2023年承攬合同糾紛(實(shí)用14篇)

字號:

    在生活中,越來越多人會去使用協(xié)議,簽訂簽訂協(xié)議是最有效的法律依據(jù)之一。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編幫大家整理的最新合同模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
    承攬合同糾紛篇一
    甲方:__________________
    乙方:__________________
    鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送,乙方擁有證照齊全的客運(yùn)車輛,現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本合同,供雙方共同遵守。
    第一條服務(wù)機(jī)動車輛的型號、噸位及機(jī)械狀況
    第二條給付服務(wù)費(fèi)的金額、時(shí)間及辦法
    1、甲方向乙方支付的服務(wù)費(fèi)詳見合同附件(行車路線表),該服務(wù)費(fèi)為包干價(jià),除此之外甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。
    2、甲方根據(jù)乙方實(shí)際出勤量為乙方辦理結(jié)算,同時(shí)乙方向甲方提供相應(yīng)價(jià)款的油票。
    第三條甲方的權(quán)利義務(wù)
    1.甲方應(yīng)按時(shí)給付乙方服務(wù)費(fèi)。
    2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。
    第四條乙方的權(quán)利義務(wù)
    1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好,能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
    2.乙方根據(jù)甲方的具體安排,按時(shí)按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點(diǎn)詳見合同附件,如有變動雙方另行確認(rèn))。
    3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運(yùn)與甲方無關(guān)員工及人員,否則經(jīng)甲方核實(shí)后,甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
    4.除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費(fèi)外,乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費(fèi)用,否則經(jīng)甲方核實(shí)后,甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
    5.嚴(yán)格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī),以保證行車安全,乙方應(yīng)負(fù)擔(dān)一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財(cái)產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報(bào)酬的,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付、墊付款項(xiàng)雙倍數(shù)額的違約金。
    6.乙方仔細(xì)閱讀了解甲方《通勤車管理制度》,并保證嚴(yán)格遵守該制度關(guān)于乙方的各項(xiàng)要求,如有違反,乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
    第五條爭議解決
    雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
    第六條其它
    本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效,《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作,與本合同具有同等的法律效力。
    甲方(章):__________________乙方:__________________
    住所:__________________住所:__________________
    居民身份證號碼:___________________________
    委托代理人:_________委托代理人:_________
    電話:__________________電話:__________________
    簽約時(shí)間:_________年_________月_________日簽約時(shí)間:_________年_________月_________日
    承攬合同糾紛篇二
    甲方(委托方):__________
    身份證號:__________
    聯(lián)系電話:__________
    乙方(承攬方):__________
    身份證號:__________
    聯(lián)系電話:__________
    依照《中華人民共和國民法典》以及相關(guān)規(guī)定,就乙方承攬甲方房屋土建建筑主體事宜,甲、乙雙方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本協(xié)議:
    一、承攬事項(xiàng)
    1.乙方按甲方要求提供服務(wù),甲方向乙方支付報(bào)酬。
    2.乙方服務(wù)內(nèi)容:________________________________________________________________________。
    3.乙方應(yīng)自主完成相關(guān)服務(wù),不得轉(zhuǎn)委托他人。乙方由于不可抗力的因素不得不轉(zhuǎn)委托第三人的,必須經(jīng)得甲方同意。否則,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    二、原材料提供方及辦法
    1、由甲方于_____年_____月______日之前提供原材料。乙方自收到甲方提供的原材料之日起_______日內(nèi)檢驗(yàn)完畢,不符合要求的,應(yīng)在收到原材料后_______日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補(bǔ)齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對施工工具不得偷換零部件,否則甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
    2、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由乙方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
    三、施工要求
    1.乙方應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范要求建造甲方委托建造的房屋土建建筑主體。
    2.工程工期為:__________自_______年______月_______日起至______年_______月________日止,按日歷工期計(jì)算。因特大暴雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
    3.乙方應(yīng)按照房屋建造標(biāo)準(zhǔn)保證施工質(zhì)量。房屋土建建筑主體部分建造完工后,由乙方進(jìn)行驗(yàn)收。
    4.質(zhì)保期:__________驗(yàn)收后_______個(gè)月。質(zhì)保期內(nèi)如工程出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)當(dāng)重新建造土建建筑主體部分,重新建造所需的材料等相關(guān)事宜全部由乙方自行承擔(dān)。
    二、價(jià)格與支付
    1.總包干價(jià)為:__________人民幣(大寫)_________(¥_________元)。
    本條約定之費(fèi)用已包括全部成本費(fèi)用及報(bào)酬,除此之外,甲方無需再向乙方支付其它任何費(fèi)用。
    2.乙方施工完畢后,由甲方驗(yàn)收通過后按合同約定付清。
    三、付款方式
    1.合同價(jià)款的支付時(shí)間與條件如下:__________
    首筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于本合同簽訂后的__________個(gè)工作日內(nèi)支付;
    第二筆款:__________¥________元(合同總金額的________%),于甲方驗(yàn)收通過后的______個(gè)工作日內(nèi)支付。
    質(zhì)保金:__________¥________元(合同總金額的_______________%),于質(zhì)保期滿后的__________個(gè)工作日內(nèi)支付。
    2.乙方指定收款賬號:__________________________________。
    開戶行:_______________________________。
    戶名:_________________________________。
    3.發(fā)票:__________甲方不要求開具發(fā)票;如需要開具發(fā)票,則甲方應(yīng)另行承擔(dān)乙方支出的稅費(fèi)成本。
    四、知識產(chǎn)權(quán)與保密
    乙方履行本協(xié)議而產(chǎn)生的任何形態(tài)的作品(包括但不限于文字作品、圖畫作品、音像資料、課件等),其全部知識產(chǎn)權(quán)均歸甲方所有,包括但不限于著作權(quán)、專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)及商業(yè)秘密方面的權(quán)利。
    五、確認(rèn)與聲明
    1.乙方應(yīng)自行安排工作時(shí)間,無需到甲方處坐班,乙方自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn),自負(fù)盈虧,自行以符合安全規(guī)范和技術(shù)規(guī)范的方式履行合同。
    2、乙方履行合同所涉及到的人工、設(shè)備、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用均由乙方自行承擔(dān)。
    3.乙方及乙方雇傭的工人在提供承攬服務(wù)過程中受到人身損害或財(cái)產(chǎn)損失的,由乙方自行負(fù)責(zé),甲方對此不承擔(dān)任何責(zé)任。
    4.甲方與乙方之間不建立勞動關(guān)系、雇傭關(guān)系、勞務(wù)派遣關(guān)系或類似關(guān)系,不對乙方進(jìn)行管理,不對乙方承擔(dān)勞動法上的義務(wù),不適用《勞動法》、《勞動民法典》等勞動法規(guī)。
