合同的內容通常包括交易的對象、價格、交付方式、違約責任等條款。在編寫合同時，要及時完善和更新，以適應商業(yè)環(huán)境和法律法規(guī)的變化。雖然每個合同的具體內容和需求會有所差異，但是合同范本可以提供一些通用的合同條款。
屋頂施工合同篇一
丙方：_______。
甲乙雙方為樓上下緊鄰，居住用房格局上下基本一致，乙方因近一段時間洗漱池處屋頂經常漏水，給生活造成嚴重不便。20________年3月17號晚上和3月18上午乙方家出現嚴重漏水現象，乙方父子二人到甲方家查看，發(fā)現甲方洗漱池處并未用水，且地面沒有水跡。20________年3月18日下午，經甲方住房裝修施工代表張師傅、乙方父子、丙方技術人員溫師傅、羅師傅及7號樓樓長翁女士一同在甲方洗漱池處進行了試水，并未造成乙方漏水。最終的查驗分析未確定漏水原因。本著相鄰和睦，消除誤解的原則，經雙方友好協商達成如下協議：
1.乙方須在甲方施工前須排除其他漏水原因（如管道原因、其他住戶責任等），否則將自行承擔所有責任。
2.甲方同意將乙方洗漱池樓頂對應的本屋地面可能出現的漏水處進行防水處理及下水管的檢查，________月1日前完工。防水層做好后進行防水實驗時，甲方將即時通知乙方、丙方配合實驗。如乙方洗漱池樓頂不漏水，須在本協議背面空白處簽署“經乙方確認防水試驗成功，已完全排除甲方可能造成乙方漏水的一切原因，現在同意甲方鋪瓷磚”。此項施工費用由甲方承擔。
3.乙方房屋內的相應檢修費用由乙方自行承擔。
4.甲方自本次重做洗漱池防水地面及管道維護后，如乙方再發(fā)生相關屋頂漏水問題與甲方無關，丙方及乙方不得就此問題再追究甲方任何責任。
5.如出現乙方洗漱池部分再次漏水，本著鄰里和睦原則，甲方應配合。乙方須支付本協議第2項中所述施工項目費用和日后配合維修費用及一切損失。丙方承擔連帶責任。
6.本協議一式三份，三方約定時間當面簽字蓋章后立即生效。
甲方（簽字）：_______。
乙方（簽字）：_______。
丙方(簽字蓋章）：_______。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
屋頂施工合同篇二
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：
二、質量標準。
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工；
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修；
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失（損失包括就質量問題帶來的其他損失）房頂維修協議書合同范本。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款4800元.
四、安全責任。
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改（過程變更部分除外）。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
日期：
屋頂施工合同篇三
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的`原則協商一致，特簽訂以下協議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包內容：
四、承包方式：
五、承包價格：
六、付款方式：
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方：
1、按照合同約定時支付工程款。
2、現場監(jiān)督：檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。
3、現場協調各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現的矛盾。
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方：
1、按時、按質、按量完成合同范圍的施工任務，嚴格執(zhí)行防水工程相關規(guī)范及標準。
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在合同范圍內的相關規(guī)定。
4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理。
八、違約責任
如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結清時終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
屋頂施工合同篇四
甲方：
乙方：
經甲乙雙方多次協商，形成一致性意見，達成如下協議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價xxx元/m2(以實際施工面積為準)，合同價格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥王防水材料(sbs，3mm厚)。
三、工程質量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質量保修期為5年，保修期間如有質量問題，乙方必須及時到場進行維修處理。
四、工程時間：簽訂全同之日4個工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時間內完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款方式：待工程完工，經甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇五
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據《__________》和國務院頒發(fā)的《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，甲方決定把本工程委托給乙方進行施工，為了明確經濟關系和責任，結合本工程的情況，經雙方協商簽訂本合同。
條款如下：第一條：工程內容及選材。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、選材：
5、承包范圍：。
第二條：工程質量及造價。
1、工程質量：準，確保優(yōu)良(88分以上)。
2、預計工程量：
3、工程造價：每實鋪一平方米面積______元;預計總造價為______元，工程完工后，按實際驗收面積進行結算，不包括附加層，試驗費由乙方承擔。
第三條：承包方式及付款方式。
1、承包方式：包工包料。
2、付款方式：本項工程完成后，待業(yè)主撥款后付30%，主體驗收后付50%，經驗收合格按實際面積進行結算余款，在一個月內付清，留10%保修費或經雙方協商的其它付款方式為.
3、甲方不按時付款應承擔的違約責任：。
第四條：施工工期。
本防水工程自具備施工條件開始，暫定20____________________________________年__________月__________日至20____________________________________年__________月__________日完成，由于不可抗力而造成的工程損失，按政府有關規(guī)定處理，工期順延;人為造成的工程損失，由事故責任人承擔全部責任;如果造成工期誤工罰款______元/天。
第五條：雙方責任范圍。
1、甲方責任。
(1)施工現場障礙物均在開工前天清除干凈，達到施工需要的條件;施工面由乙方自行清理。
(2)施工用水、電接到約定地點，而且道路要暢通。
(3)施工交底要在合同簽訂后天交給乙方。
2、乙方責任：
(1)根據國家驗收規(guī)范和圖紙設計規(guī)定，保質保量按時完成本合同工程項目。
(2)按照國家規(guī)定和甲方需要，經雙方協商乙方提供各項技術(合格證、檢驗報告、材料發(fā)票、驗收資料等)。
(3)工程竣工后，乙方清理好施工現場，向甲方提供完整的竣工資料，辦理驗收準備工作。
(4)安全責任，乙方自負。若發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方，甲方為搶救提供力所能及的'條件。
第六條：工程驗收交接。
1、工程竣工后，乙方已竣工報告的形式通知甲方，由甲方邀約有關單位進行驗收，并在驗收達到本合同簽訂質量要求后批準或提出修改意見，乙方按要求修改并承擔由自身原因造成的修改費用及相關誤工費用。甲方在驗收達到本合同簽訂質量要求后，按照付款方式進行結算。
2、工程竣工后，雙方辦理工程技術檔案資料交接手續(xù)，在內辦完工程竣工結算。
第七條：工程保修。
防水工程驗收達到合同簽訂要求質量后，保修五年，在保修期內以材料或施工工藝原因發(fā)生滴漏水現象，乙方負責維修。保修期間，乙方應在接到通知后三天內派人維修。否則，甲方可委托他人維修。因乙方原因造成返修而由甲方支付的費用(或上述甲方委托他人修理的費用)甲方可在乙方的保修金內扣除，不足部分由乙方交付。由乙方之外的原因造成返修的費用乙方不予承擔。
甲方應在保修期滿七日內將10%的保修金結算，將剩余保修金一并退還乙方，不足部分由乙方交付。
第八條：本合同一式份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，雙方協商解決。
第九條：本合同在執(zhí)行過程中若有違約或爭執(zhí)，可到仲裁部門或法院解決處理。
第十條：合同有效期。
本合同自雙方簽字蓋章后生效，全面實現后合同隨之終止。
甲方：
法人代表：
經辦人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
法人代表：
經辦人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
__________年__________月__________日。
屋頂施工合同篇六
