合同的內容應具體明確、合理合法，各項條款應符合法律法規(guī)和雙方真實意愿。合同的條款應當精確明確，避免產生歧義和糾紛。合同的有效性和合法性對于保護雙方利益和維護市場秩序具有重要意義。
承攬合同樣式篇一
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣告發(fā)布單位名稱（簡稱乙方）：
根據《xxx合同法》、《xxx廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌2、電子顯示裝置3、燈箱4、霓虹燈5、交通工具6、水上漂浮物7、升空器具8、充氣物9、模型10、旗幟11、條幅12、其他：
一）本合同廣告費用為：設計費用（人民幣，下同）元，制作費用元，發(fā)布費用元，合計元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應于年月日前支付廣告費用的x％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
（三）按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現(xiàn)金。
其他：
（一）甲方權利義務。
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：
（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；
（4）確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的，甲方有權解除合同。
（二）乙方權利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的，乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的x%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實現(xiàn)廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
１、向仲裁委員會申請仲裁；
２、向人民法院提起訴訟。
（一）。
（二）。
（三）。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)x份。
甲方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
乙方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
年月日年月日。
承攬合同樣式篇二
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同樣式篇三
2.交貨(運輸)辦法及地點：________。
3.質量檢驗及驗收辦法：_________。
4.包裝要求及費用負擔：__________。
5.結算辦法及期限：_____________。
6.原材料供應辦法：____________。
7.其他：_______________。
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________。
第二點：乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________。
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止。
甲方：______乙方：________。
法定代表人：_______法定代表人：_____。
電話：________電話：_______。
地址：________地址：_______。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：________帳號：_______。
承攬合同樣式篇四
甲方：_________。
乙方：_________。
甲乙雙方經友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議：
一、項目概要：_________。
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________。
2、設計制作：_________。
3、紙張：_________。
4、頁數：_________。
5、色數：_________。
6、后道加工：_________。
7、數量：_________。
單價：_________。
總價：_________。
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式。
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產品風險自交貨時轉移。
五、印刷質量標準。
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質完成，印刷品質量以簽字樣稿為準驗收；甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
5、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任。
1、乙方對承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本。
合同。
規(guī)定的印數印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務后，應當認真清點印刷品數量，登記臺賬，并根據本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿（或電子文檔）、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產權及保密。
1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權屬于甲方。
4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供；合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款。
交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務參考樣本除外。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
九、違約責任。
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經協(xié)商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________。
地址：_________地址：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
電話：_________電話：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
承攬合同樣式篇五
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________。
代表人：__________代表人：____________________。
簽訂日期：________年____月____日
承攬合同樣式篇六
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《_合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）。
品名規(guī)格數量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額（大寫）柒萬柒仟元整。