    如因服務(wù)需要乙方需配帶甲方標(biāo)志、辦理員工卡或辦理與甲方員工類似的手續(xù),亦不代表雙方建立勞動關(guān)系。
    5、乙方確認(rèn),如乙方有所在單位,則已經(jīng)獲得所在單位的許可簽署與履行本合同。履行本合同的過程中,不得侵犯所在單位(如有)及任何第三方的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權(quán)及其它合法權(quán)利。
    六、違約責(zé)任
    1.違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______%;
    2.乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的_____%向甲方支付違約金,延誤超過 天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同聯(lián)系方式
    為更好的履行本合同,雙方提供如下聯(lián)系方式:__________
    甲方聯(lián)系方式
    郵寄地址:________________________________。
    聯(lián)系人:___________________________________。
    電話:____________________________________。
    電子郵箱:___________________________________。
    乙方聯(lián)系方式
    郵寄地址:________________________________。
    聯(lián)系人:___________________________________。
    電話:____________________________________。
    電子郵箱:____________________________________。
    雙方通過上述聯(lián)系方式之任何一種(包括電子郵箱),就本合同有關(guān)事項(xiàng)向?qū)Ψ桨l(fā)送相關(guān)通知等,均視為有效送達(dá)與告知對方,無論對方是否實(shí)際查閱。上述郵寄送達(dá)地址同時(shí)作為有效司法送達(dá)地址。
    一方變更通知或通訊地址,應(yīng)自變更之日起三日內(nèi),以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔(dān)由此而引起的相關(guān)責(zé)任。
    八、爭議解決
    1.因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,由合同各方協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解。協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第__________種方式解決:__________
    提交位于________________(地點(diǎn))的_________________仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
    依法向________________________所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴。
    九、附則
    1.本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
    2.本合同自雙方簽署之日起生效。
    簽署時(shí)間:_____________年________月________日
    甲方(蓋章):__________
    乙方(簽字):__________
    承攬合同糾紛篇三
    定作方:合同編號:
    簽訂地點(diǎn):
    承攬方:簽訂時(shí)間:
    一、加工標(biāo)的
    貨物名稱
    型號
    面料
    顏色
    單位
    數(shù)量
    單價(jià)
    總金額
    交貨地點(diǎn)及期限
    交期:
    出口國:
    合計(jì)人民幣(大寫)
    按實(shí)際金額結(jié)算 單價(jià)含線 稅 封箱帶
    二、定作方提供材料(若定作方提供材料,則必須填寫)
    材料
    質(zhì)量
    數(shù)量
    提供日期
    消耗定額
    面料.里料
    一等
    按定單數(shù)量
    到位
    按實(shí)際排版單耗
    三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的,承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé),應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
    四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求:按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和sn/t1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
    五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議,否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé),定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
    六、加工物品的包裝按定作方的要求。
    七、未經(jīng)定作方書面同意,承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成,否則將構(gòu)成違約,定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同,給定作方造成的損失由承攬方賠償。
    八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)。
    九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于:客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。
    十一、付款方式:內(nèi)部結(jié)算。
    十二、其他約定事項(xiàng):
    1、在加工制作期間,定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查,
    2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn),雙方各保留封樣,由承攬方無償提供。
    3、若由定作方提供原材料的,加工任務(wù)完成后,承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
    4、用料按定作方要求,超出不允許裁剪,按最省的排料。
    5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收,由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
    十三、違約責(zé)任:任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。
    十四、如有糾紛,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
    定做方:
    代表人:
    時(shí)間:
    承攬方:
    代表人:
    時(shí)間:
    承攬合同糾紛篇四
    甲方:
    乙方:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽定本協(xié)議,共同遵守。
    建設(shè)單位:
    工程名稱:
    一、乙方作為公司項(xiàng)目部承攬施工該工程,實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、依法納稅,經(jīng)營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費(fèi)人民幣 元。項(xiàng)目部的實(shí)際人員配置、運(yùn)營和工程的施工由乙方具體實(shí)施,甲方予以監(jiān)管。
    二、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行國家法律法規(guī),嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建筑、安裝工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和安全施工的有關(guān)部門規(guī)定,安全生產(chǎn)、文明施工,認(rèn)真執(zhí)行國家安全、質(zhì)量生產(chǎn)操作規(guī)程。涉及工程中使用的特種設(shè)備或起重設(shè)備必須掛靠甲方名頭進(jìn)行檢測以及備案的,甲方只負(fù)責(zé)蓋章以幫助履行相關(guān)手續(xù),不負(fù)擔(dān)具體問題和責(zé)任。若因違反上述規(guī)定或本項(xiàng)目的其他事宜而引起的一切責(zé)任和損失,全部由乙方承擔(dān);同時(shí)甲方有權(quán)單方面解除合同并撤銷項(xiàng)目部。
    三、甲方有權(quán)對正在施工的工程項(xiàng)目和施工地盤進(jìn)行正常的管理和指導(dǎo),乙方必須無條件接受甲方的管理。對發(fā)現(xiàn)有違反質(zhì)量、安全操作規(guī)程施工或發(fā)現(xiàn)存有質(zhì)量、安全隱患的情況,甲方有權(quán)責(zé)令停工整頓。
    四、乙方不得將該工程轉(zhuǎn)包。在施工中,凡與其他單位和個(gè)人簽定的一切合同、協(xié)議、承諾以以及在經(jīng)營中發(fā)生的一切債權(quán)、債務(wù)等經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律糾紛,完全由乙方負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
    五、乙方必須妥善處理好本工程的農(nóng)民工的工資問題,所有涉及本工程項(xiàng)目的勞動工資問題均由乙方自行負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。
    六、乙方應(yīng)配備和組建好項(xiàng)目經(jīng)理部,建立、健全質(zhì)量保證體系、質(zhì)量管理體系、安全生產(chǎn)管理體系項(xiàng)目經(jīng)理及成員要有上級有關(guān)部門部門頒發(fā)的上崗資格證。并自覺遵守上級有關(guān)部門規(guī)定,按時(shí)做好技術(shù)檔案及安全內(nèi)業(yè)等資料,隨時(shí)接受上級部門的檢查,并將有關(guān)證件材料及時(shí)上交公司。