工程概況：_________________。
1、工程名稱：_________________樓及二層屋頂花園。
2、工程地點：______________路。
3、工程內容：_________________樓屋面及二層屋頂花園防水分項工程。
4、根據現場條件甲方配備施工上人電梯每幢2臺。
二、工作內容。
乙方應嚴格按照甲方提供的設計施工圖及現行施工規(guī)范完成如下工作。
1、清除屋面基層衛(wèi)生。澆灌分格縫處的防水油膏。
2、_____________。
_____________年_______月_______日。
屋頂施工合同篇七
甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協商決定，由乙方負責甲方指定位置的房頂防水施工。為保證房頂防水工程的施工質量簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
一、施工地址：xx大街中段北側（原財政樓西側地，稅樓東20米）。
二、施工標準：施工必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。施工以解決防漏為主。
三、施工面積：以屋頂實際施工面積為準，經雙方共同測量確認施工面積為300平方米。
四、單位面積收費標準：35元人民幣/平方米。
五、施工工程總金額：10500.00人民幣元整。
六、施工期限：自20xx年7月15日起至20xx年7月19日止。
如遇降雨或因甲方原因而停工的，需經甲乙雙方共同認定并簽字后，工期予以順延。因乙方自身原因導致逾期的，每逾期一日，日罰金人民幣100整。
七、施工方式：乙方包工、包料。
八、施工要求：
1.在施工過程中，應該把安全責任放在第一位，乙方負責所有的施工安全責任。乙方在施工現場出現的安全事故或由于乙方在施工現場違規(guī)操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔。甲方不承擔連帶責任。
2.在施工過程中，乙方負責該棟樓住戶在樓頂放置的太陽能等設施移位的協調及安全事宜，施工過程中損壞太陽能等設施的由乙方承擔所有責任。
3.在施工過程中，所產生的垃圾由乙方及時清理干凈。
4.乙方因施工造成的其他責任由乙方承擔。
九、付款方式：甲方先付乙方定金，合人民幣。待防水工程施工完畢后，經測試滴水不漏后，再付剩余全款，合10500.00人民幣。
十、質保責任：
1.乙方應保證使用材料的質量屬實、保證施工質量達到優(yōu)良。
2.施工過程中或驗收過程中，因乙方在材料質量、施工質量等方面的原因造成漏水的，乙方負責無償補修直至驗收合格。在施工過程中或驗收過程中因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
3.質保期責任：自防水工程結束并驗收通過當日起算，最低質保期限為5周年。在沒有人為破壞情況下，質保期內漏水的，乙方需免費在漏水24小時內到場進行施工整改和維修。因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
十一、其他未盡事宜，雙方協商解決。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)6份。
十三、本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字：身份證號碼：聯系電話：
乙方簽字：身份證號碼：?聯系電話：
屋頂施工合同篇八
總則。
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方房產屋頂之相關事宜簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
甲方將位于區(qū)路號的房屋屋頂使用權出租給乙方作為廣告位使用，______年，按季付費，每年租賃費遞增。租賃期起始日為房屋屋頂實際交付乙方使用之日的次日，租賃期_______年。
乙方根據設計圖紙建設廣告位，并自行經營。
甲方提供圖紙畫定的位置建設廣告位，并保證本項目所使用的建筑物屋頂具備_________年以上的產權。
甲方應協助乙方辦理政府許可文件、依照有關規(guī)定需以甲方為申請主體進行辦理的，在明確雙方權利義務關系后，甲方予以積極協助辦理，為乙方建設提供水、電、臨時場地等必要條件，據實統計和告知所發(fā)生費用交由乙方承擔。
甲方應為乙方檢修維護和故障處理提供便利。如發(fā)現項目設備故障或丟失，甲方應及時通知乙方，配合乙方進行維修和監(jiān)督。
甲方不得拆除、更換、更改、添加或移動項目設備、設施、場地。
乙方有需要時，甲方應保證屋頂廣告牌位的供電事宜。具體收費標準由甲、乙方雙方協商解決，所有費用由乙方承擔。
乙方按時交納租金，負責到城管等相關部門辦理廣告位全部相關審批、備案等手續(xù)，并承擔因此發(fā)生的一切費用。
廣告位的制作、安裝由乙方負責。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、制作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，使用期間發(fā)生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。乙方應確保嚴格遵守國家有關質量安全及不得隨意改變建筑物屋頂的現狀和附著物，不得破壞建筑物屋頂結構層、防水層和保溫隔熱層及其他不可移除的構筑物。
乙方自行承擔項目按批準的方案實施過程中涉及甲方所有的建筑、電力設施等的改造、加固、維修、維護等相關費用。
因乙方原因造成甲方建筑物損壞的，乙方應負責及時徹底修復，并承擔所發(fā)生費用。如由此對甲方或本幢建筑物的實際使用人及其雇員、代理人、訪客造成影響或發(fā)生其它損失，損失均由乙方承擔。
乙方承諾使用甲方建筑物屋頂僅用于建設廣告位于廣告大屏及附屬設施，不得用于其他用途，抵押第三方。
乙方在租賃期間因廣告牌位所發(fā)生的事故及造成他人傷害的，由乙方承擔責任，與甲方無關。但因不可抗拒的原因(如地震、火災等)或者因城市規(guī)劃建設致使雙方解除合同，由此造成的經濟損失雙方互不承擔責任。
廣告內容，由乙方負責審查、制作、安裝、發(fā)布，廣告內容須符合國家法律規(guī)定。
如遇政府規(guī)劃，甲方須書面通知乙方，由乙方協調或者拆除廣告牌，如廣告牌重建本合同依然有效，甲方給予乙方三個______月的租賃期。廣告牌拆除后，乙方預交的租賃費，___日內甲方按剩余的天數退還乙方。雙方約定的合同條款，雙方應共同遵守，乙方應按時支付租金。
乙方拖欠租金或其他費用________日以上，經甲方書面催告繳仍拒不補繳的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方自行承擔。
甲方在乙方審批手續(xù)完備的情況下出現無故阻礙乙方安裝、使用、維修設備，或將建筑物屋頂挪作他用，或無正當理由安裝影響項目運營的附著物等行為的，甲方應根據乙方要求期限整改，并承擔相應賠償責任。
甲方擅自解除合同，提前收回建筑物屋頂的，甲方應賠償乙方由此造成的損失。
甲乙雙方中任一方應采取適當措施防止損失的擴大，否則不能就擴大部分的損失要求賠償。
因政府具體行政為及地震、臺風等不可抗力致使協議根本上無法履行，可以提前解除協議。如不可抗力事件不足以導致協議無法履行，甲乙雙方應根據其對協議履行的影響程度確定延期履行或部分協議解除。
因甲乙雙方中一方不履行本協議規(guī)定的義務，導致項目無法進展或乙方進入破產程序的，另一方可書面通知對方解除本協議。
本協議解除后，項目應當終止實施，除本協議另有約定外，項目資產在雙方約定合同時間內由乙方負責拆除、取回。
本協議的解除不影響任意一方根據協議或相關法律法規(guī)向對方尋求賠償的權利，也不影響任意一方在協議解除前到期的付款義務的履行。
甲乙雙方發(fā)生爭議，應根據《中華人民共和國民法典》規(guī)定協商解決。
雙方不能協商解決的，甲乙雙方均可就爭議事項向項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
甲乙雙方均應對本協議涉及的所有信息承擔保密義務。未經另一方書面同意，任何一方不得以任何方式將泄露于第三方。
甲乙雙方均需設定專職聯系人負責項目具體工作。一方變更項目聯系人，應在_______日內以書面形式通知另一方。
本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，至租賃期滿時終止。在實施過程中，經雙方同意可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力。
甲方__________________(蓋章)。
授權代表____________(簽字)。
聯系人：________________。
電話：________________。
傳真：________________。
電子郵箱：________________。
簽訂日期：________________
______年______月______日。
乙方__________________(蓋章)。
授權代表____________(簽字)。
聯系人：________________。
電話：________________。
傳真：________________。
電子郵箱：________________。
簽訂日期：________________
______年______月______日。
屋頂施工合同篇九
發(fā)包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團漢中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理(鋼結構彩鋼板屋頂)、營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期:總日歷天數20天。
四、質量標準：合格(無滲漏)。
五、合同價款：
金額(大寫)：整(小寫：人民幣)。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
