合同是商務合作中必不可少的法律工具。在合同的條款中，應注明各方的權益、義務、責任和違約責任等內容，以保障雙方權益。合同范本可以作為起草合同的參考和指導。
加工承攬合同書加工合同篇一
合同編號：_______。
合同簽訂地：_______工業(yè)城內。
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表：甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注。
1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法：
（1）對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
（2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
（2）電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
（1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。
（2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單：
（1）訂貨當天通知取消的，訂單取消。
（2）在一個貨期段內（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；
3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔；
5、模具的知識產權：甲方所有；
6、模具的所有權：甲方所有。
八、知識產權保護。
1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制。
1、合同生效后____日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
2、產品質量控制：
（1）乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。
（2）甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
（3）甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種，零部件不得更改。
（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。
（6）雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3、質量整改。
（1）同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
1、加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發(fā)票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0、28%貼息給甲方）。
2、質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內結清。第________年結算_______%，第________年結算________%，第________年結算____________%。
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
1、甲方在驗收過程中，如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定，應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
（1）因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第（4）條接受扣罰。
（2）因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元次；
（8）送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的`違約金；
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
1、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
1、合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
甲方：__________乙方：__________。
授權代表：_______授權代表：_________。
日期：______年____月____日____
加工承攬合同書加工合同篇二
定作方：(以下簡稱：甲方)承攬方：(以上簡稱：乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分合法交易資格確認。
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、營業(yè)執(zhí)照。
2、國稅、地稅登記證。
3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、營業(yè)執(zhí)照。2、國稅、地稅登記證。
3、法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分合同內容。
第一條：合同條款術語定義。
2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同出現不一致時處理準則。
本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。
第三條：加工產品在合同期內，甲方委托乙方加工產品數量如下：訂單》中另行確認;。
第四條：原材料的提供及損耗。
1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產工藝技術文件的提供。
1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發(fā)現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
第六條：質量要求及驗收標準。
1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術規(guī)范的要求，提供合格的產品，嚴格委托加工產品的詳細名稱、規(guī)格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按iso9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求進行生產。
2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質，必須達到或高于封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發(fā)現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。
加工承攬合同書加工合同篇三
承攬方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：
規(guī)格：
單位：
數量：
備注：
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的’損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)或酬金總額的_________%(20%–60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%—60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日。
承攬方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日。
加工承攬合同書加工合同篇四
電話：______。
承攬方(乙方)：___。
電話：______。
品名。
規(guī)格單位數量加工費單價金額。
定作方供應原材料：原材料。
規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_________。
2.產品檢驗標準和方法：____________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：______。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：___。
乙方(蓋章)：___。
時間：__________。
加工承攬合同書加工合同篇五
訂立合同雙方：
承攬方：__________________。
定作方：__________________。
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)。
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
1，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
1.根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)。
代表人：____________________(蓋章)。
地址：________________________________。
電話：________________________________。
開戶銀行：____________________________。
帳號：______________________________。
承攬方：__________________________(蓋章)。
代表人：__________________________(蓋章)。
地址：_________________________。
電話：_________________________。
開戶銀行：_____________________。
帳號：_________________________。
_____年_______月______日訂。
加工承攬合同書加工合同篇六
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品。
編號：________________________。
名稱：________________________。
規(guī)格：________________________。
單位：________________________。
數量：________________________。
備注：________________________。
第二條加工成品質量要求。
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)。
編號。
名稱。
規(guī)格。
單位。
數量。
備注。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金。
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
第六條驗收標準和方法。
(1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量)監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)。
第七條交貨的時間和地點。
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;并按協議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
_____________________________。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他。
(如：1.根據國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。)。
第十二條承攬人的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任。
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此。
而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________。
代表人：(蓋章)________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
開戶銀行：______________________。