    七、現(xiàn)場保險(xiǎn)費(fèi)、質(zhì)保金、相應(yīng)的規(guī)費(fèi)等一切費(fèi)用均由乙方繳納辦理,并負(fù)責(zé)為本項(xiàng)目施工現(xiàn)場的全體人員辦理人身意外傷害保險(xiǎn),并對施工中發(fā)生的一切事故承擔(dān)全部責(zé)任及費(fèi)用。
    八、乙方必須遵守公司財(cái)務(wù)制度及有關(guān)部門規(guī)定,正確計(jì)算施工成本,賬簿設(shè)置齊全,以備稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查,并及時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表。建設(shè)單位撥付工程款必須先進(jìn)甲方賬戶,甲方不得擅自挪用乙方工程款,甲方扣除管理費(fèi)及稅費(fèi),其余撥付給乙方。
    九、由于建設(shè)單位工程款不能按期撥付導(dǎo)致工期延誤,乙方不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;由于乙方人員、材料、設(shè)備、施工方法等原因?qū)е鹿て谘诱`,后果、責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。同時(shí),若工程質(zhì)量、工期沒有達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
    十、乙方對安全生產(chǎn)負(fù)有直接責(zé)任,發(fā)生安全事故由乙方承擔(dān)責(zé)任并接受上級部門的處罰和法律責(zé)任。
    十一、乙方自行負(fù)責(zé)收集整理各項(xiàng)施工文件,該工程的技術(shù)檔案在簽署單位工程竣工驗(yàn)收報(bào)告后30天內(nèi)交公司一份存檔備查。
    十二、依據(jù)施工合同,掛靠有效期在合同范圍內(nèi),有效期滿,雙方債權(quán)債務(wù)結(jié)清以及乙方結(jié)清以掛靠單位名義在外的債務(wù)后,本合同自動解除。
    十三、本協(xié)議雙方簽蓋章后生效。
    未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
    甲方:
    乙方:
    簽定日期:
    承攬合同糾紛篇五
    甲方:
    乙方:
    經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項(xiàng)目交由乙方負(fù)責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達(dá)成以下協(xié)議:
    一、工程概況
    1.工程名稱:
    2.工程地點(diǎn):
    3.承包范圍:
    4.承包方式:包工、包料、包費(fèi)用
    5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進(jìn)場之日起個(gè)日歷天。
    6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
    二、合同單價(jià)和付款方式
    1.合同單價(jià):
    2.實(shí)際結(jié)算價(jià)款以甲乙雙方簽字確認(rèn)的工程量乘以單價(jià)為準(zhǔn)。以上價(jià)格包括含稅價(jià),材料及其運(yùn)輸費(fèi),人工費(fèi),裝卸費(fèi),設(shè)備費(fèi)等一切費(fèi)用。合同價(jià)款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
    3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格后付至合同價(jià)款的__%;工程竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價(jià)款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗(yàn)收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
    4.該項(xiàng)目合同約定的款項(xiàng)由有限公司按照本合同約定支付,項(xiàng)目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認(rèn)可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
    三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
    四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
    1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價(jià)款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達(dá)不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價(jià)款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
    2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實(shí)施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費(fèi)用、包括給施工人員或第三方人員造成財(cái)產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
    五、爭議或糾紛處理
    1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
    2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時(shí)本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
    六、保修
    本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時(shí)內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進(jìn)行免費(fèi)維修。若乙方不能及時(shí)維修,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
    甲方:乙方:
    簽字簽字
    電話:電話:
    甲方駐工地代表:
    電話:
    _____年___月____日
    承攬合同糾紛篇六
    委托人(以下簡稱甲方):
    受托人(以下簡稱乙方):
    合同簽訂地:
    根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則基礎(chǔ)上,就乙方向甲方提供安保服務(wù)事宜簽訂如下協(xié)議,以資共同遵守:
    1.1合同名稱: ;
    1.2服務(wù)地點(diǎn): ;
    1.3承攬內(nèi)容: 負(fù)責(zé) 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;
    1.4安保服務(wù)內(nèi)容:安全保衛(wèi)服務(wù)包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中所列的保安服務(wù)、巡邏服務(wù)、門衛(wèi)服務(wù)、守護(hù)服務(wù)、押運(yùn)服務(wù)、技術(shù)防范服務(wù)等內(nèi)容,服務(wù)工作應(yīng)是包括針對人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實(shí)際服務(wù)范圍由雙方在本合同1.3條中書面確定;
    合同文件應(yīng)能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
    1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補(bǔ)充協(xié)議
    2)、本合同協(xié)議書
    3)、本合同專用條款
    4)、本合同通用條款
    5)、履行本合同的相關(guān)文件(含雙方往來函件、會審記錄、會議紀(jì)要、簽證等與本合同相關(guān)的修正文件)
    6)、合同清單
    7)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
    上述各項(xiàng)合同文件包括合同當(dāng)事人就該項(xiàng)合同文件所作出的補(bǔ)充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。
    安保服務(wù)應(yīng)當(dāng)符合本合同約定及所附附件的要求;且應(yīng)符合國家及地方政府指導(dǎo)性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應(yīng)對所提供的安保人員資質(zhì)和能力進(jìn)行審查,不符合安保要求的人員,不得報(bào)甲方確認(rèn),不得分派現(xiàn)場執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。
    4.1總服務(wù)期:暫定3個(gè)月;安保服務(wù)啟動日期由甲方書面通知為依據(jù);
    4.2服務(wù)方式:乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開展安保工作。乙方人員工作12小時(shí)后休息24小時(shí),再開展第二次12小時(shí)任務(wù),以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;
    本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認(rèn)上崗的保安員服務(wù)費(fèi)每人每月為(人民幣) 4600元,每月暫定安排保安員人數(shù)為50人,合同總價(jià)暫定為:¥690000元(大寫:人民幣陸拾玖萬元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定,最終結(jié)算時(shí)按實(shí)際安排人數(shù)計(jì)算。
    本合同為全費(fèi)用清單單價(jià)合同,綜合單價(jià)包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產(chǎn)生的一切費(fèi)用,乙方應(yīng)為保安員購買保險(xiǎn),且相關(guān)期間發(fā)生的安保傷害和風(fēng)險(xiǎn)防范及保險(xiǎn)支出均由乙方全權(quán)負(fù)責(zé)承擔(dān),甲方不再支付除此之外的任何款項(xiàng);合同執(zhí)行期間,單價(jià)不做調(diào)整。
