合同不僅要關注明確的條款，還要注意合同條款的合法性和合理性。在簽訂合同之前，需要充分了解合同的內(nèi)容和條款。在簽訂合同時，我們可以參考以下合同模板，以確保合同內(nèi)容完善、合理。
裝飾承攬合同篇一
委托單位：
承攬單位：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
承包人包工、包料;。
承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。
二、施工時間。
工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的`質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方：
承攬單位：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
裝飾承攬合同篇二
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝飾承攬合同篇三
承包方：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況。
2、合同內(nèi)容：包工包料裝修。
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓。
5、承包方式：包工包料。
二、質(zhì)量技術(shù)要求。
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據(jù)此驗收。
三、工程價款。
合同總造價：，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。
四、工期要求。
________年________月________日至________年________月________日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延。
五、付款方式。
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務。
甲方權(quán)利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
乙方權(quán)利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現(xiàn)場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內(nèi)向甲方補足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權(quán)安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項。
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質(zhì)量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工________、________兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任。
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內(nèi)補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式。
雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方：________________乙方：________________。
地址：________________地址：________________。
裝飾承攬合同篇四
甲方：
乙方：
為了加強施工管理，確保工程質(zhì)量、工期、安全文明施工等目標的實施，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部項目法施工實施細則及有關規(guī)章制度的有關規(guī)定。為明確雙方權(quán)、責、利，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂責任書。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料。
三、承包工程范圍：該工程施工圖紙的全部基礎、主體模板工程制安、堆放、整理等工作。(化糞池、屋面瓦條另算)。
具體內(nèi)容：
1、木模板制作、安裝、模板支撐架搭拆、加固，小型預制件模板制作、安裝。
2、木模拆除、及時拔鐵釘、清理、刷隔離油、分類堆放整齊。
3、屋面。
4、澆砼時派專人值班守模。
5、施工場地內(nèi)50米內(nèi)的運輸。
6、工完場清、成品保護。
7、配合施工員測量、放樣。
四、工程期限：基礎及主體工期為150日歷天，乙方必須按甲方的施工組織進度網(wǎng)絡計劃要求控制來安排材料、設備勞動力。杜絕因乙方因素拖延節(jié)點控制計劃，保證滿足其他工種的需要。如果未按工程進度網(wǎng)絡計劃節(jié)點控制計劃節(jié)點完成，拖延工期則甲方有權(quán)以1000元/天處罰，提前工期每天1000元/天獎勵，依次類推。由于業(yè)主方及甲方原因，需簽證，工期相應順延。
五、質(zhì)量要求：乙方必須嚴格按照國家現(xiàn)行施工規(guī)范《強制性條文》、圖紙設計要求、企業(yè)標準來組織施工，工程合格率90%以上，質(zhì)量評定由公司質(zhì)檢科實測實量作為單價及結(jié)算依據(jù)。
六、工程結(jié)算方式：
1、包工包料按施工圖紙的建筑面積計算，每平方米建筑面積，但必須達到合格率90%以上。
2、基礎以2.2米為計算標準,超深部分另行按構(gòu)造柱模板接觸面每平方米30元價格計算.