賬號：__________________________。
承攬人：(蓋章)________________。
代表人：(蓋章)________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
開戶銀行：______________________。
賬號：__________________________。
____________年_______月_____日。
加工承攬合同書加工合同篇七
定做方：____________________________________。
定做方委托委托方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品。
編號。
名稱。
規(guī)格。
單位。
數量。
備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。
1.(用委托方原料完成工作的)，委托方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。委托方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，委托方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。委托方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.委托方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。委托方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
2.委托方對于委托的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收委托方所完成的工作。驗收前委托方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由委托方負責修復或退換。
3.當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。
2.交(提)定做物日期計算：委托方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的，以委托方通知的提取日期為準，但委托方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條委托方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由委托方賠償。
二、交付定做物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，委托方應賠償定做方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，委托方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由委托方賠償損失。
四、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
八、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的，由委托方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，委托方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
定做方：____________________________________。
時間：____________________________________。
加工承攬合同書加工合同篇八
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限。
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數量。
合計人民幣金額(大寫)：______。
第二條定作人提供的材料。
材料規(guī)格。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：______。
第四條加工物的技術標準、質量要求：______。
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：______。
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：______。
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：______。
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：______。
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條本合同解除的條件：______。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：______。
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：______。
定作人(章)：______承攬人(章)：______。
住所：______住所：______。
法定代表人：______法定代表人：______。
居民身份證號碼：______居民身份證號碼：______。
委托代理人：______委托代理人：______。
電話：______電話：______。
開戶銀行：______開戶銀行：______。
賬號：______賬號：______。
郵政編碼：______郵政編碼：______。
監(jiān)制部門：______印制單位：______。
加工承攬合同書加工合同篇九
訂立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：開戶銀行:帳號：
乙方:代表人：地址：電話：開戶銀行：帳號：
加工承攬合同書加工合同篇十
承攬方(乙方)：______________。
品名。
規(guī)格單位數量加工費單價金額。
定作方供應原材料：
原材料。
規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
乙方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
加工承攬合同書加工合同篇十一
訂立合同雙方：
承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品。
品名：___。
規(guī)格___單位：
數量：___。
備注：___。
玻璃柜臺：130_40_90件120。
塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜。
玻璃臺面柜臺：180_100_95件20。
棉布貨架：180_40_200件10。
大百貨電器貨架180_80_200件5。
小百貨貨架180_50_200件80。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：_____縣木具廠。
代表人：___。
地址：___。
電話：______。
開戶銀行：___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所。
帳號：___。
乙方：___縣百貨公司。
代表人：___。
地址：___。
電話：___。
開戶銀行：___。
帳號：___。
___年___月___日。
加工承攬合同書加工合同篇十二
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下：
根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規(guī)章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同書加工合同篇十三
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯絡人員： 指定聯絡人員：
加工承攬合同書加工合同篇十四
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
品名：____規(guī)格(長，寬，高)：____單位：cm數量：____備注：____。
玻璃柜臺：1304090件;塑料臺面柜臺：18010095件。
其中不帶抽屜：10件。
玻璃臺面柜臺：18010095件。
棉布貨架：18040200件。
大百貨電器貨架：18080200件。
小百貨貨架：18050200件。
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的'，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：(蓋章)_______________。
代表人：_______________。
地址：_______________。
電話：_______________。
開戶銀行：_______________。
帳號：_______________。
乙方：_______________。
代表人：_______________。
地址：_______________。
電話：_______________。
開戶銀行：_______________。
帳號：_______________。
日期：__________
加工承攬合同書加工合同篇十五
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)。
品名規(guī)格數量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注。
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;。
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨;。
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;。
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責;。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：_______________承攬方：_______________。
單位：_______________單位：_______________。
電話：_______________電話：_______________。
開戶行：_______________戶名：_______________。
帳號：_______________卡號：_______________。
郵編：_______________郵編：_______________。
簽訂時間：_______________。
加工承攬合同書加工合同篇十六
甲方：______________(定做方)。
電話：______________。
乙方：__________________(承攬方)。
電話：______________。
加工水晶琥珀畫，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(___元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
__二、乙方的權利和義務。
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款。
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米___元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，__年____月____日起至__年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附屬文件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：____________________________。
乙方：____________________。
__________年______月______日。
加工承攬合同書加工合同篇十七
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下：
根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規(guī)章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
加工承攬合同書加工合同篇十八
