2023年加工承攬定作合同 加工承攬合同定金二十二篇(實用)

字號:

    隨著法律觀念的日漸普及,我們用到合同的地方越來越多,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是我為大家搜集的合同范文,僅供參考,一起來看看吧
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇一
    1.?本合同適用于櫥柜、服裝、鐵藝欄桿、藝術品等類非標準產(chǎn)品的定作。
    2.?標準文本原有條款不得刪除,但可以在空白處填寫“不采用”或“無”,亦可在“其他事項”條款說明第××條不采用,或增加其他約定內(nèi)容。
    3.?簽訂時間和簽訂地點必須填寫。
    4.?簽署時應檢查附件是否齊全。
    5.?附件也必須蓋章。蓋章時必須對整本合同書加蓋騎縫章。
    6.?如有其他疑問,請與律師溝通確定。
    甲方:a有限公司
    乙方:
    依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作?(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
    第一條?合同主體
    1.甲方(定作人):a有限公司
    住所:?郵編:
    法定代表人:?注冊號:
    2.乙方(承攬人):
    住所:?郵編:
    法定代表人:?注冊號:
    3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
    4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業(yè)、個體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。
    5.乙方合同主體變更:
    (1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
    (2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的10%承擔違約金。
    (3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
    第二條?定作物
    1.?定作物清單及價款
    定作物名稱
    規(guī)格型號
    計量單位
    數(shù)量
    價款
    單價(元)
    合價(元)
    總價為人民幣(大寫):
    2.?價格組成及價格有效期:
    (1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費?、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
    (2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第?【a?或?b】?項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價格。
    a.自?年?月?日起至?年?月?日止。
    b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。
    第三條?合同價款
    1.?總價款及結(jié)算方式:
    2.?付款方式:?有/無定金(比例),?。
    3.?付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的?發(fā)票。
    4.?發(fā)票:
    每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額10%的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。
    5.?支付方式:甲方采用以下第?【?】?種方式向乙方支付合同價款。
    a電匯;b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
    6.?收款人信息:開戶行、戶名、賬號?。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。?如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
    第四條?設計與質(zhì)量標準
    1.設計由?【甲/乙】?方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計):
    (1)若由甲方負責設計,則甲方應于?前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在?3?日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的?3?日內(nèi)答復。
    (2)若由乙方負責設計,則乙方應于?前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
    2.定作物的質(zhì)量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》。
    3.樣品:樣品采用以下第?種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
    1)不使用樣品。
    2)本合同定作物樣品由?提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。
    3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
    4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
    第五條?原材料
    1.主要原材料清單
    提供方
    名稱
    品牌
    生產(chǎn)廠家
    規(guī)格型號
    計量
    單位
    數(shù)量
    甲方
    乙方
    2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
    3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后?日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
    4.甲供原材料由?方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:?),費用由?承擔。乙方應當在?收到后2日內(nèi)對?甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
    5.甲供原材料的耗用計量方法:【對于貴重材料而言,這很重要】
    6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:【對于貴重材料而言,這很重要】
    第六條?制作與包裝
    1.?乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
    2.?乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30%賠償甲方損失。
    3.?包裝要求:乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
    4.?特殊包裝要求:?。包裝物是否回收:?。
    5.?其他約定:
    第七條?交貨
    1.合格交貨:乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨。
    2.交貨時間:?。
    3.交貨地點:?(詳細地址:?)。
    4.運輸:運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
    5.驗收:甲方應當在定作物運至約定交貨地點后?日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
    6.風險轉(zhuǎn)移:定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
    7.交貨遲延:每遲延一日,乙方應按?合同價款的0.05%?承擔違約金。遲延交貨達到?七?日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的10%?承擔違約金。‘
    8.數(shù)量不足:如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應當在?2?日內(nèi)補足,并應當按?當批定作物價款的10%?承擔違約金。
    9.質(zhì)量瑕疵:如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在?2?日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20%承擔違約金。
    第八條?安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
    1、安裝責任:由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
    2、安裝工期:總工期為?個日歷天。計劃開工日期為?年?月?日,竣工日期為?年?月?日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05%的違約金。
    3、施工要求:
    (1)質(zhì)量標準:?見合同附件《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》
    (2)檢查與整改:乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
    4、資源供應:施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
    5、安全監(jiān)護:
    (1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調(diào)整改造。
    (2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。
    6.?自檢與復檢:本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
    7.?驗收:本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后?日內(nèi),甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
    第九條?保修
    1.保修期:免費保修期為?年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
    2.保修金:?。
    3.?免費保修:保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?BR>    4.未履行保修義務:
    (1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(?包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
    (2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。
    5.保修金的支付需同時滿足下列條件:
    (1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
    (2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
    (3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
    (4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
    6.甲方不需要支付保修金的利息。
    第十條?知識產(chǎn)權與保密
    1.?乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
    2.?乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
    第十一條?履約擔保
    1.乙方采用下列第?種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:
    (1)保證金
    (2)銀行保函
    2.乙方采用下列第?種方式提供保證金:
    (1)?現(xiàn)金
    (2)?電匯
    (3)?轉(zhuǎn)賬支票
    3.扣除與返還:供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
    4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
    5.索賠:甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
    1.價格波動:雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
    (1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
    (2)原則:任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數(shù),調(diào)整合同價格。
    2.?第三方索賠:乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
    3.真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
    4.合法性:乙方向甲方提交虛假發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
    第十三條?公平競爭
    1、?在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
    2、?甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
    3、?乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
    4、?若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標。
    5、?在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
    6、?甲方受理投訴的方式:
    聯(lián)系人:?電話:
    信函郵寄地址:
    投訴專用電子郵箱:
    第十四條?通知
    1.?甲方聯(lián)系人及通訊方式:
    聯(lián)系人:?電話:?傳真:
    地址:?郵編:
    email:
    2.?乙方聯(lián)系人及通訊方式:
    聯(lián)系人:?電話:?傳真:
    地址:?郵編
    email:
    3.?雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
    4.?上述內(nèi)容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
    5.?派員送達的應當有簽收文件。
    6.?采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
    7.?采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。
    8.?采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
    9.?如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
    10.?如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
    第十五條?爭議解決
    1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
    第十六條?合同附件
    下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
    1.?附件一:定作物明細表
    2.?附件二:《技術參數(shù)與質(zhì)量標準明細》
    3.?附件三:附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
    4.?附件四:加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
    第十七條?合同效力
    1.?本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
    2.?雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
    3.?本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
    第十八條?其他約定
    1.其他約定:
    (本頁以下無正文)
    合同簽章頁
    (此頁系與a有限公司與?《【?】定作合同》的簽章頁,無正文)
    甲方(蓋章):a有限公司?乙方(蓋章):
    法定代表人?(簽字):?法定代表人(簽字):
    (或)委托代理人(簽字):?(或)委托代理人(簽字):
    簽訂地點:
    簽訂日期:?年?月?日
    附件一
    定作物明細表
    附件二:
    《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》
    附件四:?授權委托書
    致:【甲方公司名稱】
    我單位委托?【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。
    代理人無權轉(zhuǎn)委托。
    特此委托。
    委托單位:(蓋章)
    法定代表人或負責人:(簽字)
    年?月?日
    受委托人:
    姓名:?職務:?電話:
    住所:?身份證號碼:
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇二
    承攬人______________________,以下簡稱甲方;
    定作人:__________________,以下簡稱乙方;
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費;
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:;
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料;
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
    第六條加工費結(jié)算辦法與時間;
    第七條乙方應于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;
    第八條甲方的違約責任:
    1、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
    5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
    第九條乙方的違約責任:
    1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十條不可抗力:
    在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十一條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
    定作人:__________承攬人:_______________
    代表人:__________代表人:____________________
    開戶銀行:_____________開戶銀行:__________________
    帳號:_________________帳號:_____________________
    簽訂日期:_____年____月____日
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇三
    甲方:__________有限公司
    乙方:_____________________
    依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
    第一條合同主體
    1.甲方(定作人):___________有限公司
    住所:_____________________
    郵編:_____________________
