合同一旦簽訂,雙方必須遵守合同的約定。撰寫一份合同需要明確雙方的權(quán)益和義務(wù),避免模糊和歧義。掌握一些合同的寫作技巧和注意事項,可以避免合同糾紛的發(fā)生。
代理驗車合同優(yōu)選篇一
乙方(供應(yīng)方):(以下簡稱乙方)。
甲方由于岷縣至合作二級公路改建工程房建項目建設(shè)的需要,現(xiàn)需從乙方處采購裝飾木門設(shè)備。根據(jù)《^v^合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公開和誠實信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條產(chǎn)品及價款。
具體可參照雙方認可的樣品。
注:表中約定數(shù)量為暫定數(shù),以甲方實際用量為準結(jié)算。(清單附后)。
此價格含運費含稅金含安裝、裝卸費,含“五金件及門鎖”。
質(zhì)量標準:___合格___等級:___優(yōu)___。
第二條供貨時間。
從20xx年6月25日起開始供貨,以甲方通知為準,保證供貨到現(xiàn)場。(具體時間書面通知)。
第三條質(zhì)量要求。
乙方在甲方用貨前需提供材料樣品,由乙方提供產(chǎn)品合格證、檢測報告等證明材料,證明材料提供給甲方存檔使用。乙方必須保證原材料為合格產(chǎn)品,與甲方認定的樣品一致,產(chǎn)品加工過程中的原材料、加工工藝等各項指標與乙方相關(guān)承諾一致,產(chǎn)品檢測的指標必須符合國家現(xiàn)行標準及規(guī)范要求。
乙方所供裝飾木門設(shè)備包裝標準按國家標準執(zhí)行,即符合運輸要求,確保設(shè)備不受損壞;包裝物由甲方或施工單位負責回收處理;但有毒有害的包裝物或必須由廠家回收的或國家規(guī)定必須由有關(guān)專業(yè)部門回收的包裝物由乙方負責回收。
具體要求如下:
裝飾木門設(shè)備。
(1)提供生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證等。
(2)負責采購、運輸、裝卸、安裝。
(3)質(zhì)保期為2年。
(6)安裝過程,食宿自理。
第四條運輸、交貨及收貨。
1、交貨方式:所有貨物由乙方送往甲方工地現(xiàn)場,具體地點以甲方現(xiàn)場通知為準,并由乙方負責卸車、安裝,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2、貨物交與甲方之前,由乙方妥善保管。貨到現(xiàn)場,由甲方現(xiàn)場管理人員在供貨單上簽字確認產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量。甲方收貨前的損耗由乙方負責。
第五條付款方式。
1、貨到工地后驗收后付送貨款的30%,
2、本產(chǎn)品所供給的工程完工,分部工程驗收合格后再付30%。
3、工程竣工完畢,初次交驗合格后,付至合同總價的90%,
4、從竣工驗收合格之日起兩年質(zhì)保期滿后,余款10%結(jié)清。
第六條違約責任。
乙方應(yīng)負的責任。
1、在本合同約定的供貨完成前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約,應(yīng)賠償本合同總金額10%給甲方作為違約金。
2、乙方應(yīng)按本合同約定的時間及時將貨物運送到現(xiàn)場,如不能按時交貨或者交貨數(shù)量不足,則視為乙方違約,乙方應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的直接損失。
3、如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量等不符合本合同規(guī)定時,由乙方負責包退、包換,并承擔該批不合格產(chǎn)品的退貨費用。由于上述原因延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的___10%___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
第七條合同的調(diào)整。
1、產(chǎn)品價格如須調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商后方能變更。
2、如甲方須變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量、顏色、包裝等時,應(yīng)提前15天與乙方協(xié)商解決。
3、本合同所訂一切條款,任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕履行,由此造成的一切損失由單獨變更、修改合同的一方承擔。
第八條不可抗力。
任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得對方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第九條爭議解決方式。
本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,供需雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同簽訂地點:岷合房建項目部甘肅省甘南州卓尼縣木耳新村。
第十條合同生效與終止。
本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十一條本合同一式四份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商處理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
代理驗車合同優(yōu)選篇二
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商由甲方邀一行40人(外方35人,中方5人)來,為使晚會演出成功,雙方訂立如下條款:
一、乙方與20xx年月日至20xx年月日承接甲方場演出,演出費用稅后共元人民幣(元)。
二、晚會演出時間為100分鐘。
三、任何單位或個人未經(jīng)甲方允許,不能私自在晚會進行錄音錄像。
四、乙方自備燈光音響。
五、甲方責任及權(quán)利:
1、為乙方提供文化部演出批文及有關(guān)演出的宣傳資料。
2、負責晚會的演員邀請及晚會的編排、制作。
3、負責演出團體的組織管理工作。
4、支付外方國際差旅費和演出費、簽證費。
5、負責演員到達乙方演出地交通費。
六、乙方責任及權(quán)利:
1、辦理該晚會地方省、市、縣文化局、廳演出批文。
2、乙方確保按簽約的場數(shù)演出,如果演出場數(shù)不夠,按實際簽約場數(shù)支付給甲方演出費。
3、臨近演出時政府下令停演或其他原因停電,乙方必須支付甲方租車費、食宿費、交通費、管理費、簽證費等,共計貳萬元人民幣。(共計元人民幣)。另外甲方所收預(yù)付款不退。
4、負責支付甲方一行40人食宿費(一日四餐,二正二副,餐標每人每天80元人民幣。宿:涉外賓館或酒店,雙人標間,有電視、電話,24小時有熱水。)。
七、雙方責任及義務(wù):
2、雙方鑒定合同2日內(nèi),元人民幣;元人民幣,其余演出費甲方到達乙方后,演出前5小時一次性結(jié)清,由于結(jié)賬延誤演出時間,由乙方負責后果。
3、甲、乙雙方任何單位由于安排不當造成的經(jīng)濟損失,甚至造成演出不能正常進行,所有責任均有方案實際發(fā)生后果負責賠償對方損失,索賠人民幣貳萬元()整。
八、其他條款:
1、乙方不能以任何理由要求甲方演員為票房收入做任何義務(wù)宣傳。
2、此合同有效期隨文化部批文時間有效。
3、如果雙方發(fā)生合同糾紛,首先雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不妥,可在甲方當?shù)胤刹块T依法解決(不可抗拒力除外)。
4、本合同的復(fù)印件和傳真件必須是在甲方收到預(yù)付款后生效。
5、本合同書未盡事宜,雙方可另作補充協(xié)議。
6、以下為單位和代表人簽章及簽約時間,其余為空白。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
代理驗車合同優(yōu)選篇三
甲方:宿遷市洋河鎮(zhèn)原窖酒業(yè)有限公司。
乙方:
根據(jù)《xxx合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、公平、互利、互惠的原則,經(jīng)共同協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1.甲方授權(quán)乙方在范圍內(nèi)代理銷售甲方的系列產(chǎn)品,代理銷售期限為年(年月日至年月日)。本合同期滿,乙方可以申請續(xù)簽,但應(yīng)提前30天書面告知甲方。同等條件下,乙方享有優(yōu)先權(quán)。
2.甲方為確保產(chǎn)品質(zhì)量,在乙方代理期限內(nèi),甲方向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、酒類流通許可證、相關(guān)產(chǎn)品的檢測報告及其他必要的文件。
3.甲方向乙方收取萬元的信譽保證金,乙方交納的信譽保證金在終止代理時,甲方全額退還乙方。
4.甲方向乙方供貨后,乙方在半年內(nèi)未產(chǎn)生效益或購貨金額不足萬元的,甲方有權(quán)終止協(xié)議。
第二條:乙方的權(quán)利與義務(wù)。
2.乙方銷售人員在市場銷售過程中,應(yīng)遵循甲方的市場指導(dǎo)價,不得任意過份抬高價格銷售,也不能低于代理價銷售。
3.乙方與甲方簽訂代理銷售協(xié)議時必須向甲方提供有效的相關(guān)證件(如營業(yè)執(zhí)照、身份證等)。
4.乙方在市場銷售過程中,不得有損害甲方名譽的言論和行為。自覺維護甲方及其產(chǎn)品的形象和聲譽,在甲方指導(dǎo)下處理好代理經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品終端用戶的投訴與相關(guān)服務(wù)請求,并做好有關(guān)部門監(jiān)督檢查的配合工作。
5.乙方在銷售中因甲方產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,均可向甲方申請免費調(diào)換,由此產(chǎn)生的費用及責任由甲方承擔。
6.乙方在所在區(qū)域內(nèi)代理銷售產(chǎn)品所發(fā)生的一切經(jīng)營費用(專賣、稅務(wù)、工商、技術(shù)監(jiān)督、衛(wèi)生防疫等)和經(jīng)營風險都由乙方自己承擔。
第三條:供貨、結(jié)算方式。
1.通常情況下,乙方應(yīng)至少提前30天向甲方申報購貨計劃并安排付款,甲方在收到乙方的貨款后30天內(nèi),負責將貨物運輸至乙方地點。具體操作為:乙方向甲方發(fā)出購貨計劃單,甲方收到乙方購貨計劃單后,確認產(chǎn)品和交貨期。經(jīng)確認有效的購貨計劃單,構(gòu)成一份獨立有效的買賣合同。本合同有關(guān)付款方式,交貨等相關(guān)條款可視為對該獨立合同的有效補充。甲乙雙方因不可抗力因素導(dǎo)致本次買賣合同不能有效履行,雙方均免責。
2.乙方在收到貨物時應(yīng)當場驗收。貨物在運輸途中造成損壞的,乙方應(yīng)將損壞的產(chǎn)品名稱及數(shù)量交由運輸方簽字認可,并于當日通知甲方,由甲方與運輸方明確責任后處理。
第四條產(chǎn)品價格調(diào)整。
為充分保障經(jīng)銷商的利益,甲方在進行產(chǎn)品價格體系調(diào)整時,將嚴格遵守以下承諾:
1.保證產(chǎn)品價格體系正式調(diào)整前30天將價格調(diào)整信息通知到經(jīng)銷商。
2.對于價格體系調(diào)整前(以正式執(zhí)行調(diào)整后的新價格體系日期為準)已經(jīng)發(fā)生采購的經(jīng)銷商,甲方不負責對經(jīng)銷商已經(jīng)采購的全部調(diào)價后產(chǎn)品進行差價補償(降價情況),同時,甲方也不能另行讓經(jīng)銷商差價補款(漲價情況)。
第五條:違約責任。
1.甲、乙雙方必須嚴格遵守本協(xié)議規(guī)定的各項條款,雙方不得違約,一方違約造成另一方經(jīng)濟損失的,按實際損失賠償。
2.乙方在自己代理區(qū)域以外區(qū)域銷售,且該區(qū)域已有甲方的代理商,經(jīng)甲方通告后,若乙方繼續(xù)有銷售行為,甲方有權(quán)對乙方實施一萬元/次的處罰。甲方發(fā)現(xiàn)乙方有三次以上這樣的行為,可以終止乙方的代理權(quán)。
1.甲乙雙方必須對業(yè)務(wù)往來中的任何重大商情事務(wù)對第三方嚴格保密。
2.甲乙雙方因任意一方的行為對另一方造成名譽、經(jīng)濟等損失,由責任方承擔相應(yīng)責任。
第七條:其他約定事項第八條:本協(xié)議一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):宿遷市洋河鎮(zhèn)原窖酒業(yè)有限公司乙方(簽章)。
法人或負責人:法人或負責人:
代理驗車合同優(yōu)選篇四
甲方:
乙方:
一、根據(jù)《_民法典》的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著自愿與需要的原則,在真實、充分地表達各自意愿的基礎(chǔ)上,達成如下協(xié)議,并由雙方共同烙守。合同項目內(nèi)容:
為便于乙方對所屬汽車修理工作進行規(guī)范管理,進一步降低修理費用,加強汽車保養(yǎng),甲、乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商,同意甲方承擔乙方所屬汽車的維修工作。修車前須由乙方負責人開據(jù)修車通知單,甲方竣工后要在維修項目明細上注明修理工時費、零配件價格等科目,并向司機做詳細介紹,由該車司機確認簽字,經(jīng)乙方負責人審核后,作為雙方結(jié)算時的主要憑證。
二、付費方式:
1、乙方每季度結(jié)算一次本期發(fā)生的維修費用。
2、乙方經(jīng)審核確認修理費用后由甲方開據(jù)發(fā)票,乙方依據(jù)發(fā)票在15日內(nèi)付款。
三、甲乙雙方責任與義務(wù):
1、甲方的責任與義務(wù):
甲方不得使用假冒偽劣配件維修汽車,因甲方提供的配件原因造成維修質(zhì)量問題的,甲方承擔賠償責任。
甲方自接收待修汽車至完工交付乙方前,除因維修或檢驗外,不得動用在修汽車。甲方違反上述約定的,照價賠償油料等直接損失,造成汽車損壞或報廢的,負責修理并賠償損失。
甲方自接收待修汽車后,應(yīng)用最短時間完工,不得因故拖延。
甲方應(yīng)根據(jù)乙方維修通知單上所列項目進行維修,無乙方開據(jù)的維修通知單的車輛,甲方不得進行維修。甲方維修了無乙方通知單的車輛或通知單未注明的維修項目的,乙方將拒絕付該維修款。
甲方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對乙方的維修問題要詳細介紹、合理建議、精致維修,并提供24小時救援服務(wù)。
2、乙方的責任與義務(wù):
乙方向甲方交付維修車輛時,須出據(jù)維修通知單,作為甲方接收維修汽車的依據(jù)。。
乙方向甲方交付維修車輛時,應(yīng)自行取走車內(nèi)可移動貴重物品及相關(guān)證件。
乙方無故逾期支付維修費用或無故延期接車的,甲方有權(quán)行使留臵權(quán)并向甲方所在地人民法院起訴。
乙方負責人在簽字掛帳時應(yīng)向甲方負責人出示相關(guān)證件確認并提供稅號、開戶行帳號、乙方委托書等作為汽車委托維修憑證。
四、違約責任:
在合同期內(nèi),甲乙雙方必須嚴格履行本合同,除遇有特殊情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行合同的有關(guān)內(nèi)容外,任何一方單方違反合同給對方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)根據(jù)其后果和責任大小,給對方賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
五、其他。
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后,方可生效;。
2、本合同的任何修改變更可補充,須采書面形式,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字蓋章后方可生效。并作為合同的附件,是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:
法人代表簽字:
地址:
電話:
稅號:
開戶行:
賬號:
簽約時間:________年________月________日。
乙方:
法人代表簽字:
地址:
電話:
稅號:
開戶行:
賬號:
簽約時間:________年________月________日。
代理驗車合同優(yōu)選篇五
甲方(賣方)。
甲方法定代表人:
甲方授權(quán)代表:
乙方(買方):
乙方法定代表人:
乙方授權(quán)代表:
根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方本著平等、互利、互惠的原則,就乙方向甲方采購白金禮酒有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方銷售地點及商貿(mào)名稱:
二、供貨數(shù)量。
乙方因年底需求,自本合同簽訂之日起,不定時,多批次向甲方采購白金禮酒,總需貨量約件,實際供貨量高于該約定數(shù)量的,以實際供貨為準。
三、交易方式。
1、在本合同有效期內(nèi),乙方指定作為乙方代表,可以口頭或書面向甲方訂貨,有權(quán)簽收甲方的供貨單,乙方對該代表的一切行為均予以認可。
2、除上述代表外,乙方未經(jīng)書面通知甲方,擅自變更上述授權(quán)代表,擅自指定其他人員簽收甲方供貨單的,不論其有無授權(quán)或是否加蓋乙方公章,乙方均須對該供貨單簽收的供貨承擔全部付款義務(wù),并且不得以簽收人員變更或無授權(quán)等任何原因拒絕付款。
3、上述乙方授權(quán)代表可以用電話、傳真、訂貨單等形式通知甲方所采購白金禮酒的具體品名、規(guī)格、數(shù)量等。甲方應(yīng)當按照乙方的發(fā)貨通知將乙方所需白金禮酒送達雙方指定地點,如有特殊原因無法及時送達的,甲方應(yīng)及時通知乙方。
4、乙方自行提貨或甲方的白金禮酒送達之后,應(yīng)當場予以清點數(shù)量,核對規(guī)格、品名、價格等,乙方核實確認后須在甲方送貨單或供貨單上簽字或蓋章簽收,如有質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在收到貨物之日起質(zhì)量視為乙方確認完全合格。
5、乙方確認:乙方完全認可甲方制作的送貨或供貨單作為甲乙雙方結(jié)算的憑證與依據(jù)。
6、運輸方式及費用負擔:
四、價格及結(jié)算方式。
1、乙方于提(收)貨時付款或提(收)貨之日起日內(nèi)付款的,價格為:
2、乙方提(收)貨時未付款的,雙方一致確認按照以下價格結(jié)算貨款:自提(收)貨之日起超過日的,每噸加價元。
3、付款方式及時間:
五、違約責任。
1、若乙方未在上述約定付款期限內(nèi)付清貨款的,甲方有權(quán)解除合同,并有權(quán)自乙方逾期付款之日起,按總貨款每日萬分之五計算逾期違約金。
