合同有著明確的約定內容和履行期限,是交易安全和交易雙方信任的基礎。合同的付款方式、期限和金額等應當具體約定,并考慮到合同當事人的實際財務狀況。如果您需要參考合同范本,以下是一些常用的合同模板可以供您參考。
裝飾裝修合同書篇一
委托方(以下簡稱甲方):
住址:
聯(lián)系電話:手機:
委托代理人(姓名):聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:注冊地址:
法定代表人:聯(lián)系電話:
委托代理人:聯(lián)系電話:
設計負責人:聯(lián)系電話:
施工負責人:聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)、行規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條、工程概況。
1.1工程地點:小區(qū)樓單元號。
1.2工程裝飾裝修戶型及面積:室廳衛(wèi),施工面積。
平方米。
1.3裝修施工內容和工藝(詳見附表一:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
1.4承包方法:(包工包料()、清包工()、部分承包()。
1.5工程造價:家庭居室裝飾裝工程的價格,根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下:
本工程總價款:
大寫(人民幣):拾萬仟佰拾元角。
1.6工程期限天。
開工日期年月日(首期工程款到位后的第三天為開工日期);
竣工日期年月日
第二條工程款支付方式。
2.1合同簽字生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
工程款付款表。
支付次數。
形象進度時間。
按工程款支付比率。
應支付金額(大寫)。
第一次。
開工前三日。
第二次。
工程進度過半。
第三次。
工程竣工驗收合格。
2.2開工:雙方通過設計方案首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完。
成后,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
2.3工程進度過半(即中期驗收),指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻、
2.4竣工:合同約定的工程內容全部完成,經承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。雙方均須在驗收單上簽字,方能交付使用。
2.5竣工驗收合格后,甲方及監(jiān)理單位對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起三日內如未有異議,甲方即付給乙方工程尾款。
2.6甲方支付工程款,乙方收到款后,均應出具加蓋財務章的收據。竣工驗收合格,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。(見附件八:《家庭居室裝飾裝修工程結算單》)。
第三條甲方義務。
3.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
3.2甲方無償提供裝修期間水、電和冬季供暖。
3.3負責協(xié)調鄰里關系。
3.4工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及項物業(yè)管理費用由甲方交納(工人管理費除外)。
3.5住宅裝飾裝修工程設計必須保證建筑物的結構安全和主要使用功能。未經主管部門批準,不得隨意拆改主體和承重結構。
(1)在外墻開門、窗或者擴大原有門窗尺寸,拆除連門窗陽臺的墻體;。
(2)損壞原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;。
(3)將沒有防水要求的房間改為衛(wèi)生間、廚房或破壞衛(wèi)生間、廚房的防水層;。
(4)未經設計確認和有關部門批準擅自改水、暖、電、燃氣,通訊等管線設備;。
(5)不得要求乙方任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設線路;。
(6)其它影響建筑結構和使用安全的行為。
3.7已經入住的房屋或舊房裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施。
3.8參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程式竣工的驗收。
3.9因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償。如屬乙方的責任,由乙方負責修復和賠償。
第四條乙方義務。
4.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程。
4.2按照《建筑內部裝飾裝修設計防火規(guī)范》,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全。
4.3嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定和《石家莊市城市住宅。
4.4乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料。
4.5遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
4.6保護工程成品、設備和原居室留存室內的家具和陳設。
4.7保證居室內上、俠水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
4.8家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行對方和清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物和其他物品。
4.9乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價、等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。
4.10乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。
4.11己方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造。
4.12乙方不行野蠻施工,危及建筑物自身的安全。
第五條、材料供應。
5.1按由乙方編制的本合同《甲方供供給工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。
(5)由乙方提供材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現聲前通知甲方及監(jiān)理單位。雙方共同驗收;若乙方提供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單符,甲方有權拒絕使用;(見附件四:《乙方供給工程材料、設備明細表》)。
(7)甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方找購的,應備注乙方代購。在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采購費(材料款的%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨以及因此耽誤工期,責任由乙方承擔。
第六條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供完整施工圖紙、效果圖,時間為年月日圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件二:家庭裝飾裝修工程設計圖紙)。
(2)甲方委托乙方設計并提供施工圖紙,一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份見(附件二:家庭裝飾裝修設計圖紙)。
第七條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第八條工程質量標準。
第九條工程變更。
9.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后,在施工過程中如甲方提出設計修改意見、增減工程項目或變更施工方式時,須提前與乙方聯(lián)系,經雙方協(xié)商后簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》后,方能進行該項目的施工。同時調整相關工程費用及工期。(附件五:《家庭居室裝飾裝修工程變更單》)。
9.2增減項目內容以增減項目工程變更單為準,口頭協(xié)議無效。
9.3增加項目工程,乙方在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
9.4凡甲方私自與工人商定更改工程項目所引起的一切后果,由甲方負責,給乙方造成損失的,甲方應予以相應賠償。
9.5合同簽訂后,甲方工程減項,須向乙方支付減項總額10%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已訂購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及訂貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費。
第十條工期延誤。
10.1由以下原因引起的工程延誤,經甲方確認(書面確認),工期應順延:
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗拒力;。
(4)甲方同意工期順延的其他情況;。
10.2下列情況工期不順延:
第十一條工程驗收和保修。
(一)驗收。
(1)在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
材料驗收隱蔽工程驗收中期驗收竣工驗收。
(4)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內無條件返工,直至達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。
(5)甲乙雙方應及時辦理各個階段隱蔽工程和中期工程的檢查驗收手續(xù),簽訂驗收單。(見附件六《工程質量驗收單》)甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也應順延。
(7)因乙方責任使驗收不能正常進行,乙方應賠償甲方由此造成的相關損失。
(二)保修。
(2)自驗收合格簽字之日起。在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程最低保修期限為二年,由防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程的保修期為五年。
第十二條違約責任。
12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應及時通知一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額千分之一的違約金。
12.4由于乙方責任導致工程質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理或賠付:
(1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。逾期交付或因返工造成的延期交付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同造價金額千分之一的違約金。
第十三條爭議解決方式。
雙方協(xié)商解決。
向石家莊市裝飾協(xié)會投訴進行調節(jié);。
(3)如不服調解,可向石家莊仲裁委員會申請仲裁;。
(4)向工程所在地人民法院起訴。
第十四條合同解釋。
14.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2雙方可以以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由乙方承擔責任,仍以本合同為準。
14.3因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
14.4本合同履行完畢后自動終止。
合同附件:
附表三:甲方供給工程材料、設備明細表。
附表四:乙方供給工程材料、設備明細表。
第十五條其他約定事項。
甲方代表(簽字):乙方代表(簽字蓋章):
年月日年月日。
裝飾裝修合同書篇二
委托代理人:____________居民身份號碼:_______。
承包方(以下簡稱乙方):_______________________。
【營業(yè)執(zhí)照號】【居民身份號】:_________________。
【單位住所地】【個人住址】:__________________。
【單位法定代表人】:__________________________。
【建筑業(yè)企業(yè)資質證書號碼】:___________________。
【個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書號碼】:__________。
委托代理人:____________居民身份號碼:_______。
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.2工程的房型結構:________室________廳________廚________衛(wèi)________陽臺。住宅房屋的建筑面積:________________平方米。
1.3工程范圍、內容及做法:________________________(見附表一報價單和圖紙)。
第二條工程承包方式。
2.1工程承包采取下列第________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表三)。
第三條工程造價。
3.1工程造價采取下列第________種方式。
(1)固定工程造價方式,即在確定工程承包范圍內容(做法)、承包方式的情況下(見附表和圖紙),工程造價一次性包干確定,不做增減調整。該造價為________________________.
(2)固定工程單價方式,即固定附表報價單中工程項目的單價不變(見附表),按實際完成的工程項目實物量計算工程造價。
(4)其他方式:________________________。
3.2報價單應參照《山西省家庭居室裝飾裝修工程參考價》,根據市場經濟運作原則和優(yōu)質優(yōu)價的原則由甲、乙雙方約定,作為本合同的附件。
3.3報價單應當涵蓋材料質量標準、制安工藝配套編制,共同作為確定工程價款的根據。
第四條工期。
4.1本工程的工期為________天(按實際可施工的日歷天數計算,包含法定的節(jié)日、假日和休息日在內)。
開工日期________年____月____日。
竣工日期________年____月____日。
4.2施工期間,乙方每天的施工時間為:
4.3有下列情形之一的,經雙方認定,工期應當順延:
(1)工程量增加或設計變更,需要順延工期的;。
(2)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(3)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(4)甲方提供的材料、設備質量不合格影響工程施工的;。
(5)因甲方責任造成工期延誤的其他情況;。
(6)甲方同意工期順延的其他情況;。
(7)不可抗力。
4.4因乙方責任不能按期完工的,工期不順延。
4.5因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延;。
4.6判斷造成工期延誤以“雙方認定的書面協(xié)議”為確定雙方責任的依據。
4.7其他約定:________________________。
第五條施工圖紙。
5.1施工圖紙采取下列第_______種方式提供。
(2)甲方委托乙方設計,乙方需提供施工圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份;。
5.2雙方應當對施工圖紙予以書面簽收確認;。
5.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
5.4圖紙設計者應具備從事本工程設計的資質條件。
5.6甲方提供圖紙的,由甲方對圖紙的設計內容和質量負責;乙方提供圖紙的,由乙方對圖紙的設計內容和質量負責。
5.7圖紙中不得有下列內容。
(2)將沒有防水要求的房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間;。
(3)擴大承重墻上原有的門窗尺寸,拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體;。
(4)損壞房屋原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;。
(5)其他影響建筑結構和使用安全的行為。上述所稱建筑主體,是指建筑實體的結構構造,包括屋蓋、樓蓋、梁、柱、支撐、墻體、連接接點和基礎等。
5.8圖紙中有下列內容的,應經過有關部門批準:
(1)搭建建筑物、構筑物;。
(2)改變住宅外立面,在非承重外墻上開門、窗;。
(3)拆改供暖管道和設施;。
(4)拆改燃氣管道和設施。上述所列第(1)項、第(2)項內容,應當經城市規(guī)劃行政主管部門批準;第(3)項內容,應當經供暖管理單位批準;第(4)項內容,應當經燃氣管理單位批準。
5.9圖紙中的住宅室內裝飾裝修超過設計標準或者規(guī)范增加樓面荷載的,應當經住宅原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案;涉及改動衛(wèi)生間、廚房間防水層的,應當按照防水標準提出設計方案,并提出閉水試驗要求。
5.10本合同中涉及第5.8.5.9條的裝修事項,由甲方依法辦理審批和審核事項。
第六條工程變更。
6.1甲方變更設計,應在所變更的項目施工前7天向乙方發(fā)出書面通知。
6.2所有的設計變更和工程量增減,甲方應當辦理簽字確認手續(xù),作為工程造價的計算依據。
6.3因甲方設計變更,造成乙方返工費用和相應損失由甲方承擔。
6.4由于設計變更,造成乙方材料積壓,由雙方協(xié)商處理。
6.5乙方根據現場實際情況提出合理建議,涉及到變更設計和對原定材料的更換,以及增加工程量,必須經甲方同意并簽字確認。未經甲方確認,乙方擅自變更設計或對原材料更換,甲方不予認可,由此產生的費用或由此造成的損失由乙方承擔。
6.6對于甲方提出的不可行的設計變更,乙方有義務事先告之甲方將由此產生的質量問題及后果,否則造成的損失由乙方承擔。若甲方仍堅持進行變更,造成的工程質量問題及后果由甲方承擔。
6.7其他約定:________________________。
第七條材料供應。
7.1應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備的數量、規(guī)格、品種、品牌和質量、環(huán)保標準共同驗收,并辦理交接手續(xù)(見附表二)。
7.2應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備的數量、規(guī)格、品種、品牌和外在感官質量共同驗收,由甲方確認備案(見附表三)。甲方驗收材料后,不影響甲方對因乙方所提供材料的內在質量造成的工程質量不符合要求的索賠。
7.3甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
7.4甲、乙雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
7.5如一方對對方提供的材料持有異議需要進行檢測,檢測費用由其先行預付。材料經檢測確實不合格的,檢測費用由材料提供方承擔。
7.6其他約定:________________________。
第八條質量標準。
8.2本工程的施工質量控制按下列第________項執(zhí)行。
(1)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(50327-)。
(2)《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(50210-)。
8.3在竣工驗收時,雙方對工程質量發(fā)生爭議的,應當申請相關工程質量鑒定部門對工程質量予以鑒定。鑒定部門由雙方協(xié)商確定。鑒定費用由甲方預付。
8.4雙方約定的質量等級標準和質量控制標準,不得違反國家強制性規(guī)定。
8.5其他約定________________________。
第九條室內環(huán)境質量及其施工要求。
9.1工程竣工后,住宅室內空氣質量應當符合國家標準。
本工程室內環(huán)境質量的驗收標準執(zhí)行《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(50325-)。
9.2工程竣工后,室內環(huán)境質量驗收由雙方確定的相應檢測機構進行檢測。
檢測費用由甲方預付。
9.3工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。室內環(huán)境質量驗收應在工程竣工至少7天以后和工程交付使用前進行。甲方自接到驗收通知____日內組織參與施工的各方進行驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方另定驗收日期。
9.4室內環(huán)境質量驗收檢測合格的,檢測費用由甲方承擔。
室內環(huán)境質量驗收檢測不合格的,甲、乙雙方應采取措施整改,經整改后另行驗收;整改費用和檢測費用由責任方承擔,屬甲方責任,工期順延,屬乙方責任,工期不順延。
9.5工程竣工后,室內環(huán)境質量未經驗收雙方已辦理移交手續(xù),不影響甲方對因乙方原因造成的室內環(huán)境質量不合格的索賠。
9.6在室內環(huán)境質量驗收后,雙方應辦理驗收、移交手續(xù)。
9.7乙方不得在室內用有機溶劑清洗施工用具;不得使用苯、工業(yè)苯、石油苯、重質苯及混苯作為稀釋劑和溶劑;不得采用瀝青類防腐、防潮處理劑;裝修中必須采用類無機非金屬建筑材料、裝修材料、1類人造木板及飾面人造木板。
9.8對甲方要求購買預防裝修污染的產品,乙方需積極配合。
9.9其他約定:________________________。
第十條工程驗收。
10.1本工程分下列階段對工程質量進行驗收。
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收和中期工程驗收;。
(3)竣工驗收;。
10.2材料驗收按照本合同第七條材料供應的約定執(zhí)行。
10.3甲乙雙方必須進行隱蔽工程和中期工程驗收的項目有:水、電線路工程(封閉前);防水工程(鋪貼瓷磚前);吊頂工程(涂料前);門、窗工程(油漆前);細木工程(油漆前)。
凡需進行隱蔽工程和中期工程驗收的,乙方須提前48小時通知甲方,甲方若不按期到場,則視為甲方驗收通過。
10.4工程完工后,乙方應通知甲方進行竣工驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。
竣工驗收后填寫工程驗收單(見附表六)。
10.5雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全;。
10.7其他約定________________________。
第十一條工程交付和保修。
11.1本工程驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單;。
11.2本工程執(zhí)行以下第________種保修期限:
(1)本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為兩年。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
(2)其他約定:________________________。
第十二條工程款支付方式。
12.1甲方按下列第________種方式向乙方支付工程款。
(1)分期支付。
第一次:開工三日前支付工程總造價的__________%。
第二次:工程進度過半支付工程總造價的________%。
第三次:竣工驗收合格支付工程總造價的________%。
上述工程進度過半,指水電管線全部鋪設完成,墻面和頂面管線全部鋪設完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成。
(2)其他方式:________________________。
12.2工程款支付后,乙方向甲方出具合法有效的收款憑證。
第十三條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理制,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第十四條甲方事項。
14.2甲方提供施工的水源、電源,保證滿足施工需要;。
14.4甲方負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系;。
14.5甲方應遵守物業(yè)管理單位的各項規(guī)章制度;。
14.6甲方應遵守國家關于住宅裝修的相關規(guī)定,不得要求乙方進行涉及本合同第5.7條內容的裝修。
14.7甲方未經批準和審核,不得要求乙方進行涉及本合同中第5.8.5.9條內容的裝修,不得要求乙方隨意在承重墻上穿洞、拆除連接陽臺門窗的墻體、擴大原有門窗尺寸或者另建門窗,不得要求乙方隨意增加樓地面靜荷載、在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得要求乙方任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;不得要求乙方破壞或者拆改廚房、廁所的地面防水層以及水、暖、電、煤氣等配套設施;不得要求乙方大量使用易燃裝飾材料等。
14.9甲方強令乙方違反國家規(guī)定或違反合同約定裝修的,由甲方承擔一切責任。
14.12甲方不得要求乙方在施工中侵占公共空間或損害住宅的公共部位和設施。
14.13其他約定:________________________。
第十五條乙方事項。
15.1乙方在施工前,應對設計圖紙進行審核。
對圖紙中存在違反本合同第5.7條內容的,應向甲方說明,并在圖紙改正前,不得施工相關內容。
對圖紙中存在涉及本合同中第5.8.5.9條內容的,應查看是否有相關批準和審核手續(xù),并向甲方說明,在甲方取得批準和審核手續(xù)前,乙方不得施工。
15.2乙方應嚴格按照設計圖紙施工。
15.4乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程,按照規(guī)定采取必要的安全防護和消防措施,保證作業(yè)人員、相鄰居民和周圍住房及財產的安全,不得擅自動用明火和進行焊接作業(yè)。
15.5乙方應嚴格執(zhí)行省、市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
15.6保證不得因施工影響住宅室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;因施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
15.7保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
15.8負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
15.9甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
15.10未經甲方同意,乙方不得轉包本工程。
15.11因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到合法的指定地點.