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
單位：單位：
法定代理人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶行：戶名：
帳號：卡號：
郵編：郵編：
簽訂時間：
承攬合同樣式篇七
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：
承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法。
1、費用包括：
設計、制作費：
發(fā)布費：
代理費：
合計金額(大寫)：
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的x%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的x%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬合同樣式篇八
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據《_合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一?項目概況。
1、項目名稱:廣告牌安裝。
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準。
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用。
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式。
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求。
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期。
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權利與義務。
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌。
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項。
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇九
承攬人：_____________簽訂時間：____年____月____日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________。
承攬合同樣式篇十
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況。
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用。
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準。
四、違約責任和安全責任。
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字。
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日。
承攬合同樣式篇十一
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經雙方協(xié)商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
承攬合同樣式篇十二
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
承攬合同樣式篇十三
經甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名
規(guī)格、型號單位數量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任：
第一點：甲方承擔
（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
（3）自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
第二點：乙方承擔
（1）產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同樣式篇十四
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣告發(fā)布單位名稱（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
第一條廣告發(fā)布事項。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌。
2、電子顯示裝置。
3、燈箱。
4、霓虹燈。
5、交通工具。
6、水上漂浮物。
7、升空器具。
8、充氣物。
9、模型。
10、旗幟。
11、條幅。
12、其他：
第二條廣告費用、支付期限和方式。
（一）本合同廣告費用為：設計費用（人民幣，下同）元，制作費用元，發(fā)布費用元，合計元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應于年月日前支付廣告費用的％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
（三）按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現(xiàn)金。
其他：
第三條雙方權利義務。
（一）甲方權利義務。
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：
（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；
（4）確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的，甲方有權解除合同。
（二）乙方權利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的，乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條違約責任。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實現(xiàn)廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
１、向仲裁委員會申請仲裁；
２、向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項。
（一）。
（二）。
（三）。
第七條附則。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
甲方（章）：___________乙方（章）：___________。
電話：___________電話：___________。
郵政編碼：___________郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________開戶銀行：___________。
賬號：___________賬號：___________。
年月日年月日。
承攬合同樣式篇十五
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
計量單位。
數量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術標準、質量要求：_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬合同樣式篇十六
