合同內(nèi)容應(yīng)該明確、詳細(xì),各方有義務(wù)履行。簽訂合同后,雙方應(yīng)當(dāng)保留好合同的原件,并及時(shí)履行合同的約定。對于合同的細(xì)節(jié),大家可以參考下面的示范文件進(jìn)行借鑒。
裝飾公司用工合同篇一
甲方(單位名稱)。
乙方(勞動(dòng)者)。
身份證號碼:
地址:
家庭住址:
根據(jù)《_勞動(dòng)法》、《_勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等自愿、協(xié)商一致簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
第一條合同期限。
合同期限自年月日到年月日,其中試用期為兩個(gè)月,至年月日止。試用期內(nèi)經(jīng)甲方考核不合格者,甲方有權(quán)單方面內(nèi)向乙方發(fā)出書面通知,延長乙方的試用期或解除勞動(dòng)合同。
第二條工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容。
(一)根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的(工作地點(diǎn))從事(崗位、工種)工作。在合同履行期間,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更工作地點(diǎn)、崗位、工種。
(二)乙方應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第三條工作時(shí)間和休息休假。
(一)甲乙雙方同意按以下第種方式確定乙方的工作時(shí)間。
1、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,即每日工作8小時(shí)(不超過8小時(shí)),每周工作40小時(shí)(不超過40小時(shí)),每周至少休息一日。
2、不定時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門審批,乙方所在崗位實(shí)行不定時(shí)工作制。
3、綜合計(jì)算工時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門審批,乙方所在崗位實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(二)甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營需要延長工作時(shí)間的,按《勞動(dòng)法》第四十一條執(zhí)行。
(三)乙方依法享有法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期。
(四)乙方的其他休息休假安排.
第四條勞動(dòng)報(bào)酬。
(一)乙方試用期的基本工資標(biāo)準(zhǔn)為元/月,乙方在試用期的工資不得低于甲方單位相同崗位最低工資或者勞動(dòng)合同約定工資的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方試用期滿后,甲方應(yīng)根據(jù)本單位的工資制度,實(shí)行計(jì)時(shí)工資?;?固定)工資為元/月,如甲方的工資制度發(fā)生變化或乙方的工作崗位變動(dòng),按新的工資標(biāo)準(zhǔn)確定。其他工資形式。具體約定如下:
(三)甲方每月10日發(fā)放工資。甲方至少每月以貨幣形式向乙方支付一次工資,不得克扣或無故拖欠乙方工資。
(四)乙方加班工資、假期工資及特殊情況下的工資支付按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第五條社會保險(xiǎn)和福利待遇。
(一)甲、乙雙方必須依法參加當(dāng)?shù)卣?guī)定的法定社會保險(xiǎn),并按照國家有關(guān)規(guī)定按時(shí)向_門所屬社會保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納社會保險(xiǎn)費(fèi),其中乙方應(yīng)繳納部分由甲方從乙方工資中代扣代繳。
(二)乙方患病或非因工負(fù)傷,甲方應(yīng)按國家和省、市的有關(guān)規(guī)定給予乙方享受醫(yī)療期和醫(yī)療期待遇。
(三)乙方患職業(yè)病、因工負(fù)傷的,甲方按《職業(yè)病防治法》、《工傷保險(xiǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
(四)乙方的公休假、年休假、探親假、婚喪假、女工孕期、產(chǎn)期、哺乳期待遇以及解除(終止)勞動(dòng)合同時(shí)乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(生活補(bǔ)助費(fèi))醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放等,均按國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策以及甲方依法制定的規(guī)定執(zhí)行。
第六條勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)。
(一)甲方按國家和省、市有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定,提供符合國家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)作業(yè)場所和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品,切實(shí)保護(hù)乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。
(二)甲方按國家和省、市有關(guān)規(guī)定,做好女員工和未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作。
(三)乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè);對甲方危害生命安全和身體健康的行為,乙方有權(quán)要求改正或向有關(guān)部門舉報(bào)。
第七條勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度。
(一)甲方依法制定的規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)告知乙方。
(二)乙方應(yīng)遵守國家和省、市有關(guān)法律法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度,按時(shí)完成工作任務(wù),提高職業(yè)技能,遵守安全操作規(guī)程和職業(yè)道德。
(三)乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律,甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度,給予相應(yīng)的行政處理、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等,直至解除本合同。
第八條勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂。
(一)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更合同。變更合同應(yīng)采用書面形式。變更后的合同文本雙方各執(zhí)一份。
(二)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除合同。甲方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30以書面形式通知乙方或額外支付乙方一個(gè)月工資后,可以解除勞動(dòng)合同;試用期內(nèi)提前3日通知乙方,可以解除勞動(dòng)合同。乙方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30日以書面形式通知甲方,試用期內(nèi)提前3日通知甲方,可以解除勞動(dòng)合同。甲方在15日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
(三)有下列情形之一的,本合同即行終止,雙方辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù):
1、本合同期滿的;。
2、乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;。
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;。
4、甲方被依法宣告破產(chǎn)的;。
5、甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的;。
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
(四)本合同期滿前,甲乙雙方應(yīng)提前天協(xié)商勞動(dòng)合同續(xù)訂事宜,協(xié)商一致的,續(xù)訂勞動(dòng)合同。
第九條勞動(dòng)爭議的處理。
甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭議的,應(yīng)先協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以向本單位工會尋求解決或向本單位勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解;也可以直接向勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決無異議的,雙方必須履行;對仲裁裁決不服的,可以向人民法院起訴。
第十條雙方約定其他事項(xiàng)。
第十一條其它。
(一)本合同未盡事宜或合同條款與現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定有抵觸的,按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。
(二)本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,涂改或未經(jīng)書面授權(quán)代簽無效。
(三)甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(簽章)。
乙方:(簽章)。
時(shí)間:年月日時(shí)間:年月日。
裝飾公司用工合同篇二
委托代理人:
承包方(乙方):
委托代理人:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:甲方工作。
1、甲方負(fù)責(zé)洽談承攬裝修業(yè)務(wù);。
2、甲方負(fù)責(zé)廣告策劃和發(fā)布,設(shè)計(jì)方案和制作工服;。
3、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的施工進(jìn)度,工藝說明,巡視督導(dǎo),驗(yàn)收等方面;。
4、負(fù)責(zé)工程測量,預(yù)算,設(shè)計(jì),導(dǎo)購,現(xiàn)場管理;。
5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。
第二條:乙方工作。
3、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
5、文明施工,管理好工程材料,施工過程中出現(xiàn)工傷事故由乙方負(fù)責(zé);。
7、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
8、乙方負(fù)責(zé)甲方的所有施工材料搬運(yùn)到施工現(xiàn)場;。
10、乙方自行辦理所帶隊(duì)伍人員的公安檢查等一切手續(xù),出現(xiàn)問題甲方不負(fù)責(zé);。
第三條:工程變更。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第四條;材料供應(yīng)。
第五條:工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(a)、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(b)、不可抗力;。
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
3、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不能延誤;因乙方原因造成質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。
第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行;。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求施工,隨時(shí)接受甲方檢查,如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。
第七條:工程驗(yàn)收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
a、材料進(jìn)場后的材料驗(yàn)收;。
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗(yàn)收;。
c、防水工程驗(yàn)收;。
d、中期(木做收口)驗(yàn)收;。
e、工程完工后的整體竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
4、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條:工程款支付方式。
1、簽訂本合同時(shí),乙方自愿將伍仟元交予甲方作為質(zhì)量保證押金,乙方每完成一個(gè)工地,甲方從每個(gè)工程中扣出本工程最后結(jié)算總額的500元作為工程保修金,每個(gè)工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方,質(zhì)量保證押金待雙方合作結(jié)束(合作結(jié)束時(shí)間為乙方最后接的工程竣工日)后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價(jià)的30%;中期驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價(jià)的30%,待工程整體完工且業(yè)主驗(yàn)收合格后七日內(nèi)支付工程派工價(jià)的35%,其余5%在驗(yàn)收完成后扣除相應(yīng)的質(zhì)量保證押金一次性支付乙方。
4、乙方在甲方處所領(lǐng)取工作服、工作牌,現(xiàn)場標(biāo)識等,甲方在乙方進(jìn)行后一次性扣除,并不做退還處理。
第九條:違約責(zé)任。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);。
4、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
第十條:合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列1—2種方式解決:
1、向—昆明市---仲裁委員會申請仲裁;。
2、向----人民法院---起訴。
第十一條:附則。
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;。
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條:其他約定條款(可另附頁,附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力)。
第十三條:自甲乙雙方簽訂本協(xié)議之日起,甲乙雙方先前所簽定的所有協(xié)議約定即時(shí)解除。
甲方:
乙方:蓋章:
裝飾公司用工合同篇三
甲方(雇主)。
單位名稱:
地址:
乙方(雇員)。
姓名:
性別:
身份證號:
家庭住址:
根據(jù)《_合同法》和天津市的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
本協(xié)議期限為______月。本協(xié)議于_______年___月___日生效。
乙方承擔(dān)的勞務(wù)內(nèi)容、要求為:
(一)甲方分配乙方在________崗位擔(dān)任________職務(wù)(工種)。在正常情況下乙方必須完成生產(chǎn)(工作)任務(wù),具體生產(chǎn)(工作)任務(wù)為:______________________________________。
(二)工作地點(diǎn):______________________________________________。
甲方支付乙方勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、方式、時(shí)間:
(一)勞務(wù)費(fèi)______________________________元整(_________元)/月。
(二)勞務(wù)費(fèi)用的支付方式:每月____號,甲方轉(zhuǎn)賬到乙方銀行賬號(開戶行:_______________________;賬號:______________________________)。
(三)乙方依法應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅,甲方依法代為扣繳。
甲乙雙方約定,甲方為乙方購買_________意外傷害保險(xiǎn)卡,用于乙方在為甲方提供勞務(wù)過程中發(fā)生意外傷害的補(bǔ)償。保險(xiǎn)期間與本合同期限相同。
甲方義務(wù)。
一、甲方根據(jù)國家法律和本市的有關(guān)規(guī)定,給乙方提供安全衛(wèi)生的勞務(wù)條件,發(fā)給乙方必要的勞務(wù)保護(hù)用品。
二、甲方對乙方進(jìn)行安全教育和必要的培訓(xùn);乙方從事特種作業(yè)的必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格后持證上崗。
三、乙方在勞務(wù)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守勞務(wù)安全衛(wèi)生規(guī)程和操作規(guī)程,有權(quán)拒絕違章指揮,對甲方及其管理人員漠視職工安全和健康的行為有權(quán)檢舉、控告。
一、乙方應(yīng)遵守甲方依法制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律。
二、甲方有權(quán)依據(jù)國家和天津市的有關(guān)規(guī)定及企業(yè)的規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律對乙方實(shí)行管理。
裝飾公司用工合同篇四
根據(jù)《_勞動(dòng)法》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章,現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽定本合同,以便在今后工作_同遵守。
一、勞動(dòng)合同期限。
第一條本合同期限為一年。年月至年月。
二、崗位職務(wù)及工作內(nèi)容。
第二條乙方同意按甲方工作需要,從事工作,擔(dān)任職務(wù),附《公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書》。
第三條乙方應(yīng)按甲方的相關(guān)制度及有關(guān)規(guī)定按時(shí)保質(zhì)保量完成相應(yīng)的工作任務(wù)。
三、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
第四條乙方工實(shí)行月工作制。
第五條甲方為乙方提供必要的工作條件,制定有關(guān)工作規(guī)范。
第六條甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行必要的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)和有關(guān)法律法規(guī)教育和培訓(xùn)。其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若乙方違約解除合同,應(yīng)賠償甲方此項(xiàng)費(fèi)用。
四、勞動(dòng)報(bào)酬。
第七條甲方應(yīng)遵循按勞分配原則對乙方進(jìn)行薪酬分配。
第八條甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資,基本工資為元。并視經(jīng)營情況和乙方貢獻(xiàn)大小向乙方發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的獎(jiǎng)金。
第九條甲方因特殊原因需乙方延長工作時(shí)間或在節(jié)假日加班的,應(yīng)依法安排乙方換休或支付加班加點(diǎn)工資。
第十條由于甲方原因致使乙方臨時(shí)下崗待工的,甲方應(yīng)保證乙方每月生活費(fèi)不低于基本工資的60%。
五、保險(xiǎn)、福利待遇。
第十一條乙方患病或負(fù)傷,其工資及醫(yī)療保險(xiǎn)待遇按國家和四川省有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動(dòng)紀(jì)律。
第十二條乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律和甲方依法制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作規(guī)范,嚴(yán)格遵守甲方的勞動(dòng)紀(jì)律。
第十三條乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德,保守甲方的商業(yè)秘密,不做有損客戶和甲方利益的事。
第十四條乙方應(yīng)積極參加甲方組織的有關(guān)培訓(xùn),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。
第十五條乙方違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定,甲方可給予其相應(yīng)紀(jì)律處分,直至解除合同,并追究其相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其他法律責(zé)任。
七、勞動(dòng)合同的變更、解除、終止和續(xù)訂。
第十六條訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化,本合同相應(yīng)變更相關(guān)內(nèi)容。