    法定代表人:________________
    注冊號:_____________________
    2.乙方(承攬人):___________有限公司
    住所:_____________________
    郵編:_____________________
    法定代表人:________________
    注冊號:_____________________
    3.甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
    4.乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業(yè)、個體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。
    5.乙方合同主體變更:
    (1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
    (2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
    (3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益;若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
    第二條定作物
    1.定作物清單及價款
    定作物名稱:_____________________
    規(guī)格型號:_____________________
    計量單位:_____________________
    價款:_____________________
    2.價格組成及價格有效期:
    (1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
    (2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價格。
    a.自______年______月______日起至______年______月______日止。
    b.自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。
    第三條合同價款
    1.總價款及結(jié)算方式:
    2.付款方式:有/無定金(比例)。
    3.付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
    4.發(fā)票:
    每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。
    5.支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
    b承兌匯票;c網(wǎng)上銀行;d其他方式
    6.收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
    第四條設計與質(zhì)量標準
    1.設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計):______
    (1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內(nèi)答復。
    (2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
    2.定作物的質(zhì)量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》。
    3.樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
    1)不使用樣品。
    2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。
    3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
    4.其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
    第五條原材料
    1.主要原材料清單
    提供方:________________________
    名稱:________________________
    品牌:________________________
    生產(chǎn)廠家:________________________
    規(guī)格型號:________________________
    計量:________________________
    單位:________________________
    數(shù)量:________________________
    甲方:________________________
    乙方:________________________
    2.除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
    3.乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
    4.甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
    5.甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
    6.甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
    第六條制作與包裝
    1.乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
    2.乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
    3.包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
    4.特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
    5.其他約定:______
    第七條交貨
    1.合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨。
    2.交貨時間:______。
    3.交貨地點:______(詳細地址:______)。
    4.運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
    5.驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
    6.風險轉(zhuǎn)移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
    7.交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0.05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金?!?BR>    8.數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應當在2日內(nèi)補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
    9.質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
    第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
    1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
    2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0.05______%的違約金。
    3、施工要求:______
    (1)質(zhì)量標準:______見合同附件《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》
    (2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
    4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
    5、安全監(jiān)護:______
    (1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人;如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調(diào)整改造。
    (2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。
    6.自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
    7.驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
    第九條保修
    1.保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
    2.保修金:______。
    3.保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?BR>    4.未履行保修義務:______
    (1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
    (2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。
    5.保修金的支付需同時滿足下列條件:______
    (1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
    (2)乙方已按約定履行了保修義務;乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
    (3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
    (4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
    6.甲方不需要支付保修金的利息。
    第十條知識產(chǎn)權與保密
    1.乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
    2.乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
    第十一條履約擔保
    1.乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
    (1)保證金
    (2)銀行保函
    2.乙方采用下列第種方式提供保證金:______
    (1)現(xiàn)金
    (2)電匯
    (3)轉(zhuǎn)賬支票
    3.扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
    4.乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
    5.索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
    第十二條風險提示
    1.價格波動:______雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
    (1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
    (2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價格;在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數(shù),調(diào)整合同價格。
    2.第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
    3.真實性:______乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
    4.合法性:______乙方向甲方提交虛假發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
    第十三條公平競爭
    1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
    2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
    3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
    4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標。
    5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
    6、甲方受理投訴的方式:______
    聯(lián)系人:______電話:______
    信函郵寄地址:______
    投訴專用電子郵箱:______
    第十四條通知
    1.甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
    聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
    地址:______郵編:______
    email:______
    2.乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
    聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
    地址:______郵編
    email:______
    3.雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
    4.上述內(nèi)容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
    5.派員送達的應當有簽收文件。
    6.采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
    7.采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。
    8.采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
    9.如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
    10.如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
    第十五條爭議解決承攬合同范本大全
    1.本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
    第十六條合同附件
    下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
    1.附件一:______定作物明細表
    2.附件二:______《技術參數(shù)與質(zhì)量標準明細》
    3.附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
    4.附件四:______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
    第十七條合同效力
    1.本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
    2.雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
    3.本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
    第十八條其他約定
    1.其他約定:______
    (本頁以下無正文)
    合同簽章頁
    (此頁系與a有限公司與《定作合同》的簽章頁,無正文)
    甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
    法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
    (或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
    簽訂地點:______
    簽訂日期:______年月日
    附件一
    定作物明細表
    附件二:______
    《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》
    附件四:______授權委托書
    致:______【甲方公司名稱】
    我單位委托【受托人姓名】作為代理人與貴司簽署【合同名稱】及辦理結(jié)算等相關事宜。受委托人所簽署的所有相關文件,我單位均予以承認。
    代理人無權轉(zhuǎn)委托。
    特此委托。
    委托單位:______(蓋章)
    法定代表人或負責人:______(簽字)
    年月日
    受委托人:______
    姓名:______職務:______電話:______
    住所:______身份證號碼:______
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇四
    訂立合同雙方:
    承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方
    定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方
    甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
    第一條加工成品
    品名:___
    規(guī)格___單位:
    數(shù)量:___
    備注:___
    玻璃柜臺:130_40_90件120
    塑料臺面柜臺:180_100_95件10其中不帶抽屜
    玻璃臺面柜臺:180_100_95件20
    棉布貨架:180_40_200件10
    大百貨電器貨架180_80_200件5
    小百貨貨架180_50_200件80
    第二條加工成品質(zhì)量要求:
    一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
    二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
    三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
    四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
    第三條原材料由甲方提供.
    第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
    第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
    第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
    第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
    第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
    第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
    第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
    第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
    第十二條甲方的違約責任
    一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
    二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
    三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
    四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
    五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
    六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收.
