人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經(jīng)的人生經(jīng)歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是小編為大家收集的優(yōu)秀范文，歡迎大家分享閱讀。
保證金承諾書篇一
我在貴單位 招標中，做出如下鄭重承諾：
如果我單位有幸中標，在與貴單位簽訂合同前，保證出具招標文件要求的'履約保證金。如屆時不提供，貴單位可取消我單位的中標資格，并沒收投標保證金。
承諾單位：
法定代表人或授權委托代理人：
年 月 日
保證金承諾書篇二
乙方：
本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。
為了明確雙方權利、義務，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償?shù)膿p失。
乙方應當按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。
第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內(nèi)。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。
第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的.資金證明。
第七條 爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關各方首先應協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。
第八條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。
第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或授權代理人（簽字）： 法定代表人或授權代理人（簽字）：
保證金承諾書篇三
勞動和社會保障局：_________
總工會：_________
—、嚴格遵守《中華人民共和國建筑法》、《勞動法》、《合同法》、《江蘇省工資支付條例》和《常州市建設領域勞務工程款和農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規(guī)和規(guī)定。
二、嚴格按合同約定支付勞務工程款和農(nóng)民工工資。
三、監(jiān)督或做到用工企業(yè)與農(nóng)民工依法簽訂勞動合同，合同內(nèi)容明確工資支付方式、標準和結算時間等。
四、告知農(nóng)民工享有的合法權益和其合法權益受到侵犯時的投訴部門和聯(lián)系電話。
1、故意拖延、拒不履行支付農(nóng)民工工資義務，超過限定時間的；
2、因拖欠農(nóng)民工工資引發(fā)群體性上訪、越級上訪或其它不好的事件的；
3、企業(yè)負責人、注冊建造師（項目經(jīng)理）、勞務承包人規(guī)避、逃逸，致使農(nóng)民工訴求的拖欠事項無法認定的。
5、建設行政主管部門、勞動和社會保障部門及總工會認定的其他需要動用保證金支付的情形。
注冊建造師（項目經(jīng)理）（簽字）：_________
法定代表人簽字（簽字）：_________
施工單位名稱（章）：_________
_________年_________月_________日
保證金承諾書篇四
1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經(jīng)旅游
行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。
2、申請人因解散、破產(chǎn)或者其他原因造成旅游者預交旅游費損
失。
3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠
償旅游者的損失。
的5個工作日內(nèi)，在擔保額度內(nèi)履行擔保義務。
本擔保承諾書有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。
擔保銀行（蓋章）
保證金承諾書篇五
本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規(guī)定的投標保證金退還期限內(nèi)被有關部門調(diào)查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到?jīng)]收投標保證金通知之日起3天內(nèi)按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業(yè)銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。
投標單位：_______(蓋章)
法定代表人：_______(簽字或蓋章)
20xx年7月23日
保證金承諾書篇一
我在貴單位 招標中，做出如下鄭重承諾：
如果我單位有幸中標，在與貴單位簽訂合同前，保證出具招標文件要求的'履約保證金。如屆時不提供，貴單位可取消我單位的中標資格，并沒收投標保證金。
承諾單位：
法定代表人或授權委托代理人：
年 月 日
保證金承諾書篇二
乙方：
本履約保證金合同由雙方于 年 月 日在 市訂立。
為了明確雙方權利、義務，依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)平等協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條 鑒于甲方與乙方于 簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確了解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，愿意按本合同約定向甲方提供履約保證金。
第二條 保證范圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限于因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、工程質(zhì)量達不到標準時應向甲方支付的違約金或賠償?shù)膿p失。
乙方應當按照中標合同總金額的 %，金額：大寫人民幣 元（￥ ）作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金乙方委托甲方從支付給乙方的合同預付工程款中扣除。
第四條 保證方式為履約保證金可無條件并不可撤銷地等額抵銷乙方因建設工程施工合同應向甲方支付的違約金或損失賠償額。
第五條 保證期間自本合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格后 7日內(nèi)。保證期滿乙方如約履行建設工程施工合同的，由甲方通知銀行直接將履約保證金（無息）劃回乙方賬戶。
第六條 乙方向甲方提供履約保證金后，甲方也應向乙方提供有利于建設工程施工合同支付的.資金證明。
第七條 爭議的解決
本合同適用中華人民共和國有關法律，在本合同履行中，如發(fā)生爭議、糾紛，有關各方首先應協(xié)商解決；協(xié)商無法解決時，雙方同意在項目建設工程所在地人民法院提起訴訟。
第八條 生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人簽字、加蓋公章并乙方交付履約保證金之日起生效。
第九條 其他 本合同一式貳份，具有相同法律效力。甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份。
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人或授權代理人（簽字）： 法定代表人或授權代理人（簽字）：
保證金承諾書篇三
勞動和社會保障局：_________
總工會：_________
—、嚴格遵守《中華人民共和國建筑法》、《勞動法》、《合同法》、《江蘇省工資支付條例》和《常州市建設領域勞務工程款和農(nóng)民工工資支付管理暫行辦法》等法律法規(guī)和規(guī)定。
二、嚴格按合同約定支付勞務工程款和農(nóng)民工工資。
三、監(jiān)督或做到用工企業(yè)與農(nóng)民工依法簽訂勞動合同，合同內(nèi)容明確工資支付方式、標準和結算時間等。
四、告知農(nóng)民工享有的合法權益和其合法權益受到侵犯時的投訴部門和聯(lián)系電話。
1、故意拖延、拒不履行支付農(nóng)民工工資義務，超過限定時間的；
2、因拖欠農(nóng)民工工資引發(fā)群體性上訪、越級上訪或其它不好的事件的；
3、企業(yè)負責人、注冊建造師（項目經(jīng)理）、勞務承包人規(guī)避、逃逸，致使農(nóng)民工訴求的拖欠事項無法認定的。
5、建設行政主管部門、勞動和社會保障部門及總工會認定的其他需要動用保證金支付的情形。
注冊建造師（項目經(jīng)理）（簽字）：_________
法定代表人簽字（簽字）：_________
施工單位名稱（章）：_________
_________年_________月_________日
保證金承諾書篇四
1、申請人因違反旅游合同約定，侵害旅游者合法權益，經(jīng)旅游
行政管理部門查證屬實，須賠償旅游者的損失。
2、申請人因解散、破產(chǎn)或者其他原因造成旅游者預交旅游費損
失。
3、按照人民法院的判決、裁定或仲裁機構的裁決，申請人須賠
償旅游者的損失。
的5個工作日內(nèi)，在擔保額度內(nèi)履行擔保義務。
本擔保承諾書有效期自20xx年10月01日起至20xx年10月01日止。
擔保銀行（蓋章）
保證金承諾書篇五
本承諾書聲明：我單位在本工程投標過程中，且在本工程施工招標文件規(guī)定的投標保證金退還期限內(nèi)被有關部門調(diào)查如有違法行為，致使我單位投標保證金應當被沒收時，我單位保證在收到?jīng)]收投標保證金通知之日起3天內(nèi)按上述退還的投標保證金金額向你們繳納沒收的投標保證金。否則，除應當繳納投標保證金本金外，還應當按照商業(yè)銀行同期貸款利率上浮百分之二十支付資金占用費。
投標單位：_______(蓋章)
法定代表人：_______(簽字或蓋章)
20xx年7月23日