臨河房屋買賣居間合同(優(yōu)秀13篇)

字號:

    合同可以明確約定各方的責任和違約責任,保護了合作雙方的利益。當我們需要簽訂合同時,必須明確合同的主要條款和具體細節(jié)。首先,我們需要確定合同的雙方當事人,明確雙方的身份和權利義務。其次,合同應明確約定合同的對象和交易內容,確保雙方對交易的期望一致。同時,合同還應當包含對違約責任和解決爭議的條款,以確保交易的有效執(zhí)行和糾紛的妥善解決。合同范文中包含了一些典型的條款和表達方式,可以供你參考和借鑒。
    臨河房屋買賣居間合同篇一
    訴訟請求。
    以上兩項合計:_____________元。
    4、本案訴訟費用由被告承擔。
    事實及理由。
    原、被告及第三人三方于___年___月___日簽訂《房屋買賣居間合同》,由原告購買被告所有的坐落于_____________________號私產房屋,該房建筑面積為______平米,房屋價款為人民幣_________元。原告于簽訂合同的當日交付被告定金人民幣___元,同時交付第三人中介費___元;貸款代辦費___元;評估費___元。在《房屋買賣居間合同》中明確規(guī)定:__________“買賣雙方須在___日前親自簽署《天津市房產買賣協(xié)議》遞件至房管部門,并將首付款存入____________房管局指定的資金監(jiān)管機構。
    然而就在原、被告于___日前往房管局辦理遞件過程中,被房管局告知該房因涉及訴訟糾紛,已被法院查封,不能辦理變更登記。此后原告曾就此事多次找被告協(xié)商解決,被告總找各種理由拖延。同時對于給原告造成的損失,被告僅同意返還收取原告的定金,不同意雙倍返還定金,對于原告所支付的中介費、貸款代辦費、評估費均不同意賠償。
    綜上,原告認為,原、被告應嚴格按照《房屋買賣居間合同》來履行已方的義務。由于被告房屋因涉及訴訟案件被法院查封,致使原告的合同目的不能實現(xiàn),責任完全在于被告。根據三方所簽訂的《房屋買賣居間合同》的規(guī)定,均明確約定了賣方違約應承擔的違約責任,同時對于雙倍返還定金及賠償原告所付給第三人的相關費用等均有明確規(guī)定。故被告應該嚴格按照三方簽訂的合同來賠償原告損失。故原告訴至貴院,請貴院依據相關法律法規(guī),在查清事實的基礎上判如所請。
    此致
    ____________人民法院。
    具狀人:__________。
    _____年_____月_____日。
    臨河房屋買賣居間合同篇二
    居間合同與其他勞務合同不同,居間合同的.根本特性在于居間報酬請求權的實現(xiàn)取決于居間人是否促成委托方與第三方締約,然而并不是所有居間人和委托人都清楚這一點,從而導致居間爭議的產生。并且,在我國現(xiàn)行立法對居間活動涉及不多的現(xiàn)實狀況下,難免會造成司法程序中解決居間糾紛的無法可依狀態(tài)以及由此帶來的不確定性。
    房屋居間合同是指,房屋居間人為委托人在房屋轉讓、抵押、租賃等活動中提供訂立合同的信息、咨詢或提供代理或策劃的服務,并需要委托人支付一定報酬的合同。通俗來講,房屋居間合同,也可以稱之為房屋中介服務合同,這是由房屋中介提供的一種有償服務(房屋咨詢、給他人提供房屋信息、代理房屋買賣以及房屋價格評估等)活動。
    房屋居間合同包括房屋買賣居間合同。房屋買賣居間合同是指居間人在房屋轉讓、租賃活動中提供信息、咨詢或提供代理服務以獲得報酬而簽訂的合同。在房屋買賣居間合同中,居間人履行一般的居間義務,如了解房產行情,發(fā)布房屋相關信息,了解房屋使用狀況,指導買賣雙方簽約等。可以明確一點的是,在房屋買賣的過程中,居間人必須忠實居間義務,包括如實報告的義務,盡力提供居間服務的義務以及保守秘密的義務等。
    1.居間合同具有有償性與雙務性
    房產買賣居間合同是一種有償合同,合同中涉及居間人與委托人的相關利益;并由居間人提供居間服務,委托人要向居間人支付居間活動報酬,作為居間人服務的對價。不要報酬促成他人訂立合同的行為,不屬于居間合同,而是一種服務性活動。居間合同的雙務性是指,居間合同一旦成立,合同雙方當事人均需承擔一定的義務。居間人履行如實報告的義務,委托人則履行與第三方簽訂合同后向居間人支付報酬的義務。
    臨河房屋買賣居間合同篇三
    甲方(賣方):身份證號:。
    乙方(買方):身份證號:。
    居間人:。
    方出賣給乙方的房屋狀況:
    1、出賣房屋位置:位于_________________________________住房一套,建筑面積平方米,合同備案號。
    2、出賣房屋總價款:(大寫:)。
    鑒于乙方已經向甲方支付了該買該套房屋的定金且甲、乙雙方簽訂了《房屋買賣定金合同》。
    現(xiàn)甲乙雙方及居間服務方就買賣雙方、居間服務等條款,經過協(xié)商達成如下一致意見:
    一、居間服務費支付時間及標準:
    1、居間服務費用總額是:(大寫:);其中甲方支付居間服務費為人民幣:(大寫:),乙方支付居間服務費為人民幣:(大寫:)。
    2、甲乙雙方支付上述居間服務費的時間為:本協(xié)議簽訂的當日且必須是一次性支付。
    3、乙方若需居間人協(xié)助辦理貸款的相關手續(xù),還需向居間人支付貸款咨詢服務費人民幣:______________________(大寫:)。
    二、乙方支付給甲方房款的流程:
    1、乙方須將房款存入居間人指定開設的銀行專戶內(不計息)。
    銀行專戶的賬戶名稱及賬號:
    2、本合同簽定后,乙方支付該筆購房款時間和金額分別為:
    第一筆:__年__月__日前將人民幣存入上述指定賬戶;。
    第二筆:__年__月__日前將人民幣存入上述指定賬戶;。
    第三筆:__年__月__日前將人民幣存入上述指定賬。
    三、甲方有義務在本協(xié)議簽訂之日起三日內將該套出售房屋的原始材料全部交存居間人處保管。
    四、甲方有義務在知曉可以辦理或者已經取得產權證的當日,向乙方及居間人告知自己已經取得或者可以辦理產權證的事宜。
    居間人在知曉上述事宜時,應合理安排甲乙雙方去辦理產權過戶手續(xù)。
    五、居間人協(xié)助辦理房屋產權過戶手續(xù)時,甲、乙雙方應積極配合并備妥有關房屋交易過戶所需的全部手續(xù)。
    經居間人電話或者書面告知后,甲乙雙方或者一方仍拒絕配合辦理產權過戶手續(xù)的,由此導致訴訟等不利后果均由不配合方全部承擔(其中包括但不限于承擔相應的律師代理費等合理費用)。
    辦理該房屋產權交易過戶手續(xù)所需時間以成都市房地產交易中心規(guī)定時間為準。
    (房屋產權正常過戶時間為5個工作日,甲方領取房款時間為銀行放貸后,且甲、乙雙方物業(yè)房屋交接完畢后3個工作日內)。
    六、待乙方取得該房屋的《房屋所有權證》后,甲方和乙方物業(yè)交割、房屋交接完畢后,居間人于日內將全部房款轉交甲方。
    七、辦理產權過戶的相關費用由承擔;辦理貸款產生的相關費用由乙方自行承擔。
    由于乙方自身原因未能辦妥銀行按揭的,居間人收取的`咨詢服務費將不予退還。
    八、違約責任:
    1、本合同簽定后,若乙方有下列任何一種行為,視乙方違約,并應承擔辦理產權交易過戶手續(xù)及主權回轉手續(xù)所發(fā)生的全部費用(包括但不限于甲方的實際損失,居間人的全部中介費用以及相關的各種行政規(guī)費等):在該房屋產權辦理過程中,乙方提出不購買此房;不按合同規(guī)定日期及金額存入房款;本協(xié)議項下的其他違約行為;其他:(1)(2)
