-
21、 某施工項目在有放射性污染的環(huán)境中施工，則( )
A. 防護措施由發(fā)包人完成，費用也由發(fā)包人承擔
B. 防護措施由發(fā)包人完成，費用由承包人承擔
C. 防護措施由承包人完成，費用也由承包人承擔
D. 防護措施由承包人完成，費用由發(fā)包人承擔
標準答案： d
解析：實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工，及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天內(nèi)以書面形式通知工程師，并提出相應的防護措施。經(jīng)工程師認可后實施，由發(fā)包人承擔安全防護措施費用。
22、 施工合同履行中，發(fā)包人拖欠工程結(jié)算款，在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料56天內(nèi)仍不支付，則承包人( )
A. 無權(quán)對該工程主張任何權(quán)利
B. 無權(quán)申請人民法院拍賣該工程，但可主張該工程所有權(quán)
C. 可以申請人民法院拍賣該工程，承包人優(yōu)先受償
D. 可以留置該工程
標準答案： c
解析：發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款，承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款。發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
23、 甲承包人在施工中由于某工程部位的施工與乙承包人的施工發(fā)生干擾，工程師發(fā)布指示改變了他的施工時間和順序?qū)е率┕こ杀镜脑黾?000元，延誤工期2天。則（ ）。
A．承包人無權(quán)要求補償
B．發(fā)包人補償3000元成本，延誤工期不予順延
C．發(fā)包人補償3000元成本，并順延延誤工期2天
D．甲承包人與發(fā)包人由雙方協(xié)商承擔
標準答案： a
解析：因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏邪藷o權(quán)要求追加合同價款。如由于承包人原因?qū)嶋H施工進度滯后于計劃進度，某工程部位的施工與其他承包人的施工發(fā)生干擾，工程師發(fā)布指示改變了他的施工時間和順序?qū)е率┕こ杀镜脑黾踊蛐式档?，承包人無權(quán)要求補償。
24、 FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，解決合同爭議的方法包括( )。
A．由工程師確定
B．提交爭端裁決委員會決定
C．雙方協(xié)商
D．提交仲裁機構(gòu)裁決
E．通過訴訟解決
標準答案： a, b, c, d
解析：FIDIC《施工合同條件》規(guī)定了解決爭議的方法，包括：
(1)提交工程師決定。
(2)提交爭端裁決委員會決定。
(3)雙方協(xié)商。
(4)仲裁。
25、 按照FIDIC《施工合同條件》中有關(guān)風險責任劃分的規(guī)定，業(yè)主應承擔的風險包括( )。A．業(yè)主提供的設計不當造成的損失
B．承包商施工原因造成的爆炸
C．工程所在國發(fā)生戰(zhàn)爭
D．放射性污染導致停工
E．施工遇到不利氣候條件導致的停工
標準答案： a, c, d
解析：屬于業(yè)主的風險包括：
(1)戰(zhàn)爭、敵對行動、入侵、外敵行動；
(2)工程所在國內(nèi)發(fā)生的叛亂、革命、*或軍事政變、篡奪政權(quán)或內(nèi)戰(zhàn)(在我國實施的工程均不采用此條款)；
(3)不屬于承包商施工原因造成的爆炸、核廢料輻射或放射性污染等；
(4)超音速或亞音速飛行物產(chǎn)生的壓力波；
(5)*、*或混亂，但不包括承包商及分包商的雇員因執(zhí)行合同而引起的行為；
(6)因業(yè)主在合同規(guī)定以外，使用或占用永久工程的某一區(qū)段或某一部分而造成的損失或損害；
(7)業(yè)主提供的設計不當造成的損失；
(8)一個有經(jīng)驗承包商通常無法預測和防范的任何自然力作用。
