協(xié)議書違約了判決辦(通用12篇)

字號:

    范文為教學中作為模范的文章,也常常用來指寫作的模板。常常用于文秘寫作的參考,也可以作為演講材料編寫前的參考。范文怎么寫才能發(fā)揮它最大的作用呢?這里我整理了一些優(yōu)秀的范文,希望對大家有所幫助,下面我們就來了解一下吧。
    協(xié)議書違約了判決辦篇一
    甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。
    xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
    一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。
    二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關。
    三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
    四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協(xié)議中各自義務。
    甲方:________乙方:________
    監(jiān)督單位:________
    協(xié)議書違約了判決辦篇二
    甲方(出賣人):
    乙方(買受人):
    鑒于:
    1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買***勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
    2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
    3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
    4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
    5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
    6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的`違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣元。
    甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行
    一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
    二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
    三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
    四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
    五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
    甲方:________
    乙方:________
    20xx年xx月xx日
    協(xié)議書違約了判決辦篇三
    甲方(公司):
    乙方(勞動者):
    身份證號:
    家庭住址:
    甲、乙雙方根據(jù)中華人民共和國《勞動法》、《勞動合同法》和其他相關規(guī)定,就甲方的商業(yè)秘密保護達成如下協(xié)議,以茲雙方共同遵守:
    2.乙方在合同期內(nèi)研發(fā)設計的設計成果;
    3.甲方已有的設計成果和技術秘密;
    4.甲方所有的技術資料;
    5.乙方為甲方客戶服務時獲得的雖屬他方但甲方有保密義務的商業(yè)信息。
    1.甲方的權利與義務
    甲方為乙方的科研成果提供良好的應用和生產(chǎn)條件,并根據(jù)創(chuàng)造的經(jīng)濟效益給予乙方相應的薪資、獎金及福利等待遇。
    2.乙方的權利與義務
    (1)乙方必須按甲方的要求從事項目的設計研發(fā),并將設計研發(fā)的所有資料交甲方保存。
    (2)乙方必須嚴格遵守甲方的保密制度,防止泄露甲方的商業(yè)秘密。
    (3)未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得以泄露、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓或者其他任何方式使任何第三方知悉屬于甲方或者雖屬于他方但甲方承諾有保密義務的技術秘密或者其他商業(yè)秘密信息,也不得在履行職務之外使用這些秘密信息。
    (4)未經(jīng)甲方書面同意,乙方不得接受與甲方存在競爭或合作關系的第三方以及甲方客戶或潛在客戶的聘用(包括兼職),更不得直接或間接將甲方的業(yè)務推薦或介紹給其他公司。
    (6)乙方的保密義務不以甲方與乙方的勞動關系終止也終止。
    1.無論何種原因從甲方離職,乙方均應立即向甲方移交所有自己掌握的,包含有職務開發(fā)中技術秘密和商業(yè)秘密的所有文件、記錄、信息、資料、器具、數(shù)據(jù)、筆記、報告、計劃、目錄、來往信函、說明、圖樣、藍圖及綱要(包括但不限于上述內(nèi)容之任何形式之復制品),并辦妥有關手續(xù),所有記錄均為甲方絕對的財產(chǎn),乙方將保證有關信息不外泄,不得以任何形式留存甲方有關的商業(yè)秘密信息,也不得將其以任何方式再現(xiàn)、復制或傳遞給任何人。
    2.不論因何種原因從甲方離職,乙方在離職后二年內(nèi)不得到與甲方生產(chǎn)或經(jīng)營同類產(chǎn)品、從事同類業(yè)務的有競爭關系的其他企業(yè)內(nèi)工作;不得自辦與甲方有競爭關系的企業(yè)或者從事與甲方商業(yè)秘密有關的產(chǎn)品的生產(chǎn)。