發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱：____________________________
2、工程地點：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
加工承攬合同書加工合同篇十九
甲方：(定作方)。
乙方：(承攬方)。
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:。
甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注。
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：
甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求。
備注。
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法：
(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單：
(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;。
3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;。
5.模具的知識產權：甲方所有;。
6.模具的所有權：甲方所有。
八、知識產權保護。
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制。
1.合同生效后日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
(1)。
(2)。
(3)。
2.產品質量控制：
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種，零部件不得更改。
(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。
(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3.質量整改。
(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4.產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、加工費的結算。
1.加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法。
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。
1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定，應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任：
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;。
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次;。
(8)送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;。
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任。
1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除：
1.合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力。
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他。
1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項：
甲方：乙方：
授權代表：授權代表：
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
加工承攬合同書加工合同篇二十
甲方：__________________。
乙方：__________________。
經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
1.質量標準：
2.交貨(運輸)辦法及地點：
3.質量檢驗及驗收辦法：
4.包裝要求及費用負擔：
5.結算辦法及期限：
6.原材料供應辦法：
7.其他：
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的`，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他。
甲方：__________________。
法定代表人：__________________。
電話：__________________。
地址：__________________。
開戶銀行：__________________。
帳號：_________。
乙方：__________________。
法定代表人：__________________。
電話：__________________。
地址：__________________。
開戶銀行：_________。
帳號：__________________。
加工承攬合同書加工合同篇二十一
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
加工承攬合同書加工合同篇二十二
為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的.市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。
第十四條該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發(fā)生損壞的，乙方應當賠償。第十六條甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第十七條工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;。
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;。
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第二十一條工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規(guī)定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規(guī)定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條施工現場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據為認定費用的依據。
第三十三條隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
甲方：_____________乙方：_____________。
日期：_____________日期：_____________
加工承攬合同書加工合同篇二十三
定作方：_______（簡稱甲方）。
承攬方：_______（簡稱乙方）。
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金（元）。
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1、產品的質量、包裝、加工方法：
2、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：
3、履行的期限、地點和方式：
4、驗收標準和方法：
5、結算方式：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款：
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____。
法定代表人：_____法定代表人：____。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：_______帳號：_______。
____年__月__日。
加工承攬合同書加工合同篇一
合同編號：_______。
合同簽訂地：_______工業(yè)城內。
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表：甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注。
1、根據生產實際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低；在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法：
（1）對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
（2）由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1、甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
（1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
（2）電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
（1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。
（2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單：
（1）訂貨當天通知取消的，訂單取消。
（2）在一個貨期段內（非訂貨當天）通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七（7）天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1、圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2、模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔；
3、模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔；
5、模具的知識產權：甲方所有；
6、模具的所有權：甲方所有。
八、知識產權保護。
1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制。
1、合同生效后____日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
2、產品質量控制：
（1）乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。
（2）甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢；乙方應予配合，并安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
（3）甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
（4）乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過認證的產品品種，零部件不得更改。
（5）一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。
（6）雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3、質量整改。
（1）同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
1、加工費的結算方式為：每月二十五（25）日前結清截止上月二十五（25）日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發(fā)票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費（乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0、28%貼息給甲方）。
2、質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的________年內結清。第________年結算_______%，第________年結算________%，第________年結算____________%。