    2、自本合同簽定后,若甲方有下列任何一種行為,視為甲方違約,并應承擔辦理產權交易過戶手續(xù)及產權回轉手續(xù)所發(fā)生的全部費用(包括但不限于乙方的實際損失,居間人的全部中介費用以及相關的各種行政規(guī)費等):在該房屋產權辦理過程中,甲方提出不出售此房;甲方拒絕提供辦理過戶手續(xù)相關資料、證明或者提供的相關資料不實;本協(xié)議項下的其他違約行為;其他:
    3、違約金的賠付數(shù)額和賠付方式,甲乙雙方一致認可違約金金額為人民幣:(大寫:)。
    九、本合同項下的甲方房屋共有人對本協(xié)議的全部內容及由此產生的法律后果,不持異議,并承擔履行合同的義務。
    十、其它約定事宜:
    1、甲方保證上述房地產權屬清楚,并且保證產權共有人同意出售此房產,該房產相關資料文件真實準確有效。
    若發(fā)生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責,承擔相關法律責任和經濟賠償。
    2、居間人作為中介,其收取居間費是為甲乙雙方提供完成上述交易的信息(具體信息真實與否,由提供虛假信息乙方承擔)并簽定相關協(xié)議。
    房屋買賣的具體權利和義務由甲、乙雙方按有關規(guī)定自行約定解決。
    3、上述房屋以乙方實地勘察為準,一經交割,甲方不再承擔房屋維修責任。
    房屋的交割時間為__年__月__日。
    房屋交割時,甲方須結清全部水、電、氣、光-纖、物業(yè)管理等相關費用,屋內結構設施需按合同約定保持完整。
    否則由此引起的法律后果由甲方承擔。
    交割時間以后,甲方房屋內下列物品屬合同成交價格一并出讓:
    4、因不可抗力造成本合同不能執(zhí)行,甲方、乙方、居間人均不承擔責任。
    5、甲方及共有人(若有)接受房屋出賣款的賬戶及賬號如下:
    十一、本合同經甲、乙雙方簽字后即生效,居間人簽章以資見證,本協(xié)議一式三份,甲、乙雙方各一份,具有同等法律效力,居間人留一份存檔。
    十二、未盡事宜,三方協(xié)商可簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
    如有其它合同與該合同相抵觸以此合同為準。
    十三、如履行本協(xié)議過程中發(fā)生糾紛,三方均同意提交成都市溫江區(qū)人民法院管轄。
    補充協(xié)議:
    甲方及房屋共有人:
    乙方:
    居間人:
    簽章:
    簽章:
    簽章:
    電話:
    電話:
    電話:
    簽約日期:
    __年__月__日。
    臨河房屋買賣居間合同篇四
    身份證號碼:_________________。
    工作單位:_________________電話。
    乙方:
    法定代表人:_________________。
    住所:_________________。
    甲方欲出售其名下房屋,特委托乙方提供購房人的信息,幫助甲方與購房人簽定《房屋買賣合同》。經甲、乙雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議,以咨雙方共同遵守。
    第一條:_________________出售房屋的基本情況。
    本房屋為央產房或經濟適用房、房改房,甲方已取得上市出售備案表,可以合法出售。
    本房屋用于自住,未出租,無它項權利設置;或,本房屋用于出租,租期__年__月__日終止,承租人已書面聲明放棄優(yōu)先購買權,不購買此房。(附聲明附件)或,本房屋的共有權人,其已書面聲明放棄優(yōu)先購買權,不購買此房。(附聲明附件)。
    第二條:_________________甲方委托事項。
    1.乙方代為尋找購房人。
    2.乙方帶領有購房意向的人實際參觀房屋;。
    3.乙方向購房意向人提供甲方房屋情況的證明文件等。
    第三條:_________________甲方義務。
    甲方保證其有權出售該房屋。如基于該房屋發(fā)生任何糾紛,均由甲方負責。
    甲方向乙方提供房屋的權屬證書復印件,甲方承諾該復印件與原件一致;。
    甲方向乙方提供房屋鑰匙一套。
    第四條:_________________乙方義務。
    乙方應當為甲方尋找合適的買方。
    乙方帶領購房意向人參觀甲方房屋時,不得損壞屋內設施。
    乙方對甲方房屋不享有任何的.權利。
    第五條:_________________委托期限。
    本合同委托期限為月,期滿之前,甲方不得解除委托。
    或甲方可以解除本委托,但因其解除委托行為給乙方造成損失的,應當承擔賠償責任。
    合同期滿乙方未找到買家的,本合同終止,乙方向甲方返還甲方提供的材料。
    經雙方協(xié)商一致,可以續(xù)定委托合同。
    第六條:_________________乙方報酬。
    乙方完成居間事項,即甲方與乙方提供的買房人簽訂《房屋買賣合同》,甲方向乙方支付元的居間服務報酬。該報酬于甲方與乙方提供的買房人簽訂《房屋買賣合同》之日支付。
    第七條:_________________違約責。
    甲乙雙方應認真履行本合同,如有違約,應賠償守約方的損失。
    第八條;爭議解決。
    雙方在履行本合同中的爭議應先協(xié)商解決;如協(xié)商不成,任何一方均有權向有管轄權的法院提起訴訟或向北京仲裁委員會提起仲裁(選擇其一)。
    本合同共頁,自雙方簽字之日起生效。
    本合同一式份,雙方各執(zhí)份,具有同等法律效力。
    _____年_____月____日_____年_____月____日。
    臨河房屋買賣居間合同篇五
    編號:
    簽訂地點:
    簽訂時間:
    合同雙方當事人:
    委托人甲(出賣人):
    地址:郵政編碼:【營業(yè)執(zhí)照注冊號】【身份證號】:
    【法定代表人】【本人】:聯(lián)系電話:
    委托代理人:聯(lián)系電話:地址:郵政編碼:
    委托人乙(買受人):
    【本人】【法定代表人】姓名:國籍:
    【身份證號】【護照】【營業(yè)執(zhí)照注冊號】地址:郵政編碼:聯(lián)系電話:
    【委托代理人】姓名:國籍:地址:郵政編碼:聯(lián)系電話:
    居間人:
    注冊地址:郵政編碼:營業(yè)執(zhí)照注冊號:
    法定代表人:聯(lián)系電話:
    根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規(guī)之規(guī)定,委托人甲和委托人乙之間就房屋買賣、兩委托人與居間人之間就居間報酬等事項,在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上達成如下協(xié)議:
    第一條合同標的。
    其設計結構為_____總建筑面積為___平方米,權屬為___,____房產證號____,房屋落成時間為___年___月,__其他情況___。
    委托人乙對上述房屋情況已充分了解,并作了實地勘察。
    第二條委托人甲對居間人的委托事項(與委托書內容相同見附件1)。