八、工程質(zhì)量管理：
1、工程質(zhì)量關系到企業(yè)信譽生存，各作業(yè)班組必須嚴格按規(guī)范及企業(yè)標準進行施工，執(zhí)行《強制性條文》，維護公司信譽。
2、乙方在施工中，必須確保工程質(zhì)量，按施工組織設計，嚴格按圖及施工規(guī)范工程變更聯(lián)系單進行施工(如增加部位另算)。
3、乙方必須服從公司各職能科室及項目部的管理，嚴把質(zhì)量關，積極配合甲方、設計單位和監(jiān)理公司的工作。
4、項目部的施工技術(shù)人員必須對作業(yè)人員進行技術(shù)及安全交底，推廣使用新工藝、新技術(shù)、新材料。
5、乙方在施工工程中，甲方均有權(quán)隨時對工程質(zhì)量實行質(zhì)量監(jiān)督管理，凡達不到質(zhì)量標準的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方應立即返工，工料費自負。拒絕返工或拒絕監(jiān)督者，將按公司有關文件規(guī)定嚴格處罰。
6、乙方必須樹立百年大計質(zhì)量第一的思想，做好質(zhì)量的自查自檢工作，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即返工確保工程質(zhì)量。
7、乙方必須在保證工程質(zhì)量的前提下、節(jié)約材料、做到工完場清，不得浪費材料，如果發(fā)生浪費材料，損失費用由乙方承擔。
8、乙方必須按施工程序施工，隱蔽工程驗收必須自檢合格后經(jīng)過甲方質(zhì)檢人員及監(jiān)理人員驗收簽字后才能進行下道工序施工。
裝飾承攬合同篇五
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十一：保修。
1.工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則。
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
_______年_______月_______日：
裝飾承攬合同篇六
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的`技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：_________承攬單位(乙方)：_________
代表人：_________代表人：_________
日期：_________日期：_________
裝飾承攬合同篇七
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
裝飾承攬合同篇八
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝飾承攬合同篇九
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
(1)工程名稱樓梯扶手、玻璃護欄、排窗。
(2)工程地點臥云路與天都路交叉口。
(3)承包范圍：包工包料。
(4)尺寸規(guī)格：詳見圖紙附表。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準。
嚴格按照圖紙和甲方要求施工。
三、工程價款。
(1)樓梯扶手每米130元;。
(2)玻璃護欄每米270元;。
(3)排窗每米270元;。
(4)決算是按實際數(shù)量計算。
四、付款方式。
(1)按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。
(2)外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3)整個工程全部結(jié)束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。
(4)驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。
(5)質(zhì)保期內(nèi)負責的質(zhì)保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、合同爭議和解快辦法。
(1)乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。
(2)如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。
(3)因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經(jīng)濟損失。
(4)及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。
六、其它約定。
(1)甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底;。
(2)甲方無償提供場地和電源。
(3)乙方施工現(xiàn)場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。
(4)乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。
七、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質(zhì)保金外，全部費用結(jié)算后終止。
八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
九、合同訂立時間年月日。
甲方：法定代表人：電話：年月日。
乙方：法定代表人：電話：年月日。
裝飾承攬合同篇十
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：_________圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限_________日，時間自_________起至_________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
七、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
八、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
裝飾承攬合同篇十一
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
裝飾承攬合同篇十二
發(fā)包單位：風力發(fā)電有限公司(以下簡稱：甲方)。
承包單位：裝潢有限公司(以下簡稱：乙方)。
甲方將本電力工程項目發(fā)包給乙方施工，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，根據(jù)地方承包工程有關管理規(guī)定、國家電力公司有關安全管理文件和國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，明確雙方的安全責任，確保施工安全，雙方在簽訂施工合同的同時簽定本協(xié)議。
1、電力工程項目：
1.1工程項目名稱：風電場中控樓外墻裝飾。詳見工程合同(合同編號：)。
1.2工程地址：
2、工程項目期限：
年月日至年月日工程完工。
3、甲方的權(quán)利和義務：
3.1由甲方對乙方進場人員進行電力安全生產(chǎn)規(guī)程介紹。
3.2甲方在施工過程中有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及監(jiān)督檢查的義務，當乙方出現(xiàn)有違反電力生產(chǎn)相關規(guī)定和風電場安全運行規(guī)定時，甲方有權(quán)作出停工整頓，限期整改。
3.3甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式提出。
4、乙方的權(quán)利和義務：
4.1乙方在施工前要認真勘測施工現(xiàn)場，詳細了解電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)的可施工范圍和停電范圍，根據(jù)工程項目內(nèi)容、特點做好安全措施。
4.2在有可能發(fā)生火災、觸電、高空墜落、機械傷害等危險或引起嚴重設備事故的情況下，乙方應事先向甲方詳細了解清楚，并制定安全技術(shù)措施。
4.3乙方一經(jīng)開工，就表示乙方確認施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工器具等等符合安全要求和處于安全狀態(tài)，乙方對施工過程的安全負全面責任。
4.4乙方施工還應履行風電場工作票手續(xù)，在得到許可后方可作業(yè)。
5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，作為主合同的附件與合同正本具有同等法律效力。本協(xié)議一式2份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：單位名稱：————————乙方：單位名稱：————————。
甲方代表：————————乙方代表：————————。
年月日年月日。
裝飾承攬合同篇十三
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
裝飾承攬合同篇十四
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況：
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料。