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則，現(xiàn)經雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂，驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認后，甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇十七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量。
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經甲乙雙方經現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同樣式篇十八
經過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
承攬合同樣式篇十九
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
承攬合同樣式篇一
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣告發(fā)布單位名稱（簡稱乙方）：
根據《xxx合同法》、《xxx廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌2、電子顯示裝置3、燈箱4、霓虹燈5、交通工具6、水上漂浮物7、升空器具8、充氣物9、模型10、旗幟11、條幅12、其他：
一）本合同廣告費用為：設計費用（人民幣，下同）元，制作費用元，發(fā)布費用元，合計元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應于年月日前支付廣告費用的x％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
（三）按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現(xiàn)金。
其他：
（一）甲方權利義務。
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：
（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；
（4）確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的，甲方有權解除合同。
（二）乙方權利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的，乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的x%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實現(xiàn)廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
１、向仲裁委員會申請仲裁；
２、向人民法院提起訴訟。
（一）。
（二）。
（三）。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)x份。
甲方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
乙方（章）：___________。
地址：______________________。
法定代表人（簽字）：___________。
委托代理人（簽字）：___________。
電話：___________。
郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________。
賬號：___________。
年月日年月日。
承攬合同樣式篇二
依照《中華人民共和國民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
第一條廣告播出要求。
第二條廣告費及支付方法。
2.1廣告費。
2.2支付方法及時間：
2.3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條違約責任。
3.1委托方擅自不履行合同，向承攬方償付未履行部分廣告費____________%的違約金;逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
3.2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費________%的違約金，不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按未履行部分廣告費的________償付違約金。
3.3其它違約責任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第四條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第(________)項規(guī)定辦理。
1.向____________________地經濟合同仲裁機關申請仲裁;。
2.向____________________地人民法院起訴。
第六條附則。
6.2本合同有效期：自_______年____月___日生效至_______年____月___日終止。
委托方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳戶：承攬方。
單位名稱(蓋章)。
地址：
郵政編碼：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
廣告業(yè)務員證號：
開戶銀行：
帳戶：
承攬合同樣式篇三
2.交貨(運輸)辦法及地點：________。
3.質量檢驗及驗收辦法：_________。
4.包裝要求及費用負擔：__________。
5.結算辦法及期限：_____________。
6.原材料供應辦法：____________。
7.其他：_______________。
違約責任：
第一點：甲方承擔。
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________。
第二點：乙方承擔。
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________。
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止。
甲方：______乙方：________。
法定代表人：_______法定代表人：_____。
電話：________電話：_______。
地址：________地址：_______。
開戶銀行：______開戶銀行：_____。
帳號：________帳號：_______。
承攬合同樣式篇四
甲方：_________。
乙方：_________。
甲乙雙方經友好協(xié)商，茲就甲方委托乙方制作甲方_________達成以下協(xié)議：
一、項目概要：_________。
二、項目明細：
項目名稱：
1、尺寸：_________。
2、設計制作：_________。
3、紙張：_________。
4、頁數：_________。
5、色數：_________。
6、后道加工：_________。
7、數量：_________。
單價：_________。
總價：_________。
三、付款方式：
開始制作之日起支付價格總額之30%，小樣確定后支付20%，余款50%于交貨當日付清。
四、交貨方式。
印刷加工：在確認打樣稿后_________個工作日內交貨。
交貨地點：甲方公司，乙方承擔運費，產品風險自交貨時轉移。
五、印刷質量標準。
1、乙方前期制作應按提供樣稿之要求按時，按質完成，印刷品質量以簽字樣稿為準驗收；甲方應負責有關內容的及時校核確認以及收貨驗貨。
