合同是一種法律文件，用于明確雙方或多方之間的權利和義務。編寫合同時應當明確合同的條款和約定，避免模糊和歧義。下面是一些經驗豐富的律師提供的合同范本，供您參考。
裝修工程承攬合同篇一
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
裝修工程承攬合同篇二
承包方：簽訂地點：
依照《^v^經濟合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點：
以單體樓為單位計算，合同施工工期天，具體開工日期土建工程滿足施工條件，以發(fā)包方書面通知為準。要求內墻底子用防水膩子封底兩遍，面層用乳膠漆兩遍，施工質量為合格。
1、材料用防水防潮膩子，乳膠漆，所用材料必須與封樣材料相符，材料均須具有權威部門出具的檢驗、檢測報告及產品合格證。
2、使用壽命不低于20xx年。
本合同為固定單價合同(包工、包料)，工程量按實際內墻涂刷面積計算，合同價格乳膠漆為14元/m;仿瓷涂料6元/m。本價格為施工完成后的成品單價，包括主要材料費(含材料購買、運輸?shù)荣M用)、輔助材料費、管理費、檢測費、利潤、稅金等所有費用。
本項目無預付款或定金。以單體樓為結算單位，施工完畢后經發(fā)包方、總承包單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場驗收合格后付至合同價款的80%，工程竣工驗收合格并確認工程量后付至結算價款的95%，余款5%作質保金，質保期滿后15日內結清(質保期兩年，自工程驗收合格之日算起)。
1、發(fā)包方責任與義務：會同總承包單位及監(jiān)理單位對工程質量進行進度監(jiān)督、檢查及驗收，按合同約定支付工程款;協(xié)調承包方所需施工用水用電。
2、承包方責任與義務：按合同約定工期及質量要求進行施工，會同發(fā)包方、總承包單位及監(jiān)理單位對工程進行驗收、對質量進行計量。承包人應遵守工程建設安全文明生產有關管理規(guī)定組織施工，采取必要的安全防護措施，清除事故隱患。由于承包方安全措施不力造成事故的責任和發(fā)生的費用由承包方承擔。
如出現(xiàn)質量等級不合格時，做返工處理。因承包方原因致使工程質量或工期不符合要求，發(fā)包方有權終止合同，并追索由此造成的損失，不承擔因合同終止而造成承包方任何損失;承包方工期拖延，按300元/天支付違約金。
第九條本合同所發(fā)生的爭議或因執(zhí)行本合同所產生的爭議應由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成交由法院裁決。
發(fā)包方：(公章)承包方：(公章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
裝修工程承攬合同篇三
甲方：
乙方：
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目，確定乙方為施工安裝單位，根據(jù)《xxx合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經多次洽商，達成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修。機房設備的提供安裝調試。及其工程。
1、2項目名稱：
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設計。施工。及設備材料供應。
1、4施工地點。
1、5本合同遵循的技術規(guī)格和標準及優(yōu)先原則：
1、6質量合保證。
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數(shù)量去選項購，并須獲得甲方的認可和支持，以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任。
2、1甲方的責任：
1)負責協(xié)調施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查。監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件，資料保密，不以任何形式擴散給第三者。
2、2乙方的責任：
1)負責本系統(tǒng)工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規(guī)定施工，確保工程進度，按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規(guī)范施工，確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護，保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續(xù)，并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理，如違反甲方管理制度，視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現(xiàn)場清潔，器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾，做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓工作，現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度，乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備。
3、1材料及設備到達目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內交貨，設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日；
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標報價中所列產品型號。產地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為：
計人民幣：元整。
合同總價包括附件的設備清單所列設備。系統(tǒng)的安裝調試及其運保費。稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內，甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款，計人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項90%的竣工款，乙方工程價款計人民幣：(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金，工程驗收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票，給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進行施工準備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執(zhí)行；甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批；甲方須在48小時內予以書面答復，若逾期不予答復，則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更。
甲方因變更設計時，應書面通知乙方；乙方按規(guī)定需變更時，應由甲方簽證，竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算，未經甲方代表確認的變更無效，不可作為結算依據(jù)。
第八章工程驗收。
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報告，七日內由甲。乙雙方對工程進行驗收。
8、2工程驗收時，乙方應向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設計。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當局的相關施工規(guī)范，驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內驗收完畢，并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經確定為不合格工程，則乙方應及時修正，并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權。商標權或工業(yè)設計權的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設計。施工。驗收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內提供4小時快速響應，24小時內現(xiàn)場服務。
裝修工程承攬合同篇四
2、承包范圍：________________。
3、承包方式：________________。
2、嚴格按照發(fā)包人的要求進行施工。
3、承包人必須保護好原居室室內的家具、水、暖、電、管線等。
1、期限______天，開工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日。
2、如相互造成施工延續(xù)，賠償對方____%違約金。
雙方商定后施工。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。
甲方（公章）：______。
法定代表人（簽字）：______。
______年______月______日。
乙方（公章）：______。
法定代表人（簽字）：______。
______年______月______日。
裝修工程承攬合同篇五
第2條甲方工作。
2.1開工前內一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進行技術交底。
2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設施，施工期間水費、電費由甲方負責。2.3辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.4指派負責材料進場和竣工驗收，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第3條乙方工作。
3.1開工前。
3.2開工前天提供施工方案和進度計劃，以后按月、周提供月、周進度計劃。3.3指派完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.4嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。施工過程中，如發(fā)生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無關，參加竣工驗收，編制工程結算。
3.5遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續(xù)。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
3.6施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.7保證施工現(xiàn)場的整潔，每項工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，施工垃圾集中到甲方指定地點。
3.8已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品的保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調，由責任方負責修復;或由乙方修復，由甲方承擔追加合同價款。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。
第4條關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條工程變更。
5.1合同簽定后，甲乙方中一方單方面要求解除合同，須按合同額的百分之十賠付對方違約金。
1、增減合同總約定的工程量;。
2、更改有關工程的性質、質量、規(guī)格;。
3、更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;。
4.、更改工程需要的附加工作;。
5.、改變有關工程施工時間和順序。
確定變更合同價款及工期。
2.合同中只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款;3.合同中沒有適用和類似的價格，由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格，送甲方代表批準后執(zhí)行。變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調整竣工日期。甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期，在乙方提出后7天內通知乙方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定。
第6條關于工程質量及驗收的約定。
6.2雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
6.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
6.4由于乙方原因造成質量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔，工期不順延。6.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。若因乙方的原因造成甲方不予驗收的，其責任由乙方自行承擔。
6.6工程竣工驗收后____天內乙方應無條件撤場交付甲方使用，否則甲方有權不予辦理結算及支付尾款。
第7條關于工程價款及結算的約定。
7.1本合同生效后，甲方分次，按下表支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
7.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關報告資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，乙方提供資料不全或者雙方有爭議的，期限順延;在竣工驗收且結算審核完畢后天內，雙方在資料審查無異議的情況下，甲方結清工程總價%尾款。
第8條關于材料供應的約定。
8.1乙方負責采購的材料、設備，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。
8.2乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購(合同附件，全國品牌的按要求采購，地方品牌的按相關參數(shù)采購)，并做好材料設備進場的報驗工作。應由乙方購買的主要施工材料，在工程進行中，甲方如需變更，雙方須先填寫“變更洽商單”，確認品牌及價格后，乙方方可購買，任何口頭承諾無效，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，甲方有權責令其退貨并按此材料設備的10倍市場價格予以處罰，情節(jié)嚴重的甲方有權中止合同。
第9條有關安全生產和防火的約定。
9.火設計規(guī)范。
9.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
9.3由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第10條工程停建或緩建。
10.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現(xiàn)場。
10.2甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，并按合同規(guī)定支付已完工程價款。
10.3已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。
10.4因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協(xié)商確定。
第11條獎勵和違約責任。
11.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方付款額的%支付違約金。