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）。
二、施工時間：
工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作：
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作：
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：________________。
付款百分比：________________。
金額：________________。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、保質(zhì)期：
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。
委托方（甲方）：________________。
承攬單位（乙方）：________________。
代表人：_________________。
代表人：_________________。
簽約日期：_______________
簽約日期：______________
裝飾承攬合同篇十五
裝飾是最早的藝術(shù)形式之一,那么裝飾承攬。
合同。
又是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的裝飾承攬合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下協(xié)定：
第一條工程概況。
甲方將新橋鎮(zhèn)德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
第二條甲方責任。
1.開工前甲方協(xié)商各方面的關系，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以影響施工為原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說明使用事項。
3.參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。
第三條乙方責任。
1.乙方負責按市場均價代為采購裝修原料，提供相應單據(jù)由甲方專人驗收簽字。
2.按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督和技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)，保質(zhì)保量的完成任務。如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任。
3.乙方以自己的設備、技術(shù)和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成。
第四條付款方式。
1.裝修材料款于20xx年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結(jié)算。工資于20xx年底付清85%，剩下15%在20xx年6月份結(jié)算完畢。
第五條合同解除。
1.合同履行完畢后，本合同自動解除。
2.合同履行過程中，可提前解除本合同。
1.合同工履行過程中如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章):乙方(簽字)。
甲方(業(yè)主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規(guī)定，結(jié)合本裝飾工程具體情況，經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，雙方共同遵守。
一、合同主要內(nèi)容：
(1)甲方將自己位于：的室內(nèi)(外)裝飾工程以包工包料形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期天，自進場之日起開始計算。年月日起至年月日止為合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付()工程總造價60﹪的工程款——元。
中期()工程總造價的35﹪工程款——。
工程結(jié)束驗收合格三日之內(nèi)付工程總造價的5﹪工程款——。
(5)工程保修期：二年。
(6)本協(xié)議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協(xié)議所規(guī)定的各項條款，在施工過程中，一切以本。
協(xié)議書。
中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協(xié)議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經(jīng)濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權(quán)力立即停工，所造成的一切后果及經(jīng)濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經(jīng)雙方協(xié)商，按照下列要求辦理：
(1)材料進入裝飾現(xiàn)場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2)甲方提供材料，因材質(zhì)發(fā)生的質(zhì)量問題應由甲方承擔。
(3)乙方提供材料，因材料與原定材料材質(zhì)不符發(fā)生的經(jīng)濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。
五、工程質(zhì)量和檢查驗收。
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內(nèi)容進行施工，對裝飾工程質(zhì)量，要接受甲方的監(jiān)督。
(2)裝飾工程經(jīng)驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發(fā)現(xiàn)裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收?？⒐と掌谝宰詈蠛细竦娜掌跒闇剩?BR> (4)裝飾工程的保修內(nèi)容：
保修期內(nèi)裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內(nèi)，由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內(nèi)如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備注：
甲方簽字：乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間：年月日。
定作方委托承攬方安裝氟碳門、窗，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守，具體條款如下：
1、品名或項目。
甲方將安裝氟碳門、窗，事務承包給乙方，由乙方在規(guī)定的工期內(nèi)提供規(guī)定的氟碳門、窗，材料，完成工程，甲方給付報酬。
2、合同履行地點：
3、工程單位價款(每平方米)：每平米元。
4、總價款：
3)、履行的期限、地點和方式：合同工期為天，時間為年月日到年月日。
5、結(jié)算方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫承攬結(jié)算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結(jié)清合同款項。
6、違約責任1)、合同雙方當事人在履行合同過程中所發(fā)生的安全事故等損害，由自己負責，對方不承擔法律責任。2)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金;3)、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;4)、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延，并承擔合同總價的5%的違約金;5)、由于乙方原因致使工期延誤的;從延誤的第一天至第五天，每天的違約金按合同總價的1%計算，從第六天至第十天，每天的違約金按合同總價的2%計算，以此類推。
7、合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;。
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
8、其他具體規(guī)定。
2)、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
9、附則。
1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2)、合同履行完后自動終止。
3)本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
簽約日期：年月日
簽約地點：
裝飾承攬合同篇一
委托單位：
承攬單位：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附屬文件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
承包人包工、包料;。
承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費____________元，由發(fā)包人支付.