第十七條訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無法履行的,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以變更合同相關(guān)內(nèi)容。
第十八條因乙方工作任務(wù)完成情況在合同期內(nèi)甲方需對乙方作升(降)職的,雙方應(yīng)另行訂立合同,本合同自然終止。
第十九條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
第二十條乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;。
1、有違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定情節(jié)的;。
2、嚴(yán)重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;。
3、被依法追究刑事責(zé)任的。
第二十一條有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但應(yīng)在三十日前以書面形式通知乙方:
2、乙方不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;。
3、雙方不能依據(jù)本合同第十九條規(guī)定就變更合同達(dá)成協(xié)議的。
第二十二條甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難,經(jīng)向全體員工說明情況,聽取員工代表或工會意見,并向勞動(dòng)行政管理部門報(bào)告后,可以解除本合同。
如依本條第一款解除合同后,甲方在六個(gè)月內(nèi)再錄用人員的,應(yīng)優(yōu)先錄用乙方。
第二十三條乙方有以下列情形之一,甲方不得依據(jù)本合同第二十一、二十二條終止、解除本合同:
1、患病或非固工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
2、職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的;。
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第二十四條乙方解除合同,應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式通知甲方。
第二十五條有下列情形之一,乙方可以隨時(shí)通知甲方解除合同:
1、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的;。
2、甲方不能按本合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬或提供勞動(dòng)條件的。
第二十六條本合同期限屆滿,合同即行終止。當(dāng)事任何一方在本合同期滿前三十日向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)訂意向的,雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。
八、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與賠償。
第二十七條本合同一方或雙方違反或解除本合同所可能涉及的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償,按法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、勞動(dòng)爭議處理。
第二十八條因履行本合同所發(fā)生的勞動(dòng)爭議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,合同一方或雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起六十日向勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方或雙方也可直接向該仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可以向人民法院提起訴訟。
十、其他。
第二十九條甲方所制訂的《力城公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書》作為本合同附件。第三十條甲乙雙方其他約定:
第三十一條本合同未盡事宜,或與今后國家、四川省有關(guān)規(guī)定相悖的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字、蓋章生效。
甲方:法定代表:
乙方:
簽訂日期:年月日
裝飾公司用工合同篇五
因工作需要,按照國家、北京市有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,聘用__________(以下稱乙方)為我公司員工。雙方根據(jù)平等自愿,協(xié)商一致的原則,簽定本合同,確立勞動(dòng)關(guān)系,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
一、合同期限。
本合同自________年____月____日起生效。本合同有效期經(jīng)甲、乙雙方商定,采取下列第________種形式。
1.合同有效期限____年,至________年____月____日止。
2.無固定期限。本合同除可因甲方生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或在定期考核中發(fā)現(xiàn)乙方未能認(rèn)真履行本合同規(guī)定的勞動(dòng)義務(wù)而依法予以終止外,其他終止條件為_________。
3.合同期限至于____工作(任務(wù))完成時(shí)終止。其完成的標(biāo)志事件是__________。
新招收、調(diào)入、統(tǒng)一分配人員的勞動(dòng)合同,自生效之日起____個(gè)月內(nèi)為試用期。
本合同由甲乙雙方各存一份。鑒證時(shí)還需交鑒證機(jī)構(gòu)一份。均具有同等效力。
二、工作任務(wù)。
(一)乙方職位是__________,向____________報(bào)告。
(二)在合同期內(nèi),甲方將可能指派乙方于其它職位。
三、工作時(shí)間。
(一)甲方實(shí)行每日不超過___小時(shí),平均每周不超過___小時(shí)的工作制度。并保證乙方每周至少不間斷休息______小時(shí)。
(二)甲方可以報(bào)經(jīng)勞動(dòng)行政部門批準(zhǔn)實(shí)行不定時(shí)工作制或綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(三)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與工會或乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點(diǎn)。但每個(gè)工作日延長工作時(shí)間不得超過___小時(shí),每月累計(jì)不得超過___小時(shí)。
(四)有下列情形之一的,甲方延長工作時(shí)間不受本條第(三)項(xiàng)規(guī)定限制:
3.在法定節(jié)日和公休假日內(nèi)工作不能間斷,必須連續(xù)生產(chǎn)、運(yùn)輸或者營業(yè)的;
4.必須利用法定節(jié)日或公休假日的停產(chǎn)期間進(jìn)行設(shè)備檢修、保養(yǎng)的;
5.為完成國防緊急任務(wù)的;
6.為完成國家下達(dá)的其他緊急生產(chǎn)任務(wù)的。
四、休假。
乙方在合同期內(nèi)享受國家規(guī)定的節(jié)日、公休假日以及年休假、探親、婚喪、計(jì)劃生育、女職工勞動(dòng)保護(hù)等假期的待遇。
甲方(蓋章)__________乙方(蓋章)__________。
裝飾公司用工合同篇六
甲方(用人單位):
地址:
法定代表人(委托代理人):
乙方(勞動(dòng)者)姓名:____________性別:______民族:______文化程度:______籍貫:______省______市______縣(區(qū))______鄉(xiāng)(鎮(zhèn))______村(街)身份:農(nóng)業(yè)人口(______);非農(nóng)業(yè)人口(______)身份證號碼:
現(xiàn)在住址:
第一條合同期限
本合同期從______年____月___日起至______年___月___日止,____年。其中試用期從______年____月___日起至_____年____月_____日止,共____個(gè)月。
第二條工作任務(wù)
甲方安排乙方從事____________工作。
乙方同意按甲方工作需要,在____________崗位,承擔(dān)____________任務(wù),擔(dān)任____________工種。乙方應(yīng)完成崗位所規(guī)定的數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo):
第三條工作安全、衛(wèi)生條件
1、甲方必須執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)安全與衛(wèi)生的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),采取勞動(dòng)保護(hù)措施,改善勞動(dòng)條件,建立安全工作規(guī)章制度,保證安全生工作和職工健康。
2、甲方不得安排未成年工(16歲以下)不宜從事的工種。
第四條勞動(dòng)管理
1、甲方必須嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)政策和有關(guān)勞動(dòng)管理的法律規(guī)定,并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立、健全勞動(dòng)制度及各項(xiàng)規(guī)章。
2、甲方有監(jiān)督乙方遵章守紀(jì)、安全工作、職業(yè)道德及工作任務(wù)完成情況的權(quán)利。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律和規(guī)章制度,不得把公司的各種機(jī)密和與公司利益有關(guān)的文件泄露給他人,若發(fā)現(xiàn)并對本公司已造成客戶流失經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)根據(jù)后果及責(zé)任大小給予賠償。工作中應(yīng)服從甲方管理,積極完成所從事的工作。
第五條工作時(shí)間和勞動(dòng)報(bào)酬
1、甲方應(yīng)實(shí)行每日8小時(shí)工作制每月有薪假為3天,因工作需要確需延長工作時(shí)間的,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
2、甲方應(yīng)當(dāng)每月按期給乙方發(fā)放工資;每月______號為發(fā)薪日。
3、甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的工程發(fā)展及乙方的業(yè)績優(yōu)異程度、工作效率、在公司的表現(xiàn)程度逐步提高乙方的工資水平。具體工資調(diào)整為:
(1)文員:每月______元;注:若有業(yè)務(wù)引進(jìn)即加上本月提成(提成點(diǎn)為______%)。
(2)設(shè)計(jì)師:每月_______元加上本月所設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)提成(提成點(diǎn)為______%)。
(3)業(yè)務(wù)員:若是新員工每月______元加提成,_____個(gè)月試用期,試用期間如果有業(yè)績的即在原來的底薪上加______元,并升為正式員工:工資為_____元加本月業(yè)務(wù)提成,但每月要保證有一個(gè)業(yè)務(wù)來往。(注:以上工資的調(diào)整和最終解釋權(quán)屬本公司的法定代表人)。
第六條合同的變更、解除、終止和續(xù)訂
1、甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn)、調(diào)整經(jīng)營項(xiàng)目,或者由于情況變化,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
2、在下列情況下,甲方可以解除合同:
(1)乙方在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的;
(2)乙方患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;
(3)參照國務(wù)院《國營企業(yè)辭退違紀(jì)職工暫行規(guī)定》,乙方屬于應(yīng)予辭退的;
(4)甲方歇業(yè)、宣告破產(chǎn),或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的。
3、在下列情況下,乙方可以解除合同:
(2)甲方無力或不按照本合同規(guī)定支付乙方勞動(dòng)報(bào)酬的;
4、合同期限屆滿,應(yīng)即終止執(zhí)行。由于經(jīng)營、工作需要,甲乙雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
第九條違反勞動(dòng)合同應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任
甲乙雙方任何一方違反合合同,給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)根據(jù)后果及責(zé)任大小給予賠償(賠償金額5000—10000元人民幣不等)。
第七條勞動(dòng)爭議處理
甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭議后,應(yīng)先行協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,可在法定申訴時(shí)效內(nèi)向有管轄權(quán)的勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。
第八條本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
第九條本合同經(jīng)雙方簽訂后,之日起生效。
甲方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
_________年________月_______日
乙方:_________________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
裝飾公司用工合同篇七
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《xxx勞動(dòng)合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個(gè)月。
(二)無固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時(shí)即行終止。
雙方同意本合同有效期內(nèi)___個(gè)月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
乙方正常工作時(shí)間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
提成工資制:以實(shí)際業(yè)績數(shù)計(jì)算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/每月支付,基本工資____________元,若無達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
甲乙雙方按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定交納職工社會保險(xiǎn)費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動(dòng)合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
甲方實(shí)行國家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間制度,具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件、必要的勞動(dòng)保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動(dòng)條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
甲方的商業(yè)秘密包括:
公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
技術(shù)資料,包括實(shí)物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
公司經(jīng)營計(jì)劃及指標(biāo),包括財(cái)務(wù)及運(yùn)營數(shù)據(jù)。
裝飾公司用工合同篇八
甲方:
乙方:
簽定日期:年月日
根據(jù)《xxx勞動(dòng)法》,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商同意,自愿簽定本合同,共同遵守本合同條款。
一:勞動(dòng)合同期限。
第一條:本合同生效日期年月日,終止日期年月日。
二:工作內(nèi)容和義務(wù)。
第二條:乙方同意根據(jù)甲方工作需要,擔(dān)任工作。甲方可依照有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與乙方協(xié)商,對乙方的工作職務(wù)和崗位進(jìn)行調(diào)整。
第三條:乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作數(shù)量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并履行下列義務(wù):
1:遵守國家憲法、法律規(guī)定。
2:遵守甲方的規(guī)章制度。
3:維護(hù)甲方的榮譽(yù)和利益。
4:忠于職守,勤奮工作。
5:履行保守甲方商業(yè)秘密,不得利用甲方的商業(yè)秘密為本人或其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人謀取不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益。
三:勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
第四條:甲方安排乙方正常情況下每日工作時(shí)間不超過8小時(shí),平均每周不超過48小時(shí)。甲方由工作需要,經(jīng)與乙方協(xié)商后可以延長工作時(shí)間的,一般每日不得超過一小時(shí)。因特殊原因需要延長工作時(shí)間的,在保障乙方身體健康的條件下延長工作時(shí)間,每日不得超過3小時(shí),每月不得超過36小時(shí)。
第五條:甲方為乙方提供必要的勞動(dòng)條件和勞動(dòng)工具,制定工作規(guī)范和勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)按照國家或當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定組織安排乙方進(jìn)行健康檢查。
第六條:甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)。
四:勞動(dòng)報(bào)酬。
第七條:甲方的工資分配應(yīng)遵循按勞分配原則,實(shí)行同工同酬。
第八條:在合同約定的工作時(shí)間內(nèi),乙方完成規(guī)定的工作任務(wù),甲方在次月15日內(nèi)以貨幣形式足額支付乙方工資。月工資為()元。
第九條:由于甲方的原因,使乙方不能在法定工作時(shí)間內(nèi)提供勞動(dòng)的,甲方保證支付乙方的生活費(fèi)不低于本地最低生活標(biāo)準(zhǔn)。
第十條:由于甲方原因暫時(shí)無工程時(shí),經(jīng)甲乙雙方同意乙方回家待工,待工期間甲方付給乙方每月()元工資。
五:保險(xiǎn)福利待遇。
第十一條:乙方因工負(fù)傷的工資和醫(yī)療保險(xiǎn)等待遇按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六:勞動(dòng)紀(jì)律。
第十二條:乙方應(yīng)遵循甲方依法規(guī)定的規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全衛(wèi)生、工作制度和工作規(guī)范;愛護(hù)甲方的財(cái)產(chǎn),遵守職業(yè)道德,積極參加甲方組織的培訓(xùn)提高思想和職業(yè)技能。
第十三條:乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律,甲方可依據(jù)本公司規(guī)章制度,給予必要的紀(jì)律處分,直解除本合同。
七:勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂。
第十四條:訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化,本合同應(yīng)變更相關(guān)內(nèi)容。
第十五條:訂立本合同所依據(jù)客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無法履行的,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以變更合同相關(guān)內(nèi)容。
第十六條:經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
第十七條:合同期內(nèi)甲方委派乙方到境內(nèi)外甲方所屬機(jī)構(gòu)工作的,原有合同仍然有效,但應(yīng)和企業(yè)簽定有關(guān)境內(nèi)外工作的協(xié)議,經(jīng)甲方批準(zhǔn)乙方到境內(nèi)外非甲方所屬機(jī)構(gòu)擔(dān)任一定階段工作的,可由乙方與該機(jī)構(gòu)簽定有關(guān)協(xié)議。
第十八條:乙方有下列情形之一、甲方可以解除本合同:
1、在試用期間被證明不符和錄用條件的。
2、以欺詐手段訂立合同的。
3、嚴(yán)重違反違反勞動(dòng)紀(jì)律或給甲方造成重大損害的。
4、嚴(yán)重失職、營私舞弊對甲方利益造成損失的。
5、泄露甲方商業(yè)機(jī)密給甲方造成嚴(yán)重?fù)p失的。
6、被依法追究刑事責(zé)任的。