屋頂施工合同篇十
發(fā)包人：____________（甲方）。
承包人：____________（乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團漢中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理（鋼結構彩鋼板屋頂）營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期：總日歷天數20天。
四、質量標準：合格（無滲漏）。
五、合同價款：
金額（大寫）：整（小寫：人民幣）。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款；屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十一
發(fā)包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團__中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團__中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團__中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團__中分公司通信樓屋頂防水處理(鋼結構彩鋼板屋頂)、營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期:總日歷天數20天。
四、質量標準：合格(無滲漏)。
五、合同價款：
金額(大寫)：整(小寫：人民幣)。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的`損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十二
經甲乙雙方多次協商，形成一致性意見，達成如下協議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價xxx元/m2（以實際施工面積為準），合同價格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥王防水材料（sbs，3mm厚）。
三、工程質量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質量保修期為5年，保修期間如有質量問題，乙方必須及時到場進行維修處理。
四、工程時間：簽訂全同之日4個工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時間內完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款方式：待工程完工，經甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十三
甲方：
乙方：
依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程地點：__鎮(zhèn)一中校園內。
2、工程名稱：__鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水。
3、工程內容：在原有基礎上新做一層sbs改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
2、全部包工包料，單價為40元/平方。
3、面積：按甲方確認的實做面積結算。
四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程要求：
1、防水材料、產品名稱：
2、乙方必須安全、文明施工，工完料凈、場地清。
3、乙方應保證嚴格遵守建筑法規(guī)、嚴格按照國家建筑質量規(guī)范及屋面工程、防水工程施工規(guī)范合理施工，采用符合國家標準的材料，確保工程質量，乙方承諾對維修后的屋面防水質量保修五年，五年內出現滲漏水問題，乙方負責修復，因頂層層面滲漏水造成的裝修損壞或其他問題均有乙方負責無償、及時修復。
如在保修期內，甲方通知乙方后，乙方在三個工作日內不予修復或甲方無法通知乙方，甲方有權另行聘請其他人維修，所有費用由乙方承擔。
4、工程施工中，乙方應遵守甲方物業(yè)管理規(guī)定，避免對物業(yè)正常使用的影響，工程施工中安全問題由乙方自行解決，甲方不對因本工程所產生的任何直接或間接安全事故負任何責任。
5、乙方施工需拆除、移動，不能損壞業(yè)主財產，甲方給予必要的協助，否則，由此導致的一切責任，概由乙方承擔。
6、乙方施工時，必須將屋頂沙石垃圾清理干凈，不得損壞原有防水基礎。
六、結算方式：
1、乙方料進現場預付工程款%工程款，為元。
2、乙方施工完畢，驗收合格后付%工程款，為元。
3、房屋竣工驗收交付使用后日內付%，為元。
4、剩余5%工程款，作為工程保證金，待工程交付使用一年無質量問題情況下，支付給乙方。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
八、其他事項：
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：乙方：
___年___月___日___年___月___日。
屋頂施工合同篇十四
發(fā)包人（全稱）：_________（以下簡稱甲方）。
承包人（全稱）：_________（以下簡稱乙方）。
一、工程概況。
工程名稱：_________。
工程地點：_________。
工程內容：舊泵房、水池降標高，舊配電室門房拆除，新做泵房配電室，主樓地下室新做泵房、室外做地溝，后院做門房，及其他零星維修改造工程（包括以上所有工程的土建、電氣、安裝工程）。
二、工程承包范圍。
承包范圍：屋面防水工程。
三、合同工期：
開工日期：_________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
四、質量標準。
工程質量標準：合格。
五、結算方式。
根據圖紙和工程量簽證單計算工程量，依據20xx年相關計價定額、費用定額及施工單位經審核的規(guī)費證進行結算，人工單價的調整執(zhí)行晉建標字（20xx）89號文件。
六、付款方式。
竣工后付到95%，質保期（質保期為五年）滿后全部付清、
七、工程保修。
承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工，竣工后并在質量保修期內承擔工程質量保修責任、雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限；
2、防水工程為_________年；
3、裝修工程為_________年；
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為_________年；
5、供熱與供冷系統為_________。
6、給排水設施、道路等配套工程為保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔、雙方約定的其他工程質量保修事項：本工程質保金為工程總價的5%，工程保質期滿五年后，甲方將質保金返還乙方，在保修期發(fā)生的工程質量維修費由乙方承擔。
七、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
八、合同生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年_________月_________日。
_________年_________月_________日。
屋頂施工合同篇十五
為了防止公司綜合樓漏水依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),經雙方洽談和協商，就甲方決定委托乙方進行綜合樓樓樓頂及廁所防水一事達成協議，內容如下。
第一條：工程概況。
1.工程地址：湖北____縣____區(qū)。
2.工程項目：公司綜合樓樓面廁所地面防水。
3.施工內容：甲方要求乙方，防止樓頂.廁所地面漏水，漏雨的目的。
4.承包方式：包工不包料、包工期、包質量、包安全。
第二條：工程價格：
1.屋面b每平米8元（含燃氣）。
2.廁所丙綸布每平米_________元。
第三條：質量要求。
1.施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應協商解決。
2.工程質量除符合國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準外，還應當達到甲方要求的質量標準：施工后，樓頂整體平面平整，無鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通暢，室內外各處無任何漏水痕跡。
第四條：工程工期。
1.工程時間：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工。
2.如果因乙方原因而延遲完工，每日罰款500元。
第五條：付款方式。
1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作為工程維修押金，
2.工程保修期________年，在工程交工后________年內，工程質量出現任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿后由甲方將工程款的5%（工程維修押金）撥付乙方。
乙方必須保持施工現場整潔，并遵守甲方公司安全管理的有關規(guī)定，對施工人員人為造成的不安全后果負全責。
2.施工結束后，由公司派人對施工布局、施工質量進行驗收，凡是沒有達到要求的.不符合標準的地方，重新施工，返工全部費用由乙方自行承擔。
第七條：合同生效：本合同雙方蓋章、簽字后生效。.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力.