    3.在上述競業(yè)限制期內(nèi),甲方按月向乙方支付元的經(jīng)濟補償。
    4.不論乙方因何種原因從甲方離職,除甲方對外公開外,乙方均對本協(xié)議第一條約定的保密內(nèi)容負有保密義務;若乙方擅自泄露、公布、發(fā)布、出版、傳授、轉(zhuǎn)讓或者其他任何方式違反保密義務的,甲方有權追究其民事及刑事責任。
    1.乙方若違反此協(xié)議約定的保密義務,除甲方有權無條件解除聘用合同,不給予任何經(jīng)濟補償,并取消及收回有關待遇外,乙方還應向甲方支付30000元的違約金。如果約定的違約金不足以彌補甲方所受實際損失,甲方可以要求乙方再行賠償差額部分。
    “實際損失”標準為:
    (1)實際損失為甲方因乙方的違約行為所受到的實際經(jīng)濟損失,包括甲方為開發(fā)、培植有關商業(yè)秘密所投入的費用,因乙方的違約行為導致甲方產(chǎn)品銷售量減少的金額,以及依靠商業(yè)秘密取得的利潤減少金額等。
    (2)依照前款計算方法難以計算的,實際損失以乙方因違約行為所獲得的全部利潤計算。
    2.若乙方違反此協(xié)議約定的競業(yè)限制條款,應向甲方支付元違約金;
    因履行本協(xié)議發(fā)生的勞動爭議,雙方應以協(xié)商為主,如果無法協(xié)商解決,可向甲方所在地的勞動爭議仲裁委員會申請仲裁。
    1.本協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
    2.本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
    甲方:
    乙方:
    法定代表人:
    年 月 日
    年 月 日
    協(xié)議書違約了判決辦篇四
    乙方(買受人):___________
    鑒于:
    1、____年___月_____日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:____),乙方購買_________勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
    2、甲方應于________年10月31日前向乙方交付商品房。
    3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
    4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自________年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至________年5月19日。
    5、乙方已于________年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
    6、自________年11月1日起至________年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣___元。
    甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行:
    一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣___元,于____年___月_____日前以現(xiàn)金方式一次付清。
    二、乙方收到甲方支付的`違約金給甲方開具收據(jù)。
    三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
    四、本協(xié)議自雙方簽蓋章之日起生效。
    五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
    甲方:________乙方:________
    ________年________月________日
    協(xié)議書違約了判決辦篇五
    違約補領畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書申請表
    證明
    ___同學于__年_月_日與本公司簽訂就業(yè)協(xié)議書,因_____________________原因,其本人于__年_月_日向公司(或者單位)申請解除協(xié)議,經(jīng)公司(或者單位)領導研究,在該同學辦理好公司(或者單位)相關辦公用品等移交手續(xù)后,同意解除該協(xié)議。特此證明。
    (單位蓋章)
    有關負責人簽字:
    __年_月_日
    編號:
    全國普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書
    畢 業(yè) 生 用人單位
    教育部高校學生司制表
    學校名稱 簽約須知
    按《普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作暫行規(guī)定》和教育部的有關要求,為維護國家就業(yè)方案的嚴肅性,明確畢業(yè)生、用人單位、學校三方在畢業(yè)生就業(yè)工作中的權利和義務,經(jīng)協(xié)商,畢業(yè)生、用人單位、學校三方簽訂如下協(xié)議:
    一、畢業(yè)生、用人單位、學校在簽訂協(xié)議時要嚴格執(zhí)行國家關于畢業(yè)生就業(yè)的方針、政策。
    三、用人單位要如實介紹本單位的情況,明確對畢業(yè)生的要求及使用意圖,做好各項接收工作。凡取得畢業(yè)資格的畢業(yè)生,用人單位不得以學習成績?yōu)橛商岢鲞`約,未取得畢業(yè)資格的結(jié)業(yè)生,本協(xié)議無效。四、學校要如實向用人單位介紹畢業(yè)生的情況,做好推薦工作,用人單位同意錄用后,經(jīng)學校審核列入建議就業(yè)方案,報省教育廳批準,學校負責辦理就業(yè)手續(xù)。