21、 某施工項目在有放射性污染的環(huán)境中施工，則( )
A. 防護措施由發(fā)包人完成，費用也由發(fā)包人承擔
B. 防護措施由發(fā)包人完成，費用由承包人承擔
C. 防護措施由承包人完成，費用也由承包人承擔
D. 防護措施由承包人完成，費用由發(fā)包人承擔
標準答案： d
解析：實施爆破作業(yè)，在放射、毒害性環(huán)境中施工，及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天內(nèi)以書面形式通知工程師，并提出相應的防護措施。經(jīng)工程師認可后實施，由發(fā)包人承擔安全防護措施費用。
22、 施工合同履行中，發(fā)包人拖欠工程結(jié)算款，在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料56天內(nèi)仍不支付，則承包人( )
A. 無權(quán)對該工程主張任何權(quán)利
B. 無權(quán)申請人民法院拍賣該工程，但可主張該工程所有權(quán)
C. 可以申請人民法院拍賣該工程，承包人優(yōu)先受償
D. 可以留置該工程
標準答案： c
解析：發(fā)包人收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后28天內(nèi)不支付工程竣工結(jié)算價款，承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價款。發(fā)包人在收到竣工結(jié)算報告及結(jié)算資料后56天內(nèi)仍不支付，承包人可以與發(fā)包人協(xié)議將該工程折價，也可以由承包人申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
23、 甲承包人在施工中由于某工程部位的施工與乙承包人的施工發(fā)生干擾，工程師發(fā)布指示改變了他的施工時間和順序?qū)е率┕こ杀镜脑黾?000元，延誤工期2天。則（ ）。
A．承包人無權(quán)要求補償
B．發(fā)包人補償3000元成本，延誤工期不予順延
C．發(fā)包人補償3000元成本，并順延延誤工期2天
D．甲承包人與發(fā)包人由雙方協(xié)商承擔
標準答案： a
解析：因承包人自身原因?qū)е碌墓こ套兏邪藷o權(quán)要求追加合同價款。如由于承包人原因?qū)嶋H施工進度滯后于計劃進度，某工程部位的施工與其他承包人的施工發(fā)生干擾，工程師發(fā)布指示改變了他的施工時間和順序?qū)е率┕こ杀镜脑黾踊蛐式档?，承包人無權(quán)要求補償。
24、 FIDIC《施工合同條件》規(guī)定，解決合同爭議的方法包括( )。
A．由工程師確定
B．提交爭端裁決委員會決定
C．雙方協(xié)商
D．提交仲裁機構(gòu)裁決
E．通過訴訟解決
標準答案： a, b, c, d
解析：FIDIC《施工合同條件》規(guī)定了解決爭議的方法，包括：
(1)提交工程師決定。
(2)提交爭端裁決委員會決定。
(3)雙方協(xié)商。
(4)仲裁。
25、 按照FIDIC《施工合同條件》中有關(guān)風險責任劃分的規(guī)定，業(yè)主應承擔的風險包括( )。A．業(yè)主提供的設計不當造成的損失
B．承包商施工原因造成的爆炸
C．工程所在國發(fā)生戰(zhàn)爭
D．放射性污染導致停工
E．施工遇到不利氣候條件導致的停工
標準答案： a, c, d
解析：屬于業(yè)主的風險包括：
(1)戰(zhàn)爭、敵對行動、入侵、外敵行動；
(2)工程所在國內(nèi)發(fā)生的叛亂、革命、*或軍事政變、篡奪政權(quán)或內(nèi)戰(zhàn)(在我國實施的工程均不采用此條款)；
(3)不屬于承包商施工原因造成的爆炸、核廢料輻射或放射性污染等；
(4)超音速或亞音速飛行物產(chǎn)生的壓力波；
(5)*、*或混亂，但不包括承包商及分包商的雇員因執(zhí)行合同而引起的行為；
(6)因業(yè)主在合同規(guī)定以外，使用或占用永久工程的某一區(qū)段或某一部分而造成的損失或損害；
(7)業(yè)主提供的設計不當造成的損失；
(8)一個有經(jīng)驗承包商通常無法預測和防范的任何自然力作用。