_________年_________月_________日。
_________年_________月_________日。
屋頂施工合同篇十六
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權利、義務，經雙方在平等、自愿的基礎上，就yyy“10mw分布式太陽能光伏并網發(fā)電站項目”合作事宜協商，簽訂本協議。
___年，乙方租賃甲方屋頂12.61萬平方米建設“10mw分布式太陽能光伏并網發(fā)電站項目”（以下簡稱“項目”）為使項目盡快完工和順利通過驗收，甲、乙雙方經友好協商，達成如下一致條款：
一、項目建設所需資金：由乙方自籌解決。
二、由乙方負責項目融資、設計、施工、驗收、運營、維護、收益、處置，項目產權歸乙方所有。
三、屋頂租賃：經協商，乙方租用甲方屋頂建設項目，采用分塊發(fā)電，電站所產生的電能以用戶側并網，供甲方優(yōu)先使用，甲方按照市場工業(yè)用電價格月結算費用、余電上網模式。租賃期限為___年，自___年___月___日起，至___年___月___日。租賃滿___年后，光伏電站歸甲方所有，其節(jié)能效益全部由甲方受益，具體操作如下：
1、甲方固定租賃費用：自光伏電站驗收投入運行之日起20xx年內，按照1元/平方/月×實際租賃面積，每月一結算。
2、乙方發(fā)電收益計算公式為：電價×光伏電站發(fā)電甲方用量-固定租賃費+光伏余電上網電價×余電上網電量，甲方用電電價按照當地電網工業(yè)用電峰段價格確定。
四、各方責任：
1、甲方責任：
（1）積極配合乙方完成項目驗收所需工作;。
（2）保證優(yōu)先使用項目運行后所發(fā)電力，按月支付電費給乙方;。
（5）全面配合乙方申請國家各級政府的政策支持。
2、乙方責任：
（1）負責項目建設所需資金的籌集;。
（2）負責項目設計、施工、驗收和維護;。
（3）每月根據甲方所支付的電費，開具普通發(fā)票給甲方;。
（4）屋面電站維護以及因屋面電站原因導致的建筑物屋面防水維護：在產權轉移前（1-20xx年）由乙方負責并承擔相關費用;產權轉移后（20xx年后）由甲方負責并承擔相關費用。
五、電站產權轉移。
乙方有權將電站轉移給第三方，甲方有優(yōu)先購買權。電站轉移給第三方后，本合同下乙方權力和義務由第三方承擔。
六、違約責任：
1、甲方未按合同約定支付光伏電站月電費，逾期每天應支付所欠款項10%作為違約金支付給乙方。（注：甲方支付電費時間為乙方發(fā)票到達甲方2日內付清）。
2、若電站運行未滿20xx年需要拆除，如屬乙方原因，乙方應承擔屋面電站拆除和屋面恢復的全部費用以及給甲方造成的直接損失;如屬甲方原因，甲方應按未滿20xx年部分的電費收入賠償乙方損失，損失額的計算公式為：電站拆除上一年度乙方發(fā)電收益分成×（20-已運行年數）。
3、任意單方面違背上述協議條款，按有關法律追究違約責任，并賠償對方的一切經濟損失。
七、爭議的解決辦法：協商或訴訟。訴訟由甲方所在地的人民法院裁決。
八、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：____________。
乙方（蓋章）：____________。
代表人簽字：____________。
代表人簽字：____________。
簽約時間：___年___月___日。
簽約時間：___年___月___日。
屋頂施工合同篇十七
發(fā)包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團漢中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理(鋼結構彩鋼板屋頂)、營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期:總日歷天數20天。
四、質量標準：合格(無滲漏)。
五、合同價款：
金額(大寫)：整(小寫：人民幣)。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十八
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：
二、質量標準。
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工；
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修；
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失（損失包括就質量問題帶來的其他損失）房頂維修協議書合同范本。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款4800元.
四、安全責任。
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改（過程變更部分除外）。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
日期：____________
屋頂施工合同篇一
丙方：_______。
甲乙雙方為樓上下緊鄰，居住用房格局上下基本一致，乙方因近一段時間洗漱池處屋頂經常漏水，給生活造成嚴重不便。20________年3月17號晚上和3月18上午乙方家出現嚴重漏水現象，乙方父子二人到甲方家查看，發(fā)現甲方洗漱池處并未用水，且地面沒有水跡。20________年3月18日下午，經甲方住房裝修施工代表張師傅、乙方父子、丙方技術人員溫師傅、羅師傅及7號樓樓長翁女士一同在甲方洗漱池處進行了試水，并未造成乙方漏水。最終的查驗分析未確定漏水原因。本著相鄰和睦，消除誤解的原則，經雙方友好協商達成如下協議：
1.乙方須在甲方施工前須排除其他漏水原因（如管道原因、其他住戶責任等），否則將自行承擔所有責任。
2.甲方同意將乙方洗漱池樓頂對應的本屋地面可能出現的漏水處進行防水處理及下水管的檢查，________月1日前完工。防水層做好后進行防水實驗時，甲方將即時通知乙方、丙方配合實驗。如乙方洗漱池樓頂不漏水，須在本協議背面空白處簽署“經乙方確認防水試驗成功，已完全排除甲方可能造成乙方漏水的一切原因，現在同意甲方鋪瓷磚”。此項施工費用由甲方承擔。
3.乙方房屋內的相應檢修費用由乙方自行承擔。
4.甲方自本次重做洗漱池防水地面及管道維護后，如乙方再發(fā)生相關屋頂漏水問題與甲方無關，丙方及乙方不得就此問題再追究甲方任何責任。
5.如出現乙方洗漱池部分再次漏水，本著鄰里和睦原則，甲方應配合。乙方須支付本協議第2項中所述施工項目費用和日后配合維修費用及一切損失。丙方承擔連帶責任。
6.本協議一式三份，三方約定時間當面簽字蓋章后立即生效。
甲方（簽字）：_______。
乙方（簽字）：_______。
丙方(簽字蓋章）：_______。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
_______年_______月_______日。
屋頂施工合同篇二
甲方：
乙方：
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：
二、質量標準。
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工；
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修；
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失（損失包括就質量問題帶來的其他損失）房頂維修協議書合同范本。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款4800元.