    第十三條乙方的違約責任
    一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
    二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
    三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
    四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
    五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
    六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
    第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
    第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
    本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
    本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
    甲方:_____縣木具廠
    代表人:___
    地址:___
    電話:______
    開戶銀行:___縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
    帳號:___
    乙方:___縣百貨公司
    代表人:___
    地址:___
    電話:___
    開戶銀行:___
    帳號:___
    ___年___月___日
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇五
    承攬方(甲方):_________定作方(乙方):_________
    甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執(zhí)行。
    第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費定作物名稱
    型號
    規(guī)格
    質(zhì)量要求
    計量單位
    數(shù)量
    加工費
    單位
    總價
    第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
    完工時間
    檢驗時間地點
    檢驗標準與方法
    包裝標準
    包裝費承擔
    第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
    交付時間
    交付地點
    運輸方法
    運輸價款承擔
    第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
    型號
    規(guī)格
    質(zhì)量要求
    計量單位
    數(shù)量
    單價
    總價
    圖紙、技術資料及交付時間
    第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
    交付時間
    交付地點
    交付數(shù)量
    包裝要求
    檢驗方法
    運輸方法和運費承擔
    第六條加工費結(jié)算辦法與時間
    _________。
    第七條乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應于_________年_________月_________日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
    第八條甲方的違約責任
    1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)整后,仍不符合合同規(guī)定的有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    4.甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
    5.甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
    6.由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
    第九條乙方的違約責任
    1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    2.乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
    3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    5.乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    6.乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十條聲明及保證
    (一)甲方:
    1.甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    (二)乙方:
    1.乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè),有權簽署并有能力履行本合同。
    2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
    3.在簽署本合同時,任何法院、_____機構、_____或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
    4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成,本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
    第十一條保密
    雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
    第十二條不可抗力
    本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件,包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、_____、政府行為等。
    如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時,遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方,并應在_________天內(nèi),提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料,雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
    第十三條通知
    1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
    2.各方通訊地址如下:_________。
    3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
    第十四條爭議的處理
    1.本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。
    2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可由有關部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_________種方式解決:
    (1)提交______________委員會_____;
    (2)依法向人民法院起訴。
    第十五條解釋
    本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行,本合同的標題僅是為了閱讀方便而設,不應影響本合同的解釋。
    第十六條補充與附件
    本合同未盡事宜,依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行,法律、法規(guī)未作規(guī)定的,甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
    第十七條合同效力
    本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份,雙方各執(zhí)_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送_________留存一份。
    承攬方(蓋章):_____________?定作方(蓋章):_____________
    法定代表人(簽字):_________?法定代表人(簽字):_________
    地址:_______________________?地址:_______________________
    _________年____月____日?_________年____月____日
    簽訂地點:___________________?簽訂地點:___________________
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇六
    合同編號:
    訂立合同雙方:
    定作人:(以下簡稱甲方)
    定作人法定代表(負責)人:簽約人:
    定作人承辦單位: 聯(lián)絡人: 聯(lián)系電話:
    定作人機構地址:傳真電話:
    承攬人:(以下簡稱乙方)
    承攬人法定代表(負責)人:簽約人:
    承攬人營業(yè)執(zhí)照:生產(chǎn)報刊亭許可證明:
    承攬人機構地址: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話:
    銀行開戶許可證: 開戶行: 賬戶:
    根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
    第一條標的
    乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
    第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
    1、
    2、
    3、
    注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
    第三條加工、制作與安裝、要求
    1、 報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
    2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
    第四條驗收標準和方法
    ①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
    ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗 。
    第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
    ①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
    ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
    ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
    第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
    ①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
    ②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____ %做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
    ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
    第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
    ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
    ②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
    ③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
    ④、剩余的合同標的額 5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
    第八條甲方違約責任
    ①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____ ‰的違約金;
    ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____ ‰的違約金。
    第九條乙方違約責任
    ①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
    ②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
    ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____ ‰的違約金。
    第十條糾紛的處理
    當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
    ①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
    ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
    第十一條附則
    ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
    ②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出
    補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
    甲方:乙方:
    簽約人:簽約人:
    簽約地點:簽約日期: 年 月