    1、為委托人甲欲賣出的上述房屋尋找買受人,并將該房屋詳細情況以及委托人甲的要求等報告給買受人。同時,將買受人的情況報告給委托人甲。
    居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產權變更等事宜。
    第三條委托人乙對居間人的委托事項(同委托書內容,見附件2)。
    1、委托人乙欲在___市___區(qū)___地段購買___房屋___套,面積為___平方米。
    委托居間人搜尋信息,并及時報告委托人乙,以便促成委托人乙購買房屋的目的。
    居間人促成買賣雙方達成房屋買賣意向后,組織雙方簽訂本合同,并負責協(xié)助辦理該房屋的產權變更等事宜。
    第四條居間人完成委托任務的報酬。
    居間人業(yè)已完成本合同項下委托人雙方委托之事項,委托人雙方自愿選擇下列第_____種方式向居間人支付報酬:
    1、按合同標的___%的比例支付(具體數(shù)額為小寫___、大寫___),其中委托人甲___%(具體數(shù)額為小寫___,大寫___),___委托人乙___%,(具體數(shù)額為小寫___、大寫___)。
    2、委托人雙方一次性支付居間人人民幣小寫___元,大寫____。其中,委托人甲___元,大寫___。委托人乙___元,大寫___。
    交付傭金的具體時間:_______。
    交付方式:__________。
    第五條居間人沒有完成委托任務的費用收取。
    居間人沒有完成委托人指示的委托任務的,不得收取報酬,但可以按實際支出收取一定的費用,委托人雙方自愿選擇下列第___種方式向居間人支付費用。
    1、一次性向居間人支付人民幣_____元,由委托人雙方各自分別承擔___%。
    2、根據居間人的實際發(fā)生費用(以發(fā)票、車票等為證據),由委托人雙方各自承擔__%。
    第六條違約責任。
    1、居間人有下列行為之一的屬于違約:
    (1)無正當理由擅自解除合同的;。
    (2)與他人串通,損害委托人雙方的利益的;。
    (4)居間人違約的,應當承擔本合同居間人預期獲得傭金總價款的_____%。居間人因違約行為,給委托人任何一方造成經濟損失,且違約金不足以彌補的,居間人應當就損失的差額部分向受害人予以賠償。
    2、委托人雙方有下列情形之一的屬于違約:
    (1)無正當理由擅自解除合同的;。
    (2)相互或與他人串通,損害居間人利益的;。
    (4)委托人違約的,在以下款項中選擇:
    1、已經向居間人交付定金的,不得索回定金;。
    2、按照居間人在本合同中應當獲得的傭金予以賠償;。
    3、按照本合同標的物總價款的_____%賠償于居間人。
    第七條本合同解除的條件。
    1、當事人就解除合同協(xié)商一致的;。
    2、因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;。
    3、在委托期限屆滿之前,當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務的;。
    4、當事人一方遲延履行主要義務,經催告后在_____個工作日內仍未履行的;。
    5、當事人一方因其他原因致使合同目的不能實現(xiàn)的。
    第八條本合同自簽訂之日起生效,合同有效期限為天。本合同一式_____份,當事人各一份,備案一份。
    第九條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生爭議,由當事人三方協(xié)商解決,也可以到當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調解;協(xié)商調解不成的,按下列第_____種方式解決:
    1、提交_____仲裁委員會仲裁;。
    2、依法向人民法院起訴。
    第十條其他約定事項:
    第十一條本合同未作規(guī)定的,當事人可以補充協(xié)議。補充協(xié)議有困難的,按《中華人民共和國合同法》以及相關法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。
    委托人甲:委托人乙:居間人:(章)。
    (簽章)(簽章)(經辦人簽字)。
    臨河房屋買賣居間合同篇六
    委托人乙:(買入、承租方)____________。
    第一條(訂立合同的前提和目的)。
    依據國家有關法律、法規(guī)和本市有關規(guī)定,三方在自愿、平等和協(xié)商一致的基礎上,就居間方接受委托人甲、乙的委托,促成委托人甲、乙訂立房地產交易____________(買賣/租賃)合同,并完成其他委托的服務事項達成一致,訂立本合同。
    第二條(提供居間房地產的座落與情況)。
    委托人甲的房地產座落于___________市___________區(qū)(縣)________路_______弄_______號_______室共___________套,建筑面積為_____________平方米,權屬為____________,權證或租賃憑證編號___________,其他情況_________________。
    委托人乙對該房地產情況已充分了解。
    第三條(委托事項)。
    (一)委托人甲委托事項(共______項)。
    主要委托事項:
    其他委托事項:
    (二)委托人乙委托事項:(共______項)。
    主要委托事項:
    其他委托事項:
    第四條(傭金標準、數(shù)額、收取方式、退賠)。
    (一)居間方已完成本合同約定的委托人甲委托的事項,委托人甲按照下列第______種方式計算支付傭金:(任選一種)。
    2。按提供服務所需成本計____________幣___________元支付給居間方。
    (二)居間方已完成本合同約定的委托人乙委托的事項,委托人乙按照下列第__________種方式計算支付傭金:(任選一種)。
    2。按提供服務所需成本計_____________幣____________元支付給居間方。
    (三)居間方未完成本合同委托事項的,按照下列約定退還傭金:
    1。未完成委托人甲委托的主要事項第()項、其他事項第()項的,將合同約定收取傭金的_______%,具體數(shù)額為______幣________________元,退還委托人甲。
    2。未完成委托人乙委托的主要事項第()項、其他事項第()項的,將合同約定收取傭金的___%,具體數(shù)額為_________幣_____________元,退還委托人乙。
    第五條(合同在履行中的變更及處理)。
    本合同在履行期間,任何一方要求變更合同條款的,應及時書面通知相對方,并征得相對方的同意后,在約定的時限_______天內,簽訂補充條款,注明變更事項。未書面告知變更要求,并征得相對方同意;擅自變更造成的經濟損失,由責任方承擔。
    本合同履行期間,三方因履行本合同而簽署的補充協(xié)議及其他書面文件,均為本合同不可分割的一部分,具有同等效力。
    第六條(違約責任)。
    (一)三方商定,居間方有下列情形之一的,應承擔違約責任:
    1。無正當理由解除合同的;
    2。與他人私下串通,損害委托人甲、乙利益的;