四、安全責任。
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改（過程變更部分除外）。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
甲方：
乙方：
日期：
屋頂施工合同篇三
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方本著公平、公正、互利、合理合法的`原則協商一致，特簽訂以下協議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱：
二、工程地址：
三、承包內容：
四、承包方式：
五、承包價格：
六、付款方式：
七、甲、乙雙方責任與義務
(1)甲方：
1、按照合同約定時支付工程款。
2、現場監(jiān)督：檢查乙方在施工過程中的質量、安全進度、驗收等。
3、現場協調各工種之間的工作配合，解決施工過程中出現的矛盾。
4、給乙方及時提供在施工過程中滿足施工要求的條件。
(2)乙方：
1、按時、按質、按量完成合同范圍的施工任務，嚴格執(zhí)行防水工程相關規(guī)范及標準。
2、提供防水材料的合格證和相關資料。
3、遵守甲方在合同范圍內的相關規(guī)定。
4、嚴格管理好自己的施工人員，不拖欠員工工資，乙方人員及設備、材料自行管理。
八、違約責任
如違約，造成的一切責任由違約方全權承擔一切責任。 本施工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效，相關工程款項結清時終止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
屋頂施工合同篇四
甲方：
乙方：
經甲乙雙方多次協商，形成一致性意見，達成如下協議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價xxx元/m2(以實際施工面積為準)，合同價格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥王防水材料(sbs，3mm厚)。
三、工程質量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質量保修期為5年，保修期間如有質量問題，乙方必須及時到場進行維修處理。
四、工程時間：簽訂全同之日4個工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時間內完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款方式：待工程完工，經甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇五
甲方：(以下簡稱甲方)。
乙方：(以下簡稱乙方)。
根據《__________》和國務院頒發(fā)的《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，甲方決定把本工程委托給乙方進行施工，為了明確經濟關系和責任，結合本工程的情況，經雙方協商簽訂本合同。
條款如下：第一條：工程內容及選材。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容：
4、選材：
5、承包范圍：。
第二條：工程質量及造價。
1、工程質量：準，確保優(yōu)良(88分以上)。
2、預計工程量：
3、工程造價：每實鋪一平方米面積______元;預計總造價為______元，工程完工后，按實際驗收面積進行結算，不包括附加層，試驗費由乙方承擔。
第三條：承包方式及付款方式。
1、承包方式：包工包料。
2、付款方式：本項工程完成后，待業(yè)主撥款后付30%，主體驗收后付50%，經驗收合格按實際面積進行結算余款，在一個月內付清，留10%保修費或經雙方協商的其它付款方式為.
3、甲方不按時付款應承擔的違約責任：。
第四條：施工工期。
本防水工程自具備施工條件開始，暫定20____________________________________年__________月__________日至20____________________________________年__________月__________日完成，由于不可抗力而造成的工程損失，按政府有關規(guī)定處理，工期順延;人為造成的工程損失，由事故責任人承擔全部責任;如果造成工期誤工罰款______元/天。
第五條：雙方責任范圍。
1、甲方責任。
(1)施工現場障礙物均在開工前天清除干凈，達到施工需要的條件;施工面由乙方自行清理。
(2)施工用水、電接到約定地點，而且道路要暢通。
(3)施工交底要在合同簽訂后天交給乙方。
2、乙方責任：
(1)根據國家驗收規(guī)范和圖紙設計規(guī)定，保質保量按時完成本合同工程項目。
(2)按照國家規(guī)定和甲方需要，經雙方協商乙方提供各項技術(合格證、檢驗報告、材料發(fā)票、驗收資料等)。
(3)工程竣工后，乙方清理好施工現場，向甲方提供完整的竣工資料，辦理驗收準備工作。
(4)安全責任，乙方自負。若發(fā)生重大傷亡事故，乙方應按有關規(guī)定立即上報有關部門并通知甲方，甲方為搶救提供力所能及的'條件。
第六條：工程驗收交接。
1、工程竣工后，乙方已竣工報告的形式通知甲方，由甲方邀約有關單位進行驗收，并在驗收達到本合同簽訂質量要求后批準或提出修改意見，乙方按要求修改并承擔由自身原因造成的修改費用及相關誤工費用。甲方在驗收達到本合同簽訂質量要求后，按照付款方式進行結算。
2、工程竣工后，雙方辦理工程技術檔案資料交接手續(xù)，在內辦完工程竣工結算。
第七條：工程保修。
防水工程驗收達到合同簽訂要求質量后，保修五年，在保修期內以材料或施工工藝原因發(fā)生滴漏水現象，乙方負責維修。保修期間，乙方應在接到通知后三天內派人維修。否則，甲方可委托他人維修。因乙方原因造成返修而由甲方支付的費用(或上述甲方委托他人修理的費用)甲方可在乙方的保修金內扣除，不足部分由乙方交付。由乙方之外的原因造成返修的費用乙方不予承擔。
甲方應在保修期滿七日內將10%的保修金結算，將剩余保修金一并退還乙方，不足部分由乙方交付。
第八條：本合同一式份，雙方各執(zhí)一份，未盡事宜，雙方協商解決。
第九條：本合同在執(zhí)行過程中若有違約或爭執(zhí)，可到仲裁部門或法院解決處理。
第十條：合同有效期。
本合同自雙方簽字蓋章后生效，全面實現后合同隨之終止。
甲方：
法人代表：
經辦人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
法人代表：
經辦人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
__________年__________月__________日。
屋頂施工合同篇六
工程概況：_________________。
1、工程名稱：_________________樓及二層屋頂花園。
2、工程地點：______________路。
3、工程內容：_________________樓屋面及二層屋頂花園防水分項工程。
4、根據現場條件甲方配備施工上人電梯每幢2臺。
二、工作內容。
乙方應嚴格按照甲方提供的設計施工圖及現行施工規(guī)范完成如下工作。
1、清除屋面基層衛(wèi)生。澆灌分格縫處的防水油膏。
2、_____________。
_____________年_______月_______日。
屋頂施工合同篇七
甲方：
乙方：
經甲乙雙方共同協商決定，由乙方負責甲方指定位置的房頂防水施工。為保證房頂防水工程的施工質量簽訂如下合同，確保雙方共同遵守執(zhí)行：
一、施工地址：xx大街中段北側（原財政樓西側地，稅樓東20米）。
二、施工標準：施工必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。施工以解決防漏為主。
三、施工面積：以屋頂實際施工面積為準，經雙方共同測量確認施工面積為300平方米。
四、單位面積收費標準：35元人民幣/平方米。
五、施工工程總金額：10500.00人民幣元整。
六、施工期限：自20xx年7月15日起至20xx年7月19日止。
如遇降雨或因甲方原因而停工的，需經甲乙雙方共同認定并簽字后，工期予以順延。因乙方自身原因導致逾期的，每逾期一日，日罰金人民幣100整。
七、施工方式：乙方包工、包料。
八、施工要求：
1.在施工過程中，應該把安全責任放在第一位，乙方負責所有的施工安全責任。乙方在施工現場出現的安全事故或由于乙方在施工現場違規(guī)操作，造成的一切后果、損失均由乙方自己承擔。甲方不承擔連帶責任。
2.在施工過程中，乙方負責該棟樓住戶在樓頂放置的太陽能等設施移位的協調及安全事宜，施工過程中損壞太陽能等設施的由乙方承擔所有責任。
3.在施工過程中，所產生的垃圾由乙方及時清理干凈。
4.乙方因施工造成的其他責任由乙方承擔。
九、付款方式：甲方先付乙方定金，合人民幣。待防水工程施工完畢后，經測試滴水不漏后，再付剩余全款，合10500.00人民幣。
