合同的簽署應(yīng)該是自愿的，并且雙方應(yīng)充分理解合同的內(nèi)容。編寫(xiě)一份合同需要準(zhǔn)確、明確地表達(dá)各方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。閱讀以下合同范文，可以幫助你了解不同類(lèi)型合同的常見(jiàn)條款和注意事項(xiàng)。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇一
合同名稱(chēng)：
合同號(hào)：_____________________年月日。
發(fā)包方(甲方)：
單位名稱(chēng)：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司。
承包方(乙方)：
單位名稱(chēng)：中鐵二十一局集團(tuán)第一工程有限公司。
資質(zhì)等級(jí)及證書(shū)號(hào)：鐵路工程施工總承包壹級(jí)a1031365010401本工程由發(fā)包方經(jīng)比選并經(jīng)建設(shè)單位(烏鐵局工程項(xiàng)目管理所)審核同意后，確定由中鐵二十一局集團(tuán)第一工程有限公司進(jìn)行施工，按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及《鐵路經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1.2工程地點(diǎn)：南疆線庫(kù)爾勒至喀什段。
1.3承包范圍：設(shè)計(jì)文件框架橋主體及附屬工程。
1.4承包方式：包工包料。
第2條工期。
2.1開(kāi)工日期：本合同工程定于年月日開(kāi)工。
2.2竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。
本工程合同價(jià)暫定為4060000元(大寫(xiě)：肆佰零陸萬(wàn)元整)。(待工程竣工后以建設(shè)單位批準(zhǔn)的工程結(jié)算價(jià)款為準(zhǔn))。
第4條工程質(zhì)量。
4.1乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家及鐵道部現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求組織施工。
4.2該建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)行鐵道部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。安全質(zhì)量。
監(jiān)督按照《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊鐵路局〈鐵路建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理細(xì)則〉的通知》(烏鐵建[2004]453號(hào))文件要求執(zhí)行。
工程質(zhì)量等級(jí)達(dá)到合格。
4.3凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到驗(yàn)收的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。由于非乙方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由責(zé)任方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
4.4質(zhì)量缺陷的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
所稱(chēng)質(zhì)量缺陷是指工程不符合國(guó)家或鐵道部的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同中對(duì)質(zhì)量的要求。
乙方對(duì)工程質(zhì)量缺陷的返修的經(jīng)濟(jì)責(zé)任按下款執(zhí)行。
4.5.1乙方未按國(guó)家或鐵道部有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同規(guī)定要求施工，造成質(zhì)量缺陷，由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.5.2由于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量缺陷，在施工之前，乙方應(yīng)及時(shí)提出，如甲方及建設(shè)單位不改，乙方不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，乙方發(fā)生的返修費(fèi)用由甲方及建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)解決。
4.5.3因?yàn)橐曳讲少?gòu)的材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷，由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第5條設(shè)計(jì)文件。
5.1甲方須在開(kāi)工前進(jìn)行必要的技術(shù)交底，向乙方提供3套的設(shè)計(jì)文件和圖紙。
5.2乙方要求增加設(shè)計(jì)文件和圖紙的份數(shù)，由甲方提供，費(fèi)用由乙方自負(fù)。
5.3乙方收到設(shè)計(jì)文件和圖紙后，在2日內(nèi)組織現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。
5.4非經(jīng)甲方提供的設(shè)計(jì)文件，不能作為乙方施工依據(jù)。
5.5變更設(shè)計(jì)文件按本合同第16條辦理。
第6條雙方駐工地機(jī)構(gòu)及代表。
6.1建設(shè)單位代表姓名：袁珍。
6.2甲方代表姓名：張毛成。
6.3建設(shè)單位委托的駐工地監(jiān)理單位名稱(chēng)：烏魯木齊鐵建監(jiān)理咨詢(xún)有限公司。
6.4乙方駐工地機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：南疆線庫(kù)爾勒至喀什段平交改立交工程。
乙方項(xiàng)目經(jīng)理：金龍。
乙方項(xiàng)目副經(jīng)理：袁憲燦。
乙方技術(shù)總負(fù)責(zé)：張勁松。
6.5涉及營(yíng)業(yè)線時(shí)，乙方施工各項(xiàng)目部必須配備滿(mǎn)足需要的經(jīng)考核合格的安全員、防護(hù)員、駐站聯(lián)絡(luò)員，并持證上崗。
第7條甲方工作。
7.1派駐工地機(jī)構(gòu)和代表，履行甲方職責(zé);向乙方提供由建設(shè)單位辦理的與該工程相關(guān)的各種證件、批件、各種相關(guān)資料;負(fù)責(zé)因本工程施工與建設(shè)單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的協(xié)調(diào)工作及有關(guān)部門(mén)的交叉配合協(xié)調(diào)工作。
7.2按本合同約定，供應(yīng)施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)文件。組織乙方參加建設(shè)單位組織的圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙交底。
7.3向乙方提供具備施工條件的施工場(chǎng)地和通道等，滿(mǎn)足施工運(yùn)輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。
7.4辦理開(kāi)工報(bào)告手續(xù);審查乙方報(bào)送的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、既有線改造及過(guò)渡工程施工方案，并督促實(shí)施。
7.5負(fù)責(zé)辦理本工程對(duì)建設(shè)單位的驗(yàn)工計(jì)價(jià)手續(xù)，及時(shí)將建設(shè)單位批準(zhǔn)的本工程進(jìn)度款撥付乙方。
7.6協(xié)助乙方維護(hù)合法權(quán)益，支持乙方正當(dāng)行使權(quán)利。
7.7幫助及指導(dǎo)乙方解決施工生產(chǎn)及項(xiàng)目施工管理中的困難，為乙方按照經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工創(chuàng)造良好的環(huán)境。
點(diǎn)擊下一頁(yè)查看下一篇文章
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇二
建設(shè)方：(甲方)。
承包方：(乙方)。
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，本著自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的原則，乙方在認(rèn)可并執(zhí)行合同各項(xiàng)條款的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工程具體情況，雙方在平等自愿、協(xié)商一致的情況下，達(dá)成下列協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：
二、承包范圍：
三、質(zhì)量：按甲乙雙方同意的圖紙的各項(xiàng)事項(xiàng)施工，乙方應(yīng)按甲方雙方協(xié)商同意的要求按質(zhì)量完成。
四、工期：天。
五、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)：___元/噸，共計(jì)___噸，共計(jì)___元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙雙方責(zé)任及義務(wù)：
1、若甲方不按合同付款，乙方有權(quán)停止施工，乙方所造成的誤工及一切經(jīng)濟(jì)損失，由甲方賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方在施工前，甲方必須保證乙方施工中的水、電、路三通，水電必須到施工現(xiàn)場(chǎng)。
3、在施工期間，工地所出現(xiàn)的工傷事故由乙方自己承擔(dān)。
4、乙方若沒(méi)按設(shè)計(jì)要求施工和出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題所給甲方造成的一切損失，由乙方全部承擔(dān)。
5、在施工期間個(gè)別天氣和個(gè)別情況，工期可以順延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有權(quán)罰乙方工程總造價(jià)的2%罰款。
七、甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)協(xié)商解決，若協(xié)商不成，由壽光市人民法院裁決。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
九、本合同一把式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字蓋章后即日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇三
為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，明確雙方的安全責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)工程管理，確保施工施工中人身、電網(wǎng)和設(shè)備安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
______________有限公司。
簽訂時(shí)間：_______年____月_____日。
_______年____月_____日至_______年____月_____日。
1、甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權(quán)檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規(guī)定，對(duì)乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書(shū)，直至清退出場(chǎng)。三次不聽(tīng)從整改，今后不得承接我司業(yè)務(wù)。
2、甲方有權(quán)對(duì)乙方參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)知識(shí)和安全工作規(guī)程的抽考。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工。因甲方原因?qū)е碌氖鹿视杉追匠袚?dān)責(zé)任。
乙方作為工程項(xiàng)目的承包單位，對(duì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔(dān)安全責(zé)任。乙方應(yīng)切實(shí)履行以下安全責(zé)任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應(yīng)真實(shí)、合法、有效。
2、現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)遵守國(guó)家和地方關(guān)于勞動(dòng)安全，勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn)，配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全用具。
3、材料進(jìn)場(chǎng)需要檢查是否有出產(chǎn)合格證，同時(shí)應(yīng)經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或監(jiān)理工程師驗(yàn)證后方可使用。
4、施工期間，乙方應(yīng)指派專(zhuān)職安全員作為安全工作聯(lián)系和現(xiàn)場(chǎng)安全管理。
5、乙方一切施工活動(dòng)，必須編制安全施工措施，施工前對(duì)全體施工人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，并在整個(gè)施工過(guò)程正確、完整地執(zhí)行，無(wú)措施或未交底嚴(yán)禁布臵施工。
6、開(kāi)工前，乙方應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全教育。特種作業(yè)人員必須有有關(guān)部門(mén)核發(fā)的合格有效的上崗資格證書(shū)。開(kāi)工前，乙方應(yīng)到甲方辦理臨時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工單。進(jìn)場(chǎng)施工人員應(yīng)掛牌施工。
7、乙方應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
8、乙方施工過(guò)程中應(yīng)做到日產(chǎn)、日清，確保施工場(chǎng)地衛(wèi)生整潔。
9、做好文明施工、安全施工；施工過(guò)程中需使用電、水源，應(yīng)事先與甲方取得聯(lián)系，不得私拉亂接；做好施工臨時(shí)用電；按規(guī)范要求搭設(shè)腳手架做好安全防護(hù)工作，確保施工人員和乘客安全。
10、建立整改責(zé)任制，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患，采取有效措施立即進(jìn)行整改，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)控，確保質(zhì)量安全。
11、現(xiàn)場(chǎng)工地要切實(shí)加強(qiáng)節(jié)日期間安全、文明生產(chǎn)工作，一旦發(fā)生各類(lèi)突發(fā)事故和緊急情況，要立即啟動(dòng)預(yù)案，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)和妥善處臵。
乙方應(yīng)將事故調(diào)查組的事故調(diào)查報(bào)告及乙方事故處理意見(jiàn)提交甲方備案。
12、發(fā)生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責(zé)任由乙方承擔(dān)：
（1）人身傷亡事故；
（2）發(fā)生施工機(jī)械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故；
（3）發(fā)生場(chǎng)站內(nèi)火災(zāi)事故；
（4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)不聽(tīng)勸告的；
（5）施工現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差，不能滿(mǎn)足安全和文明施工要求的；
（6）施工過(guò)程中，因違反工程相關(guān)規(guī)定的，被相關(guān)管理機(jī)關(guān)勒令停工的。
1、由于甲方或乙方責(zé)任造成對(duì)方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財(cái)產(chǎn)損失，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償對(duì)方或第三方因此造成的全部損失。
2、乙方未設(shè)臵安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計(jì)；施工人員未掌握本工程項(xiàng)目特點(diǎn)及施工安全措施；用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿(mǎn)足施工需要，甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。
1、甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議，本協(xié)議的法律效力獨(dú)立于主協(xié)議。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第九條本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。第十條本協(xié)議簽訂地點(diǎn)在甲方住所地。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
___________年____月_____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇四
甲方承建的工程室內(nèi)_________天花吊頂單項(xiàng)工程，于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方，采用包工包料方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)助及分工負(fù)責(zé)等原則，根據(jù)本工程的具體情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容：_________施工圖，標(biāo)準(zhǔn)層核心筒天花吊頂工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更的所有工作內(nèi)容。具體如下：600×600防水_________吊頂，采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條，油面漆二遍。
二、承包單價(jià)：根據(jù)施工圖紙，按實(shí)際吊頂面積計(jì)算。包工包料：_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責(zé)任：
甲方責(zé)任：
1)提供乙方進(jìn)場(chǎng)人員的生活住宿條件，施工用電。
2)提供乙方進(jìn)場(chǎng)施工的垂直運(yùn)輸;消防、強(qiáng)弱電等專(zhuān)業(yè)的協(xié)調(diào)配合。
3)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度及各項(xiàng)規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實(shí)施與管理。
乙方責(zé)任：
1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計(jì)變更通知要求施工，提供的各種材料必須與經(jīng)工程管理站認(rèn)定的樣板一致，進(jìn)場(chǎng)材料需經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)收后方可使用。尊重和服從建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴(yán)格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。遵守執(zhí)行經(jīng)理部制訂的各項(xiàng)制度，提高工人的安全生產(chǎn)意識(shí)，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。
3)絕對(duì)服從甲方的工程進(jìn)度安排。班組長(zhǎng)必須在操作作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)經(jīng)理同意，不準(zhǔn)離開(kāi)工地。保證足夠的施工力量，負(fù)責(zé)組織工人進(jìn)退場(chǎng)，其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4)愛(ài)惜甲方的一切機(jī)械設(shè)備，違章操作致使機(jī)械設(shè)備損壞的，其維修費(fèi)用及由此而引起的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范以及建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設(shè)計(jì)和管理指揮原因造成損失，所有經(jīng)濟(jì)全部由甲方負(fù)責(zé);由于操作者盲目蠻干、圖進(jìn)度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
五、工期：
根據(jù)甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本項(xiàng)目的施工任務(wù)。
六、付款方法：
乙方進(jìn)場(chǎng)后五天內(nèi)，甲方撥付50%的進(jìn)度款，工程完工后，甲方撥付至80%的款項(xiàng)。待工程驗(yàn)收合格后，十天內(nèi)結(jié)算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款時(shí)失效。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
甲方代表(簽)：_________。
乙方代表(簽)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇五