    3。其他過失影響委托人甲、乙交易的。
    (二)三方商定,委托人甲、乙有下列情形之一的,應承擔違約責任:
    1。無正當理由解除合同的;
    2。未能按照合同約定提供必要的文件和配合,造成居間方無法履行合同的;
    3。相互或與他人私下串通,損害居間方利益的;
    4。其他造成居間方無法完成委托事項的行為。
    (三)三方商定,發(fā)生上述違約行為的,按照合同約定傭金總額的___________%,計__________幣_________元作為違約金支付給各守約方。違約方給各守約方造成的其他經濟損失,由守約方按照法律、法規(guī)的有關規(guī)定追償。
    第七條(發(fā)生爭議的解決方法)。
    三方在履行本合同過程中發(fā)生爭議,由三方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,按本合同約定的下列第()項進行解決:
    1。向_____________仲裁委員會申請仲裁〖〗。
    2。向法院提起訴訟〖〗。
    第八條(訂立合同數(shù)量)。
    本合同壹式____份,甲、乙、丙三方各執(zhí)____份。
    補充條款。
    ―――――――――――――――――――――――――。
    (粘貼線)(騎縫章加蓋處)。
    委托人甲(名字/名稱):______________。
    身份證號/其他證件號碼:___________。
    住/地址:___________________________。
    郵政編碼:___________________________。
    聯(lián)系電話:___________________________。
    本人/法定代表人(簽章):___________。
    代理人(簽章):_____________________。
    ___________年__________月__________日。
    簽于:_______________________________。
    居間方(名稱):_____________________。
    營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________。
    住/地址:___________________________。
    郵政編碼:___________________________。
    聯(lián)系電話:___________________________。
    法人/法定代表人(簽章):___________。
    執(zhí)業(yè)經紀人(簽章):_________________。
    執(zhí)業(yè)經紀證書(編號):_______________。
    ___________年__________月__________日。
    簽于:_______________________________。
    委托人乙(名字/名稱):______________。
    甲方:
    法定代表人:
    職務:
    住所地:
    電話:
    乙方:
    法定代表人:
    職務:
    住所地:
    電話:
    臨河房屋買賣居間合同篇七
    甲方(賣方):
    乙方(買方):
    依據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿的原則,就房屋買賣事項,經協(xié)商一致,并經房屋宅基地所有權人同意,達成如下協(xié)議:
    第一條 房屋的基本情況
    現(xiàn)甲方自愿將甲方合法擁有的坐落在**省**市**區(qū)**號**樓(層)室的房屋賣給乙方,并將與所出賣房屋的使用權同時轉讓給乙方。乙方也充分相識該房屋具體狀況,并自愿購買該房屋,該房屋始建于***年,房屋結構為**結構,層高為**層,建筑層數(shù)地上**層,建筑面積**平方米(其中實際建筑面積**平方米)。
    第二條 價格
    雙方議定上述房地產按套(單元)計算,每套單價**元,總價款為人民幣,大寫***,即人民幣小寫**元。
    第三條 付款方式及期限
    1、乙方應在本合同生效之日起日內,向甲方一次性支付購房款(人民幣***元),由銀行直接劃撥給甲方指定賬號。因甲方提供指定賬號錯誤等原因造成甲方購房款無法到賬的責任由甲方全部承擔。乙方出具銀行劃撥憑證,甲方應開具收款收據或收款證明。
    2、其他付款方式:
    第四條 交付期限
    甲方應于購房款到賬之日起**日內,將該房屋交付給乙方。如遇房屋正在出租,自交房之日起,租賃關系自動轉為乙方,由乙方負責收租。
    第五條 乙方逾期付款的違約責任
    乙方未按本合同規(guī)定的付款方式付款,每逾期一日,按照逾期金額的2支付違約金,逾期達一個月以上的,即視為乙方不履行本合同,甲方有權解除合同,屆時將由乙方承擔此次交易中雙方的全部費用,并向甲方支付購房款10%違約金。
    第六條 甲方逾期交付房屋的違約責任
    除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價總款向甲方索賠倍處罰賠償違約金,合同繼續(xù)履行。
    第七條 關于合法、權屬的約定
    甲方保證該房產合法、權屬清楚,并已經取得全部共有人的一致同意。合同生效后,如遇政府征地拆遷,房屋的拆遷利益(包括拆遷補償款、回遷房等)全部歸乙方所有。甲方房產合法繼承者,不得向乙方收回乙方所購買的房屋及所有權。
    第八條 甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,有關按揭、抵押債務、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔全部責任。
    第九條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
    第十一條 本合同經甲、乙雙方簽字之日起生效。
    第十二條 本合同一式**份,甲、乙雙方各執(zhí)**份,均具有同等效力。
    第十三條 合同爭議的解決
    甲方(簽章):乙方(簽章):
    甲方代理人(簽章): 乙方代理人(簽章):
    ___年___月___日___年___月___日
    臨河房屋買賣居間合同篇八
    上訴人單某因居間合同糾紛一案,不服北京市海淀區(qū)人民法院(20xx)海民初字第5217號民事判決,向本院提起上訴。本院依法組成合議庭審理了本案,現(xiàn)已審理終結。
    北京中地恒遠房地產經紀有限公司(以下簡稱中地恒遠公司)在原審法院起訴稱,20xx年8月12日,我公司與單某、楊素芬簽訂《房屋買賣經紀合同》,單某采取商業(yè)貸款方式以540000元的價格購買楊素芬位于海淀區(qū)北三環(huán)西路34號1428號,建筑面積42.12平方米房屋(以下簡稱1428號房屋)。合同簽訂時,單某向楊素芬支付了購房定金5000元。按約定單某應于20xx年8月20日前去貸款公司進行面簽、向楊素芬交納首付款300000元,并向我公司支付中介服務費12700元、貸款服務費3200元。ww但是,我公司在通知單某前去辦理上述事宜時,單某卻拒不履行。而且,單某還對我公司及楊素芬提起訴訟,要求楊素芬雙倍返還定金,要求我公司賠償其損失。北京市海淀區(qū)人民法院判決認定因單某違約,導致合同無法履行,故駁回了其訴訟請求。為維護我公司的合法權益,現(xiàn)起訴要求單某向我公司支付中介服務費11200元、權證過戶費1500元、貸款服務費3200元,共計15900元;本案訴訟費用由單某負擔。
    單某在原審法院辯稱,中地恒遠公司所述與事實不符。我當時是想購買1428號房屋。但是在我與房主楊素芬簽訂合同以后,中地恒遠公司卻告訴我說,楊素芬要求我另行承擔30000元物業(yè)費后,才給我辦理央產房的過戶手續(xù)。然而,在簽訂合同前,我并不知道這套房屋是央產房屋?,F(xiàn)中地恒遠公司對我的起訴沒有道理,故我不同意中地恒遠公司的訴訟請求。
    原審法院經審理查明,20xx年8月12日,單某作為購買方(乙方)經居間方(丙方)中地恒遠公司與出售方(甲方)楊素芬簽訂《房屋買賣經紀合同》,單某以540000元的價格購買楊素芬所有的1428號房屋。合同約定:合同簽訂時,乙方向甲方支付購房定金5000元,向丙方支付居間報酬11200元;乙方于辦理過戶之前,交付丙方權證代辦服務費1500元。合同補充條款約定:甲、乙雙方約定于8月20日去貸款公司面簽,并于當日乙方支付甲方本房售房首付款叁拾萬元整,若因單方原因不能正常辦理貸款手續(xù)則視為違約;乙方、丙方約定于8月20日,乙方付清丙方壹萬貳仟柒佰元整過戶費及代理服務費和叁仟貳佰元整貸款服務費;乙方于20xx年8月12日交付甲方購房定金5000元。違約責任條款規(guī)定:如乙方未按約定期限交付首期購房款或未在約定期限遞交齊申請貸款證件資料、以及未按丙方安排的時間、地點辦理房產過戶的,均視為違約,甲方所收取的購房定金不予返還;若甲方或乙方違約導致本合同不能實現(xiàn)的,由違約方承擔丙方的居間服務費,守約一方已支付丙方居間服務費的損失,向違約一方主張賠償。
    合同簽訂之日,單某向楊素芬交納了購房定金5000元。此后,單某未如期辦理借款等相關手續(xù),亦未向中地恒遠公司交納過戶費及代理費12700元和貸款服務費3200元。20xx年9月,單某以楊素芬未取得1428號房屋的《中央在京單位已購公房上市出售登記表》,不具備上市交易條件和中地恒遠公司向其隱瞞該事實為由,將楊素芬、中地恒遠公司訴至本院,要求楊素芬雙倍返還定金和中地恒遠公司賠償5000元損失。20xx年12月17日,本院以(20xx)海民初字第27510號民事判決書認定單某未在中地恒遠公司通知的時間內辦理貸款手續(xù),亦未按約定的期限支付首付款、過戶費及代理服務費,其行為構成違約,并判決駁回單某的訴訟請求。判決后,單某、楊素芬、中地恒遠公司均未提出上訴,該判決已生效。
    上述事實,有雙方當事人陳述、《房屋買賣經紀合同》、北京市海淀區(qū)人民法院(20xx)海民初字第27510號民事判決書等證據材料在案佐證。
    原審法院經審理認為,單某經中地恒遠公司與楊素芬簽訂房屋買賣合同,中地恒遠公司作為房地產經紀公司促成了單某與楊素芬訂立合同,雙方形成了居間合同關系,單某理應向中地恒遠公司支付報酬。雖然三方簽訂的《房屋買賣經紀合同》因單某違約未能履行,但單某仍應按雙方約定,向中地恒遠公司支付居間報酬。單某所述中地恒遠公司在其簽訂合同前未如實告知其所購房屋屬央產房屋的抗辯理由不能成立。鑒于中地恒遠公司未為單某提供辦理購房貸款和過戶手續(xù)的相關服務,故對中地恒遠公司要求單某支付權證過戶費、貸款服務費的請求,法院不予支持。據此,原審法院依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條、第四百二十四條、第四百二十六條第一款之規(guī)定,判決:一、單某于本判決生效后七日內給付北京中地恒遠房地產經紀有限公司居間服務費人民幣一萬一千二百元;二、駁回北京中地恒遠房地產經紀有限公司其他訴訟請求。
    判決后,單某不服,以中地恒遠公司未告知房屋為央產房存在違約行為,無權要求居間服務費為由,向本院提出上訴。請求撤銷原審判決,依法改判駁回中地恒遠公司的訴訟請求。
    中地恒遠公司同意原審法院判決。
    本院經審理查明,原審法院查明的事實屬實,本院予以確認。
    本院認為,單某、楊素芬及中地恒遠公司簽訂的《房屋買賣經紀合同》有效,當事人應按照約定履行各自的義務。本案中,單某通過中地恒遠公司的居間服務與楊素芬簽訂房屋買賣合同,雖然三方簽訂的《房屋買賣經紀合同》未能履行,但系因單某違約行為所致。因中地恒遠公司已促成單某與楊素芬訂立合同,故單某應按照約定向中地恒遠公司支付報酬。單某所持抗辯意見依據不足,本院不予采納,對其上訴請求本院不予支持。
    綜上所述,原判正確,本院予以維持。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項之規(guī)定,判決如下:
    駁回上訴,維持原判。
    一審案件受理費九十九元,由單某負擔(本判決生效后七日內交納);二審案件受理費八十元,由單某負擔(已交納)。
    臨河房屋買賣居間合同篇九
    甲方(賣方):
    乙方(買方):
    丙方(中介方):房地產置業(yè)服務處。
    一、甲方自愿將坐落在_____的房屋,建筑面積_____平方米,出售給乙方。
    二、甲、乙雙方議定的上述房屋成交價格為_____人民幣(大寫)_____元(元),乙方由____年____月____日前,一次付給甲方。
    三、雙方同意于____年____月____日由甲方將上述房屋交付給乙方所有。
    四、甲方保證上述房屋產權清楚,若發(fā)生與甲方有關的'產權糾紛,由甲方責任。
    五、辦理房屋過戶手續(xù)所繳納的稅費,由甲、乙方負擔。
    六、本協(xié)議經雙方誰蓋章后,經房地產交易主管機關審核,上述房屋產權歸乙方所有。
    七、甲、乙雙方同意委托丙方承辦此件代理服務。
    八、本協(xié)議一式三份,甲、乙、丙各執(zhí)一份。
    甲方(簽字):
    ____年____月____日。
    乙方(簽字):
    ____年____月____日。
    臨河房屋買賣居間合同篇十
    委托人______稱為甲方,居間人______稱為乙方,茲為不動產房屋委托出賣訂約的媒介經當事人議定合同如下:
    第一條甲方將所有次條記載不動產房屋愿以______元整出賣事宜,委托乙方辦理訂約的媒介一切行為,而乙方承任。
    第二條本合同不動產房屋如下:
    地點:______市______路______地______號。
    門牌號:__________市______區(qū)______路______號。
    式樣:______________式。
    建筑面積:______平方米。
    構造:磚造蓋______紅瓦住屋一幢。
    建筑面積:__________平方米。
    第三條本合同有效期間自______年____月____日起至______年____月止?jié)M_____個月。
    但期間屆滿后不再另訂合同的,本合同自然消滅。
    第四條合同有效期間內,甲方不得擅自另再委托他人,或自專與他人訂約出賣等情事。
    第五條委托事務有關費用由甲方負擔,而乙方必須提示其必要款額憑據或計算書或說明原因時,甲方應酌情付給。
    但委托事務終了時應即互相會算多還少補。
    第六條乙方關于訂約事項就其所知,應據實報告于甲方,對于訂立合同或支付款項無能力的人不得為媒介。
