在商業(yè)領域，合同是商業(yè)合作的基石，確保各方的商業(yè)目標得以實現(xiàn)。合同到期后，我們要及時進行總結和評估，以便在將來的合同中提供經驗教訓。在簽訂合同之前，您可以先查看一下相關法律法規(guī)，確保自身權益受到保護。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇一
依據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、誠實守信的原則，甲乙雙方就康田。南川18號地塊住宅小區(qū)的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執(zhí)行：
工程范圍與內容：所有土建面積、施工圖內所有的水電、消防及弱電安裝工程，（施工圖重大改變后工程量另行計算）。
（3）室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝；
（4）室內照明燈具及開關預埋及安裝；
（5）從專變、發(fā)電機低壓屏至用電設備的所有線路、設備安裝；
（6）防雷接地安裝；
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇二
發(fā)包方：____________（以下簡稱甲方）。
承包方：____________（以下簡稱乙方）。
東興建筑公司中標承建的世紀外灘3樓工程給排水、電器安裝、避雷分部分項工程，經甲、乙雙方共同協(xié)商，該公項工程由甲方發(fā)給乙方施工，為了明確雙方的權利和義務關系，特對承包方中的一些事項訂立如下合同條款：
世紀外灘3樓設計圖紙所設計的所有給排水、消防、強電、弱電、避雷的安裝施工，辦公樓土建施工中的臨時用水用電。
包工不包料。
按世紀外灘3樓建筑面積每平方米元。
必須嚴格按照設計圖紙及施工驗收規(guī)范施工，服從建設單位及甲方人員的管理，精心施工，嚴格各工序的施工程序和施工質量，每道工序完成后，該試驗的要進行試驗，該檢測的要進行檢測；建筑電器工程竣工后，按建“筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范”gb50303—2002標準驗收，質量必須達到合格。
建筑給排水工程按“建筑給排水施工質量驗收規(guī)范”gb50242—2002驗收，質量必須達到合格。
避雷扣消防工程必須經質量檢測部門驗收合格。
若有質量不合格的生，乙方必須及時返工，其人工費、材料費由乙方承擔自理。
若在竣工交付使用后，在保修期限內發(fā)生質量問題，乙方必須及時自費修理，或因乙方違規(guī)施工造成使用中短路、燒壞電器等問題，由乙方承擔責任和損失。
乙方搞好安全生產教育，必須嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)和企業(yè)安全生產制度，重視安全生產，若乙方違章指揮違章作業(yè)發(fā)生安全事故及質量引起的事故一切后果由乙方承擔。
土建施工階段，水電預埋、安裝進度必須滿足總體施工進度，若耽誤工期，引響施工進度，按項目部制訂的工期獎懲進行獎懲。
乙方根據(jù)設計圖紙，提前計劃出各種材料的用量交甲方負責人，并配合甲方材料員采購，以避免材料供應不及時影響工期。
后購材料的材質必須符合質量要求，保留好產品出廠合格證，不合格的材料不得采購進場，更不得使用于工程中。
1、乙方必須搞好施工現(xiàn)場文明施工，所有材料必須堆放整齊，存放在指定的位置，隨用隨收，工完料凈，若因乙方管理不當造成材料浪費、材料丟失，由乙方賠償。
2、要搞好食堂衛(wèi)生和職工生活；若有亂倒飯菜、亂解大小便等不衛(wèi)生行為，一次給予20元及其以上罰款。
3、若乙方人員在現(xiàn)場打架，一次給予100元及其以上罰款。
4、搞好各工種之間的配合，搞好洞口預留、埋件預埋。
1、甲方在土建、安裝施工過程中使用臨時用水用電，由乙方派人跟隨服務，若不跟隨服務，甲方可從乙方承包費中扣除服務費。
2、乙方必須搞好流動人口計劃生育管理，人人持計劃生育有關證明進場，杜絕違背國家計劃生育現(xiàn)象的發(fā)生，若在各級領導檢查中查出違規(guī)行為，一切責任由乙方承擔。
3、乙方承包期間發(fā)生的一切債權，債務均由乙方自行處理，甲方不負責任，乙方不得拖欠民工工資。
4、由乙方引起的甲方被批評，造成榮譽損失，根據(jù)輕重程度乙方賠甲方名譽損失費。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自雙方簽字之日起生效，合同條款執(zhí)行完畢失效。
7、本合同一式四份，雙方各持兩份。
甲方：____________代表：____________。
乙方：____________代表：____________。
______年____月____日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇三
建設單位：
設計單位：
施工單位：
合同編號：
建設單位：（簡稱甲方）。
地址：
施工單位：（簡稱乙方）。
地址：
茲有工程，經過投標、議標、決定由乙方施工。根據(jù)《xxx經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
1.工程價款。
2．發(fā)生以下情況之一經雙方協(xié)商同意后可做調整：
（1）甲方代表確認的工程量增減；
（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
（3）工程造價管理部門公布的價格調整；
（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；
（5）合同條款以外得其他增減或調整；
1.雙方商定總工期為天。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
2.如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。
（1）甲方不能按合同約定提供開工條件，
（2）工程量變化和設計變更；
（3）非乙方原因得氣超過4個小時以上時；停水停電停。
（4）工程款未按時支付；
（5）不可抗力（如地震臺風火災等）。
3．由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
1.甲方：
（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；
（3）按時支付工程款項；
（4）協(xié)調施工現(xiàn)場內各交叉作業(yè)施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；
（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；
（6）組織施工現(xiàn)場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；
（7）負責本工程涉及有關部門的聯(lián)系和協(xié)調工作；
（8）組織工程竣工驗收工作。
2.乙方：
（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；
（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；
（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；
（5）參加工程竣工驗收工作。
保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為個月。
1.因政策調整，人力不可抗力及甲.乙雙方之外原因導致工程停.緩建，是合同不宜繼續(xù)履行，雙方應簽訂工程停緩建協(xié)議。
2.工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
3.已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。
1.如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證（為合同附件）工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。
2.工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
甲方蓋章：乙方蓋章：
甲方簽字：乙方簽字：
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇四
一、施工項目：技工學校院內地面鋪花磚。
二、施工規(guī)模：總面積____平方米。
三、施工質量要求：院面竣工后達到觀感合格，院內不存水，可行駛小型車。
四、工程造價：建設單位以每平方____元承包給施工單位，工程總造價____元。
五、付款方式：工程完工后，經建設單位驗收合格后，三日內一次性付清。
六、工期：____年____月____日至____年____月____日。
代表人：________________。
代表人：________________。
________年________月________日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇五
發(fā)包單位：社會福利服務中心（以下簡稱：甲方）。
承包人：建筑工程有限公司（以下簡稱：乙方）。
依據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建設工程合同法》及其他有關法律、法規(guī)和規(guī)章，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電表安裝工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
工程名稱：
工程內容：水電表安裝。
施工現(xiàn)場條件：以現(xiàn)場實際情況為準；
施工部位：
1、承包方式：包工包料。
2、承包范圍及內容：3#樓2、3、4、6、頂層水電表安裝（詳見工程預算書）。
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現(xiàn)。本合同約定本工程總工期為10日歷天；開工日期為：20xx年5月25日，竣工日期為：20xx年6月5日。
2、乙方必須服從和執(zhí)行甲方安排。
本合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。如質量未達到合格，由乙方負責返工，返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。
1、本工程為包工包料，包干價為。
2、根據(jù)工程實際情況需要發(fā)生的工程變動，并由甲、乙雙方書面簽字為工程變更。
1、工程竣工并通過甲方驗收后，乙方移交全部工程竣工資料。甲方在乙方繳納5%質保金日起10日內，支付本合同結算總價款的100%。質保金在一年后（自工程竣工之日起計）10日內甲方一次性無息按實支付給乙方。
2、若乙方工程質量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發(fā)生的所有費用均由乙方承擔，乙方對此無異議。
因違約或終止合同而引起的損失和損害的賠償，委托人與咨詢人之間應當協(xié)商解決；如未能達成一致，可提交有關主管部門調解；協(xié)商或調解不成的，向人民法院提起訴訟。
1、本合同自甲已雙方法人或委托代理人簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、已雙方各執(zhí)兩份。