2、甲方委托乙方設計制作的稿件，甲方有權要求乙方提供最多不超過四次的樣稿確認。在乙方提供第四次確認稿時，甲方應完成所有的確認修改工作。如因甲方原因在第四次確認稿后仍需要進行修改，甲方同意視修改內容額外支付每頁不超過_________元的改稿費用。
5、甲方對印刷質量有任何異議，須在交貨后三個工作日內提出，在任何情況下乙方不負責除印刷以外發(fā)行、廣告的連帶責任。
六、乙方責任。
1、乙方對承印印件的原稿（或電子文檔）、校樣、印板、底片、半成品、成品及印刷品的樣本應當妥善保管，不得損毀。
2、乙方必須嚴格按照本。
合同。
規(guī)定的印數印刷，不得擅自加印。
3、乙方完成委托印刷業(yè)務后，應當認真清點印刷品數量，登記臺賬，并根據本合同的規(guī)定將印刷成品、原稿（或電子文檔）、底片、印板、校樣等全部交還甲方，不得擅自留存。
4、乙方在承接時，應核實委印方相關證件，不得印刷有內容不實、圖文虛假的印刷品。
七、知識產權及保密。
1、乙方應對甲方制作發(fā)行方式、計劃嚴格保密。
2、乙方設計人員應自覺保護甲方提供的一切用于排版印刷的電子文檔，不得擅自提供給任何第三方作任何用途。
3、乙方為甲方雜志制作的平面設計，其著作權屬于甲方。
4、乙方應妥善保存雜志的所有電子設計稿件、菲林，甲方若需要，應予提供；合同終止后，若雙方不再續(xù)約，乙方應將所有電子設計稿件、菲林交給甲方。
八、合同其它條款。
交貨數量同意允許正負5%的短溢裝。如溢裝的情況，甲方有權選擇是否按合同單價接收超裝之貨品。若甲方不接收，乙方不得擅自贈送他人或以任何價格出售，作其他客戶印刷業(yè)務參考樣本除外。如短裝在5%之內，乙方須按合同單價從合同總價中扣除相應金額，但不另行補足數量。如短裝在5%以上，甲方有權要求乙方補足所缺貨品。
由于政策變化、政府行政行為等人力不可抗因素原因導致其中一方無法履行合同，本合同即行終止，雙方不承擔違約責任。
九、違約責任。
1、甲乙雙方應嚴格遵守本合同的有關條款，此合同未盡事項，應由甲乙雙方友好協(xié)商解決。
2、若任何一方違反本合同并經協(xié)商無效，應由被告所在地人民法院作爭議解決。
3、因不可抗力導致合同無法執(zhí)行的情況，雙方應友好協(xié)商延期履行，協(xié)商不成或確實無法繼續(xù)履行的，任何一方均不承擔違約責任。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，同樣有效。
甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________。
授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________。
地址：_________地址：_________。
郵政編碼：_________郵政編碼：_________。
電話：_________電話：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點：_________簽訂地點：_________。
承攬合同樣式篇五
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數量、加工費；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________。
代表人：__________代表人：____________________。
簽訂日期：________年____月____日
承攬合同樣式篇六
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《_合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）。
品名規(guī)格數量單位重量（噸）單價元/噸價款（元）備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額（大寫）柒萬柒仟元整。
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：承攬方：
單位：單位：
法定代理人：法定代理人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
開戶行：戶名：
帳號：卡號：
郵編：郵編：
簽訂時間：
承攬合同樣式篇七
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日。
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
1、項目(媒介)：
2、廣告內容及有關證件的名稱、編號：
承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法。
1、費用包括：
設計、制作費：
發(fā)布費：
代理費：
合計金額(大寫)：
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的x%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的x%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的.爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬合同樣式篇八
甲方:(以下簡稱甲方)乙方:(以下簡稱乙方)。
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上，根據《_合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：
一?項目概況。
1、項目名稱:廣告牌安裝。
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準。
3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用。
乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式。
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質量、安全要求。
1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質量標準，并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期。
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風等自然災害，由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權利與義務。
1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌。
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準，保證所提供的鋼制材料質量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。
七、其他事項。
1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇九
承攬人：_____________簽訂時間：____年____月____日。
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限。
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協(xié)商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;。
(二)依法向人民法院起訴。
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)。