十、質保責任：
1.乙方應保證使用材料的質量屬實、保證施工質量達到優(yōu)良。
2.施工過程中或驗收過程中，因乙方在材料質量、施工質量等方面的原因造成漏水的，乙方負責無償補修直至驗收合格。在施工過程中或驗收過程中因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
3.質保期責任：自防水工程結束并驗收通過當日起算，最低質保期限為5周年。在沒有人為破壞情況下，質保期內漏水的，乙方需免費在漏水24小時內到場進行施工整改和維修。因漏水而損壞室內墻面，乙方負責無償進行修復粉刷。因漏水造成的其他損失，由乙方負責賠償。
十一、其他未盡事宜，雙方協商解決。
十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)6份。
十三、本合同自簽訂之日起生效。
甲方簽字：身份證號碼：聯系電話：
乙方簽字：身份證號碼：?聯系電話：
屋頂施工合同篇八
總則。
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，在平等、自愿的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方房產屋頂之相關事宜簽訂本合同，以資雙方共同遵守。
甲方將位于區(qū)路號的房屋屋頂使用權出租給乙方作為廣告位使用，______年，按季付費，每年租賃費遞增。租賃期起始日為房屋屋頂實際交付乙方使用之日的次日，租賃期_______年。
乙方根據設計圖紙建設廣告位，并自行經營。
甲方提供圖紙畫定的位置建設廣告位，并保證本項目所使用的建筑物屋頂具備_________年以上的產權。
甲方應協助乙方辦理政府許可文件、依照有關規(guī)定需以甲方為申請主體進行辦理的，在明確雙方權利義務關系后，甲方予以積極協助辦理，為乙方建設提供水、電、臨時場地等必要條件，據實統計和告知所發(fā)生費用交由乙方承擔。
甲方應為乙方檢修維護和故障處理提供便利。如發(fā)現項目設備故障或丟失，甲方應及時通知乙方，配合乙方進行維修和監(jiān)督。
甲方不得拆除、更換、更改、添加或移動項目設備、設施、場地。
乙方有需要時，甲方應保證屋頂廣告牌位的供電事宜。具體收費標準由甲、乙方雙方協商解決，所有費用由乙方承擔。
乙方按時交納租金，負責到城管等相關部門辦理廣告位全部相關審批、備案等手續(xù)，并承擔因此發(fā)生的一切費用。
廣告位的制作、安裝由乙方負責。乙方必須按照抗風抗震等標準設計、制作廣告牌，確保廣告牌的質量與使用安全，使用期間發(fā)生一切安全事故責任均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。乙方應確保嚴格遵守國家有關質量安全及不得隨意改變建筑物屋頂的現狀和附著物，不得破壞建筑物屋頂結構層、防水層和保溫隔熱層及其他不可移除的構筑物。
乙方自行承擔項目按批準的方案實施過程中涉及甲方所有的建筑、電力設施等的改造、加固、維修、維護等相關費用。
因乙方原因造成甲方建筑物損壞的，乙方應負責及時徹底修復，并承擔所發(fā)生費用。如由此對甲方或本幢建筑物的實際使用人及其雇員、代理人、訪客造成影響或發(fā)生其它損失，損失均由乙方承擔。
乙方承諾使用甲方建筑物屋頂僅用于建設廣告位于廣告大屏及附屬設施，不得用于其他用途，抵押第三方。
乙方在租賃期間因廣告牌位所發(fā)生的事故及造成他人傷害的，由乙方承擔責任，與甲方無關。但因不可抗拒的原因(如地震、火災等)或者因城市規(guī)劃建設致使雙方解除合同，由此造成的經濟損失雙方互不承擔責任。
廣告內容，由乙方負責審查、制作、安裝、發(fā)布，廣告內容須符合國家法律規(guī)定。
如遇政府規(guī)劃，甲方須書面通知乙方，由乙方協調或者拆除廣告牌，如廣告牌重建本合同依然有效，甲方給予乙方三個______月的租賃期。廣告牌拆除后，乙方預交的租賃費，___日內甲方按剩余的天數退還乙方。雙方約定的合同條款，雙方應共同遵守，乙方應按時支付租金。
乙方拖欠租金或其他費用________日以上，經甲方書面催告繳仍拒不補繳的，甲方有權解除合同，由此造成的損失由乙方自行承擔。
甲方在乙方審批手續(xù)完備的情況下出現無故阻礙乙方安裝、使用、維修設備，或將建筑物屋頂挪作他用，或無正當理由安裝影響項目運營的附著物等行為的，甲方應根據乙方要求期限整改，并承擔相應賠償責任。
甲方擅自解除合同，提前收回建筑物屋頂的，甲方應賠償乙方由此造成的損失。
甲乙雙方中任一方應采取適當措施防止損失的擴大，否則不能就擴大部分的損失要求賠償。
因政府具體行政為及地震、臺風等不可抗力致使協議根本上無法履行，可以提前解除協議。如不可抗力事件不足以導致協議無法履行，甲乙雙方應根據其對協議履行的影響程度確定延期履行或部分協議解除。
因甲乙雙方中一方不履行本協議規(guī)定的義務，導致項目無法進展或乙方進入破產程序的，另一方可書面通知對方解除本協議。
本協議解除后，項目應當終止實施，除本協議另有約定外，項目資產在雙方約定合同時間內由乙方負責拆除、取回。
本協議的解除不影響任意一方根據協議或相關法律法規(guī)向對方尋求賠償的權利，也不影響任意一方在協議解除前到期的付款義務的履行。
甲乙雙方發(fā)生爭議，應根據《中華人民共和國民法典》規(guī)定協商解決。
雙方不能協商解決的，甲乙雙方均可就爭議事項向項目所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。
甲乙雙方均應對本協議涉及的所有信息承擔保密義務。未經另一方書面同意，任何一方不得以任何方式將泄露于第三方。
甲乙雙方均需設定專職聯系人負責項目具體工作。一方變更項目聯系人，應在_______日內以書面形式通知另一方。
本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，至租賃期滿時終止。在實施過程中，經雙方同意可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力。
甲方__________________(蓋章)。
授權代表____________(簽字)。
聯系人：________________。
電話：________________。
傳真：________________。
電子郵箱：________________。
簽訂日期：________________
______年______月______日。
乙方__________________(蓋章)。
授權代表____________(簽字)。
聯系人：________________。
電話：________________。
傳真：________________。
電子郵箱：________________。
簽訂日期：________________
______年______月______日。
屋頂施工合同篇九
發(fā)包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團漢中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理(鋼結構彩鋼板屋頂)、營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期:總日歷天數20天。
四、質量標準：合格(無滲漏)。
五、合同價款：
金額(大寫)：整(小寫：人民幣)。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印。
屋頂施工合同篇十
發(fā)包人：____________（甲方）。
承包人：____________（乙方）。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團漢中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理（鋼結構彩鋼板屋頂）營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期：總日歷天數20天。
四、質量標準：合格（無滲漏）。
五、合同價款：
金額（大寫）：整（小寫：人民幣）。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款；屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十一
發(fā)包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團__中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團__中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團__中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團__中分公司通信樓屋頂防水處理(鋼結構彩鋼板屋頂)、營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期:總日歷天數20天。