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇七
    在日常生活中,如果合同中沒有以承攬人、定作人指稱雙方當事人,也不影響對其法律性質(zhì)的認定。 承攬合同的承攬人可以是一人,也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時,數(shù)個承攬人即為共同承攬人,如無相反約定,共同承攬人對定作人負連帶清償責任。以下是小編為大家精心準備的:3篇加工承攬合同模板。歡迎參考閱讀!
    加工承攬合同模板一
    訂立合同雙方:
    承攬方:__________________
    定作方:__________________
    定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條 加工成品:
    ┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐
    │品 名│規(guī) 格│單 位 │數(shù) 量│備 注 │
    ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
    │ │ ││ ││
    ├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤
    │ │ ││ ││
    └─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘
    第二條 加工成品質(zhì)量要求加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
    第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量1.用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。2.用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
    第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
    第五條 價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
    第六條 驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
    第七條 交(提)貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
    第八條 包裝要求及費用負擔
    第九條 運輸辦法及費用負擔
    第十條 結(jié)算方式及期限
    第十一條其他如:1.根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
    第十二條承攬方的違約責任:
    一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
    二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
    三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
    四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
    未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
    五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
    六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
    七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
    八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
    九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
    十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
    第十三條 定作方的違約責任:
    一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
    二、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
    三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
    四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
    五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
    六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
    七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
    第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
    第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
    本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
    定作方:____________________(蓋章)
    代表人:____________________(蓋章)
    地址:________________________________
    電話:________________________________
    開戶銀行:____________________________
    帳號:______________________________
    承攬方:__________________________(蓋章)
    代表人:__________________________(蓋章)
    地址:_________________________
    電話:_________________________
    開戶銀行:_____________________
    帳號:_________________________
    加工承攬合同模板二
    訂立合同雙方:
    承攬方:縣木具廠 以下簡稱甲方
    定作方:縣百貨公司以下簡稱乙方
    甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
    第一條 加工成品
    ┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
    │品名│ 規(guī)格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
    ││ │ │ │帶抽屜│
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
    ├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
    │小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
    └──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
    第二條 加工成品質(zhì)量要求:
    一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
    二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
    三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
    四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
    第三條 原材料由甲方提供。
    第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
    第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元。
    第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
    第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
    第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
    第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
    第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
    第十一條 結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
    第十二條 甲方的違約責任
    一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
    二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
    三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
    四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
    五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
    六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
    第十三條 乙方的違約責任
    一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
    二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
    三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
    四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人*銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
    五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
    六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
    第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
    第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
    本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
    甲方:縣木具廠(蓋章)
    代表人:黃*新(簽名)
    地址:七都鎮(zhèn)
    電話:66.8971
    開戶銀行:縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
    賬戶:
    乙方:縣百貨公司
    代表人:王新法
    地址:城關中山街5號
    電話:33.7347
    開戶銀行:縣支行
    賬戶:
    加工承攬合同模板三
    合同編號:________
    定作方:_________(甲方)
    承攬方:________(乙方)
    簽訂日期:____年__月__日
    簽訂地點:__________
    經(jīng)充分協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
    1.品名(或項目)、數(shù)量及價款:
    ┌──────┬─────┬────┬──┬─────┬───────┐
    │加工定作物品│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│價款或酬金│交(提)定作物│
    │名稱或項目 │ ││├──┬──┤或完成工作日期│
    ││ │││單價│金額│ │
    ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
    ││ │││││ │
    ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
    ││ │││││ │
    ├──────┼─────┼────┼──┼──┼──┼───────┤
    ││ │││││ │
    ├──────┴─────┴────┴──┴──┴──┴───────┤
    │合計金額(人民幣: )佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分│
    └──────────────────────────────────┘
    2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定:
    (1)甲方向乙方提供部分:
    ┌──┬─────┬────┬──┬──┬──┬─────┬─────┐
    │品名│型號、規(guī)格│計量單位│數(shù)量│單價│金額│ 提供日期 │消耗定額 │
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    ││ │││││ │ │
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    ││ │││││ │ │
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    ││ │││││ │ │
    ├──┼─────┼────┼──┼──┼──┼─────┼─────┤
    ││ │││││ │ │
    └──┴─────┴────┴──┴──┴──┴─────┴─────┘
    質(zhì)量要求:
    檢驗及提供方法:_________
    價款處理方法:__________
    (2)乙方提供部分:
    ┌─────┬─────┬────┬─────────────────┐
    │品名及產(chǎn)地│型號、規(guī)格│質(zhì)量要求│允許使用代用品名稱及規(guī)定 │
    ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
    │ │ ││ │
    ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
    │ │ ││ │
    ├─────┼─────┼────┼─────────────────┤
    │ │ ││ │
    └─────┴─────┴────┴─────────────────┘
    3.加工方法及質(zhì)量、技術標準和負責期限:___________
    4.包裝要求及費用負擔:_____________
    5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點:_____
    6.驗收標準、方法和期限:________
    7.給付定金數(shù)額、時間、方法:________
    8.結(jié)算方式和期限:___________
    9.違約責任:____________
    10.其他:_____________
    未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
    ┌────────────┬─────────┬───────────┐
    ││定作方│承攬方│
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │ 單位名稱 │ (蓋章)│ (蓋章)│
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │ 法定代表人 │ │ │
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │ 簽約代表 │ │ │
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │地址│ │ │
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │電話│ │ │
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │電掛│ │ │
    ├────────────┼─────────┼───────────┤
    │ 開戶銀行及帳號│ │ │
    ├────────────┴─────────┴───────────┤
    │保證單位│
    ││
    │ (蓋章)(蓋章) │
    └──────────────────────────────────┘
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇八
    訂立合同雙方:
    承攬人:______________________________
    定作人:______________________________
    定作人委托承攬人加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
    第一條加工成品
    編號:________________________
    名稱:________________________
    規(guī)格:________________________
    單位:________________________
    數(shù)量:________________________
    備注:________________________
    第二條加工成品質(zhì)量要求
    (加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
    編號_______________________
    名稱_______________________
    規(guī)格_______________________
    單位_______________________
    數(shù)量_______________________
    備注_______________________
    第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
    (1.用承攬人原料完成工作的,承攬人必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作人檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。2.用定作人原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作人應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬人對定作人提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作人調(diào)換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。)
    第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
    (1.承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作人;定作人應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬人在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失,由定作人賠償。2.承攬人對于承攬的工作,如果定作人要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作人許可不得留存技術資料的復制品。3.定作人應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。)
    第五條價款或酬金
    (價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇九
    甲方:(定做方)
    乙方:(承攬方)附加身份證復印件
    加工,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
    一、甲方權利和義務
    1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
    2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
    二、乙方的權利和義務
    1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
    2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
    三、違約條款
    1、甲方違背合同時以的1倍支付乙方違約金。
    2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉(zhuǎn)讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
    四、本合同有效期 月,____年____月____日起至____年____月____日止。
    本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
    五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
    甲方 :
    乙方:
    日期:
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十
    委托方:_________紡織器材廠(甲方)
    承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
    1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期:____________
    項目產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價 (元)總價(元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計
    2.質(zhì)量標準:
    乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
    3.原料供應:
    加工用鋅塊由甲方供應。
    4.交貨方式:
    由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
    5.質(zhì)量驗收方法:
    完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
    6.結(jié)算方式:
    ____________________。
    7.違約責任:
    甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
    甲方:____________紡織器材廠乙方:________________電鍍廠
    法定代表人:(蓋章)________法定代表人:(蓋章)________
    地址:______________________地址:______________________
    銀行帳號:__________________銀行帳號:__________________
    ________年________月______日
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十一
    訂立合同雙方:
    定作人:(以下簡稱甲方)
    定作人法定代表(負責)人:
    簽約人:
    定作人承辦單位:
    聯(lián)絡人:
    聯(lián)系電話:
    定作人機構地址:
    傳真電話:
    承攬人:(以下簡稱乙方)
    承攬人法定代表(負責)人:
    簽約人:
    承攬人營業(yè)執(zhí)照:
    生產(chǎn)報刊亭許可證明:
    承攬人機構地址:
    聯(lián)系人:
    聯(lián)系電話:
    銀行開戶許可證:
    開戶行:
    賬戶:
    根據(jù)《_____》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
    第一條標的
    乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。
    第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
    1、
    2、
    3、
    注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價,該結(jié)算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
    第三條加工、制作與安裝、要求
    1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。
    2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結(jié)構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
    第四條驗收標準和方法
    ①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。
    ②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。
    第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
    ①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。
    ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
    ③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
    第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
    ①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
    ②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
    ④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
    第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用
    ①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
    ②、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
    ③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
    ④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。
    第八條甲方違約責任
    ①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;
    ②、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。
    第九條乙方違約責任
    ①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;
    ②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
    ③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。
    第十條糾紛的處理
    當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。
    ①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲_____委員會_____;
    ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。
    第十一條附則
    ①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