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
1、甲方在驗收過程中，如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定，應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況；提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
（1）因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元；在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件；不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第（4）條接受扣罰。
（2）因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%；
（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元次；
（8）送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的`違約金；
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款；合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任；甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6、加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
1、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失；甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
1、合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2、乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
1、按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自________年____月____日到________年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
甲方：__________乙方：__________。
授權代表：_______授權代表：_________。
日期：______年____月____日____
加工承攬合同書加工合同篇二
定作方：(以下簡稱：甲方)承攬方：(以上簡稱：乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：
第一部分合法交易資格確認。
一、甲乙雙方應在本合同有效期內始終擁有履行本合同規(guī)定的商業(yè)交易能力，并根據本合同相關條款承擔由于此種能力喪失而承擔的法律責任。
二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、營業(yè)執(zhí)照。
2、國稅、地稅登記證。
3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、授權經辦人的簽名樣式證明書。
5、加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：
1、營業(yè)執(zhí)照。2、國稅、地稅登記證。
3、法定代表人身份證或委托經代理人身份證。
第二部分合同內容。
第一條：合同條款術語定義。
2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、“合同生效”經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。
第二條：合同附件與合同出現不一致時處理準則。
本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。
第三條：加工產品在合同期內，甲方委托乙方加工產品數量如下：訂單》中另行確認;。
第四條：原材料的提供及損耗。
1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節(jié)余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條：生產工藝技術文件的提供。
1、甲方自帶的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須先經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方簽字蓋章后生效。
2、乙方依照甲方的要求進行生產期間，發(fā)現生產工藝技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在1個工作日內回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
第六條：質量要求及驗收標準。
1、乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準及技術規(guī)范的要求，提供合格的產品，嚴格委托加工產品的詳細名稱、規(guī)格、數量、價格、交期等內容均在每次《委托加工產品按iso9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求進行生產。
2、甲方需在檢測確認后，向乙方提供作為有代表性的可視同交貨品質的簽封標準樣品，乙方所交付的合同標的物品質，必須達到或高于封樣樣品的品質。
3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。
4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發(fā)現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。
5、雙方對承攬的加工產品在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明，質量認定以該機構的檢驗結果為準，如果檢驗合格，檢驗費用由甲方承擔。
加工承攬合同書加工合同篇三
承攬方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
法定代表人：
定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：
規(guī)格：
單位：
數量：
備注：
第二條加工成品質量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量：
1、用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1、按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：
第九條運輸辦法及費用負擔：
第十條結算方式及期限：
第十一條其他：
1、根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的’損失由承攬方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)或酬金總額的_________%(20%–60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
1、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%–30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%—60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日。
承攬方(蓋章)：
代表人(簽字)：
_________年____月____日。
加工承攬合同書加工合同篇四
電話：______。
承攬方(乙方)：___。
電話：______。
品名。
規(guī)格單位數量加工費單價金額。
定作方供應原材料：原材料。
規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：_________。
2.產品檢驗標準和方法：____________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：______。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：___。
乙方(蓋章)：___。
時間：__________。
加工承攬合同書加工合同篇五
訂立合同雙方：
承攬方：__________________。
定作方：__________________。
定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)。
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
1，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
1.根據國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。
十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交_______(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)。
代表人：____________________(蓋章)。
地址：________________________________。
電話：________________________________。
開戶銀行：____________________________。
帳號：______________________________。
承攬方：__________________________(蓋章)。
代表人：__________________________(蓋章)。
地址：_________________________。
電話：_________________________。
開戶銀行：_____________________。
帳號：_________________________。
_____年_______月______日訂。
加工承攬合同書加工合同篇六
定作人委托承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品。
編號：________________________。
名稱：________________________。
規(guī)格：________________________。
單位：________________________。
數量：________________________。
備注：________________________。
第二條加工成品質量要求。
(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據)。
編號。
名稱。
規(guī)格。
單位。
數量。
備注。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。
(1.用承攬人原料完成工作的，承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.用定作人原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
(1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。
2.承攬人對于承攬的工作，如果定作人要求保密，應當嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。)
第五條價款或酬金。
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)。
第六條驗收標準和方法。
(1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作人應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬人所完成的工作。驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作人使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬人負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量)監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)。