2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
3、本合同訂立時間：20xx年5月xx日。
4、簽訂地點：
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇六
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
為了全校教師有一個良好的學習、辦公環(huán)境，經學校校委會會議決定，把學校辦公室進行重新裝修。甲乙雙方在平等、公開的原則上通過商議，達成以下學校辦公室裝修的合同，具體內容如下：
一、工程采取包工包料的形式承包給乙方，甲方負責提供工程所需的水、電，其余所需材料全部由乙方負責。
二、工程要求。
1、辦公室地面要求貼磁磚，磁磚規(guī)格為60cm×60cm，墻面貼墻磚，墻磚規(guī)格為25cm×33cm，墻磚頂部貼腰線。
2、凡是要求貼磚的地方，都不能出現(xiàn)空洞，如果出現(xiàn)，則要求乙方返工，返工造成的一切損失由乙方負責。
三、地面貼磁磚的面積為6平方米，單價為每平方米59元；墻磚（連同腰線）面積為32平方米，單價為每平方米36元。兩樣合計為人民幣1506元。在乙方完工，甲方驗收合格后，一次性付給乙方。
四、本工程于20年3月2日開工，至20年3月20日完工。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。自簽字之日起生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
20____年3月1日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇七
甲方：_________________(發(fā)包方)。
乙方：_________________(承包方)。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
1、施工地點：_____________。
2、工期：_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日。
3、本項工程預計____________平米，結算價格為______元/平方米(建筑面積)。工程總價約為：________________元。
1、甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的.材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
2、甲方采購供應的材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
1、本工程應嚴格參照《山西省裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《運城市裝飾工程質量驗收標準》。
2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
1、乙方施工人員要嚴格服從甲方現(xiàn)場管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工過程中如果出現(xiàn)工傷事故由乙方負責。
2、甲方現(xiàn)場管理人員負責對乙方施工進行監(jiān)督管理和協(xié)調現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。
3、甲方免費提供施工用水用電。為乙方施工人員免費提供材料倉庫和基本的住宿場所。
4、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
1、工程款付款方式：_________________主體工程布管完成后支付工錢人民幣叁萬,線盒、表箱、下水、上水完工后支付工錢人民幣伍萬,穿線按安裝進度分兩次支付。
2、乙方承包內容：_________________。
1)水電開槽、布管、穿線、埋盒。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板和燈口安裝。
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____________元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付____________元違約金。
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以按照本合同約定向聞喜縣人民法院提起訴訟。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
1、雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。在未經第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(蓋章)：_________________。
乙方簽字(蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
_____________年__________月__________日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇八
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
法定代表人：
承包方：（以下簡稱乙方）。
法定代表人：
根據(jù)《xxx合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工（招標文件）以及其他相關法律行政法規(guī)，結合實際情況，經雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內容：
4、承包方式：包工包料。
工程期限____天，預定_____年____月___日至____年____月____日止。
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
（一）甲方責任。
1、提供乙方規(guī)劃、設計、施工所需的相關要求及數(shù)據(jù)；
2、監(jiān)督工期及工程質量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協(xié)調工作。
（二）乙方責任。
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
工程保修期為工程驗收后一年。
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關規(guī)章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
不可抗拒的自然災害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按合同法規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日。
乙方：
法人代表：
_____年____月____日發(fā)的。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇九
甲方：______________代表(以下簡稱甲方)。
乙方：______________代表(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、誠實守信的原則，甲乙雙方就康田.南川18號地塊住宅小區(qū)的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執(zhí)行：
工程范圍與內容：所有土建面積、施工圖內所有的水電、消防及弱電安裝工程，(施工圖重大改變后工程量另行計算)。
(3)室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝；
(4)室內照明燈具及開關預埋及安裝；
(5)從專變、發(fā)電機低壓屏至用電設備的所有線路、設備安裝；
(6)防雷接地安裝；
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十
甲方：
乙方：
經協(xié)商，甲方同意將位于岳翠園7號樓2單元1201室的水電裝修工程承包與乙方，水電工程總費用為2600元，人民幣大寫貳仟陸百元整，裝修前甲方需一次xxx付乙方工程材料費1500元，即一千五百元整，余款至工程結束之日起3日內全清。
工期自（）年（）月起，至于（）年（）月。
1、材料的場內搬運與管理；
2、施工中，給水、排水，強電，弱點的安裝；
3、開槽，補槽，及后期現(xiàn)場的垃圾清運；
4、規(guī)范施工的常規(guī)管理即由非常規(guī)引起的工程返工與增量處理；
5、成品保護，及竣工驗收。
埋管暗線需用bv—70聚氯乙烯銅芯硬線，必須選擇熊貓、南鼎、上上、遠東、新特、寶勝、南洋、金龍羽、魯能、五彩江南，日暉品牌電線電纜。水管線管采用中潔、金德、中財、聯(lián)塑、金牛角、日豐、偉星一線品牌；經雙方協(xié)定，本次工程采用材料品牌（）型號（）。
進場必須使用自備的配電箱，防止大電器造成的業(yè)主總控老化；電路水路全部走頂，以便于后期的設備維護和維修；廚房，衛(wèi)生間，及客廳空調線路必須重新走線，以確保工程質量。
1、點對點就近引線，保證線為活線便于以后維修；
2、開槽的深度及寬度電線管的15倍，墻面不允許開橫槽距離（承重墻30cm非承重墻50cm），線管內的電線截面積之和不大于線管截面積的40%電線管與水管及燃氣管同一平面時間距100毫米，不同平面時間距50毫米。電器插座與燃氣管間距150毫米。
3、線管必須用金屬管卡固定，間距不能大于60cm。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十一
本合同使用的語言文字為漢語文字。
2．2法律、法規(guī)和規(guī)章。
適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是^v^的法律、行政法規(guī)以及^v^有關部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。
3．合同文件的優(yōu)先順序。
組成合同的各項文件應能互相解釋，互為說明。當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由監(jiān)理單位作出解釋或修正。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序如下：
（1）協(xié)議書（包括協(xié)議書備忘錄）；
（2）中標通知書；
（3）投標報價書；
（4）專用合同條款；
（5）通用合同條款；
（6）技術條款；
（7）圖紙；
（8）已標價的工程量清單；
（9）組成合同的其它文件。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十二
甲乙方本著*等互利原則，現(xiàn)就租用______________學校教室簽署以下協(xié)議：
第一條：甲方將學校教室有償租用給乙方使用。
第二條：租賃期限：自年月日至年月日。
第三條：乙方拿出總學費的百分之二十(20%)作為租金付給甲方。
第四條：乙方在月日內將租金交給甲方，乙方不得拖欠甲方的租金,如。
果乙方拖欠甲方租金，甲方可收*室，并終止合同。
第五條：甲方權利、責任、義務：
甲方按照規(guī)定時間將教室租用給乙方。
甲方不得在乙方租用的時間內占用教室安排其他事情。
第六條：乙方權利、責任、義務。
乙方應嚴格遵守甲方的要求使用教室。
乙方按照協(xié)議規(guī)定的時間內使用教室。
乙方在使用過程中應遵守《教室規(guī)則》。
乙方在教室內不得舉辦學校不允許的活動。
乙方對教室的設備要愛護使用，因使用不當造成損壞時，均由乙方負責賠償。
第七條：甲、乙雙方應遵守上述協(xié)議，如一方需要變更協(xié)議，應提前協(xié)商并妥善處理。
結清后自行無效，共同遵守。
第九條：協(xié)議未盡事宜由甲乙。
雙方協(xié)商解決。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十三
甲方：
乙方：
為了推進我校后勤工作社會化的進程，根據(jù)海淀區(qū)區(qū)學校后勤管理中心《校舍房屋、資源設施管理規(guī)定》，就校園物業(yè)零星維修由乙方承接，經雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
20xx全年度。
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，監(jiān)管好學校固定資產和設備。
2．計劃和審定大型設備維修項目。監(jiān)管乙方承擔的維修責任。
3．監(jiān)督乙方的維修業(yè)務，評價維修服務質量。
4．測評乙方目標責任，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。
5．按期支付維修經費。
6．組織審計維修經費的使用管理。
1．負責學校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路、燈具等）的日常管理、保養(yǎng)、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4．接到甲方維修通知后，及時反應、及時到場、及時維修，以確保校內設備完好正常運轉，并盡可能節(jié)約成本，提高物品利用率。
1．保障全校正常的`教學、工作、生活秩序，維護好學校固定資產和設備。
2．管好維修人員，責任明確，業(yè)務熟練，工作到位，作風端正，服務態(tài)度好。
3．建立健全行之有效的項目業(yè)務維護維修細則及其管理規(guī)章制度。
4．接到甲方維修通知后，及時反應調度維修人員及時到場、及時維修，小故障1小時內修復，無特殊情況故障當天排除。
5．既保障供應，又防止浪費流失，積極做好節(jié)水、節(jié)電工作，建立責任包干制和巡回檢查制度，與獎懲掛鉤。
6．合理使用和嚴格管好維修經費，接受甲方的審計。
7．完不成目標要求，接受甲方處理。
1．校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路、燈具等）的日常管理、保養(yǎng)、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4.房頂漏水，非主體及結構的損壞或墻壁等破損零星維修。
5.水管、沖水閥、熱水器、水龍頭、控制器、電源線路等維修及下水道堵塞疏通。
6.走廊及樓梯路燈、電表、開關、開關柜，宿舍內所有的水電設施及設備（如：水管破裂、水龍頭、電燈電扇、電線短路、插座、開關等損壞）維修。
7.宿舍熱水器、公共開水機、排氣扇：損壞維修或更換由乙方負責。
學校設備設施若達到使用年限存在安全隱患且無維修價值，經現(xiàn)場確認后，由學校負責統(tǒng)一支付并采購。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
日期：
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十四
案例一：
1996年4月28日，某建筑工程公司與某建材有限公司簽訂了一項建造辦公樓、傳達室的建筑工程承包合同。合同規(guī)定工程期限從1996年4月28日開工至1996年7月28日竣工驗收；工程質量確保合格，力爭優(yōu)良；工程價款支付方式按補充協(xié)議辦理。補充協(xié)議規(guī)定：傳達室工程竣工驗收合格后一次性結算工程款；辦公樓主體完成一層時預付工程款30％，屋面工程完成時，預付工程款30％，竣工驗收結算后，留尾款40％在半年內付清。該工程于當年5月開工，同年10月底竣工，所耗資金全部向銀行貸款，但建材有限公司卻未按補充協(xié)議規(guī)定支付工程款。
1996年12月1日，建材有限公司在建筑工程公司的一再要求下，派出公司管理人員與建筑工程公司進行工程結算，并立下工程結賬單。次年，該建筑工程公司向建材有限公司提出工程變更補充決算報告，經建材有限公司管理人員確認，工程變更增加費用5896元，合計應付工程款為萬元。之后，建筑工程公司多次向建材公司催討，但后者仍未付款。建造完工的辦公樓、傳達室一直由建筑工程公司使用。建筑公司在催討無果的情況下，向市中級人民法院提起訴訟。原告要求法院判令被告支付工程款及逾期支付的違約金，并要求對原告建造的價值萬元的辦公樓、傳達室及水泥路面享有留置權，在拍賣后優(yōu)先支付原告的工程款。
市中級人民法院開庭審理后認為，原、被告雙方自愿簽訂的建筑安裝承包合同及補充協(xié)議內容不違反國家法律政策，屬于有效合同。原告按合同規(guī)定履行義務，但被告未按規(guī)定支付工程款，屬違約行為?，F(xiàn)原告要求支付工程款及逾期支付工程款的違約金，合法合理，法院予以采納。市中級人民法院于1998年6月24日作出一審判決，判令被告建材有限公司支付原告建筑工程公司工程款萬元，支付逾期付款總金額每日萬分之五的違約金。對原告其他的訴訟請求予以駁回。法院判決生效后，建材有限公司仍未在規(guī)定期限內償還工程款及違約金。當年8月13日，原告向法院申請執(zhí)行，法院對建材有限公司進行財產執(zhí)行。在執(zhí)行過程中查清建材有限公司早已負債累累，根本無力償還債務。被執(zhí)行人建材有限公司已于1998年11月2日被市工商行政管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照，其法人代表人下落不明。該公司的兩幢廠房及約400平方米的招待所、餐廳，已被省高級法院判給某土木建筑工程公司所有。其他辦公樓、簡易倉庫、土地使用權、傳達室等財產，由市中院執(zhí)行裁定移交給權利人市農村信用社所有。建材公司已根本無財產可執(zhí)行。
分析：
建筑公司雖然勝訴，但是工程款已無法追回，造成這種情況是由于施工企業(yè)在簽訂合同之前，未做好前期工作，對建設方的社會信譽與經濟實力缺乏了解，為承包工程埋下極大的隱患，最后造成惡果。該案例帶有普遍性。新“合同法”規(guī)定不能采用工程留置權。因此，施工企業(yè)在簽訂合同時為防止工程款拖欠，應設定具有償還能力的“保證人”或設定有效的“抵押”手段等。其次，簽訂合同條款時把今后可能出現(xiàn)的問題事先加以設防。首先，認真考察對方，了解對方的情況；另一方面設想今后可能出現(xiàn)的問題和糾紛，盡量在合同中加以設定，使合同盡量完備和嚴密。一旦發(fā)生糾紛引起訴訟，設定協(xié)議管轄條款，由原告方的法院受理，為今后勝訴打下基礎。
案例二：
2005年1月31日，江蘇某建筑公司（原告）與天津某科技建材有限公司（被告）簽訂了工程施工合同，約定：原告將南京某機電研究中心的環(huán)氧樹脂自流地坪工程交由被告施工，合同價款元，付款方式為訂立合同3日內付30%，施工完工3日內付30%，驗收合格3日內付35%,質保期屆滿后3日內付5%，質保期為驗收合格后的兩年。違約責任：逾期完工或逾期付款，則違約方向守約方支付合同總價的日萬分之四的違約金，一方擅自變更，解除或終止協(xié)議，違約方向守約方支付40%的違約金。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十五
甲方：
乙方：
依據(jù)《_合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，就甲方磚木結混舊拆除工程，達成如下拆除合同。
×××市三十中舊教學樓(磚木結混三層)一幢垃圾清運以學校自然地坪為準，不許垃圾自然地坪以下土層。
1、合同簽訂時，乙方須一次_清履約保證金20萬元(貳拾萬元)，返還甲方元，大寫：從履約保證金中扣除。
2、拆除前乙方申報施工方案和安全措施，經甲方許可后方可施工。
3、拆除廢舊材料全部歸乙方所有，將門窗、木料、暖氣片按甲方指定位置整齊堆放，將拆除垃圾全部清運完畢舊料乙方可自行拉走或者變賣。
4、乙方在拆除過程中，不得采用爆破方式進行拆除。
5、拆除工程不得轉包，對拆除范圍內的建筑必須全劉拆除，垃圾須全部清理干凈。
6、乙方對拆除工程的盈虧自負。
開工時間：完工時間：總計日歷天數(shù)天。
1、甲方負責施工前的斷水、斷電、斷暖等工作，提供施工人員的生活用電和用水。
2、甲方負責提供乙方的施工用電，乙方必須在用電前向甲方報告用電負荷，乙方按照電表數(shù)和用電價格付費。
3、甲方協(xié)同乙方辦理拆除中有關手續(xù)，費用由乙方自理。
4、甲方為乙方拆除施工盡可能的提供便利的條件。
5、甲方委派同志為現(xiàn)場代表，全權代表甲方行使權利和義務，對施工現(xiàn)場出場的問題進行協(xié)調。
1、乙方負責辦理垃圾排放手續(xù)，費用自己承擔，負責拆除施工及清運垃圾的組織管理，嚴格按照拆除安全規(guī)定進行拆除。必須組織專業(yè)的拆除人員進行施工，必須向拆除人員進行安全教育，管理人員必須持證上崗。乙方對拆除的一切安全負責，對發(fā)生的人員傷亡、機械事故和其他民事糾紛負全部責任，甲方不承擔任何責任和賠償。
2、乙方應對拆除現(xiàn)場進行安全防護和圍堵，做到文明施工，盡量減少噪音和浮塵，符合拆遷的環(huán)保要求。每天對周圍環(huán)境進行清掃，對非拆除設施進行安全保護，如有損害，由乙方進行維修和賠償。對違反建筑物拆除和垃圾清運的有關規(guī)定而造成的各種經濟處罰，由乙方自行負責。
3、乙方在拆除施工中，必須保證學校的秩序和安全。
4、乙方在拆除施工過程中，必須服從甲方的監(jiān)督和管理，未經許可，施工人員不得進入教學區(qū)，不得影響學校的正常教學秩序。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十六
承包方：（以下簡稱乙方）。
按照《_合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經濟責任，特簽訂本合同。
1．工程名稱：工程項目xxx棟及地下室。
2．工程地點：
3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價元，總建筑面積約萬平方米，總工程造價約萬元。
4．工程內容：1.室內消防栓系統(tǒng)；2.自動噴淋系統(tǒng)；3.自動火災報警系統(tǒng)；4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng)；5.室外消防栓系統(tǒng)；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內容。
5．消防報建費用乙方負責。
1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米元，總造價為萬元。乙方負責開具稅務正式發(fā)票，稅金由乙方承擔。
2．本工程經甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。
3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔法律及經濟責任。
4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。
1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款，即萬元。
2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款，即萬元。
3．工程施工完成總工程量70時，甲方再向乙方支付工程進度款，即萬元。
4．本消防工程施工完畢，經有關部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內甲方一次性付清乙方工程余款（除留3質保金，一年滿后支付）。
本合同簽訂后20xx年月日開工，工程工期20xx年月日完工并組織驗收，總工期天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè)，由乙方承擔一切損失及違約責任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。
1.本工程所需要設備及材料經雙方協(xié)商同意，均由乙方負責供應。
2．乙方提供的材料設備，必須符合國家消防產品質量驗收標準，并具有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發(fā)生的工程質量事故或造成返工損失，均由乙方負責。
1.工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。
2．隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關手續(xù)。如發(fā)生一切質量問題，乙方負責。
3．本合同生效后，甲方應組織圖紙會審、技術交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙四套。
4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協(xié)助辦理相關手續(xù)。
5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關規(guī)定辦理，確保本工程質量保修期一年。
（一）甲方職責；
1．派駐工地代表，對工程進度、質量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程。協(xié)調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。
2．根據(jù)合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3．如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。
4．協(xié)助乙方會同監(jiān)理方組織施工圖技術交底和圖紙會審工作。
5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。
6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的房子以當時的市場價格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方職責；
1．施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續(xù)。
2．按合同規(guī)定，做好材料和設備的采購、供應及管理工作。
3．嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工工期。
4．已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。
5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當?shù)叵啦块T的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結算。
6．在合同規(guī)定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對項目消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。
7．嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。
8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結算事宜，乙方應義務培訓甲方有關消防管理、值班人員，使其基本掌握系統(tǒng)的維護、操作和保修工作。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方乙方。
法定代表人法定代表人。
委托代理人委托代理人。
日期20年月日
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十七
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《_合同法》及《建筑安裝工程承包合同條例》，經甲乙雙方協(xié)商，就__________消防改造工程的消防水噴淋、自動報警、消火栓分項工程分包給乙方的有關事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況。
1、工程名稱：_______________________項目消防工程。
2、工程地點：
3、工程內容和范圍：
二、工程日期
本工程具備施工條件且無不可抵抗力因素下預計_______完工。
預計從______月______日至______月______日。（工期從正式進場日開始計算）。
三、承包方式。
承包方式采用總價包干方式，即本工程乙方必須包報建及費用、包工、包料、包深化設計、包工期、包質量、包安全文明施工、包配合費、包調試、包驗收通過、包施工安裝發(fā)生水電費、包利潤及稅金等方式進行，工程未經甲方同意不得分包。
四、工程價款及支付方式。
本協(xié)議簽署后，乙方撤除及安裝完成工程量的_____%，甲方支付人工費用人民幣：__________元；設備安裝完成后系統(tǒng)調試前支付剩余全部款項人民幣：_______________元。
五、材料的提供。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現(xiàn)場；產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現(xiàn)場（甲方提供的材料設備除外）。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規(guī)定及要求進行檢驗，并須符合國家規(guī)定的安全和質量標準。
3、施工中，由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品（采用的產品品牌須經過甲方的書面確認）。
六、工程質量。
工程質量標準：按消防主管部門審批通過的設計圖紙組織施工并達到圖紙和規(guī)范要求。
七、雙方責任義務。
甲方責任。
1、甲方負責向乙方提供消防工程所需要的裝飾設計圖紙和相關資料。甲方負責對乙方提供的設計方案進行施工進度及施工質量的監(jiān)督。
2、甲方負責協(xié)調施工時間，正式施工前根據(jù)大廈實際情況確定好開工時間。施工中如需停工，提前2天通知乙方。
3、甲方負責安排裝飾施工隊伍配合乙方施工面的恢復及修補。
4、應負責提供材料及施工設備在現(xiàn)場的存放場所及施工人員在施工現(xiàn)場的臨時休息場所。
5、負責要求甲方相關人員不得擅自進入乙方施工作業(yè)面。如因工作需要進入施工作業(yè)面須遵守乙方施工現(xiàn)場管理要求。
6、負責在乙方完工后組織、協(xié)調消防檢測工作。
乙方責任。
1、乙方按照甲方提供的圖紙和資料，依照現(xiàn)場實際進行消防工程的設計并編制預算書。
2、乙方依照工程的的需要，安排專職的項目經理并配備足夠的管理人員，依照設計和施工進度的需要，按期、保質、保量進行施工。
3、明確工地負責人，并向甲方提供施工人員名單。
4、負責成品保護工作，并保證不損壞其它施工方的已完項目。
5、分包方須負責提供施工所用的所有材料、機具及隨機所用的電線和配件，并保證機具性能良好，符合甲方的安全要求及國家和北京市的有關規(guī)定。
6、遵守甲方現(xiàn)場關于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。
7、負責保管及維護甲方提供乙方的臨水、臨電設施及設備，如有丟失、損壞，乙方照價賠償。
8、乙方負責分包范圍內材料、設備的運輸及保管及施工完的成品保護工作。
9、該工程作為整體統(tǒng)一進行消防驗收，無須單獨備案。
10、乙方負責設備的采購、運輸、保管和入場驗收。
八、工程驗收。
1、工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量驗收標準為依據(jù)。
2、隱蔽工程在乙方自檢后填制驗收表，以書面通知甲方檢查。甲方接通知后_____天內到場驗收，經檢驗合格并符合設計要求時由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。
3、單項工程竣工前_____天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后_____天內驗收完畢。甲方不按時驗收，則視作甲方認可乙方單方驗收。
4、乙方在本工程施工安裝完畢，應在完工前_____天由乙方申請要求市消防部門進行竣工驗收，并保證驗收通過和開通使用，屬于交鑰匙工程，并按驗收合格的日期為竣工日期。如實際竣工日期比合同約定竣工日期延遲的，乙方應承擔延期竣工的違約責任。
5、自動報警系統(tǒng)和相應部分經乙方優(yōu)化設計修改后，如市消防部門驗收通不過而需重新整改所需的工程費用均由乙方全部負責，并由乙方承擔因此延誤交工而造成甲方的損失。
6、屬于甲方負責完善的消防工程項目（包括防火門、應急照明、疏散標志、管井的封堵等）應在消防驗收前達到驗收標準，否則乙方竣工驗收時間順延。
7、工程竣工后，在工程結算之前乙方向甲方提交完整的竣工圖紙資料各____份。工程變更不大的，由乙方在原施工圖上加上注明及編制竣工資料；工程變更較大的，應由乙方重新繪制竣工圖，所需費用由乙方承擔。
8、在工程未通過驗收前甲方提前使用的，并不免除乙方應承擔的質量保證及保修責任。
九、工程的維修。
承包方在消防工程交工驗收后五天內，應向發(fā)包方提交工程保修書，保修期為一年。
十、違約責任。
因履行本合同發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向工程所在地區(qū)人民法院起訴。
十一、爭議的解決。
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
十二、其他。
1、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具同等法律效力。
甲方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：
乙方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇一
依據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、誠實守信的原則，甲乙雙方就康田。南川18號地塊住宅小區(qū)的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執(zhí)行：
工程范圍與內容：所有土建面積、施工圖內所有的水電、消防及弱電安裝工程，（施工圖重大改變后工程量另行計算）。
（3）室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝；
（4）室內照明燈具及開關預埋及安裝；
（5）從專變、發(fā)電機低壓屏至用電設備的所有線路、設備安裝；
（6）防雷接地安裝；
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇二
發(fā)包方：____________（以下簡稱甲方）。
承包方：____________（以下簡稱乙方）。
東興建筑公司中標承建的世紀外灘3樓工程給排水、電器安裝、避雷分部分項工程，經甲、乙雙方共同協(xié)商，該公項工程由甲方發(fā)給乙方施工，為了明確雙方的權利和義務關系，特對承包方中的一些事項訂立如下合同條款：
世紀外灘3樓設計圖紙所設計的所有給排水、消防、強電、弱電、避雷的安裝施工，辦公樓土建施工中的臨時用水用電。
包工不包料。
按世紀外灘3樓建筑面積每平方米元。
必須嚴格按照設計圖紙及施工驗收規(guī)范施工，服從建設單位及甲方人員的管理，精心施工，嚴格各工序的施工程序和施工質量，每道工序完成后，該試驗的要進行試驗，該檢測的要進行檢測；建筑電器工程竣工后，按建“筑電氣工程施工質量驗收規(guī)范”gb50303—2002標準驗收，質量必須達到合格。
建筑給排水工程按“建筑給排水施工質量驗收規(guī)范”gb50242—2002驗收，質量必須達到合格。
避雷扣消防工程必須經質量檢測部門驗收合格。
若有質量不合格的生，乙方必須及時返工，其人工費、材料費由乙方承擔自理。
若在竣工交付使用后，在保修期限內發(fā)生質量問題，乙方必須及時自費修理，或因乙方違規(guī)施工造成使用中短路、燒壞電器等問題，由乙方承擔責任和損失。
乙方搞好安全生產教育，必須嚴格執(zhí)行國家安全生產法律法規(guī)和企業(yè)安全生產制度，重視安全生產，若乙方違章指揮違章作業(yè)發(fā)生安全事故及質量引起的事故一切后果由乙方承擔。
土建施工階段，水電預埋、安裝進度必須滿足總體施工進度，若耽誤工期，引響施工進度，按項目部制訂的工期獎懲進行獎懲。
乙方根據(jù)設計圖紙，提前計劃出各種材料的用量交甲方負責人，并配合甲方材料員采購，以避免材料供應不及時影響工期。
后購材料的材質必須符合質量要求，保留好產品出廠合格證，不合格的材料不得采購進場，更不得使用于工程中。
1、乙方必須搞好施工現(xiàn)場文明施工，所有材料必須堆放整齊，存放在指定的位置，隨用隨收，工完料凈，若因乙方管理不當造成材料浪費、材料丟失，由乙方賠償。
2、要搞好食堂衛(wèi)生和職工生活；若有亂倒飯菜、亂解大小便等不衛(wèi)生行為，一次給予20元及其以上罰款。
3、若乙方人員在現(xiàn)場打架，一次給予100元及其以上罰款。
4、搞好各工種之間的配合，搞好洞口預留、埋件預埋。
1、甲方在土建、安裝施工過程中使用臨時用水用電，由乙方派人跟隨服務，若不跟隨服務，甲方可從乙方承包費中扣除服務費。
2、乙方必須搞好流動人口計劃生育管理，人人持計劃生育有關證明進場，杜絕違背國家計劃生育現(xiàn)象的發(fā)生，若在各級領導檢查中查出違規(guī)行為，一切責任由乙方承擔。
3、乙方承包期間發(fā)生的一切債權，債務均由乙方自行處理，甲方不負責任，乙方不得拖欠民工工資。
4、由乙方引起的甲方被批評，造成榮譽損失，根據(jù)輕重程度乙方賠甲方名譽損失費。在乙方支工程款中扣除。
6、本合同自雙方簽字之日起生效，合同條款執(zhí)行完畢失效。
7、本合同一式四份，雙方各持兩份。
甲方：____________代表：____________。
乙方：____________代表：____________。
______年____月____日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇三
建設單位：
設計單位：
施工單位：
合同編號：
建設單位：（簡稱甲方）。
地址：
施工單位：（簡稱乙方）。
地址：
茲有工程，經過投標、議標、決定由乙方施工。根據(jù)《xxx經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結合本工程的實際情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則。經過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
1.工程價款。
2．發(fā)生以下情況之一經雙方協(xié)商同意后可做調整：
（1）甲方代表確認的工程量增減；
（2）甲方代表確認的設計變更或工程洽商；
（3）工程造價管理部門公布的價格調整；
（4）甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失；
（5）合同條款以外得其他增減或調整；
1.雙方商定總工期為天。
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
2.如遇下列情況，經甲方代表簽證后，工程可以順延。
（1）甲方不能按合同約定提供開工條件，
（2）工程量變化和設計變更；
（3）非乙方原因得氣超過4個小時以上時；停水停電停。
（4）工程款未按時支付；
（5）不可抗力（如地震臺風火災等）。
3．由甲方責任造成的工期延誤，甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用，相應順延工期。
4.乙方如無正當理由拖延工期，每超過一天罰款元，反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
1.甲方：
（2）負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求；
（3）按時支付工程款項；
（4）協(xié)調施工現(xiàn)場內各交叉作業(yè)施工單位之間的關系及施工次序，保證乙方順利施工；
（5）組織有關單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底；
（6）組織施工現(xiàn)場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作；
（7）負責本工程涉及有關部門的聯(lián)系和協(xié)調工作；
（8）組織工程竣工驗收工作。
2.乙方：
（1）做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況；
（2）做好施工安全防范措施，確保施工安全；
（3）負責做好材料、設備的采購和保管工作；
（5）參加工程竣工驗收工作。
保修期限：工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算，按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為個月。
1.因政策調整，人力不可抗力及甲.乙雙方之外原因導致工程停.緩建，是合同不宜繼續(xù)履行，雙方應簽訂工程停緩建協(xié)議。
2.工程停緩建后，乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作，并將自有機械設備，以及人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，并支付撤出的一切費用，同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
3.已訂貨的材料設備器具等款項，由甲方承擔，應退貨的由訂貨方負責退貨，不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用，由甲方承擔。
1.如甲方要求變更工程內容，改變安裝范圍及條件，應征得乙方的同意，并辦理書面簽證（為合同附件）工程竣工驗收后按實際工程量結算，否則乙方有權拒絕設計和施工。
2.工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號，否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效，至辦完工程驗收交接和竣工結算后，除有關保修條款仍生效外，其它條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
甲方蓋章：乙方蓋章：
甲方簽字：乙方簽字：
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇四
一、施工項目：技工學校院內地面鋪花磚。
二、施工規(guī)模：總面積____平方米。
三、施工質量要求：院面竣工后達到觀感合格，院內不存水，可行駛小型車。
四、工程造價：建設單位以每平方____元承包給施工單位，工程總造價____元。
五、付款方式：工程完工后，經建設單位驗收合格后，三日內一次性付清。
六、工期：____年____月____日至____年____月____日。
代表人：________________。
代表人：________________。
________年________月________日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇五
發(fā)包單位：社會福利服務中心（以下簡稱：甲方）。
承包人：建筑工程有限公司（以下簡稱：乙方）。
依據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《建設工程合同法》及其他有關法律、法規(guī)和規(guī)章，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程水電表安裝工程施工事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
工程名稱：
工程內容：水電表安裝。
施工現(xiàn)場條件：以現(xiàn)場實際情況為準；
施工部位：
1、承包方式：包工包料。
2、承包范圍及內容：3#樓2、3、4、6、頂層水電表安裝（詳見工程預算書）。
1、乙方應嚴格按甲方要求的工期組織施工，確保工期目標順利實現(xiàn)。本合同約定本工程總工期為10日歷天；開工日期為：20xx年5月25日，竣工日期為：20xx年6月5日。
2、乙方必須服從和執(zhí)行甲方安排。
本合同約定本工程質量必須達到“合格”質量標準。如質量未達到合格，由乙方負責返工，返工所需的材料、人工等所有費用均由乙方承擔。
1、本工程為包工包料，包干價為。
2、根據(jù)工程實際情況需要發(fā)生的工程變動，并由甲、乙雙方書面簽字為工程變更。
1、工程竣工并通過甲方驗收后，乙方移交全部工程竣工資料。甲方在乙方繳納5%質保金日起10日內，支付本合同結算總價款的100%。質保金在一年后（自工程竣工之日起計）10日內甲方一次性無息按實支付給乙方。
2、若乙方工程質量、工期和安全文明施工未達到本合同約定標準，甲方有權延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完畢為止。由此發(fā)生的所有費用均由乙方承擔，乙方對此無異議。
因違約或終止合同而引起的損失和損害的賠償，委托人與咨詢人之間應當協(xié)商解決；如未能達成一致，可提交有關主管部門調解；協(xié)商或調解不成的，向人民法院提起訴訟。
1、本合同自甲已雙方法人或委托代理人簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、已雙方各執(zhí)兩份。
2、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
3、本合同訂立時間：20xx年5月xx日。
4、簽訂地點：
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇六
甲方：（以下簡稱甲方）。
乙方：（以下簡稱乙方）。
為了全校教師有一個良好的學習、辦公環(huán)境，經學校校委會會議決定，把學校辦公室進行重新裝修。甲乙雙方在平等、公開的原則上通過商議，達成以下學校辦公室裝修的合同，具體內容如下：
一、工程采取包工包料的形式承包給乙方，甲方負責提供工程所需的水、電，其余所需材料全部由乙方負責。
二、工程要求。
1、辦公室地面要求貼磁磚，磁磚規(guī)格為60cm×60cm，墻面貼墻磚，墻磚規(guī)格為25cm×33cm，墻磚頂部貼腰線。
2、凡是要求貼磚的地方，都不能出現(xiàn)空洞，如果出現(xiàn)，則要求乙方返工，返工造成的一切損失由乙方負責。
三、地面貼磁磚的面積為6平方米，單價為每平方米59元；墻磚（連同腰線）面積為32平方米，單價為每平方米36元。兩樣合計為人民幣1506元。在乙方完工，甲方驗收合格后，一次性付給乙方。
四、本工程于20年3月2日開工，至20年3月20日完工。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。自簽字之日起生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
20____年3月1日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇七
甲方：_________________(發(fā)包方)。
乙方：_________________(承包方)。
本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
1、施工地點：_____________。
2、工期：_________________年________________月________________日至_____________年________________月________________日。
3、本項工程預計____________平米，結算價格為______元/平方米(建筑面積)。工程總價約為：________________元。
1、甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。甲方負責采購供應的.材料應符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。
2、甲方采購供應的材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
1、本工程應嚴格參照《山西省裝飾裝修工程質量標準及其他db-35/t98》及《運城市裝飾工程質量驗收標準》。
2、由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
1、乙方施工人員要嚴格服從甲方現(xiàn)場管理要求，做到文明施工，安全施工，在施工過程中如果出現(xiàn)工傷事故由乙方負責。
2、甲方現(xiàn)場管理人員負責對乙方施工進行監(jiān)督管理和協(xié)調現(xiàn)場出現(xiàn)的問題，為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。
3、甲方免費提供施工用水用電。為乙方施工人員免費提供材料倉庫和基本的住宿場所。
4、乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
1、工程款付款方式：_________________主體工程布管完成后支付工錢人民幣叁萬,線盒、表箱、下水、上水完工后支付工錢人民幣伍萬,穿線按安裝進度分兩次支付。
2、乙方承包內容：_________________。
1)水電開槽、布管、穿線、埋盒。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板和燈口安裝。
1、甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付____________元的違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付____________元違約金。
因工程質量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決；當事人不愿通過協(xié)商、調解解決，或協(xié)商、調解不成時，可以按照本合同約定向聞喜縣人民法院提起訴訟。
合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
1、雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。在未經第三方監(jiān)理確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。
2、經過第三方監(jiān)理確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。
(一)本合同經甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。
(二)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字(蓋章)：_________________。
乙方簽字(蓋章)：_________________。
_____________年__________月__________日。
_____________年__________月__________日。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇八
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）。
法定代表人：
承包方：（以下簡稱乙方）。
法定代表人：
根據(jù)《xxx合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和該工程施工（招標文件）以及其他相關法律行政法規(guī)，結合實際情況，經雙方協(xié)商，達成以下合同條款。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程主要內容：
4、承包方式：包工包料。
工程期限____天，預定_____年____月___日至____年____月____日止。
總承包價______元，工程竣工驗收合格后付清工程款項。
（一）甲方責任。
1、提供乙方規(guī)劃、設計、施工所需的相關要求及數(shù)據(jù)；
2、監(jiān)督工期及工程質量、施工進度，配合乙方做好與工程相關的協(xié)調工作。
（二）乙方責任。
1、嚴格按照甲方提供的圖紙組織施工。
2、乙方保證文明施工，施工過程中因乙方因素造成的一切事故由乙方負責。
3、施工過程中，每個單項工程結束后及時清理打掃施工現(xiàn)場。
1、乙方必須嚴格按照甲方提供的設計圖紙進行施工，工程質量達到國家相關驗收規(guī)范的標準。
2、工程竣工驗收后達到建設局要求，方為合格工程。
3、主要材料進場前必須提供樣品合格證明，經甲方工程負責人及監(jiān)理方共同認可，方可進場施工。
工程結束付50%，整體工程驗收合格后5日內付50%。
若甲方原因則工期順延，若乙方原因則按500元/天罰款。工期嚴重滯后的，甲方有權終止合同，由此造成的全部損失由乙方負責。甲方不承擔乙方所完成工程量的支付。
工程保修期為工程驗收后一年。
施工期間乙方人員必須遵守國家法律和法規(guī)，遵守甲方及監(jiān)理方的相關規(guī)章制度，維護好相關設施和保護周圍居民的正常生活，并做好安全預防工作。乙方施工中發(fā)生的一切安全事故，概由乙方負責，甲方不負任何責任。
不可抗拒的自然災害發(fā)生，造成的損失，由甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
1、本合同經雙方簽字生效后，雙方都必須嚴格遵守執(zhí)行，任何一方違反合同條款，給對方造成損失的，責任方應按合同法規(guī)定標準進行賠償。
2、若甲方在整體工程驗收合格后，未將款項付清給乙方，乙方有權停止供水。
3、雙方如發(fā)生糾紛，通過協(xié)商未達成協(xié)議的，由祿豐縣人民法院進行裁決。
承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，提請上級主管部門調解，調解無效時，可向____________人民法院起訴。
本合同一式_____份，甲方____份、乙雙方____份。
甲方：
法人代表：
_____年____月____日。
乙方：
法人代表：
_____年____月____日發(fā)的。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇九
甲方：______________代表(以下簡稱甲方)。
乙方：______________代表(以下簡稱乙方)。
依據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》及相關法律、法規(guī)，本著平等、自愿、誠實守信的原則，甲乙雙方就康田.南川18號地塊住宅小區(qū)的水電、消防及弱電安裝勞務分包事宜協(xié)商一致。制訂立如下勞務分包合同條款，以供雙方共同遵守執(zhí)行：
工程范圍與內容：所有土建面積、施工圖內所有的水電、消防及弱電安裝工程，(施工圖重大改變后工程量另行計算)。
(3)室內電氣照明線路、電纜、橋架、盤箱柜預埋及安裝；
(4)室內照明燈具及開關預埋及安裝；
(5)從專變、發(fā)電機低壓屏至用電設備的所有線路、設備安裝；
(6)防雷接地安裝；
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十
甲方：
乙方：
經協(xié)商，甲方同意將位于岳翠園7號樓2單元1201室的水電裝修工程承包與乙方，水電工程總費用為2600元，人民幣大寫貳仟陸百元整，裝修前甲方需一次xxx付乙方工程材料費1500元，即一千五百元整，余款至工程結束之日起3日內全清。
工期自（）年（）月起，至于（）年（）月。
1、材料的場內搬運與管理；
2、施工中，給水、排水，強電，弱點的安裝；
3、開槽，補槽，及后期現(xiàn)場的垃圾清運；
4、規(guī)范施工的常規(guī)管理即由非常規(guī)引起的工程返工與增量處理；
5、成品保護，及竣工驗收。
埋管暗線需用bv—70聚氯乙烯銅芯硬線，必須選擇熊貓、南鼎、上上、遠東、新特、寶勝、南洋、金龍羽、魯能、五彩江南，日暉品牌電線電纜。水管線管采用中潔、金德、中財、聯(lián)塑、金牛角、日豐、偉星一線品牌；經雙方協(xié)定，本次工程采用材料品牌（）型號（）。
進場必須使用自備的配電箱，防止大電器造成的業(yè)主總控老化；電路水路全部走頂，以便于后期的設備維護和維修；廚房，衛(wèi)生間，及客廳空調線路必須重新走線，以確保工程質量。
1、點對點就近引線，保證線為活線便于以后維修；
2、開槽的深度及寬度電線管的15倍，墻面不允許開橫槽距離（承重墻30cm非承重墻50cm），線管內的電線截面積之和不大于線管截面積的40%電線管與水管及燃氣管同一平面時間距100毫米，不同平面時間距50毫米。電器插座與燃氣管間距150毫米。
3、線管必須用金屬管卡固定，間距不能大于60cm。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十一
本合同使用的語言文字為漢語文字。
2．2法律、法規(guī)和規(guī)章。
適用于本合同的法律、法規(guī)和規(guī)章是^v^的法律、行政法規(guī)以及^v^有關部門的規(guī)章和工程所在地的省、自治區(qū)、直轄市的地方法規(guī)和規(guī)章。
3．合同文件的優(yōu)先順序。
組成合同的各項文件應能互相解釋，互為說明。當合同文件出現(xiàn)含糊不清或不一致時，由監(jiān)理單位作出解釋或修正。除合同另有規(guī)定外，解釋合同文件的優(yōu)先順序如下：
（1）協(xié)議書（包括協(xié)議書備忘錄）；
（2）中標通知書；
（3）投標報價書；
（4）專用合同條款；
（5）通用合同條款；
（6）技術條款；
（7）圖紙；
（8）已標價的工程量清單；
（9）組成合同的其它文件。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十二
甲乙方本著*等互利原則，現(xiàn)就租用______________學校教室簽署以下協(xié)議：
第一條：甲方將學校教室有償租用給乙方使用。
第二條：租賃期限：自年月日至年月日。
第三條：乙方拿出總學費的百分之二十(20%)作為租金付給甲方。
第四條：乙方在月日內將租金交給甲方，乙方不得拖欠甲方的租金,如。
果乙方拖欠甲方租金，甲方可收*室，并終止合同。
第五條：甲方權利、責任、義務：
甲方按照規(guī)定時間將教室租用給乙方。
甲方不得在乙方租用的時間內占用教室安排其他事情。
第六條：乙方權利、責任、義務。
乙方應嚴格遵守甲方的要求使用教室。
乙方按照協(xié)議規(guī)定的時間內使用教室。
乙方在使用過程中應遵守《教室規(guī)則》。
乙方在教室內不得舉辦學校不允許的活動。
乙方對教室的設備要愛護使用，因使用不當造成損壞時，均由乙方負責賠償。
第七條：甲、乙雙方應遵守上述協(xié)議，如一方需要變更協(xié)議，應提前協(xié)商并妥善處理。
結清后自行無效，共同遵守。
第九條：協(xié)議未盡事宜由甲乙。
雙方協(xié)商解決。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十三
甲方：
乙方：
為了推進我校后勤工作社會化的進程，根據(jù)海淀區(qū)區(qū)學校后勤管理中心《校舍房屋、資源設施管理規(guī)定》，就校園物業(yè)零星維修由乙方承接，經雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
20xx全年度。
1．保障全校正常的教學、工作、生活秩序，監(jiān)管好學校固定資產和設備。
2．計劃和審定大型設備維修項目。監(jiān)管乙方承擔的維修責任。
3．監(jiān)督乙方的維修業(yè)務，評價維修服務質量。
4．測評乙方目標責任，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。
5．按期支付維修經費。
6．組織審計維修經費的使用管理。
1．負責學校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路、燈具等）的日常管理、保養(yǎng)、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4．接到甲方維修通知后，及時反應、及時到場、及時維修，以確保校內設備完好正常運轉，并盡可能節(jié)約成本，提高物品利用率。
1．保障全校正常的`教學、工作、生活秩序，維護好學校固定資產和設備。
2．管好維修人員，責任明確，業(yè)務熟練，工作到位，作風端正，服務態(tài)度好。
3．建立健全行之有效的項目業(yè)務維護維修細則及其管理規(guī)章制度。
4．接到甲方維修通知后，及時反應調度維修人員及時到場、及時維修，小故障1小時內修復，無特殊情況故障當天排除。
5．既保障供應，又防止浪費流失，積極做好節(jié)水、節(jié)電工作，建立責任包干制和巡回檢查制度，與獎懲掛鉤。
6．合理使用和嚴格管好維修經費，接受甲方的審計。
7．完不成目標要求，接受甲方處理。
1．校水電及動力設施（泵房、高低配電、室內外水電線路、燈具等）的日常管理、保養(yǎng)、維修。
2．負責學校所屬建筑物和建筑物內的門、窗、桌椅、床的日常維修和基礎設施（窨井、下水道等）的日常管理和零星維修。
3．負責學校通訊設備的維修。
4.房頂漏水，非主體及結構的損壞或墻壁等破損零星維修。
5.水管、沖水閥、熱水器、水龍頭、控制器、電源線路等維修及下水道堵塞疏通。
6.走廊及樓梯路燈、電表、開關、開關柜，宿舍內所有的水電設施及設備（如：水管破裂、水龍頭、電燈電扇、電線短路、插座、開關等損壞）維修。
7.宿舍熱水器、公共開水機、排氣扇：損壞維修或更換由乙方負責。
學校設備設施若達到使用年限存在安全隱患且無維修價值，經現(xiàn)場確認后，由學校負責統(tǒng)一支付并采購。
甲方（蓋章）：
乙方（蓋章）：
日期：
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十四
案例一：
1996年4月28日，某建筑工程公司與某建材有限公司簽訂了一項建造辦公樓、傳達室的建筑工程承包合同。合同規(guī)定工程期限從1996年4月28日開工至1996年7月28日竣工驗收；工程質量確保合格，力爭優(yōu)良；工程價款支付方式按補充協(xié)議辦理。補充協(xié)議規(guī)定：傳達室工程竣工驗收合格后一次性結算工程款；辦公樓主體完成一層時預付工程款30％，屋面工程完成時，預付工程款30％，竣工驗收結算后，留尾款40％在半年內付清。該工程于當年5月開工，同年10月底竣工，所耗資金全部向銀行貸款，但建材有限公司卻未按補充協(xié)議規(guī)定支付工程款。
1996年12月1日，建材有限公司在建筑工程公司的一再要求下，派出公司管理人員與建筑工程公司進行工程結算，并立下工程結賬單。次年，該建筑工程公司向建材有限公司提出工程變更補充決算報告，經建材有限公司管理人員確認，工程變更增加費用5896元，合計應付工程款為萬元。之后，建筑工程公司多次向建材公司催討，但后者仍未付款。建造完工的辦公樓、傳達室一直由建筑工程公司使用。建筑公司在催討無果的情況下，向市中級人民法院提起訴訟。原告要求法院判令被告支付工程款及逾期支付的違約金，并要求對原告建造的價值萬元的辦公樓、傳達室及水泥路面享有留置權，在拍賣后優(yōu)先支付原告的工程款。
市中級人民法院開庭審理后認為，原、被告雙方自愿簽訂的建筑安裝承包合同及補充協(xié)議內容不違反國家法律政策，屬于有效合同。原告按合同規(guī)定履行義務，但被告未按規(guī)定支付工程款，屬違約行為?，F(xiàn)原告要求支付工程款及逾期支付工程款的違約金，合法合理，法院予以采納。市中級人民法院于1998年6月24日作出一審判決，判令被告建材有限公司支付原告建筑工程公司工程款萬元，支付逾期付款總金額每日萬分之五的違約金。對原告其他的訴訟請求予以駁回。法院判決生效后，建材有限公司仍未在規(guī)定期限內償還工程款及違約金。當年8月13日，原告向法院申請執(zhí)行，法院對建材有限公司進行財產執(zhí)行。在執(zhí)行過程中查清建材有限公司早已負債累累，根本無力償還債務。被執(zhí)行人建材有限公司已于1998年11月2日被市工商行政管理局吊銷營業(yè)執(zhí)照，其法人代表人下落不明。該公司的兩幢廠房及約400平方米的招待所、餐廳，已被省高級法院判給某土木建筑工程公司所有。其他辦公樓、簡易倉庫、土地使用權、傳達室等財產，由市中院執(zhí)行裁定移交給權利人市農村信用社所有。建材公司已根本無財產可執(zhí)行。
分析：
建筑公司雖然勝訴，但是工程款已無法追回，造成這種情況是由于施工企業(yè)在簽訂合同之前，未做好前期工作，對建設方的社會信譽與經濟實力缺乏了解，為承包工程埋下極大的隱患，最后造成惡果。該案例帶有普遍性。新“合同法”規(guī)定不能采用工程留置權。因此，施工企業(yè)在簽訂合同時為防止工程款拖欠，應設定具有償還能力的“保證人”或設定有效的“抵押”手段等。其次，簽訂合同條款時把今后可能出現(xiàn)的問題事先加以設防。首先，認真考察對方，了解對方的情況；另一方面設想今后可能出現(xiàn)的問題和糾紛，盡量在合同中加以設定，使合同盡量完備和嚴密。一旦發(fā)生糾紛引起訴訟，設定協(xié)議管轄條款，由原告方的法院受理，為今后勝訴打下基礎。
案例二：
2005年1月31日，江蘇某建筑公司（原告）與天津某科技建材有限公司（被告）簽訂了工程施工合同，約定：原告將南京某機電研究中心的環(huán)氧樹脂自流地坪工程交由被告施工，合同價款元，付款方式為訂立合同3日內付30%，施工完工3日內付30%，驗收合格3日內付35%,質保期屆滿后3日內付5%，質保期為驗收合格后的兩年。違約責任：逾期完工或逾期付款，則違約方向守約方支付合同總價的日萬分之四的違約金，一方擅自變更，解除或終止協(xié)議，違約方向守約方支付40%的違約金。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十五
甲方：
乙方：
依據(jù)《_合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》及其他有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，經甲乙雙方共同協(xié)商，就甲方磚木結混舊拆除工程，達成如下拆除合同。
×××市三十中舊教學樓(磚木結混三層)一幢垃圾清運以學校自然地坪為準，不許垃圾自然地坪以下土層。
1、合同簽訂時，乙方須一次_清履約保證金20萬元(貳拾萬元)，返還甲方元，大寫：從履約保證金中扣除。
2、拆除前乙方申報施工方案和安全措施，經甲方許可后方可施工。
3、拆除廢舊材料全部歸乙方所有，將門窗、木料、暖氣片按甲方指定位置整齊堆放，將拆除垃圾全部清運完畢舊料乙方可自行拉走或者變賣。
4、乙方在拆除過程中，不得采用爆破方式進行拆除。
5、拆除工程不得轉包，對拆除范圍內的建筑必須全劉拆除，垃圾須全部清理干凈。
6、乙方對拆除工程的盈虧自負。
開工時間：完工時間：總計日歷天數(shù)天。
1、甲方負責施工前的斷水、斷電、斷暖等工作，提供施工人員的生活用電和用水。
2、甲方負責提供乙方的施工用電，乙方必須在用電前向甲方報告用電負荷，乙方按照電表數(shù)和用電價格付費。
3、甲方協(xié)同乙方辦理拆除中有關手續(xù)，費用由乙方自理。
4、甲方為乙方拆除施工盡可能的提供便利的條件。
5、甲方委派同志為現(xiàn)場代表，全權代表甲方行使權利和義務，對施工現(xiàn)場出場的問題進行協(xié)調。
1、乙方負責辦理垃圾排放手續(xù)，費用自己承擔，負責拆除施工及清運垃圾的組織管理，嚴格按照拆除安全規(guī)定進行拆除。必須組織專業(yè)的拆除人員進行施工，必須向拆除人員進行安全教育，管理人員必須持證上崗。乙方對拆除的一切安全負責，對發(fā)生的人員傷亡、機械事故和其他民事糾紛負全部責任，甲方不承擔任何責任和賠償。
2、乙方應對拆除現(xiàn)場進行安全防護和圍堵，做到文明施工，盡量減少噪音和浮塵，符合拆遷的環(huán)保要求。每天對周圍環(huán)境進行清掃，對非拆除設施進行安全保護，如有損害，由乙方進行維修和賠償。對違反建筑物拆除和垃圾清運的有關規(guī)定而造成的各種經濟處罰，由乙方自行負責。
3、乙方在拆除施工中，必須保證學校的秩序和安全。
4、乙方在拆除施工過程中，必須服從甲方的監(jiān)督和管理，未經許可，施工人員不得進入教學區(qū)，不得影響學校的正常教學秩序。
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十六
承包方：（以下簡稱乙方）。
按照《_合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，甲方同意將衡陽盛世豪廷消防工程承包給乙方施工，從報建到驗收合格發(fā)證。為明確雙方在施工過程中的權力、義務和經濟責任，特簽訂本合同。
1．工程名稱：工程項目xxx棟及地下室。
2．工程地點：
3．承包方式：按實際建筑面積總承包，每平方米單價元，總建筑面積約萬平方米，總工程造價約萬元。
4．工程內容：1.室內消防栓系統(tǒng)；2.自動噴淋系統(tǒng)；3.自動火災報警系統(tǒng)；4.排煙系統(tǒng)、消防加壓系統(tǒng)；5.室外消防栓系統(tǒng)；6.乙級防火門及消防卷簾，消防施工圖中的一切內容。
5．消防報建費用乙方負責。
1．合同總造價：按該項目實際建筑面積包干，每平方米元，總造價為萬元。乙方負責開具稅務正式發(fā)票，稅金由乙方承擔。
2．本工程經甲、乙雙方商定，同意采用按平方米合同價款包干的承包方式。
3．如該項目未按建筑圖施工，加層影響消防工程驗收，消防支隊所交罰款，由甲方承擔法律及經濟責任。
4．該項目加層部分工程造價按實際建筑面積計算。
1．本合同簽訂后，由乙方辦理報建手續(xù)，即前期預埋工程。甲方支付乙方工程款，即萬元。
2．該項目主體竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安裝設備進場。甲方向乙方支付該工程項目進度款，即萬元。
3．工程施工完成總工程量70時，甲方再向乙方支付工程進度款，即萬元。
4．本消防工程施工完畢，經有關部門檢測驗收合格并取得合格證后15日內甲方一次性付清乙方工程余款（除留3質保金，一年滿后支付）。
本合同簽訂后20xx年月日開工，工程工期20xx年月日完工并組織驗收，總工期天。確保項目順利交付。如因乙方原因影響甲方開業(yè)，由乙方承擔一切損失及違約責任。如因甲方付款或其他不可抗拒的因素造成工期延誤，則工期順延。
1.本工程所需要設備及材料經雙方協(xié)商同意，均由乙方負責供應。
2．乙方提供的材料設備，必須符合國家消防產品質量驗收標準，并具有合格證書。因產品質量不符合驗收標準而發(fā)生的工程質量事故或造成返工損失，均由乙方負責。
1.工程質量應全部達到設計要求和符合消防規(guī)范及消防工程驗收標準。
2．隱蔽工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工現(xiàn)場進行檢查，辦理隱蔽工程的相關手續(xù)。如發(fā)生一切質量問題，乙方負責。
3．本合同生效后，甲方應組織圖紙會審、技術交底會議，并及時向乙方提供施工圖紙四套。
4．工程竣工后，由乙方提供工程竣工驗收資料，明確完工日期。乙方組織工程驗收，甲方協(xié)助辦理相關手續(xù)。
5．工程竣工交驗后，工程保修按國家有關規(guī)定辦理，確保本工程質量保修期一年。
（一）甲方職責；
1．派駐工地代表，對工程進度、質量進行監(jiān)督，檢查隱蔽工程。協(xié)調中間交工及工程驗收簽證。向乙方提供用水、用電，確保大型機械使用方便。負責提供材料、設備及工具存放室。
2．根據(jù)合同規(guī)定和要求，按時辦理撥款和結算，將每筆工程進度款付至乙方指定的賬戶上。
3．如建筑設計變更，加層造成消防驗收不合格，需重新報建驗收，所增加費用和消防部門處罰的責任由甲方承擔。
4．協(xié)助乙方會同監(jiān)理方組織施工圖技術交底和圖紙會審工作。
5．因不可抗力的因素造成的工期延誤，協(xié)助乙方同監(jiān)理方辦理工期順延簽證。
6．在工程竣工交付時，如甲方因資金造成工程不能按時交付，甲方愿以在建工程的房子以當時的市場價格按九折抵足乙方工程款。
（二）乙方職責；
1．施工前，及時做好各項施工準備工作，辦理好消防報批手續(xù)。
2．按合同規(guī)定，做好材料和設備的采購、供應及管理工作。
3．嚴格按照設計圖和消防規(guī)范進行施工，確保工程質量和施工工期。
4．已安裝的設備，在工程未投入使用前做好保管工作。
5．及時提交竣工驗收資料，乙方負責通過當?shù)叵啦块T的驗收，并取得消防達標文件及驗收合格證書，否則不予結算。
6．在合同規(guī)定的保修期內，對屬于乙方負責的工程質量問題負責無償修理，并對項目消防工程進行不定期的維修工作，確保消防設備的正常運行。因甲方使用管理不當，如斷電，水、油滲透造成設備損壞，甲方應負擔設備款由乙方維修。
7．嚴格遵守甲方頒布的有關規(guī)章制度，服從甲方的統(tǒng)一安排和指揮。
8．工程竣工后，甲方辦理與乙方的結算事宜，乙方應義務培訓甲方有關消防管理、值班人員，使其基本掌握系統(tǒng)的維護、操作和保修工作。
本合同一式六份，甲、乙雙方各執(zhí)三份。
本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同雙方簽字蓋章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。
甲方乙方。
法定代表人法定代表人。
委托代理人委托代理人。
日期20年月日
學校教室改造施工合同優(yōu)選篇十七
發(fā)包方（甲方）：
承包方（乙方）：
根據(jù)《_合同法》及《建筑安裝工程承包合同條例》，經甲乙雙方協(xié)商，就__________消防改造工程的消防水噴淋、自動報警、消火栓分項工程分包給乙方的有關事宜達成以下協(xié)議：
一、工程概況。
1、工程名稱：_______________________項目消防工程。
2、工程地點：
3、工程內容和范圍：
二、工程日期
本工程具備施工條件且無不可抵抗力因素下預計_______完工。
預計從______月______日至______月______日。（工期從正式進場日開始計算）。
三、承包方式。
承包方式采用總價包干方式，即本工程乙方必須包報建及費用、包工、包料、包深化設計、包工期、包質量、包安全文明施工、包配合費、包調試、包驗收通過、包施工安裝發(fā)生水電費、包利潤及稅金等方式進行，工程未經甲方同意不得分包。
四、工程價款及支付方式。
本協(xié)議簽署后，乙方撤除及安裝完成工程量的_____%，甲方支付人工費用人民幣：__________元；設備安裝完成后系統(tǒng)調試前支付剩余全部款項人民幣：_______________元。
五、材料的提供。
1、工程所需所有材料由乙方購買供應到施工現(xiàn)場；產品成品材料由乙方提供樣板給甲方、監(jiān)理方看樣板認可同意后，由乙方購買供應到施工現(xiàn)場（甲方提供的材料設備除外）。
2、所有材料設備供應附有出廠合格證明及生產許可證件，并嚴格按照國家有關部門的規(guī)定及要求進行檢驗，并須符合國家規(guī)定的安全和質量標準。
3、施工中，由于甲方原因導致工程設計變更造成乙方采購的材料、設備不適用，甲方給予乙方適當?shù)难a償后，不適用的材料設備由乙方自行處理。
4、材料設備采用投標文件承諾采用的品牌或同類產品（采用的產品品牌須經過甲方的書面確認）。
六、工程質量。
工程質量標準：按消防主管部門審批通過的設計圖紙組織施工并達到圖紙和規(guī)范要求。
七、雙方責任義務。
甲方責任。
1、甲方負責向乙方提供消防工程所需要的裝飾設計圖紙和相關資料。甲方負責對乙方提供的設計方案進行施工進度及施工質量的監(jiān)督。
2、甲方負責協(xié)調施工時間，正式施工前根據(jù)大廈實際情況確定好開工時間。施工中如需停工，提前2天通知乙方。
3、甲方負責安排裝飾施工隊伍配合乙方施工面的恢復及修補。
4、應負責提供材料及施工設備在現(xiàn)場的存放場所及施工人員在施工現(xiàn)場的臨時休息場所。
5、負責要求甲方相關人員不得擅自進入乙方施工作業(yè)面。如因工作需要進入施工作業(yè)面須遵守乙方施工現(xiàn)場管理要求。
6、負責在乙方完工后組織、協(xié)調消防檢測工作。
乙方責任。
1、乙方按照甲方提供的圖紙和資料，依照現(xiàn)場實際進行消防工程的設計并編制預算書。
2、乙方依照工程的的需要，安排專職的項目經理并配備足夠的管理人員，依照設計和施工進度的需要，按期、保質、保量進行施工。
3、明確工地負責人，并向甲方提供施工人員名單。
4、負責成品保護工作，并保證不損壞其它施工方的已完項目。
5、分包方須負責提供施工所用的所有材料、機具及隨機所用的電線和配件，并保證機具性能良好，符合甲方的安全要求及國家和北京市的有關規(guī)定。
6、遵守甲方現(xiàn)場關于安全、文明施工、后勤衛(wèi)生、環(huán)保、消防、保衛(wèi)等方面的管理規(guī)定。
7、負責保管及維護甲方提供乙方的臨水、臨電設施及設備，如有丟失、損壞，乙方照價賠償。
8、乙方負責分包范圍內材料、設備的運輸及保管及施工完的成品保護工作。
9、該工程作為整體統(tǒng)一進行消防驗收，無須單獨備案。
10、乙方負責設備的采購、運輸、保管和入場驗收。
八、工程驗收。
1、工程驗收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關變更書面文件、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質量驗收標準為依據(jù)。
2、隱蔽工程在乙方自檢后填制驗收表，以書面通知甲方檢查。甲方接通知后_____天內到場驗收，經檢驗合格并符合設計要求時由雙方簽字后方可進行下一工序的施工。
3、單項工程竣工前_____天，由乙方通知甲方驗收，并在竣工后_____天內驗收完畢。甲方不按時驗收，則視作甲方認可乙方單方驗收。
4、乙方在本工程施工安裝完畢，應在完工前_____天由乙方申請要求市消防部門進行竣工驗收，并保證驗收通過和開通使用，屬于交鑰匙工程，并按驗收合格的日期為竣工日期。如實際竣工日期比合同約定竣工日期延遲的，乙方應承擔延期竣工的違約責任。
5、自動報警系統(tǒng)和相應部分經乙方優(yōu)化設計修改后，如市消防部門驗收通不過而需重新整改所需的工程費用均由乙方全部負責，并由乙方承擔因此延誤交工而造成甲方的損失。
6、屬于甲方負責完善的消防工程項目（包括防火門、應急照明、疏散標志、管井的封堵等）應在消防驗收前達到驗收標準，否則乙方竣工驗收時間順延。
7、工程竣工后，在工程結算之前乙方向甲方提交完整的竣工圖紙資料各____份。工程變更不大的，由乙方在原施工圖上加上注明及編制竣工資料；工程變更較大的，應由乙方重新繪制竣工圖，所需費用由乙方承擔。
8、在工程未通過驗收前甲方提前使用的，并不免除乙方應承擔的質量保證及保修責任。
九、工程的維修。
承包方在消防工程交工驗收后五天內，應向發(fā)包方提交工程保修書，保修期為一年。
十、違約責任。
因履行本合同發(fā)生的爭議，由甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向工程所在地區(qū)人民法院起訴。
十一、爭議的解決。
1、本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件等的約定如有不一致，解釋順序應為：本合同及其附件、技術標準、設計方案、招標文件。
2、雙方在合同執(zhí)行期內如有爭議，應由雙方友好協(xié)商解決，如協(xié)商無效任何一方均可向___________地人民法院提起訴訟。
十二、其他。
1、本合同經雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具同等法律效力。
甲方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：
乙方（公章）：
簽約代表：
簽約時間：_______年___月___日。
簽約地點：