修__個月。
3、保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六、違約責任。
1、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2、如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、其他。
1、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
2、其他未盡事宜雙方可另行商定。
3、合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;。
4、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方:______________。
乙方:______________。
法人代表:(蓋章)________法人代表:(蓋章):_______。
電話:_______________電話:_____________。
地址:_______________地址:_______________。
__年_月_日__年_月_日。
總價包干施工合同篇七
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律行政法規(guī),遵循平等自愿公平誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一工程概況:
1工程名稱:
2工程地點:
3工程內容:
4工程期限:
工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;。
2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;。
3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1甲方工作。
甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話。
施工場地具備開工條件;。
甲方負責施工中指導督促及施工質量檢查驗收等工作。
甲方負責檢查督促乙方做好安全文明施工。;。
2乙方工作。
乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三工程結算及付款方式:
1工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四工程質量及驗收標準:
1乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;。
2乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格品牌產地要求的合格品;。
3乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準不滿足進度要求不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五工程保修:
1保修內容:所施工的全部內容;。
2保修期:土建工程保修六個月;。
3保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六違約責任:
1乙方施工期間達不到質量標準不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七附則:
1如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3其他未盡事宜雙方可另行商定。
4合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;。
5本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
地址:地址:
法人代表:(蓋章)。
或委托人(簽字)。
法人代表:(蓋章)或委托人(簽字)。
電話:電話::
總價包干施工合同篇八
發(fā)包人:成都(以下簡稱甲方)承包人:四川(以下簡稱乙方)為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務,在《建筑施工工程合同》基礎上,按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建筑法》等有關規(guī)定,并結合本工程的具體情況,在甲乙雙方完全自愿和理解本補充協(xié)議條款的情況下,簽訂本工程施工合同補充協(xié)議。
一.工程概況。
1.工程名稱:住宅工程。
2.工程地址:
3.建筑面積:5111。
8.132。
4.結構類型:框架結構、地上111層、獨立地下室1層。
5.設計單位:四川。
6.監(jiān)理單位:四川。
二.工程內容及承包范圍。
1.乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包,承包范圍為:基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協(xié)議附件一:工程量清單報價書)。
2.包括乙方承包范圍內的因設計變更而引起的增減工程。
3.甲方指定分包工程內容見本協(xié)議附件二。
三.合同工期(本協(xié)議中所列日期均為日歷天數(shù)計)
1.開、竣工日期
1.1開工日期:________年____月____日;竣工日期:________年____月____日;總工期:420天(含法定節(jié)假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。
2.1本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協(xié)議附件三:即總平面圖)。
2.2乙方應于合同簽訂并收到施工圖后10天內向監(jiān)理和甲方提交詳細的施工組織設計,甲方和監(jiān)理在乙方施工組織設計提交后的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見,則視為同意。
2.3二層頂板完成時間:一號樓:________年1____月____日;二號樓:________年1____月1____日;四號樓:________年____月____日.
2.4三號樓一層頂板完成時間:________年____月3____日;地下室完成時間:在________年____月3____日.
3.工期違約責任。
3.1如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期),甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。
3.2若總工期延誤,甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期,甲方按3000元天給予乙方獎勵,但獎罰累計不超過10萬元。
4.如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。
5.工期不順延情況:
5.1各種自然因素(如下雨、大風、高低溫天氣等);。
5.3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發(fā)生的費用和由此導致甲方的損失,均由乙方承擔,工期不予順延。
6.工期延誤:由以下原因造成工期延誤,工期應相應順延:
6.1按《xx條款》第十三條執(zhí)行。
6.2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。
四.質量與檢驗標準。
1.2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料,必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。
1.3乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續(xù)。
1.4設計圖中室內天棚不抹灰,乙方按常規(guī)普通法施工,若甲方有其他要求,另行辦理相關手續(xù)。
五.合同價款與支付。
1.合同價款:暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。
1.1合同價款中的規(guī)費、措施費。
(一)、措施費。
(二)由乙方在工程全過程中包干使用,不作任何調整。具體包干費用內容包括但不限于以下項目:
1.
1.
1.2措施費。
(一):即安全施工、文明施工、臨時設施、
1.
1.3措施費。
(二):即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。
1.
1.4其他不可預見費及風險包干費。
1.2本工程稅金按國家稅法及相關政策法規(guī)執(zhí)行。
2.合同價款的調整:由于工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目,其結算價格按以下方式計算:
2.2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價,可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。
2.3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的,依據(jù)________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規(guī)定,套用相應定額子項后確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價,人工費按施工期間政策規(guī)定調增,綜合費按27%計取,機械費按定額子項計取,(措施一、規(guī)費、措施二不計取)。
2.4施工期間人工費按政府規(guī)定系數(shù)并結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。
2.5獎勵。
2.
2.
5.2乙方提出合理化建議,若經甲方采納而節(jié)約的工程直接費,甲、乙雙方按6:4的比例分享。
3.工程進度款的支付。
3.1工程形象進度必須滿足合同及本協(xié)議的約定,工程量進度報表經甲方及監(jiān)理審核后支付乙方工程進度款。
3.3若乙方發(fā)生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規(guī)定進行界定),甲方有權暫停支付工程進度款。
3.4因乙方原因造成工期延誤,甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃范圍內后,甲方才恢復支付工程進度款。
3.5以房抵工程款的說明:甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%,并從每筆應付工程進度款中按30%比例沖抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅,應同乙方協(xié)商。甲方收回時,應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協(xié)議。
3.6如發(fā)包人出現(xiàn)延期支付工程進度款的情況,按xx條款第2。
6.3及2。
6.4條執(zhí)行。
3.7工程結算。
3.
7.1乙方竣工結算經審計后____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與。
3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保修金,保修期屆滿之日起1____日內結清。
3.
7.2質量保修金的支付:各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議后14天內,按各分部分項工程的保修金額,甲方與乙方辦理保修款結算,將剩余保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建筑工程在交工滿________年后____日內,按其保修金額支付給乙方。
3.8結算審計:
3.