    ②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
    甲方:乙方:
    簽約人:簽約人:
    簽約地點:簽約日期:_______年_______月_______日
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十二
    甲方:
    乙方:
    依據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法規(guī)的規(guī)定,乙方接受甲方的委托,就公司產(chǎn)品設計加工事項,雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同,信守執(zhí)行:
    一、 制作內(nèi)容與要求:
    訂購 項
    具體內(nèi)容:上海漢沃展示設計有限公司為 的設計與制作,詳見報價單及圖紙。
    二、甲方在圖紙與報價單上簽字后,乙方按照圖紙與報價單上所列內(nèi)容生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)甲方驗收合格后視為合格品。若驗收不合格,則甲方有權不予接受或退貨并要求全數(shù)退款,因此產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
    三、甲方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計要求等,應當賠償乙方因此造成的損失。但征得乙方同意除外。
    四、主材材料由乙方負責解決,輔材、工藝細則、電路方案甲乙雙方共同協(xié)商確定。
    五、乙方在合約簽字生效后,負責在 月 日前完成產(chǎn)品設計與制作。交貨地點,收貨人由甲方指定。
    六、制作費結(jié)算方法:
    1、雙方協(xié)定的價格為 人民幣,甲方在設計制作開始前,須支付預付款計 50% 人民幣_ __。甲方在安裝結(jié)束后的七日以內(nèi)應安排專門人員驗收,甲方在驗收合格并收到正規(guī)增值稅發(fā)票后向乙方結(jié)清制作余款合計 _ 整人民幣。因甲方原因在驗收合格后規(guī)定的付款期限內(nèi)逾期未結(jié)清費用的,甲方應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金。設計制作費以(現(xiàn)金,支票、匯款)形式匯入乙方帳戶。
    2、甲方如不履行合同,預付款即抵作違約金,無故拖欠余款,我司有權安排專人要回。
    3、乙方如不履行合同,則須雙倍返還甲方預付款抵作違約金。如乙方逾期交貨的,甲方有權拒付相應貨款,每逾期一日,應按照逾期交付部分貨款金額的千分之五向甲方支付違約金。
    4、合同價格包含乙方將產(chǎn)品運送至甲方指定交貨地點,并交付給甲方指定收貨人之前的所有費用(包括但不限于成本及利潤、稅金、包裝費、運輸費、保險費)及后續(xù)相關費用(包括但不限于保修、技術服務)。
    七、糾紛的處理:
    甲方和乙方因合同而發(fā)生糾紛時,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,經(jīng)雙方同意可向仲裁機關申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。本合同自 年 月 日起有效,有效期為一年。本合同執(zhí)行期間,雙方均不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應參照經(jīng)濟合同法及設計加工承攬合同條例等法律執(zhí)行。雙方也可就未盡事宜進行協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
    八、質(zhì)量的保證:
    乙方對已制作的產(chǎn)品實行質(zhì)量跟蹤保證。具體為——電器保質(zhì)半年,其他保質(zhì)一年。(注:除人為以外) 本合同正式一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份。
    甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
    甲方代表簽名: 乙方代表簽名:
    地址: 地址:
    電話: 電話:
    日期: 日期:
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十三
    定作方: 合同編號:
    承攬方: 簽訂地點:
    一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注簽訂時間: 年 月 日
    項目名稱
    任務量(工時)
    酬金
    完成期限
    備注
    包干
    工資/小時
    合計人民幣金額(大寫)
    (注:空格如不夠用,可以另接。)
    二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術要求
    三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
    四、驗收標準、方法和期限
    五、結(jié)算方式及期限
    六、違約責任
    七、解決合同糾紛的方式
    八、雙方協(xié)商的其它條款
    定 作 方 承 攬 方
    單位名稱(章) 單位名稱(章) 鑒(公)證意見:
    單位地址: 單位地址:
    法定代表人: 法定代表人:
    委托代理人: 委托代理人: 經(jīng)辦人:
    電話: 電話:
    鑒(公)證機關(章)
    開戶銀行: 開戶銀行: 年月日
    帳號: 帳號: (注:除國家另有規(guī)定外,
    郵政編碼: 郵政編碼: 鑒(公)證實行自愿原則)
    有效期限: 年月日至 年月日
    監(jiān)制部門:印制單位:
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十四
    甲方:
    代表人:
    職務:
    電話:
    乙方:
    代表人:
    職務:
    電話:
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,共同遵守執(zhí)行。
    一、甲方供應原材料:
    原材料:
    規(guī)格:
    單位:
    數(shù)量:
    日期:
    成品單位耗用量:
    二、乙方完成產(chǎn)品情況:
    品種:
    規(guī)格:
    單位:
    數(shù)量:
    加工費:單價 金額
    三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密:
    四、甲方提供原材料的檢驗標準和方法:
    五、甲方對加工完成品的檢驗標準和方法:
    六、交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:
    七、貨款及費用結(jié)算辦法及期限:
    八、本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
    甲方(蓋章):
    乙方(蓋章):
    簽訂時間:
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十五
    定作方:__________________________(以下簡稱甲方)
    承攬方:__________________________(以下簡稱乙方)
    依照《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定,為明確雙方權力義務,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,就乙方對甲方承施的________________工程項目結(jié)構中的鋼筋部分進行成型加工(含機械連接接頭)、配送事宜達成一致,同意訂立本合同。
    一、 工程概況:
    _________________項目位于_______________,工程建筑面積:________________平方米,結(jié)構封頂日期_______年____月____日。
    二、 加工事宜:
    甲方向乙方訂購的成型鋼筋所使用的線材、圓鋼及螺紋鋼的原材料為首鋼、唐鋼、宣鋼、邢鋼產(chǎn)品。如加工過程中乙方使用非合同規(guī)定的原材料時,須事先以書面形式通知甲方,經(jīng)甲方授權委托人簽字同意后,方可實施加工(如甲方在二十四小時內(nèi)未能做出書面回復,則視為甲方同意乙方意見)。乙方應嚴格按照甲方提供的配筋單中標注的規(guī)格、圖示尺寸、數(shù)量進行加工。
    三、 重量結(jié)算依據(jù):
    根據(jù)甲方提供的本工程成型鋼筋配筋單,經(jīng)乙方進行理論重量計算,作為本合同重量結(jié)算依據(jù)。結(jié)算重量單位為噸,重量數(shù)值經(jīng)四舍五入保留小數(shù)點后三位。
    四、 甲方工作:
    1、 合同簽訂時甲方提供授權經(jīng)辦人簽字字體樣本作為本合同附件,并明確其授權范圍。
    2、 合同簽訂時,甲方應以書面的形式對乙方進行技術交底。交底資料中應詳細說明所承攬項目流水作業(yè)段劃分平面布置圖,計劃施工進度(月度計劃及結(jié)構封頂時間排序計劃),以及成型鋼筋箍筋平直部分的長度,特殊角度的工藝要求等。
    3、 甲方應于每月25日前向乙方提供次月本工程所用成型鋼筋的配筋單(特殊情況補充時須提前3日,數(shù)量不得超過30噸),配筋單上的目錄應注明起止編號、使用部位,且每張配筋單上須有甲方授權經(jīng)辦人簽字,并在工程名稱處加蓋甲方公章后生效(簽字人字體樣本附后)。
    4、 成型鋼筋加工制作過程中,甲方有權隨時到乙方加工現(xiàn)場就加工質(zhì)量進行抽檢工作,乙方有義務積極配合。
    5、 如甲方工程工期延誤,仍按照本合同執(zhí)行。
    6、 成型鋼筋出庫前,甲方應指定專人進行清料工作,待甲方清料人員對成型鋼筋數(shù)量確認簽字后乙方方可發(fā)貨(簽字人簽字樣本附后)。
    7、 成型鋼筋每車裝車數(shù)量不得小于10噸。
    五、 乙方工作:
    1、 合同簽訂時,乙方應積極組織資源,確保甲方工程項目施工進度。
    2、 乙方接到甲方提供的成型鋼筋配筋單時,應認真校對,如規(guī)格、數(shù)量、圖示尺寸、標注無法正確識別時,甲方授權委托人應在12小時內(nèi)書面確認,否則免除乙方的供貨責任。
    3、 乙方所使用的鋼筋機械連接工藝為剝肋滾壓直螺紋。
    4、 乙方所配送的成型鋼筋必須提供原材料出廠質(zhì)量證明合格證書。
    5、 乙方制作的成型鋼筋應符合甲方配筋單的要求,并在產(chǎn)品上以標牌的形式標注成型鋼筋使用部位的編號、尺寸、幾何圖形、數(shù)量,每一編號的鋼筋提供一張標牌,固定在鋼筋打捆處。
    6、 乙方有責任協(xié)助甲方人員在乙方加工現(xiàn)場對成型鋼筋進行清料及裝車工作,并按甲方的要求運至施工現(xiàn)場。
    六、 設計變更:
    1、施工過程中如出現(xiàn)不可預見及設計變更,甲方應以書形式及時向乙方提供補充配筋單,并標注“急配”字樣及需用時間(供應時間甲、乙雙方協(xié)商確定),如需增加費用以甲、乙雙方協(xié)商為準。
    2、設計變更及修改過程中,乙方已投入加工生產(chǎn)部分按合同規(guī)定價格結(jié)算,如出現(xiàn)以大改小損耗部分及所需增加人工費用部分由甲方承擔。
    七、 產(chǎn)品質(zhì)量要求:
    1、 乙方使用的原材料必須符合:《低碳鋼熱軋圓盤條》gb701-1997;《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》gb13013-1991;《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》gb1499-1998的規(guī)定。
    2、 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗應符合《混凝土結(jié)構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50204-20xx中的第五章5.3.4及《建筑結(jié)構長城杯工程質(zhì)量評審標準》dbj/t01-69-20xx的規(guī)定。
    3、 直螺紋連接接頭應符合《鋼筋機械連接通用技術規(guī)程》jgj107-96、《鋼筋等強度剝肋滾壓直螺紋連接技術規(guī)程》q/jy16-20xx中的規(guī)定。
    八、鋼筋原材復試及資料:
    1、鋼筋原材料在投入使用前,乙方負責原材料的取樣及送檢工作,委托檢驗的機構必須是經(jīng)北京市建委審核合格具有見證試驗資質(zhì)的檢測中心。
    2、根據(jù)《北京市建設工程施工試驗實行有見證取樣和送檢制度的暫行規(guī)定》,甲方及監(jiān)理單位進行見證取樣時應持正式書面通知,乙方應積極配合取樣工作,其檢測機構及費用由甲方負責。
    3、根據(jù)《建筑工程資料管理規(guī)程》dbj01-51-20xx規(guī)定,乙方在成型鋼筋配送至施工現(xiàn)場后,提供《半成品出廠合格證》表式c4-5附鋼筋原材料出廠材料質(zhì)量證明書及產(chǎn)品銘牌、原材料復試檢驗報告。
    九、合同價款及付款方式:
    1、 合同價款:
    (1) 本合同成型鋼筋的結(jié)算單價為人民幣_______________元/噸(鋼筋不分品種、規(guī)格均為本單價),上述結(jié)算單價包括材料費、成型制作費、包裝費、裝車費、運輸費等交付甲方使用前的費用(卸車及費用由甲方承擔)。不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
    (2) 三級螺紋鋼的結(jié)算價格在本合同結(jié)算單價基礎上加____________元/噸。
    (3) 鋼筋機械連接頭 元/單頭(鋼筋不分品種、規(guī)格加工套絲,并戴好保護帽),按照配筋單圖示數(shù)量進行簽收。
    (4) 鋼筋原材料復試費用按照《半成品出廠合格證》實際標注數(shù)量進行簽收。
    (5) 合同執(zhí)行過程中如鋼廠價格調(diào)整,其結(jié)算價格以首鋼現(xiàn)貨市場、北京市京首貿(mào)易服務有限責任公司、北京市恒物金屬材料有限公司其中之一公布的調(diào)價政策通知作為價格調(diào)整的依據(jù),由乙方以書面形式送達甲方,調(diào)價依據(jù)在送達后24小時內(nèi),甲方予以書面確認或經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽訂本合同補充協(xié)議。
    (6) 本合同成型鋼筋總量為____________噸,總價款(人民幣):_______元,(大寫:_____________________)??們r中不包括原材料復試及機械連接接頭費用。
    (7) 驗貨地點:__________________________
    2、 付款方式:
    (1) 本合同結(jié)算期為____________日。甲方在送達本月成型鋼筋加工配筋單時,同時將貨款支票一并送達(乙方預收當月貨款80%,余款20%月末前結(jié)清),乙方經(jīng)配筋單錄入生成系統(tǒng)確認數(shù)量后劃轉(zhuǎn)。
    (2) 鋼筋機械連接接頭加工費用隨成型鋼筋貨款同時劃轉(zhuǎn)。
    (3) 原材料復試費用依據(jù)《半成品出廠合格證》中確認數(shù)量經(jīng)甲方簽認,在月末前結(jié)清。
    (4) 本合同總價款如發(fā)生變化,超出部分甲方應按配筋單數(shù)量以現(xiàn)款形式預付給乙方。
    十、違約責任:
    1、 乙方?jīng)]有按照本合同規(guī)定的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等提供產(chǎn)品,甲方有權退貨,乙方應承擔所發(fā)生的全部裝卸及運輸費用。
    2、 合同執(zhí)行過程中,如遇鋼廠市場價格調(diào)整,根據(jù)合同第九章(5)條,甲方接到乙方調(diào)整價格依據(jù)24小時內(nèi)未能書面確認或簽訂補充協(xié)議,乙方有權停止繼續(xù)供貨。
    3、 甲方如未能按合同規(guī)定要求將配筋單及貨款同時送達,乙方有權拒絕接受配筋單及加工任務。
    4、 由于甲方清料人員不能及時清料,致使配送工作無法正常進行,所造成的工期延誤,責任由甲方承擔,同時工期順延。
    5、 甲方如未能按合同規(guī)定時間付款,逾期乙方有權停止繼續(xù)供貨,并向甲方按每延期一日收取至貨物發(fā)出之日起計算每天3元/噸違約金。
    6、 乙方未能在甲方計劃工期內(nèi)將成型鋼筋送至施工現(xiàn)場,甲方應按當日該批送達數(shù)量以50元/噸扣除乙方應承擔的違約責任。
    十一、爭議:
    本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議或糾紛,雙方應友好協(xié)商解決。如協(xié)商未果,雙方一致同意在乙方所在地人民法院提起訴訟。
    十二、其它:
    1、 本合同簽訂時,甲、乙雙方需相互提供企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照復印件、企業(yè)法人代碼復印件、資質(zhì)證書復印件、法人授權委托書原件、工程項目施工合同原件等相關法律文件,并注明相關文件的授權使用范圍。
    2、 如遇人力不可抗力因素(民法153條規(guī)定)致使合同無法正常履行時,雙方應另行協(xié)商。
    3、 合同附件為本合同有效文件組成部分。
    十三、本合同一式肆份,即正本、副本各兩份,甲、乙雙方各執(zhí)正本、副本壹份,具有同等法律效力。
    十四、本合同自甲、乙雙方蓋章并經(jīng)合法授權人簽字后生效。
    十五、本合同未盡事宜,執(zhí)行《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定。
    本合同變更條款及內(nèi)容(銷售部門填寫):
    甲方(蓋章):________________ 乙方(蓋章):_________________
    法定代表人:________________ 法定代表人:_________________
    委托代理人:________________ 委托代理人:_________________
    聯(lián)系電話:__________________ 聯(lián)系電話:___________________
    公司地址:____________________ 公司地址:_____________________
    簽訂日期:_____________________ 簽訂日期:_______________________
    簽訂地點:_____________________
    簽訂承攬合同的注意事項:
    一、定作物
    1、原材料的消耗定額問題:
    若是定作人提供原材料的,為了防止承攬人在工作中浪費定作人的原材料,可以在簽訂合同時規(guī)定承攬人使用原材料的消耗定額。要求承攬人本著經(jīng)濟節(jié)約原則使用原材料,如果超過原材料消耗定額的應承擔相應責任。
    2、定作物樣品的封存保管問題:
    若存在定作物樣品的,樣品應進行封存并當場由承攬人和定作人確認后簽字。此外,樣品的保管問題一般是定作人提供的樣品一般由承攬人保管,承攬人提供的樣品一般由定作人保管。因此,在簽訂合同時要規(guī)定保管人保管義務,并要求若保管不當造成損失或丟失的應承擔相應責任。
    3、定作物的后期保證問題:
    因有些定作物無法在檢驗當時就發(fā)現(xiàn)問題,所以定作人可以在合同中規(guī)定在一段期限內(nèi)承攬人要保證定作物的質(zhì)量合格問題,除了是因定作人使用、保管不當造成定作物存在問題以外,承攬人應負責定作物的無償修復或更換。此外,質(zhì)量缺陷造成定作人損失的,承攬人還應負賠償責任。
    二、支付款
    1、定金條款的規(guī)定:
    在簽訂合同時,當事人若采用定金的擔保方式的,定金數(shù)額一般以合同總額的20%為限,且交付時間要在承攬人進行加工定作之前。同時規(guī)定,若是承攬人違反合同時,應雙倍返還定作人定金;若是定作人違反合同時,承攬人不返還定金。
    2、關于結(jié)算方式應注意:
    結(jié)算方式是指價金和其它費用的清結(jié)方式,包括現(xiàn)金結(jié)算和轉(zhuǎn)帳結(jié)算兩種。要注意,除了國家允許使用現(xiàn)金履行義務的以外,承攬合同的結(jié)算必須通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
    三、關于合同中提交定作物的規(guī)定
    1、提交期限問題:
    在約定定作物提取日期時應注意計算定作人必要的途中時間;
    2、提前或延期提交問題:
    合同中應規(guī)定若是定作人或者承攬人要求提前或延期提交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十六
    簽定日期:_______年____月____日
    定作方(甲方):______________
    電話:________________________
    承攬方(乙方):______________
    電話:________________________
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
    品名
    規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
    定作方供應原材料:
    原材料
    規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
    1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
    2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:__________________________________________________。
    3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:__________________________________。
    4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
    5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
    甲方(蓋章):_______________
    乙方(蓋章):_______________
    日期:____________
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十七
    合同編號___________
    簽訂日期__年__月__日
    供方(全稱):______
    需方(全稱):______
    根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
    一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提供日期:
    ┌─┬─┬──┬──┬──┬─┬──────────────┬────┐
    │品│規(guī)││││金│ 分期交(收)貨數(shù)量 │超欠幅度│
    │名│格│單位│數(shù)量│單價│額├──┬──┬──┬──┬──┤ % │
    │││││││月│月│月│月│月││
    ├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
    │││││││││││││
    ├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
    │││││││││││││
    ├─┼─┼──┼──┼──┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼────┤
    │││││││││││││
    ├─┴─┴──┴──┴──┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴────┤
    │總金額(大寫)佰拾萬仟佰拾元角分$___│
    └──────────────────────────────────┘
    二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:
    ____________________________________
    三、原材料來源及互利方法:
    ____________________________________
    四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
    ____________________________________
    五、貨款結(jié)算時間及方法:
    ____________________________________
    六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:______________
    七、經(jīng)濟責任:
    ____________________________________
    八、其他:
    ____________________________________
    九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
    ____________________________________
    十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終 止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主 管部門備案。
    ____________________________________
    十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國經(jīng)濟 合同法》有關規(guī)定,向合同仲裁機關提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
    ____________________________________
    十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本份,送雙方業(yè)務主管部門、 銀行各一份,工商行政管理機關二份。
    ____________________________________
    十三、本合同有效期自年月日至年月日止。
    ─────────────────┬──────────────────
    供方:法人委托書號碼___│需方:法人委托書號碼___
    營業(yè)執(zhí)照號碼│營業(yè)執(zhí)照號碼
    ─────────────────┼──────────────────
    供方:(蓋章)│需方:(蓋章)
    │
    負責人:│負責人:
    │
    代表:(簽字)│代表:(簽字)
    │
    開戶銀行:帳號:│開戶銀行:帳號:
    │
    電話號碼:電掛:│電話號碼:電掛:
    │
    住址:│住址:
    ─────────────────┴──────────────────
    (注:因欄目所限,內(nèi)容較多的可加附頁于后)
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十八
    鑒于甲方是在北京市合法注冊的,生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司,并需要加工部件;
    鑒于乙方是在合法注冊的,經(jīng)營范圍為的公司,具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
    依據(jù)《_____》及中華人民共和國其他相關的法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
    一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
    品名
    規(guī)格
    單位
    數(shù)量
    備注
    二、原材料提供:
    1、甲方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為:_______年_______月_______日。
    2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗,并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的,應當予以更換、補齊。
    3、乙方提供的原材料為:規(guī)格為:數(shù)量為:提供時間為::_______年_______月_______日。
    4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗,并將確認情況書面通知乙方,由乙方在日內(nèi)予以補正。
    三、技術資料及圖紙
    1、甲方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付乙方。
    2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前,乙方應當進行檢驗。乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當即時通知甲方;甲方應當在收到乙方書面通知兩日內(nèi)書面回復,提出修改意見。