四、質量標準：合格(無滲漏)。
五、合同價款：
金額(大寫)：整(小寫：人民幣)。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的`損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十二
經甲乙雙方多次協商，形成一致性意見，達成如下協議：
一、工程范圍：屋面xxxm2左右，單價xxx元/m2（以實際施工面積為準），合同價格為xxxxx元整。
二、材料要求：荊州九鳥王防水材料（sbs，3mm厚）。
三、工程質量：屋面防水油做底層，邊接、底連平退，保持整體平衡，工程質量保修期為5年，保修期間如有質量問題，乙方必須及時到場進行維修處理。
四、工程時間：簽訂全同之日4個工作日，雨天順延，按甲方要求在規(guī)定時間內完工。
五、施工安全：乙方確保施工安全，做到不搶時間、不趕時間、不做冒險事，在施工過程中發(fā)生的一切安全質量事故均由乙方負責，甲方不負任何責任。
六、付款方式：待工程完工，經甲方驗收合格后一次性付完全部工程款。
七、本合同經甲乙雙方簽字后即可生效，具有同等法律效力。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十三
甲方：
乙方：
依據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法及其它有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本樓頂防水工程施工事項協商一致，訂立本合同，供雙方共同遵守。
一、工程概況。
1、工程地點：__鎮(zhèn)一中校園內。
2、工程名稱：__鎮(zhèn)一中一號樓、二號樓、門崗樓頂防水。
3、工程內容：在原有基礎上新做一層sbs改性瀝青防水卷材施工，包含細部處理，底部基層處理劑的施工，附加層的施工，施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關的零星工程。
二、承包范圍及方式：包工、包料、包質量、包安全、包進度、包文明施工。
三、主材選用及工程價款等：
2、全部包工包料，單價為40元/平方。
3、面積：按甲方確認的實做面積結算。
四、工期：按甲方項目部所安排的進度施工。
五、工程要求：
1、防水材料、產品名稱：
2、乙方必須安全、文明施工，工完料凈、場地清。
3、乙方應保證嚴格遵守建筑法規(guī)、嚴格按照國家建筑質量規(guī)范及屋面工程、防水工程施工規(guī)范合理施工，采用符合國家標準的材料，確保工程質量，乙方承諾對維修后的屋面防水質量保修五年，五年內出現滲漏水問題，乙方負責修復，因頂層層面滲漏水造成的裝修損壞或其他問題均有乙方負責無償、及時修復。
如在保修期內，甲方通知乙方后，乙方在三個工作日內不予修復或甲方無法通知乙方，甲方有權另行聘請其他人維修，所有費用由乙方承擔。
4、工程施工中，乙方應遵守甲方物業(yè)管理規(guī)定，避免對物業(yè)正常使用的影響，工程施工中安全問題由乙方自行解決，甲方不對因本工程所產生的任何直接或間接安全事故負任何責任。
5、乙方施工需拆除、移動，不能損壞業(yè)主財產，甲方給予必要的協助，否則，由此導致的一切責任，概由乙方承擔。
6、乙方施工時，必須將屋頂沙石垃圾清理干凈，不得損壞原有防水基礎。
六、結算方式：
1、乙方料進現場預付工程款%工程款，為元。
2、乙方施工完畢，驗收合格后付%工程款，為元。
3、房屋竣工驗收交付使用后日內付%，為元。
4、剩余5%工程款，作為工程保證金，待工程交付使用一年無質量問題情況下，支付給乙方。
七、甲方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
八、其他事項：
1、在執(zhí)行合同中發(fā)生爭議，雙方應通過友好協商解決。如協商無效，向甲方所在地人民法院申請仲裁。
2、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后即生效。
甲方：乙方：
___年___月___日___年___月___日。
屋頂施工合同篇十四
發(fā)包人（全稱）：_________（以下簡稱甲方）。
承包人（全稱）：_________（以下簡稱乙方）。
一、工程概況。
工程名稱：_________。
工程地點：_________。
工程內容：舊泵房、水池降標高，舊配電室門房拆除，新做泵房配電室，主樓地下室新做泵房、室外做地溝，后院做門房，及其他零星維修改造工程（包括以上所有工程的土建、電氣、安裝工程）。
二、工程承包范圍。
承包范圍：屋面防水工程。
三、合同工期：
開工日期：_________年_________月_________日
竣工日期：_________年_________月_________日
四、質量標準。
工程質量標準：合格。
五、結算方式。
根據圖紙和工程量簽證單計算工程量，依據20xx年相關計價定額、費用定額及施工單位經審核的規(guī)費證進行結算，人工單價的調整執(zhí)行晉建標字（20xx）89號文件。
六、付款方式。
竣工后付到95%，質保期（質保期為五年）滿后全部付清、
七、工程保修。
承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工，竣工后并在質量保修期內承擔工程質量保修責任、雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規(guī)定，約定本工程的質量保修期如下：
1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規(guī)定的該工程合理使用年限；
2、防水工程為_________年；
3、裝修工程為_________年；
4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為_________年；
5、供熱與供冷系統為_________。
6、給排水設施、道路等配套工程為保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔、雙方約定的其他工程質量保修事項：本工程質保金為工程總價的5%，工程保質期滿五年后，甲方將質保金返還乙方，在保修期發(fā)生的工程質量維修費由乙方承擔。
七、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
八、合同生效。
甲方（公章）：_________。
乙方（公章）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
法定代表人（簽字）：_________。
_________年_________月_________日。
_________年_________月_________日。
屋頂施工合同篇十五
為了防止公司綜合樓漏水依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),經雙方洽談和協商，就甲方決定委托乙方進行綜合樓樓樓頂及廁所防水一事達成協議，內容如下。
第一條：工程概況。
1.工程地址：湖北____縣____區(qū)。
2.工程項目：公司綜合樓樓面廁所地面防水。
3.施工內容：甲方要求乙方，防止樓頂.廁所地面漏水，漏雨的目的。
4.承包方式：包工不包料、包工期、包質量、包安全。
第二條：工程價格：
1.屋面b每平米8元（含燃氣）。
2.廁所丙綸布每平米_________元。
第三條：質量要求。
1.施工中甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應協商解決。
2.工程質量除符合國家或行業(yè)的質量檢驗評定標準外，還應當達到甲方要求的質量標準：施工后，樓頂整體平面平整，無鼓包，接口牢固，密封好，排水口流水通暢，室內外各處無任何漏水痕跡。
第四條：工程工期。
1.工程時間：自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日竣工。
2.如果因乙方原因而延遲完工，每日罰款500元。
第五條：付款方式。
1.工程完工后付工程款70%，甲方保留5%工程款作為工程維修押金，
2.工程保修期________年，在工程交工后________年內，工程質量出現任何問題，均由乙方無償修理，保修期滿后由甲方將工程款的5%（工程維修押金）撥付乙方。
乙方必須保持施工現場整潔，并遵守甲方公司安全管理的有關規(guī)定，對施工人員人為造成的不安全后果負全責。
2.施工結束后，由公司派人對施工布局、施工質量進行驗收，凡是沒有達到要求的.不符合標準的地方，重新施工，返工全部費用由乙方自行承擔。
第七條：合同生效：本合同雙方蓋章、簽字后生效。.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力.
_________年_________月_________日。
_________年_________月_________日。
屋頂施工合同篇十六
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定，為明確甲、乙雙方的權利、義務，經雙方在平等、自愿的基礎上，就yyy“10mw分布式太陽能光伏并網發(fā)電站項目”合作事宜協商，簽訂本協議。
___年，乙方租賃甲方屋頂12.61萬平方米建設“10mw分布式太陽能光伏并網發(fā)電站項目”（以下簡稱“項目”）為使項目盡快完工和順利通過驗收，甲、乙雙方經友好協商，達成如下一致條款：
一、項目建設所需資金：由乙方自籌解決。
二、由乙方負責項目融資、設計、施工、驗收、運營、維護、收益、處置，項目產權歸乙方所有。
三、屋頂租賃：經協商，乙方租用甲方屋頂建設項目，采用分塊發(fā)電，電站所產生的電能以用戶側并網，供甲方優(yōu)先使用，甲方按照市場工業(yè)用電價格月結算費用、余電上網模式。租賃期限為___年，自___年___月___日起，至___年___月___日。租賃滿___年后，光伏電站歸甲方所有，其節(jié)能效益全部由甲方受益，具體操作如下：
1、甲方固定租賃費用：自光伏電站驗收投入運行之日起20xx年內，按照1元/平方/月×實際租賃面積，每月一結算。
2、乙方發(fā)電收益計算公式為：電價×光伏電站發(fā)電甲方用量-固定租賃費+光伏余電上網電價×余電上網電量，甲方用電電價按照當地電網工業(yè)用電峰段價格確定。
四、各方責任：
1、甲方責任：
（1）積極配合乙方完成項目驗收所需工作;。
（2）保證優(yōu)先使用項目運行后所發(fā)電力，按月支付電費給乙方;。
（5）全面配合乙方申請國家各級政府的政策支持。
2、乙方責任：
（1）負責項目建設所需資金的籌集;。
（2）負責項目設計、施工、驗收和維護;。
（3）每月根據甲方所支付的電費，開具普通發(fā)票給甲方;。
（4）屋面電站維護以及因屋面電站原因導致的建筑物屋面防水維護：在產權轉移前（1-20xx年）由乙方負責并承擔相關費用;產權轉移后（20xx年后）由甲方負責并承擔相關費用。
五、電站產權轉移。
乙方有權將電站轉移給第三方，甲方有優(yōu)先購買權。電站轉移給第三方后，本合同下乙方權力和義務由第三方承擔。
六、違約責任：
1、甲方未按合同約定支付光伏電站月電費，逾期每天應支付所欠款項10%作為違約金支付給乙方。（注：甲方支付電費時間為乙方發(fā)票到達甲方2日內付清）。
2、若電站運行未滿20xx年需要拆除，如屬乙方原因，乙方應承擔屋面電站拆除和屋面恢復的全部費用以及給甲方造成的直接損失;如屬甲方原因，甲方應按未滿20xx年部分的電費收入賠償乙方損失，損失額的計算公式為：電站拆除上一年度乙方發(fā)電收益分成×（20-已運行年數）。
3、任意單方面違背上述協議條款，按有關法律追究違約責任，并賠償對方的一切經濟損失。
七、爭議的解決辦法：協商或訴訟。訴訟由甲方所在地的人民法院裁決。
八、本合同經甲、乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：____________。
乙方（蓋章）：____________。
代表人簽字：____________。
代表人簽字：____________。
簽約時間：___年___月___日。
簽約時間：___年___月___日。
屋頂施工合同篇十七
發(fā)包人：(甲方)。
承包人：(乙方)。
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理、營業(yè)樓屋面防水處理、屋頂局部鋪地磚。
2、工程地點：中國移動通信集團漢中分公司園內。
二、工程承包范圍：
中國移動通信集團漢中分公司通信樓屋頂防水處理(鋼結構彩鋼板屋頂)、營業(yè)樓屋頂防水處理、屋頂局部鋪地磚。
三、合同工期:總日歷天數20天。
四、質量標準：合格(無滲漏)。
五、合同價款：
金額(大寫)：整(小寫：人民幣)。
六、付款方式：
施工合同簽訂后甲方支付乙方工程總造價50%工程款;屋頂防水工程及地磚施工完畢后除扣2%保修金外，全部付清。
七、保修期限：
本屋面防水工程保修期為二年，兩年后甲方全部退還乙方2%保修金。
八、施工安全：
1、乙方必須遵守各項安全施工規(guī)范，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程，做到安全、文明施工。
2、防止事故發(fā)生，甲方不能將非施工人員帶入屋頂施工現場。
九、違約責任：
1、因乙方原因造成的停工和工程質量不合格的損失由乙方承擔。
2、施工期間由甲方原因造成停、窩工、材料的損失由雙方七日內認定后，由甲方承擔并順延工期。
十、本協議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，雙方法定代表人簽字蓋章后生效。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如本協議發(fā)生爭議以協商解決，解決不了以漢中市仲裁委仲裁為準。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
屋頂施工合同篇十八
就甲方的一棟教學樓房頂防水及其它維修事宜達成如下維修協議：
二、質量標準。
1、乙方施工必須規(guī)范，不能粗制濫造、野蠻施工；
2、工程質量保修1年，若甲方發(fā)現質量問題，乙方應及時維修；
3、如果在保修期內工程出現漏水等質量問題，乙方因各種因素無法維修，則乙方需賠償甲方相應損失（損失包括就質量問題帶來的其他損失）房頂維修協議書合同范本。
三、費用及付款方式。
簽訂本合同后，乙方開始施工，工程完工，經驗收合格后一次性付工程款4800元.
四、安全責任。
1、乙方必須規(guī)范施工，按照國家的相應的施工規(guī)范操作，做好勞動保護，確保施工安全。
2、在施工過程中，若發(fā)生事故，責任有乙方自負，甲方不承擔任何責任。
3、施工方的工作人員與甲方沒有任何勞動關系或雇傭關系。
五、其他事項1、本合同簽訂后，甲乙雙方不得隨意更改（過程變更部分除外）。
2、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，雙方簽字生效。
日期：____________