8.1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作,應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。
3.
8.2結算審計費的支付辦法:按國家相關規(guī)定執(zhí)行。
4.履約保證金:乙方在簽訂本協(xié)議之日起____日內,在甲方專用帳戶存入人民幣伍拾萬元,作為本協(xié)議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂后____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工后____日內無息退還剩余50%。
六.材料價格及材料的采購。
1.材料價格調整。
1.1若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發(fā)生變化),僅對材料差價進行調整。
1.2非暫定價材料不作調整,但砂、石、石灰材料價格風險系數(shù)5%,超過5%部分按實調整,稅金按規(guī)定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。
2.材料采購。
2.5款進行獎勵。
2.2甲方對于暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行采購時,乙方應予以支持。
七.工程變更及簽證。
1.工程變更及簽證必須注明:事由、工作范圍及部位、具體作法、尺寸、工程數(shù)量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確,必要時應附圖,且在簽證單結尾處注明此項后無內容。
2.本工程的所有變更及簽證,均應經甲方代表或甲方現(xiàn)場代表及監(jiān)理工程師簽字后方可生效,甲方、監(jiān)理、施工單位均應保留原件。
3.甲方有權對設計圖紙進行變更。
4.乙方發(fā)現(xiàn)設計錯誤或不合理之處,應及時通知甲方工程部、監(jiān)理部和設計單位,由設計單位(或甲方)提供設計變更文件,經監(jiān)理工程師、甲方代表簽字批準后實施。
5.甲方對已完成的分項工程進行變更,乙方應在施工前將施工方案報甲方及監(jiān)理單位確認。乙方應謹慎保護可能重復利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。
6.需辦理簽證的隱蔽工程,乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單,并由監(jiān)理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實,則不予辦理簽證。
7.乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價,由甲方及監(jiān)理審核,按審核后的造價決算。
8.設計變更、現(xiàn)場簽證的計價原則:按5章第2條執(zhí)行。
9.臨時用工簽證應明確:工作內容及工作量、工作時間、工作人數(shù)及用工價格。
10.辦理簽證時,乙方應提供經甲方確認的有關方案或數(shù)據(jù)原件,簽證單原件一式四份。
八.竣工驗收:按《xx條款》執(zhí)行。
九.工程質量保修。
1.工程質量保修范圍和內容:
1.1乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和雙方約定,承擔承包范圍內工程質量保修責任。
1.2凡屬于乙方原因造成的質量問題或其他缺陷,均屬于乙方保修責任范圍,其維修費用和因乙方維修造成業(yè)主的相關損失,應由乙方承擔;不屬于乙方責任,但是經由雙方協(xié)商由乙方施工的,乙方應配合檢修,費用由責任方承擔。
2.質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算):
2.1地基基礎和主體結構工程,為設計文件規(guī)定的合理使用年限;。
2.3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;。
2.4給排水設施、道路等配套工程為________年;。
2.5供熱及制冷系統(tǒng)為________年;。
2.6其他項目的保修期為________年。
3.質量保修責任。
3.1因乙方施工質量原因導致業(yè)主退房、要求甲方給予賠償?shù)?,其經濟責任和法律責任均由乙方承擔?BR> 3.2保修期內的維修:一般性維修乙方應在接到通知后24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知后8小時內到達現(xiàn)場搶修;業(yè)主收房后出現(xiàn)滲漏水、有水區(qū)域返水,乙方應在16小時內修復。
3.3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的,甲方有權自行請人代為維修并確定價格,所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除,但不等于解除乙方應負的責任。
3.4乙方每次維修完畢,應負責將施工現(xiàn)場清理干凈、并取得業(yè)主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。
3.5涉及結構安全的質量問題,乙方應立即向當?shù)亟ㄔO行政主管部門報告,并采取安全防范措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案后,由乙方實施保修。
十.雙方的權利和義務。
1.甲方代表及職責。
1.1本工程甲方代表為。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力,履行合同約定的職責。甲方如另行委托其他人員代行上述全部或部分職責的,以甲方向乙方出具的授權委托文件或書面通知為準。
1.2本工程甲方現(xiàn)場代表為王。甲方現(xiàn)場代表的職責:負責監(jiān)督檢查工程質量及工程進度,負責設計變更、技術核定及現(xiàn)場簽證的簽署,對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核,以及與設計單位等相關部門的協(xié)調。
2.乙方駐工地代表及其他人員。
2.1乙方項目經理為,項目技術負責人為,其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。
2.2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段),均須專職在崗,堅守施工現(xiàn)場,不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更,必須提前一周以書面形式報經甲方同意。
2.3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章后遞交甲方。
2.4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每周工程例會,因故不能參加的應提前8小時向監(jiān)理部請假、并在獲得監(jiān)理部同意后方可缺席。
2.5乙方代表除以下原因外,在竣工驗收完成前不能替換。
2.
5.1因病而不能堅持工作者;。
2.
5.2無法擔任與該工程建設相關的工作。
2.
5.3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續(xù)擔任此項工作。
2.
5.4被吊銷資格證。
2.
5.5甲方認為不稱職者。
2.6乙方代表換人,必須經甲方書面認可,其接任人仍必須無條件全面繼續(xù)承擔乙方應有的責任。
2.7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。
2.8以下甲方確認無法勝任工作的人員,經甲方要求,必須調離本工程范圍。同時,乙方應盡快用甲方批準的合格的人員代替上述調離的人員。
2.
8.1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;。
2.
8.2業(yè)務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;。
2.
8.3不能積極配合甲方正常工作;。
2.
8.4違反甲方或乙方工地現(xiàn)場管理規(guī)定者;。
2.
8.5無證上崗者(適用于按規(guī)定必須持證上崗者);。
2.
8.6與工程量清單報價書及合同規(guī)定名冊不符者;。
2.
8.7與本工程施工無關的人員等。
3.甲方的工作。
3.
1.1完成紅線以外的三通,提供水、電接口到紅線。乙方進場后,甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續(xù)。
3.