第七條交貨的時間和地點。
(1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議;并按協議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的，以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準，自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準，但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知，必須留給定作人以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
_____________________________。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他。
(如：1.根據國家有關規(guī)定，定作人可向承攬人交付定金，定金數額由雙方協商確定。定作人不履行合同的，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規(guī)定，經當事人雙方約定，定作人可向承攬人給付預付款。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還，等等。)。
第十二條承攬人的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。
未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作人的違約責任。
一、中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養(yǎng)費后，退還給定作人;變賣定作物所得少于報酬和保管、保養(yǎng)費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此。
而多支出的費用。
第十四條不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作人應當承擔責任，并賠償承攬人由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理。
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執(zhí)一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作人：(蓋章)________________。
代表人：(蓋章)________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
開戶銀行：______________________。
賬號：__________________________。
承攬人：(蓋章)________________。
代表人：(蓋章)________________。
地址：__________________________。
電話：__________________________。
開戶銀行：______________________。
賬號：__________________________。
____________年_______月_____日。
加工承攬合同書加工合同篇七
定做方：____________________________________。
定做方委托委托方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品。
編號。
名稱。
規(guī)格。
單位。
數量。
備注。
第二條加工成品質量要求。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數量、質量。
1.(用委托方原料完成工作的)，委托方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。委托方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定做方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規(guī)定的時間、數量、質量、規(guī)格提供原材料，委托方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。委托方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法。
1.委托方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。委托方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。
2.委托方對于委托的工作，如果定做方要求保密，應當嚴格遵守，未經定做方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定做方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金。
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定做方應當按合同規(guī)定的期限驗收委托方所完成的工作。驗收前委托方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由委托方負責修復或退換。
3.當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點。
1.交(提)定做物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。
2.交(提)定做物日期計算：委托方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定做物的，以委托方通知的提取日期為準，但委托方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結算方式及期限。
第十一條其他約定。
第十二條委托方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由委托方賠償。
二、交付定做物或完成工作的數量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，委托方應賠償定做方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，委托方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由委托方賠償損失。
四、逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。
八、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調換、補齊的，由委托方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，委托方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
定做方：____________________________________。
時間：____________________________________。
加工承攬合同書加工合同篇八
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限。
加工物規(guī)格計量、報酬、交貨期限及數量。
合計人民幣金額(大寫)：______。
第二條定作人提供的材料。
材料規(guī)格。
第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：______。
第四條加工物的技術標準、質量要求：______。
第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：______。
第六條加工物的包裝要求及費用負擔：______。
第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：
第八條承攬人發(fā)現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
第十條加工物的交付方式及地點：______。
第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：
第十二條報酬的結算方式及期限：______。
第十三條定作人在年月日前交定金(大寫)元。
第十四條本合同解除的條件：______。
第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人(是/否)可以留置加工物。
第十六條違約責任：______。
第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
第十八條其他約定事項：______。
定作人(章)：______承攬人(章)：______。
住所：______住所：______。
法定代表人：______法定代表人：______。
居民身份證號碼：______居民身份證號碼：______。
委托代理人：______委托代理人：______。
電話：______電話：______。
開戶銀行：______開戶銀行：______。
賬號：______賬號：______。
郵政編碼：______郵政編碼：______。
監(jiān)制部門：______印制單位：______。
加工承攬合同書加工合同篇九
訂立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：年月日至月日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款元(元).甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于年月日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址：電話：開戶銀行:帳號：
乙方:代表人：地址：電話：開戶銀行：帳號：
加工承攬合同書加工合同篇十
承攬方(乙方)：______________。
品名。
規(guī)格單位數量加工費單價金額。
定作方供應原材料：
原材料。
規(guī)格單位數量日期成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。
2.產品檢驗標準和方法：__________________________________________________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________________________________。
4.貨款及費用結算辦法及期限：____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
乙方(蓋章)：_______________。
________年______月______日。
加工承攬合同書加工合同篇十一
訂立合同雙方：
承攬方：_____縣木具廠以下簡稱甲方。
定作方：_____縣百貨公司以下簡稱乙方。
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品。
品名：___。
規(guī)格___單位：
數量：___。
備注：___。
玻璃柜臺：130_40_90件120。
塑料臺面柜臺：180_100_95件10其中不帶抽屜。
玻璃臺面柜臺：180_100_95件20。
棉布貨架：180_40_200件10。
大百貨電器貨架180_80_200件5。
小百貨貨架180_50_200件80。
第二條加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做.
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失，由甲方負責.
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任。
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任。
一，乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份.
甲方：_____縣木具廠。
代表人：___。
地址：___。
電話：______。
開戶銀行：___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所。
帳號：___。
乙方：___縣百貨公司。
代表人：___。
地址：___。
電話：___。
開戶銀行：___。
帳號：___。
___年___月___日。
加工承攬合同書加工合同篇十二
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下：
根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的.，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規(guī)章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同書加工合同篇十三
合同編號：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點：
施工地點：
簽約時間： 年 月 日
1、合同內容
本合同項所指的項目是：
（系統配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價已包括執(zhí)行本合同內工程全部內容之費用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設備進度款
當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結算付款
本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗收付款
經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項
4、合同雙方責任
4.1 甲方責任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。
4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。
4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。
4.2 乙方責任
4.2.1 按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
4.2.3 確保所提供的設備材料與附件一質量相符。
4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）
5、安裝及調試
5.1 安裝及調試責任
乙方根據合同規(guī)定對設備的安裝、調試負全部責任。
5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯絡人員： 指定聯絡人員：
加工承攬合同書加工合同篇十四
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品。
品名：____規(guī)格(長，寬，高)：____單位：cm數量：____備注：____。
玻璃柜臺：1304090件;塑料臺面柜臺：18010095件。
其中不帶抽屜：10件。
玻璃臺面柜臺：18010095件。
棉布貨架：18040200件。
大百貨電器貨架：18080200件。
小百貨貨架：18050200件。
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任。
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的'，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任。
一、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：(蓋章)_______________。
代表人：_______________。
地址：_______________。
電話：_______________。
開戶銀行：_______________。
帳號：_______________。
乙方：_______________。
代表人：_______________。
地址：_______________。
電話：_______________。
開戶銀行：_______________。
帳號：_______________。
日期：__________
加工承攬合同書加工合同篇十五
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)。
品名規(guī)格數量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注。
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;。
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨;。
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;。
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責;。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：_______________承攬方：_______________。
單位：_______________單位：_______________。
電話：_______________電話：_______________。
開戶行：_______________戶名：_______________。
帳號：_______________卡號：_______________。
郵編：_______________郵編：_______________。
簽訂時間：_______________。
加工承攬合同書加工合同篇十六
甲方：______________(定做方)。
電話：______________。
乙方：__________________(承攬方)。
電話：______________。
加工水晶琥珀畫，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權利和義務。
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(___元/m2)，拒收任何原因的半成品和不合格產品。
__二、乙方的權利和義務。
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款。
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米___元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，__年____月____日起至__年____月____日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附屬文件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：____________________________。
乙方：____________________。
__________年______月______日。
加工承攬合同書加工合同篇十七
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協商，甲方將________工程承攬給乙方，為明確甲乙雙方的責任及權利和利益，特簽訂以下條款，以共同遵守和執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：
1、承包方式：
2、承包內容：
3、承包范圍及說明：
1、工程造價如下：
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下：
根據甲方工期計劃進行施工，如因甲方原因造成工期延誤，則向后順延，工期為________天，如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害)，工期則相應順延。
1、提供施工項目的場地并作技術交底，組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙，有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地，水電有甲方負責安排及交費，(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度，施工質量，如發(fā)現問題，及時通知乙方更改或雙方商定處理方案，并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正，如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任，并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù)，由甲方代為辦理，所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
1、對甲方施工方案及要求，要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工，不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現，因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規(guī)章制度，認真做好施工現場的施工安全，防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同，因此造成的責任及過錯，甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明，如未辦理人身安全保險的，由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地，如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔，甲方概不負責。
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制，甲方應在監(jiān)理前，合同簽訂后三日內將項目經理名字，監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的，有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協議未盡事宜，雙方本著實事求實的原則，互相協商或再行簽訂補充協議，合同履行中，發(fā)包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛，導致合同不能正常履行。以友好協商為主，若協商不成，雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協議經甲乙雙方簽字后生效，待本協議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協議一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲乙雙方簽署合同的同時，甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例，乙方負責人組織施工人員認真學習條例后，簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
加工承攬合同書加工合同篇十八
發(fā)包方：____________________________(以下簡稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項目名稱：____________________________
2、工程地點：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。
4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
加工承攬合同書加工合同篇十九
甲方：(定作方)。
乙方：(承攬方)。
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家，雙方本著互惠互利，友好合作的原則，為明確雙方權利和義務，特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是：
甲方向乙方下達加工訂單，由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件，加工產品并送貨至甲方指定地點，經甲方驗收合格后，甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:。
甲方企業(yè)物料代碼產品品名、規(guī)格單位單價備注。
1.根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求)：
甲方企業(yè)物料代碼產品品名規(guī)格技術標準或要求。
備注。
四、加工零部件價格及加工費的確定：
1.乙方加工零部件的價格，由雙方依據《報價核算表》確認，該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因，需要調整價格的，按該程序重新確認，之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關系，乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客戶，則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時，甲方有權要求乙方在保證質量的前提下，將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理說明原因的，甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法：
(1)對甲方提供的原材料、零部件，應在核定加工零部件價格基礎上，扣除甲方提供之原材料、零部件價格，余額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的，乙方必須按照甲方規(guī)定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續(xù)，領取物料并按照甲方規(guī)定之原材料、零部件損耗標準進行加工，超過規(guī)定標準，造成甲方原材料、零部件損失的，甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨：
1.甲方向乙方下達訂單，乙方接受：
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產通知單》訂貨，乙方確認訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下，同時，甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》，作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產計劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：
(1)甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發(fā)出《委外加工生產通知單》，乙方確認后回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單：
(1)訂貨當天通知取消的，訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的，乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產，并將己生產數量如實反映甲方，經核實是在乙方生產力范圍內的數量，甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用，協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4.乙方需領用甲方提供的原材料、零部件，于訂單下達之日，憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨：
3.如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術規(guī)定則按國家有關規(guī)定或采用適宜運輸與保證質量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整，標識明確，規(guī)格統一，并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數量、單位及生產廠的合格證。
5.甲方收到乙方的加工零部件時，經檢驗合格開具合格檢驗報告后，開具《收料單》。
6.甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護并統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具，約定如下：
1.圖紙的設計與提供：乙方進行圖紙的設計開發(fā)，圖紙及技術資料需經甲方確認，費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔：由乙方承擔;。
3.模具的驗收及其標準：由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔：由乙方承擔;。
5.模具的知識產權：甲方所有;。
6.模具的所有權：甲方所有。
八、知識產權保護。
1.按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規(guī)定執(zhí)行，有商標許可的，還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制。
1.合同生效后日內，甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料：
(1)。
(2)。
(3)。
2.產品質量控制：
(1)乙方須先按甲方提供的相關資料、首樣等要求，制作樣品，并經甲方檢驗合格后，進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認后，才能進入批量生產。
(2)甲方有權向乙方派駐技術管理人員并對乙方的產品、材料、零部件及生產裝配過程隨時進行抽檢;乙方應予配合，并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結果通報乙方，以幫助乙方解決質量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告，乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查，并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審，如仍未達到要求，則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案，乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3c認證的產品品種，零部件不得更改。
(5)一般情況下，乙方可在甲方推薦的供應商范圍內選擇，也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商，但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品，經甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后，方可采購并投入生產。
(6)雖然甲方根據經驗或樣品檢測結果向乙方推薦供應商，或者同意了乙方選定的供應商，或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供，或對加工零部件進行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質量控制責任的免除，由乙方對所采購零配部件的質量承擔責任。雖然甲方進行了上述質量檢驗與控制活動，但甲方不對加工零部件的質量承擔任何責任，由乙方承擔全部的產品質量責任。
3.質量整改。
(1)同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應乙方要求，派出技術檢驗人員予以幫助，但其費用由乙方支出，經整改仍不合格的，甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4.產品技術、質量與控制，不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、加工費的結算。
1.加工費的結算方式為：每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費，扣除加工費__________作為質量保證金，乙方根據余額開具發(fā)票，甲方以三(3)個月承兌匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兌方式改為現匯支付，由乙方不低于月息0.28%貼息給甲方)。
2.質量保證金于雙方終止業(yè)務來往的年內結清。第一年結算_______%，第二年結算________%，第三年結算____________%。
十一、驗收方法。
1.甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收，驗收標準與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。雙方如對質量問題產生爭議的，按甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法。
1.甲方在驗收過程中，如果發(fā)現加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質量不符合規(guī)定，應妥為保管并在天內向乙方提出書面異議。書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后，應在___________天內負責處理，否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產的過程中出現質量問題，乙方應對此負全部責任，甲方負責協助。造成甲方無法正常使用的加工零部件，乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的，甲方不承擔任何責任，但由此造成甲方不能生產或延誤的，其損失由乙方承擔賠償責任。
4.加工零部件出現售后質量問題的，由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監(jiān)督檢查機關檢測，報告確認屬乙方責任的，由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任：
1.乙方不能按時、按質、按量交貨的，根據不同情況進行處理，具體如下：
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的，扣罰當批貨值的5%，但不低于500元，不高于5000元;在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的，應及時知會甲方，并按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的，扣除當批貨值的10%;。
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的，扣罰違約金3000元/次;。
(8)送貨實物數量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金;。
2.乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的，除按以上進行扣罰，乙方還必須負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進行扣罰，乙方必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4.乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發(fā)貨前與甲方協商的，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙方通知后15天內通知乙方，并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的，乙方除負責應運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任。
1.甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.甲方無正當理由拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人，應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除：
1.合同期內，甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現，均可解除合同。
2.乙方連續(xù)或累計二個月未能按時交貨的，或生產的合同產品發(fā)生重大質量事故的，甲方有權解除本合同，并有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3.合同因任何原因而解除，乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、商標標識、技術資料、供應商名單等，歸還甲方。
十六、不可抗力。
1.甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他。