甲方（全稱(chēng)）：__________________（發(fā)包方）。
乙方（全稱(chēng)）：__________________（承包方）。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱(chēng)：__________________。
工程地點(diǎn)：__________________。
工程范圍：根據(jù)甲方工程部要求施工。工程內(nèi)容及價(jià)格：
二、合同工期。
開(kāi)工日期：竣工日期：_________前。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、工程質(zhì)量以國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因使工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
3、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，甲方有權(quán)要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因乙方原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。
四、質(zhì)量保修。
1、質(zhì)量保修期為_(kāi)________年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起算。質(zhì)保期內(nèi)全免費(fèi)維護(hù)，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方需確保在甲方通知后48小時(shí)內(nèi)維修并恢復(fù)正常，否則甲方可自行請(qǐng)人維修，發(fā)生費(fèi)用從質(zhì)保金內(nèi)扣除，質(zhì)保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交付甲方使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
3、質(zhì)量保證金按工程造價(jià)的_________%計(jì)算，自工程款中扣除，質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。
五、合同價(jià)款及支付：完工后根據(jù)實(shí)際竣工工程量結(jié)算（本合同第一條所列工程價(jià)款為綜合單價(jià)，含主輔材料、人工、運(yùn)輸、管理費(fèi)、稅金、政策性文件規(guī)定、合同所包含的一切風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任及可能發(fā)生的一切費(fèi)用。
付款方式：工程竣工驗(yàn)收合格且決算后30日內(nèi)付至決算價(jià)款的95%，每次付款時(shí)乙方需提供經(jīng)甲方工程部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的付款單和正式有效稅務(wù)發(fā)票。
六、違約責(zé)任。
1、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工，因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期或經(jīng)過(guò)甲方書(shū)面同意順延的工期竣工，每延期一天支付違約金_________元，違約金甲方可直接從未付工程款中扣除，到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書(shū)面竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
七、施工安全：乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工過(guò)程中發(fā)生的一切質(zhì)量問(wèn)題和安全事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
九、本協(xié)議一式樣兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后生效，雙方應(yīng)遵約履行。
十、其它約定：在工程驗(yàn)收合格交付甲方之前，乙方須負(fù)責(zé)及時(shí)清理垃圾。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇六
甲方承建的工程_______項(xiàng)目工程，因工作需要，甲乙雙方愿意就抹灰工程簽定承包協(xié)議。本著公平、互利的原則，特定以下條款，雙方共同遵守。
一、承包該工程的工作范圍及工作內(nèi)容：
該工程所需材料場(chǎng)內(nèi)水平、垂直運(yùn)輸，抄平放線、選磚、鋪灰、砌磚、掛線、吊直、預(yù)留預(yù)埋管線槽配合、安裝補(bǔ)爛。墻面清掃，落地灰處理，建渣轉(zhuǎn)運(yùn)，后臺(tái)上料篩砂，洗石計(jì)量過(guò)磅，水泥袋回收，后臺(tái)及料場(chǎng)四周的整理。搭拆簡(jiǎn)易操作架及運(yùn)料跑道。砼墻、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、寬0.5平方米之內(nèi)的自行梯打，對(duì)拉片處理。
1、抹灰：清理、修補(bǔ)、濕潤(rùn)基層、墻眼堵塞、掛網(wǎng)、砼墻柱、甩漿、廚衛(wèi)間、含2次抹灰、修補(bǔ)、安裝線槽、調(diào)運(yùn)砂漿、清掃落地灰、分層抹灰找平、灑水濕潤(rùn)、罩面壓光等。
2、外墻面粘貼面磚：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、粘貼面磚、勾縫、清潔工作面達(dá)到竣工條件。
3、外墻壓光抹灰：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、壓光收面、清潔工作面。
二、工程進(jìn)度要求：按照建設(shè)方下達(dá)的施工任務(wù)及計(jì)劃組織施工。
三、工程質(zhì)量要求：保證洞口高度、寬度準(zhǔn)確。抹灰厚度按照規(guī)范執(zhí)行，保證抹灰觀感質(zhì)量，抹灰厚度不超過(guò)15a凸出部分的砼自行梯打，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)范規(guī)定執(zhí)行，按分項(xiàng)工程驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收。
四、乙方自備：斗車(chē)、灰盆、灰桶、靠尺、趕枋、夾具、廣線、沖擊鉆、脫水管、安全帶、安全帽、掃把、鐵鏟等工具及合格的安全勞保用品。
五、承包單價(jià)：乙方承包工程范圍的所有費(fèi)用，由基價(jià)、質(zhì)量、安全、工期、文明施工單價(jià)組成。內(nèi)抹綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_(kāi)________________元，外墻面粘貼面轉(zhuǎn)綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_(kāi)____________________元，外墻壓光抹灰綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_(kāi)_____________________元(以上三項(xiàng)其中都包含質(zhì)量單價(jià)為_(kāi)________________________元;文明施工單價(jià);工期進(jìn)度單價(jià)______________________元;安全單價(jià)______________________元)。
六、付款方式。
乙方墊資到春節(jié)前付完成量的80%，以后每月付70%，余額工程完工后半年付清，乙方在這之前可向甲方食堂借菜票，從領(lǐng)款金額中扣回，余額20%作為工程保證金，保證工程施工質(zhì)量、安全、工期、文明施工、勞動(dòng)力保證、機(jī)具材料合理使用等。保證金等工程完后交付建設(shè)單位使用后辦理班組退場(chǎng)手續(xù)半年內(nèi)，甲方一次性支付給乙方余額，乙方工人工資由乙方自行發(fā)放，與甲方無(wú)關(guān)。
七、甲乙雙方職責(zé)。
(一)甲方的職責(zé)。
1、提供生活設(shè)施：宿舍、食堂、水、電照明。
2、提花機(jī)具設(shè)備及材料：攪拌機(jī)、龍門(mén)吊。
3、提供現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)管現(xiàn)甲方現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)、按該項(xiàng)工程進(jìn)度進(jìn)行技術(shù)交底和安全技術(shù)交底，負(fù)責(zé)進(jìn)行各工種間的協(xié)調(diào);檢查、驗(yàn)收工程質(zhì)量。
4、質(zhì)量、安全、進(jìn)度及文明施工要求：嚴(yán)格按優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)交底和質(zhì)量控制，嚴(yán)格按協(xié)議工期要求組織施工及檢查施工進(jìn)度，嚴(yán)格按安全管理?xiàng)l例及文明施工十二條標(biāo)準(zhǔn)組織入場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。若乙方不能滿(mǎn)足甲方工期、質(zhì)量要求，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方無(wú)條件退場(chǎng)。
(二)乙方的職責(zé)。
1、向甲方提交所承包工程的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、治安消防保證書(shū)。
2、施工質(zhì)量必須達(dá)到質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、建設(shè)單位要求的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真做好成品保護(hù)。
4、文明施工：本工程屬標(biāo)準(zhǔn)化工程，不能在樓層里大小便如果發(fā)現(xiàn)一次對(duì)該人員罰款1000元。在對(duì)該樓層完工后即時(shí)對(duì)樓層清掃，剩余材料轉(zhuǎn)運(yùn)。按規(guī)格進(jìn)行堆碼，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部文明施工管理規(guī)定，施工過(guò)程落手清，并且必須做到工完場(chǎng)清。樓層經(jīng)常保持無(wú)剩余沙漿。否則甲方派人收撿，造成的用工費(fèi)用由乙方支付，并且甲方將視其情節(jié)給予處罰。
5、治安消防保證：不出治安、消防責(zé)任事故。遵紀(jì)守法和遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的各種規(guī)章制度，嚴(yán)禁打架斗毆，若有違反者，先對(duì)打架的班組雙方各處罰1000元，再交項(xiàng)目部解決。嚴(yán)禁各種賭博和不文明兩句，嚴(yán)禁盜竊，若有違反者除罰款所在班組人員_________________________元在結(jié)算方單上扣除外，并將其逐出工地，嚴(yán)重者將追究其刑事責(zé)任。
6、機(jī)械、設(shè)備使用：甲方提供機(jī)械、設(shè)備等要愛(ài)護(hù)使用，嚴(yán)禁損壞機(jī)械、設(shè)備，如違反者將按價(jià)值1-2倍罰款。
7、材料節(jié)約：該項(xiàng)工程屬內(nèi)外墻交叉作業(yè)，每天派專(zhuān)人收撿落地灰，必須2次使用。樓層元隔夜灰，無(wú)剩余材料。加強(qiáng)材料節(jié)約，施工過(guò)程限額使用，杜絕材料費(fèi)和超耗，如產(chǎn)生超耗按其價(jià)值1-5倍罰款。
8、乙方有責(zé)任對(duì)甲方的施工方案、施工程序、技術(shù)交底進(jìn)行審查，并有義務(wù)對(duì)甲方的施工方案、施工程序、技術(shù)交底中不完善、不合理的，提出合理化建議的意見(jiàn)，并在甲方審定修改扣嚴(yán)格執(zhí)行。
第三方進(jìn)行該項(xiàng)工作，乙方必須對(duì)此負(fù)完全責(zé)任，除該項(xiàng)工作費(fèi)由。
第三方收取外，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償金按該項(xiàng)工作所需費(fèi)用的20%計(jì)取，情節(jié)嚴(yán)重者甲方有權(quán)責(zé)令乙方退場(chǎng)，并扣發(fā)乙方在甲方的保證金。
10、辦理勞動(dòng)力用工許可證、外來(lái)人的暫住證，由甲方按規(guī)定統(tǒng)一辦理。入場(chǎng)人員必須帶上身份證，無(wú)身份證嚴(yán)禁使用。
1、乙方離場(chǎng)人員的行李、包箱應(yīng)主動(dòng)交門(mén)衛(wèi)檢查。
2、乙方進(jìn)場(chǎng)人員必須熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)的十必須、十不準(zhǔn)、文明施工十二條。
八、本合同未盡事宜，若有在施工中發(fā)生，甲乙雙方都應(yīng)本著實(shí)事求是的原由友好協(xié)商解決。其它未盡事宜，按公司管理辦法執(zhí)行。
九、本合同從甲乙雙方簽訂之日起生效，工程完工后支付清所有款項(xiàng)之日起自動(dòng)失效。
甲方(蓋章)：__________________。
乙方：_________________________。
日期：________年____月____日
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇七
為了加強(qiáng)項(xiàng)目施工安全管理，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針，確實(shí)做到安全生產(chǎn)，人人有責(zé)，特簽定本協(xié)議書(shū)。
一、工程概況。
1、工程名稱(chēng)：________________________。
2、工程范圍：_________________________。
3、工程地點(diǎn)：_________________________。
二、乙方全體施工人員必須遵守國(guó)家規(guī)定的安全生產(chǎn)六大紀(jì)律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工規(guī)定》，熟知、掌握本工種的安全規(guī)程和操作規(guī)范。
三、乙方及其各班組要建立安全施工領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專(zhuān)職安全員與甲方保持聯(lián)系，并定期對(duì)其職工進(jìn)行安全教育，經(jīng)常進(jìn)行安全施工檢查（特別是班前教育檢查），且和職工個(gè)人要簽定安全責(zé)任書(shū)，不簽者由此產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔(dān)。
四、為保證施工安全管理及安全責(zé)任，乙方必須明確現(xiàn)場(chǎng)管理人員：
五、乙方必須確保所有進(jìn)場(chǎng)施工的人員，年滿(mǎn)十八周歲且身體健康。老、弱、病、殘、孕、家屬、小孩及童工不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，否則，產(chǎn)生一切后果均乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、乙方必須確保所有職工按規(guī)定正確使用防護(hù)措施，不得濫用或不用；保證進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)帶好安全帽，嚴(yán)禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工種操作人員持證上崗，嚴(yán)禁使用無(wú)證、不懂機(jī)電、設(shè)備操作技術(shù)的人員。若有違反，全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
七、乙方非現(xiàn)場(chǎng)施工人員禁止進(jìn)入施工規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，否則造成的一切后果由乙方個(gè)人自負(fù)。
八、乙方在施工期內(nèi)各班組及個(gè)人要增強(qiáng)安全意識(shí)，做好自身安全保護(hù)，出現(xiàn)大小事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。（注：本條適用于由乙方自身各種原因引起的安全事故）。
九、在施工期間，由于乙方管理不嚴(yán)而對(duì)第三方造成傷害的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十、在施工期間，乙方人員與其他承包隊(duì)發(fā)生打架行為，各承包隊(duì)責(zé)任自負(fù)，并且甲方將按〈〈工地文明施工規(guī)定〉〉進(jìn)行處罰。
十一、乙方施工人員外出發(fā)生走失或任何不安全事件，責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。
十二、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各二份做為工程承包協(xié)議附件。
十三、若有新增內(nèi)容條款，作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
十四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，承包施工結(jié)束后自行失效。
簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_______________________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇八
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)甲乙雙方友好，就有關(guān)富道二期道路工程邊坡三維網(wǎng)植草工程達(dá)成協(xié)議，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，簽訂本協(xié)議書(shū)：
一、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)。
1、工程名稱(chēng)：__________。
2、工程地點(diǎn)：__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無(wú)法施工的，工期順延。
三、合同內(nèi)容工程項(xiàng)目及工程量：富道二期二段工程?邊坡三維網(wǎng)植草，工程量約?65000?2。乙方不能履行本合同或不能滿(mǎn)足本合同要求的，甲方可視需要，對(duì)乙方工作內(nèi)容及范圍作出調(diào)整，也可對(duì)乙方范圍內(nèi)的部分或全部工作內(nèi)容另行指定施工單位。乙方應(yīng)無(wú)條件接受，也不因此作為對(duì)合同單價(jià)作出調(diào)整的理由。?本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時(shí)安排乙方增加的工作，經(jīng)雙方協(xié)商確定工作內(nèi)容及計(jì)價(jià)方式后簽定補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及義務(wù)仍參照本合同條款執(zhí)行。
四、合同價(jià)款。
1、工程單位：?2，工程總價(jià)暫定人民幣：?元。大寫(xiě)：?元整。(注：此價(jià)不含稅)。
2、乙方向甲方支付保證金2萬(wàn)元。
3、乙方須按合同規(guī)定的期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容。包括為完成本合同所發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)及零星機(jī)具材料費(fèi)、安裝拆卸費(fèi)、材料轉(zhuǎn)場(chǎng)費(fèi)、輔助材料費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、合理利潤(rùn)、管理費(fèi)等一切費(fèi)用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項(xiàng)目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細(xì)施工內(nèi)容中沒(méi)?寫(xiě)明或單列的工作內(nèi)容，均屬于乙方須在本合同中應(yīng)該履行的合同義務(wù)，不再另行支付。乙方經(jīng)過(guò)前期反復(fù)調(diào)查了解，對(duì)甲方的要求已完全明了，對(duì)本合同清單中工作內(nèi)容表述不全的項(xiàng)目按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定中所暗含的工作內(nèi)容確定并視為包含在相應(yīng)的工程細(xì)目當(dāng)中。
五、結(jié)算方式。
1、以甲方驗(yàn)收合格后最終認(rèn)可的尺寸、斷面計(jì)量，按合同單價(jià)和實(shí)際完成數(shù)量計(jì)算工程價(jià)款。
2、甲方在本合同所有內(nèi)容完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后對(duì)乙方支付工程款時(shí)提取總額5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還：在質(zhì)保期滿(mǎn)后，扣除有關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)后，甲方將剩余部分無(wú)息退還給乙方。質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算，其它任何單據(jù)不作為結(jié)算的法律依據(jù)。結(jié)算必須由本人進(jìn)行，委托他人結(jié)算時(shí)，必須經(jīng)甲方同意并在甲方在場(chǎng)的情況下簽訂委托書(shū)方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，一個(gè)月內(nèi)完成45000平米，甲方支付工程款30萬(wàn)元，施工中可視乙方進(jìn)度、質(zhì)量支付工程款，此項(xiàng)護(hù)坡工程完工及時(shí)驗(yàn)收合格后100天內(nèi)支付完成工程全款。
5、如甲方認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)本協(xié)議工程或其任何部分的結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量等級(jí)或數(shù)量做出調(diào)整，乙方應(yīng)無(wú)條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負(fù)擔(dān)。