2、在合同履行期內(nèi),若乙方更換供應(yīng)商,應(yīng)提前15日通知甲方,并于通知到達甲方之日起五日內(nèi)向甲方付清所有貨款,否則,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付所欠款項萬分之五的違約金。
3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之五向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方代為保管,保養(yǎng)貨物所支付的費用。
4、因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的,雙方可終止合同,乙方應(yīng)于合同終止之日起五日內(nèi)向甲方結(jié)清所有款項,逾期支付的,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付所欠貨款總額的萬分之五的逾期違約金。
六、爭議解決。
合同履行過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(章):
乙方(章):
法定代表人:
法定代表人:
授權(quán)代表:
授權(quán)代表:
電話:
電話:
甲方單位開戶行:
乙方單位開戶行:
賬號:
賬號:
代理驗車合同優(yōu)選篇六
租賃企業(yè):(以下簡稱*方)。
閑置車輛(單位或個人):(以下簡稱乙方)。
為加快衢州市汽車租賃行業(yè)的發(fā)展,加強租賃汽車業(yè)的管理,保護合法經(jīng)營,根據(jù)《中華*共和國合同法》、《浙*省汽車租賃管理規(guī)定實施細則》,*、乙雙方在協(xié)商一致、自愿互利的原則下,為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),特簽訂本協(xié)議。
一、雙方必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)和浙*省汽車租賃業(yè)管理規(guī)定實施細則;并全面履行本協(xié)議。
二、乙方自愿將一輛車型為,車牌號(發(fā)動機號碼車架號碼)的自備車交由*方代管代租。
三、代管代租期限為一年,從年月日至年月日止。期滿后,在同等條件下,乙方可優(yōu)先享受代管代租。
四、合同期內(nèi),*方必須每天將乙方車輛的出車情況,收費標準詳細地做記錄,每月底單車核算。次月10日前雙方按實結(jié)清賬目。
五、代管車輛交納各種稅費和投保(險種按*方要求投保),由*方交給汽車租賃*委員會統(tǒng)一參加保險和交納各種稅費,并享受優(yōu)惠政策,保險費、稅費等費用由乙方承擔。
六、乙方車輛發(fā)生故障,由*方統(tǒng)一安排維修,如車輛發(fā)生事故,*方可協(xié)助處理,并負責保險公司理賠工作。
七、*方每月10日向乙方收取上月底的車輛管理費,每輛叁佰元,服務(wù)費按總營收的10%收取,以及上月度的車輛修理費,養(yǎng)路費等有關(guān)規(guī)費和車輛檢測相關(guān)費用。
八、乙方車輛在*方代管理期間,凡發(fā)生下例情況之一的,且造成經(jīng)濟損失的,*方不承擔經(jīng)濟賠償責任,但可協(xié)助乙方處理,處理過程中所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
1、承租人因酒后駕車,造成損失的。
2、承租人將車輛交給無駕駛*人員駕駛,造成損失的。
3、承租人利用租賃車輛從事非法活動造成損失的。
4、承租人利用詐騙形式騙取車輛,車輛無法追回的。
5、承租人造成的難以收回的一切損失。
九、*方應(yīng)按行業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,配備專職的管理人員,制定并公布各管理崗位職責,健全各項規(guī)章制度,認真做好每天的出車記錄和月底單車統(tǒng)計表。
十、協(xié)議期內(nèi),有關(guān)管理部門如政策*調(diào)整征收收費標準,乙方應(yīng)按調(diào)整后的征收收費標準繳納。
十一、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
十二、協(xié)議經(jīng)雙方簽定后生效,協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)貳份,報當?shù)毓愤\輸部門一份,汽車租賃*委員會一份。
*方(簽章):乙方:
法定代表人:*:
電話:電話:
代理驗車合同優(yōu)選篇七
傳真:_________。
乙方:_________。
傳真:_________。
甲、乙雙方在公*、信任、互利、互惠的基礎(chǔ)上,特訂立如下合同:
第一條資格、區(qū)域。
甲方指定乙方為_________產(chǎn)品“特約批銷商”。
乙方_________特約批銷區(qū)域:
批發(fā)對象為:_________;零售對象為:
第二條雙方提供。
甲方免費提供:甲方直屬營業(yè)廳內(nèi)長一米以上的展銷柜臺一節(jié),供乙方展銷_________相關(guān)產(chǎn)品。
甲方免費提供安全的倉庫,可存放_________相關(guān)產(chǎn)品、辦公設(shè)備;供乙方授權(quán)的員工存取_________相關(guān)產(chǎn)品及辦公用。
甲方向乙方提供甲方下屬經(jīng)銷商所享有的一切優(yōu)惠政策,包括_________話費卡、各種優(yōu)惠套餐等。
代理驗車合同優(yōu)選篇八
甲方(供應(yīng)商):
營業(yè)執(zhí)照號碼:
稅務(wù)登記號碼:
組織機構(gòu)號碼:
開戶行帳號:
住所地:
乙方(零售商):
營業(yè)執(zhí)照號碼:
稅務(wù)登記號碼:
組織機構(gòu)號碼:
開戶行帳號:
住所地:
根據(jù)《xxx合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就商品進貨代銷事宜協(xié)商訂立本合同。
除雙方另有約定外,本合同中下列詞語應(yīng)當具有本條所賦予的定義:
1.商品代銷:是指零售商接受供應(yīng)商的委托,代理銷售商品并按照所代銷商品的銷售數(shù)量和金額向供應(yīng)商進行結(jié)算的交易模式。
2.零售商:指直接面向終端消費者提供商品及相應(yīng)服務(wù)的企業(yè)法人、其他組織及自然人。
3.供應(yīng)商:是指與零售商建立商品代銷關(guān)系,委托零售商出售商品的企業(yè)法人、其他組織及自然人。
4.訂貨:是指本合同有效期內(nèi),零售商按照本合同約定的原則、流程和方式,要求供應(yīng)商提供約定代銷商品的活動。
1.商品的價格:
進貨價格:甲方以代理價為乙方的進貨價格。
售貨價格:由乙方參考甲方提供的建議零售價及市場價格自行決定。
1.代銷商品的范圍為愛森西雅橄欖油(凡涉及許可證的項目在有效期限內(nèi)經(jīng)營)。
2.甲方在本合同簽訂時,應(yīng)當提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等自身主體資格的證明,同時提交有關(guān)商品生產(chǎn)、代理、批發(fā)或進口許可等有關(guān)附隨文件。
3.上述商品價格已經(jīng)雙方確認,如因原材料價格、生產(chǎn)經(jīng)營成本、市場供求關(guān)系等變化導(dǎo)致合同期內(nèi)商品價格變化,要求價格變動一方應(yīng)當提前5日通知對方。
4.甲方所提供商品的外包裝應(yīng)當符合xxx相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,用中文標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名與廠址、規(guī)格、等級、采用的產(chǎn)品標準、質(zhì)量檢驗合格證明、使用說明、生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期、警示標志及其它說明等。
5.甲方應(yīng)當保證其所提供商品的質(zhì)量符合本合同或訂單約定的質(zhì)量、衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法規(guī)定;甲方提供有關(guān)商品質(zhì)量說明的,應(yīng)當符合該說明的質(zhì)量要求。質(zhì)量要求不明確的,按照國家標準、行業(yè)標準履行;無國家標準、行業(yè)標準的,按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。
1.甲方應(yīng)當將書面訂單或口頭訂單指明的商品,按照約定的時間、運輸方式交付到乙方約定地點。
2.乙方應(yīng)當妥善安排工作人員在到貨后按照訂單對商品的種類、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、包裝等進行初步驗收;如商品不符合本合同及訂單要求的,可以拒絕接收。
3.乙方對于已經(jīng)驗收的商品發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)在質(zhì)量、包裝、標識、有效期等方面存在不合格情況,有權(quán)拒收;應(yīng)當在質(zhì)量保證期內(nèi)提出退、換貨要求的,甲方均應(yīng)無條件退、換貨。
乙方收到甲方的貨物后,以實際收到的數(shù)量及甲方所提供商品的單價,向甲方進行現(xiàn)金結(jié)算;(自乙方收到商品后30天內(nèi)結(jié)算)。如對貨款結(jié)算有異議,經(jīng)雙方核對后,應(yīng)于五日內(nèi)向?qū)Ψ教岢?,逾期則視為雙方對結(jié)算結(jié)果無異議。
甲方應(yīng)當保證其所提供的商品不存在任何知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵。如因甲方或其供應(yīng)商侵犯第三方的專利權(quán)、商標專用權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密或其他權(quán)益產(chǎn)生爭議,給乙方造成經(jīng)濟損失時,甲方應(yīng)當承擔全部責任并承擔因此發(fā)生的各種費用。
1.甲乙雙方均應(yīng)當全面履行本合同的約定,一方違約給另一方造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。
2.由于甲方商品質(zhì)量問題導(dǎo)致消費者退貨或者乙方受到有關(guān)政府部門查處,甲方應(yīng)當積極參與調(diào)查處理并賠償因此給乙方造成的全部經(jīng)濟損失;情節(jié)嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的,乙方有權(quán)解除本合同。
2.任何一方出現(xiàn)如下情形時,另一方有權(quán)無需預(yù)先告知即以書面或口頭通知的方式解除本合同,合同自通知送達之日解除:
(2)未經(jīng)他方同意,把本合同的權(quán)利或義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方的。
1.本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。
2.合同期滿前五日,如雙方同意繼續(xù)合作,應(yīng)重新簽訂新的合同;。
1.本合同的變更和補充,雙方應(yīng)當另行簽訂補充協(xié)議。
2.本合同經(jīng)雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋單位公章(或摁手印)后生效。
3.本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________。
代理驗車合同優(yōu)選篇九
??甲方:
??乙方:
??甲方因與xxxxxx一案,特委托乙方為其代理,為明確雙方的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系,特定如下合同,共同遵守。
??一、委托事項。
??甲方委托乙方辦理與xxxxxxx一案,具體包括一審、二審和執(zhí)行。
??二、承辦律師。
??乙方同意接受甲方的委托指派xxxxxx律師為甲方辦理委托事項。乙方所派律師如有特殊情況不能繼續(xù)代為辦理委托事項,可以指派本所其他律師繼續(xù)辦理,甲方不得拒絕。特殊原因指承辦律師因病或其它不可預(yù)料的情況發(fā)生。
??三、委托權(quán)限。
??甲方在整個過程中授予乙方的代理權(quán)限均為特別授權(quán)代理。詳見甲方出具給乙方的授權(quán)委托書,并在本合同生效后一次性授權(quán),時間可根據(jù)辦案進度由乙方填寫。
??四、代理形式。
??雙方協(xié)商采用風險代理的形式。即按乙方的辦事進度和辦理成果支付律師費。辦案過程中甲方應(yīng)向法院交納的訴訟費、鑒定費、上訴費、保全費等訴訟費用由甲方直接向法院交納。
??五、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
??1、甲方享有監(jiān)督乙方依法、依照本合同的規(guī)定完成委托事項的權(quán)利。
??2、甲方在乙方完成委托事項后有領(lǐng)取委托成果的權(quán)利,包括收回的現(xiàn)金和實物。
??3、甲方必須全面、客觀、真實向乙方所派律師書面陳述委托事項的有關(guān)情況,并應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)來證明所陳述事實的真實性。
??4、依照合同的規(guī)定及時支付代理費。
??5、配合乙方完成代理事務(wù)的義務(wù)。
??六、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
??1、在授權(quán)的范圍內(nèi)依照法律規(guī)定和本合同的規(guī)定獨立的行使代理的權(quán)利。
??2、完成委托事項后有依約收取代理費的權(quán)利。
??3、應(yīng)甲方的要求對其所陳述的事實的真實性需要調(diào)查的,乙方律師應(yīng)積極的協(xié)助調(diào)查,查清相關(guān)事項。
??4、對收回的現(xiàn)金及物品,有及時交付給甲方的義務(wù)。
??5、在辦理代理事項過程中所了解到的甲方的商業(yè)秘密有為其保密的義務(wù)。
??七、代理費的支付標準和方式。
??乙方在代理過程中,甲方根據(jù)乙方代理的進度和成果按以下標準和方式支付給乙方代理費。
??1、甲方應(yīng)根據(jù)乙方的辦事進度事先支付給乙方的前期律師代理費。具體為:甲方于簽訂合同三日內(nèi)向乙方支付一審律師費xxxx元;甲方于二審程序啟動之日三日內(nèi)向乙方支付二審律師費xxxx元;甲方于執(zhí)行程序啟動之日三日內(nèi)向乙方支付律師費xxxx元。前期律師代理費不包含在效果酬金內(nèi)。
??2、判決勝訴后,甲方按生效判決書確定數(shù)額的xxx%支付代理費。此款在判決送達后三天內(nèi)支付。生效判決書確定數(shù)額包括法院支持的訴訟請求數(shù)額、法院判決對方當事人承擔的訴訟費、鑒定費、保全費等訴訟費用。
??計算公式如下:效果酬金=(法院支持的訴訟標的+訴訟費用)×xxx%。(或者:判決勝訴后,甲方按訴訟標的與判決書確定的數(shù)額之差xxx%支付代理費。
??此款在判決送達后三天內(nèi)支付。
??計算公式如下:效果酬金=[(原告主張的訴訟標的+訴訟費、鑒定費、保全費等訴訟費用)-(法院支持的訴訟標的+訴訟費用)]×xxx%。
??3、代理費按實現(xiàn)的案件款或物折款的xxx%支付給乙方(包括訴訟費用對方應(yīng)當承擔的部分)。
??收回現(xiàn)金、金融票據(jù)的,按照票面金額計算。
??收回有價證券的,按照證券流通價值計算。
??收回其他財產(chǎn)的,按照下列原則處理:如果乙方代表甲方與債務(wù)人和解結(jié)案的,按照雙方協(xié)商確定的抵債金額為計算律師報酬的標準;如果乙方代表甲方通過訴訟方式結(jié)案的,按照訴訟和執(zhí)行過程中法律文書確定的債務(wù)人財產(chǎn)之金額或司法評估結(jié)果作為計算律師報酬的標準。
??風險代理過程中,甲方自行放棄權(quán)利與對方當事人和解,仍應(yīng)按照訴訟和執(zhí)行過程中法律文書確定的債務(wù)金額作為計算律師報酬的標準。
??4、乙方在代為領(lǐng)取現(xiàn)金或非現(xiàn)金實物后可以扣除自己應(yīng)得的部分。其余部分應(yīng)在收到后三天內(nèi)支付給甲方,不得截留或挪用。
??5、甲方直接領(lǐng)取現(xiàn)金或?qū)嵨锏模瑧?yīng)當按上述標準在收到的同時支付給乙方代理費。
??八、違約責任。
??1、甲方?jīng)]有如實的陳述委托事項或者陳述的委托事項不符合客觀實際,造成乙方無法完成代理事務(wù)或代理事務(wù)難度增大的,乙方可以解除本合同,并由甲方支付乙方違約金,違約金的數(shù)額為委托事務(wù)標的數(shù)額的xx%。
??2、乙方在代理過程中又委托他人代為辦理此事務(wù)或者本人自己出面辦理此事務(wù)的均應(yīng)視為乙方的代理行為。甲方同樣應(yīng)按本合同的標準支付乙方代理費。
??3、甲方未及時向法院交納起訴費、上訴費、保全費、鑒定費、評估費、公證費等司法費用的,乙方可以解除本合同,并由甲方支付乙方違約金,違約金的數(shù)額為委托事務(wù)標的數(shù)額的xxxx%(或按《山東省律師收費標準》和工作進度支付律師費)。
??4、若甲方不按時支付前期律師代理費,則乙方有權(quán)不履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù),直至解除協(xié)議,并由甲方支付乙方違約金,違約金的數(shù)額為委托事務(wù)標的數(shù)額的xxxx%(或按《xx省律師收費標準》和工作進度支付律師費)。因此造成案件延誤的后果,乙方不承擔任何責任。
??5、甲方和乙方領(lǐng)取乙方辦理的事務(wù)所得的現(xiàn)金或?qū)嵨锖?,?yīng)及時按約定的比例交付對方,否則按日千分之五的標準向?qū)Ψ街Ц稖{金。
??九、本合同自雙方簽字、蓋章后生效。乙方完成委托事務(wù)或依法解除后失效。
??十、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各份具有同等法律效力。
??十一、本協(xié)議發(fā)生爭議,由乙方所在地人民法院管轄。
??十二、特別約定:
??甲方(公章):xxxxxxxxx乙方(公章):xxxxxxxxx。
代理驗車合同優(yōu)選篇十
委托人:
性別:
身份證編號:被委托人:性別:,身份證編號:委托原因:1、(轎車)在省市長期行駛使用,因故不能返回登記地車輛管理所檢驗,需要在貴地驗車,現(xiàn)申請要求辦理異地驗車手續(xù);2、因本人工作繁忙,不能親自到貴單位辦理《委托核發(fā)機動車檢驗合格標志》等相關(guān)手續(xù),特此委托作為我的合法代理人全權(quán)代表我辦理如下事項:
委托異地申請核發(fā)機動車檢驗合格標志(委托年審),需要的與之相關(guān)的一切材料。對被委托人在辦理上述事項過程中所簽署的材料,我均予以認可承擔相應(yīng)的責任。
委托期限:自簽字之日起至上述事項辦完為止。
委托時間:201年月日。
代理驗車合同優(yōu)選篇十一
乙方:_________。
雙方依據(jù)《xxx合同法》等有關(guān)法規(guī),本著平等自愿,互惠互利的原則,充分友好的協(xié)商如下協(xié)議,以示雙方信守。