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________。
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________。
承攬合同樣式篇十
甲方：
乙方：
經甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一、工程概況。
1.工程名稱：
2.工程地點：
3.承包范圍：
4.承包方式：包工、包料、包費用。
5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質量：本工程為合格工程。
二、合同單價和付款方式。
2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。
3.施工完畢經甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規(guī)票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。
三、技術要求和質量標準。
四、違約責任和安全責任。
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五、爭議或糾紛處理。
1.本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協(xié)商解決。
2.當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修。
本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方執(zhí)份。
甲方：乙方：
簽字簽字。
電話：電話：
甲方駐工地代表：
電話：
_____年___月____日。
承攬合同樣式篇十一
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。
2.工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。
2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
（一）甲方的權利義務。
1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務。
1.乙方應選派態(tài)度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。
2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調。
4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。
5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
1．本合同履行過程中經雙方協(xié)商，可變更合同內容或解除合同。
2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4.本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
法定代表人法定代表人。
或委托代理人：或委托代理人：
年月日年月日。
簽訂地點:。
承攬合同樣式篇十二
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
承攬合同樣式篇十三
經甲___________、乙____________ 雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
品（材料）名
規(guī)格、型號單位數量單價金額交貨日期超欠幅度%
違約責任：
第一點：甲方承擔
（2）中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值________的違約金。
（3）自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之______的違約金。
（4）未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
（5）未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
（6）實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
（7）錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
第二點：乙方承擔
（1）產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價；甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
（2）未按合同規(guī)定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交；不需要的，可以退貨，并承擔損失；不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值________的違約金。
（3）包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用；甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
（4）未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
（5）不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
（6）產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
本合同一式______份。有效期自________年____月____日到________年____月____日止 。
承攬合同樣式篇十四
廣告客戶或代理單位名稱（簡稱甲方）：
廣告發(fā)布單位名稱（簡稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，為明確合同雙方當事人的權利和義務，甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用的原則，經協(xié)商一致，簽訂本合同，并共同遵守。
第一條廣告發(fā)布事項。
甲方委托乙方以的形式發(fā)布戶外廣告。
1、展示牌。
2、電子顯示裝置。
3、燈箱。
4、霓虹燈。
5、交通工具。
6、水上漂浮物。
7、升空器具。
8、充氣物。
9、模型。
10、旗幟。
11、條幅。
12、其他：
第二條廣告費用、支付期限和方式。
（一）本合同廣告費用為：設計費用（人民幣，下同）元，制作費用元，發(fā)布費用元，合計元，大寫：
（二）本合同簽訂后，甲方應于年月日前支付廣告費用的％即元，作為定金，待最后一次支付剩余款項時抵作價款。剩余款項分次付清。
第一次付款：年月日前支付元。
第二次付款：年月日前支付元。
第三次付款：年月日前支付元。
補充約定：
（三）按下列第項方式支付。
1、支票2、轉賬3、現(xiàn)金。
其他：
第三條雙方權利義務。
（一）甲方權利義務。
1、甲方為廣告主的，應按照有關法律法規(guī)的規(guī)定向乙方提供下列文件：
（2）質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件；
（4）確認廣告內容真實性的其他證明文件。
2、甲方為廣告主代理機構的，除提供廣告主的上述資料外，還須同時提供代理機構的營業(yè)執(zhí)照和委托協(xié)議書。
3、甲方承諾其提供的有關證明文件真實、合法、有效，不違反法律法規(guī)規(guī)定、不損害社會公共利益、不侵犯他人的民事權利。