7、由于乙方失誤、措施不當(dāng)、控制不嚴(yán)等原因造成的工程返工或超設(shè)計(jì)數(shù)量，甲方不予計(jì)量。
六、雙方的責(zé)任和義務(wù)甲方的責(zé)任和義務(wù)。
1、提供設(shè)計(jì)圖紙或施工方案，提出?質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保等要求。技術(shù)員技術(shù)交底放線、質(zhì)檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方的人工必須聽(tīng)從甲方調(diào)配，按照甲方技術(shù)交底進(jìn)行施工，保證隨叫隨到。在用工現(xiàn)場(chǎng)必須聽(tīng)從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規(guī)定日期完成任務(wù)，遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項(xiàng)目質(zhì)量。如果施工項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)項(xiàng)目部并無(wú)條件對(duì)進(jìn)行修復(fù)。
3、乙方必須按照安全和技術(shù)要求規(guī)范化施工，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過(guò)程中要特別注意安全操作，在施工過(guò)程中不得聲音作業(yè)，杜絕一切事故發(fā)生，并承擔(dān)由于自身造成的人身傷亡事故，安全責(zé)任事故，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準(zhǔn)喝酒和做好安全準(zhǔn)備方能施工，如果被甲方工作人員發(fā)現(xiàn)沒(méi)有系好安全繩或沒(méi)有牢固好安全繩，發(fā)現(xiàn)一次罰款500—20元，乙方無(wú)條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險(xiǎn)。
6、乙方負(fù)責(zé)其人工的伙食、住宿等事項(xiàng)，其費(fèi)用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關(guān)輔助資料。
8、及時(shí)足額支付農(nóng)民工工資，否則由此造成的一切責(zé)任乙方自行承擔(dān)。甲方可視需要代為支付，相應(yīng)金額從應(yīng)支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價(jià)中，乙方自行承擔(dān)。
七、其它約定。
1、甲乙雙方均不得提出協(xié)議以外的其他任何要求，若一方提出，對(duì)方有權(quán)拒絕。在執(zhí)行過(guò)程中任何一方無(wú)故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。
2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本協(xié)議條款。如一方不按協(xié)議條款執(zhí)行均屬為違約，違約方須承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務(wù)，乙方自行退場(chǎng)，乙方不自行退場(chǎng)，甲方有權(quán)將乙方清除出場(chǎng)，所干工程款按經(jīng)甲方驗(yàn)收合格認(rèn)可的50%結(jié)算，同時(shí)賠償甲方延期所造成的工期和經(jīng)濟(jì)損失。
八、爭(zhēng)議解決方式。
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
2、與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。在解決爭(zhēng)議的過(guò)程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________。
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________。
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點(diǎn)：__________簽約地點(diǎn)：__________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇九
發(fā)包人（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包人（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容：
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
5、資金來(lái)源：
承包范圍：
1、開(kāi)工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______。
2、工程開(kāi)工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以?xún)?nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法_____，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。
1、工期進(jìn)度：承包人提供施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的'時(shí)間：工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)，逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開(kāi)工日期以及竣工日期時(shí)間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔(dān)責(zé)任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延，發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的?_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門(mén)解決。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號(hào)：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號(hào)：
編碼：
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求：_________________。
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十一
發(fā)包單位：××公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
承包單位：××綠化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
甲方委托乙方承擔(dān)××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協(xié)作，緊密配合的原則，訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱(chēng)：××公司院內(nèi)環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點(diǎn)：××市××縣××路××號(hào)。
3、工程承包方式：包工、包料、護(hù)成活、包工期、保質(zhì)量、保安全。
二、工程價(jià)款。
1、合同價(jià)款：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程承包范圍內(nèi)合同價(jià)款暫定為××萬(wàn)元整，竣工后據(jù)實(shí)結(jié)算。
2、合同價(jià)款涵蓋內(nèi)容為：
(1)綠化包括起苗、包裝、運(yùn)輸、挖坑、換土、采購(gòu)雜肥、栽種、清場(chǎng)、直至養(yǎng)護(hù)期間澆水、治蟲(chóng)、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護(hù)等全部?jī)?nèi)容。
(2)綠化土方平整及換、填土，渣土外運(yùn)由甲方及監(jiān)理工程師到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
后，方可外運(yùn)。
三、施工工期。
1、本工程計(jì)開(kāi)工時(shí)間××年××月××日。
2、本工程預(yù)計(jì)完工時(shí)間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災(zāi)害，或甲方原因，影響施工，經(jīng)甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方應(yīng)向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內(nèi)扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢，余款在養(yǎng)護(hù)期滿(mǎn)，驗(yàn)收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質(zhì)量。
3、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負(fù);。
4、乙方要確保施工現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理廢棄物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護(hù)苗木24個(gè)月，其間發(fā)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
六、甲方責(zé)任。
1、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度、負(fù)責(zé)施工過(guò)程、設(shè)計(jì)變更等的簽證。
2、協(xié)調(diào)好各專(zhuān)業(yè)與綠化施工之間的關(guān)系。
3、工程竣工后組織工程驗(yàn)收，并按合同約定審定竣工結(jié)算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責(zé)任。
1、按甲方審定的設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單及國(guó)家有關(guān)園林綠化施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、現(xiàn)場(chǎng)施工中，如有設(shè)計(jì)及品種修改，需接甲方書(shū)面變更通知單后實(shí)施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關(guān)手續(xù)，服從當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)的監(jiān)督和管理，費(fèi)用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，負(fù)責(zé)已完工工程的保護(hù)工作。
5、施工應(yīng)服從甲方及監(jiān)理統(tǒng)一管理及協(xié)調(diào)。從甲方指定的水電接駁點(diǎn)接駁，施工用水、電費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會(huì)議紀(jì)要約定的內(nèi)容、通知以及設(shè)計(jì)變更等規(guī)定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他單位完成，所發(fā)生的費(fèi)用從乙方當(dāng)期工程款中扣除，影響工期的責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故，概由乙方負(fù)責(zé)。
8、施工中乙方應(yīng)注意對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已有的建筑物及地下、地上市政配套設(shè)施及電纜溝進(jìn)行保護(hù)，如因乙方原因造成的損失及嚴(yán)重后果，概由乙方負(fù)責(zé)賠償，并承擔(dān)一切責(zé)任。
9、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將本工程轉(zhuǎn)讓或分包其他單位，否則甲方有權(quán)終止合同。
10、全部工程完工后，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)綠化所產(chǎn)生的垃圾，做到工完場(chǎng)清。
八、材料的供應(yīng)。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購(gòu)，到現(xiàn)場(chǎng)后，必須經(jīng)甲方檢查，確認(rèn)符合設(shè)計(jì)，并得到甲方簽字認(rèn)可后，才能栽種。
2、乙方所購(gòu)苗木必須是新鮮、樹(shù)桿挺直、樹(shù)形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿(mǎn)，無(wú)病癥現(xiàn)象。
3、工種所用材料，必須先向甲方提供樣品及各種資料，經(jīng)甲方檢查，確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求后，才能進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)后，必須及時(shí)向甲方報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢查合格后，才能施工。
九、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收。
1、施工質(zhì)量等級(jí)驗(yàn)收評(píng)定執(zhí)行當(dāng)?shù)亍秷@林綠化工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，本園林綠化工程施工質(zhì)量要求能滿(mǎn)足上部苗木正常成活為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其園林綠化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方無(wú)條件重植。
2、工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國(guó)家和本市的有關(guān)規(guī)定，向甲方提供竣工圖四套，電子文檔一套，甲方代表收到相關(guān)的資料后，組織有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后的14天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出整改意見(jiàn)，乙方按要求整改并承擔(dān)由自身原因造成的相應(yīng)損失。
3、乙方每道工序都應(yīng)向甲方報(bào)驗(yàn)，經(jīng)甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理：合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟(jì)損失，概由違約方承擔(dān)賠償。
2、違約造成工期延誤責(zé)任分擔(dān)：甲方違約，工期相應(yīng)順延;乙方違約，工期不得順延。
3、違約金的標(biāo)準(zhǔn)：合同履行中任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約造成的損失，除承擔(dān)賠償因此造成對(duì)方的全部經(jīng)濟(jì)損失外，還必須向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護(hù)。
1、乙方派人負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行為期兩年的免費(fèi)養(yǎng)護(hù)工作。
2、乙方應(yīng)向甲方遞交兩年養(yǎng)護(hù)期的《綠化工程養(yǎng)護(hù)計(jì)劃書(shū)》。
3、如乙方派人養(yǎng)護(hù)苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方應(yīng)補(bǔ)種。
4、因死亡而重新更換的苗木，需經(jīng)過(guò)一年的養(yǎng)護(hù)后予以確認(rèn)。
十二、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可向武漢市仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，仲裁結(jié)果為最終結(jié)果。
十三、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力，雙方法定代表人簽字蓋章后可生效，養(yǎng)護(hù)期滿(mǎn)付清尾款后自行失效。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十二
承包人(全稱(chēng))：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
一、工程概況。
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
資金來(lái)源:。
二、施工工期。
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同。
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、合同價(jià)款金額(大寫(xiě))(小寫(xiě))。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時(shí)間：年月日。
合同訂立地點(diǎn)：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時(shí)間：
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級(jí)竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，然后由相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補(bǔ)充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng)：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十三
甲方(委托方)：______________乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號(hào)《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，并取得房產(chǎn)管理部門(mén)頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書(shū)的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn)：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(hào)(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計(jì)。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開(kāi)工，至________年____月____日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式。
1.總價(jià)款：_____(大寫(xiě))元(其中：設(shè)計(jì)費(fèi)__元，管理費(fèi)(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2.合同簽訂后，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元。________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作。
1.甲方開(kāi)工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門(mén)核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開(kāi)工前_____天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底?？辗课荩宄绊懯┕さ恼系K物，對(duì)只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書(shū)面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十四
承包人：
發(fā)包人：
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：建筑面積：m2，建筑高度m或。
跨度m，結(jié)構(gòu)類(lèi)型：，層數(shù)，其它。
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
資金來(lái)源：
承包范圍：
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2、中標(biāo)通知書(shū)。
3、投標(biāo)書(shū)及其附件。
4、本合同專(zhuān)用條款。
5、本合同通用條款。
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
合同訂立時(shí)間：年月日。
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十五
立協(xié)議單位：
_________(以下稱(chēng)甲方)。
_________(以下稱(chēng)乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下：
1.參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅，計(jì)建筑面積_________平方米，得益比例為_(kāi)________%，實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2.房?jī)r(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應(yīng)交付造價(jià)_________元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)(代建費(fèi))每平方米_________元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)_________元，甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款(包括管理費(fèi))直接解入乙方開(kāi)戶(hù)銀行。