    3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之日起日內(nèi)將技術資料及圖紙交付甲方。
    4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前,甲方應當進行檢驗。甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內(nèi)做出修改。
    四、質(zhì)量要求:
    1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。
    2、乙方按甲方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。(也可不約定此項目)
    五、加工成品驗收:
    1、本加工成品全部完工后,乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內(nèi)進行驗收。
    2、驗收以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和封存樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
    3、乙方加工成品經(jīng)驗收不符合質(zhì)量要求的,甲方有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
    4、乙方加工成品交付后,甲方在時間內(nèi)發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求的,仍有權要求乙方修理、重作;造成甲方損失的,有權要求乙方賠償損失。
    六、加工成品交付:
    1、乙方應于_______年_______月_______日將產(chǎn)品全部送至甲方倉庫,地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點,應承擔乙方因此而多支出的費用。
    2、任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須事先與對方達成書面協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
    3、實際交付日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的日期為準。
    4、乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量的,甲方認可的,就超過的部分按照超過的比例支付報酬。
    七、報酬及支付:
    1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件元(或總報酬元)
    2、報酬的支付采取以下方式
    a甲方應于_______年_______月_______日支付乙方元,于_______年_______月_______日支付乙方元,余款于乙方交付之日起七日內(nèi)支付。乙方應于每次收款同時將發(fā)票給付甲方。發(fā)票作為雙方結(jié)算依據(jù)。
    b甲方于乙方每交付件時給付甲方元,乙方于收款時向甲方出具收據(jù)。收據(jù)作為雙方結(jié)算的依據(jù)。收據(jù)載明款額累計達到元,由乙方向甲方開具發(fā)票,同時收回相應款額的收據(jù)。
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇十九
    合同編號:_________
    定作人:______簽訂地點:_________
    承攬人:______簽訂時間:__年__月__日
    第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
    加工物|規(guī)格|計量||報酬|交貨期限及數(shù)量
    數(shù)量
    名稱|型號|單位||單價|金額|合計
    合計人民幣金額(大寫):
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第二條定作人提供的材料
    材料|規(guī)格|計量
    數(shù)量|質(zhì)量|提供日期|消耗定額
    名稱|型號|單位
    (注:空格如不夠用,可以另接)
    第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限:
    第四條加工物的技術標準、質(zhì)量要求:
    第五條承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件:
    第六條加工物的包裝要求及費用負擔:
    第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求:
    第八條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復。
    第九條定作人(是/否)允許第三人完成加工物的主要工作。
    第十條加工物的交付方式及地點:
    第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限:
    第十二條報酬的結(jié)算方式及期限:
    第十三條定作人在____年____月____日前交定金(大寫)_______________元。
    第十四條本合同解除的條件:
    第十五條定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置加工物。
    第十六條違約責任:
    第十七條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:
    (一)提交_____________委員會_____;
    (二)依法向人民法院起訴。
    第十八條其他約定事項:
    定作人|承攬人|鑒(公)證意見:
    定作人(章):承攬人(章):
    住所:住所:
    法定代表人:法定代表人:
    居民身份證號碼:居民身份證號碼:
    委托代理人:委托代理人:
    電話:電話:
    開戶銀行:開戶銀行:鑒(公)證機關(章)
    賬號:賬號:經(jīng)辦人:
    編碼:編碼:_______年_______月_______日
    監(jiān)制部門:印制單位:
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇二十
    加承合( )字第 號
    定作方:_______________(簡稱甲方)
    營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
    承攬方:_______________(簡稱乙方)
    營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________
    根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:
    一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
    二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
    三、履行的期限、地點和方式:_________________________
    四、驗收標準和方法:_________________________
    五、結(jié)算方式:_________________________
    六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
    1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。
    其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
    2.定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
    其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
    七、雙方約定的其它條款:________________
    八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
    九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
    十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
    十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
    十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
    定作方:________________
    代表:__________________
    開戶銀行:______________
    帳號:__________________
    承攬方:________________
    代表:__________________
    開戶銀行:______________
    帳號:__________________
    _______年______月_____日
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇二十一
    甲方(定作方):
    乙方(承攬方):
    經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《民法典》的有關規(guī)定以及其他相關法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關___________等小商品事宜約定如下:
    一、采購產(chǎn)品情況:
    1、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
    2、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
    3、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價____________;
    ……
    總金額(含稅價):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
    二、樣品約定時間
    自本合同生效之日其______個工作日內(nèi),乙方負責按甲方要求制作__________樣品,經(jīng)甲方去人后的樣品將作為乙方最終交貨的標準。
    三、交貨時間、地點及運費
    合同生效且_______%預付款到乙方賬戶、確認協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認)。
    四、質(zhì)量要求及技術標準:
    按照甲乙雙方事先確認的樣品為標準,貨物主要技術指標說明:
    按國家興行業(yè)標準。
    五、驗收標準、方法及期限
    以甲乙雙方確認的樣品為準,如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,應與收到貨物后_______個工作日內(nèi)以書面形式通知乙方;經(jīng)乙方核實后,盡快做出相應的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標準,乙方應當負責更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費用應當由乙方承擔。
    六、包裝要求及費用負擔:
    乙方按其企業(yè)或行業(yè)標準提供包裝,費用由乙方承擔。
    七、結(jié)算方式和期限:
    合同生效且受到乙方發(fā)票后______日內(nèi)甲方支付總價款______%作為預付款,計人民幣__________________________,雙方約定匯款方式為甲方電匯,乙方收款賬戶為:
    收款人:
    開戶行:
    賬號:
    最終結(jié)算金額以實際定作、雙方簽字確認的數(shù)量和金額為準,自甲方驗收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
    八、違約責任:
    1、合同生效后合同一方單方解除合同的,合同一方有權要求違約一方支付總合同金額的_____%作為違約金。
    2、因甲方的原因造成乙方不能按約定時間制作樣品的,不能按時交貨的,由甲方承擔責任。
    3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權拒絕付款。
    九、合同爭議的解決方式:
    本合同在履行期間發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)調(diào)或者調(diào)解不成的,雙方當事人同意向____________________人民法院起訴。
    十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議。
    甲方:
    地址:
    電話:
    代理人:
    ________年___月___日
    乙方:
    地址:
    電話:
    代理人:
    ________年___月___日
    加工承攬定作合同 加工承攬合同定金篇二十二
    簽定日期:__________年__________月__________日
    定作方(甲方):___
    電話:______
    承攬方(乙方):___
    電話:______
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴肅履行。
    品名
    規(guī)格單位數(shù)量加工費單價金額
    定作方供應原材料:原材料
    規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量
    1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法:_________。
    2.產(chǎn)品檢驗標準和方法:____________。
    3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:______。
    4.貨款及費用結(jié)算辦法及期限:____________。
    5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
    甲方(蓋章):___
    乙方(蓋章):___
    時間:__________