最新工程合同 格式

字號:


    不同種類的合同法的作用不一樣,用人單位是通過勞動合同與工作人員確定關系,合同一旦生效對雙方都有約束力,這樣才能使雙方的利益都有保障所以一些重要的合同信息千萬不要錯過了下面是小編跟大家分享的有關合同的信息,僅供參考歡迎關注留學網(wǎng)更多相關信息www.liuxue86.com/hetongfanben/.(本文為你提供合同范本兩篇)
    篇一:
    合同編號:________
    甲方:__________________________
    乙方:__________________________
    依據(jù)甲方的需求,并本著平等互利的原則,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方的醫(yī)院管理信息系統(tǒng)(以下簡稱_______系統(tǒng))的應用軟件工程簽訂本合同。
    第一條 適用法律
    1.1.本合同適用法律為:《中華人民共和國技術合同法》、《中華人民共和國著作權法》和《中華人民共和國計算機軟件保護條例》及《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》等有關國家法律法規(guī)。
    1.2.上述文件時間有不一致時,以日期在后的文件為準。
    第二條 合同范圍
    2.1.乙方負責完成甲方的_______軟件系統(tǒng)。涵蓋的范圍_______系統(tǒng)軟件安裝、調試和對整個_______系統(tǒng)的技術支持、服務與培訓等工作。
    2.2.產(chǎn)品內容(價格見附頁)
    第三條 責任和義務
    3.1.雙方共同責任
    嚴格根據(jù)本協(xié)議實施本項目的內容,并協(xié)商解決合作中出現(xiàn)的有爭議的問題。
    3.2.甲方的責任和義務
    3.2.1.按本合同的付款條款支付所需款項。
    3.2.2.負責項目中的領導、組織和協(xié)調工作。
    3.2.3.提供場地、人員、相關設備、必要的文檔資料和數(shù)據(jù),協(xié)助乙方做好_______系統(tǒng)的實施工作,并且甲方運行用友醫(yī)院管理信息系統(tǒng)的設備環(huán)境,應滿足軟件對運行環(huán)境的基本要求。
    3.2.4.試運行結束后______天內,組織人員和乙方人員一起組成驗收小組,并安排場地和設備,進行_______軟件試運行的驗收工作。
    3.2.5.
    a) 甲方定期做好系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份,并對備份數(shù)據(jù)進行妥善保管。
    b) 甲方在應用過程中發(fā)現(xiàn)軟件出現(xiàn)異常,應及時與乙方取得聯(lián)系,并記錄當前故障現(xiàn)象,便于乙方作出診斷。
    c) 甲方在乙方服務人員服務完成后,配合檢查軟件系統(tǒng)運行是否正常,并在現(xiàn)場服務請求單上簽字確認。
    3.3.乙方的責任和義務
    3.3.1.按照本合同所規(guī)定的時間完成甲方相關人員的培訓和_______系統(tǒng)軟件安裝、調試及數(shù)據(jù)初始化,并與甲方一起組成驗收小組進行驗收。
    3.3.2.對甲方_______進行一年內免費的軟件升級、服務、培訓、技術支持。
    3.3.3.無償向甲方提供相應的軟件使用文檔,包括《操作手冊》,并保證上述文檔的清晰、完整和正確。
    3.3.4.乙方對甲方在使用用友軟件過程中,因設備故障、操作失誤等造成的數(shù)據(jù)丟失、利潤或營業(yè)額損失或費用增加,以及因不按正常操作規(guī)范使用軟件或軟件被盜、損失、損毀、誤用所造成的損失不負責任。
    第四條 版權
    4.1.乙方擁有本_______系統(tǒng)軟件的版權(即著作權)。
    4.2.甲方擁有本_______系統(tǒng)軟件在本醫(yī)院(×××××××醫(yī)院)內部的使用權。
    4.3.甲方應尊重從乙方購置的應用軟件的注冊版權,遵守國家《計算機軟件保護條例》有關規(guī)定,不得以任何形式再次轉讓、租賃該軟件,并不得以任何形式或手段解密該軟件。
    第五條 技術指標
    5.1.___________信息管理軟件______________。
    5.2.本系統(tǒng)基于___________結構。
    5.3.乙方向甲方提交的文檔應齊全、正確和可讀性強。
    5.4.應用軟件的聯(lián)機幫助應清晰可讀,系統(tǒng)錯誤信息應清晰明了,界面應友好,并易于操作和維護。