    每月 5日前,乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報(bào)上月服務(wù)費(fèi)用,在當(dāng)期服務(wù)經(jīng)甲方確認(rèn)符合當(dāng)期要求后,服務(wù)費(fèi)按甲方現(xiàn)場管理部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)依據(jù),由甲方合約部門審定后給付審定金額的90%,以電匯方式結(jié)算;剩余10%在服務(wù)期結(jié)束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務(wù)期最終安保工作成果,確認(rèn)安保工作合格,甲方出具書面意見后給付剩余全部款項(xiàng);
    乙方在甲方支付相應(yīng)服務(wù)費(fèi)前,需提供給甲方當(dāng)期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對應(yīng)發(fā)票后支付相應(yīng)款項(xiàng);
    8.1甲方權(quán)利及義務(wù)
    8.1.1 甲方有權(quán)指派人員對保安員的工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),有權(quán)要求調(diào)換不適合在甲方工作的安保人員。
    8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術(shù)設(shè)備的,甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)設(shè)備租賃使用費(fèi)。
    8.1.3 甲方有責(zé)任及時(shí)、認(rèn)真研究解決乙方提出的安全問題,采取必要的改進(jìn)和防范措施。
    8.1.4 甲方有義務(wù)教育其員工尊重保安員的工作,對保安員履行職責(zé)的行為予以支持、配合,尊重和保障保安員的合法權(quán)益。
    8.1.5甲方有權(quán)不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費(fèi)用,是否符合安保要求以實(shí)際工作能力評價(jià)結(jié)果確定,不以乙方報(bào)甲方確認(rèn)的上崗確認(rèn)文件為準(zhǔn),但若乙方提供不符合要求的人員,造成甲方相關(guān)損失的,甲方有權(quán)向乙方進(jìn)行索賠;
    8.1.6甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定支付服務(wù)費(fèi)用。
    8.2乙方權(quán)利及義務(wù)
    8.2.1乙方有權(quán)要求甲方支付本合同約定的服務(wù)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。
    8.2.2 乙方負(fù)責(zé)保安員的勤務(wù)指揮、人員調(diào)整和休假安排。
    8.2.3 乙方對保安服務(wù)范圍內(nèi)的不安全隱患有權(quán)向甲方書面提出改進(jìn)意見和建議。
    8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會保險(xiǎn)、加班、工傷、年休假等依勞動合同法等規(guī)定全部由乙方負(fù)責(zé),并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備,如因未及時(shí)提供而造成甲方損失的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
    8.2.5 乙方負(fù)責(zé)保安員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等日常管理和違紀(jì)問題的處理。
    8.2.6乙方保安人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度。
    8.2.7乙方應(yīng)定期對指派的保安人員進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)。
    8.2.8乙方承諾在服務(wù)期內(nèi)對甲方工作人員進(jìn)行二次安保專業(yè)知識和法規(guī)教育的培訓(xùn)工作。
    8.2.9乙方與該保安員的勞動合同復(fù)印件必須交甲方備案一份。
    8.2.10負(fù)責(zé)執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的安全防范措施的落實(shí),做好人員進(jìn)出登記,維護(hù)區(qū)域范圍內(nèi)的治安秩序和人身財(cái)產(chǎn)安全。
    8.2.11妥善處理突發(fā)情況,對發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的刑事案件、治安案件,及時(shí)采取有效措施將傷害減至最低,并配合公安機(jī)關(guān)的偵查工作。
    8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時(shí)性勤務(wù)、勤雜工作。
    8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進(jìn)行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的,乙方需承擔(dān)因此造成的甲方損失;
    9.1在有效服務(wù)期內(nèi),除本合同約定或雙方協(xié)商解除外,任何一方單方解除合同,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務(wù)費(fèi)總額的30%違約金。
    9.2乙方安保服務(wù)不符合雙方約定或國家及地方要求的,由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴(yán)重程度,酌情給予罰款處罰;對乙方相關(guān)安保人員處罰為50~1000元/次,同時(shí)對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計(jì)總額不超過合同額10%;乙方需同時(shí)承擔(dān)因乙方安保不力對甲方造成的相關(guān)損失的全額賠償責(zé)任;
    10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更、解除或終止本合同。
    10.2合同期滿后,如一方不要求續(xù)簽,應(yīng)在本合同屆滿前一個(gè)月內(nèi)提出,若不通知,則自動解除。
    10.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),甲方有權(quán)解除合同,并同時(shí)要求乙方承擔(dān)合同金額30%的違約責(zé)任,如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的,就超出部分乙方應(yīng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任:
    10.3.1乙方收到甲方進(jìn)場通知后,超過要求進(jìn)場時(shí)間7天仍無法安排到位進(jìn)場執(zhí)勤的;
    10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務(wù)的;
    10.3.3乙方不解決實(shí)際安程中遇見的問題,在甲方催告的合理期限內(nèi)仍未解決完成的;
    10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認(rèn)為其不勝任工作的,經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員,乙方未及時(shí)更換的,經(jīng)書面要求后7天內(nèi)仍拒不更換的,或乙方管理人員擅自離開執(zhí)勤崗位累計(jì)達(dá)7天的;
    10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質(zhì)、管理人員資料或者現(xiàn)場實(shí)際管理人員與所報(bào)人員不一致的;
    10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴(yán)重不達(dá)標(biāo),導(dǎo)致無法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內(nèi),乙方拒絕修正的;
    10.3.7合同服務(wù)有效期間,存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問題,索賄受賄的;
    10.3.8因乙方原因,導(dǎo)致乙方指派的現(xiàn)場執(zhí)勤人員提起勞動仲裁、舉報(bào)、信訪等行為的。
    10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理,因管理責(zé)任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場制度的處罰)后,甲方同時(shí)有權(quán)解除合同。
    10.3.10因乙方原因?qū)е录追綗o法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。
    10.3.11甲方根據(jù)市場需要進(jìn)行變更,導(dǎo)致相應(yīng)承包服務(wù)項(xiàng)目不存在時(shí)。甲方有權(quán)解除合同,并無需承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。
    10.4合同解除時(shí),已完成的工作量由甲乙雙方書面確認(rèn),甲方對工作量確認(rèn)后書面通知乙方,乙方48小時(shí)內(nèi)未提出書面異議,視為乙方認(rèn)同確認(rèn)結(jié)果。如乙方拒絕確認(rèn)工程量,則以甲方委托的第三方咨詢機(jī)構(gòu)(包括監(jiān)理單位)確認(rèn)的為準(zhǔn),乙方不得對抗該確認(rèn)結(jié)果。
    10.5甲方解除合同或者要求暫停服務(wù),在發(fā)出要求乙方撤離人員和設(shè)備的通知后48小時(shí)內(nèi),乙方須撤出施工場地。如乙方在甲方出具相關(guān)通知之日起超過48小時(shí)仍拒絕撤出施工場地,造成甲方不能清場的,乙方每延遲一日應(yīng)按合同總金額2%支付延遲履行金,如超出5天仍未清理完畢的,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)合同總金額30%的延遲退場賠償金,同時(shí)甲方有權(quán)將乙方遺留在工地的設(shè)備材料視為乙方遺棄物品,甲方可自己予以處理,如由此造成乙方任何損失的甲方無需承擔(dān)任何責(zé)任。
    10.6乙方出借資質(zhì)與甲方簽定合同,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方對造成的所有后果承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償外,補(bǔ)償甲方合同總額10%的違約金,并保留進(jìn)一步索賠和法律追訴的權(quán)利;
    10.7合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。
    為明確職權(quán),切實(shí)維護(hù)雙方利益,本合同約定雙方負(fù)責(zé)人員;
    甲方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的甲方代表,負(fù)責(zé)聯(lián)系和溝通乙方相關(guān)安保服務(wù)事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟(jì)性文件,還需通過甲方領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意方可產(chǎn)生實(shí)際約束力;
    乙方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的乙方代表,負(fù)責(zé)對接甲方工作并反饋實(shí)際工作情況;乙方代表在乙方授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)簽署相關(guān)經(jīng)濟(jì)文件,并對乙方產(chǎn)生實(shí)際約束力;
    雙方變更合同負(fù)責(zé)人應(yīng)提前7日書面告知對方,特殊情況無法提前7日書面告知的,應(yīng)盡可能通知至對方,避免造成不必要的損失;造成違約的,按合同約定處理;
    12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),除法律要求或履行合同必須外,不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關(guān)本合同的內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)信息資料。
    12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責(zé)范圍以外的工作任務(wù),保安員有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。
    12.3保安人員在執(zhí)勤期間,因防止、制止甲方的財(cái)產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的,按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。
    ——【因見義勇為而變損時(shí)的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財(cái)產(chǎn)或者他人的財(cái)產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的,由侵害人承擔(dān)賠償責(zé)任,受益人也可以給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)償。
    12.4保安員在執(zhí)勤時(shí),屬職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生消防、治安及刑事案件,應(yīng)及時(shí)保護(hù)好現(xiàn)場,匯報(bào)甲方和相關(guān)公安機(jī)關(guān)。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵察認(rèn)定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價(jià)證券、金銀珠寶、古董字畫、郵票等),由甲乙雙方按合同約定處理,無約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進(jìn)行處理。
    12.5因甲方單位技防、物防、人防實(shí)施不到位,經(jīng)乙方提出合理化建議,而未采取措施的,乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜,乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
    12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作,由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任,由甲方承擔(dān)。
    13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時(shí),應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
    13.2本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。
    13.3合同份數(shù):本合同正本 貳 份,甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份,甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數(shù)可根據(jù)實(shí)際需要增持,但若副本內(nèi)容與正本不一致的,以正本內(nèi)容為準(zhǔn);
    13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權(quán)代表(需提供授權(quán)委托書)簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。
    13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過平等協(xié)商擬定,雙方對有疑義的條款已進(jìn)行了充分的溝通和說明,乙方已充分理解和約定其全部條款的內(nèi)容,并對其無異議。
    1、附件1-《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
    2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務(wù)合同清單計(jì)價(jià)表》
    甲方(公章): 乙方(公章):
    住 所: 住 所:
    法定代表人:
    授權(quán)代表人:
    合同經(jīng)辦人:
    開戶銀行及賬號:
    通訊地址:
    電話:
    合同簽訂時(shí)間: 年 月 法定代表人: 授權(quán)代表人: 合同經(jīng)辦人: 開戶銀行及賬號: 通訊地址: 電話: 日
    承攬合同糾紛篇七
    合同編號:78736
    簽訂合同單位:____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:
    1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格及交貨日期等如下表規(guī)定
    2.交貨辦法
    (1)交貨地點(diǎn):_______________________________________________________
    (2)運(yùn)輸:由甲代辦,但一切運(yùn)雜費(fèi)用等由乙負(fù)責(zé),甲交運(yùn)日期即為交貨日期。
    3.付款辦法:貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方,乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
    4.驗(yàn)收辦法:乙應(yīng)派員到甲倉庫驗(yàn)收,如不能派員驗(yàn)收,甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗(yàn)。
    5.附則
    (1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意,雙方另行簽訂合同。
    (2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
    (3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
    (4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
    (5)貨物運(yùn)達(dá)站____________________________
    (6)收貨人________________________________
    (7)合同糾紛的處理________________________
    甲及代表人:(簽字蓋章)______ 乙及代表人:(簽字蓋章)________
    開戶銀行:____________________ 開戶銀行:______________________
    帳號:________________________ 帳號:__________________________
    電話:________________________ 電話:__________________________
    簽訂日期:______年____月____日
    承攬合同糾紛篇八
    簽訂日期:____年__月__日
    承攬方(全稱):______
    定作方(全稱):______
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
    1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期:
    2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):____________
    3、原材料來源及互利方法:______________
    4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):__________
    5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_________________
    6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________
    7、違約責(zé)任:________________
    8、其他:_______________
    9、不可抗力_____________
    10、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
    11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
    12、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________
    13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
    承攬人:法人委托書號碼____ 定作人:法人委托書號碼______
    營業(yè)執(zhí)照號碼 營業(yè)執(zhí)照號碼
    承攬人:定作人: (蓋章)
    法定代表人: 法定代表人:
    開戶銀行: 帳號: 開戶銀行:帳號:
    電話號碼: 電話號碼:
    住址: 住址:
    承攬合同糾紛篇九
    委托方:_____公司
    簽訂地點(diǎn):
    受托方:
    簽訂時(shí)間:
    標(biāo)的、數(shù)量、價(jià)款:
    1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):按雙方確定的樣品驗(yàn)收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗(yàn)收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負(fù)責(zé)賠償,并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
    2、質(zhì)量要求:應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗(yàn)報(bào)告單(包括質(zhì)材、檢驗(yàn)依據(jù)、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等),特殊產(chǎn)品須有檢驗(yàn)資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(隨貨同行或提前送達(dá))。
    3、結(jié)算方式:委托方支付30%預(yù)付款,收到貨驗(yàn)收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時(shí)支付,但時(shí)間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。
    4、包裝標(biāo)準(zhǔn):貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標(biāo)注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。
    5、(交)提貨方式及地點(diǎn):委托方廠房內(nèi)。
    6、運(yùn)輸方式及到站(港)和費(fèi)用承擔(dān):受托方承擔(dān)。
    7、交貨地點(diǎn)、日期及方式:合同簽訂之日起10個(gè)工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。
    8、保密條款:雙方應(yīng)當(dāng)對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財(cái)務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標(biāo)明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔(dān),同時(shí)委托方有終止一切合作的權(quán)力。
    9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。
    10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)
    委托方:___公司
    受托方:
    法人代表:
    法人代表:
    委托代表:
    委托代表:
    傳真:
    電話:
    開戶銀行:
    帳號:
    地址:
    傳真:
    電話:
    開戶銀行:
    帳號:
    地址:
    年 月 日
    年 月 日
    承攬合同糾紛篇十
    甲方:____________________
    乙方:____________________
    鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方,______年______月______日甲自愿將位于___________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
    工程名稱:____________________________________。
    工程建筑面積:________________________________。
    工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
    工程項(xiàng)目:____________________________________。
    1、本工程總價(jià)為________元,大寫_________。
    2、本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場施工。
    3、施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
    乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
    關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應(yīng)材料。
    1、本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。
    2、本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。
    施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。
    工期為_____________,從______年______月______日到______年______月______日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。
    1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付___________元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的__________%支付違約金給乙方,其工期順延。
    2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐ぃ曳綉?yīng)按每天支付__________元的違約金給甲方。
    3、工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
    1、乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
    2、甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對乙方進(jìn)行賠償。
    3、乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
    4、乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
    5、乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
    甲方:________________________
    法定代表人:________________________
    地點(diǎn):________________________
    電話:________________________
    _________年_________月_________日
    乙方:________________________
    法定代表人:________________________
    地點(diǎn):________________________
    電話:________________________
    _________年_________月_________日
    承攬合同糾紛篇十一
    發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
    承包方:(以下簡稱乙方)
    甲方因開發(fā)位于復(fù)興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設(shè)項(xiàng)目需要,經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨(dú)立負(fù)責(zé)施工完成,雙方就該工程涉及各方權(quán)利、義務(wù)在平等自愿基礎(chǔ)上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定達(dá)成如下協(xié)議內(nèi)容:
    一、工程概況
    1、工程名稱:
    2、工程地點(diǎn):
    3、工程范圍
    甲方所提供的該項(xiàng)目施工平面圖中,土石方承攬工程,工程量達(dá)州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認(rèn)可為準(zhǔn)。
    二、承攬方式
    1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程,未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉(zhuǎn)包他人;否則,視為乙方根本性違約。
    2、乙方承攬施工過程中所有機(jī)械設(shè)備、爆破材料(土石方破碎,另行計(jì)價(jià))、裝挖機(jī)械、土石方外運(yùn)、衛(wèi)生清潔(必須設(shè)沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調(diào)發(fā)生的全部費(fèi)用均由乙方承擔(dān);若乙方因不文明施工內(nèi)容承擔(dān)了經(jīng)濟(jì)及法律責(zé)任,甲方有權(quán)直接向乙方追償。
    3、乙方是自然人承包,涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應(yīng)符合相關(guān)國家法律法規(guī),乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔(dān)相應(yīng)法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
    四、工程施工期限
    1、乙方承攬施工工期為日,即從本合同簽訂之日起三天內(nèi)進(jìn)場施工起計(jì)算工期至年月日止。
    2、因不可抗拒造成延誤工期,工期順延。
    五、工程價(jià)款及支付辦法
    1、按實(shí)際完成量立方米計(jì)算,土方、頁巖綜合價(jià)每立方元整。大寫:元整(稅費(fèi)由甲方負(fù)責(zé))。
    2、工程按實(shí)際完成工程量支付工程款,如甲方?jīng)]有按時(shí)付款。余款在該項(xiàng)工程驗(yàn)收合格后甲方不按時(shí)付清,乙方有權(quán)向甲方加由總造價(jià)的10%。
    六、工程成果及質(zhì)量
    1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實(shí)測地場平達(dá)甲方施工圖紙指定高程,場內(nèi)平整度需經(jīng)甲方簽字認(rèn);
    2、乙方所完成工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)等經(jīng),同時(shí)接受甲方驗(yàn)收認(rèn)可。
    七、工程量計(jì)算方法
    乙方進(jìn)場時(shí)需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內(nèi)指定范圍內(nèi)各點(diǎn)高程時(shí)行實(shí)測,甲方對各點(diǎn)高程計(jì)算后再向乙方交底作業(yè),乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后,雙方測量合格按實(shí)際計(jì)算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅(jiān)硬等實(shí)行按土石方立方米均價(jià)計(jì)算。
    八、工程驗(yàn)收
    1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗(yàn)收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時(shí)行驗(yàn)收。
    2、乙方完成土石方分項(xiàng)工程應(yīng)達(dá)到國家質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)。
    九、甲方權(quán)利義務(wù)
    1、甲方提供土石方倒土場地,場地的租金費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),運(yùn)土在3公里以內(nèi)(3公里外另行計(jì)價(jià));
    2、提供乙方施工場平土石方各點(diǎn)設(shè)計(jì)高程交由乙方組織施工,指派作為現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)和工程測量;
    3、甲方有權(quán)檢查乙方所承攬施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況,并有權(quán)審查同意乙方所提供施工方案;
    4、甲方為施工提供所需的用水、電接口,乙方施工作業(yè)所產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方自行承擔(dān);
    5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價(jià)款,不按時(shí)付款造成停工,由甲方負(fù)責(zé)造成停工的各種費(fèi)用;
    6、乙方在按合同約定期限及工程質(zhì)量完成工程后,甲方應(yīng)及時(shí)組織對乙方所完成工程驗(yàn)收。
    7、甲方有權(quán)要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項(xiàng)內(nèi)相關(guān)工作的乙方的任何成員。
    8、甲方在合同簽字后一天內(nèi)提供辦理放炮手續(xù)的資料。
    十、乙方權(quán)利義務(wù)
    1、提供進(jìn)場施工必備的有關(guān)資料和文件,證明其具備承接本工程資質(zhì)的有關(guān)材料,提供民工團(tuán)體工傷保險(xiǎn)單和發(fā)票。
    2、自行獨(dú)立組織能勝任該工程施工的項(xiàng)目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員,進(jìn)場前乙方應(yīng)向甲方指派為乙方駐工地代表負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)合同覆行,指派為專職質(zhì)安員,監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為,并獨(dú)立承擔(dān)在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應(yīng)責(zé)任。
    3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術(shù)質(zhì)量指令,按甲方要求組織施工,根據(jù)甲方要求編制施工方案,確保按合同工期和質(zhì)量要求完成所承擔(dān)的工程。
    4、按照甲方要求進(jìn)行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調(diào)。
    5、自行負(fù)責(zé)管理施工所有機(jī)械設(shè)備或相關(guān)材料,如損失或被損壞,由乙方自行負(fù)責(zé)。
    6、乙方支付民工工資、運(yùn)輸、機(jī)械、爆破等相關(guān)工作費(fèi)用應(yīng)將支付明細(xì)交于甲方存檔。
    十一、違約責(zé)任
    甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔(dān)給對方造成的全部經(jīng)濟(jì)損失。
    十二、爭議處理
    甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議,如協(xié)商不成,由甲方公司住所地人民法院管轄。
    十三、本合同未盡事宜,甲乙雙方另行以書面形式補(bǔ)充約定。
    十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效,結(jié)清賬后自動失效,乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份。
    注明:油料如出現(xiàn)國家價(jià)在每公升0.1元左右不另計(jì)價(jià),超出另行計(jì)價(jià)。
    甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
    法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
    _________年____月____日 _________年____月____日
    承攬合同糾紛篇十二
    甲方:委托方代表:
    乙方:承攬方代表:
    根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商一致,自愿簽訂本承攬制作合同,雙方的權(quán)利、義務(wù)已進(jìn)行約定,雙方將共同遵守,具體條款如下:
    一、承攬制作范圍。
    乙方是以承攬制作小組的形式,組織具備一定工作經(jīng)驗(yàn)、工作資質(zhì)的工作人員,從事專業(yè)廣告制作業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)實(shí)體,在乙方完全勝任的前提下,甲方應(yīng)將自己承接和負(fù)責(zé)廣告制作業(yè)務(wù),全部交由乙方進(jìn)行承攬統(tǒng)一制作,同時(shí)乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)向甲方交付相關(guān)勞動成果,即按時(shí)制作完成,且制作質(zhì)量應(yīng)符合甲方提供詳稿和設(shè)計(jì)要求,乙方并有權(quán)按本合同約定收取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)。
    二、合同期限。
    本承攬制作發(fā)布合同期限暫定年,自年月日起至年月日止。合同期滿后,雙方可協(xié)商再行簽訂。
    3.1乙方應(yīng)具備完成甲方的廣告制作業(yè)務(wù),具體制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi)以雙方核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算,核定價(jià)格為萬。在乙方完成制作承攬業(yè)務(wù)之時(shí),甲方應(yīng)按核定計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)支付承攬制作費(fèi)。
    3.2在制作發(fā)布之后,仍由乙方負(fù)責(zé)日常維護(hù)和更新,且乙方應(yīng)及時(shí)對已損壞的廣告和相關(guān)財(cái)物進(jìn)行重作和維修,相關(guān)費(fèi)用另外商定。
    3.3如乙方在承攬制作過程中,出現(xiàn)未按時(shí)保質(zhì)等事由,甲方有權(quán)按一定方式和比例扣減支付乙方的承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi)(具體方式和比例、由雙方另外商定),并且乙方應(yīng)及時(shí)無條件返工,直至制作合格完畢。
    3.4如在承攬維修過程中,出現(xiàn)不可抗力和難以預(yù)見的困難,再由雙方另行協(xié)商解決。
    3.5甲乙雙方應(yīng)按“月度”進(jìn)行業(yè)務(wù)費(fèi)結(jié)算,結(jié)算憑證以雙方確認(rèn)的相關(guān)單據(jù)為準(zhǔn)。在結(jié)算之后,甲方應(yīng)在規(guī)定時(shí)間里,清結(jié)乙方的業(yè)務(wù)費(fèi)。如需提前預(yù)付或預(yù)支,再由雙方按實(shí)際情況而定。
    4.1乙方應(yīng)確保完成甲方交付的廣告制作業(yè)務(wù),如有逾期或質(zhì)量不合格,則無權(quán)領(lǐng)取制作承攬業(yè)務(wù)費(fèi),并應(yīng)賠償甲方由此遭受一切經(jīng)濟(jì)損失。
    4.2乙方應(yīng)按時(shí)保質(zhì)完成制作業(yè)務(wù)并向甲方交付廣告制作成果,如乙方在制作過程中無法按時(shí)保質(zhì)完成,則甲方有權(quán)要求乙方重作返工。
    4.3在合同期限內(nèi),雙方均不得無故提前解除本合同,如有違者,應(yīng)賠償對方由此造成一切損失。
    4.4在合同期限內(nèi),由于乙方的制作承攬能力下降、返工和不合格率提高時(shí),甲方有權(quán)要求乙方整改,如乙方無法進(jìn)行整改的,甲方有權(quán)提前解除本合同。
    4.5在合同期限內(nèi),如乙方提前解除本合同,應(yīng)提前一個(gè)月向甲方提出書面申請,在甲方同意后,方可提前解除本合同,并按一定要求交接和歸還甲方的物品。否則,乙方自愿放棄甲方應(yīng)支付承攬制作業(yè)務(wù)費(fèi),并按甲方的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
    五、本協(xié)議自雙方簽字后,即行生效,且乙方應(yīng)在制作工作中遵守相關(guān)法律法規(guī)之規(guī)定,如有違者,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
    六、本協(xié)議壹式二份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。
    甲方:乙方:
    代表:代表:
    承攬合同糾紛篇十三
    簽訂日期:____年__月__日
    承攬方(全稱):______
    定作方(全稱):______
    經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
    1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期:
    2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn):____________
    3、原材料來源及互利方法:______________
    4、交(收)貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān):__________
    5、貨款結(jié)算時(shí)間及方法:_________________
    6、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān):_________
    7、違約責(zé)任:________________
    8、其他:_______________
    9、不可抗力_____________
    10、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。
    11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)向仲裁機(jī)關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
    12、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份___________
    13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
    甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
    甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
    地址:_______________________ 地址:___________________________
    電話:_______________________ 電話:___________________________
    傳真:_______________________ 傳真:___________________________
    日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
    承攬合同糾紛篇十四
    甲方: (以下簡稱甲方)
    乙方: (以下簡稱乙方)
    甲、 乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則,遵照《合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,就裝修承攬合同達(dá)成以下約定,供雙方共同遵守:
    一、工程概況
    1、甲方將 德惠超市馬邊店涂料、油漆 房屋裝修工作,交由乙方完成,乙方將根據(jù)自己專有的技術(shù)完成本合同約定內(nèi)容。
    2、分項(xiàng)工程單價(jià): 1、仿瓷:5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆:9.00元每平方米(含基層膩?zhàn)蛹叭斯?。3,墻紙粘貼:6.00元每平方米。4、清水漆:15.00元每平方米(噴漆,門及其他道具的線條不另計(jì)費(fèi))。5、以上單價(jià)均按實(shí)際著漆面積計(jì)算,造型頂按水平投影面積按實(shí)計(jì)算,不按展開面積計(jì)算,不按板材計(jì)算。
    3、工程量:按工程驗(yàn)收的實(shí)際工程量計(jì)算
    4、施工工期:合同簽訂之日起計(jì)算工期,總工期為 18 天。
    二、付款方式:
    1、乙方進(jìn)場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。
    2、工程竣工交驗(yàn)合格,甲方向乙方支付合同總價(jià)款的 95 %,剩余 5% 為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為 6 個(gè)月。
    三、甲方責(zé)任
    1、辦理好工程開工的手續(xù),提供工程地質(zhì)資料和工程施工圖。
    2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質(zhì)量;
    3、甲方負(fù)責(zé)工程所需資源,如施工用水、電和庫房等工作必備條件,開通施工場地內(nèi)運(yùn)輸?shù)缆罚鸪F(xiàn)場內(nèi)障礙物;
    4、在乙方確保質(zhì)量和工期任務(wù)完成的前提下,按合同規(guī)定付款給乙方,不得無故拖欠;
    5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督工作,對乙方違反有關(guān)安全、質(zhì)量、文明施工等規(guī)定的行為有權(quán)進(jìn)行警告、罰款等處罰;
    6、甲方項(xiàng)目部根據(jù)工程總進(jìn)度的要求進(jìn)行施工安排,乙方應(yīng)當(dāng)服從甲方安排及管理。
    三、乙方責(zé)任
    1、按照甲方的技術(shù)要求進(jìn)行施工,接受甲方相關(guān)人員的監(jiān)督與技術(shù)指導(dǎo),根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)和施工驗(yàn)收規(guī)范,嚴(yán)格按照施工圖或設(shè)計(jì)變更進(jìn)行施工,不得擅自更改圖紙,保質(zhì)保量的完成任務(wù),如因工程出現(xiàn)質(zhì)量問題則由乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任;
    2、乙方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備(設(shè)備需自備)、技術(shù)和勞動力完成本工程的全部工作,不得轉(zhuǎn)包,乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成,乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關(guān)系,乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財(cái)產(chǎn)或人身損害均由乙方自行負(fù)責(zé);
    3、乙方要保證材料利用率,不得浪費(fèi)、破壞,不得更換甲方提供的原材料;
    4、乙方應(yīng)遵守甲方有關(guān)施工安全等相關(guān)規(guī)定,做到文明施工、安全施工。
    四、質(zhì)量要求
    1、嚴(yán)格按照甲方要求施工。
    2、仿瓷墻面必須平整光潔(即壓光)。
    3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
    4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
    5、木制道具清水漆必須噴。
    6、乙方交付的工作成果不符合國家的質(zhì)量要求應(yīng)當(dāng)無條件整改,給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任;
    7、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,工程驗(yàn)收不合格,乙方負(fù)責(zé)返工并按合同約定承擔(dān)違約責(zé)任;
    8、甲方在使用過程中,如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題,乙方應(yīng)在接到甲方通知后3日內(nèi)組織人員維修,超過3日乙方未進(jìn)行維修的,甲方可另請他人,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
    五、安全施工與檢查
    1、乙方負(fù)責(zé)對其施工人員進(jìn)行安全教育,應(yīng)遵照工程建筑施工有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時(shí)接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作;
    2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方的安全制度與施工流程工作,采取必須的安全防護(hù)措施,消除事故隱患,施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故,所有責(zé)任由乙方承擔(dān),并承擔(dān)由此產(chǎn)生的其他一切費(fèi)用;
    3、施工進(jìn)程中,甲方有權(quán)監(jiān)督乙方執(zhí)行項(xiàng)目的安全制度和安全規(guī)定,對于違反項(xiàng)目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患,甲方有權(quán)要求乙方整改并限期完工,乙方同時(shí)還應(yīng)接受與其他施工人員同等的處罰。
    六、違約責(zé)任
    1、違反本合同約定,給對方造成損失的,應(yīng)當(dāng)賠償對方全部損失,同時(shí)向?qū)Ψ街Ц哆`約金 20% ;
    2、乙方應(yīng)在約定的時(shí)間完成工作成果,除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外,乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤,則工期順延,由此造成的誤工費(fèi)由甲方承擔(dān),以簽證單為依據(jù);因乙方原因造成工期延誤,給甲方造成損失的,應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償金,同時(shí)每延誤一天,乙方應(yīng)按合同總價(jià)款的 5 %向甲方支付違約金,延誤超過 2 天時(shí),甲方有權(quán)解除本合同,并不再支付合同尾款。
    七、合同解除
    1、合同履行完畢后,本合同自動解除;
    2、合同履行過程中,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可提前解除本合同;
    3、合同履行過程中,如發(fā)生不可抗力因素,導(dǎo)致本合同無法繼續(xù)履行,任何乙方均可要求解除本合同,無需承擔(dān)違約責(zé)任。
    八、合同履行過程中如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解,協(xié)商不成的,應(yīng)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
    九、合同履行過程中,有未盡事宜,經(jīng)雙方協(xié)商一致,可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式 2 份,甲乙雙方各執(zhí) 1 份,自雙方簽字蓋章之日起生效,合同附件作為本合同的組成部分,具有同等法律效力。
    甲方(簽章): 乙方(手印):
    地址: 地址:
    法定代表人: 身份證號(復(fù)印件附后)
    本合同簽約代表人: 電 話