11.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費(另行協(xié)商)外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。
11.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
11.4甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失，應照價賠償。
11.5未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
11.6未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
第12條保修。
12.1本合同保修期為竣工之日算起，為期包的項目及內容。
12.2因不可抗力，人為損壞及使用期自然折舊等原因，不包含在保修范圍內。12.3甲方應在保修期滿后天內結算，將剩余%保修金退還乙方。
第13條爭議或糾紛處理。
13.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
13.2當事人不愿意通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由工程所在地人民法院解決。
第14條其他約定。
第15條合同文件及解釋順序：
1、協(xié)議條款;。
2、招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書;。
3、工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。
4、標準、規(guī)范和其他有關的技術資料。
第16條附則。
16.1本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
16.2本合同履行完成后自動終止。
16.3附件資料。
1、全部施工圖(合同正本由此附件)。
2、工程量清單預算表(合同正本由此附件)。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)。
裝修工程承攬合同篇六
依照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點：__________________________。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2o。
二、雙方權利義務。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
裝修工程承攬合同篇七
現(xiàn)在裝修我們都會把裝修工程委托給裝修公司進行,這中間就涉及到一個裝修工程承包問題,為了保障雙方的權利利益,我們會簽訂裝修工程承包合同,下面給大家分享了裝飾裝修工程承攬合同，一起來看看吧！
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的`家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
裝修工程承攬合同篇八
乙方：
經雙方協(xié)商，甲方將印象半島一期工程a1、a2棟分包由乙方進行施工。為進一步明確雙方責任，確保工程質量、按期完成施工任務，依照《^v^合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)、雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特訂立本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
廣東省汕頭市南澳。
南澳印象半島一期工程包括：原板天花梁保護層批膩子土一次油漆項目以按實平方計每平方人民幣6元包干價承包。
本工期初定于20xx年9月20日開工至20xx年12月1日全部完成。
(1)本工程由乙方負責施工，形式采用(包材料、包輔材、包施工、包人工費、包所有工具、包運輸、包施工安全、包質量、包工期、包環(huán)保、包文明施工)等方式進行承包施工。
(2)項目施工單價：詳見經甲方審定的乙方最終調價報價單。
(1)該項目施工總款由乙方另附報價清單。工程完工后按實際完成面數(shù)量依據(jù)報價清單單價進行結算，如有增減以附件單價計算。
(3)乙方承包工程施工完成后，由乙方編制制作安裝完成數(shù)量及總款報表給予甲方審核確認。如無異議，于總工程驗收合格之日起30天內付乙方10%。
1、做好開工前的各項準備工作，及時安排人員進場，清理施工場地，安排制作場地及臨時辦公。
2、認真完成施工任務，根據(jù)施工實際情況如需增加人員加班應無條件服從。施工現(xiàn)場負責人施工過程不能擅自離開工地，如確實有事要請假離開，應由甲方管理人員同意方可離開。
3、乙方在施工過程中，一切安全負責由乙方承擔(包括第三者)，乙方人員在現(xiàn)場施工，要做好安全防護及防火措施，必須戴安全帽及出入證，不得穿拖鞋及其他違反安全規(guī)范的行為進行施工作業(yè)。
4、乙方在制作過程中，如發(fā)生技術性或圖紙不清晰問題時，應及時主動與甲方人員協(xié)商解決，避免耽誤工期及浪費材料。
5、乙方自行負責工人的住宿、伙食及一切生活條件?，F(xiàn)場制作安裝施工過程中要服從總包方和甲方的管理制度。保證施工現(xiàn)場整潔，毎道工序完工后裝飾垃圾及地面裝飾殘渣清理應按甲方指定地點堆放。
6、對進場施工工人負責進行安全、文明教育。如發(fā)現(xiàn)乙方人員有偷盜行為，發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元，情節(jié)嚴重者送公安機關處理。
7、乙方工人如有個別人員不服從管理，興風作浪影響施工現(xiàn)場，甲方有權要求乙方無條件將該人員調離工地。
8、乙方應嚴格按照施工圖紙、施工規(guī)范及有關行業(yè)標準施工，確保按時保質完成施工任務。
9、對任何不合格的操作人員，甲方有權要求乙方更換，乙方應無條件服從。
1、提供施工現(xiàn)場和施工用水、用電并提供垂直運輸條件給予乙方進行施工。
2、派員負責對本工程進度、質量進行監(jiān)督，協(xié)調處理有關施工事項。
3、及時組織隱蔽工程的驗收和竣工驗收工作。
4、按照合同約定的付款期限和方式，及時支付工程款給乙方和辦理工程結算。
1、乙方必須按甲方審核確認的施工圖紙和現(xiàn)行的施工技術操作規(guī)范精心施工，工程施工質量必須達到國家現(xiàn)行建筑工程施工質量驗收標準的合格等級。
2、隱蔽工程和中間交接工序驗收：工程具備覆蓋條件或中間交接工序驗收等部位，乙方應在隱蔽工程和中間交接工序驗收前一天書面通知甲方進行驗收，經驗收合格簽證后方可進行下一道工序的施工。
3、工程保修：工程竣工后，驗收期間，乙方按規(guī)定對本工程實際保修，保修期間，乙方應在接到甲方修理通知之日起二天內派人保修，否則，甲方有權委托其他單位或人員修理，因乙方原因造成返修的費用，甲方在工程款中扣除，不足部分由乙方支付。因乙方之外原因造成返修的`費用由甲方負責承擔。
1、工程質量不符合合同規(guī)定，乙方無償修理或返工，由于修理返工造成逾期交付使用的按逾期竣工處理。
2、如因甲方原因造成工期延誤的，經甲方核實確認后工期順延并承擔乙方相關費用，如因不可抗拒因素工期延后。
乙雙方協(xié)商解決另簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同于本工程完工結算完畢后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
裝修工程承攬合同篇九
承包方(乙方)：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規(guī)、并遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本著建筑施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
二、承包范圍：
圖紙范圍內的所有外墻外保溫及外墻涂料工程(包括窗口側面，窗臺板上、下、側面保溫，外墻所有線條，外墻所有滴水線)。
三、承包方式：完成承包范圍內的所有工程項目包工、包料、包機具(含吊籃及個人防護用品)。
四、質量標準及要求：質量標準“合格”;施工過程嚴格按專項施工方案及《建筑節(jié)能保溫施工技術規(guī)程》dbjt25-3035-20xx、《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》gb50411-20xx、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規(guī)范》gb50210-20xx施工。
五、工程價款：
六80mm厚xps阻燃b1級擠塑板外墻外保溫。單價元每平方米(板材為白色，導熱系數(shù)不大于0.028w/m.k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊籃機械設備、包文明施工及安全生產)。
七、乙方在施工現(xiàn)場以外發(fā)生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
八、本合同一式兩份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
裝修工程承攬合同篇十
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況。
裝飾工程施工地點：
施工內容：
承包方式：
合同總工期______天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫);。
其中：人工費________元;材料費________元。(見附表。
一)。
二、雙方工作。
1.甲方工作。
1.1 開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施，并經乙方書面確認。
1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作。
2.1 按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2 乙方指派________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3 未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期。
1.工期延誤。
1.1 因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2 由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價款支付。
開工日前三天，甲方支付總價款的________%，計________元;。
工程日期過半，甲方再支付總價款的________%，計________元;
驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余部分，計__________元。
五、材料供應。
1、甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表。
二)。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料。
乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，(見附表。
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更。
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質量與驗收。
1.工程質量。
1.1 工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù)，以《市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修。
2.1 工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表。
五)。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2 雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：___________________________。
2.3 雙方約定的保修項目內容期限為：______________________________。
(本條。
2.2和。
2.3款的內容過多可另加頁)。
八、安全和防火。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
九、違約責任。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式。
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請__________________________調解。協(xié)商或調解不成時，雙方可以按下述第_____________種方式解決：
1、由_______________仲裁委員會仲裁;。
2、向人民起訴。
十
一、其他約定。
_______________________________________________________。
十
二、本合同未盡事宜，經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十
三、組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表;。
2、施工圖紙及做法說明;。
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;。
4、補充規(guī)定。
十
四、其他。
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主：(簽章)承包方：(公章)。
住地：法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
________年____月____日________年____月____日。
鑒(公)證單位：(公章)。
經辦人：
鑒(公)證日期：
裝修工程承攬合同篇十一
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝修工程承攬合同篇十二
乙方(承包方)：
根據(jù)《xxx合同法》，結合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工，甲方包全部材料;詳見預算書。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西，業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn)，不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________元;。
金額大寫：___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預算、監(jiān)理分別由提供設計，提供預算，提供監(jiān)理，圖紙及預算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條。
免費提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負責協(xié)調鄰里之間的關系;負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當支付的有關費用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保護消防等項工作。
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條。
嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
保護好原居室的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更單，同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下：