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附屬文件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整。
二、施工時間。
工程期限__日，時間自__起至__止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的`質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒證的，自辦理鑒證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方：
承攬單位：
代表人：
代表人：
日期：
日期：
地址：
地址：
電話：
電話：
傳真：
傳真：
裝飾承攬合同篇二
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝飾承攬合同篇三
承包方：
經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國民法典》等相關規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：
一、工程概況。
2、合同內(nèi)容：包工包料裝修。
3、工程標準：符合國家相關標準。
4、工程地點：________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓。
5、承包方式：包工包料。
二、質(zhì)量技術(shù)要求。
乙方按甲方要求及國家有關施工驗收規(guī)范和質(zhì)量評定標準進行施工，完工后要達到國家規(guī)定標準，甲方據(jù)此驗收。
三、工程價款。
合同總造價：，本工程總價款已包含材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費、相關稅費等達到甲方驗收要求的費用，地磚、地板主材料費用也包含在內(nèi)，但為了保證質(zhì)量，由甲方選定乙方購買。若施工工程合同外變更和增加項目內(nèi)容產(chǎn)生的費用，由雙方協(xié)商達成一致執(zhí)行。
四、工期要求。
________年________月________日至________年________月________日。乙方必須按此合同簽訂的工期完成施工。每延誤一天，扣乙方合同總價款的2%為違約金，并依此累計。由于不可抗力造成不能施工，工期可適當順延。
五、付款方式。
裝修主材到場后，甲方支付乙方總工程款的40%，裝修工程完工經(jīng)甲方竣工驗收合格后，付至裝修工程總價款的95%，余5%為質(zhì)保金，一年后無質(zhì)量問題付清。
六、雙方的權(quán)利和義務。
甲方權(quán)利和義務：
由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。
乙方權(quán)利和義務：
1、乙方按甲方施工要求施工。
2、若本工程達不到業(yè)主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、負責施工現(xiàn)場安全，嚴防火災，文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。如有發(fā)生，必須盡快負責修復或賠償。如乙方未能及時修復或賠償?shù)?，甲方有?quán)從未支付工程款中直接扣除。未支付工程款不足以支付修復或賠償費用時，乙方應于3日內(nèi)向甲方補足。
4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。
5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權(quán)安排其他單位進場施工，由此發(fā)生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。
6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故，其責任及全部費用均由乙方自行承擔。
7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時支付工人工資時，甲方有權(quán)扣除未支付款項并終止本合同的履行。
七、其它約定事項。
1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經(jīng)甲方蓋章認可后工期可相應順延。
2、乙方在施工期間，應及時通知甲方對工程質(zhì)量進行交接。甲方指派項目監(jiān)工________、________兩人到現(xiàn)場監(jiān)工，乙方必須以尊重的態(tài)度與其兩人溝通，保證按期按質(zhì)按量施工，以達到最好效果。
八、違約責任。
雙方應當嚴格遵守上述約定事項。任何一方違約致使另一方不能履行約定事項時，按照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定承擔違約責任。違約方應向守約方支付合同價款20%的違約金，如違約金不足以彌補守約方實際損失時，違約方應于3日內(nèi)補足守約方的實際損失。
九、解決合同糾紛的方式。
雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。
十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。
本合同附件：工程用料、施工預決算單。
甲方：________________乙方：________________。
地址：________________地址：________________。
裝飾承攬合同篇四
甲方：
乙方：
為了加強施工管理，確保工程質(zhì)量、工期、安全文明施工等目標的實施，根據(jù)企業(yè)內(nèi)部項目法施工實施細則及有關規(guī)章制度的有關規(guī)定。為明確雙方權(quán)、責、利，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂責任書。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、承包方式：包工包料。
