隨著社會不斷變化發(fā)展的現(xiàn)代，我們或多或少的都會接觸到合同。你對合同的相關(guān)知識了解得透徹嗎？《家庭房屋協(xié)議書范本》是由欄目小編為您搜集整理的內(nèi)容，更多相關(guān)信息請繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站！
家庭房屋協(xié)議書范本【篇1】
甲方(發(fā)包方)：_________________電話：_________________________
乙方(承包方)：_________________電話：_________________________
第一條、工程概況
1.工程地點(diǎn)：_________市_________區(qū)(縣)_________路_________號_________樓_________室。
2.住房結(jié)構(gòu)：_________房型_________房_________廳_________套，施工面積_________平方米。
3.工程造價：家庭居室裝飾裝修工程的價格，根據(jù)市場競爭、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價的原則，約定如下：總價款：_________元，大寫(人民幣)：_________。其中：材料費(fèi)：_________，人工費(fèi)：_________，管理費(fèi)：_________，設(shè)計費(fèi)：_________，垃圾清運(yùn)費(fèi)：_________，稅金：_________，其他費(fèi)用：_________。(詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單)。經(jīng)雙方認(rèn)可，變更施工內(nèi)容，變更部分的工程款按實(shí)另計。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第_________種方式。
(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)
(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
(3)乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。
5.工程期限_________天;開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日
第二條、施工圖紙
雙方商定施工圖紙采取下列第_________種方式提供：
1.甲方自行設(shè)計并提供施工圖紙，交圖時間為_________年_________月_________日，圖紙一式________份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)________份。(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)。
2.甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，圖紙一式________份，甲方、乙方、施工隊(duì)各執(zhí)________份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設(shè)計圖紙)，設(shè)計費(fèi)由甲方支付(此費(fèi)用不在工程價款內(nèi))。
3.施工圖紙雙方簽字后生效。
第三條、甲方權(quán)利義務(wù)
1.開工前提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項(xiàng)。
2.參與對工程質(zhì)量、施工進(jìn)度的監(jiān)督及對材料進(jìn)場、工程竣工的驗(yàn)收。
3.工程所在的物業(yè)管理部門所收施工押金及各項(xiàng)物業(yè)管理費(fèi)用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協(xié)助提供物業(yè)管理所需的相關(guān)材料。
4.房屋裝飾裝修所產(chǎn)生的廢棄物不得亂倒亂放，甲方應(yīng)當(dāng)按照物業(yè)管理單位、房屋所在地居民委員會或者單位房屋管理部門規(guī)定的地點(diǎn)、方式、時間堆放，并按有關(guān)規(guī)定清運(yùn)。
5.因進(jìn)行家庭居室裝飾裝修而造成相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等，如屬乙方的責(zé)任，由甲方找被乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
第四條、乙方權(quán)利義務(wù)
1.施工中嚴(yán)格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》，保證工程質(zhì)量，按期完成工程。
2.安承接家庭居室裝飾裝修工程的單位和個人，應(yīng)當(dāng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員和相鄰居民的安全。
3.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè)，保證居室內(nèi)上、下管道的暢通。
4.家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位置、方式和時間進(jìn)行堆放及清運(yùn)。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品。
5.乙方設(shè)計師負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方執(zhí)行工程施工的代表人，關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程。
6.乙方自行采購或者向甲方推薦使用不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的裝飾裝修材料，造成空氣污染超標(biāo)的，造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。
7.乙方采用的裝飾材料不得以次充好、弄虛作假。
8.乙方施工應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范要求，不得偷工減料、粗制濫造。
9.乙方不得野蠻施工，危及建筑物自身的安全。
第五條、材料的提供
1.由甲方提供的材料、設(shè)備，其規(guī)格、質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)。甲方應(yīng)按時將材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場并通知乙方，雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);若甲方未按時提供材料或材料的規(guī)格、質(zhì)量不符合設(shè)計要求，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.由乙方提供的材料、設(shè)備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細(xì)表)，乙方應(yīng)在材料、設(shè)備運(yùn)到施工現(xiàn)場的時間提前通知甲方，雙方共同驗(yàn)收;若乙方所供材料的品牌、規(guī)格、質(zhì)量與報價單不符，甲方有權(quán)拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質(zhì)量，責(zé)任由乙方承提。
3.甲方確定材料品牌、規(guī)格、型號或價位標(biāo)準(zhǔn)，由乙方負(fù)責(zé)為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細(xì)表。應(yīng)備注乙方代購)，在材料運(yùn)至施工現(xiàn)場并經(jīng)甲方驗(yàn)收認(rèn)定后方可使用。乙方收取甲方的材料代購費(fèi)為材料采管費(fèi)(材料款的_________%)+材料運(yùn)輸費(fèi)(根據(jù)實(shí)際情況確定);若施工過程中因材料質(zhì)量問題造成的退貨、換貨，以及因此延誤工期，均由甲方承擔(dān)任。
4.除合同注明外，五金(門鎖、拉手、水龍頭等)、石材、瓷磚、設(shè)備、潔具、燈具等，均由甲方購買并按時運(yùn)到現(xiàn)場。