1);減項部分：基礎裝修部分不得減價，主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項單，在最后一次結算時減除。
2);增項部分;根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單，同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期，增項根據(jù)增項內容調整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第七條。
對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;國家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條質量標準。
雙方約定本工程施工質量按以下標準執(zhí)行：
(1)施工過程中雙方就工程質量發(fā)生爭議，申請由質量監(jiān)督部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條工程驗收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)材料進場驗收;。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗收即工期過半木工收口;。
(4)竣工驗收;。
乙方應提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單;。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(工程結算單);(3)竣工驗收。
工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款，簽署保修單。
雙方進行施工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔。
竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款：
合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：
(2)其他支付方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款，然后乙方負責清理現(xiàn)場，收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責任。
未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理;。
由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金千分之元。
第十二條合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列方式解決：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關部門調解，協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產生的垃圾，由甲方指定地點，并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后，應當如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定，所有口頭承諾均無效。
甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定，如違反相關規(guī)定給甲方造成的損失應由乙方負責。
乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設計師解決，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對甲方現(xiàn)場物品應認真清點及保護，并且雙方須簽署物品清單。簽定之后，如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
負責采購的主要材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失由甲方負責。
工程由乙方負責采購的主要材料、設備，必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責。
施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況，材料發(fā)生質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問題均由乙方承擔責任。
除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現(xiàn)場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負責，需要在預算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收5%人工及差旅費。
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔。為保證施工及服務的質量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。
合同簽定后，如甲方的減項金額超過工程款的20%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔所有貨款。
根據(jù)有關規(guī)定，乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定施工責任保證書，且改造驗收合格后，乙方只負責合同保修內的維修責任，不負責其它賠償責任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。
工程施工工期過半(木工收口驗收合格后)，甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算后兩日內到乙方財務部門交納中期款，否則，乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算，乙方有權自預結算發(fā)生日起停止施工，由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負責。
乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知后，未按時參加，每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后填寫工程保修單，辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報價單及變更單上的項目乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利，且乙方保留相關權利。
合同簽定后，未出現(xiàn)本合同約定的情況下，一方提出解除合同時，須向另一方支付合同總額10%的違約金，由此造成的損失，違約方應予以賠償對方。
如甲方對乙方工作有任何質疑時，請撥打投訴電話：xxxxxxx。
第十四條補充約定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝修工程承攬合同篇十三
甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
1、裝飾施工地點：
2、住房結構：房型房廳套，施工面積平方米。
3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式：xxxx(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：自xx年xx月xx日開工，至xx年xx月xx日竣工，xxxx工期xxxx天。
1、工程總價款：x元，大寫(人民幣)：xx詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除。
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計x元。
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計x元。
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計x元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1、本工程執(zhí)行db086297《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db313xx1999《住宅裝飾裝修驗收標準》xx市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由xxxx方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知xx日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方xxxx元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付xxx元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的xxxx%向甲方支付違約金。
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽字)：xxx。
乙方(簽字)：xxx。
時間：xxxx年xx月xx日。
時間：xxxx年xx月xx日。
裝修工程承攬合同篇十四
聯(lián)系電話：______________手機號碼：______________。
承包方（以下簡稱乙方）：______________。
單位名稱：______________。
一、設計工程地點______________。
二、設計內容。
1張，其中______________。
2、施工圖全套，其中包括______________。
3、設計圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
三、設計費。
總計______________元；稅金另計。
四、付款方式。
1、設計費在簽定合同時收取50%訂金，效果圖交付時收取30%，全部圖紙交付時收取20%余款。
2、設計師免費三次親臨現(xiàn)場進行技術指導（食宿、交通費用由甲方承擔），超過三次的費用當日收?。╛_____________元/天）。
五、所有圖紙在簽定合同后______________個工作日內交付。
六、設計方案變更不得超過3次（不含3次），每增加一次，另增加設計費______________元。
七、該設計工程如由乙方施工，設計費的50%在工程結束后沖抵等額工程尾款（如施工合同未能執(zhí)行完全，本條款自動取消）。
八、如該工程由乙方施工，第四款的第二條將自動取消。
九、甲方單方面終止合同，設計訂金不予退還，乙方單方面終止合同，雙倍返還設計訂金。本設計合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在甲方簽字、乙方簽章后生效。
法定代表人：______________委托代理人：______________。
裝修工程承攬合同篇十五
甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行_________裝修，為保護雙方的.合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
2。住房結構：_______________。
3。裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4。承包方式包工包料。
5。工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定。
1。工程總價款：_________元，大寫（人民幣）：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2。工程款付款方式按下列方式支付：
（1）第一次，對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付_____元訂金，第二次付款時扣除。
（3）第三次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元。
（5）工程保修期_____年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定。
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定。
1、本工程執(zhí)行__________住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、__________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：乙方應提前_____天通知甲方驗收，甲方應自接到通知_____日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項。
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式。
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
裝修工程承攬合同篇十六
電話：______。
傳真：______。
委托代理人：______。
電話：______。
傳真：______。
承包人（乙方）：__________________。
電話：______。
法定代表人：______。
電話：______。
本工程設計人：______。
電話：______。
施工隊負責人：______。
電話：______。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：
2、工程地點：
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工，發(fā)包人包料。
（附件：經雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》）。
雙方施工圖采取下列第種方式提供：
a.發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
b.發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）。
施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前天取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認；
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線；
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的暢通；
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
1、工程期限___天，開工日期__年__月__日?？⒐と掌赺_年__月__日。
2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
a.遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水停電、天災、戰(zhàn)爭等不可抗力的。
b.經雙方同意的工程量變化和設計變更；
c.因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成的工程延誤。第三方因素包括但不限于所在地（?。﹨^(qū)的管理機構和隔壁鄰居的無理行為。
d.經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費。
e.經甲乙雙方同意工期順延的其它情況。
1、任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應當將材料和設備按時按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2、對于一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。對于因此造成的費用增加部分，由提供方承擔。