三、承包工程范圍：該工程施工圖紙的全部基礎、主體模板工程制安、堆放、整理等工作。(化糞池、屋面瓦條另算)。
具體內(nèi)容：
1、木模板制作、安裝、模板支撐架搭拆、加固，小型預制件模板制作、安裝。
2、木模拆除、及時拔鐵釘、清理、刷隔離油、分類堆放整齊。
3、屋面。
4、澆砼時派專人值班守模。
5、施工場地內(nèi)50米內(nèi)的運輸。
6、工完場清、成品保護。
7、配合施工員測量、放樣。
四、工程期限：基礎及主體工期為150日歷天，乙方必須按甲方的施工組織進度網(wǎng)絡計劃要求控制來安排材料、設備勞動力。杜絕因乙方因素拖延節(jié)點控制計劃，保證滿足其他工種的需要。如果未按工程進度網(wǎng)絡計劃節(jié)點控制計劃節(jié)點完成，拖延工期則甲方有權(quán)以1000元/天處罰，提前工期每天1000元/天獎勵，依次類推。由于業(yè)主方及甲方原因，需簽證，工期相應順延。
五、質(zhì)量要求：乙方必須嚴格按照國家現(xiàn)行施工規(guī)范《強制性條文》、圖紙設計要求、企業(yè)標準來組織施工，工程合格率90%以上，質(zhì)量評定由公司質(zhì)檢科實測實量作為單價及結(jié)算依據(jù)。
六、工程結(jié)算方式：
1、包工包料按施工圖紙的建筑面積計算，每平方米建筑面積，但必須達到合格率90%以上。
2、基礎以2.2米為計算標準,超深部分另行按構(gòu)造柱模板接觸面每平方米30元價格計算.
八、工程質(zhì)量管理：
1、工程質(zhì)量關系到企業(yè)信譽生存，各作業(yè)班組必須嚴格按規(guī)范及企業(yè)標準進行施工，執(zhí)行《強制性條文》，維護公司信譽。
2、乙方在施工中，必須確保工程質(zhì)量，按施工組織設計，嚴格按圖及施工規(guī)范工程變更聯(lián)系單進行施工(如增加部位另算)。
3、乙方必須服從公司各職能科室及項目部的管理，嚴把質(zhì)量關，積極配合甲方、設計單位和監(jiān)理公司的工作。
4、項目部的施工技術(shù)人員必須對作業(yè)人員進行技術(shù)及安全交底，推廣使用新工藝、新技術(shù)、新材料。
5、乙方在施工工程中，甲方均有權(quán)隨時對工程質(zhì)量實行質(zhì)量監(jiān)督管理，凡達不到質(zhì)量標準的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方應立即返工，工料費自負。拒絕返工或拒絕監(jiān)督者，將按公司有關文件規(guī)定嚴格處罰。
6、乙方必須樹立百年大計質(zhì)量第一的思想，做好質(zhì)量的自查自檢工作，及時發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，立即返工確保工程質(zhì)量。
7、乙方必須在保證工程質(zhì)量的前提下、節(jié)約材料、做到工完場清，不得浪費材料，如果發(fā)生浪費材料，損失費用由乙方承擔。
8、乙方必須按施工程序施工，隱蔽工程驗收必須自檢合格后經(jīng)過甲方質(zhì)檢人員及監(jiān)理人員驗收簽字后才能進行下道工序施工。
裝飾承攬合同篇五
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。
2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工，工期_________天。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
3、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
不當而造成損失，由乙方負責賠償。
十一：保修。
1.工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則。
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。
應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應的材料、設備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方：____________。
乙方：____________。
_______年_______月_______日：
裝飾承攬合同篇六
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的`技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：_________承攬單位(乙方)：_________
代表人：_________代表人：_________
日期：_________日期：_________
裝飾承攬合同篇七
承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時，數(shù)個承攬人即為共同承攬人，如無相反約定，共同承攬人對定作人負連帶清償責任。
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
裝飾承攬合同篇八
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝飾承攬合同篇九
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝承包合同條例》的原則，甲方現(xiàn)委托乙方制作安裝樓梯扶手和玻璃護欄工程一事，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程概況。
(1)工程名稱樓梯扶手、玻璃護欄、排窗。
(2)工程地點臥云路與天都路交叉口。
(3)承包范圍：包工包料。
(4)尺寸規(guī)格：詳見圖紙附表。
二、質(zhì)量要求技術(shù)標準。
嚴格按照圖紙和甲方要求施工。
三、工程價款。
(1)樓梯扶手每米130元;。
(2)玻璃護欄每米270元;。
(3)排窗每米270元;。
(4)決算是按實際數(shù)量計算。
四、付款方式。
(1)按工程實際面積計算，材料進場時甲方支付總工程款的20%。