一、代理地區(qū)經(jīng)營權(quán)限:
1)甲方同意將_________品牌女裝在_________經(jīng)銷權(quán)授予乙方。
2)乙方不得擅自轉(zhuǎn)讓,乙方未經(jīng)甲方授權(quán)同意不得跨越權(quán)限范圍以外的地方銷售_________品牌女裝,甲方也不能在同地區(qū)授權(quán)他人經(jīng)銷同品牌產(chǎn)品。
3)甲方對乙方訂最低銷售數(shù)_________元/每月,并于三個月對乙方考核一次,對完不成指標的代理商,公司有權(quán)取消其代理權(quán)。
二、保證金(代理金):
1)甲乙雙方于簽約后,乙方必須七天內(nèi)將保證金及貨品預(yù)付款匯到甲方指定銀行帳號,此合同方始生效,如七天內(nèi)乙方款未到甲方指定的帳上,即作為乙方自動放棄,同時甲方有權(quán)取消本合同。代理經(jīng)營應(yīng)付保證金人民幣_________元,貨品預(yù)付款人民幣_________元。
2)甲乙雙方于本合同到期時,乙方不再續(xù)簽:依據(jù)本合同之第八款規(guī)定辦理,在乙方無任何違約責任前提下,將無息退還乙方保證金,時間為30天。余款處理:以當季等值貨品相抵之辦法辦理。
三、甲方責任:
1)負責設(shè)計,提供裝修圖紙(設(shè)計費用以每平方米_________元計算)。
2)甲方有義務(wù)協(xié)助乙方為其營業(yè)人員安排培訓(xùn)指導(dǎo),相關(guān)費用由乙方承擔。
3)甲方以成本價提供乙方模特兒,衣架,包裝袋,燈箱片,海報或其他道具用品等。
四、乙方責任:
1)裝修:根據(jù)甲方提供設(shè)計方案及陳列規(guī)劃,定制道具,對店鋪或柜位進行全方位的裝潢,并達到我方的要求(拍成相片快遞至甲方公司),費用乙方負責。
2)通訊:乙方必須提供給甲方詳細的通訊地址,本人身份證復(fù)印件,電話,傳真,聯(lián)系人,并提供專賣店與專柜的具體詳細地址與聯(lián)絡(luò)電話。
3)有效證明:乙方必須提供甲方有效的營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證明復(fù)印件。乙方經(jīng)營地必須懸掛標示_________品牌于明顯位置。乙方店鋪內(nèi)不得銷售其他品牌服飾。
4)每星期一乙方應(yīng)將上個星期的銷售情況報表傳真至甲方,以便甲方了解市場信息銷售動態(tài)。
5)乙方銷售須依照甲方商品之牌價為基準,不得更換或涂改甲方商品之標示牌標簽。
6)乙方不得更改甲方商品之設(shè)計或仿制,如有違反,甲方有權(quán)追究乙方法律責任,并且甲方有權(quán)扣除乙方保證金及定金。
7)乙方不得泄露甲方之營業(yè),管理等商業(yè)機密資料予第三者,如有違反,甲方有權(quán)追究乙方法律責任。
8)由于乙方未能按期付款所造成貨品延期的,甲方即視為乙方認可該批貨品發(fā)貨有效期將延期至乙方款到之日,且不得退貨(該批貨取消換貨率)。
五、結(jié)算方式:
1)乙方要求出貨與追加,必須款到發(fā)貨,由甲方協(xié)助代為發(fā)貨。甲方有權(quán)不接受電話等其他形式的口頭追加或不符合要求的追加單,追加有效期為:公司接到追加單之日起,二十天內(nèi)有效,如需延長在截止日中指明。
2)乙方供貨折扣為相關(guān)商品零售價的_________%(以上價格為不含稅價格)。
3)乙方配貨換貨率為_________%,追加商品換貨率_________%。
4)甲乙雙方終止協(xié)議后乙方不得將存貨退回,且甲方不負責所有之經(jīng)營管理的投入費用。
六、供貨方式(訂單加配貨制):
1)訂單制:甲方在每年開立二次展示會,供乙方下單訂貨或配貨,甲方根據(jù)乙方訂單數(shù)量及付款情況供貨。
2)配貨制:甲方按乙方需求配給乙方當季所未訂新款,配法基數(shù)為:_________。
3)增補新款:在經(jīng)營活動中乙方同意甲方根據(jù)流行趨勢的變化和市場需求不定期增加新款,由甲方統(tǒng)一配貨,配貨基數(shù)為_________。(同上第二條)。
4)乙方不得未經(jīng)甲方同意而擅自取消所訂貨品或配貨,否則扣除保證定金及定金。
七、退換貨方式:
1)質(zhì)量問題:乙方收貨后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,以傳真格式三天內(nèi)通知公司業(yè)務(wù)部,如當時不通知則視為正品,如有損壞公司概不負責。并在10天內(nèi)返回(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準),甲方應(yīng)予無條件換貨。
2)串號問題:乙方收貨后在三天內(nèi)提出異議,逾期甲方有權(quán)不受理。
3)退換:乙方可以在合同約定的退換率內(nèi)調(diào)貨(在非質(zhì)量原因前提下,每季同款,同色,同碼累計不得超過5件)。期限一個月(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準)返回的貨品必須完好無損(含吊牌)無污漬,不影響貨品的再銷售否則甲方有權(quán)不受理。
八、違約條款:
1)甲乙雙方必須嚴格遵守合同中的每一條款,如任何一方違約,則違約方必須賠付另一方保證金的全額作為違約款。
2)除合同中有關(guān)合同終止條款外,任何一方若無正當理由而任意終止合同時,則違約方得向另一方支付保證金款的全額違約金。
九、合同終止:
乙方如有下述條件之一者,甲方有權(quán)解除本合同:
1)乙方于經(jīng)營期中,有損甲方名譽,信用與經(jīng)濟等行為者。
2)乙方未經(jīng)甲方同意,擅自跨區(qū)域經(jīng)營。
3)乙方因經(jīng)營不善,導(dǎo)致歇業(yè),停業(yè),合并與轉(zhuǎn)讓等行為者。
4)合同期屆滿或甲乙任何一方提出希望中止本合同,必須提前一個月以書面形式通知另一方。
5)如乙方在簽約后一個月之內(nèi),在代理地區(qū)未能發(fā)展行為者,甲方有權(quán)終止合同。
十、代理優(yōu)先權(quán):
乙方如達成本合同各項規(guī)定與目標時,在同等條件之下乙方享有優(yōu)先續(xù)約權(quán)利。
十一、爭議解決:
1)本合同如有未盡之處,由甲乙雙方協(xié)商解決。
2)本合同如涉及訴訟,雙方同意以甲方所在地人民法院作為第一管轄法院審理。
十二、本合同自簽字之日起生效,從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,有效期為_________年,期滿自動失效。合同期滿前30天內(nèi)雙方可協(xié)商續(xù)約事宜,并續(xù)簽代理合同。乙方若要終止代理關(guān)系,需提前30天書面向甲方提出。
十三、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字,公司蓋章后,乙方保證金和貨品預(yù)付款到達甲方帳號上方始生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
合同編號:_________合同編號:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
電話:_________。
甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,就乙方銷售代理甲方_________產(chǎn)品的相關(guān)事宜,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
一、代理區(qū)域。
1、乙方的代理區(qū)域為:_________地區(qū)。
2、代理區(qū)域擴大或縮小的條件及方法:_________。
二、代理產(chǎn)品。
1、乙方代理銷售甲方的產(chǎn)品為:_________。
2、代理商品種類增減的條件及方法:_________。
3、約定新產(chǎn)品(是/否)包括在內(nèi):_________。
三、代理權(quán)限。
1、甲方授權(quán)乙方為_________地區(qū)的獨家代理商,全面負責該地區(qū)的銷售和經(jīng)銷商管理。
2、甲方不得在乙方代理區(qū)域內(nèi)另設(shè)其他代理或經(jīng)銷商。如出現(xiàn)上述情況,甲方須退還乙方保證金,乙方有權(quán)立即終止代理合同及得到相應(yīng)補償。
3、乙方嚴禁跨區(qū)域竄貨,對有跨區(qū)域竄貨行為的乙方,甲方將取消其代理資格,本合同將自動終止。
4、乙方在代理經(jīng)營甲方產(chǎn)品的同時,必須禁止經(jīng)營其他對甲方有競爭有沖擊的同類產(chǎn)品。否則甲方有權(quán)追究乙方的違約責任。
5、對于乙方代理的銷售區(qū)域,乙方可以根據(jù)實際情況制訂銷售政策,原則上甲方不予干涉,但乙方對于自己以及下屬經(jīng)銷商的經(jīng)銷行為負無限連帶責任。
四、代理期限。
_________月_________日止。雙方可根據(jù)本合同的約定提前終止或續(xù)期。
2、乙方要求對本合同續(xù)期的,應(yīng)至少在本合同期限屆滿前提前_________個月向甲方書面提出。甲方同意的,與乙方簽訂續(xù)期合同。
3、甲、乙雙方約定,在本合同期限屆滿時,乙方滿足以下條件可以續(xù)約:
(1)較好地履行了本合同的義務(wù),沒有發(fā)生過重大違約行為;。
(2)已經(jīng)向甲方支付了到期的全部款項;。
(3)簽署放棄可針對甲方提起訴訟和仲裁的文件;。
(4)同意向甲方支付_________元的續(xù)約費;。
(5)_________。
五、最低代理銷售額。
乙方承諾每月向甲方的訂貨量為_________,乙方保證一個會計年度的營業(yè)收入均不得低于_________元。如果連續(xù)_________年不能完成銷售指標的,甲方有權(quán)取消乙方代理資格。
六、代理商品價格。
1、配送價格:甲方向乙方統(tǒng)一配送產(chǎn)品的價格,按照成本價格加管理費的辦法確定,但管理費最多不得超過成本價格的_________%。成本價格由進項價格、進項稅、包裝費、運費及_________構(gòu)成。甲方除向乙方收取資格審查費和銷售返利以外,不得向乙方收取其他費用或牟取任何利益。
2、銷售價格:乙方應(yīng)當按照甲方建議(規(guī)定)的零售價格銷售產(chǎn)品(服務(wù))。乙方不得擅自調(diào)整規(guī)定的產(chǎn)品銷售價格或以收取_________費用等方式變相加價。如果甲方建議(規(guī)定)的零售價格不符合本地區(qū)市場情況,乙方需調(diào)整銷售價格時,應(yīng)當向甲方報告。甲方應(yīng)當根據(jù)系統(tǒng)的統(tǒng)一性要求和乙方所處地區(qū)的市場情況綜合考慮,作出調(diào)整價格的決定。
七、傭金。
1、乙方的傭金以每次售出并簽字的協(xié)議產(chǎn)品為基礎(chǔ),其收傭百分比如下:_________元按_________%收傭;_________元按_________%收傭。
2、傭金以發(fā)票金額計算,任何附加費用如包裝費、運輸費、保險費、海關(guān)稅或由進口國家征收的關(guān)稅等應(yīng)另開發(fā)票。
3、傭金按成交的貨幣來計算和支付。
4、甲方每季度應(yīng)向乙方說明傭金數(shù)額和支付傭金的有關(guān)商務(wù),甲方在收到貨款后,應(yīng)在30天內(nèi)支付傭金。
5、乙方所介紹的詢價或訂單,如甲方不予接受則無傭金。若乙方所介紹的訂單合約已中止,乙方無權(quán)索取傭金,若該合約的中止是由于甲方的責任,則不在此限。
八、商情報告。
1、乙方有權(quán)接受客戶對產(chǎn)品的意見和申訴,并及時通知甲方,以關(guān)注甲方的切身利益為宜。
2、乙方應(yīng)盡力向甲方提供商品的市場和競爭等方面的信息,每_________個月需。
向甲方寄送工作報告。
3、甲方應(yīng)向乙方提供包括銷售情況、價目表、技術(shù)文件和廣告資料等一切必要的信息。甲方還應(yīng)將產(chǎn)品價格、銷售情況或付款方式的任何變化及時通知乙方。
九、推銷、宣傳與廣告。
1、乙方是_________市場的全權(quán)代理,應(yīng)收集信息,爭取客戶,盡力促進產(chǎn)品的銷售。
2、乙方有義務(wù)通過廣告活動,宣傳代理產(chǎn)品(服務(wù)),并按照本合同的規(guī)定負擔廣告與宣傳費用。
3、甲方通過制定總體廣告計劃及其他規(guī)定,實施產(chǎn)品的廣告計劃和發(fā)布廣告;乙方應(yīng)按照甲方的要求在代理區(qū)域內(nèi)發(fā)布促銷廣告,開展促銷活動。
4、乙方應(yīng)當執(zhí)行甲方對廣告活動的要求,不得違反規(guī)定發(fā)布廣告。
5、乙方可自行策劃并實施針對代理區(qū)域市場特點的廣告宣傳或促銷推廣活動,但必須獲得甲方事先書面同意,并在甲方指導(dǎo)下進行。
十、購貨與銷售。
1、乙方需貨時,應(yīng)向甲方發(fā)出書面訂單,一般應(yīng)在每月_________日以前向甲方下達下一月度訂單,并在提貨前全額支付貨款。
(1)甲方收到乙方全額貨款后交付貨物,交貨地點為乙方所在地。
(2)甲方可代乙方發(fā)貨,乙方承擔鐵路貨運或汽運費,航空貨運費等,發(fā)貨方式由乙方確定。
(3)甲方將在發(fā)貨后將貨運單據(jù)傳真或寄至乙方。貨運時間以貨運單據(jù)上標明的時間為準。
2、乙方須在收到貨物后_________日內(nèi)對產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗,因產(chǎn)品質(zhì)量及包裝不符合質(zhì)量標準的,或者產(chǎn)品的保質(zhì)期已經(jīng)超過規(guī)定標準的,由甲方予以換貨或退貨。
十一、監(jiān)督、培訓(xùn)及售后服務(wù)。
1、甲方應(yīng)當在不影響乙方正常營業(yè)的前提下,定期或不定期對乙方的經(jīng)營活動進行輔導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和考核。乙方應(yīng)當遵循甲方或其委派的督導(dǎo)員在經(jīng)營過程中的建議和指導(dǎo)。
2、乙方應(yīng)當保持完整、準確的交易記錄,在每月_________日前向甲方遞交上月的總營業(yè)收入的財務(wù)報表。
3、在本合同有效期內(nèi),甲方每年應(yīng)對乙方或其指定承擔管理職責的人員提供不少于_________次的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)費用由甲方負擔,但參加培訓(xùn)人員的差旅費自負。
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著合作共贏,共求發(fā)展的原則,經(jīng)充分協(xié)商,雙方就傳統(tǒng)貿(mào)易,服務(wù)貿(mào)易(以下簡稱產(chǎn)品)代理問題達成一致,進一步明確雙方權(quán)利義務(wù),合作期限等具體事項,特依法簽訂本代理合同。
1.甲乙雙方共同認定確定的代理期,自___年___月到___年___月止,代理區(qū)域在___省___市所屬區(qū)域內(nèi)。
2.甲方認定乙方為___代理人,自本合同簽訂之日起,乙方即將代理權(quán)金金額___萬元付給甲方。
3.甲方不得在乙方所屬區(qū)域內(nèi)發(fā)展第二家代理人,乙方如發(fā)現(xiàn)甲方在乙方所屬區(qū)域內(nèi)發(fā)展第二家代理人,甲方將以___倍的代理權(quán)金賠償乙方。乙方如跨范圍進入其他代理人區(qū)域從事該業(yè)務(wù),甲方將取消乙方的代理權(quán),并向乙方提出___倍代理權(quán)金的賠償。
4.傳統(tǒng)貿(mào)易國際代理,按國家現(xiàn)行法規(guī)辦理,乙方向甲方提出報告,甲方認可并實施貿(mào)易成功,甲方向乙方支付該單證金額的___%代理費,乙方納稅,甲方代扣代繳,服務(wù)貿(mào)易收入,乙方納稅,甲方代扣代繳,乙方所獲收入涉及個人收入調(diào)節(jié)稅部分,乙方自動向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報,繳納稅款。
5.乙方負責辦理所屬區(qū)域內(nèi)的一切合法手續(xù),并依法獨立自主代理好濤嵐國際的業(yè)務(wù),因乙方違反法規(guī)引起的任何刑事或民事糾紛,均由乙方自己承擔。
6.甲乙雙方在宣傳,推廣,應(yīng)保持一致。在前期的推廣中,甲方給予乙方全面的技術(shù)指導(dǎo)和支持,協(xié)助乙方作好前期推廣活動和完善代理服務(wù)的善后服務(wù)。
7.獎勵:乙方a全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。b全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。c全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。d全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。
8.本代理合同一式___份,雙方各執(zhí)___份,以甲乙雙方法定代表人(或委托代理人)簽字蓋公章,并于乙方首次支付的代理權(quán)金款項到達甲方賬戶立即生效。甲乙雙方互相提供以下證件復(fù)印件并加蓋公章備存:營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證(國稅+地稅),xxx組織機構(gòu)代碼證,開戶許可證和法定代表人(或委托代理人)身份證,如自然人代理憑身份證。
甲方乙方。
代表代表。
地址:地址。
賬號:賬號:
開戶行:開戶行:
電話/傳真:電話/傳真:
郵編:郵編:
email:email:
代理驗車合同優(yōu)選篇十二
甲方:
乙方:
根據(jù)_相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,一致同意簽訂本合同,共同遵守。本合同性質(zhì)為勞務(wù)合同。
第一條工作內(nèi)。
乙方同意在被聘用期間,根據(jù)甲方工作需要,在企業(yè)應(yīng)用銷售部從事茶葉產(chǎn)品代理商職務(wù)。
第二條協(xié)議期限。
本協(xié)議有效期自20xx年9月21日起,至________年________月________日止,本協(xié)議期限為________年。
第三條勞動時間。
乙方在被聘用期間執(zhí)行不定時工作制,工作休息時間由乙方自行安排。
乙方不能以甲方的名義開展任何與完成約定的工作任務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)、活動或者從事違法犯罪活動,否則一切后果乙方自己負責,同時甲方保留追究其法律及經(jīng)濟責任的權(quán)利。
第四條勞動紀律。
乙方在聘用期間,應(yīng)遵守甲方的各項規(guī)章制度及勞動紀律,嚴格遵守勞動安全衛(wèi)生、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程和工作規(guī)范,愛護甲方的財產(chǎn),遵守職業(yè)道德。
乙方違反勞動紀律及各項規(guī)章制度的,甲方可視情節(jié)輕重,給予調(diào)職、降薪或提前解除本合同。
第五條代理商勞動報酬。
乙方工資以客戶簽收金額的百分之二十五個點。(茶具不算返利).