    五、學校應在學生畢業(yè)前安排體檢,不合格者不予辦理就業(yè)手續(xù),本協(xié)議自行取消,由學校通知用人單位。如用人單位對畢業(yè)生身體條件有特殊要求,原則上應在簽訂協(xié)議前進行單獨體檢,否則,以學校體檢為準。
    六、畢業(yè)生、用人單位、學校三方如有其他約定,應在備注欄注明,并視為本協(xié)議書的一部分。
    七、本協(xié)議經(jīng)各方簽字、蓋章后生效。三方都應嚴格履行本協(xié)議,若有一方提出變更協(xié)議,須征得另兩方同意違約,由違約方承擔違約責任,并在備注欄注明。
    八、本協(xié)議一式三份,畢業(yè)生、用人單位、學校各執(zhí)一份,復印無效。
    簽訂協(xié)議書注意事項
    一、到河南省轄市市管或區(qū)管單位就業(yè)的,需經(jīng)省轄市畢業(yè)生就業(yè)主管部門(非師范經(jīng)市人事局、師范經(jīng)市教育局)蓋章同意;到縣及縣以下單位就業(yè)的,只需經(jīng)縣畢業(yè)生就業(yè)主管部門蓋章同意。
    二、到河南省直、部屬單位就業(yè)的,需經(jīng)其主管部門蓋章同意。部屬單位主管部門系指在豫的主管部門;在省工商局注冊的非國有單位接收畢業(yè)生,須到省就業(yè)辦辦理審核備案手續(xù)。
    三、在省外落實接收單位的,按有關省(自治區(qū)、直轄市)畢業(yè)生就業(yè)主管部門的規(guī)定辦理。原則上到河南省外各省區(qū)直或部屬單位就業(yè)的,經(jīng)省畢業(yè)生就業(yè)主管部門蓋章同意;到市(地)以下單位就業(yè)的,經(jīng)市(地)畢業(yè)生就業(yè)主管部門蓋章同意;到省轄市單位就業(yè)的,需經(jīng)直轄市畢業(yè)生就業(yè)主管部門同意。
    四、到在京中央單位的,需經(jīng)國家人事部門同意。
    協(xié)議書違約了判決辦篇六
     畢業(yè)生辦理解約時,必須同時提交以下材料方可申領新的《就業(yè)協(xié)議書》
     1.與原簽約單位辦理解約手續(xù),并提交原簽約單位蓋章的同意解除協(xié)議書面證明。
     2.提交新的簽約單位同意接受或聘用的書面證明。
     3.畢業(yè)生本人提交書面申請,由學院負責人簽署意見并蓋章。
     4.在教育廳協(xié)議書管理網(wǎng)站申請解約補辦,并網(wǎng)絡提交相關證明材料。
     5.將原《就業(yè)協(xié)議書》(一式三份)交還招生就業(yè)處。
     在提交以上材料后,招生就業(yè)處向江西省高等院校畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室申請換發(fā)協(xié)議書,在7個工作日辦理完畢,為維護用人單位的合法權益和學校的聲譽,原則上每年的6月10日以后不再辦理畢業(yè)生解約手續(xù)。
     已簽訂的《就業(yè)協(xié)議書》的畢業(yè)生若考取研究生、選調(diào)生及公務員,或者出國等,不能到原簽約單位就業(yè)的,應及時通知單位,由原簽約單位出具同意解除協(xié)議的書面證明,方可解除協(xié)議,否則將以《就業(yè)協(xié)議書》為依據(jù)進行派遣。
     如《就業(yè)協(xié)議書》不慎遺失,畢業(yè)生重新申請補發(fā)《就業(yè)協(xié)議書》須按以下程序辦理:
     3、 在教育廳協(xié)議書管理網(wǎng)站申請補發(fā),并提交相關證明;
     4、 招生就業(yè)處受理畢業(yè)生補發(fā)申請,具體流程為:
     a、 將申請補發(fā)就業(yè)協(xié)議書的畢業(yè)生名單在學校就業(yè)網(wǎng)上進行公布;
     c、 在補發(fā)的《就業(yè)協(xié)議書》上標注“遺失補發(fā)”字樣;
     d、 若發(fā)現(xiàn)申請補發(fā)者弄虛作假,學校將嚴肅處理且不再受理其就業(yè)事宜,畢業(yè)時直接派遣回生源所在地,由此產(chǎn)生的后果由畢業(yè)生個人承擔。
     所謂“就業(yè)協(xié)議”,是全國普通高校國家計劃內(nèi)全日制畢業(yè)本科生、研究生在畢業(yè)時找到工作后,根據(jù)學校的要求與用人單位或與用人單位和學校所簽訂的協(xié)議。
     國家教委于1997 年頒布的《普通高等學校畢業(yè)生就業(yè)工作暫行規(guī)定》(以下簡稱《暫行規(guī)定》)明確規(guī)定,用人單位在當年11月至次年5月簽訂畢業(yè)生錄用協(xié)議。
     之后,國家教育部高校學生司制訂了全國統(tǒng)一的畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書, 后來又由各省教育廳根據(jù)本省情況制訂就業(yè)協(xié)議書,協(xié)議書由學校統(tǒng)一發(fā)放,每個學生只能領取一套有編號的就業(yè)協(xié)議書。
     關于就業(yè)協(xié)議的性質(zhì),理論學有不同看法,司法實踐中做法也不一致。
     從高校畢業(yè)流程來看,簽訂就業(yè)協(xié)議是高校畢業(yè)生畢業(yè)工作之中的一項重要程序,全國普通高校畢業(yè)生按“全國普通高校畢業(yè)生的就業(yè)程序”辦理有關畢業(yè)生就業(yè)手續(xù)。
     在畢業(yè)之時畢業(yè)生走向工作單位工作,人事關系(戶口檔案等)隨之也要遷移,而遷移的條件按照國家教育部的統(tǒng)一規(guī)定只能是通過簽訂就業(yè)協(xié)議書,再依據(jù)就業(yè)協(xié)議書開具全國高校統(tǒng)一的“高校畢業(yè)生就業(yè)報到證”,才能到工作單位和有關部門辦理戶口、人事檔案和“各種福利金”等手續(xù)。
     在規(guī)定期限內(nèi)簽訂協(xié)議書,高等院校將根據(jù)協(xié)議書編制就業(yè)計劃并上報省教育廳。