    5.5.本系統(tǒng)應充分考慮到今后的擴充和升級,應具有良好的開放性和可擴充性。
    5.6.本系統(tǒng)應具有可靠的安全和保密機制,以確保數(shù)據(jù)完整、安全和不被非法用戶登錄。
    第六條 交付計劃
    6.1.軟件培訓-----------------*天
    6.2.系統(tǒng)安裝-----------------*天
    6.3.軟件調試-----------------*天
    6.4.系統(tǒng)初始化---------------*天
    第七條 費用及支付方式
    7.1.費用
    7.1.1.本合同所述價格均為人民幣含稅價。
    7.1.2.本合同所述用友醫(yī)院信息管理系統(tǒng)(_______)金額總計為人民幣_________元。
    7.1.3.乙方免費培訓用戶方人員,培訓地點:甲方所在地。
    7.1.4.自應用軟件通過驗收之日起,一年內乙方免費負責應用軟件的升級、系統(tǒng)維護和技術支持。
    7.2.支付方式
    7.2.1.甲方將以轉帳支票或信匯、電匯等銀行托收的方式向乙方支付。
    7.2.2.合同生效后,由乙方開始_______軟件的實施工作,當乙方軟件安裝、調試完畢后,甲方于______年______月______日前一次性向乙方支付全部軟件款, (人民幣)______元。
    第八條 服務與技術支持
    8.1.操作人員培訓
    8.1.1.培訓時間為______天。
    8.1.2.培訓地點:甲方所在地
    8.1.3.培訓內容:_______系統(tǒng)軟件的使用。
    8.2.系統(tǒng)實施
    8.2.1._______系統(tǒng)軟件安裝:指_______系統(tǒng)軟件交付甲方后,軟件的安裝、調試及系統(tǒng)環(huán)境的設置等,包括:服務器操作系統(tǒng)設置、網(wǎng)絡環(huán)境設置、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)環(huán)境設置、客戶機操作系統(tǒng)設置、網(wǎng)絡協(xié)議設置、應用程序的安裝、調試及參數(shù)設置。
    8.2.2. _______系統(tǒng)設置:包括應用項目、基礎數(shù)據(jù)的設置(指導)。
    8.2.3.初始數(shù)據(jù)錄入:協(xié)助并規(guī)范甲方人員進行初始數(shù)據(jù)的錄入和轉入。
    8.3.系統(tǒng)維護
    8.3.1.乙方向甲方提供的為保證本系統(tǒng)正常運行的現(xiàn)場系統(tǒng)維護項目包括:
    --應用軟件在運行中的故障帶來的排錯工作。
    --應用軟件與系統(tǒng)軟件及數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)適配帶來的調整工作。
    --甲方非正常操作帶來的系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的修復工作。
    8.4.系統(tǒng)升級
    8.4.1.系統(tǒng)升級指由乙方開發(fā)技術更新、應用系統(tǒng)升級或原有模塊新功能的增加、補充帶來的軟件版本升級,由乙方免費向甲方提供。
    8.4.2.系統(tǒng)如有重大變更由雙方具體協(xié)商后另行簽署協(xié)議。
    8.5.技術支持及服務
    8.5.1.一年免費服務期滿后,乙方將向甲方收取服務費,收費標準為每年收取軟件合同價的______%,或每次上門服務收取服務費______元人民幣,又或甲方向乙方購買服務卡(金卡:______元/______次/______小時響應、銀卡:______元/______次/______小時響應、銅卡:______元/______次/______小時響應)。甲方可根據(jù)具體情況選擇適合的服務方式。
    8.5.2.乙方通過以下方式為甲方提供技術支持及服務:
    --熱線電話:______、    傳真:______
    --乙方在internet站點的www、 mail、ftp等服務,提供軟件下載、熱線響應等先進的網(wǎng)絡支持。
    8.5.3.乙方的服務承諾:
    a) 乙方接到甲方通過電話、信函、傳真、電子郵件、網(wǎng)上提交等方式提出關于用友_______軟件的服務請求后,在24小時內給予響應并提供服務。
    b) 乙方提供給甲方的服務,必須按照合同規(guī)定的服務內容進行。
    8.5.4.如因乙方原因,單方解除上述條款,使甲方用友_______系統(tǒng)不能正常運行,應賠償由此帶來的一切損失。
    8.5.5.系統(tǒng)升級及費用:若醫(yī)院需要進行不同版本的系統(tǒng)升級,升級費用按軟件合同價的20%收。
    第九條 保密原則  項目中所涉及的雙方的內部資料、數(shù)據(jù)和其他商業(yè)信息,未經(jīng)有關方許可,任何一方不得以任何形式用于合同之外的目的,不得以任何形式向其他方泄露。任何一方泄密,另一方有權追究泄密方的經(jīng)濟和法律責任。
    第十條 轉讓  乙方不得將合同轉讓。
    第十一條 違約責任
    1) 甲乙雙方本著真誠合作、相互信賴的原則,根據(jù)國家相關的法律、法規(guī),協(xié)商解決在本合同執(zhí)行過程中可能出現(xiàn)的違約糾紛和違約責任。
    2)甲方在規(guī)定時間內不配合乙方進行_______系統(tǒng)驗收,視同驗收通過。
    3) 以上應付合同款逾期一個月未付,乙方有權將軟件收回。
    4) 違約處理:
    甲方?jīng)]有按照合同要求履行甲方應承擔的責任,甲方應該承擔由此帶來的相關結果。
    5) 乙方免責條款:
    1、乙方對甲方在使用用友軟件過程中,因設備故障、操作失誤等造成的數(shù)據(jù)丟失、利潤或營業(yè)額損失或費用增加,以及因不按正常操作規(guī)范使用軟件或軟件被盜、損失、損毀、誤用所造成的損失不負責任。
    2、乙方不承擔因甲方人員進行非法操作、感染病毒、硬件出現(xiàn)故障導致的數(shù)據(jù)混亂、丟失責任。
    3、乙方有權拒絕甲方提出的合同規(guī)定之外的服務請求。
    第十二條 爭議與仲裁  甲乙雙方如對合同條款規(guī)定的理解有歧義,或者對與合同有關的事項發(fā)生爭議,雙方應本著友好合作的精神進行協(xié)商。協(xié)商不能解決時,依照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》,可向國家規(guī)定的仲裁機構申請調解或仲裁,任何一方可直接向人民法院起訴。
    第十三條 不可抗力
    13.1.不可抗力的內容按我國有關規(guī)定條款執(zhí)行
    13.2.不可抗力對合同雙方均適用。在合同生效后,如果發(fā)生不可抗力而不能履行合同時,則由事故發(fā)生一方,取得公證機關的不能履行或不能全部履行或延期履行本合同的證明,甲乙雙方可憑此證明解除全部或部分相關責任。
    第十四條 合同變更、補充及終止
    14.1.本合同自雙方簽定之日起生效,如果雙方均未發(fā)出書面終止通知,則合同自動延續(xù)。
    14.2.本合同為雙方的最終合同,未經(jīng)雙方書面同意,不得對此作任何修改。如有未盡事宜,經(jīng)雙方書面同意后,可簽訂書面補充協(xié)議。補充協(xié)議同本協(xié)議具有同等法律效力。
    第十五條 合同效力  本合同一式叁份,甲方執(zhí)貳份,乙方執(zhí)壹份,每份具有同等法律效力。
    第十六條 合同有效期和效用性
    1、本合同須雙方簽字并加蓋公章或合同章生效;本合同一式兩份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等法律效力。
    2、本合同的有效性不因雙方代表的職務變換、工作變更、工作調動等情況而受到任何影響;本合同的有效性不因雙方法人的變更而受到任何影響;本合同的有效性不因雙方單位名稱的
    改變而受任何影響。
    甲方:_____________________      乙方:_____________________
    地址:_____________________      地址:_____________________
    甲方負責人:_______________      乙方負責人:_______________
    甲方代辦人:_______________      乙方代辦人:________________
    甲方單位(蓋章)___________      乙方單位(蓋章)______________
    開戶銀行:________________      開戶銀行:_____________________
    帳號:_____________________      帳號:__________________________
    簽約日期:___年_____月____日
    簽約地點:_____________________
    附頁:(略)
    小編精心推薦
    工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本
      
    篇二:
    于__年__月__日,(甲方)與(乙方),簽訂安裝主機的項目合同
    1.安裝工程名稱:
    2.工程地點:甲方_________________港口
    3.工程范圍:本合同所附圖紙及估價單
    4.完工期限:本安裝工程將配合甲方_________________在甲方港口建造工程完工后六十(60)天內,完成安裝工程,其中包括主機試驗運行
    5.安裝工程總價格:_____________美元整
    6.安裝工程付款進度:
    第1期:甲方在本合同開始實施時,付給乙方工程總價15%,即_______________美元整;
    第2期:甲方在A港口造船工程開始時,付給乙方工程總價15%,即______________美元整;
    第3期:在安裝管路時,甲方付給乙方工程總價10%,即________________美元整;
    第4期:在主機的主要設備運抵工地時,甲方付給乙方工程總價的40%,即______________美元整;
    第5期:在安裝工程完畢時,甲方付給乙方工程總價的10%,即_____________美元整;
    第6期:在工程驗收合格后,甲方付給乙方工程總價余額的10%,即______________美元整
    7.違約罰款:因乙方原因未準時完工時,應由乙方負責,應付違約罰款,每天按總價的1%計算,即______________美元整
    8.增加或減少工程:若甲方需修改、增加或減少其工程計劃時,總價之增減,應按雙方規(guī)定之訂單計算若需新增加工程量,雙方應另行協(xié)商該項新增加工程之單價若甲方因修改原計劃而將已完工部份工程或已運抵工地之材料棄置,甲方在驗收后,應按雙方規(guī)定的單價對乙方已完成的工程費用及材料費,予以支付
    9.監(jiān)督進度:甲方派去的監(jiān)督人員或代表對工程進度予以監(jiān)督并有權予以監(jiān)工、指導乙方應按甲方人員或代表的指示正確施工,不得以任何借口置之不理
    10.工程停止:若甲方通知乙方將工程停止,其原因并非應由乙方負責者,乙方可停止并要求甲方按照已完成工程的數(shù)量、運抵工地的材料及其他合理費用,在已交款中增付或扣除
    11.工程保管:在工程開始時,完工移交前,已完工的工程及留在工地的材料、工具、設備等,均由乙方保管除人力不能抵抗的災害外,乙方應對保管中的一切,負損害之全責如遇不可抵抗的天災人禍,乙方應詳列損害實情,向甲方提出恢復原狀的價格及日期,以供甲方核對付款之用若甲方?jīng)Q定不再繼續(xù)施工,按合同第10條規(guī)定結束
    12.工程保證:除天災或因甲方使用不當?shù)脑蛲?,乙方應在甲方驗收后保證工程質量良好1年
    13.附帶條款:在工程進行中,若因乙方的過錯,使甲方或其他人員受到損害,乙方應負責賠償?shù)鋼p害原因是由甲方或與甲方訂約之其他工程人員的過錯所造成,則應由甲方完全負責
    14.附件:本合同附件應視為本合同的一部份,與其他條款有同等效力
    附件包括:(1)圖樣;(2)估價單
    15.合同形式:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份另各保留兩份副本供雙方存檔備查
    16.附加條款:主機的保養(yǎng)--乙方應在甲方驗收后,提供免費及定期對其保養(yǎng)服務1年,每六(6)個月派員一次維護正常運行
    本合同按雙方所簽日期生效
    甲方:______________ 乙方:_____________
    由:_______________ 由:______________
    承包人(Contractors)承包人與欲求安裝工程的業(yè)主(Promoters)雙方經(jīng)洽談或招標、投標達成默契而簽訂合同承包者必須根據(jù)工程圖紙及業(yè)主要求的特殊條件予以施工,而且在一定的時間內承擔維修業(yè)務為完成安裝施工任務,承包者還需提供施工設備、特殊工具、施工監(jiān)督工程師及所需的勞動力等
    工程承包有綜合承包人(總承包)(General Contractors)和專業(yè)承包人(Specialist Contractors)承包人對工程進度、質量、保證、驗收等承擔責任業(yè)主必須按時支付工程進度款
    歡迎登錄合同范文網(wǎng)查看更多
    小編精心推薦
    工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本
    
    小編精心推薦
    工程合同 | 施工合同 | 工程合同范本 | 施工合同范本