1.按本合同規(guī)定應該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經濟損失，應當在明確責任后十天內，按銀行規(guī)定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份。經雙方簽字并加蓋合同專用章后生效，有效期自______年____月____日到____年____月____日，或終止于合同完全履行或其他解除事由出現時。
3.執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協商解決。協商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4.雙方簽訂的《質量保證協議》、《業(yè)務交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項：
甲方：乙方：
授權代表：授權代表：
日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日
加工承攬合同書加工合同篇二十
甲方：__________________。
乙方：__________________。
經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。
1.質量標準：
2.交貨(運輸)辦法及地點：
3.質量檢驗及驗收辦法：
4.包裝要求及費用負擔：
5.結算辦法及期限：
6.原材料供應辦法：
7.其他：
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的`，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他。
甲方：__________________。
法定代表人：__________________。
電話：__________________。
地址：__________________。
開戶銀行：__________________。
帳號：_________。
乙方：__________________。
法定代表人：__________________。
電話：__________________。
地址：__________________。
開戶銀行：_________。
帳號：__________________。
加工承攬合同書加工合同篇二十一
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
加工承攬合同書加工合同篇二十二
為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規(guī)和規(guī)章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執(zhí)行。
第一條施工地點位于_____市_____區(qū)_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。
第二條甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛(wèi)生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。
第三條乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業(yè)法人，通過最近一次企業(yè)年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業(yè)資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。
第四條本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業(yè)執(zhí)照》、《資質證書》原件。
第五條該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛(wèi)，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。
第六條施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：
(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。
第七條施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。
第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用。
第八條該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的.市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。
雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。
第十條乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：
(1)甲方同意繼續(xù)使用的，乙方免收該材料和設備的費用;。
(2)甲方不同意繼續(xù)使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規(guī)定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。
第十一條乙方應當提交說明書、保修單、環(huán)保說明書和購貨發(fā)票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發(fā)票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規(guī)格、等級、價格和數量。
第十二條乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規(guī)格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。
乙方提供的材料和設備必須符合國家環(huán)保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。
乙方違反前兩款規(guī)定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。
第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用。
第十四條該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續(xù)。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發(fā)生損壞的，乙方應當賠償。第十六條甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。
因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。
第十七條工程款按以下方式支付：
(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;。
(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;。
(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。
(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務員或施工人員收取的，視為乙方收取。
第十八條因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。
第十九條雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發(fā)票。
第二十條竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發(fā)生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。
第二十一條工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。
甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。
第二十二條本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。
工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。
第二十三條乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。
乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。
第二十四條乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。
第二十五條工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑工程技術規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。
第二十六條施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。
第二十七條乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。
第二十八條施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。
甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規(guī)定處理。
第二十九條乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。
甲方要求實施前款規(guī)定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。
第三十條乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業(yè)人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。
乙方違反前款規(guī)定，造成損失的，應當賠償。
第三十一條施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規(guī)定，引起相鄰糾紛和與物業(yè)公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條施工現場發(fā)生的水、電、煤氣、電話等公用事業(yè)費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。
前款所述施工現場每日發(fā)生的各項公用事業(yè)費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業(yè)企業(yè)的付款通知或收據為認定費用的依據。
第三十三條隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。
甲方：_____________乙方：_____________。
日期：_____________日期：_____________
加工承攬合同書加工合同篇二十三
定作方：_______（簡稱甲方）。
承攬方：_______（簡稱乙方）。
經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目規(guī)格、型號單位數量單價價款或酬金（元）。
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分。
1、產品的質量、包裝、加工方法：
2、原材料的提供以及規(guī)格、數量、質量：
3、履行的期限、地點和方式：
4、驗收標準和方法：
5、結算方式：
6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7、雙方約定的其它條款：
8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。
9、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10、本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12、本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____承攬方：_____。
法定代表人：_____法定代表人：____。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：_______帳號：_______。
____年__月__日。