     經(jīng)國家教育部審核下發(fā),畢業(yè)生方可持有高校畢業(yè)生就業(yè)報到證,此時才真正具備了正規(guī)高校畢業(yè)生的標志。
     從上述高校畢業(yè)生就業(yè)的流程可以看出,就業(yè)協(xié)議的功能在于學校上報就業(yè)計劃、用人單位申報進人指標、畢業(yè)生辦理落戶手續(xù)的證明作用等帶有濃厚計劃分配色彩的行政管理職能,而不是為了規(guī)范畢業(yè)生與用人單位的勞動關系。
     因此,無論從民法還是勞動法視野下審視就業(yè)協(xié)議,都會發(fā)現(xiàn)有著格格不入的地方。
     例如,依據(jù)《暫行規(guī)定》第24條:“……未經(jīng)學校同意,畢業(yè)生擅自簽訂的協(xié)議無效”這一規(guī)定可以得出協(xié)議三方絕不是平等的,因為學生和用人單位簽署協(xié)議的前提是“學校的同意”,未經(jīng)學校同意,協(xié)議無效,而且簽署就業(yè)協(xié)議往往還作為大學畢業(yè)生順利畢業(yè)的一個重要條件而具有很強的強制性,因此,由于就業(yè)協(xié)議往往不具有主體的平等性和意志自由性,也就和民事合同的基本精神背道而馳。
     從就業(yè)協(xié)議內(nèi)容層面看,高校就業(yè)協(xié)議大多內(nèi)容相對簡單、籠統(tǒng),主要是畢業(yè)生如實介紹自身情況,并表示愿意到用人單位就業(yè)、用人單位表示愿意接收畢業(yè)生,學校同意推薦畢業(yè)生并列入就業(yè)計劃進行派遣。
     因為喪失《勞動合同法》所規(guī)定的勞動合同期限、工作內(nèi)容和工作地點、勞動報酬等法定必備條款,很難講就業(yè)協(xié)議視為勞動合同。
     大多就業(yè)協(xié)議的備注欄里明確約定:“甲方到乙方報到雙方當即正式簽訂勞動合同……”可見,簽訂就業(yè)協(xié)議時各方當事人就明確就業(yè)協(xié)議不同于勞動合同,簽訂就業(yè)協(xié)議是為了將來簽訂勞動合同。
     這里的就業(yè)協(xié)議法律性質(zhì)采取“預約合同說”更為合適。
     無論是就業(yè)協(xié)議還是勞動合同中的違約金條款,其實質(zhì)都是針對合同得以履行所設定的一種金錢擔保。
     就業(yè)協(xié)議中違約金條款的功能在于擔保協(xié)議一方當事人按照協(xié)議的約定,在符合了就業(yè)主體資格的情況下,到對方或者對方指定的地點工作。
     勞動合同中違約金條款的功能在于擔保勞動者一方能夠履行服務期和競業(yè)限制的約定。
     二者之間的區(qū)別具體表現(xiàn)在以下幾個方面:
     首先,就業(yè)協(xié)議與勞動合同違約金的承擔主體不同。
     就業(yè)協(xié)議中違約金承擔主體是雙方,畢業(yè)生和用人單位都可能成為協(xié)商確定的違約金承擔主體。
     在勞動合同中,違約金條款的設定是針對勞動者一方而言的,勞動者是支付違約金的義務主體,即勞動者違反服務期或競業(yè)限制的約定時,向用人單位支付違約金。
     其次,違約緣由不同。
     就業(yè)協(xié)議是普通民事合同,違約金條款是可以由雙方自由協(xié)商確定的,可以是針對不能如期締結(jié)勞動合同的風險,這風險包括用人單位人員招聘工作過程中支付的成本和人事管理上的預期利益。
     也可以針對就業(yè)協(xié)議約定其他權利義務的`違反或變更。
     而勞動合同關系是勞動法律關系,違約緣由由法律強制規(guī)定。
     因此,勞動合同不同于一般的民事、經(jīng)濟合同,勞動合同法屬于社會勞動法范疇,具有社會法的屬性。
     《勞動合同法》對違約金的適用范圍做了非常嚴格的限制,僅限于兩種情形:其一、用人單位為勞動者提供專項培訓費用,對其進行專業(yè)技術培訓的,可以約定服務期和違約金,勞動者違反服務期限約定的,要向用人單位支付違約金;其二、用人單位與勞動者約定竟業(yè)限制條款的,可以約定違約金,勞動者違反的,應向用人單位支付違約金。
     同時,《勞動合同法》還明確了出資培訓情形下違約金的數(shù)額以及竟業(yè)限制情形下限制的人員及期限都做了限制性的規(guī)定,明確了除前述兩種情形外“用人單位不得與勞動者約定由勞動者承擔違約金”的禁止性規(guī)定。
     通過以上分析不難看出,由于就業(yè)協(xié)議與勞動合同本身性質(zhì)不同,其中的違約金條款也有很大差別。
     畢業(yè)生違反就業(yè)協(xié)議對于用人單位而言害主要表現(xiàn)在:用人單位往往為錄用一畢業(yè)生做了大量的工作,有的甚至對畢業(yè)生將要從事的具體工作也有所安排。
     同時畢業(yè)生就業(yè)工作時間相對比較集中,一旦畢業(yè)生因某種原因違約,勢必使用人單位的錄用工作付之東流,用人單位若另起爐灶,選擇其他畢業(yè)生,在時間上也不允許。
     從而給用人單位工作造成被動。
     因此違約金的約定主要是為了賠償用人單位招錄的費用。
     鑒于實踐中由于錄用費用的舉證比較麻煩,可以預定賠償數(shù)額,預定賠償數(shù)額與違約金性質(zhì)不同,但也可以起到促使雙方履行合同的目的。
     《上海普通高等學校學生就業(yè)工作管理辦法》規(guī)定畢業(yè)生違反就業(yè)協(xié)議賠償不得超過畢業(yè)生一個月的工資,這個標準還是比較合理的。
    協(xié)議書違約了判決辦篇七
    畢業(yè)生和用人單位是就業(yè)協(xié)議的主體,凡《中國科學技術大學畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(以下簡稱《協(xié)議書》)上畢業(yè)生本人已填寫信息并簽名、用人單位已蓋章的,《協(xié)議書》即生效;違約事宜主要由雙方協(xié)調(diào)解決。
    辦理流程:
    1.畢業(yè)生向用人單位提交“違約申請”;