4、甲方應在本合同簽訂后的日內，向乙方提供廣告樣件，并承諾樣件內容真實合法。
5、甲方因特殊原因需要撤銷廣告發(fā)布訂單或暫緩發(fā)布廣告的，應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知乙方，否則應按廣告發(fā)布費用的%賠償乙方損失。
6、甲方應向乙方提交廣告樣件所涉及的他人民事權利的合法使用許可證明。廣告內容中有使用他人名義、形象的，應事先取得他人的書面同意；使用無民事行為能力人、限制民事行為能力人的名義、形象的，應當事先取得其監(jiān)護人的書面同意。
7、甲方應當按照合同約定的金額、時間、方式支付廣告費用。
8、因不可抗力或非乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，甲方有權要求乙方順延發(fā)布，如延遲發(fā)布無法實現(xiàn)合同目的的，甲方有權解除合同。
（二）乙方權利義務。
1、乙方承諾本單位合法擁有本合同約定戶外廣告媒介的設置使用權和廣告發(fā)布資格，本合同約定廣告發(fā)布地點、形式符合天津市戶外廣告設置規(guī)劃的要求。
2、乙方有權要求甲方按有關法律法規(guī)規(guī)定提交廣告發(fā)布所需要的證明文件。
3、乙方應當依法向工商行政管理機關申請戶外廣告登記，按批準的事項發(fā)布本廣告。
4、乙方應在辦妥戶外廣告登記審批手續(xù)之日起日內，發(fā)布本合同約定的廣告。
5、乙方應建立廣告審查制度，配備合格的廣告審查人員，依法對甲方提供的廣告樣件進行審查。
6、甲方提供的廣告樣件內容及其表現(xiàn)形式不符合法律法規(guī)規(guī)定的，或者規(guī)格不符合技術標準的，乙方有權要求甲方修改。甲方應在??個工作日內，將修改后的樣件交給乙方。如果甲方不同意修改或逾期仍未提供修改稿，造成無法辦理戶外廣告登記審批手續(xù)的，乙方有權解除合同，不視為乙方違約。
7、應甲方要求，乙方承擔廣告設計、制作的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前，將廣告發(fā)布樣件交給甲方，經甲方確認并辦理登記審批后方可發(fā)布。
8、因乙方原因造成廣告無法按期發(fā)布的，乙方應在廣告發(fā)布日的天前以書面形式通知甲方，重新發(fā)布事項由雙方共同協(xié)商。否則乙方應按廣告發(fā)布費用的%賠償甲方損失。
9、乙方應定期對戶外廣告發(fā)布設施進行維護，保持戶外廣告整潔、完好、美觀，確保廣告的發(fā)布效果。戶外廣告發(fā)布設施損毀和發(fā)生故障的，乙方應在日內修復。
10、乙方應建立廣告檔案管理制度，自本合同履行完畢之日起保存本合同文本和有關資料兩年。
第四條違約責任。
（一）本合同所有條款甲乙雙方應共同遵守，任何一方不得在未征得對方同意的情況下擅自修改或違背。
（二）甲方未按照約定繳付廣告費用的，每逾期一天按照未支付金額的%支付違約金。逾期付款時間超過日的，乙方有權解除合同。
（三）因甲方未按期交付廣告樣件造成本合同無法履行的，由甲方承擔違約責任，按本合同約定廣告費用的%向乙方支付違約金。
（四）因乙方原因導致廣告漏發(fā)或者錯發(fā)、規(guī)格和內容錯誤的，乙方給予補發(fā)，補發(fā)時間由甲乙雙方協(xié)商確定。由此致使甲方無法實現(xiàn)合同目的的，乙方應按廣告費用的%賠償。
（五）乙方已盡法定審查義務，而因甲方提供虛假證明材料造成廣告作品侵犯第三方合法權益的，甲方承擔全部責任，乙方明知或應知甲方提供虛假證明材料的除外。
（六）乙方未盡法定的廣告審查義務導致發(fā)布的廣告違法，甲方可向乙方追究相應的責任。
（七）因乙方未在約定時間內修復受損和發(fā)生故障的設施而影響廣告發(fā)布效果，致使無法實現(xiàn)廣告目的的，應按日向甲方支付賠償金元。
（八）因不可抗力因素導致本合同無法履行的，由甲乙雙方協(xié)商解決，均不承擔違約責任。甲乙雙方一致確認，因自然災害、重大政治、社會活動和事件等特殊原因致使本合同無法履行的，為不可抗力，適用本條約定。
第五條合同爭議解決方式。
雙方在履行合同中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，雙方同意按以下第種方式解決：
１、向仲裁委員會申請仲裁；
２、向人民法院提起訴訟。
第六條其他約定事項。
（一）。
（二）。
（三）。
第七條附則。
本合同未盡事宜，按國家有關法律和行政法規(guī)規(guī)定，由雙方協(xié)商做出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等效力。本合同一式份，甲、乙雙方各執(zhí)份。
甲方（章）：___________乙方（章）：___________。
電話：___________電話：___________。
郵政編碼：___________郵政編碼：___________。
開戶銀行：___________開戶銀行：___________。
賬號：___________賬號：___________。
年月日年月日。
承攬合同樣式篇十五
第一條承攬項目（注：空格如不夠用，可以另接）。
計量單位。
數量或工作量。
報酬。
單價。
總價。
第二條技術標準、質量要求：_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求：____________________。
第十條承攬人對工作成果質量負責的期限及條件：________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人（預付材料費/交付定金）（大寫）______元。
第十二條結算方式及期限：_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件：
（一）定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任：_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式：本合同項下發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決或申請調解解決；協(xié)商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（只能選擇一種）。
（一）提交______________________仲裁委員會仲裁；
（二）依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項：___________________。
定作人。
定作人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬人。
承攬人（章）：住所：
營業(yè)執(zhí)照號碼：身份證號：
法定代表人：委托代理人：
電話：傳真：
開戶銀行：賬號：
稅號：郵政編碼：
承攬合同樣式篇十六
發(fā)建房主方(甲)：
承攬建筑方(乙)：
甲方委托乙方承建農村居民房四間四層，為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》的有關規(guī)定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保建房過程中堅持安全、優(yōu)質、高效、低耗原則，現(xiàn)經雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以期共同遵守。
一、施工安全。
1、乙方在施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故全部責任和由此發(fā)生的一切費用。如出現(xiàn)任何施工安全事故，責任一概與甲方無關。如果施工人員需要參加生命財產、機械設備、意外傷害等方面的保險，則由乙方負責辦理并支付一切保險費用。甲方不支付任何費用，也不承擔任何責任。
2、為督促乙方為施工人員購買意外保險，甲方愿意支付部分購買施工人意外保險的費用(每人50元)，若乙方沒有為施工人員購買意外傷害方面的保險，甲方不承擔任何責任。
