合同的有效性需要滿足合同成立的合法性、真實性、完整性和自由意愿等要素?？紤]到合同的可操作性和可變性，應當合理約定各方的權利和義務，在遵循法律的前提下兼顧各方的利益。請您參考以下范文，以幫助您更好地編寫您的合同。
供貨商和裝飾公司合同篇一
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
供貨商和裝飾公司合同篇二
需方：__________________（以下簡稱甲方）。
供方：__________________（以下簡稱乙方）。
供、需雙方為實現(xiàn)合同目的，明確雙方權利義務，根據(jù)《^v^民法通則》《^v^合同法》及其它有關法律法規(guī)就甲方購銷乙方裝飾材料一事達成一致協(xié)議，以資共同遵守。具體如下：
產(chǎn)品名稱。
型號規(guī)格。
乙方按國家質量標準及乙方提供的產(chǎn)品樣品及檢驗報告指標參數(shù)生產(chǎn)制造供應給甲方，產(chǎn)品免費承保_______年。乙方保證按質、按量、按時交貨。
有國家技術規(guī)定的，按國家技術規(guī)定執(zhí)行；無國標準家技術規(guī)定的，由買賣雙方商定。
1、交貨時間：_______年_______月_______日。
2、交貨地點：____________________________。
3、運輸方式：____________________________。
4、費用：_____________________。
貨到工地后，甲方按現(xiàn)行國家驗收標準及雙方認定型號規(guī)格及樣品為準。乙方須向甲方提供產(chǎn)品合格證及檢驗報告。
甲方對乙方產(chǎn)品如有疑問及異議，在15天內(nèi)以書面形式向乙方提出，并負責對貨物進行保管。在此期間內(nèi)，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定的貨款。乙方收到甲方通知后，須在第__________天內(nèi)派人員到現(xiàn)場處理。否則，即視為接受甲方提出的異議和處理意見。
合同簽訂后，甲方支付乙方合同貨款總額的________%作為合同定金。乙方發(fā)齊貨到甲方工地經(jīng)甲方驗收合格后，甲方再支付到合同貨款總額的________%，余下合同貨款總額的________%作為質量保證金，待甲方使用滿________周年后無任何質量問題后，于________個工作日內(nèi)付清。
1、乙方所交的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質量等不符合同規(guī)定的，應無償包退、包換、包修；并承擔因退貨、換貨或維修所產(chǎn)生的實際費用。否則，按違約處理。
2、乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，導致貨物刮花、破損的，乙方應當負責賠償。
3、乙方逾期交貨的，應向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
4、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點的，乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。未經(jīng)甲方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應承擔由此增加的一切費用。
5、由于甲方原因，如沒落實產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量等而使乙方交貨期延遲的，責任由甲方承擔。
6、如乙方未能按本合同規(guī)定的交貨期交貨（不可抗力除外），從規(guī)定交貨期限起每延遲一天按合同總價的________％對延期交貨向甲方支付違約金；并有權單方面取消合同和保留進一步追究其由此造成甲方間接損失的權利。另外，對于因乙方遲交貨而導致甲方增加繳納有關稅費或其它費用，則此等增加之費用須由乙方承擔。
不可抗力是指嚴重的自然災害和災難（如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等）戰(zhàn)爭（不論是否宣戰(zhàn)）叛亂、動亂等等。合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務的執(zhí)行時，則延遲履行合同義務的期限相當于不可抗力事件影響的時間；但是不能因為不可抗力的延遲而調整合同價格。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成任何一方均可向有管轄權的法院提起訴訟。
1、本合同生效履行期間內(nèi)，雙方不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方：
法定代表人：
電話：
開戶賬號：
簽訂日期：_________年_______月_______日
乙方：
法定代表人：
電話：
開戶賬號：
簽訂日期：_________年_______月_______日
供貨商和裝飾公司合同篇三
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務達成如下協(xié)議：
1、 甲方有權監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、 甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權對乙方的不規(guī)范行為提出相應的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目，20xx年工程量不得低于___________萬元，以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)向甲方交納定金__________元作為履約保證，乙方提出終止合作時甲方應于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權要求甲方協(xié)助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。
4、 乙方應遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
(3)因業(yè)主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7.1工程施工質量按甲方與業(yè)主簽署的相關協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執(zhí)行；
8.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收；(2)隱蔽工程驗收；(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
10.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協(xié)議，須提前10天通知對方。合作協(xié)議終止時，甲方應于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約，除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應違約責任。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。其它未盡事宜，按照相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定執(zhí)行或雙方另訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提請當?shù)刂俨脵C構仲裁，仲裁不成的，可向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
自 ___________ 年 _____月______日， 至 __________ 年_____月_____日。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
日期：__________ 年 _____月______日
供貨商和裝飾公司合同篇四
需方：___________（以下簡稱甲方）。
供方：___________（以下簡稱乙方）。
甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)^v^合同法，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。
1、所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關信息（詳情見訂購單）。
1、乙方必須提供全新的材料，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權屬清楚，不得侵害他人的知識產(chǎn)權。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定行業(yè)規(guī)定的質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
1、甲方負責承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。甲方負責交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收。
2、交貨時間：交貨地點：
1、要求甲方先支付材料款的待發(fā)貨時甲方再支付剩下材料款，乙方收到款項后發(fā)貨。
甲方責任：
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質量或包裝，應提前天通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料。
乙方責任：
1、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時，少交部分，甲方如需要，應照數(shù)補齊，甲方如不需要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由乙方自行承擔，如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應該給甲方不能交貨部分材料款總值的%的違約金，甲方另行采購。
本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調解協(xié)商，調解不成的可由當?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍數(shù)刂俨脵C構仲裁解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
授權代表簽字蓋章：
授權代表簽字蓋章：
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
供貨商和裝飾公司合同篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工，現(xiàn)就有關事項簽訂本裝飾裝飾用工合同，具體條款如下：
一、工程名稱：
二、工期 天完工：從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質量標準
按甲方的規(guī)定要求為準。
四、安全責任
1）乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權承擔一切費用，甲方不負任何責任。
2）乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預付給乙方工程款20000元整（人民幣）。
六、其他具體規(guī)定
1）因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場。
2）施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1）本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝飾用工合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章（手?。┖笊А?BR> 2）附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3）裝飾用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務協(xié)議。
甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：
乙方（簽字）：乙方簽章（手?。?BR> 簽約地點：
甲方聯(lián)系方式：
乙方聯(lián)系方式：
年 月 日
供貨商和裝飾公司合同篇六
甲方：證件號：
乙方：證件號：
甲方（浩穎裝飾有限責任公司）因工作需要，雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意，訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月，試用期間工資為xxx元（其中生活費，房租，水電費由乙方自負）。
乙方同意服從甲方的工作需要：在崗位，承擔工作任務。
甲方應根據(jù)上級部門的有關規(guī)定制定各項管理規(guī)章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規(guī)和本單位制定的各項規(guī)章制度，服從管理，積極做好工作。甲方有權對乙方履行職責和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標準規(guī)定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規(guī)定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月，試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資，（逾期未發(fā)工資的，從超過發(fā)薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。
1、退職費，凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同，合同期滿后，視工作年限發(fā)一次性退職費，滿三年的發(fā)給人民幣800元，滿五年的發(fā)給人民幣1500元，滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元，滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假，凡在本單位連續(xù)工作時間達到兩年以上者，分別可享受探親假待遇，休假其間發(fā)給基本工資，路費自理。工作滿兩年可享受七天假期，滿三年可享受十天假期，滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
（1）雙方一致同意的。
（2）乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
（3）乙方被叛刑，送勞動教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經(jīng)教不改的。
（4）甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
（5）甲方連續(xù)二個月不支付乙方工資的。
（6）有關部門確認勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
（7）律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
（1）甲方因生產(chǎn)經(jīng)營，技術條件等客觀情況發(fā)生變化，需裁減人員的。
（2）乙方患病或因公負傷的醫(yī)療期滿，不能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
甲方：
電話：
乙方：
電話：
20xx年xx月xx日。
供貨商和裝飾公司合同篇七
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您！
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《合同法》有關條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、合作材料：“xxxx”
二、合作期限為xxxx年，自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式（詳見附件一）：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關系；
2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協(xié)議；
四、產(chǎn)品價格：
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權，并在調整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結算方式（詳見附件二）：
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結算，而后甲方及時將結算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關手續(xù)。
六、甲方權利、義務：
1、權利：
（2）對于乙方擅自違約的行為，甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償；
（3）對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權向乙方提出索賠；
（5）如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權追究乙方的法律責任。
2、義務：
（2）甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關標準；
（4）甲方應對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務
1、權利：
（1）乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作；
（2）乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權向甲方提出索賠；
（3）乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。
2、義務：
（1）乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品；
（2）乙方積極協(xié)調甲方與終端用戶的主材供需事宜；
（5）乙方有義務對甲方產(chǎn)品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜；
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除；
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除；
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
九、其他條款：
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分，與本協(xié)議具有同等法律效力；
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
授權代表： 授權代表：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期： 日期：
供貨商和裝飾公司合同篇八
買方：
賣方：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運輸費用由____________________負責。貨物的.安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：
代表：
日期：
賣方：
代表：
日期：
供貨商和裝飾公司合同篇九
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461371。11元，賠償逾期付款的.利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
供貨商和裝飾公司合同篇十
xx設計工作室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)。
代理人(姓名)：身份證號：住所：聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方)。
單位地址：施工負責人：聯(lián)系電話：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程承包，采取下次第種方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.4工程期限90日(以水電工作結束的第二天起計算)。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
1.5工程款和工程預算表：
(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：
(2)工程預算表應當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)工程預算表應當與材料質量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
2.6參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。
第三條乙方工作。
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質量標準，按期、保質完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;。
(1)無有關房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規(guī)范、設計書，參考價格等有關資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
第四條工程變更。
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結清。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.6在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第六條工程驗收。
6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。
第七條工程款支付方式。
7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第八條違約責任。
8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付對方違約金，并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
8.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，甲方應當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
8.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方應當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
第九條附則。
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
備注：
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字)：乙方(蓋章)：
年月日年月日。
供貨商和裝飾公司合同篇十一
承包人（乙方）________________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.工程名稱：__________________________________.