    第七條甲方應于乙方媒介而成立合同辦妥授權事務完竣時,給付乙方人民幣______元整為本件辦理委托事務的報酬金。
    第八條前條報酬金于合同有效期間內乙方未完成授權事務者,乙方應喪失該項報酬的請求并應償還費用。
    前項情形甲方已有先付費用的,乙方應即退還甲方。
    第九條本合同未盡訂明事項依法的規(guī)定及有關法令的規(guī)定準用。
    第十條本合同代書費及應貼印花由甲、乙雙方各負擔其半額。
    本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑。
    委托人(甲方):________________。
    居間人(乙方):________________。
    ___________年________月_______日。
    臨河房屋買賣居間合同篇十一
    甲、乙雙本著平等自愿的原則在友好協(xié)商的基礎上簽訂本協(xié)議,并委托哈爾濱市溫氏房地產公司就房屋買賣事宜提供居間服務。
    一、轉讓的房屋及附贈設備:
    1、轉讓房屋標示:哈爾濱市 區(qū) 小區(qū) 街 號 棟 單元 層 號,產權人: 。建筑使用面積 。 建成年份: 年。房證號: 號。房源號: 號。
    2、甲方應保證室內裝修、衛(wèi)生間內的固定設施等完好無損,并保持與乙方看房時一致,如有毀損,由甲方恢復或由房款中扣除維修費。
    3、甲方愿意附贈以下設備: 4、乙方對以上信息已經充分了解,并已予以確認。
    二、成交價格:
    乙方購買甲方房屋按套計價,本套房屋的成交價為 元(人民幣大寫),另產權過戶所需的各項費用(交給房產交易所及貸款銀行及就貸款所涉及的具體稅費等)收費標準根據居間方所有手續(xù)遞交交易所及貸款銀行當天國家規(guī)定而定,全部由 方承擔。
    三、甲方義務及權利
    1、甲方保證此房屋產權真實合法,無產權、債權糾紛,并保證現(xiàn) 1
    不在動遷范圍內,甲方提供房屋產權情況不真實或實際格局與產權證格局不符,即視為違約,所產生的.后果由甲方負責。
    2、房屋交接時,此房的水、電、煤氣、物業(yè)管理、采暖及有線電視、電話等雜費均由甲方結清,并雙方簽訂交接清單,待交接手續(xù)辦理完畢后,若甲乙雙方發(fā)生任何糾紛,居間方不承擔任何責任。
    3、甲方應按照居間方通知的時間及時到房產交易所或銀行辦理有關手續(xù)。
    4、甲方有權隨時查詢、督促居間方履行本協(xié)議。
    四、乙方義務及權利
    2、甲乙雙方交接房屋后,乙方應按照合同規(guī)定在辦理貸款過程中保證此房屋格局與產權格局相符,否則即視為違約,所產生的后果由乙方負責。
    3、乙方有權隨時查詢、督促居間方履行本協(xié)議。
    五、居間方義務
    1、協(xié)助甲乙雙方辦理有關房屋產權過戶手續(xù),代甲方收取定金并協(xié)助銀行代轉收房款。
    乙方不配合而導致手續(xù)延遲,與居間方無關。
    六、付款方式
    1、協(xié)議簽訂當日,乙方將購房定金人民幣 元,大寫金額 元整,居間方服務費人民幣 元,大寫金額 元整,及貸款服務費 元,大寫金額 元整,合計人民幣 元,大寫金額 元整,交于居間方,同時甲方將房屋產權證交到居間方保管。
    2、辦理房屋轉讓手續(xù)時,乙方準備齊房屋的首付款計 元, 大寫金額 元整,于 年 月 日交于居間方。
    3、交到居間方的首付款待甲乙雙方交易手續(xù)到房產交易所受理后,并出完過戶現(xiàn)場,雙方簽字按手印后得到乙方取證回執(zhí)單,乙方可到居間方領取。
    補充條款:
    七、違約責任
    1、甲方中途返悔提出不賣或提高價格,及不協(xié)助辦理過戶手續(xù)屬違約行為,應雙倍返還乙方支付的購房定金,并賠償乙方支付的居間服務費,購房定金轉給甲方。
    2、乙方中途返悔,居間方不返還乙方購房定金及居間服務費。
    3、房屋因不可抗力等自然災害導致?lián)p毀及政策性原因不能辦理本合同自然終止。已發(fā)生的費用由雙方協(xié)商解決。
    4、房屋的格局與產權證格局相符,如不符由改動方承擔相關的違 3
    約責任。
    八、如發(fā)生糾紛,任何一方可在房地產仲裁部門提出仲裁或到當?shù)胤ㄔ荷暾堅V訟解決?;蛴杉?、乙、居間方按《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定共同協(xié)商,做出補充規(guī)定,與本合同具有同等效力。
    九、本合同一式肆份,四方簽字蓋章之日起生效,房屋轉讓結束后本合同自動終止。
    甲方:
    身份證號:
    電話:
    甲方(購房人): 乙方(居間人):
    甲乙雙方依據《合同法》及相關規(guī)定,就甲方購房需要,委托乙方為甲方提供居間服務,在雙方平等,自愿的基礎上協(xié)商一致達成如下協(xié)議:
    1、乙方負責向甲方提供所需的房屋信息,并保證信息的真實性。
    2、乙方向甲方提供免費看房,幫助甲方了解相關政策法規(guī)及成交所需的相關費用,并協(xié)助甲方辦理相關手續(xù)。 4、甲方看過乙方介紹的房產以后不論通過何種途經進行交易都視為本公司介紹成功,若甲方私下與賣方成交,則乙方有權要求甲方支付乙方雙倍服務費。(總房款的4%)
    5、甲方經乙方介紹找到所需房產并簽定居間服務合同成交后,需支付給乙方總房款2%的居間服務報酬。
    6、甲方或甲方的代理人委托乙方求購的房產交易后,須向乙方支付服務費(傭金)為:標的額(總房款)的2%,如甲方需要貸款或其他服務須向乙方另行支付費用(店內明示)。
    7、乙方帶領甲方或財產共有人或代理人看房時,甲方承諾甲方及陪同看房人不與房產業(yè)主泄露和互留聯(lián)絡方式及私下交談,若有任何要求由乙方出面和買方聯(lián)絡商談。
    8、此合同簽字蓋章后生效。
    9、雙方未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商不成提交仲裁委員會仲裁或通過法院訴訟解決。
    10、甲方的代理人簽訂本協(xié)議時應向乙方提供甲方的有效授權書,否則簽署人將承擔本協(xié)議約定的全部責任。 11、補充條款: 甲方(簽字): 乙方: 代理人(簽字): 總店地址: 證件號碼: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
    簽字日期: 年 月 日 經紀人:
    注:此服務合同一經填寫,不予退還
    臨河房屋買賣居間合同篇十二
    買方、賣方、中介方就房屋買賣事宜達成如下協(xié)議:
    第一條房屋基本情況。
    (一)賣方所售房屋(以下簡稱該房屋)坐落為:____________【區(qū)(縣)】__________________________【小區(qū)(街道)】________【幢】【座】【號(樓)】_________單元_________號(室)該房屋所在樓層為_________層,建筑面積共___________平方米。
    隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等具體情況見附件一。
    第二條房屋權屬情況。
    (一)該房屋所有權證證號為:________________________.
    (二)土地使用狀況。
    該房屋占用的國有土地使用權以________(出讓或劃撥)方式獲得。土地使用權證號為:________________________,土地使用權年限自________年_______月_______日至_______年(月_______日止。乙方應當辦理土地使用權出讓手續(xù)并繳納土地使用權出讓金。
    (三)該房屋性質為商品房。
    (四)該房屋的抵押情況為未設定抵押。
    (五)該房屋的租賃情況為賣方未將該房屋出租。
    第三條買賣雙方通過___________公司居間介紹(房地產執(zhí)業(yè)經紀人:__________,經紀人執(zhí)業(yè)證書號:______________)達成本交易。中介費用為本合同房屋總價的____%,買賣雙方各承擔一半中介費,中介費在房屋所有權證過戶到買方名下之日支付。無論任何原因導致本交易未最后完成,已支付的中介費應該全部退還。
    第四條成交價格和付款方式。
    (一)經買賣雙方協(xié)商一致,該房屋成交價格為:人民幣___________元(小寫),________________________________元整(大寫)。
    上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
    (二)買方付款方式如下:
    1、本合同簽訂后____日內,買方向賣方支付定金成交總價的____%,即人民幣___________元。
    2、該房屋過戶到買方名下后____日內,買方向賣方支付成交總價的____%,即人民幣___________元。
    3、該房屋驗收交接完成后____日內,買方向賣方支付成交總價的____%,即人民幣___________元。
    第五條權屬轉移登記和戶口遷出。
    (一)雙方同意,自本合同簽訂之日起____日內,雙方共同向房屋權屬登記部門申請辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)。
    (二)如買方未能在房屋權屬登記部門規(guī)定的辦理房屋權屬轉移登記手續(xù)的期限內(最長不超過3個月)取得房屋所有權證書的,買方有權退房,賣方應當自收到退房通知之日起3日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
    (三)賣方應當在該房屋所有權轉移之日起____日內,向房屋所在地的戶籍管理機關辦理完成原有戶口遷出手續(xù)。如賣方未按期將與本房屋相關的戶口遷出的,每逾期一日,賣方應向買方支付全部已付款萬分之五的違約金。如逾期超過____日,買方有權解除本合同,賣方應收到解除通知之日起____日內退還買方全部已付款,并按照銀行中國人民銀行同期貸款利率付給利息。
    第六條房屋產權及具體狀況的承諾。
    賣方保證該房屋沒有產權糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產權登記或發(fā)生債權債務糾紛的,賣方應支付房價總款____%的違約金,并承擔其他賠償責任。
    賣方保證已如實陳述該房屋權屬狀況、附屬設施設備、裝飾裝修情況和相關關系,附件一所列的該房屋附屬設施設備及其裝飾裝修隨同該房屋一并轉讓給買方。
    賣方保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對已納入附件一的各項房屋附屬設施設備及其裝飾裝修保持良好的狀況。
    在房屋交付日以前發(fā)生的【物業(yè)管理費】【供暖】【水】【電】【燃氣】【有線電視】【電信】:___________________________費用由賣方承擔,交付日以后(含當日)發(fā)生的費用由買方承擔。賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的賬面余額在房屋過戶后10日轉移給買方。如賣方未按期完成專項維修資金過戶的,每逾期一日,賣方應支付已交付房價款萬分之五的違約金。
    第七條房屋的交付和驗收。
    賣方應當在房屋過戶到買方名下后____日內將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應當履行下列各項手續(xù):
    2、買賣雙方在房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單上簽字;。
    3、移交該房屋房門鑰匙;。
    4、按本合同規(guī)定辦理戶口遷出手續(xù);。
    5、本合同規(guī)定的相關費用的支付和房屋專項維修資金的過戶;。
    6、本合同規(guī)定的其他應完成的事項。
    本條規(guī)定的各項手續(xù)均完成后,才視為該房屋驗收交接完成。
    第八條本合同簽訂后,賣方再將該房屋出賣給第三人,導致買方不能取得房屋所有權證的,買受人有權解除本合同,賣方應當自收到解除通知之日起2日內退還買方全部已付款,并按買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
    第九條稅、費相關規(guī)定。
    本合同履行過程中,買賣雙方應按照國家及地方相關規(guī)定繳納各項稅、費,買賣雙方承擔稅費的具體約定如下:
    1、賣方需付稅費:(1)營業(yè)稅;(2)城市建設維護稅;(3)教育費附加;(4)印花稅;(5)個人所得稅;(6)土地增值稅;(7)房地產交易服務費;(8)土地使用費。(9)提前還款短期貸款利息(如有);(10)提前還款罰息(如有)。
    3、其他稅費由買賣雙方各承擔一半:(1)權籍調查費;(2)房地產買賣合同公證費(如有);(3)評估費;(4)保險費(如有);(5)其他(以實際發(fā)生的稅費為準)。
    因一方不按法律、法規(guī)規(guī)定繳納相關稅費導致交易不能繼續(xù)進行的,其應當向對方支付相當于房價總款____%的違約金。
    第十條違約責任。
    一、逾期交房責任。
    除不可抗力外,賣方未按本合同第七條約定的期限和條件將該房屋交付買方的,按照如下規(guī)定處理。
    (2)逾期超過____日后,買方有權退房。買方退房的,賣方應當自收到退房通知之日起____日內退還全部已付款,并按照買方全部已付款的____%向買方支付違約金。
    二、逾期付款責任。
    買方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規(guī)定處理:
    (2)逾期超過____日后,賣方有權解除合同。賣方解除合同的,買方應當自解除合同通知送達之日起____日內按照逾期應付款的____%向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
    第十一條不可抗力。
    因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,并自不可抗力事件結束之日起3日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋驗收交接完成之日起轉移給買方。
    第十二條爭議解決方式。
    第十三條本合同自雙方簽字(蓋章)之日起生效。雙方可以根據具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內容簽訂書面補充協(xié)議進行變更或補充。對本合同的解除,應當采用書面形式。本合同附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。本合同附件為本合同的一部分,與本合同具有同等法律效力。
    賣方:____。
    買方:____。
    中介方:____。
    合同簽訂日期:____年____月____日
    臨河房屋買賣居間合同篇十三
    根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產管理法》及其他相關法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿和協(xié)商一致的基礎上,就甲、乙雙方共同委托丙方從事房地產經紀事項達成一致意見,特訂立如下協(xié)議:。
    第一條房屋信息描述。
    甲方自愿出售的房屋(以下簡稱該房屋)位于__________________。該房屋用途為____________,建筑面積為____________平方米(以該房屋產權證標注面積為準)。該房屋已依據國家有關規(guī)定取得產權證書,所有權證號為____________字第____________號,所有權人為____________。乙方對該房屋已做充分了解,并愿意購買。
    第二條房屋交易價格。
    甲、乙雙方確認該房屋交易價格為每建筑平方米人民幣____________元,總價款合計為人民幣____________元(大寫________________________元整)。
    第三條與該房屋交易相關的費用。
    與該房屋交易相關的費用按國家和成都市有關規(guī)定執(zhí)行,由甲、乙方承擔,由丙方代收代繳。經甲、乙雙方確認,具體支付費用的種類和數(shù)額見附件一。
    若乙方需要向銀行貸款,則乙方還應支付保險費、評估費和律師費,該費用在評估報告完成并確定后仍應由丙方代收代繳,具體支付費用的種類和數(shù)額見附件二。
    第四條委托事項和服務費。
    甲、乙雙方共同委托丙方為其提供促成房屋買賣、代辦房屋產權過戶等服務。甲、乙雙方應向丙方支付相應服務費。經甲、乙雙方確認,具體支付的服務費用種類和數(shù)額見附件一。
    若需要從銀行貸款,則乙方委托丙方為其提供銀行貸款服務。乙方應向丙方支付相應服務費。經乙方確認,具體支付的服務費用見附件二。
    第五條定金支付。
    甲、乙雙方已達成該房屋買賣意向,在簽訂本合同當日,乙方需向丙方支付相當于房屋交易價格10%的購房定金,計人民幣____________元(大寫________________________元整),甲、乙雙方同意該定金自支付于丙方時起視為定金已支付。在支付定金同時,甲方應將該房屋的產權證、身份證等相關證件的原件交付于丙方。
    第六條付款方式。
    甲、乙雙方商定以下列第______種方式付款:。
    (一)一次性現(xiàn)金付款。
    3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(共計人民幣__________________元整)后,把剩余房款交付于甲方,計人民幣____________元(大寫__________________元整)。
    (二)銀行按揭貸款。
    2、在銀行放貸手續(xù)完成后,由丙方配合甲方持相關證件、材料辦理70%的房款;。
    3、在辦理完該房屋交付手續(xù)后三個工作日內,丙方在扣除甲方應付稅費及服務費(共計人民幣____________元整)后,把剩余房款交付甲方,計人民幣__________________元整)。
    第七條房屋交付。
    (一)甲方應在辦理完立契過戶手續(xù)之日起五個工作日內將該房屋交付給乙方。
    (二)該房屋交付當日,甲、乙雙方均需到場。待該房屋交付完畢后,甲、乙雙方應簽訂《物業(yè)交割單》。
    (三)該房屋交付前,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等費用,由甲方承擔;該房屋交付并簽訂《物業(yè)交割單》后,因該房屋所產生的各項費用如:水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等,由乙方承擔。該房屋交付時,甲方應提供上述費用交納的單據。
    (四)如該房屋原產權單位要求立契過戶前簽訂物業(yè)、供暖協(xié)議并提前預付物業(yè)、供暖費用的,乙方應按照原產權單位要求辦理。
    (五)甲方交付該房屋的裝修、設備狀況應符合國家標準。
    第八條甲、乙、丙三方義務。
    (一)甲方義務。
    1、甲方應保證該房屋無抵押、無查封、無產權糾紛和債權債務糾紛,由此而引起的法律及經濟責任由甲方自行承擔。甲方承諾對該房屋權屬證件的合法性、真實性和有效性負全責。
    2、甲方應保證該房屋交付時符合國家規(guī)定。
    3、甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續(xù)過程中所需要的相關證件及材料的原件和復印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時按時到場。
    (二)乙方義務。
    1、簽訂本合同的同時交付定金。
    2、提供該房屋過戶交易和銀行貸款時所需的相關證件及材料的原件和復印件,并保證在辦理過戶交易手續(xù)時按時到場。
    3、若乙方申請銀行按揭貸款,需及時向丙方提供貸款所需資料。
    (三)丙方義務。
    1、見證并監(jiān)督本合同的.執(zhí)行。
    2、代辦該房屋過戶、貸款的相關手續(xù)。
    3、代收甲、乙方支付的定金、房款,并按本合同第六條中約定的方式向甲方支付房款。
    4、甲、乙雙方發(fā)生違約或爭執(zhí)等情形時,應出面予以協(xié)商;協(xié)商無效時,應采取中立態(tài)度,并證明事實。
    第九條違約責任。
    (一)乙方支付定金后,若甲方悔約,不將上述房屋出售給乙方,甲方同意按上述定金額賠償乙方,甲方仍應支付丙方相當于該房屋成交價2.5%的違約金,丙方將乙方已付定金如數(shù)退還;若乙方違約,不購買該房屋,則無權要求返還已付定金,該定金歸甲方所有,乙方仍應支付丙方相當于該房屋成交價2.5%的違約金。三方對此條款均無異議。
    (二)若甲方逾期交付該房屋,則每逾期一日,甲方均應按該房屋價格的萬分之五向乙方交付違約金,逾期超過十個工作日,乙方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的甲方悔約條款處理。
    (三)若乙方逾期付款,每逾期一日,乙方均應按逾期款的萬分之五向甲方支付違約金,逾期超過十個工作日,甲方可解除本合同,甲方將乙方已付房款退還,并按本條第(一)款中的乙方悔約條款處理。
    (四)在辦理立契過戶和銀行按揭貸款過程中,若因甲、乙任何一方單方延誤而致使其他方遭受損失,則視為延誤方違約,按本條第(二)款和第(三)款處理。
    第十條合同的終止與解除。
    本協(xié)議履行期間,因不可抗力或國家政策調整,致使本合同無法履行或雖能履行已無實際意義時,本協(xié)議自行終止,三方互不承擔責任,甲方在本協(xié)議終止后三個工作日內將已收房款全額退還,丙方則應將甲、乙雙方提交的所有證件及相關資料退還。
    第十一條解決爭議的方式。
    本合同在履行過程中發(fā)生爭議的,雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成的,雙方同意按以下第種方式解決:。
    (一)提交__________________仲裁;。
    (二)任何一方均可向房屋所在地人民法院提起訴訟。
    第十二條本合同附件作為本合同不可分割的部分,具有同等法律效力。
    第十三條對于未盡事宜,甲、乙、丙三方可簽訂補充協(xié)議。
    第十四條本合同一式三份,三方各持一份。