1.2負責辦理施工許可證等合法手續(xù),乙方協(xié)助辦理。
3.
1.3提供施工場地工程地質、地下管網(wǎng)線路資料,必要時乙方應進一步探明。
3.
1.4將水準點、坐標控制點現(xiàn)場交驗予乙方,由乙方自費負責保護,若保護不當造成的損失由乙方負擔。
3.
1.5向乙方提供8套施工圖。
3.2施工期間。
3.
2.1監(jiān)督檢查工程質量、進度,設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。
3.
2.2根據(jù)銷售等實際需要,對施工現(xiàn)場發(fā)出調整、變更指令。
3.
2.3負責協(xié)調周邊關系和政府職能部門的關系。
4.乙方的工作。
4.1執(zhí)行本合同的約定,履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂后____日內提交施工現(xiàn)場布置方案,經甲方代表、項目總監(jiān)批準后進場作施工前期準備工作,并按合同要求的質量和工期完成本工程。
4.2遵守有關法律的規(guī)定,接受甲方和監(jiān)理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規(guī)范等進行施工。
4.3負責搭建工地現(xiàn)場臨時設施,臨時道路、管線的施工、保養(yǎng)、移位及拆除,現(xiàn)場管線和鄰近建筑物、構筑物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監(jiān)理提供現(xiàn)場辦公室三間。
4.4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批準的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發(fā)生的相關費用由乙方承擔。
4.5提供大型施工機械設備年檢證等資料。
4.6乙方須提交詳細的施工組織設計,施工組織設計包括施工總進度計劃(采用時標網(wǎng)絡圖繪制)、甲供材料計劃及乙供材料計劃,并嚴格按照經甲方及監(jiān)理批準后的施工組織設計施工。
4.7如甲方提供的施工文件不完整,乙方須于合同簽訂后____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單),并提供時間表,列x在不影響進度的情況下,甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最后期限。在工程施工過程中,乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。
4.8每月二十____日前向甲方及監(jiān)理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃,下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送,甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。
4.9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監(jiān)理,旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況說明(包括擬采取措施、最終完成時間)。
4.10做好施工組織管理、維持現(xiàn)場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚,對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃,防止污染交通道路,達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份,若乙方逾期未整改,則另行處理,并從工程款中扣除所發(fā)生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協(xié)助乙方完成上述工作,并承擔同樣責任。
4.11本工程現(xiàn)場所有建筑垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理并運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯(lián)系政府規(guī)定棄置地點,不論距離遠近和運輸進程中發(fā)生的環(huán)保費、____市衛(wèi)生費、堆放費、各種可能發(fā)生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運,甲方可另行委托其他單位清運,由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發(fā)生費用扣除,乙方應予以支持。
4.12在室外工程開工后,甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施,乙方須無條件配合,甲方對此不予補償。但經甲方批準的除外。
4.13按合同約定,對甲方直接分包工程進行配合管理,對分包工程進行協(xié)調及配合,參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收,并提出整體驗收意見。
4.14工程竣工前應將現(xiàn)場清理干凈,做到工畢場清。
4.15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協(xié)調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現(xiàn)行驗收規(guī)范作好自檢工作。
4.16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規(guī)定整理,在竣工前1____日內提交給乙方,由乙方按規(guī)定整理匯總。
4.17工程竣工驗收完成后未移交給甲方之前,乙方負責承包范圍內的成品和半成品保護、施工圍墻的維護、提供臨時廁所,直至工程全部竣工完畢并移交甲方為止。乙方保護期間發(fā)生損壞,乙方出資修復。如因甲方提前使用,造成損壞發(fā)生的修復費用由甲方承擔。
4.18與本工程無關的設備、材料均不得進入現(xiàn)場,甲方有權進行檢查。
4.19乙方的現(xiàn)場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求,則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等,由此引起的相關費用甲方不予補償。
4.20乙方施工前應組織專業(yè)人員仔細審閱設計文件,有責任發(fā)現(xiàn)并提出設計文件存在的問題。若發(fā)現(xiàn)工程按現(xiàn)有施工設計文件或指令施工將要發(fā)生質量缺陷,應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工,乙方應予執(zhí)行。
4.21在施工過程中必須配合甲方銷售需要,積極配合樣板房的施工。
4.22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規(guī)定,按規(guī)定辦理有關手續(xù),并以書面形式通知甲方、監(jiān)理;嚴格遵守有關環(huán)境保護法律,并按照環(huán)境檢查審核要求,加強施工現(xiàn)場的環(huán)境管理,在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態(tài)保護、水土保持措施,由此發(fā)生的費用及由于乙方責任造成的罰款由乙方負責。
4.23加強施工隊伍法制教育,在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員,應立即交由公安機關處理,不得私自違法處理。
4.24墻改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納,乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料,乙方未及時提交合格的資料或未交還占用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由于乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責,甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。
4.25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協(xié)議書》,并嚴格遵守。
4.26乙方施工期間,其公司內部任何勞資糾紛,均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的,相關損失由乙方承擔。
5.現(xiàn)場管理。
5.1安全施工與檢查:乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工,并受行業(yè)安全檢查人員依法進行的監(jiān)督檢查。采取必須的和必要的安全防護措施,消除事故隱患。本合同施工范圍內發(fā)生的安全事故責任和因此發(fā)生的費用,全部由乙方承擔。
5.2安全防護:乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時,施工開始前應向監(jiān)理提出安全防護措施,經監(jiān)理認可后實施。
5.3事故處理:發(fā)生重大傷亡及其他安全事故,乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知監(jiān)理及甲方,同時按政府有關部門要求處理,由事故責任方承擔發(fā)生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時,應按政府有關部門的認定處理,或參照爭議解決條款。
5.4文明施工:本工程以總平面紅線范圍作為施工場地,施工平面布置須考慮周全,并經甲方審核后方可實施。
5.5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發(fā)的安全施工、文明施工等規(guī)范、條例。遵守甲方的現(xiàn)場管理規(guī)定。
5.6乙方現(xiàn)場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。
5.7施工期間,乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建筑垃圾等,做到場清。工程建設中每個樓層的多余材料、建筑垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸?shù)降孛妫瑖澜麖母呖罩苯酉蛳聮佄铩?BR> 5.8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規(guī)定,辦理施工場地交通、噪音、環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等有關手續(xù),發(fā)生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。
5.9現(xiàn)場用水用電管理。
5.
9.1乙方用電用水必須安裝水表、電表(乙方水、電表安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成后雙方共同抄底度數(shù),并簽字認可。
5.
9.2施工中根椐水、電表用量按供電局、自來水公司規(guī)定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。
5.
一.其他。
1.乙方對甲方指定分包單位的配合及管理。
1.1甲方指定分包的工程范圍見本協(xié)議附件四。
1.2對甲方指定分包的工程,乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收?。?BR> 1.
2.1普通水電工程按中標價的2%收取;。
1.
2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;。
1.
2.3外墻保溫隔熱、外墻涂料工程按中標價的。
1.5%收取。
1.3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。
1.4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。
1.5乙方對工程進度、安全及文明協(xié)助管理。
1.6乙方應對分包商的施工進度計劃進行匯總分析,對施工中有矛盾的地方進行協(xié)調并提出解決辦法。
1.7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯(lián)系,并在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認,否則,由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合,由分包方負責并承擔乙方的損失。
1.8提供標高、定位點線等。
2.乙方分包管理。
2.1乙方未經甲方書面同意,不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。
2.2乙方分包要求。
2.
2.1分包須經甲方及監(jiān)理書面批準,并向甲方及監(jiān)理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。
2.
2.2乙方應在分包施工現(xiàn)場派駐監(jiān)督管理人員,對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為,均視為乙方違約。
2.
2.3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容并經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間,經甲方、監(jiān)理確認后執(zhí)行。
4.銷售配合。
3.1甲方將根據(jù)銷售需要,安排施工現(xiàn)場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現(xiàn)場進行清理,并作好相應的安全防護措施。
3.2為配合銷售而需要提前施工的項目,應按甲方的書面要求及時安排施工完畢,要求如下:
3.
2.1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。
3.
2.2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入戶門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、墻面抹灰、油漆及樓梯欄桿的安裝。
3.
2.3樣板間內的墻面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。
3.
2.4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規(guī)范做好。
3.
2.5樣板間外施工用安全網(wǎng),在樣板間開放前應換用新購置的安全網(wǎng)。
3.
2.6以上工程內容若在乙方承包范圍(清單報價書)外,費用由甲方支付。
3.
二.協(xié)議解除。
1.除本協(xié)議約定的解除條件外,經甲乙雙方協(xié)商一致,也可以解除本協(xié)議。
2.當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解后以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協(xié)議。
3.因不可抗力致使合同無法履行的,甲乙雙方可以解除本協(xié)議。
4.甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時,應以書面形式向對方發(fā)出解除合同通知,并在發(fā)出通知前7天告知對方,通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的,可依本合同有關的約定處理。
5.合同解除后,乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護,并在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件,乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續(xù)擅自撤場的,應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據(jù)甲方要求完全撤出施工現(xiàn)場并辦理完決算手續(xù)后支付。
6.甲方不支付乙方因撤出施工現(xiàn)場所發(fā)生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同,并承擔相應損失。
8.甲方依照法律規(guī)定和合同約定行使合同解除權時,乙方投入施工的工程費用,只按工程直接費進行結算。
9.因乙方違約造成合同解除(如:乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現(xiàn)合同承諾等),應賠償甲方一切經濟損失,并按上述退場條款的約定退場。
1.在竣工時,須提交竣工資料4套。十。
二.合同生效與終止、爭議的處理。
1.本補充協(xié)議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金后生效。
2.除正常質量保修外,甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務,本合同即告終止。
3.本補充協(xié)議一式陸份(其中正本貳份),甲、乙雙方各執(zhí)正本壹份、副本貳份。
4.本補充協(xié)議系《觀景上東建筑工程施工合同》的非實質性補充,若二者不一致處,以本補充協(xié)議為準。
總價包干施工合同篇九
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工項目協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱:___________工程
工程地點:___________
承包方式:___________
二、工程承包范圍
承包范圍:___________
三、合同工期
開工日期:___________
竣工日期:___________
四、質量標準
工程質量標準:___________
五、合同價款
按約定的承包方式、承包范圍等,固定總價為人民幣___________元(大寫)(含稅)。除非發(fā)生了不可抗力,此固定總價不作調整。
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括:
1、本合同協(xié)議書
2、本合同專用條款
3、本合同通用條款
4、標準、規(guī)范及有關技術文件
5、圖紙
雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立地點:___________
在同時滿足下列條件時,本合同即告生效:
雙方的法定代表人或其授權代表已在本協(xié)議書上簽字、并加蓋單位公章或合同專用章。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
總價包干施工合同篇十
乙方:
經甲乙雙方友好協(xié)商同意,雙方本著平等自愿、公平、誠實、信用的原則,為明確雙方的責任、權利及義務,根據(jù)《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合當?shù)卣嘘P規(guī)定和本工程的具體情況訂立本合同,以資信守。
一、工程承包方式:包人工工資、包制作、包安裝、包質量、包工期、包安全、包文明施工、包機械和施工工具、包成品保護、裝卸等。
二、工程量:工程量見合同附屬文件清單,最終結算以實際工程量為準。
三、工程人工工資承包單價:見合同附屬文件分部、分項工程量清單及項目單價。
四、工程承包人工工資造價:根據(jù)合同附頁分部、分項工程量清單和項目單價,暫定造價人民幣————元。
五、付款方式:甲方應根據(jù)乙方每月的工程進度付給其進度款的,所有工程量完工后,付給其總工程量款的。甲方及監(jiān)理公司質量檢查站驗收合格,并辦理完竣工資料、結算手續(xù)后,在二個月內付清全部工程總款的,余下作為保修金,保修期為一年,保修到期后一個月內付清余款,即5%。
六、質量標準:
1、工程質量標準按國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范應達到須完全遵照國家及地方政府頒布的與本工程有關的全部標準及規(guī)范標準。
2、嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發(fā)建筑裝飾工程規(guī)范、規(guī)程和標準進行施工,并接受甲方現(xiàn)場管理人員的監(jiān)督。
3、乙方不得沒經甲方同意改變或破壞工程樓房的承重結構,如施工質量出現(xiàn)的問題造成的罰款和返工的材料由乙方自行負責。
七、承包工期:總工期為天從_年_月_日開始施工,至_年_月_日完成施工任務,延期一天罰款人民幣抗拒因素所耽誤的時間,應予以順延。
八、雙方責任:
甲方責任:
1、負責工程統(tǒng)一指揮和協(xié)調,安排總體工程施工進度計劃,負責對工程設計變更及有關內容進行交底、有關部門簽證和對外洽談事宜。
2、為乙方提供施工條件、食宿條件,按乙方的計劃及時供應合格材料。
3、按時為乙方提供工程進度款。每月付款時間為15—20日左右。付工程進度款是指通過甲方驗收合格的成品。
4、委派工程質量驗收及其他事宜。
5、甲方應向乙方提供完整的施工圖紙或說明文件、施工技術資料。
乙方責任:
1、組建素質良好、技術過硬的施工隊伍,并配備相應的管理班子長駐現(xiàn)場配合甲方對所屬工人進行管理。乙方負責辦理和提供進場勞務人員有關手續(xù)和個人檔案資料。主要有:進場人員詳細名單、勞務工照片、建筑裝飾職業(yè)技能崗位證、特殊工種作業(yè)證、暫住證、身份證、工傷保險等。
2、服從甲方管理人員和工程項目部的領導、協(xié)調及監(jiān)督,并按甲方編排的施工進度計劃組織施工。按照項目部審定的分部、分項工期執(zhí)行,遵守安全施工有關規(guī)定,保證工程質量、安全和文明施工。乙方無條件接受甲方階段工期控制和質量檢查,如有違背,接受甲方經濟處罰。
3、配合甲方做好原始記錄、隱蔽工程驗收記錄和檢測記錄等技術資料工作,乙方的工作范圍必須做到工完場地清,并配合甲方做好各項檢查工作,做到文明施工。乙方所有施工管理及作業(yè)人員必須服從甲方現(xiàn)場管理人員的安排,遵守甲方各項管理規(guī)定。
4、在施工現(xiàn)場違反安全規(guī)定、質量不符合要求,按時完不成施工進度計劃,所造成的罰款由乙方自行負責。
5、乙方簽約代表必須常留守工地,保持與甲方聯(lián)系、協(xié)調,隨時處理施工過程中出現(xiàn)的問題。
6、乙方承包的工程任務,不得分包、轉包給其他任何單位,否則甲方有權解除施工合同,所造成的一切經濟責任由乙方承擔。由于工期緊、影響大,乙方保證施工期間足員連續(xù)施工。
7、管好進場勞務人員,及時處理勞資糾紛,按項目部要求做好文明施工,宿舍衛(wèi)生管理工作,堅決制止宿舍區(qū)亂丟、亂扔、亂接和不服從管理行為,一旦發(fā)現(xiàn),由承包人負責立即清退當事人。
九、安全生產:
1、乙方人員應嚴格按安全操作規(guī)程進行施工并配備安全員檢查督促施工,乙方人員發(fā)生安全責任事故由乙方自行負責、一切經濟損失和責任與甲方無關。
2、嚴禁酒后上班,打架斗毆,一經發(fā)現(xiàn),乙方應立即制止,并立即清退有關責任人,甲方負責人有權對乙方根據(jù)實際情況進行經濟處罰。
十、甲方負責監(jiān)理現(xiàn)場,乙方進場要服從甲方和各項管理制度,遵守國家有關安全規(guī)定。不準違章作業(yè)。乙方應自覺接受檢查、監(jiān)督。為了達到質量要求,甲方提出的建議或更改,乙方應遵照甲方的意見。
十一、甲方交給乙方的材料,由乙方代表工地現(xiàn)場簽收,并且乙方要有專人看管,不準浪費、破壞、丟失和變賣材料。否則,甲方在乙方的工程款中加倍扣除。
十二、乙方在施工途中,無能力施工,達不到質量規(guī)范要求。施工人員欠缺,嚴重造成工期進度和質量影響,甲方有權解除施工合同,另行安排施工人員進場,乙方不得以任何理由阻撓、刁難,甲方并追算乙方所造成的一切經濟損失,按乙方實際完成的工程量結算價的結算。乙方應立即退出施工現(xiàn)場,余下的等工程全部竣工驗收后,在三個月內結清工程余款。
十三、其它事宜:
1、違約的處理:合同雙方任何一方不能履行合同條款,均屬違約。違約所造成的經濟損失,概由違約方承擔賠償。
2、本合同未盡事宜,雙方應本著友好協(xié)商的態(tài)度解決,或簽訂補充協(xié)議。本合同附屬文件與本合同具有同等法律效力。當事人不愿通過協(xié)商或者協(xié)商不成的。可以向當?shù)卣畡趧又俨梦瘑T會申請仲裁或向當?shù)胤ㄔ浩鹪V。
3、本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,待雙方簽字蓋章后從開工之日起生效,乙方施工結束并結清工程余款后本合同自行終止。
甲方:乙方:
地址:地址:
代表:代表:
訂立時間:
總價包干施工合同篇十一
企業(yè)經營者_____________________________。