3.建筑材料：甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
5.房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
6.違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8.補(bǔ)充條款：_________。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開(kāi)戶(hù)銀行：_________開(kāi)戶(hù)銀行：_________。
賬號(hào)：_________賬號(hào)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十六
茲_____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
1.發(fā)電機(jī)組型號(hào)：_____________;冷卻方式：_____________;臺(tái)數(shù)：_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)。
噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級(jí)超過(guò)此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測(cè)量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房?jī)?nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施。
采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見(jiàn)施工圖和報(bào)價(jià)表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場(chǎng)施工，整個(gè)噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)。
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法。
總工程費(fèi)用為：________________。
付款方式：合同簽定時(shí)交付定金________;主材料進(jìn)場(chǎng)后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無(wú)故不按時(shí)按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過(guò)程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過(guò)度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時(shí)間：______年______月____日。
基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱(chēng)：
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價(jià)款及付款方法：
第五條：工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)。
第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條：發(fā)包方義務(wù)：
1.開(kāi)工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條：承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé)：
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開(kāi)戶(hù)銀行：______開(kāi)戶(hù)銀行：_______。
帳號(hào)：________帳號(hào)：_________。
簽約日期：____年__月__日
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十七
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1工程名稱(chēng)：_________________________。
1.2工程地點(diǎn)：_________________________。
1.3承包范圍：外門(mén)臉底商平開(kāi)門(mén)、旋轉(zhuǎn)門(mén)、鐵藝裝飾門(mén)楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開(kāi)工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達(dá)到國(guó)家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(jgj73―91)。
1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。
注：(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)。
1.7合同價(jià)款：
(人民幣大寫(xiě))：____________________。
注：(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))。
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ?、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工___小時(shí)以上(___周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清，付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
凡由乙方采購(gòu)的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)乙方書(shū)面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無(wú)故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.4、因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方：________________。
乙方：________________。
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十八
工程名稱(chēng)：私人住宅。
工程地點(diǎn)：甲方原有住宅院內(nèi)。
工程內(nèi)容：設(shè)計(jì)圖以?xún)?nèi)的所有建筑工程。
建筑面積：共平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開(kāi)工日期：______年月日。
竣工日期：______年月日。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、合同價(jià)款。
工價(jià)為每平方米元，建筑總面積。平方米，合同總價(jià)款為人民幣元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價(jià)款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即元;剩余10%(即元)作為質(zhì)量保證金，在工程交工一年后如無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題，由甲方全部付給乙方。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按圖施工，確保工程質(zhì)量。
六、甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)甲方應(yīng)向乙方提供三通一平。
(2)按期付款。
(3)及時(shí)向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開(kāi)工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙2套。
(5)在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題或私自變更設(shè)計(jì)圖紙的現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方返工。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)按圖施工。在施工過(guò)程中如需對(duì)原設(shè)計(jì)作出更改，需經(jīng)甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質(zhì)量。
(3)保證工期，按時(shí)交工。
(4)在施工過(guò)程中，需要哪些材料，乙方應(yīng)提前2-3天告知甲方，以便及時(shí)購(gòu)置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則，不得浪費(fèi)材料。
(5)在每一項(xiàng)分項(xiàng)工程完工后，乙方應(yīng)征得甲方驗(yàn)收同意后方可進(jìn)行下一道工序。
(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn)，一切安全責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十九
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時(shí)圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見(jiàn)乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn)，c15砼墊層，300寬300高c20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對(duì)工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計(jì)劃，備足料具，組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時(shí)、質(zhì)保、安全完工，該工程從________年____月____日開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付：
1、工程價(jià)款：a：本合同所承包的磚砌圍墻，單價(jià)為300元。
3.6萬(wàn)元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7)，單價(jià)為200元,暫定總長(zhǎng)為120,工程價(jià)款為。
1.2萬(wàn)元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿(mǎn)后1____日內(nèi)無(wú)息付清。
四、成品及半成品保護(hù)：
1、乙方對(duì)完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時(shí)費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi))，乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時(shí)支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等，并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問(wèn)題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯(cuò)誤與變更等技術(shù)問(wèn)題，并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時(shí)間付款時(shí)，乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時(shí)具有法律效力。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇一
合同名稱(chēng)：
合同號(hào)：_____________________年月日。
發(fā)包方(甲方)：
單位名稱(chēng)：中鐵七局集團(tuán)第二工程有限公司。
承包方(乙方)：
單位名稱(chēng)：中鐵二十一局集團(tuán)第一工程有限公司。
資質(zhì)等級(jí)及證書(shū)號(hào)：鐵路工程施工總承包壹級(jí)a1031365010401本工程由發(fā)包方經(jīng)比選并經(jīng)建設(shè)單位(烏鐵局工程項(xiàng)目管理所)審核同意后，確定由中鐵二十一局集團(tuán)第一工程有限公司進(jìn)行施工，按照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及《鐵路經(jīng)濟(jì)合同管理辦法》，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況。
1.2工程地點(diǎn)：南疆線庫(kù)爾勒至喀什段。
1.3承包范圍：設(shè)計(jì)文件框架橋主體及附屬工程。
1.4承包方式：包工包料。
第2條工期。
2.1開(kāi)工日期：本合同工程定于年月日開(kāi)工。
2.2竣工日期：本合同工程定于年月日竣工。
本工程合同價(jià)暫定為4060000元(大寫(xiě)：肆佰零陸萬(wàn)元整)。(待工程竣工后以建設(shè)單位批準(zhǔn)的工程結(jié)算價(jià)款為準(zhǔn))。
第4條工程質(zhì)量。
4.1乙方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家及鐵道部現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)計(jì)文件的要求組織施工。
4.2該建設(shè)工程項(xiàng)目執(zhí)行鐵道部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。安全質(zhì)量。
監(jiān)督按照《關(guān)于印發(fā)烏魯木齊鐵路局〈鐵路建設(shè)工程質(zhì)量安全生產(chǎn)監(jiān)督管理細(xì)則〉的通知》(烏鐵建[2004]453號(hào))文件要求執(zhí)行。
工程質(zhì)量等級(jí)達(dá)到合格。
4.3凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到驗(yàn)收的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。由于非乙方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由責(zé)任方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
4.4質(zhì)量缺陷的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
所稱(chēng)質(zhì)量缺陷是指工程不符合國(guó)家或鐵道部的有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同中對(duì)質(zhì)量的要求。
乙方對(duì)工程質(zhì)量缺陷的返修的經(jīng)濟(jì)責(zé)任按下款執(zhí)行。
4.5.1乙方未按國(guó)家或鐵道部有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同規(guī)定要求施工，造成質(zhì)量缺陷，由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
4.5.2由于設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量缺陷，在施工之前，乙方應(yīng)及時(shí)提出，如甲方及建設(shè)單位不改，乙方不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任，乙方發(fā)生的返修費(fèi)用由甲方及建設(shè)單位按有關(guān)規(guī)定協(xié)調(diào)解決。
4.5.3因?yàn)橐曳讲少?gòu)的材料、構(gòu)配件和設(shè)備質(zhì)量不合格引起的質(zhì)量缺陷，由乙方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
第5條設(shè)計(jì)文件。
5.1甲方須在開(kāi)工前進(jìn)行必要的技術(shù)交底，向乙方提供3套的設(shè)計(jì)文件和圖紙。
5.2乙方要求增加設(shè)計(jì)文件和圖紙的份數(shù)，由甲方提供，費(fèi)用由乙方自負(fù)。
5.3乙方收到設(shè)計(jì)文件和圖紙后，在2日內(nèi)組織現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)。
5.4非經(jīng)甲方提供的設(shè)計(jì)文件，不能作為乙方施工依據(jù)。
5.5變更設(shè)計(jì)文件按本合同第16條辦理。
第6條雙方駐工地機(jī)構(gòu)及代表。
6.1建設(shè)單位代表姓名：袁珍。
6.2甲方代表姓名：張毛成。
6.3建設(shè)單位委托的駐工地監(jiān)理單位名稱(chēng)：烏魯木齊鐵建監(jiān)理咨詢(xún)有限公司。
6.4乙方駐工地機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：南疆線庫(kù)爾勒至喀什段平交改立交工程。
乙方項(xiàng)目經(jīng)理：金龍。
乙方項(xiàng)目副經(jīng)理：袁憲燦。
乙方技術(shù)總負(fù)責(zé)：張勁松。
6.5涉及營(yíng)業(yè)線時(shí)，乙方施工各項(xiàng)目部必須配備滿(mǎn)足需要的經(jīng)考核合格的安全員、防護(hù)員、駐站聯(lián)絡(luò)員，并持證上崗。
第7條甲方工作。
7.1派駐工地機(jī)構(gòu)和代表，履行甲方職責(zé);向乙方提供由建設(shè)單位辦理的與該工程相關(guān)的各種證件、批件、各種相關(guān)資料;負(fù)責(zé)因本工程施工與建設(shè)單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的協(xié)調(diào)工作及有關(guān)部門(mén)的交叉配合協(xié)調(diào)工作。
7.2按本合同約定，供應(yīng)施工圖及有關(guān)設(shè)計(jì)文件。組織乙方參加建設(shè)單位組織的圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)圖紙交底。
7.3向乙方提供具備施工條件的施工場(chǎng)地和通道等，滿(mǎn)足施工運(yùn)輸?shù)男枰?，保證施工期間的暢通。
7.4辦理開(kāi)工報(bào)告手續(xù);審查乙方報(bào)送的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、既有線改造及過(guò)渡工程施工方案，并督促實(shí)施。
7.5負(fù)責(zé)辦理本工程對(duì)建設(shè)單位的驗(yàn)工計(jì)價(jià)手續(xù)，及時(shí)將建設(shè)單位批準(zhǔn)的本工程進(jìn)度款撥付乙方。
7.6協(xié)助乙方維護(hù)合法權(quán)益，支持乙方正當(dāng)行使權(quán)利。
7.7幫助及指導(dǎo)乙方解決施工生產(chǎn)及項(xiàng)目施工管理中的困難，為乙方按照經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)進(jìn)行施工創(chuàng)造良好的環(huán)境。
點(diǎn)擊下一頁(yè)查看下一篇文章
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇二
建設(shè)方：(甲方)。
承包方：(乙方)。
甲乙雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商，本著自主經(jīng)營(yíng)，自負(fù)盈虧的原則，乙方在認(rèn)可并執(zhí)行合同各項(xiàng)條款的基礎(chǔ)上，結(jié)合本工程具體情況，雙方在平等自愿、協(xié)商一致的情況下，達(dá)成下列協(xié)議：
一、工程名稱(chēng)：
二、承包范圍：
三、質(zhì)量：按甲乙雙方同意的圖紙的各項(xiàng)事項(xiàng)施工，乙方應(yīng)按甲方雙方協(xié)商同意的要求按質(zhì)量完成。
四、工期：天。
五、工程造價(jià)及付款方式：
1、工程造價(jià)：___元/噸，共計(jì)___噸，共計(jì)___元。
2、付款方式：完工后一次性付清。
六、甲乙雙方責(zé)任及義務(wù)：
1、若甲方不按合同付款，乙方有權(quán)停止施工，乙方所造成的誤工及一切經(jīng)濟(jì)損失，由甲方賠償一切經(jīng)濟(jì)損失。
2、乙方在施工前，甲方必須保證乙方施工中的水、電、路三通，水電必須到施工現(xiàn)場(chǎng)。
3、在施工期間，工地所出現(xiàn)的工傷事故由乙方自己承擔(dān)。
4、乙方若沒(méi)按設(shè)計(jì)要求施工和出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題所給甲方造成的一切損失，由乙方全部承擔(dān)。
5、在施工期間個(gè)別天氣和個(gè)別情況，工期可以順延，因乙方原因，不按合同交工，甲方有權(quán)罰乙方工程總造價(jià)的2%罰款。
七、甲乙雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)協(xié)商解決，若協(xié)商不成，由壽光市人民法院裁決。
八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
九、本合同一把式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，本合同自雙方簽字蓋章后即日起生效。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇三
為貫徹“安全第一，預(yù)防為主”方針，明確雙方的安全責(zé)任，切實(shí)加強(qiáng)建設(shè)工程管理，確保施工施工中人身、電網(wǎng)和設(shè)備安全，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)雙方協(xié)商一致簽訂本協(xié)議。
______________有限公司。
簽訂時(shí)間：_______年____月_____日。
_______年____月_____日至_______年____月_____日。
1、甲方有協(xié)助乙方搞好安全生產(chǎn)、防火管理以及督促檢查的義務(wù)。甲方有權(quán)檢查督促乙方執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)方面的工作規(guī)定，對(duì)乙方不符合安全文明施工的行為進(jìn)行制止、糾正并發(fā)出安全整改通知書(shū)，直至清退出場(chǎng)。三次不聽(tīng)從整改，今后不得承接我司業(yè)務(wù)。
2、甲方有權(quán)對(duì)乙方參與施工的人員進(jìn)行安全技術(shù)知識(shí)和安全工作規(guī)程的抽考。
3、甲方不得要求乙方違反安全管理規(guī)定進(jìn)行施工。因甲方原因?qū)е碌氖鹿视杉追匠袚?dān)責(zé)任。
乙方作為工程項(xiàng)目的承包單位，對(duì)工程施工過(guò)程中發(fā)生的人身傷害、設(shè)備損壞事故承擔(dān)安全責(zé)任。乙方應(yīng)切實(shí)履行以下安全責(zé)任：
1、乙方所提供的承包工程要求的相關(guān)資質(zhì)證明材料應(yīng)真實(shí)、合法、有效。
2、現(xiàn)場(chǎng)施工應(yīng)遵守國(guó)家和地方關(guān)于勞動(dòng)安全，勞務(wù)用工法律法規(guī)及規(guī)章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國(guó)家有關(guān)規(guī)定，為施工人員進(jìn)行人身保險(xiǎn)，配備合格的勞動(dòng)防護(hù)用品、安全用具。
3、材料進(jìn)場(chǎng)需要檢查是否有出產(chǎn)合格證，同時(shí)應(yīng)經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人或監(jiān)理工程師驗(yàn)證后方可使用。
4、施工期間，乙方應(yīng)指派專(zhuān)職安全員作為安全工作聯(lián)系和現(xiàn)場(chǎng)安全管理。
5、乙方一切施工活動(dòng)，必須編制安全施工措施，施工前對(duì)全體施工人員進(jìn)行全面的安全技術(shù)交底，并在整個(gè)施工過(guò)程正確、完整地執(zhí)行，無(wú)措施或未交底嚴(yán)禁布臵施工。
6、開(kāi)工前，乙方應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全教育。特種作業(yè)人員必須有有關(guān)部門(mén)核發(fā)的合格有效的上崗資格證書(shū)。開(kāi)工前，乙方應(yīng)到甲方辦理臨時(shí)進(jìn)場(chǎng)施工單。進(jìn)場(chǎng)施工人員應(yīng)掛牌施工。
7、乙方應(yīng)在施工范圍裝設(shè)臨時(shí)圍欄或警告標(biāo)志，不得超越指定的施工范圍進(jìn)行施工，禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。
8、乙方施工過(guò)程中應(yīng)做到日產(chǎn)、日清，確保施工場(chǎng)地衛(wèi)生整潔。
9、做好文明施工、安全施工；施工過(guò)程中需使用電、水源，應(yīng)事先與甲方取得聯(lián)系，不得私拉亂接；做好施工臨時(shí)用電；按規(guī)范要求搭設(shè)腳手架做好安全防護(hù)工作，確保施工人員和乘客安全。
10、建立整改責(zé)任制，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量安全隱患，采取有效措施立即進(jìn)行整改，落實(shí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)監(jiān)控，確保質(zhì)量安全。
11、現(xiàn)場(chǎng)工地要切實(shí)加強(qiáng)節(jié)日期間安全、文明生產(chǎn)工作，一旦發(fā)生各類(lèi)突發(fā)事故和緊急情況，要立即啟動(dòng)預(yù)案，并按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)和妥善處臵。
乙方應(yīng)將事故調(diào)查組的事故調(diào)查報(bào)告及乙方事故處理意見(jiàn)提交甲方備案。
12、發(fā)生以下情況停工整頓，因停工造成的違約責(zé)任由乙方承擔(dān)：
（1）人身傷亡事故；
（2）發(fā)生施工機(jī)械、生產(chǎn)主設(shè)備嚴(yán)重?fù)p壞事故；
（3）發(fā)生場(chǎng)站內(nèi)火災(zāi)事故；
（4）發(fā)生違章作業(yè)、冒險(xiǎn)作業(yè)不聽(tīng)勸告的；
（5）施工現(xiàn)場(chǎng)臟、亂、差，不能滿(mǎn)足安全和文明施工要求的；
（6）施工過(guò)程中，因違反工程相關(guān)規(guī)定的，被相關(guān)管理機(jī)關(guān)勒令停工的。
1、由于甲方或乙方責(zé)任造成對(duì)方或第三方的人身傷害、設(shè)備損壞等財(cái)產(chǎn)損失，由責(zé)任方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并賠償對(duì)方或第三方因此造成的全部損失。
2、乙方未設(shè)臵安監(jiān)人員；未能正確、全面執(zhí)行安全技術(shù)措施、施工組織設(shè)計(jì)；施工人員未掌握本工程項(xiàng)目特點(diǎn)及施工安全措施；用于本工程項(xiàng)目的施工機(jī)械、工器具及安全防護(hù)用品不滿(mǎn)足施工需要，甲方有權(quán)要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及損失由乙方承擔(dān)。
1、甲乙雙方必須嚴(yán)格執(zhí)行本協(xié)議，本協(xié)議的法律效力獨(dú)立于主協(xié)議。
2、本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。第九條本協(xié)議一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份。第十條本協(xié)議簽訂地點(diǎn)在甲方住所地。
甲方：___________________。
乙方：___________________。
___________年____月_____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇四
甲方承建的工程室內(nèi)_________天花吊頂單項(xiàng)工程，于_________年_________月_________日由甲方發(fā)包給乙方，采用包工包料方式進(jìn)行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責(zé)任，本著互相協(xié)助及分工負(fù)責(zé)等原則，根據(jù)本工程的具體情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：
一、工程內(nèi)容：_________施工圖，標(biāo)準(zhǔn)層核心筒天花吊頂工程項(xiàng)目及設(shè)計(jì)變更的所有工作內(nèi)容。具體如下：600×600防水_________吊頂，采用白色噴塑t形凹槽龍骨;角線采用6cm石膏線條，油面漆二遍。
二、承包單價(jià)：根據(jù)施工圖紙，按實(shí)際吊頂面積計(jì)算。包工包料：_________吊頂每平方米_________元整;石膏線條每米_________元整。
三、雙方責(zé)任：
甲方責(zé)任：
1)提供乙方進(jìn)場(chǎng)人員的生活住宿條件，施工用電。
2)提供乙方進(jìn)場(chǎng)施工的垂直運(yùn)輸;消防、強(qiáng)弱電等專(zhuān)業(yè)的協(xié)調(diào)配合。
3)負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場(chǎng)的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進(jìn)度及各項(xiàng)規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督、實(shí)施與管理。
乙方責(zé)任：
1)嚴(yán)格按照施工圖紙與設(shè)計(jì)變更通知要求施工，提供的各種材料必須與經(jīng)工程管理站認(rèn)定的樣板一致，進(jìn)場(chǎng)材料需經(jīng)項(xiàng)目部驗(yàn)收后方可使用。尊重和服從建設(shè)、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮。
2)嚴(yán)格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。遵守執(zhí)行經(jīng)理部制訂的各項(xiàng)制度，提高工人的安全生產(chǎn)意識(shí)，保證不違反安全操作規(guī)程，避免發(fā)生安全事故。
3)絕對(duì)服從甲方的工程進(jìn)度安排。班組長(zhǎng)必須在操作作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，未經(jīng)經(jīng)理同意，不準(zhǔn)離開(kāi)工地。保證足夠的施工力量，負(fù)責(zé)組織工人進(jìn)退場(chǎng)，其費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
4)愛(ài)惜甲方的一切機(jī)械設(shè)備，違章操作致使機(jī)械設(shè)備損壞的，其維修費(fèi)用及由此而引起的損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四、工程質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：
工程質(zhì)量必須達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行施工及驗(yàn)收規(guī)范以及建設(shè)、監(jiān)理單位和甲方的要求。如果由于設(shè)計(jì)和管理指揮原因造成損失，所有經(jīng)濟(jì)全部由甲方負(fù)責(zé);由于操作者盲目蠻干、圖進(jìn)度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。
五、工期：
根據(jù)甲方提出的工期要求，按期或提前完成所有本項(xiàng)目的施工任務(wù)。
六、付款方法：
乙方進(jìn)場(chǎng)后五天內(nèi)，甲方撥付50%的進(jìn)度款，工程完工后，甲方撥付至80%的款項(xiàng)。待工程驗(yàn)收合格后，十天內(nèi)結(jié)算并付清所有工程款。
七、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。
八、本合同一式四份，甲方執(zhí)三份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包工程款時(shí)失效。
甲方(蓋章)：_________。
乙方(蓋章)：_________。
甲方代表(簽)：_________。
乙方代表(簽)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
簽訂地點(diǎn)：_________。
_________年____月____日。
_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇五
甲方（全稱(chēng)）：__________________（發(fā)包方）。
乙方（全稱(chēng)）：__________________（承包方）。
依照《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況。
工程名稱(chēng)：__________________。
工程地點(diǎn)：__________________。
工程范圍：根據(jù)甲方工程部要求施工。工程內(nèi)容及價(jià)格：
二、合同工期。
開(kāi)工日期：竣工日期：_________前。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
1、工程質(zhì)量以國(guó)家或行業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因使工程質(zhì)量達(dá)不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時(shí)接受甲方的檢查檢驗(yàn)，為檢查檢驗(yàn)提供便利條件。
3、工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分，甲方有權(quán)要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標(biāo)準(zhǔn)。因乙方原因達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)，由乙方承擔(dān)拆除和重新施工的費(fèi)用，工期不予順延。
四、質(zhì)量保修。
1、質(zhì)量保修期為_(kāi)________年，自工程竣工驗(yàn)收合格之日起算。質(zhì)保期內(nèi)全免費(fèi)維護(hù)，如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方需確保在甲方通知后48小時(shí)內(nèi)維修并恢復(fù)正常，否則甲方可自行請(qǐng)人維修，發(fā)生費(fèi)用從質(zhì)保金內(nèi)扣除，質(zhì)保金不夠甲方可向乙方追償。
2、乙方應(yīng)按法律、行政法規(guī)或國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的相關(guān)規(guī)定，對(duì)交付甲方使用的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
3、質(zhì)量保證金按工程造價(jià)的_________%計(jì)算，自工程款中扣除，質(zhì)保期滿(mǎn)后付清。
五、合同價(jià)款及支付：完工后根據(jù)實(shí)際竣工工程量結(jié)算（本合同第一條所列工程價(jià)款為綜合單價(jià)，含主輔材料、人工、運(yùn)輸、管理費(fèi)、稅金、政策性文件規(guī)定、合同所包含的一切風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任及可能發(fā)生的一切費(fèi)用。
付款方式：工程竣工驗(yàn)收合格且決算后30日內(nèi)付至決算價(jià)款的95%，每次付款時(shí)乙方需提供經(jīng)甲方工程部、財(cái)務(wù)部及其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的付款單和正式有效稅務(wù)發(fā)票。
六、違約責(zé)任。
1、乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工，因乙方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期或經(jīng)過(guò)甲方書(shū)面同意順延的工期竣工，每延期一天支付違約金_________元，違約金甲方可直接從未付工程款中扣除，到約定竣工日期乙方未完成全部工程量或乙方已完工但未向甲方提交書(shū)面竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告均視為乙方逾期。
2、因乙方原因工程質(zhì)量達(dá)不到協(xié)議書(shū)約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方承擔(dān)違約責(zé)任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
3、一方違約后，另一方要求違約方繼續(xù)履行合同時(shí)，違約方承擔(dān)上述違約責(zé)任后仍應(yīng)繼續(xù)履行合同。
七、施工安全：乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患，施工過(guò)程中發(fā)生的一切質(zhì)量問(wèn)題和安全事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用均由乙方承擔(dān)。
八、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
九、本協(xié)議一式樣兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽章后生效，雙方應(yīng)遵約履行。
十、其它約定：在工程驗(yàn)收合格交付甲方之前，乙方須負(fù)責(zé)及時(shí)清理垃圾。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇六
甲方承建的工程_______項(xiàng)目工程，因工作需要，甲乙雙方愿意就抹灰工程簽定承包協(xié)議。本著公平、互利的原則，特定以下條款，雙方共同遵守。
一、承包該工程的工作范圍及工作內(nèi)容：
該工程所需材料場(chǎng)內(nèi)水平、垂直運(yùn)輸，抄平放線、選磚、鋪灰、砌磚、掛線、吊直、預(yù)留預(yù)埋管線槽配合、安裝補(bǔ)爛。墻面清掃，落地灰處理，建渣轉(zhuǎn)運(yùn)，后臺(tái)上料篩砂，洗石計(jì)量過(guò)磅，水泥袋回收，后臺(tái)及料場(chǎng)四周的整理。搭拆簡(jiǎn)易操作架及運(yùn)料跑道。砼墻、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、寬0.5平方米之內(nèi)的自行梯打，對(duì)拉片處理。
1、抹灰：清理、修補(bǔ)、濕潤(rùn)基層、墻眼堵塞、掛網(wǎng)、砼墻柱、甩漿、廚衛(wèi)間、含2次抹灰、修補(bǔ)、安裝線槽、調(diào)運(yùn)砂漿、清掃落地灰、分層抹灰找平、灑水濕潤(rùn)、罩面壓光等。
2、外墻面粘貼面磚：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、粘貼面磚、勾縫、清潔工作面達(dá)到竣工條件。
3、外墻壓光抹灰：清理工作面、拋漿、刮糙灰、找平抹灰、壓光收面、清潔工作面。
二、工程進(jìn)度要求：按照建設(shè)方下達(dá)的施工任務(wù)及計(jì)劃組織施工。
三、工程質(zhì)量要求：保證洞口高度、寬度準(zhǔn)確。抹灰厚度按照規(guī)范執(zhí)行，保證抹灰觀感質(zhì)量，抹灰厚度不超過(guò)15a凸出部分的砼自行梯打，嚴(yán)格按國(guó)家有關(guān)規(guī)范規(guī)定執(zhí)行，按分項(xiàng)工程驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)檢查驗(yàn)收。
四、乙方自備：斗車(chē)、灰盆、灰桶、靠尺、趕枋、夾具、廣線、沖擊鉆、脫水管、安全帶、安全帽、掃把、鐵鏟等工具及合格的安全勞保用品。
五、承包單價(jià)：乙方承包工程范圍的所有費(fèi)用，由基價(jià)、質(zhì)量、安全、工期、文明施工單價(jià)組成。內(nèi)抹綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_(kāi)________________元，外墻面粘貼面轉(zhuǎn)綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_(kāi)____________________元，外墻壓光抹灰綜合單價(jià)按圖計(jì)算為_(kāi)_____________________元(以上三項(xiàng)其中都包含質(zhì)量單價(jià)為_(kāi)________________________元;文明施工單價(jià);工期進(jìn)度單價(jià)______________________元;安全單價(jià)______________________元)。
六、付款方式。
乙方墊資到春節(jié)前付完成量的80%，以后每月付70%，余額工程完工后半年付清，乙方在這之前可向甲方食堂借菜票，從領(lǐng)款金額中扣回，余額20%作為工程保證金，保證工程施工質(zhì)量、安全、工期、文明施工、勞動(dòng)力保證、機(jī)具材料合理使用等。保證金等工程完后交付建設(shè)單位使用后辦理班組退場(chǎng)手續(xù)半年內(nèi)，甲方一次性支付給乙方余額，乙方工人工資由乙方自行發(fā)放，與甲方無(wú)關(guān)。
七、甲乙雙方職責(zé)。
(一)甲方的職責(zé)。
1、提供生活設(shè)施：宿舍、食堂、水、電照明。
2、提花機(jī)具設(shè)備及材料：攪拌機(jī)、龍門(mén)吊。
3、提供現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)管現(xiàn)甲方現(xiàn)場(chǎng)工長(zhǎng)、按該項(xiàng)工程進(jìn)度進(jìn)行技術(shù)交底和安全技術(shù)交底，負(fù)責(zé)進(jìn)行各工種間的協(xié)調(diào);檢查、驗(yàn)收工程質(zhì)量。
4、質(zhì)量、安全、進(jìn)度及文明施工要求：嚴(yán)格按優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行技術(shù)交底和質(zhì)量控制，嚴(yán)格按協(xié)議工期要求組織施工及檢查施工進(jìn)度，嚴(yán)格按安全管理?xiàng)l例及文明施工十二條標(biāo)準(zhǔn)組織入場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理。若乙方不能滿(mǎn)足甲方工期、質(zhì)量要求，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方無(wú)條件退場(chǎng)。
(二)乙方的職責(zé)。
1、向甲方提交所承包工程的施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度、文明施工、治安消防保證書(shū)。
2、施工質(zhì)量必須達(dá)到質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、建設(shè)單位要求的優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。認(rèn)真做好成品保護(hù)。
4、文明施工：本工程屬標(biāo)準(zhǔn)化工程，不能在樓層里大小便如果發(fā)現(xiàn)一次對(duì)該人員罰款1000元。在對(duì)該樓層完工后即時(shí)對(duì)樓層清掃，剩余材料轉(zhuǎn)運(yùn)。按規(guī)格進(jìn)行堆碼，嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目部文明施工管理規(guī)定，施工過(guò)程落手清，并且必須做到工完場(chǎng)清。樓層經(jīng)常保持無(wú)剩余沙漿。否則甲方派人收撿，造成的用工費(fèi)用由乙方支付，并且甲方將視其情節(jié)給予處罰。
5、治安消防保證：不出治安、消防責(zé)任事故。遵紀(jì)守法和遵守施工現(xiàn)場(chǎng)的各種規(guī)章制度，嚴(yán)禁打架斗毆，若有違反者，先對(duì)打架的班組雙方各處罰1000元，再交項(xiàng)目部解決。嚴(yán)禁各種賭博和不文明兩句，嚴(yán)禁盜竊，若有違反者除罰款所在班組人員_________________________元在結(jié)算方單上扣除外，并將其逐出工地，嚴(yán)重者將追究其刑事責(zé)任。
6、機(jī)械、設(shè)備使用：甲方提供機(jī)械、設(shè)備等要愛(ài)護(hù)使用，嚴(yán)禁損壞機(jī)械、設(shè)備，如違反者將按價(jià)值1-2倍罰款。
7、材料節(jié)約：該項(xiàng)工程屬內(nèi)外墻交叉作業(yè)，每天派專(zhuān)人收撿落地灰，必須2次使用。樓層元隔夜灰，無(wú)剩余材料。加強(qiáng)材料節(jié)約，施工過(guò)程限額使用，杜絕材料費(fèi)和超耗，如產(chǎn)生超耗按其價(jià)值1-5倍罰款。
8、乙方有責(zé)任對(duì)甲方的施工方案、施工程序、技術(shù)交底進(jìn)行審查，并有義務(wù)對(duì)甲方的施工方案、施工程序、技術(shù)交底中不完善、不合理的，提出合理化建議的意見(jiàn)，并在甲方審定修改扣嚴(yán)格執(zhí)行。
第三方進(jìn)行該項(xiàng)工作，乙方必須對(duì)此負(fù)完全責(zé)任，除該項(xiàng)工作費(fèi)由。
第三方收取外，并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償，賠償金按該項(xiàng)工作所需費(fèi)用的20%計(jì)取，情節(jié)嚴(yán)重者甲方有權(quán)責(zé)令乙方退場(chǎng)，并扣發(fā)乙方在甲方的保證金。
10、辦理勞動(dòng)力用工許可證、外來(lái)人的暫住證，由甲方按規(guī)定統(tǒng)一辦理。入場(chǎng)人員必須帶上身份證，無(wú)身份證嚴(yán)禁使用。
1、乙方離場(chǎng)人員的行李、包箱應(yīng)主動(dòng)交門(mén)衛(wèi)檢查。
2、乙方進(jìn)場(chǎng)人員必須熟悉施工現(xiàn)場(chǎng)的十必須、十不準(zhǔn)、文明施工十二條。
八、本合同未盡事宜，若有在施工中發(fā)生，甲乙雙方都應(yīng)本著實(shí)事求是的原由友好協(xié)商解決。其它未盡事宜，按公司管理辦法執(zhí)行。
九、本合同從甲乙雙方簽訂之日起生效，工程完工后支付清所有款項(xiàng)之日起自動(dòng)失效。
甲方(蓋章)：__________________。
乙方：_________________________。
日期：________年____月____日
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇七
為了加強(qiáng)項(xiàng)目施工安全管理，堅(jiān)持安全第一、預(yù)防為主的方針，確實(shí)做到安全生產(chǎn)，人人有責(zé)，特簽定本協(xié)議書(shū)。
一、工程概況。
1、工程名稱(chēng)：________________________。
2、工程范圍：_________________________。
3、工程地點(diǎn)：_________________________。
二、乙方全體施工人員必須遵守國(guó)家規(guī)定的安全生產(chǎn)六大紀(jì)律，遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工規(guī)定》，熟知、掌握本工種的安全規(guī)程和操作規(guī)范。
三、乙方及其各班組要建立安全施工領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立專(zhuān)職安全員與甲方保持聯(lián)系，并定期對(duì)其職工進(jìn)行安全教育，經(jīng)常進(jìn)行安全施工檢查（特別是班前教育檢查），且和職工個(gè)人要簽定安全責(zé)任書(shū)，不簽者由此產(chǎn)生的一切后果均由乙方承擔(dān)。
四、為保證施工安全管理及安全責(zé)任，乙方必須明確現(xiàn)場(chǎng)管理人員：
五、乙方必須確保所有進(jìn)場(chǎng)施工的人員，年滿(mǎn)十八周歲且身體健康。老、弱、病、殘、孕、家屬、小孩及童工不得進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)，否則，產(chǎn)生一切后果均乙方自負(fù)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
六、乙方必須確保所有職工按規(guī)定正確使用防護(hù)措施，不得濫用或不用；保證進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)帶好安全帽，嚴(yán)禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班；特殊工種操作人員持證上崗，嚴(yán)禁使用無(wú)證、不懂機(jī)電、設(shè)備操作技術(shù)的人員。若有違反，全部責(zé)任均由乙方承擔(dān)。
七、乙方非現(xiàn)場(chǎng)施工人員禁止進(jìn)入施工規(guī)劃區(qū)域內(nèi)，否則造成的一切后果由乙方個(gè)人自負(fù)。
八、乙方在施工期內(nèi)各班組及個(gè)人要增強(qiáng)安全意識(shí)，做好自身安全保護(hù)，出現(xiàn)大小事故均由乙方負(fù)責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。（注：本條適用于由乙方自身各種原因引起的安全事故）。
九、在施工期間，由于乙方管理不嚴(yán)而對(duì)第三方造成傷害的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
十、在施工期間，乙方人員與其他承包隊(duì)發(fā)生打架行為，各承包隊(duì)責(zé)任自負(fù)，并且甲方將按〈〈工地文明施工規(guī)定〉〉進(jìn)行處罰。
十一、乙方施工人員外出發(fā)生走失或任何不安全事件，責(zé)任由乙方自負(fù)，甲方概不負(fù)責(zé)。
十二、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各二份做為工程承包協(xié)議附件。
十三、若有新增內(nèi)容條款，作為本協(xié)議的附件，與本協(xié)議具有同等法律效力。
十四、本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，承包施工結(jié)束后自行失效。
簽訂日期：________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：_______________________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇八
根據(jù)《民法典》及有關(guān)規(guī)定，本著平等互利的原則，經(jīng)甲乙雙方友好，就有關(guān)富道二期道路工程邊坡三維網(wǎng)植草工程達(dá)成協(xié)議，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，簽訂本協(xié)議書(shū)：
一、工程名稱(chēng)及地點(diǎn)。
1、工程名稱(chēng)：__________。
2、工程地點(diǎn)：__________。
二、合同期限自________年____月____日至________年____月____日，因不可抗力或特殊氣候因素造成無(wú)法施工的，工期順延。
三、合同內(nèi)容工程項(xiàng)目及工程量：富道二期二段工程?邊坡三維網(wǎng)植草，工程量約?65000?2。乙方不能履行本合同或不能滿(mǎn)足本合同要求的，甲方可視需要，對(duì)乙方工作內(nèi)容及范圍作出調(diào)整，也可對(duì)乙方范圍內(nèi)的部分或全部工作內(nèi)容另行指定施工單位。乙方應(yīng)無(wú)條件接受，也不因此作為對(duì)合同單價(jià)作出調(diào)整的理由。?本合同簽定后，由于甲方需要，需臨時(shí)安排乙方增加的工作，經(jīng)雙方協(xié)商確定工作內(nèi)容及計(jì)價(jià)方式后簽定補(bǔ)充合同。補(bǔ)充合同具有與本合同相同的法律效力，雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任及義務(wù)仍參照本合同條款執(zhí)行。
四、合同價(jià)款。
1、工程單位：?2，工程總價(jià)暫定人民幣：?元。大寫(xiě)：?元整。(注：此價(jià)不含稅)。
2、乙方向甲方支付保證金2萬(wàn)元。
3、乙方須按合同規(guī)定的期限、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和其它合同條款要求完成本合同第三款合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容。包括為完成本合同所發(fā)生的勞務(wù)費(fèi)及零星機(jī)具材料費(fèi)、安裝拆卸費(fèi)、材料轉(zhuǎn)場(chǎng)費(fèi)、輔助材料費(fèi)、安全文明施工費(fèi)、合理利潤(rùn)、管理費(fèi)等一切費(fèi)用。
4、乙方為完成本合同約定的工程項(xiàng)目但不在本合同明示的工程范圍、工程量清單或詳細(xì)施工內(nèi)容中沒(méi)?寫(xiě)明或單列的工作內(nèi)容，均屬于乙方須在本合同中應(yīng)該履行的合同義務(wù)，不再另行支付。乙方經(jīng)過(guò)前期反復(fù)調(diào)查了解，對(duì)甲方的要求已完全明了，對(duì)本合同清單中工作內(nèi)容表述不全的項(xiàng)目按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定中所暗含的工作內(nèi)容確定并視為包含在相應(yīng)的工程細(xì)目當(dāng)中。
五、結(jié)算方式。
1、以甲方驗(yàn)收合格后最終認(rèn)可的尺寸、斷面計(jì)量，按合同單價(jià)和實(shí)際完成數(shù)量計(jì)算工程價(jià)款。
2、甲方在本合同所有內(nèi)容完工并經(jīng)驗(yàn)收合格后對(duì)乙方支付工程款時(shí)提取總額5%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金的退還：在質(zhì)保期滿(mǎn)后，扣除有關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)后，甲方將剩余部分無(wú)息退還給乙方。質(zhì)量保證期為12個(gè)月。
3、乙方憑借由甲乙雙方搭成的結(jié)算單進(jìn)行結(jié)算，其它任何單據(jù)不作為結(jié)算的法律依據(jù)。結(jié)算必須由本人進(jìn)行，委托他人結(jié)算時(shí)，必須經(jīng)甲方同意并在甲方在場(chǎng)的情況下簽訂委托書(shū)方為有效。
4、付款方式：乙方材料、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后，一個(gè)月內(nèi)完成45000平米，甲方支付工程款30萬(wàn)元，施工中可視乙方進(jìn)度、質(zhì)量支付工程款，此項(xiàng)護(hù)坡工程完工及時(shí)驗(yàn)收合格后100天內(nèi)支付完成工程全款。
5、如甲方認(rèn)為有必要時(shí)，可對(duì)本協(xié)議工程或其任何部分的結(jié)構(gòu)形式、質(zhì)量等級(jí)或數(shù)量做出調(diào)整，乙方應(yīng)無(wú)條件服從。
6、因乙方因素造成停工，因此而使甲方造成的`損失由乙方負(fù)擔(dān)。
7、由于乙方失誤、措施不當(dāng)、控制不嚴(yán)等原因造成的工程返工或超設(shè)計(jì)數(shù)量，甲方不予計(jì)量。
六、雙方的責(zé)任和義務(wù)甲方的責(zé)任和義務(wù)。
1、提供設(shè)計(jì)圖紙或施工方案，提出?質(zhì)量、技術(shù)、安全、環(huán)保等要求。技術(shù)員技術(shù)交底放線、質(zhì)檢。
2、因甲方自身原因給乙方造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
1、乙方的人工必須聽(tīng)從甲方調(diào)配，按照甲方技術(shù)交底進(jìn)行施工，保證隨叫隨到。在用工現(xiàn)場(chǎng)必須聽(tīng)從甲方施工人員的指揮，配合甲方施工人員工作，按規(guī)定日期完成任務(wù)，遵守甲方的規(guī)章制度。特殊工種的操作人員必須持有效證件上崗。
2、乙方必須保證項(xiàng)目質(zhì)量。如果施工項(xiàng)目在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方必須在24小時(shí)內(nèi)到達(dá)項(xiàng)目部并無(wú)條件對(duì)進(jìn)行修復(fù)。
3、乙方必須按照安全和技術(shù)要求規(guī)范化施工，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，在施工過(guò)程中要特別注意安全操作，在施工過(guò)程中不得聲音作業(yè)，杜絕一切事故發(fā)生，并承擔(dān)由于自身造成的人身傷亡事故，安全責(zé)任事故，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、乙方必須要求工人在上工地以前，不準(zhǔn)喝酒和做好安全準(zhǔn)備方能施工，如果被甲方工作人員發(fā)現(xiàn)沒(méi)有系好安全繩或沒(méi)有牢固好安全繩，發(fā)現(xiàn)一次罰款500—20元，乙方無(wú)條件服從。
5、乙方必須為所屬員工辦理意外傷害保險(xiǎn)。
6、乙方負(fù)責(zé)其人工的伙食、住宿等事項(xiàng)，其費(fèi)用由乙方自付。
7、乙方必須配合甲方做好相關(guān)輔助資料。
8、及時(shí)足額支付農(nóng)民工工資，否則由此造成的一切責(zé)任乙方自行承擔(dān)。甲方可視需要代為支付，相應(yīng)金額從應(yīng)支付于乙方的工程款中扣除。
8、施工用水、用電均已包含在合同單價(jià)中，乙方自行承擔(dān)。
七、其它約定。
1、甲乙雙方均不得提出協(xié)議以外的其他任何要求，若一方提出，對(duì)方有權(quán)拒絕。在執(zhí)行過(guò)程中任何一方無(wú)故單方面終止合同，則視為違約，違約方需向守約方支付合同總價(jià)10%的違約金。
2、甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守和執(zhí)行本協(xié)議條款。如一方不按協(xié)議條款執(zhí)行均屬為違約，違約方須承擔(dān)由此造成的經(jīng)濟(jì)損失，如乙方不能按甲方規(guī)定日期完成施工任務(wù)，乙方自行退場(chǎng)，乙方不自行退場(chǎng)，甲方有權(quán)將乙方清除出場(chǎng)，所干工程款按經(jīng)甲方驗(yàn)收合格認(rèn)可的50%結(jié)算，同時(shí)賠償甲方延期所造成的工期和經(jīng)濟(jì)損失。
八、爭(zhēng)議解決方式。
1、本協(xié)議未盡事宜，雙方另行協(xié)商。
2、與本合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，甲乙雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。在解決爭(zhēng)議的過(guò)程中，任何一方不得有破壞、阻工、鬧事等行為，否則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任合同在履行過(guò)程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不能解決的，依法向協(xié)議簽訂地人民法院起訴。
九、合同的生效和終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
甲方(簽字)：__________乙方：(簽字)__________。
聯(lián)系電話：__________聯(lián)系電話：__________。
簽約日期：__________簽約日期：__________
簽約地點(diǎn)：__________簽約地點(diǎn)：__________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇九
發(fā)包人（簡(jiǎn)稱(chēng)甲方）：
承包人（簡(jiǎn)稱(chēng)乙方）：
依照《_____》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
1、工程名稱(chēng)：
2、工程地點(diǎn)：
3、工程內(nèi)容：
4、工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
5、資金來(lái)源：
承包范圍：
1、開(kāi)工日期：______年___月___日；
2、竣工日期：______年___月___日；
3、合同工期總?cè)諝v天數(shù)_________天。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式：_______。
2、工程開(kāi)工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以?xún)?nèi)，并承擔(dān)費(fèi)用，有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開(kāi)工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系，保證工程正常施工，如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法_____，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
1、委派_______為工地代表，聯(lián)系方式；
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度，承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔，符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定，完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。
1、工期進(jìn)度：承包人提供施工組織設(shè)計(jì)（施工方案）和進(jìn)度計(jì)劃的時(shí)間：承包人必須在合同簽訂后_____日內(nèi)向發(fā)包人提供完整的施工組織設(shè)計(jì)。每月_____日前提供下月工程進(jìn)度計(jì)劃。
工程師確認(rèn)的'時(shí)間：工程師收到后_____天內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見(jiàn)，逾期不批復(fù)則視為同意。
2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守開(kāi)工日期以及竣工日期時(shí)間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔(dān)責(zé)任；由于發(fā)包人另行發(fā)包的專(zhuān)業(yè)工程造成的工期延誤，工期相應(yīng)順延，發(fā)包人支付相應(yīng)的費(fèi)用。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)評(píng)定以國(guó)家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。
承包人在每月____日將下月采購(gòu)的材料設(shè)備以報(bào)表形式報(bào)發(fā)包人，經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后方可采購(gòu)。采購(gòu)的材料設(shè)備須經(jīng)發(fā)包人派出的工程師、監(jiān)理工程師、承包人三方共同簽字確認(rèn)后方可使用。
1、合同簽訂三日內(nèi)，甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程預(yù)付款。
2、鋼架安裝完成三日內(nèi)，甲方再付工程總造價(jià)的?_________%給乙方作鋼構(gòu)件材料款。
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格，三日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_________%給乙方作工程尾款。
工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后三日內(nèi)，由甲方組織工程驗(yàn)收，如不組織驗(yàn)收，視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。
承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定，在工程竣工驗(yàn)收之前，與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同，并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程，在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款，甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息，并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約，即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3‰的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由乙方所在地職能部門(mén)解決。
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或邀請(qǐng)第三方調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方約定：向__________________委員會(huì)申請(qǐng)_____。
發(fā)包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號(hào)：
編碼：
______年___月___日。
承包人：（公章）。
委托代理人：
電話：
傳真：
開(kāi)戶(hù)銀行：
賬號(hào)：
編碼：
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
系個(gè)體戶(hù)佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營(yíng)者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號(hào)廠房，注冊(cè)號(hào)：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號(hào)碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊(cè)號(hào)：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛。
訴訟請(qǐng)求：_________________。
2、判令被告二對(duì)被告一所欠原告的工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;。
3、判令本案全部訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)與理由：_________________。
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項(xiàng)目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書(shū)》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車(chē)間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書(shū)》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項(xiàng)目也已經(jīng)驗(yàn)收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時(shí)間為_(kāi)____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來(lái)被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實(shí)現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對(duì)所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護(hù)自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請(qǐng)法院支持原告全部訴訟請(qǐng)求。
此致
____________區(qū)人民法院。
具狀人：_________________。
_____________年__________月__________日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十一
發(fā)包單位：××公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)。
承包單位：××綠化有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
甲方委托乙方承擔(dān)××公司部分環(huán)境景觀綠化工程的施工。甲、乙雙方本著互相協(xié)作，緊密配合的原則，訂立本施工意向合同。
一、工程概況。
1、工程名稱(chēng)：××公司院內(nèi)環(huán)境景觀綠化工程。
2、工程地點(diǎn)：××市××縣××路××號(hào)。
3、工程承包方式：包工、包料、護(hù)成活、包工期、保質(zhì)量、保安全。
二、工程價(jià)款。
1、合同價(jià)款：經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本工程承包范圍內(nèi)合同價(jià)款暫定為××萬(wàn)元整，竣工后據(jù)實(shí)結(jié)算。
2、合同價(jià)款涵蓋內(nèi)容為：
(1)綠化包括起苗、包裝、運(yùn)輸、挖坑、換土、采購(gòu)雜肥、栽種、清場(chǎng)、直至養(yǎng)護(hù)期間澆水、治蟲(chóng)、除草、減枝、施肥、更換死亡苗木等包種、包活、護(hù)等全部?jī)?nèi)容。
(2)綠化土方平整及換、填土，渣土外運(yùn)由甲方及監(jiān)理工程師到現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量。
后，方可外運(yùn)。
三、施工工期。
1、本工程計(jì)開(kāi)工時(shí)間××年××月××日。
2、本工程預(yù)計(jì)完工時(shí)間××年××月××日。
3、如遇不可抗劑因素和自然災(zāi)害，或甲方原因，影響施工，經(jīng)甲方簽證后可順延工期。
4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方應(yīng)向甲方交違約金人民幣元。甲方可從乙方的工程款內(nèi)扣付。
四、工程支付。
苗木栽植完畢，余款在養(yǎng)護(hù)期滿(mǎn)，驗(yàn)收合格并移交甲方完畢后全部付清。
五、工程質(zhì)量。
3、乙方在施工中要精心組織，確保安全，如有事故發(fā)生，后果自負(fù);。
4、乙方要確保施工現(xiàn)場(chǎng)清潔，及時(shí)清理廢棄物。
5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要養(yǎng)護(hù)苗木24個(gè)月，其間發(fā)生的費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
六、甲方責(zé)任。
1、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度、負(fù)責(zé)施工過(guò)程、設(shè)計(jì)變更等的簽證。
2、協(xié)調(diào)好各專(zhuān)業(yè)與綠化施工之間的關(guān)系。
3、工程竣工后組織工程驗(yàn)收，并按合同約定審定竣工結(jié)算。
4、按合同約定支付工程款。
七、乙方責(zé)任。
1、按甲方審定的設(shè)計(jì)圖紙、工程量清單及國(guó)家有關(guān)園林綠化施工技術(shù)規(guī)范進(jìn)行施工。
2、現(xiàn)場(chǎng)施工中，如有設(shè)計(jì)及品種修改，需接甲方書(shū)面變更通知單后實(shí)施。
3、乙方需辦理好施工的一切相關(guān)手續(xù)，服從當(dāng)?shù)卣鞴懿块T(mén)的監(jiān)督和管理，費(fèi)用自理。
4、已竣工工程未交付甲方之前，負(fù)責(zé)已完工工程的保護(hù)工作。
5、施工應(yīng)服從甲方及監(jiān)理統(tǒng)一管理及協(xié)調(diào)。從甲方指定的水電接駁點(diǎn)接駁，施工用水、電費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
6、合同規(guī)定由乙方完成或提供配合的工作(包括合同、會(huì)議紀(jì)要約定的內(nèi)容、通知以及設(shè)計(jì)變更等規(guī)定由乙方完成工作)，如乙方未能完成或不能按合同要求完成，甲方即可安排其他單位完成，所發(fā)生的費(fèi)用從乙方當(dāng)期工程款中扣除，影響工期的責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。
7、施工中由于乙方施工原因發(fā)生的安全事故，概由乙方負(fù)責(zé)。
8、施工中乙方應(yīng)注意對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)已有的建筑物及地下、地上市政配套設(shè)施及電纜溝進(jìn)行保護(hù)，如因乙方原因造成的損失及嚴(yán)重后果，概由乙方負(fù)責(zé)賠償，并承擔(dān)一切責(zé)任。
9、乙方未經(jīng)甲方書(shū)面同意，不得將本工程轉(zhuǎn)讓或分包其他單位，否則甲方有權(quán)終止合同。
10、全部工程完工后，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)綠化所產(chǎn)生的垃圾，做到工完場(chǎng)清。
八、材料的供應(yīng)。
1、工程所需的苗木由乙方自行采購(gòu)，到現(xiàn)場(chǎng)后，必須經(jīng)甲方檢查，確認(rèn)符合設(shè)計(jì)，并得到甲方簽字認(rèn)可后，才能栽種。
2、乙方所購(gòu)苗木必須是新鮮、樹(shù)桿挺直、樹(shù)形好、植株健壯。枝葉茂盛豐滿(mǎn)，無(wú)病癥現(xiàn)象。
3、工種所用材料，必須先向甲方提供樣品及各種資料，經(jīng)甲方檢查，確認(rèn)符合設(shè)計(jì)要求后，才能進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)后，必須及時(shí)向甲方報(bào)驗(yàn)，經(jīng)檢查合格后，才能施工。
九、工程質(zhì)量檢查驗(yàn)收。
1、施工質(zhì)量等級(jí)驗(yàn)收評(píng)定執(zhí)行當(dāng)?shù)亍秷@林綠化工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》有關(guān)規(guī)定，本園林綠化工程施工質(zhì)量要求能滿(mǎn)足上部苗木正常成活為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其園林綠化標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到預(yù)期設(shè)計(jì)的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方無(wú)條件重植。
2、工程具備竣工驗(yàn)收條件，乙方按國(guó)家和本市的有關(guān)規(guī)定，向甲方提供竣工圖四套，電子文檔一套，甲方代表收到相關(guān)的資料后，組織有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收，并在驗(yàn)收后的14天內(nèi)給予批準(zhǔn)或提出整改意見(jiàn)，乙方按要求整改并承擔(dān)由自身原因造成的相應(yīng)損失。
3、乙方每道工序都應(yīng)向甲方報(bào)驗(yàn)，經(jīng)甲方檢查、簽證后才能施工下道工序。
十、違約。
1、違約的處理：合同雙方的任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約所造成的經(jīng)濟(jì)損失，概由違約方承擔(dān)賠償。
2、違約造成工期延誤責(zé)任分擔(dān)：甲方違約，工期相應(yīng)順延;乙方違約，工期不得順延。
3、違約金的標(biāo)準(zhǔn)：合同履行中任何一方不能全面履行合同條款，均屬違約。違約造成的損失，除承擔(dān)賠償因此造成對(duì)方的全部經(jīng)濟(jì)損失外，還必須向?qū)Ψ街Ц逗贤瑑r(jià)款3%的違約金。
十一、養(yǎng)護(hù)。
1、乙方派人負(fù)責(zé)對(duì)本工程進(jìn)行為期兩年的免費(fèi)養(yǎng)護(hù)工作。
2、乙方應(yīng)向甲方遞交兩年養(yǎng)護(hù)期的《綠化工程養(yǎng)護(hù)計(jì)劃書(shū)》。
3、如乙方派人養(yǎng)護(hù)苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方應(yīng)補(bǔ)種。
4、因死亡而重新更換的苗木，需經(jīng)過(guò)一年的養(yǎng)護(hù)后予以確認(rèn)。
十二、未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決，本合同在履行過(guò)程中如發(fā)生爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可向武漢市仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁，仲裁結(jié)果為最終結(jié)果。
十三、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，均具同等法律效力，雙方法定代表人簽字蓋章后可生效，養(yǎng)護(hù)期滿(mǎn)付清尾款后自行失效。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十二
承包人(全稱(chēng))：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)。
一、工程概況。
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
資金來(lái)源:。
二、施工工期。
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同。
工期總?cè)諝v天數(shù)天。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
四、合同價(jià)款金額(大寫(xiě))(小寫(xiě))。
五、協(xié)議生效。
合同訂立時(shí)間：年月日。
合同訂立地點(diǎn)：
本協(xié)議雙方約定：后生效。
六、工程款支付雙方約定的工程款支付的方式和時(shí)間：
七、竣工驗(yàn)收本工程按上級(jí)竣工驗(yàn)收的有關(guān)規(guī)定，向發(fā)包人提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，然后由相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收。
八、本工程雙方約定質(zhì)量保修金金額為。工程竣工后，經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后返還承包方。
九、合同份數(shù)。
雙方約定合同副本份數(shù)：
十、補(bǔ)充條款。
十一、其他。
雙方約定的其他工程質(zhì)量維修事項(xiàng)：
甲方(公章)：_________????乙方(公章)：_________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十三
甲方(委托方)：______________乙方(施工方)：______________為規(guī)范住宅裝飾裝修施工，保護(hù)雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、建設(shè)部令第110號(hào)《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理辦法》、____市人民政府令第141號(hào)《____市____鎮(zhèn)住宅裝修管理辦法》以及其他有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本工程的具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
一、工程概況。
1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。乙方為本市經(jīng)工商行政管理機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記，并取得房產(chǎn)管理部門(mén)頒發(fā)的住宅裝飾裝修資質(zhì)證書(shū)的單位。
2.裝飾施工地點(diǎn)：_____區(qū)_____路(小區(qū))_____幢_____號(hào)(單元)_____室。
3.住房結(jié)構(gòu)：_____室_____廳_____結(jié)構(gòu)，建筑面積_____平方米。
4.裝飾施工內(nèi)容：詳見(jiàn)附件一《施工內(nèi)容表》。
5.承包方式：(包工包料，包清工，部分承包)。
6.本工程由_____設(shè)計(jì)。
7.工期：工程期限_____天，從________年____月____日開(kāi)工，至________年____月____日竣工。
二、工程價(jià)款及結(jié)算方式。
1.總價(jià)款：_____(大寫(xiě))元(其中：設(shè)計(jì)費(fèi)__元，管理費(fèi)(_____%)元，稅金(_____%)元。經(jīng)雙方認(rèn)可變更施工內(nèi)容的，變更部分的工程款按實(shí)另計(jì)。
2.合同簽訂后，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元。________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;________年____月____日前，甲方支付總價(jià)款的_____%，計(jì)_____元;尾款甲方應(yīng)在本工程竣工驗(yàn)收合格后____日內(nèi)一次付清。
三、施工準(zhǔn)備及雙方的義務(wù)甲方工作。
1.甲方開(kāi)工前，應(yīng)向物業(yè)管理單位或產(chǎn)權(quán)單位登記備案;確需改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)的，應(yīng)當(dāng)請(qǐng)具備相應(yīng)資質(zhì)的單位出具鑒定和加固方案，經(jīng)房產(chǎn)管理部門(mén)核準(zhǔn)后，領(lǐng)取住宅裝修許可單。
2.甲方應(yīng)在開(kāi)工前_____天，向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底?？辗课荩宄绊懯┕さ恼系K物，對(duì)只能部分空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。向乙方提供施工需要的水、電，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
3.做好施工中臨時(shí)性使用公用部位操作以及產(chǎn)生影響鄰里關(guān)系等行為的協(xié)調(diào)工作。
1.甲方進(jìn)行施工圖紙或做法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
2.指派為乙方代表，負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
3.未經(jīng)甲方同意和所在地房產(chǎn)管理部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意改變房屋結(jié)構(gòu)和使用性質(zhì)。
4.與所在地物業(yè)管理單位簽訂《住宅室內(nèi)裝飾裝修管理服務(wù)協(xié)議》。
5.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境。
四、材料的供應(yīng)甲方提供的材料：詳見(jiàn)附件二《甲方提供的材料、設(shè)備清單》本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保檢驗(yàn)合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備。并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)，乙方應(yīng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異或無(wú)法提供有關(guān)證明的，乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出，甲方仍表示使用的，經(jīng)書(shū)面認(rèn)可，可繼續(xù)使用，由此造成工程損失的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。乙方提供的材料：詳見(jiàn)附件三《乙方提供的材料清單》乙方提供的材料，必須符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，有質(zhì)量環(huán)保合格證明和有中文標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、生產(chǎn)廠廠名、廠址等，不得用國(guó)家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設(shè)備，并應(yīng)得到甲方認(rèn)可，用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定的，應(yīng)按挪用材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應(yīng)按提供材料價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。乙方提供的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量環(huán)保要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十四
承包人：
發(fā)包人：
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。
工程名稱(chēng)：
工程地點(diǎn)：
工程內(nèi)容：建筑面積：m2，建筑高度m或。
跨度m，結(jié)構(gòu)類(lèi)型：，層數(shù)，其它。
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項(xiàng)目一覽表(附件1)。
工程立項(xiàng)批準(zhǔn)文號(hào)：
資金來(lái)源：
承包范圍：
開(kāi)工日期：
竣工日期：
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
2、中標(biāo)通知書(shū)。
3、投標(biāo)書(shū)及其附件。
4、本合同專(zhuān)用條款。
5、本合同通用條款。
6、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件。
7、圖紙。
8、工程量清單。
9、工程報(bào)價(jià)單或預(yù)算書(shū)。
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的`組成部分。
七、本協(xié)議書(shū)中有關(guān)詞語(yǔ)含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價(jià)款及其他應(yīng)當(dāng)支付的款項(xiàng)。
合同訂立時(shí)間：年月日。
合同訂立地點(diǎn)：
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)。
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十五
立協(xié)議單位：
_________(以下稱(chēng)甲方)。
_________(以下稱(chēng)乙方)。
甲乙雙方同意參建住宅，現(xiàn)就有關(guān)事宜協(xié)議如下：
1.參建房屋地點(diǎn)、面積。甲方在乙方的_________住宅建設(shè)基地參建住宅，計(jì)建筑面積_________平方米，得益比例為_(kāi)________%，實(shí)得建筑面積_________平方米。安排層次部位如下：
2.房?jī)r(jià)和付款方法：參建房屋造價(jià)，議定為每平方米建筑面積_________元，參建面積_________平方米，應(yīng)交付造價(jià)_________元，另外應(yīng)交付管理費(fèi)(代建費(fèi))每平方米_________元，合計(jì)應(yīng)交付造價(jià)連管理費(fèi)_________元，甲方應(yīng)于合同生效后_________天內(nèi)付清全部?jī)r(jià)款(包括管理費(fèi))直接解入乙方開(kāi)戶(hù)銀行。
3.建筑材料：甲方應(yīng)承擔(dān)的鋼材、木材、水泥，按如下辦法交付：_________。
4.房屋竣工交付期限：乙方在住宅竣工驗(yàn)收后，應(yīng)于_________年_________月_________日以前將劃定部位、面積，交付甲方接收使用。如施工承包單位延誤竣工交付日期，甲方應(yīng)予諒解。
5.房屋產(chǎn)權(quán)：甲方參建面積的房屋所有權(quán)，屬甲方所有。
6.違約責(zé)任：本協(xié)議簽訂生效后，甲乙雙方應(yīng)共同信守，不得悔約，否則應(yīng)負(fù)違約的法律責(zé)任。
7.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人簽章并加蓋公章后生效。本協(xié)議正本兩份，副本_________份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本_________份。
8.補(bǔ)充條款：_________。
甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________。
法人代表(簽字)：_________法人代表(簽字)：_________。
聯(lián)系人：_________聯(lián)系人：_________。
地址：_________地址：_________。
電話：_________電話：_________。
開(kāi)戶(hù)銀行：_________開(kāi)戶(hù)銀行：_________。
賬號(hào)：_________賬號(hào)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十六
茲_____________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)委托__________電力設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)進(jìn)行機(jī)房噪音控制工程。經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成具體條款如下：
一、工程依據(jù)和技術(shù)指標(biāo)。
1.發(fā)電機(jī)組型號(hào)：_____________;冷卻方式：_____________;臺(tái)數(shù)：_____________。
2.技術(shù)指標(biāo)。
噪聲標(biāo)準(zhǔn)：白天________;晚上________。
注:1.如果背景噪聲級(jí)超過(guò)此治理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的指標(biāo)時(shí)則以背景噪聲為允許值。2.根據(jù)3096-93規(guī)定,測(cè)量點(diǎn)選在受影響者的居住或工作建筑物外1米,傳聲器高于地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。
二、噪音治理要求。
1.噪音治理措施應(yīng)當(dāng)經(jīng)濟(jì)、有效、可靠，外表整齊美觀。
2.噪音治理措施，不影響機(jī)組操作、維護(hù)、并應(yīng)使得機(jī)房?jī)?nèi)有充足的新鮮空氣進(jìn)氣量，以保證發(fā)電機(jī)正常運(yùn)行。
三、噪音治理措施。
采用機(jī)房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設(shè)計(jì)機(jī)房進(jìn)風(fēng)消音道和柴油機(jī)排氣消音器。對(duì)機(jī)房?jī)?nèi)部作吸聲處理以減小噪聲擴(kuò)散和減小室內(nèi)混響聲。具體治理項(xiàng)目見(jiàn)施工圖和報(bào)價(jià)表。
四、承接方式。
乙方承接甲方柴油發(fā)電機(jī)的噪聲治理技術(shù)工程服務(wù)，承包整個(gè)工程所需材料、設(shè)備及人工安裝費(fèi)用。
五、完成期限。
在合同簽定，乙方收到第一期款五天內(nèi)運(yùn)料進(jìn)場(chǎng)施工，整個(gè)噪音控制工程在________天內(nèi)完成交付驗(yàn)收使用。
六、施工條件及協(xié)作事項(xiàng)。
________________________________________。
七、工程費(fèi)用及支付辦法。
總工程費(fèi)用為：________________。
付款方式：合同簽定時(shí)交付定金________;主材料進(jìn)場(chǎng)后付________;工程完工后________天內(nèi)付清余款。
八、其它。
1.若甲方無(wú)故不按時(shí)按額交付工程款，則乙方有權(quán)向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。
2.在合同履行、工程施工過(guò)程中，如有異議，雙方應(yīng)本著保證工程質(zhì)量，保證使用要求及施工過(guò)度的原則，協(xié)商解決。
3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執(zhí)一份。一經(jīng)簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。
委托方(甲方)：________________。
承接方(乙方)：________________。
簽訂時(shí)間：______年______月____日。
基礎(chǔ)建設(shè)施工合同范本二建設(shè)單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)發(fā)包方)。
施工單位：_________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)。
雙方經(jīng)充分協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱(chēng)：
第二條：工程地點(diǎn)：
第三條：建筑面積：
第四條：工程價(jià)款及付款方法：
第五條：工程期限(開(kāi)工、竣工時(shí)間)。
第六條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
第七條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)。
第八條：發(fā)包方義務(wù)：
1.開(kāi)工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做三通一平工作，另行簽訂協(xié)議執(zhí)行)。
2.按協(xié)議分工，開(kāi)工前___天甲方辦好材料供應(yīng)并交乙方簽認(rèn)。
3.負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工單位，共同審查施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量。
4.按協(xié)議負(fù)責(zé)按期撥款。
第九條：承包方義務(wù)。
乙方負(fù)責(zé)：
1.按協(xié)議分工負(fù)責(zé)材料供應(yīng)。
2.編制施工組織設(shè)計(jì)和施工形象進(jìn)度表。開(kāi)工前5天交甲方一式二份。
3.按施工圖負(fù)責(zé)組織施工，按期竣工。
4.竣工后，5天內(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5.保證施工質(zhì)量，嚴(yán)格按照國(guó)家施工驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行。
第十條：違約責(zé)任及獎(jiǎng)勵(lì)條款。
第十一條：其他協(xié)助條款。
第十二條：本合同正本___份，承包方、發(fā)包方各一份，報(bào)送_____、______各一份。
第十三條：合同有效期及合同爭(zhēng)議解決。
第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。
發(fā)包方：(蓋章)承包方：(蓋章)。
法定代表人：_____法定代表人：______。
地址：________地址：_________。
開(kāi)戶(hù)銀行：______開(kāi)戶(hù)銀行：_______。
帳號(hào)：________帳號(hào)：_________。
簽約日期：____年__月__日
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十七
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議。
1.1工程名稱(chēng)：_________________________。
1.2工程地點(diǎn)：_________________________。
1.3承包范圍：外門(mén)臉底商平開(kāi)門(mén)、旋轉(zhuǎn)門(mén)、鐵藝裝飾門(mén)楣工程。
1.4工期：本工程自_____年___月___日開(kāi)工，于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量：達(dá)到國(guó)家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(jgj73―91)。
1.6結(jié)算方式：按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。
注：(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)。
1.7合同價(jià)款：
(人民幣大寫(xiě))：____________________。
注：(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))。
以上只作為首付款依據(jù)，施工圖由乙方自行設(shè)計(jì)，經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備，并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底，擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃，交甲方審定。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收，編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ?、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí)，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任，不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工，影響工期，工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水不可抗力因素影響，導(dǎo)致停工___小時(shí)以上(___周內(nèi)累計(jì)計(jì)算)，工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱，若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束，如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
5.1、本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗(yàn)收，乙方可自行驗(yàn)收，甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí)，乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格，甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用，由此造成停工，工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格，其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
5.5、工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收，甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收，需及時(shí)通知乙方，另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期，并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。
6.2、付款方式:。
第一次付款簽定合同之日后，甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上，付款___%。
第三次付款工程完成___%，付款___%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清，付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
凡由乙方采購(gòu)的材料，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。若已使用，對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明，應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明，違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范，經(jīng)乙方書(shū)面通知甲方修改方案，因甲方不進(jìn)行修改方案，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
9.1、由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無(wú)故不按合同約定支付工程款，甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金。
9.2、未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.4、因一方原因，合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí)，應(yīng)通知對(duì)方，辦理合同終止協(xié)議，并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，協(xié)商解決或向人民法院起訴。
雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
附則。
12.1、本合同正本肆份，雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止。
甲方：________________。
乙方：________________。
______年___月___日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十八
工程名稱(chēng)：私人住宅。
工程地點(diǎn)：甲方原有住宅院內(nèi)。
工程內(nèi)容：設(shè)計(jì)圖以?xún)?nèi)的所有建筑工程。
建筑面積：共平方米。
二、工程承包范圍。
承包范圍：包工不包料。
三、合同工期。
開(kāi)工日期：______年月日。
竣工日期：______年月日。
合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。
四、合同價(jià)款。
工價(jià)為每平方米元，建筑總面積。平方米，合同總價(jià)款為人民幣元。
付款方式：由甲方分四次付清合同總價(jià)款。第一次在基礎(chǔ)工程完工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即元;第二次在主體工程完工后，由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即元;第三次在工程全面竣工后由甲方付給乙方合同總價(jià)款的30%，即元;剩余10%(即元)作為質(zhì)量保證金，在工程交工一年后如無(wú)重大質(zhì)量問(wèn)題，由甲方全部付給乙方。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按圖施工，確保工程質(zhì)量。
六、甲乙雙方的權(quán)利及義務(wù)。
1、甲方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)甲方應(yīng)向乙方提供三通一平。
(2)按期付款。
(3)及時(shí)向乙方提供所需要的各種材料。
(4)在工程開(kāi)工前向乙方提供設(shè)計(jì)圖紙2套。
(5)在施工過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問(wèn)題或私自變更設(shè)計(jì)圖紙的現(xiàn)象，甲方有權(quán)要求乙方返工。
2、乙方的權(quán)利及義務(wù)：
(1)按圖施工。在施工過(guò)程中如需對(duì)原設(shè)計(jì)作出更改，需經(jīng)甲方同意后方可修改。
(2)保證工程質(zhì)量。
(3)保證工期，按時(shí)交工。
(4)在施工過(guò)程中，需要哪些材料，乙方應(yīng)提前2-3天告知甲方，以便及時(shí)購(gòu)置。乙方應(yīng)本著節(jié)約的原則，不得浪費(fèi)材料。
(5)在每一項(xiàng)分項(xiàng)工程完工后，乙方應(yīng)征得甲方驗(yàn)收同意后方可進(jìn)行下一道工序。
(6)乙方應(yīng)重視安全生產(chǎn)，一切安全責(zé)任均由乙方自行承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜由甲乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同自甲乙雙方簽字之日起生效。
九、本合同一式二份，甲乙雙方各持一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
標(biāo)準(zhǔn)版建設(shè)施工合同書(shū)篇十九
發(fā)包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)承包方：(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)經(jīng)甲、乙雙方共同友好協(xié)商，甲方委托乙方進(jìn)行福星家園臨時(shí)圍墻工程的施工，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同：
一、工程范圍及內(nèi)容：
1、乙方承建甲方位于____縣民和路以北、嘉禾西地塊的施工圍墻工程;。
2、該圍墻的具體做法見(jiàn)乙方提供的`施工圖;。
4、該磚砌圍墻的施工要求：以甲方指定的基準(zhǔn)點(diǎn)做為基準(zhǔn)點(diǎn)，c15砼墊層，300寬300高c20鋼筋砼地梁，墻體為240墻。墻身高度為500，墻柱高度為2200，每約4100為一跨墻，圍墻及柱全采用水泥砂漿面層。
二、工程質(zhì)量：
1、乙方按圖施工，要求外形美觀，工程質(zhì)量達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn);。
2、乙方對(duì)工程所需主要材料經(jīng)甲方確認(rèn)后方可進(jìn)場(chǎng)施工;。
3、乙方所承包圍墻施工在甲方正常使用中必須保證不跨塌，墻身不裂縫。
三、工期：嚴(yán)格按照現(xiàn)場(chǎng)管理人員的安排，隨工期需要搞好料具計(jì)劃，備足料具，組織好技術(shù)力量確保業(yè)主、監(jiān)理以及總承包合同條款內(nèi)容所要求的工期按時(shí)、質(zhì)保、安全完工，該工程從________年____月____日開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)，________年____月____日前完工。
四、工程價(jià)款及支付：
1、工程價(jià)款：a：本合同所承包的磚砌圍墻，單價(jià)為300元。
3.6萬(wàn)元左右;b:本合同所承包的磚砌圍墻上鐵藝欄桿(高度。
1.7)，單價(jià)為200元,暫定總長(zhǎng)為120,工程價(jià)款為。
1.2萬(wàn)元左右。以上價(jià)格包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)等所有與工程相關(guān)的費(fèi)用,不含稅金。
2、工程款的支付:施工完畢經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后____日內(nèi)付清全款的95%(按照實(shí)際施工量結(jié)算),剩余5%在保修期________年滿(mǎn)后1____日內(nèi)無(wú)息付清。
四、成品及半成品保護(hù)：
1、乙方對(duì)完成的分項(xiàng)工程負(fù)有監(jiān)護(hù)人的責(zé)任;。
3、若因甲方或其他(非乙方)原因給乙方已完工程成品及半成品造成損壞，應(yīng)由甲方自行負(fù)責(zé)處理;若甲方需要乙方處理，則甲方應(yīng)根據(jù)所損壞程度給乙方簽字認(rèn)可所需費(fèi)用(材料、工時(shí)費(fèi)和其他應(yīng)采取相應(yīng)的措施費(fèi))，乙方方可進(jìn)行維修處理。
五、甲方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、甲方按照合同的約定提供施工條件并及時(shí)支付工程款項(xiàng);。
2、甲方負(fù)責(zé)監(jiān)督乙方的工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、工期等，并提出整改的權(quán)利;。
3、做好各工序的統(tǒng)籌安排，解決征地問(wèn)題;。
4、甲方為乙方解決圖紙錯(cuò)誤與變更等技術(shù)問(wèn)題，并辦好簽證。
六、乙方責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)。
1、為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，其施工負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)在現(xiàn)場(chǎng)與甲方保持聯(lián)系;。
3、在甲方未按本合同約定時(shí)間付款時(shí)，乙方有權(quán)拒絕施工;。
4、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例組織施工，如違法施工發(fā)生安全施工，由乙方付全責(zé)。
七、本合同經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章后生效，雙方不得違約，如有違約由違約方支付另一方合同總額30%的違約金。
八、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭(zhēng)議應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)調(diào)不成或調(diào)解未達(dá)成協(xié)議，可____縣人民法院起訴。
九、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，雙方簽字蓋章后生效，同時(shí)具有法律效力。