7、不能勝任勞動(dòng)合同約定的工作,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位的不能勝任工作的。
8、乙方患病或因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作的。
9、勞動(dòng)合同訂立時(shí)依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使勞動(dòng)合同無法履行,經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能夠變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
第十九條:甲方按照第十八條第7、8、9款的規(guī)定解除本合同時(shí),應(yīng)提前15天以書面形式通知乙方。
第二十條:甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難,應(yīng)提前15天向乙方說明情況,并向勞動(dòng)行政部門報(bào)告后,可以解除合同。
第二十一條:乙方欲解除勞動(dòng)合同,應(yīng)當(dāng)提前15天書面形式通知甲方,甲方再乙方完成在手業(yè)務(wù)以及清理完所辦理的債權(quán)債務(wù)的情況下可以解除勞動(dòng)合同。
第二十二條:有下列情形之一乙方可以隨時(shí)通知甲方解除本合同。
1、在試用期內(nèi)的。
2、甲方以侵害乙方合法人身權(quán)利手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的。
3、甲方不能按照本合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬或者提供勞動(dòng)條件的。
4、甲方違反國家有關(guān)規(guī)定,勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件惡劣,嚴(yán)重危害乙方身體健康的。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第二十三條:本合同期限屆滿,勞動(dòng)關(guān)系即終止。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意可以續(xù)定勞動(dòng)合同。雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在本合同期滿前天向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)定意向。
第二十四條:訂立無固定期限勞動(dòng)合同的,乙方達(dá)到法定退休年齡或甲方雙方約定的其他終止條件出現(xiàn),本合同終止。
八、違反勞動(dòng)合同責(zé)任。
第二十五條:甲方根據(jù)本合同第十六條、十八條中第7、8、9款,第二十條解除勞動(dòng)合同。
第二十六條:有下列情形之一并對乙方造成損害的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,并按照勞動(dòng)部〈〈違反〈勞動(dòng)法〉有關(guān)勞動(dòng)合同賠償?shù)霓k法〉〉執(zhí)行。
1:由于甲方原因訂立無效勞動(dòng)合同,包括勞動(dòng)合同部分無效的。
2:甲方故意拖延不訂立勞動(dòng)合同,即招用不按規(guī)定訂立勞動(dòng)合同。
3:甲方違反勞動(dòng)法的規(guī)定侵害女職工和未成年工合法權(quán)益的。
第二十七條:甲方根據(jù)本合同第十八條第8款解除勞動(dòng)合同,除給乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償外,甲方應(yīng)根據(jù)勞動(dòng)部制定的〈〈違反和解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償辦法〉〉給予乙方醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
第二十八條:乙方有第十八條第3、4、5款情形的,甲方解除本合同外可以保留依法索賠的權(quán)利。
第二十九條:乙方不得在掌握甲方商業(yè)秘密的保密期限內(nèi)提出解除勞動(dòng)合同或自動(dòng)離職,經(jīng)協(xié)商解除勞動(dòng)合同后亦不得在期限內(nèi)自行或在與甲方有競爭關(guān)系的單位從事和原在職時(shí)相同或有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。
第三十條:乙方違反本合同規(guī)定條件解除勞動(dòng)合同或者違反本合同約定的保密事項(xiàng),給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)按本合同的約定或損失數(shù)額擔(dān)任賠償責(zé)任。
第三十一條:乙方違反本合同規(guī)定條件解除勞動(dòng)合同的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。
九、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容。
第三十二條:詳細(xì)職位要求及工作任務(wù)見附件。
十:勞動(dòng)爭議處理。
第三十三條:因履行本合同發(fā)生的勞動(dòng)爭議,當(dāng)事人可以向本單位勞動(dòng)爭議協(xié)調(diào)委員會申請調(diào)解,調(diào)解不成當(dāng)事人一方要求仲裁的應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起六十日內(nèi)勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁,對裁決不服的可以向人民法院提起訴訟。
十一:其他。
第三十四條:本合同未盡事宜,按國家當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。合同自簽定之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司用工合同篇九
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將南內(nèi)環(huán)雙語學(xué)校太原東峰社區(qū)華德福教育基地裝修工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)裝修事項(xiàng)簽訂本裝修合同,具體條款如下:
一、工期__天完工。_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
二、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的規(guī)定要求為準(zhǔn)。
三、安全責(zé)任。
1)乙方在施工期間,施工人員安全責(zé)任,由乙方全權(quán)承擔(dān)一切費(fèi)用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
四、其他具體規(guī)定。
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場。
2)施工期間,甲方提供房門鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
五、附則。
1)本合同由甲、乙雙方直接簽訂,合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手?。┖笊А?BR> 2)附件同樣具有合同法律效力。
3)合同履行完后自動(dòng)終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):_________乙方(簽字):_________。
裝飾公司用工合同篇十
甲方:證件號:
乙方:證件號:
甲方(浩穎裝飾有限責(zé)任公司)因工作需要,雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個(gè)月,試用期間工資為xxx元(其中生活費(fèi),房租,水電費(fèi)由乙方自負(fù))。
乙方同意服從甲方的工作需要:在崗位,承擔(dān)工作任務(wù)。
甲方應(yīng)根據(jù)上級部門的有關(guān)規(guī)定制定各項(xiàng)管理規(guī)章制度,乙方應(yīng)自覺遵守國家的法律,法規(guī)和本單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。甲方有權(quán)對乙方履行職責(zé)和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎(jiǎng)懲。
1、甲方實(shí)行8小時(shí)工作制度,因工作需要,有時(shí)要進(jìn)休息換班,乙方應(yīng)服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,保證乙方的工資收入不低于本市當(dāng)年規(guī)定的中等工資標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方工資按元/月,試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認(rèn)證由甲方負(fù)責(zé)給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資,(逾期未發(fā)工資的,從超過發(fā)薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標(biāo)準(zhǔn)賠償給乙方)。
1、退職費(fèi),凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同,合同期滿后,視工作年限發(fā)一次性退職費(fèi),滿三年的發(fā)給人民幣800元,滿五年的發(fā)給人民幣1500元,滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元,滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假,凡在本單位連續(xù)工作時(shí)間達(dá)到兩年以上者,分別可享受探親假待遇,休假其間發(fā)給基本工資,路費(fèi)自理。工作滿兩年可享受七天假期,滿三年可享受十天假期,滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權(quán)提出批評并向有關(guān)部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動(dòng)教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴(yán)重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動(dòng)紀(jì)律,經(jīng)教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強(qiáng)迫勞動(dòng)、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
(5)甲方連續(xù)二個(gè)月不支付乙方工資的。
(6)有關(guān)部門確認(rèn)勞動(dòng)安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
(7)律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動(dòng)合同的,應(yīng)提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產(chǎn)經(jīng)營,技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負(fù)傷的醫(yī)療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準(zhǔn)離開的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當(dāng)月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當(dāng)月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
甲方:
電話:
乙方:
電話:
20xx年xx月xx日。
裝飾公司用工合同篇十一
買方:賣方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價(jià):人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時(shí),賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時(shí),由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:賣方:
帳號:帳號:
開戶行:開戶行:
代表:代表:
日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十二
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價(jià):人民幣(大寫)______________________元, rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的 __________%(計(jì)rmb__________元)賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時(shí),賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時(shí),由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方: 賣方:
帳號: 帳號:
開戶行: 開戶行:
代表: 代表:
日期: 20xx年x月x日 日期: 20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十三
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔(dān)任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價(jià)2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費(fèi),尚欠原告加工費(fèi)461371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費(fèi)461371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日)并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細(xì)。
被告辯稱:對于鋁型材加工費(fèi)無異議,但是對于pvc板材加工費(fèi)不予認(rèn)可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費(fèi)不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當(dāng)另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價(jià)格有異議。由于被告與原告并未進(jìn)行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計(jì)算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對原告提交的加工合同的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認(rèn),對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對其關(guān)聯(lián)性部分確認(rèn),對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價(jià)格部分不予確認(rèn),對于發(fā)票接收單、明細(xì)的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對于其關(guān)聯(lián)性不予確認(rèn)。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進(jìn)度滾動(dòng)付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108034個(gè),原告最后一次供貨時(shí)間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費(fèi)245303。11元及pvc板材加工費(fèi)至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實(shí),有原告提交的上述證據(jù)和當(dāng)事人陳述意見在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實(shí)意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價(jià)格,無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進(jìn)行約定,對于原告提出的按照2元每塊計(jì)算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認(rèn)可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認(rèn)的按照0。2元每塊計(jì)算意見,本院予以確認(rèn)。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費(fèi)21606。8元。至此,被告尚欠原告加工費(fèi)266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時(shí)間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當(dāng)在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責(zé)任。對于原告要求被告給付加工費(fèi)461371。11元,賠償逾期付款的.利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費(fèi)266909。91元及自xx年3月17日起計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當(dāng)另行起訴pvc板材加工費(fèi)的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負(fù)擔(dān)二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費(fèi),上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
裝飾公司用工合同篇十四
聯(lián)系電話:__________。
手機(jī)號:_______。
乙方:
單位名稱:
地址:
服務(wù)電話:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:________。
聯(lián)系電話:____________。
手機(jī):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計(jì)任務(wù):
工程地址:__________。
(一)本工程的設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)過甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費(fèi)元,金額大寫元。
(二)付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費(fèi)和800元方案費(fèi));
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價(jià)格:800元/張(a4);
(一)乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說明。
(二)平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)。
7、門立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)。
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖。
(三)剖面圖。
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關(guān)剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
(四)水電施工圖。
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任。
2、按照約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計(jì)費(fèi);
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
(二)乙方。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
(四)甲方通過方案,但不認(rèn)可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時(shí)不得帶走施工圖紙。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計(jì)文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第____種方式解決:
一、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
2、設(shè)計(jì)師免費(fèi)提供該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、設(shè)計(jì)師免費(fèi)參加工程竣工的驗(yàn)收(工地現(xiàn)場圖紙驗(yàn)收)(一次);
4、設(shè)計(jì)完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單;