甲、乙雙方經協(xié)商,簽訂本合同。
一、承包期限:____________________________。
二、承包形式為下列第____種:
1、定額補貼,超虧不補,減虧全留。
(1)承包期間,財政共給乙方虧損補貼__________元,其中________年________元;________年______元;_____年______元。
(3)乙方虧損數(shù)額低于上述定額,低于定額的部分全部留給乙方。
2、虧損補貼,減虧分成。
乙方的全部虧損,由財政給予補貼:減虧部分,由甲、乙雙方按下述比例分成;________年,甲方______%,乙方______%;_____年,甲方______%,乙方______%;________年,甲方______%,乙方______%。
三、減虧留成的使用。
四、主要經濟技術指標:_________________________。
五、技術改造任務:_________________________。
六、固定資產的增值和維護:_________________________。
八、承包期間,乙方享有國家法律、法規(guī)、政策規(guī)定的經營管理自主權。
企業(yè)經營者______________為乙方法定代表人,對企業(yè)經營管理中的下列事項,有依法自主決定權。
九、違約責任:_________________________。
十、對企業(yè)經營者的獎懲。
獎勵:_________________________。
處罰:_________________________。
十一、爭議的解決方式:_________________________。
十二、合同的生效條件和生效日期:_________________
十三、其他事項。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇十二
發(fā)包單位:____________________(甲方)。
承包人:____________________(乙方)。
根據(jù)xxx經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協(xié)議:
第1條:工程概況。
工程名稱:九龍明珠d標段。
工程地點:____________________。
工程內容:____________________。
含如下內容:地下室基礎承臺及基礎梁的開挖、樁頭的破除、開挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、磚胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖機甩到地下室主道的兩側后由甲方負責外運。
工程總價:按下室占地面積×18元(此價格含不可考慮的因素,沒有任何價格調差)。
第2條:合同使用標準和法律。
1、合同使用標準:gbj7—89、jgj94—94。
2、適用法律:xxx經濟合同法和建設安裝工程承包合同條例。
第3條:甲方工作。
1、公布工地各項管理制度,對工程質量、安全、進度、文明施工、材料耗用等進行檢查、督促,監(jiān)督施工質量并協(xié)調解決施工過程中的各種問題。
2、按照合同條款按時按量支付工程款。
3、如乙方不服從甲方指揮,不能按時完成甲方規(guī)定的施工任務,或發(fā)生重大失誤導致工程停工,甲方有權終止合同。對造成甲方經濟損失的,由乙方負責賠償。
4、負責加強安全管理、完善安全規(guī)章制度,做好安全設防。
5、對乙方違反各種管理制度、操作規(guī)程、安全生產、文明施工規(guī)定的人員甲方有權清理出施工現(xiàn)場。乙方不服從甲方現(xiàn)場施工員的安排,不能按時、按量、按要求完成施工任務(或整改內容)的`,甲方有權另行安排人員完成,造成的一切費用均由乙方負責,對消極對待、屢教不改的,甲方有權終止協(xié)議;中途退場的,甲方有權不付任何工資費用。
第4條:乙方工作。
1、乙方須安排一個負責人長期呆在現(xiàn)場協(xié)調工作,至該工作內容全部完成為止,
2、乙方嚴格按照甲方測量出的樁頂標高進行破除,標高測量中乙方必須派人員配合,嚴禁用炮機鑿除,人工破除過程中不能傷及樁鋼筋,破除后的樁頭必須保持平整完好。預留鋼筋必須按甲方的要求所預留。破除完的的樁頭由乙方用挖機吊出基坑,并掩埋在車庫底板以下。
3、前期進場必須保證有一臺大挖機和兩臺小挖機方可開始施工,施工中乙方必須按照甲方的進度相應的增加機械人員,如進度達不到要求,甲方有權終止合同,并按完成的50%結算。
4、乙方進場后,甲方負責提供住宿及生活水電,乙方自帶破樁工具(包括空壓機)。在施工過程中,甲、乙雙方必須緊密配合,確保施工進度以保證工程的如期完成。乙方人員在施工中必須注意安全,上班必須安全帽,穿膠鞋,如發(fā)生安全事故,由乙方完全負責,嚴格遵守公司的各項安全,生產制度和各種生活制度。另乙方必須保證施工進度,如進度嚴重跟不上,甲方有權中止乙方的合作。
第5條:工程款。
工程款支付金額和時間:按地下室后澆帶分成六塊,每塊墊層砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款,其余款項待地下室墊層全部澆筑完一周內全部付清,甲方違約的責任:甲方不按期付款,乙方有權停工,甲方應承擔乙方停工期間的一切損失。乙方所收的工程款不含任何稅金,乙方只提供收款收據(jù)。
第6條:合同的生效與終止。
合同簽字之日起生效,工程完成、工程款全部付清后合同自行終止。
第7條:合同份數(shù)。
甲乙雙方各執(zhí)2份。
第8條:合同款未盡事宜,經雙方協(xié)商后,用補充協(xié)議補充或協(xié)商解決。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
總價包干施工合同篇十三
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律行政法規(guī),遵循平等自愿公平誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一工程概況:
1工程名稱:
2工程地點:
3工程內容:
4工程期限:
工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;
3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1甲方工作。
甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話。
施工場地具備開工條件;
甲方負責施工中指導督促及施工質量檢查驗收等工作。
甲方負責檢查督促乙方做好安全文明施工。;
2乙方工作。
乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三工程結算及付款方式:
1工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四工程質量及驗收標準:
1乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;
2乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格品牌產地要求的合格品;
3乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準不滿足進度要求不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五工程保修:
1保修內容:所施工的全部內容;
2保修期:土建工程保修六個月;
3保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六違約責任:
1乙方施工期間達不到質量標準不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七附則:
1如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3其他未盡事宜雙方可另行商定。
4合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;
5本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)。
地址:地址:
法人代表:(蓋章)。
或委托人(簽字)。
法人代表:(蓋章)或委托人(簽字)。
電話:電話::
總價包干施工合同篇十四
3月1日,甲公司通過公開招投標中標奧林花園一期工程,隨即依據(jù)招投標文件與乙公司訂立《建設工程施工合同》,約定:乙公司將奧林花園一期工程交給甲公司施工,合同價款4500萬元,合同價款可調整,調整方法為施工圖紙加變更、簽證,根據(jù)定額工程量按實計算,材料價格按約定方式計算。204月1日,甲公司向乙公司出具一份《承諾書》,承諾對奧林花園工程予以讓利,具體內容:奧林花園一期4號樓、5號樓、6號樓、7號樓、8號樓及地下車庫附屬工程按工程決算總額讓利20%。
8月15日,奧林花園一期工程經竣工驗收合格,但雙方因工程款糾紛訴至法院。
二、法院裁判情況。
一審期間,法院委托工程造價咨詢有限公司對奧林花園一期項目進行工程造價鑒定。工程造價咨詢有限公司出具《工程造價鑒定報告》,認定奧林花園一期4號樓至8號樓及地下車庫附屬工程在扣除水電費、甲供材及承諾讓利后的工程總造價為4278萬元,合計讓利898萬元。
一審法院認為,本案的焦點問題是甲公司于年4月1日向乙公司出具的《承諾書》應否作為確定工程價款的依據(jù)。因該《承諾書》違反了招投標法律強制性規(guī)定,承諾讓利的部分也超出了承建工程所得利潤,應為無效。另查明乙公司實際已支付甲公司工程款4703萬元,而涉案工程總造價為5176萬元,乙公司還應支付甲公司473萬元。據(jù)此,一審法院判決:乙公司于判決生效后10日內支付甲公司工程款473萬元,案件受理費72153元,由乙公司負擔35000元,甲公司負擔37153元。
乙公司不服一審法院判決上訴,二審法院經審理認為,根據(jù)《招標投標法》第46條和最高院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(本文以下簡稱最高院《解釋》)第21條之規(guī)定,招標人(發(fā)包人)與中標人(承包人)按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后,中標人單方出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以大幅讓利,該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更,該承諾書無效,不產生變更《建設工程施工合同》的效力。遂判決駁回乙公司的上訴,維持原判。
三、主要觀點及理由。
本案的爭議焦點是:承包人通過招投標中標人與發(fā)包人簽訂《建設工程施工合同》后,又向發(fā)包人出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以大幅讓利,該讓利承諾書是否有效。
我們認為招標人(發(fā)包人)與中標人(承包人)按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后,中標人單方出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以讓利,該讓利承諾書構成對工程價款的實質性變更,該承諾無效,不產生變更《建設工程施工合同》的效力。理由如下:
讓利承諾書本質上是“黑合同”。建設工程“黑白合同”又稱“陰陽合同”,它是指建設工程施工合同的當事人就同一建設工程簽訂兩份或兩份以上實質性內容相異的合同。通常把經過招投標并經備案的正式合同稱為“白合同”,把實際履行的協(xié)議或補充協(xié)議稱為“黑合同”。最高院《解釋》第21條將“黑合同”表述為另行訂立的建設工程施工合同,容易給人誤解為“黑合同”必須是具備全部施工合同內容的比較完備的建設工程施工合同。而實踐中,“黑合同”一般都以協(xié)議、補充協(xié)議、會議紀要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。本案涉及的讓利承諾書,雖然承包人出具讓利承諾書的行為是單方民事行為,但發(fā)包人對此予以接受認可,便形成了合意,雙方意思表示一致,從而符合了合同成立的要件,形成完備的合同形式。該承諾書記載的內容因與中標的建設工程施工合同不一致而成為“黑合同”。因此,不管黑合同的形式如何,只要雙方形成合意,對“白合同”的工程價款、工程質量、工程期限或違約責任任一方面進行了實質性變更,就構成與備案的中標合同“實質性內容不一致”,法院不認可其效力,應以備案的中標合同為結算工程價款的依據(jù)。
本案中,2006年3月1日,乙公司與甲公司簽訂的《建設工程施工合同》是當事人按照招標文件和中標人的投標文件訂立的合同,是“白合同”,其后承包人承包人單方出具的讓利承諾書承諾讓利20%,發(fā)包人予以接受,雙方形成合意從而構成對建設工程價款的實質變更,如果照此履行,明顯與《建設工程施工合同》的實質內容相背離?!墩袠送稑朔ā返?6條規(guī)定:“招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同,招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議?!备鶕?jù)該條規(guī)定,如果在確定中標人后,中標人向招標人承諾讓利,改讓利承諾與招投標中標合同實質背離,則該承諾應為無效,不產生變更中標建設工程施工合同的效力。
四、最高人民法院民一庭意見。
依據(jù)《中華人民共和國招標投標法》第46條、最高人民法院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定,招標人與中標人按照招標文件和中標人的投標文件訂立《建設工程施工合同》后,中標人出具讓利承諾書,承諾對承建工程予以大幅讓利,實質上是對工程價款的實質性變更,應當認定該承諾無效。
(原文:最高人民法院民一庭姚寶華本文有刪節(jié))。
五、律師提示:
建筑市場上的“黑白合同”已成為業(yè)內公開的秘密。為了規(guī)避相關部門的監(jiān)管,建設方表面上和施工企業(yè)簽訂一份經過招投標并經備案的施工合同(白合同),背地卻在壓低價格與施工企業(yè)另簽一份合同(黑合同),最終常導致雙方紛爭四起。如上文所述,黑合同的表現(xiàn)形式比較靈活,一般都以協(xié)議、補充協(xié)議、會議紀要、備忘錄、讓利承諾書的形式表現(xiàn)出來。并非需要另行簽訂完備的建設工程施工合同。白合同僅為規(guī)避政府部門的監(jiān)管,往往不作實際履行。
