合同的核心目的是明確約定雙方的權(quán)責(zé)，以防止糾紛和爭議的發(fā)生。如何撰寫一份合格的合同是每個交易參與者都應(yīng)該了解的重要知識。在簽訂合同之前，您可以先查看一下相關(guān)法律法規(guī)，確保自身權(quán)益受到保護(hù)。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇一
6.8在乙方完成作業(yè)后四十八小時的初步養(yǎng)護(hù)期，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。
6.9乙方編制施工組織設(shè)計和施工方案，項目總進(jìn)度計劃，進(jìn)場計劃，作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現(xiàn)場代表簽收后視同確認(rèn)。
6.10乙方遵守地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等管理規(guī)定。
6.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔，道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
6.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其他原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。
6.13在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方接到通知后無條件保修。
6.14乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。
第七條項目驗收。
7.1在項目完成后的三個工作日內(nèi)，甲方需組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應(yīng)做好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。
7.2如甲方認(rèn)定某區(qū)域有質(zhì)量問題需要維修的，必須書面通知乙方協(xié)商解決。
7.3本項目作為單項專業(yè)項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關(guān)，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結(jié)算。
第八條質(zhì)量保證。
8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。
8.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。
8.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取成本費。
8.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
8.4.1在上一道工序未完全達(dá)到要求時，甲方要求乙方趕工或現(xiàn)場交叉施工而影響質(zhì)量。
8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量。
第九條工程款支付。
9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進(jìn)廠之日，甲方向乙方支付合同總款。
9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的%。
9.3乙方施工面層之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
9.4項目完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
第十條合同生效與終止。
11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十一條附則。
12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
12.3乙方提供的施工技術(shù)方案作為本合同的附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，結(jié)合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方同意協(xié)議，簽訂本合同：
第一條：工程內(nèi)容和承包范圍。
1.工程名稱：
2.施工地址：
4.工期：天，月日至20月日。
第二條：工程造價及承包方式。
2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三條：工程質(zhì)量、檢查和驗收。
1.乙方必須按照甲方確認(rèn)的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔(dān)。
2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內(nèi)不變色。
3.環(huán)氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發(fā)白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標(biāo)準(zhǔn)。
第四條：保修期及維修。
1.產(chǎn)品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質(zhì)的原因而出現(xiàn)起殼、剝落，乙方無償進(jìn)行維護(hù)、修補。
2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當(dāng)造成的損壞，如需乙方負(fù)責(zé)維修，乙方需收取材料費和人工費。
第五條：其它。
1.乙方材料進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴(yán)禁堆放在施工現(xiàn)場，施工時應(yīng)根據(jù)需要領(lǐng)取，并設(shè)專人保管。施工現(xiàn)場嚴(yán)禁動用明火和吸煙，并設(shè)置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設(shè)置排通風(fēng)裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護(hù)裝備(工作服、風(fēng)鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護(hù)油膏，以防急性和慢性中毒。
2.乙方進(jìn)入甲方公司內(nèi)施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規(guī)章制度。
4.由于不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商解決;。
5.乙方應(yīng)在甲方的統(tǒng)一安排下施工，服從現(xiàn)場調(diào)配及協(xié)調(diào)，保證工程按時保質(zhì)交付使用;。
9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔(dān)費用。
10.乙方按確定工期時間完成施工任務(wù)，每延遲一天罰款500.00元。
11.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好的協(xié)商的方式解決，如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成協(xié)議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養(yǎng)期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應(yīng)。未盡事宜協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇二
環(huán)氧地坪施工合同書怎么寫?以下是小編給你分享的環(huán)氧地坪施工合同書范本，供你閱讀參考。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧樹脂地坪的.供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 ，總工程期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的 %，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方： 乙方：
簽訂地點： 日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇三
甲方：
乙方：
根據(jù)《^v^合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的`供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇四
*方：
乙方：
根據(jù)《中華*共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確*乙雙方在施工過程中的權(quán)益、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方共同協(xié)商同意，簽訂本合同，*乙雙方應(yīng)共同遵守。
第一條：工程概況。
工程地點：
施工工藝：環(huán)氧樹脂地板（詳見乙方提供的工藝說明）。
顏*：*。
工程面積約：?
工程單價：/?。
工程總造價約：元。大寫：
說明：最后結(jié)算金額以實際施工面積為準(zhǔn)，地腳線(每米元)和畫線（每米元）按長度計算。
第二條：工程期限。
本工程總工期為天。
本工程開工日期為2011年?月?日至2011年?月?日。
如遇以下情況，工程工期相應(yīng)順延。
a.因天氣原因或其它因素地面出現(xiàn)潮濕且*方確認(rèn)同意延期的。
b..因*方原因不能如期清空施工現(xiàn)場者。
c.因不間斷停水停電超過8小時導(dǎo)致無法正常施工的。
d.未按合同規(guī)定支付預(yù)付款影響施工進(jìn)度的。
第三條：雙方責(zé)任。
1.*方責(zé)任。
a.*方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
b．開工前要完成地面鋪設(shè)，保*施工地面的干燥、平整及無油污現(xiàn)象。
c．乙方施工期間*方不得安排其它工程的交叉施工（不影響乙方施工的除外）。
d．實際地面施工顏*與*樣略有偏差，以實際顏*為準(zhǔn)，但顏*偏差嚴(yán)重影響工程整體效果的，乙方須應(yīng)*方要求承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。
2.乙方責(zé)任。
a．乙方按照雙方協(xié)議的工藝要求進(jìn)行施工，。
b．施工完成后，涂層表面應(yīng)光滑、無分層、無底*突出。
c．施工質(zhì)量在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，乙方確保在24小時內(nèi)給于書面答復(fù)，并在三個工作日內(nèi)完成修復(fù)，以符合工藝標(biāo)準(zhǔn)及*方的合理要求。
第四條：工程款的支付與結(jié)算。
2.工程結(jié)束后*方再付乙方總工程款的%即元。
3.結(jié)算方式以現(xiàn)金或電匯、轉(zhuǎn)賬支票均可。
第五條：違約責(zé)任。
工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)保期間由乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)免費維修，但由于*方出現(xiàn)的人為和機械及其它原因造成的質(zhì)量問題，由*方負(fù)責(zé)。質(zhì)保期滿后如需維修，乙方應(yīng)收取合理費用。
*方因未按合同規(guī)定支付預(yù)付款的，乙方每天按應(yīng)付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權(quán)終止合同，*方承擔(dān)總工程款%的違約金，即元。
乙方未按合同期限按時完工的，*方每天按已付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，*方有權(quán)終止合同，乙方承擔(dān)總工程款%的違約金，即元。
乙方施工完成三天內(nèi)*方應(yīng)及時驗收，經(jīng)*方認(rèn)為不合格的（指顏*出現(xiàn)明顯*差、分層、露底、脫層），乙方應(yīng)再*方屆時給予的寬限期內(nèi)修復(fù)或重做并自行承擔(dān)費用。
第六條：
本合同自簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力，到保修期滿之日失效。
第七條：
本合同未盡事宜，由*乙雙方互相協(xié)商解決，如經(jīng)雙方協(xié)商未能解決，可向*方所在地法院提起訴訟。
第八條：
本合同一式貳份，*、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
*方：??????????????????????????????乙方：
簽約代表：??????????????????????????簽約代表：
簽約日期：??????????????????????????簽約日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程的具體情況，簽定本合同。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內(nèi)容：
3.1開工日期：月日。
3.2竣工日期：20月日。
3.3如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：
3.3.1甲方在合同規(guī)定進(jìn)場前一天，未能將待施工區(qū)域場地交給乙方，或有非本項目服務(wù)人員及物品進(jìn)入或存放于待施工區(qū)域。
3.3.2甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作。
3.4.5天氣影響、一些突發(fā)事件以及其它影響合同的條款的情況出現(xiàn)。
3.4.6甲方未按合同進(jìn)度付款。
第四條合同價款。
4.2結(jié)算時根據(jù)實際施工面積和數(shù)量進(jìn)行核算。
4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
第五條施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
乙方提供的工程材料符合國家工業(yè)地坪行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
第六條雙方配合。
6.1甲方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定為本項目現(xiàn)場代表，代表雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。
6.2甲方應(yīng)使現(xiàn)場具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場前一天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行空出，潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。
6.3甲方應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)新作混凝土基面，質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或乙方要求(詳見乙方技術(shù)方案及資料)，否則出現(xiàn)一切問題乙方不承擔(dān)責(zé)任。
6.4甲方免費提供安排現(xiàn)成220v用電連接點及照明設(shè)備，供應(yīng)量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。
6.5甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場，保證場地?zé)o其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業(yè)及運輸?shù)男枰?，約束其他非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場踩踏地坪或影響工作。
6.6甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件，批準(zhǔn)或臨時申請批準(zhǔn)手續(xù)。
6.7甲方保證在作業(yè)過程中及保養(yǎng)期內(nèi)現(xiàn)場無漏水，滲水問題，乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護(hù)。
6.8在乙方完成作業(yè)后四十八小時的初步養(yǎng)護(hù)期，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。
6.9乙方編制施工組織設(shè)計和施工方案，項目總進(jìn)度計劃，進(jìn)場計劃，作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現(xiàn)場代表簽收后視同確認(rèn)。
6.10乙方遵守地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等管理規(guī)定。
6.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔，道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
6.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其他原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。
6.13在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方接到通知后無條件保修。
6.14乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。
第七條項目驗收。
7.1在項目完成后的三個工作日內(nèi)，甲方需組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應(yīng)做好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。
7.2如甲方認(rèn)定某區(qū)域有質(zhì)量問題需要維修的，必須書面通知乙方協(xié)商解決。
7.3本項目作為單項專業(yè)項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關(guān)，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結(jié)算。
第八條質(zhì)量保證。
8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。
8.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。
8.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取成本費。
8.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
8.4.1在上一道工序未完全達(dá)到要求時，甲方要求乙方趕工或現(xiàn)場交叉施工而影響質(zhì)量。
8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量。
第九條工程款支付。
9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進(jìn)廠之日，甲方向乙方支付合同總款。
9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的%。
9.3乙方施工面層之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
9.4項目完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
第十條合同生效與終止。
11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十一條附則。
12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
12.3乙方提供的施工技術(shù)方案作為本合同的附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇六
1、水泥素地符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);混凝土強度不應(yīng)小于c25，表面應(yīng)該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標(biāo)尺內(nèi)，誤差不應(yīng)大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護(hù)28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負(fù)擔(dān)。
6、施工期內(nèi)甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現(xiàn)場代表，乙方指派同志作為本工地現(xiàn)場代表，共同負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工事項。
第九條：違約責(zé)任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務(wù)，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向?qū)Ψ街Ц秲斀稹?BR> 2、乙方施工完畢，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù);由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負(fù)責(zé)。
3、甲方應(yīng)及時交所需施工場所提供予乙方進(jìn)場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與乙方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負(fù)責(zé)損失。
4、甲方應(yīng)按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權(quán)停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔(dān)，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關(guān)費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結(jié)清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協(xié)商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負(fù)責(zé)代表：負(fù)責(zé)代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式。
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料。
2、承攬標(biāo)(加工成品)。
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米。
2-2塑膠地板。
注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求。
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;。
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;。
4-2塑膠地板單價元/m2。
4-2工人、材料、機械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;。
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;。
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;。
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;。
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法。
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔(dān)。6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期。
7-1本工期總工期為;。
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;。
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;。
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;。
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例。
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任。
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形，違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理。
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他。
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方：承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
電話：電話：日期：日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：環(huán)氧樹脂耐磨地坪。
二、工程地址：湖北省孝感市孝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福廣路20號c1棟。
三、涂裝顏色：以現(xiàn)場色板為準(zhǔn)。
四、工程面積：
五、施工類型：總包。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)。
九、環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、通道及分界線;根據(jù)實際現(xiàn)場畫分。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條雙方責(zé)任。
一、甲方責(zé)任。
1、合同簽訂時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;。
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔(dān)水、電費用;。
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質(zhì);。
4、施工期間不安排交叉施工;。
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排;。
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進(jìn)出影響施工質(zhì)量，如未能達(dá)到上述要求，后果由甲方負(fù)責(zé)。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責(zé)任：
2、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方全部負(fù)擔(dān)。甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護(hù)和相應(yīng)的成品保護(hù)工作;。
6、切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。
二、質(zhì)保期滿后一周內(nèi)將剩余工程款10%付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責(zé)任。
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)無條件保修。
二、如甲方使用不當(dāng)或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用甲方負(fù)擔(dān)。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇八
乙方。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：
乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻;基本平整;但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其他質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25,地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的'質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工3出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期總工程期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。
甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣大寫第六條：終則1：本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。
一方違約，賠付對方一切損失。
合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
本合同自簽字或蓋章即日起生效至全款項付清后為止。
甲方代表簽字;。
乙方代表簽字;。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇九
甲方：電話：
乙方：電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條項目概況。
1.1項目名稱：
1.2項目地點：
1.3項目面積：約計m(結(jié)算按實際測量數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。
第二條合同期限。
2.1乙方進(jìn)場日期為20_年月日至20_年月日交付驗收，合同期限總?cè)諝v天數(shù)天。
2.2如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：
2.2.2甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作;。
2.2.6甲方未按合同規(guī)定付款;。
2.2.7其它影響合同條款執(zhí)行的情況出現(xiàn)。
第三條合同價款。
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
4.2工程竣工時根據(jù)實際施工面積和數(shù)量進(jìn)行按實調(diào)整后結(jié)算。4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價及工期應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
第四條雙方配合。
4.1甲方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，代表雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。
4.2甲方應(yīng)使現(xiàn)場具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場前一天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行出空、潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。
4.3甲方應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)混凝土基面，質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或乙方要求(詳見乙方技術(shù)方案及資料)，混凝土已做過耐磨和其他養(yǎng)護(hù)處理的，甲方應(yīng)做出書面通知，若做過水性養(yǎng)護(hù)處理的基礎(chǔ)，會有產(chǎn)生與硬化劑反應(yīng)的可能性。否則由此出現(xiàn)的一切問題乙方不承擔(dān)責(zé)任，因甲方提供的新做或現(xiàn)有混凝土基面存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題足以影響乙方施工質(zhì)量時，雙方應(yīng)在經(jīng)過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結(jié)算。
4.4甲方免費提供安排現(xiàn)成220v或380v用電連接點及照明設(shè)備，供應(yīng)量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。
4.5甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場，保證場地?zé)o其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業(yè)及運輸?shù)男枰?，約束其它非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場踩踏地坪或影響作業(yè)。
4.6甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件、批件或臨時申請批準(zhǔn)手續(xù)。
4.7甲方保證在作業(yè)過程中及保養(yǎng)期內(nèi)現(xiàn)場無漏水、滲水問題，門窗齊全可阻擋戶外風(fēng)雨，乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護(hù)。
4.8在乙方完成作業(yè)后的初步養(yǎng)護(hù)期內(nèi)，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。
4.9地面使用過程中，地面發(fā)生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔(dān)。
4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔、道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
4.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其它原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。
4.13乙方應(yīng)按照雙方規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方于接到通知后應(yīng)提供無條件保修。
4.15乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。
4.16如雙方未能履行以上義務(wù)，導(dǎo)致給對方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)賠償對方的有關(guān)損失及誤工費。
第五條項目驗收。
5.1在項目完成后三個工作日內(nèi)，甲方須組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)數(shù)量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應(yīng)作好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。
5.3本項目做為單項專業(yè)項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關(guān)，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結(jié)算。
5.4如有下列情形之一，應(yīng)視為本工程已事實上完成驗收并經(jīng)甲方確認(rèn)合格：
5.4.1甲方已在乙方作業(yè)材料層的基礎(chǔ)上進(jìn)行其它工序的操作;。
5.4.2甲方超過規(guī)定的時間不做驗收的;。
5.4.3乙方的作業(yè)區(qū)域已經(jīng)被投入使用的。
第六條質(zhì)量保證。
6.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為十二個月整。
6.2保修范圍：由于環(huán)氧地坪漆本身材料質(zhì)量問題造成的不達(dá)標(biāo)情況。
6.3保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取工本費。
6.5以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
6.5.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其他交叉施工，影響工程質(zhì)量;。
6.5.3完工后，地面遭到甲方人為損傷、超負(fù)荷使用;。
第七條付款方式。
7.1合同簽訂生效后，甲方應(yīng)支付合同總造價的——%備料款。
7.2乙方材料、人員進(jìn)場后當(dāng)日內(nèi)，甲方再支付合同總造價的備料款60%。
7.3施工進(jìn)度過半時，甲方再支付合同總造價的20%。
7.4施工完畢，按實際結(jié)算面積總價結(jié)清余款。
7.5甲方將采取現(xiàn)金方式向乙方支付款項。
第八條違約與爭議。
8.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應(yīng)負(fù)違約責(zé)任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。8.3如甲方不按照合同規(guī)定的進(jìn)度支付合同款，乙方有權(quán)停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(dān)(按照進(jìn)駐現(xiàn)場人數(shù)計算，每人每天叁佰元標(biāo)準(zhǔn))，甲方每拖延一天按照應(yīng)支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應(yīng)順延。
8.4甲方不按照合同規(guī)定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應(yīng)向乙方支付違約金、滯納金。
8.5因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條合同生效與終止。
9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十條附則。
10.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關(guān)法律規(guī)章執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
10.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商， 甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：
乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色 均勻;基本平整;但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其他質(zhì) 量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25, 地面要平整，有 光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的 室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí) 意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工 3 出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收 施工開始日期，甲方必須通知乙方 。
開工日期 總 工程期 天 。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3 天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日 內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地 坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。
甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式 合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的` ，計人民幣大寫 第六條：終則 1：本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。
一方違約，賠付對方一切損失。
合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等 方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢?訴訟。
本合同自簽字或蓋章即日起生效至全款項付清后為止
甲方代表簽字;
乙方代表簽字;
年 月 日
簽訂時間：
合同編號：
出賣單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，出賣單位和承包單位本著 互利共贏、平等自愿的原則，經(jīng)一致協(xié)調(diào)同意簽訂本合同。
第一條：施工項目與地點 第二條：承包形式 甲方以包工包料的形式把工程承包給乙方，施工總面積： m 2 ，材 料規(guī)格型號： ，單價： 元m 2 ，人工費用： 元，工程 總造價： 元。
施工面積需施工完畢后以實際測量為準(zhǔn)，施工顏色為 色，光澤： 。
第三條：施工工藝
1) 全場清理除污，打磨，清潔地面
2) 刮涂打底油
3) 全場刮涂環(huán)氧砂漿一遍，固化干燥打磨，清潔
4) 全場刮涂環(huán)氧膩子兩遍，固化干燥打磨，清潔
5) 全場涂環(huán)氧地坪漆兩遍
6) 雙方共同檢查驗收
第四條：工程標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 工程質(zhì)量需要雙方人員進(jìn)行評定，評定準(zhǔn)備為：無裂紋、無分層、顏色均勻、 平整一致即可。
第五條：工程時間 乙方應(yīng)于 2011 年 10 月 日進(jìn)場施工，于 2011 年 10 月 日完工。
施 工期內(nèi)，如發(fā)生下雨，地面回潮，停電等不可抗拒因素，工期順延。
如甲方 不按期付工程款，乙方有權(quán)停止施工所耽誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
第六條：工程款支付方式 合同經(jīng)雙方簽訂之時，甲方需支付乙方 40%工程款施工中期付 30%工程完 后付款30% ，工程完成驗收合格后，甲方需按實際施工面積計算， 日 內(nèi)付清余下30% 工程款。
甲方在未辦理工程驗收手續(xù)而擅自使用，乙方視 同工程驗收合格。
乙方開具正式收據(jù)給甲方(如開發(fā)票加收6%款)。
第七條：保養(yǎng) 保修期為 12 個月，乙方在保修期內(nèi)地面應(yīng)無起泡、油漆層無裂紋無剝離; 人為或機械損壞、及地面首層無防水處理而造成地面回潮、漆膜起水泡脫落 乙方不負(fù)任何責(zé)任。
由此而返修之費用由甲方負(fù)責(zé)。
深圳倍特麗建材有限公司 第八條：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事項：甲方在開工前三天，應(yīng)清理施工現(xiàn)場，無油污、 無積水，并接通施工現(xiàn)場電源，提供照明設(shè)備，水電費由甲方負(fù)擔(dān)。
第九條：其它約定 。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十二
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式。
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：1-3承攬方式：包工包料。
2、承攬標(biāo)(加工成品)。
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米。
2-2塑膠地板。
注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求。
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;。
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;。
4-2塑膠地板單價元/m2。
4-2工人、材料、機械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;。
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;。
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;。
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;。
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法。
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔(dān)。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期。
7-1本工期總工期為;。
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;。
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;。
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;。
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例。
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任。
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的`完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形，違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。
選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理。
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他。
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方：承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
電話：電話：日期：日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十三
簽訂時間：
合同編號：
出賣單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，出賣單位和承包單位本著互利共贏、平等自愿的原則，經(jīng)一致協(xié)調(diào)同意簽訂本合同。
第一條：施工項目與地點第二條：承包形式甲方以包工包料的形式把工程承包給乙方，施工總面積：m2，材料規(guī)格型號：，單價：元m2，人工費用：元，工程總造價：元。
施工面積需施工完畢后以實際測量為準(zhǔn)，施工顏色為色，光澤：。
第三條：施工工藝。
1)全場清理除污，打磨，清潔地面。
2)刮涂打底油。
3)全場刮涂環(huán)氧砂漿一遍，固化干燥打磨，清潔。
4)全場刮涂環(huán)氧膩子兩遍，固化干燥打磨，清潔。
6)雙方共同檢查驗收。
第四條：工程標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程質(zhì)量需要雙方人員進(jìn)行評定，評定準(zhǔn)備為：無裂紋、無分層、顏色均勻、平整一致即可。
第五條：工程時間乙方應(yīng)于年10月日進(jìn)場施工，于2011年10月日完工。
施工期內(nèi)，如發(fā)生下雨，地面回潮，停電等不可抗拒因素，工期順延。
如甲方不按期付工程款，乙方有權(quán)停止施工所耽誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
第六條：工程款支付方式合同經(jīng)雙方簽訂之時，甲方需支付乙方40%工程款施工中期付30%工程完后付款30%，工程完成驗收合格后，甲方需按實際施工面積計算，日內(nèi)付清余下30%工程款。
甲方在未辦理工程驗收手續(xù)而擅自使用，乙方視同工程驗收合格。
乙方開具正式收據(jù)給甲方(如開發(fā)票加收6%款)。
第七條：保養(yǎng)保修期為12個月，乙方在保修期內(nèi)地面應(yīng)無起泡、油漆層無裂紋無剝離;人為或機械損壞、及地面首層無防水處理而造成地面回潮、漆膜起水泡脫落乙方不負(fù)任何責(zé)任。
由此而返修之費用由甲方負(fù)責(zé)。
深圳倍特麗建材有限公司第八條：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事項：甲方在開工前三天，應(yīng)清理施工現(xiàn)場，無油污、無積水，并接通施工現(xiàn)場電源，提供照明設(shè)備，水電費由甲方負(fù)擔(dān)。
第九條：其它約定。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：代表：代表：地址：地址：電話：電話：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日
環(huán)氧地坪漆施工合同篇一
6.8在乙方完成作業(yè)后四十八小時的初步養(yǎng)護(hù)期，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。
6.9乙方編制施工組織設(shè)計和施工方案，項目總進(jìn)度計劃，進(jìn)場計劃，作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現(xiàn)場代表簽收后視同確認(rèn)。
6.10乙方遵守地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等管理規(guī)定。
6.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔，道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
6.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其他原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。
6.13在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方接到通知后無條件保修。
6.14乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。
第七條項目驗收。
7.1在項目完成后的三個工作日內(nèi)，甲方需組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應(yīng)做好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。
7.2如甲方認(rèn)定某區(qū)域有質(zhì)量問題需要維修的，必須書面通知乙方協(xié)商解決。
7.3本項目作為單項專業(yè)項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關(guān)，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結(jié)算。
第八條質(zhì)量保證。
8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。
8.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。
8.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取成本費。
8.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
8.4.1在上一道工序未完全達(dá)到要求時，甲方要求乙方趕工或現(xiàn)場交叉施工而影響質(zhì)量。
8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量。
第九條工程款支付。
9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進(jìn)廠之日，甲方向乙方支付合同總款。
9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的%。
9.3乙方施工面層之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
9.4項目完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
第十條合同生效與終止。
11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十一條附則。
12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
12.3乙方提供的施工技術(shù)方案作為本合同的附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律法規(guī)經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，結(jié)合本工程的實際情況和使用單位的實際要求，為更快、更好地按時、按質(zhì)完成本工程，經(jīng)雙方同意協(xié)議，簽訂本合同：
第一條：工程內(nèi)容和承包范圍。
1.工程名稱：
2.施工地址：
4.工期：天，月日至20月日。
第二條：工程造價及承包方式。
2.承包方式：包人工、包材料、包工具、包工期。
第三條：工程質(zhì)量、檢查和驗收。
1.乙方必須按照甲方確認(rèn)的施工工藝施工，厚度，圖案,顏色及尺寸按甲方要求，否則造成的損失由乙方承擔(dān)。
2.完工后整個地面光亮潔凈、顏色均一，五年內(nèi)不變色。
3.環(huán)氧地坪的平整度是隨著原地面順平，不空殼、無明顯色差、不發(fā)白、不龜裂，無劃傷和齒痕、表面平整，并符合項目方案標(biāo)準(zhǔn)。
第四條：保修期及維修。
1.產(chǎn)品交付使用后，保修期限為一年(自然磨損和人為因素除外)，期間因施工品質(zhì)的原因而出現(xiàn)起殼、剝落，乙方無償進(jìn)行維護(hù)、修補。
2.如乙方施工完成后，因甲方使用不當(dāng)造成的損壞，如需乙方負(fù)責(zé)維修，乙方需收取材料費和人工費。
第五條：其它。
1.乙方材料進(jìn)入甲方施工現(xiàn)場，必須按甲方指定地點存放。涂料中含有大量的溶劑，并多為易燃液體，嚴(yán)禁堆放在施工現(xiàn)場，施工時應(yīng)根據(jù)需要領(lǐng)取，并設(shè)專人保管。施工現(xiàn)場嚴(yán)禁動用明火和吸煙，并設(shè)置co2滅火器、砂土、石棉布等消防工具，照明采用防爆燈。施工場地必須設(shè)置排通風(fēng)裝置，使空氣中有害氣體的含量少于允許含量的極限，施工人員要載好防護(hù)裝備(工作服、風(fēng)鏡、防毒口罩或防毒面具，手套等)，面部和手部可涂防護(hù)油膏，以防急性和慢性中毒。
2.乙方進(jìn)入甲方公司內(nèi)施工，乙方必須遵守甲方公司的各項規(guī)章制度。
4.由于不可抗拒的自然災(zāi)害所造成的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由甲、乙雙方協(xié)商解決;。
5.乙方應(yīng)在甲方的統(tǒng)一安排下施工，服從現(xiàn)場調(diào)配及協(xié)調(diào)，保證工程按時保質(zhì)交付使用;。
9.保證施工場地清潔，安裝完畢后及時清場，遺留的各種垃圾由乙方及時清除，并承擔(dān)費用。
10.乙方按確定工期時間完成施工任務(wù)，每延遲一天罰款500.00元。
11.凡與本合同有關(guān)而引起的一切爭議，雙方應(yīng)首先通過友好的協(xié)商的方式解決，如經(jīng)協(xié)商仍不能達(dá)成協(xié)議時，任何一方均可以向合同簽訂地人民法院提起訴訟。合同一式叁份，甲、乙雙方代表簽名并加蓋單位公章或合同章后生效，在甲方支付完全部工程款、乙方工程保養(yǎng)期滿后，合同方才失效。每份具有同等法律效應(yīng)。未盡事宜協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇二
環(huán)氧地坪施工合同書怎么寫?以下是小編給你分享的環(huán)氧地坪施工合同書范本，供你閱讀參考。
甲方： 電話：
乙方： 電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧樹脂地坪的.供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積： ，單價為 元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 ，總工程期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的 %，計人民幣 元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方： 乙方：
簽訂地點： 日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇三
甲方：
乙方：
根據(jù)《^v^合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的`供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇四
*方：
乙方：
根據(jù)《中華*共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確*乙雙方在施工過程中的權(quán)益、義務(wù)和責(zé)任，經(jīng)雙方共同協(xié)商同意，簽訂本合同，*乙雙方應(yīng)共同遵守。
第一條：工程概況。
工程地點：
施工工藝：環(huán)氧樹脂地板（詳見乙方提供的工藝說明）。
顏*：*。
工程面積約：?
工程單價：/?。
工程總造價約：元。大寫：
說明：最后結(jié)算金額以實際施工面積為準(zhǔn)，地腳線(每米元)和畫線（每米元）按長度計算。
第二條：工程期限。
本工程總工期為天。
本工程開工日期為2011年?月?日至2011年?月?日。
如遇以下情況，工程工期相應(yīng)順延。
a.因天氣原因或其它因素地面出現(xiàn)潮濕且*方確認(rèn)同意延期的。
b..因*方原因不能如期清空施工現(xiàn)場者。
c.因不間斷停水停電超過8小時導(dǎo)致無法正常施工的。
d.未按合同規(guī)定支付預(yù)付款影響施工進(jìn)度的。
第三條：雙方責(zé)任。
1.*方責(zé)任。
a.*方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。
b．開工前要完成地面鋪設(shè)，保*施工地面的干燥、平整及無油污現(xiàn)象。
c．乙方施工期間*方不得安排其它工程的交叉施工（不影響乙方施工的除外）。
d．實際地面施工顏*與*樣略有偏差，以實際顏*為準(zhǔn)，但顏*偏差嚴(yán)重影響工程整體效果的，乙方須應(yīng)*方要求承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。
2.乙方責(zé)任。
a．乙方按照雙方協(xié)議的工藝要求進(jìn)行施工，。
b．施工完成后，涂層表面應(yīng)光滑、無分層、無底*突出。
c．施工質(zhì)量在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題，乙方確保在24小時內(nèi)給于書面答復(fù)，并在三個工作日內(nèi)完成修復(fù)，以符合工藝標(biāo)準(zhǔn)及*方的合理要求。
第四條：工程款的支付與結(jié)算。
2.工程結(jié)束后*方再付乙方總工程款的%即元。
3.結(jié)算方式以現(xiàn)金或電匯、轉(zhuǎn)賬支票均可。
第五條：違約責(zé)任。
工程質(zhì)保期為壹年，質(zhì)保期間由乙方原因出現(xiàn)的質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)免費維修，但由于*方出現(xiàn)的人為和機械及其它原因造成的質(zhì)量問題，由*方負(fù)責(zé)。質(zhì)保期滿后如需維修，乙方應(yīng)收取合理費用。
*方因未按合同規(guī)定支付預(yù)付款的，乙方每天按應(yīng)付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權(quán)終止合同，*方承擔(dān)總工程款%的違約金，即元。
乙方未按合同期限按時完工的，*方每天按已付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，*方有權(quán)終止合同，乙方承擔(dān)總工程款%的違約金，即元。
乙方施工完成三天內(nèi)*方應(yīng)及時驗收，經(jīng)*方認(rèn)為不合格的（指顏*出現(xiàn)明顯*差、分層、露底、脫層），乙方應(yīng)再*方屆時給予的寬限期內(nèi)修復(fù)或重做并自行承擔(dān)費用。
第六條：
本合同自簽訂之日起即產(chǎn)生法律效力，到保修期滿之日失效。
第七條：
本合同未盡事宜，由*乙雙方互相協(xié)商解決，如經(jīng)雙方協(xié)商未能解決，可向*方所在地法院提起訴訟。
第八條：
本合同一式貳份，*、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。
*方：??????????????????????????????乙方：
簽約代表：??????????????????????????簽約代表：
簽約日期：??????????????????????????簽約日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇五
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它有關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程的具體情況，簽定本合同。
第一條工程概況。
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
1.3工程內(nèi)容：
3.1開工日期：月日。
3.2竣工日期：20月日。
3.3如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：
3.3.1甲方在合同規(guī)定進(jìn)場前一天，未能將待施工區(qū)域場地交給乙方，或有非本項目服務(wù)人員及物品進(jìn)入或存放于待施工區(qū)域。
3.3.2甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作。
3.4.5天氣影響、一些突發(fā)事件以及其它影響合同的條款的情況出現(xiàn)。
3.4.6甲方未按合同進(jìn)度付款。
第四條合同價款。
4.2結(jié)算時根據(jù)實際施工面積和數(shù)量進(jìn)行核算。
4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
第五條施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。
乙方提供的工程材料符合國家工業(yè)地坪行業(yè)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。
第六條雙方配合。
6.1甲方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定為本項目現(xiàn)場代表，代表雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。
6.2甲方應(yīng)使現(xiàn)場具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場前一天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行空出，潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。
6.3甲方應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)新作混凝土基面，質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或乙方要求(詳見乙方技術(shù)方案及資料)，否則出現(xiàn)一切問題乙方不承擔(dān)責(zé)任。
6.4甲方免費提供安排現(xiàn)成220v用電連接點及照明設(shè)備，供應(yīng)量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。除工程用電外，不得將電用于其他用途，否則按用量計費。
6.5甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場，保證場地?zé)o其他項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業(yè)及運輸?shù)男枰?，約束其他非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場踩踏地坪或影響工作。
6.6甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件，批準(zhǔn)或臨時申請批準(zhǔn)手續(xù)。
6.7甲方保證在作業(yè)過程中及保養(yǎng)期內(nèi)現(xiàn)場無漏水，滲水問題，乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護(hù)。
6.8在乙方完成作業(yè)后四十八小時的初步養(yǎng)護(hù)期，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。
6.9乙方編制施工組織設(shè)計和施工方案，項目總進(jìn)度計劃，進(jìn)場計劃，作業(yè)進(jìn)度和作業(yè)量，并送交甲方代表簽收，甲方簽約代表或現(xiàn)場代表簽收后視同確認(rèn)。
6.10乙方遵守地方政府和有關(guān)部門對施工現(xiàn)場交通、施工噪音、施工現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生和場外污染等管理規(guī)定。
6.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔，道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
6.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其他原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。
6.13在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方接到通知后無條件保修。
6.14乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。
第七條項目驗收。
7.1在項目完成后的三個工作日內(nèi)，甲方需組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)面積;如遇特殊情況，甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)己方同意后，延遲最多不超過15天，甲方應(yīng)做好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。
7.2如甲方認(rèn)定某區(qū)域有質(zhì)量問題需要維修的，必須書面通知乙方協(xié)商解決。
7.3本項目作為單項專業(yè)項目，只做單項驗收，與甲方其他項目無關(guān)，不得與整體工程或其他項目做捆綁驗收及結(jié)算。
第八條質(zhì)量保證。
8.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為。
8.2保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取成本費。
8.3保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取成本費。
8.4以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
8.4.1在上一道工序未完全達(dá)到要求時，甲方要求乙方趕工或現(xiàn)場交叉施工而影響質(zhì)量。
8.4.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其它交叉施工，影響工程質(zhì)量。
第九條工程款支付。
9.1合同簽字生效，乙方施工人員及材料進(jìn)廠之日，甲方向乙方支付合同總款。
9.2乙方地坪清理,施工底中層完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的%。
9.3乙方施工面層之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
9.4項目完成之日，甲方應(yīng)向乙方支付合同總額的的工程款。
第十條合同生效與終止。
11.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
11.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十一條附則。
12.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》，等相關(guān)法律規(guī)定執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
12.2本合同壹式貳份，由甲乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
12.3乙方提供的施工技術(shù)方案作為本合同的附件。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇六
1、水泥素地符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn);混凝土強度不應(yīng)小于c25，表面應(yīng)該壓光;無裂紋、空鼓、脫皮、麻面、直砂等缺陷;表面層厚度大于3cm，水泥砂漿表面層的水泥砂漿配比不小于1：2.
2、素地基本平整，2米標(biāo)尺內(nèi)，誤差不應(yīng)大于3mm，整體粉光并養(yǎng)護(hù)28天。
3、水泥素地表面含水率小于10%(10%-30%可采用其它材料施工)。
4、施工時空氣相對溫度不大于80%，環(huán)境濕度不低于0℃.
5、施工前甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙，完成通水、通電工作，水電旨由甲方負(fù)擔(dān)。
6、施工期內(nèi)甲方不允許安排交叉施工。
7、提供乙方施工所需物安全堆放場所。
第八條：施工代表。
甲方指派同志作為本工程駐工地現(xiàn)場代表，乙方指派同志作為本工地現(xiàn)場代表，共同負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工事項。
第九條：違約責(zé)任。
1、本合同簽訂后，雙方必須全部履行合同規(guī)定義務(wù)，任何一方擅自解除，按工程總造價的10%向?qū)Ψ街Ц秲斀稹?BR> 2、乙方施工完畢，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)保護(hù);由于甲方原因造成損壞的，由甲方自行負(fù)責(zé)。
3、甲方應(yīng)及時交所需施工場所提供予乙方進(jìn)場施工，不按排交叉作業(yè)。如因特殊原因進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與乙方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞，由甲方負(fù)責(zé)損失。
4、甲方應(yīng)按時支付合同規(guī)定價款，如因甲方不能及時付款，乙方有權(quán)停工或中止合同，因此造成延誤損失由甲方承擔(dān)，并償付乙方已消耗材料費、人工費及施工過程中相關(guān)費用等由于合同中止給乙方贊成的損失。
5、甲方超過合同規(guī)定日期支付款項，每逾期一天的按逾期金額的1%償付違約金。
第十條：合同效力。
本合同自簽訂之日起生效，至工程竣工、驗收和結(jié)清工程款之日自然失效。
第十一條：未盡事宜。
本合同未盡事宜由甲方雙方友好協(xié)商解決。
本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：
單位：單位：
負(fù)責(zé)代表：負(fù)責(zé)代表：
電話：電話:。
日期：______年___月___日日期：______年___月___日
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式。
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：
1-3承攬方式：包工包料。
2、承攬標(biāo)(加工成品)。
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米。
2-2塑膠地板。
注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求。
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;。
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;。
4-2塑膠地板單價元/m2。
4-2工人、材料、機械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;。
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;。
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;。
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;。
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法。
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔(dān)。6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期。
7-1本工期總工期為;。
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;。
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;。
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;。
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例。
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任。
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形，違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理。
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他。
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方：承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
電話：電話：日期：日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇七
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)。
承包方：(以下簡稱乙方)。
本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》，結(jié)合合同有關(guān)規(guī)定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權(quán)利和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方協(xié)商一致，同意簽訂本合同并全面履行。
第一條工程概況。
一、工程名稱：環(huán)氧樹脂耐磨地坪。
二、工程地址：湖北省孝感市孝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)福廣路20號c1棟。
三、涂裝顏色：以現(xiàn)場色板為準(zhǔn)。
四、工程面積：
五、施工類型：總包。
六、承包方式：包工包料包驗收。
七、合同單價：元/m2。
八、總造價：(說明：本工程實際造價按實際施工面積結(jié)算。)。
九、環(huán)氧地坪施工過程控制及驗收規(guī)范;(附表一)。
十、通道及分界線;根據(jù)實際現(xiàn)場畫分。
第二條工程期限。
本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前一天通知乙方;
第三條雙方責(zé)任。
一、甲方責(zé)任。
1、合同簽訂時，甲方應(yīng)向乙方提供施工圖紙或向乙方明確涂裝現(xiàn)場規(guī)劃;。
2、開工前，保證接通電源到施工場地，并且承擔(dān)水、電費用;。
3、開工前，保證涂裝區(qū)域干燥、無積水或雜質(zhì);。
4、施工期間不安排交叉施工;。
5、施工現(xiàn)場需相關(guān)工程人員進(jìn)行協(xié)調(diào)、安排;。
6、甲方應(yīng)提供乙方材料、設(shè)備及工具的保管區(qū)，并做好現(xiàn)場的封閉管理工作，禁止無關(guān)人員的進(jìn)出影響施工質(zhì)量，如未能達(dá)到上述要求，后果由甲方負(fù)責(zé)。
7、未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。
8、按商定的付款條款支付乙方工程款項。
二、乙方責(zé)任：
2、保證涂裝工程質(zhì)量：涂裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;。
4、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經(jīng)濟(jì)損失，由乙方全部負(fù)擔(dān)。甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行處罰。
5、做好未驗收完工工程的維護(hù)和相應(yīng)的成品保護(hù)工作;。
6、切實做好保修工作。
第四條工程款項結(jié)算及支付。
一、工程竣工經(jīng)甲方驗收合格后，甲方支付乙方工程款的90%。
二、質(zhì)保期滿后一周內(nèi)將剩余工程款10%付清。
三、為保證資金安全，付款方式原則上采用甲方按乙方指定銀行賬戶匯款。違約責(zé)任。
一、本工程保修期為24個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內(nèi)，由于乙方材料或施工工藝的原因造成質(zhì)量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內(nèi)無條件保修。
二、如甲方使用不當(dāng)或其它原因所造成的質(zhì)量事故，乙方應(yīng)給予返修，返修費用甲方負(fù)擔(dān)。雙方自簽訂合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應(yīng)向另一方賠償，賠償額按國家合同法規(guī)定執(zhí)行。
第六條竣工驗收及驗收標(biāo)準(zhǔn)。
一、工程完工后，甲方按設(shè)計圖紙和國家相關(guān)的施工規(guī)范作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收合格雙方填寫環(huán)氧地坪工程驗收單(附件二)，簽字生效。
第七條解決合同糾紛的方式：
甲、乙雙方在履行合同期間發(fā)生糾紛，雙方可通過協(xié)商或協(xié)調(diào)解決;協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，可向孝南人民法院起訴。
第八條本合同自簽訂之日生效，到工程保修期滿及結(jié)算清所有工程款之日自然失效。
第九條本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
第十條本合同未盡之事宜，雙方應(yīng)以誠懇的原則協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇八
乙方。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：
乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻;基本平整;但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其他質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25,地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的'質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工3出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期總工程期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。
甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣大寫第六條：終則1：本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。
一方違約，賠付對方一切損失。
合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
本合同自簽字或蓋章即日起生效至全款項付清后為止。
甲方代表簽字;。
乙方代表簽字;。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇九
甲方：電話：
乙方：電話：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定，經(jīng)友好協(xié)商，甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：施工面積和合同價格：面積：，單價為元/平方，(決算面積按實際面積計算)，總價：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪。
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收。
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式。
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則。
1、本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本地坪項目相關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條項目概況。
1.1項目名稱：
1.2項目地點：
1.3項目面積：約計m(結(jié)算按實際測量數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。
第二條合同期限。
2.1乙方進(jìn)場日期為20_年月日至20_年月日交付驗收，合同期限總?cè)諝v天數(shù)天。
2.2如遇到下列情況，合同期限天數(shù)應(yīng)予自動順延：
2.2.2甲方應(yīng)提供的電源、水源等設(shè)施未能接通，影響乙方正常工作;。
2.2.6甲方未按合同規(guī)定付款;。
2.2.7其它影響合同條款執(zhí)行的情況出現(xiàn)。
第三條合同價款。
備注：此價格不包含任何稅金稅票，如需開票另加6%稅金。
4.2工程竣工時根據(jù)實際施工面積和數(shù)量進(jìn)行按實調(diào)整后結(jié)算。4.3如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，在施工中增加了新項目或工藝發(fā)生變更，合同單價及工期應(yīng)作相應(yīng)調(diào)整。
第四條雙方配合。
4.1甲方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，乙方指定為本項目駐現(xiàn)場代表，代表雙方在遇到各種問題時協(xié)調(diào)解決。
4.2甲方應(yīng)使現(xiàn)場具備作業(yè)條件，必須在乙方進(jìn)場前一天對作業(yè)區(qū)域進(jìn)行出空、潔凈處理，以保證項目如期進(jìn)行。
4.3甲方應(yīng)提供標(biāo)準(zhǔn)混凝土基面，質(zhì)量應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)或乙方要求(詳見乙方技術(shù)方案及資料)，混凝土已做過耐磨和其他養(yǎng)護(hù)處理的，甲方應(yīng)做出書面通知，若做過水性養(yǎng)護(hù)處理的基礎(chǔ)，會有產(chǎn)生與硬化劑反應(yīng)的可能性。否則由此出現(xiàn)的一切問題乙方不承擔(dān)責(zé)任，因甲方提供的新做或現(xiàn)有混凝土基面存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題足以影響乙方施工質(zhì)量時，雙方應(yīng)在經(jīng)過實地踏勘后另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，于完工后立即按照實測面積結(jié)算。
4.4甲方免費提供安排現(xiàn)成220v或380v用電連接點及照明設(shè)備，供應(yīng)量必須保證項目正常進(jìn)行的需要。
4.5甲方應(yīng)協(xié)調(diào)處理現(xiàn)場，保證場地?zé)o其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業(yè)及運輸?shù)男枰?，約束其它非本項目服務(wù)人員進(jìn)入現(xiàn)場踩踏地坪或影響作業(yè)。
4.6甲方應(yīng)負(fù)責(zé)辦理施工許可證及其它作業(yè)所需證件、批件或臨時申請批準(zhǔn)手續(xù)。
4.7甲方保證在作業(yè)過程中及保養(yǎng)期內(nèi)現(xiàn)場無漏水、滲水問題，門窗齊全可阻擋戶外風(fēng)雨，乙方應(yīng)指定專人監(jiān)護(hù)。
4.8在乙方完成作業(yè)后的初步養(yǎng)護(hù)期內(nèi)，甲方有義務(wù)協(xié)助乙方保護(hù)現(xiàn)場，禁止其他人員進(jìn)入作業(yè)區(qū)域;養(yǎng)護(hù)期后方可搬入重物，如需提前，應(yīng)在確認(rèn)不破壞地坪的前提下穿軟質(zhì)軟底拖鞋并做好地坪鋪墊保護(hù)工作。
4.9地面使用過程中，地面發(fā)生硬傷情況時，維修費用由甲方自行承擔(dān)。
4.10原有施工縫、伸縮縫等不做處理。
4.11乙方做好作業(yè)組織管理，維持現(xiàn)場整潔、道路暢通，項目完成后清理現(xiàn)場。
4.12如因現(xiàn)場作業(yè)條件變化或因其它原因需調(diào)整工藝或合同期限，乙方應(yīng)書面通知甲方。
4.13乙方應(yīng)按照雙方規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)及期限完成項目并合格交驗。
4.14在項目完成后規(guī)定的保修期內(nèi)，由于乙方原因造成的質(zhì)量問題，乙方于接到通知后應(yīng)提供無條件保修。
4.15乙方有義務(wù)將地坪的養(yǎng)護(hù)及注意事項提供給甲方。
4.16如雙方未能履行以上義務(wù)，導(dǎo)致給對方造成損失的，責(zé)任方應(yīng)賠償對方的有關(guān)損失及誤工費。
第五條項目驗收。
5.1在項目完成后三個工作日內(nèi)，甲方須組織相關(guān)人員驗收并確認(rèn)實際作業(yè)數(shù)量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應(yīng)書面通知乙方，經(jīng)乙方同意后，延遲最多不超過十五天。甲方應(yīng)作好此期間的現(xiàn)場保護(hù)工作。
5.3本項目做為單項專業(yè)項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關(guān)，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結(jié)算。
5.4如有下列情形之一，應(yīng)視為本工程已事實上完成驗收并經(jīng)甲方確認(rèn)合格：
5.4.1甲方已在乙方作業(yè)材料層的基礎(chǔ)上進(jìn)行其它工序的操作;。
5.4.2甲方超過規(guī)定的時間不做驗收的;。
5.4.3乙方的作業(yè)區(qū)域已經(jīng)被投入使用的。
第六條質(zhì)量保證。
6.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為十二個月整。
6.2保修范圍：由于環(huán)氧地坪漆本身材料質(zhì)量問題造成的不達(dá)標(biāo)情況。
6.3保修期內(nèi)，凡符合保修范圍的，乙方提供免費維修;不符合保修范圍的，乙方維修收取工本費。
6.4保修期后，乙方提供優(yōu)質(zhì)跟蹤服務(wù)，維修收取工本費。
6.5以下情形導(dǎo)致的質(zhì)量問題，不在保修范圍內(nèi)，甲方不能借此影響對乙方的付款：
6.5.2甲方要求乙方趕工或施工時現(xiàn)場有其他交叉施工，影響工程質(zhì)量;。
6.5.3完工后，地面遭到甲方人為損傷、超負(fù)荷使用;。
第七條付款方式。
7.1合同簽訂生效后，甲方應(yīng)支付合同總造價的——%備料款。
7.2乙方材料、人員進(jìn)場后當(dāng)日內(nèi)，甲方再支付合同總造價的備料款60%。
7.3施工進(jìn)度過半時，甲方再支付合同總造價的20%。
7.4施工完畢，按實際結(jié)算面積總價結(jié)清余款。
7.5甲方將采取現(xiàn)金方式向乙方支付款項。
第八條違約與爭議。
8.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應(yīng)負(fù)違約責(zé)任，按照違約額的30%支付對方違約金。
8.2如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。8.3如甲方不按照合同規(guī)定的進(jìn)度支付合同款，乙方有權(quán)停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(dān)(按照進(jìn)駐現(xiàn)場人數(shù)計算，每人每天叁佰元標(biāo)準(zhǔn))，甲方每拖延一天按照應(yīng)支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應(yīng)順延。
8.4甲方不按照合同規(guī)定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應(yīng)向乙方支付違約金、滯納金。
8.5因履行本合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。
第九條合同生效與終止。
9.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.2雙方辦理驗收結(jié)算后，本合同即告終止(保修條款除外)。
第十條附則。
10.1未盡事宜，按照《中華人民共和國合同法》、等相關(guān)法律規(guī)章執(zhí)行，或雙方協(xié)商解決。
10.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十一
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的原則和有關(guān)規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商， 甲方委托乙方，負(fù)責(zé)環(huán)氧地坪的供應(yīng)和施工，達(dá)成如下協(xié)議：
第二條：材料：
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：
乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色 均勻;基本平整;但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其他質(zhì) 量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25, 地面要平整，有 光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的 室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí) 意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工 3 出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收 施工開始日期，甲方必須通知乙方 。
開工日期 總 工程期 天 。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3 天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日 內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地 坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。
甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式 合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的` ，計人民幣大寫 第六條：終則 1：本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。
一方違約，賠付對方一切損失。
合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等 方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢?訴訟。
本合同自簽字或蓋章即日起生效至全款項付清后為止
甲方代表簽字;
乙方代表簽字;
年 月 日
簽訂時間：
合同編號：
出賣單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，出賣單位和承包單位本著 互利共贏、平等自愿的原則，經(jīng)一致協(xié)調(diào)同意簽訂本合同。
第一條：施工項目與地點 第二條：承包形式 甲方以包工包料的形式把工程承包給乙方，施工總面積： m 2 ，材 料規(guī)格型號： ，單價： 元m 2 ，人工費用： 元，工程 總造價： 元。
施工面積需施工完畢后以實際測量為準(zhǔn)，施工顏色為 色，光澤： 。
第三條：施工工藝
1) 全場清理除污，打磨，清潔地面
2) 刮涂打底油
3) 全場刮涂環(huán)氧砂漿一遍，固化干燥打磨，清潔
4) 全場刮涂環(huán)氧膩子兩遍，固化干燥打磨，清潔
5) 全場涂環(huán)氧地坪漆兩遍
6) 雙方共同檢查驗收
第四條：工程標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量 工程質(zhì)量需要雙方人員進(jìn)行評定，評定準(zhǔn)備為：無裂紋、無分層、顏色均勻、 平整一致即可。
第五條：工程時間 乙方應(yīng)于 2011 年 10 月 日進(jìn)場施工，于 2011 年 10 月 日完工。
施 工期內(nèi)，如發(fā)生下雨，地面回潮，停電等不可抗拒因素，工期順延。
如甲方 不按期付工程款，乙方有權(quán)停止施工所耽誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
第六條：工程款支付方式 合同經(jīng)雙方簽訂之時，甲方需支付乙方 40%工程款施工中期付 30%工程完 后付款30% ，工程完成驗收合格后，甲方需按實際施工面積計算， 日 內(nèi)付清余下30% 工程款。
甲方在未辦理工程驗收手續(xù)而擅自使用，乙方視 同工程驗收合格。
乙方開具正式收據(jù)給甲方(如開發(fā)票加收6%款)。
第七條：保養(yǎng) 保修期為 12 個月，乙方在保修期內(nèi)地面應(yīng)無起泡、油漆層無裂紋無剝離; 人為或機械損壞、及地面首層無防水處理而造成地面回潮、漆膜起水泡脫落 乙方不負(fù)任何責(zé)任。
由此而返修之費用由甲方負(fù)責(zé)。
深圳倍特麗建材有限公司 第八條：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事項：甲方在開工前三天，應(yīng)清理施工現(xiàn)場，無油污、 無積水，并接通施工現(xiàn)場電源，提供照明設(shè)備，水電費由甲方負(fù)擔(dān)。
第九條：其它約定 。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十二
定做方：
承攬方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點，方式。
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點：1-3承攬方式：包工包料。
2、承攬標(biāo)(加工成品)。
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米。
2-2塑膠地板。
注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求。
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;。
3-2施工工藝：詳見附表。
4-1地坪漆單價/m2;。
4-2塑膠地板單價元/m2。
4-2工人、材料、機械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即元的尾款。
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;。
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;。
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;。
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;。
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;。
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法。
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費用則過錯方承擔(dān)。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費維修。
7、工期。
7-1本工期總工期為;。
7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應(yīng)順延，并以書面形式確定順延期限;。
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;。
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;。
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例。
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任。
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的`完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形，違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。
如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關(guān)費用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。
選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。
10、不可抗力。
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。
在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理。
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他。
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方：承攬方：
法定代表人：法定代表人：
授權(quán)代表：授權(quán)代表：
開戶行：開戶行：
帳號：帳號：
電話：電話：日期：日期：
環(huán)氧地坪漆施工合同篇十三
簽訂時間：
合同編號：
出賣單位(甲方)：
承包單位(乙方)：
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》有關(guān)規(guī)定，出賣單位和承包單位本著互利共贏、平等自愿的原則，經(jīng)一致協(xié)調(diào)同意簽訂本合同。
第一條：施工項目與地點第二條：承包形式甲方以包工包料的形式把工程承包給乙方，施工總面積：m2，材料規(guī)格型號：，單價：元m2，人工費用：元，工程總造價：元。
施工面積需施工完畢后以實際測量為準(zhǔn)，施工顏色為色，光澤：。
第三條：施工工藝。
1)全場清理除污，打磨，清潔地面。
2)刮涂打底油。
3)全場刮涂環(huán)氧砂漿一遍，固化干燥打磨，清潔。
4)全場刮涂環(huán)氧膩子兩遍，固化干燥打磨，清潔。
6)雙方共同檢查驗收。
第四條：工程標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工程質(zhì)量需要雙方人員進(jìn)行評定，評定準(zhǔn)備為：無裂紋、無分層、顏色均勻、平整一致即可。
第五條：工程時間乙方應(yīng)于年10月日進(jìn)場施工，于2011年10月日完工。
施工期內(nèi)，如發(fā)生下雨，地面回潮，停電等不可抗拒因素，工期順延。
如甲方不按期付工程款，乙方有權(quán)停止施工所耽誤工期由甲方負(fù)責(zé)。
第六條：工程款支付方式合同經(jīng)雙方簽訂之時，甲方需支付乙方40%工程款施工中期付30%工程完后付款30%，工程完成驗收合格后，甲方需按實際施工面積計算，日內(nèi)付清余下30%工程款。
甲方在未辦理工程驗收手續(xù)而擅自使用，乙方視同工程驗收合格。
乙方開具正式收據(jù)給甲方(如開發(fā)票加收6%款)。
第七條：保養(yǎng)保修期為12個月，乙方在保修期內(nèi)地面應(yīng)無起泡、油漆層無裂紋無剝離;人為或機械損壞、及地面首層無防水處理而造成地面回潮、漆膜起水泡脫落乙方不負(fù)任何責(zé)任。
由此而返修之費用由甲方負(fù)責(zé)。
深圳倍特麗建材有限公司第八條：甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事項：甲方在開工前三天，應(yīng)清理施工現(xiàn)場，無油污、無積水，并接通施工現(xiàn)場電源，提供照明設(shè)備，水電費由甲方負(fù)擔(dān)。
第九條：其它約定。
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：乙方：代表：代表：地址：地址：電話：電話：簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日