(2)外框安裝完畢甲方再支付總工程款的40%。
(3)整個工程全部結(jié)束驗收合格后，甲方再支付總工程款的35%。
(4)驗收合格后一年后付清扶手、護欄工程款，兩年后付清門、排窗5%的工程款。
(5)質(zhì)保期內(nèi)負責的質(zhì)保服務事項：油漆膠連、玻璃拉手。我們所做工程所有另部件全保。
五、合同爭議和解快辦法。
(1)乙方在施工中如質(zhì)量安裝技術(shù)不合格，中途返工所造成的損失由乙方承擔，與甲方無關。
(2)如甲方款不到位和其它原因，使乙方無法正常工作所造成的損失由甲方承擔，與乙方無關。
(3)因一方原因無法進行履行時，應及時以書面形式通知對方。并由責任方賠償對方經(jīng)濟損失。
(4)及時批復乙方提交的各種報告，工程預算的書面文件，工程竣工后及時組織驗收。
六、其它約定。
(1)甲方提供制作規(guī)格和圖紙一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底;。
(2)甲方無償提供場地和電源。
(3)乙方施工現(xiàn)場安全責任事故與甲方無關，由乙方承擔。
(4)乙方施工工期根據(jù)甲方需要提前一周通知乙方進行供貨。
七、本協(xié)議經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，工程竣工建設單位組織驗收合格后，除質(zhì)保金外，全部費用結(jié)算后終止。
八、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
九、合同訂立時間年月日。
甲方：法定代表人：電話：年月日。
乙方：法定代表人：電話：年月日。
裝飾承攬合同篇十
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：_________圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限_________日，時間自_________起至_________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
七、質(zhì)保期。
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
八、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
裝飾承攬合同篇十一
經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權(quán)要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉(zhuǎn)賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因?qū)е伦约簱p害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質(zhì)量標準，經(jīng)甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權(quán)扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
裝飾承攬合同篇十二
發(fā)包單位：風力發(fā)電有限公司(以下簡稱：甲方)。
承包單位：裝潢有限公司(以下簡稱：乙方)。
甲方將本電力工程項目發(fā)包給乙方施工，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，根據(jù)地方承包工程有關管理規(guī)定、國家電力公司有關安全管理文件和國家有關法律法規(guī)的規(guī)定，明確雙方的安全責任，確保施工安全，雙方在簽訂施工合同的同時簽定本協(xié)議。
1、電力工程項目：
1.1工程項目名稱：風電場中控樓外墻裝飾。詳見工程合同(合同編號：)。
1.2工程地址：
2、工程項目期限：
年月日至年月日工程完工。
3、甲方的權(quán)利和義務：
3.1由甲方對乙方進場人員進行電力安全生產(chǎn)規(guī)程介紹。
3.2甲方在施工過程中有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及監(jiān)督檢查的義務，當乙方出現(xiàn)有違反電力生產(chǎn)相關規(guī)定和風電場安全運行規(guī)定時，甲方有權(quán)作出停工整頓，限期整改。
3.3甲方認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式提出。
4、乙方的權(quán)利和義務：
4.1乙方在施工前要認真勘測施工現(xiàn)場，詳細了解電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè)的可施工范圍和停電范圍，根據(jù)工程項目內(nèi)容、特點做好安全措施。
4.2在有可能發(fā)生火災、觸電、高空墜落、機械傷害等危險或引起嚴重設備事故的情況下，乙方應事先向甲方詳細了解清楚，并制定安全技術(shù)措施。
4.3乙方一經(jīng)開工，就表示乙方確認施工現(xiàn)場、作業(yè)環(huán)境、設施設備、工器具等等符合安全要求和處于安全狀態(tài)，乙方對施工過程的安全負全面責任。
4.4乙方施工還應履行風電場工作票手續(xù)，在得到許可后方可作業(yè)。
5、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效，作為主合同的附件與合同正本具有同等法律效力。本協(xié)議一式2份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：單位名稱：————————乙方：單位名稱：————————。
甲方代表：————————乙方代表：————————。
年月日年月日。
裝飾承攬合同篇十三
_________________(以下簡稱甲方)。
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)。