15.12其他約定:________________________。
第十六條違約責任。
16.5由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,由乙方支付給甲方本合同工程造價金額‰的違約金。
16.6對工程質量驗收不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理,因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,乙方應承但違約責任。
16.7對室內空氣質量不合格,乙方必須進行綜合治理。
因治理造成工程延期交付視同工程延誤,乙方應承但違約責任。
16.8室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也有責任的,乙方可相應減少返還比例。
第十七條爭議解決方式。
17.1本合同項下發(fā)生的爭執(zhí),由雙方自行協(xié)商或向有關部門申請調解解決。
協(xié)商或調解解決不成時,按下列第________種方式解決:
(1)向________________人民法院起訴,
(2)向________________仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項________________________。
第十九條附則。
19.1本合同的附件、圖紙、簽證單和雙方簽署的相關文件,均屬本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
19.2本合同的附件為。
19.3本合同未盡事宜,雙方協(xié)議補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
19.4本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
19.5本合同自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________。
委托代理人:__________法定代表人:__________。
________年____月____日。
裝飾裝修合同書篇三
承包方:聯(lián)系電話:___________________。
根據甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關法律、法規(guī),結合本工程的具體情況,簽訂本。
合同。
雙方共同遵守。
一、工程概況。
2、工程內容:詳見效果圖及工程預算書。
3、本工程范圍:包工包料、包工期、包質量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為天,自________年____月____日至________年____月____日,如遇雷雨天氣,不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質量和驗收標準。
按圖紙、設計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質量檢驗標準驗收。
三、合同價款和支付方式。
1、本工程預算總造價:_________________本工程造價詳見工程預算表,如有增加工程項目,雙方另行協(xié)商。
2、付款方式:
1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調好各部門、鄰居關系,以保障工程的順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責審核圖紙并簽字認可,作為施工的依據。否則乙方有權不進行施工,工期順延。工程項目如變更或增加,雙方協(xié)商調整施工圖紙、工程費用及工期,否則乙方有權不進行修改或變更、增加。
4、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。
五、乙方職責。
1、嚴格按照甲方認可的圖紙施工。
2、切實按照工程設計相關規(guī)范嚴格操作精細施工,確保工程質量與安全。
3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,并遵守小區(qū)有關管理制度。
4、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量,嚴格按工程設計方案所列質量標準,選購材料。
5、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進場施工,按期完工。
六、違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,必須經甲方或甲方授權人簽字認可,順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款,每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,應按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
七、保修條例。
工程的保修期限按國家有關規(guī)定執(zhí)行,保修期內若存在工程質量方面的問題,乙方負責維修,易耗__除外。若由于甲方使用不當或故意損壞的質量問題,不在保修范圍,乙方可協(xié)助維修,費用由甲方承擔。
八、安全。
1、乙方在工程施工至交付之前的過程中,甲方人員未經乙方現場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進入施工現場,造成人身安全或其它安全事故的,則由乙方負責。
2、在施工過程中,由于乙方違章施工,違反操作規(guī)程,造成人員安全或在建工程損失,其責任由乙方承擔。
九、其他事項。
1、其他未盡事宜經甲乙雙方協(xié)商解決。
2、當合同履行過程中出現分歧,原則上雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向當地經濟仲裁委員會申請仲裁。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,在工程竣工、結算、甲方付清工程款,乙方將工程交付甲方使用。
甲方:乙方:
簽字蓋章:簽字蓋章:____日期:____日期
裝飾裝修合同書篇四
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就建材買賣事宜達成協(xié)議如下:
第一條所購建材基本情況:單位:____________元。
第三條交貨:交貨方式為(乙方送貨/甲方取貨)。
交貨時間:__________________。交貨地點:________________。
第四條安裝:安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝)。選擇乙方安裝的,安裝標準為《上海市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》,《上海市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》,安裝費用由乙方承擔,甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
第五條驗收:對于墻地磚的數量、規(guī)格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的,甲方異議期為乙方交貨后日內,異議經核實乙方應無條件補足或換貨。選擇乙方安裝的,雙方應在安裝完畢后_________日內共同驗收安裝質量,經驗收未達到約定安裝標準的,乙方應無條件返工。
第六條換貨:交貨驗收完畢后甲方因對墻地磚的規(guī)格、顏色等需求發(fā)生變化而提出換貨要求的,在包裝完好且沒有損傷、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下,甲方可憑本合同在交貨之日起_________日內辦理換貨手續(xù),換貨費用由甲方承擔。
第七條余貨處理:安裝后的剩余墻地磚,在包裝完好且沒有損壞、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下,甲方可憑本合同在交貨之日起日內辦理退貨手續(xù),退貨費用由甲方承擔。
第八條付款方式及時間:雙方約定以第種方式支付價款。簽訂本合同時,甲方支付(定金/預付款)_________元(定金不得超過總價款的20%),貨到驗收后一次性支付余款。
第九條違約責任:
(一)乙方違約責任:
1.墻地磚經專業(yè)檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的,乙方應無條件換、退貨,或賠償甲方由此受到的損失。對于其他質量問題,包修期限為_________年,乙方負責免費修理。
2.乙方遲延交貨的,每日應向甲方支付遲延部分價款_________%的違約金。遲延交貨超過_________日的,除支付違約金外,甲方還有權解除合同,乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還,但甲方在不收取違約金的情況下有權要求乙方雙倍返還定金。
(二)甲方違約責任:
1.甲方遲延提貨的,每日應向乙方支付遲延部分價款____%的違約金。
2.甲方無正當理由單方解除合同的,應賠償由此給乙方造成的損失,已支付的定金無權要求返還。
第十條爭議解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調解解決,也可向行政機關提出申訴。協(xié)商、調解、申訴解決不成的,應向人民法院提起訴訟,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十一條其他約定事項:__________________。
第十二條對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除乙方應承擔的責任的,仍以本合同為準。
甲方(章):____________。
委托代理人:____________。
聯(lián)系電話:____________。
簽訂時間:____________。
乙方(章):____________。
委托代理人:________。
聯(lián)系電話:____________。
簽訂地點:____________。
裝飾裝修合同書篇五
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
發(fā)包方的孵化大樓主樓門廳裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:______________________________________。
1.2工程內容及做法(裝修預算表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;。
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表),發(fā)包方提供部分材料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料表)。
(3)承包方包工、發(fā)包方包料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限___個工作日,開工日期____年___月___日,竣工日期____年___月___日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。
第二條施工圖紙。
第三條發(fā)包方義務。
3.2提供施工期間的水源、電源;。
3.3負責協(xié)調施工隊與周邊鄰居之間的關系;。
3.5參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包方義務。
4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工、防火規(guī)定及質量標準,按期保質完成工程;。
4.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
4.3保證室內上、下水管道的暢通;。
4.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五條工程變更。
5.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預算表),同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供。
第七條工期延誤。
(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包方承擔,工期順延。7.3發(fā)包方未按期支付工程款,工期相應順延。
7.4因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協(xié)商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第八條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準:中華人民共和國建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范gb50210-20__,施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由襄陽市裝飾協(xié)會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包方承擔。
第九條工程驗收和保修。
9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;。
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;。
(3)木工吊頂,木制品完工;。
(4)油漆工程完工;。
(5)全部工程完工。承包方應提前兩天通知發(fā)包方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。
9.2工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十條工程款支付方式。
10.1雙方約定按以下____方式支付工程款:
1)合同簽定后,發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的50%預付款,即_________元;水電改造完工后,發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的30%進度款,即___________元;油漆工程完工后發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元.
10.2工程驗收合格后,承包方應向發(fā)包方提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方接到資料后三日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字,發(fā)包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。
10.3工程款全部結清后,承包方應向發(fā)包方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十一條違約責任。
11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。11.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包方擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包方負責。
11.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
11.4發(fā)包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內),每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰,七天后乙方可中止合同。
11.5由于承包方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰。
第十二條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條幾項具體規(guī)定。
13.1工程施工中產生的垃圾,由承包方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包方負責支付垃圾清運費用(大寫)________________元(此費用不在工程價款內)。有關單位向發(fā)包方收取的各項收費和押金由發(fā)包方支付。
13.2施工期間,承包方每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十四條其他約定事項:
____________________________________________________________.
第十五條附則。
15.1本合同經雙方簽章后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
附件二:甲方提供材料、設備表;。
附件三:甲方委托乙方購買材料報價單;。
附件四:工程項目變更單。
附件五:工程質量驗收單。
附件六:工程結算單。
附件七:工程保修單。
甲方(簽章):乙方(簽章):
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
年月日年月日。
裝飾裝修合同書篇六
發(fā)包方(簡稱甲方):
住所:身份證號:
聯(lián)系電話:
承包方(簡稱乙方):
住所:身份證號:
聯(lián)系電話:
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方承包甲方的家庭居家裝飾工程的在關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、甲方裝飾房屋系合法居住。乙方為本市工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》的企業(yè)。
2、裝飾施工地點:區(qū)(縣)路小區(qū)號樓號。
3、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米。
4、裝飾施工內容及做法:(見預算合同)。
5、承包方式:雙方商定采取下列第承包方式。
(1)乙方包工包料、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
第承包方式,具體內容:(見乙方包工、包部分材料明細單)。
6、總價款:元,大寫(人民幣):萬千百拾元。雙方約定,如果施工內容或變更施工材料,這部分的工程協(xié)商另計。
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工,工期日,其中完中后觀察期為6日,為雙方共同看管。
第二條甲方工作。
1、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源。
3、負責協(xié)調乙方施工人員與鄰居之間的關系。
4、在凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
5、參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料選購、材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第三條乙方工作。
1、負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)程,防火規(guī)定,施工規(guī)范和質量標準,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
3、嚴格執(zhí)行施工現場管理的規(guī)定,不得擾民和污染環(huán)境,施工期間發(fā)生的安全、環(huán)保、質量事故由乙方承擔責任。
4、工程竣工前,乙方全權負責甲方材料、工程成品、半成品的保管,做好防腐、防盜等措施。工程移交關因此造成的損失由乙方承擔。
5、保證居室內上、下水管道的通暢和施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第四條材料供應。
1、應由甲方提供的材料、設備,甲方面在材料設備到施工前天通知乙方。雙方就材料、設備質量共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、應由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前5天通知甲方,甲方根據附表(包工包料材料單)天內對材料進行選購,并經乙方同意。乙方將甲方選購的材料進行施工前天通知甲方,雙方就材料、設備質量、共同驗收,如與甲方選定的質量、規(guī)格有差異,甲方有權禁止使用,如已使用,對工期造成的損失由乙方負責。
3、乙方如發(fā)現甲方提供的材料、設備等有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍堅持使用需簽字認可,由此產生的一切責任由甲方承擔。
4、甲方采購供應的材料、設備、均應用于合同規(guī)定的裝飾范圍內,非經甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方違反此規(guī)定,應按挪用的材料、設備價款賠償給甲方。
第五條工程驗收。
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收。
(1)材料驗收:由甲乙雙方分別購買的材料,雙方共同驗收。
(2)隱蔽工程驗收:甲乙雙方應及時共同參與由乙方提前2天通知的隱蔽工程中間工程的檢查與驗收。
(3)裝修設計驗收:裝修設計符合雙方約定。
(4)竣工驗收:乙方應通知甲方竣工驗收,甲方自接到通知單后10日內組織驗收。
3、雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
第六條工程款支付方式。
第七條違約責任。
1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,延誤工期由乙方向甲方支付違約金,每天100元。
2、由于甲方原因造成質量事故,其返工費用由甲方承擔,延誤工期由甲方向乙方支付違約金,每天100元。
第八條其它事項。
1、本工程由方設計,提供施工圖紙一式份。甲乙雙方應在施工圖紙簽字認可。
2、乙方應按圖紙施工,甲乙雙方不得隨意更改施工圖。
3、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前3天與乙方溝通聯(lián)系并書面簽定《工程項目變更單》,方能進行該項目的施工。
4、凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容,增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、雙方在竣工驗收合格后,甲方付清工程尾款,乙方辦理移交手續(xù),并簽訂《工程質保單》。
6、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
7、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
8、凡是施工期間,發(fā)生的一切安全、環(huán)保事故。
9、乙方承諾此合同價格為最終工程總價,工程竣工結算時不得以任何理由要求增加合同金額。
10、若甲方要求增加項目,則由甲乙雙方協(xié)商費用。
甲方簽字:時間:年月。
乙方簽字:日時間:年日月。
裝飾裝修合同書篇七
呢?下面是小編為大家整理的一份。
合同范本。
歡迎閱讀!
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1.1工程地點:________________________。
1.2工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3工程期限____天,開工日期____年___月___日,竣工日期_____年___月___日。
1.4合同價款:本合同工程暫定造價為(大寫)_________________________。
工程結算造價編制以《____年_____省建筑裝飾工程預算定額》及____年____月《_____省工程造價信息》為依據,不能直接套用定額及信息價的,應提前通知甲方,由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結算。
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙貳份,發(fā)包人、承包人各壹份(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)。
4.1開工前7天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______同志為甲方代表協(xié)調現場施工監(jiān)理。
4.4參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故,一切責任均由乙方負責承擔。
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場,施工人員和設備必須在7天內撤離施工現場。
5.5乙方應對該單位工程的產品負責,應做好設備、器材的防盜、防竊及產品保護工作至驗收交付甲方時為止。
5.6乙方派項目經理_______同志負責現場施工工作。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
雙方約定本工程施工質量標準:《建筑裝飾施工質量驗收規(guī)程》以及相關的驗收標準。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由相關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收;承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人接到驗收通知后七天內組織驗收,經相關部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
11.1雙方約定按以下方式支付工程款:
(1)開工前按暫定價的20%預付施工備料款_____元。
(2)工程進度至50%時再付_____元。
(3)工程進度至80%時再付_____元。
(4)工程竣工驗收后10天內付______元。
(5)工程竣工結算后留5%作為工程質量保證金,余款7天內一次性付清。
11.2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后___日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時,該方應及時通知另一方辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金______元。
12.5由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
15.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)__________________承包人(蓋章)。
裝飾裝修合同書篇八
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市合同格式條款監(jiān)督條例》、《北京市建筑市場管理條例》,建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》的企業(yè)。
2.裝飾施工地點:________區(qū)(縣)_______________路____弄(村)____號___樓____室。
3.住房結構:__________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內容:(見附件一《裝飾施工內容表》)。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
其中:
其他費用:___________________________。
雙方約定,如變更施工內容、變更材料,這部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_____月______日開工,至________年_____月_____日竣工,工期________天。
第二條材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:(見附件二《甲方提供材料、設備表》)。
甲方負責采購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現甲方提供的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的',由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后,甲乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料:(見附件三《主材料報價單》)。
乙方供應的材料、設備,甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第三條關于工程質量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準,質量評定驗收標準。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式______份。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
甲方:________________。
乙方:________________。
時間:
時間:。
裝飾裝修合同書篇九
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
裝飾裝修合同書篇十
住所:
身份證號:
聯(lián)系電話:
承包方(簡稱乙方):
住所:
身份證號:
聯(lián)系電話:
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方承包甲方的家庭居家裝飾工程的在關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、甲方裝飾房屋系合法居住。乙方為本市工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》的企業(yè)。
2、裝飾施工地點:區(qū)(縣)路小區(qū)號樓號。
3、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米。
5、承包方式:雙方商定采取下列第承包方式。
(1)乙方包工包料、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
第承包方式,具體內容:(見乙方包工、包部分材料明細單)。
6、總價款:元,大寫(人民幣):萬千百拾元。雙方約定,如果施工內容或變更施工材料,這部分的工程協(xié)商另計。
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工,工期日,其中完中后觀察期為6日,為雙方共同看管。
第二條甲方工作。
1、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源。
3、負責協(xié)調乙方施工人員與鄰居之間的關系。
4、在凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
5、參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料選購、材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第三條乙方工作。
1、負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)程,防火規(guī)定,施工規(guī)范和質量標準,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
3、嚴格執(zhí)行施工現場管理的規(guī)定,不得擾民和污染環(huán)境,施工期間發(fā)生的安全、環(huán)保、質量事故由乙方承擔責任。
4、工程竣工前,乙方全權負責甲方材料、工程成品、半成品的保管,做好防腐、防盜等措施。工程移交關因此造成的損失由乙方承擔。
5、保證居室內上、下水管道的通暢和施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第四條材料供應。
1、應由甲方提供的材料、設備,甲方面在材料設備到施工前天通知乙方。雙方就材料、設備質量共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、應由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前5天通知甲方,甲方根據附表(包工包料材料單)天內對材料進行選購,并經乙方同意。乙方將甲方選購的材料進行施工前天通知甲方,雙方就材料、設備質量、共同驗收,如與甲方選定的質量、規(guī)格有差異,甲方有權禁止使用,如已使用,對工期造成的損失由乙方負責。
3、乙方如發(fā)現甲方提供的材料、設備等有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍堅持使用需簽字認可,由此產生的一切責任由甲方承擔。
4、甲方采購供應的材料、設備、均應用于合同規(guī)定的裝飾范圍內,非經甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方違反此規(guī)定,應按挪用的材料、設備價款賠償給甲方。
第五條工程驗收。
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收。
(1)材料驗收:由甲乙雙方分別購買的材料,雙方共同驗收。
(2)隱蔽工程驗收:甲乙雙方應及時共同參與由乙方提前2天通知的隱蔽工程中間工程的檢查與驗收。
(3)裝修設計驗收:裝修設計符合雙方約定。
(4)竣工驗收:乙方應通知甲方竣工驗收,甲方自接到通知單后10日內組織驗收。
3、雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
第六條工程款支付方式。
第七條違約責任。
1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,延誤工期由乙方向甲方支付違約金,每天100元。
2、由于甲方原因造成質量事故,其返工費用由甲方承擔,延誤工期由甲方向乙方支付違約金,每天100元。
第八條其它事項。
1、本工程由方設計,提供施工圖紙一式份。甲乙雙方應在施工圖紙簽字認可。
2、乙方應按圖紙施工,甲乙雙方不得隨意更改施工圖。
3、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前3天與乙方溝通聯(lián)系并書面簽定《工程項目變更單》,方能進行該項目的施工。
4、凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容,增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、雙方在竣工驗收合格后,甲方付清工程尾款,乙方辦理移交手續(xù),并簽訂《工程質保單》。
6、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
7、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
8、凡是施工期間,發(fā)生的一切安全、環(huán)保事故。
9、乙方承諾此合同價格為最終工程總價,工程竣工結算時不得以任何理由要求增加合同金額。
10、若甲方要求增加項目,則由甲乙雙方協(xié)商費用。
甲方簽字:
時間:
乙方簽字:
時間:
裝飾裝修合同書篇十一
發(fā)包方:
承包方:
依照及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1.1工程名稱:
1.2工程地點:。
1.4工程內容及做法。
1.5工程承包,采取下列第種方式:。
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
乙方包工。
1.6工程期限____日。
開工日期________年____月____日
竣工日期________年____月____日。
第二條:工程價款。
工程款:本合同工程造價為:金額大寫:
報價單根據市場經濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條:工程設計。
3.1乙方根據甲方提供圖紙進行本工程施工,甲方必須提供有關本工程的土建施工圖及有關設計要求。甲方不得隨意更改設計,合同簽訂后甲方若有設計更改必須提前3個工作日通知乙方并支付由此產生的相應費用。
3.2乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工,不得隨意更改,如因現場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進行施工。
3.3乙方編制本工程的裝飾工程預算書提交給甲方,經甲、乙雙方共同確認后,作為本工程付款依據。
第四條:材料供應。
4.1甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4.2乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,如有差異應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
第二次付總工程款的%,計。剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算,計工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方,甲方結清尾款。
第六條:工程工期。
6.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
6.3甲方未按約定完成工作影響工期,工期順延。
6.4乙方責任不能按期開工或無故停工影響工期,工期不順延。
6.5因設計變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上,按一天順延工期。
6.6由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
6.7在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
6.8施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
6.9施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程質量及驗收。
7.1本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
7.2甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),手續(xù)以簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收,乙方可以自行驗收,甲方應予承認。甲方要求復驗時,乙方按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的窩工,工期順延若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。
7.3工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方需在____日內組織驗收,并辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定期限內未能組織驗收需及時通知乙方,另定驗收日期。甲方需承認竣工日期,并承擔乙方的看管及相關費用。
第八條:安全生產和防火。
8.1因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方承擔由此產生的一切經濟損失。
8.2因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條:其他事項。
9.1開工前天,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳_等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設備,并說明使用注意事項。
9.2如須拆改建原建筑結構,建筑外觀或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相關審批手續(xù)。未經甲方同意及有關部門批準,乙方不得擅自拆改原建筑結構及設備管線。
9.3甲方要配合乙方協(xié)調有關部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔相應費用。
9.4乙方嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按照圖紙或說明進行施工,并做好各項質量檢查乙方根據施工現場如需對圖紙進行改動,在未影響整體效果的情況下,乙方可以不向甲方匯報,否則乙方需征得甲方同意后改變施工方案。
9.5乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現場管理的規(guī)定,做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位的關系。
9.6工程竣工未移交甲方之前,乙方負責對施工現場的設施和工程成品進行保護。
第十條:維修約定。
10.1本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為個工作日。
10.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題,乙方實行有嘗維修。
10.3甲方在使用過程中要求更改或增加項目時,乙方實行有嘗服務。
第十一條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十二條:爭議解決。
2.1本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂妊b飾行業(yè)協(xié)會投訴,請求解決。
2.2當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民提起訴訟。
第十三條:合同的變更和終止。
3.1合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
3.2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十四條:合同生效。
4.1本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
4.2補充合同與本合同具有同等的法律效力。
4.3本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:
乙方:
委托代理人:
法定代表人:
電話:
電話:
________年____月____日。
________年____月____日。
裝飾裝修合同書篇十二
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積12272.00平方米。
二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
四、工程期限工程開工日期:年月日工程竣工日期:年月日
五、質量要求按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的'材質、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:(蓋)。
乙方單位名稱(蓋)。
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
裝飾裝修合同書篇十三
身份證號:_________________________。
法定代表人:___________________。
聯(lián)系電話:_________________________。
施工隊負責人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________________。
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
套內面積____________平方米。
3、工程承包,采取下列第____________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
4、工程造價。
本合同工程造價暫定為人民幣____________,大寫:____________________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發(fā)生的工程量結算。
竣工日期:____________年____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更。
工程圖紙由____________方負責提供,施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協(xié)商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務。
(一)甲方義務。
1、開工____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續(xù)和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方義務。
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發(fā)現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供。
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式。
2、本工程質量應當符合以下標準:
(3)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》。
第六條工程款支付。
1、工程款支付方式如下:
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發(fā)票。
第七條違約責任。
1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款___________‰的違約金。
3、乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方___________元違約金。
4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限。
內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向。
深圳市消費者委員會申請調解解決?;蛘咿煱聪铝械赺__________種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁。
(2)向______________________人民法院提起訴訟。
第九條附則。
1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執(zhí)___________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定。
甲方(簽章):_____________________。
乙方(簽章):_____________________。
委托代理人:_________________________。
委托代理人:_________________________。
電話:_________________________。
電話:_________________________。
簽訂日期:___________________________
簽訂地點:___________________________。
裝飾裝修合同書篇十四
身份證號:_____________。
承包人:__________________________。
法定代表人:_____________。
聯(lián)系電話:_____________。
施工隊負責人:___________。
聯(lián)系電話:_____________。
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
套內面積_____________平方米。
3.工程承包,采取下列第_____________種方式:
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
4.工程造價。
本合同工程造價暫定為人民幣_____________,大寫:__________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發(fā)生的工程量結算。
5.開工日期:________年____月____日;
竣工日期:________年____月____日。
第二條工程圖紙和工程變更。
工程圖紙由_____________方負責提供,施工前____日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協(xié)商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務。
甲方義務。
1.開工____日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2.負責依法辦理開工手續(xù)和交納應當由甲方支付的有關費用。
3.提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
5.竣工驗收前甲方不得擅自入住。
乙方義務。
1.全面檢查水、電、燃氣、管道、樓面、墻面,發(fā)現問題應及時通知甲方。
2.擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4.施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供。
1.材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2.建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3.若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式。
1.室內環(huán)境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》的標準。
2.本工程質量應當符合以下標準:
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》。
《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》。
4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規(guī)定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算:____________________________________________________。
第六條工程款支付。
1.工程款支付方式如下:
2.乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發(fā)票。
第七條違約責任。
1.一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的',應當承擔賠償責任。
2.甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。
3.乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方_____________元違約金。
4.工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方承擔。
6.由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向深圳市消費者委員會申請調解解決?;蛘咿煱聪铝械赺____________種方式解決:
向深圳仲裁委員會申請仲裁。
向________人民法院提起訴訟。
第九條附則。
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同一式_____________份,甲、乙雙方各執(zhí)_____________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定。