2、工程地點：__________________________________.
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
（附件即經(jīng)雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。）。
第二條施工圖紙。
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人托承包人設計施工圖紙，設計費（寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第五條關于工期。
1.工程期限____________天，開工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
（2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更；
（4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；
（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關于材料供應和保管。
1.任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2.對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。
3.材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收。
2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù)；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
5.驗收時，工程項目合格率達到____________%時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。
6.乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及筏程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
____________________________________________________________________.
8.工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條關于工程價款及結算。
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%，約____________元。
（2）其他支付方式：______________________.
2.雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算：
（1）固定價格，本工程總價款為____________元；
（2）單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；
b.瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；
e.其他按項項目按項計算；
f.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；
g.估價項目測量后再具體報價；
h.經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調整。
3.特別費用的約定：
（1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
（2）施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。
（4）物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則。
1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________的違約金。
3.因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6.因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民訴訟。
第十二條附則。
1.本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。
供貨商和裝飾公司合同篇十二
買方： 賣方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方： 賣方：
帳號： 帳號：
開戶行： 開戶行：
代表： 代表：
日期： 20xx年x月x日 日期： 20xx年x月x日
供貨商和裝飾公司合同篇十三
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本合同，以共同遵守合同所列條款：
1、勞動合同類型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限：
(一)固定期限，自_______年____月____日起至_______年____月____日止，共____個月。
(二)無固定期限，自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務為期限：自_______年____月____日起至_______工作任務完成時即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個月為試用期，其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要，乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔任_______職務，乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調整乙方的工作崗位，乙方若無正當理由，應當服從甲方的工作安排。
2.3乙方應按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作量，達到規(guī)定的質量標準，并愛護設備及所使用的工具。
3.勞動報酬和保險福利待遇。
3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制：乙方月工資標準為人民幣_______元/月，若甲方安排乙方加班，則加班費按甲方的有關規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制：以實際業(yè)績數(shù)計算，乙方工資標準為人民幣_______元/每月支付，基本工資____________元，若無達成每月任務將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調整乙方工。
3.4甲乙雙方按國家和當?shù)厝嗣裾P于社會保險的有關規(guī)定交納職工社會保險費用前提需在公司工作滿一年者。當雙方解除、終止勞動合同后，按有關規(guī)定轉移。。
4.勞動時間。
4.1甲方實行國家法定的標準工作時間制度，具體工作時間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排，乙方應當服從，雙方以后另有約定的按補充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動保護和勞動條件。
甲方應根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件、必要的勞動保護用品，以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動條件惡劣，嚴重違反勞動安全衛(wèi)生標準的，乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動紀律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括：
6.2.1公司程序性文件，包括操作規(guī)程和作業(yè)指導文件。
6.2.2技術資料，包括實物的照片、技術圖紙、技術數(shù)據(jù)、技術指標。
6.2.3公司經(jīng)營計劃及指標，包括財務及運營數(shù)據(jù)。
6.2.4市場狀況，包括業(yè)務網(wǎng)絡、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應商資料、倉庫進料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網(wǎng)絡中的各種資料。
7.技術成果和非技術成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術成果和非技術成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發(fā)的技術和產(chǎn)品，能夠申請專利的，申請權歸屬甲方。
8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，可以續(xù)訂勞動合同，續(xù)訂的勞動合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動合同期滿，沒有辦理終止勞動合同手續(xù)，而存在事實的勞動關系，視為延續(xù)過去合同，延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一，甲方可以解聘乙方：
8.3.1在試用期間，被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴重違反勞動紀律、規(guī)章制度或嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作，經(jīng)過培訓或者調整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動合同訂立時依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜，等甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項補充協(xié)商，是本合同的有效附件，與本合同具有同等的法律效力，補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
9.2本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權代簽，無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前，乙方已閱讀過本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
供貨商和裝飾公司合同篇十四
甲方：
乙方：
為了更好地促進甲、乙雙方業(yè)務的開展，進一步規(guī)范市場，甲，乙雙方依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的相關規(guī)定;甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方采購裝飾裝修材料以下簡稱材料，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、甲、乙雙方合作品牌：
二、合作期限為年，自________年___月___日起至______年___月_____日止。
三、合作方式：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關系;。
四、產(chǎn)品價格：
3、甲、乙雙方如有特殊客戶要下浮售價，必須經(jīng)過雙方負責人協(xié)商并作出書面意見方可按比例扣除雙方應得返利，否則按正常成交價返利。
4、乙方促銷產(chǎn)品需提前3天以書面形式通知甲方。
五、送貨，補貨、退貨制度。
六、結算方式。
七、甲方權利、義務：
1、權利：
(1)甲方可以指定下屬分公司(分店)與乙方指定的專賣店進行合作;。
(2)甲方對乙方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權向乙方提出索賠;。
(3)甲方對乙方不能按合同及時供貨的可以按合同法的約定，提出賠償。
(4)甲方有權利要求乙方及時返還甲方應得的返利。
(5)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權向乙方提出補償;。
2、義務：
(1)甲方積極向終端用戶介紹、推薦乙方的產(chǎn)品;。
(2)甲方積極協(xié)調乙方與終端用戶的主材供需事宜;。
八、乙方權利、義務。
1、權利：
(2)對于甲方擅自違約的行為，乙方有權向甲方提出補償;。
(3)對于甲方蓄意擾亂乙方銷售市場的行為，乙方有權向甲方提出索賠;。
2、義務：
(2)乙方有義務給甲方提供產(chǎn)品相關知識的培訓;。
(3)乙方向甲方提供產(chǎn)品須符合國家相關標準;。
九、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜;。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除;。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除;。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
十、其他條款：
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
供貨商和裝飾公司合同篇十五
甲方：
乙方：華潤漆黃石服務中心。
（以下簡稱甲方、乙方）。
為了保障雙方權益，維護良好的業(yè)務合作關系，在平等互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下協(xié)議：
1.乙方應以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；
2.乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi)，應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用，二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3.由甲方指定代表人，對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責。
4.經(jīng)雙方協(xié)定，以現(xiàn)款（批結）付款方式：賬期不超過天，每月日前應將當期貨款結清。
甲方需在付款期限內(nèi)，以現(xiàn)金或有效支票形式結清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權利。
5.在雙方合作的過程中，若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權解除合同，停止供貨及服務。
6.甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時，若出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調查處理，經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8.乙方為甲方提供專項服務內(nèi)容包括如下項目:。
（1）免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務；
（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調色服務；
（4）免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務；
（5）免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關技術資料，技術咨詢及技術服務；
9.在協(xié)議期限內(nèi)，貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份，如果遇上游原材料價格調整，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，執(zhí)行新的協(xié)議價格，同時終止原協(xié)議價格。
10.其他事宜：
11.為了保障甲、乙方的合法權益，在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應通過友好方式協(xié)商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12.本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13.組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關檔案資料。
甲方：
地址：
代表人：（單位簽章）。
乙方：華潤漆黃石服務中心地址：黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)。
代表人：（單位簽章）。
供貨商和裝飾公司合同篇十六
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的.80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：
1、銀行轉帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：建行龍灣支行。
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
供貨商和裝飾公司合同篇十七
郵政編碼：_____________________________
鑒于甲方業(yè)務發(fā)展的需要，雇傭乙方為_______________有限公司提供勞務服務，經(jīng)雙方協(xié)商訂立正式《勞務雇傭合同書》如下：
一、合同期限
第一條 本合同于________年_______月_______日生效，期限________年，其中試用期至______年_____月______日止。
如雙方需要，可在合同期滿前一個月協(xié)商續(xù)簽勞務雇傭合同。如合同期已滿，雙方不再續(xù)簽合同，但受雇方從事的有關工作和業(yè)務尚未結束，則合同應順延至有關工作業(yè)務結束。
二、甲、乙雙方的義務和責任
第二條 乙方同意根據(jù)甲方工作需要，承擔_______________________崗位（工種）工作。
第三條 乙方工作應達到甲方規(guī)定該崗位職責的要求和甲方對該崗位之特別規(guī)定（詳見《崗位責任書》）的標準。
第四條 乙方每周工作時間為________天，每天工作________小時；乙方應按照工作職責保證完成甲方規(guī)定的工作和任務。
第五條 乙方應接受甲方的績效考核。
第六條 未經(jīng)甲方許可，乙方不得承接與乙方職責相關的個人業(yè)務。
第七條 甲方應向乙方提供乙方所承擔工作中必需的工作條件。
第八條 按國家有關規(guī)定繳納的各類社會勞動保險費用及乙方檔案，均由乙方原單位保管繳納。
第九條 乙方應嚴格遵守本合同的附加條款。
三、勞務報酬
第十條 甲方每月11日前以貨幣形式支付乙方勞務報酬，標準為_______元/月或按董事會擬定的標準額執(zhí)行。
乙方在試用期間的勞務報酬為轉正后的80%-90%或雙方約定 .甲乙雙方對勞務報酬的其他約定__________________________.甲方在以下情況有權扣除乙方相應額度的勞務報酬：1.因乙方的過失給甲方造成經(jīng)濟損失的；2.乙方違反公司管理制度的；3.雙方約定的其他情況。
四、合同的終止與解除
第十一條 合同期滿如未續(xù)簽，則視為《勞務雇傭合同書》自行終止，雙方應及時辦理相關手續(xù)。
第十二條 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十三條 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴重違反甲方有關規(guī)定及按照本合同約定可以解除勞務合同的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
（四）被依法追究刑事責任的。
五、雙方約定的其他內(nèi)容
第十四條 甲乙雙方約定本合同增加以下內(nèi)容：
（一） 乙方有義務向甲方提供真實的個人信息與相關證明，并如實填寫《勞務人員登記表》，否則甲方有權隨時解除本合同，并且不給予經(jīng)濟補償。
（二） 甲方有權對公司的有關規(guī)定進行修改、完善。修改后的內(nèi)容對本合同具有同等效力。
（三） 甲方可以在合同有效期內(nèi)，根據(jù)需要調整乙方的崗位職責和工作范圍，勞務報酬等事項也將做出相應調整。乙方愿意服從甲方的安排。
（四） 乙方在合同期內(nèi)承擔的甲方工程項目中的工作及責任的，在該項目未結束前，乙方不得未經(jīng)甲方同意擅自離職。
（五） 甲方將定期或不定期對乙方進行工作績效考核，考核不合格者，甲方有權解除或終止本合同。
（六） 本合同到解除日期時，乙方應按照《________________有限公司員工手冊》中的離職制度辦理離職手續(xù)，否則甲方有權扣除或拒絕支付乙方勞務報酬。
第十五條 本合同的附件如下：
附件一 《保密協(xié)議》；
附件二 《崗位職責書》；
附件三 甲方制定的《員工手冊》及有關規(guī)定。
第十六條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：____________
法人或委托代理人簽字或蓋章：______________
乙方（簽字）：____________
簽訂日期：________________
供貨商和裝飾公司合同篇一
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461 371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461 371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310 000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108 034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245 303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21 606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266 909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461 371。11元，賠償逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266 909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審 判 長 李士剛
代理審判員 李 丹
代理審判員 翟新忠
二oo八 年 十 月 十 日
供貨商和裝飾公司合同篇二
需方：__________________（以下簡稱甲方）。
供方：__________________（以下簡稱乙方）。
供、需雙方為實現(xiàn)合同目的，明確雙方權利義務，根據(jù)《^v^民法通則》《^v^合同法》及其它有關法律法規(guī)就甲方購銷乙方裝飾材料一事達成一致協(xié)議，以資共同遵守。具體如下：
產(chǎn)品名稱。
型號規(guī)格。
乙方按國家質量標準及乙方提供的產(chǎn)品樣品及檢驗報告指標參數(shù)生產(chǎn)制造供應給甲方，產(chǎn)品免費承保_______年。乙方保證按質、按量、按時交貨。
有國家技術規(guī)定的，按國家技術規(guī)定執(zhí)行；無國標準家技術規(guī)定的，由買賣雙方商定。
1、交貨時間：_______年_______月_______日。
2、交貨地點：____________________________。
3、運輸方式：____________________________。
4、費用：_____________________。
貨到工地后，甲方按現(xiàn)行國家驗收標準及雙方認定型號規(guī)格及樣品為準。乙方須向甲方提供產(chǎn)品合格證及檢驗報告。
甲方對乙方產(chǎn)品如有疑問及異議，在15天內(nèi)以書面形式向乙方提出，并負責對貨物進行保管。在此期間內(nèi)，甲方有權拒付不符合合同規(guī)定的貨款。乙方收到甲方通知后，須在第__________天內(nèi)派人員到現(xiàn)場處理。否則，即視為接受甲方提出的異議和處理意見。
合同簽訂后，甲方支付乙方合同貨款總額的________%作為合同定金。乙方發(fā)齊貨到甲方工地經(jīng)甲方驗收合格后，甲方再支付到合同貨款總額的________%，余下合同貨款總額的________%作為質量保證金，待甲方使用滿________周年后無任何質量問題后，于________個工作日內(nèi)付清。
1、乙方所交的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、數(shù)量、質量等不符合同規(guī)定的，應無償包退、包換、包修；并承擔因退貨、換貨或維修所產(chǎn)生的實際費用。否則，按違約處理。
2、乙方因產(chǎn)品包裝不符合合同規(guī)定，導致貨物刮花、破損的，乙方應當負責賠償。
3、乙方逾期交貨的，應向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
4、產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點的，乙方除應負責運交合同規(guī)定的到貨地點外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。未經(jīng)甲方同意，單方面改變運輸路線和運輸工具的，應承擔由此增加的一切費用。
5、由于甲方原因，如沒落實產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量等而使乙方交貨期延遲的，責任由甲方承擔。
6、如乙方未能按本合同規(guī)定的交貨期交貨（不可抗力除外），從規(guī)定交貨期限起每延遲一天按合同總價的________％對延期交貨向甲方支付違約金；并有權單方面取消合同和保留進一步追究其由此造成甲方間接損失的權利。另外，對于因乙方遲交貨而導致甲方增加繳納有關稅費或其它費用，則此等增加之費用須由乙方承擔。
不可抗力是指嚴重的自然災害和災難（如臺風、洪水、地震、火災和爆炸等）戰(zhàn)爭（不論是否宣戰(zhàn)）叛亂、動亂等等。合同雙方中的任何一方，由于不可抗力事件而影響合同義務的執(zhí)行時，則延遲履行合同義務的期限相當于不可抗力事件影響的時間；但是不能因為不可抗力的延遲而調整合同價格。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決；如協(xié)商不成任何一方均可向有管轄權的法院提起訴訟。
1、本合同生效履行期間內(nèi)，雙方不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。
2、本合同一式________份，雙方各執(zhí)________份，自雙方簽字蓋章起生效。
甲方：
法定代表人：
電話：
開戶賬號：
簽訂日期：_________年_______月_______日
乙方：
法定代表人：
電話：
開戶賬號：
簽訂日期：_________年_______月_______日
供貨商和裝飾公司合同篇三
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就乙方承接甲方的裝飾工程業(yè)務達成如下協(xié)議：
1、 甲方有權監(jiān)督裝飾工程的現(xiàn)場管理及文明施工。
2、 甲方有權對乙方施工質量進行抽檢與檢驗。
3、 甲方有權對乙方的施工材料進行封樣及審核。
4、 甲方有權對乙方的不規(guī)范行為提出相應的整改意見。
1、 甲方負責向乙方提供裝飾工程項目，20xx年工程量不得低于___________萬元，以后每年工程量在___________萬元以上。
2、 開工前甲方負責向乙方提供經(jīng)裝飾工程項目單位簽章確認后的施工圖紙、工程報價及施工工藝說明，并向乙方進行交底，須雙方簽字認可。
3、 甲方負責按照本協(xié)議中規(guī)定的付款方式及時給乙方撥付工程款項。
1、 乙方在本協(xié)議簽訂之日起______日內(nèi)向甲方交納定金__________元作為履約保證，乙方提出終止合作時甲方應于當日全額退還給乙方此定金。
2、 乙方有權要求甲方協(xié)助工程施工隊與客戶溝通,確保工程的順利進行。
3、 乙方有權要求甲方按照協(xié)議及時撥付工程款,確保工程的順利進行。
1、乙方派出人員須遵守合理的規(guī)章制度。
3、乙方對所派出人員進行甲方企業(yè)文化的學習與教育。
4、 乙方應遵守甲方現(xiàn)場施工管理中提出的各項合理要求。
在施工期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同簽訂書面變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
6.1對以下原因造成竣工的日期延誤,經(jīng)甲方確認，工期應當順延：
6.2對以下原因造成竣工的日期延誤，工期應當順延：
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的；
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的；
(3)因業(yè)主單位原因或因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
6.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
7.1工程施工質量按甲方與業(yè)主簽署的相關協(xié)議及甲乙雙方施工前認可的相關標準執(zhí)行；
8.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收:
(1)材料驗收；(2)隱蔽工程驗收；(3)竣工驗收。
9.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
10.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任。
10.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
10.3由于乙方責任延誤工期的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
10.4由于甲方未按合同約定期限支付工程款違約的，除按照每延誤一日向乙方支付100元的罰息外，還應當承擔由此造成的工期延誤等其它相應的違約責任。
甲 、乙任何一方終止合作協(xié)議，須提前10天通知對方。合作協(xié)議終止時，甲方應于當日全額退還給乙方此前向甲方交納的作為履約保證的定金。如甲方不能按期退還視為違約，除按日支付1‰的罰息外還需承擔相應違約責任。
本合同經(jīng)甲乙雙方簽字（蓋章）后生效。其它未盡事宜，按照相關法律、法規(guī)的有關規(guī)定執(zhí)行或雙方另訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。若甲、乙雙方因本合作協(xié)議產(chǎn)生的糾紛，應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成提請當?shù)刂俨脵C構仲裁，仲裁不成的，可向當?shù)胤ㄔ禾崞鹪V訟。
自 ___________ 年 _____月______日， 至 __________ 年_____月_____日。
甲方（簽章）：乙方（簽章）：
日期：__________ 年 _____月______日
供貨商和裝飾公司合同篇四
需方：___________（以下簡稱甲方）。
供方：___________（以下簡稱乙方）。
甲乙雙方本著平等互助，誠實首信的原則，根據(jù)^v^合同法，經(jīng)營法，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂以下合同，以資共同遵守。
1、所提供材料的品名、品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量及單價等相關信息（詳情見訂購單）。
1、乙方必須提供全新的材料，表面無劃痕，無碰撞痕跡，且權屬清楚，不得侵害他人的知識產(chǎn)權。
2、材料必須符合或優(yōu)于國家規(guī)定行業(yè)規(guī)定的質量要求，技術指標與出廠標準，做到外觀整潔，標識清楚。
1、甲方負責承擔相應運輸、保管、裝卸的費用。甲方負責交貨地點對數(shù)量、外觀檢查后驗收。
2、交貨時間：交貨地點：
1、要求甲方先支付材料款的待發(fā)貨時甲方再支付剩下材料款，乙方收到款項后發(fā)貨。
甲方責任：
1、甲方如中途變更材料品種、規(guī)格、型號、質量或包裝，應提前天通知乙方，經(jīng)乙方同意后，可以簽訂書面合同副本。
2、甲方如中途退材料應事先爭得乙方的同意，乙方同意退材料的，應由甲方支付乙方由此造成的相應損失或賠償相應材料總值的違約金，乙方不同意退材料的甲方仍需按合同規(guī)定收材料。
乙方責任：
1、乙方未按本合同規(guī)定的產(chǎn)品數(shù)量交材料時，少交部分，甲方如需要，應照數(shù)補齊，甲方如不需要，可以退貨，由退貨所造成的損失，由乙方自行承擔，如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應該給甲方不能交貨部分材料款總值的%的違約金，甲方另行采購。
本合同一式兩份，在執(zhí)行本合同中如發(fā)生爭議或糾紛，甲乙雙方應協(xié)商解決，也可以由合同鑒定地的工商行政管理部門調解協(xié)商，調解不成的可由當?shù)厝嗣穹ㄔ夯虍數(shù)刂俨脵C構仲裁解決。
本合同一式二份，甲乙雙方各持一份，雙方簽字蓋章之日起生效，本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，可由甲乙雙方協(xié)議解決，并簽訂補充協(xié)議，且有同等效力。
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
授權代表簽字蓋章：
授權代表簽字蓋章：
_____年_____月_____日。
_____年_____月_____日。
供貨商和裝飾公司合同篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方?jīng)Q定將工程委托乙方施工，現(xiàn)就有關事項簽訂本裝飾裝飾用工合同，具體條款如下：
一、工程名稱：
二、工期 天完工：從 年 月 日至年 月 日止。
三、工程質量標準
按甲方的規(guī)定要求為準。
四、安全責任
1）乙方在施工期間，施工人員安全事故，由乙方全權承擔一切費用，甲方不負任何責任。
2）乙方在施工期間，施工人員造成甲方的利益損失，由乙方賠償給甲方。
五、付款方式
裝飾用工合同生效后，進場施工15天后，甲方預付給乙方工程款20000元整（人民幣）。
六、其他具體規(guī)定
1）因工程施工而產(chǎn)生的垃圾，由乙方負責運出施工現(xiàn)場。
2）施工期間，甲方提供房門鑰匙給乙方保管，造成的損失由乙方賠償。
七、附則
1）本裝飾用工合同由甲、乙雙方直接簽訂，裝飾用工合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本裝飾用工合同經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章（手?。┖笊А?BR> 2）附件同樣具有裝飾用工合同法律效力。
3）裝飾用工合同履行完后自動終止，簽訂后期服務協(xié)議。
甲方（簽字）：甲方簽章（手印）：
乙方（簽字）：乙方簽章（手?。?BR> 簽約地點：
甲方聯(lián)系方式：
乙方聯(lián)系方式：
年 月 日
供貨商和裝飾公司合同篇六
甲方：證件號：
乙方：證件號：
甲方（浩穎裝飾有限責任公司）因工作需要，雇請乙方。經(jīng)雙方自愿協(xié)商同意，訂立本合同。
自年月日起至年月日止。其中試用期二個月，試用期間工資為xxx元（其中生活費，房租，水電費由乙方自負）。
乙方同意服從甲方的工作需要：在崗位，承擔工作任務。
甲方應根據(jù)上級部門的有關規(guī)定制定各項管理規(guī)章制度，乙方應自覺遵守國家的法律，法規(guī)和本單位制定的各項規(guī)章制度，服從管理，積極做好工作。甲方有權對乙方履行職責和執(zhí)行制度的情況檢查、督促、考核和獎懲。
1、甲方實行8小時工作制度，因工作需要，有時要進休息換班，乙方應服從甲方的安排。
2、甲方執(zhí)行本市中等工資標準規(guī)定，保證乙方的工資收入不低于本市當年規(guī)定的中等工資標準。
3、乙方工資按元/月，試用期滿根據(jù)乙方所從事的工作表現(xiàn)在位認證由甲方負責給予乙方加薪。
4、甲方每月十五日如期發(fā)放工資，（逾期未發(fā)工資的，從超過發(fā)薪日期第六日起，甲方每天按拖欠工資額1%的標準賠償給乙方）。
1、退職費，凡在本單位連續(xù)鑒定用工合同，合同期滿后，視工作年限發(fā)一次性退職費，滿三年的發(fā)給人民幣800元，滿五年的發(fā)給人民幣1500元，滿八年的發(fā)給人民工幣20xx元，滿十年的發(fā)給人民幣3500元。
2、探親休假，凡在本單位連續(xù)工作時間達到兩年以上者，分別可享受探親假待遇，休假其間發(fā)給基本工資，路費自理。工作滿兩年可享受七天假期，滿三年可享受十天假期，滿四年以上者可享受十四天假期。
1、乙方有權拒絕甲方的違章指揮，對甲方及其管理人員漠視乙方安全和健康的行為，有權提出批評并向有關部門檢舉、控告。
1、有下列情形之一的合同一方可以隨時解除勞動合同。
（1）雙方一致同意的。
（2）乙方試用期不合錄用條件或乙方不愿供職的。
（3）乙方被叛刑，送勞動教養(yǎng)、以及有貪污、盜竊、賭博、打架斗毆、營私舞弊等嚴重問題，或因失職給單位造成重大損失和屢次違犯勞動紀律，經(jīng)教不改的。
（4）甲方有以暴力威脅或非法限制乙方的人身自由，強迫勞動、侮辱乙方合法權益行為的。
（5）甲方連續(xù)二個月不支付乙方工資的。
（6）有關部門確認勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣的。
（7）律法規(guī)定的其它情形。
2、有一方提出解出勞動合同的，應提前15天書面通知另一方。
甲方辭退：
（1）甲方因生產(chǎn)經(jīng)營，技術條件等客觀情況發(fā)生變化，需裁減人員的。
（2）乙方患病或因公負傷的醫(yī)療期滿，不能從事原來的工作，也不能從事另行安排的工作。
3、如在合同其內(nèi)提出辭工沒有得到批準離開的甲方有權不退還給乙方壓金和當月工資。
4、在合同期內(nèi)乙方嚴重違反勞動紀律被甲方開除的，甲方不退還壓金和當月工資。
根據(jù)《中華人民共和國勞動法》，甲乙雙方經(jīng)平等協(xié)商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。
甲方：
電話：
乙方：
電話：
20xx年xx月xx日。
供貨商和裝飾公司合同篇七
合同是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護。以下是“裝飾公司合作合同范本”希望能夠幫助的到您！
甲方：
乙方：
甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，按《合同法》有關條款規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方供應裝飾裝修材料(以下簡稱材料)，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、合作材料：“xxxx”
二、合作期限為xxxx年，自xxxx年xx月xx日起至xxxx年xx月xx日止。
三、合作方式（詳見附件一）：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關系；
2、甲方授權裝飾公司會員店與乙方指定分部簽署相關合作協(xié)議；
四、產(chǎn)品價格：
3、甲方保留對向乙方供應材料價格的調整權，并在調整價格前以書面形式通知乙方，同時將該材料的最新價格提供給乙方。
五、結算方式（詳見附件二）：
主材款由甲方直接與終端用戶按實際發(fā)生材料量和終端用戶訂單價格結算，而后甲方及時將結算情況回執(zhí)乙方，并向乙方提供終端用戶驗收簽字的安裝確認單，以便進一步辦理相關手續(xù)。
六、甲方權利、義務：
1、權利：
（2）對于乙方擅自違約的行為，甲方有權扣除部分利潤作為對甲方的補償；
（3）對于乙方蓄意擾亂甲方銷售市場的行為，甲方有權向乙方提出索賠；
（5）如因乙方在合作有效期內(nèi)對甲方產(chǎn)品的技術、價格以及合作的其它機密發(fā)生泄漏以致給甲方造成損失，甲方有權追究乙方的法律責任。
2、義務：
（2）甲方向乙方提供產(chǎn)品須符合國家相關標準；
（4）甲方應對所供產(chǎn)品的安裝承擔保修義務，保修期為一年，自安裝之日起算，甲方在其所供產(chǎn)品保修期內(nèi)出現(xiàn)質量問題，由甲方向終端用戶履行保修責任及義務。
七、乙方權利、義務
1、權利：
（1）乙方可以指定下屬分公司（分店）與甲方指定的專賣店進行合作；
（2）乙方對甲方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權向甲方提出索賠；
（3）乙方對甲方不能按合同及時安裝的可以按合同法的約定，提出賠償。
2、義務：
（1）乙方積極向終端用戶介紹、推薦甲方的產(chǎn)品；
（2）乙方積極協(xié)調甲方與終端用戶的主材供需事宜；
（5）乙方有義務對甲方產(chǎn)品的技術、價格及合作的其它機密給予保密。
八、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜；
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除；
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除；
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
九、其他條款：
3、本協(xié)議附件為本協(xié)議不可分割部分，與本協(xié)議具有同等法律效力；
4、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
授權代表： 授權代表：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期： 日期：
供貨商和裝飾公司合同篇八
買方：
賣方：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、貨物的運輸費用由____________________負責。貨物的.安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：
代表：
日期：
賣方：
代表：
日期：
供貨商和裝飾公司合同篇九
原告上海上豐船務工程有限公司，住所地上海市浦東新區(qū)三林路494號。
法定代表人王珊妹，總經(jīng)理。
委托代理人張根興，男，52歲，上海上豐船務工程有限公司職員，住上海市雪野路34號25號302室。
委托代理人王童愚，上海市正成律師事務所律師。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司，住所地武漢市東西湖區(qū)革新大道南五支溝西。
法定代表人孫健，董事長。
委托代理人楊肅，男，23歲，武漢凌云建筑裝飾工程有限公司辦公室職員，住武漢市江漢區(qū)建設大道417號三號公寓101室。
原告上海上豐船務工程有限公司（以下簡稱原告）與被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱被告）加工合同糾紛一案，本院于xx年11月26日受理后，依法組成由法官李士剛擔任審判長，法官李丹、翟新忠參加的合議庭審理本案，并于xx年7月24日、xx年8月28日公開開庭進行了審理。原告委托代理人張根興、王童愚，被告委托代理人楊肅均到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理完畢。
原告起訴稱：原告與被告北京辦事處于xx年8月28日簽訂《加工合同》，約定由原告為被告北京金地國際花園工程加工型材，單價2。8元每公斤，自xx年6月至xx年3月，原告履行合同義務，被告接收。后被告給付原告部分加工費，尚欠原告加工費461371。11元至今未付，原告多次催要未果，訴至法院，請求判令被告給付原告加工費461371。11元，賠償原告逾期付款的利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日）并承擔本案訴訟費用。
原告向本院提交以下證據(jù)予以證明：加工合同、送貨單、結算單、發(fā)票接收單、明細。
被告辯稱：對于鋁型材加工費無異議，但是對于pvc板材加工費不予認可。雙方加工合同中只約定型材加工，pvc板加工與鋁型材加工費不是同一法律關系，原告應當另行起訴。即使法院合并審理，被告對于其加工量無異議，對于價格有異議。由于被告與原告并未進行約定，原告按照2元每塊結算沒有依據(jù)，被告同意按照0。2元每塊計算。此外，原告在加工過程中造成部分原料缺失，給被告造成損失310000元，此部分被告暫不提起反訴。
經(jīng)本院庭審質證，本院對原告提交的加工合同的真實性、關聯(lián)性、合法性予以確認，對于原告提交的送貨單、結算單的真實性、合法性予以確認，對其關聯(lián)性部分確認，對于其中原告據(jù)以證明其主張的pvc板加工價格部分不予確認，對于發(fā)票接收單、明細的真實性、合法性予以確認，對于其關聯(lián)性不予確認。
經(jīng)審理查明：xx年8月23日，原告與被告簽訂加工合同，約定由被告為原告加工鋁型材，按照工程進度滾動付款，最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款。合同簽訂后，原告為被告加工鋁型材，并另行為被告加工了pvc板材108034個，原告最后一次供貨時間為xx年3月16日，尚欠原告鋁型材加工費245303。11元及pvc板材加工費至今未付，原告催要未果，訴至法院。上述事實，有原告提交的上述證據(jù)和當事人陳述意見在案佐證。
本院認為：原、被告自愿建立的定作合同關系，系雙方真實意思表示，且不違背法律及行政法規(guī)的規(guī)定，應為合法有效，雙方均應恪守履行。關于pvc板材加工價格，無證據(jù)表明原、被告雙方曾對此進行約定，對于原告提出的按照2元每塊計算的主張，因其未能提供證據(jù)證明被告曾對此表示認可，亦未能按照法律規(guī)定程序申請鑒定，故本院不予支持，對于被告自認的按照0。2元每塊計算意見，本院予以確認。據(jù)此，被告應支付原告pvc板材加工費21606。8元。至此，被告尚欠原告加工費266909。91元。被告最后一次收到原告加工物的時間為xx年3月16日，按照合同約定，其應當在最后一批產(chǎn)品出廠前付清所有余款，其至今未付構成違約，依法應當承擔繼續(xù)給付并賠償原告逾期付款的利息損失的責任。對于原告要求被告給付加工費461371。11元，賠償逾期付款的.利息損失（自xx年3月17日計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算）的訴訟請求，本院支持其中的加工費266909。91元及自xx年3月17日起計算至實際給付之日，按照中國人民銀行同期逾期貸款利率計算的利息損失，其余部分證據(jù)不足，本院不予支持。被告提出原告應當另行起訴pvc板材加工費的抗辯意見，本院不予采信。綜上，依據(jù)《中華人民共和國合同法》第一百零七條，《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款之規(guī)定，判決如下：
三、駁回原告上海上豐船務工程有限公司其他訴訟請求。
被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司未按判決指定的期間履行給付金錢義務的，應當依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定加倍支付遲延履行期間的債務利息。
案件受理費八千二百二十一元，由原告上海上豐船務工程有限公司負擔二千九百一十八元（已交納）；由被告武漢凌云建筑裝飾工程有限公司負擔五千三百零三元，于判決生效之日起七日內(nèi)交納。
如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數(shù)提出副本，交納相應上訴案件受理費，上訴于北京市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內(nèi)未交納上訴案件受理費的，按自動撤回上訴處理。
審判長李士剛。
代理審判員李丹。
代理審判員翟新忠。
二oo八年十月十日。
書記員李雪蓮。
供貨商和裝飾公司合同篇十
xx設計工作室裝修合同發(fā)包方(以下簡稱甲方)。
代理人(姓名)：身份證號：住所：聯(lián)系電話：承包方(以下簡稱乙方)。
單位地址：施工負責人：聯(lián)系電話：依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，結合合肥市家庭居室裝飾裝修的特點，甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就乙方承包甲方的家庭居室裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.1工程地點：
1.2工程裝飾裝修面積：
1.3工程承包，采取下次第種方式：
(1)乙方包工、包全部材料。
(2)乙方包工、包部分材料，甲方提供其余部分材料。
1.4工程期限90日(以水電工作結束的第二天起計算)。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
1.5工程款和工程預算表：
(1)工程款：本合同工程造價金額（詳細見工程預算表）：
(2)工程預算表應當以《合肥市家庭裝飾工程參考價格》為依據(jù)，根據(jù)市場經(jīng)濟運作規(guī)則，本著優(yōu)質優(yōu)價的原則由雙方約定，作為本合同的附件。
(3)工程預算表應當與材料質量標準、制作工藝配套編制共同作為確定工程款的根據(jù)。
第二條甲方工作。
2.1開工三日前要為乙方入場施工創(chuàng)造條件，以不影響施工為原則。
2.2無償提供施工過程的水源、電源以及其他約定必要的條件保障。
2.3負責在物業(yè)部門辦理開工手續(xù)，支付所有相關費用并交納物業(yè)部門收取的所有押金。
2.4遵守物業(yè)管理部門的各項規(guī)章制度。
2.5負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
2.6參與工程質量施工進度的監(jiān)督，參加工程材料驗收、隱蔽工程驗收、竣工驗收。
2.7乙方對甲方提供的《工程預算表》，本合同書，以及工程所設計的設計方案及相關材料負有保密責任。
第三條乙方工作。
3.1施工中嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)范、防水規(guī)定、質量標準，按期、保質完成合同約定的工程內(nèi)容。
3.2嚴格執(zhí)行市建設行政主管部門施工現(xiàn)場管理規(guī)定;。
(1)無有關房屋管理部門和物業(yè)管理部門審批手續(xù)和加固圖紙，不得拆改工程內(nèi)的建筑主體和承重結構，不得加大樓地面載荷，不得改動室內(nèi)原有熱、暖、燃氣等管道設施。
(2)不得擾民及污染環(huán)境。
(3)負責工程成品、設備和居室留存家具的保護。
(4)保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通和衛(wèi)生間的清潔。
(5)保證施工現(xiàn)場的整潔，每日完工后清掃施工現(xiàn)場。
3.3應甲方要求，如實告知甲方本合同簽定及履行過程中設計的各種標準、規(guī)范、設計書，參考價格等有關資料以便查閱。
3.4負責協(xié)調現(xiàn)場施工隊與鄰里之間的關系。
第四條工程變更。
4.1在工程期間對合同約定的工程內(nèi)容如需變更，雙方應當協(xié)商一致。由合同雙方共同協(xié)商變更協(xié)議，同時調整相關工程費及工期。工程變更協(xié)議，作為竣工結算和順延工期的根據(jù)。
4.2工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見本合同附件一《工程預算表》，雙方簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增建項目的價款，當場結清。
第五條工期延誤。
5.1對以下原因造成竣工的日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期應當順延;
(1)工程量變化或設計變更;。
(2)不可抗力;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
5.2對以下原因造成竣工的日期延誤，返工費用由甲方承擔，工期應當順延;
(1)甲方未按合同約定完成其應當負責的工作而影響工期的;。
(2)甲方未按合同約定支付工程款影響正常施工的;。
(3)因甲方責任造成工期延誤的其他情況。
5.3因乙方責任不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4判斷造成工期延誤以“雙方認定的文字協(xié)議”為確定雙方責任的依據(jù)。
5.5由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，工期順延;由于乙方施工造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
5.6在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協(xié)調、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
5.7施工中如果因甲方原因要求重返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5.8施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第六條工程驗收。
6.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯(lián)合驗收：
(1)材料驗收;。
(2)隱蔽工程驗收;。
(3)竣工驗收。
6.2工程完工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知后三日內(nèi)組織驗收。逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。驗收合格后，雙方辦理移交手續(xù)，結清尾款，簽署保修單，乙方應向甲方提交其施工部分的水電改造圖。乙方未進行水電改造的情況下，乙方不用提供水電改造圖。
6.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現(xiàn)場的全部安全。
6.4雙方未辦理驗收手續(xù)，甲方不得入住，如果甲方擅自入住視同驗收合格，由此造成的損失由甲方承擔。
6.5竣工驗收在工程質量方面存在個別的不涉及較大問題時經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂“解決竣工驗收遺留問題協(xié)議”(作為竣工驗收單附件)后亦可先行入住。
6.6本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下室內(nèi)裝飾裝修工程保修期限為五年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間防滲漏工程保修期為八年。
第七條工程款支付方式。
7.1合同簽字生效后，甲方按下列表中的約定向乙方支付工程款：
7.2工程進度過半，指工程中水、電管線全部鋪設完成，墻面、頂面基層按工序要求全部完成，衣柜、電視柜、電視墻、電腦桌、隔斷、立柱、門、窗及相關木制品基層制作安裝完成為界定工程過半的標準。
7.3工程竣工驗收合格之日起二日內(nèi)如未有異議，即視為甲方同意支付乙方工程尾款。
第八條違約責任。
8.1合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同的內(nèi)容，應經(jīng)雙方協(xié)商一致后重新簽定補充協(xié)議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的5%交付對方違約金，并辦理終止合同手續(xù)。經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議后，可視為本合同解除。
8.2一方當事人無法繼續(xù)履行合同的，應當及時通知另一方，并由責任方承擔因合同解除而造成的損失。
8.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付第二、三次工程款，每延誤一日，甲方應當向乙方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
8.4由于乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方應當向甲方支付本合同工程造價金額的2‰作為違約金。
第九條附則。
9.1本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2因不可歸責于雙方的原因影響了合同履行后造成損失的，雙方應該本著公平原則協(xié)商解決。
9.3本合同履行完畢后自動終止。
備注：
4、本保修單在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字)：乙方(蓋章)：
年月日年月日。
供貨商和裝飾公司合同篇十一
承包人（乙方）________________________。
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上，就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關事宜（以下稱工程），達成如下協(xié)議：
第一條工程概況。
1.工程名稱：__________________________________.
2、工程地點：__________________________________.
3、承包范圍：參見合同附件之預算表。
4、工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
（1）承包人包工、包料；
（2）承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料；
（3）承包人包工、發(fā)包人包料。
（附件即經(jīng)雙方當事人簽字確認的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細表》。）。
第二條施工圖紙。
雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
（1）發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份；
（2）發(fā)包人托承包人設計施工圖紙，設計費（寫）____________元，由發(fā)包人支付（此費用不在工程價款內(nèi)）。
施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
第三條甲方工作。
1、開工前天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物（合同已經(jīng)包清理的除外），對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調鄰里及管理機構之間的關系。
4、參與工程質量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
第四條乙方工作。
1.參加有關施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質量標準，按期保質完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關事項（如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等）需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境；保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
第五條關于工期。
1.工程期限____________天，開工日期年____________月____________日，竣工日期年月日。
2.因甲方及其代理人（代表）原因（物料供應不及時、不按期支付工程款等）導致工期延誤的，工期順延。因乙方及其代理人（代表）原因導致工期延誤的，工期不予順延。
3.因為如下因素影響而導致不能完成工作的，工期順延，雙方互不承擔責任：
（2）經(jīng)雙方同意的工程量變化和設計變更；
（4）經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導致的工期拖延或試驗時間浪費；
（5）經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。
第六條關于材料供應和保管。
1.任何一方負責提供的材料和設備，均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品，還必須符合本合同約定的標準和設計的要求。提供方應將材料和設備按時、按量運送到施工現(xiàn)場，并通知對方當事人驗收簽字確認。
2.對一方提供的任何材料和設備，如不符質量要求或規(guī)格有差異的，對方有權要求更換，提供方應當予以更換。由此造成的費用增加部分，有提供方承擔。
3.材料和設備進場后，統(tǒng)一由乙方負責保管和使用，如因保管不善或者使用不當造成的不必要的浪費、損壞或者丟失，應當由乙方負責，施工過程中的正常消耗除外。
第七條關于質量和驗收。
2.甲、乙方雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗收手續(xù)；甲方不按時參加驗收的，工期應予順延。
3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進行施工所導致的工程質量，由甲方自行負責。由乙方負責返工的，返工費用由甲方負責。
4.工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應當自接到驗收通知后天內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
5.驗收時，工程項目合格率達到____________%時（以上程價款比例為準），其他不合格項目（不包括工程項目未完成或成品程序未完成的項目）的維修或返工不影響竣工日期的確立，甲方對此應予以確認。
6.乙方承諾自竣工日期起，為工程項目保修年。損耗品、使用不當、人為破壞以及筏程自身原因的損壞不在保修范圍。國家行政部門或者行業(yè)機構在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對個別的工程項目或材料有特定保修年限或豁免保修的，以國家行政部門或者行業(yè)機構的規(guī)定為準。
____________________________________________________________________.
8.工程未驗收的，甲方不得先行使用。
第八條關于工程價款及結算。
1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款：
（1）合同生效后，發(fā)包人按下表中的約定，直接向承包人支付工程款：
第四次____________工程驗收后天工程總造價的5%，約____________元。
（2）其他支付方式：______________________.
2.雙方同意工程的結算方法按下列第____________種進行結算：
（1）固定價格，本工程總價款為____________元；
（2）單價不變，按實際數(shù)量加損耗率計算，但是總價不得超過____________元。
a.乳膠漆和油漆類為：墻面面積（減門不減窗）+頂面面積+6%×拼花部分面積；
b.瓷磚面積為：實際面積+6%×實際面積；
e.其他按項項目按項計算；
f.其他按平方米計算的項目為：實際面積+6%×實際面積；
g.估價項目測量后再具體報價；
h.經(jīng)甲方同意代購的項目按預算內(nèi)造價購買，經(jīng)甲方同意可以調整。
3.特別費用的約定：
（1）施工過程中，施工現(xiàn)場發(fā)生的一切水電費用由甲方負責。
（2）施工過程中，因為乙方的因素違規(guī)被執(zhí)法機構或管理機構罰款的，罰款由乙方支付；如乙方行為是在甲方強行要求或者指揮下發(fā)生的，罰款由甲方負責。
（3）合同附件預算表中沒有列明稅費，稅費由甲方按實際征稅額向有關部門交納；已經(jīng)列明稅費的，由乙方負責繳交。
（4）物業(yè)管理機構收取超過正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運輸費用的，由甲方負責交涉或向乙方補貼差額。
4.乙方按雙方簽署的預算附件項目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項目，另行簽署合同。其中涉及款項，甲方應按預付50%、項目完工50%的辦法在工程驗收前支付給乙方。如其中物料款項于該項目的50%，則甲方應按實際比例先支付給乙方備料。
5.工程驗收合格后，乙方應將有關資料送交甲方，雙方進行工程結算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議，即視為同意按照該資料進行工程結算，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應按照前述期限約定付清乙方工程款。
第九條工程預算文件（表）屬于本合同附件，所列工程項目除經(jīng)過甲乙雙方同意外，不得隨意添加、更改、刪除。
第十條責任與罰則。
1.施工調度、安全管理等事務由乙方負責，其他人事包括甲方均不得無理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進行任何操作，由此引起的損失和事故由甲方負全責。
2.因乙方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，每拖延一天，應向甲方支付____________的違約金。
3.因甲方及其代理人（代表）的原因造成工期延誤的，應當賠償乙方因此造成的人工費損失。
4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的，應當按照____________支付乙方延期付款違約金。
5.未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由其自行負責。
6.因一方原因，造成合同無法繼續(xù)履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續(xù)，并由責任方賠償對方相應的經(jīng)濟損失。
7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的，應當及時采取措施避免損失擴，并將有關情況通知甲方。否則，應當對造成的損失擴部分承擔賠償責任。
第十一條雙方如對合同的執(zhí)行發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決：協(xié)商無效的，可提交人民訴訟。
第十二條附則。
1.本合同一式兩份，雙方個執(zhí)一份，同具法律效力。
2.本合同履行完成后自動終止。
供貨商和裝飾公司合同篇十二
買方： 賣方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元， rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的 __________％（計rmb__________元）賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：1、銀行轉帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認，還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方： 賣方：
帳號： 帳號：
開戶行： 開戶行：
代表： 代表：
日期： 20xx年x月x日 日期： 20xx年x月x日
供貨商和裝飾公司合同篇十三
20____年____月____日甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國勞動合同法》、甲方依法制定的規(guī)章和政策規(guī)定，在平等自愿、協(xié)商一致的基礎上，簽訂本合同，以共同遵守合同所列條款：
1、勞動合同類型和期限。
1.1甲、乙雙方選擇以下第_______種形式確定本合同期限：
(一)固定期限，自_______年____月____日起至_______年____月____日止，共____個月。
(二)無固定期限，自年月日起至法定終止情形出。
(三)以完成一定的工作任務為期限：自_______年____月____日起至_______工作任務完成時即行終止。
1.2雙方同意本合同有效期內(nèi)___個月為試用期，其中試用期自_______年____月____日起至_______年____月____日止。
2、工作內(nèi)容。
2.1根據(jù)甲方工作需要，乙方同意在甲方_______部門(或崗位)擔任_______職務，乙方具體工作內(nèi)容按照甲方的崗位職責要求執(zhí)行。
2.2甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要可以調整乙方的工作崗位，乙方若無正當理由，應當服從甲方的工作安排。
2.3乙方應按照甲方的要求，按時完成規(guī)定的工作量，達到規(guī)定的質量標準，并愛護設備及所使用的工具。
3.勞動報酬和保險福利待遇。
3.1乙方正常工作時間的工資按下列_____種形式執(zhí)行。
3.1.1月薪工資制：乙方月工資標準為人民幣_______元/月，若甲方安排乙方加班，則加班費按甲方的有關規(guī)章制度執(zhí)行。
3.1.2提成工資制：以實際業(yè)績數(shù)計算，乙方工資標準為人民幣_______元/每月支付，基本工資____________元，若無達成每月任務將扣除50%基本工資。
3.2甲方根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營狀況和依法制定的工資分配辦法調整乙方工。
3.4甲乙雙方按國家和當?shù)厝嗣裾P于社會保險的有關規(guī)定交納職工社會保險費用前提需在公司工作滿一年者。當雙方解除、終止勞動合同后，按有關規(guī)定轉移。。
4.勞動時間。
4.1甲方實行國家法定的標準工作時間制度，具體工作時間由甲方根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要安排，乙方應當服從，雙方以后另有約定的按補充協(xié)議或規(guī)章制度執(zhí)行。
4.2甲方按照國家的規(guī)定安排乙方休息休假。
5.勞動保護和勞動條件。
甲方應根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定，為乙方提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件、必要的勞動保護用品，以保障乙方在人身安全不受危害的環(huán)境下從事生產(chǎn)(工作)。甲方的勞動條件惡劣，嚴重違反勞動安全衛(wèi)生標準的，乙方可以拒絕履行本合同。
6.勞動紀律。
6.2甲方的商業(yè)秘密包括：
6.2.1公司程序性文件，包括操作規(guī)程和作業(yè)指導文件。
6.2.2技術資料，包括實物的照片、技術圖紙、技術數(shù)據(jù)、技術指標。
6.2.3公司經(jīng)營計劃及指標，包括財務及運營數(shù)據(jù)。
6.2.4市場狀況，包括業(yè)務網(wǎng)絡、合作伙伴及客戶資料。
6.2.5供應商資料、倉庫進料及成品數(shù)據(jù)。
6.2.6以任何形式存儲在各類住處包括電腦、網(wǎng)絡中的各種資料。
7.技術成果和非技術成果的歸屬在甲方工作期間乙方所開發(fā)的產(chǎn)品、發(fā)展的客戶等技術成果和非技術成果歸屬甲方所有和享有;乙方所開發(fā)的技術和產(chǎn)品，能夠申請專利的，申請權歸屬甲方。
8.勞動合同的變更、解除、終止、簽訂。
8.1經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意，本合同可以變更、解除。
8.2本合同期滿終止后，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，可以續(xù)訂勞動合同，續(xù)訂的勞動合同期限、工作內(nèi)容等由雙方協(xié)商確定。勞動合同期滿，沒有辦理終止勞動合同手續(xù)，而存在事實的勞動關系，視為延續(xù)過去合同，延續(xù)合同的期限另行商定。
8.3乙方有下列情節(jié)之一，甲方可以解聘乙方：
8.3.1在試用期間，被證明不符合錄用條件的。
8.3.2曠工天數(shù)連續(xù)3天或一年累計7天以上。
8.3.3泄露甲方商業(yè)秘密，給甲方造成損失的。
8.3.4乙方嚴重違反勞動紀律、規(guī)章制度或嚴重失職、營私舞弊，對甲方利益造成損害的。
8.3.5不能勝任勞動合同約定的工作，經(jīng)過培訓或者調整工種后仍不能勝任工作的。
8.3.6勞動合同訂立時依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化致使勞動合同無法履行，經(jīng)當事人協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的。
9.雙方協(xié)商約定的其他內(nèi)容。
9.1本合同未盡事宜，等甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。甲乙雙方依法簽訂的各項補充協(xié)商，是本合同的有效附件，與本合同具有同等的法律效力，補充協(xié)議與本合同不一致的，以補充協(xié)議為準。
9.2本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽署之日起生效。
9.3勞動合同涂改的部分、未經(jīng)合法授權代簽，無效。勞動合同為解決雙方勞動爭議的依據(jù)。
9.4簽訂本合同前，乙方已閱讀過本合同內(nèi)容及合同中所涉及的相關規(guī)章制度并同意受期約束。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
供貨商和裝飾公司合同篇十四
甲方：
乙方：
為了更好地促進甲、乙雙方業(yè)務的開展，進一步規(guī)范市場，甲，乙雙方依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》的相關規(guī)定;甲乙雙方本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就甲方向乙方采購裝飾裝修材料以下簡稱材料，合作經(jīng)營事宜達成一致意見，并簽訂如下合作協(xié)議：
一、甲、乙雙方合作品牌：
二、合作期限為年，自________年___月___日起至______年___月_____日止。
三、合作方式：
1、甲、乙雙方總部直接簽署合作協(xié)議，建立合作關系;。
四、產(chǎn)品價格：
3、甲、乙雙方如有特殊客戶要下浮售價，必須經(jīng)過雙方負責人協(xié)商并作出書面意見方可按比例扣除雙方應得返利，否則按正常成交價返利。
4、乙方促銷產(chǎn)品需提前3天以書面形式通知甲方。
五、送貨，補貨、退貨制度。
六、結算方式。
七、甲方權利、義務：
1、權利：
(1)甲方可以指定下屬分公司(分店)與乙方指定的專賣店進行合作;。
(2)甲方對乙方提供的不符合國家規(guī)定標準產(chǎn)品，有權向乙方提出索賠;。
(3)甲方對乙方不能按合同及時供貨的可以按合同法的約定，提出賠償。
(4)甲方有權利要求乙方及時返還甲方應得的返利。
(5)對于乙方擅自違約的行為，甲方有權向乙方提出補償;。
2、義務：
(1)甲方積極向終端用戶介紹、推薦乙方的產(chǎn)品;。
(2)甲方積極協(xié)調乙方與終端用戶的主材供需事宜;。
八、乙方權利、義務。
1、權利：
(2)對于甲方擅自違約的行為，乙方有權向甲方提出補償;。
(3)對于甲方蓄意擾亂乙方銷售市場的行為，乙方有權向甲方提出索賠;。
2、義務：
(2)乙方有義務給甲方提供產(chǎn)品相關知識的培訓;。
(3)乙方向甲方提供產(chǎn)品須符合國家相關標準;。
九、合同的解除：
1、本協(xié)議規(guī)定終止之日前30日，雙方協(xié)商續(xù)約事宜;。
2、本協(xié)議規(guī)定終止之日后沒有續(xù)簽的，本協(xié)議自動解除;。
3、本協(xié)議有效期內(nèi)，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意解除，本協(xié)議自動解除;。
4、因不可抗力如戰(zhàn)爭、嚴重自然災害、國家政策或法規(guī)等因素使本協(xié)議不能正常執(zhí)行，本協(xié)議自動解除。
十、其他條款：
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，甲乙雙方授權代表簽字蓋章后正式生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
供貨商和裝飾公司合同篇十五
甲方：
乙方：華潤漆黃石服務中心。
（以下簡稱甲方、乙方）。
為了保障雙方權益，維護良好的業(yè)務合作關系，在平等互利的基礎上，經(jīng)雙方協(xié)商同意，特簽訂以下協(xié)議：
1.乙方應以雙方確認的產(chǎn)品種類和價格及時、準確地給甲方供貨；
2.乙方在接到甲方訂貨通知(傳真或電話)后48小時內(nèi)，應將甲方所訂購的貨物按時送到甲方指定地點。第一次送貨乙方承擔運輸費用，二次或再次補貨按照當?shù)匦星槭杖∩蠘琴M。
3.由甲方指定代表人，對乙方送貨產(chǎn)品的數(shù)量、金額、付款期限等項內(nèi)容得以確認后，在送貨單上簽名或蓋章作為雙方的業(yè)務憑據(jù)。若甲方在人事及收貨地點上有任何變更，應及時知會乙方，否則一切后果由甲方負責。
4.經(jīng)雙方協(xié)定，以現(xiàn)款（批結）付款方式：賬期不超過天，每月日前應將當期貨款結清。
甲方需在付款期限內(nèi)，以現(xiàn)金或有效支票形式結清到期貨款，屆時乙方以甲方簽名或蓋章的送貨單為收款依據(jù)進行結帳。若甲方拖欠到期貨款，乙方將保留停止供貨，并依法追繳所欠貨款的權利。
5.在雙方合作的過程中，若發(fā)現(xiàn)甲方有低價傾銷的行為，則乙方有權解除合同，停止供貨及服務。
6.甲方在使用乙方提供的產(chǎn)品時，若出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題，乙方將在收到通知后24小時內(nèi)上門處理。甲方有義務防止損失的擴大，對于甲方造成擴大部分的損失乙方有權不負任何責任。甲方必須配合乙方到現(xiàn)場調查處理，經(jīng)問題明確后雙方協(xié)商解決。如確屬產(chǎn)品質量問題，乙方將補償補償其直接損失，但不承擔由此造成的甲方的間接損失。
8.乙方為甲方提供專項服務內(nèi)容包括如下項目:。
（1）免費提供指定產(chǎn)品首次工地配送服務；
（3）免費提供乳膠漆墻面a類淺色調色服務；
（4）免費提供黃石市城區(qū)內(nèi)遮蔽及無氣噴涂服務；
（5）免費提供所經(jīng)營產(chǎn)品的相關技術資料，技術咨詢及技術服務；
9.在協(xié)議期限內(nèi)，貨品價格是經(jīng)雙方確認并簽字后各執(zhí)一份，如果遇上游原材料價格調整，應提前通知甲方，經(jīng)雙方協(xié)商確定后，執(zhí)行新的協(xié)議價格，同時終止原協(xié)議價格。
10.其他事宜：
11.為了保障甲、乙方的合法權益，在協(xié)議期滿時有未盡事或發(fā)生糾紛應通過友好方式協(xié)商解決，不能解決時在乙方所在地司法裁決解決。
12.本協(xié)議作為法津依據(jù)一式兩份，甲、乙方雙方各執(zhí)一份，自雙方簽訂之日起生效。有效期從年月日至年月日止。
13.組成本協(xié)議的文件包含供貨價格表、指定授權人委托書、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人身份證復印件等相關檔案資料。
甲方：
地址：
代表人：（單位簽章）。
乙方：華潤漆黃石服務中心地址：黃石市黃石港區(qū)黃石大道1030號(農(nóng)行隔壁)。
代表人：（單位簽章）。
供貨商和裝飾公司合同篇十六
買方:賣方:。
地址:地址:。
電話:電話:。
傳真:傳真:。
經(jīng)買賣雙方共同協(xié)商，由買方向賣方訂購辦公家具一批（詳見清單），并就有關事宜達成如下共識：
一、合同總價：人民幣（大寫）______________________元，rmb（小寫__________元。
二、付款期限：
1、此合同一經(jīng)雙方簽訂，買方即付總貨款的__________％（計rmb__________元）。賣方收到預付款后開始備貨。
2、貨款的__________％（計rmb__________元）于賣方交貨并經(jīng)買方驗收合格后兩日內(nèi)全部付清。逾期支付，買方應按同期銀行貸款利率承擔賣方財務損失。
3、由于買方原因導致交貨期推遲到15天以上的，買方必須另付一期貨款，其數(shù)額加上預付款之和必須達到總貨款的.80％。
四、交貨日期：賣方收到買方預付款次日起__________天內(nèi)。
五、1、貨物的運輸費用由____________________負責。
2、貨物的安裝費用由____________________負責。
六、賣方有責任提供優(yōu)質的產(chǎn)品和良好的售后服務，賣方對所有貨物保修__________年，但人為損壞除外。
七、因人力不可抗拒的因素造成賣方延期交貨時，賣方無須承擔責任。
八、付款方式：
1、銀行轉帳或現(xiàn)金支票：所有支票均須將收款人、帳號、金額等填寫完整。
2、現(xiàn)金：買方支付現(xiàn)金時，由賣方出具現(xiàn)金收據(jù)。
3、銀行匯票或電匯。
九、本合同簽訂后任何一方均不得擅自變更或終止，否則視為違約，如有此現(xiàn)象發(fā)生，對方所造成的全部損失均由對方全部賠償。但雙方一致同意變更或終止的除外。任何一方提出款式、顏色等方面變更，均須與對方進行協(xié)商并書面確認,還應承擔因此造成的經(jīng)濟損失。
十、合同履行期間若發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，任何一方均可向有管轄權的人民法院或仲裁部門起訴，但無爭議部分應繼續(xù)履行。
十一、本合同由合同正本、合同清單及________________組成。
十二、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
十三、其它約定：
3、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
買方：賣方：
帳號：帳號：
開戶行：開戶行：建行龍灣支行。
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
供貨商和裝飾公司合同篇十七
郵政編碼：_____________________________
鑒于甲方業(yè)務發(fā)展的需要，雇傭乙方為_______________有限公司提供勞務服務，經(jīng)雙方協(xié)商訂立正式《勞務雇傭合同書》如下：
一、合同期限
第一條 本合同于________年_______月_______日生效，期限________年，其中試用期至______年_____月______日止。
如雙方需要，可在合同期滿前一個月協(xié)商續(xù)簽勞務雇傭合同。如合同期已滿，雙方不再續(xù)簽合同，但受雇方從事的有關工作和業(yè)務尚未結束，則合同應順延至有關工作業(yè)務結束。
二、甲、乙雙方的義務和責任
第二條 乙方同意根據(jù)甲方工作需要，承擔_______________________崗位（工種）工作。
第三條 乙方工作應達到甲方規(guī)定該崗位職責的要求和甲方對該崗位之特別規(guī)定（詳見《崗位責任書》）的標準。
第四條 乙方每周工作時間為________天，每天工作________小時；乙方應按照工作職責保證完成甲方規(guī)定的工作和任務。
第五條 乙方應接受甲方的績效考核。
第六條 未經(jīng)甲方許可，乙方不得承接與乙方職責相關的個人業(yè)務。
第七條 甲方應向乙方提供乙方所承擔工作中必需的工作條件。
第八條 按國家有關規(guī)定繳納的各類社會勞動保險費用及乙方檔案，均由乙方原單位保管繳納。
第九條 乙方應嚴格遵守本合同的附加條款。
三、勞務報酬
第十條 甲方每月11日前以貨幣形式支付乙方勞務報酬，標準為_______元/月或按董事會擬定的標準額執(zhí)行。
乙方在試用期間的勞務報酬為轉正后的80%-90%或雙方約定 .甲乙雙方對勞務報酬的其他約定__________________________.甲方在以下情況有權扣除乙方相應額度的勞務報酬：1.因乙方的過失給甲方造成經(jīng)濟損失的；2.乙方違反公司管理制度的；3.雙方約定的其他情況。
四、合同的終止與解除
第十一條 合同期滿如未續(xù)簽，則視為《勞務雇傭合同書》自行終止，雙方應及時辦理相關手續(xù)。
第十二條 經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本合同可以解除。
第十三條 乙方有下列情形之一，甲方可以解除本合同：
（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；
（二）嚴重違反甲方有關規(guī)定及按照本合同約定可以解除勞務合同的；
（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方利益造成重大損害的；
（四）被依法追究刑事責任的。
五、雙方約定的其他內(nèi)容
第十四條 甲乙雙方約定本合同增加以下內(nèi)容：
（一） 乙方有義務向甲方提供真實的個人信息與相關證明，并如實填寫《勞務人員登記表》，否則甲方有權隨時解除本合同，并且不給予經(jīng)濟補償。
（二） 甲方有權對公司的有關規(guī)定進行修改、完善。修改后的內(nèi)容對本合同具有同等效力。
（三） 甲方可以在合同有效期內(nèi)，根據(jù)需要調整乙方的崗位職責和工作范圍，勞務報酬等事項也將做出相應調整。乙方愿意服從甲方的安排。
（四） 乙方在合同期內(nèi)承擔的甲方工程項目中的工作及責任的，在該項目未結束前，乙方不得未經(jīng)甲方同意擅自離職。
（五） 甲方將定期或不定期對乙方進行工作績效考核，考核不合格者，甲方有權解除或終止本合同。
（六） 本合同到解除日期時，乙方應按照《________________有限公司員工手冊》中的離職制度辦理離職手續(xù)，否則甲方有權扣除或拒絕支付乙方勞務報酬。
第十五條 本合同的附件如下：
附件一 《保密協(xié)議》；
附件二 《崗位職責書》；
附件三 甲方制定的《員工手冊》及有關規(guī)定。
第十六條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（蓋章）：____________
法人或委托代理人簽字或蓋章：______________
乙方（簽字）：____________
簽訂日期：________________