    3.院系收到用人單位同意解約的“證明”后,才可向畢業(yè)生發(fā)放第二份《協(xié)議書》;
    5.畢業(yè)生將用人單位同意解約的“證明”復印件和原《協(xié)議書》第一聯(lián)交到學校就業(yè)指導辦公室(東區(qū)學生服務中心204室),就業(yè)辦公室將為其辦理有關更改就業(yè)方案手續(xù)。
    違約賠償協(xié)議書范文違約協(xié)議書(2)| 返回目錄
    甲方(出賣人):****都城物業(yè)發(fā)展有限公司
    乙方(買受人):****勁松路甲1號松華園小區(qū) 單元 房業(yè)主
    鑒于:
    1、xx年 月 日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買***勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣 元。
    2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
    3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
    4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
    5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
    6、自xx年11月1日起至xx年5月19日止,甲方逾期交房201日,對照《北京市商品房預售合同》第十三條之約定,甲方按日計算向乙方支付全部已付款萬分之四的違約金,甲方應向乙方支付逾期違約金人民幣 元。
    甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達成以下協(xié)議共同執(zhí)行
    一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣 元,于xx年 月 日前以現(xiàn)金方式一次付清。
    二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
    三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
    四、本協(xié)議自雙方簽蓋章之日起生效。
    五、本協(xié)議一式三份,甲方持兩份,乙方持一份,具有同等法律效力。
    甲方:________ 乙方:________
    ________ 年________ 月________ 日
    甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________ 月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為: ________,聯(lián)系電話:________。
    乙方:___________,性別:________,漢族,________年 ________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。
    xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
    一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。
    二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關。
    三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
    四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協(xié)議中各自義務。
    甲方:________ 乙方:________
    監(jiān)督單位:________
    監(jiān)督單位名稱________
    (蓋章)
    ________年 ________月 ________日立
    協(xié)議書違約了判決辦篇八
    第一種情況:
    ===========
    就業(yè)意向達成,推薦表到公司,還未做進一步處理。
    處理方法:
    1.先爭得公司同意(可能會交適量罰款)
    2.然后拿回你的全部材料
    3.向?qū)W校解釋,如果學校要罰款,可以交罰款。某些特殊的學??赡軙袘土P措施,比如不讓留京。這個是該校的土政策。
    違約損失:
    這種情況最簡單,損失在0k-3k之間
    第二種情況:
    ===========
    就業(yè)意向達成,推薦表到公司,三方簽署,公司還未做進一步處理。
    處理方法:
    1.先爭得公司同意(可能會交適量罰款)
    2.然后拿回你的全部材料,包括三份三方
    3.向?qū)W校解釋,如果學校要罰款,可以交罰款。某些特殊的學??赡軙袘土P措施,比如不讓留京。這個是該校的土政策。
    違約損失:
    這種情況經(jīng)濟損失稍大,損失在3k-7k之間
    第三種情況:
    ===========
    就業(yè)意向達成,推薦表到公司,公司已經(jīng)申報進京指標,還未得到審批,
    處理方法:
    1.等待審批結(jié)果,如果沒有審批通過,就從公司拿回你的.全部材料,拿到公司承認未能辦理你進京手續(xù)的證明.如果審批通過,參考情況四。
    2.向?qū)W校解釋,公司未能成功辦理你的北京戶口,公司方違約,如果學校要罰款,不要交罰款。如果已經(jīng)簽署三方,再從學校要新的。
    違約損失:
    這種情況最不確定,如果沒有到情況四,損失0k。
    第四種情況:
    ===========
    就業(yè)意向達成,推薦表到公司,公司已經(jīng)申報進京指標,并得到北京市人事局的審批!
    處理方法:
    抉擇吧:
    1.和公司攤牌,說不想去他們公司,愿意交適量違約金,請求公司準許你不去他那里上班,一年之后將戶口和檔案轉(zhuǎn)出。
    本方法代價,交違約金,風險是可能和公司鬧翻,他們就是不放你,或者更黑的可以中止你的戶口。
    協(xié)議書違約了判決辦篇九
    乙方:______身份證號:______
    甲方(擁有合法的房地產(chǎn)開發(fā)資質(zhì))開發(fā)建設的房屋,乙方自愿認購。甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎上就認購房屋達成如下協(xié)議:
    一、甲方建造房屋:位于______。
    二、乙方所購房屋的基本情況:乙方所購的房屋為______號(參考戶型圖),每套房屋的建筑面積約為______平方米,單價為______元/?,每套房屋價格為______元(大寫)。乙方總計購買______套,購房款總計人民幣(大寫)______元。房屋的具體面積以國家房測部門實測為準,據(jù)實結(jié)算,房價實行多退少補。
    三、付款方式:
    雙方商定按______方式付款:______于簽訂協(xié)議時支付______;于______。雙方約定于______年______月______日前正式辦理在房管局備案的購房合同簽訂手續(xù)(乙方可以根據(jù)需要確定所購房屋產(chǎn)權證書的登記姓名)。在簽訂正式購房合同前,如因國家政策變動或甲方房屋銷售政策變動,甲方有權在支付乙方違約金人民幣(大寫)______元整后,解除認購協(xié)議書,并立即全額返還乙方所繳納房款。
    四、交房標準的約定:外墻為______;內(nèi)墻及室內(nèi)頂棚為水泥砂漿抹灰;樓梯及公共部分墻為涂料墻面;室內(nèi)地面、陽臺地面為水泥砂漿找平;廚房地面為防水處理;入戶門為品牌防盜門,室內(nèi)預留門洞;窗戶為鋁合金。。
    五、甲方于______年______月______日前負責將竣工驗收合格的房屋交付給乙方使用。房屋達到交付條件后,甲方應當電話(或書面)通知乙方辦理交房手續(xù),自通知到達10天內(nèi)辦理,雙方進行書面驗收交接。若乙方自通知之日起逾期10天未接房,則作為自動接房處理。
    六、甲方應在交房之前通知相關部門將其水、電設施安裝到進戶處,其上戶費用由甲方承擔。
    七、乙方不得擅自改變房屋的建筑結(jié)構(gòu),如確需要更改,必須以書面形式征得甲方同意,并且要遵守物業(yè)裝修管理規(guī)定。
    八、房屋自交付之日起若出現(xiàn)工程質(zhì)量問題按有關規(guī)定由甲方負責維修;若由乙方使用不當造成的房屋維修,則由乙方自行負責。
    九、甲方保證銷售的房屋沒有產(chǎn)權糾紛。甲方負責給乙方辦理房地產(chǎn)權證,乙方應積極配合甲方提供辦理房地產(chǎn)權證的相關證明材料,辦理產(chǎn)權證時所涉及的相關費用由甲方承擔。甲方在沒有把房產(chǎn)證交由乙方前,乙方應扣______元(______萬元元整)作為保證金。乙方拿到房產(chǎn)證后將______(______萬元整)保證金退還給甲方。
    十、本協(xié)議一經(jīng)簽定,甲、乙雙方應共同遵守,任何一方違約,則按合同總金額的______%支付另一方違約金。
    十一、本協(xié)議自雙方簽定之日起生效。未盡事宜可由雙方約定后簽定附加條款。協(xié)議附加條款與本協(xié)議具有同等法律效應。
    十二、本協(xié)議一式兩份,甲方一份,乙方一份,自簽字之日起生效。
    甲方:______乙方:______
    電話:______電話:______
    簽約時間:______年______月______日
    協(xié)議書違約了判決辦篇十
    甲方(出賣人):****都城物業(yè)發(fā)展有限公司
    乙方(買受人):****勁松路甲1號松華園小區(qū)單元房業(yè)主鑒于:
    1、xx年月日,甲、乙雙方共同簽訂了《北京市商品房預售合同》(合同編號:),乙方購買***勁松路甲1號松華園小區(qū)住宅樓(都城心嶼),乙方已向甲方支付購房款人民幣元。
    2、甲方應于xx年10月31日前向乙方交付商品房。
    3、松華園小區(qū)住宅樓工程逾期竣工,甲方未能按合同約定期限向乙方交付商品房。
    4、乙方已收到甲方的《入住通知書》,甲方自xx年5月20日起辦理入住手續(xù),乙方同意甲方的逾期交房違約金截止至xx年5月19日。
    5、乙方已于xx年5月30日辦理了入住手續(xù),接收了商品房。
    一、甲方向乙方支付逾期交房違約金人民幣元,于xx年月日前以現(xiàn)金方式一次付清。
    二、乙方收到甲方支付的違約金給甲方開具收據(jù)。
    三、乙方收到甲方支付違約金,視同甲方已履行違約賠償責任,乙方不得再向甲方提出金錢給付主張或要求。
    四、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
    ________年________月________日
    -------
    甲方:________,性別:_______,漢族_______,________年________月出生,現(xiàn)住_______,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話:________。乙方:___________,性別:________,漢族,________年________月出生,現(xiàn)住________,身份證號碼為:________,聯(lián)系電話________。
    xx年11月6日晚上,甲、乙雙方在候公渡利村吃飯因甲主動勸酒過激時雙方摔倒后,以致甲方左腿受傷一事(手術后經(jīng)法醫(yī)鑒定為輕傷:膝蓋處脛骨粉碎性骨折)?,F(xiàn)甲、乙雙方根據(jù)各自的`過失程度,經(jīng)充分協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議:
    一、乙方一次性支付醫(yī)療費人民幣xx0元(大寫:貳萬元整)給甲方。乙方根據(jù)甲方要求,提供相應的票證供甲方辦理保險理賠手續(xù)。
    二、甲方王功勛今后左腿出現(xiàn)任何問題均與乙方無關。
    三、甲方王功勛今后不得再因此事追究乙方杜元冰的任何責任。
    四、本協(xié)議一式三份,由甲、乙方和監(jiān)督單位各執(zhí)一份。本協(xié)議自簽字蓋章后之日起生效,各方都必須承擔協(xié)議中各自義務。
    甲方:________乙方:________
    監(jiān)督單位:________
    監(jiān)督單位名稱________(蓋章)
    ________年________月________日立
    將本文的word文檔下載到電腦,方便收藏和打印
    推薦度:
    點擊下載文檔
    搜索文檔
    協(xié)議書違約了判決辦篇十一
    乙方:__________
    經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)__________(甲方)與__________(乙方)就房屋漏水賠償事宜,本著平等、自愿、公平原則,經(jīng)友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
    一、乙方因甲方房屋漏水造成如下?lián)p失:雙方就上述損失數(shù)額協(xié)商達成一致,共計元。
    二、經(jīng)雙方簽署協(xié)議后,甲方一次性支付乙方__________賠償費用合計人民幣________元(大寫____元整)。
    三、上述費用支付給乙方后,由乙方自行安排處理,其安排處理的方式后果不再與甲方有任何關系。
    四、甲方履行賠償義務后,乙方保證就此事不再以任何形式和任何理由向甲方提出其他任何賠償費用要求。
    五、甲方履行賠償義務后,此事處理即告終結(jié)。甲乙雙方之間不再有任何權利、義務。以后因這次賠償?shù)慕Y(jié)果亦有乙方自行承擔,甲方對此不再承擔任何責任。
    六、本協(xié)議為雙方平等、自愿協(xié)商之結(jié)果,是雙方真實意思表示,且公平、合理。
    七、本協(xié)議內(nèi)容甲乙雙方已經(jīng)全文閱讀并理解無誤,甲乙雙方明白違反協(xié)議所涉及后果,甲乙雙方對此協(xié)議處理結(jié)果完全滿意。
    八、本協(xié)議為一次性終結(jié)處理協(xié)議,本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字、捺手印后生效,雙方當事人各應以此為據(jù),全面切實履行本協(xié)議,不得再以任何理由糾纏。
    甲方:
    乙方:
    日期:
    協(xié)議書違約了判決辦篇十二
    違約
    就業(yè)協(xié)議的解除分為單方解除和二方解除
    單方解除,包括單方擅自解除和單方依法或依協(xié)議解除。單方擅自解除協(xié)議。屬違約行為,解約方應對另一方承擔違約責任。單方依法或依協(xié)議解除,是指一方解除就業(yè)協(xié)議有法律上的或協(xié)議上的依據(jù),如學生未取得畢業(yè)資格,用人單位有權單方解除就業(yè)協(xié)議,畢業(yè)生錄用之后,可解除就業(yè)協(xié)議,或依協(xié)議規(guī)定,畢業(yè)生未通過用人單位所在地組織的公務員考試,用人單位有權解除協(xié)議,此類單方解除,解除方無須對另一方承擔法律責任。
    二方解除,是指畢業(yè)生和用人單位雙方經(jīng)協(xié)商一致,消滅原訂立的協(xié)議,使協(xié)議不發(fā)生法律效力。此類解除因是雙方當事人真實意思表示一致的體現(xiàn),雙方均不承擔法律責任,雙方解除應在就業(yè)計劃上報主管部門之前進行,如就業(yè)派遣計劃下達后雙方解除,還須經(jīng)主管部門批準辦理調(diào)整改派。
    違約后果
    就業(yè)協(xié)議書一經(jīng)畢業(yè)生、用人單位簽署即具有法律效力,任何一方不得擅自解除,否則違約方應向權利受損方支付協(xié)議條款所規(guī)定的違約金,從實際情況來看,就業(yè)違約多為畢業(yè)生違約。
    違約結(jié)果
    畢業(yè)生違約,除本人應承擔違約責任,支付違約金外。往往還會造成其他不良的后果,主要表現(xiàn)在:
    關于違約的建議
    1、新單位是否比原單位高一個檔次?即:是否值得為了新單位而違約原單位?如果兩家單位差不多,建議最好不要違約。
    2、新單位給的最晚簽約期限是什么時候?如果跟原單位提出違約,能否在新單位的簽約期限前辦完?如果沒有把握,建議不要違約。
    3、原單位以前是否有過成功違約的案例?影響如何?如果以前的違約案例大多不順利,建議不要違約。這里面,最關鍵的因素就是:原單位對待你違約的態(tài)度。畢竟,這是一個非常不好的行為,對單位造成損失,對個人聲譽和學校聲譽都會造成很壞的影響。這個態(tài)度決定了你能否順利違約、違約需要的時間,以及能否及時與新單位簽約。
    辦理違約流程
    由教育部學生司印制、學校下發(fā)的畢業(yè)生《就業(yè)協(xié)議書》每位畢業(yè)生只有一套(一式三份、編號固定)。畢業(yè)生通過“雙向選擇”確定接收單位,并與用人單位簽訂就業(yè)協(xié)議,《就業(yè)協(xié)議書》一經(jīng)簽訂,具有法律效力,畢業(yè)生應認真履行協(xié)議。若畢業(yè)生單方面違約,按規(guī)定應承擔違約責任。
    已簽訂《就業(yè)協(xié)議書》的畢業(yè)生,如因特殊原因違約,需辦理如下解約手續(xù):
    1、向所在分校(工作站)提出書面申請(闡明解約理由);
    2、負責畢業(yè)生就業(yè)的分校(工作站)領導簽署意見并簽字、蓋章;
    3、到原簽協(xié)議單位辦理書面同意解除就業(yè)協(xié)議的公函(蓋單位公章);
    6、審批通過后到校招生就業(yè)指導中心就業(yè)辦公室領取新的《就業(yè)協(xié)議書》;
    7、復制、復印《就業(yè)協(xié)議書》無效。
    辦理違約要經(jīng)過這樣嚴格的手續(xù)和程序,體現(xiàn)了就業(yè)協(xié)議的嚴肅性和國家就業(yè)計劃的嚴肅性。因此,我們不得不十分慎重。同時,特別提醒畢業(yè)生同學:請慎重選擇就業(yè)單位、慎重簽訂就業(yè)協(xié)議、慎重考慮違約事宜。雖然違約是我們的權利,但是它畢竟帶給各方不少的麻煩,承擔違約責任時還帶給父母一定的經(jīng)濟負擔,自己也要承受巨大的心理壓力。
    建議:
    1、與新單位坦誠相告,說明自己的情況,詢問能否寬限時間。新單位也許不接收違約的學生,也許不會給你放寬時間,這樣的話,你就不有費那個勁了。當然,你也可以不說,但你必須確保,在新單位簽約期限前,你能順利跟原單位辦完違約,拿出新三方。否則,你極有可能面臨竹籃打水一場空的危險。
    2、與原單位一定要好好協(xié)商,態(tài)度誠懇一些,說清楚自己為什么違約,并為自己的行為向?qū)Ψ降狼?。同時,要盡可能減少你的違約給學校聲譽造成的損失,因為那家單位很有可能因為你的違約而改變對你的母校的學生的印象,明年就不來你的母校了,受害的還是下屆找工作的同學。所以,要想辦法來彌補。通常,可以寫一篇態(tài)度誠懇的公開道歉信;給單位寫一份內(nèi)容詳細的建議書,對單位未來的發(fā)展、明年的招聘工作等提出一些自己的建議;向單位推薦幾個自己的同學,希望能給他們機會。記住:當你放棄機會的同時,別忘記了給周圍的同學爭取機會。
    總之,還是那句話:自己做事要經(jīng)過慎重考慮,不要輕易的簽約,更不要輕易的違約,那樣無論對誰都是巨大的傷害。對于你的每一個決定,自己都要為此承擔相應的后果和代價。