根據(jù)《招標投標法》第四十六條規(guī)定:“招標人和中標人應當自中標通知書發(fā)出之日起三十日內,按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協(xié)議。”“黑合同”簽訂在“白合同”之后,且“黑合同”的內容與“白合同”相比構成了合同實質性內容的'違反或背離的,即簽訂在后的“黑合同”對“白合同”中的實質性內容進行了變更,則將違反《招標投標法》第四十六條的強制性規(guī)定,根據(jù)《合同法》第五十二條關于判斷合同無效的幾種法定情形的規(guī)定,那么變更的內容為無效,即該“黑合同”條款無效。實質性內容應指工程項目、工程價款、工程質量、工期、違約責任等等。若黑合同構成對這些內容的變更應為無效。本文所述案例即為變更工程價款,施工企業(yè)在合同備案后又作出讓利承諾,形成黑合同,黑合同無效,不能作為價款結算的依據(jù)。
最高人民法院《關于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條之規(guī)定“當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的,應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據(jù)?!边@是目前我國關于“黑白合同”效力的認定及適用的唯一法律依據(jù)。該規(guī)定的適用范圍是建設工程項目發(fā)包采用了招投標程序,并且根據(jù)中標文件簽訂了建設工程施工合同。適用該規(guī)定有兩個前提:(1)備案的合同必須是中標合同。(2)“備案的中標合同”與“另行訂立的合同”在“實質性內容”方面存在不一致。即“黑合同”必須對“白合同”的工程價款結算等實質性內容加以變更。因此,廣大施工企業(yè)應注意,在與建設方簽訂《建設工程施工合同》并經備案后,工程價款的結算應以備案的合同為準。在確定中標人前或者合同備案后施工企業(yè)進行讓利承諾,并且該讓利承諾并未載入備案合同中,那么施工企業(yè)的讓利行為應認定無效,該讓利承諾不構成對合同價款結算的變更,工程價款的結算仍應依據(jù)備案合同的約定。若在合同實際履行中,遇到法定或約定事由不得不對中標合同主要條款進行調整時,要把握好權利的行使,雙方協(xié)商一致后可以變更合同,但變更后的協(xié)議應及時到建設行政主管部門辦理變更登記備案,以免日后發(fā)生糾紛。
總價包干施工合同篇十五
隨著社會的不斷發(fā)展和綜合國力的不斷增強,我國的建筑事業(yè)在近三十年呈現(xiàn)不斷增長的趨勢,建筑事業(yè)也為我國經濟的騰飛奠定了一定基礎。一個建筑項目,要想得到其應有的經濟效益,合同管理至關重要。眾所周知,合同在人們的經濟活動中起著重要作用,是具有一定法律效力的文件,受法律保護。建設單位的合同管理涉及一個項目的可行性研究,施工以及竣工驗收運行,貫穿始終,在項目建設中舉足輕重。而現(xiàn)今我國建設單位合同管理仍然存在一系列問題,影響著我國建筑事業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展,所以找出其中存在的問題并找到相應對策,建立一個完善的合同管理體系是建筑行業(yè)的首要任務。
總價包干施工合同篇十六
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則,雙方就工程施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程概況:
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程內容:
4、工程期限:
4.1、工程施工工期:自甲方通知進場施工開始計算工期,總工期每拖延一天,乙方需支付甲方每日元違約金。
4.2、在施工過程中,如遇下列情況則順延工期,具體順延期限通過雙方及時協(xié)商,并以書面形式確定:
4.2.1因自然災害或人力不能抗拒的原因被迫停工者;
4.2.2因甲方提出的工程變更以至延長工期者;
4.2.3因甲方原因造成乙方被迫停工或不能順利施工者。
5、工程承包方式:本工程采用包工包料,并采用固定總價包干。
6、工程價款:經甲乙雙方核定認可本工程價款(大寫)元人民幣。
二:甲乙方工作:
1、甲方工作。
1.1甲方現(xiàn)場代表:聯(lián)系電話。
1.2施工場地具備開工條件;
1.3甲方負責施工中指導、督促及施工質量檢查、驗收等工作。
1.4甲方負責檢查、督促乙方做好安全、文明施工。;
2、乙方工作。
2.1乙方現(xiàn)場負責人:,身份證號:,聯(lián)系電話:
2.2乙方施工中必須經常對全體施工人員加強安全教育,嚴格遵守安全操作規(guī)程,做到安全文明施工,并做到工完料清,做好施工的安全防范措施。因乙方原因在施工中發(fā)生的一切安全事故,均有乙方負責并承擔一切經濟損失。
2.3工程按甲方現(xiàn)場交底施工。施工中嚴格執(zhí)行施工技術規(guī)范和操作規(guī)程,施工中接受甲方代表的檢查監(jiān)督。
2.4負責處理施工現(xiàn)場的周邊關系和安全防護工作,并承擔與此相關費用,負責施工現(xiàn)場內的治安保衛(wèi)工作。
2.5工程已竣工未交付甲方使用之前,乙方負責工程保護工作,保護期間發(fā)生損壞,乙方自費予以修復。
2.6提供竣工驗收技術資料和結算資料,參加竣工驗收,辦理竣工結算。
三、工程結算及付款方式:
1、工程竣工驗收合格后,雙方按合同約定辦理結算。
2、工程款付至工程總額90%,預留維修金10%。保修期六個月,如無質量事故維修金一次性付清。
四、工程質量及驗收標準:
1、乙方應按有關規(guī)范施工,并確保驗收;
2、乙方應確保所提供的材料滿足合同中中注明材料的規(guī)格、品牌、產地要求的合格品;
3、乙方施工期間出現(xiàn)達不到質量標準、不滿足進度要求、不服從管理等情況的,甲方有權要求乙方停工整改,情節(jié)嚴重的甲方有權勒令乙方無條件退場,并承擔由此造成一切損失。
五、工程保修:
1、保修內容:所施工的全部內容;
2、保修期:土建工程保修六個月;
3、保修責任:在保修期間發(fā)生由于乙方施工質量出現(xiàn)的問題由乙方負責維修,并賠償造成的損失,如使用不合格材料,乙方承擔造成所有經濟損失。
六、違約責任:
1、乙方施工期間達不到質量標準、不滿足甲方進度要求的,甲方有權要求乙方自費返工至達到質量標準。
2、如乙方施工拖延導致甲方工程延期的,由此造成的損失由乙方予以賠償。
七、附則:
1、如有特別情況或未盡事宜,雙方根據(jù)實際情況擬定附則條款,作為本合同之附件。
2、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決。
3、其他未盡事宜雙方可另行商定。
4、合同一式四份,甲乙雙方各執(zhí)貳份;
5、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,在本合同約定的全部工程竣工驗收并結清余款后自行失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。