甲方“_________”一書，經(jīng)標價結(jié)果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權(quán)。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
裝飾承攬合同篇十四
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《________________》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況：
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料。
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料。
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
5、施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份。
（2）發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
6、施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7、甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計________________元整，大寫金額：________________元整。（附報價清單）。
二、施工時間：
工程期限________日，時間自________年________月________日起至________年________月________日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作：
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作：
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3、未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4、保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5、對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6、嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下：
付款時間：________________。
付款百分比：________________。
金額：________________。
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元。甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。
八、保質(zhì)期：
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式____份，
2、本合同自雙方代表簽、蓋后生效，需辦理鑒（公）證的，自辦理鑒（公）證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向________________委員會申請_____。
委托方（甲方）：________________。
承攬單位（乙方）：________________。
代表人：_________________。
代表人：_________________。
簽約日期：_______________
簽約日期：______________
裝飾承攬合同篇十五
裝飾是最早的藝術(shù)形式之一,那么裝飾承攬。
合同。
又是怎樣的呢?以下是在本站小編為大家整理的裝飾承攬合同范文，感謝您的欣賞。
甲方：
乙方：
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下協(xié)定：
第一條工程概況。
甲方將新橋鎮(zhèn)德勝村民委員會辦公室裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
第二條甲方責任。
1.開工前甲方協(xié)商各方面的關系，為乙方入場施工創(chuàng)造條件。全部或者部分騰空房間，清除影響施工的障礙物，對于只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以影響施工為原則。
2.提供施工期間的水源、電源等必要資源。并說明使用事項。
3.參與對工程質(zhì)量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程竣工的驗收。
第三條乙方責任。
1.乙方負責按市場均價代為采購裝修原料，提供相應單據(jù)由甲方專人驗收簽字。
2.按照甲方的技術(shù)要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督和技術(shù)指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標準和施工驗收規(guī)，保質(zhì)保量的完成任務。如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔相應責任。
3.乙方以自己的設備、技術(shù)和勞動力完成本工程的工作。乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成。
第四條付款方式。
1.裝修材料款于20xx年底由甲方付清。
2.乙方人員工資按照市場價格每人165元/天結(jié)算。工資于20xx年底付清85%，剩下15%在20xx年6月份結(jié)算完畢。
第五條合同解除。
1.合同履行完畢后，本合同自動解除。
2.合同履行過程中，可提前解除本合同。
1.合同工履行過程中如發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決。