5、設(shè)計(jì)師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動(dòng)終止。
五、本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
裝飾公司用工合同篇十五
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計(jì)任務(wù):
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
(一)本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為 元/平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費(fèi) 元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
(1)上門測量,價(jià)格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價(jià)格: 元/份
(4)出平立面圖及剖面圖,價(jià)格: 元
(5)出水電施工圖,價(jià)格: 元
(6)出效果圖,價(jià)格: 元/張
(一)乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說明。
(二)平立面圖
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現(xiàn)場制作的家具立面圖
5、門立面圖
6、廚房、衛(wèi)生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關(guān)剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案通過后 天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計(jì)費(fèi)。
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件,并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題。按規(guī)定參加工程竣工的驗(yàn)收。
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí),乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)費(fèi)的_______違約金。
(二)由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方有責(zé)任在設(shè)計(jì)上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(三)甲方不履行合同時(shí),乙方不返回定金,且按乙方實(shí)際完成工作量另付設(shè)計(jì)費(fèi)。乙方不履行合同時(shí),應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時(shí)返還已收取定金外的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設(shè)計(jì)合同時(shí),應(yīng)提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設(shè)計(jì)工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計(jì)文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第____種方式解決:
1、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.4 合同履行完后自動(dòng)終止。
15.5 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
裝飾公司用工合同篇十六
甲方:
乙方:?性別:年齡:身份證號:
住址:
合同,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
合同期限,自年月日起,至年月日止。
(一)甲方全面負(fù)責(zé)施工工程,制定施工工程計(jì)劃、方案、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工,對工程施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查及管理。
(二)乙方應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度,應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作數(shù)量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(三)甲方提供裝修材料,乙方自備工具。
(四)乙方應(yīng)當(dāng)提高自身的勞動(dòng)技能,提高安全意識,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全制度,嚴(yán)禁違章作業(yè),防止勞動(dòng)過程中的事故,減少職業(yè)危害。
(五)施工過程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按時(shí)完工或者工程未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由乙方承擔(dān)由此對甲方造成的損失及相關(guān)費(fèi)用。
(六)施工過程中,由于乙方的操作過失,造成裝修材料損壞的,應(yīng)由乙方賠償甲方的材料損失。
(七)施工過程中,由于乙方的過失或者違章作業(yè),造成自身傷亡或者他人傷亡的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
(八)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點(diǎn)。
(九)乙方因事不能上班的,必須向甲方請假,并經(jīng)過甲方同意。
(一)勞動(dòng)報(bào)酬按乙方工作工程量支付,單價(jià)以雙方協(xié)商價(jià)格為準(zhǔn),
(二)工程全部合格完工后三周內(nèi),甲方一次性付清乙方工程款。施工過程中,乙方如需用錢,可依借貸方式向甲方借款并附借條。
(一)本合同期限屆滿即終止。如雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
(二)如甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化,調(diào)整生產(chǎn)任務(wù),或者乙方因個(gè)人原因要求變更本合同條款,經(jīng)合同雙方協(xié)商同意,可以變更勞動(dòng)合同的相關(guān)內(nèi)容,并由雙方簽字。
(三)如甲方訂立勞動(dòng)合同時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原合同無法履行,經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的,甲方可以解除勞動(dòng)合同。
(四)有下列情形之一的,勞動(dòng)合同即告終止:
1.乙方已達(dá)到法定退休年齡的;
2.乙方死亡;
3.乙方被批準(zhǔn)自費(fèi)出國留學(xué)或出境定居的;
4.甲方被依法撤銷、解散、歇業(yè)、關(guān)閉、宣告破產(chǎn);
5.本勞動(dòng)合同約定的終止條件已經(jīng)出現(xiàn)。
(五)本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可以解除。
(六)有下列情形之一的,甲方可解除勞動(dòng)合同:
1.乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律及甲方依法制定的規(guī)章制度的;
2.乙方嚴(yán)重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
3.乙方的行為按照國家的法律、法規(guī)規(guī)定被追究刑事責(zé)任或送勞動(dòng)教養(yǎng)的。
4.乙方不能勝任工作;
6.甲方破產(chǎn)或?yàn)l臨破產(chǎn)處于法定整頓期間,確需按有關(guān)規(guī)定裁減人員的。
(一)一方違反合同,承擔(dān)違約責(zé)任。給對方造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)后果或責(zé)任大小,予以適當(dāng)賠償。
(二)勞動(dòng)合同期未滿,又不符合雙方可以解除勞動(dòng)合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動(dòng)合同條件,在未經(jīng)對方同意而解除勞動(dòng)合同的一方,按實(shí)際造成的損失賠償。
(三)乙方對在合同期間得到的有關(guān)甲方公司的商業(yè)信息進(jìn)行保密,不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露,給甲方造成損失的,應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。
(一)雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。
(二)在爭議解決過程中,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并保護(hù)好已完工程。
第七條其他。
(一)經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以修改本協(xié)議或?qū)ξ幢M事宜進(jìn)行補(bǔ)充;補(bǔ)充、修改內(nèi)容與本協(xié)議相沖突的,以補(bǔ)充、修改后的內(nèi)容為準(zhǔn)。
(三)本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
(四)本合同經(jīng)雙方簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽名或蓋章):
簽訂日期:____年___月___日
裝飾公司用工合同篇十七
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
單位地址:武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街d4—106a
施工負(fù)責(zé)人:陳今龍聯(lián)系電話:18107219613
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計(jì)算)
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
1.5工程款和工程預(yù)算表:
(1)工程款:本合同工程造價(jià)金額(詳細(xì)見工程預(yù)算表):
(2)工程預(yù)算表應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負(fù)責(zé)在物業(yè)部門辦理開工手續(xù),支付所有相關(guān)費(fèi)用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預(yù)算表》,本合同書,以及工程所設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)方案及相關(guān)材料負(fù)有保密責(zé)任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面載荷,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護(hù)。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應(yīng)甲方要求,如實(shí)告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計(jì)的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)書,參考價(jià)格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件一《工程預(yù)算表》,雙方簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增建項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延;
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期應(yīng)當(dāng)順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.6在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第六條 工程驗(yàn)收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
6.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進(jìn)行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
6.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進(jìn)度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。
7.3工程竣工驗(yàn)收合格之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
。
第九條 附則
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
甲方(簽字):
年月
(蓋章):年月 乙方 日日
裝飾公司用工合同篇十八
買方:
賣方:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價(jià):人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。貨物的.安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時(shí),賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時(shí),由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:
代表:
日期:
賣方:
代表:
日期:
裝飾公司用工合同篇一
甲方(單位名稱)。
乙方(勞動(dòng)者)。
身份證號碼:
地址:
家庭住址:
根據(jù)《_勞動(dòng)法》、《_勞動(dòng)合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)平等自愿、協(xié)商一致簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
第一條合同期限。
合同期限自年月日到年月日,其中試用期為兩個(gè)月,至年月日止。試用期內(nèi)經(jīng)甲方考核不合格者,甲方有權(quán)單方面內(nèi)向乙方發(fā)出書面通知,延長乙方的試用期或解除勞動(dòng)合同。
第二條工作地點(diǎn)和工作內(nèi)容。
(一)根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方安排的(工作地點(diǎn))從事(崗位、工種)工作。在合同履行期間,甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以變更工作地點(diǎn)、崗位、工種。
(二)乙方應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第三條工作時(shí)間和休息休假。
(一)甲乙雙方同意按以下第種方式確定乙方的工作時(shí)間。
1、標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制,即每日工作8小時(shí)(不超過8小時(shí)),每周工作40小時(shí)(不超過40小時(shí)),每周至少休息一日。
2、不定時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門審批,乙方所在崗位實(shí)行不定時(shí)工作制。
3、綜合計(jì)算工時(shí)工作制,即經(jīng)勞動(dòng)保障行政部門審批,乙方所在崗位實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(二)甲方由于生產(chǎn)經(jīng)營需要延長工作時(shí)間的,按《勞動(dòng)法》第四十一條執(zhí)行。
(三)乙方依法享有法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假、喪假等假期。
(四)乙方的其他休息休假安排.
第四條勞動(dòng)報(bào)酬。
(一)乙方試用期的基本工資標(biāo)準(zhǔn)為元/月,乙方在試用期的工資不得低于甲方單位相同崗位最低工資或者勞動(dòng)合同約定工資的百分之八十,并不得低于甲方所在地的最低工資標(biāo)準(zhǔn)。
(二)乙方試用期滿后,甲方應(yīng)根據(jù)本單位的工資制度,實(shí)行計(jì)時(shí)工資?;?固定)工資為元/月,如甲方的工資制度發(fā)生變化或乙方的工作崗位變動(dòng),按新的工資標(biāo)準(zhǔn)確定。其他工資形式。具體約定如下:
(三)甲方每月10日發(fā)放工資。甲方至少每月以貨幣形式向乙方支付一次工資,不得克扣或無故拖欠乙方工資。
(四)乙方加班工資、假期工資及特殊情況下的工資支付按有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
第五條社會保險(xiǎn)和福利待遇。
(一)甲、乙雙方必須依法參加當(dāng)?shù)卣?guī)定的法定社會保險(xiǎn),并按照國家有關(guān)規(guī)定按時(shí)向_門所屬社會保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)繳納社會保險(xiǎn)費(fèi),其中乙方應(yīng)繳納部分由甲方從乙方工資中代扣代繳。
(二)乙方患病或非因工負(fù)傷,甲方應(yīng)按國家和省、市的有關(guān)規(guī)定給予乙方享受醫(yī)療期和醫(yī)療期待遇。
(三)乙方患職業(yè)病、因工負(fù)傷的,甲方按《職業(yè)病防治法》、《工傷保險(xiǎn)條例》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
(四)乙方的公休假、年休假、探親假、婚喪假、女工孕期、產(chǎn)期、哺乳期待遇以及解除(終止)勞動(dòng)合同時(shí)乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金(生活補(bǔ)助費(fèi))醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放等,均按國家有關(guān)法律、法規(guī)、政策以及甲方依法制定的規(guī)定執(zhí)行。
第六條勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件和職業(yè)危害防護(hù)。
(一)甲方按國家和省、市有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定,提供符合國家安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)作業(yè)場所和必要的勞動(dòng)防護(hù)用品,切實(shí)保護(hù)乙方在生產(chǎn)工作中的安全和健康。對從事有職業(yè)危害作業(yè)的,應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行健康檢查。
(二)甲方按國家和省、市有關(guān)規(guī)定,做好女員工和未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)工作。
(三)乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè);對甲方危害生命安全和身體健康的行為,乙方有權(quán)要求改正或向有關(guān)部門舉報(bào)。
第七條勞動(dòng)紀(jì)律和規(guī)章制度。
(一)甲方依法制定的規(guī)章制度,應(yīng)當(dāng)告知乙方。
(二)乙方應(yīng)遵守國家和省、市有關(guān)法律法規(guī)和甲方依法制定的規(guī)章制度,按時(shí)完成工作任務(wù),提高職業(yè)技能,遵守安全操作規(guī)程和職業(yè)道德。
(三)乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律,甲方可依據(jù)本單位規(guī)章制度,給予相應(yīng)的行政處理、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰等,直至解除本合同。
第八條勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂。
(一)甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,可以變更合同。變更合同應(yīng)采用書面形式。變更后的合同文本雙方各執(zhí)一份。
(二)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除合同。甲方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30以書面形式通知乙方或額外支付乙方一個(gè)月工資后,可以解除勞動(dòng)合同;試用期內(nèi)提前3日通知乙方,可以解除勞動(dòng)合同。乙方解除勞動(dòng)合同,應(yīng)提前30日以書面形式通知甲方,試用期內(nèi)提前3日通知甲方,可以解除勞動(dòng)合同。甲方在15日內(nèi)為乙方辦理檔案和社會保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移手續(xù)。
(三)有下列情形之一的,本合同即行終止,雙方辦理終止勞動(dòng)合同手續(xù):
1、本合同期滿的;。
2、乙方開始依法享受基本養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇的;。
3、乙方死亡,或者被人民法院宣告死亡或者宣告失蹤的;。
4、甲方被依法宣告破產(chǎn)的;。
5、甲方被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉、撤銷或者甲方?jīng)Q定提前解散的;。
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
(四)本合同期滿前,甲乙雙方應(yīng)提前天協(xié)商勞動(dòng)合同續(xù)訂事宜,協(xié)商一致的,續(xù)訂勞動(dòng)合同。
第九條勞動(dòng)爭議的處理。
甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭議的,應(yīng)先協(xié)商解決。協(xié)商不成的,可以向本單位工會尋求解決或向本單位勞動(dòng)爭議調(diào)解委員會申請調(diào)解;也可以直接向勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決無異議的,雙方必須履行;對仲裁裁決不服的,可以向人民法院起訴。
第十條雙方約定其他事項(xiàng)。
第十一條其它。
(一)本合同未盡事宜或合同條款與現(xiàn)行法律法規(guī)規(guī)定有抵觸的,按現(xiàn)行法律法規(guī)執(zhí)行。
(二)本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,涂改或未經(jīng)書面授權(quán)代簽無效。
(三)甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
甲方:(簽章)。
乙方:(簽章)。
時(shí)間:年月日時(shí)間:年月日。
裝飾公司用工合同篇二
委托代理人:
承包方(乙方):
委托代理人:
甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條:甲方工作。
1、甲方負(fù)責(zé)洽談承攬裝修業(yè)務(wù);。
2、甲方負(fù)責(zé)廣告策劃和發(fā)布,設(shè)計(jì)方案和制作工服;。
3、甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的施工進(jìn)度,工藝說明,巡視督導(dǎo),驗(yàn)收等方面;。
4、負(fù)責(zé)工程測量,預(yù)算,設(shè)計(jì),導(dǎo)購,現(xiàn)場管理;。
5、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場、工程竣工驗(yàn)收。
第二條:乙方工作。
3、嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;。
5、文明施工,管理好工程材料,施工過程中出現(xiàn)工傷事故由乙方負(fù)責(zé);。
7、保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;。
8、乙方負(fù)責(zé)甲方的所有施工材料搬運(yùn)到施工現(xiàn)場;。
10、乙方自行辦理所帶隊(duì)伍人員的公安檢查等一切手續(xù),出現(xiàn)問題甲方不負(fù)責(zé);。
第三條:工程變更。
工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽訂書面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。
第四條;材料供應(yīng)。
第五條:工期延誤。
1、對以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:
(a)、工程量變化或設(shè)計(jì)變更;。
(b)、不可抗力;。
(c)、甲方同意工期順延的其他情況。
3、因乙方責(zé)任不能按期完工,工期不能延誤;因乙方原因造成質(zhì)量存在問題的,返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。每延誤一天按工程總額的2%扣除。
第六條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、雙方約定本工程施工質(zhì)量按質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范執(zhí)行;。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求施工,隨時(shí)接受甲方檢查,如工程質(zhì)量達(dá)不到約定條件,乙方應(yīng)按甲方要求返工、修改,并承擔(dān)由于自身原因?qū)е路倒?、修改的費(fèi)用。
第七條:工程驗(yàn)收和保修。
1、雙方約定在施工過程中分下列幾個(gè)階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:
a、材料進(jìn)場后的材料驗(yàn)收;。
b、水、電、暖改造完后的隱蔽驗(yàn)收;。
c、防水工程驗(yàn)收;。
d、中期(木做收口)驗(yàn)收;。
e、工程完工后的整體竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前二天通知甲方參加驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫工程驗(yàn)收單。
4、本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為二年。驗(yàn)收合格簽字后,填寫工程保修單。
第八條:工程款支付方式。
1、簽訂本合同時(shí),乙方自愿將伍仟元交予甲方作為質(zhì)量保證押金,乙方每完成一個(gè)工地,甲方從每個(gè)工程中扣出本工程最后結(jié)算總額的500元作為工程保修金,每個(gè)工程保修金在工程保修滿兩年后甲方支付給乙方,質(zhì)量保證押金待雙方合作結(jié)束(合作結(jié)束時(shí)間為乙方最后接的工程竣工日)后滿兩年。甲方一次性支付給乙方。
2、材料進(jìn)場驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價(jià)的30%;中期驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)支付工程派工價(jià)的30%,待工程整體完工且業(yè)主驗(yàn)收合格后七日內(nèi)支付工程派工價(jià)的35%,其余5%在驗(yàn)收完成后扣除相應(yīng)的質(zhì)量保證押金一次性支付乙方。
4、乙方在甲方處所領(lǐng)取工作服、工作牌,現(xiàn)場標(biāo)識等,甲方在乙方進(jìn)行后一次性扣除,并不做退還處理。
第九條:違約責(zé)任。
2、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自用工程成品而造成損失的,由甲方負(fù)責(zé);。
4、由于乙方原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。
第十條:合同爭議的解決方式。
雙方發(fā)生爭議協(xié)商解決不成時(shí),按下列1—2種方式解決:
1、向—昆明市---仲裁委員會申請仲裁;。
2、向----人民法院---起訴。
第十一條:附則。
1、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
2、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包;。
3、甲、乙雙方直接簽訂合同的,本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第十二條:其他約定條款(可另附頁,附頁簽字蓋章后與本合同具有同等法律效力)。
第十三條:自甲乙雙方簽訂本協(xié)議之日起,甲乙雙方先前所簽定的所有協(xié)議約定即時(shí)解除。
甲方:
乙方:蓋章:
裝飾公司用工合同篇三
甲方(雇主)。
單位名稱:
地址:
乙方(雇員)。
姓名:
性別:
身份證號:
家庭住址:
根據(jù)《_合同法》和天津市的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上簽訂本合同。
本協(xié)議期限為______月。本協(xié)議于_______年___月___日生效。
乙方承擔(dān)的勞務(wù)內(nèi)容、要求為:
(一)甲方分配乙方在________崗位擔(dān)任________職務(wù)(工種)。在正常情況下乙方必須完成生產(chǎn)(工作)任務(wù),具體生產(chǎn)(工作)任務(wù)為:______________________________________。
(二)工作地點(diǎn):______________________________________________。
甲方支付乙方勞務(wù)費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)、方式、時(shí)間:
(一)勞務(wù)費(fèi)______________________________元整(_________元)/月。
(二)勞務(wù)費(fèi)用的支付方式:每月____號,甲方轉(zhuǎn)賬到乙方銀行賬號(開戶行:_______________________;賬號:______________________________)。
(三)乙方依法應(yīng)繳納的個(gè)人所得稅,甲方依法代為扣繳。
甲乙雙方約定,甲方為乙方購買_________意外傷害保險(xiǎn)卡,用于乙方在為甲方提供勞務(wù)過程中發(fā)生意外傷害的補(bǔ)償。保險(xiǎn)期間與本合同期限相同。
甲方義務(wù)。
一、甲方根據(jù)國家法律和本市的有關(guān)規(guī)定,給乙方提供安全衛(wèi)生的勞務(wù)條件,發(fā)給乙方必要的勞務(wù)保護(hù)用品。
二、甲方對乙方進(jìn)行安全教育和必要的培訓(xùn);乙方從事特種作業(yè)的必須經(jīng)過專門培訓(xùn)并取得特種作業(yè)資格后持證上崗。
三、乙方在勞務(wù)過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守勞務(wù)安全衛(wèi)生規(guī)程和操作規(guī)程,有權(quán)拒絕違章指揮,對甲方及其管理人員漠視職工安全和健康的行為有權(quán)檢舉、控告。
一、乙方應(yīng)遵守甲方依法制定的各項(xiàng)規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律。
二、甲方有權(quán)依據(jù)國家和天津市的有關(guān)規(guī)定及企業(yè)的規(guī)章制度和勞務(wù)紀(jì)律對乙方實(shí)行管理。
裝飾公司用工合同篇四
根據(jù)《_勞動(dòng)法》及相關(guān)法規(guī)、規(guī)章,現(xiàn)甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽定本合同,以便在今后工作_同遵守。
一、勞動(dòng)合同期限。
第一條本合同期限為一年。年月至年月。
二、崗位職務(wù)及工作內(nèi)容。
第二條乙方同意按甲方工作需要,從事工作,擔(dān)任職務(wù),附《公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書》。
第三條乙方應(yīng)按甲方的相關(guān)制度及有關(guān)規(guī)定按時(shí)保質(zhì)保量完成相應(yīng)的工作任務(wù)。
三、勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
第四條乙方工實(shí)行月工作制。
第五條甲方為乙方提供必要的工作條件,制定有關(guān)工作規(guī)范。
第六條甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行必要的職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)和有關(guān)法律法規(guī)教育和培訓(xùn)。其費(fèi)用由甲方承擔(dān),若乙方違約解除合同,應(yīng)賠償甲方此項(xiàng)費(fèi)用。
四、勞動(dòng)報(bào)酬。
第七條甲方應(yīng)遵循按勞分配原則對乙方進(jìn)行薪酬分配。
第八條甲方每月以貨幣形式足額支付乙方基本工資,基本工資為元。并視經(jīng)營情況和乙方貢獻(xiàn)大小向乙方發(fā)放相應(yīng)數(shù)量的獎(jiǎng)金。
第九條甲方因特殊原因需乙方延長工作時(shí)間或在節(jié)假日加班的,應(yīng)依法安排乙方換休或支付加班加點(diǎn)工資。
第十條由于甲方原因致使乙方臨時(shí)下崗待工的,甲方應(yīng)保證乙方每月生活費(fèi)不低于基本工資的60%。
五、保險(xiǎn)、福利待遇。
第十一條乙方患病或負(fù)傷,其工資及醫(yī)療保險(xiǎn)待遇按國家和四川省有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。
六、勞動(dòng)紀(jì)律。
第十二條乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律和甲方依法制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度和工作規(guī)范,嚴(yán)格遵守甲方的勞動(dòng)紀(jì)律。
第十三條乙方應(yīng)遵守職業(yè)道德,保守甲方的商業(yè)秘密,不做有損客戶和甲方利益的事。
第十四條乙方應(yīng)積極參加甲方組織的有關(guān)培訓(xùn),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力。
第十五條乙方違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定,甲方可給予其相應(yīng)紀(jì)律處分,直至解除合同,并追究其相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任及其他法律責(zé)任。
七、勞動(dòng)合同的變更、解除、終止和續(xù)訂。
第十六條訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化,本合同相應(yīng)變更相關(guān)內(nèi)容。
第十七條訂立本合同所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無法履行的,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以變更合同相關(guān)內(nèi)容。
第十八條因乙方工作任務(wù)完成情況在合同期內(nèi)甲方需對乙方作升(降)職的,雙方應(yīng)另行訂立合同,本合同自然終止。
第十九條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
第二十條乙方有以下情形之一,甲方可以解除本合同;。
1、有違反本合同第十二、十三、十四條規(guī)定情節(jié)的;。
2、嚴(yán)重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;。
3、被依法追究刑事責(zé)任的。
第二十一條有下列情形之一的,甲方可解除本合同,但應(yīng)在三十日前以書面形式通知乙方:
2、乙方不能勝任工作,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位,仍不能勝任工作的;。
3、雙方不能依據(jù)本合同第十九條規(guī)定就變更合同達(dá)成協(xié)議的。
第二十二條甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難,經(jīng)向全體員工說明情況,聽取員工代表或工會意見,并向勞動(dòng)行政管理部門報(bào)告后,可以解除本合同。
如依本條第一款解除合同后,甲方在六個(gè)月內(nèi)再錄用人員的,應(yīng)優(yōu)先錄用乙方。
第二十三條乙方有以下列情形之一,甲方不得依據(jù)本合同第二十一、二十二條終止、解除本合同:
1、患病或非固工負(fù)傷,在規(guī)定的醫(yī)療期內(nèi)的;。
2、職工在孕期、產(chǎn)期、哺乳期的;。
3、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第二十四條乙方解除合同,應(yīng)當(dāng)提前三十日以書面形式通知甲方。
第二十五條有下列情形之一,乙方可以隨時(shí)通知甲方解除合同:
1、甲方以暴力、威脅、監(jiān)禁或非法限制人身自由的手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的;。
2、甲方不能按本合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬或提供勞動(dòng)條件的。
第二十六條本合同期限屆滿,合同即行終止。當(dāng)事任何一方在本合同期滿前三十日向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)訂意向的,雙方經(jīng)協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動(dòng)合同。
八、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償與賠償。
第二十七條本合同一方或雙方違反或解除本合同所可能涉及的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償或賠償,按法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
九、勞動(dòng)爭議處理。
第二十八條因履行本合同所發(fā)生的勞動(dòng)爭議,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,合同一方或雙方應(yīng)自爭議發(fā)生之日起六十日向勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方或雙方也可直接向該仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的,可以向人民法院提起訴訟。
十、其他。
第二十九條甲方所制訂的《力城公司管理負(fù)責(zé)人責(zé)任書》作為本合同附件。第三十條甲乙雙方其他約定:
第三十一條本合同未盡事宜,或與今后國家、四川省有關(guān)規(guī)定相悖的,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。雙方簽字、蓋章生效。
甲方:法定代表:
乙方:
簽訂日期:年月日
裝飾公司用工合同篇五
因工作需要,按照國家、北京市有關(guān)勞動(dòng)法律法規(guī)、規(guī)章規(guī)定,聘用__________(以下稱乙方)為我公司員工。雙方根據(jù)平等自愿,協(xié)商一致的原則,簽定本合同,確立勞動(dòng)關(guān)系,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
一、合同期限。
本合同自________年____月____日起生效。本合同有效期經(jīng)甲、乙雙方商定,采取下列第________種形式。
1.合同有效期限____年,至________年____月____日止。
2.無固定期限。本合同除可因甲方生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或在定期考核中發(fā)現(xiàn)乙方未能認(rèn)真履行本合同規(guī)定的勞動(dòng)義務(wù)而依法予以終止外,其他終止條件為_________。
3.合同期限至于____工作(任務(wù))完成時(shí)終止。其完成的標(biāo)志事件是__________。
新招收、調(diào)入、統(tǒng)一分配人員的勞動(dòng)合同,自生效之日起____個(gè)月內(nèi)為試用期。
本合同由甲乙雙方各存一份。鑒證時(shí)還需交鑒證機(jī)構(gòu)一份。均具有同等效力。
二、工作任務(wù)。
(一)乙方職位是__________,向____________報(bào)告。
(二)在合同期內(nèi),甲方將可能指派乙方于其它職位。
三、工作時(shí)間。
(一)甲方實(shí)行每日不超過___小時(shí),平均每周不超過___小時(shí)的工作制度。并保證乙方每周至少不間斷休息______小時(shí)。
(二)甲方可以報(bào)經(jīng)勞動(dòng)行政部門批準(zhǔn)實(shí)行不定時(shí)工作制或綜合計(jì)算工時(shí)工作制。
(三)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與工會或乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點(diǎn)。但每個(gè)工作日延長工作時(shí)間不得超過___小時(shí),每月累計(jì)不得超過___小時(shí)。
(四)有下列情形之一的,甲方延長工作時(shí)間不受本條第(三)項(xiàng)規(guī)定限制:
3.在法定節(jié)日和公休假日內(nèi)工作不能間斷,必須連續(xù)生產(chǎn)、運(yùn)輸或者營業(yè)的;
4.必須利用法定節(jié)日或公休假日的停產(chǎn)期間進(jìn)行設(shè)備檢修、保養(yǎng)的;
5.為完成國防緊急任務(wù)的;
6.為完成國家下達(dá)的其他緊急生產(chǎn)任務(wù)的。
四、休假。
乙方在合同期內(nèi)享受國家規(guī)定的節(jié)日、公休假日以及年休假、探親、婚喪、計(jì)劃生育、女職工勞動(dòng)保護(hù)等假期的待遇。
甲方(蓋章)__________乙方(蓋章)__________。
裝飾公司用工合同篇六
甲方(用人單位):
地址:
法定代表人(委托代理人):
乙方(勞動(dòng)者)姓名:____________性別:______民族:______文化程度:______籍貫:______省______市______縣(區(qū))______鄉(xiāng)(鎮(zhèn))______村(街)身份:農(nóng)業(yè)人口(______);非農(nóng)業(yè)人口(______)身份證號碼:
現(xiàn)在住址:
第一條合同期限
本合同期從______年____月___日起至______年___月___日止,____年。其中試用期從______年____月___日起至_____年____月_____日止,共____個(gè)月。
第二條工作任務(wù)
甲方安排乙方從事____________工作。
乙方同意按甲方工作需要,在____________崗位,承擔(dān)____________任務(wù),擔(dān)任____________工種。乙方應(yīng)完成崗位所規(guī)定的數(shù)量指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo):
第三條工作安全、衛(wèi)生條件
1、甲方必須執(zhí)行國家有關(guān)勞動(dòng)安全與衛(wèi)生的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn),采取勞動(dòng)保護(hù)措施,改善勞動(dòng)條件,建立安全工作規(guī)章制度,保證安全生工作和職工健康。
2、甲方不得安排未成年工(16歲以下)不宜從事的工種。
第四條勞動(dòng)管理
1、甲方必須嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)政策和有關(guān)勞動(dòng)管理的法律規(guī)定,并根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定建立、健全勞動(dòng)制度及各項(xiàng)規(guī)章。
2、甲方有監(jiān)督乙方遵章守紀(jì)、安全工作、職業(yè)道德及工作任務(wù)完成情況的權(quán)利。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格遵守公司紀(jì)律和規(guī)章制度,不得把公司的各種機(jī)密和與公司利益有關(guān)的文件泄露給他人,若發(fā)現(xiàn)并對本公司已造成客戶流失經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)根據(jù)后果及責(zé)任大小給予賠償。工作中應(yīng)服從甲方管理,積極完成所從事的工作。
第五條工作時(shí)間和勞動(dòng)報(bào)酬
1、甲方應(yīng)實(shí)行每日8小時(shí)工作制每月有薪假為3天,因工作需要確需延長工作時(shí)間的,經(jīng)雙方協(xié)調(diào)而定。
2、甲方應(yīng)當(dāng)每月按期給乙方發(fā)放工資;每月______號為發(fā)薪日。
3、甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司的工程發(fā)展及乙方的業(yè)績優(yōu)異程度、工作效率、在公司的表現(xiàn)程度逐步提高乙方的工資水平。具體工資調(diào)整為:
(1)文員:每月______元;注:若有業(yè)務(wù)引進(jìn)即加上本月提成(提成點(diǎn)為______%)。
(2)設(shè)計(jì)師:每月_______元加上本月所設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)提成(提成點(diǎn)為______%)。
(3)業(yè)務(wù)員:若是新員工每月______元加提成,_____個(gè)月試用期,試用期間如果有業(yè)績的即在原來的底薪上加______元,并升為正式員工:工資為_____元加本月業(yè)務(wù)提成,但每月要保證有一個(gè)業(yè)務(wù)來往。(注:以上工資的調(diào)整和最終解釋權(quán)屬本公司的法定代表人)。
第六條合同的變更、解除、終止和續(xù)訂
1、甲方因轉(zhuǎn)產(chǎn)、調(diào)整經(jīng)營項(xiàng)目,或者由于情況變化,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,可以變更合同的相關(guān)內(nèi)容。
2、在下列情況下,甲方可以解除合同:
(1)乙方在試用期內(nèi)經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合用工條件的;
(2)乙方患病或非因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作又無法安排其他工作的;
(3)參照國務(wù)院《國營企業(yè)辭退違紀(jì)職工暫行規(guī)定》,乙方屬于應(yīng)予辭退的;
(4)甲方歇業(yè)、宣告破產(chǎn),或者瀕臨破產(chǎn)處于法定整頓期間的。
3、在下列情況下,乙方可以解除合同:
(2)甲方無力或不按照本合同規(guī)定支付乙方勞動(dòng)報(bào)酬的;
4、合同期限屆滿,應(yīng)即終止執(zhí)行。由于經(jīng)營、工作需要,甲乙雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
第九條違反勞動(dòng)合同應(yīng)承擔(dān)的違約責(zé)任
甲乙雙方任何一方違反合合同,給對方造成經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)根據(jù)后果及責(zé)任大小給予賠償(賠償金額5000—10000元人民幣不等)。
第七條勞動(dòng)爭議處理
甲乙雙方發(fā)生勞動(dòng)爭議后,應(yīng)先行協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,可在法定申訴時(shí)效內(nèi)向有管轄權(quán)的勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。
第八條本合同自簽訂之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各持一份。
第九條本合同經(jīng)雙方簽訂后,之日起生效。
甲方(蓋章):__________________
代表人(簽字):________________
_________年________月_______日
乙方:_________________________
身份證號碼:____________________
_________年________月_______日
裝飾公司用工合同篇七
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《xxx勞動(dòng)合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定,在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,簽訂本合同,以共同遵守合同所列條款:
甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限:
(一)固定期限,自_______年____月____日起至_______年____月____日止,共____個(gè)月。
(二)無固定期限,自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務(wù)為期限:自_______年____月____日起至_______工作任務(wù)完成時(shí)即行終止。
雙方同意本合同有效期內(nèi)___個(gè)月為試用期,其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
根據(jù)甲方工作需要,乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔(dān)任_______職務(wù),乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責(zé)要求執(zhí)行。
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調(diào)整乙方的工作崗位,乙方若無正當(dāng)理由,應(yīng)當(dāng)服從甲方的工作安排。
乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并愛護(hù)設(shè)備及所使用的工具。
乙方正常工作時(shí)間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
月薪工資制:乙方月工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/月,若甲方安排乙方加班,則加班費(fèi)按甲方的有關(guān)規(guī)章制度執(zhí)行。
提成工資制:以實(shí)際業(yè)績數(shù)計(jì)算,乙方工資標(biāo)準(zhǔn)為人民幣_______元/每月支付,基本工資____________元,若無達(dá)成每月任務(wù)將扣除50%基本工資。
甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調(diào)整乙方工。
甲乙雙方按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾P(guān)于社會保險(xiǎn)的有關(guān)規(guī)定交納職工社會保險(xiǎn)費(fèi)用前提需在公司工作滿一年者。當(dāng)雙方解除、終止勞動(dòng)合同后,按有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)移。。
甲方實(shí)行國家法定的標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間制度,具體工作時(shí)間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從,雙方以后另有約定的按補(bǔ)充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
甲方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定,為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件、必要的勞動(dòng)保護(hù)用品,以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動(dòng)條件惡劣,嚴(yán)重違反勞動(dòng)安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的,乙方可以拒絕履行本合同。
甲方的商業(yè)秘密包括:
公司程序性文件,包括操作規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)文件。
技術(shù)資料,包括實(shí)物的照片、技術(shù)圖紙、技術(shù)數(shù)據(jù)、技術(shù)指標(biāo)。
公司經(jīng)營計(jì)劃及指標(biāo),包括財(cái)務(wù)及運(yùn)營數(shù)據(jù)。
裝飾公司用工合同篇八
甲方:
乙方:
簽定日期:年月日
根據(jù)《xxx勞動(dòng)法》,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商同意,自愿簽定本合同,共同遵守本合同條款。
一:勞動(dòng)合同期限。
第一條:本合同生效日期年月日,終止日期年月日。
二:工作內(nèi)容和義務(wù)。
第二條:乙方同意根據(jù)甲方工作需要,擔(dān)任工作。甲方可依照有關(guān)規(guī)定,經(jīng)與乙方協(xié)商,對乙方的工作職務(wù)和崗位進(jìn)行調(diào)整。
第三條:乙方應(yīng)按照甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作數(shù)量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并履行下列義務(wù):
1:遵守國家憲法、法律規(guī)定。
2:遵守甲方的規(guī)章制度。
3:維護(hù)甲方的榮譽(yù)和利益。
4:忠于職守,勤奮工作。
5:履行保守甲方商業(yè)秘密,不得利用甲方的商業(yè)秘密為本人或其他經(jīng)濟(jì)組織和個(gè)人謀取不正當(dāng)?shù)慕?jīng)濟(jì)利益。
三:勞動(dòng)保護(hù)和勞動(dòng)條件。
第四條:甲方安排乙方正常情況下每日工作時(shí)間不超過8小時(shí),平均每周不超過48小時(shí)。甲方由工作需要,經(jīng)與乙方協(xié)商后可以延長工作時(shí)間的,一般每日不得超過一小時(shí)。因特殊原因需要延長工作時(shí)間的,在保障乙方身體健康的條件下延長工作時(shí)間,每日不得超過3小時(shí),每月不得超過36小時(shí)。
第五條:甲方為乙方提供必要的勞動(dòng)條件和勞動(dòng)工具,制定工作規(guī)范和勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度及其標(biāo)準(zhǔn),甲方應(yīng)按照國家或當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門的規(guī)定組織安排乙方進(jìn)行健康檢查。
第六條:甲方負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行政治思想、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技術(shù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生及有關(guān)規(guī)章制度的教育和培訓(xùn)。
四:勞動(dòng)報(bào)酬。
第七條:甲方的工資分配應(yīng)遵循按勞分配原則,實(shí)行同工同酬。
第八條:在合同約定的工作時(shí)間內(nèi),乙方完成規(guī)定的工作任務(wù),甲方在次月15日內(nèi)以貨幣形式足額支付乙方工資。月工資為()元。
第九條:由于甲方的原因,使乙方不能在法定工作時(shí)間內(nèi)提供勞動(dòng)的,甲方保證支付乙方的生活費(fèi)不低于本地最低生活標(biāo)準(zhǔn)。
第十條:由于甲方原因暫時(shí)無工程時(shí),經(jīng)甲乙雙方同意乙方回家待工,待工期間甲方付給乙方每月()元工資。
五:保險(xiǎn)福利待遇。
第十一條:乙方因工負(fù)傷的工資和醫(yī)療保險(xiǎn)等待遇按國家和當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。
六:勞動(dòng)紀(jì)律。
第十二條:乙方應(yīng)遵循甲方依法規(guī)定的規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全衛(wèi)生、工作制度和工作規(guī)范;愛護(hù)甲方的財(cái)產(chǎn),遵守職業(yè)道德,積極參加甲方組織的培訓(xùn)提高思想和職業(yè)技能。
第十三條:乙方違反勞動(dòng)紀(jì)律,甲方可依據(jù)本公司規(guī)章制度,給予必要的紀(jì)律處分,直解除本合同。
七:勞動(dòng)合同的變更、解除、終止、續(xù)訂。
第十四條:訂立本合同所依據(jù)的法律、行政法規(guī)、規(guī)章發(fā)生變化,本合同應(yīng)變更相關(guān)內(nèi)容。
第十五條:訂立本合同所依據(jù)客觀情況發(fā)生重大變化,致使本合同無法履行的,經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以變更合同相關(guān)內(nèi)容。
第十六條:經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,本合同可以解除。
第十七條:合同期內(nèi)甲方委派乙方到境內(nèi)外甲方所屬機(jī)構(gòu)工作的,原有合同仍然有效,但應(yīng)和企業(yè)簽定有關(guān)境內(nèi)外工作的協(xié)議,經(jīng)甲方批準(zhǔn)乙方到境內(nèi)外非甲方所屬機(jī)構(gòu)擔(dān)任一定階段工作的,可由乙方與該機(jī)構(gòu)簽定有關(guān)協(xié)議。
第十八條:乙方有下列情形之一、甲方可以解除本合同:
1、在試用期間被證明不符和錄用條件的。
2、以欺詐手段訂立合同的。
3、嚴(yán)重違反違反勞動(dòng)紀(jì)律或給甲方造成重大損害的。
4、嚴(yán)重失職、營私舞弊對甲方利益造成損失的。
5、泄露甲方商業(yè)機(jī)密給甲方造成嚴(yán)重?fù)p失的。
6、被依法追究刑事責(zé)任的。
7、不能勝任勞動(dòng)合同約定的工作,經(jīng)過培訓(xùn)或調(diào)整工作崗位的不能勝任工作的。
8、乙方患病或因工負(fù)傷,醫(yī)療期滿后不能從事原工作也不能從事甲方另行安排的工作的。
9、勞動(dòng)合同訂立時(shí)依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使勞動(dòng)合同無法履行,經(jīng)當(dāng)事人協(xié)商不能夠變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的。
第十九條:甲方按照第十八條第7、8、9款的規(guī)定解除本合同時(shí),應(yīng)提前15天以書面形式通知乙方。
第二十條:甲方瀕臨破產(chǎn)進(jìn)行法定整頓期間或者生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生嚴(yán)重困難,應(yīng)提前15天向乙方說明情況,并向勞動(dòng)行政部門報(bào)告后,可以解除合同。
第二十一條:乙方欲解除勞動(dòng)合同,應(yīng)當(dāng)提前15天書面形式通知甲方,甲方再乙方完成在手業(yè)務(wù)以及清理完所辦理的債權(quán)債務(wù)的情況下可以解除勞動(dòng)合同。
第二十二條:有下列情形之一乙方可以隨時(shí)通知甲方解除本合同。
1、在試用期內(nèi)的。
2、甲方以侵害乙方合法人身權(quán)利手段強(qiáng)迫勞動(dòng)的。
3、甲方不能按照本合同規(guī)定支付勞動(dòng)報(bào)酬或者提供勞動(dòng)條件的。
4、甲方違反國家有關(guān)規(guī)定,勞動(dòng)安全衛(wèi)生條件惡劣,嚴(yán)重危害乙方身體健康的。
5、法律、法規(guī)規(guī)定的其他情形。
第二十三條:本合同期限屆滿,勞動(dòng)關(guān)系即終止。甲乙雙方經(jīng)協(xié)商同意可以續(xù)定勞動(dòng)合同。雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)在本合同期滿前天向?qū)Ψ奖硎纠m(xù)定意向。
第二十四條:訂立無固定期限勞動(dòng)合同的,乙方達(dá)到法定退休年齡或甲方雙方約定的其他終止條件出現(xiàn),本合同終止。
八、違反勞動(dòng)合同責(zé)任。
第二十五條:甲方根據(jù)本合同第十六條、十八條中第7、8、9款,第二十條解除勞動(dòng)合同。
第二十六條:有下列情形之一并對乙方造成損害的,甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任,并按照勞動(dòng)部〈〈違反〈勞動(dòng)法〉有關(guān)勞動(dòng)合同賠償?shù)霓k法〉〉執(zhí)行。
1:由于甲方原因訂立無效勞動(dòng)合同,包括勞動(dòng)合同部分無效的。
2:甲方故意拖延不訂立勞動(dòng)合同,即招用不按規(guī)定訂立勞動(dòng)合同。
3:甲方違反勞動(dòng)法的規(guī)定侵害女職工和未成年工合法權(quán)益的。
第二十七條:甲方根據(jù)本合同第十八條第8款解除勞動(dòng)合同,除給乙方經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償外,甲方應(yīng)根據(jù)勞動(dòng)部制定的〈〈違反和解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償辦法〉〉給予乙方醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
第二十八條:乙方有第十八條第3、4、5款情形的,甲方解除本合同外可以保留依法索賠的權(quán)利。
第二十九條:乙方不得在掌握甲方商業(yè)秘密的保密期限內(nèi)提出解除勞動(dòng)合同或自動(dòng)離職,經(jīng)協(xié)商解除勞動(dòng)合同后亦不得在期限內(nèi)自行或在與甲方有競爭關(guān)系的單位從事和原在職時(shí)相同或有關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。
第三十條:乙方違反本合同規(guī)定條件解除勞動(dòng)合同或者違反本合同約定的保密事項(xiàng),給甲方造成經(jīng)濟(jì)損失的應(yīng)按本合同的約定或損失數(shù)額擔(dān)任賠償責(zé)任。
第三十一條:乙方違反本合同規(guī)定條件解除勞動(dòng)合同的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償。
九、當(dāng)事人約定的其他內(nèi)容。
第三十二條:詳細(xì)職位要求及工作任務(wù)見附件。
十:勞動(dòng)爭議處理。
第三十三條:因履行本合同發(fā)生的勞動(dòng)爭議,當(dāng)事人可以向本單位勞動(dòng)爭議協(xié)調(diào)委員會申請調(diào)解,調(diào)解不成當(dāng)事人一方要求仲裁的應(yīng)當(dāng)自勞動(dòng)爭議發(fā)生之日起六十日內(nèi)勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁。當(dāng)事人一方也可以直接向勞動(dòng)爭議仲裁委員會申請仲裁,對裁決不服的可以向人民法院提起訴訟。
十一:其他。
第三十四條:本合同未盡事宜,按國家當(dāng)?shù)厝嗣裾嘘P(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。合同自簽定之日起生效,具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
裝飾公司用工合同篇九
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,甲方?jīng)Q定將南內(nèi)環(huán)雙語學(xué)校太原東峰社區(qū)華德福教育基地裝修工程委托乙方施工,現(xiàn)就有關(guān)裝修事項(xiàng)簽訂本裝修合同,具體條款如下:
一、工期__天完工。_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止。
二、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的規(guī)定要求為準(zhǔn)。
三、安全責(zé)任。
1)乙方在施工期間,施工人員安全責(zé)任,由乙方全權(quán)承擔(dān)一切費(fèi)用,甲方不負(fù)任何責(zé)任。
2)乙方在施工期間,施工人員造成甲方的利益損失,由乙方賠償給甲方。
四、其他具體規(guī)定。
1)因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場。
2)施工期間,甲方提供房門鑰匙給乙方保管,造成的損失由乙方賠償。
五、附則。
1)本合同由甲、乙雙方直接簽訂,合同一式兩份,甲方執(zhí)一份,乙方執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章(手?。┖笊А?BR> 2)附件同樣具有合同法律效力。
3)合同履行完后自動(dòng)終止,簽訂后期服務(wù)協(xié)議。
甲方(簽字):_________乙方(簽字):_________。
裝飾公司用工合同篇十
甲方:證件號:
乙方:證件號:
甲方(浩穎裝飾有限責(zé)任公司)因工作需要,雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意,訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個(gè)月,試用期間工資為xxx元(其中生活費(fèi),房租,水電費(fèi)由乙方自負(fù))。
乙方同意服從甲方的工作需要:在崗位,承擔(dān)工作任務(wù)。
甲方應(yīng)根據(jù)上級部門的有關(guān)規(guī)定制定各項(xiàng)管理規(guī)章制度,乙方應(yīng)自覺遵守國家的法律,法規(guī)和本單位制定的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從管理,積極做好工作。甲方有權(quán)對乙方履行職責(zé)和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎(jiǎng)懲。
1、甲方實(shí)行8小時(shí)工作制度,因工作需要,有時(shí)要進(jìn)休息換班,乙方應(yīng)服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,保證乙方的工資收入不低于本市當(dāng)年規(guī)定的中等工資標(biāo)準(zhǔn)。
3、乙方工資按元/月,試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認(rèn)證由甲方負(fù)責(zé)給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資,(逾期未發(fā)工資的,從超過發(fā)薪日期第六日起,甲方每天按拖欠工資額1%的標(biāo)準(zhǔn)賠償給乙方)。
1、退職費(fèi),凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同,合同期滿后,視工作年限發(fā)一次性退職費(fèi),滿三年的發(fā)給人民幣800元,滿五年的發(fā)給人民幣1500元,滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元,滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假,凡在本單位連續(xù)工作時(shí)間達(dá)到兩年以上者,分別可享受探親假待遇,休假其間發(fā)給基本工資,路費(fèi)自理。工作滿兩年可享受七天假期,滿三年可享受十天假期,滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權(quán)拒絕甲方的違章指揮,對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為,有權(quán)提出批評并向有關(guān)部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時(shí)解除勞動(dòng)合同。
(1)雙方一致同意的。
(2)乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
(3)乙方被叛刑,送勞動(dòng)教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴(yán)重問題,或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動(dòng)紀(jì)律,經(jīng)教不改的。
(4)甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由,強(qiáng)迫勞動(dòng)、侮辱乙方合法權(quán)益行為的。
(5)甲方連續(xù)二個(gè)月不支付乙方工資的。
(6)有關(guān)部門確認(rèn)勞動(dòng)安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
(7)律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動(dòng)合同的,應(yīng)提前15天書面通知另一方。
甲方辭退:
(1)甲方因生產(chǎn)經(jīng)營,技術(shù)條件等客觀情況發(fā)生變化,需裁減人員的。
(2)乙方患病或因公負(fù)傷的醫(yī)療期滿,不能從事原來的工作,也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準(zhǔn)離開的甲方有權(quán)不退還給乙方壓金和當(dāng)月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律被甲方開除的,甲方不退還壓金和當(dāng)月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動(dòng)法》,甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意,自愿簽訂本合同,共同遵守本合同所列條款。
甲方:
電話:
乙方:
電話:
20xx年xx月xx日。
裝飾公司用工合同篇十一
買方:賣方:
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價(jià):人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時(shí),賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時(shí),由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:賣方:
帳號:帳號:
開戶行:開戶行:
代表:代表:
日期:20xx年x月x日日期:20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十二
買方: 賣方:
地址: 地址:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價(jià):人民幣(大寫)______________________元, rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的 __________%(計(jì)rmb__________元)賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
2、貨物的安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時(shí),賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時(shí),由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方: 賣方:
帳號: 帳號:
開戶行: 開戶行:
代表: 代表:
日期: 20xx年x月x日 日期: 20xx年x月x日
裝飾公司用工合同篇十三
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司,住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹,總經(jīng)理。
委托代理人張根興,男,52歲,上海上豐船務(wù)工程有限公司職員,住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚,上海市正成律師事務(wù)所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司,住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健,董事長。
委托代理人楊肅,男,23歲,武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員,住武漢市江漢區(qū)建設(shè)大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務(wù)工程有限公司(以下簡稱原告)與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案,本院于xx年11月26日受理后,依法組成由法官李士剛擔(dān)任審判長,法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案,并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進(jìn)行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚,被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱:原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》,約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材,單價(jià)2。8元每公斤,自xx年6月至xx年3月,原告履行合同義務(wù),被告接收。后被告給付原告部分加工費(fèi),尚欠原告加工費(fèi)461371。11元至今未付,原告多次催要未果,訴至法院,請求判令被告給付原告加工費(fèi)461371。11元,賠償原告逾期付款的利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日)并承擔(dān)本案訴訟費(fèi)用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明:加工合同、送貨單、結(jié)算單、發(fā)票接收單、明細(xì)。
被告辯稱:對于鋁型材加工費(fèi)無異議,但是對于pvc板材加工費(fèi)不予認(rèn)可。雙方加工合同中只約定型材加工,pvc板加工與鋁型材加工費(fèi)不是同一法律關(guān)系,原告應(yīng)當(dāng)另行起訴。即使法院合并審理,被告對于其加工量無異議,對于價(jià)格有異議。由于被告與原告并未進(jìn)行約定,原告按照2元每塊結(jié)算沒有依據(jù),被告同意按照0。2元每塊計(jì)算。此外,原告在加工過程中造成部分原料缺失,給被告造成損失310000元,此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質(zhì)證,本院對原告提交的加工合同的真實(shí)性、關(guān)聯(lián)性、合法性予以確認(rèn),對于原告提交的送貨單、結(jié)算單的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對其關(guān)聯(lián)性部分確認(rèn),對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價(jià)格部分不予確認(rèn),對于發(fā)票接收單、明細(xì)的真實(shí)性、合法性予以確認(rèn),對于其關(guān)聯(lián)性不予確認(rèn)。
經(jīng)審理查明:xx年8月23日,原告與被告簽訂加工合同,約定由被告為原告加工鋁型材,按照工程進(jìn)度滾動(dòng)付款,最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后,原告為被告加工鋁型材,并另行為被告加工了pvc板材108034個(gè),原告最后一次供貨時(shí)間為xx年3月16日,尚欠原告鋁型材加工費(fèi)245303。11元及pvc板材加工費(fèi)至今未付,原告催要未果,訴至法院。上述事實(shí),有原告提交的上述證據(jù)和當(dāng)事人陳述意見在案佐證。
本院認(rèn)為:原、被告自愿建立的定作合同關(guān)系,系雙方真實(shí)意思表示,且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定,應(yīng)為合法有效,雙方均應(yīng)恪守履行。關(guān)于pvc板材加工價(jià)格,無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進(jìn)行約定,對于原告提出的按照2元每塊計(jì)算的主張,因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認(rèn)可,亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定,故本院不予支持,對于被告自認(rèn)的按照0。2元每塊計(jì)算意見,本院予以確認(rèn)。據(jù)此,被告應(yīng)支付原告pvc板材加工費(fèi)21606。8元。至此,被告尚欠原告加工費(fèi)266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時(shí)間為xx年3月16日,按照合同約定,其應(yīng)當(dāng)在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款,其至今未付構(gòu)成違約,依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責(zé)任。對于原告要求被告給付加工費(fèi)461371。11元,賠償逾期付款的.利息損失(自xx年3月17日計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算)的訴訟請求,本院支持其中的加工費(fèi)266909。91元及自xx年3月17日起計(jì)算至實(shí)際給付之日,按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計(jì)算的利息損失,其余部分證據(jù)不足,本院不予支持。被告提出原告應(yīng)當(dāng)另行起訴pvc板材加工費(fèi)的抗辯意見,本院不予采信。綜上,依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條,《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定,判決如下:
三、駁回原告上海上豐船務(wù)工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)的,應(yīng)當(dāng)依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。
案件受理費(fèi)八千二百二十一元,由原告上海上豐船務(wù)工程有限公司負(fù)擔(dān)二千九百一十八元(已交納);由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負(fù)擔(dān)五千三百零三元,于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決,可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本,交納相應(yīng)上訴案件受理費(fèi),上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費(fèi)的,按自動(dòng)撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
裝飾公司用工合同篇十四
聯(lián)系電話:__________。
手機(jī)號:_______。
乙方:
單位名稱:
地址:
服務(wù)電話:
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:________。
聯(lián)系電話:____________。
手機(jī):
按照《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下家裝設(shè)計(jì)任務(wù):
工程地址:__________。
(一)本工程的設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
經(jīng)過甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為元/平方米(套內(nèi)使用面積,不含電腦效果圖),估算總收費(fèi)元,金額大寫元。
(二)付款方式。
甲乙雙方采用了以下付款方式。
1、量房前付預(yù)付款1000元(其中200元上門測量費(fèi)和800元方案費(fèi));
2、方案通過后,出全套施工圖,客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖,價(jià)格:800元/張(a4);
(一)乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說明。
(二)平立面圖。
1、原房型圖。
2、墻體改造圖。
3、平面家具布置圖。
4、地面圖。
5、天花圖。
6、現(xiàn)場制作的家具立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)。
7、門立面圖(根據(jù)實(shí)際情況出或者不出)。
6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖(定做的廚房除外)。
7、電視背景墻立面圖。
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖。
(三)剖面圖。
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等。
2、門窗套剖面圖。
3、玄關(guān)剖面圖。
4、天花剖面圖。
5、電視背景墻剖面圖。
6、其它需施工處剖面圖。
(四)水電施工圖。
(五)甲乙雙方約定,從合同生效之日起,7天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后,乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任。
2、按照約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計(jì)費(fèi);
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān);
(二)乙方。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
(四)甲方通過方案,但不認(rèn)可施工圖,則甲方不退還所有預(yù)付款,同時(shí)不得帶走施工圖紙。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章(非法人公司需負(fù)責(zé)人章)后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部家裝設(shè)計(jì)文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第____種方式解決:
一、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
三、其它解決方式:_______________。
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、設(shè)計(jì)師負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作(限一次);
2、設(shè)計(jì)師免費(fèi)提供該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題(上門服務(wù)二次);
3、設(shè)計(jì)師免費(fèi)參加工程竣工的驗(yàn)收(工地現(xiàn)場圖紙驗(yàn)收)(一次);
4、設(shè)計(jì)完成后由工程助理提供詳細(xì)的工程量清單;
5、設(shè)計(jì)師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)(一次);
一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計(jì)工程。
三、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
四、合同履行完后自動(dòng)終止。
五、本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲方:乙方:
簽章:簽章:
簽約地址:簽約地址:
簽約日期:簽約日期:
裝飾公司用工合同篇十五
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》,以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,并共同履行。
甲方委托乙方承擔(dān)以下工程設(shè)計(jì)任務(wù):
工程名稱:_____________________________
工程地址:_____________________________
(一)本工程設(shè)計(jì)收費(fèi)按照國家和現(xiàn)行市場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計(jì)收費(fèi)為 元/平方米(套內(nèi)使用面積),估算總收費(fèi) 元,金額大寫 元。
(二)付款方式
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商采用以下付款方式(將不選定的方式劃去)
1、 雙方另定。
2、 按下列方式執(zhí)行。
(1)上門測量,價(jià)格: 元
(2)定金: 元
(3)出平面方案圖,方案: 份,價(jià)格: 元/份
(4)出平立面圖及剖面圖,價(jià)格: 元
(5)出水電施工圖,價(jià)格: 元
(6)出效果圖,價(jià)格: 元/張
(一)乙方提供的設(shè)計(jì)圖中應(yīng)有詳細(xì)的設(shè)計(jì)說明。
(二)平立面圖
1、平面家具布置圖
2、地面圖
3、天花圖
4、現(xiàn)場制作的家具立面圖
5、門立面圖
6、廚房、衛(wèi)生間立面圖(定做的廚房除外)
7、電視背景墻立面圖
8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖
(三) 剖面圖
1、應(yīng)標(biāo)明材質(zhì)、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、家具剖面圖
4、玄關(guān)剖面圖
5、廚房上下柜剖面圖
6、天花剖面圖
7、電視背景墻剖面圖
8、其它需施工處剖面圖
(四) 水電施工圖
(五) 甲乙雙方約定,從合同生效之日起, 天內(nèi)完成平面方案圖;
平面方案通過后 天內(nèi)完成全套施工圖。
(一)甲方責(zé)任
1、如期向乙方提交設(shè)計(jì)所需的資料,并保證所提交資料質(zhì)量達(dá)到工程設(shè)計(jì)要求。
2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方定金和工程設(shè)計(jì)費(fèi)。
3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計(jì)人員配合時(shí),所需費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
(二)乙方責(zé)任
