加工合同(五)

字號:

《加工合同(五)》一文發(fā)表于2013年04月13日,歡迎您訪問出國留學網(wǎng)的合同范本頻道https://www.liuxue86.com/hetongfanben/,小編為您準備了大量的合同范本內(nèi)容,如您所感興趣的委托加工合同 加工合同 加工承攬合同的內(nèi)容,以及《加工合同(五)》等范文作為參考,希望本文能對您有所幫助。

合同編號:______________
    承攬人:_______________________________
    法定住址:_____________________________
    法定代表人:___________________________
    職務:_________________________________
    委托代理人:___________________________
    身份證號碼:___________________________
    通訊地址:_____________________________
    郵政編碼:_____________________________
    聯(lián)系人:_______________________________
    電話:_________________________________
    傳真:_________________________________
    帳號:_________________________________
    電子信箱:_____________________________
    定作人:_______________________________
    法定住址:_____________________________
    法定代表人:___________________________
    職務:_________________________________
    委托代理人:___________________________
    身份證號碼:___________________________
    通訊地址:_____________________________
    郵政編碼:_____________________________
    聯(lián)系人:_______________________________
    電話:_________________________________
    傳真:_________________________________
    帳號:_________________________________
    電子信箱:_____________________________
    雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條 承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
    

定作物名稱
    

型號
    

規(guī)格
    

質(zhì)量要求
    

計量單位
    

數(shù)量
    

加工費
    

單位
    

總價
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  第二條 加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
    

定作物名稱
    

完工時間
    

檢驗時間和地點
    

檢驗標準及方法
    

包裝標準
    

包裝費承擔
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
    

定作物名稱
    

交付時間
    

交付地點
    

運輸方法
    

運輸價款承擔
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  第四條 定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料
    

材料名稱
    

型號
    

規(guī)格
    

質(zhì)量要求
    

計量單位
    

數(shù)量
    

單價
    

總價
    

圖紙、技術資料及交付時間
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  第五條 原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
    

材料名稱
    

交付時間
    

交付地點
    

交付數(shù)量
    

包裝要求
    

檢驗方法
    

運輸方法和運費承擔
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

 
    

  第六條 圖紙?zhí)峁?BR>    承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
    第七條 轉(zhuǎn)包
    1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
    2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
    3.承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
    4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
    第八條 保密
    承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經(jīng)定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
     
    第九條 變更的損失
    定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
    第十條 協(xié)助
    1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助:______________________________。
    2.定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務,并可以順延履行期限。
    3.定作人逾期不履行協(xié)助義務的,承攬人可以解除合同。
    第十一條 監(jiān)督
    承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗,但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
    第十二條 保管
    承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
    第十三條 加工費結算辦法與時間
    _____________________________________。
    第十四條 付款
    定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
    第十五條 留置
    定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
    第十六條 本合同解除的條件:
    1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
    2.合同期限屆滿,雙方不再續(xù)簽本合同;
    3.雙方通過書面協(xié)議解除本合同;
    4.因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
    6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的;
    第十七條 質(zhì)量保證
    承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為:_________。其保證質(zhì)量的前提條件為:_______________________。
    第十八條 違約責任
    1.承攬人的違約責任
    (1)承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
    (2)承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
    (3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
    (4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
    (5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    (6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則定作人有權拒收。
    2.定作人的違約責任
    (1)定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
    (2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    (3)定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
    (4)定作人如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向承攬人償付違約金。
    (5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
    (6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十九條 聲明及保證
    承攬人:
    1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
    2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    定作人:
    1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
    2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)(________________)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    第二十條 通知
    1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下:______________________________。
    3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
    第二十一條 合同的變更
    本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟損失,由責任方承擔。
    第二十二條 合同的轉(zhuǎn)讓
    除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外,本合同所規(guī)定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前,不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓,未經(jīng)另一方書面明確同意,均屬無效。
    第二十三條 爭議的處理
    1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決
    (1)提交_________仲裁委員會仲裁;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第二十四條 不可抗力
    1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
    2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方,并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
    3.不可抗力事件發(fā)生時,雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力,則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的,不能免除責任。
    4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工,政府行為或法律規(guī)定等。
    第二十五條 合同的解釋
    本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確,合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯(lián)條款的內(nèi)容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
    第二十六條 補充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第二十七條 合同的效力
    1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
    2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
    3.本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力。
     
    

承攬人(蓋章):_________    定作人(蓋章):__________
    法定代表人(簽字):_____    法定代表人(簽字):______
    委托代理人(簽字):_____    委托代理人(簽字):______
    簽訂地點:_______________    簽訂地點:________________
    _________年_____月_____日    _________年______月_____日
    更多精彩專題請訪問:委托加工合同 加工合同 加工承攬合同 代加工合同 加工合同范本 服裝加工合同 委托加工合同范本 外加工合同 來料加工合同 代加工合同范本
    小編精心推薦
    加工合同 | 委托書
    
    小編精心推薦
    加工合同 | 委托書