3、乙方所有施工人員必須身體健康，工頭負責人必須對所有施工人員和出入工地的其他外來人員進行施工安全教育和監(jiān)督，控制好各種可能存在的危險因素，消除安全事故的隱患，隨時對工程安全、進度、質量三大要素加強全面檢查和督促，確保安全和工程質量。
4、保證施工現(xiàn)場清潔，做到文明施工。非因甲方原因而違反有關規(guī)定造成的損失和罰款由乙方承擔。承攬人應安全施工，違規(guī)作業(yè)，造成事故損失應承攬人自行負責。
二、施工要求。
1、甲方將房屋以包工不包料的方式承包給乙方建筑。
3、乙方盡量避免在下雨天、雪天、冰凍等惡劣天氣情況施工，以免影響房子質量。
4、室內外有線電視接口、墻壁接線盒、自來水管、下水管道等安裝由甲方委托第三方負責。
5、乙方自帶建筑所需的一切工具，包括攪拌機、震動器等施工機械以及架板、架木等，費用由乙方自理。
6、乙方施工范圍房屋整體框架結構，落成后，里外墻面粉刷完畢，前面瓷磚貼工整，房屋結構由甲方提供。
7、架木必須牢固可靠，釘、鐵絲由甲方供應。
三、工程質量。
1、乙方必須認真按照甲方提供的圖紙施工，并隨時接受甲方或甲方委托人員的督查。檢查中提出的質量問題按甲方規(guī)定期限整改完成。
2、乙方施工時要保證質量。使用濕潤好的磚頭，沙漿的飽滿度必須要達到“三個一”砌筑法，即(一塊磚、一鏟灰、一擠揉)。
3、為確保房屋的漏水問題，乙方在做樓頂，廚房，衛(wèi)生間時必須提供做防水措施(要做油)。
4、如果乙方因為自身水平原因達不到工程合格條件的，乙方應該按照甲方及其委派人員的要求返工修改或重弄。返工修改后仍不能達到約定使用條件的，乙方應當承擔工程質量違約責任。
5、房屋建成后，因為乙方原因引起的質量問題造成甲方不能正常使用的，仍由乙方承擔修理返工或重弄的責任，并由乙方承擔所需的費用，一并賠償甲方的有關損失。
6、質量要求建筑尺寸均勻整直，乙方應按甲方要求標準施工，如需改變結構或作修改，應經雙方協(xié)商一致后方可施工。
四、工期延誤。
無正當理由，乙方不能延誤施工。由以下原因造成完工日期推遲的延誤，經甲方確認，工期可以相應順延：
1、因停電或下雨等造成停工;。
2、不可抗拒的自然力，如地震、洪水、冰雹等;。
3、甲方同意給予順延的其它情況。
五、工程造價。
1、房屋共層(第一層的門面空間只按一層計算)，房屋建成按實量面積計價，托出部分按前后相加的一半，東西相加的一半計算。
2、磚匠工按每平方米為元計算。
3、上樓板時，甲方只負責按每人15元/次的標準補給乙方。
六、建房工期：自20xx年農歷8月11日開始施工算起，到20xx年未下雪之前完成主體工程，粉刷等可來年農歷4月前完工。
七、工程款支付方式：
乙方進場后，甲方將預付人民幣10000元(大寫壹萬元整)工程款，以后將按如下進度標準分期分次付款。
1、各層樓板上板完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
2、主體完工結頂，驗收合格后7天內支付完工人基本工資(不超過工程款60%);。
3、所有粉刷工程完工，初驗通過后7天內支付壹萬伍千元;。
4、留取工程總造價的5%作為質量保證金，期限1年，自驗收合格之日起計算，在保修期滿后，經雙方復驗，確無質量問題且經雙方簽字確認后，甲方在7天內全額付給乙方。
5、竣工驗收合格且結算完畢后，7天內支付清除質量保證金外的全部工程款。
八、違約責任和爭議的解決辦法。
1、工程質量達不到約定要求的，乙方要進行修理、返工或重弄;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，辭退乙方，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工錢，則按銀行有關逾期付款辦法的規(guī)定按照延付金額每日萬分之三償付乙方賠償金。
4、因一方違約使合同不能履行，另一方欲中止或解除全部合同，應提前5天通知違約方后，方可中止或解除合同，并由違約方承擔違約責任。
九、合同的生效與終止。
1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在工程全部驗收合格，甲方付清工錢完畢后，該合同自動失效。
十、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
承攬合同樣式篇十七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍。
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數量并由雙方簽字認可為準。
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經濟責任。
四、工程施工期限。
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至年月日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法。
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方沒有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量。
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法。
乙方進場時需經甲乙雙方經現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收。
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務。
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務。
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任。
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經濟損失。
十二、爭議處理。
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
承攬合同樣式篇十八
經過甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方加工承擔甲方衛(wèi)生保潔事宜達成一致意見，簽訂本加工承攬協(xié)議，供雙方共同遵守：
一、乙方負責甲方場所的衛(wèi)生保潔事宜，具體清潔事項包括：
1、日常清潔區(qū)域：
2、定期保潔區(qū)域：
3、垃圾區(qū)域：
二、乙方的保潔標準應當達到甲方的要求，甲方提出相關意見時，乙方應當按照甲方意見及時改正，直到達到甲方的要求。
三、乙方應當在每天早晨九點前，完成甲方安排全部的保潔工作，且保潔標準應當符合甲方的全部要求，不符合甲方有權要求乙方修正。
六、保潔加工承攬費用為???元/月，由甲方于每月15日向乙方支付，支付方式為轉賬，乙方的賬戶為：
七、本合同為加工承攬合同，乙方就保潔成果對甲方負責，提供保潔期間，因乙方行為給甲方及任何第三人造成損失的，由乙方自行承擔全部責任。
八、乙方提供保潔服務時，應當注意自身安全，如果因為乙方原因導致自己損害的，由乙方自行承擔全部責任。
九、甲方在保潔工作中未達到保潔的質量標準，經甲方兩次通知整改，仍未達到標準的，乙方有權扣除月加工承攬費的?10?%作為違約金。甲方拒不整改的，乙方有權解除本協(xié)議，并不支付甲方任何費用。
十一、乙雙方就本協(xié)議執(zhí)行所發(fā)生爭議及糾紛，應本著互利互讓的原則協(xié)商解決；協(xié)商未果，應依法向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十二、?本協(xié)議一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
承攬合同樣式篇十九
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________