合同具備雙方約束力,當事人應當遵守合同約定的義務。合同的編寫應考慮到各種可能的風險和情況,制定相應的條款。最后,以下是一些取得良好效果的合同寫作案例。
簡易的承攬合同完整篇一
(甲方):
(乙方):
鑒定地點:xx縣。
鑒定時間:20xx年xx月xx日。
根據(jù)《_合同法》及有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務之間的關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
2、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
第二條、服務期限。
期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi),應遵守國家有關法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:
乙方:
單位名稱(章):
單位名稱(章)。
:單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
20xx年xx月xx日。
簡易的承攬合同完整篇二
依照《xxx合同法》、《xxx廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
項目(媒介):_________。
廣告內(nèi)容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點或形式:_________。
顏色:_________。
規(guī)格或材料:_________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
其他要求:_________。
第二條費用及支付辦法。
費用:
結(jié)算方式和期限:_________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任。
委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的’_________支付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;。
依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則。
本合同附件_________,名稱_________。
本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
簡易的承攬合同完整篇三
經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《xxx合同法》有關規(guī)定,特簽訂以下合同:
一、合同內(nèi)容:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應免費修理。
在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關機關證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
甲方代表:_________乙方代表:_________。
電話號碼:_________電話號碼:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
銀行帳號:_________銀行帳號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
簡易的承攬合同完整篇四
工程名稱:
定作方(甲方):
承攬方(乙方):中大空調(diào)集團有限公司。
合同協(xié)議條款。
定作方(簡稱甲方):
承攬方(簡稱乙方):中大空調(diào)集團有限公司。
根據(jù)《xxx合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程建筑面積:
四、工程性質(zhì)(指新建、擴建、改造等):新建。
五、工程造價:大寫人民幣:
第二條施工準備。
一、定作方(甲方)義務。
1、在乙方進場施工前(以乙方收到甲方進場通知為準)內(nèi),負責提供施工所需的水源、電源,并應滿足施工用水、用電量的需求,乙方施工過程中產(chǎn)生的水費,電費由自己承擔。
2、負責提供材料、機械設備的堆放場地,為乙方施工人員的住宿提供方便。
3、負責協(xié)調(diào)土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設備基礎制作及現(xiàn)場設備使用)。
4、甲方委派協(xié)調(diào)工作。
二、承攬方(乙方)義務。
1、負責施工現(xiàn)場臨時設施的管理、使用和維護工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、對甲方提供的圖紙進行優(yōu)化設計并作出優(yōu)化方案,報甲方認可后,方可執(zhí)行。
4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設備/材料進場計劃,報甲方認可后,嚴格按計劃組織施工。
5、乙方委派一切事宜。
6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。
第三條工程期限。
一、根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天,自甲方批復乙方提出的開工申請之日起計算。
二、開工前5天,乙方向甲方提出開工申請書。
三、如遇下列情況之一,工期相應順延:
1、按施工準備規(guī)定,甲方不能提供施工場地,水源、電源未接通,影響進場施工。
2、甲方認可的設計變更影響施工進度,不在施工范圍內(nèi)的工程量增加。
3、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上,影響正常施工。
4、非乙方原因,由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工,造成的不具備施工條件,而延誤工期。
6、其它非乙方原因而延誤工期。
以上事項發(fā)生后,乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求,甲方代表或監(jiān)理應在3日內(nèi)簽證或作出書面回復,逾期回復視為同意乙方要求,以乙方提出的書面材料為準。
第四條工程設備、材料的供應和驗收。
一、本工程設備、材料符合設計及國家規(guī)范要求的質(zhì)量和性能。
二、交貨地點:施工現(xiàn)場。
三、交貨方式:乙方負責運送至施工指定地點。
四、貨物在到達交貨地點前的運輸過程中,如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質(zhì)量問題,由乙方負責處理。
五、在設備到達安裝地點時,乙方應通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗,檢驗組由甲方協(xié)調(diào)有關領導、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標準為外觀完整性檢查,如發(fā)現(xiàn)設備的外觀損壞及資料不全,甲方有權(quán)要求調(diào)換、補齊。如果甲方接到驗貨通知3日內(nèi)不進行檢驗,則視為檢驗合格,乙方可進行安裝;設備的質(zhì)量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設計要求為準。
第五條工程款的支付與結(jié)算。
一、乙方的銀行名稱和帳號以合同為準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號,應在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔各自的資金轉(zhuǎn)撥費用。
二、工程合同款支付:合同簽訂后日內(nèi)支付合同總款裝完畢驗收合格5日內(nèi)支付總價款的25﹪,余額5﹪作為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后5日內(nèi)一次性付清。乙方按經(jīng)甲方批準的最佳優(yōu)化方案圖紙施工,變更增減的工程量據(jù)實結(jié)算。
三、乙方在該工程安裝完畢后,向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料套及竣工圖紙壹套,甲方在接到結(jié)算文件后20天內(nèi)審查完畢;如到期未提出書面異議,視為甲方審查完畢。
第六條工程質(zhì)量。
一、本工程質(zhì)量必須嚴格按照國家相關規(guī)范進行施工。
二、乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的相關規(guī)范、標準進行施工,并接受甲方監(jiān)督。
三、工程竣工后,乙方按國家相關規(guī)定對工程實行保修,保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。
四、在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,屬甲方使用不當造成的,乙方負責維修,只收取材料費用。屬設備質(zhì)量及安裝施工原因造成的,乙方負責維修,費用由乙方承擔。
五、保修期滿后,甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
第七條工程驗收。
一、施工過程中隱蔽工程中間驗收,乙方在自檢合格后,通知甲方現(xiàn)場代表和工地監(jiān)理進行驗收。驗收合格,甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字,乙方可進行下一道工序;驗收不合格,乙方負責整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內(nèi)不進行驗收或簽字,視為已驗收合格,乙方可進行隱蔽或下一道工序。
二、工程竣工后,由乙方發(fā)出驗收申請書,并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應在15日內(nèi)進行驗收,逾期視為驗收合格。
三、工程驗收由甲方組織有關部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進行,驗收合格后,甲方與監(jiān)理應及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。
四、工程竣工驗收合格后,甲方方可使用。
第八條違約責任。
乙方的責任:
一、工程質(zhì)量不合格,負責無償修理或返工直至合格。
二、工程逾期竣工,原因由乙方造成的,由乙方承擔責任。甲方的責任:
一、未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外還應承擔相關責任。
二、未能按合同規(guī)定及時支付工程款項,乙方有權(quán)暫停施工、調(diào)試、驗收等工作,除竣工日期得以順延外,還應承擔相關責任。
三、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題,由甲方承擔責任。
第九條糾紛解決方法。
合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向提起方法院起訴。
第十條不可抗力。
一、如發(fā)生不可抗力事件,不能履行本合同,完成本合同的時間可根據(jù)事件發(fā)生的時間長短延期進行。
二、受不可抗力影響的一方,應在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi),盡快以書面的方式通知其他各方,并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關資料,以便其他各方審查、確認。
三、受不可抗力影響的一方,應盡快以書面的方式告知其他各方,確認不可抗力事件的終止或消除。
四、如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月,一方應與其他各方取得聯(lián)系,以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月,任何一方都有權(quán)終止全部或部分合同。
第十一條稅金。
第十二條附則。
一、本合同一式份,甲乙雙方各持份,并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責任義務,結(jié)清合同款項后自動終止。
二、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十三條其他。
一、乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
二、乙方負責對甲方操作人員進行免費培訓,應明確培訓的時間,培訓周期,培訓地點,培訓人數(shù)。
三、乙方應嚴格按照國家、省、市的有關規(guī)定,做到安全生產(chǎn),文明施工,杜絕各種安全事故的發(fā)生,安全文明措施費必須專款專用。
甲方:(蓋章)法定代表人或授權(quán)代表:(簽字)年月日。
簡易的承攬合同完整篇五
依《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
項目:________。
制作地點:________。
顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
起訖時間、日期:________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2%,償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關申請_____;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________。
乙方:______________。
_______年_______月_______日。
簡易的承攬合同完整篇六
甲方:
乙方:
根據(jù)《_合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
簡易的承攬合同完整篇七
根據(jù)xxx合同同法的有關規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條驗收標準和方法及提出異議期限:第三條乙方(承攬人)對質(zhì)量負責的期限及條件:第四條甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料:第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越环驳谌送瓿傻墓ぷ魇牵?BR> 第七條工作成果驗收期限:第八條交貨地點、方式:第九條運輸方式及到達站港和費用負擔:第十條結(jié)算方式及期限:第十一條合同生效:第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。
第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條違約責任:第十五條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條其他約定事項:
甲方:乙方:年月日:
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):___________。
1.質(zhì)量標準:___________。
2.交貨(運輸)辦法及地點:________。
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________。
4.包裝要求及費用負擔:__________。
5.結(jié)算辦法及期限:_____________。
6.原材料供應辦法:____________。
7.其他:_______________。
違約責任:
第一點:甲方承擔。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________。
第二點:乙方承擔。
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________。
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止。
甲方:______。
乙方:________。
法定代表人:_______。
簡易的承攬合同完整篇八
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《xxx合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)。
品名規(guī)格數(shù)量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額(大寫)柒萬柒仟元整。
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;。
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;。
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;。
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:承攬方:
單位:單位:
法定代理人:法定代理人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶行:戶名:
帳號:卡號:
郵編:郵編:
簽訂時間:
簡易的承攬合同完整篇九
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《xxx民法典》有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試。
二、有關技術及服務要求:
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質(zhì)量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)。
乙方:(蓋章)。
__年__月__日。
簡易的承攬合同完整篇十
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)。
品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。
規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。
數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。
備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)。
第二條合同價款。
合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。
付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
付款時間:(寫明年、月、日)。
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術標準:
質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)。
技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。
以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:(注:可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。
定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。
承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供。
定作人負責提供技術資料和圖紙。
承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人。
定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法。
驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。
驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點。
雙方約定由定作人自提定作物。
自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。
自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。
雙方約定由承攬人送交定作物。
送交定作物的時間:(如選擇了,則在空格處劃線)。
送交定作物的地點:(如選擇了,則在空格處劃線)。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。
第九條運輸方式及費用負擔。
定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修。
定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。
在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款。
定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。
定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責任:
未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失,由承攬人承擔。
其它違約責任:_______________。
第十三條定作人的違約責任:
未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
其它違約責任:____________。
第十四條不可抗力。
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向_______________人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:傳真:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時間:年月日。
簡易的承攬合同完整篇十一
一、標的名稱_____________系統(tǒng)。
二、交易金額_____________元整。
三、安裝,教育訓練及驗收定義。
1.系統(tǒng)上線一個月無明顯bug。
2.上線后兩周完成系統(tǒng)使用之教育訓練。
四、系統(tǒng)交付及安裝。
1.系統(tǒng)光盤程序一份。
2.系統(tǒng)安裝手冊一份。
五、付款辦法。
1.付款期別:_____________(可選項:分期付款、一次付清、按時收費、月結(jié)。)。
2.付款方式:_____________(可選項:支票--60日兌現(xiàn)、現(xiàn)金。)。
六、罰則。
1.如因可歸責于乙方之事由,致無法如期完成本案時,每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰,但以不超過本合約購價款費用為限建置期。
2.如因可歸責于乙方之事由,乙方無法在甲方提出系統(tǒng)bug后一個月內(nèi)有效解決修正,每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰,但以不超過本合約購價款費用為限。
七、保固維護。
1.乙方自系統(tǒng)上線且正式驗收完成之日起,提供一年免費保固,包括系統(tǒng)之修正。
2.甲方得視需要于約滿前二個月與乙方另訂維護合約.保固期滿后,甲方修改系統(tǒng)或教育訓練之要求應與乙方另定合約為之。
八、智財權(quán)之瑕疵膽保責任。
1.本系統(tǒng)相關之智能財產(chǎn)為乙方所有,授權(quán)甲方于業(yè)務范圍內(nèi)運用,產(chǎn)品非經(jīng)乙方之修改衍生者,所有權(quán)不屬于乙方。
2.乙方擔保提供之系統(tǒng)無侵害他人智能財產(chǎn)權(quán)之情事.如有侵害,乙方自負損賠責任。
九、保密條款。
乙方同意因參與本項目而知悉或持有甲方之商業(yè)機密及其它機密信息,負有保密義務,乙方不得以任何方法泄漏或公開予其它第三人,亦不得為自己或其它人之利益,使用該信息。乙方違反本契約之約定者,甲方有權(quán)立即終止本契約,若甲方受有損害時,甲方并得向乙方請求損害賠償。乙方員工之違約行為,亦視為乙方之違約。
十、合約終止。
不經(jīng)對方之書面同意,不得終止本合約.雙方對他方不屢行本合約之條款,得于書面催告履行無效后,以書面通知終止合約并請求賠償。
十一、紛爭處理。
經(jīng)甲乙雙方誠意協(xié)調(diào)后,如仍未能圓滿解決合約履行之紛爭,雙方同意以_____________法院為第一審管轄法院。
負責人:_____________。
統(tǒng)一編號:_____________。
磚址:_____________。
電話:____________。
負責人:_____________。
身分證字號:_____________。
磚址:_____________。
電話:_____________。
_____年_____月_____日。
簡易的承攬合同完整篇十二
委托方:_____________(以下稱甲方)。
承接方:_____________(以下稱乙方)。
簽約地點:________________________。
施工地點:________________________。
簽約時間:________________________。
1.合同內(nèi)容。
本合同項所指的項目是:___________________________。
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)。
2.合同金額。
合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)。
合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式。
付款。
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
設備進度款。
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
工程結(jié)算付款。
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
最終驗收付款。
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
其它事項。
4.合同雙方責任。
甲方責任。
按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
安排好貨物在工地的倉儲設施。
協(xié)調(diào)各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
乙方責任。
按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
確保所提供的設備材料與附件一質(zhì)量相符。
向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)。
5.安裝及調(diào)試。
安裝及調(diào)試責任。
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它。
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________。
乙方:___________________。
地址:________________。
地址:___________________。
電話:________________。
電話:___________________。
傳真:________________。
傳真:___________________。
簽約代表:____________。
簽約代表:_______________。
指定聯(lián)絡人員:________。
指定聯(lián)絡人員:___________。
簡易的承攬合同完整篇十三
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
項目:____________________________。
承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點或形式:_______________________。
顏色:____________________________。
規(guī)格或材料:___________________________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期:____________
其他要求:____________________________。
第二條費用及支付辦法。
費用:
設計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額。
結(jié)算方式和期限:____________________________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
______________________________________________________。
第四條違約責任。
委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理:
提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;。
5、2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
____________________________________________________________。
第七條附則。
本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本____________份,送:____________。
本合同有效期:自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。
委托方單位名稱:
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
日期:
承攬方單位名稱:
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
日期:
簡易的承攬合同完整篇十四
甲方(承租方):
乙方(出租方):莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司。
因甲方演出需求,租用乙方演出器材設備,根據(jù)《_合同法》的有關規(guī)定,為明確甲.乙雙方的權(quán)利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
1.舞臺搭建和舞美設計布置;
2.燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3.活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4.活動現(xiàn)場的錄像。
租賃用途:演出所用。
使用時間:20xx年2月14日.
安裝時間:20xx年2月11日開始,音響led屏14日上午9時前交付使用。
安裝地點:信和源華庭廣場。
拆卸時間:20xx年2月16日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
租賃設備的進退場調(diào)試安裝.操作由乙方承擔.
1.合同期內(nèi),乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理.合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成.
2.乙方應根據(jù)演出的作息時間,合理安排設備的維修.保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償.
4.甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。
1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
簡易的承攬合同完整篇十五
承包方(簽章)________________(以下稱乙方)。
乙方承包甲方(__________________)裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《___________》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;。
承包方式:乙方包工包料;。
工程造價:總承包價人民幣(大寫)____________元。
施工工期:本工程暫定自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工,總工期為日歷______天;另質(zhì)保期限為______個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等。
甲方進行設計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關工期。
工程量變化和設計變更。
(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3)乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
合同終止。
(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;。
(3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;。
(4)本合同履行期限屆滿自行終止;。
(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤。
以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力因素;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權(quán)利與義務。
甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
乙方應于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;。
簡易的承攬合同完整篇十六
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
你知道產(chǎn)品采購合同該如何寫嗎?采購是一件很重要的事情,所以一定要吧合同簽好哦。下面是小編整合的2022年最新采購合同范本簡易版,一起來看看吧。更多買賣合同點擊查看。
購貨單位:_(以下簡稱甲方)。
供貨單位:(以下簡稱乙方)。
簽約地點:__。
為增加甲乙雙方的責任感,確保實現(xiàn)各自經(jīng)濟目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定及招投標文件之內(nèi)容,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方購買達成如下協(xié)議:
一、合同標的(名稱、規(guī)格、型號、單價等)。
二、合同金額合同總金額:大寫:人民幣萬元整大寫:人民幣萬元整。
三、付款時間及方式。
1、合同分三批付款:在合同生效后天內(nèi),甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備安裝調(diào)試完畢,并初步驗收一周內(nèi),甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備正常運行天,經(jīng)雙方正式驗收合格后一周內(nèi),甲方向乙方付合同總額%的貨款;質(zhì)保期滿后付清余款。(根據(jù)招標文件的有關規(guī)定加以變更及修改)。
2、友情鏈接:
3、在每期合同款項支付前天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發(fā)票(根據(jù)實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式。
1、交貨時間:合同生效后日內(nèi)交貨。
2、交貨地點:收貨人名稱:(應為簽約單位名稱)地址:
3、交貨方式:乙方負責貨物運輸。
4、貨運方式:汽運。
5、乙方將合同設備運至美的工業(yè)城并經(jīng)安裝調(diào)試、投入使用并經(jīng)過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據(jù)實際情況約定交貨日期及何為交貨:如規(guī)定供方將設備安裝調(diào)試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉(zhuǎn)移之甲方。
6、乙方應在合同設備發(fā)運后一個工作日內(nèi)將發(fā)運情況(發(fā)運時間、件數(shù)等)通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發(fā)現(xiàn)合同設備包裝箱件數(shù)不符,應在個工作日內(nèi)通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續(xù)。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發(fā)生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規(guī)定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式。
1、驗收時間:乙方應于合同生效后天內(nèi)完成設備安裝調(diào)試,安裝調(diào)試完畢后,甲方應在天內(nèi)安排初步驗收。設備于合同生效后天內(nèi)通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:
3、驗收標準:
六、現(xiàn)場服務(建議根據(jù)實際情況加以約定)。
1.供方現(xiàn)場人員應遵守需方廠規(guī)、制度,如有違規(guī),乙方負責。
2.供方現(xiàn)場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質(zhì)量問題處理的技術服務,供應應予協(xié)助。
七、人員培訓乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養(yǎng)培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養(yǎng)設備。(根據(jù)設備的技術要求,視具體情況加以約定或在技術協(xié)議詳細約定;如無必要,可不約定)。
八、保修方式。
1、自設備經(jīng)過雙方驗收合格之日起按生產(chǎn)廠家規(guī)定的條款進行免費保修服務,免費保修服務期限為年。保修期內(nèi),乙方必須在接到甲方保修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。
2、保修期內(nèi),如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責免費維修,設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。
九、違約責任。
1、甲方無故中途退貨,應支付乙方合同總額的5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)。
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額2‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的5%。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)。
3、乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付合同總額1%的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過天,視為交貨不能,乙方應雙倍返回甲方已付款項,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付合同金額30%違約金。
4、保修期內(nèi),乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行保修義務,每遲延一天,乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的30%,乙方超過三十天仍未履行保修義務,甲方有權(quán)解除合同并要求賠償經(jīng)濟損失;乙方未能在接到甲方通知三十天內(nèi)將設備維修至正常使用的狀態(tài),甲方有權(quán)要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經(jīng)濟損失。保修期后,乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行維修義務,每遲延一天,乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的30%。
5、設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格,每遲延一天向甲方支付合同總額1%違約金;超過天仍未驗收合格,甲方有權(quán)解除合同,乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的的其他經(jīng)濟損失。
十、不可抗力如發(fā)生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發(fā)生后15個工作日內(nèi),及時通知另一方。雙方同意,可據(jù)此免除全部或部分責任。
十一、合同變更未盡事宜,雙方協(xié)商解決;合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意,以書面形式變更。
十二、爭議解決方式雙方如發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方應向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及終止合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權(quán)利義務履行完畢后,合同終止。
十四、合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
合同編號:
簽約地:
甲方(買方):乙方(賣方):
1、甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,在平等互利、協(xié)商一致的基礎上,買方同意向賣方購買同時賣方同意授予買方以下設備(以下設備器械均簡稱設備):
設備名稱。
規(guī)格型號。
品牌。
原產(chǎn)地。
數(shù)量。
單位。
報價。
成交金額。
合計成交金額(大寫):萬仟佰整(rmb)。
本合同若有詳細的雙方簽字的配置清單,請詳見附件。
2.設備的交付期乙方在合同生效的____天內(nèi)向甲方交付上述設備,逾期將按照第7條規(guī)定執(zhí)行。
3.設備運輸、安裝和驗收。
3.1乙方確保設備安全無損地運抵甲方指定現(xiàn)場,并承擔設備的運費、保險費等費用,裝卸費由____乙方___承擔。
3.2甲乙雙方對設備進行開箱清點檢查驗收,如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足或有質(zhì)量、技術等問題,乙方應在______天內(nèi),按照甲方的要求,采取補足、更換或退貨等處理措施,并承擔由此發(fā)生的一切損失和費用。
3.3設備到貨后,乙方應在接到甲方通知后_______天內(nèi)安裝調(diào)試完成。
3.4甲、乙雙方在符合國家相關技術標準的基礎上,根據(jù)合同的技術標準(見附件)進行技術驗收,驗收合格后,雙方在甲方《驗收合格單》上簽字確認。
4.付款方式。
甲方在合同生效后_____內(nèi)先以____方式預付貨款_____%計_______;安裝調(diào)試驗收合格正常使用后以______方式付貨款的______%計_______,在兩個月后、三個月內(nèi)付清。
5.伴隨服務。
5.1乙方應提供設備的技術文件,包括相應的圖紙、操作手冊、維護手冊、質(zhì)量保證文件、服務指南等,這些文件應隨同設備一起發(fā)運至甲方。
5.2乙方還應免費提供下列服務:
設備的現(xiàn)場安裝和調(diào)試。
提供設備安裝和維修所需的專用工具和輔助材料。
乙方應派專業(yè)技術人員在項目現(xiàn)場對甲方使用人員進行培訓或指導,在使用一段時間后可根據(jù)甲方的要求另行安排培訓計劃。
6.質(zhì)量保證及售后服務。
6.1乙方應保證所供設備是在__________(年月)后生產(chǎn)的全新的、未使用過的,并符合國家有關標準、制造廠標準及合同技術標準要求。如果設備的質(zhì)量或規(guī)格與合同不符,或證實設備是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方應在接到甲方通知后7天內(nèi)負責采用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件或設備來更換有缺陷的部分或修補缺陷部分,其費用由乙方負擔。同時,乙方應按本合同規(guī)定,相應延長修補或更換件的質(zhì)量保證期。
6.2乙方應提供保修期_______月,保修期的期限應以甲乙雙方的驗收合格之日起計算,保修期內(nèi)免費更換零配件及工時費。乙方在保修期內(nèi)應確保開機率為95%以上,如達不到此要求,即相應延長保修期。
6.3報修響應時間_______小時,到場時間_________小時(不可抗拒力量下除外)。
6.4保修期滿后,人工費為單次故障不高于______元,年度定期預防性維護保養(yǎng)次數(shù),不少于_______次。
6.5乙方負責設備的終身維修并應繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務,儲備足夠的零配件備庫,保修期滿后,以__________的優(yōu)惠價供應維修零配件,消耗品的供應應由雙方另設協(xié)議決定。
7.索賠條款。
7.1如經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局檢驗確認貨物不符合本合同約定,買方有權(quán)選擇下列方式之一要求賣方進行補救:
7.1.1同意買方退貨,并將全額貨款償還買方,并負擔因退貨而發(fā)生的一切直接損失和費用。
7.1.2按照貨物的疵劣程度、損壞的范圍和買方所遭受的損失,將貨物貶值。
7.1.3調(diào)換有瑕疵的貨物,換貨必須全新并符合本合同規(guī)定的規(guī)格,質(zhì)量和性能,賣方并負責因此而產(chǎn)生的一切費用和買方的一切直接損失。
7.2如果乙方?jīng)]有按照合同規(guī)定的時間交貨和提供服務,甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救辦法,延期交貨和延期服務的賠償費均按每周遲交儀器的合同價的百分之零點五(0.5%)計收,直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的限額不超過合同價的百分之五(5%)。一周按7天計算,不足7天按一周計算。一旦達到誤期賠償?shù)南揞~,甲方有權(quán)終止合同。
7.3乙方應保證甲方和使用單位在使用該設備或其任何一部分時免受第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標權(quán)或工業(yè)產(chǎn)權(quán)的起訴。
8.爭端的解決。
雙方如在履行合同中發(fā)生糾紛,首先應友好協(xié)商,協(xié)商不成,雙方均應向合同簽訂地法院起訴。
9.合同生效。
9.1本合同在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2本合同一式____份,以中文書就,甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)壹份,具有相同的法律效應。
10.合同附件合同附件是合同的不可分割的組成部分,與合同具有同等法律效力。
10.1配置清單設備的配置清單。
10.2技術標準投標文件的技術響應設備技術說明。
甲方:乙方:
(蓋章)(蓋章)。
甲方法定代表人或授權(quán)委托人乙方法定代表人或授權(quán)委托人。
買方:
住址:
法定代表人:
賣方:
住址:
法定代表人:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)規(guī)定,本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條標的物。
(一)品名:。
(二)規(guī)格型號:。
(三)數(shù)量:。
第二條質(zhì)量和技術標準。
(一)質(zhì)量標準:。
(二)技術標準:。
第三條交付。
(一)交付方式:。
(二)交付時間:。
(三)交付地點:。
第四條價款及支付。
(一)合同價款:。
(二)支付方式:。
(三)支付時間:
第五條包裝。
(一)包裝標準:。
(二)包裝費用由賣方承擔,雙方另有約定除外。
(三)包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔相應責任。
第六條運輸。
(一)運輸方式:。
發(fā)貨地點:。
到達地點:
收貨人:。
(二)運費承擔:。
(三)賣方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳?,毀損滅失的風險由賣方承擔。
(四)賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產(chǎn)生的費用和風險由買方承擔。
第七條保險。
(一)投保范圍:
(二)保險方式:。
(三)保險承擔:。
第八條驗收與安裝。
(一)驗收。
驗收應依據(jù)本合同約定的相關要求和標準;買方應在貨到后日內(nèi)進行驗收,驗收結(jié)果應經(jīng)雙方簽確認;如果買方逾期未進行驗收,視為已驗收合格。如經(jīng)驗收后貨物不合格的,買方應在日內(nèi)通知賣方進行更換等事宜。
(二)安裝。
5.雙方對驗收與安裝調(diào)試過程中因貨物安裝技術和質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議,由賣方承擔相應的責任。
第九條質(zhì)量保證。
(四)買方派員或委托第三方監(jiān)造貨物,并不替代或解除賣方對貨物質(zhì)量的責任。
第十條權(quán)利保證。
賣方應保證對所交付的貨物不侵犯第三方的權(quán)利。
第十一條保密義務。
雙方因本合同所知悉的商業(yè)秘密承擔保密義務。未經(jīng)對方同意,不得以任何形式泄露給第三方或自己使用。
第十二條不可抗力。
(二)受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。
第十三條違約情形。
(一)賣方交付的貨物質(zhì)量不符合約定的;。
(二)賣方未按期交貨,經(jīng)催告后日內(nèi)仍未交貨的;。
(三)賣方所交付的貨物侵犯第三方權(quán)利的;。
(四)買方無正當理由拒絕接收貨物的;。
(五)買方無故未按約定支付貨物價款的;。
(六)因不可抗力致使不能履行合同義務的一方未盡其合理通知義務的;。
(七)買賣雙方違反本合同約定的任何一項義務。
第十四條違約責任。
(六)雙方承擔違約責任后仍應按本合同的約定履行其義務。
第十五條合同變更或解除情形。
(一)賣方未按期交貨,經(jīng)催告后日內(nèi)仍未交貨,買方有權(quán)解除合同;。
(三)賣方所交付貨物侵犯第三方權(quán)利的,買方有權(quán)解除合同;。
(四)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方有權(quán)解除合同;。
(五)買方無故未按約定支付貨物價款的,賣方有權(quán)解除合同;。
(六)雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同;變更或解除合同應采用書面形式;。
(七)因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn),任何一方有權(quán)解除合同;。
(八)如購銷的產(chǎn)品需要安裝調(diào)試的,賣方必須在日內(nèi)完成安裝調(diào)試,并無償為買方培養(yǎng)熟練的操作人員,否則買方有權(quán)解除合同。
第十六條爭議解決方式。
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時,選擇下面第種方式解決。
(一)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
(二)向__仲裁委員會提起仲裁。
第十七條合同效力與終止。
本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并蓋章后生效,雙方履行完合同約定的義務后本合同自行終止。
第十八條其他。
本合同一式份,買方執(zhí)份,賣方執(zhí)份,均具有同等法律效力。未盡事宜,另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同簽訂時間:年月日。
合同簽訂地點:
買方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表人(簽):
聯(lián)系電話:
賣方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表人(簽):
聯(lián)系電話:
開戶行及帳號:
銷貨方:____(以下簡稱甲方)。
購貨方:____(以下簡稱乙方)。
簽約時間:_______簽約地點:_______。
第一條經(jīng)購銷雙方協(xié)商交易活動,必須履行本合同條款。具體品類(種),需簽訂要貨成交單,并作為本購銷合同的附件;本合同中的未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,具有合同的效力。簽訂成交單,除上級規(guī)定按計劃分配成交外,其余商品一律采取自由選購,看樣成交的方式。
第二條合同簽訂后,不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同;乙方因市場發(fā)生驟變或不能防止的原因,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應提前通知對方,并將“合同變更通知單”寄給對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。按乙方指定花色、品種、規(guī)格生產(chǎn)的商品,在安排生產(chǎn)后,雙方都需嚴格執(zhí)行合同。如需變更,由此而產(chǎn)生的損失,乙方負擔;如甲方不能按期、按質(zhì)、按量按指定要求履行合同,其損失,甲方負擔。
第三條成交單中的商品價格,由雙方當事人商議決定,或以國家定價決定。在簽訂合同時,確定價格有困難,可以暫定價格成交,上下幅度雙方商定。國家定價的商品,在合同規(guī)定的交(提)貨期限內(nèi),如遇國家或地方行政部門調(diào)整價格,按交貨(指運出)時的價格執(zhí)行。逾期交貨的,如遇價格上調(diào)時,按原價執(zhí)行;遇價格下調(diào)時,按新價執(zhí)行。逾期提貨的,遇價格上調(diào)時,按新價執(zhí)行,遇價格下調(diào)時,按原價執(zhí)行。由于調(diào)整價格而發(fā)生的差價,購銷雙方另行結(jié)算。
第四條運輸方式及運輸費用等費用,由雙方當事人協(xié)商決定。
第五條各類商品質(zhì)量標準,甲方嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的質(zhì)量標準,保證商品質(zhì)量。
第六條商品包裝,必須牢固,甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求,雙方應具體合同中注明,增加的包裝費用,由乙方負擔。
第七條商品調(diào)撥,應做到均衡、及時。對合同期內(nèi)的商品可考慮按3∶3∶4的比例分批發(fā)貨;季節(jié)性商品按承運部門所規(guī)定的最遲、最早日期一次發(fā)貨;當令商品,零配件和數(shù)量較少的品種,可一次發(fā)貨。
第八條對有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以發(fā)貨;有效期在2/3以下的,甲方應征得乙方同意后才能發(fā)貨。
第九條甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站(港)委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時,應及時通知對方,并進行協(xié)商,取得一致意見后,再辦理發(fā)運,由此而影響合同期限,不以違約處理。
第十條商品從到達承運部門時起,所有權(quán)即屬乙方。在運輸途中發(fā)生的丟失、缺少、殘損等責任事故,由乙方負責向承運部門交涉賠償,需要甲方協(xié)助時,甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時發(fā)現(xiàn)問題,應及時向承運部門索取規(guī)定的記錄和證明并立即詳細檢查,及時向有關責任方提出索賠;若因有關單據(jù)未能隨貨同行,貨到后,乙方可先向承運部門具結(jié)接收,同時立即通知甲方,甲方在接到通知后5日內(nèi)答復;屬于多發(fā)、錯運商品,乙方應做好詳細記錄,妥為保管,收貨后10日內(nèi)通知甲方,不能自行動用,因此而發(fā)生的一切費用由甲方負擔。
第十一條商品的外包裝完整,發(fā)現(xiàn)溢缺、殘損串錯和商品質(zhì)量等問題,在貨到半年內(nèi)(貴重商品在7天內(nèi)),責任確屬甲方的,乙方可向甲方提出查詢。發(fā)現(xiàn)商品霉爛變質(zhì),應在30天內(nèi)通知甲方,經(jīng)雙方共同研究,明確責任,損失由責任方負擔。接收進口商品和外貿(mào)庫存轉(zhuǎn)內(nèi)銷的商品,因關系到外貿(mào)查詢,查詢期為乙方收貨后的60天,逾期甲方不再受理。乙方向甲方提出查詢時,應填寫“查詢單”,一貨一單,不要混列。查詢單的內(nèi)容應包括嘜頭、品名、規(guī)格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數(shù)量、殘損程度、合同號碼、生產(chǎn)廠名、調(diào)撥單號等資料,并保留實物;甲方接到“查詢單”后,10日內(nèi)作出答復,要在30天內(nèi)處理完畢。為減少部分查詢業(yè)務,凡一張調(diào)撥單所列一個品種損溢在2元以下、殘損在5元以下均不做查詢處理(零件除外)。對笨重商品的查詢(如縫紉機頭、部件等的殘品)乙方將殘品直接寄運工廠,查詢單寄交甲方并在單上注明寄運日期。
第十二條商品貨款、運雜費等款項的結(jié)算,購銷雙方應按中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,商定適宜的結(jié)算方式,及時妥善辦理。貨款結(jié)算中,要遵守結(jié)算紀律,堅持“錢貨兩清”原則,分期付款應在成交單上注明。有固定購銷關系的國營、供銷合作社商業(yè)企業(yè),異地貨款結(jié)算可采用“托收承付”結(jié)算方式;對情況不明的交易單位,可采用信用證結(jié)算方式,或先收款后付貨。
第十三條甲、乙雙方的任何一方有違約行為的,應負違約責任并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。因違約使對方遭受損失的,如違約金不足以抵補損失時,還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少或者增加。
1.甲、乙兩方所簽訂的具體合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同時,應向?qū)Ψ街Ц哆`約合同貨款總值___%的違約金。但遇雙方協(xié)商辦理變更或解除合同手續(xù)的,不按違約處理。
2.自提商品,甲方未能按期發(fā)貨,應負逾期交貨責任,并承擔乙方因此而支付的實際費用;乙方未按期提貨,應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向甲方償付逾期提貨的違約金,并承擔甲方實際支付的保管費用。
3.甲方提前交貨和多交、錯發(fā)貨而造成的乙方在代保管期內(nèi)實際支付的費用,應由甲方負擔,乙方逾期付款的,應按照人民銀行有關逾期付款的規(guī)定,向甲方償付逾期付款違約金。
4.對應償付的違約金,賠償金,保管、保養(yǎng)費用和各種經(jīng)濟損失,應在明確責任后,10天內(nèi)主動匯給對方,否則,按逾期付款處理,但任何一方不得自行用扣發(fā)貨物或扣付貨款充抵。
第十四條甲、乙兩方履行合同,發(fā)生糾紛時,應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴。(兩者選一)。
第十五條本合同一式4份,甲、乙兩方各執(zhí)2份,并送交當?shù)厝嗣胥y行及有關部門,監(jiān)督執(zhí)行。
第十六條本合同(協(xié)議)雙方簽章,依法生效,有效期為1年,期滿雙方如無異議,合同自動延長。凡涉及日期的,按收件人簽收日期和郵局戳記日期為準。
甲方開戶銀行:_______乙方開戶銀行:_______帳號:_________。
傳真:_________電話:_________電話:_________。
銷貨方(甲方)簽章:____購貨方(乙方)簽章:_______年__月__日。
甲方:_______________。
乙方:_______________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽購銷合同實施辦法》的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種和數(shù)量。
1.產(chǎn)品的名稱和品種:_________。
2.產(chǎn)品的數(shù)量:_________(必須明確規(guī)定產(chǎn)品的計量單位和計量方法)。
第二條產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和檢疫辦法。
1.產(chǎn)品的等級和數(shù)量:_________。(產(chǎn)品的等級和質(zhì)量,國家有關部門有明確規(guī)定的,按規(guī)定標準確定產(chǎn)品的等級和質(zhì)量;國家有關部門無明文規(guī)定的,由雙方當事人協(xié)商確定或按照通常標準。)。
2.產(chǎn)品的檢疫辦法:_________。(國家或地方主管部門有衛(wèi)生檢疫規(guī)定的,按國家或地方主管規(guī)定進行檢疫;國家或地方主管部門無檢疫規(guī)定的,由雙方當事人協(xié)商檢疫辦法。)。
第三條產(chǎn)品的價格,貨款結(jié)算與獎售辦法。
1.產(chǎn)品的價格按下列第___項執(zhí)行:
(1)派購任務或派購基數(shù)內(nèi)的產(chǎn)品,執(zhí)行國家規(guī)定的收購牌價。在合同執(zhí)行期內(nèi)遇有價格調(diào)整時,按新價格執(zhí)行。
(2)不屬派購任務或派購基數(shù)的產(chǎn)品,收購價格由當事人協(xié)商議定。
2.貨款結(jié)算辦法按下列第___項執(zhí)行:
(1)對村民、專業(yè)戶、個體經(jīng)營戶一般采取現(xiàn)金結(jié)算,錢貨兩清。
(2)對按有關規(guī)定必須采取銀行結(jié)算的,按銀行的統(tǒng)一規(guī)定辦法結(jié)算。
第四條交貨期限、地點和方式。
_________(按派購任務簽訂的購銷合同,原則上以一年為限,分季分月執(zhí)行;不屬派購或派購基數(shù)以外的產(chǎn)品,按當事人協(xié)商的交貨期限執(zhí)行。根據(jù)鮮活商品的特點,交貨日期經(jīng)協(xié)商一致可適當提前或推遲。交貨地點和方式,可由當事人商定。)
第五條甲方的違約責任。
1.甲方未按合同收購或在合同期中退貨的,應按未收或退貨部分貨款總值的_________%(______%的幅度),向乙方償付違約金。
2.甲方如需提前收購,商得乙方同意變更合同的,甲方應給乙方提前收購貨物總值的_________%的補償。甲方因特殊原因必須逾期收購的,除比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期收購部分貨款總值計算向乙方償付違約金外,還應承擔供方在此期間所支付的保管費和飼養(yǎng)費,并承擔因此而造成的其它實際損失。
3.對通過銀行結(jié)算而未按期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向乙方償付延期付款的違約金。
4.乙方按合同規(guī)定交貨,甲方無正當理由拒收的,除按拒收部分貨物總值的_________%(______%的幅度)向乙方償付違約金外,還應承擔乙方因此而造成的實際損失和費用。
第六條乙方的違約責任。
1.乙方逾期交貨或交貨少于合同規(guī)定的,如需方仍然需要的,乙方應如數(shù)補交,并應向甲方償付逾期貨或少交部分貨物總值的_________%(由甲乙方商定)的違約金;如甲方不需要的,乙方應按逾期或分交部分貨款部分的_________%(______%的幅度)的違約金。
2.乙方交貨時間比合同規(guī)定提前,經(jīng)有關部門證明理由正當?shù)?,甲方可考慮同意接收,并按合同規(guī)定付款;乙方無正當理由提前交貨的,甲方有權(quán)拒收。
3.乙方交售的產(chǎn)品規(guī)格、衛(wèi)生質(zhì)量標準與合同規(guī)定不符時,甲方可以拒收。乙方如經(jīng)有關部門證明確有正當理由,甲方仍然需要乙方交貨的,乙方可以遲延交貨,不按違約處理。
甲乙雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向?qū)Ψ匠袚`約責任。違約金視為違約的損失賠償,對于違約金過高或過低的部分,當事人可以請求適當調(diào)整。
第七條不可抗力。
合同執(zhí)行期內(nèi),如發(fā)生自然災害或其它不可抗力的原因,致使當事人一方不能履行、不能完全履行或不能適當履行合同的,應向?qū)Ψ疆斒氯思皶r通報,經(jīng)有關機構(gòu)證實后,不負違約責任,并允許變更或解除合同。
第八條其它。
當事人一方要求變更或解除合同,應提前通知對方,并采用書面形式由當事人雙方達成協(xié)議。接到要求變更或解除合同通知的一方,應在7天之內(nèi)作出答復(當事人另有約定的,從約定),逾期不答復的,視為默認。變更或解除合同不得損害雙方利益和影響國家收購計劃的執(zhí)行。
違約金、賠償金應在有關部門確定責任后______內(nèi)(當事人有約定的,從約定)償付,否則按逾期付款處理。任何一方不得自行用扣付貨款來抵充。
本合同如有未盡事宜,須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方簽字:_________(蓋章)乙方簽字:_________(蓋章)。
簡易的承攬合同完整篇十七
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
承攬項目名稱及內(nèi)容。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
第二條技術標準、質(zhì)量要求:_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________。
定作人。
定作人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
承攬人。
承攬人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
簡易的承攬合同完整篇十八
依《加工承攬合同條例》、《xxx廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
項目:________。
制作地點:________。
顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
起訖時間、日期:________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2%,償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關申請_____;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________。
乙方:______________。
_______年_______月_______日。
簡易的承攬合同完整篇十九
承攬方:__________。
簽訂日期:__________
依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目(媒介):__________。
廣告內(nèi)容及有關證件的名稱、編號:__________。
承攬方應按《廣告管理條例》等有關規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點:__________。
顏色:__________。
規(guī)格或材料:__________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期:__________
其他要求:__________。
第二條廣告費及支付方法。
廣告費。
類別、單價、數(shù)量、金額(__________元)、設計、制作費、發(fā)布費、代理費、合計金額__________(大寫__________)。
結(jié)算方式和期限:__________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費的__________%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費的__________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的償付違約金。
其它違約金責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第()項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
本合同附件__________件,名稱:__________。
本合同有效期:自__________日生效至__________日終止。
委托方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
地址:__________。
郵政編碼:__________。
法定代表人:__________。
委托代理人:__________。
電話:__________。
開戶銀行:__________。
帳戶:__________。
承攬方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
地址:__________。
郵政編碼:__________。
法定代表人:__________。
委托代理人:__________。
電話:__________。
廣告業(yè)務員證號:__________。
開戶銀行:__________。
帳戶:__________。
日期:_______________
簡易的承攬合同完整篇二十
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《xxx合同法》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備:序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務。
一、甲方的權(quán)利和義務。
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
簡易的承攬合同完整篇二十一
認立合同雙方:
承攬方:____________。
定作方:____________。
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其它。
(如:.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的'酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)。
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)。
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________。
乙方:________________________。
一、工程項目。
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)。
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備_____律效應)。
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)。
六、付款方式__________________。
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期。
1、玻璃_________________。
2、鋼材_________________。
3、鋁材_________________。
4、油漆_________________。
5、噴塑_________________。
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安。
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變。
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份。
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
簡易的承攬合同完整篇二十二
在當今不斷發(fā)展的世界,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊?,以下是小編為大家收集的保潔服務承攬合同完整樣書,希望對大家有所幫助。
甲方(定作人):________________
乙方(承攬人):________________
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《_____》以及國家相關法律法規(guī),簽訂本合同。
本合同自________年________月________日起至________年________月________日止,合同期滿自行終止。
1、承攬范圍:_________
2、工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務,并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1、合同期保潔承攬費用總額為________元。其中,月度保潔費用為________元。
2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會_____費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后,甲方于次月________日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權(quán)利義務
1、為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的'合法性。
2、向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3、向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4、甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權(quán)利義務
1、乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,并應著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2、乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3、乙方應明確專人,具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導,以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4、乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5、乙方派駐的服務人員,在工作期間有_____及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6、乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會_____,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發(fā)生各種費用。
1、本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2、一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
1、乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制,做好日常職工安全教育工作。
2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3、本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4、本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
附件:工作范圍及工作標準
法定代表人法定代表人:________________
簽訂地點:________________
簡易的承攬合同完整篇一
(甲方):
(乙方):
鑒定地點:xx縣。
鑒定時間:20xx年xx月xx日。
根據(jù)《_合同法》及有關規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務之間的關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務要求。
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務,車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
2、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
第二條、服務期限。
期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。
第三條、服務費用。
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任。
1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務車輛在服務期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應負責事故處理,并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務,按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi),應遵守國家有關法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責任,甲方自行負責,并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔公安交通管理部門的裁定責任,負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任。
1、按照乙方宣傳的需要,負責制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責對服務車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式。
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定。
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間,甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔責任。
甲方:
乙方:
單位名稱(章):
單位名稱(章)。
:單位地址:
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
20xx年xx月xx日。
簡易的承攬合同完整篇二
依照《xxx合同法》、《xxx廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
項目(媒介):_________。
廣告內(nèi)容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點或形式:_________。
顏色:_________。
規(guī)格或材料:_________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期:_________
其他要求:_________。
第二條費用及支付辦法。
費用:
結(jié)算方式和期限:_________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任。
委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的_________%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的_________償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的_________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的’_________支付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式:
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第_________種方式處理(未作選擇的,視為選擇1:
提交_________仲裁委員會(_________仲裁委員會)仲裁;。
依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項:_________。
第七條附則。
本合同附件_________,名稱_________。
本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本_________份。
本合同有效期:自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
簡易的承攬合同完整篇三
經(jīng)雙方洽談,根據(jù)《xxx合同法》有關規(guī)定,特簽訂以下合同:
一、合同內(nèi)容:
1、辦公桌臺:規(guī)格140×70×76cm,附柜:120×42cm,用_________制作。
2、書柜:規(guī)格140×40×200h。_________為主材制作。
3、椅子按國家標準的高度配套。
4、以上辦公家具的款式按樣板制作。
二、數(shù)量、單價及金額:
制作辦公桌椅共_________套,桌臺為_________元/套,椅子為_________元/張,_________個_________書柜,為_________元/個??偨痤~:_________元。。
以上價格為不變價,含稅費、安裝及運費等,需方不再承擔其它任何費用。
三、質(zhì)量要求:
甲方按乙方要求制作樣板,樣板須經(jīng)乙方認可并封板,甲方按樣板生產(chǎn)、交貨,如有制作問題由甲方負責修改。
四、加工、售后服務方式:
甲方負責全包工包料,應嚴格按照依照合同規(guī)定選用原材料,并接受乙方檢驗。甲方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響辦公家具的質(zhì)量時,乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
保修期為_________年,在保修期內(nèi),家具出現(xiàn)質(zhì)量問題,甲方應免費修理。
在保修期內(nèi),因同一嚴重質(zhì)量問題,修理兩次仍達不到標準要求的,憑修理記錄和有關證明,甲方應為乙方免費調(diào)換同規(guī)格型號、同樣式的產(chǎn)品。
五、交貨時間及地點:
在_________年_________月_________日前交貨,交貨地點在_________。
產(chǎn)品自交貨之日起90日內(nèi),發(fā)生嚴重質(zhì)量問題,乙方可以選擇退貨、換貨或修理。退貨時,應當按原定購價格一次退清貨款。
六、驗收標準及方式:
甲方交貨給乙方進行驗收,驗收以所封樣板為標準。驗收合格,雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準,甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補,甲方應按原價和乙方提出的交貨時間,保質(zhì)保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用:
包裝必須按廠家原包裝標準,裝載必須與運輸方式相符,期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限:
即貨到驗收合格后付總貨款的90%,扣留10%貨款為一年期質(zhì)量保證金。保證金到期無質(zhì)量問題付清。
九、違約責任:
1、甲方違約責任:
甲方如中途變更訂做,應賠償乙方因此而造成的損失。
甲方如中途廢止合同,應賠償乙方因此造成的全部經(jīng)濟損失。
甲方未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付家具或完成工作,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權(quán)拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
甲方未按合同規(guī)定包裝家具,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。乙方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,甲方應當償付乙方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成家具的毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
甲方逾期交付標的物,應當按照合同規(guī)定,向乙方償付違約金;合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
甲方實行代運或送貨的標的物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付標的物的責任。
2、乙方違約責任:
乙方中途變更標的物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
乙方中途廢止合同,屬甲方提供原材料的,償付甲方的未履行部分價款總值10%-30%的違約金。
乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款,每推遲一天按合同總額的1%向乙方償付違約金。
超過合同規(guī)定期限領取標的物的,除償付違約金外,還應當承擔甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。乙方超過領取期限六個月不領取標的物的,甲方有權(quán)將標的物變賣所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給乙方;變賣標的物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,乙方還應補償不足部分;如標的物不能變賣,應當賠償甲方的損失。
無故拒絕接收標的物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
變更交付標的物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同,如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商或有關機關證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十一、合同雙方在合同履行過程中發(fā)生糾紛的,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十二、本合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商修訂,協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。
本合同一式貳份,雙方各執(zhí)一份,自簽字之日起生效。
甲方:_________乙方:_________。
地址:_________地址:_________。
甲方代表:_________乙方代表:_________。
電話號碼:_________電話號碼:_________。
開戶銀行:_________開戶銀行:_________。
銀行帳號:_________銀行帳號:_________。
簽訂地點:_________簽訂地點:_________。
簡易的承攬合同完整篇四
工程名稱:
定作方(甲方):
承攬方(乙方):中大空調(diào)集團有限公司。
合同協(xié)議條款。
定作方(簡稱甲方):
承攬方(簡稱乙方):中大空調(diào)集團有限公司。
根據(jù)《xxx合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規(guī)定,結(jié)合本工程的具體情況,為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
第一條工程概況。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程建筑面積:
四、工程性質(zhì)(指新建、擴建、改造等):新建。
五、工程造價:大寫人民幣:
第二條施工準備。
一、定作方(甲方)義務。
1、在乙方進場施工前(以乙方收到甲方進場通知為準)內(nèi),負責提供施工所需的水源、電源,并應滿足施工用水、用電量的需求,乙方施工過程中產(chǎn)生的水費,電費由自己承擔。
2、負責提供材料、機械設備的堆放場地,為乙方施工人員的住宿提供方便。
3、負責協(xié)調(diào)土建方配合的施工項目的工作。(包括施工中開洞、補洞、設備基礎制作及現(xiàn)場設備使用)。
4、甲方委派協(xié)調(diào)工作。
二、承攬方(乙方)義務。
1、負責施工現(xiàn)場臨時設施的管理、使用和維護工作。
2、組織施工管理人員和材料、施工機械進場。
3、對甲方提供的圖紙進行優(yōu)化設計并作出優(yōu)化方案,報甲方認可后,方可執(zhí)行。
4、編制施工組織計劃或施工方案、施工總進度計劃、設備/材料進場計劃,報甲方認可后,嚴格按計劃組織施工。
5、乙方委派一切事宜。
6、乙方人員必須遵守甲方現(xiàn)場管理規(guī)定。
第三條工程期限。
一、根據(jù)國家工期定額和甲方使用需要商定工程總共期為_日歷天,自甲方批復乙方提出的開工申請之日起計算。
二、開工前5天,乙方向甲方提出開工申請書。
三、如遇下列情況之一,工期相應順延:
1、按施工準備規(guī)定,甲方不能提供施工場地,水源、電源未接通,影響進場施工。
2、甲方認可的設計變更影響施工進度,不在施工范圍內(nèi)的工程量增加。
3、在施工中如因停電、停水8小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電2天以上,影響正常施工。
4、非乙方原因,由于監(jiān)理簽證不及時而影響下一道工序施工。
5、由于土建、水、電、裝飾等單位交叉施工,造成的不具備施工條件,而延誤工期。
6、其它非乙方原因而延誤工期。
以上事項發(fā)生后,乙方可以書面形式向甲方代表或監(jiān)理提出簽證要求,甲方代表或監(jiān)理應在3日內(nèi)簽證或作出書面回復,逾期回復視為同意乙方要求,以乙方提出的書面材料為準。
第四條工程設備、材料的供應和驗收。
一、本工程設備、材料符合設計及國家規(guī)范要求的質(zhì)量和性能。
二、交貨地點:施工現(xiàn)場。
三、交貨方式:乙方負責運送至施工指定地點。
四、貨物在到達交貨地點前的運輸過程中,如發(fā)生包裝、貨物受損、丟失、隨機資料受損、丟失等一切因素引起的質(zhì)量問題,由乙方負責處理。
五、在設備到達安裝地點時,乙方應通知甲方及時組織檢驗組進行檢驗,檢驗組由甲方協(xié)調(diào)有關領導、監(jiān)理、乙方共同組成。檢驗標準為外觀完整性檢查,如發(fā)現(xiàn)設備的外觀損壞及資料不全,甲方有權(quán)要求調(diào)換、補齊。如果甲方接到驗貨通知3日內(nèi)不進行檢驗,則視為檢驗合格,乙方可進行安裝;設備的質(zhì)量檢驗以系統(tǒng)完成過程中及完成后的各種壓力試驗、工序驗收、系統(tǒng)試驗檢測合格并符合施工圖紙設計要求為準。
第五條工程款的支付與結(jié)算。
一、乙方的銀行名稱和帳號以合同為準。如乙方改變了其銀行名稱和帳號,應在付款到期日期前以書面形式通知甲方。甲方和乙方自行承擔各自的資金轉(zhuǎn)撥費用。
二、工程合同款支付:合同簽訂后日內(nèi)支付合同總款裝完畢驗收合格5日內(nèi)支付總價款的25﹪,余額5﹪作為質(zhì)保金,一年質(zhì)保期滿后5日內(nèi)一次性付清。乙方按經(jīng)甲方批準的最佳優(yōu)化方案圖紙施工,變更增減的工程量據(jù)實結(jié)算。
三、乙方在該工程安裝完畢后,向甲方提供滿足交工所需要的完整的竣工資料套及竣工圖紙壹套,甲方在接到結(jié)算文件后20天內(nèi)審查完畢;如到期未提出書面異議,視為甲方審查完畢。
第六條工程質(zhì)量。
一、本工程質(zhì)量必須嚴格按照國家相關規(guī)范進行施工。
二、乙方必須嚴格按照國家規(guī)定的相關規(guī)范、標準進行施工,并接受甲方監(jiān)督。
三、工程竣工后,乙方按國家相關規(guī)定對工程實行保修,保修期自工程竣工驗收合格之日起壹年。
四、在保修期內(nèi),若出現(xiàn)質(zhì)量問題,屬甲方使用不當造成的,乙方負責維修,只收取材料費用。屬設備質(zhì)量及安裝施工原因造成的,乙方負責維修,費用由乙方承擔。
五、保修期滿后,甲、乙雙方另行簽訂維修合同。
第七條工程驗收。
一、施工過程中隱蔽工程中間驗收,乙方在自檢合格后,通知甲方現(xiàn)場代表和工地監(jiān)理進行驗收。驗收合格,甲方代表或監(jiān)理在驗收記錄上簽字,乙方可進行下一道工序;驗收不合格,乙方負責整改后重驗。如甲方或監(jiān)理在接到驗收通知48小時內(nèi)不進行驗收或簽字,視為已驗收合格,乙方可進行隱蔽或下一道工序。
二、工程竣工后,由乙方發(fā)出驗收申請書,并備齊工程竣工資料提交甲方。甲方應在15日內(nèi)進行驗收,逾期視為驗收合格。
三、工程驗收由甲方組織有關部門、監(jiān)理單位、施工單位共同進行,驗收合格后,甲方與監(jiān)理應及時配合乙方辦理驗收簽證手續(xù)。
四、工程竣工驗收合格后,甲方方可使用。
第八條違約責任。
乙方的責任:
一、工程質(zhì)量不合格,負責無償修理或返工直至合格。
二、工程逾期竣工,原因由乙方造成的,由乙方承擔責任。甲方的責任:
一、未能按合同的規(guī)定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外還應承擔相關責任。
二、未能按合同規(guī)定及時支付工程款項,乙方有權(quán)暫停施工、調(diào)試、驗收等工作,除竣工日期得以順延外,還應承擔相關責任。
三、工程未經(jīng)驗收,甲方提前使用或擅自動用,由此發(fā)生的質(zhì)量或其它問題,由甲方承擔責任。
第九條糾紛解決方法。
合同在執(zhí)行過程中如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成,可向提起方法院起訴。
第十條不可抗力。
一、如發(fā)生不可抗力事件,不能履行本合同,完成本合同的時間可根據(jù)事件發(fā)生的時間長短延期進行。
二、受不可抗力影響的一方,應在不可抗力發(fā)生后7天內(nèi),盡快以書面的方式通知其他各方,并用掛號信郵寄不可抗力發(fā)生的相關資料,以便其他各方審查、確認。
三、受不可抗力影響的一方,應盡快以書面的方式告知其他各方,確認不可抗力事件的終止或消除。
四、如果不可抗力的影響持續(xù)超過1個月,一方應與其他各方取得聯(lián)系,以便解決進一步履行合同的問題。如果不可抗力的影響持續(xù)超過3個月,任何一方都有權(quán)終止全部或部分合同。
第十一條稅金。
第十二條附則。
一、本合同一式份,甲乙雙方各持份,并經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。本合同有效期至雙方合格履行完合同規(guī)定的責任義務,結(jié)清合同款項后自動終止。
二、本合同簽訂后,甲、乙雙方如需提出修改時,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的補充合同。
第十三條其他。
一、乙方必須服從工地甲方代表及監(jiān)理工程師的指令。
二、乙方負責對甲方操作人員進行免費培訓,應明確培訓的時間,培訓周期,培訓地點,培訓人數(shù)。
三、乙方應嚴格按照國家、省、市的有關規(guī)定,做到安全生產(chǎn),文明施工,杜絕各種安全事故的發(fā)生,安全文明措施費必須專款專用。
甲方:(蓋章)法定代表人或授權(quán)代表:(簽字)年月日。
簡易的承攬合同完整篇五
依《加工承攬合同條例》、《_廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
項目:________。
制作地點:________。
顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
起訖時間、日期:________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2%,償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關申請_____;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________。
乙方:______________。
_______年_______月_______日。
簡易的承攬合同完整篇六
甲方:
乙方:
根據(jù)《_合同法》和《建筑法》及有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
建設單位:
工程名稱:
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程,實行自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施,甲方予以監(jiān)管。
二、乙方必須嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)行國家有關建筑、安裝工程質(zhì)量標準和安全施工的有關部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的,甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續(xù),不負擔具體問題和責任。若因違反上述規(guī)定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失,全部由乙方承擔;同時甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導,乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務等經(jīng)濟責任和法律糾紛,完全由乙方負責,甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責,甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項目經(jīng)理及成員要有上級有關部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規(guī)定,按時做好技術檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時接受上級部門的檢查,并將有關證件材料及時上交公司。
七、現(xiàn)場保險費、質(zhì)保金、相應的規(guī)費等一切費用均由乙方繳納辦理,并負責為本項目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險,并對施工中發(fā)生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規(guī)定,正確計算施工成本,賬簿設置齊全,以備稅務機關檢查,并及時上報統(tǒng)計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費及稅費,其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤,乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責任由乙方自行承擔。同時,若工程質(zhì)量、工期沒有達到合同約定的標準,乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產(chǎn)負有直接責任,發(fā)生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
簡易的承攬合同完整篇七
根據(jù)xxx合同同法的有關規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第二條驗收標準和方法及提出異議期限:第三條乙方(承攬人)對質(zhì)量負責的期限及條件:第四條甲方(定作人)提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:第五條甲方(定作人)向乙方(承攬人)提供下列材料:第六條甲方(定作人)(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成??梢越环驳谌送瓿傻墓ぷ魇牵?BR> 第七條工作成果驗收期限:第八條交貨地點、方式:第九條運輸方式及到達站港和費用負擔:第十條結(jié)算方式及期限:第十一條合同生效:第十二條因甲方(定作人)原因解除承攬合同應及時書面通知乙方(承攬人),造成乙方(承攬人)損失的應賠償損失。
第十三條甲方(定作人)未向乙方(承攬人)支付報酬或材料費的,乙方(承攬人)(是/否)可以留置工作成果。
第十四條違約責任:第十五條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按法律規(guī)定執(zhí)行。
第十六條其他約定事項:
甲方:乙方:年月日:
簽訂日期:________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫):___________。
1.質(zhì)量標準:___________。
2.交貨(運輸)辦法及地點:________。
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________。
4.包裝要求及費用負擔:__________。
5.結(jié)算辦法及期限:_____________。
6.原材料供應辦法:____________。
7.其他:_______________。
違約責任:
第一點:甲方承擔。
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應償付乙方實際損失____。
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________。
第二點:乙方承擔。
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應包修、包退、包換,并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔損失;不能交貨的,應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他:____________。
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止。
甲方:______。
乙方:________。
法定代表人:_______。
簡易的承攬合同完整篇八
訂做方(以下簡稱需方):
承攬方(以下簡稱供方):
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板,根據(jù)《xxx合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額:(此合同單價為稅前價)。
品名規(guī)格數(shù)量單位重量(噸)單價元/噸價款(元)備注。
箱梁芯模25米正交2套11700077000約計重量。
總金額(大寫)柒萬柒仟元整。
二、技術資料提供方法:需方提供標的物所需施工圖,按需方確認的標的物圖紙加工;。
四、交貨地點:供方廠內(nèi)驗收交貨;。
五、交貨時間:合同簽訂生效后,第一套芯模10月8日交貨,第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式:需方以標的物加工過磅重量進行結(jié)算;。
七、結(jié)算方式:合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元,需方在提取標的物時結(jié)清所提取標的物的剩余款項(以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準)。
八、標的物所有權(quán)自交付全部貨款時起轉(zhuǎn)移,但需方未履行支付價款全部貨款義務的,標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔:汽運,施工現(xiàn)場,供方幫助配貨,供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件:合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任:由違約方負責;。
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份,如有未盡事宜可另立合同附加件,與本合同具有同等法律效應。
訂做方:承攬方:
單位:單位:
法定代理人:法定代理人:
委托代理人:委托代理人:
電話:電話:
開戶行:戶名:
帳號:卡號:
郵編:郵編:
簽訂時間:
簡易的承攬合同完整篇九
_______公司(甲方)。
_______公司(乙方)。
依照《xxx民法典》有關規(guī)定,結(jié)合本工程具體實際情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,共同遵守。
乙方受甲方委托,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250kva變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下:
一、甲方委托給乙方的工程項目和內(nèi)容:
1、250kva變受電工程的設計、設備購置、安裝調(diào)試。
二、有關技術及服務要求:
2、乙方采購所有電氣設備和原料,應從國家定點廠家采購,并符合國家有關質(zhì)量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行,符合質(zhì)量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結(jié)算:
1、工程款結(jié)算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計:102496元;
(高壓電纜、10kv線路部分按實際耗材在決算中計收)。
3、本工程款分2次結(jié)清,其中:
(1)、合同簽訂3天內(nèi)應付工程款的70%(計70000元)。
(2)、工程竣工驗收合格決算審核后,送電前工程款全部付清。
4、工程款的結(jié)算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收:
1、根據(jù)工程施工要求,甲方應于施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續(xù),設備進場道路暢通等),并確保自建附屬工程質(zhì)量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在__年__月__日工程竣工,遇特殊情況雙方另行協(xié)商,時間順延。
3、施工期間,甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工,如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失,由乙方自負。
5、乙方在工程結(jié)束時,甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份,甲方執(zhí)2份,乙方執(zhí)2份。
甲方:(蓋章)。
乙方:(蓋章)。
__年__月__日。
簡易的承攬合同完整篇十
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間:年月日。
根據(jù)《xxx合同法》及有關規(guī)定,為明確定作人與承攬人的權(quán)利義務關系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如定作物為工程類,可另行表述或附件,寫為見合同附件一)。
品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)。
規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號)。
數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位)。
備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)。
第二條合同價款。
合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)。
付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)。
付款時間:(寫明年、月、日)。
第三條加工成品質(zhì)量要求及技術標準:
質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準,必須要寫全稱)。
技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))。
以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
用承攬人原材料完成工作的,定作人有權(quán)對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:(注:可以另設合同附件,寫明見合同附件二)。
定作人于年月日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)。
承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內(nèi)通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權(quán)解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供。
定作人負責提供技術資料和圖紙。
承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內(nèi)回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權(quán)停止工作,并及時通知定作人。
定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料和復制品。
第六條驗收標準和方法。
驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣進行驗收)。
驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)。
定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)。
驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,定作人有權(quán)要求退換,并視為質(zhì)量不符合約定。
雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以(寫明檢驗機構(gòu))對定作物質(zhì)量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點。
雙方約定由定作人自提定作物。
自提定作物的時間:(寫明年、月、日)。
自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)。
雙方約定由承攬人送交定作物。
送交定作物的時間:(如選擇了,則在空格處劃線)。
送交定作物的地點:(如選擇了,則在空格處劃線)。
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)。
費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)。
第九條運輸方式及費用負擔。
定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
運輸費用由(如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修。
定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)。
在保修期內(nèi)承攬人免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款。
定作人向承攬人交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)。
定作人向承攬人交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)。
定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)。
第十二條承攬人的違約責任:
未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,定作人有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
交付定作物少于合同約定的數(shù)量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的____________%的違約金。
未經(jīng)定作人同意,提前交付定作物,定作人有權(quán)拒收。
不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的________________%的違約金。
由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調(diào)換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
擅自調(diào)換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權(quán)拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。
承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
因承攬人原因致使定作物造成的侵權(quán)責任和損失,由承攬人承擔。
其它違約責任:_______________。
第十三條定作人的違約責任:
未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權(quán)在催告滿30天后解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
超過合同約定期限領取定作物的,定作人應承擔承攬人實際支付的保管、保養(yǎng)費。
超過合同約定日期付款且未通知承攬人協(xié)商寬限期事宜的,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
其它違約責任:____________。
第十四條不可抗力。
在合同約定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失。
在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發(fā)生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式。
因本合同發(fā)生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成按下列第____種方式解決(只能選擇一種):
1.提交_______________仲裁委員會仲裁;。
2.依法向_______________人民法院起訴。
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十七條本合同一式份,定作人執(zhí)份,承攬人執(zhí)份。
第十八條合同未盡事宜雙方共同協(xié)商達成補充協(xié)議。
委托代理人:委托代理人:電話:電話:傳真:傳真:開戶銀行:開戶銀行:賬號:賬號郵政編碼:郵政編碼:
合同簽訂時間:年月日。
簡易的承攬合同完整篇十一
一、標的名稱_____________系統(tǒng)。
二、交易金額_____________元整。
三、安裝,教育訓練及驗收定義。
1.系統(tǒng)上線一個月無明顯bug。
2.上線后兩周完成系統(tǒng)使用之教育訓練。
四、系統(tǒng)交付及安裝。
1.系統(tǒng)光盤程序一份。
2.系統(tǒng)安裝手冊一份。
五、付款辦法。
1.付款期別:_____________(可選項:分期付款、一次付清、按時收費、月結(jié)。)。
2.付款方式:_____________(可選項:支票--60日兌現(xiàn)、現(xiàn)金。)。
六、罰則。
1.如因可歸責于乙方之事由,致無法如期完成本案時,每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰,但以不超過本合約購價款費用為限建置期。
2.如因可歸責于乙方之事由,乙方無法在甲方提出系統(tǒng)bug后一個月內(nèi)有效解決修正,每逾一日按本案系統(tǒng)總價千分之五計罰,但以不超過本合約購價款費用為限。
七、保固維護。
1.乙方自系統(tǒng)上線且正式驗收完成之日起,提供一年免費保固,包括系統(tǒng)之修正。
2.甲方得視需要于約滿前二個月與乙方另訂維護合約.保固期滿后,甲方修改系統(tǒng)或教育訓練之要求應與乙方另定合約為之。
八、智財權(quán)之瑕疵膽保責任。
1.本系統(tǒng)相關之智能財產(chǎn)為乙方所有,授權(quán)甲方于業(yè)務范圍內(nèi)運用,產(chǎn)品非經(jīng)乙方之修改衍生者,所有權(quán)不屬于乙方。
2.乙方擔保提供之系統(tǒng)無侵害他人智能財產(chǎn)權(quán)之情事.如有侵害,乙方自負損賠責任。
九、保密條款。
乙方同意因參與本項目而知悉或持有甲方之商業(yè)機密及其它機密信息,負有保密義務,乙方不得以任何方法泄漏或公開予其它第三人,亦不得為自己或其它人之利益,使用該信息。乙方違反本契約之約定者,甲方有權(quán)立即終止本契約,若甲方受有損害時,甲方并得向乙方請求損害賠償。乙方員工之違約行為,亦視為乙方之違約。
十、合約終止。
不經(jīng)對方之書面同意,不得終止本合約.雙方對他方不屢行本合約之條款,得于書面催告履行無效后,以書面通知終止合約并請求賠償。
十一、紛爭處理。
經(jīng)甲乙雙方誠意協(xié)調(diào)后,如仍未能圓滿解決合約履行之紛爭,雙方同意以_____________法院為第一審管轄法院。
負責人:_____________。
統(tǒng)一編號:_____________。
磚址:_____________。
電話:____________。
負責人:_____________。
身分證字號:_____________。
磚址:_____________。
電話:_____________。
_____年_____月_____日。
簡易的承攬合同完整篇十二
委托方:_____________(以下稱甲方)。
承接方:_____________(以下稱乙方)。
簽約地點:________________________。
施工地點:________________________。
簽約時間:________________________。
1.合同內(nèi)容。
本合同項所指的項目是:___________________________。
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)。
2.合同金額。
合同總金額為人民幣:_______________(rmb:__________)。
合同總價已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部內(nèi)容之費用。
3.付款方式。
付款。
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣__________(rmb___________)。
設備進度款。
當乙方進場并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣_____________(rmb________)。
工程結(jié)算付款。
本合同項下系統(tǒng)設備安裝完成,由甲方人員驗收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價的_______%,即人民幣___________(rmb______)。
最終驗收付款。
經(jīng)甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后,甲方向乙方支付合同總價的____________%,即人民幣________________(rmb________________)。
其它事項。
4.合同雙方責任。
甲方責任。
按本合同第3條款規(guī)定及時向乙方支付合同款。
提供好施工現(xiàn)場的土建、水、電等條件。
安排好貨物在工地的倉儲設施。
協(xié)調(diào)各施工單位的關系,避免直接影響乙方施工進度。
工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內(nèi)安排驗收。
乙方責任。
按合同規(guī)定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。
負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。
確保所提供的設備材料與附件一質(zhì)量相符。
向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)。
5.安裝及調(diào)試。
安裝及調(diào)試責任。
乙方根據(jù)合同規(guī)定對設備的安裝、調(diào)試負全部責任。
在整個安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。
6.其它。
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________。
乙方:___________________。
地址:________________。
地址:___________________。
電話:________________。
電話:___________________。
傳真:________________。
傳真:___________________。
簽約代表:____________。
簽約代表:_______________。
指定聯(lián)絡人員:________。
指定聯(lián)絡人員:___________。
簡易的承攬合同完整篇十三
依照《民法典》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條廣告承攬要求。
項目:____________________________。
承攬方應按《廣告法》規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點或形式:_______________________。
顏色:____________________________。
規(guī)格或材料:___________________________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期:____________
其他要求:____________________________。
第二條費用及支付辦法。
費用:
設計、制作費。
發(fā)布費。
代理費。
合計金額。
結(jié)算方式和期限:____________________________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
______________________________________________________。
第四條違約責任。
委托方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的______%,向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的____________償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未改造部分廣告費的______%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的________________________支付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式。
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按下列第種方式處理:
提交杭州仲裁委員會〔__________________仲裁委員會〕仲裁;。
5、2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
____________________________________________________________。
第七條附則。
本合同正本一式二份,合同雙方各執(zhí)一份,副本____________份,送:____________。
本合同有效期:自____________年______月______日生效至____________年______月______日終止。
委托方單位名稱:
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
日期:
承攬方單位名稱:
地址:
郵編:
法定代表人:
委托代理人:
電話:
開戶銀行:
帳號:
稅號:
日期:
簡易的承攬合同完整篇十四
甲方(承租方):
乙方(出租方):莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司。
因甲方演出需求,租用乙方演出器材設備,根據(jù)《_合同法》的有關規(guī)定,為明確甲.乙雙方的權(quán)利與義務,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
1.舞臺搭建和舞美設計布置;
2.燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3.活動所需設備和物品的運輸、裝卸;
4.活動現(xiàn)場的錄像。
租賃用途:演出所用。
使用時間:20xx年2月14日.
安裝時間:20xx年2月11日開始,音響led屏14日上午9時前交付使用。
安裝地點:信和源華庭廣場。
拆卸時間:20xx年2月16日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
租賃設備的進退場調(diào)試安裝.操作由乙方承擔.
1.合同期內(nèi),乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用,甲方下達合理.合法的演出設備使用任務,乙方應聽從指揮調(diào)遣,按甲方規(guī)定的時間,合同的標準保質(zhì)保量完成.
2.乙方應根據(jù)演出的作息時間,合理安排設備的維修.保養(yǎng)(費用自負),確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷,損失由甲方負責賠償.
4.甲方應該積極配合乙方整理場地,提供電源,演出期間確保電路暢通,不得有停電,缺相。欠壓等事故發(fā)生,造成。后果由甲方負責。
1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班,甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
簡易的承攬合同完整篇十五
承包方(簽章)________________(以下稱乙方)。
乙方承包甲方(__________________)裝修工程,為了明確雙方責任及義務,保證施工順利進行,雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上按照《___________》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定,并結(jié)合本工程具體情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
工程內(nèi)容:室內(nèi)/室外裝飾工程;。
承包方式:乙方包工包料;。
工程造價:總承包價人民幣(大寫)____________元。
施工工期:本工程暫定自______年______月______日開工,于______年______月______日竣工,總工期為日歷______天;另質(zhì)保期限為______個月,從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條:施工圖紙等。
甲方進行設計,并向乙方提供施工方案、施工說明。
第三條:工程變更和終止。
工程項目及施工方式如需變更,雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》,同時調(diào)整相關工期。
工程量變化和設計變更。
(1)所有的設計變更和工程量的增減,甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》,否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更,由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3)乙方私自進行工程變更,由此增加的工程費用由乙方自付;如造成甲方損失的,還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。
合同終止。
(2)甲、乙方協(xié)商一致,可以變更或解除本合同;。
(3)因一方的違約行為,相對方根據(jù)約定終止本合同的;。
(4)本合同履行期限屆滿自行終止;。
(5)本合同依法解除。
第四條:工期延誤。
以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)甲方確認,工期相應順延:
(1)工程量變化和設計變更;。
(2)不可抗力因素;。
(3)甲方同意工期順延的其他情況。
因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的,工期順延。
甲方未按期支付工程款,合同工期相應順延。
因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的,工期順延,乙方應賠償由此造成的甲方損失,另須承擔違約責任。
第五條:雙方權(quán)利與義務。
甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續(xù)。
甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
乙方應于本合同簽訂后2日內(nèi)安排人員進場施工。
乙方應積極主動與甲方配合,對甲方提出的合理意見,要在合理時限內(nèi)完成整改。
乙方在完成房屋裝修,交付甲方前應負責安保工作,并清理好場地;。
簡易的承攬合同完整篇十六
下面是小編為大家整理的,供大家參考。
你知道產(chǎn)品采購合同該如何寫嗎?采購是一件很重要的事情,所以一定要吧合同簽好哦。下面是小編整合的2022年最新采購合同范本簡易版,一起來看看吧。更多買賣合同點擊查看。
購貨單位:_(以下簡稱甲方)。
供貨單位:(以下簡稱乙方)。
簽約地點:__。
為增加甲乙雙方的責任感,確保實現(xiàn)各自經(jīng)濟目的,依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定及招投標文件之內(nèi)容,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方購買達成如下協(xié)議:
一、合同標的(名稱、規(guī)格、型號、單價等)。
二、合同金額合同總金額:大寫:人民幣萬元整大寫:人民幣萬元整。
三、付款時間及方式。
1、合同分三批付款:在合同生效后天內(nèi),甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備安裝調(diào)試完畢,并初步驗收一周內(nèi),甲方向乙方支付合同總額%貨款;設備正常運行天,經(jīng)雙方正式驗收合格后一周內(nèi),甲方向乙方付合同總額%的貨款;質(zhì)保期滿后付清余款。(根據(jù)招標文件的有關規(guī)定加以變更及修改)。
2、友情鏈接:
3、在每期合同款項支付前天,乙方向甲方開具同等金額的增值稅發(fā)票(根據(jù)實際情況加以約定)。
四、交貨時間、地點、方式。
1、交貨時間:合同生效后日內(nèi)交貨。
2、交貨地點:收貨人名稱:(應為簽約單位名稱)地址:
3、交貨方式:乙方負責貨物運輸。
4、貨運方式:汽運。
5、乙方將合同設備運至美的工業(yè)城并經(jīng)安裝調(diào)試、投入使用并經(jīng)過甲方驗收合格后,方為設備交貨日期。(根據(jù)實際情況約定交貨日期及何為交貨:如規(guī)定供方將設備安裝調(diào)試、投入使用視為交貨,則對設備通過甲方驗收合格的時間約定明確)甲方在合同約定的交貨地點提貨,運輸費及運輸保險費均由乙方承擔。合同設備的毀損、滅失風險自乙方完成交貨后轉(zhuǎn)移之甲方。
6、乙方應在合同設備發(fā)運后一個工作日內(nèi)將發(fā)運情況(發(fā)運時間、件數(shù)等)通知甲方,甲方應在合同設備到達合同列明的地點后及時將乙方所托運合同設備提取完畢。
7、甲方提取合同設備時,應檢查合同設備外箱包裝情況。合同設備外箱包裝無損,方可提貨。如合同設備外箱包裝受損或發(fā)現(xiàn)合同設備包裝箱件數(shù)不符,應在個工作日內(nèi)通知乙方,以便乙方辦理合同設備遇險索賠手續(xù)。
8、甲方對乙方交付的合同設備,均應妥善接收并保管。對誤發(fā)或多發(fā)的貨物,甲方應負責妥善保管,并及時通知乙方,由此發(fā)生的費用由乙方承擔。
9、如甲方要求變更交貨地點,應在合同規(guī)定的交貨日期一十五天前通知乙方。由于變更發(fā)貨地址增加的運保費由甲方承擔。
五、驗收時間、地點、標準、方式。
1、驗收時間:乙方應于合同生效后天內(nèi)完成設備安裝調(diào)試,安裝調(diào)試完畢后,甲方應在天內(nèi)安排初步驗收。設備于合同生效后天內(nèi)通過雙方的合格驗收并由甲方出具驗收合格書。
2、驗收地點:
3、驗收標準:
六、現(xiàn)場服務(建議根據(jù)實際情況加以約定)。
1.供方現(xiàn)場人員應遵守需方廠規(guī)、制度,如有違規(guī),乙方負責。
2.供方現(xiàn)場人員食宿自理。
3.需方如需邀請供方開展非質(zhì)量問題處理的技術服務,供應應予協(xié)助。
七、人員培訓乙方負責對甲方操作、維修人員和有關的工藝技術人員進行操作培訓、維修培訓、設備保養(yǎng)培訓,使之完全掌握全部使用技術,以便使甲方人員正常地使用、維修保養(yǎng)設備。(根據(jù)設備的技術要求,視具體情況加以約定或在技術協(xié)議詳細約定;如無必要,可不約定)。
八、保修方式。
1、自設備經(jīng)過雙方驗收合格之日起按生產(chǎn)廠家規(guī)定的條款進行免費保修服務,免費保修服務期限為年。保修期內(nèi),乙方必須在接到甲方保修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。
2、保修期內(nèi),如由于火災、水災、地震、磁電串入、等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成的損壞,乙方負責免費維修,設備材料成本費用由甲方承擔。
3、保修期后,乙方必須在接到甲方維修通知后天內(nèi)派人至甲方現(xiàn)場維修。設備的維修、更換,甲方酌情收取成本費和服務費,收費標準另行約定。
九、違約責任。
1、甲方無故中途退貨,應支付乙方合同總額的5%違約金。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)。
2、甲方逾期付款,每逾期一天,應支付乙方合同總額2‰的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的5%。(如對方提出類似條款時可作此約定,否則,建議刪除此款)。
3、乙方逾期交貨,每逾期一天,應支付合同總額1%的違約金,違約金累計總額不超過合同總額的30%。逾期交貨超過天,視為交貨不能,乙方應雙倍返回甲方已付款項,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付合同金額30%違約金。
4、保修期內(nèi),乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行保修義務,每遲延一天,乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的30%,乙方超過三十天仍未履行保修義務,甲方有權(quán)解除合同并要求賠償經(jīng)濟損失;乙方未能在接到甲方通知三十天內(nèi)將設備維修至正常使用的狀態(tài),甲方有權(quán)要求乙方換貨或解除合同并要求乙方賠償經(jīng)濟損失。保修期后,乙方未能在合同約定的期限內(nèi)履行維修義務,每遲延一天,乙方向甲方支付合同金額1%的違約金并賠償甲方其他經(jīng)濟損失,違約金累計總額不超過合同總額的30%。
5、設備未按照合同之約定通過甲方驗收合格,每遲延一天向甲方支付合同總額1%違約金;超過天仍未驗收合格,甲方有權(quán)解除合同,乙方應立即返還已收款項并賠償甲方由此遭受的的其他經(jīng)濟損失。
十、不可抗力如發(fā)生不可抗力事件,受不可抗力事件影響的一方應取得公證機關的不能履行或不能全部履行合同的證明,并在事件發(fā)生后15個工作日內(nèi),及時通知另一方。雙方同意,可據(jù)此免除全部或部分責任。
十一、合同變更未盡事宜,雙方協(xié)商解決;合同的變更及修改須經(jīng)雙方同意,以書面形式變更。
十二、爭議解決方式雙方如發(fā)生爭議,應協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方應向甲方所在地人民法院提出訴訟。
十三、合同生效及終止合同自雙方簽字并蓋章后生效,雙方權(quán)利義務履行完畢后,合同終止。
十四、合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:乙方:
代表:代表:
日期:日期:
合同編號:
簽約地:
甲方(買方):乙方(賣方):
1、甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》,在平等互利、協(xié)商一致的基礎上,買方同意向賣方購買同時賣方同意授予買方以下設備(以下設備器械均簡稱設備):
設備名稱。
規(guī)格型號。
品牌。
原產(chǎn)地。
數(shù)量。
單位。
報價。
成交金額。
合計成交金額(大寫):萬仟佰整(rmb)。
本合同若有詳細的雙方簽字的配置清單,請詳見附件。
2.設備的交付期乙方在合同生效的____天內(nèi)向甲方交付上述設備,逾期將按照第7條規(guī)定執(zhí)行。
3.設備運輸、安裝和驗收。
3.1乙方確保設備安全無損地運抵甲方指定現(xiàn)場,并承擔設備的運費、保險費等費用,裝卸費由____乙方___承擔。
3.2甲乙雙方對設備進行開箱清點檢查驗收,如果發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足或有質(zhì)量、技術等問題,乙方應在______天內(nèi),按照甲方的要求,采取補足、更換或退貨等處理措施,并承擔由此發(fā)生的一切損失和費用。
3.3設備到貨后,乙方應在接到甲方通知后_______天內(nèi)安裝調(diào)試完成。
3.4甲、乙雙方在符合國家相關技術標準的基礎上,根據(jù)合同的技術標準(見附件)進行技術驗收,驗收合格后,雙方在甲方《驗收合格單》上簽字確認。
4.付款方式。
甲方在合同生效后_____內(nèi)先以____方式預付貨款_____%計_______;安裝調(diào)試驗收合格正常使用后以______方式付貨款的______%計_______,在兩個月后、三個月內(nèi)付清。
5.伴隨服務。
5.1乙方應提供設備的技術文件,包括相應的圖紙、操作手冊、維護手冊、質(zhì)量保證文件、服務指南等,這些文件應隨同設備一起發(fā)運至甲方。
5.2乙方還應免費提供下列服務:
設備的現(xiàn)場安裝和調(diào)試。
提供設備安裝和維修所需的專用工具和輔助材料。
乙方應派專業(yè)技術人員在項目現(xiàn)場對甲方使用人員進行培訓或指導,在使用一段時間后可根據(jù)甲方的要求另行安排培訓計劃。
6.質(zhì)量保證及售后服務。
6.1乙方應保證所供設備是在__________(年月)后生產(chǎn)的全新的、未使用過的,并符合國家有關標準、制造廠標準及合同技術標準要求。如果設備的質(zhì)量或規(guī)格與合同不符,或證實設備是有缺陷的,包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等,乙方應在接到甲方通知后7天內(nèi)負責采用符合合同規(guī)定的規(guī)格、質(zhì)量和性能要求的新零件、部件或設備來更換有缺陷的部分或修補缺陷部分,其費用由乙方負擔。同時,乙方應按本合同規(guī)定,相應延長修補或更換件的質(zhì)量保證期。
6.2乙方應提供保修期_______月,保修期的期限應以甲乙雙方的驗收合格之日起計算,保修期內(nèi)免費更換零配件及工時費。乙方在保修期內(nèi)應確保開機率為95%以上,如達不到此要求,即相應延長保修期。
6.3報修響應時間_______小時,到場時間_________小時(不可抗拒力量下除外)。
6.4保修期滿后,人工費為單次故障不高于______元,年度定期預防性維護保養(yǎng)次數(shù),不少于_______次。
6.5乙方負責設備的終身維修并應繼續(xù)提供優(yōu)質(zhì)的服務,儲備足夠的零配件備庫,保修期滿后,以__________的優(yōu)惠價供應維修零配件,消耗品的供應應由雙方另設協(xié)議決定。
7.索賠條款。
7.1如經(jīng)國家食品藥品監(jiān)督管理局檢驗確認貨物不符合本合同約定,買方有權(quán)選擇下列方式之一要求賣方進行補救:
7.1.1同意買方退貨,并將全額貨款償還買方,并負擔因退貨而發(fā)生的一切直接損失和費用。
7.1.2按照貨物的疵劣程度、損壞的范圍和買方所遭受的損失,將貨物貶值。
7.1.3調(diào)換有瑕疵的貨物,換貨必須全新并符合本合同規(guī)定的規(guī)格,質(zhì)量和性能,賣方并負責因此而產(chǎn)生的一切費用和買方的一切直接損失。
7.2如果乙方?jīng)]有按照合同規(guī)定的時間交貨和提供服務,甲方應從貨款中扣除誤期賠償費而不影響合同項下的其他補救辦法,延期交貨和延期服務的賠償費均按每周遲交儀器的合同價的百分之零點五(0.5%)計收,直至交貨或提供服務為止。但誤期賠償費的限額不超過合同價的百分之五(5%)。一周按7天計算,不足7天按一周計算。一旦達到誤期賠償?shù)南揞~,甲方有權(quán)終止合同。
7.3乙方應保證甲方和使用單位在使用該設備或其任何一部分時免受第三方提出侵犯其專利權(quán)、商標權(quán)或工業(yè)產(chǎn)權(quán)的起訴。
8.爭端的解決。
雙方如在履行合同中發(fā)生糾紛,首先應友好協(xié)商,協(xié)商不成,雙方均應向合同簽訂地法院起訴。
9.合同生效。
9.1本合同在甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
9.2本合同一式____份,以中文書就,甲方執(zhí)叁份、乙方執(zhí)壹份,具有相同的法律效應。
10.合同附件合同附件是合同的不可分割的組成部分,與合同具有同等法律效力。
10.1配置清單設備的配置清單。
10.2技術標準投標文件的技術響應設備技術說明。
甲方:乙方:
(蓋章)(蓋章)。
甲方法定代表人或授權(quán)委托人乙方法定代表人或授權(quán)委托人。
買方:
住址:
法定代表人:
賣方:
住址:
法定代表人:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)規(guī)定,本著平等互利、等價有償?shù)脑瓌t,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條標的物。
(一)品名:。
(二)規(guī)格型號:。
(三)數(shù)量:。
第二條質(zhì)量和技術標準。
(一)質(zhì)量標準:。
(二)技術標準:。
第三條交付。
(一)交付方式:。
(二)交付時間:。
(三)交付地點:。
第四條價款及支付。
(一)合同價款:。
(二)支付方式:。
(三)支付時間:
第五條包裝。
(一)包裝標準:。
(二)包裝費用由賣方承擔,雙方另有約定除外。
(三)包裝不符合標準或約定,造成貨物毀損滅失或其他后果的,由賣方承擔相應責任。
第六條運輸。
(一)運輸方式:。
發(fā)貨地點:。
到達地點:
收貨人:。
(二)運費承擔:。
(三)賣方交由承運人運輸?shù)脑谕矩浳?,毀損滅失的風險由賣方承擔。
(四)賣方按照約定將貨物交運后,買方變更到達地點或收貨人的,由此產(chǎn)生的費用和風險由買方承擔。
第七條保險。
(一)投保范圍:
(二)保險方式:。
(三)保險承擔:。
第八條驗收與安裝。
(一)驗收。
驗收應依據(jù)本合同約定的相關要求和標準;買方應在貨到后日內(nèi)進行驗收,驗收結(jié)果應經(jīng)雙方簽確認;如果買方逾期未進行驗收,視為已驗收合格。如經(jīng)驗收后貨物不合格的,買方應在日內(nèi)通知賣方進行更換等事宜。
(二)安裝。
5.雙方對驗收與安裝調(diào)試過程中因貨物安裝技術和質(zhì)量等方面出現(xiàn)異議,由賣方承擔相應的責任。
第九條質(zhì)量保證。
(四)買方派員或委托第三方監(jiān)造貨物,并不替代或解除賣方對貨物質(zhì)量的責任。
第十條權(quán)利保證。
賣方應保證對所交付的貨物不侵犯第三方的權(quán)利。
第十一條保密義務。
雙方因本合同所知悉的商業(yè)秘密承擔保密義務。未經(jīng)對方同意,不得以任何形式泄露給第三方或自己使用。
第十二條不可抗力。
(二)受不可抗力影響的一方或雙方有義務采取措施,將因不可抗力造成的損失降低到最低程度。
第十三條違約情形。
(一)賣方交付的貨物質(zhì)量不符合約定的;。
(二)賣方未按期交貨,經(jīng)催告后日內(nèi)仍未交貨的;。
(三)賣方所交付的貨物侵犯第三方權(quán)利的;。
(四)買方無正當理由拒絕接收貨物的;。
(五)買方無故未按約定支付貨物價款的;。
(六)因不可抗力致使不能履行合同義務的一方未盡其合理通知義務的;。
(七)買賣雙方違反本合同約定的任何一項義務。
第十四條違約責任。
(六)雙方承擔違約責任后仍應按本合同的約定履行其義務。
第十五條合同變更或解除情形。
(一)賣方未按期交貨,經(jīng)催告后日內(nèi)仍未交貨,買方有權(quán)解除合同;。
(三)賣方所交付貨物侵犯第三方權(quán)利的,買方有權(quán)解除合同;。
(四)買方無正當理由拒絕接收貨物的,賣方有權(quán)解除合同;。
(五)買方無故未按約定支付貨物價款的,賣方有權(quán)解除合同;。
(六)雙方協(xié)商一致,可變更或解除合同;變更或解除合同應采用書面形式;。
(七)因不可抗力,致使合同目的不能實現(xiàn),任何一方有權(quán)解除合同;。
(八)如購銷的產(chǎn)品需要安裝調(diào)試的,賣方必須在日內(nèi)完成安裝調(diào)試,并無償為買方培養(yǎng)熟練的操作人員,否則買方有權(quán)解除合同。
第十六條爭議解決方式。
本合同在履行中如發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時,選擇下面第種方式解決。
(一)向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
(二)向__仲裁委員會提起仲裁。
第十七條合同效力與終止。
本合同經(jīng)雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽并蓋章后生效,雙方履行完合同約定的義務后本合同自行終止。
第十八條其他。
本合同一式份,買方執(zhí)份,賣方執(zhí)份,均具有同等法律效力。未盡事宜,另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
合同簽訂時間:年月日。
合同簽訂地點:
買方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表人(簽):
聯(lián)系電話:
賣方(蓋章):
法定代表人或授權(quán)代表人(簽):
聯(lián)系電話:
開戶行及帳號:
銷貨方:____(以下簡稱甲方)。
購貨方:____(以下簡稱乙方)。
簽約時間:_______簽約地點:_______。
第一條經(jīng)購銷雙方協(xié)商交易活動,必須履行本合同條款。具體品類(種),需簽訂要貨成交單,并作為本購銷合同的附件;本合同中的未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書,亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,具有合同的效力。簽訂成交單,除上級規(guī)定按計劃分配成交外,其余商品一律采取自由選購,看樣成交的方式。
第二條合同簽訂后,不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同;乙方因市場發(fā)生驟變或不能防止的原因,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應提前通知對方,并將“合同變更通知單”寄給對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。按乙方指定花色、品種、規(guī)格生產(chǎn)的商品,在安排生產(chǎn)后,雙方都需嚴格執(zhí)行合同。如需變更,由此而產(chǎn)生的損失,乙方負擔;如甲方不能按期、按質(zhì)、按量按指定要求履行合同,其損失,甲方負擔。
第三條成交單中的商品價格,由雙方當事人商議決定,或以國家定價決定。在簽訂合同時,確定價格有困難,可以暫定價格成交,上下幅度雙方商定。國家定價的商品,在合同規(guī)定的交(提)貨期限內(nèi),如遇國家或地方行政部門調(diào)整價格,按交貨(指運出)時的價格執(zhí)行。逾期交貨的,如遇價格上調(diào)時,按原價執(zhí)行;遇價格下調(diào)時,按新價執(zhí)行。逾期提貨的,遇價格上調(diào)時,按新價執(zhí)行,遇價格下調(diào)時,按原價執(zhí)行。由于調(diào)整價格而發(fā)生的差價,購銷雙方另行結(jié)算。
第四條運輸方式及運輸費用等費用,由雙方當事人協(xié)商決定。
第五條各類商品質(zhì)量標準,甲方嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的質(zhì)量標準,保證商品質(zhì)量。
第六條商品包裝,必須牢固,甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求,雙方應具體合同中注明,增加的包裝費用,由乙方負擔。
第七條商品調(diào)撥,應做到均衡、及時。對合同期內(nèi)的商品可考慮按3∶3∶4的比例分批發(fā)貨;季節(jié)性商品按承運部門所規(guī)定的最遲、最早日期一次發(fā)貨;當令商品,零配件和數(shù)量較少的品種,可一次發(fā)貨。
第八條對有有效期限的商品,其有效期在2/3以上的,甲方可以發(fā)貨;有效期在2/3以下的,甲方應征得乙方同意后才能發(fā)貨。
第九條甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站(港)委托承運單位發(fā)運,力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費用。如一方需要變更運輸路線、工具、到達站時,應及時通知對方,并進行協(xié)商,取得一致意見后,再辦理發(fā)運,由此而影響合同期限,不以違約處理。
第十條商品從到達承運部門時起,所有權(quán)即屬乙方。在運輸途中發(fā)生的丟失、缺少、殘損等責任事故,由乙方負責向承運部門交涉賠償,需要甲方協(xié)助時,甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時發(fā)現(xiàn)問題,應及時向承運部門索取規(guī)定的記錄和證明并立即詳細檢查,及時向有關責任方提出索賠;若因有關單據(jù)未能隨貨同行,貨到后,乙方可先向承運部門具結(jié)接收,同時立即通知甲方,甲方在接到通知后5日內(nèi)答復;屬于多發(fā)、錯運商品,乙方應做好詳細記錄,妥為保管,收貨后10日內(nèi)通知甲方,不能自行動用,因此而發(fā)生的一切費用由甲方負擔。
第十一條商品的外包裝完整,發(fā)現(xiàn)溢缺、殘損串錯和商品質(zhì)量等問題,在貨到半年內(nèi)(貴重商品在7天內(nèi)),責任確屬甲方的,乙方可向甲方提出查詢。發(fā)現(xiàn)商品霉爛變質(zhì),應在30天內(nèi)通知甲方,經(jīng)雙方共同研究,明確責任,損失由責任方負擔。接收進口商品和外貿(mào)庫存轉(zhuǎn)內(nèi)銷的商品,因關系到外貿(mào)查詢,查詢期為乙方收貨后的60天,逾期甲方不再受理。乙方向甲方提出查詢時,應填寫“查詢單”,一貨一單,不要混列。查詢單的內(nèi)容應包括嘜頭、品名、規(guī)格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數(shù)量、殘損程度、合同號碼、生產(chǎn)廠名、調(diào)撥單號等資料,并保留實物;甲方接到“查詢單”后,10日內(nèi)作出答復,要在30天內(nèi)處理完畢。為減少部分查詢業(yè)務,凡一張調(diào)撥單所列一個品種損溢在2元以下、殘損在5元以下均不做查詢處理(零件除外)。對笨重商品的查詢(如縫紉機頭、部件等的殘品)乙方將殘品直接寄運工廠,查詢單寄交甲方并在單上注明寄運日期。
第十二條商品貨款、運雜費等款項的結(jié)算,購銷雙方應按中國人民銀行結(jié)算辦法的規(guī)定,商定適宜的結(jié)算方式,及時妥善辦理。貨款結(jié)算中,要遵守結(jié)算紀律,堅持“錢貨兩清”原則,分期付款應在成交單上注明。有固定購銷關系的國營、供銷合作社商業(yè)企業(yè),異地貨款結(jié)算可采用“托收承付”結(jié)算方式;對情況不明的交易單位,可采用信用證結(jié)算方式,或先收款后付貨。
第十三條甲、乙雙方的任何一方有違約行為的,應負違約責任并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。因違約使對方遭受損失的,如違約金不足以抵補損失時,還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高于或者低于造成的損失的,當事人可以請求人民法院或者仲裁機構(gòu)予以適當減少或者增加。
1.甲、乙兩方所簽訂的具體合同要求,一方未能履行或未能完全履行合同時,應向?qū)Ψ街Ц哆`約合同貨款總值___%的違約金。但遇雙方協(xié)商辦理變更或解除合同手續(xù)的,不按違約處理。
2.自提商品,甲方未能按期發(fā)貨,應負逾期交貨責任,并承擔乙方因此而支付的實際費用;乙方未按期提貨,應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期提貨部分貨款總值計算,向甲方償付逾期提貨的違約金,并承擔甲方實際支付的保管費用。
3.甲方提前交貨和多交、錯發(fā)貨而造成的乙方在代保管期內(nèi)實際支付的費用,應由甲方負擔,乙方逾期付款的,應按照人民銀行有關逾期付款的規(guī)定,向甲方償付逾期付款違約金。
4.對應償付的違約金,賠償金,保管、保養(yǎng)費用和各種經(jīng)濟損失,應在明確責任后,10天內(nèi)主動匯給對方,否則,按逾期付款處理,但任何一方不得自行用扣發(fā)貨物或扣付貨款充抵。
第十四條甲、乙兩方履行合同,發(fā)生糾紛時,應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方均可向仲裁機構(gòu)申請仲裁或向人民法院起訴。(兩者選一)。
第十五條本合同一式4份,甲、乙兩方各執(zhí)2份,并送交當?shù)厝嗣胥y行及有關部門,監(jiān)督執(zhí)行。
第十六條本合同(協(xié)議)雙方簽章,依法生效,有效期為1年,期滿雙方如無異議,合同自動延長。凡涉及日期的,按收件人簽收日期和郵局戳記日期為準。
甲方開戶銀行:_______乙方開戶銀行:_______帳號:_________。
傳真:_________電話:_________電話:_________。
銷貨方(甲方)簽章:____購貨方(乙方)簽章:_______年__月__日。
甲方:_______________。
乙方:_______________。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及《生豬、鮮蛋、菜牛、菜羊、家禽購銷合同實施辦法》的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便雙方共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種和數(shù)量。
1.產(chǎn)品的名稱和品種:_________。
2.產(chǎn)品的數(shù)量:_________(必須明確規(guī)定產(chǎn)品的計量單位和計量方法)。
第二條產(chǎn)品的等級、質(zhì)量和檢疫辦法。
1.產(chǎn)品的等級和數(shù)量:_________。(產(chǎn)品的等級和質(zhì)量,國家有關部門有明確規(guī)定的,按規(guī)定標準確定產(chǎn)品的等級和質(zhì)量;國家有關部門無明文規(guī)定的,由雙方當事人協(xié)商確定或按照通常標準。)。
2.產(chǎn)品的檢疫辦法:_________。(國家或地方主管部門有衛(wèi)生檢疫規(guī)定的,按國家或地方主管規(guī)定進行檢疫;國家或地方主管部門無檢疫規(guī)定的,由雙方當事人協(xié)商檢疫辦法。)。
第三條產(chǎn)品的價格,貨款結(jié)算與獎售辦法。
1.產(chǎn)品的價格按下列第___項執(zhí)行:
(1)派購任務或派購基數(shù)內(nèi)的產(chǎn)品,執(zhí)行國家規(guī)定的收購牌價。在合同執(zhí)行期內(nèi)遇有價格調(diào)整時,按新價格執(zhí)行。
(2)不屬派購任務或派購基數(shù)的產(chǎn)品,收購價格由當事人協(xié)商議定。
2.貨款結(jié)算辦法按下列第___項執(zhí)行:
(1)對村民、專業(yè)戶、個體經(jīng)營戶一般采取現(xiàn)金結(jié)算,錢貨兩清。
(2)對按有關規(guī)定必須采取銀行結(jié)算的,按銀行的統(tǒng)一規(guī)定辦法結(jié)算。
第四條交貨期限、地點和方式。
_________(按派購任務簽訂的購銷合同,原則上以一年為限,分季分月執(zhí)行;不屬派購或派購基數(shù)以外的產(chǎn)品,按當事人協(xié)商的交貨期限執(zhí)行。根據(jù)鮮活商品的特點,交貨日期經(jīng)協(xié)商一致可適當提前或推遲。交貨地點和方式,可由當事人商定。)
第五條甲方的違約責任。
1.甲方未按合同收購或在合同期中退貨的,應按未收或退貨部分貨款總值的_________%(______%的幅度),向乙方償付違約金。
2.甲方如需提前收購,商得乙方同意變更合同的,甲方應給乙方提前收購貨物總值的_________%的補償。甲方因特殊原因必須逾期收購的,除比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期收購部分貨款總值計算向乙方償付違約金外,還應承擔供方在此期間所支付的保管費和飼養(yǎng)費,并承擔因此而造成的其它實際損失。
3.對通過銀行結(jié)算而未按期付款的,應按中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向乙方償付延期付款的違約金。
4.乙方按合同規(guī)定交貨,甲方無正當理由拒收的,除按拒收部分貨物總值的_________%(______%的幅度)向乙方償付違約金外,還應承擔乙方因此而造成的實際損失和費用。
第六條乙方的違約責任。
1.乙方逾期交貨或交貨少于合同規(guī)定的,如需方仍然需要的,乙方應如數(shù)補交,并應向甲方償付逾期貨或少交部分貨物總值的_________%(由甲乙方商定)的違約金;如甲方不需要的,乙方應按逾期或分交部分貨款部分的_________%(______%的幅度)的違約金。
2.乙方交貨時間比合同規(guī)定提前,經(jīng)有關部門證明理由正當?shù)?,甲方可考慮同意接收,并按合同規(guī)定付款;乙方無正當理由提前交貨的,甲方有權(quán)拒收。
3.乙方交售的產(chǎn)品規(guī)格、衛(wèi)生質(zhì)量標準與合同規(guī)定不符時,甲方可以拒收。乙方如經(jīng)有關部門證明確有正當理由,甲方仍然需要乙方交貨的,乙方可以遲延交貨,不按違約處理。
甲乙雙方都違反合同的,應當各自承擔相應的責任。當事人一方因第三人的原因造成違約的,應當向?qū)Ψ匠袚`約責任。違約金視為違約的損失賠償,對于違約金過高或過低的部分,當事人可以請求適當調(diào)整。
第七條不可抗力。
合同執(zhí)行期內(nèi),如發(fā)生自然災害或其它不可抗力的原因,致使當事人一方不能履行、不能完全履行或不能適當履行合同的,應向?qū)Ψ疆斒氯思皶r通報,經(jīng)有關機構(gòu)證實后,不負違約責任,并允許變更或解除合同。
第八條其它。
當事人一方要求變更或解除合同,應提前通知對方,并采用書面形式由當事人雙方達成協(xié)議。接到要求變更或解除合同通知的一方,應在7天之內(nèi)作出答復(當事人另有約定的,從約定),逾期不答復的,視為默認。變更或解除合同不得損害雙方利益和影響國家收購計劃的執(zhí)行。
違約金、賠償金應在有關部門確定責任后______內(nèi)(當事人有約定的,從約定)償付,否則按逾期付款處理。任何一方不得自行用扣付貨款來抵充。
本合同如有未盡事宜,須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式_________份,甲乙雙方各執(zhí)_________份。
甲方簽字:_________(蓋章)乙方簽字:_________(蓋章)。
簡易的承攬合同完整篇十七
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)。
承攬項目名稱及內(nèi)容。
計量單位。
數(shù)量或工作量。
第二條技術標準、質(zhì)量要求:_____________________。
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內(nèi)答復。
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________。
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責的期限及條件:________________。
第十一條定作人應在______年______月______日前向承攬人(預付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________。
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十五條定作人違約責任:_______________________。
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)。
(一)提交______________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向_____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________。
定作人。
定作人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
承攬人。
承攬人(章):住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼:身份證號:
法定代表人:委托代理人:
電話:傳真:
開戶銀行:賬號:
稅號:郵政編碼:
簡易的承攬合同完整篇十八
依《加工承攬合同條例》、《xxx廣告法》、《廣告管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
項目:________。
制作地點:________。
顏色、規(guī)格或材料:按委托方確定的設計稿制作,以委托方簽字稿為準;
起訖時間、日期:________年________月________日
廣告制作與安裝費。
乙方按甲方要求進行加工制作。
結(jié)算方式和期限合同簽定后,在制作前委托方予付30合同款給承攬方即人民幣;制作及安裝完畢后余款馬上付清。
委托方指定人員現(xiàn)場驗收。
委托方擅自不覆行合同,按未履行部分廣告制作費的2%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的2‰,償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未覆行部分廣告制作費的2%,向委托方償付違約金;不能按期覆行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的2%,償付違約金。
其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成,按下列第(1、2)項規(guī)定辦理。
1、向廣州當?shù)亟?jīng)濟合同_____機關申請_____;
2、向廣州當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
本合同附件兩件,名稱廣告制作與安裝承攬合同。
本合同有效期:自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日終止。
甲方:______________。
乙方:______________。
_______年_______月_______日。
簡易的承攬合同完整篇十九
承攬方:__________。
簽訂日期:__________
依照《_民法典》、《加工承攬合同條例》、《公共管理條例》等有關法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
第一條廣告承攬要求。
項目(媒介):__________。
廣告內(nèi)容及有關證件的名稱、編號:__________。
承攬方應按《廣告管理條例》等有關規(guī)定,認真審查上述證件。委托方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法,承攬方有權(quán)拒絕。
發(fā)布地點:__________。
顏色:__________。
規(guī)格或材料:__________。
刊播次數(shù)、起訖時間、日期:__________
其他要求:__________。
第二條廣告費及支付方法。
廣告費。
類別、單價、數(shù)量、金額(__________元)、設計、制作費、發(fā)布費、代理費、合計金額__________(大寫__________)。
結(jié)算方式和期限:__________。
承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票,否則,委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間。
第四條違約責任。
委托方擅自不履行合同,未按履行部分廣告費的__________%,向承攬方償付違約金,超過合同規(guī)定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的償付違約金。
承攬方不能完成合同規(guī)定的工作,按未履行部分廣告費的__________%,向委托方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,按逾期未完成部分廣告費的償付違約金。
其它違約金責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條糾紛解決方式。
發(fā)生合同糾紛,雙方協(xié)商不成-,按下列第()項規(guī)定辦理。
1、向地經(jīng)濟合同仲裁機關申請仲裁。
2、向地人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項。
第七條附則。
本合同附件__________件,名稱:__________。
本合同有效期:自__________日生效至__________日終止。
委托方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
地址:__________。
郵政編碼:__________。
法定代表人:__________。
委托代理人:__________。
電話:__________。
開戶銀行:__________。
帳戶:__________。
承攬方__________。
單位名稱(蓋章)__________。
地址:__________。
郵政編碼:__________。
法定代表人:__________。
委托代理人:__________。
電話:__________。
廣告業(yè)務員證號:__________。
開戶銀行:__________。
帳戶:__________。
日期:_______________
簡易的承攬合同完整篇二十
甲方(發(fā)包方):
乙方(承包方):
依照《xxx合同法》以及相關法律法規(guī),遵循平等、自愿和誠實信用的原則,雙方經(jīng)協(xié)商就乙方提供施工機械承包甲方發(fā)包工程的相關事宜達成協(xié)議如下:
第一條:施工項目名稱.施工內(nèi)容施工地點施工期限:_____年____月___日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付。
一、機械設備:序號_____、機械名稱、規(guī)格_____、型號、數(shù)量_____(臺)。
二、工程款計價方式:累計簽發(fā)的時間,按累計時間乘以單價進行計算,不考慮作業(yè)次數(shù)。單價為:用挖斗___元/小時,用破碎___元/小時。
三、工程款計算方式說明。
2、機械設備按實際工作時間進行計量,精確到分鐘。連續(xù)作業(yè)(或機械故障)間歇時間在10分鐘內(nèi),不予以扣除臺班時間,超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發(fā)單據(jù),簽發(fā)單據(jù)的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
三、支付方式。
第三條機械設備的使用和管理。
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點,按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現(xiàn)場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規(guī)格、附件、數(shù)量、質(zhì)量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外,其余因機械設備運輸、使用、施工等發(fā)生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業(yè)人員,應當符合國家法規(guī),持證上崗。乙方也可委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)人員承擔機械設備管理,受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料,滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無法正常運行,乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉(zhuǎn)時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發(fā)生事故或未遂惡性事故時,乙方應及時組織搶險,防止事態(tài)擴大,保護現(xiàn)場,并報告甲方和有關部門,聽候處理。因以下情況而導致的經(jīng)濟損失及全部責任均由乙方承擔:
1、屬于乙方使用不當或者現(xiàn)場安全措施不當所發(fā)生的事故;。
2、屬于違章操作或非現(xiàn)場管理人員違章指揮發(fā)生的事故;。
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權(quán)利和義務。
一、甲方的權(quán)利和義務。
1、甲方有權(quán)按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統(tǒng)籌安排,包括機械的數(shù)量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任,乙方應在24小時內(nèi)換人,否則甲方將另行安排機械進場,乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現(xiàn)故障無法使用的,甲方有權(quán)要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時,甲方有權(quán)單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業(yè)要求,甲方可無理由,無條件的中止乙方繼續(xù)作業(yè),甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出,并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業(yè)、工作操作的協(xié)助和便利。
二、乙方的權(quán)利和義務。
l、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障,承擔機械在施工期間的維修保養(yǎng)義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗,服從甲方管理,遵守甲方各項規(guī)章制度。
5、乙方有權(quán)按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任。
任何一方不履行或者不適當履行合同義務,應當承擔違約責任,向?qū)Ψ街Ц哆`約金;給對方造成損失的,應當賠償損失。
一、甲方違約責任。
甲方未按合同約定支付工程款時,每逾期一日,須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時,乙方有權(quán)單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任。
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規(guī)格與合同不符,經(jīng)甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的,甲方有權(quán)解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的,每逾期一天,須向甲方支付違約金20__元并賠償甲方因此遭受的全部經(jīng)濟損失;乙方逾期超過5日的,甲方有權(quán)解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業(yè)或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時,甲方有權(quán)單方解除本合同,要求乙方退場并賠償甲方的經(jīng)濟損失。
4、除本條前三項約定外,乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經(jīng)濟損失時,乙方應全額賠償甲方的經(jīng)濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后,乙方有義務協(xié)調(diào)項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系,自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無法正常施工時,甲方有權(quán)單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經(jīng)濟損失。
第六條不可抗力。
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,可部分或全部免除責任,但應當及時告知對方,并自不可抗力結(jié)束之日起十五日內(nèi)向?qū)Ψ疆斒氯颂峁┳C明。
第七條解決爭議的方式。
本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他。
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁,一式_____份,具有同等法律效力,其中甲方_____份,乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件,經(jīng)雙方簽署確認后為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力,解釋的順序除有特別說明外,以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜,雙方可協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
簡易的承攬合同完整篇二十一
認立合同雙方:
承攬方:____________。
定作方:____________。
定作方委托承攬方加工長春――吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量。
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供。
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂后,訂作商付給承攬方元(即總價款的%),在加工量達到%,定作方付給承攬方元(即總價款的%),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格后支付給承攬方元(即總價款的%),預留元作為質(zhì)保金一年后付清。(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法。
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處,時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)。
第八條包裝要求及費用負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔。
第十條結(jié)算方式及期限。
第十一條其它。
(如:.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)。
第十二條承攬方的違約責任。
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的'酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任。
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條_________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、_____,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:(蓋章)承攬方:(蓋章)。
代表人:(蓋章)代表人:(蓋章)。
地址:地址:
電話:電話:
開戶銀行:開戶銀行:
帳號:帳號:
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________。
乙方:________________________。
一、工程項目。
4、工程期限自_____________至___________完工,共計_____天。(不可抗拒原因順延)。
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術交底,甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備_____律效應)。
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。)。
六、付款方式__________________。
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金_______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時,乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價_______________%。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________%。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________%。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期。
1、玻璃_________________。
2、鋼材_________________。
3、鋁材_________________。
4、油漆_________________。
5、噴塑_________________。
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安。
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收:
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收,七日內(nèi)不組織驗收,乙方可視工程全部合格,同時甲方履行合同后續(xù)責任,甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變。
更或解除本合同。如單方面解除合同,應向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份。
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
(本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:___________。
乙方:___________。
____年_____月_____日。
簡易的承攬合同完整篇二十二
在當今不斷發(fā)展的世界,合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多,合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力,嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非??鄲腊?,以下是小編為大家收集的保潔服務承攬合同完整樣書,希望對大家有所幫助。
甲方(定作人):________________
乙方(承攬人):________________
甲方因工作需要,與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則,根據(jù)《_____》以及國家相關法律法規(guī),簽訂本合同。
本合同自________年________月________日起至________年________月________日止,合同期滿自行終止。
1、承攬范圍:_________
2、工作標準(見附件)。
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務,并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
1、合同期保潔承攬費用總額為________元。其中,月度保潔費用為________元。
2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會_____費及乙方管理服務費用。
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后,甲方于次月________日前,扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
(一)甲方的權(quán)利義務
1、為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件,確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的'合法性。
2、向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3、向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4、甲方有權(quán)對乙方服務人員的工作質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施,甲方書面通知乙方整改;乙方拒不整改或整改未完成的,甲方根據(jù)具體情況,按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作;否則,所產(chǎn)生的責任由甲方承擔。
(二)乙方的權(quán)利義務
1、乙方應選派態(tài)度和素質(zhì)良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所,并應著裝整齊,配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員,乙方不得派給甲方。
2、乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3、乙方應明確專人,具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導,以及甲乙雙方的工作協(xié)調(diào)。
4、乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的,在甲、乙雙方共同查實情況后,乙方應在24小時內(nèi)照價賠償。
5、乙方派駐的服務人員,在工作期間有_____及違法行為的,經(jīng)雙方查實,乙方除照價賠償外,應立即將其開除;嚴重違法者追究其法律責任。
6、乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同,依法繳納社會_____,自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任,以及由此發(fā)生各種費用。
1、本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商,可變更合同內(nèi)容或解除合同。
2、一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務,給對方造成損失的,承擔賠償責任。
1、乙方應制訂并嚴格履行安全生產(chǎn)責任制,做好日常職工安全教育工作。
2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價,綜合評價不合格,不再續(xù)簽合同。
3、本合同履行過程中,乙方承擔一切安全風險責任。
4、本合同履行過程中發(fā)生爭議的,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向甲方所在地人民法院起訴。
附件:工作范圍及工作標準
法定代表人法定代表人:________________
簽訂地點:________________