工資發(fā)放時間統(tǒng)一以客戶成交后付款后,公司確定收款后,48小時內(nèi)統(tǒng)一打到乙方農(nóng)業(yè)銀行卡上。
多勞多得,工資保密性。
第六條保密義務(wù)。
協(xié)議期內(nèi),乙方須在甲方許可之范圍內(nèi)使用甲方商業(yè)信息;協(xié)議期內(nèi)以及協(xié)議終止后,乙方必須為甲方之一切商業(yè)信息保守秘密,不得以任何方式向甲方以外的第三方泄漏、給予或轉(zhuǎn)讓。
如果乙方違反上述義務(wù),給甲方造成任何損失,乙方自愿承擔最終的賠償責任。
第七條合同的終止以下情形發(fā)生時,本合同可以終止:
合同期限屆滿;。
在合同有效期內(nèi),乙方如不能達到甲方的工作要求,甲方將給予警告;如果在一次警告后仍然不能達到甲方的工作要求的,甲方提前30日告知乙方,本合同即可提前終止。
乙方在本合同有效期間,被依法追究刑事責任,甲方可以單方終止合同。
對于非因、和的原因,合同任何一方違反合同約定,且違約方在非違約方書面通知后15日內(nèi)仍未予改正的,非違約方可以書面通知的形式終止本合同。本合同的提前終止不影響已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
第八條其他。
因履行本合同發(fā)生的糾紛,雙方通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的可以向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
本協(xié)議自簽訂之日起生效,本協(xié)議未盡事宜,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;必要時,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后方可對本協(xié)議進行修改或補充;對本協(xié)議的任何修改或補充,經(jīng)雙方簽字、蓋章后方可生效,并具有與本協(xié)議同等的法律效力。
本協(xié)議書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
代理驗車合同優(yōu)選篇十三
乙方:___________________________。
一、合作原則。
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,愿意在互惠互利、風險共擔的原則下,共同發(fā)展_________品牌時裝銷售。乙方在承認和尊重甲方的專利行使權(quán)、商譽、業(yè)務(wù)水平和經(jīng)營管理的原則下,達成以下協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
二、授權(quán)銷售商品與區(qū)域。
甲方同意乙方在_________進行_________品牌時裝之代理銷售;在協(xié)議期內(nèi),乙方享有該市由甲方所授予的代理/銷售_________品牌時裝的權(quán)利和義務(wù),并使用_______形式裝修店鋪。乙方所開的專賣店及專賣柜地點需征得甲方同意,專賣店面積不可小于_______平方米/店,專賣柜面積不可小于_________平方米。
三、義務(wù)。
1。甲方向乙方提供相關(guān)有效證件(復(fù)印件),包括營業(yè)執(zhí)照,商標注冊證書。
2。乙方則需向甲方提供有效的營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件),乙方在專賣店(柜)內(nèi)必須銷售甲方提供之商標貨品,不可銷售、儲存或以任何形式宣傳非由甲方提供之貨品。
3。乙方為_________時裝之經(jīng)營者,自負盈虧,一切有關(guān)租賃、稅務(wù)問題由乙方自行處理,甲方不負任何責任。
四、結(jié)算方式。
1。在協(xié)議期乙方購買甲方貨品的價格為參考零售牌價折。(其它特價商品另議)。
2。每筆交易獨立結(jié)算,款到出貨。
五、付款方式。
1。甲方于每季商品發(fā)表會時,乙方可現(xiàn)場預(yù)定貨,預(yù)定貨品需預(yù)付貨額定金。
2。開季后,追加貨品時,一律現(xiàn)款現(xiàn)貨。
3。甲方應(yīng)將預(yù)定金的貨品、貨源確定,按時、按量、按質(zhì)送交乙方。
4。若甲方在全國范圍內(nèi)打折,提前二周通知乙方,相應(yīng)讓扣1%-5%。
5。該地區(qū)由甲乙雙方協(xié)商設(shè)定最低進貨額為_________,月平均進貨額為_________。若當月進貨額超出最低平均進貨額,則多余部分可轉(zhuǎn)入下月計算;若當月進貨額不足月最低平均進貨額,則不足部分需保留于甲方。達到目標進貨額甲方將返扣1%-2%作為獎勵,在以后貨款中抵扣。
六、裝修形式。
乙方開設(shè)專賣店的裝修格調(diào)需按甲方的同意要求完成;
甲方將提供裝修格式、圖紙和材料的資料,裝修費用由乙方承擔。
七、廣告宣傳。
甲方提供宣傳推廣指導(dǎo)性策略、相應(yīng)的宣傳資料及宣傳品;
乙方在協(xié)議期間的廣告宣傳,必須符合_________品牌產(chǎn)品形象。任何損害、破壞行業(yè)將導(dǎo)致追究及賠償,甲方有權(quán)終止本協(xié)議。
八、提貨方式。
乙方指定貨物的交運方式,甲方負責代理交運手續(xù),乙方在提貨后,一切有關(guān)保險、運費由乙方自行承擔。
九、店面管理。
甲方向乙方提供店面管理的整套資料文件,對乙方所開店面不符合甲方要求之處,甲方有權(quán)提出改進意見。
十、人員培訓(xùn)。
乙方所聘用的人員于上崗前應(yīng)進行崗前培訓(xùn),如因條件所限不能培訓(xùn),甲方可替乙方代為培訓(xùn)。
十一、信息反饋。
乙方每周一傳真上周銷售明細、銷售狀況分析。每月25日將實際庫存情況以傳真的形式報給甲方。甲方應(yīng)及時發(fā)貨及補貨,幫助乙方分析市場情況。
十二、商標、知識產(chǎn)權(quán)。
1。甲方允許乙方在協(xié)議期間在營業(yè)范圍內(nèi)使用甲方商標和文字。
2。乙方未經(jīng)甲方書面同意,不得將商標的標識和文字用于經(jīng)營范圍外。
3。乙方不得直接或間接參與或牽涉任何與甲方商標相似近似之貨品的制造、運送和銷售行為。
4。乙方如發(fā)現(xiàn)任何仿冒甲方商標之貨品,需及時通知甲方,并全力協(xié)助甲方之取締行為。
十三、退換貨。
1。甲方同意予乙方依每月交易總額、于次月15日前提出_________%的退貨率,逾時概不受理。
2。乙方二次追加的商品,甲方概不受理退換貨。
十四、其他。
此協(xié)議一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,具同等法律效力,其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________。
代表人(簽字)_______代表人(簽字)_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________。
【篇二】。
制造商:_____________________。
代理方:__________________。
經(jīng)雙方平等、自愿協(xié)商,達成本銷售代理協(xié)議,共同遵守。
同意將下列產(chǎn)品________(簡稱產(chǎn)品)的*代理權(quán)授予代理方(簡稱代理人)。代理人優(yōu)先在下列指定地區(qū)(簡稱地區(qū))推銷產(chǎn)品:________國________市(區(qū))。
第二條代理人的職責。
代理人應(yīng)在該地區(qū)拓展用戶。代理人應(yīng)向制造商轉(zhuǎn)送接收到的報價和訂單。代理人無權(quán)代表制造商簽訂任何具有約束的合約。代理人應(yīng)把制造商規(guī)定的銷售條款對用戶解釋。制造商可不受任何約束地拒絕代理人轉(zhuǎn)送的任何詢價及訂單。
第三條代理業(yè)務(wù)的職責范圍。
代理人是________市場的全權(quán)代理,應(yīng)收集信息,盡力促進產(chǎn)品的銷售。代理人應(yīng)精通所推銷產(chǎn)品的技術(shù)性能。代理所得傭金應(yīng)包括為促進銷售所需費用。
第四條廣告和展覽會。
為促進產(chǎn)品在該地區(qū)的銷售,代理人應(yīng)刊登一切必要的廣告并支付廣告費用。凡參加展銷會需經(jīng)雙方事先商議后辦理。
第五條代理人的財務(wù)責任。
5·1、代理人應(yīng)采取適當方式了解當?shù)赜嗀浫说闹Ц赌芰Σf(xié)助制造商收回應(yīng)付貨款。通常的索款及協(xié)助收回應(yīng)付貨款的開支應(yīng)由制造商負擔。
5·2、未經(jīng)同意,代理人無權(quán)也無義務(wù)以制造商的名義接受付款。
第六條用戶意見。
代理人有權(quán)接受用戶對產(chǎn)品的意見和申訴,及時通知制造商并關(guān)注制造商的切身利益。
第七條提供信息。
代理人應(yīng)盡力向制造商提供商品的市場和競爭等方面的信息,每____個月需向制造商寄送工作報告。
第八條正當競爭。
8·1、代理人不應(yīng)與制造商或幫助他人與制造商競爭,代理人更不應(yīng)制造代理產(chǎn)品或類似于代理的產(chǎn)品,也不應(yīng)從與制造商競爭的任何企業(yè)中獲利。同時,代理人不應(yīng)代理或銷售與代理產(chǎn)品相同或類似的任何產(chǎn)品。
8·2、此合約一經(jīng)生效,代理人應(yīng)將與其他企業(yè)簽訂的有約束性的協(xié)議告知制造商。不論是作為代理的或經(jīng)銷的,此后再簽定的任何協(xié)議均應(yīng)告之制造商,代理人在進行其他活動時,決不能忽視其對制造商承擔的義務(wù)而影響任務(wù)的完成。
第九條保密。
9·1、代理人在協(xié)議有效期內(nèi)或協(xié)議終止后,不得泄露制造商的商業(yè)機密,也不得將該機密超越協(xié)議范圍使用。
9·2、所有產(chǎn)品設(shè)計和說明均屬制造商所有,代理人應(yīng)在協(xié)議終止時歸還給制造商。
第十條分包代理。
代理人事先經(jīng)制造商同意后可聘用分包代理人,代理人應(yīng)對該分包代理人的活動負全部責任。
第十一條工業(yè)產(chǎn)權(quán)的保護。
代理人發(fā)現(xiàn)第三方侵犯制造商的工業(yè)產(chǎn)權(quán)或有損于制造商利益的任何非法行為,代理人應(yīng)據(jù)實向制造商報告。代理人應(yīng)盡努力并按制造商的指示,幫助制造商使其不受這類行為的侵害,制造商將承擔正常代理活動以外的費用。
第十二條*銷售權(quán)的范圍。
制造商不得同意他人在該地區(qū)取得代理或銷售協(xié)議產(chǎn)品的權(quán)利。制造商應(yīng)把其收到的直接來自該地區(qū)用戶的訂單通知代理人。代理人有權(quán)按第十五條規(guī)定獲得該訂單的傭金。
第十三條技術(shù)幫助。
制造商應(yīng)幫助代理人培訓(xùn)雇員,使其獲得代理產(chǎn)品的技術(shù)知識。代理人應(yīng)支付其雇員往返交通費用及工資,制造商提供食宿。
甲方:________。
乙方:_________。
簽訂日期:_________
代理驗車合同優(yōu)選篇十四
委托人:(以下簡稱甲方)。
委托代理人:
聯(lián)系地址:
職務(wù):
中心編號:
單位:
受托人:(以下簡稱乙方)。
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
郵編:
單位:
依據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就駕校招生委托代理的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
一、合作項目。
駕駛員培訓(xùn)招生。
二、合作期限。
年月日至年月日。
三、合作內(nèi)容。
1、甲方委托乙方在其活動范圍內(nèi)為甲方招收學(xué)員,并給予一定的酬金。
2、乙方按照甲方的要求在自己力所能及的范圍內(nèi)為甲方招收學(xué)員,招收數(shù)量不限。
四、甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方負責給乙方提供合法的招生手續(xù)。
2、甲方應(yīng)該及時告知乙方駕校內(nèi)部價格變動、車型變動等有關(guān)情況。
3、甲方按照乙方招生數(shù)量給予酬金,不得拖欠。
4、乙方應(yīng)該妥善保管甲方提供的各類招生手續(xù),合作中止,乙方及時歸還各類手續(xù)。
5、乙方在招生過程中不得弄虛作假,對于乙方所招收學(xué)員退費的,乙方要歸還甲方已提供的酬金。
五、違約責任。
1、甲方不按時給予乙方酬金,或不及時告知甲方招生情況的變動給乙方造成損失的,乙方有權(quán)單方面中止合作,并憑此協(xié)議要求甲方給予酬金及損失賠償。
2、乙方應(yīng)該妥善保管甲方的提供的各類招生手續(xù),乙方將甲方財務(wù)收據(jù)丟失的或者拒不歸還的,乙方賠償甲方20xx元人民幣。
六、合同解除方式。
到期自動解除;違約解除;雙方協(xié)商隨時解除;雙方均有權(quán)單方面提出解除。
七、甲方為乙方提供的財務(wù)收據(jù)編號:
說明:合作期限內(nèi)該財務(wù)收據(jù)用完的,重新簽訂協(xié)議。
委托人(甲方)簽字:
委托代理人:
乙方身份證復(fù)印件:另附。
日期:20xx年x月xx日
受托人(乙方)簽字:
受托代理人:
日期:20xx年x月xx日
代理驗車合同優(yōu)選篇十五
甲方:乙方:河北__依照《_民事訴訟法》第五十八條之規(guī)定,甲方委托乙方作為甲方與趙__(橋東__黑馬收貨站,個體工商戶)貨運合同糾紛)一案的訴訟及訴外調(diào)解代理人,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下條款:
一、乙方接受甲方的委托,指派黃_、任__律師擔任其訴訟代理人和訴外調(diào)解代理人。
二、甲方必須真實地向乙方律師敘述案情,提供有關(guān)本案的證據(jù)或者證據(jù)線索。甲方如提供虛假事實和證據(jù)的,乙方有權(quán)終止代理,依約所收費用不予退還。
三、甲方委托乙方代理權(quán)限:代為談判、和解;提起、放棄、變更訴訟請求等特別授權(quán)。
四、乙方律師必須認真完成代理活動中的各項工作,維護甲方的合法權(quán)益。
五、根據(jù)相關(guān)規(guī)定,甲乙雙方采用風險收費的方法代理并支付委托費用。具體收取方式為:
1、乙方辦案期間所產(chǎn)生的訴訟費、差旅費由甲方承擔。
2、律師費:甲方向乙方支付索賠額的30%作為律師費。支付方式為:在甲方得到還款后____日內(nèi)向乙方一次性支付。如甲方分期得到還款,須根據(jù)每期的賠付金額,按比例向乙方支付。(例如:兩期付清,每期20萬,甲方向乙方支付律師費的方式也為兩期,每期為20萬215;30%=6萬)。
六、甲方擅自終止委托事項或撤訴等,其預(yù)交的費用不予退還,并應(yīng)向乙方賠償損失。
七、乙方對委托承辦事務(wù)中所知悉的涉及甲方的商業(yè)秘密及個人隱私等負有保密的義務(wù)。
八、本案結(jié)案后,甲方需要委托乙方從事進行其他訴訟及非訴訟法律服務(wù)的,雙方另行協(xié)商。
九、乙方代理本案期間,甲方就本案不得組織越級上訪,不得發(fā)生暴力沖突,不得從事任何違法活動。發(fā)生上述事件給甲方及其他人造成損失的,乙方不承擔任何責任。
十、本協(xié)議自雙方簽字并蓋章之日起生效。十。
一、因履行本合同發(fā)生爭議,由石家莊仲裁委員會裁決。十。
代理驗車合同優(yōu)選篇十六
承攬方:
委托方:
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,按照《_經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標準。
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預(yù)付萬元,每單款包裝累計達到貨值15萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發(fā)票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:按相關(guān)的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間:承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后20天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元,質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關(guān)費用。
十、交貨期的約定:交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:自承攬方交付產(chǎn)品之日起,委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗,若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定,委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議,并不得動用產(chǎn)品,否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,使用期內(nèi)發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),qs證,印刷執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責任:因不可抗力,停電,主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付,不應(yīng)視為承攬方違約,但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方,并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上,委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責任:
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,委托方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定,使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務(wù),雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《_合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預(yù)付款的,自預(yù)付款交付之日起生效。