1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計(jì)文件,并保證設(shè)計(jì)文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求,符合甲方的建設(shè)使用要求。
2、負(fù)責(zé)本合同所列工程設(shè)計(jì)項(xiàng)目開工前的設(shè)計(jì)交底工作。負(fù)責(zé)該項(xiàng)目施工期間及時(shí)解決與設(shè)計(jì)有關(guān)的技術(shù)問題。按規(guī)定參加工程竣工的驗(yàn)收。
(一)由于乙方原因而沒有按本合同規(guī)定的時(shí)間提交設(shè)計(jì)文件時(shí),乙方從應(yīng)提交日期的次日起計(jì)算,每延誤一天,向甲方賠償經(jīng)濟(jì)損失為該設(shè)計(jì)階段設(shè)計(jì)費(fèi)的_______違約金。
(二)由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤給甲方造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失時(shí),乙方有責(zé)任在設(shè)計(jì)上繼續(xù)采取補(bǔ)救措施,并酌情賠償甲方因此而實(shí)際發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)損失,全部賠償金額不超過該部分工程的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(三)甲方不履行合同時(shí),乙方不返回定金,且按乙方實(shí)際完成工作量另付設(shè)計(jì)費(fèi)。乙方不履行合同時(shí),應(yīng)雙倍返還甲方定金,同時(shí)返還已收取定金外的全部設(shè)計(jì)費(fèi)。
(一)本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章后有效,本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字(或蓋章)的日期為準(zhǔn)。
(二)甲乙雙方因故需變更或終止本設(shè)計(jì)合同時(shí),應(yīng)提前一周書面通知對方,對本合同中的遺留問題取得一致意見,形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。未達(dá)成協(xié)議前,本合同繼續(xù)有效。
(三)因甲方原因要求中途停止設(shè)計(jì)工作的,已付定金不退還。
(四)本合同以乙方向甲方提供本合同中規(guī)定的全部工程設(shè)計(jì)文件,甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計(jì)費(fèi)之日起,結(jié)束本合同關(guān)系,本合同另有條款約定的除外。
本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不成時(shí),采取下列第____種方式解決:
1、向消費(fèi)者委員會申請調(diào)解;
2、向有管轄權(quán)的工商行政管理局經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請仲裁;
3、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;
4、其它解決方式:_______________
(一)本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商確定,并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。
(二)本合同附加條款如下:
1、
2、
3、
4、
5、
15.1 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
15.2 本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
15.3 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
15.4 合同履行完后自動(dòng)終止。
15.5 本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證原則,可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進(jìn)行合同鑒證,以保護(hù)合同雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益。
甲 方: 乙 方:
簽 章: 簽 章:
簽約地址: 簽約地址:
簽約日期: 簽約日期
裝飾公司用工合同篇十六
甲方:
乙方:?性別:年齡:身份證號:
住址:
合同,明確雙方的權(quán)利、義務(wù),并共同遵守履行。
合同期限,自年月日起,至年月日止。
(一)甲方全面負(fù)責(zé)施工工程,制定施工工程計(jì)劃、方案、進(jìn)度、質(zhì)量、安全、文明施工,對工程施工進(jìn)行監(jiān)督、檢查及管理。
(二)乙方應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度,應(yīng)按甲方的要求,按時(shí)完成規(guī)定的工作數(shù)量,達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
(三)甲方提供裝修材料,乙方自備工具。
(四)乙方應(yīng)當(dāng)提高自身的勞動(dòng)技能,提高安全意識,嚴(yán)格遵守勞動(dòng)安全制度,嚴(yán)禁違章作業(yè),防止勞動(dòng)過程中的事故,減少職業(yè)危害。
(五)施工過程中,由于乙方未按甲方的施工要求,造成工程未按時(shí)完工或者工程未達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),由乙方承擔(dān)由此對甲方造成的損失及相關(guān)費(fèi)用。
(六)施工過程中,由于乙方的操作過失,造成裝修材料損壞的,應(yīng)由乙方賠償甲方的材料損失。
(七)施工過程中,由于乙方的過失或者違章作業(yè),造成自身傷亡或者他人傷亡的,由乙方承擔(dān)責(zé)任。
(八)甲方因生產(chǎn)、工作需要,經(jīng)與乙方協(xié)商同意,可安排乙方加班加點(diǎn)。
(九)乙方因事不能上班的,必須向甲方請假,并經(jīng)過甲方同意。
(一)勞動(dòng)報(bào)酬按乙方工作工程量支付,單價(jià)以雙方協(xié)商價(jià)格為準(zhǔn),
(二)工程全部合格完工后三周內(nèi),甲方一次性付清乙方工程款。施工過程中,乙方如需用錢,可依借貸方式向甲方借款并附借條。
(一)本合同期限屆滿即終止。如雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂合同。
(二)如甲方因生產(chǎn)經(jīng)營情況變化,調(diào)整生產(chǎn)任務(wù),或者乙方因個(gè)人原因要求變更本合同條款,經(jīng)合同雙方協(xié)商同意,可以變更勞動(dòng)合同的相關(guān)內(nèi)容,并由雙方簽字。
(三)如甲方訂立勞動(dòng)合同時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化,致使原合同無法履行,經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商不能就變更勞動(dòng)合同達(dá)成協(xié)議的,甲方可以解除勞動(dòng)合同。
(四)有下列情形之一的,勞動(dòng)合同即告終止:
1.乙方已達(dá)到法定退休年齡的;
2.乙方死亡;
3.乙方被批準(zhǔn)自費(fèi)出國留學(xué)或出境定居的;
4.甲方被依法撤銷、解散、歇業(yè)、關(guān)閉、宣告破產(chǎn);
5.本勞動(dòng)合同約定的終止條件已經(jīng)出現(xiàn)。
(五)本合同經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致可以解除。
(六)有下列情形之一的,甲方可解除勞動(dòng)合同:
1.乙方嚴(yán)重違反勞動(dòng)紀(jì)律及甲方依法制定的規(guī)章制度的;
2.乙方嚴(yán)重失職、營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的;
3.乙方的行為按照國家的法律、法規(guī)規(guī)定被追究刑事責(zé)任或送勞動(dòng)教養(yǎng)的。
4.乙方不能勝任工作;
6.甲方破產(chǎn)或?yàn)l臨破產(chǎn)處于法定整頓期間,確需按有關(guān)規(guī)定裁減人員的。
(一)一方違反合同,承擔(dān)違約責(zé)任。給對方造成直接經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)當(dāng)根據(jù)后果或責(zé)任大小,予以適當(dāng)賠償。
(二)勞動(dòng)合同期未滿,又不符合雙方可以解除勞動(dòng)合同或雙方約定的其他可以終止、解除勞動(dòng)合同條件,在未經(jīng)對方同意而解除勞動(dòng)合同的一方,按實(shí)際造成的損失賠償。
(三)乙方對在合同期間得到的有關(guān)甲方公司的商業(yè)信息進(jìn)行保密,不得將其泄露給任何第三者。乙方泄露,給甲方造成損失的,應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。
(一)雙方履行本合同如發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決。
(二)在爭議解決過程中,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保持施工連續(xù),并保護(hù)好已完工程。
第七條其他。
(一)經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以修改本協(xié)議或?qū)ξ幢M事宜進(jìn)行補(bǔ)充;補(bǔ)充、修改內(nèi)容與本協(xié)議相沖突的,以補(bǔ)充、修改后的內(nèi)容為準(zhǔn)。
(三)本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
(四)本合同經(jīng)雙方簽訂之日起生效。
甲方(蓋章):乙方(簽名或蓋章):
簽訂日期:____年___月___日
裝飾公司用工合同篇十七
發(fā)包方(以下簡稱甲方)
單位地址:武漢市洪山區(qū)洪山街紅旗欣居商業(yè)街d4—106a
施工負(fù)責(zé)人:陳今龍聯(lián)系電話:18107219613
依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修的特點(diǎn),甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 工程概況
1.1工程地點(diǎn):
1.2工程裝飾裝修面積:
1.3工程承包:乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料
1.4工程期限 日(以所有手續(xù)交接第二天起計(jì)算)
開工日期: 年 月 日
竣工日期: 年 月 日
1.5工程款和工程預(yù)算表:
(1)工程款:本合同工程造價(jià)金額(詳細(xì)見工程預(yù)算表):
(2)工程預(yù)算表應(yīng)當(dāng)與材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條 甲方工作
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件,以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負(fù)責(zé)在物業(yè)部門辦理開工手續(xù),支付所有相關(guān)費(fèi)用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項(xiàng)規(guī)章制度。
2.5負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
2.6參與工程質(zhì)量施工進(jìn)度的監(jiān)督,參加工程材料驗(yàn)收、隱蔽工程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收。
2.7甲方對乙方提供的《工程預(yù)算表》,本合同書,以及工程所設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)方案及相關(guān)材料負(fù)有保密責(zé)任。
第三條 乙方工作
3.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期、保質(zhì)完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴(yán)格執(zhí)行市建設(shè)行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;
(1)無有關(guān)房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙,不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結(jié)構(gòu),不得加大樓地面載荷,不得改動(dòng)室內(nèi)原有熱、暖、燃?xì)獾裙艿涝O(shè)施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負(fù)責(zé)工程成品、設(shè)備和居室留存家具的保護(hù)。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔,每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應(yīng)甲方要求,如實(shí)告知甲方本合同簽定及履行過程中設(shè)計(jì)的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)書,參考價(jià)格等有關(guān)資料以便查閱。
3.4負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)現(xiàn)場施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系。
第四條 工程變更
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)及工期。工程變更協(xié)議,作為竣工結(jié)算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見本合同附件一《工程預(yù)算表》,雙方簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增建項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場結(jié)清。
第五條 工期延誤
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期應(yīng)當(dāng)順延;
(1)工程量變化或設(shè)計(jì)變更;
(2)不可抗力;
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤,返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期應(yīng)當(dāng)順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的;
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;
(3)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責(zé)任不能按期完工的,工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認(rèn)定的文字協(xié)議”為確定雙方責(zé)任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),工期順延;由于乙方施工造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
5.6在施工中,因工程質(zhì)量問題、雙方意見不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.8施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第六條 工程驗(yàn)收
6.1在施工過程中分下列階段對工程質(zhì)量進(jìn)行聯(lián)合驗(yàn)收:
(1)材料驗(yàn)收;
(2)隱蔽工程驗(yàn)收;
(3)竣工驗(yàn)收。
6.2工程完工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到竣工驗(yàn)收通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問題,甲方自負(fù)責(zé)任。驗(yàn)收合格后,雙方辦理移交手續(xù),結(jié)清尾款,乙方應(yīng)向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進(jìn)行水電改造的情況下,乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進(jìn)行竣工驗(yàn)收前,乙方負(fù)責(zé)保護(hù)工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方不得入住,如果甲方擅自入住視同驗(yàn)收合格,由此造成的損失由甲方承擔(dān)。
6.5竣工驗(yàn)收在工程質(zhì)量方面存在個(gè)別的不涉及較大問題時(shí)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗(yàn)收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗(yàn)收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起,在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為三年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為五年。
第七條 工程款支付方式
7.1合同簽字生效后,甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款:
7.2工程進(jìn)度過半,指工程中水、電管線全部鋪設(shè)完成,墻面、頂面基層按工序要求全部完成,衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關(guān)木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標(biāo)準(zhǔn)。
7.3工程竣工驗(yàn)收合格之日起二日內(nèi)如未有異議,即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
。
第九條 附則
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責(zé)于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的,雙方應(yīng)該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動(dòng)終止。
甲方(簽字):
年月
(蓋章):年月 乙方 日日
裝飾公司用工合同篇十八
買方:
賣方:
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商,由買方向賣方訂購辦公家具一批(詳見清單),并就有關(guān)事宜達(dá)成如下共識:
一、合同總價(jià):人民幣(大寫)______________________元,rmb(小寫__________元。
二、付款期限:
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂,買方即付總貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)賣方收到預(yù)付款后開始備貨。
2、貨款的__________%(計(jì)rmb__________元)于賣方交貨并經(jīng)買方驗(yàn)收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付,買方應(yīng)按同期銀行貸款利率承擔(dān)賣方財(cái)務(wù)損失。
3、由于買方原因?qū)е陆回浧谕七t到15天以上的,買方必須另付一期貨款,其數(shù)額加上預(yù)付款之和必須達(dá)到總貨款的80%。
四、交貨日期:賣方收到買方預(yù)付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運(yùn)輸費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。貨物的.安裝費(fèi)用由____________________負(fù)責(zé)。
六、賣方有責(zé)任提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的售后服務(wù),賣方對所有貨物保修__________年,但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時(shí),賣方無須承擔(dān)責(zé)任。
八、付款方式:1、銀行轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金支票:所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金:買方支付現(xiàn)金時(shí),由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止,否則視為違約,如有此現(xiàn)象發(fā)生,對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更,均須與對方進(jìn)行協(xié)商并書面確認(rèn),還應(yīng)承擔(dān)因此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院或仲裁部門起訴,但無爭議部分應(yīng)繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定:
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方:
代表:
日期:
賣方:
代表:
日期: