建房后的承包合同(匯總20篇)

字號:

    合同的有效性依賴于雙方的自愿和真實意圖。合同中的條款應明確規(guī)定違約責任和解決爭議的方式,以防止糾紛的發(fā)生。以下是小編為大家收集的合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。
    建房后的承包合同篇一
    甲方(授建方):
    姓名:身份證號:
    住址:______________________________________________乙方(承建方):惠州市幸福園林綠化工程有限公司姓名:身份證號:
    根據《建筑法》,《經濟合同法》及有關法律法規(guī),甲乙雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議,為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同。
    1、采用包工包料方式承包,面積價格一次性包死,工程面積必須嚴格按圖紙設計施工,乙方不得隨意改變圖紙設計,未經甲方同意不得隨便增加面積,不得偷工減料,使用劣質材料,因施工過程中發(fā)現設計問題,確實需要變更的,需雙方協(xié)商一致,乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工,并接受合理化建議并采納。
    2、乙方自帶建筑所需一切工具,包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板,搭架用的竹木等,費用由乙方自理。
    3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決,飲食等生活費用由乙方自理。
    1、乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺,游泳池等與主樓相關聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程,同時作好防滲處理。
    2、主樓外的沙井、排水管道、化糞池等工程。
    承建項目的報價詳見(附表1);在工程開工后按合同造價先期預付40%,主體完工后預付30%,粉刷完工后預付20%,總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
    甲方提供施工的水電,乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工。
    1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    2、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
    3、房屋建成后甲方發(fā)現質量問題的,如:
    1),所進材料一定確保質量,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板,鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
    2),主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;主體柱地面不垂直、斷裂、露筋:橫梁斷裂、露筋;天板或地板開裂、塌陷、露筋等等),由乙方承擔賠償一切損失,乙方必須進行免費維修。
    4、主體四角端正、墻面、地面平,墻體粉刷平整,杜絕空鼓,符合相關標準。門面貼瓷磚。
    乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,文明施工,在施工過程中要特別注意安全施工,確保人身和財產安全,杜絕一切事故發(fā)生,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故,由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故,一切由乙方負全部負責,甲方不負擔任何責任和費用。
    主體工程工期為天,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在年月日前完成主體工程,完工時間不能超過天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的,每拖延一天,減少工錢元,因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
    本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字(章):
    乙方簽字(章):
    20xx年月日
    建房后的承包合同篇二
    甲方:身份證號碼:
    乙方:身份證號碼:
    甲方在xx鎮(zhèn)xx村新農村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約xxx米xxx米,由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
    采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
    乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
    按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為xxxxx元,含安全文明施工措施費及購買農村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)
    乙方進場開工x天后甲方付款xxx元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款xxx元,完成第二層付款xxxx元,完成第三層付款xxxx元,屋面完工后付款xxxx元,工程全部完工,經驗收合格后付至xxxx元,余款xxxx元作為保修金待x個月后,經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷,付清余款。
    甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量,安全文明施工及購買農村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    工程總工期為x個月,從x月xx號乙方進場施工開始算起,乙方必須在xxxx年xx月底前完成承包范圍內的全部工程,最遲不能拖延到xx月xx日,如超過xx月xx日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料,應x天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字(章):乙方簽字(章):
    聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
    日期:xxxx年xx月xx日日期:xxxx年xx月xx日
    建房后的承包合同篇三
    甲方: 乙方:
    甲方現將坐落于 的一棟 層房屋的施工工程承包給乙方施工。 現就有關事項協(xié)議如下:
    一、 承包方式。甲方以包工的形式承包給乙方施工,承包價格按每平方 元結算,乙方按建設規(guī)范施工,確保工程質量達到相應要求,乙方提供勞務〈泥工、木工、鋼筋工、架手工、付工〉和施工中所有的機械設備及施工工具〈升降、攪拌機、震動泵、切割機、模板、架管、灰桶、釘子、鐵絲〉及全部施工用的工具,施工間乙方員工生活自理。
    二、 承包項目:乙方按照甲方提供的圖紙施工,房屋主體以磚混結構,樓面現澆,屋頂后半部份上樹蓋瓦,前半部份為平臺屋面, 粉刷方面是天井和前后照面鑲瓷板,踏步和一樓地面及前后階基溝渠化糞池為水泥沙漿光面,廚房和衛(wèi)生間為水泥沙漿,其他地方為水泥沙漿加白灰蓋面。
    三、 面積結算:乙方按照甲方建房的實際面積結算,閣樓算滿層,屋頂上樹蓋瓦部份按 面積結算,超高則按滿層結算。
    四、 付款方式:甲方按照乙方的工程進度付款
    五、 質量要求:乙方按照甲方要求,確保質量達到甲方標準,如果因乙方施工原因而造成的損失由乙方承擔,甲方預留 作為質量保證金,房屋交付使用滿一年后,如果房屋沒有質時問題,甲方結清所有工程款。
    六、 安全問題:乙方所有施工人員必須戴安全帽,著膠鞋,不允許穿涼鞋、拖鞋及高跟鞋,不允許酒后者和帶病者進場工作, 架子工空中作業(yè)必須系安全帶,如果因乙方施工人員的違章或不規(guī)范施工和乙方所有施工設備出現問題或造成的安全事故,甲方一概不負責任,由乙方自行承擔。
    七、 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效,具有同等法律效果。
    甲方:
    乙方:
    日期:
    建房后的承包合同篇四
    乙方:曾海生云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程系乙方自行努力談判成功,為提高公司員工工作積極性,依照《^v^合同法》、《^v^建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設工程施工管理事項協(xié)商一致,甲方同意聘請乙方擔任云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程項目部負責人。為確保工程質量和安全生產,經雙方協(xié)商一致,確定如下條款,以資共同遵守:
    1、乙方應按云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程合同造價的1%(多則以最終以結算審核價為準,少則以合同造價為準)計算上交甲方純管理人員費,此費用在第一次工程進度款中一次性扣除。
    2、乙方應全面履行甲方與建設單位簽訂的工程施工合同書及協(xié)議的全部條款,因乙方的行為導致該工程的任何后果均由乙方負責。
    3、因云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程而產生的稅金及其他有關規(guī)費,由乙方負責繳納,具體交納范圍及比例根據稅務部門和其他有關部門及甲方財務制度的要求確定。
    4、工程款實行??顚S?,任何一方不得擅自挪用,工程款必須全部進入江西創(chuàng)業(yè)建設工程有限公司指定的銀行賬戶。乙方支取工程款時,應提前三個工作日通知甲方,并向甲方提供建安發(fā)票、完稅證、國稅耗材證明和經乙方簽名的收條及支付憑證。甲方經審核后,如未發(fā)現乙方的違約行為,扣除相應稅費后,即對乙方進行工程款的支付。
    5、乙方在工程施工承包期間所發(fā)生的一切經濟和法律責任(包括但不限于人員傷亡、債務糾紛、財產損失等)均由乙方承擔,甲方不負任何責任。
    6、甲乙雙方必須嚴格遵守資金的管理和使用,對擅自挪用工程款的視為違約行為,任何一方有權追究民事法律責任和刑事法律責任。
    7、乙方應按時按實發(fā)放農民工工資,如乙方拖欠農民工資,甲方有權在工程款中扣除相應款項,并處以10~60萬元罰款,且由此引起的一切后果由乙方負責。
    8、乙方必須按國家有關工程驗收規(guī)范施工和配合各職能部門認真做好工程管理,確保工程質量和安全生產。甲方有權對工程質量和安全進行不定期檢查,由此產生的差旅費用由乙方承擔。
    9、乙方必須按照甲方要求對工程質量和安全進行整改,并將整改好的結果報給甲方,甲方有權組織人員對乙方整改的結果進行復查(由此產生的差旅費用由乙方承擔),如復查不合格或不進行整改,甲方有權凍結乙方工程款直至乙方整改合格后,工程款才能解凍使用。
    10、乙方應認真做好安全施工,嚴格遵守各項規(guī)章制度,杜絕傷亡安全事故發(fā)生。如在施工期間一旦發(fā)生任何傷亡安全事故,均由乙方承擔一切經濟和法律責任。甲方只參與事故的處理和調解,不承擔任何經濟責任。由此導致公司包括但不限于經濟、名譽的一切損失由乙方負責。
    11、如乙方有需要,甲方須指派建造師和五大員協(xié)助乙方進行工程現場質量安全的監(jiān)督。工資、交通費、食宿費由乙方負責,其中工資按每月7800元/員標準由乙方以每半年支付一次的方式提前支付給甲方。如因國家法定節(jié)假日及述職工作的需要,乙方另應給甲方建造師和五大員支付差旅費用。備注:建設單位需要人員到現場檢查,所有費用由乙方支付。
    12、乙方如逾期交納稅費及其他費用,每逾期一日,每日向甲方支付應付費用的10%作為違約金,逾期三十日以上,甲方可解除合同并有權要求乙方賠償損失,如乙方拒絕承擔違約責任,甲方可直接從應支付乙方的工程款中進行扣除。
    13、乙方不得私設賬戶、私刻公章,不得以甲方名義簽訂協(xié)議、合同等與甲方公司有關的任何文件,如有以上違約行為之一,應向甲方支付20~60萬元作為違約金,并向甲方賠償損失,情節(jié)嚴重者移交司法機關追究刑事責任。
    14、乙方在施工期間,如發(fā)生一起傷亡事故,甲方可暫扣乙方工程款60~120萬元人民幣,待乙方通過正當途徑進行事故處理后,根據甲方所受損失,再行具體結算。
    15、如因乙方原因,導致甲方承擔第三方債務,甲方有權扣減乙方相應工程款。且乙方必須賠償甲方信用損失20~60萬元。
    16、工程自竣工后,乙方應在工程使用年限范圍內根據國家法律、法規(guī)對云石山東山希望小學鄉(xiāng)村學校少年宮修繕工程工程承擔質保責任。
    17、此合同自甲乙雙方簽訂之日起生效,本合同一式兩份,甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)壹份,具有等同法律效力。
    18、甲方對項目部的管理制度作為本合同附件,與本合同具同等法律效力。
    20、本合同的糾紛管轄法院為甲方住所地人民法院。
    法人代表:手機號碼:
    乙方身份證復印件:
    日期:20_年11月23日甲方:乙方(簽字、手印):
    建房后的承包合同篇五
    甲方(發(fā)包人):乙方(承包人):
    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,合同就雙方項目工程總承包事宜經協(xié)商一致,訂立本合同。
    工程名稱:
    工程地點:
    工程承包范圍:
    合同期限:
    施工期限:
    工程質量標準:
    合同價格為人民幣(大寫):元。
    除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外,合同價格不作調整。
    每平方米元,竣工結算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
    乙方進場后甲方付乙方進場費;完成第一層框架樓面甲方付款_____元;甲方付清后乙方開始第二層施工,第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程,工程全部完工付款;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金,經驗收合格后7天內一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加,則對增加的工程量另外計算價錢。)
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    甲方負責三通一平,并負責購買建安險兩份;乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
    文明安全施工,如果施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故,一切由肇事者負責,文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    十一、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,從簽字之日起生效,具有同等的法律效力
    發(fā)包人簽字(蓋章):承包人簽字(蓋章):
    年月日
    建房后的承包合同篇六
    甲方:
    乙方:
    甲方擬在******村建房屋一座,房屋占地面積約60平方米,共一層(一層高3.5米),經雙方約定,由乙方負責承包工程建設,經雙方充分協(xié)商后,特訂立如下合同:
    一、 承包方式
    采用包工不包料的方式承建,甲方提供建房所需材料,包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等,乙方提供勞務、建筑技術、扎鋼筋技術、模板夾板撐樹,腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產生活的一切用具等,乙方根據施工進度,應提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料,乙方所提供的材料費用由乙方自理。
    二、承建項目
    乙方必須按照甲方設計圖紙和要求進行施工。(1)甲方房屋的主體工程的建設(從地梁到樓頂的主體工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋,每層樓面混凝土澆灌。(2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)門窗戶的過梁。(4)樓梯的夾層 、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。(5)括漿。(6)樓面磨面。
    三、雙方權利及義務
    1、甲方遵照乙方要求,在規(guī)定期限內,提供建房所需材料。
    2、乙方應遵照圖紙施工和甲方要求施工,加強質量管理,明確施工要求,在重要的施工過程中,如下鋼筋、倒水泥板經甲方驗收同意后,方能進行下一道工序。
    3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中,有偷工減料,工作不負責,影響房屋質量行為時,有權要求乙方停工或返工整改。
    4、房屋建成一年后,甲方發(fā)現質量問題,乙方必須按照甲方要求免費維修,費用由乙方負責。
    5、乙方必須加強對其人員的`安全教育,嚴格管理,精心施工、安全施工、文明施工,由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責,甲方概不負責。
    6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付,與甲方無關,在施工過程中,應注意不必要的材料浪費,節(jié)約原材料。
    7、 墻面確保水平,誤差不超0. 1厘米。
    四、工程付款
    1、工程款結算方式,完工后,以建房實際面積結算,每平方米人民幣88元。
    2、付款方式,每層完工付每層的80%,后20%待全部完工后支付。
    五、工程期限
    工期從20xx年7月1日起開始建設至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬),工期為 天,如發(fā)生下雨、停電等自然因素,可延長工期,如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方,甲方可視乙方違約,甲方有權解除合同,乙方應承擔違約金5000元。
    六、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起生效。
    甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
    建房后的承包合同篇七
    工程名稱:
    __私人住宅。
    工程地點:____合作社,甲方原有住宅院內。
    工程內容:設計圖以內的所有建筑工程。
    建筑面積:共平方米。
    二、工程承包范圍。
    承包范圍:包工不包料。
    三、合同工期。
    開工日期:x年3月8日(農歷二月初一)。
    竣工日期:x年7月8日(農歷六月初六)。
    合同工期總日歷天數102天。
    四、合同價款。
    工價為每平方米180元,建筑總面積平方米,合同總價款為人民幣26780元。
    付款方式:由甲方分四次付清合同總價款。第一次在基礎工程完工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;第二次在主體工程完工后,由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作為質量保證金,在工程交工一年后如無重大質量問題,由甲方全部付給乙方。
    五、質量標準。
    工程質量標準:按圖施工,確保工程質量。
    六、甲乙雙方的權利及義務。
    1、甲方的權利及義務:
    (1)甲方應向乙方提供“三通一平”。
    (2)按期付款。
    (3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
    (4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
    (5)在施工過程中,如發(fā)現存在質量問題或私自變更設計圖紙的現象,甲方有權要求乙方返工。
    2、乙方的權利及義務:
    (1)按圖施工。在施工過程中如需對原設計作出更改,需經甲方同意后方可修改。
    (2)保證工程質量。
    (3)保證工期,按時交工。
    (4)在施工過程中,需要哪些材料,乙方應提前2-3天告知甲方,以便及時購置。乙方應本著節(jié)約的原則,不得浪費材料。
    (5)在每一項分項工程完工后,乙方應征得甲方驗收同意后方可進行下一道工序。
    (6)乙方應重視安全生產,一切安全責任均由乙方自行承擔。
    七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
    八、本合同自甲乙雙方簽之日起生效。
    九、本合同一式二份,甲乙雙方各持一份。
    甲方:
    乙方:法定代表人:
    建房后的承包合同篇八
    甲方:身份證號碼:
    乙方:身份證號碼:
    甲方在_鎮(zhèn)_村新農村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約_x米_x米,由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
    一、承包方式:
    采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
    二、承包范圍:
    乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
    三、承包價格:
    按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為__x元,含安全文明施工措施費及購買農村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
    四、付款方式:
    乙方進場開工x天后甲方付款_x元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款_x元,完成第二層付款__元,完成第三層付款__元,屋面完工后付款__元,工程全部完工,經驗收合格后付至__元,余款__元作為保修金待x個月后,經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷,付清余款。
    五、雙方責任:
    甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量,安全文明施工及購買農村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
    六、質量要求:
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    七、施工安全:
    文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    八、工期要求:
    工程總工期為x個月,從x月_號乙方進場施工開始算起,乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內的全部工程,最遲不能拖延到_月_日,如超過_月_日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料,應x天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
    九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字(章):乙方簽字(章):
    建房后的承包合同篇九
    乙方按照甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑, 包括墻體、梁、、樓梯、樓面、扎鋼筋、現澆混凝土地板及門前臺階、水池板面現澆混凝土,另按平方單價計算,房屋四周外墻上造粒且用水泥漿刮平整、內墻同樣上造粒用水泥漿刮平,二樓板面廊水圈用磚砌,高度為20公分兩面用水泥光面。
    甲方在達居干凼子建房屋一棟,建筑總面積約 平方米,由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
    一、承包方式
    甲方采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、石砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務建筑技術、模板、撐樹腳手架用材、馬釘及生產生活用具及所有建筑中用到的一切工具、注;乙方生活費用自理,甲方提供澆混泥土板當天生活。
    二、承建項目
    乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆房屋混凝土地板、內墻面上造粒刮平整、外墻四周上造粒且用石灰膏刮平,頂層樓面加水泥漿光面同時作好防滲處理。
    三、承包單價:
    每平方米 元,按板面每平方米 計算 元,。
    四、付款方式
    完成第一層磚砌并搗制好房屋板面付 元,完成第二層付款 元,工程全部完工經驗收合格后一次付清。
    五、雙方責任
    甲方負責水電供給及原材料及時進場,施工時間為兩個月(60)天左右,如因天氣情況或其他特殊原因耽誤除外,乙方必須保證工程質量,按甲方設計和要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料, 如造成材料大量浪費和丟失的,由乙方照價賠償。
    六、質量要求
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費及材料費由乙方負責。
    七、注意安全
    文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方慨不承擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    八、工期要求
    工期開工時間是 年 月 日,完工時間由甲方另行通知,乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應提前三天向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
    九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字: 乙方簽字
    日期
    建房后的承包合同篇十
    七、本合同經甲、乙雙方簽字后生效,一式三份,由甲乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    甲方:乙方:中間人:
    年月日年月日年月日。
    近兩年來,隨著新農村建設的快速發(fā)展和農村經濟增長以及農民生活水平的提高,廣大農民改善居住條件的熱情又一次迸發(fā),繼上個世紀九十年代農村建房熱后,各地農村新一輪建房熱潮正在興起。但就我縣農村建筑市場來看,市場秩序很不規(guī)范,從事建筑活動的大部分都是無證、無照、無資金、無設備、無技術的農民建筑隊。建房主力多是忙時拿起鐮刀的農民,閑時變成拿起瓦刀的“建筑工人”,因施工價格便宜,彌補了大型建筑企業(yè)不愿承攬農村民用住房的缺口,在農村很有市常同時,農村建房施工隊缺乏應有的崗前從業(yè)培訓,以致房屋建筑質量無法保證,常因房屋質量問題發(fā)生糾紛、工程款支付糾紛訴至法院。據不完全統(tǒng)計,2006年以來僅縣法院受理的農村建房糾紛案件就有50起占民二庭受理案件的25%。該類案件訴至法院后,由于法律規(guī)定的缺失和審判實踐的尺度不一,導致多種處理結果,不僅為今后建設社會主義新農村留下了安全隱患,同時也引發(fā)審判機關對處理農村建房問題的一些思考。本文針對我院民二庭受理的幾起農村建房合同糾紛,從案件的案由確定談起,對農村建房合同糾紛的解決做出如下調研探討:
    一、農村建房合同糾紛的案由定性爭議。
    農村建房合同糾紛訴至法院后,涉及的首要問題即是案由的確定問題。在審判實踐中,有兩種案由意見:
    (一)應認定為建設工程施工合同糾紛。首先,從立法的角度來看,因建設工程的特殊性和安全性要求,立法將建設工程施工合同從承攬合同中獨立出來,并制定專門的法律規(guī)定予以完善規(guī)范,以維護建筑市場的秩序和保證建設工程的質量。因此,農村的建房合同列為建設工程施工合同是與立法本意相符的。其次,從農村建房的特點來看,雖然表面上是施工隊提供勞務為原告建房,實際上施工隊不僅提供了勞務,而且利用自已的設備和技術,按房主提供的設計圖紙或相關要求施工,最后交付勞動成果。因此,農村建房已經是一個完整的小工程建設,應認定為建設工程施工合同。最后,從規(guī)范農村建筑市場秩序來看,司法機關將農村建房合同認定為建設施工合同,更有利于促進相關的行政管理部門制定實施農村建筑市場的配套政策,進一步推動農村建筑市場的規(guī)范化。
    (二)應認定為承攬合同。根據承攬合同的概念和特征,農村建房是建房施工隊按房主的各種具體要求完成建房工作,向房主交付房屋,并由房主支付一定報酬的行為,其各項特征均符合承攬合同的特征。同時,農村建房是比較簡單的建筑活動,它無需經過嚴格的規(guī)劃、勘察、設計等工作,而且大多數建房工程都是包工不包料的勞務工程,這與建設施工合同規(guī)范的大型、復雜的土木工程建筑工程是有明顯區(qū)別的。最后,農村建房合同中的發(fā)包方和承包方均為個人,從合同的權利義務來看,將農村建房合同定性為承攬合同更有利于保護合同雙方當事人的權利。
    二、不同的案由引發(fā)不同的法律效果和社會效果。
    我國合同法第十六章專門對建設工程施工合同糾紛作了相關規(guī)定,最高人民法院也出臺了關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的司法解釋,對建設工程施工做出了更詳細的規(guī)定,因此,將農村建房合同糾紛的案由確定為建設工程施工合同還是承攬合同,適用的是不同的法律規(guī)定,案件的處理結果也會截然不同。
    (一)建設工程施工合同和承攬合同的不同法律效果分析。
    建設工程施工合同承攬合同。
    合同效力無效有效。
    工程量通過鑒定機構鑒定按約計算工程量。
    工程質量施工隊不承擔質量責任施工隊按約承擔質量責任。
    違約責任合同雙方無違約責任按約承擔違約責任。
    第一,合同的效力問題。如果將案由定性為建設工程施工合同,根據司法解釋的規(guī)定,施工人必須具備相關資質,而農村建房的施工人基本上是個體的泥工、瓦工等自行招募組織起來的個體施工隊,不可能具備任何資質,因此,定性為建設工程施工合同的農村建房合同應為無效合同。如果將案由定性為承攬合同,根據合同法的規(guī)定,承攬人無需具備特別的資質,只要合同內容不違法,則定性為承攬合同的農村建房合同為有效合同。
    第二,工程量問題。將案由定性為建設工程施工合同后,因為合同的無效,工程量就無法按約計算,如果工程已經完工,且合同雙方對工程量無異議,工程量就按雙方合意的數字計算。如果工程未完工,或是雙方對工程量有異議,只能申請相關的鑒定機關進行鑒定。將案由定性為承攬合同,因為合同是有效的,所以工程量的計算嚴格按合同約定履行。
    第三、工程價款問題。如果將案由定性為建設工程施工合同,按司法解釋的規(guī)定,工程款的結算有如下幾種情況:(1)建設工程施工合同無效,但建設工程經竣工驗收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應予支持。(2)建設工程施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格的,修復后的建設工程經竣工驗收合格,發(fā)包人請求承包人承擔修復費用的,應予支持。(3)建設工程施工合同無效,且建設工程經竣工驗收不合格的,修復后的建設工程經竣工驗收不合格,承包人請求支付工程價款的,不予支持。如果將案由定性為承攬合同,因為合同是有效的,則工程價款按約計算。
    第四,房屋質量問題。如果將案由定性為建設工程施工合同,因為造成合同無效,房主和施工隊均有過錯,房主明知施工隊無任何施工資質而與其簽訂建房合同,施工隊明知沒有施工資質而承建建房工程,所以,房主和施工隊按具體的過錯程度承擔房屋的質量責任。如果將案由定性為承攬合同,根據合同法的規(guī)定,承攬人交付的工作成果不符合質量要求的,定作人可以要求承攬人承擔修理、重作、減少報酬、賠償損失等責任,因此,房屋的質量責任應由施工隊承擔。
    第五、違約責任問題。如果將案由定性為建設工程施工合同,因為合同的無效,合同中關于違約責任的承擔方式,例如違約金、滯納金、利息等條款的約定均失去效力。如果將案由定性為承攬合同,合同中的違約條款可以得到有效保護。
    (二)建設工程施工合同和承攬合同的不同社會效果分析。
    建設工程施工合同承攬合同。
    建筑市場的影響因不受合同的約束,市場秩序會更亂。有效合同適當的規(guī)范了建筑市場秩序。
    新農村建設的影響嚴懲了無資質施工隊,促進建筑管理機關嚴格規(guī)范農村建筑市場符合農民現在的意識水平和農村建筑市場的實際情況。
    農民的生命、財產安全問題更加嚴格的保護農民的生命、財產不利于保護農民的生命、財產。
    1、將案由定性為建設工程合同所產生的社會效果。
    第一,合同無效,將使房主逃脫及時支付工程款的責任(不必因遲延付款而承擔違約責任),等于變相鼓勵房主尋找個人施工,這樣花費少而且責任也小,同時,這樣也會產生農民工不能及時獲取工資的社會問題。
    第二、合同無效,則施工人的一些違約行為,比如遲延完工、質量問題,即使給房主造成損害,房主也無從要求賠償,而且施工人對工程也沒有保修責任,這對房主的保護也是不周到的。這樣就會造成一個惡性循環(huán),房主會盡力拖欠工程款,而施工方相應的也會不注意施工質量。
    第三,合同無效,則工程款的數額將難以確定。這類案件中,通常雙方對工程款都會有一個確認,如果合同無效,就要進行鑒定來確定工程款,這些小工程是很難找鑒定機構的,而且這樣數量眾多的案件全部都鑒定,會增加審判的周期和成本,不利于及時保護當事人的合法權益。
    第四、合同無效,會使當事人游離于合同保護之外而無須遵守任何約定,導致市場秩序更加混亂。
    第五、合同無效,嚴懲了房主和施工隊,從司法層面對工程的建設門檻進行了嚴格把關,有利于促進我國農村建筑市場的逐步完善,進一步保護農民的生命、財產安全。
    2、將案由定性為承攬合同所產生的社會效果。
    第一,合同有效,房主和施工隊的合同權利得到很好的保護,包括工程款的支付、工程質量的責任、違約責任的承擔等。
    第二、簽訂承攬合同手續(xù)簡單、合同內容不復雜,工程價款比較實惠,實際操作比較靈活,符合農民的意識水平和農村建筑市場的實際情況。
    第三、認定合同有效,就等于默認了無資質施工對建房的資質,因此,會變相的助長農村建筑市場無資質施工隊建房遍地開花,不利于我國農村建筑市場的規(guī)范和農民生命、財產安全的保護。
    三、給農村建房糾紛案件案由確定的建議。
    綜合上文對農村建房合同定性為建設工程施工合同和承攬合同的各項分析,我們可以看到,無論是從法律效果角度考慮,還是從社會效果角度考慮,兩種案由都各有所長。因此,在審判實踐中,我們應該綜合全案的具體情況,給農村建房合同一個明確而合適的案由。在現有的法律框架下,筆者建議可以采用以下辦法處理:
    (一)如果建設的是二層以下(不包括兩層)的房屋,根據建筑法的規(guī)定,農民自建低層住宅的建筑活動不適用本法,故對承建農村居民低層住房的行為,一般視為承攬行為,不屬于建設工程合同的范疇。其建設行為受《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理條例》調整,根據《村莊和集鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理條例》的規(guī)定,要求從事建筑施工的個體工匠辦理施工資質審批手續(xù)的范圍僅限于“村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)內”,而非全部建筑活動。故筆者認為,在存在個體工匠資質審查機構的地方,未取得相應資質的個體工匠從事建筑活動應屬于非法建筑活動;而在沒有個體工匠資質審查機構的地方,原則上不宜就工匠沒有資質而認定合同無效,特別是在村莊、集鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)外的建筑活動。
    另外,如果承建的工程規(guī)模比較小,比如只是一些“鋪磚、挖溝、拆除改造、或者零星土建”,而并不涉及大的樓房主體建設,也可以認定屬于承攬合同,而非建設工程合同。
    (二)如果個人是包清工,無論是建設多高的房屋,只提供勞務,則可以認定屬于勞務合同。
    (三)如果建設的是二層或兩層以上的房屋,其建設活動的規(guī)范應適用我國建筑法的規(guī)定,將農村建房合同定性為建設工程施工合同。此時施工隊因沒有資質而合同無效,則可以參考司法解釋中的規(guī)定,即只要質量合格,承包方可以按約定要求工程款,但同時還應當明確,承包方按約定受領工程款,也必須承擔對應的約定義務,如保修、按期完工等,以貫徹權利義務相一致的公平原則。
    建房后的承包合同篇十一
    隨著農村經濟的不斷發(fā)展以及農民生活水平的不斷提高,農民新建、翻修房屋、院落也越來越多,那么,農村自建房施工合同怎樣寫呢?下面給大家分享農村自建房施工合同,歡迎借鑒!
    一、工程概況。
    工程名稱:
    私人住宅。
    工程地點:徽縣*洛鎮(zhèn)下寨村上莊合作社,*方原有住宅院內。
    工程內容:設計圖以內的所有建筑工程。
    建筑面積:共148。8平方米。
    二、工程承包范圍。
    承包范圍:包工不包料。
    三、合同工期。
    開工日期:xx年3月8日(農歷二月初一)。
    竣工日期:xx年7月8日(農歷六月初六)。
    合同工期總日歷天數102天。
    四、合同價款。
    工價為每平方米180元,建筑總面積平方米,合同總價款為**26780元。
    付款方式:由*方分四次付清合同總價款。第一次在基礎工程完工后由*方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;第二次在主體工程完工后,由*方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;第三次在工程全面竣工后由*方付給乙方合同總價款的30%,即8000元;剩余10%(即2780元)作為質量保*金,在工程交工一年后如無重大質量問題,由*方全部付給乙方。
    五、質量標準。
    工程質量標準:按圖施工,確保工程質量。
    六、*乙雙方的權利及義務。
    1、*方的權利及義務:
    (1)*方應向乙方提供三通一平。
    (2)按期付款。
    (3)及時向乙方提供所需要的各種材料。
    (4)在工程開工前向乙方提供設計圖紙2套。
    (5)在施工過程中,如發(fā)現存在質量問題或私自變更設計圖紙的現象,*方有權要求乙方返工。
    2、乙方的權利及義務:
    (1)按圖施工。在施工過程中如需對原設計作出更改,需經*方同意后方可修改。
    (2)保*工程質量。
    (3)保*工期,按時交工。
    (4)在施工過程中,需要哪些材料,乙方應提前2—3天告知*方,以便及時購置。乙方應本著節(jié)約的原則,不得浪費材料。
    (5)在每一項分項工程完工后,乙方應征得*方驗收同意后方可進行下一道工序。
    (6)乙方應重視安全生產,一切安全責任均由乙方自行承擔。
    七、本合同未盡事宜由*乙雙方協(xié)商解決。
    八、本合同自*乙雙方簽字之日起生效。
    九、本合同一式二份,*乙雙方各持一份。
    *方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    *方:
    乙方:
    *方在xx建房屋一棟,建筑層數兩層,一層約xx平方米,二層約xx平方米,由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則,確保工程安全、優(yōu)質、高效、低耗,經雙方協(xié)商同意簽訂本倆,以期共同遵守:
    一、承包方式。
    采用包工不包料方式承包。
    *方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
    乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。
    二、承建項目。
    乙方按照設計圖紙或*方提出的要求承建。*方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲透水處理。
    三、承包價格。
    每平方米**大寫:xxx元(),建筑面積按每層樓外墻計算。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
    四、付款方式。
    合同簽訂完畢,工具進場,人員到位,預付30%,完成第一層磚砌并搗制好樓面付到50%,完成第二層以及屋頂付到75%付款八仟元,工程全部完工,交驗完畢付到90%,預留10%為質量保*金,完工一年內無質量問題,清尾款。
    五、雙方責任。
    *方負責水電到位供給及原材料及時進場。
    乙方必須保*工程質量和進度,按設計圖紙和*方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
    六、質量要求。
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責或由*方在乙方工程款中扣除。
    七、注意安全。
    勞保措施,施工防護措施到位,安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,*方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    八、工期要求。
    主體工程工期為75(日歷天),從簽訂合同之次日起計算,乙方必須在xx年xx月xx日前完成主體工程,遇天氣原因順延,乙方不能因各種原因拖延*方建房完工時間。遇乙方所需材料,應提前向*方提出計劃,以便及時籌備。
    九、后期維修。
    因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔,并承擔由此發(fā)生的相關賠償以及責任。
    十、其它。
    其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國家以及本地標準從嚴執(zhí)行。
    本合同一式二份,*乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    *方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    *方:
    乙方:
    *方擬在本村組原莊基上修建房屋,乙方長期從事農村房屋修建,具有一定的*水平和知名度,*方現將修房承攬給乙方施工,雙方在平等互利、協(xié)商一致的基礎上達成如下合同:
    一、房屋結構及承攬范圍:
    二、房屋計價面積及工價支付方式:
    3、支付方式:在本合同簽訂之日前,*方向乙方支付xxx元(大寫xxx元)作為定金,在主體修建打上圈梁上屋面后*方向乙方支付xx元(大寫元),在粉刷完畢*方驗收質量合格后,向乙方支付xx元(大寫xx元),下??铐椩?0xx年xx月xx日前付清。
    三、合同期限:
    四、雙方的權利與義務。
    2、*方應當提供乙方使用的水、電,并保*水電能正常使用;
    4、乙方施工中自行指揮所雇人員各負其責,組織施工并進行監(jiān)督,對房屋質量負責,乙方積極采取安全措施,確實抓好安全生產,施工中如發(fā)生安全事故,所造成的傷害均由乙方承擔,*方不承擔任何責任。
    5、*方不參與乙方組織的施工,但有權對乙方施工過程進行監(jiān)督,如發(fā)現乙方修建房屋存在出現質量問題,*方應當及時與乙方溝通,有權讓乙方進行及時糾正。*方驗收乙方所建房屋質量合格后雙方簽字,乙方完成交付義務。
    五、違約責任:
    七、本合同經*、乙雙方簽字后生效,一式三份,由*乙各執(zhí)一份,中間人執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    *方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日________年____月____日。
    建房后的承包合同篇十二
    甲方:
    身份證號碼:
    乙方:
    身份證號碼:
    甲方在_鎮(zhèn)_村新農村建三間三層半房屋一棟,建筑落地面積約__米×__米,由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
    一、承包方式:
    采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,主要包括:紅磚、黃砂、碎石、石灰、水泥、鋼材等,水電接至施工現場(配電箱后的線路由乙方負責)。乙方提供承包施工過程中的全部勞務、模板、支撐、腳手架、鐵釘、鐵絲及施工過程中的輔助材料、施工用具等。
    乙方按照甲方提供的施工圖及甲方提出的要求承建。主要包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、模板、鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;室內裝飾粉刷、外墻面水泥砂漿粉刷、外墻貼瓷磚、屋面貼琉璃瓦,同時作好防滲處理、配合水電施工、門窗施工做好修補工作,配合甲方做好材料保管。
    三、承包價格:
    按施工圖要求、乙方承包范圍、建造內容及乙方責任,施工費用總價包干,包干價格為___元,含安全文明施工措施費及購買農村建房保險費。(施工期間甲方向乙方施工人員提供午餐及茶水)。
    四、付款方式:
    乙方進場開工_天后甲方付款__元,完成第一層磚砌并搗制好樓面付款__元,完成第二層付款__元,完成第三層付款__元,屋面完工后付款__元,工程全部完工,經驗收合格后付至__元,余款__元作為保修金待_個月后,經檢查屋面無滲漏墻面無開裂等質量缺陷,付清余款。
    五、雙方責任:
    甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量,安全文明施工及購買農村建房保險,按施工圖紙和甲方要求進行施工,節(jié)約材料,并做好材料保管,不得丟失。
    六、質量要求:
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和甲方提供的施工圖要求組織施工,工程質量不合格及達不到甲方要求由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    七、施工安全:
    文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    八、工期要求:
    工程總工期為_個月,從_月_號乙方進場施工開始算起,乙方必須在__年_月底前完成承包范圍內的全部工程,最遲不能拖延到_月_日,如超過_月_日甲方要給予乙方經濟處罰。乙方所需材料,應_天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
    ·九、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字(章):
    乙方簽字(章):
    聯(lián)系電話:
    聯(lián)系電話:
    日期:__年_月_日
    日期:__年_月_日
    建房后的承包合同篇十三
    甲方(授建方):
    姓名:身份證號:
    住址:______________________________________________乙方(承建方):惠州市幸福園林綠化工程有限公司姓名:身份證號:
    根據《建筑法》,《經濟合同法》及有關法律法規(guī),甲乙雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過雙方協(xié)商就私人住宅建房工程達成協(xié)議,為規(guī)范建造私人住宅工程中雙方的民事行為,特制定本合同。
    一、承包方式。
    1、采用包工包料方式承包,面積價格一次性包死,工程面積必須嚴格按圖紙設計施工,乙方不得隨意改變圖紙設計,未經甲方同意不得隨便增加面積,不得偷工減料,使用劣質材料,因施工過程中發(fā)現設計問題,確實需要變更的,需雙方協(xié)商一致,乙方在施工中必須接受甲方的監(jiān)工,并接受合理化建議并采納。
    3、乙方的施工人員住宿問題由甲方解決,飲食等生活費用由乙方自理。
    二、承建項目。
    1、乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。主樓、樓梯、屋面、平臺、三樓平臺,游泳池等與主樓相關聯(lián)的所有鋼筋混凝土工程,同時作好防滲處理。
    2、主樓外的沙井、排水管道、化糞池等工程。
    三、承包價格及付款方式。
    承建項目的報價詳見(附表1);在工程開工后按合同造價先期預付40%,主體完工后預付30%,粉刷完工后預付20%,總體竣工驗收合格后剩余款項10%部分一次性付清。
    四、雙方責任。
    五、質量要求。
    1、乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    2、甲方發(fā)現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時,有權要求乙方停工或整改。
    3、房屋建成后甲方發(fā)現質量問題的,如:
    1),所進材料一定確保質量,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、樓板,鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲等。
    4、主體四角端正、墻面、地面平,墻體粉刷平整,杜絕空鼓,符合相關標準。門面貼瓷磚。
    六、注意安全。
    乙方必須按照安全規(guī)范和技術要求,采取嚴格的安全防護措施,文明施工,在施工過程中要特別注意安全施工,確保人身和財產安全,杜絕一切事故發(fā)生,因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故,由乙方負全部責任。乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故的一切事故,一切由乙方負全部負責,甲方不負擔任何責任和費用。
    七、工期要求。
    主體工程工期為天,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在年月日前完成主體工程,完工時間不能超過天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。如因乙方的原因造成工期延誤的,每拖延一天,減少工錢元,因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期延誤除外。
    八、其它未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
    本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
    甲方簽字(章):
    乙方簽字(章):
    20xx年月日。
    建房后的承包合同篇十四
    甲方:
    乙方:
    甲方擬在xxxxxx村建房屋一座,房屋占地面積約60平方米,共一層(一層高3.5米),經雙方約定,由乙方負責承包工程建設,經雙方充分協(xié)商后,特訂立如下合同:
    一、承包方式。
    采用包工不包料的方式承建,甲方提供建房所需材料,包括磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等,乙方提供勞務、建筑技術、扎鋼筋技術、模板夾板撐樹,腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產生活的一切用具等,乙方根據施工進度,應提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料,乙方所提供的材料費用由乙方自理。
    二、承建項目。
    乙方必須按照甲方設計圖紙和要求進行施工。
    (1)甲方房屋的'主體工程的建設(從地梁到樓頂的主體工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋,每層樓面混凝土澆灌。
    (2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。
    (3)門窗戶的過梁。
    (4)樓梯的夾層、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。
    (5)括漿。
    (6)樓面磨面。
    三、雙方權利及義務。
    1、甲方遵照乙方要求,在規(guī)定期限內,提供建房所需材料。
    2、乙方應遵照圖紙施工和甲方要求施工,加強質量管理,明確施工要求,在重要的施工過程中,如下鋼筋、倒水泥板經甲方驗收同意后,方能進行下一道工序。
    3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中,有偷工減料,工作不負責,影響房屋質量行為時,有權要求乙方停工或返工整改。
    4、房屋建成一年后,甲方發(fā)現質量問題,乙方必須按照甲方要求免費維修,費用由乙方負責。
    5、乙方必須加強對其人員的安全教育,嚴格管理,精心施工、安全施工、文明施工,由于乙方人員過失引發(fā)的安全問題概由乙方負責,甲方概不負責。
    6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付,與甲方無關,在施工過程中,應注意不必要的材料浪費,節(jié)約原材料。
    7、墻面確保水平,誤差不超0.1厘米。
    四、工程付款。
    1、工程款結算方式,完工后,以建房實際面積結算,每平方米人民幣88元。
    2、付款方式,每層完工付每層的80%,后20%待全部完工后支付。
    五、工程期限。
    工期從20xx年7月1日起開始建設至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬),工期為天,如發(fā)生下雨、停電等自然因素,可延長工期,如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方,甲方可視乙方違約,甲方有權解除合同,乙方應承擔違約金5000元。
    六、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起生效。
    甲方(公章):_________乙方(公章):_________。
    法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________。
    _________年____月____日_________年____月____日。
    建房后的承包合同篇十五
    甲方(發(fā)包人):
    乙方(承包人):
    甲方將位于的自建房承包給乙方。經雙方協(xié)商,并達成如下協(xié)議:
    采用包工方式承包。甲方提供建房土地、圖紙、紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
    乙方按照設計圖紙或甲方提出的.要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、后墻面粉水泥砂漿,要求做到內外墻用水泥砂漿打底刮平,地坪清光;布好三線兩管,即電線、電視線、網線,衛(wèi)生間大便器的下水管道及屋頂的落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲處理。
    每平方米340元,人民幣(大寫:叁佰肆拾元整)。
    本合同自簽訂生效之日起,甲方應在當天內一次付給乙方____元用于施工機具準備費。工程未竣工驗收前,甲方可預留工程總造價%的尾款,待工程竣工驗收后全部付清。
    1、乙方按工程設計圖紙及甲方的要求施工,未經甲方同意,乙方不得擅自更改施工要求。
    2、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后,由甲方組織有關人員進行質量監(jiān)督和驗收,達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工,返工材料等費用由乙方負責。
    3、施工過程中,乙方不得偷工減料。
    4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。
    甲方:
    乙方:
    日期:
    建房后的承包合同篇十六
    甲方(發(fā)包人): 乙方(承包人):
    依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等相關法律法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠信的原則,合同就雙方 項目工程總承包事宜經協(xié)商一致,訂立本合同。
    工程名稱:
    工程地點:
    工程承包范圍:
    合同期限:
    施工期限:
    工程質量標準:
    合同價格為人民幣(大寫): 元。
    除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的項目外,合同價格不作調整。
    每平方米 元,竣工結算建筑面積按工程實際面積計算。附屬工程價格參照市場價格計算。
    乙方進場后甲方付乙方進場費 ;完成第一層框架樓面甲方付款_____ 元;甲方付清后乙方開始第二層施工,第二層框架樓面完成后甲方付款_______元;付清后乙方開始磚砌抹灰工程,工程全部完工付款 ;甲方扣壓乙方10%的總工程款作為竣工驗收押金,經驗收合格后7天內一次性付清。(如果甲方修改房屋樣式或加高屋頂等原因導致工程量增加,則對增加的工程量另外計算價錢。)
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    甲方負責“三通一平”,并負責購買“建安險”兩份;乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
    文明安全施工,如果施工人員出現工傷、因施工造成他人損傷等事故,一切由肇事者負責,文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    十、其它未盡事宜,由雙方協(xié)商解決,可簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力
    十一、本合同一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,從簽字之日起生效,具有同等的法律效力
    發(fā)包人簽字(蓋章): 承包人簽字(蓋章):
    年 月 日
    建房后的承包合同篇十七
    甲方:
    乙方:
    經雙方協(xié)商,甲方擬在上縣新村建房屋一座,房屋占地面積約112平方米,由乙方負責承包工程建設,特訂立如下合同:
    1、乙方承包樓房建設,工人進入工地施工安全自理,鐵釘、鐵線、坐機費,鑰頭、鏟、開水、煙絲、基礎樓面爆裂、鋼筋保護層3公分由乙方負責。上磚、河沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管等乙方負責。勞務、建筑技術、扎鋼筋技術、模板夾板撐樹,吊機、碼釘、連板及生產生活的一切用具等,由乙方自理。
    2、花草每層飄磚三條線不加錢,整幢樓十三條柱5030公分,其中四條5050公分,梁深度5020公分,鋼筋保護層每條樁周邊3公分,本幢樓兩向上下飄窗,飄出40公分,兩邊飄出每層甲方加平方米,每平方,其中一邊飄連窗。
    本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起生效,并具有同等的法律效力。
    甲方(簽名):
    乙方(簽名):
    在場人(簽名):
    20xx年月日
    建房后的承包合同篇十八
    (一層高3.5米),經雙方約定,由乙方負責承包工程建設,經雙方充分協(xié)商后,特訂立如下合同:
    一、承包方式。
    采用包工不包料的方式承建,甲方提供建房所需材料,包括磚、河。
    沙、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、鐵釘、扎絲、水電、桶等,乙方提供勞務、建筑技術、扎鋼筋技術、模板夾板撐樹,腳手架用材、吊機、碼釘、連板及生產生活的一切用具等,乙方根據施工進度,應提前6天通知甲方購買上述由甲方負責購買的材料,乙方所提供的材料費用由乙方自理。
    二、承建項目。
    乙方必須按照甲方設計圖紙和要求進行施工。(1)甲方房屋的主體。
    工程的建設(從地梁到樓頂的主體工程)包括墻體、倒2層的立柱、梁柱、簡梁柱、樓梯、樓面、裝模拆模、扎鋼筋,每層樓面混凝土澆灌。
    (2)除倒混凝土以外的吊磚、吊鋼筋、吊河沙、水泥、石灰、卵石、廊河的建砌。(3)門窗戶的過梁。(4)樓梯的夾層、衛(wèi)生間的夾層、倉庫的夾層。(5)括漿。(6)樓面磨面。
    三、雙方權利及義務。
    1、甲方遵照乙方要求,在規(guī)定期限內,提供建房所需材料。
    2、乙方應遵照圖紙施工和甲方要求施工,加強質量管理,明確施工要求,在重要的施工過程中,如下鋼筋、倒水泥板經甲方驗收同意后,方能進行下一道工序。
    3、甲方發(fā)現乙方在施工過程中,有偷工減料,工作不負責,影響房屋質量行為時,有權要求乙方停工或返工整改。
    4、房屋建成一年后,甲方發(fā)現質量問題,乙方必須按照甲方要求免費維修,費用由乙方負責。
    5、乙方必須加強對其人員的安全教育,嚴格管理,精心施工、安全施工、文明施工,由于乙方人員過失引發(fā)的.安全問題概由乙方負責,甲方概不負責。
    6、乙方所屬人員的報酬由乙方負責支付,與甲方無關,在施工過程中,應注意不必要的材料浪費,節(jié)約原材料。
    7、墻面確保水平,誤差不超0.1厘米。
    四、工程付款。
    1、工程款結算方式,完工后,以建房實際面積結算,每平方米人民幣88元。
    2、付款方式,每層完工付每層的80%,后20%待全部完工后支付。
    五、工程期限。
    工期從20xx年7月1日起開始建設至12月底完工(最遲不超過20xx年1月中旬),工期為天,如發(fā)生下雨、停電等自然因素,可延長工期,如因乙方消極怠工或其他原因延誤工期等做法為難甲方,甲方可視乙方違約,甲方有權解除合同,乙方應承擔違約金5000元。
    六、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起生效。
    甲方(簽名):
    乙方(簽名):
    在場人(簽名):
    20xx年月日。
    建房后的承包合同篇十九
    身份證號:__________聯(lián)系電話:____。
    第一條______工程概況。
    工程名稱:農村自建房屋裝飾裝修。
    施工地點:玉溪市江川縣。
    房屋概況:房型______(層),建筑面積約______平方米。
    第二條______裝修施工內容。
    甲方將自建房的裝修工程承包給乙方,施工內容為:____水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,包水管,頂面、墻面涂料,材料安裝,隔斷制作,搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
    包工不包料,由甲方提供裝修所需材料,乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業(yè)。裝修設計方案由甲乙雙方共同商定后實施,施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方,乙方應無條件采納。
    第四條______裝修價款。
    本合同項下裝修項目總價款:__________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費),大寫(人民幣______整),該價款為施工包干價。
    第五條______裝修款項支付方式。
    乙方裝修施工竣工后十天內,甲方對房屋裝修進行竣工驗收,驗收合格后三十天內甲方一次性向乙方支付總價款的95%,剩余總價款的5%作為質量保證金,質保期一年,質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的,甲方將質保金退還乙方。
    第六條______裝修工期:____自____年__月__日開工,至____年__月__日竣工,工期為______天。
    第七條______乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害,損害材料價值200元以內(包括本數)的,甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的,乙方應全額賠償甲方。
    第八條______乙方自行招聘施工工人進行裝修施工,工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度并嚴格落實,如施工工人在裝修施工過程中發(fā)生安全事故,涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔,且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的,甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款里扣除。
    第九條______本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人,如乙方違反本約定,甲方有權立即解除合同并追究乙方違約責任。
    第十條______協(xié)議的變更和解除。
    乙方違反本合同第九條約定的,甲方有權解除本合同,并不予支付乙方已經施工部分的工程款。
    乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的,甲方有權解除本合同,解除合同通知自送達乙方時生效。
    第十一條違約責任。
    乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的,應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
    第十二條______本協(xié)議一式二份,自甲乙雙方簽字或蓋章后生效,甲、乙雙方各執(zhí)一份______,具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商解決未果,由甲方所在地人民法院管轄。
    甲方(簽字):__________乙方(簽字):____。
    住址:__________住址:____。
    電話:__________電話:____。
    身份證號:__________身份證號:____。
    簽訂日期:__________年______月______日
    簽訂地點:____。
    建房后的承包合同篇二十
    甲方在陽華路南華小區(qū)31#建房屋一棟,建筑總面積約300平方米,由乙方承包施工。經雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同:
    采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料,包括:紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等。乙方提供勞務、建筑技術、模板、撐樹、腳手架用材、碼釘及生產生活用具等。
    乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建筑,包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前向外墻貼瓷磚、后向墻面粉水泥砂漿、衛(wèi)生間地面及墻面貼瓷磚、安裝瓷盆、大便器、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光,同時作好防滲處理。
    每平方米伍拾肆元,建筑面積按每層樓外墻計算。女兒墻按每米壹拾元計算,包括水泥砂漿抹面。樓面混凝土搗制另請施工隊伍,所需費用甲乙雙方各負擔50%。
    完成第一層磚砌并搗制好樓面付叁仟元,完成第二層付款叁仟元,完成第三層付款叁仟元,工程全部完工,經驗收合格后一次付清。
    甲方負責水電供給及原材料及時進場。乙方必須保證工程質量,按設計圖紙和甲方要求施工,節(jié)約材料,并保管好材料,不得丟失。
    乙方應當按照國家規(guī)定的房屋質量標準和要求組織施工,不合格由乙方負責返工,返工費由乙方負責。
    文明施工,如果乙方施工人員出現工傷,因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負責,甲方不負擔任何責任和費用。文明施工,講究職業(yè)道德,講究清潔衛(wèi)生。
    主體工程工期為4個月,從簽訂合同之日起計算,乙方必須在20______年10月30日前完成主體工程,完工時間不能超過10天,乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。乙方所需材料,應兩天前向甲方提出計劃,以便迅速籌備。
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。