3、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續(xù)。甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后天內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
5、驗收時，工程項目合格率達到%時（以工程價款比例為準），其它不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方應予以承認。
6、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽置生效之前已經發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：
8、工程未驗收的，甲方不得先行使用。
1、雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
a.合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù)支付階段或時間支付金額。
第一次支付________元；
第二次支付________元；
第三次支付________元；
第四次工程驗收后天工程總造價的5%約________元。
b.其他支付方式：_____________。
2、雙方同意工程的結算方法按下列第種進行結算：
a、固定價格，本工程總價款為________元；
b、單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是，總價不得超過________元；
b1.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+墻面面積頂面面積+6%（前兩者的和）。
b2.瓷磚面積為：實際面積+6%。
b3.實木地板面積為：實際面積+6%，拼花部分+10%。
b4.木工衣柜類面積為：實際面積平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按一平方米計算。
b5.其他按項項目按項計算。
b6.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%（實際面積）。
b7.估價項目測量后再具體報價。
b8.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。
3、特別費用的約定。
a.施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
b.施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
c.合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。
d.物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內運輸費用的，由甲方應當負責交涉或向乙方補貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項甲方應按預付50%，項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%的，甲方應實際比例先支付給乙方備料。
5、工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后__日內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
1、施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人士包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付的違約金。
3、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照支付乙方延期付款違約金。
5、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：（簽字）。
乙方公司（蓋章）：
現(xiàn)場代表（簽字）________。
現(xiàn)場代表：（簽字）________。
證件名稱：____________。
證件名稱：____________。
證件號碼：____________。
證件號碼：____________。
裝修工程承攬合同篇十七
發(fā)包方：_________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致，簽訂本勞務作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內容：
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓：513792_________________元/平方米=_________元。
(2)2#樓：477042_________________元/平方米=_________元。
(3)3#樓：560736__________________元/平方米=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到。
由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
(一)甲方的責任和權利。
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利。
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
1、本協(xié)議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
乙方：(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
裝修工程承攬合同篇十八
發(fā)包方（甲方）： 承包方（乙方）：
資質等級：
甲乙雙方根據(jù)我國法律規(guī)定，在審核乙方的裝修資質后，簽訂本裝修合同，具體條款如下：
一、工程概況：
二、工程名稱：———地點———承包范圍——承包方式——承包內容
三、工期
四、工程質量標準：
五、工程造價：
六、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：
七、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表九：工程結算單）并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
八、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
九、違約責任
2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；
十、合同爭議的解決方式 雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1.向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2.向合同簽訂地人民法院起訴。
十一、其他具體規(guī)定
2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_____把，由乙方當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分；下午_________點_______分至______點_______分。
十二、附則
1、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、合同履行完后自動終止。
4、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字） 乙方（簽字）：
簽約日期： 年 月 日 簽約地點：
裝修工程承攬合同篇一
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
裝修工程承攬合同篇二
承包方：簽訂地點：
依照《^v^經濟合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱：
工程地點：
以單體樓為單位計算，合同施工工期天，具體開工日期土建工程滿足施工條件，以發(fā)包方書面通知為準。要求內墻底子用防水膩子封底兩遍，面層用乳膠漆兩遍，施工質量為合格。
1、材料用防水防潮膩子，乳膠漆，所用材料必須與封樣材料相符，材料均須具有權威部門出具的檢驗、檢測報告及產品合格證。
2、使用壽命不低于20xx年。
本合同為固定單價合同(包工、包料)，工程量按實際內墻涂刷面積計算，合同價格乳膠漆為14元/m;仿瓷涂料6元/m。本價格為施工完成后的成品單價，包括主要材料費(含材料購買、運輸?shù)荣M用)、輔助材料費、管理費、檢測費、利潤、稅金等所有費用。
本項目無預付款或定金。以單體樓為結算單位，施工完畢后經發(fā)包方、總承包單位、監(jiān)理單位現(xiàn)場驗收合格后付至合同價款的80%，工程竣工驗收合格并確認工程量后付至結算價款的95%，余款5%作質保金，質保期滿后15日內結清(質保期兩年，自工程驗收合格之日算起)。
1、發(fā)包方責任與義務：會同總承包單位及監(jiān)理單位對工程質量進行進度監(jiān)督、檢查及驗收，按合同約定支付工程款;協(xié)調承包方所需施工用水用電。
2、承包方責任與義務：按合同約定工期及質量要求進行施工，會同發(fā)包方、總承包單位及監(jiān)理單位對工程進行驗收、對質量進行計量。承包人應遵守工程建設安全文明生產有關管理規(guī)定組織施工，采取必要的安全防護措施，清除事故隱患。由于承包方安全措施不力造成事故的責任和發(fā)生的費用由承包方承擔。
如出現(xiàn)質量等級不合格時，做返工處理。因承包方原因致使工程質量或工期不符合要求，發(fā)包方有權終止合同，并追索由此造成的損失，不承擔因合同終止而造成承包方任何損失;承包方工期拖延，按300元/天支付違約金。
第九條本合同所發(fā)生的爭議或因執(zhí)行本合同所產生的爭議應由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成交由法院裁決。
發(fā)包方：(公章)承包方：(公章)。
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
帳號：帳號：
郵政編碼：郵政編碼：
裝修工程承攬合同篇三
甲方：
乙方：
甲方的計算機信息機房工程及其設備安裝工程項目，確定乙方為施工安裝單位，根據(jù)《xxx合同法》，雙方本著互惠互利的原則，經多次洽商，達成如下合同：
1、1工程概況：
本工程主要包括系統(tǒng)計算機機房裝修。機房設備的提供安裝調試。及其工程。
1、2項目名稱：
1、3承包范圍。
系統(tǒng)工程設計。施工。及設備材料供應。
1、4施工地點。
1、5本合同遵循的技術規(guī)格和標準及優(yōu)先原則：
1、6質量合保證。
乙方須承諾，本工程中所選用的材料及設備均嚴格按照本合同材料及設備清單中所列出的產地和數(shù)量去選項購，并須獲得甲方的認可和支持，以確保本工程符合以上標準。
第二章甲乙雙方的責任。
2、1甲方的責任：
1)負責協(xié)調施工現(xiàn)場各工種間的配合。
2)負責對工程施工進度及質量進行檢查。監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時提出并通知乙方及時糾正。
3)向乙方提供滿足施工用水，電及相應的辦公條件及堆放材料的庫房。
4)對乙方提供的各種技術文件，資料保密，不以任何形式擴散給第三者。
2、2乙方的責任：
1)負責本系統(tǒng)工程施工圖紙設計。
2)負責按合同規(guī)定施工，確保工程進度，按照甲施要求完成各項工作。
3)負責按照經過甲方審批過的施工設計圖和有關規(guī)范施工，確保工程質量。
4)負責成品交驗前的保護，保養(yǎng)。
5)做好施工記錄。隱蔽工程記錄，并匯集施工技術資料。
6)負責辦理有關手續(xù)，并確保系統(tǒng)按期驗收使用。
7)負責培訓甲方使用和管理本系統(tǒng)的技術人員。
8)乙方進場施工人員必須服從甲方的統(tǒng)一管理，如違反甲方管理制度，視情節(jié)予以處罰直至清退出場。
9)做好施工組織管理，保持現(xiàn)場清潔，器材堆放整齊并及時清理現(xiàn)場垃圾，做到文明施工。
10)做好現(xiàn)場人員的安全培訓工作，現(xiàn)場施工嚴格遵守甲方及地方安全部門的多項管理制度，乙方發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行負責。
第三章材料及設備。
3、1材料及設備到達目的地為工地現(xiàn)場。
3、2裝修材料10天內交貨，設備7天交貨。本項目施工時間為30個工作日；
3、3所有材料均由乙方組織采購，甲方須提供一封閉場所供乙方保管材料使用。
3、4材料。設備除甲方另有書面變更要求外，均須按投標報價中所列產品型號。產地進行采購。
第四章合同價款。
合同總價為：
計人民幣：元整。
合同總價包括附件的設備清單所列設備。系統(tǒng)的安裝調試及其運保費。稅金等所有的相關費用。
第五章付款方式。
5、1合同簽定后一周內，甲方需向乙方支付合同總價的30%作為備料款，計人民幣元整。
5、2乙方工程施工完畢，驗收合格，正常使用后，甲方支付至所有款項90%的竣工款，乙方工程價款計人民幣：(以最后決算為實際價格)。剩余10%作為質保金，工程驗收1年付清。
5、3甲方支付給乙方的工程款項，乙方必須開具有效的正式的工程安裝發(fā)票，給甲方入帳。
第六章工期。
6、1本合同甲乙雙方簽定之日起，乙方即開始進行施工準備工作。
6、2根據(jù)甲方的施工進度安排施工工作。______年____月____日開始施工。
6、3乙方的施工計劃安排需經甲方書面確認后方可執(zhí)行；甲方原因造成的停工及工期延誤，乙方必須當日向甲方提出書面報告以供審批；甲方須在48小時內予以書面答復，若逾期不予答復，則表示甲方同意乙方的報告。
第七章設計變更。
甲方因變更設計時，應書面通知乙方；乙方按規(guī)定需變更時，應由甲方簽證，竣工時按工程量增減的簽證進行調整和結算，未經甲方代表確認的變更無效，不可作為結算依據(jù)。
第八章工程驗收。
8、1工程完成后，乙方提交工程竣工報告，七日內由甲。乙雙方對工程進行驗收。
8、2工程驗收時，乙方應向甲方提供本系統(tǒng)全套工程設計。施工文件及圖紙，并提供全套電子管理文檔。
8、3按國家和地方當局的相關施工規(guī)范，驗收規(guī)范和標準作為驗收依據(jù)。
8、4甲方需在三日日內驗收完畢，并在驗收報告單據(jù)上簽字蓋章。
8、5若經確定為不合格工程，則乙方應及時修正，并直至工程驗收合格。
第九章保證及處罰。
9、1乙方保證本系統(tǒng)中所使用的所有產品免受第三方提出關于侵犯其專利權。商標權或工業(yè)設計權的起訴。
9、2乙方保證本系統(tǒng)的設計。施工。驗收。開通。正常使用。
9、3乙方保證按照甲方施工進度安排完成各項工作，如逾期，每天按工程款的0、1%支付違約金。
9、4乙方保證在本系統(tǒng)保修內提供4小時快速響應，24小時內現(xiàn)場服務。
裝修工程承攬合同篇四
2、承包范圍：________________。
3、承包方式：________________。
2、嚴格按照發(fā)包人的要求進行施工。
3、承包人必須保護好原居室室內的家具、水、暖、電、管線等。
1、期限______天，開工日期：______年______月______日，竣工日期：______年______月______日。
2、如相互造成施工延續(xù)，賠償對方____%違約金。
雙方商定后施工。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。自合同簽訂后生效。施工完畢后自動失效。
甲方（公章）：______。
法定代表人（簽字）：______。
______年______月______日。
乙方（公章）：______。
法定代表人（簽字）：______。
______年______月______日。
裝修工程承攬合同篇五
第2條甲方工作。
2.1開工前內一切影響乙方施工的障礙，以不影響施工為原則并向乙方進行技術交底。
2.2向乙方提供施工所需的水源、電源等設施，施工期間水費、電費由甲方負責。2.3辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。
2.4指派負責材料進場和竣工驗收，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
第3條乙方工作。
3.1開工前。
3.2開工前天提供施工方案和進度計劃，以后按月、周提供月、周進度計劃。3.3指派完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。
3.4嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程。防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙進行施工，做好各項質量檢查紀錄。施工過程中，如發(fā)生安全事故，由乙方負責承擔全部費用及法律責任，與甲方無關，參加竣工驗收，編制工程結算。
3.5遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞，做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，并辦理相關施工手續(xù)。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位的關系。
3.6施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.7保證施工現(xiàn)場的整潔，每項工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場，施工垃圾集中到甲方指定地點。
3.8已竣工工程未交付甲方驗收之前，負責成品的保護，保護期間發(fā)生損壞，乙方自費予以修復。第三方原因造成損壞，通過甲方協(xié)調，由責任方負責修復;或由乙方修復，由甲方承擔追加合同價款。由于乙方不履行上述義務，造成工期延誤和經濟損失，責任由乙方承擔。
第4條關于工期的約定。
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工，工期相應順延。
第5條工程變更。
5.1合同簽定后，甲乙方中一方單方面要求解除合同，須按合同額的百分之十賠付對方違約金。
1、增減合同總約定的工程量;。
2、更改有關工程的性質、質量、規(guī)格;。
3、更改有關部分的標高、基線、位置和尺寸;。
4.、更改工程需要的附加工作;。
5.、改變有關工程施工時間和順序。
確定變更合同價款及工期。
2.合同中只有類似于變更情況的價格，可以此作為基礎確定變更價格，變更合同價款;3.合同中沒有適用和類似的價格，由乙方提出適當?shù)淖兏鼉r格，送甲方代表批準后執(zhí)行。變更影響到工期，由乙方提出變更工期，送甲方代表批準后調整竣工日期。甲方代表不同意乙方提出的變更價格及工期，在乙方提出后7天內通知乙方提請工程造價管理部門或有關工期管理部門裁定。
第6條關于工程質量及驗收的約定。
6.2雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
6.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。
6.4由于乙方原因造成質量事故及損害，其返工費用及賠償由乙方承擔，工期不順延。6.5工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。若因乙方的原因造成甲方不予驗收的，其責任由乙方自行承擔。
6.6工程竣工驗收后____天內乙方應無條件撤場交付甲方使用，否則甲方有權不予辦理結算及支付尾款。
第7條關于工程價款及結算的約定。
7.1本合同生效后，甲方分次，按下表支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。
7.2工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關報告資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內審查完畢，乙方提供資料不全或者雙方有爭議的，期限順延;在竣工驗收且結算審核完畢后天內，雙方在資料審查無異議的情況下，甲方結清工程總價%尾款。
第8條關于材料供應的約定。
8.1乙方負責采購的材料、設備，且均應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。
8.2乙方負責采購的材料設備，必須按甲方具體的要求采購(合同附件，全國品牌的按要求采購，地方品牌的按相關參數(shù)采購)，并做好材料設備進場的報驗工作。應由乙方購買的主要施工材料，在工程進行中，甲方如需變更，雙方須先填寫“變更洽商單”，確認品牌及價格后，乙方方可購買，任何口頭承諾無效，如發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作的，甲方有權責令其退貨并按此材料設備的10倍市場價格予以處罰，情節(jié)嚴重的甲方有權中止合同。
第9條有關安全生產和防火的約定。
9.火設計規(guī)范。
9.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。
9.3由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
9.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
第10條工程停建或緩建。
10.1由于不可抗力及其它甲乙雙方之外原因導致工程停建或緩建，使合同不能繼續(xù)履行，乙方應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按甲方要求將自有機構設備和人員撤出施工現(xiàn)場。
10.2甲方應為乙方撤出提供必要條件，支付以上的費用，并按合同規(guī)定支付已完工程價款。
10.3已經定貨的材料、設備由定貨方負責退貨，不能退還的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。
10.4因甲方或乙方其他情況的需延期開工、停建或緩建由雙方協(xié)商確定。
第11條獎勵和違約責任。
11.1由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方付款額的%支付違約金。
11.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費(另行協(xié)商)外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。
11.3乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。
11.4甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失，應照價賠償。
11.5未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔損失。
11.6未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。
第12條保修。
12.1本合同保修期為竣工之日算起，為期包的項目及內容。
12.2因不可抗力，人為損壞及使用期自然折舊等原因，不包含在保修范圍內。12.3甲方應在保修期滿后天內結算，將剩余%保修金退還乙方。
第13條爭議或糾紛處理。
13.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調解。
13.2當事人不愿意通過協(xié)商、調解解決或者協(xié)商調解不成的，本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議由工程所在地人民法院解決。
第14條其他約定。
第15條合同文件及解釋順序：
1、協(xié)議條款;。
2、招標發(fā)包工程的招標文件、投標書和中標通知書;。
3、工程量清單或確定工程造價的工程預算書和圖紙;。
4、標準、規(guī)范和其他有關的技術資料。
第16條附則。
16.1本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
16.2本合同履行完成后自動終止。
16.3附件資料。
1、全部施工圖(合同正本由此附件)。
2、工程量清單預算表(合同正本由此附件)。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)。
裝修工程承攬合同篇六
依照《_____》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合居室裝飾裝修工程施工的要求，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就甲方的室內裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：
一、工程施工地點及房屋情況。
1.施工地點：__________________________。
2.住房結構：鋼筋混凝土結構;房型：二室二廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.2o。
二、雙方權利義務。
2.乙方為包工不包料的承攬方式，甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3.乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
4.施工機械以及模板、工具等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
5.乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
6.為施工方便，甲方給乙方提供房屋的鑰匙一把，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，防止被盜丟失，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
三、質量和工期要求。
2.裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程及需要的其他工程。
3.乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理，保證工程質量。
4.甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責等影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
四、違約責任。
由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致合同無法履行的，乙方應承擔因其違約給甲方造成的一切損失。
五、爭議解決辦法。
1.發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2.如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
六、附則。
1.本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份，雙方簽字后生效。
2.以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方：___________。
乙方：___________。
____年_____月_____日。
裝修工程承攬合同篇七
現(xiàn)在裝修我們都會把裝修工程委托給裝修公司進行,這中間就涉及到一個裝修工程承包問題,為了保障雙方的權利利益,我們會簽訂裝修工程承包合同,下面給大家分享了裝飾裝修工程承攬合同，一起來看看吧！
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的`家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
裝修工程承攬合同篇八
乙方：
經雙方協(xié)商，甲方將印象半島一期工程a1、a2棟分包由乙方進行施工。為進一步明確雙方責任，確保工程質量、按期完成施工任務，依照《^v^合同法》及其他有關法律、行政法規(guī)、雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，特訂立本合同，以供雙方共同遵守執(zhí)行。
廣東省汕頭市南澳。
南澳印象半島一期工程包括：原板天花梁保護層批膩子土一次油漆項目以按實平方計每平方人民幣6元包干價承包。
本工期初定于20xx年9月20日開工至20xx年12月1日全部完成。
(1)本工程由乙方負責施工，形式采用(包材料、包輔材、包施工、包人工費、包所有工具、包運輸、包施工安全、包質量、包工期、包環(huán)保、包文明施工)等方式進行承包施工。
(2)項目施工單價：詳見經甲方審定的乙方最終調價報價單。
(1)該項目施工總款由乙方另附報價清單。工程完工后按實際完成面數(shù)量依據(jù)報價清單單價進行結算，如有增減以附件單價計算。
(3)乙方承包工程施工完成后，由乙方編制制作安裝完成數(shù)量及總款報表給予甲方審核確認。如無異議，于總工程驗收合格之日起30天內付乙方10%。
1、做好開工前的各項準備工作，及時安排人員進場，清理施工場地，安排制作場地及臨時辦公。
2、認真完成施工任務，根據(jù)施工實際情況如需增加人員加班應無條件服從。施工現(xiàn)場負責人施工過程不能擅自離開工地，如確實有事要請假離開，應由甲方管理人員同意方可離開。
3、乙方在施工過程中，一切安全負責由乙方承擔(包括第三者)，乙方人員在現(xiàn)場施工，要做好安全防護及防火措施，必須戴安全帽及出入證，不得穿拖鞋及其他違反安全規(guī)范的行為進行施工作業(yè)。
4、乙方在制作過程中，如發(fā)生技術性或圖紙不清晰問題時，應及時主動與甲方人員協(xié)商解決，避免耽誤工期及浪費材料。
5、乙方自行負責工人的住宿、伙食及一切生活條件?，F(xiàn)場制作安裝施工過程中要服從總包方和甲方的管理制度。保證施工現(xiàn)場整潔，毎道工序完工后裝飾垃圾及地面裝飾殘渣清理應按甲方指定地點堆放。
6、對進場施工工人負責進行安全、文明教育。如發(fā)現(xiàn)乙方人員有偷盜行為，發(fā)現(xiàn)一次罰款1000元，情節(jié)嚴重者送公安機關處理。
7、乙方工人如有個別人員不服從管理，興風作浪影響施工現(xiàn)場，甲方有權要求乙方無條件將該人員調離工地。
8、乙方應嚴格按照施工圖紙、施工規(guī)范及有關行業(yè)標準施工，確保按時保質完成施工任務。
9、對任何不合格的操作人員，甲方有權要求乙方更換，乙方應無條件服從。
1、提供施工現(xiàn)場和施工用水、用電并提供垂直運輸條件給予乙方進行施工。
2、派員負責對本工程進度、質量進行監(jiān)督，協(xié)調處理有關施工事項。
3、及時組織隱蔽工程的驗收和竣工驗收工作。
4、按照合同約定的付款期限和方式，及時支付工程款給乙方和辦理工程結算。
1、乙方必須按甲方審核確認的施工圖紙和現(xiàn)行的施工技術操作規(guī)范精心施工，工程施工質量必須達到國家現(xiàn)行建筑工程施工質量驗收標準的合格等級。
2、隱蔽工程和中間交接工序驗收：工程具備覆蓋條件或中間交接工序驗收等部位，乙方應在隱蔽工程和中間交接工序驗收前一天書面通知甲方進行驗收，經驗收合格簽證后方可進行下一道工序的施工。
3、工程保修：工程竣工后，驗收期間，乙方按規(guī)定對本工程實際保修，保修期間，乙方應在接到甲方修理通知之日起二天內派人保修，否則，甲方有權委托其他單位或人員修理，因乙方原因造成返修的費用，甲方在工程款中扣除，不足部分由乙方支付。因乙方之外原因造成返修的`費用由甲方負責承擔。
1、工程質量不符合合同規(guī)定，乙方無償修理或返工，由于修理返工造成逾期交付使用的按逾期竣工處理。
2、如因甲方原因造成工期延誤的，經甲方核實確認后工期順延并承擔乙方相關費用，如因不可抗拒因素工期延后。
乙雙方協(xié)商解決另簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同于本工程完工結算完畢后失效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
裝修工程承攬合同篇九
承包方(乙方)：
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它相關法律、行政法規(guī)、并遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本著建筑施工事項協(xié)商一致，簽訂本合同。
二、承包范圍：
圖紙范圍內的所有外墻外保溫及外墻涂料工程(包括窗口側面，窗臺板上、下、側面保溫，外墻所有線條，外墻所有滴水線)。
三、承包方式：完成承包范圍內的所有工程項目包工、包料、包機具(含吊籃及個人防護用品)。
四、質量標準及要求：質量標準“合格”;施工過程嚴格按專項施工方案及《建筑節(jié)能保溫施工技術規(guī)程》dbjt25-3035-20xx、《建筑節(jié)能工程施工質量驗收規(guī)范》gb50411-20xx、《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規(guī)范》gb50210-20xx施工。
五、工程價款：
六80mm厚xps阻燃b1級擠塑板外墻外保溫。單價元每平方米(板材為白色，導熱系數(shù)不大于0.028w/m.k,材料容重32kg/立方米，包工包料包吊籃機械設備、包文明施工及安全生產)。
七、乙方在施工現(xiàn)場以外發(fā)生一切治安事件及安全事故均由乙方自行承擔，甲方不承擔任何責任。
八、本合同一式兩份，甲方持一份、乙方持一份，本合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
裝修工程承攬合同篇十
依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循公平、誠實信用的原則，雙方就本裝飾工程的有關事項協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程概況。
裝飾工程施工地點：
施工內容：
承包方式：
合同總工期______天，自________年____月____日開工至________年____月____日竣工。
合同總價款(金額大寫);。
其中：人工費________元;材料費________元。(見附表。
一)。
二、雙方工作。
1.甲方工作。
1.1 開工前，向乙方提供裝飾方案及做法說明一份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳x等采取保護措施，并經乙方書面確認。
1.2 辦理本工程施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)，協(xié)調鄰里關系，保證乙方施工時間。
1.3 向乙方提供施工需用的水、電、氣等設備，并說明使用注意事項。協(xié)調做好垃圾清理等工作，并承擔相應費用。
2.乙方工作。
2.1 按照甲方的意圖和要求，向甲方提供施工圖紙及做法說明并進行現(xiàn)場交底，交甲方進行書面認定。
2.2 乙方指派________(姓名)為乙方駐現(xiàn)場代表，負責合同履行。按要求組織施工，解決由乙方負責的各項事宜。
2.3 未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不準隨意拆改原有建筑結構及各種設備管線。
2.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火及環(huán)保規(guī)定。
2.5 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
三、工期。
1.工期延誤。
1.1 因以下原因造成工期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)甲方不能按約定提供開工條件。
(2)設計變更和工程量變化。
(3)甲方同意工期相應順延的其它情況。
1.2 由于甲方原因導致中途停工，甲方應補償乙方因停工、設備閑置所造成的損失，每停工一天，甲方支付乙方__________元。
1.3 由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方________元違約金。
四、工程價款支付。
開工日前三天，甲方支付總價款的________%，計________元;。
工程日期過半，甲方再支付總價款的________%，計________元;
驗收合格____日內，甲方支付總價款的剩余部分，計__________元。
五、材料供應。
1、甲方供應材料。
甲方供應的材料、設備應有材料設備表(見附表。
二)。
甲方供應的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成損失的，由甲方承擔責任。
甲方供應的材料、設備運抵現(xiàn)場____日內，經乙方驗收，由乙方負責保管。
由于保管不當造成的損失，由乙方負責。甲方供應的材料、設備未經甲方同意，乙方不得挪作它用，否則，乙方應按相應價款的雙倍補償給甲方，并承擔由此造成的損失。
2、乙方采購的材料。
乙方采購的材料、設備，必須有材料設備表，(見附表。
三)注明品牌、規(guī)格、等級、數(shù)量、單價和總價，甲乙雙方簽字認可。如乙方采購的材料、設備與材料設備表不符，不得使用。如乙方未經甲方同意擅自使用，造成的損失由乙方負責。
六、工程變更。
四)后方可進行該項目施工。凡私自與施工作業(yè)人員商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負。給乙方造成損失的，甲方應負責賠償。
七、質量與驗收。
1.工程質量。
1.1 工程以施工圖紙、做法說明、設計變更為依據(jù)，以《市建筑裝飾工程質量檢驗評定標準》為質量評定標準。
1.2 乙方應認真按照約定技術質量標準和設計要求進行施工，隨時接受甲方的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。如工程質量達不到約定條件，乙方應按甲方的要求返工、修改，并承擔由于自身原因導致返工、修改的費用。
2.竣工驗收與保修。
2.1 工程完工后，乙方應當向甲方提交工程驗收單(見附表。
五)。甲方自接到工程驗收單____日內驗收，在驗收單上簽字。甲方無正當理由不按時驗收，超過____日的視為竣工驗收已被確認。
2.2 雙方約定隱蔽工程和中間驗收部位：___________________________。
2.3 雙方約定的保修項目內容期限為：______________________________。
(本條。
2.2和。
2.3款的內容過多可另加頁)。
八、安全和防火。
1、甲方或乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防法》和有關防火設計規(guī)范。
2、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規(guī)程，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經濟損失。
九、違約責任。
甲、乙雙方應嚴格履行合同所規(guī)定的各項條款，甲方不能及時給出必要的指令、確認，不按合同約定履行自己的義務，或其他使合同無法履行的行為，甲方應承擔違約責任。乙方不能按合同工期竣工，施工質量達不到標準要求，或其他使合同無法履行的行為，乙方應承擔違約責任。
甲乙雙方承擔違約責任均按合同總價款的_______%向對方支付違約金，若違約金不能彌補損失時，當事人可以要求對方予以增加。
十、合同爭議解決方式。
雙方約定在履行合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決或請__________________________調解。協(xié)商或調解不成時，雙方可以按下述第_____________種方式解決：
1、由_______________仲裁委員會仲裁;。
2、向人民起訴。
十
一、其他約定。
_______________________________________________________。
十
二、本合同未盡事宜，經雙方共同協(xié)商作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
十
三、組成本合同的文件包括：
1、本合同條款及合同附表;。
2、施工圖紙及做法說明;。
3、雙方有關本工程洽商的其他書面協(xié)議;。
4、補充規(guī)定。
十
四、其他。
1、本合同正本兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。雙方約定可根據(jù)需要確定合同副本的數(shù)量，雙方約定(簽字、鑒證、公證)后生效。
2、乙方收到本裝飾工程價款尾款，本合同即告終止。
業(yè)主：(簽章)承包方：(公章)。
住地：法定代表人：
委托代理人：
聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
________年____月____日________年____月____日。
鑒(公)證單位：(公章)。
經辦人：
鑒(公)證日期：
裝修工程承攬合同篇十一
委托單位(甲方)：
承攬單位(乙方)：
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權益保護法》以及有關法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結合本項目的具體情況，雙方經友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況。
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;。
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;。
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;。
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內).
6.施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間。
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作。
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準。
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間。
付款百分比。
金額。
合同簽訂后開工前二至五天。
50%。
施工完成交付驗收后兩日內。
40%。
竣工驗收一個月后。
10%。
七、違約責任：
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。
八、質保期。
乙方承諾裝修質保期六個月，質保期間出現(xiàn)裝修質量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：承攬單位(乙方)：
代表人：代表人：
日期：日期：
地址：地址：
電話：電話：
裝修工程承攬合同篇十二
乙方(承包方)：
根據(jù)《xxx合同法》，結合本工程具體情況，本著公平、公正、平等、合理的原則，經雙方協(xié)商達成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條工程概況。
工程承包方式，雙方商定采取下列第__________種承包方式：
(1)乙方包工、包全部材料;詳見預算書。
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供主材;詳見預算書。
(3)乙方包工，甲方包全部材料;詳見預算書。
備注：甲方在公司所選材料確定簽字后材料下單之前還能更換，如材料下單后甲方要求更換材料所產生的費用(運費及搬運費及損壞的材料費)由業(yè)主自行承擔。公司贈送東西，業(yè)主可放棄但不可折現(xiàn)，不可換別的物品。
工程期限__________天;。
開工日期______年______月______日
竣工日期______年______月______日
合同施工價款：本合同工程造價為(人民幣)____________元;。
金額大寫：___________________________________________元整。
第二條施工圖紙及預算、監(jiān)理。
本工程施工圖紙及預算、監(jiān)理分別由提供設計，提供預算，提供監(jiān)理，圖紙及預算一式兩份，甲、乙雙方各一份，作為本合同附件。
第三條。
免費提供乙方施工期間所需要的水、電;。
負責協(xié)調鄰里之間的關系;負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當支付的有關費用。
施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現(xiàn)場的保護消防等項工作。
參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、工程竣工驗收。
第四條。
嚴格執(zhí)行本市有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;。
保護好原居室的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通。
保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
第五條。
工程項目或施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致，簽定書面變更單，同時調整相關工程費用及工期(裝飾裝修工程變更單);雙方約定本工程項目采用固定單價、不可變更。具體如下：
1);減項部分：基礎裝修部分不得減價，主材部分根據(jù)折扣減價。簽訂減項單，在最后一次結算時減除。
2);增項部分;根據(jù)公司規(guī)定價格或市場價格增項。簽訂增項單，同時將增項款交到公司財務。工程部接到財務通知單方能進行增項。
3);工期;減項不減工期，增項根據(jù)增項內容調整增加工期。
同一工程施工期間的變更不能超過三次，每次變更甲方必須及時配合乙方簽寫變更單，并提前兩天完成，否則導致工期順延和窩工的，甲方必須給予工期的順延和每天300元窩工費的補償。
第六條。
按合同約定由乙方提供的主要的材料、設備，乙方應在材料到施工現(xiàn)場前通知甲方，雙方共同驗收。
第七條。
對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;國家節(jié)假日。
乙方工作工程變更材料供應工期延誤。
(3)影響施工的停水、停電(以施工記錄為準，甲方可向物業(yè)管理單位問詢);。
(4)甲方同意工期順延的其它情況。
因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。
甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延并按本合同第五條承擔相應的賠償款。
因乙方責任不能按期完工，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。
第八條質量標準。
雙方約定本工程施工質量按以下標準執(zhí)行：
(1)施工過程中雙方就工程質量發(fā)生爭議，申請由質量監(jiān)督部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。
第九條工程驗收和保修。
雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：
(1)材料進場驗收;。
(2)隱蔽工程驗收包括木作基層、水路、電路等;。
(3)中期驗收即工期過半木工收口;。
(4)竣工驗收;。
乙方應提前一天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單;。
工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單(工程驗收單)，在工程款結清后，辦理移交手續(xù)(工程結算單);(3)竣工驗收。
工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工通知單后三日內組織驗收，驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款，簽署保修單。
雙方進行施工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，因此而造成的損失由甲方承擔。
竣工驗收在工程質量、空氣質量及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽定解決竣工驗收遺留問題協(xié)議后方可先行入住。
本工程自驗收合格雙方簽字之日起水電保修期為五年、防水保修兩年、其他保修五年并。并填寫工程保修單。
第十條工程款支付方式。
雙方約定按下列方式支付工程款：
合同生效后，甲方按下表中的約定直接向乙方繳付施工價款：
(2)其他支付方式：
工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并告知甲方。甲方接到告知后兩日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單(工程結算單)并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款，然后乙方負責清理現(xiàn)場，收拾衛(wèi)生。
第十一條違約責任。
未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。
因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失一萬元整。
由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理;。
由于乙方原因，致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金千分之元。
第十二條合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列方式解決：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由當事人雙方協(xié)商解決，也可由有關部門調解，協(xié)商或調解不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十三條其它條款。
因工程施工而產生的垃圾，由甲方指定地點，并由乙方負責將垃圾運到該甲方指定的地點。
施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人負責保管。工程竣工驗收并結算完畢后，應當如數(shù)交還。
甲乙雙方之間一切約定均簽定文字協(xié)定，所有口頭承諾均無效。
甲乙雙方均有責任核實工程項目及工程量。乙方為甲方施工的工程項目以報價單上文字寫明的項目和變更單為準，工程量按照工程中實際發(fā)生的為準。
乙方遵守甲方物業(yè)部門的相關規(guī)定，如違反相關規(guī)定給甲方造成的損失應由乙方負責。
乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價服務，并代表乙方與甲方簽定合同。合同簽定后，乙方執(zhí)行合同的代表人為乙方工程部派出的施工監(jiān)理。甲方關于工程的一切事宜均通過乙方施工監(jiān)理及設計師解決，以確保工程中的統(tǒng)一指揮和管理。
施工人員對甲方現(xiàn)場物品應認真清點及保護，并且雙方須簽署物品清單。簽定之后，如發(fā)現(xiàn)丟失或破壞的由乙方承擔甲方損失。甲方應在開工前將原有的電話機等設備拆除(乙方除使用施工所用水、電外，不得使用甲方原有的衛(wèi)生潔具、煤氣灶具、熱水器等設備)。
負責采購的主要材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場。如甲方所供材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，對工程造成的損失由甲方負責。
工程由乙方負責采購的主要材料、設備，必須在報價單中注明質量標準并經甲方簽字認可，否則對工程造成的損失由乙方負責。
施工過程中凡由甲方指定材料供應商情況，材料發(fā)生質量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期、窩工等，均由甲方承擔責任;凡由乙方提供的材料，發(fā)生上述問題均由乙方承擔責任。
除合同注明的以外，五金(門鎖、門吸、水龍頭等)、開關面板、墻地磚、燈具、潔具、地板等，如由甲方供貨到現(xiàn)場的，甲方必須及時提供。若需要乙方負責，需要在預算中確定，否則，在后期施工過程中需要乙方代購的，加收5%人工及差旅費。
如在工程施工過程中甲方提出設計修改意見及增減工程項目時，需提前與乙方代表聯(lián)系，在雙方簽定變更單后方能進行該項施工。凡甲方直接與現(xiàn)場施工人員商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方承擔。為保證施工及服務的質量，乙方嚴禁施工隊與任何人私下交易，請甲方配合。
合同簽定后，如甲方的減項金額超過工程款的20%以上，甲方須向乙方支付工程總額的(由于工程調度及人工等)5%的變更損失費。若甲方所減項目所用的材料乙方已訂購或運到現(xiàn)場，甲方需另外支付材料來回運費、搬運費、材料損耗費及退貨費用，如果不能退貨，甲方需承擔所有貨款。
根據(jù)有關規(guī)定，乙方無權移動改造煤氣、天然氣管線、暖氣管線。甲方若需改動上述管線，須出示有關部門的批準文件并與乙方簽定施工責任保證書，且改造驗收合格后，乙方只負責合同保修內的維修責任，不負責其它賠償責任。
物業(yè)小區(qū)收取的物業(yè)押金等費用由甲方交納。
工程施工工期過半(木工收口驗收合格后)，甲方應配合乙方進行分階段驗收及中期預結算(根據(jù)工程變更、工程增減)。甲方應在中期預結算后兩日內到乙方財務部門交納中期款，否則，乙方有權利將工程終止。甲方不得以任何理由拒絕參加中期預結算，乙方有權自預結算發(fā)生日起停止施工，由此延誤的工期及給乙方造成的窩工損失根據(jù)本合同由甲方負責。
乙方應提前一天通知甲方參加竣工驗收及結算。如甲方接到通知后，未按時參加，每超過三天按其所欠款額的千分之四向乙方支付違約金。乙方在收到甲方結算款后填寫工程保修單，辦理工程移交手續(xù)(未出現(xiàn)在報價單及變更單上的項目乙方不予保修及承擔任何責任)。甲方七日內未付工程結算款視為自動放棄保修及維修的權利，且乙方保留相關權利。
合同簽定后，未出現(xiàn)本合同約定的情況下，一方提出解除合同時，須向另一方支付合同總額10%的違約金，由此造成的損失，違約方應予以賠償對方。
如甲方對乙方工作有任何質疑時，請撥打投訴電話：xxxxxxx。
第十四條補充約定。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝修工程承攬合同篇十三
甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行住房裝修，為保護雙方的合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
1、裝飾施工地點：
2、住房結構：房型房廳套，施工面積平方米。
3、裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4、承包方式：xxxx(包工包料、清包工、部分承包)。
5、工期：自xx年xx月xx日開工，至xx年xx月xx日竣工，xxxx工期xxxx天。
1、工程總價款：x元，大寫(人民幣)：xx詳見本合同裝修工程報價單。
2、工程款付款方式按下列方式支付：
(1)第一次，對預算設計認可簽訂合同之日。支付10000元訂金，第二次付款時扣除。
(2)第二次合同簽定后開工前支付工程總造價50%合計x元。
(3)第三次施工過程中工期進度過半支付工程總造價40%合計x元。
(4)第四次竣工驗收當天支付工程總造價10%合計x元。
(5)工程保修期兩年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
1、本工程執(zhí)行db086297《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、db313xx1999《住宅裝飾裝修驗收標準》xx市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由xxxx方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工.由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知xx日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方xxxx元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付xxx元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的xxxx%向甲方支付違約金。
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
甲方(簽字)：xxx。
乙方(簽字)：xxx。
時間：xxxx年xx月xx日。
時間：xxxx年xx月xx日。
裝修工程承攬合同篇十四
聯(lián)系電話：______________手機號碼：______________。
承包方（以下簡稱乙方）：______________。
單位名稱：______________。
一、設計工程地點______________。
二、設計內容。
1張，其中______________。
2、施工圖全套，其中包括______________。
3、設計圖紙一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
三、設計費。
總計______________元；稅金另計。
四、付款方式。
1、設計費在簽定合同時收取50%訂金，效果圖交付時收取30%，全部圖紙交付時收取20%余款。
2、設計師免費三次親臨現(xiàn)場進行技術指導（食宿、交通費用由甲方承擔），超過三次的費用當日收?。╛_____________元/天）。
五、所有圖紙在簽定合同后______________個工作日內交付。
六、設計方案變更不得超過3次（不含3次），每增加一次，另增加設計費______________元。
七、該設計工程如由乙方施工，設計費的50%在工程結束后沖抵等額工程尾款（如施工合同未能執(zhí)行完全，本條款自動取消）。
八、如該工程由乙方施工，第四款的第二條將自動取消。
九、甲方單方面終止合同，設計訂金不予退還，乙方單方面終止合同，雙倍返還設計訂金。本設計合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，在甲方簽字、乙方簽章后生效。
法定代表人：______________委托代理人：______________。
裝修工程承攬合同篇十五
甲乙雙方經友好協(xié)商，甲方決定委托乙方進行_________裝修，為保護雙方的.合法權益，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協(xié)議，共同遵守。
2。住房結構：_______________。
3。裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。
4。承包方式包工包料。
5。工期：自________年________月________日開工，至________年________月________日竣工，________工期________天。
二、工程價款及結算的約定。
1。工程總價款：_________元，大寫（人民幣）：________________詳見本合同裝修工程報價單。
2。工程款付款方式按下列方式支付：
（1）第一次，對預算設計認可簽訂合同之日施工方進場支付_____元訂金，第二次付款時扣除。
（3）第三次竣工驗收當天支付工程總造價_____%合計_________元。
（5）工程保修期_____年。工程款全部結清后，甲、乙雙方簽訂《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。
三、關于材料供應的約定。
1、甲方提供的材料：詳見合同裝修工程報價單。本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，乙方應辦理驗收手續(xù)。如甲方供應的材料、設備發(fā)生質量問題或規(guī)格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現(xiàn)場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。
2、乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3、乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系為偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
四、關于工程質量及驗收的約定。
1、本工程執(zhí)行__________住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、__________《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。
2、本工程由________方設計施工方案。
3、甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費由甲方承擔，工期順延。由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
4、在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯(lián)系，雙方同意后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期，甲、乙雙方商定。
5、工程驗收甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)，甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認。事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。
6、工程竣工：乙方應提前_____天通知甲方驗收，甲方應自接到通知_____日內組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。
五、有關安全生產和防火的約定。
甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，屬甲方責任，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。
六、其它事項。
1、甲方應在開工前，向乙方提供經物業(yè)管理部門認可的施工圖紙，并向乙方進行現(xiàn)場交底。并向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生鄰里關系等的協(xié)調工作。
2、乙方參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現(xiàn)場交底。按要求組織施工，保質保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。未經甲方同意和所在地房管或物業(yè)管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。
七、違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工一天，甲方付乙方________元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，支付_______元違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的________%向甲方支付違約金。
八、糾紛處理方式。
雙方如對合同執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效的，可以提交人民法院訴訟。
九、合同的變更和解除。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。
十、本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。
裝修工程承攬合同篇十六
電話：______。
傳真：______。
委托代理人：______。
電話：______。
傳真：______。
承包人（乙方）：__________________。
電話：______。
法定代表人：______。
電話：______。
本工程設計人：______。
電話：______。
施工隊負責人：______。
電話：______。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室室內裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：
2、工程地點：
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第_種承包方式。
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工，發(fā)包人包料。
（附件：經雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》）。
雙方施工圖采取下列第種方式提供：
a.發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
b.發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費（大寫）元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內）。
施工圖紙經甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前天取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
1、參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認；
3、未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線；
4、保護好原居室室內的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內上、下水管道的暢通；
7、工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
1、工程期限___天，開工日期__年__月__日?？⒐と掌赺_年__月__日。
2、因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3、因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
a.遭遇嚴重影響施工的惡劣天氣、停水停電、天災、戰(zhàn)爭等不可抗力的。
b.經雙方同意的工程量變化和設計變更；
c.因與甲方和乙方無關的第三方的原因造成的工程延誤。第三方因素包括但不限于所在地（?。﹨^(qū)的管理機構和隔壁鄰居的無理行為。
d.經甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費。
e.經甲乙雙方同意工期順延的其它情況。
1、任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應當將材料和設備按時按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2、對于一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。對于因此造成的費用增加部分，由提供方承擔。
3、材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
2、甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查和驗收手續(xù)。甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3、由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后天內組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
5、驗收時，工程項目合格率達到%時（以工程價款比例為準），其它不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方應予以承認。
6、乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽置生效之前已經發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
7、甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況：
8、工程未驗收的，甲方不得先行使用。
1、雙方約定按以下第____種方式支付工程款：
a.合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款：
支付次數(shù)支付階段或時間支付金額。
第一次支付________元；
第二次支付________元；
第三次支付________元；
第四次工程驗收后天工程總造價的5%約________元。
b.其他支付方式：_____________。
2、雙方同意工程的結算方法按下列第種進行結算：
a、固定價格，本工程總價款為________元；
b、單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是，總價不得超過________元；
b1.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+墻面面積頂面面積+6%（前兩者的和）。
b2.瓷磚面積為：實際面積+6%。
b3.實木地板面積為：實際面積+6%，拼花部分+10%。
b4.木工衣柜類面積為：實際面積平方米取整數(shù)值，小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計算，超出0.5平方米的按一平方米計算。
b5.其他按項項目按項計算。
b6.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%（實際面積）。
b7.估價項目測量后再具體報價。
b8.經甲方同意代購的項目按預算內造價購買，經甲方同意可以調整。
3、特別費用的約定。
a.施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
b.施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
c.合同附件預算表中沒有列明稅費的，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門繳納。已經列明稅費的，由乙方負責繳交。
d.物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內運輸費用的，由甲方應當負責交涉或向乙方補貼差額。
4、乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項甲方應按預付50%，項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項大于該項目的50%的，甲方應實際比例先支付給乙方備料。
5、工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后__日內未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
1、施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人士包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2、因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付的違約金。
3、因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4、甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照支付乙方延期付款違約金。
5、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6、因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
7、乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失的擴大，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴大部分承擔賠償責任。
雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商無效的，可提交人民法院訴訟。
1、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同具法律效力。
2、本合同履行完成后自動終止。
甲方：（簽字）。
乙方公司（蓋章）：
現(xiàn)場代表（簽字）________。
現(xiàn)場代表：（簽字）________。
證件名稱：____________。
證件名稱：____________。
證件號碼：____________。
證件號碼：____________。
裝修工程承攬合同篇十七
發(fā)包方：_________(以下簡稱甲方)。
承包方：_________(以下簡稱乙方)。
根據(jù)《_____》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致，簽訂本勞務作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
1、工程名稱：
2、工程地點：_________。
3、承包方式：
4、承包范圍及內容：
1、本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總日歷天數(shù)_______天。
2、乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。
3、因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。
1、承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
(1)1#樓：513792_________________元/平方米=_________元。
(2)2#樓：477042_________________元/平方米=_________元。
(3)3#樓：560736__________________元/平方米=_________元。
2、承包最終價款以工程竣工決算面積為準。
3、支付方式：甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的8、0%，剩余20%的工程款作為乙方的質保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
乙方所承包工程范圍內的工程質量必須達到。
由甲方所提供的材料，甲方需按進度要求保質保量供應，但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔。
(一)甲方的責任和權利。
1、甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。
2、甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。
3、甲方對承包工作質量、工程進度、安全生產、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質量、安全生產達不到標準，甲方有要求乙方承擔違約責任的權利，乙方如由此給甲方造成經濟損失，甲方有權要求乙方予以賠償。
4、乙方固定技術力量達不到合格標準，甲方有權與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
5、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質量達不到項目部的質量工期要求，甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。
6、乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用，并辦理領用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
(二)乙方責任和權利。
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
2、嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包范圍內的工程質量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調整后的計劃)，合理組織，科學安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇，出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任，甲方不承擔任何責任。
8、為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
1、本協(xié)議一經簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應嚴格按照合同約定的安全質量標準施工，如因質量未能達到驗收標準的，乙方按承包的總面積_________每平米5元向甲方承擔違約責任。如因質量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負責，由此給甲方造成損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4、乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應按以上材料款的30%向甲方承擔違約責任。
5、由于甲方原因導致乙方無法再進行施工，乙方有權要求甲方賠償損失，結算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
6、、因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經濟損失的，由甲方承擔相應的賠償責任。
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內容竣工驗收、工程價款結清后即失效。
甲方(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
乙方：(簽字/蓋章)：_________。
代表人：_________。
身份證號：_________。
聯(lián)系方式：_________。
簽訂時間：年_________月_________日。
裝修工程承攬合同篇十八
發(fā)包方（甲方）： 承包方（乙方）：
資質等級：
甲乙雙方根據(jù)我國法律規(guī)定，在審核乙方的裝修資質后，簽訂本裝修合同，具體條款如下：
一、工程概況：
二、工程名稱：———地點———承包范圍——承包方式——承包內容
三、工期
四、工程質量標準：
五、工程造價：
六、付款方式：合同生效后，甲方下列方式直接向乙方支付工程款：
七、工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后________日后如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單（見附表九：工程結算單）并簽字，甲方應在簽字時向乙方結清工程尾款。
八、工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
九、違約責任
2、未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；
5、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；
6、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付合同總價的1%為違約金；
十、合同爭議的解決方式 雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時，按下列第__________種方式解決：
1.向甲方所在地仲裁委員會申請仲裁；
2.向合同簽訂地人民法院起訴。
十一、其他具體規(guī)定
2、施工期間，甲方將外屋門鑰匙________把，交給乙方施工隊負責人________負責保管。工程竣工驗收后，甲方負責提供新鎖_____把，由乙方當場負責安裝交付使用。
3、施工期間，乙方每天的工作時間為：上午_________點_______分至______點_______分；下午_________點_______分至______點_______分。
十二、附則
1、本合同由甲、乙雙方直拉簽訂，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉包。
3、合同履行完后自動終止。
4、本合同的附件為本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
甲方（簽字） 乙方（簽字）：
簽約日期： 年 月 日 簽約地點：