2.解決不成的，向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第七條本合同一式2份，甲乙雙方各執(zhí)1份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方(簽章):乙方(簽字)。
甲方(業(yè)主)：
乙方(承包方)：
按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》中的有關規(guī)定，結(jié)合本裝飾工程具體情況，經(jīng)甲方與乙方協(xié)商一致，簽定本協(xié)議，雙方共同遵守。
一、合同主要內(nèi)容：
(1)甲方將自己位于：的室內(nèi)(外)裝飾工程以包工包料形式交給乙方承做。
(2)工程總造價(大寫)：
(3)工期天，自進場之日起開始計算。年月日起至年月日止為合同有效期。
(4)工程款付款方式如下：
a、一次性付款：簽定合同之日或次日付清全部工程款。
b、分期付款：
首付()工程總造價60﹪的工程款——元。
中期()工程總造價的35﹪工程款——。
工程結(jié)束驗收合格三日之內(nèi)付工程總造價的5﹪工程款——。
(5)工程保修期：二年。
(6)本協(xié)議簽定生效后，甲、乙雙方應嚴格履行協(xié)議所規(guī)定的各項條款，在施工過程中，一切以本。
協(xié)議書。
中的“預算書”、“施工明細”、“材料確認書”為準，不得擅自變更或解除協(xié)議，否則違約方將付給對方工程預算總造價10﹪的違約金，并承擔由此造成的其他經(jīng)濟損失。
(7)因甲方未按期支付工程款，乙方有權(quán)力立即停工，所造成的一切后果及經(jīng)濟損失由甲方承擔。
四、材料及設備：
本裝飾工程所需全部建筑材料及其他物品的供應、驗收及保管方式，經(jīng)雙方協(xié)商，按照下列要求辦理：
(1)材料進入裝飾現(xiàn)場后，乙方應妥善保管，不得挪用，丟失損壞。因保管不善而造成的裝飾材料丟失、損壞的，由保管方承擔賠償責任。
(2)甲方提供材料，因材質(zhì)發(fā)生的質(zhì)量問題應由甲方承擔。
(3)乙方提供材料，因材料與原定材料材質(zhì)不符發(fā)生的經(jīng)濟責任，全部由乙方承擔，并負責無償返修。但甲方如強行要求使用不合格材料的，應書面告知乙方，因此引起的一切后果，由甲方負責。
五、工程質(zhì)量和檢查驗收。
(1)承包方應嚴格按照雙方約定的裝飾范圍和內(nèi)容進行施工，對裝飾工程質(zhì)量，要接受甲方的監(jiān)督。
(2)裝飾工程經(jīng)驗收合格的，雙方應簽署書面驗收文書，乙方在收到甲方交付的尾款后，將工程交付甲方，甲方無故拖延驗收的，其保管費用及造成的損失由甲方承擔。
(3)驗收中發(fā)現(xiàn)裝飾工程有問題的，應分清責任。屬于施工原因造成的，應按雙方驗收時商定的時間，由承包方負責修好后在進行驗收?？⒐と掌谝宰詈蠛细竦娜掌跒闇剩?BR> (4)裝飾工程的保修內(nèi)容：
保修期內(nèi)裝飾工程的保修工作，按照下列的約定進行：保修期內(nèi)，由于乙方施工不當造成質(zhì)量問題的，乙方應無條件的進行維修，保修期內(nèi)如屬于甲方使用不當造成損壞或不能正常使用的，在甲方交齊維修材料后，乙方予以維修。保修工作范圍不包括燈具、五金、電料等易損設備。
備注：
甲方簽字：乙方簽字：
本合同簽定地點：
時間：年月日。
定作方委托承攬方安裝氟碳門、窗，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守，具體條款如下：
1、品名或項目。
甲方將安裝氟碳門、窗，事務承包給乙方，由乙方在規(guī)定的工期內(nèi)提供規(guī)定的氟碳門、窗，材料，完成工程，甲方給付報酬。
2、合同履行地點：
3、工程單位價款(每平方米)：每平米元。
4、總價款：
3)、履行的期限、地點和方式：合同工期為天，時間為年月日到年月日。
5、結(jié)算方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結(jié)算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫承攬結(jié)算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結(jié)清合同款項。
6、違約責任1)、合同雙方當事人在履行合同過程中所發(fā)生的安全事故等損害，由自己負責，對方不承擔法律責任。2)、合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定，受到罰款或給對方造成經(jīng)濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失，未造成損失的，應支付合同總價的5%為違約金;3)、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失;4)、由于乙方原因，工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準，乙方負責修理，工期不予順延，并承擔合同總價的5%的違約金;5)、由于乙方原因致使工期延誤的;從延誤的第一天至第五天，每天的違約金按合同總價的1%計算，從第六天至第十天，每天的違約金按合同總價的2%計算，以此類推。
7、合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1)、向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁;。
2)、向合同簽訂地人民法院起訴。
8、其他具體規(guī)定。
2)、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分;下午_________點_______分至______點_______分。
9、附則。
1)、本合同由甲、乙雙方直接簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2)、合同履行完后自動終止。
3)本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
甲方(簽字)：乙方(簽字)：
簽約日期：年月日
簽約地點：