甲方:_____________。
委托代理人:_____________。
電話:_____________________。
乙方:___________。
委托代理人:_______________。
電話:___________________。
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:_______________________________。
附件一:工程報價單。
序號。
項目。
單價。
數量。
合計金額。
工藝做法、用料說明。
材料提供方。
甲方:________________。
簽訂日期:________年____月____日
乙方:________________。
簽訂日期:________年____月____日
備注:此表為樣本供參考使用。
附件二:隱蔽工程驗收單。
驗收時間:________年____月____日。
裝飾裝修合同書篇十五
住所:___________________身份證號:_____________。
承包人:__________________________。
法定代表人:_____________聯(lián)系電話:_____________。
施工隊負責人:___________聯(lián)系電話:_____________。
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
套內面積_____________平方米。
3.工程承包,采取下列第_____________種方式:
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
__________________________________________。
4.工程造價。
本合同工程造價暫定為人民幣_____________,大寫:__________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發(fā)生的工程量結算。
竣工日期:_____________年_____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更。
工程圖紙由_____________方負責提供,施工前_____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協(xié)商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務。
甲方義務。
1.開工_____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2.負責依法辦理開工手續(xù)和交納應當由甲方支付的有關費用。
3.提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
5.竣工驗收前甲方不得擅自入住。
乙方義務。
1.全面檢查水、電、燃氣、管道、樓面、墻面,發(fā)現問題應及時通知甲方。
2.擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4.施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供。
1.材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2.建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3.若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式。
1.室內環(huán)境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》的標準。
2.本工程質量應當符合以下標準:
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》。
《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》。
_______________________________________。
_______________________________________。
4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規(guī)定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算:____________________________________________________。
第六條工程款支付。
1.工程款支付方式如下:
_________________________________________________________________。
2.乙方應在收到甲方的工程款后開具收據工程款結清后,乙方應開具稅務發(fā)票。
第七條違約責任。
1.一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2.甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。
3.乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方_____________元違約金。
4.工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方承擔。
6.由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決也可以向深圳市消費者委員會申請調解解決?;蛘咿煱聪铝械赺____________種方式解決:
向深圳仲裁委員會申請仲裁。
向________人民法院提起訴訟。
第九條附則。
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同一式_____________份,甲、乙雙方各執(zhí)_____________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定。
3.____________________________________________________。
甲方:_____________乙方:___________。
委托代理人:_______________委托代理人:_____________。
裝飾裝修合同書篇十六
乙方:(砌工)。
甲方將#綜合樓砌體工程,裝飾裝修分項工程承包給乙方施工,為明確雙方責任按時按質完成施工任務,經雙方友好協(xié)商,特定立如下協(xié)議:
一、承包范圍:圖紙設計范圍內所有砌體、砼、裝飾裝修、預制構安裝等工程。
二、承包方式:包工不包料。
三、承包價格:按建筑面積元/m2結算,以實砌房建筑面積為準。
四、質量要求:乙方必須嚴格按圖紙設計要求進行施工,工程質量必須達到國家現行規(guī)范驗收標準。對不合格的分項必須整改或返工,并處以元以上元以下經濟處罰?;炷凉げ辉试S有蜂窩孔洞、不密實處罰元,裝修不垂直平整處罰元。
五、安全要求:必須嚴格遵守《安全管理規(guī)范》和項目各項安全生產管理制度,對職工進行安全培訓和安全教育,未經培訓不允許上崗。施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,不按操作規(guī)范進行施工造成的安全事故由乙方自負與甲方無關,并處以元以上元以下經濟處罰。
六、罰款方式:本工程主體分基礎一、二、三、四、五、六層、封頂七個階段支付工程款,每階段主體完工驗收合格后付該階段工程量的80%工資,內外裝修完工驗收合格支付裝修工程量80%工資,工程全部竣工驗收合格后付清總工程量的80%工資,余款20%作為工程量維修保證金一年內無質量問題全部結清。
七、工期要求:乙方必須嚴格按照甲方《施工進度計劃》進行施工,合理安排作業(yè)時間,加班加點,確保施工進度順利完成。
八、其他要求:
1、每道工序或分項工程施工完畢后,乙方必須做到工完場清、材料堆放整齊。在施工現場不準隨地大、小便,一經發(fā)現,罰當事人50元。
2、各類型工具由甲方購買后交給乙方保管使用,甲方負責維修,工程完工如數還給甲方,丟失按價格賠償。
3、乙方在施工期間應與各班組密切配合,服從項目部統(tǒng)一管理,嚴禁打架斗毆和其他不良現象的發(fā)生。
九、本協(xié)議由甲、乙雙方簽字之日生效,任何一方違反以上條款既違約,雙方有權終止協(xié)議。若因乙方原因造成違約,甲方可拒付乙方已完成工程款部分工資,若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工,甲方應按協(xié)議約定支付乙方已完成工程量部分的工資,并承擔相應的停工損失。
十、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日生效,工程竣工驗收合格,工資全部結清之日終止。
甲方代表:
乙方代表;。
裝飾裝修合同書篇十七
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表):身份證號碼:
聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
建筑業(yè)企業(yè)資質證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人:聯(lián)系電話:
工程設計人:聯(lián)系電話:
施工負責人:聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、工程概況。
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)。
(三)工程承包方式,采取下列第種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限日。
開工日期:年月日;
竣工日期:年月日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣)元;。
金額大寫:。
其中:材料費:元,人工費:元,
設計費:元,垃圾清運費:元,
管理費:元,其他費用:元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計。
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規(guī)范要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應資質的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務。
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委托,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三)施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協(xié)調裝飾公司與鄰里之間的關系,協(xié)助乙方做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù),并承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務。
(一)應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》,并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327—2019),確保工程質量。嚴格執(zhí)行國家及地方有關防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定,做好施工現場管理,施工現場應配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更。
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協(xié)商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應。
(一)按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,并應按時供應到施工現場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規(guī)定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發(fā)生材料、設備質量爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期。
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;。
2、不可抗力;。
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準。
(一)本工程施工質量按下列第項標準執(zhí)行。
1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(gb50210—2019)。
3、雙方約定:。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發(fā)生爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能達成協(xié)議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修。
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二)雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格后辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應提交工程結算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環(huán)保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第項執(zhí)行:
1、除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)。
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火。
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發(fā)現甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,應及時向甲方指出,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續(xù),不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術操作規(guī)程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規(guī)程、消防條例等規(guī)定,導致發(fā)生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式。
(一)雙方約定按下表中第種方式支付工程款:
1、一次性付款:于簽訂合同時一次性支付工程款元(大寫)。
2、根據工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%:;。
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
十三、違約責任。
(一)本合同生效后,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協(xié)商一致后,簽定補充協(xié)議。合同簽定后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,并按合同總價款的%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意后辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責任方按合同總價款的%賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償對方損失。
(五)甲方責任。
1、未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任。
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業(yè)部門檢測,室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理后仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款‰的違約金。
十四、爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或向有關部門申請調解。不愿協(xié)商、調解或者協(xié)商、調解不成的,當事人也可按下列第種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;。
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則。
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽定后工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)。
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的主材表)。
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)。
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)。
甲方:乙方:
年月日年月日。
裝飾裝修合同書篇一
委托方(以下簡稱甲方):
住址:
聯(lián)系電話:手機:
委托代理人(姓名):聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:注冊地址:
法定代表人:聯(lián)系電話:
委托代理人:聯(lián)系電話:
設計負責人:聯(lián)系電話:
施工負責人:聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規(guī)、行規(guī)的規(guī)定,結合本市家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條、工程概況。
1.1工程地點:小區(qū)樓單元號。
1.2工程裝飾裝修戶型及面積:室廳衛(wèi),施工面積。
平方米。
1.3裝修施工內容和工藝(詳見附表一:家庭居室裝飾裝修工程報價單)。
1.4承包方法:(包工包料()、清包工()、部分承包()。
1.5工程造價:家庭居室裝飾裝工程的價格,根據市場競爭、優(yōu)質優(yōu)價的原則,約定如下:
本工程總價款:
大寫(人民幣):拾萬仟佰拾元角。
1.6工程期限天。
開工日期年月日(首期工程款到位后的第三天為開工日期);
竣工日期年月日
第二條工程款支付方式。
2.1合同簽字生效后,甲方按下表中的約定向乙方支付工程款:
工程款付款表。
支付次數。
形象進度時間。
按工程款支付比率。
應支付金額(大寫)。
第一次。
開工前三日。
第二次。
工程進度過半。
第三次。
工程竣工驗收合格。
2.2開工:雙方通過設計方案首期工程款到位、工程技術交底等前期工作完。
成后,材料、施工人員到達施工現場開始運作視為開工。
2.3工程進度過半(即中期驗收),指工程中水、電管線全部鋪設完成,墻、
2.4竣工:合同約定的工程內容全部完成,經承包方、監(jiān)理單位、發(fā)包方驗收合格視為竣工。雙方均須在驗收單上簽字,方能交付使用。
2.5竣工驗收合格后,甲方及監(jiān)理單位對乙方提交的工程結算單進行審核。自提交之日起三日內如未有異議,甲方即付給乙方工程尾款。
2.6甲方支付工程款,乙方收到款后,均應出具加蓋財務章的收據。竣工驗收合格,甲方全額付清應付款項后,乙方應當出具合法發(fā)票。(見附件八:《家庭居室裝飾裝修工程結算單》)。
第三條甲方義務。
3.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
3.2甲方無償提供裝修期間水、電和冬季供暖。
3.3負責協(xié)調鄰里關系。
3.4工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及項物業(yè)管理費用由甲方交納(工人管理費除外)。
3.5住宅裝飾裝修工程設計必須保證建筑物的結構安全和主要使用功能。未經主管部門批準,不得隨意拆改主體和承重結構。
(1)在外墻開門、窗或者擴大原有門窗尺寸,拆除連門窗陽臺的墻體;。
(2)損壞原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;。
(3)將沒有防水要求的房間改為衛(wèi)生間、廚房或破壞衛(wèi)生間、廚房的防水層;。
(4)未經設計確認和有關部門批準擅自改水、暖、電、燃氣,通訊等管線設備;。
(5)不得要求乙方任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設線路;。
(6)其它影響建筑結構和使用安全的行為。
3.7已經入住的房屋或舊房裝飾工程,應全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等,須采取必要的保護措施。
3.8參與對工程質量、施工進度的監(jiān)督及對材料進場、工程式竣工的驗收。
3.9因進行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等,應由甲方負責修復和賠償。如屬乙方的責任,由乙方負責修復和賠償。
第四條乙方義務。
4.1施工中嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》,保證工程質量,按期完成工程。
4.2按照《建筑內部裝飾裝修設計防火規(guī)范》,應當采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全。
4.3嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定和《石家莊市城市住宅。
4.4乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關材料。
4.5遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
4.6保護工程成品、設備和原居室留存室內的家具和陳設。
4.7保證居室內上、俠水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
4.8家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應當按照有關部門指定的位置、方式和時間進行對方和清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物和其他物品。
4.9乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價、等相關服務。合同簽訂后,乙方執(zhí)行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。
4.10乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料,造成空氣污染超標的,造成損失的,依法承擔賠償責任。
4.11己方施工應符合有關規(guī)范要求,不得偷工減料、粗制濫造。
4.12乙方不行野蠻施工,危及建筑物自身的安全。
第五條、材料供應。
5.1按由乙方編制的本合同《甲方供供給工程材料、設備明細表》所約定的供料方式和內容進行提供。
(5)由乙方提供材料、設備的,乙方應在材料、設備運到施工現聲前通知甲方及監(jiān)理單位。雙方共同驗收;若乙方提供材料的品牌、規(guī)格、質量與報價單符,甲方有權拒絕使用;(見附件四:《乙方供給工程材料、設備明細表》)。
(7)甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標準,由乙方負責為甲方找購的,應備注乙方代購。在材料運至施工現場并經甲方驗收認定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費為材料采購費(材料款的%)+材料運輸費(根據實際情況確定);若施工過程中因材料質量問題造成的退貨、換貨以及因此耽誤工期,責任由乙方承擔。
第六條施工圖紙。
雙方商定施工圖紙采取下列第種方式提供:
(1)甲方自行設計并提供完整施工圖紙、效果圖,時間為年月日圖紙一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份(見附件二:家庭裝飾裝修工程設計圖紙)。
(2)甲方委托乙方設計并提供施工圖紙,一式三份,甲方、乙方、施工隊各執(zhí)一份見(附件二:家庭裝飾裝修設計圖紙)。
第七條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理,甲方與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第八條工程質量標準。
第九條工程變更。
9.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務,合同簽訂后,在施工過程中如甲方提出設計修改意見、增減工程項目或變更施工方式時,須提前與乙方聯(lián)系,經雙方協(xié)商后簽訂《家庭居室裝飾裝修工程變更單》后,方能進行該項目的施工。同時調整相關工程費用及工期。(附件五:《家庭居室裝飾裝修工程變更單》)。
9.2增減項目內容以增減項目工程變更單為準,口頭協(xié)議無效。
9.3增加項目工程,乙方在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。
9.4凡甲方私自與工人商定更改工程項目所引起的一切后果,由甲方負責,給乙方造成損失的,甲方應予以相應賠償。
9.5合同簽訂后,甲方工程減項,須向乙方支付減項總額10%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已訂購或運到現場,甲方需另外支付材料來回托運、損耗及訂貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工,甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費。
第十條工期延誤。
10.1由以下原因引起的工程延誤,經甲方確認(書面確認),工期應順延:
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗拒力;。
(4)甲方同意工期順延的其他情況;。
10.2下列情況工期不順延:
第十一條工程驗收和保修。
(一)驗收。
(1)在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
材料驗收隱蔽工程驗收中期驗收竣工驗收。
(4)凡因乙方原因造成的施工質量不合格的工程,乙方應在甲方規(guī)定的時間內無條件返工,直至達到工程質量驗收標準。返工后仍達不到的,由乙方承擔違約責任。
(5)甲乙雙方應及時辦理各個階段隱蔽工程和中期工程的檢查驗收手續(xù),簽訂驗收單。(見附件六《工程質量驗收單》)甲方不能按預約規(guī)定日期參加驗收,由乙方組織人員進行驗收,甲方應予承認。事后,若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,其復驗及返工費用由甲方承擔,工期也應順延。
(7)因乙方責任使驗收不能正常進行,乙方應賠償甲方由此造成的相關損失。
(二)保修。
(2)自驗收合格簽字之日起。在正常使用條件下,住宅室內裝飾裝修工程最低保修期限為二年,由防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程的保修期為五年。
第十二條違約責任。
12.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的,應承擔賠償責任;因違反有關法律規(guī)定受到處罰的,最終責任由責任方承擔。
12.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的,應及時通知一方,并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
12.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款,每延誤一日向乙方支付本合同工程造價金額千分之一的違約金。
12.4由于乙方責任導致工程質量不合格,乙方按下列約定進行返工修理或賠付:
(1)對工程質量不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理。逾期交付或因返工造成的延期交付視同工程延誤,每延誤一日,乙方支付甲方本合同造價金額千分之一的違約金。
第十三條爭議解決方式。
雙方協(xié)商解決。
向石家莊市裝飾協(xié)會投訴進行調節(jié);。
(3)如不服調解,可向石家莊仲裁委員會申請仲裁;。
(4)向工程所在地人民法院起訴。
第十四條合同解釋。
14.1本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
14.2雙方可以以書面形式對本合同進行變更或補充,但變更或補充不合理地減輕或免除本合同規(guī)定應由乙方承擔責任,仍以本合同為準。
14.3因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
14.4本合同履行完畢后自動終止。
合同附件:
附表三:甲方供給工程材料、設備明細表。
附表四:乙方供給工程材料、設備明細表。
第十五條其他約定事項。
甲方代表(簽字):乙方代表(簽字蓋章):
年月日年月日。
裝飾裝修合同書篇二
委托代理人:____________居民身份號碼:_______。
承包方(以下簡稱乙方):_______________________。
【營業(yè)執(zhí)照號】【居民身份號】:_________________。
【單位住所地】【個人住址】:__________________。
【單位法定代表人】:__________________________。
【建筑業(yè)企業(yè)資質證書號碼】:___________________。
【個體裝飾裝修從業(yè)者上崗證書號碼】:__________。
委托代理人:____________居民身份號碼:_______。
依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合家庭居室裝飾裝修的特點,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.2工程的房型結構:________室________廳________廚________衛(wèi)________陽臺。住宅房屋的建筑面積:________________平方米。
1.3工程范圍、內容及做法:________________________(見附表一報價單和圖紙)。
第二條工程承包方式。
2.1工程承包采取下列第________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料(見附表三)。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料(見附表二、三)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附表三)。
第三條工程造價。
3.1工程造價采取下列第________種方式。
(1)固定工程造價方式,即在確定工程承包范圍內容(做法)、承包方式的情況下(見附表和圖紙),工程造價一次性包干確定,不做增減調整。該造價為________________________.
(2)固定工程單價方式,即固定附表報價單中工程項目的單價不變(見附表),按實際完成的工程項目實物量計算工程造價。
(4)其他方式:________________________。
3.2報價單應參照《山西省家庭居室裝飾裝修工程參考價》,根據市場經濟運作原則和優(yōu)質優(yōu)價的原則由甲、乙雙方約定,作為本合同的附件。
3.3報價單應當涵蓋材料質量標準、制安工藝配套編制,共同作為確定工程價款的根據。
第四條工期。
4.1本工程的工期為________天(按實際可施工的日歷天數計算,包含法定的節(jié)日、假日和休息日在內)。
開工日期________年____月____日。
竣工日期________年____月____日。
4.2施工期間,乙方每天的施工時間為:
4.3有下列情形之一的,經雙方認定,工期應當順延:
(1)工程量增加或設計變更,需要順延工期的;。
(2)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(3)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(4)甲方提供的材料、設備質量不合格影響工程施工的;。
(5)因甲方責任造成工期延誤的其他情況;。
(6)甲方同意工期順延的其他情況;。
(7)不可抗力。
4.4因乙方責任不能按期完工的,工期不順延。
4.5因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔,工期不順延;。
4.6判斷造成工期延誤以“雙方認定的書面協(xié)議”為確定雙方責任的依據。
4.7其他約定:________________________。
第五條施工圖紙。
5.1施工圖紙采取下列第_______種方式提供。
(2)甲方委托乙方設計,乙方需提供施工圖紙一式三份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)二份;。
5.2雙方應當對施工圖紙予以書面簽收確認;。
5.3雙方不得將對方提供的施工圖紙、設計方案等資料擅自復制或轉讓給第三方,也不得用于本合同以外的項目。
5.4圖紙設計者應具備從事本工程設計的資質條件。
5.6甲方提供圖紙的,由甲方對圖紙的設計內容和質量負責;乙方提供圖紙的,由乙方對圖紙的設計內容和質量負責。
5.7圖紙中不得有下列內容。
(2)將沒有防水要求的房間或者陽臺改為衛(wèi)生間、廚房間;。
(3)擴大承重墻上原有的門窗尺寸,拆除連接陽臺的磚、混凝土墻體;。
(4)損壞房屋原有節(jié)能設施,降低節(jié)能效果;。
(5)其他影響建筑結構和使用安全的行為。上述所稱建筑主體,是指建筑實體的結構構造,包括屋蓋、樓蓋、梁、柱、支撐、墻體、連接接點和基礎等。
5.8圖紙中有下列內容的,應經過有關部門批準:
(1)搭建建筑物、構筑物;。
(2)改變住宅外立面,在非承重外墻上開門、窗;。
(3)拆改供暖管道和設施;。
(4)拆改燃氣管道和設施。上述所列第(1)項、第(2)項內容,應當經城市規(guī)劃行政主管部門批準;第(3)項內容,應當經供暖管理單位批準;第(4)項內容,應當經燃氣管理單位批準。
5.9圖紙中的住宅室內裝飾裝修超過設計標準或者規(guī)范增加樓面荷載的,應當經住宅原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出設計方案;涉及改動衛(wèi)生間、廚房間防水層的,應當按照防水標準提出設計方案,并提出閉水試驗要求。
5.10本合同中涉及第5.8.5.9條的裝修事項,由甲方依法辦理審批和審核事項。
第六條工程變更。
6.1甲方變更設計,應在所變更的項目施工前7天向乙方發(fā)出書面通知。
6.2所有的設計變更和工程量增減,甲方應當辦理簽字確認手續(xù),作為工程造價的計算依據。
6.3因甲方設計變更,造成乙方返工費用和相應損失由甲方承擔。
6.4由于設計變更,造成乙方材料積壓,由雙方協(xié)商處理。
6.5乙方根據現場實際情況提出合理建議,涉及到變更設計和對原定材料的更換,以及增加工程量,必須經甲方同意并簽字確認。未經甲方確認,乙方擅自變更設計或對原材料更換,甲方不予認可,由此產生的費用或由此造成的損失由乙方承擔。
6.6對于甲方提出的不可行的設計變更,乙方有義務事先告之甲方將由此產生的質量問題及后果,否則造成的損失由乙方承擔。若甲方仍堅持進行變更,造成的工程質量問題及后果由甲方承擔。
6.7其他約定:________________________。
第七條材料供應。
7.1應當由甲方提供的材料、設備,甲方在材料設備到施工現場前通知乙方。雙方就材料、設備的數量、規(guī)格、品種、品牌和質量、環(huán)保標準共同驗收,并辦理交接手續(xù)(見附表二)。
7.2應當由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前通知甲方。雙方就材料、設備的數量、規(guī)格、品種、品牌和外在感官質量共同驗收,由甲方確認備案(見附表三)。甲方驗收材料后,不影響甲方對因乙方所提供材料的內在質量造成的工程質量不符合要求的索賠。
7.3甲方所提供的材料、設備經乙方驗收、確認辦理完交接手續(xù)后,在施工使用中的保管和質量控制責任均由乙方承擔。
7.4甲、乙雙方所提供的建筑裝飾裝修材料,必須符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》,并具有由有關行政主管部門認可的專業(yè)檢測機構出具的檢測合格報告。
7.5如一方對對方提供的材料持有異議需要進行檢測,檢測費用由其先行預付。材料經檢測確實不合格的,檢測費用由材料提供方承擔。
7.6其他約定:________________________。
第八條質量標準。
8.2本工程的施工質量控制按下列第________項執(zhí)行。
(1)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(50327-)。
(2)《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(50210-)。
8.3在竣工驗收時,雙方對工程質量發(fā)生爭議的,應當申請相關工程質量鑒定部門對工程質量予以鑒定。鑒定部門由雙方協(xié)商確定。鑒定費用由甲方預付。
8.4雙方約定的質量等級標準和質量控制標準,不得違反國家強制性規(guī)定。
8.5其他約定________________________。
第九條室內環(huán)境質量及其施工要求。
9.1工程竣工后,住宅室內空氣質量應當符合國家標準。
本工程室內環(huán)境質量的驗收標準執(zhí)行《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》(50325-)。
9.2工程竣工后,室內環(huán)境質量驗收由雙方確定的相應檢測機構進行檢測。
檢測費用由甲方預付。
9.3工程竣工后,乙方應通知甲方驗收。室內環(huán)境質量驗收應在工程竣工至少7天以后和工程交付使用前進行。甲方自接到驗收通知____日內組織參與施工的各方進行驗收。如甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方另定驗收日期。
9.4室內環(huán)境質量驗收檢測合格的,檢測費用由甲方承擔。
室內環(huán)境質量驗收檢測不合格的,甲、乙雙方應采取措施整改,經整改后另行驗收;整改費用和檢測費用由責任方承擔,屬甲方責任,工期順延,屬乙方責任,工期不順延。
9.5工程竣工后,室內環(huán)境質量未經驗收雙方已辦理移交手續(xù),不影響甲方對因乙方原因造成的室內環(huán)境質量不合格的索賠。
9.6在室內環(huán)境質量驗收后,雙方應辦理驗收、移交手續(xù)。
9.7乙方不得在室內用有機溶劑清洗施工用具;不得使用苯、工業(yè)苯、石油苯、重質苯及混苯作為稀釋劑和溶劑;不得采用瀝青類防腐、防潮處理劑;裝修中必須采用類無機非金屬建筑材料、裝修材料、1類人造木板及飾面人造木板。
9.8對甲方要求購買預防裝修污染的產品,乙方需積極配合。
9.9其他約定:________________________。
第十條工程驗收。
10.1本工程分下列階段對工程質量進行驗收。
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收和中期工程驗收;。
(3)竣工驗收;。
10.2材料驗收按照本合同第七條材料供應的約定執(zhí)行。
10.3甲乙雙方必須進行隱蔽工程和中期工程驗收的項目有:水、電線路工程(封閉前);防水工程(鋪貼瓷磚前);吊頂工程(涂料前);門、窗工程(油漆前);細木工程(油漆前)。
凡需進行隱蔽工程和中期工程驗收的,乙方須提前48小時通知甲方,甲方若不按期到場,則視為甲方驗收通過。
10.4工程完工后,乙方應通知甲方進行竣工驗收,甲方自接到竣工驗收通知單后三日內組織驗收。
竣工驗收后填寫工程驗收單(見附表六)。
10.5雙方進行竣工驗收前,乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全;。
10.7其他約定________________________。
第十一條工程交付和保修。
11.1本工程驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),簽署保修單;。
11.2本工程執(zhí)行以下第________種保修期限:
(1)本工程自驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內裝飾裝修工程保修期限為兩年。
有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
(2)其他約定:________________________。
第十二條工程款支付方式。
12.1甲方按下列第________種方式向乙方支付工程款。
(1)分期支付。
第一次:開工三日前支付工程總造價的__________%。
第二次:工程進度過半支付工程總造價的________%。
第三次:竣工驗收合格支付工程總造價的________%。
上述工程進度過半,指水電管線全部鋪設完成,墻面和頂面管線全部鋪設完成,門、窗及細木白茬制品基本制安完成。
(2)其他方式:________________________。
12.2工程款支付后,乙方向甲方出具合法有效的收款憑證。
第十三條工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理制,甲方應當與具有經建設行政主管部門核批的工程監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責等通知乙方。
第十四條甲方事項。
14.2甲方提供施工的水源、電源,保證滿足施工需要;。
14.4甲方負責協(xié)調乙方施工人員與鄰里之間的關系;。
14.5甲方應遵守物業(yè)管理單位的各項規(guī)章制度;。
14.6甲方應遵守國家關于住宅裝修的相關規(guī)定,不得要求乙方進行涉及本合同第5.7條內容的裝修。
14.7甲方未經批準和審核,不得要求乙方進行涉及本合同中第5.8.5.9條內容的裝修,不得要求乙方隨意在承重墻上穿洞、拆除連接陽臺門窗的墻體、擴大原有門窗尺寸或者另建門窗,不得要求乙方隨意增加樓地面靜荷載、在室內砌墻或者超負荷吊頂、安裝大型燈具及吊扇;不得要求乙方任意刨鑿頂板,不經穿管直接埋設電線或者改線;不得要求乙方破壞或者拆改廚房、廁所的地面防水層以及水、暖、電、煤氣等配套設施;不得要求乙方大量使用易燃裝飾材料等。
14.9甲方強令乙方違反國家規(guī)定或違反合同約定裝修的,由甲方承擔一切責任。
14.12甲方不得要求乙方在施工中侵占公共空間或損害住宅的公共部位和設施。
14.13其他約定:________________________。
第十五條乙方事項。
15.1乙方在施工前,應對設計圖紙進行審核。
對圖紙中存在違反本合同第5.7條內容的,應向甲方說明,并在圖紙改正前,不得施工相關內容。
對圖紙中存在涉及本合同中第5.8.5.9條內容的,應查看是否有相關批準和審核手續(xù),并向甲方說明,在甲方取得批準和審核手續(xù)前,乙方不得施工。
15.2乙方應嚴格按照設計圖紙施工。
15.4乙方應當遵守施工安全操作規(guī)程,按照規(guī)定采取必要的安全防護和消防措施,保證作業(yè)人員、相鄰居民和周圍住房及財產的安全,不得擅自動用明火和進行焊接作業(yè)。
15.5乙方應嚴格執(zhí)行省、市建設行政主管部門施工現場管理規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
15.6保證不得因施工影響住宅室內上、下水管道暢通和衛(wèi)生間的清潔;因施工造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏、停水、停電等,由乙方承擔修理和損失賠償的責任。
15.7保證施工現場的整潔,每日完工后清掃施工現場。
15.8負責工程成品、設備和居室留存家具陳設的保護。
15.9甲方為少數民族的,乙方在施工過程中應當尊重其民族風俗習慣。
15.10未經甲方同意,乙方不得轉包本工程。
15.11因工程施工而產生的垃圾,由乙方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到合法的指定地點.
15.12其他約定:________________________。
第十六條違約責任。
16.5由于乙方責任延誤工期的,每延誤一日,由乙方支付給甲方本合同工程造價金額‰的違約金。
16.6對工程質量驗收不合格的部位,乙方必須進行徹底返工修理,因返工造成工程的延期交付視同工程延誤,乙方應承但違約責任。
16.7對室內空氣質量不合格,乙方必須進行綜合治理。
因治理造成工程延期交付視同工程延誤,乙方應承但違約責任。
16.8室內空氣質量經治理仍不達標且確屬乙方責任的,乙方應當向甲方返還合同的工程全部價款;甲方對不達標也有責任的,乙方可相應減少返還比例。
第十七條爭議解決方式。
17.1本合同項下發(fā)生的爭執(zhí),由雙方自行協(xié)商或向有關部門申請調解解決。
協(xié)商或調解解決不成時,按下列第________種方式解決:
(1)向________________人民法院起訴,
(2)向________________仲裁委員會仲裁。
第十八條其他約定事項________________________。
第十九條附則。
19.1本合同的附件、圖紙、簽證單和雙方簽署的相關文件,均屬本合同的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
19.2本合同的附件為。
19.3本合同未盡事宜,雙方協(xié)議補充,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
19.4本合同一式份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
19.5本合同自簽訂之日起生效。
甲方:________________乙方:________________。
委托代理人:__________法定代表人:__________。
________年____月____日。
裝飾裝修合同書篇三
承包方:聯(lián)系電話:___________________。
根據甲、乙雙方充分協(xié)商以及遵守國家有關法律、法規(guī),結合本工程的具體情況,簽訂本。
合同。
雙方共同遵守。
一、工程概況。
2、工程內容:詳見效果圖及工程預算書。
3、本工程范圍:包工包料、包工期、包質量、包安全和文明施工。
4、本工程工期為天,自________年____月____日至________年____月____日,如遇雷雨天氣,不適宜施工特殊情況工期順延。
二、工程質量和驗收標準。
按圖紙、設計要求及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范、規(guī)程和質量檢驗標準驗收。
三、合同價款和支付方式。
1、本工程預算總造價:_________________本工程造價詳見工程預算表,如有增加工程項目,雙方另行協(xié)商。
2、付款方式:
1、提供完整的工程施工場地并協(xié)調好各部門、鄰居關系,以保障工程的順利進行。
2、提供乙方施工過程中的供水及供電。
3、負責審核圖紙并簽字認可,作為施工的依據。否則乙方有權不進行施工,工期順延。工程項目如變更或增加,雙方協(xié)商調整施工圖紙、工程費用及工期,否則乙方有權不進行修改或變更、增加。
4、負責隱蔽工程的隱蔽前驗收。
5、及時做好工程竣工后的組織驗收工作。
6、及時按本合同第三項付工程進度款給乙方。
五、乙方職責。
1、嚴格按照甲方認可的圖紙施工。
2、切實按照工程設計相關規(guī)范嚴格操作精細施工,確保工程質量與安全。
3、積極配合甲方做好環(huán)境衛(wèi)生及安全保衛(wèi)工作,并遵守小區(qū)有關管理制度。
4、負責整個工程預算確定項目所需材料的質量,嚴格按工程設計方案所列質量標準,選購材料。
5、負責及時配合甲方做好工程竣工后驗收工程。
6、如期進場施工,按期完工。
六、違約責任。
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,必須經甲方或甲方授權人簽字認可,順延工期。甲方不按合同約定拔付工程進度款,每逾期一天按應付款額的0.1%支付滯納金。
2、由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,應按付款額的0.1%支付違約金。
3、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時應通知對方辦理合同終止協(xié)議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
七、保修條例。
工程的保修期限按國家有關規(guī)定執(zhí)行,保修期內若存在工程質量方面的問題,乙方負責維修,易耗__除外。若由于甲方使用不當或故意損壞的質量問題,不在保修范圍,乙方可協(xié)助維修,費用由甲方承擔。
八、安全。
1、乙方在工程施工至交付之前的過程中,甲方人員未經乙方現場工程管理人員許可,不得擅自進入施工現場,否則造成人身安全或其它安全事故由甲方負責。如非甲方人員擅自進入施工現場,造成人身安全或其它安全事故的,則由乙方負責。
2、在施工過程中,由于乙方違章施工,違反操作規(guī)程,造成人員安全或在建工程損失,其責任由乙方承擔。
九、其他事項。
1、其他未盡事宜經甲乙雙方協(xié)商解決。
2、當合同履行過程中出現分歧,原則上雙方應友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向當地經濟仲裁委員會申請仲裁。
3、本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效,在工程竣工、結算、甲方付清工程款,乙方將工程交付甲方使用。
甲方:乙方:
簽字蓋章:簽字蓋章:____日期:____日期
裝飾裝修合同書篇四
根據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上就建材買賣事宜達成協(xié)議如下:
第一條所購建材基本情況:單位:____________元。
第三條交貨:交貨方式為(乙方送貨/甲方取貨)。
交貨時間:__________________。交貨地點:________________。
第四條安裝:安裝方式為(乙方安裝/甲方自裝)。選擇乙方安裝的,安裝標準為《上海市家庭居室裝飾工程質量驗收標準》,《上海市高級建筑裝飾工程質量驗收標準》,安裝費用由乙方承擔,甲方應為乙方提供必要的安裝條件。
第五條驗收:對于墻地磚的數量、規(guī)格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的,甲方異議期為乙方交貨后日內,異議經核實乙方應無條件補足或換貨。選擇乙方安裝的,雙方應在安裝完畢后_________日內共同驗收安裝質量,經驗收未達到約定安裝標準的,乙方應無條件返工。
第六條換貨:交貨驗收完畢后甲方因對墻地磚的規(guī)格、顏色等需求發(fā)生變化而提出換貨要求的,在包裝完好且沒有損傷、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下,甲方可憑本合同在交貨之日起_________日內辦理換貨手續(xù),換貨費用由甲方承擔。
第七條余貨處理:安裝后的剩余墻地磚,在包裝完好且沒有損壞、泡水、沾灰等影響二次銷售的情況下,甲方可憑本合同在交貨之日起日內辦理退貨手續(xù),退貨費用由甲方承擔。
第八條付款方式及時間:雙方約定以第種方式支付價款。簽訂本合同時,甲方支付(定金/預付款)_________元(定金不得超過總價款的20%),貨到驗收后一次性支付余款。
第九條違約責任:
(一)乙方違約責任:
1.墻地磚經專業(yè)檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的,乙方應無條件換、退貨,或賠償甲方由此受到的損失。對于其他質量問題,包修期限為_________年,乙方負責免費修理。
2.乙方遲延交貨的,每日應向甲方支付遲延部分價款_________%的違約金。遲延交貨超過_________日的,除支付違約金外,甲方還有權解除合同,乙方已收取的定金、預付款或價款應全額返還,但甲方在不收取違約金的情況下有權要求乙方雙倍返還定金。
(二)甲方違約責任:
1.甲方遲延提貨的,每日應向乙方支付遲延部分價款____%的違約金。
2.甲方無正當理由單方解除合同的,應賠償由此給乙方造成的損失,已支付的定金無權要求返還。
第十條爭議解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,雙方應協(xié)商或向市場主辦單位、消費者協(xié)會申請調解解決,也可向行政機關提出申訴。協(xié)商、調解、申訴解決不成的,應向人民法院提起訴訟,或按照另行達成的仲裁條款或仲裁協(xié)議申請仲裁。
第十一條其他約定事項:__________________。
第十二條對本合同的變更或補充不合理地減輕或免除乙方應承擔的責任的,仍以本合同為準。
甲方(章):____________。
委托代理人:____________。
聯(lián)系電話:____________。
簽訂時間:____________。
乙方(章):____________。
委托代理人:________。
聯(lián)系電話:____________。
簽訂地點:____________。
裝飾裝修合同書篇五
發(fā)包方(簡稱甲方):
承包方(簡稱乙方):
發(fā)包方的孵化大樓主樓門廳裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
1.1工程地點:______________________________________。
1.2工程內容及做法(裝修預算表)。
1.3工程承包方式:雙方商定采取下列第______種承包方式。
(1)承包方包工、包料;。
(2)承包方包工、部分包料(承包方提供裝飾裝修材料表),發(fā)包方提供部分材料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料表)。
(3)承包方包工、發(fā)包方包料(發(fā)包方提供裝飾裝修材料明細表)。
1.4工程期限___個工作日,開工日期____年___月___日,竣工日期____年___月___日。
1.5合同價款:本合同工程造價為(大寫):________________________元,小寫:______________元(室內裝飾裝修工程報價單)。
第二條施工圖紙。
第三條發(fā)包方義務。
3.2提供施工期間的水源、電源;。
3.3負責協(xié)調施工隊與周邊鄰居之間的關系;。
3.5參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
第四條承包方義務。
4.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工、防火規(guī)定及質量標準,按期保質完成工程;。
4.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
4.3保證室內上、下水管道的暢通;。
4.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第五條工程變更。
5.1工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽定書面變更協(xié)議(或變更項目預算表),同時調整相關工程費用及工期。
第六條材料的提供。
第七條工期延誤。
(3)發(fā)包方同意工期順延的其他情況。
7.2因發(fā)包方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包方承擔,工期順延。7.3發(fā)包方未按期支付工程款,工期相應順延。
7.4因承包方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包方原因造成工程質量存在問題的,在三日內由甲方或甲方代表提出具體整改方案的,返工費用由承包方承擔,工期協(xié)商順延,同一質量問題第二次整改工期不順延。
第八條質量標準。
雙方約定本工程施工質量標準:中華人民共和國建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范gb50210-20__,施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由襄陽市裝飾協(xié)會主管部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包方承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包方承擔。
第九條工程驗收和保修。
9.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收:
(1)水電施工改造完工,開關插座定位驗收;。
(2)泥工粉砌新墻完畢,墻、地磚鋪貼完工;。
(3)木工吊頂,木制品完工;。
(4)油漆工程完工;。
(5)全部工程完工。承包方應提前兩天通知發(fā)包方進行驗收,階段驗收合格后應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。
9.2工程竣工后,承包方應通知發(fā)包方驗收,發(fā)包方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收,填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)。在工程款結清后,辦理移交手續(xù)。
9.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為12個月,12個月后收費保修。保修內容為本公司施工過的項目,因外力引起的損壞和其它單位提供的設備,工程項目收費維修。
第十條工程款支付方式。
10.1雙方約定按以下____方式支付工程款:
1)合同簽定后,發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的50%預付款,即_________元;水電改造完工后,發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款的30%進度款,即___________元;油漆工程完工后發(fā)包方按約定直接向承包方支付工程款15%余額款,即_________元。全部工程完工后三天內支付余款5%,即_________元.
10.2工程驗收合格后,承包方應向發(fā)包方提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包方。發(fā)包方接到資料后三日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程驗收單(室內裝飾裝修工程驗收單)并簽字,發(fā)包方應在簽字后三天內向承包方結清每期工程進度款。
10.3工程款全部結清后,承包方應向發(fā)包方開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
第十一條違約責任。
11.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。11.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包方擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包方負責。
11.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)履行時,該方應及時通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
11.4發(fā)包方未按期支付每次工程進度款的(驗收簽字三日內),每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰,七天后乙方可中止合同。
11.5由于承包方原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金發(fā)包價2‰。
第十二條合同爭議的解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,按下列第________種方式解決:
(二)依法向人民法院提起訴訟。
第十三條幾項具體規(guī)定。
13.1工程施工中產生的垃圾,由承包方負責運出施工現場,并負責將垃圾運到指定的地點,發(fā)包方負責支付垃圾清運費用(大寫)________________元(此費用不在工程價款內)。有關單位向發(fā)包方收取的各項收費和押金由發(fā)包方支付。
13.2施工期間,承包方每天的工作時間為:上午________點______分至______點______分;下午______點______分至______點______分。
第十四條其他約定事項:
____________________________________________________________.
第十五條附則。
15.1本合同經雙方簽章后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式________份,雙方各執(zhí)________份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
附件二:甲方提供材料、設備表;。
附件三:甲方委托乙方購買材料報價單;。
附件四:工程項目變更單。
附件五:工程質量驗收單。
附件六:工程結算單。
附件七:工程保修單。
甲方(簽章):乙方(簽章):
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
聯(lián)系方式:聯(lián)系方式:
年月日年月日。
裝飾裝修合同書篇六
發(fā)包方(簡稱甲方):
住所:身份證號:
聯(lián)系電話:
承包方(簡稱乙方):
住所:身份證號:
聯(lián)系電話:
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方承包甲方的家庭居家裝飾工程的在關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、甲方裝飾房屋系合法居住。乙方為本市工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》的企業(yè)。
2、裝飾施工地點:區(qū)(縣)路小區(qū)號樓號。
3、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米。
4、裝飾施工內容及做法:(見預算合同)。
5、承包方式:雙方商定采取下列第承包方式。
(1)乙方包工包料、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
第承包方式,具體內容:(見乙方包工、包部分材料明細單)。
6、總價款:元,大寫(人民幣):萬千百拾元。雙方約定,如果施工內容或變更施工材料,這部分的工程協(xié)商另計。
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工,工期日,其中完中后觀察期為6日,為雙方共同看管。
第二條甲方工作。
1、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源。
3、負責協(xié)調乙方施工人員與鄰居之間的關系。
4、在凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
5、參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料選購、材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第三條乙方工作。
1、負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)程,防火規(guī)定,施工規(guī)范和質量標準,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
3、嚴格執(zhí)行施工現場管理的規(guī)定,不得擾民和污染環(huán)境,施工期間發(fā)生的安全、環(huán)保、質量事故由乙方承擔責任。
4、工程竣工前,乙方全權負責甲方材料、工程成品、半成品的保管,做好防腐、防盜等措施。工程移交關因此造成的損失由乙方承擔。
5、保證居室內上、下水管道的通暢和施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第四條材料供應。
1、應由甲方提供的材料、設備,甲方面在材料設備到施工前天通知乙方。雙方就材料、設備質量共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、應由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前5天通知甲方,甲方根據附表(包工包料材料單)天內對材料進行選購,并經乙方同意。乙方將甲方選購的材料進行施工前天通知甲方,雙方就材料、設備質量、共同驗收,如與甲方選定的質量、規(guī)格有差異,甲方有權禁止使用,如已使用,對工期造成的損失由乙方負責。
3、乙方如發(fā)現甲方提供的材料、設備等有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍堅持使用需簽字認可,由此產生的一切責任由甲方承擔。
4、甲方采購供應的材料、設備、均應用于合同規(guī)定的裝飾范圍內,非經甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方違反此規(guī)定,應按挪用的材料、設備價款賠償給甲方。
第五條工程驗收。
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收。
(1)材料驗收:由甲乙雙方分別購買的材料,雙方共同驗收。
(2)隱蔽工程驗收:甲乙雙方應及時共同參與由乙方提前2天通知的隱蔽工程中間工程的檢查與驗收。
(3)裝修設計驗收:裝修設計符合雙方約定。
(4)竣工驗收:乙方應通知甲方竣工驗收,甲方自接到通知單后10日內組織驗收。
3、雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
第六條工程款支付方式。
第七條違約責任。
1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,延誤工期由乙方向甲方支付違約金,每天100元。
2、由于甲方原因造成質量事故,其返工費用由甲方承擔,延誤工期由甲方向乙方支付違約金,每天100元。
第八條其它事項。
1、本工程由方設計,提供施工圖紙一式份。甲乙雙方應在施工圖紙簽字認可。
2、乙方應按圖紙施工,甲乙雙方不得隨意更改施工圖。
3、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前3天與乙方溝通聯(lián)系并書面簽定《工程項目變更單》,方能進行該項目的施工。
4、凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容,增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、雙方在竣工驗收合格后,甲方付清工程尾款,乙方辦理移交手續(xù),并簽訂《工程質保單》。
6、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
7、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
8、凡是施工期間,發(fā)生的一切安全、環(huán)保事故。
9、乙方承諾此合同價格為最終工程總價,工程竣工結算時不得以任何理由要求增加合同金額。
10、若甲方要求增加項目,則由甲乙雙方協(xié)商費用。
甲方簽字:時間:年月。
乙方簽字:日時間:年日月。
裝飾裝修合同書篇七
呢?下面是小編為大家整理的一份。
合同范本。
歡迎閱讀!
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合裝飾裝修工程施工的特點,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就發(fā)包人綜合樓的裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
1.1工程地點:________________________。
1.2工程承包方式:承包人包工、包料。
1.3工程期限____天,開工日期____年___月___日,竣工日期_____年___月___日。
1.4合同價款:本合同工程暫定造價為(大寫)_________________________。
工程結算造價編制以《____年_____省建筑裝飾工程預算定額》及____年____月《_____省工程造價信息》為依據,不能直接套用定額及信息價的,應提前通知甲方,由甲方確認品牌及價格后再行施工。特別貴重材料及器材品牌及價格由雙方另行面議。工程量按實結算。
發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙,圖紙貳份,發(fā)包人、承包人各壹份(詳見附表:家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙)。
4.1開工前7天,為承包人入場施工創(chuàng)造條件。
4.2提供施工期間的水源、電源。
4.3派置______同志為甲方代表協(xié)調現場施工監(jiān)理。
4.4參與工程質量和施工進度的監(jiān)督,負責材料進場、竣工驗收。
5.1施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準,按期保質完成工程。
5.2嚴格執(zhí)行有關施工現場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境。
5.3乙方在施工中發(fā)生的安全事故,一切責任均由乙方負責承擔。
5.4保證施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場,施工人員和設備必須在7天內撤離施工現場。
5.5乙方應對該單位工程的產品負責,應做好設備、器材的防盜、防竊及產品保護工作至驗收交付甲方時為止。
5.6乙方派項目經理_______同志負責現場施工工作。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時調整相關工程費用及工期。
8.1對以下原因造成竣工日期延誤,經發(fā)包人確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更。
(2)不可抗力。
(3)發(fā)包人同意工期順延的其他情況。
8.2因發(fā)包人未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的,返工費用由發(fā)包人承擔,工期順延。
8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應順延。
8.4因承包人責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質量存在問題的,返工費用由承包人承擔,工期不順延。
雙方約定本工程施工質量標準:《建筑裝飾施工質量驗收規(guī)程》以及相關的驗收標準。
施工過程中雙方對工程質量發(fā)生爭議,由相關部門對工程質量予以認證,經認證工程質量不符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由承包人承擔;經認證工程質量符合合同約定的標準,認證過程支出的相關費用由發(fā)包人承擔。
10.1雙方約定在施工過程中屬隱蔽工程的需書面通知甲方進行隱蔽驗收;承包人應提前兩天通知發(fā)包人進行驗收,驗收合格后應填寫工程驗收單。
10.2工程竣工后,承包人應通知發(fā)包人驗收,發(fā)包人接到驗收通知后七天內組織驗收,經相關部門驗收合格后填寫工程驗收單并辦理移交手續(xù)。
10.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為一年。驗收合格簽字后,填寫工程保修單。
11.1雙方約定按以下方式支付工程款:
(1)開工前按暫定價的20%預付施工備料款_____元。
(2)工程進度至50%時再付_____元。
(3)工程進度至80%時再付_____元。
(4)工程竣工驗收后10天內付______元。
(5)工程竣工結算后留5%作為工程質量保證金,余款7天內一次性付清。
11.2工程驗收合格后,承包人應向發(fā)包人提出工程結算,并將有關資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后___日內如未有異議,即視為同意,雙方應填寫工程結算單并簽字,發(fā)包人應在簽字時向承包人結清工程尾款。
11.3工程款全部結清后,承包人應向發(fā)包人開具正式統(tǒng)一發(fā)票。
12.1合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規(guī)及有關政策規(guī)定,受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任,并賠償給對方造成的經濟損失。
12.2未辦理驗收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負責。
12.3因一方原因,造成合同無法繼續(xù)發(fā)行時,該方應及時通知另一方辦理合同終止手續(xù),并由責任方賠償對方相應的經濟損失。
12.4發(fā)包人未按期支付工程款的,每延誤一天向對方支付違約金______元。
12.5由于承包人原因,工程質量達不到雙方約定的質量標準,承包人負責修理,工期不予順延。
12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向對方支付違約金________元。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可由有關部門調解;協(xié)商或調解不成的,依法向人民法院提起訴訟。
15.1本合同經雙方簽字(蓋章)后生效,合同履行完畢后終止。
15.2本合同簽訂后工程不得轉包。
15.3本合同一式肆份,雙方各執(zhí)貳份。
15.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
發(fā)包人(簽字)__________________承包人(蓋章)。
裝飾裝修合同書篇八
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國價格法》、《北京市合同格式條款監(jiān)督條例》、《北京市建筑市場管理條例》,建設部《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關法律法規(guī)規(guī)定的原則,結合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議,共同遵守。
第一條工程概況。
1.甲方裝飾住房系合法居住。
乙方為本市經工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》的企業(yè)。
2.裝飾施工地點:________區(qū)(縣)_______________路____弄(村)____號___樓____室。
3.住房結構:__________房型______房_____廳_____套,施工面積___________平方米。
4.裝飾施工內容:(見附件一《裝飾施工內容表》)。
5.承包方式:__________________(包工包料、清包工、部分承包)。
其中:
其他費用:___________________________。
雙方約定,如變更施工內容、變更材料,這部分的工程款按實另計。
7.工期:自_________年_____月______日開工,至________年_____月_____日竣工,工期________天。
第二條材料供應的約定:
1.甲方提供的材料:(見附件二《甲方提供材料、設備表》)。
甲方負責采購供應的材料、設備,應符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場,甲、乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現甲方提供的材料、設備有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的',由此造成工程損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料按時抵達現場后,甲乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料、設備,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料:(見附件三《主材料報價單》)。
乙方供應的材料、設備,甲方應到現場驗收,如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第三條關于工程質量及驗收的約定:
1.本工程執(zhí)行08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術規(guī)程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準,質量評定驗收標準。
2.本工程由_________方設計,提供施工圖紙一式______份。
3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
4.由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
5.在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前與乙方聯(lián)系,在簽訂《工程項目變更單》(見附件四《工程項目變更單》)后,方能進行該項目的施工,由此影響竣工日期的,由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容、增加施工項目所引起的一切后果,甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
甲方:________________。
乙方:________________。
時間:
時間:。
裝飾裝修合同書篇九
2、責令原審法院依法作出判決。
事實與理由:_________________。
一、原審以被上訴人為被告并無不當,符合法律規(guī)定。
民事訴訟法解釋五十九條是對有字號的個體工商戶的訴訟主體地位的明確,但該條文并不否認個體工商戶的經營者作為一般自然人的訴訟主體地位。被上訴人可以個體工商戶(字號)的名義進行民事活動,也可以一般自然人的名義進行民事活動。
個體工商戶(字號)為訴訟主體的情況,要看爭議是否在登記經營范圍內產生,要看民事活動是否是以個體工商戶(字號)的名義進行的。
本案裝修施工不是在登記經營范圍內產生,相關證據上又是以一般自然人“李某某”的名義簽字的。更重要的是,雙方20__年10月到20__年2月簽訂、履行(口頭)合同時,“__________商務酒店”尚不存在(酒店核準日期20__年5月28日)。因此,相關責任應該由被上訴人以一般自然人的名義承擔。
二、退一萬步講,原審以被上訴人為被告就算顯屬不當,原審法院也不應該直接駁回上訴人起訴。
從立法本意上講,最高法院將個體工商戶字號列為當事人主要是為了訴訟方便的考慮。就算上訴人以被上訴人為被告顯屬不當,原審法院也可以通過向上訴人進行釋明或者直接予以更改,而沒有必要直接予以駁回起訴來制造訴累,浪費司法資源。
綜上,原審裁定嚴重錯誤,望二審法院依法主持正義,支持上訴人的上訴請求。
此致
___________人民法院。
具狀人:___________。
____年_____月_____日。
裝飾裝修合同書篇十
住所:
身份證號:
聯(lián)系電話:
承包方(簡稱乙方):
住所:
身份證號:
聯(lián)系電話:
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規(guī)的規(guī)定,結合本工程具體情況,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就乙方承包甲方的家庭居家裝飾工程的在關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況:
1、甲方裝飾房屋系合法居住。乙方為本市工商行政管理機關核準登記,并持有市建委頒發(fā)的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》的企業(yè)。
2、裝飾施工地點:區(qū)(縣)路小區(qū)號樓號。
3、住房結構:房型房廳套,施工面積平方米。
5、承包方式:雙方商定采取下列第承包方式。
(1)乙方包工包料、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供部分材料。
(3)乙方包工、甲方包料。
第承包方式,具體內容:(見乙方包工、包部分材料明細單)。
6、總價款:元,大寫(人民幣):萬千百拾元。雙方約定,如果施工內容或變更施工材料,這部分的工程協(xié)商另計。
7、工期:自年月日開工,至年月日竣工,工期日,其中完中后觀察期為6日,為雙方共同看管。
第二條甲方工作。
1、開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2、無償提供施工期間的水源、電源。
3、負責協(xié)調乙方施工人員與鄰居之間的關系。
4、在凡涉及改變房屋結構,拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù)。
5、參與工程質量施工進度的監(jiān)督,參加工程材料選購、材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
第三條乙方工作。
1、負責辦理物業(yè)管理部門開工手續(xù)和應當由業(yè)主支付的。
2、施工中嚴格執(zhí)行安全施工操作規(guī)程,防火規(guī)定,施工規(guī)范和質量標準,安全、保質、按期完成本合同約定的工程內容。
3、嚴格執(zhí)行施工現場管理的規(guī)定,不得擾民和污染環(huán)境,施工期間發(fā)生的安全、環(huán)保、質量事故由乙方承擔責任。
4、工程竣工前,乙方全權負責甲方材料、工程成品、半成品的保管,做好防腐、防盜等措施。工程移交關因此造成的損失由乙方承擔。
5、保證居室內上、下水管道的通暢和施工現場的整潔,工程完工后負責清掃施工現場。
第四條材料供應。
1、應由甲方提供的材料、設備,甲方面在材料設備到施工前天通知乙方。雙方就材料、設備質量共同驗收并辦理交接手續(xù)。
2、應由乙方提供的材料、設備,乙方在材料、設備到施工現場前5天通知甲方,甲方根據附表(包工包料材料單)天內對材料進行選購,并經乙方同意。乙方將甲方選購的材料進行施工前天通知甲方,雙方就材料、設備質量、共同驗收,如與甲方選定的質量、規(guī)格有差異,甲方有權禁止使用,如已使用,對工期造成的損失由乙方負責。
3、乙方如發(fā)現甲方提供的材料、設備等有質量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍堅持使用需簽字認可,由此產生的一切責任由甲方承擔。
4、甲方采購供應的材料、設備、均應用于合同規(guī)定的裝飾范圍內,非經甲方同意,乙方不得挪作他用,如乙方違反此規(guī)定,應按挪用的材料、設備價款賠償給甲方。
第五條工程驗收。
1、在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收。
(1)材料驗收:由甲乙雙方分別購買的材料,雙方共同驗收。
(2)隱蔽工程驗收:甲乙雙方應及時共同參與由乙方提前2天通知的隱蔽工程中間工程的檢查與驗收。
(3)裝修設計驗收:裝修設計符合雙方約定。
(4)竣工驗收:乙方應通知甲方竣工驗收,甲方自接到通知單后10日內組織驗收。
3、雙方未辦理驗收手續(xù),甲方不得入住,如甲方擅自入住視同驗收合格,由此造成的損失由甲方承擔。
第六條工程款支付方式。
第七條違約責任。
1、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,延誤工期由乙方向甲方支付違約金,每天100元。
2、由于甲方原因造成質量事故,其返工費用由甲方承擔,延誤工期由甲方向乙方支付違約金,每天100元。
第八條其它事項。
1、本工程由方設計,提供施工圖紙一式份。甲乙雙方應在施工圖紙簽字認可。
2、乙方應按圖紙施工,甲乙雙方不得隨意更改施工圖。
3、在施工過程中,甲方提出設計修改意見及增減工程項目,須提前3天與乙方溝通聯(lián)系并書面簽定《工程項目變更單》,方能進行該項目的施工。
4、凡甲方私自與施工人員商定更改施工內容,增加施工項目所引起的一切后果,由甲方自負,給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
5、雙方在竣工驗收合格后,甲方付清工程尾款,乙方辦理移交手續(xù),并簽訂《工程質保單》。
6、本合同經甲乙雙方簽字(蓋章)后生效。
7、因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行或造成損失的,雙方應本著公平原則協(xié)商解決。
8、凡是施工期間,發(fā)生的一切安全、環(huán)保事故。
9、乙方承諾此合同價格為最終工程總價,工程竣工結算時不得以任何理由要求增加合同金額。
10、若甲方要求增加項目,則由甲乙雙方協(xié)商費用。
甲方簽字:
時間:
乙方簽字:
時間:
裝飾裝修合同書篇十一
發(fā)包方:
承包方:
依照及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上,就乙方承包甲方的裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1.1工程名稱:
1.2工程地點:。
1.4工程內容及做法。
1.5工程承包,采取下列第種方式:。
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
乙方包工。
1.6工程期限____日。
開工日期________年____月____日
竣工日期________年____月____日。
第二條:工程價款。
工程款:本合同工程造價為:金額大寫:
報價單根據市場經濟運作規(guī)則,本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定,作為本合同的附件。詳見本合同附件《裝飾工程預算表》。
第三條:工程設計。
3.1乙方根據甲方提供圖紙進行本工程施工,甲方必須提供有關本工程的土建施工圖及有關設計要求。甲方不得隨意更改設計,合同簽訂后甲方若有設計更改必須提前3個工作日通知乙方并支付由此產生的相應費用。
3.2乙方需嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工,不得隨意更改,如因現場需要必須變更,需雙方協(xié)商后確定最終施工方案,乙方方可進行施工。
3.3乙方編制本工程的裝飾工程預算書提交給甲方,經甲、乙雙方共同確認后,作為本工程付款依據。
第四條:材料供應。
4.1甲方所提供的材料均應用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。
4.2乙方提供的材料、設備如不符合質量要求,如有差異應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責。
第二次付總工程款的%,計。剩余尾款待甲方對工程竣工驗收后結算,計工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料交送甲方,甲方結清尾款。
第六條:工程工期。
6.2甲方要求比合同約定的工期提前竣工應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
6.3甲方未按約定完成工作影響工期,工期順延。
6.4乙方責任不能按期開工或無故停工影響工期,工期不順延。
6.5因設計變更或非乙方原因造成停電、停水及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上,按一天順延工期。
6.6由甲方自行挑選的材料、設備,因質量不合格而影響工程質量和工期,其返工費由甲方承擔,由于乙方施工原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
6.7在施工中,因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
6.8施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔全部施工費用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔責任,工期不變。
6.9施工中,甲方未經乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期,甲方自負責任。
第七條:工程質量及驗收。
7.1本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
7.2甲,乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),手續(xù)以簽單為準。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收,乙方可以自行驗收,甲方應予承認。甲方要求復驗時,乙方按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成的窩工,工期順延若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,工期也予順延。
7.3工程竣工后,乙方通知甲方驗收,甲方需在____日內組織驗收,并辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定期限內未能組織驗收需及時通知乙方,另定驗收日期。甲方需承認竣工日期,并承擔乙方的看管及相關費用。
第八條:安全生產和防火。
8.1因甲方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,甲方承擔由此產生的一切經濟損失。
8.2因乙方違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火規(guī)范,導致發(fā)生安全或火災事故,乙方承擔由此產生的一切經濟損失。
第九條:其他事項。
9.1開工前天,甲方全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具,陳_等甲方要采取保護措施。甲方向乙方提供施工所需的水、電等物資及設備,并說明使用注意事項。
9.2如須拆改建原建筑結構,建筑外觀或設備管線,甲方負責到有關部門辦理相關審批手續(xù)。未經甲方同意及有關部門批準,乙方不得擅自拆改原建筑結構及設備管線。
9.3甲方要配合乙方協(xié)調有關部門做好保衛(wèi)、消防等工作,并承擔相應費用。
9.4乙方嚴格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定,嚴格按照圖紙或說明進行施工,并做好各項質量檢查乙方根據施工現場如需對圖紙進行改動,在未影響整體效果的情況下,乙方可以不向甲方匯報,否則乙方需征得甲方同意后改變施工方案。
9.5乙方在施工過程中遵守國家或地方政府對施工現場管理的規(guī)定,做好施工現場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民及周圍單位的關系。
9.6工程竣工未移交甲方之前,乙方負責對施工現場的設施和工程成品進行保護。
第十條:維修約定。
10.1本工程交工后,乙方在裝潢施工范圍內承擔保修責任,保修期自工程竣工甲方驗收合格之日算起,為個工作日。
10.2因甲方使用不當或甲方的其他原因引起的質量問題,乙方實行有嘗維修。
10.3甲方在使用過程中要求更改或增加項目時,乙方實行有嘗服務。
第十一條:違約責任。
合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應按合同總金額10%作為違約金付給對方。因擅自解除合同,使對方造成的實際損失超過違約金的,應進行補償。
第十二條:爭議解決。
2.1本合同履行期間,雙方如發(fā)生爭議,在不影響工程進度的前提下,雙方應協(xié)商解決?;蛳蚴惺覂妊b飾行業(yè)協(xié)會投訴,請求解決。
2.2當事人不愿通過協(xié)商、調解解決,或協(xié)商、調解解決不成時,可以按照本合同約定向仲裁委員會申請仲裁或向人民提起訴訟。
第十三條:合同的變更和終止。
3.1合同經雙方簽字生效后,雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容,應經雙方協(xié)商一致后重新簽訂補充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書面形式提出,應按合同總價款的10%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
3.2施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。
第十四條:合同生效。
4.1本合同和合同附件向雙方蓋章,簽字后生效。
4.2補充合同與本合同具有同等的法律效力。
4.3本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方:
乙方:
委托代理人:
法定代表人:
電話:
電話:
________年____月____日。
________年____月____日。
裝飾裝修合同書篇十二
甲方:(以下簡稱甲方)。
乙方:(以下簡稱乙方)。
依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建筑裝飾工程的有關規(guī)定,經雙方協(xié)商簽定合同如下:
一、工程概況及承包方式。
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程承包方式:包工包料。
4、工程概況:建筑面積12272.00平方米。
二、工程裝修內容綜合樓室內棚面、墻面、地面、電氣等裝飾工程。
三、工程造價工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;工程造價為:元。(以甲方認定的單價為準,工程量竣工后以審計為準)。
四、工程期限工程開工日期:年月日工程竣工日期:年月日
五、質量要求按國家建設部行業(yè)標準g7391《建筑裝飾工程施工驗收規(guī)范》規(guī)定,及省、市建委、消防部門規(guī)定的標準執(zhí)行,工程質量達到市優(yōu)。工程竣工后如出現質量問題(竣工后甲方使用,人為造成的質量問題除外),屬于乙方責任的,乙方無償保修,保修期為年,終身維修。
六、付款方式。
1、合同簽定后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
2、工程進展一半時,甲方即付給乙方工程款總造價的。
3、工程竣工驗收合格后,甲方即付給乙方工程款總造價的。
4、乙方剩余工程款作為質保金內付清。
七、雙方責任。
1、甲方:負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統(tǒng)、管道系統(tǒng)、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。
2、乙方:向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。
八、其它事宜經甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:
1、工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔。
2、本工程報價外的工程或工程項目的'材質、工藝發(fā)生變化時,需甲方認定綜合單價后,以現場簽證形式由甲方現場負責人簽字為準,并列入竣工決算追加當中。(如本工程報價外的工程已經發(fā)生或工程項目的材質、工藝發(fā)生變化時,甲方已認可,但甲方沒簽證的,其所發(fā)生的費用同樣生效。)。
3、工程量發(fā)生變化時,按竣工后工程審計的工程量計算為準。
4、如甲方或乙方違約,而沒有按合同執(zhí)行的,可向上級主管部門或仲裁機構申訴。
5、其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。
6、合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。
甲方單位名稱:(蓋)。
乙方單位名稱(蓋)。
法人代表:
法人代表:
委托代理人:
委托代理人:
裝飾裝修合同書篇十三
身份證號:_________________________。
法定代表人:___________________。
聯(lián)系電話:_________________________。
施工隊負責人:_________________。
聯(lián)系電話:_________________________。
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
套內面積____________平方米。
3、工程承包,采取下列第____________種方式:
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
4、工程造價。
本合同工程造價暫定為人民幣____________,大寫:____________________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發(fā)生的工程量結算。
竣工日期:____________年____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更。
工程圖紙由____________方負責提供,施工前____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協(xié)商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務。
(一)甲方義務。
1、開工____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2、負責依法辦理開工手續(xù)和交納應當由甲方支付的有關費用。
3、提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
5、竣工驗收前甲方不得擅自入住。
(二)乙方義務。
1、全面檢查水、電、燃氣、管道、樓(地)面、墻面,發(fā)現問題應及時通知甲方。
2、擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3、施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4、施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供。
1、材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2、建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3、若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式。
2、本工程質量應當符合以下標準:
(3)《深圳市家庭裝飾裝修工程質量驗收標準》。
第六條工程款支付。
1、工程款支付方式如下:
2、乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發(fā)票。
第七條違約責任。
1、一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2、甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款___________‰的違約金。
3、乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方___________元違約金。
4、工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5、乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方承擔。
6、由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限。
內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向。
深圳市消費者委員會申請調解解決?;蛘咿煱聪铝械赺__________種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁。
(2)向______________________人民法院提起訴訟。
第九條附則。
1、本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2、本合同一式___________份,甲、乙雙方各執(zhí)___________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定。
甲方(簽章):_____________________。
乙方(簽章):_____________________。
委托代理人:_________________________。
委托代理人:_________________________。
電話:_________________________。
電話:_________________________。
簽訂日期:___________________________
簽訂地點:___________________________。
裝飾裝修合同書篇十四
身份證號:_____________。
承包人:__________________________。
法定代表人:_____________。
聯(lián)系電話:_____________。
施工隊負責人:___________。
聯(lián)系電話:_____________。
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
套內面積_____________平方米。
3.工程承包,采取下列第_____________種方式:
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
4.工程造價。
本合同工程造價暫定為人民幣_____________,大寫:__________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發(fā)生的工程量結算。
5.開工日期:________年____月____日;
竣工日期:________年____月____日。
第二條工程圖紙和工程變更。
工程圖紙由_____________方負責提供,施工前____日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協(xié)商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務。
甲方義務。
1.開工____日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2.負責依法辦理開工手續(xù)和交納應當由甲方支付的有關費用。
3.提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
5.竣工驗收前甲方不得擅自入住。
乙方義務。
1.全面檢查水、電、燃氣、管道、樓面、墻面,發(fā)現問題應及時通知甲方。
2.擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備;在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4.施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供。
1.材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2.建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3.若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付;經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式。
1.室內環(huán)境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》的標準。
2.本工程質量應當符合以下標準:
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》。
《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》。
4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規(guī)定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算:____________________________________________________。
第六條工程款支付。
1.工程款支付方式如下:
2.乙方應在收到甲方的工程款后開具收據;工程款結清后,乙方應開具稅務發(fā)票。
第七條違約責任。
1.一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的',應當承擔賠償責任。
2.甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。
3.乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方_____________元違約金。
4.工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方承擔。
6.由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決;也可以向深圳市消費者委員會申請調解解決?;蛘咿煱聪铝械赺____________種方式解決:
向深圳仲裁委員會申請仲裁。
向________人民法院提起訴訟。
第九條附則。
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同一式_____________份,甲、乙雙方各執(zhí)_____________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定。
甲方:_____________。
委托代理人:_____________。
電話:_____________________。
乙方:___________。
委托代理人:_______________。
電話:___________________。
簽訂日期:________年____月____日
簽訂地點:_______________________________。
附件一:工程報價單。
序號。
項目。
單價。
數量。
合計金額。
工藝做法、用料說明。
材料提供方。
甲方:________________。
簽訂日期:________年____月____日
乙方:________________。
簽訂日期:________年____月____日
備注:此表為樣本供參考使用。
附件二:隱蔽工程驗收單。
驗收時間:________年____月____日。
裝飾裝修合同書篇十五
住所:___________________身份證號:_____________。
承包人:__________________________。
法定代表人:_____________聯(lián)系電話:_____________。
施工隊負責人:___________聯(lián)系電話:_____________。
甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠信原則的基礎上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關事宜,達成如下協(xié)議:
第一條工程概況。
套內面積_____________平方米。
3.工程承包,采取下列第_____________種方式:
乙方包工、包全部材料。
乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。
__________________________________________。
4.工程造價。
本合同工程造價暫定為人民幣_____________,大寫:__________________________。單價明細詳見附件一《工程報價單》。工程竣工結算以實際發(fā)生的工程量結算。
竣工日期:_____________年_____________月____________日。
第二條工程圖紙和工程變更。
工程圖紙由_____________方負責提供,施工前_____________日工程圖紙必須經雙方簽字確認。施工期間發(fā)生的對合同約定的工程內容和工期的任何變更,雙方應當協(xié)商一致并簽字確認,以此作為變更工期和竣工結算的依據。
第三條甲乙雙方的義務。
甲方義務。
1.開工_____________日前清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應當采取保護措施。
2.負責依法辦理開工手續(xù)和交納應當由甲方支付的有關費用。
3.提供原始水電線路圖紙及工程地點鑰匙,保證工程地點通水通電并確保正常使用。
4.如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。
5.竣工驗收前甲方不得擅自入住。
乙方義務。
1.全面檢查水、電、燃氣、管道、樓面、墻面,發(fā)現問題應及時通知甲方。
2.擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.施工中應妥善保管甲方留存的家具、陳設以及工程成品、設備在工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。雙方另有約定的除外。
4.施工中未經甲方同意和有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構或設備管線。
第四條材料設備的提供。
1.材料、設備應當符合《工程報價單》的要求。
2.建筑裝飾裝修材料應當符合國家質量監(jiān)督檢驗檢疫總局發(fā)布的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》。
3.若一方對對方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進行復檢的,檢測費用由異議方先行墊付經檢測不合格的,則由對方承擔。
第五條工程質量和驗收方式。
1.室內環(huán)境污染控制應當符合《民用建筑工程室內環(huán)境污染控制規(guī)范》的標準。
2.本工程質量應當符合以下標準:
《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》。
《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》。
_______________________________________。
_______________________________________。
4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關規(guī)定自行約定,保修期限自工程竣工驗收合格之日起計算:____________________________________________________。
第六條工程款支付。
1.工程款支付方式如下:
_________________________________________________________________。
2.乙方應在收到甲方的工程款后開具收據工程款結清后,乙方應開具稅務發(fā)票。
第七條違約責任。
1.一方當事人未按約定履行本合同義務給對方造成損失的,應當承擔賠償責任。
2.甲方未按合同約定時間支付工程款的,每延誤一天,應當向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。
3.乙方延誤工期的,每延誤一天,應支付給甲方_____________元違約金。
4.工程質量和室內空氣質量不符合合同約定的,甲方有權要求乙方在合理期限內無償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔賠償責任。
5.乙方擅自拆改房屋承重結構或共用管線和設施,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方承擔。
6.由于乙方原因致使工期延誤,經甲方催告,在合理期限內仍不能完工的,甲方有權終止合同。對甲方造成的損失由乙方承擔。
第八條爭議解決方式。
本合同項下發(fā)生的爭議,由當事人雙方協(xié)商解決也可以向深圳市消費者委員會申請調解解決?;蛘咿煱聪铝械赺____________種方式解決:
向深圳仲裁委員會申請仲裁。
向________人民法院提起訴訟。
第九條附則。
1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。
2.本合同一式_____________份,甲、乙雙方各執(zhí)_____________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。
第十條其它約定。
3.____________________________________________________。
甲方:_____________乙方:___________。
委托代理人:_______________委托代理人:_____________。
裝飾裝修合同書篇十六
乙方:(砌工)。
甲方將#綜合樓砌體工程,裝飾裝修分項工程承包給乙方施工,為明確雙方責任按時按質完成施工任務,經雙方友好協(xié)商,特定立如下協(xié)議:
一、承包范圍:圖紙設計范圍內所有砌體、砼、裝飾裝修、預制構安裝等工程。
二、承包方式:包工不包料。
三、承包價格:按建筑面積元/m2結算,以實砌房建筑面積為準。
四、質量要求:乙方必須嚴格按圖紙設計要求進行施工,工程質量必須達到國家現行規(guī)范驗收標準。對不合格的分項必須整改或返工,并處以元以上元以下經濟處罰?;炷凉げ辉试S有蜂窩孔洞、不密實處罰元,裝修不垂直平整處罰元。
五、安全要求:必須嚴格遵守《安全管理規(guī)范》和項目各項安全生產管理制度,對職工進行安全培訓和安全教育,未經培訓不允許上崗。施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程,不按操作規(guī)范進行施工造成的安全事故由乙方自負與甲方無關,并處以元以上元以下經濟處罰。
六、罰款方式:本工程主體分基礎一、二、三、四、五、六層、封頂七個階段支付工程款,每階段主體完工驗收合格后付該階段工程量的80%工資,內外裝修完工驗收合格支付裝修工程量80%工資,工程全部竣工驗收合格后付清總工程量的80%工資,余款20%作為工程量維修保證金一年內無質量問題全部結清。
七、工期要求:乙方必須嚴格按照甲方《施工進度計劃》進行施工,合理安排作業(yè)時間,加班加點,確保施工進度順利完成。
八、其他要求:
1、每道工序或分項工程施工完畢后,乙方必須做到工完場清、材料堆放整齊。在施工現場不準隨地大、小便,一經發(fā)現,罰當事人50元。
2、各類型工具由甲方購買后交給乙方保管使用,甲方負責維修,工程完工如數還給甲方,丟失按價格賠償。
3、乙方在施工期間應與各班組密切配合,服從項目部統(tǒng)一管理,嚴禁打架斗毆和其他不良現象的發(fā)生。
九、本協(xié)議由甲、乙雙方簽字之日生效,任何一方違反以上條款既違約,雙方有權終止協(xié)議。若因乙方原因造成違約,甲方可拒付乙方已完成工程款部分工資,若因甲方原因或停工、代料造成乙方停工,甲方應按協(xié)議約定支付乙方已完成工程量部分的工資,并承擔相應的停工損失。
十、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字之日生效,工程竣工驗收合格,工資全部結清之日終止。
甲方代表:
乙方代表;。
裝飾裝修合同書篇十七
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
委托代理人(或甲方代表):身份證號碼:
聯(lián)系地址:聯(lián)系電話:
承包方(以下簡稱乙方):
營業(yè)執(zhí)照號:
建筑業(yè)企業(yè)資質證書號:
注冊地址(或辦公地址):
法定代表人或負責人:聯(lián)系電話:
工程設計人:聯(lián)系電話:
施工負責人:聯(lián)系電話:
依照《中華人民共和國合同法》、《住宅室內裝飾裝修管理辦法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上協(xié)商一致,達成如下協(xié)議:
一、工程概況。
(一)工程地點:
(二)工程內容(見附表一和四)。
(三)工程承包方式,采取下列第種方式:
1、乙方包工、包全部材料(見附表三)。
2、乙方包工、包部分材料,甲方提供其余材料(見附表二和三)。
3、乙方包工、甲方提供全部材料(見附表二)。
(六)工程期限日。
開工日期:年月日;
竣工日期:年月日。
(七)工程價款(見附表一):
本合同工程造價為(人民幣)元;。
金額大寫:。
其中:材料費:元,人工費:元,
設計費:元,垃圾清運費:元,
管理費:元,其他費用:元。
(八)合同簽訂生效后,若要變更施工內容、材料或實際工程量增減,工程價款按實結算。
(九)乙方提出的工程報價,不得故意漏項、缺項。在甲方未對施工項目進行變更的前提下,竣工結算價的增幅不超過第一條(七)款所約定工程價款的5%,超出5%的部分,由乙方承擔。
二、工程設計。
(一)見重慶市住宅裝飾設計合同,其設計方應提供施工圖紙或作法說明,應付的設計費由甲方另行結算。
(二)設計施工圖紙應符合國家有關設計規(guī)范要求,經雙方簽字認可,將會審意見記載于附表四內。
(三)施工圖紙所標示項目與工程報價表所列項目有差異或抵觸時,以工程報價表為準。
三、工程監(jiān)理。
若本工程實行工程監(jiān)理,由甲方與具備相應資質的監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責范圍等書面通知乙方。
四、甲方義務。
(一)對所裝飾裝修的住房擁有合法的所有權或使用權,或已取得了合法所有權或使用權人的委托,有權對該房屋進行裝飾裝修。
(二)甲方委派代表全權負責合同履行及與乙方接洽,對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查,辦理施工所涉及的各種申請批件及工程驗收、變更登記手續(xù)和其它事宜。甲方其他家庭成員對工程的意見均需通過甲方代表與乙方接洽。若需更換甲方代表,甲方應提前三日以書面方式告知乙方。
(三)施工前,向工程所在地物業(yè)管理單位申報登記。
(四)開工日前天,若非乙方設計,甲方負責督促設計人向乙方提供符合國家有關設計規(guī)范要求的施工圖紙或作法說明,并向乙方進行現場交底。
(五)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,包括:搬清室內家具、陳設,或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則。
(六)負責提供水源、電源為乙方施工使用,并承擔其費用。
(七)負責協(xié)調裝飾公司與鄰里之間的關系,協(xié)助乙方做好現場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作。
(八)如確需拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應的審批手續(xù),并承擔有關費用。
(九)施工期間甲方仍需部分使用該居室的,負責做好施工現場的保衛(wèi)及消防工作。
(十)施工期內,將進戶門鑰匙交給乙方代表負責保管。工程竣工驗收合格移交時,甲方啟用正式鑰匙或提供新鎖,當場由乙方安裝后交付甲方。
五、乙方義務。
(一)應當具備工商行政管理部門核發(fā)的營業(yè)執(zhí)照,和建設行政主管部門頒發(fā)的具有建筑裝飾裝修工程承包范圍的《建筑業(yè)企業(yè)資質證書》,并不得超越其資質證書許可的范圍承攬工程。
(二)乙方委派代表,全權負責合同履行,按設計要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責處理的各項事宜,其簽訂的文件視為乙方對有關事宜的確認。若需更換乙方代表,乙方應提前三日以書面方式告知甲方。
(三)嚴格執(zhí)行《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327—2019),確保工程質量。嚴格執(zhí)行國家及地方有關防火、安全、環(huán)境保護的規(guī)定,做好施工現場管理,施工現場應配備干粉滅火器。
(四)保護好原居室內的家具和陳設,保證居室內上、下水管道的暢通,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍住戶(單位)的關系。
(五)保證施工現場的清潔,做好施工現場保衛(wèi)、垃圾處理工作。
(六)合理使用甲方提供的水、電等條件和設施,不得浪費。
(七)工程竣工但未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
(八)若因乙方在施工中違反國家法律、法規(guī)或物業(yè)管理等有關規(guī)定而受到罰款和引起的賠償責任,均由乙方承擔。
(九)施工工人及管理人員應持有相關資格證或上崗證,甲方有權查驗。
(十)負責施工人員的管理及施工安全。
六、工程變更。
(一)工程項目及做法的變動,必須經雙方協(xié)商一致,以甲方代表與乙方簽定書面變更單為準(見附件五),確定增減項目及價差后再施工,同時調整相關工程費用及工期。
(二)若甲方私自與乙方工人商定更改施工內容所引起的一切后果,由甲方承擔;給乙方造成損失的,甲方應予賠償。
七、材料供應。
(一)按合同約定由甲方提供的材料、設備(見附表二)應為符合設計要求和合同約定的合格產品,并應按時供應到施工現場,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù),由乙方負責保管。由甲方供應的材料、設備發(fā)生了質量問題的損失,責任由甲方承擔。
(二)按合同約定由乙方提供的材料、設備(見附表三)應按時供應到施工現場,雙方共同驗收,由乙方負責保管。如未經甲方驗收或不符合附表三要求的,應禁止使用;若已使用,對工程造成的損失,責任由乙方承擔。
(三)甲、乙雙方采購供應的裝飾材料、設備均應用于本合同規(guī)定的室內裝飾裝修,非經甲方同意,乙方不得挪作它用或替換為價廉質劣的裝飾材料、設備。如乙方違反此約定,應按挪用或替換材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(四)乙方提供的材料、設備是假冒偽劣產品的,應按材料、設備價款的雙倍金額賠償給甲方。
(五)甲方和乙方提供的材料和設備應當符合《室內裝飾裝修材料有害物質限量》10項強制性國家標準,禁止使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。如甲方供應的材料、設備不符合有關國家標準或規(guī)定的,乙方應及時向甲方書面提出,甲方堅持使用的,由此造成的損失,由甲方承擔。
(六)若發(fā)生材料、設備質量爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能協(xié)商一致,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
八、工期。
(一)因下列原因造成工期延誤,經甲方確認,工期相應順延:
1、工程量變化或設計變更;。
2、不可抗力;。
3、甲方同意工期順延的其它情況。
(二)甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,支付乙方趕工費并簽訂工期變更協(xié)議。
(三)因甲方未按合同完成其應負責的工作和未按期支付工程進度款而影響工期的,工期相應順延。
(四)因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的,返工費由乙方承擔,工期不順延。
九、質量標準。
(一)本工程施工質量按下列第項標準執(zhí)行。
1、《建筑裝飾裝修工程質量驗收規(guī)范》(gb50210—2019)。
3、雙方約定:。
(三)施工過程中雙方對施工質量、室內空氣質量發(fā)生爭議,可委托有關法定機構鑒定,鑒定費用的墊付由雙方協(xié)商解決,如不能達成協(xié)議,采取“誰提出誰墊付”的原則處理。經鑒定,質量不符合合同約定標準的,鑒定費用由責任方承擔;質量符合合同約定標準的,鑒定費用由質量問題提出方承擔。
(四)木材、石材為天然物品,允許有自然色差與紋理,乙方有義務提醒甲方。
十、工程驗收、工程價款結算及保修。
(一)乙方應提前二日通知甲方辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù),如果甲方在約定時間內不能參加驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,由此造成停工的,工期順延。若甲方既不及時通知乙方,也不按時參加驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,若造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗、返工費用由乙方承擔,工期不予順延。
(二)雙方約定在施工過程中分為下列幾個階段對工程質量進行驗收,驗收合格后填寫工程驗收單(見附表六):
1、
2、
3、
(三)工程按時竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知之日起三日內組織驗收,驗收合格后辦理移交手續(xù)。如果甲方在規(guī)定時間內不能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期,但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。若在工程竣工驗收中,存在須由乙方整改返工的部分工程項目,乙方應在五日內完成(特殊項目可由雙方在第十六條中另行商定),并及時通知甲方對其復驗。因乙方責任返工造成的工程延期交付視同工期延誤。
(四)工程竣工后,雙方約定由對本工程進行室內空氣質量檢測,費用由方承擔。
(五)驗收不合格,乙方負責在約定的期限內返工,甲方不得使用,否則由此造成的損失由甲方承擔。
(六)竣工驗收在工程質量、室內空氣質量以及經濟方面存在個別的不涉及較大問題時經雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為工程驗收單的附件)后亦可先行入住。
(七)工程竣工驗收合格后,乙方應提交工程結算單(見附表七),并將施工部分的水電改造等涉及隱蔽工程的走向圖等有關資料提交給甲方。乙方負責提供材料的,還應向甲方提交所提供材料的說明書、保修單和環(huán)保說明書等資料;甲方在收齊資料之日起三日內對工程結算單進行審核,若到期未提出異議,視為同意。
(八)驗收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結清應付款項,填寫工程保修單(見附件八)。
(九)本工程自竣工驗收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下,保修期按下列第項執(zhí)行:
1、除有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和因裝修施工引起的外墻面的防滲漏保修為五年外,其余項目的保修期為二年。
2、
(注:第2項所約定的保修標準不得低于第1項所約定的保修標準)。
(十)因甲方購買的材料未達到國家標準而導致的工程質量問題,乙方不負責保修。
十一、安全施工和防火。
(一)甲方或乙方提供的施工圖或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范,主要包括電氣線路、管道、自來水和其它線路管道暢通、合格。若乙方發(fā)現甲方提供的施工圖或作法說明,違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范,應及時向甲方指出,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(二)甲方未辦理有關手續(xù),不得擅自要求乙方變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,乙方有權并且應當拒絕施工,由此造成的停工等損失由甲方自行承擔。
(三)乙方擅自變動建筑主體、承重結構或拆改燃氣管道、設施,由此造成的損失和責任,由乙方負責賠償和承擔。
(四)乙方在施工期內應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》和《建筑安裝工人安全技術操作規(guī)程》,注意施工安全。
(五)由于乙方在施工過程中違反有關操作規(guī)程、消防條例等規(guī)定,導致發(fā)生安全或火災事故,由此產生的一切責任和損失,由乙方承擔和賠償。
十二、工程價款支付方式。
(一)雙方約定按下表中第種方式支付工程款:
1、一次性付款:于簽訂合同時一次性支付工程款元(大寫)。
2、根據工工程進度分期付款:
合同簽定時第一次支付工程款的40%:;。
3、雙方約定的其他付款方式:
(二)甲方應按第十二條(一)款的約定向乙方支付工程款,乙方應向甲方開具有效的收款憑據。
(三)乙方施工質量不合格,甲方有權拒付工程款,直至乙方整改合格后為止。
十三、違約責任。
(一)本合同生效后,甲乙雙方應嚴格履行合同所約定的各項條款。若任何一方需變更合同內容的,應雙方協(xié)商一致后,簽定補充協(xié)議。合同簽定后施工前,一方無法定事由要求終止合同的,應以書面形式提出,并按合同總價款的%支付違約金,辦理終止合同手續(xù)。
(二)施工過程中任何一方無法定事由要求終止合同的,須向另一方以書面形式提出,經雙方同意后辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,并由責任方按合同總價款的%賠償,解除本合同。
(三)因施工質量不合格,乙方不予整改、未在約定期限內整改,或經整改后仍不合格的,甲方可另請他人整改,與整改有關的一切費用由乙方承擔。
(四)任何一方因違反法律、法規(guī)等規(guī)定而受到罰款或給對方造成損失的,由責任方承擔責任,并賠償對方損失。
(五)甲方責任。
1、未按規(guī)定的時間和要求提供材料、場地、技術資料以及由甲方引起的其它原因,造成乙方停工、誤工的,除工期順延外,每停工或誤工一天,由甲方向乙方支付工程款‰的違約金。
2、甲方未按期支付或未按期完全支付合同約定款項,每逾期一天,由甲方向乙方支付遲延部分工程款‰的違約金。
3、工程未經驗收,甲方提前使用,由此造成無法驗收和損失的,由甲方自行承擔。
(六)乙方責任。
1、應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其它物品,如有損壞,應照價賠償。
2、經專業(yè)部門檢測,室內空氣質量不達標且屬于乙方責任的,乙方應進行綜合治理。因治理造成工程延期交付的視同工期延誤。若乙方不予治理或未在約定期限內治理,甲方有權另請他人治理,與治理有關的一切費用由乙方承擔,若治理后仍不達標的,乙方應賠償由此給甲方造成的損失。若甲方對不達標也負有責任的,雙方應根據責任大小合理分擔有關費用和損失。
3、由于乙方原因,工程質量達不到約定的質量標準,乙方負責返工,工期不得順延。
4、由于乙方原因致使工期延誤,每延誤一天,由乙方向甲方支付工程款‰的違約金。
十四、爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或向有關部門申請調解。不愿協(xié)商、調解或者協(xié)商、調解不成的,當事人也可按下列第種方式解決:
1、提交重慶仲裁委員會仲裁;。
2、依法向人民法院起訴。
十五、附則。
1、本合同經甲、乙雙方簽字或蓋章后生效。
2、合同簽定后工程不得轉包,否則甲方有權拒付工程款。
3、本合同正本一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
4、合同附表為本合同組成部分,與本合同具有同等法律效力。
十六、其它約定條款:
合同附件:
附表一:住宅裝飾裝修工程報價表(見詳細預算表)。
附表二:甲方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的主材表)。
附表三:乙方提供裝飾裝修材料明細表(見預算表的基材表)。
附表四:住宅裝飾裝修工程設計圖紙(見預算表的附件)。
甲方:乙方:
年月日年月日。