第六條、工期延誤
1.因甲方未按約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的，工期順延;因甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的，返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)，工期順延。
2.甲方未按期支付工程款，合同工期相應(yīng)順延。
3.因乙方供材或施工等原因不能按期完工的，工期不順延;因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的，返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不順延。
第七條、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
(1)乙方必須按照設(shè)計文件和國家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。
(2)乙方所承包的工程，必須全部達(dá)到國家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
(3)凡因乙方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程，乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的，由乙方承擔(dān)違約責(zé)任。由于甲方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，由甲方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。
第八條、工程驗(yàn)收和保修
1.雙方約定在施工過程中分下列三個階段對工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收：
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗(yàn)收。
(2)油漆、面層涂料施工前驗(yàn)收。
(3)竣工驗(yàn)收。乙方應(yīng)提前________天通知甲方進(jìn)行各階段驗(yàn)收，各階段驗(yàn)收合格后。若甲方接到通知后，未按時參加驗(yàn)收，乙方有權(quán)停工等待，由此給乙方造成的工期延誤及其它損失均由甲方承擔(dān)。
2.保修
(1)工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)(見附件九：工程結(jié)算單)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(見附件十：工程保修單)。
(2)在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為________年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗(yàn)收合格之日起計算。
第九條、工程款支付方式
1.竣工驗(yàn)收后_________日內(nèi)，甲方支付相當(dāng)于總價款_________%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業(yè)務(wù)員或施工人員收取的，視為乙方收取。
2.因變更施工內(nèi)容導(dǎo)致總價款增減的，甲方在竣工驗(yàn)收合格之日支付或收取增、減部分的款項(xiàng)。
3.雙方款項(xiàng)往來，均應(yīng)出具收據(jù)。施工結(jié)束，甲方全額付清應(yīng)付款項(xiàng)后，乙方應(yīng)當(dāng)出具合法發(fā)票。
第十條、違約責(zé)任
1.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付工程造價_________%的違約金;若因此造成損失的，違約方應(yīng)予以賠償。
2.由于乙方原因，工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，乙方負(fù)責(zé)修理，所需修理費(fèi)用由乙方承擔(dān)，工期不予順延。
3.由于甲方或乙方原因致使工期延誤，每延誤________日由責(zé)任方向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r的________‰作為違約金。
第十一條、附則
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2.甲、乙雙方直接簽訂合同的，本合同一式________份，雙方簽字(蓋章)后生效，甲、乙雙方各持________份。
3.合同履行完后自動終止。
4.本合同實(shí)行當(dāng)事人自愿鑒證，以保護(hù)合同當(dāng)事人的合法權(quán)益。
5.合同附件為本合同的組成部份，與本合同具有同等法律效力。
甲方(簽字)：_______________乙方(蓋章)：__________________
_________年________月________日_________年________月________日
家庭房屋協(xié)議書范本【篇2】
被告：________，性別_______，漢族，______年___月___日出生，住址：____________________，聯(lián)系電話：____________。
被告：________，性別_______，漢族，______年___月___日出生，住址：____________________，聯(lián)系電話：____________。
訴訟請求：
一、請求判決原告和兩被告共同繼承被繼承人________遺產(chǎn)(總價約________萬元)。
二、請求判決被繼承人________遺產(chǎn)的三分之一歸原告繼承所有。(包括________路____弄____號____室房屋1/6產(chǎn)權(quán)，________路____弄____號____室房屋1/9產(chǎn)權(quán)，其他遺產(chǎn)價值7萬元)。
三、本案訴訟費(fèi)用由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由：
被繼承人________于______年___月___日出生，于______年___月___日因病死亡。原告是被繼承人的母親(原告丈夫________于______年___月___日死亡)。被告________是被繼承人的妻子，________是被繼承人的女兒。
被繼承人死亡時留下遺產(chǎn)為：________路____弄____號____室房屋1/2產(chǎn)權(quán)，________路____弄____號____室房屋1/3產(chǎn)權(quán)，現(xiàn)金以及其他遺產(chǎn)共約20萬元。
被繼承人死亡后，其遺產(chǎn)全部由被告________占有，原告曾多次和被告協(xié)商被繼承人的遺產(chǎn)繼承事項(xiàng)，但是被告均以各種理由拒絕和原告分割被繼承人的遺產(chǎn)。被告的行為已經(jīng)嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。故特向法院起訴，請求維護(hù)原告的合法權(quán)益。
此致
__________區(qū)人民法院
具狀人：__________
______年___月___日
家庭房屋協(xié)議書范本【篇3】
遺?囑
立遺囑人：?(姓名)，?(性別)，?年?月?日出生，?(民族)，公民身份證號碼：?，住址：?，聯(lián)系方式：?。
我今年?歲，在立遺囑時身體健康、頭腦清醒，能自由表達(dá)意志。由于年事已高，可能發(fā)生意外，故立此遺囑，表示我對自己的財產(chǎn)在我去世之后的處理意愿。
立遺囑人于?年?月?日取得了位于湖北省武漢市?區(qū)?號房屋產(chǎn)權(quán)，房屋建筑面積?平米，房屋所有權(quán)證/不動產(chǎn)權(quán)證號碼為：
，由兒子?(身份證號碼：?)一人繼承此房產(chǎn)。
遺囑執(zhí)行人：?(身份證號碼：?)。
以上所立遺囑是在我身體狀況良好、精神狀況正常、具有完全民事行為能力，未受到任何脅迫、欺詐的情況下做出，是本人內(nèi)心真實(shí)意思的表示。本人其他親屬或任何第三人均不得以任何理由對繼承人繼承本人所有的上述房屋進(jìn)行干涉。
本遺囑一式叁份，分別由?、?、?各執(zhí)一份。
立遺囑人?(按手印)
見證人一：?(按手印)
見證人二：?(按手印)
(見證人必須是無利害關(guān)系人，人數(shù)至少兩人。)
年?月?日