本合同有效期自年月日至年月日止。
簽訂地點:簽訂時間:
代理驗車合同優(yōu)選篇一
乙方(供應(yīng)方):(以下簡稱乙方)。
甲方由于岷縣至合作二級公路改建工程房建項目建設(shè)的需要,現(xiàn)需從乙方處采購裝飾木門設(shè)備。根據(jù)《^v^合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公開和誠實信用的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條產(chǎn)品及價款。
具體可參照雙方認可的樣品。
注:表中約定數(shù)量為暫定數(shù),以甲方實際用量為準結(jié)算。(清單附后)。
此價格含運費含稅金含安裝、裝卸費,含“五金件及門鎖”。
質(zhì)量標準:___合格___等級:___優(yōu)___。
第二條供貨時間。
從20xx年6月25日起開始供貨,以甲方通知為準,保證供貨到現(xiàn)場。(具體時間書面通知)。
第三條質(zhì)量要求。
乙方在甲方用貨前需提供材料樣品,由乙方提供產(chǎn)品合格證、檢測報告等證明材料,證明材料提供給甲方存檔使用。乙方必須保證原材料為合格產(chǎn)品,與甲方認定的樣品一致,產(chǎn)品加工過程中的原材料、加工工藝等各項指標與乙方相關(guān)承諾一致,產(chǎn)品檢測的指標必須符合國家現(xiàn)行標準及規(guī)范要求。
乙方所供裝飾木門設(shè)備包裝標準按國家標準執(zhí)行,即符合運輸要求,確保設(shè)備不受損壞;包裝物由甲方或施工單位負責回收處理;但有毒有害的包裝物或必須由廠家回收的或國家規(guī)定必須由有關(guān)專業(yè)部門回收的包裝物由乙方負責回收。
具體要求如下:
裝飾木門設(shè)備。
(1)提供生產(chǎn)許可證、檢驗報告、合格證等。
(2)負責采購、運輸、裝卸、安裝。
(3)質(zhì)保期為2年。
(6)安裝過程,食宿自理。
第四條運輸、交貨及收貨。
1、交貨方式:所有貨物由乙方送往甲方工地現(xiàn)場,具體地點以甲方現(xiàn)場通知為準,并由乙方負責卸車、安裝,所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
2、貨物交與甲方之前,由乙方妥善保管。貨到現(xiàn)場,由甲方現(xiàn)場管理人員在供貨單上簽字確認產(chǎn)品數(shù)量和質(zhì)量。甲方收貨前的損耗由乙方負責。
第五條付款方式。
1、貨到工地后驗收后付送貨款的30%,
2、本產(chǎn)品所供給的工程完工,分部工程驗收合格后再付30%。
3、工程竣工完畢,初次交驗合格后,付至合同總價的90%,
4、從竣工驗收合格之日起兩年質(zhì)保期滿后,余款10%結(jié)清。
第六條違約責任。
乙方應(yīng)負的責任。
1、在本合同約定的供貨完成前,乙方單方解除合同或中止供貨,視為乙方違約,應(yīng)賠償本合同總金額10%給甲方作為違約金。
2、乙方應(yīng)按本合同約定的時間及時將貨物運送到現(xiàn)場,如不能按時交貨或者交貨數(shù)量不足,則視為乙方違約,乙方應(yīng)承擔因此產(chǎn)生的直接損失。
3、如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量等不符合本合同規(guī)定時,由乙方負責包退、包換,并承擔該批不合格產(chǎn)品的退貨費用。由于上述原因延誤交貨時間,每逾期一日,乙方應(yīng)按逾期交貨部分貨款總值的___10%___計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
第七條合同的調(diào)整。
1、產(chǎn)品價格如須調(diào)整,必須經(jīng)雙方協(xié)商后方能變更。
2、如甲方須變更產(chǎn)品品種、規(guī)格、質(zhì)量、顏色、包裝等時,應(yīng)提前15天與乙方協(xié)商解決。
3、本合同所訂一切條款,任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權(quán)拒絕履行,由此造成的一切損失由單獨變更、修改合同的一方承擔。
第八條不可抗力。
任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應(yīng)及時向?qū)Ψ酵ㄖ荒苈男谢蝽氀悠诼男?、部分履行合同的理由。在取得對方同意后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承擔違約責任。
第九條爭議解決方式。
本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛,甲、乙雙方應(yīng)協(xié)商解決,如協(xié)商不成,供需雙方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。
本合同簽訂地點:岷合房建項目部甘肅省甘南州卓尼縣木耳新村。
第十條合同生效與終止。
本合同自雙方簽章之日起生效,到乙方將全部訂貨送齊經(jīng)甲方驗收無誤,并按本合同規(guī)定將貨款結(jié)算以后終止。
第十一條本合同一式四份,由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商處理。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
代理驗車合同優(yōu)選篇二
甲方:
乙方:
經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商由甲方邀一行40人(外方35人,中方5人)來,為使晚會演出成功,雙方訂立如下條款:
一、乙方與20xx年月日至20xx年月日承接甲方場演出,演出費用稅后共元人民幣(元)。
二、晚會演出時間為100分鐘。
三、任何單位或個人未經(jīng)甲方允許,不能私自在晚會進行錄音錄像。
四、乙方自備燈光音響。
五、甲方責任及權(quán)利:
1、為乙方提供文化部演出批文及有關(guān)演出的宣傳資料。
2、負責晚會的演員邀請及晚會的編排、制作。
3、負責演出團體的組織管理工作。
4、支付外方國際差旅費和演出費、簽證費。
5、負責演員到達乙方演出地交通費。
六、乙方責任及權(quán)利:
1、辦理該晚會地方省、市、縣文化局、廳演出批文。
2、乙方確保按簽約的場數(shù)演出,如果演出場數(shù)不夠,按實際簽約場數(shù)支付給甲方演出費。
3、臨近演出時政府下令停演或其他原因停電,乙方必須支付甲方租車費、食宿費、交通費、管理費、簽證費等,共計貳萬元人民幣。(共計元人民幣)。另外甲方所收預(yù)付款不退。
4、負責支付甲方一行40人食宿費(一日四餐,二正二副,餐標每人每天80元人民幣。宿:涉外賓館或酒店,雙人標間,有電視、電話,24小時有熱水。)。
七、雙方責任及義務(wù):
2、雙方鑒定合同2日內(nèi),元人民幣;元人民幣,其余演出費甲方到達乙方后,演出前5小時一次性結(jié)清,由于結(jié)賬延誤演出時間,由乙方負責后果。
3、甲、乙雙方任何單位由于安排不當造成的經(jīng)濟損失,甚至造成演出不能正常進行,所有責任均有方案實際發(fā)生后果負責賠償對方損失,索賠人民幣貳萬元()整。
八、其他條款:
1、乙方不能以任何理由要求甲方演員為票房收入做任何義務(wù)宣傳。
2、此合同有效期隨文化部批文時間有效。
3、如果雙方發(fā)生合同糾紛,首先雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不妥,可在甲方當?shù)胤刹块T依法解決(不可抗拒力除外)。
4、本合同的復(fù)印件和傳真件必須是在甲方收到預(yù)付款后生效。
5、本合同書未盡事宜,雙方可另作補充協(xié)議。
6、以下為單位和代表人簽章及簽約時間,其余為空白。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
代理驗車合同優(yōu)選篇三
甲方:宿遷市洋河鎮(zhèn)原窖酒業(yè)有限公司。
乙方:
根據(jù)《xxx合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī),甲、乙雙方本著自愿、公平、互利、互惠的原則,經(jīng)共同協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:甲方的權(quán)利與義務(wù)。
1.甲方授權(quán)乙方在范圍內(nèi)代理銷售甲方的系列產(chǎn)品,代理銷售期限為年(年月日至年月日)。本合同期滿,乙方可以申請續(xù)簽,但應(yīng)提前30天書面告知甲方。同等條件下,乙方享有優(yōu)先權(quán)。
2.甲方為確保產(chǎn)品質(zhì)量,在乙方代理期限內(nèi),甲方向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、酒類流通許可證、相關(guān)產(chǎn)品的檢測報告及其他必要的文件。
3.甲方向乙方收取萬元的信譽保證金,乙方交納的信譽保證金在終止代理時,甲方全額退還乙方。
4.甲方向乙方供貨后,乙方在半年內(nèi)未產(chǎn)生效益或購貨金額不足萬元的,甲方有權(quán)終止協(xié)議。
第二條:乙方的權(quán)利與義務(wù)。
2.乙方銷售人員在市場銷售過程中,應(yīng)遵循甲方的市場指導(dǎo)價,不得任意過份抬高價格銷售,也不能低于代理價銷售。
3.乙方與甲方簽訂代理銷售協(xié)議時必須向甲方提供有效的相關(guān)證件(如營業(yè)執(zhí)照、身份證等)。
4.乙方在市場銷售過程中,不得有損害甲方名譽的言論和行為。自覺維護甲方及其產(chǎn)品的形象和聲譽,在甲方指導(dǎo)下處理好代理經(jīng)銷區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品終端用戶的投訴與相關(guān)服務(wù)請求,并做好有關(guān)部門監(jiān)督檢查的配合工作。
5.乙方在銷售中因甲方產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,均可向甲方申請免費調(diào)換,由此產(chǎn)生的費用及責任由甲方承擔。
6.乙方在所在區(qū)域內(nèi)代理銷售產(chǎn)品所發(fā)生的一切經(jīng)營費用(專賣、稅務(wù)、工商、技術(shù)監(jiān)督、衛(wèi)生防疫等)和經(jīng)營風險都由乙方自己承擔。
第三條:供貨、結(jié)算方式。
1.通常情況下,乙方應(yīng)至少提前30天向甲方申報購貨計劃并安排付款,甲方在收到乙方的貨款后30天內(nèi),負責將貨物運輸至乙方地點。具體操作為:乙方向甲方發(fā)出購貨計劃單,甲方收到乙方購貨計劃單后,確認產(chǎn)品和交貨期。經(jīng)確認有效的購貨計劃單,構(gòu)成一份獨立有效的買賣合同。本合同有關(guān)付款方式,交貨等相關(guān)條款可視為對該獨立合同的有效補充。甲乙雙方因不可抗力因素導(dǎo)致本次買賣合同不能有效履行,雙方均免責。
2.乙方在收到貨物時應(yīng)當場驗收。貨物在運輸途中造成損壞的,乙方應(yīng)將損壞的產(chǎn)品名稱及數(shù)量交由運輸方簽字認可,并于當日通知甲方,由甲方與運輸方明確責任后處理。
第四條產(chǎn)品價格調(diào)整。
為充分保障經(jīng)銷商的利益,甲方在進行產(chǎn)品價格體系調(diào)整時,將嚴格遵守以下承諾:
1.保證產(chǎn)品價格體系正式調(diào)整前30天將價格調(diào)整信息通知到經(jīng)銷商。
2.對于價格體系調(diào)整前(以正式執(zhí)行調(diào)整后的新價格體系日期為準)已經(jīng)發(fā)生采購的經(jīng)銷商,甲方不負責對經(jīng)銷商已經(jīng)采購的全部調(diào)價后產(chǎn)品進行差價補償(降價情況),同時,甲方也不能另行讓經(jīng)銷商差價補款(漲價情況)。
第五條:違約責任。
1.甲、乙雙方必須嚴格遵守本協(xié)議規(guī)定的各項條款,雙方不得違約,一方違約造成另一方經(jīng)濟損失的,按實際損失賠償。
2.乙方在自己代理區(qū)域以外區(qū)域銷售,且該區(qū)域已有甲方的代理商,經(jīng)甲方通告后,若乙方繼續(xù)有銷售行為,甲方有權(quán)對乙方實施一萬元/次的處罰。甲方發(fā)現(xiàn)乙方有三次以上這樣的行為,可以終止乙方的代理權(quán)。
1.甲乙雙方必須對業(yè)務(wù)往來中的任何重大商情事務(wù)對第三方嚴格保密。
2.甲乙雙方因任意一方的行為對另一方造成名譽、經(jīng)濟等損失,由責任方承擔相應(yīng)責任。
第七條:其他約定事項第八條:本協(xié)議一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(簽章):宿遷市洋河鎮(zhèn)原窖酒業(yè)有限公司乙方(簽章)。
法人或負責人:法人或負責人:
代理驗車合同優(yōu)選篇四
甲方:
乙方:
一、根據(jù)《_民法典》的規(guī)定,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,本著自愿與需要的原則,在真實、充分地表達各自意愿的基礎(chǔ)上,達成如下協(xié)議,并由雙方共同烙守。合同項目內(nèi)容:
為便于乙方對所屬汽車修理工作進行規(guī)范管理,進一步降低修理費用,加強汽車保養(yǎng),甲、乙雙方經(jīng)過平等協(xié)商,同意甲方承擔乙方所屬汽車的維修工作。修車前須由乙方負責人開據(jù)修車通知單,甲方竣工后要在維修項目明細上注明修理工時費、零配件價格等科目,并向司機做詳細介紹,由該車司機確認簽字,經(jīng)乙方負責人審核后,作為雙方結(jié)算時的主要憑證。
二、付費方式:
1、乙方每季度結(jié)算一次本期發(fā)生的維修費用。
2、乙方經(jīng)審核確認修理費用后由甲方開據(jù)發(fā)票,乙方依據(jù)發(fā)票在15日內(nèi)付款。
三、甲乙雙方責任與義務(wù):
1、甲方的責任與義務(wù):
甲方不得使用假冒偽劣配件維修汽車,因甲方提供的配件原因造成維修質(zhì)量問題的,甲方承擔賠償責任。
甲方自接收待修汽車至完工交付乙方前,除因維修或檢驗外,不得動用在修汽車。甲方違反上述約定的,照價賠償油料等直接損失,造成汽車損壞或報廢的,負責修理并賠償損失。
甲方自接收待修汽車后,應(yīng)用最短時間完工,不得因故拖延。
甲方應(yīng)根據(jù)乙方維修通知單上所列項目進行維修,無乙方開據(jù)的維修通知單的車輛,甲方不得進行維修。甲方維修了無乙方通知單的車輛或通知單未注明的維修項目的,乙方將拒絕付該維修款。
甲方應(yīng)提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù),對乙方的維修問題要詳細介紹、合理建議、精致維修,并提供24小時救援服務(wù)。
2、乙方的責任與義務(wù):
乙方向甲方交付維修車輛時,須出據(jù)維修通知單,作為甲方接收維修汽車的依據(jù)。。
乙方向甲方交付維修車輛時,應(yīng)自行取走車內(nèi)可移動貴重物品及相關(guān)證件。
乙方無故逾期支付維修費用或無故延期接車的,甲方有權(quán)行使留臵權(quán)并向甲方所在地人民法院起訴。
乙方負責人在簽字掛帳時應(yīng)向甲方負責人出示相關(guān)證件確認并提供稅號、開戶行帳號、乙方委托書等作為汽車委托維修憑證。
四、違約責任:
在合同期內(nèi),甲乙雙方必須嚴格履行本合同,除遇有特殊情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致不能履行合同的有關(guān)內(nèi)容外,任何一方單方違反合同給對方造成經(jīng)濟損失的,應(yīng)根據(jù)其后果和責任大小,給對方賠償經(jīng)濟損失。賠償金額按有關(guān)規(guī)定或?qū)嶋H情況確定。
五、其他。
1、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后,方可生效;。
2、本合同的任何修改變更可補充,須采書面形式,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商簽字蓋章后方可生效。并作為合同的附件,是本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等法律效力。
甲方:
法人代表簽字:
地址:
電話:
稅號:
開戶行:
賬號:
簽約時間:________年________月________日。
乙方:
法人代表簽字:
地址:
電話:
稅號:
開戶行:
賬號:
簽約時間:________年________月________日。
代理驗車合同優(yōu)選篇五
甲方(賣方)。
甲方法定代表人:
甲方授權(quán)代表:
乙方(買方):
乙方法定代表人:
乙方授權(quán)代表:
根據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方本著平等、互利、互惠的原則,就乙方向甲方采購白金禮酒有關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、乙方銷售地點及商貿(mào)名稱:
二、供貨數(shù)量。
乙方因年底需求,自本合同簽訂之日起,不定時,多批次向甲方采購白金禮酒,總需貨量約件,實際供貨量高于該約定數(shù)量的,以實際供貨為準。
三、交易方式。
1、在本合同有效期內(nèi),乙方指定作為乙方代表,可以口頭或書面向甲方訂貨,有權(quán)簽收甲方的供貨單,乙方對該代表的一切行為均予以認可。
2、除上述代表外,乙方未經(jīng)書面通知甲方,擅自變更上述授權(quán)代表,擅自指定其他人員簽收甲方供貨單的,不論其有無授權(quán)或是否加蓋乙方公章,乙方均須對該供貨單簽收的供貨承擔全部付款義務(wù),并且不得以簽收人員變更或無授權(quán)等任何原因拒絕付款。
3、上述乙方授權(quán)代表可以用電話、傳真、訂貨單等形式通知甲方所采購白金禮酒的具體品名、規(guī)格、數(shù)量等。甲方應(yīng)當按照乙方的發(fā)貨通知將乙方所需白金禮酒送達雙方指定地點,如有特殊原因無法及時送達的,甲方應(yīng)及時通知乙方。
4、乙方自行提貨或甲方的白金禮酒送達之后,應(yīng)當場予以清點數(shù)量,核對規(guī)格、品名、價格等,乙方核實確認后須在甲方送貨單或供貨單上簽字或蓋章簽收,如有質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在收到貨物之日起質(zhì)量視為乙方確認完全合格。
5、乙方確認:乙方完全認可甲方制作的送貨或供貨單作為甲乙雙方結(jié)算的憑證與依據(jù)。
6、運輸方式及費用負擔:
四、價格及結(jié)算方式。
1、乙方于提(收)貨時付款或提(收)貨之日起日內(nèi)付款的,價格為:
2、乙方提(收)貨時未付款的,雙方一致確認按照以下價格結(jié)算貨款:自提(收)貨之日起超過日的,每噸加價元。
3、付款方式及時間:
五、違約責任。
1、若乙方未在上述約定付款期限內(nèi)付清貨款的,甲方有權(quán)解除合同,并有權(quán)自乙方逾期付款之日起,按總貨款每日萬分之五計算逾期違約金。
2、在合同履行期內(nèi),若乙方更換供應(yīng)商,應(yīng)提前15日通知甲方,并于通知到達甲方之日起五日內(nèi)向甲方付清所有貨款,否則,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付所欠款項萬分之五的違約金。
3、甲方自提產(chǎn)品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的,應(yīng)按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之五向乙方支付逾期提貨的違約金,并承擔乙方代為保管,保養(yǎng)貨物所支付的費用。
4、因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行的,雙方可終止合同,乙方應(yīng)于合同終止之日起五日內(nèi)向甲方結(jié)清所有款項,逾期支付的,每逾期一日,乙方應(yīng)向甲方支付所欠貨款總額的萬分之五的逾期違約金。
六、爭議解決。
合同履行過程中發(fā)生糾紛,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向甲方所在地人民法院起訴。
七、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方(章):
乙方(章):
法定代表人:
法定代表人:
授權(quán)代表:
授權(quán)代表:
電話:
電話:
甲方單位開戶行:
乙方單位開戶行:
賬號:
賬號:
代理驗車合同優(yōu)選篇六
租賃企業(yè):(以下簡稱*方)。
閑置車輛(單位或個人):(以下簡稱乙方)。
為加快衢州市汽車租賃行業(yè)的發(fā)展,加強租賃汽車業(yè)的管理,保護合法經(jīng)營,根據(jù)《中華*共和國合同法》、《浙*省汽車租賃管理規(guī)定實施細則》,*、乙雙方在協(xié)商一致、自愿互利的原則下,為明確雙方的權(quán)利和義務(wù),特簽訂本協(xié)議。
一、雙方必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)和浙*省汽車租賃業(yè)管理規(guī)定實施細則;并全面履行本協(xié)議。
二、乙方自愿將一輛車型為,車牌號(發(fā)動機號碼車架號碼)的自備車交由*方代管代租。
三、代管代租期限為一年,從年月日至年月日止。期滿后,在同等條件下,乙方可優(yōu)先享受代管代租。
四、合同期內(nèi),*方必須每天將乙方車輛的出車情況,收費標準詳細地做記錄,每月底單車核算。次月10日前雙方按實結(jié)清賬目。
五、代管車輛交納各種稅費和投保(險種按*方要求投保),由*方交給汽車租賃*委員會統(tǒng)一參加保險和交納各種稅費,并享受優(yōu)惠政策,保險費、稅費等費用由乙方承擔。
六、乙方車輛發(fā)生故障,由*方統(tǒng)一安排維修,如車輛發(fā)生事故,*方可協(xié)助處理,并負責保險公司理賠工作。
七、*方每月10日向乙方收取上月底的車輛管理費,每輛叁佰元,服務(wù)費按總營收的10%收取,以及上月度的車輛修理費,養(yǎng)路費等有關(guān)規(guī)費和車輛檢測相關(guān)費用。
八、乙方車輛在*方代管理期間,凡發(fā)生下例情況之一的,且造成經(jīng)濟損失的,*方不承擔經(jīng)濟賠償責任,但可協(xié)助乙方處理,處理過程中所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
1、承租人因酒后駕車,造成損失的。
2、承租人將車輛交給無駕駛*人員駕駛,造成損失的。
3、承租人利用租賃車輛從事非法活動造成損失的。
4、承租人利用詐騙形式騙取車輛,車輛無法追回的。
5、承租人造成的難以收回的一切損失。
九、*方應(yīng)按行業(yè)管理的有關(guān)規(guī)定,配備專職的管理人員,制定并公布各管理崗位職責,健全各項規(guī)章制度,認真做好每天的出車記錄和月底單車統(tǒng)計表。
十、協(xié)議期內(nèi),有關(guān)管理部門如政策*調(diào)整征收收費標準,乙方應(yīng)按調(diào)整后的征收收費標準繳納。
十一、本協(xié)議未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
十二、協(xié)議經(jīng)雙方簽定后生效,協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)貳份,報當?shù)毓愤\輸部門一份,汽車租賃*委員會一份。
*方(簽章):乙方:
法定代表人:*:
電話:電話:
代理驗車合同優(yōu)選篇七
傳真:_________。
乙方:_________。
傳真:_________。
甲、乙雙方在公*、信任、互利、互惠的基礎(chǔ)上,特訂立如下合同:
第一條資格、區(qū)域。
甲方指定乙方為_________產(chǎn)品“特約批銷商”。
乙方_________特約批銷區(qū)域:
批發(fā)對象為:_________;零售對象為:
第二條雙方提供。
甲方免費提供:甲方直屬營業(yè)廳內(nèi)長一米以上的展銷柜臺一節(jié),供乙方展銷_________相關(guān)產(chǎn)品。
甲方免費提供安全的倉庫,可存放_________相關(guān)產(chǎn)品、辦公設(shè)備;供乙方授權(quán)的員工存取_________相關(guān)產(chǎn)品及辦公用。
甲方向乙方提供甲方下屬經(jīng)銷商所享有的一切優(yōu)惠政策,包括_________話費卡、各種優(yōu)惠套餐等。
代理驗車合同優(yōu)選篇八
甲方(供應(yīng)商):
營業(yè)執(zhí)照號碼:
稅務(wù)登記號碼:
組織機構(gòu)號碼:
開戶行帳號:
住所地:
乙方(零售商):
營業(yè)執(zhí)照號碼:
稅務(wù)登記號碼:
組織機構(gòu)號碼:
開戶行帳號:
住所地:
根據(jù)《xxx合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,就商品進貨代銷事宜協(xié)商訂立本合同。
除雙方另有約定外,本合同中下列詞語應(yīng)當具有本條所賦予的定義:
1.商品代銷:是指零售商接受供應(yīng)商的委托,代理銷售商品并按照所代銷商品的銷售數(shù)量和金額向供應(yīng)商進行結(jié)算的交易模式。
2.零售商:指直接面向終端消費者提供商品及相應(yīng)服務(wù)的企業(yè)法人、其他組織及自然人。
3.供應(yīng)商:是指與零售商建立商品代銷關(guān)系,委托零售商出售商品的企業(yè)法人、其他組織及自然人。
4.訂貨:是指本合同有效期內(nèi),零售商按照本合同約定的原則、流程和方式,要求供應(yīng)商提供約定代銷商品的活動。
1.商品的價格:
進貨價格:甲方以代理價為乙方的進貨價格。
售貨價格:由乙方參考甲方提供的建議零售價及市場價格自行決定。
1.代銷商品的范圍為愛森西雅橄欖油(凡涉及許可證的項目在有效期限內(nèi)經(jīng)營)。
2.甲方在本合同簽訂時,應(yīng)當提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等自身主體資格的證明,同時提交有關(guān)商品生產(chǎn)、代理、批發(fā)或進口許可等有關(guān)附隨文件。
3.上述商品價格已經(jīng)雙方確認,如因原材料價格、生產(chǎn)經(jīng)營成本、市場供求關(guān)系等變化導(dǎo)致合同期內(nèi)商品價格變化,要求價格變動一方應(yīng)當提前5日通知對方。
4.甲方所提供商品的外包裝應(yīng)當符合xxx相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,用中文標明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)廠廠名與廠址、規(guī)格、等級、采用的產(chǎn)品標準、質(zhì)量檢驗合格證明、使用說明、生產(chǎn)日期和安全使用期或者失效期、警示標志及其它說明等。
5.甲方應(yīng)當保證其所提供商品的質(zhì)量符合本合同或訂單約定的質(zhì)量、衛(wèi)生標準和衛(wèi)生管理辦法規(guī)定;甲方提供有關(guān)商品質(zhì)量說明的,應(yīng)當符合該說明的質(zhì)量要求。質(zhì)量要求不明確的,按照國家標準、行業(yè)標準履行;無國家標準、行業(yè)標準的,按照通常標準或者符合合同目的的特定標準履行。
1.甲方應(yīng)當將書面訂單或口頭訂單指明的商品,按照約定的時間、運輸方式交付到乙方約定地點。
2.乙方應(yīng)當妥善安排工作人員在到貨后按照訂單對商品的種類、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量、包裝等進行初步驗收;如商品不符合本合同及訂單要求的,可以拒絕接收。
3.乙方對于已經(jīng)驗收的商品發(fā)現(xiàn)存在內(nèi)在質(zhì)量、包裝、標識、有效期等方面存在不合格情況,有權(quán)拒收;應(yīng)當在質(zhì)量保證期內(nèi)提出退、換貨要求的,甲方均應(yīng)無條件退、換貨。
乙方收到甲方的貨物后,以實際收到的數(shù)量及甲方所提供商品的單價,向甲方進行現(xiàn)金結(jié)算;(自乙方收到商品后30天內(nèi)結(jié)算)。如對貨款結(jié)算有異議,經(jīng)雙方核對后,應(yīng)于五日內(nèi)向?qū)Ψ教岢?,逾期則視為雙方對結(jié)算結(jié)果無異議。
甲方應(yīng)當保證其所提供的商品不存在任何知識產(chǎn)權(quán)的瑕疵。如因甲方或其供應(yīng)商侵犯第三方的專利權(quán)、商標專用權(quán)、著作權(quán)、商業(yè)秘密或其他權(quán)益產(chǎn)生爭議,給乙方造成經(jīng)濟損失時,甲方應(yīng)當承擔全部責任并承擔因此發(fā)生的各種費用。
1.甲乙雙方均應(yīng)當全面履行本合同的約定,一方違約給另一方造成損失的,應(yīng)當承擔賠償責任。
2.由于甲方商品質(zhì)量問題導(dǎo)致消費者退貨或者乙方受到有關(guān)政府部門查處,甲方應(yīng)當積極參與調(diào)查處理并賠償因此給乙方造成的全部經(jīng)濟損失;情節(jié)嚴重給乙方商譽造成嚴重損害的,乙方有權(quán)解除本合同。
2.任何一方出現(xiàn)如下情形時,另一方有權(quán)無需預(yù)先告知即以書面或口頭通知的方式解除本合同,合同自通知送達之日解除:
(2)未經(jīng)他方同意,把本合同的權(quán)利或義務(wù)全部或部分轉(zhuǎn)讓給第三方的。
1.本合同有效期自___年___月___日起至___年___月___日止,共___年。
2.合同期滿前五日,如雙方同意繼續(xù)合作,應(yīng)重新簽訂新的合同;。
1.本合同的變更和補充,雙方應(yīng)當另行簽訂補充協(xié)議。
2.本合同經(jīng)雙方法定代表人或其代理人簽署并加蓋單位公章(或摁手印)后生效。
3.本合同一式二份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力。
甲方(簽字):_____________乙方(簽字):_____________。
代理驗車合同優(yōu)選篇九
??甲方:
??乙方:
??甲方因與xxxxxx一案,特委托乙方為其代理,為明確雙方的權(quán)利與義務(wù)關(guān)系,特定如下合同,共同遵守。
??一、委托事項。
??甲方委托乙方辦理與xxxxxxx一案,具體包括一審、二審和執(zhí)行。
??二、承辦律師。
??乙方同意接受甲方的委托指派xxxxxx律師為甲方辦理委托事項。乙方所派律師如有特殊情況不能繼續(xù)代為辦理委托事項,可以指派本所其他律師繼續(xù)辦理,甲方不得拒絕。特殊原因指承辦律師因病或其它不可預(yù)料的情況發(fā)生。
??三、委托權(quán)限。
??甲方在整個過程中授予乙方的代理權(quán)限均為特別授權(quán)代理。詳見甲方出具給乙方的授權(quán)委托書,并在本合同生效后一次性授權(quán),時間可根據(jù)辦案進度由乙方填寫。
??四、代理形式。
??雙方協(xié)商采用風險代理的形式。即按乙方的辦事進度和辦理成果支付律師費。辦案過程中甲方應(yīng)向法院交納的訴訟費、鑒定費、上訴費、保全費等訴訟費用由甲方直接向法院交納。
??五、甲方的權(quán)利和義務(wù)。
??1、甲方享有監(jiān)督乙方依法、依照本合同的規(guī)定完成委托事項的權(quán)利。
??2、甲方在乙方完成委托事項后有領(lǐng)取委托成果的權(quán)利,包括收回的現(xiàn)金和實物。
??3、甲方必須全面、客觀、真實向乙方所派律師書面陳述委托事項的有關(guān)情況,并應(yīng)提供相關(guān)證據(jù)來證明所陳述事實的真實性。
??4、依照合同的規(guī)定及時支付代理費。
??5、配合乙方完成代理事務(wù)的義務(wù)。
??六、乙方的權(quán)利和義務(wù)。
??1、在授權(quán)的范圍內(nèi)依照法律規(guī)定和本合同的規(guī)定獨立的行使代理的權(quán)利。
??2、完成委托事項后有依約收取代理費的權(quán)利。
??3、應(yīng)甲方的要求對其所陳述的事實的真實性需要調(diào)查的,乙方律師應(yīng)積極的協(xié)助調(diào)查,查清相關(guān)事項。
??4、對收回的現(xiàn)金及物品,有及時交付給甲方的義務(wù)。
??5、在辦理代理事項過程中所了解到的甲方的商業(yè)秘密有為其保密的義務(wù)。
??七、代理費的支付標準和方式。
??乙方在代理過程中,甲方根據(jù)乙方代理的進度和成果按以下標準和方式支付給乙方代理費。
??1、甲方應(yīng)根據(jù)乙方的辦事進度事先支付給乙方的前期律師代理費。具體為:甲方于簽訂合同三日內(nèi)向乙方支付一審律師費xxxx元;甲方于二審程序啟動之日三日內(nèi)向乙方支付二審律師費xxxx元;甲方于執(zhí)行程序啟動之日三日內(nèi)向乙方支付律師費xxxx元。前期律師代理費不包含在效果酬金內(nèi)。
??2、判決勝訴后,甲方按生效判決書確定數(shù)額的xxx%支付代理費。此款在判決送達后三天內(nèi)支付。生效判決書確定數(shù)額包括法院支持的訴訟請求數(shù)額、法院判決對方當事人承擔的訴訟費、鑒定費、保全費等訴訟費用。
??計算公式如下:效果酬金=(法院支持的訴訟標的+訴訟費用)×xxx%。(或者:判決勝訴后,甲方按訴訟標的與判決書確定的數(shù)額之差xxx%支付代理費。
??此款在判決送達后三天內(nèi)支付。
??計算公式如下:效果酬金=[(原告主張的訴訟標的+訴訟費、鑒定費、保全費等訴訟費用)-(法院支持的訴訟標的+訴訟費用)]×xxx%。
??3、代理費按實現(xiàn)的案件款或物折款的xxx%支付給乙方(包括訴訟費用對方應(yīng)當承擔的部分)。
??收回現(xiàn)金、金融票據(jù)的,按照票面金額計算。
??收回有價證券的,按照證券流通價值計算。
??收回其他財產(chǎn)的,按照下列原則處理:如果乙方代表甲方與債務(wù)人和解結(jié)案的,按照雙方協(xié)商確定的抵債金額為計算律師報酬的標準;如果乙方代表甲方通過訴訟方式結(jié)案的,按照訴訟和執(zhí)行過程中法律文書確定的債務(wù)人財產(chǎn)之金額或司法評估結(jié)果作為計算律師報酬的標準。
??風險代理過程中,甲方自行放棄權(quán)利與對方當事人和解,仍應(yīng)按照訴訟和執(zhí)行過程中法律文書確定的債務(wù)金額作為計算律師報酬的標準。
??4、乙方在代為領(lǐng)取現(xiàn)金或非現(xiàn)金實物后可以扣除自己應(yīng)得的部分。其余部分應(yīng)在收到后三天內(nèi)支付給甲方,不得截留或挪用。
??5、甲方直接領(lǐng)取現(xiàn)金或?qū)嵨锏模瑧?yīng)當按上述標準在收到的同時支付給乙方代理費。
??八、違約責任。
??1、甲方?jīng)]有如實的陳述委托事項或者陳述的委托事項不符合客觀實際,造成乙方無法完成代理事務(wù)或代理事務(wù)難度增大的,乙方可以解除本合同,并由甲方支付乙方違約金,違約金的數(shù)額為委托事務(wù)標的數(shù)額的xx%。
??2、乙方在代理過程中又委托他人代為辦理此事務(wù)或者本人自己出面辦理此事務(wù)的均應(yīng)視為乙方的代理行為。甲方同樣應(yīng)按本合同的標準支付乙方代理費。
??3、甲方未及時向法院交納起訴費、上訴費、保全費、鑒定費、評估費、公證費等司法費用的,乙方可以解除本合同,并由甲方支付乙方違約金,違約金的數(shù)額為委托事務(wù)標的數(shù)額的xxxx%(或按《山東省律師收費標準》和工作進度支付律師費)。
??4、若甲方不按時支付前期律師代理費,則乙方有權(quán)不履行本協(xié)議所規(guī)定的義務(wù),直至解除協(xié)議,并由甲方支付乙方違約金,違約金的數(shù)額為委托事務(wù)標的數(shù)額的xxxx%(或按《xx省律師收費標準》和工作進度支付律師費)。因此造成案件延誤的后果,乙方不承擔任何責任。
??5、甲方和乙方領(lǐng)取乙方辦理的事務(wù)所得的現(xiàn)金或?qū)嵨锖?,?yīng)及時按約定的比例交付對方,否則按日千分之五的標準向?qū)Ψ街Ц稖{金。
??九、本合同自雙方簽字、蓋章后生效。乙方完成委托事務(wù)或依法解除后失效。
??十、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各份具有同等法律效力。
??十一、本協(xié)議發(fā)生爭議,由乙方所在地人民法院管轄。
??十二、特別約定:
??甲方(公章):xxxxxxxxx乙方(公章):xxxxxxxxx。
代理驗車合同優(yōu)選篇十
委托人:
性別:
身份證編號:被委托人:性別:,身份證編號:委托原因:1、(轎車)在省市長期行駛使用,因故不能返回登記地車輛管理所檢驗,需要在貴地驗車,現(xiàn)申請要求辦理異地驗車手續(xù);2、因本人工作繁忙,不能親自到貴單位辦理《委托核發(fā)機動車檢驗合格標志》等相關(guān)手續(xù),特此委托作為我的合法代理人全權(quán)代表我辦理如下事項:
委托異地申請核發(fā)機動車檢驗合格標志(委托年審),需要的與之相關(guān)的一切材料。對被委托人在辦理上述事項過程中所簽署的材料,我均予以認可承擔相應(yīng)的責任。
委托期限:自簽字之日起至上述事項辦完為止。
委托時間:201年月日。
代理驗車合同優(yōu)選篇十一
乙方:_________。
雙方依據(jù)《xxx合同法》等有關(guān)法規(guī),本著平等自愿,互惠互利的原則,充分友好的協(xié)商如下協(xié)議,以示雙方信守。
一、代理地區(qū)經(jīng)營權(quán)限:
1)甲方同意將_________品牌女裝在_________經(jīng)銷權(quán)授予乙方。
2)乙方不得擅自轉(zhuǎn)讓,乙方未經(jīng)甲方授權(quán)同意不得跨越權(quán)限范圍以外的地方銷售_________品牌女裝,甲方也不能在同地區(qū)授權(quán)他人經(jīng)銷同品牌產(chǎn)品。
3)甲方對乙方訂最低銷售數(shù)_________元/每月,并于三個月對乙方考核一次,對完不成指標的代理商,公司有權(quán)取消其代理權(quán)。
二、保證金(代理金):
1)甲乙雙方于簽約后,乙方必須七天內(nèi)將保證金及貨品預(yù)付款匯到甲方指定銀行帳號,此合同方始生效,如七天內(nèi)乙方款未到甲方指定的帳上,即作為乙方自動放棄,同時甲方有權(quán)取消本合同。代理經(jīng)營應(yīng)付保證金人民幣_________元,貨品預(yù)付款人民幣_________元。
2)甲乙雙方于本合同到期時,乙方不再續(xù)簽:依據(jù)本合同之第八款規(guī)定辦理,在乙方無任何違約責任前提下,將無息退還乙方保證金,時間為30天。余款處理:以當季等值貨品相抵之辦法辦理。
三、甲方責任:
1)負責設(shè)計,提供裝修圖紙(設(shè)計費用以每平方米_________元計算)。
2)甲方有義務(wù)協(xié)助乙方為其營業(yè)人員安排培訓(xùn)指導(dǎo),相關(guān)費用由乙方承擔。
3)甲方以成本價提供乙方模特兒,衣架,包裝袋,燈箱片,海報或其他道具用品等。
四、乙方責任:
1)裝修:根據(jù)甲方提供設(shè)計方案及陳列規(guī)劃,定制道具,對店鋪或柜位進行全方位的裝潢,并達到我方的要求(拍成相片快遞至甲方公司),費用乙方負責。
2)通訊:乙方必須提供給甲方詳細的通訊地址,本人身份證復(fù)印件,電話,傳真,聯(lián)系人,并提供專賣店與專柜的具體詳細地址與聯(lián)絡(luò)電話。
3)有效證明:乙方必須提供甲方有效的營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證明復(fù)印件。乙方經(jīng)營地必須懸掛標示_________品牌于明顯位置。乙方店鋪內(nèi)不得銷售其他品牌服飾。
4)每星期一乙方應(yīng)將上個星期的銷售情況報表傳真至甲方,以便甲方了解市場信息銷售動態(tài)。
5)乙方銷售須依照甲方商品之牌價為基準,不得更換或涂改甲方商品之標示牌標簽。
6)乙方不得更改甲方商品之設(shè)計或仿制,如有違反,甲方有權(quán)追究乙方法律責任,并且甲方有權(quán)扣除乙方保證金及定金。
7)乙方不得泄露甲方之營業(yè),管理等商業(yè)機密資料予第三者,如有違反,甲方有權(quán)追究乙方法律責任。
8)由于乙方未能按期付款所造成貨品延期的,甲方即視為乙方認可該批貨品發(fā)貨有效期將延期至乙方款到之日,且不得退貨(該批貨取消換貨率)。
五、結(jié)算方式:
1)乙方要求出貨與追加,必須款到發(fā)貨,由甲方協(xié)助代為發(fā)貨。甲方有權(quán)不接受電話等其他形式的口頭追加或不符合要求的追加單,追加有效期為:公司接到追加單之日起,二十天內(nèi)有效,如需延長在截止日中指明。
2)乙方供貨折扣為相關(guān)商品零售價的_________%(以上價格為不含稅價格)。
3)乙方配貨換貨率為_________%,追加商品換貨率_________%。
4)甲乙雙方終止協(xié)議后乙方不得將存貨退回,且甲方不負責所有之經(jīng)營管理的投入費用。
六、供貨方式(訂單加配貨制):
1)訂單制:甲方在每年開立二次展示會,供乙方下單訂貨或配貨,甲方根據(jù)乙方訂單數(shù)量及付款情況供貨。
2)配貨制:甲方按乙方需求配給乙方當季所未訂新款,配法基數(shù)為:_________。
3)增補新款:在經(jīng)營活動中乙方同意甲方根據(jù)流行趨勢的變化和市場需求不定期增加新款,由甲方統(tǒng)一配貨,配貨基數(shù)為_________。(同上第二條)。
4)乙方不得未經(jīng)甲方同意而擅自取消所訂貨品或配貨,否則扣除保證定金及定金。
七、退換貨方式:
1)質(zhì)量問題:乙方收貨后,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,以傳真格式三天內(nèi)通知公司業(yè)務(wù)部,如當時不通知則視為正品,如有損壞公司概不負責。并在10天內(nèi)返回(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準),甲方應(yīng)予無條件換貨。
2)串號問題:乙方收貨后在三天內(nèi)提出異議,逾期甲方有權(quán)不受理。
3)退換:乙方可以在合同約定的退換率內(nèi)調(diào)貨(在非質(zhì)量原因前提下,每季同款,同色,同碼累計不得超過5件)。期限一個月(日期以收發(fā)貨品的包裹票為準)返回的貨品必須完好無損(含吊牌)無污漬,不影響貨品的再銷售否則甲方有權(quán)不受理。
八、違約條款:
1)甲乙雙方必須嚴格遵守合同中的每一條款,如任何一方違約,則違約方必須賠付另一方保證金的全額作為違約款。
2)除合同中有關(guān)合同終止條款外,任何一方若無正當理由而任意終止合同時,則違約方得向另一方支付保證金款的全額違約金。
九、合同終止:
乙方如有下述條件之一者,甲方有權(quán)解除本合同:
1)乙方于經(jīng)營期中,有損甲方名譽,信用與經(jīng)濟等行為者。
2)乙方未經(jīng)甲方同意,擅自跨區(qū)域經(jīng)營。
3)乙方因經(jīng)營不善,導(dǎo)致歇業(yè),停業(yè),合并與轉(zhuǎn)讓等行為者。
4)合同期屆滿或甲乙任何一方提出希望中止本合同,必須提前一個月以書面形式通知另一方。
5)如乙方在簽約后一個月之內(nèi),在代理地區(qū)未能發(fā)展行為者,甲方有權(quán)終止合同。
十、代理優(yōu)先權(quán):
乙方如達成本合同各項規(guī)定與目標時,在同等條件之下乙方享有優(yōu)先續(xù)約權(quán)利。
十一、爭議解決:
1)本合同如有未盡之處,由甲乙雙方協(xié)商解決。
2)本合同如涉及訴訟,雙方同意以甲方所在地人民法院作為第一管轄法院審理。
十二、本合同自簽字之日起生效,從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,有效期為_________年,期滿自動失效。合同期滿前30天內(nèi)雙方可協(xié)商續(xù)約事宜,并續(xù)簽代理合同。乙方若要終止代理關(guān)系,需提前30天書面向甲方提出。
十三、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,經(jīng)雙方簽字,公司蓋章后,乙方保證金和貨品預(yù)付款到達甲方帳號上方始生效。
甲方(蓋章):_________乙方(蓋章):_________。
委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
合同編號:_________合同編號:_________。
法定代表人:_________。
職務(wù):_________。
委托代理人:_________。
身份證號碼:_________。
通訊地址:_________。
郵政編碼:_________。
電話:_________。
甲乙雙方本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,經(jīng)充分友好協(xié)商,就乙方銷售代理甲方_________產(chǎn)品的相關(guān)事宜,訂立如下合同條款,以資共同恪守履行。
一、代理區(qū)域。
1、乙方的代理區(qū)域為:_________地區(qū)。
2、代理區(qū)域擴大或縮小的條件及方法:_________。
二、代理產(chǎn)品。
1、乙方代理銷售甲方的產(chǎn)品為:_________。
2、代理商品種類增減的條件及方法:_________。
3、約定新產(chǎn)品(是/否)包括在內(nèi):_________。
三、代理權(quán)限。
1、甲方授權(quán)乙方為_________地區(qū)的獨家代理商,全面負責該地區(qū)的銷售和經(jīng)銷商管理。
2、甲方不得在乙方代理區(qū)域內(nèi)另設(shè)其他代理或經(jīng)銷商。如出現(xiàn)上述情況,甲方須退還乙方保證金,乙方有權(quán)立即終止代理合同及得到相應(yīng)補償。
3、乙方嚴禁跨區(qū)域竄貨,對有跨區(qū)域竄貨行為的乙方,甲方將取消其代理資格,本合同將自動終止。
4、乙方在代理經(jīng)營甲方產(chǎn)品的同時,必須禁止經(jīng)營其他對甲方有競爭有沖擊的同類產(chǎn)品。否則甲方有權(quán)追究乙方的違約責任。
5、對于乙方代理的銷售區(qū)域,乙方可以根據(jù)實際情況制訂銷售政策,原則上甲方不予干涉,但乙方對于自己以及下屬經(jīng)銷商的經(jīng)銷行為負無限連帶責任。
四、代理期限。
_________月_________日止。雙方可根據(jù)本合同的約定提前終止或續(xù)期。
2、乙方要求對本合同續(xù)期的,應(yīng)至少在本合同期限屆滿前提前_________個月向甲方書面提出。甲方同意的,與乙方簽訂續(xù)期合同。
3、甲、乙雙方約定,在本合同期限屆滿時,乙方滿足以下條件可以續(xù)約:
(1)較好地履行了本合同的義務(wù),沒有發(fā)生過重大違約行為;。
(2)已經(jīng)向甲方支付了到期的全部款項;。
(3)簽署放棄可針對甲方提起訴訟和仲裁的文件;。
(4)同意向甲方支付_________元的續(xù)約費;。
(5)_________。
五、最低代理銷售額。
乙方承諾每月向甲方的訂貨量為_________,乙方保證一個會計年度的營業(yè)收入均不得低于_________元。如果連續(xù)_________年不能完成銷售指標的,甲方有權(quán)取消乙方代理資格。
六、代理商品價格。
1、配送價格:甲方向乙方統(tǒng)一配送產(chǎn)品的價格,按照成本價格加管理費的辦法確定,但管理費最多不得超過成本價格的_________%。成本價格由進項價格、進項稅、包裝費、運費及_________構(gòu)成。甲方除向乙方收取資格審查費和銷售返利以外,不得向乙方收取其他費用或牟取任何利益。
2、銷售價格:乙方應(yīng)當按照甲方建議(規(guī)定)的零售價格銷售產(chǎn)品(服務(wù))。乙方不得擅自調(diào)整規(guī)定的產(chǎn)品銷售價格或以收取_________費用等方式變相加價。如果甲方建議(規(guī)定)的零售價格不符合本地區(qū)市場情況,乙方需調(diào)整銷售價格時,應(yīng)當向甲方報告。甲方應(yīng)當根據(jù)系統(tǒng)的統(tǒng)一性要求和乙方所處地區(qū)的市場情況綜合考慮,作出調(diào)整價格的決定。
七、傭金。
1、乙方的傭金以每次售出并簽字的協(xié)議產(chǎn)品為基礎(chǔ),其收傭百分比如下:_________元按_________%收傭;_________元按_________%收傭。
2、傭金以發(fā)票金額計算,任何附加費用如包裝費、運輸費、保險費、海關(guān)稅或由進口國家征收的關(guān)稅等應(yīng)另開發(fā)票。
3、傭金按成交的貨幣來計算和支付。
4、甲方每季度應(yīng)向乙方說明傭金數(shù)額和支付傭金的有關(guān)商務(wù),甲方在收到貨款后,應(yīng)在30天內(nèi)支付傭金。
5、乙方所介紹的詢價或訂單,如甲方不予接受則無傭金。若乙方所介紹的訂單合約已中止,乙方無權(quán)索取傭金,若該合約的中止是由于甲方的責任,則不在此限。
八、商情報告。
1、乙方有權(quán)接受客戶對產(chǎn)品的意見和申訴,并及時通知甲方,以關(guān)注甲方的切身利益為宜。
2、乙方應(yīng)盡力向甲方提供商品的市場和競爭等方面的信息,每_________個月需。
向甲方寄送工作報告。
3、甲方應(yīng)向乙方提供包括銷售情況、價目表、技術(shù)文件和廣告資料等一切必要的信息。甲方還應(yīng)將產(chǎn)品價格、銷售情況或付款方式的任何變化及時通知乙方。
九、推銷、宣傳與廣告。
1、乙方是_________市場的全權(quán)代理,應(yīng)收集信息,爭取客戶,盡力促進產(chǎn)品的銷售。
2、乙方有義務(wù)通過廣告活動,宣傳代理產(chǎn)品(服務(wù)),并按照本合同的規(guī)定負擔廣告與宣傳費用。
3、甲方通過制定總體廣告計劃及其他規(guī)定,實施產(chǎn)品的廣告計劃和發(fā)布廣告;乙方應(yīng)按照甲方的要求在代理區(qū)域內(nèi)發(fā)布促銷廣告,開展促銷活動。
4、乙方應(yīng)當執(zhí)行甲方對廣告活動的要求,不得違反規(guī)定發(fā)布廣告。
5、乙方可自行策劃并實施針對代理區(qū)域市場特點的廣告宣傳或促銷推廣活動,但必須獲得甲方事先書面同意,并在甲方指導(dǎo)下進行。
十、購貨與銷售。
1、乙方需貨時,應(yīng)向甲方發(fā)出書面訂單,一般應(yīng)在每月_________日以前向甲方下達下一月度訂單,并在提貨前全額支付貨款。
(1)甲方收到乙方全額貨款后交付貨物,交貨地點為乙方所在地。
(2)甲方可代乙方發(fā)貨,乙方承擔鐵路貨運或汽運費,航空貨運費等,發(fā)貨方式由乙方確定。
(3)甲方將在發(fā)貨后將貨運單據(jù)傳真或寄至乙方。貨運時間以貨運單據(jù)上標明的時間為準。
2、乙方須在收到貨物后_________日內(nèi)對產(chǎn)品的質(zhì)量進行檢驗,因產(chǎn)品質(zhì)量及包裝不符合質(zhì)量標準的,或者產(chǎn)品的保質(zhì)期已經(jīng)超過規(guī)定標準的,由甲方予以換貨或退貨。
十一、監(jiān)督、培訓(xùn)及售后服務(wù)。
1、甲方應(yīng)當在不影響乙方正常營業(yè)的前提下,定期或不定期對乙方的經(jīng)營活動進行輔導(dǎo)、檢查、監(jiān)督和考核。乙方應(yīng)當遵循甲方或其委派的督導(dǎo)員在經(jīng)營過程中的建議和指導(dǎo)。
2、乙方應(yīng)當保持完整、準確的交易記錄,在每月_________日前向甲方遞交上月的總營業(yè)收入的財務(wù)報表。
3、在本合同有效期內(nèi),甲方每年應(yīng)對乙方或其指定承擔管理職責的人員提供不少于_________次的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)費用由甲方負擔,但參加培訓(xùn)人員的差旅費自負。
甲方:
乙方:
甲乙雙方本著合作共贏,共求發(fā)展的原則,經(jīng)充分協(xié)商,雙方就傳統(tǒng)貿(mào)易,服務(wù)貿(mào)易(以下簡稱產(chǎn)品)代理問題達成一致,進一步明確雙方權(quán)利義務(wù),合作期限等具體事項,特依法簽訂本代理合同。
1.甲乙雙方共同認定確定的代理期,自___年___月到___年___月止,代理區(qū)域在___省___市所屬區(qū)域內(nèi)。
2.甲方認定乙方為___代理人,自本合同簽訂之日起,乙方即將代理權(quán)金金額___萬元付給甲方。
3.甲方不得在乙方所屬區(qū)域內(nèi)發(fā)展第二家代理人,乙方如發(fā)現(xiàn)甲方在乙方所屬區(qū)域內(nèi)發(fā)展第二家代理人,甲方將以___倍的代理權(quán)金賠償乙方。乙方如跨范圍進入其他代理人區(qū)域從事該業(yè)務(wù),甲方將取消乙方的代理權(quán),并向乙方提出___倍代理權(quán)金的賠償。
4.傳統(tǒng)貿(mào)易國際代理,按國家現(xiàn)行法規(guī)辦理,乙方向甲方提出報告,甲方認可并實施貿(mào)易成功,甲方向乙方支付該單證金額的___%代理費,乙方納稅,甲方代扣代繳,服務(wù)貿(mào)易收入,乙方納稅,甲方代扣代繳,乙方所獲收入涉及個人收入調(diào)節(jié)稅部分,乙方自動向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)申報,繳納稅款。
5.乙方負責辦理所屬區(qū)域內(nèi)的一切合法手續(xù),并依法獨立自主代理好濤嵐國際的業(yè)務(wù),因乙方違反法規(guī)引起的任何刑事或民事糾紛,均由乙方自己承擔。
6.甲乙雙方在宣傳,推廣,應(yīng)保持一致。在前期的推廣中,甲方給予乙方全面的技術(shù)指導(dǎo)和支持,協(xié)助乙方作好前期推廣活動和完善代理服務(wù)的善后服務(wù)。
7.獎勵:乙方a全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。b全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。c全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。d全年獲稅后凈利___萬rmb,甲方獎勵___%。
8.本代理合同一式___份,雙方各執(zhí)___份,以甲乙雙方法定代表人(或委托代理人)簽字蓋公章,并于乙方首次支付的代理權(quán)金款項到達甲方賬戶立即生效。甲乙雙方互相提供以下證件復(fù)印件并加蓋公章備存:營業(yè)執(zhí)照,稅務(wù)登記證(國稅+地稅),xxx組織機構(gòu)代碼證,開戶許可證和法定代表人(或委托代理人)身份證,如自然人代理憑身份證。
甲方乙方。
代表代表。
地址:地址。
賬號:賬號:
開戶行:開戶行:
電話/傳真:電話/傳真:
郵編:郵編:
email:email:
代理驗車合同優(yōu)選篇十二
甲方:
乙方:
根據(jù)_相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商,一致同意簽訂本合同,共同遵守。本合同性質(zhì)為勞務(wù)合同。
第一條工作內(nèi)。
乙方同意在被聘用期間,根據(jù)甲方工作需要,在企業(yè)應(yīng)用銷售部從事茶葉產(chǎn)品代理商職務(wù)。
第二條協(xié)議期限。
本協(xié)議有效期自20xx年9月21日起,至________年________月________日止,本協(xié)議期限為________年。
第三條勞動時間。
乙方在被聘用期間執(zhí)行不定時工作制,工作休息時間由乙方自行安排。
乙方不能以甲方的名義開展任何與完成約定的工作任務(wù)無關(guān)的業(yè)務(wù)、活動或者從事違法犯罪活動,否則一切后果乙方自己負責,同時甲方保留追究其法律及經(jīng)濟責任的權(quán)利。
第四條勞動紀律。
乙方在聘用期間,應(yīng)遵守甲方的各項規(guī)章制度及勞動紀律,嚴格遵守勞動安全衛(wèi)生、生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程和工作規(guī)范,愛護甲方的財產(chǎn),遵守職業(yè)道德。
乙方違反勞動紀律及各項規(guī)章制度的,甲方可視情節(jié)輕重,給予調(diào)職、降薪或提前解除本合同。
第五條代理商勞動報酬。
乙方工資以客戶簽收金額的百分之二十五個點。(茶具不算返利).
工資發(fā)放時間統(tǒng)一以客戶成交后付款后,公司確定收款后,48小時內(nèi)統(tǒng)一打到乙方農(nóng)業(yè)銀行卡上。
多勞多得,工資保密性。
第六條保密義務(wù)。
協(xié)議期內(nèi),乙方須在甲方許可之范圍內(nèi)使用甲方商業(yè)信息;協(xié)議期內(nèi)以及協(xié)議終止后,乙方必須為甲方之一切商業(yè)信息保守秘密,不得以任何方式向甲方以外的第三方泄漏、給予或轉(zhuǎn)讓。
如果乙方違反上述義務(wù),給甲方造成任何損失,乙方自愿承擔最終的賠償責任。
第七條合同的終止以下情形發(fā)生時,本合同可以終止:
合同期限屆滿;。
在合同有效期內(nèi),乙方如不能達到甲方的工作要求,甲方將給予警告;如果在一次警告后仍然不能達到甲方的工作要求的,甲方提前30日告知乙方,本合同即可提前終止。
乙方在本合同有效期間,被依法追究刑事責任,甲方可以單方終止合同。
對于非因、和的原因,合同任何一方違反合同約定,且違約方在非違約方書面通知后15日內(nèi)仍未予改正的,非違約方可以書面通知的形式終止本合同。本合同的提前終止不影響已經(jīng)產(chǎn)生的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。
第八條其他。
因履行本合同發(fā)生的糾紛,雙方通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的可以向當?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
本協(xié)議自簽訂之日起生效,本協(xié)議未盡事宜,按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行;必要時,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致后方可對本協(xié)議進行修改或補充;對本協(xié)議的任何修改或補充,經(jīng)雙方簽字、蓋章后方可生效,并具有與本協(xié)議同等的法律效力。
本協(xié)議書一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
代理驗車合同優(yōu)選篇十三
乙方:___________________________。
一、合作原則。
甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,愿意在互惠互利、風險共擔的原則下,共同發(fā)展_________品牌時裝銷售。乙方在承認和尊重甲方的專利行使權(quán)、商譽、業(yè)務(wù)水平和經(jīng)營管理的原則下,達成以下協(xié)議,共同遵照執(zhí)行。
二、授權(quán)銷售商品與區(qū)域。
甲方同意乙方在_________進行_________品牌時裝之代理銷售;在協(xié)議期內(nèi),乙方享有該市由甲方所授予的代理/銷售_________品牌時裝的權(quán)利和義務(wù),并使用_______形式裝修店鋪。乙方所開的專賣店及專賣柜地點需征得甲方同意,專賣店面積不可小于_______平方米/店,專賣柜面積不可小于_________平方米。
三、義務(wù)。
1。甲方向乙方提供相關(guān)有效證件(復(fù)印件),包括營業(yè)執(zhí)照,商標注冊證書。
2。乙方則需向甲方提供有效的營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件),乙方在專賣店(柜)內(nèi)必須銷售甲方提供之商標貨品,不可銷售、儲存或以任何形式宣傳非由甲方提供之貨品。
3。乙方為_________時裝之經(jīng)營者,自負盈虧,一切有關(guān)租賃、稅務(wù)問題由乙方自行處理,甲方不負任何責任。
四、結(jié)算方式。
1。在協(xié)議期乙方購買甲方貨品的價格為參考零售牌價折。(其它特價商品另議)。
2。每筆交易獨立結(jié)算,款到出貨。
五、付款方式。
1。甲方于每季商品發(fā)表會時,乙方可現(xiàn)場預(yù)定貨,預(yù)定貨品需預(yù)付貨額定金。
2。開季后,追加貨品時,一律現(xiàn)款現(xiàn)貨。
3。甲方應(yīng)將預(yù)定金的貨品、貨源確定,按時、按量、按質(zhì)送交乙方。
4。若甲方在全國范圍內(nèi)打折,提前二周通知乙方,相應(yīng)讓扣1%-5%。
5。該地區(qū)由甲乙雙方協(xié)商設(shè)定最低進貨額為_________,月平均進貨額為_________。若當月進貨額超出最低平均進貨額,則多余部分可轉(zhuǎn)入下月計算;若當月進貨額不足月最低平均進貨額,則不足部分需保留于甲方。達到目標進貨額甲方將返扣1%-2%作為獎勵,在以后貨款中抵扣。
六、裝修形式。
乙方開設(shè)專賣店的裝修格調(diào)需按甲方的同意要求完成;
甲方將提供裝修格式、圖紙和材料的資料,裝修費用由乙方承擔。
七、廣告宣傳。
甲方提供宣傳推廣指導(dǎo)性策略、相應(yīng)的宣傳資料及宣傳品;
乙方在協(xié)議期間的廣告宣傳,必須符合_________品牌產(chǎn)品形象。任何損害、破壞行業(yè)將導(dǎo)致追究及賠償,甲方有權(quán)終止本協(xié)議。
八、提貨方式。
乙方指定貨物的交運方式,甲方負責代理交運手續(xù),乙方在提貨后,一切有關(guān)保險、運費由乙方自行承擔。
九、店面管理。
甲方向乙方提供店面管理的整套資料文件,對乙方所開店面不符合甲方要求之處,甲方有權(quán)提出改進意見。
十、人員培訓(xùn)。
乙方所聘用的人員于上崗前應(yīng)進行崗前培訓(xùn),如因條件所限不能培訓(xùn),甲方可替乙方代為培訓(xùn)。
十一、信息反饋。
乙方每周一傳真上周銷售明細、銷售狀況分析。每月25日將實際庫存情況以傳真的形式報給甲方。甲方應(yīng)及時發(fā)貨及補貨,幫助乙方分析市場情況。
十二、商標、知識產(chǎn)權(quán)。
1。甲方允許乙方在協(xié)議期間在營業(yè)范圍內(nèi)使用甲方商標和文字。
2。乙方未經(jīng)甲方書面同意,不得將商標的標識和文字用于經(jīng)營范圍外。
3。乙方不得直接或間接參與或牽涉任何與甲方商標相似近似之貨品的制造、運送和銷售行為。
4。乙方如發(fā)現(xiàn)任何仿冒甲方商標之貨品,需及時通知甲方,并全力協(xié)助甲方之取締行為。
十三、退換貨。
1。甲方同意予乙方依每月交易總額、于次月15日前提出_________%的退貨率,逾時概不受理。
2。乙方二次追加的商品,甲方概不受理退換貨。
十四、其他。
此協(xié)議一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份,具同等法律效力,其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________。
代表人(簽字)_______代表人(簽字)_______。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點:_____________簽訂地點:_____________。
【篇二】。
制造商:_____________________。
代理方:__________________。
經(jīng)雙方平等、自愿協(xié)商,達成本銷售代理協(xié)議,共同遵守。
同意將下列產(chǎn)品________(簡稱產(chǎn)品)的*代理權(quán)授予代理方(簡稱代理人)。代理人優(yōu)先在下列指定地區(qū)(簡稱地區(qū))推銷產(chǎn)品:________國________市(區(qū))。
第二條代理人的職責。
代理人應(yīng)在該地區(qū)拓展用戶。代理人應(yīng)向制造商轉(zhuǎn)送接收到的報價和訂單。代理人無權(quán)代表制造商簽訂任何具有約束的合約。代理人應(yīng)把制造商規(guī)定的銷售條款對用戶解釋。制造商可不受任何約束地拒絕代理人轉(zhuǎn)送的任何詢價及訂單。
第三條代理業(yè)務(wù)的職責范圍。
代理人是________市場的全權(quán)代理,應(yīng)收集信息,盡力促進產(chǎn)品的銷售。代理人應(yīng)精通所推銷產(chǎn)品的技術(shù)性能。代理所得傭金應(yīng)包括為促進銷售所需費用。
第四條廣告和展覽會。
為促進產(chǎn)品在該地區(qū)的銷售,代理人應(yīng)刊登一切必要的廣告并支付廣告費用。凡參加展銷會需經(jīng)雙方事先商議后辦理。
第五條代理人的財務(wù)責任。
5·1、代理人應(yīng)采取適當方式了解當?shù)赜嗀浫说闹Ц赌芰Σf(xié)助制造商收回應(yīng)付貨款。通常的索款及協(xié)助收回應(yīng)付貨款的開支應(yīng)由制造商負擔。
5·2、未經(jīng)同意,代理人無權(quán)也無義務(wù)以制造商的名義接受付款。
第六條用戶意見。
代理人有權(quán)接受用戶對產(chǎn)品的意見和申訴,及時通知制造商并關(guān)注制造商的切身利益。
第七條提供信息。
代理人應(yīng)盡力向制造商提供商品的市場和競爭等方面的信息,每____個月需向制造商寄送工作報告。
第八條正當競爭。
8·1、代理人不應(yīng)與制造商或幫助他人與制造商競爭,代理人更不應(yīng)制造代理產(chǎn)品或類似于代理的產(chǎn)品,也不應(yīng)從與制造商競爭的任何企業(yè)中獲利。同時,代理人不應(yīng)代理或銷售與代理產(chǎn)品相同或類似的任何產(chǎn)品。
8·2、此合約一經(jīng)生效,代理人應(yīng)將與其他企業(yè)簽訂的有約束性的協(xié)議告知制造商。不論是作為代理的或經(jīng)銷的,此后再簽定的任何協(xié)議均應(yīng)告之制造商,代理人在進行其他活動時,決不能忽視其對制造商承擔的義務(wù)而影響任務(wù)的完成。
第九條保密。
9·1、代理人在協(xié)議有效期內(nèi)或協(xié)議終止后,不得泄露制造商的商業(yè)機密,也不得將該機密超越協(xié)議范圍使用。
9·2、所有產(chǎn)品設(shè)計和說明均屬制造商所有,代理人應(yīng)在協(xié)議終止時歸還給制造商。
第十條分包代理。
代理人事先經(jīng)制造商同意后可聘用分包代理人,代理人應(yīng)對該分包代理人的活動負全部責任。
第十一條工業(yè)產(chǎn)權(quán)的保護。
代理人發(fā)現(xiàn)第三方侵犯制造商的工業(yè)產(chǎn)權(quán)或有損于制造商利益的任何非法行為,代理人應(yīng)據(jù)實向制造商報告。代理人應(yīng)盡努力并按制造商的指示,幫助制造商使其不受這類行為的侵害,制造商將承擔正常代理活動以外的費用。
第十二條*銷售權(quán)的范圍。
制造商不得同意他人在該地區(qū)取得代理或銷售協(xié)議產(chǎn)品的權(quán)利。制造商應(yīng)把其收到的直接來自該地區(qū)用戶的訂單通知代理人。代理人有權(quán)按第十五條規(guī)定獲得該訂單的傭金。
第十三條技術(shù)幫助。
制造商應(yīng)幫助代理人培訓(xùn)雇員,使其獲得代理產(chǎn)品的技術(shù)知識。代理人應(yīng)支付其雇員往返交通費用及工資,制造商提供食宿。
甲方:________。
乙方:_________。
簽訂日期:_________
代理驗車合同優(yōu)選篇十四
委托人:(以下簡稱甲方)。
委托代理人:
聯(lián)系地址:
職務(wù):
中心編號:
單位:
受托人:(以下簡稱乙方)。
身份證號碼:
聯(lián)系地址:
郵編:
單位:
依據(jù)《xxx合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的基礎(chǔ)上,就駕校招生委托代理的有關(guān)事宜達成協(xié)議如下:
一、合作項目。
駕駛員培訓(xùn)招生。
二、合作期限。
年月日至年月日。
三、合作內(nèi)容。
1、甲方委托乙方在其活動范圍內(nèi)為甲方招收學(xué)員,并給予一定的酬金。
2、乙方按照甲方的要求在自己力所能及的范圍內(nèi)為甲方招收學(xué)員,招收數(shù)量不限。
四、甲乙雙方權(quán)利與義務(wù)。
1、甲方負責給乙方提供合法的招生手續(xù)。
2、甲方應(yīng)該及時告知乙方駕校內(nèi)部價格變動、車型變動等有關(guān)情況。
3、甲方按照乙方招生數(shù)量給予酬金,不得拖欠。
4、乙方應(yīng)該妥善保管甲方提供的各類招生手續(xù),合作中止,乙方及時歸還各類手續(xù)。
5、乙方在招生過程中不得弄虛作假,對于乙方所招收學(xué)員退費的,乙方要歸還甲方已提供的酬金。
五、違約責任。
1、甲方不按時給予乙方酬金,或不及時告知甲方招生情況的變動給乙方造成損失的,乙方有權(quán)單方面中止合作,并憑此協(xié)議要求甲方給予酬金及損失賠償。
2、乙方應(yīng)該妥善保管甲方的提供的各類招生手續(xù),乙方將甲方財務(wù)收據(jù)丟失的或者拒不歸還的,乙方賠償甲方20xx元人民幣。
六、合同解除方式。
到期自動解除;違約解除;雙方協(xié)商隨時解除;雙方均有權(quán)單方面提出解除。
七、甲方為乙方提供的財務(wù)收據(jù)編號:
說明:合作期限內(nèi)該財務(wù)收據(jù)用完的,重新簽訂協(xié)議。
委托人(甲方)簽字:
委托代理人:
乙方身份證復(fù)印件:另附。
日期:20xx年x月xx日
受托人(乙方)簽字:
受托代理人:
日期:20xx年x月xx日
代理驗車合同優(yōu)選篇十五
甲方:乙方:河北__依照《_民事訴訟法》第五十八條之規(guī)定,甲方委托乙方作為甲方與趙__(橋東__黑馬收貨站,個體工商戶)貨運合同糾紛)一案的訴訟及訴外調(diào)解代理人,經(jīng)協(xié)商一致,訂立如下條款:
一、乙方接受甲方的委托,指派黃_、任__律師擔任其訴訟代理人和訴外調(diào)解代理人。
二、甲方必須真實地向乙方律師敘述案情,提供有關(guān)本案的證據(jù)或者證據(jù)線索。甲方如提供虛假事實和證據(jù)的,乙方有權(quán)終止代理,依約所收費用不予退還。
三、甲方委托乙方代理權(quán)限:代為談判、和解;提起、放棄、變更訴訟請求等特別授權(quán)。
四、乙方律師必須認真完成代理活動中的各項工作,維護甲方的合法權(quán)益。
五、根據(jù)相關(guān)規(guī)定,甲乙雙方采用風險收費的方法代理并支付委托費用。具體收取方式為:
1、乙方辦案期間所產(chǎn)生的訴訟費、差旅費由甲方承擔。
2、律師費:甲方向乙方支付索賠額的30%作為律師費。支付方式為:在甲方得到還款后____日內(nèi)向乙方一次性支付。如甲方分期得到還款,須根據(jù)每期的賠付金額,按比例向乙方支付。(例如:兩期付清,每期20萬,甲方向乙方支付律師費的方式也為兩期,每期為20萬215;30%=6萬)。
六、甲方擅自終止委托事項或撤訴等,其預(yù)交的費用不予退還,并應(yīng)向乙方賠償損失。
七、乙方對委托承辦事務(wù)中所知悉的涉及甲方的商業(yè)秘密及個人隱私等負有保密的義務(wù)。
八、本案結(jié)案后,甲方需要委托乙方從事進行其他訴訟及非訴訟法律服務(wù)的,雙方另行協(xié)商。
九、乙方代理本案期間,甲方就本案不得組織越級上訪,不得發(fā)生暴力沖突,不得從事任何違法活動。發(fā)生上述事件給甲方及其他人造成損失的,乙方不承擔任何責任。
十、本協(xié)議自雙方簽字并蓋章之日起生效。十。
一、因履行本合同發(fā)生爭議,由石家莊仲裁委員會裁決。十。
代理驗車合同優(yōu)選篇十六
承攬方:
委托方:
合同雙方為明確各自權(quán)利和義務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,按照《_經(jīng)濟合同法》及其有關(guān)規(guī)定,特訂立本合同。
一、承攬標準。
二、質(zhì)量要求及技術(shù)標準:
以客戶提供稿件的確認件為準!按國家標準執(zhí)行。
三、版費承擔責任及起訂量:
所有包裝由運城制版公司大版制作,版費由委托方預(yù)付萬元,每單款包裝累計達到貨值15萬元,承攬方全額退還版費。改版費用由委托方承擔。起訂量見附件。
四、貨款結(jié)算方式及時間:
每月月底對賬,承攬方提供17%增值稅發(fā)票,委托方在次月20日之前付款。除承攬方書面特別指定外,貨款以匯至本合同所列承攬方開戶銀行為準。
五、驗收標準和方法:按相關(guān)的國家標準或雙方書面約定的驗收標準和方法。
六、運輸方式及交貨時間:承攬方負責送貨到委托方,運費承攬方負責。新版的交貨時間:稿件客戶確認后20天交貨,返單交貨時間為合同簽定后15天交貨。
七、加工承攬地:承攬方所在地。
八、合同生效后,承攬方需向委托方交納質(zhì)保金2萬元,質(zhì)保金在結(jié)款時扣除。
九、合同生效后,委托方中途提出變更承攬標的,如未給承攬方造成損失之前,委托方可以要求更改訂單,承攬方以更改后的訂單交貨,如承攬方已施工,所有稿費,版費,材料費及工時費均由委托方承擔,委托方不得拒付相關(guān)費用。
十、交貨期的約定:交貨期在產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求基礎(chǔ)上雙方協(xié)商確定,時間從委托方定稿并下訂單開始計算,由于定稿或訂單延誤,則交貨期順延。
十一、驗收時間:自承攬方交付產(chǎn)品之日起,委托方應(yīng)按合同約定對產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量進行檢驗,若產(chǎn)品的數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定,委托方應(yīng)在收到產(chǎn)品之日起15日內(nèi)向承攬方提出書面異議,并不得動用產(chǎn)品,否則視為產(chǎn)品的數(shù)量和質(zhì)量符合約定。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷,使用期內(nèi)發(fā)生問題,除委托方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責退換,如有其它問題雙方協(xié)商解決。
十三、承攬方需提供給委托方營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),qs證,印刷執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章),第三方檢測報告。
十四、除外責任:因不可抗力,停電,主設(shè)備故障等意外造成產(chǎn)品交付延遲或不能交付,不應(yīng)視為承攬方違約,但承攬方應(yīng)在上述事故發(fā)生后的12小時內(nèi)書面通知委托方,并且承攬方仍有義務(wù)采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續(xù)一周以上,委托方方有權(quán)取消本合同。
十五、違約責任:
1.承攬方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,委托方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價;不同意利用的,應(yīng)當負責調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,委托方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,委托方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,因此造成逾期交付的按本條第四款處理;少交部分委托方不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3.因包裝問題造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4.逾期交貨,每延誤一天承攬方承擔本合同總金額的的違約金(交付約定數(shù)量的合格產(chǎn)品視為交貨);未經(jīng)委托方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5.不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付本合同總金額20%的違約金。
如因承攬方工作進度達或產(chǎn)品品質(zhì)不到合同約定,使委托方錯過了產(chǎn)品上市的最佳時機,從而使委托方遭受損失,則承攬方除退還所有前期買方所支付的貨款外,視實際情況另外承擔委托方直接及間接的經(jīng)濟損失。
十六、本合同訂立后委托方以訂單追加并為承攬方確認的定作業(yè)務(wù),雙方均收受本合同的約束。
十七、未盡事宜,均按《_合同法》有關(guān)條例的規(guī)定執(zhí)行。
十八、合同履行過程中發(fā)生任何糾紛雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成交由委托方所在地有管轄權(quán)的法院訴訟解決。
十九、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同雙方蓋章之日起生效,但合同約定有預(yù)付款的,自預(yù)付款交付之日起生效。
本合同有效期自年月日至年月日止。
簽訂地點:簽訂時間: