一 、單項選擇題（共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個最符合題意）
1、下列建設(shè)工程施工合同條款中，明確施工人施工要求的是（ ?。l款。
A．工程范圍
B．工程質(zhì)量
C．撥款與結(jié)算
D．竣工驗收
2、施工總承包單位承包建設(shè)工程后的下列行為中，除（ ）以外均是法律所禁止的。
A．將承包的工程全部轉(zhuǎn)讓給他人完成的
B．將有關(guān)專業(yè)工程發(fā)包給了業(yè)主推薦的分包人的
C．將承包的工程肢解后以分包的名義全部轉(zhuǎn)讓給他人完成的
D．將分包的工程發(fā)包后未設(shè)立項目管理機構(gòu)進行組織管理的
3、某建筑工程在城市住宅區(qū)內(nèi)，主體結(jié)構(gòu)施工階段建筑公司擬進行混凝土澆筑，使用的機械設(shè)備可能產(chǎn)生噪聲污染，建筑公司必須在澆筑施工（ ?。┤找郧跋騎程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的相關(guān)情況。
A．3
B．5
C．10
D．15
4、建設(shè)工程實行施工許可制度，主要是為了（ ）。
A．調(diào)控同期開工項目的數(shù)量
B．調(diào)控同期在建項目的規(guī)模
C．防止施工單位違法轉(zhuǎn)包工程
D．確保工程項目符合法定的開工條件
5、甲公司向乙建材商訂購了一批木料。乙按照約定將木料置于交付地點并告知了甲公司，但甲未按約定時間收取。這期間，木料堆放地失火，導致甲訂購的部分木料被毀。
此損失應(yīng)由（ ）。
A．甲和乙各分擔一半
B．乙全部承擔
C．甲承擔大部分責任
D．甲承擔全部責任
6、下列選項中，屬于建筑工程一切險承保的是（ ）。
A．大氣變化引起的工程損毀
B．設(shè)計錯誤引起的損失
C．原材料缺陷引起的保險財產(chǎn)損失
D．地面下陷引起的工程損失
7、某承包人與發(fā)包人以中標價簽訂了建設(shè)工程施工合同并履行備案手續(xù)后，發(fā)包人與承包人又簽訂了要求承包人在中標價格基礎(chǔ)上讓利10%的補充協(xié)議，結(jié)算時雙方對工隉價款發(fā)生爭議，則應(yīng)當以（ ）作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
A．備案的建設(shè)工程合同
B．補充協(xié)議
C．重新商定合同
D．當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法
8、按照《建筑法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，大型建筑工程或結(jié)構(gòu)復雜的建筑工程，可由兩個以上承包單位結(jié)成聯(lián)合體共同承包。對此，下列表述中正確的是（ ）。
A．聯(lián)合體是法人
B．聯(lián)合體中各單位資質(zhì)等級不同時，應(yīng)以資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承包工程
C．聯(lián)合體中標后，由各組成單位分別與建設(shè)單位簽約
D．聯(lián)合各方對承包合同的履行承擔連帶責任
9、職工參加工傷保險，應(yīng)由（ ）繳納工傷保險費。
A．用人單位
B．職工本人
C．勞動行政部門
D．用人單位和職工共同
10、在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施，必須由( )單位承擔。
A．施工單位
B．出租單位
C．具有相應(yīng)資質(zhì)的
D．檢驗機構(gòu)
11、 商標權(quán)的客體是（ ）。
A．商標
B．注冊的商標
C．文字和圖案
D．商標的圖像
12、 甲公司與某輸送設(shè)備生產(chǎn)廠簽訂了一份非標準輸送設(shè)備定制合同，并向該公司支付了預付款。輸送設(shè)備公司按約定完成了定制任務(wù)，但甲公司卻未向其支付合同額中剩余的款項，也未提出解除該合同。對此，這家輸送設(shè)備公司對這些設(shè)備享有（ ?。?。
A．處置權(quán)
B．所有權(quán)
C．使用權(quán)
D．留置權(quán)
13、 根據(jù)《建筑市場誠信行為管理辦法》的規(guī)定，除招標投標違法行為外，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定作出后的（ ?。┤諆?nèi)。
A．30
B．20
C．15
D．7
14、 以下關(guān)于審判監(jiān)督程序的表述中．不正確的是( )。
A．當事人對生效的判決、裁定，認為有錯誤的，向原審法院申請再審
B．申請再審不停止判決、裁定的執(zhí)行
C．申請再審應(yīng)當提交再審申請書等材料
D．申請再審，一般應(yīng)當在判決、裁定生效后2年內(nèi)提出
15、 某開發(fā)商將一項目的策劃任務(wù)委托給乙公司。由于乙對此類項目策劃工作經(jīng)驗不足，便以自己的名義與丙簽訂了協(xié)議。丙按其要求完成了策劃任務(wù)，后因開發(fā)商拒付酬金，導致乙無法向丙支付酬金。對此，下列說法中錯誤的是（ ）。
A．丙無權(quán)要求開發(fā)商履行合同
B．丙可以要求乙履行合同
C．乙可以要求開發(fā)商履行合同
D．乙應(yīng)向丙披露委托人
16、 下列關(guān)于注冊建造師信用檔案的表述中，錯誤的是（ ?。?。
A．信用檔案信息，主要由本人及其聘用單位向資質(zhì)許可機關(guān)提供
B．信用檔案的內(nèi)容包括其基本情況、業(yè)績、良好行為、不良行為等
C．信用檔案中的不良行為記錄，以建設(shè)單位和監(jiān)理單位提供的信息為準
D．信用檔案信息按有關(guān)規(guī)定向社會公示
17、 根據(jù)《節(jié)約能源法》規(guī)定，以下不屬于用能單位能源消費方式的是（ ?。?BR> A．分類計量
B．包費制
C．分類統(tǒng)計
D．利用狀況分析
18、 財產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)置后，將限制的是財產(chǎn)的（ ）。
A．占有權(quán)
B．使用權(quán)
C．收益權(quán)
D．處分權(quán)
19、 甲建筑公司向乙材料供應(yīng)商訂購了一批材料。當這批材料被按期送到指定地點時，項目部工作人員驗收發(fā)現(xiàn)，除了訂購合同約定的材料外，還多出了一部分材料，經(jīng)了解屬于供應(yīng)商疏忽所致。雙方協(xié)商后決定，暫時由甲方代為保管這部分多出的材料，并向乙方收取合理費用。代管期間當?shù)貧夂虺霈F(xiàn)異常，盡管甲方采取了正確的保護措施，但仍有部分材料發(fā)生變形，由此給乙方造成了損失。對此，下列選項中正確的是（ ）
A．該損失應(yīng)由甲公司承擔
B．該損失應(yīng)由甲乙雙方共同承擔
C．乙公司可以不支付代管費用
D．乙公司應(yīng)負擔代管費并承擔其損失
20、 仲裁機構(gòu)對受理的仲裁案件進行的調(diào)解，調(diào)解達成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書，調(diào)解書與裁決書()。
A．具有同等法律效力
B．調(diào)解書不具有強制執(zhí)行效力
C．都不具有強制執(zhí)行效力
D．只有裁決書可以申請撤銷
21、 甲公司的總經(jīng)理張三到乙公司的董事長李四的辦公室，看到丙公司向乙公司發(fā)出的一分要約，很感興趣，就向李四要了這份要約，并按照要約上的要求回復了丙公司，甲公司發(fā)出的文件屬于（ ）。
A．要約邀請
B．新要約
C．承諾
D．承諾意向
22、 下列屬于著作權(quán)中人身權(quán)的是（ ?。?。
A．保護作品完整權(quán)
B．使用權(quán)
C．許可使用權(quán)
D．轉(zhuǎn)讓權(quán)
23、 《招標投標法》屬于( )。
A．民商法
B．行政法
C．經(jīng)濟法
D．社會法
24、 根據(jù)《招標投標法》有關(guān)規(guī)定，評標委員會中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的（ ?。?。
A．二分之一
B．三分之二
C．三分之一
D．四分之一
25、 具有工程設(shè)計綜合資質(zhì)的某設(shè)計單位，為了增加收入，允許一家取得工程設(shè)計專項資質(zhì)的設(shè)計事務(wù)所以自己的名義承攬設(shè)計業(yè)務(wù)，依照《建筑法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)責令改正，沒收違法所得，處以合同約定的設(shè)計費（ ）的罰款。
A．25%以上50%以下
B．1倍以上2倍以下
C．2%以上4%以下
D．0.5%以上1%以下
26、 根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》的規(guī)定，對于接受轉(zhuǎn)包、違法分包和利用他人名義承攬工程的單位，處以（ ?。┑牧P款。
A．1萬元以上3萬元以下
B．合同金額2%以上4%以下
C．合同金額0.5%以上1%以下
D．50萬元以上100萬元以下
27、 甲房地產(chǎn)開發(fā)公司對該市建委對其作出不予頒發(fā)施工許可證行為不服，欲直接向人民法院提起訴訟的，則甲房地產(chǎn)開發(fā)公司應(yīng)當在知道作出具體行政行為之日起( )內(nèi)提出。
A．3個月
B．6個月
C．2年
D．5年
28、 甲公司委托乙公司代購其產(chǎn)品線上的2臺設(shè)備，并在委托合同中明確了設(shè)備的生產(chǎn)廠家（為BIN公司）、規(guī)格型號、價款、到貨時間、地點以及對乙公司的受托權(quán)限和酬金及其支付方式等事宜。隨后，乙公司以自己的名義與BIN公司簽訂了設(shè)備買賣合同。然而，交貨時BIN公司僅提供了1臺與合同約定的質(zhì)量完全一致的設(shè)備M，同時還提供了另1臺使用功能、技術(shù)參數(shù)等與設(shè)備M相近、價格比較優(yōu)惠的設(shè)備N。為了如期履行委托合約，乙公司便自作主張將這2臺設(shè)備一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方報告和說明。在設(shè)備試運行期間，設(shè)備N不能正常運轉(zhuǎn)，導致甲公司產(chǎn)品線未能按期正式投產(chǎn)。對此，下列選項中錯誤的是（ ?。?。
A．甲可以向乙提出索賠要求
B．應(yīng)由BIN公司承擔全部賠償責任
C．乙的行為超越了代理權(quán)限
D．乙有委托事務(wù)報告義務(wù)
29、 關(guān)于建筑施工勞務(wù)分包企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員配備，說法正確的是( )。
A．無須配備
B．不少于2人
C．每個項目不少于2人
D．可以由其他人員兼任
30、 用人單位拖欠或者未足額支付勞動報酬的，勞動者可以依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾垼ā 。?BR> A．法律援助
B．支付令
C．社會救濟
D．依法制裁用人單位
31、 某施工現(xiàn)場發(fā)生觸電事故，導致2人死亡，1人受傷，事故調(diào)查組經(jīng)仔細調(diào)查后提交了事故調(diào)查報告并附有關(guān)證據(jù)資料，則負責事故調(diào)查的人民政府應(yīng)自收到報告后( )日內(nèi)作出批復。
A．15
B．20
C．30
D．45
32、 關(guān)于無資質(zhì)承攬工程的法律規(guī)定，下列表述中正確的是（ ?。?。
A．無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務(wù)分包合同都是無效合同
B．當作為無資質(zhì)的“實際施工人”的利益受到損害時．不能向合同相對人主張權(quán)利
C．當無資質(zhì)的“實際施工人”以合同相對方為被告起訴時，法院不應(yīng)受理
D．無資質(zhì)的“實際施工人”不能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利
33、 某施工單位在土方挖掘施工作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)了近代古墓葬，但考慮到發(fā)掘會影響工程正常工期，因此沒有向文物主管部門報告，造成部分文物損害，則應(yīng)對施工單位采取的處罰措施是（ ?。?。
A．處以罰款
B．吊銷資質(zhì)證書
C．追究項目經(jīng)理刑事責任
D．要求恢復文物原狀
34、 當事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由( )裁定。
A．仲裁委員會
B．合同履行地中級人民法院
C．被告所在地中級人民法院
D．仲裁委員會所在地中級人民法院
35、 王某在某建筑工程公司工作2年，繳納失業(yè)保險滿2年，失業(yè)4個月中領(lǐng)取了失業(yè)保險金，隨后找到新的工作重新上崗，工作2年并繼續(xù)繳納失業(yè)保險滿2年后再次失業(yè)，則其二次失業(yè)后領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限為（ ）個月。
A．12
B．8
C．6
D．0
36、 某人以其居住的商品住宅作為向銀行貸款的擔保，這種擔保方式屬于（ ?。?。
A．保證
B．質(zhì)押
C．抵押
D．留置
37、 商貿(mào)公司為建筑公司供應(yīng)建材，建筑公司認為建材質(zhì)量不合格，未按合同約定支付材料款。商貿(mào)公司向法院起訴，下列證據(jù)中，證明力要大于其他證據(jù)的是( )。
A．送貨單
B．合格證
C．合同書
D．專業(yè)機構(gòu)出具的質(zhì)量鑒定報告
38、 失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳費10年以上的，領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限最長為（ ?。?BR> A．12個月
B．16個月
C．18個月
D．24個月
39、 某建筑企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故的，則安全生產(chǎn)許可證屆滿時（ ）。
A．必須再次審查，審查合格延期3年
B．不再審查，有效期直至發(fā)生死亡事故時終止
C．按照初始條件重新申請辦理
D．經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)同意，不再審查，有效期延期3年
40、 商事仲裁具有許多特點，其中最突出的是( )。
A．專業(yè)性
B．自愿性
C．獨立性
D．靈活性
41、 某工程施工過程中，總承包單位沒有按照分包合同的約定支付安全文明施工措施費用，導致分包單位現(xiàn)場安全防護措施不完善發(fā)生安全事故，則應(yīng)由( )負主要責任。
A．總承包單位
B．分包單位
C．建設(shè)單位
D．總承包單位和分包單位共同
42、 某工程項目實行施工總承包的，則該項目的建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案由( )統(tǒng)一組織編制。
A．建設(shè)單位
B．總承包單位
C．監(jiān)理單位
D．總承包單位和專業(yè)分包單位
43、 實行開工報告制度的建設(shè)工程，其開工報告是指（ ?。?。
A．施工單位向監(jiān)理工．程師提交的開工報告
B．建設(shè)單位向政府主管部門提交的開工報告
C．限額以下可以不辦理施工許可證的工程由施工單位向建設(shè)單位提交的開工報告
D．施]二單位項目部向公司總部提交的報告
44、 施工方甲單位由于建設(shè)需要，需要經(jīng)過乙廠的道路運送建筑材料。于是，甲、乙雙方訂立合同，約定施工方甲單位向乙廠支付一定的費用，甲單位可以通過乙單位的道路運送材料。在此合同中，施工單位甲擁有的權(quán)利是（ ）。
A．相鄰權(quán)
B．地役權(quán)
C．土地租賃權(quán)
D．建設(shè)用地使用權(quán)
45、 招標人的下列行為中，除（ ?。┮酝饩鶎儆谂c投標人串通投標。
A．在開標前開啟投標文件向有關(guān)投標人泄露信息
B．向投標人泄露標底
C．接受投標人賄賂
D．授意投標人修改投標文件
46、 建設(shè)工程應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起（ ?。﹤€月內(nèi)開工。
A．1
B．2
C．3
D．6
47、 注冊建造師需要增加執(zhí)業(yè)專業(yè)時，應(yīng)按規(guī)定申請專業(yè)增項注冊。增項注冊應(yīng)提交擬增項專業(yè)的（ ?。?。
A．學歷證明
B．經(jīng)考核認定的相應(yīng)能力證明
C．考試合格后核發(fā)的國家統(tǒng)一的專業(yè)合格證明
D．業(yè)績證明
48、 代理人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)限范圍或代理權(quán)終止后進行代理活動的，屬于（ ?。?BR> A．有權(quán)代理
B．無權(quán)代理
C．表見代理
D．濫用代理權(quán)
49、 對采用虛假證明文件騙取施工許可證尚未構(gòu)成犯罪的，應(yīng)由發(fā)證機關(guān)（ ?。?。
A．責令停止施工，對建設(shè)單位和施工單位分別處以罰款
B．收回施工許可證法，責令停止施工。對責任單位處以罰款
C．宣布該施工許可證無效．責令停止施工，沒收非法所得
D．責令停止施丁，有違法所得的，處以5000元以上10000元以下的罰款
50、 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定的應(yīng)取樣數(shù)量的（ ）。
A．20%
B．25%
C．30%
D．50%
51、 物權(quán)和債權(quán)的性質(zhì)分別可以表述為（ ?。?。
A．相對權(quán)，絕對權(quán)
B．相對權(quán)，相對權(quán)
C．絕對權(quán)，相對權(quán)
D．絕對權(quán)，絕對權(quán)
52、 甲向某出版社乙去函，詢問該出版社是否出版了《現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全》資料，乙立即向甲郵寄了《現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全》兩套，共380元，甲認為該書不符合其需要，拒絕接受，雙方因此發(fā)生了爭議。從本案來看甲乙之間（ ?。?。
A．合同已經(jīng)成立
B．合同未成立
C．已經(jīng)完成要約和承諾階段
D．合同是否成立無法確定
53、 王某自1995年1月至2012年10月一直在某安裝工程公司工作，2012年10月公司提出解除勞動合同并與王某協(xié)商一致后解除勞動合同，王某離職前月工資8000元，所在城市上年度職工月平均工資2000元，該公司應(yīng)向王某支付（ ?。┰慕?jīng)濟補償。
A．12萬
B．9萬
C．4萬
D．3萬
54、 按照《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列選項中屬于施工單位承攬業(yè)務(wù)不良行為的是（ ?。?。
A．串通投標
B．偷工減料
C．未取得資質(zhì)證書承攬工程
D．出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書
55、 根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得（ ）。
A．項目開工
B．從事建筑施工活動
C．參與項目投標
D．辦理工程竣工驗收
56、 某工程按國務(wù)院規(guī)定于2008年6月1日辦理了開工報告審批手續(xù)，由于周邊關(guān)系協(xié)調(diào)問題一直沒有開工，同年12月7日準備開工時，建設(shè)單位應(yīng)當（ ?。?。
A．向批準機關(guān)申請延續(xù)
B．報批準機關(guān)核驗開工報告
C．重新辦理開工報告審批手續(xù)
D．改辦開工報告
57、 施工企業(yè)甲與磚廠乙簽訂了透水磚的采購合同，數(shù)量10萬塊，總價款j萬元。后來，磚廠乙因故將3萬元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給磚廠丙，并通知了施r『[企業(yè)甲。依據(jù)《合同法》的規(guī)定，施工企業(yè)甲對磚廠乙3萬元債權(quán)的抗辯權(quán)應(yīng)向（ ?。┲鲝?。
A．乙
B．丙
C．乙或丙均可
D．乙或丙均不可
58、 某開發(fā)商將已出租的寫字樓抵押給銀行，以獲得借款。當借款期限屆滿時，因無力償還，便將該寫字樓折價抵給銀行。銀行獲得該寫字樓的所有權(quán)后，準備自己使用。按照《物權(quán)法》的規(guī)定，下列說法中正確的是（ ?。?BR> A．銀行有權(quán)解除租賃合同
B．銀行無權(quán)解除租賃合同
C．出租的寫字樓不能抵押
D．開發(fā)商應(yīng)承擔違約責任
59、 關(guān)于施工圖報審和審查合格的時間，應(yīng)為( )。
A．基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)部分在開工前報審及完成審核
B．建筑部分開始施工前完成報審
C．根據(jù)工程進度可以邊報審邊施工
D．設(shè)計文件應(yīng)在開工前完成報審和審核
60、 下列關(guān)于建造師注冊的表述中，正確的是（ ?。?BR> A．取得建造師資格證書的人員，如果沒能在三年內(nèi)申請注冊，其資格證書將失效
B．申請初始注冊的人員，應(yīng)受聘于一個相關(guān)單位
C．注冊建造師增加執(zhí)業(yè)專業(yè)的，需辦理變更注冊
D．因工作需要，取得建造師資格證書的人員可申請在兩個單位注冊
61、 下列法律中，屬于經(jīng)濟法的是（ ?。?BR> A．《標準化法》
B．《招標投標法》
C．《物權(quán)法》
D．《合同法》
62、 甲公司與乙公司簽訂了一份設(shè)備融資租賃合同，乙與甲指定的丙廠商簽訂設(shè)備買賣合同。丙按照與乙簽訂的合同及時向甲交付了該設(shè)備。使用過程中，因設(shè)備自身故障造成兩名工人受傷。此責任應(yīng)由（ ）。
A．甲承擔
B．乙承擔
C．丙承擔
D．乙和丙分擔
63、 2010年4月20日甲與某開發(fā)公司簽訂商品房買賣合同，購買一套120平方米的期房，并贈送停車位一個，2010年12月26日開發(fā)商依據(jù)合同規(guī)定的時間交房時，通知甲：該房面積太小不符合該公司贈送停車位的規(guī)定，因此不能贈送甲停車位，當時合同約定的贈送停車位事項屬于銷售人員乙的錯誤，公司已經(jīng)將乙處分了。甲接到該通知后，不可以選擇以下行為中的（ ）。
A．繼續(xù)履行合同
B．和開發(fā)商協(xié)商將停車位的費用折價返還給甲
C．向法院申請撤銷該合同
D．向乙要求賠償
64、 施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情況，當事人一方可以免除違約責任的是（ ?。?。
A．因為三通一平工期拖延，發(fā)包方不能在合同約定的時間內(nèi)給承包商提供施工場地
B．因為發(fā)包方拖延提供圖紙，導致工期拖延
C．因為發(fā)生洪災(zāi)，承包方無法在合同約定的工期內(nèi)竣工
D．因為承包方自有設(shè)備損壞，導致工期拖延
65、 建筑市場誠信行為信息中的良好行為記錄，是指企業(yè)因嚴格遵守建設(shè)法規(guī)，行為規(guī)范，誠信經(jīng)營而受到（ ?。┍碚?、獎勵所形成的記錄。
A．建設(shè)單位
B．行政主管部門或相關(guān)專業(yè)部門
C．監(jiān)理單位
D．公眾評價
66、 有名合同和無名合同的區(qū)別主要在于兩者（ ?。┎煌?。
A．成立的條件
B．適用的法律規(guī)則
C．履行的原則
D．承擔違約責任的方式
67、 甲裝飾公司將部分工程剩余材料儲存在乙的倉庫。由于缺乏流動資金，甲將這部分材料出售給了丙，把倉單背書后交予丙，并在事后通知了乙。在倉儲期滿2個月后，丙持這份倉單提貨，則此倉儲合同及履行的下列情形中錯誤的是（ ?。?。
A．乙公司可以拒絕交貨
B．乙可以加收倉儲費
C．甲有轉(zhuǎn)讓提取材料的權(quán)利
D．乙加收倉儲費后將材料交給丙
68、 甲建筑公司承建一住宅項目，采用租賃方式向乙建筑機械租賃公司租賃一物料提升機，以降低成本。該物料提升機為乙建筑機械租賃公司剛剛購買，但缺少產(chǎn)品合格證明，下列說法正確的是( )。
A．不能出租使用
B．可以出租使用
C．經(jīng)建設(shè)單位批準后可以出租使用
D．經(jīng)建設(shè)行政管理部門批準后可以出租使用
69、 評標委員會收受投標人錢財?shù)模瑳]收非法所得，取消評標資格，處以（ ）罰款。
A．3000元以上5000元以下
B．3000元以上10000元以下
C．3000元以上30000元以下
D．3000元以上50000元以下
70、 梁某陷入經(jīng)商困境時，李某借給梁某60萬元以助其渡過難關(guān)。雙方約定了還款期限，但未約定借款利息。借款期滿后梁某并未將60萬元還給李某。李認為除了應(yīng)歸還本金外還應(yīng)償還借款期間和逾期的利息，而梁則不以為然。李就此事向法院起訴。對此，下列選項中錯誤的說法是（ ?。?BR> A．法院對償還借款期限內(nèi)利息的主張不予支持
B．法院對償還借款期限內(nèi)利息的主張予以支持
C．借款合同可以是無償合同
D．法院對償還逾期利息的主張予以支持
二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）
71、 按照標準的級別，我國將標準劃分為( )。
A．國家標準
B．行業(yè)標準
C．地方標準
D．企業(yè)標準
E．推薦性標準
72、 人民調(diào)解委員會是群眾性自治組織，工作在()指導下進行。
A．人民政府
B．基層人民法院
C．仲裁機構(gòu)
D．居委會
E．上級調(diào)解委員會
73、 下列關(guān)于勞動爭議仲裁委員會的設(shè)置和職能的表述中，正確的有（ ?。?。
A．縣、市、市轄區(qū)應(yīng)當設(shè)立勞動爭議仲裁委員會
B．仲裁委員會主任由勞動行政主管部門的代表擔任
C．勞動爭議仲裁委員會是依法成立、通過仲裁方式處理勞動爭議的專門機構(gòu)
D．勞動爭議由勞動合同履行地或者用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會管轄
E．仲裁庭只能由一名首席仲裁員和兩名仲裁員組成
74、 依照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，下列情形中屬于違法分包的有（ ?。?BR> A．總承包單位將部分工程分包給了不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位
B．未經(jīng)建設(shè)單位認可，承包單位將部分工程交由他人完成
C．分包單位將其承包的工程再分包
D．未經(jīng)建設(shè)單位的認可，施工總承包人將勞務(wù)作業(yè)任務(wù)分包給了有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)
E．施工總承包人將承包工程的關(guān)鍵性工作分包給了具有先進技術(shù)的其他單位
75、 建設(shè)工程領(lǐng)域常見的刑事法律責任包括（ ?。?BR> A．工程重大安全事故罪
B．重大勞動安全事故罪
C．串通招標罪
D．重大責任事故罪
E．環(huán)境污染罪
76、 下列合同行為中，屬于違背誠實信用原則的有（ ?。?BR> A．合同簽訂時，施工企業(yè)對建設(shè)單位要求的業(yè)績證明造假
B．合同履行時，現(xiàn)場發(fā)生不可抗力，施工企業(yè)沒有通知甲方，并任由損失擴大
C．合同履行時，施工企業(yè)偷工減料，導致工程質(zhì)量不合格
D．合同履行時，施工企業(yè)工人安排不夠，導致工期拖延
E．合同結(jié)束時，施工企業(yè)泄露本項目要求保密的資料和技術(shù)
77、 甲公司和乙租賃公司簽訂了融資租賃合同，約定乙公司從甲指定的丙公司購買一臺K06型彩印機，并以融資租賃方式供甲公司使用。丙公司履行的義務(wù)應(yīng)包括（ ?。?。
A．向乙公司交付彩印機
B．向甲公司交付彩印機
C．向乙公司履行瑕疵擔保義務(wù)
D．向甲公司履行瑕疵擔保義務(wù)
E．履行維修義務(wù)
78、 按照《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》中關(guān)于工程建設(shè)缺陷責任期的規(guī)定，下列說法中正確的是( )。
A．缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月
B．缺陷責任期從工程通過竣（交）工驗收之日起計
C．承包人導致竣工遲延的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計
D．發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺陷責任期
E．發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后60天，自動迸入缺陷責任期
79、 下列情況中，不影響勞動合同履行的有（ ?。?。
A．勞動者開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇
B．用人單位名稱發(fā)生變更
C．用人單位法定代表人變更
D．用人單位投資人變更
E．用人單位被依法宣告破產(chǎn)
80、 下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的有（ ）。
A．地役權(quán)
B．留置權(quán)
C．土地承包經(jīng)營權(quán)
D．宅基地使用權(quán)
E．建設(shè)用地使用權(quán)
81、 在下列情形中，注冊機關(guān)依據(jù)職權(quán)或根據(jù)利害關(guān)系人的請求．可以撤銷注冊建造師注冊的有（ ?。?。
A．注冊機關(guān)工作人員濫用職權(quán)作出注冊許可的
B．超越法定權(quán)限作出注冊許可的
C．違反法定程序準予注冊的
D．采用弄虛作假手段取得繼續(xù)教育證書的
E．向不符合條件的申請人頒發(fā)注冊證書的
82、 甲建筑公司與乙清運公司達成口頭協(xié)議，由乙清運甲建筑工地的廢棄物。按《合同法》規(guī)定，乙公司的權(quán)利包括（ ?。?。
A．循環(huán)利用廢棄物
B．拒絕超載運輸廢棄物
C．要求甲支付清運費
D．合理控制裝載量
E．將廢棄物運往指定消納點
83、 某施工單位擬租賃一家設(shè)備公司的塔吊，依照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，租賃公司應(yīng)當出具塔吊的( )。
A．發(fā)票
B．原始合同
C．檢測合格證明
D．生產(chǎn)許可證
E．產(chǎn)品合格證
84、 下列關(guān)于企業(yè)資質(zhì)條件的表述中，符合一級企業(yè)資質(zhì)法定條件的有（ ?。?。
A．企業(yè)具有一級建造師50人以上
B．具有與承包工程范圍相適應(yīng)的施工機械和質(zhì)量檢測設(shè)備
C．企業(yè)近5年來承擔過25層以上的房屋建筑工程,質(zhì)量合格
D．企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員不少于300人
E．注冊資本金5000萬元以上，凈資產(chǎn)6000萬元以上
85、 下列建筑施工企業(yè)作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員的是（ ?。?。
A．安全員
B．起重機械拆卸工
C．高處吊籃安裝工
D．建筑拆除工
E．建筑起重信號工
86、 下列屬于監(jiān)理工程師在建設(shè)工程施工中的監(jiān)理形式的是( )。
A．旁站
B．巡查
C．巡視
D．重點抽查
E．平行檢驗
87、 在工程實踐中，建設(shè)單位應(yīng)當向施工單位提供原始資料，這些資料主要包括( )。
A．可行性研究報告
B．概算批準文件
C．建設(shè)用地的征用資料
D．建設(shè)項目所在地規(guī)劃部門批準文件
E．項目規(guī)劃總平面圖、地下管線、地形地貌等在內(nèi)的基礎(chǔ)資料
88、 具有工程勘察、設(shè)計或施工總承包資質(zhì)的單位可以受建設(shè)單位委托承擔工程項目全過程管理業(yè)務(wù)，但不應(yīng)（ ?。?。
A．在同一個工程項目中同時承擔工程總承包和工程項目管理業(yè)務(wù)
B．既從事工程項目管理服務(wù)業(yè)務(wù)，又從事工程總承包業(yè)務(wù)
C．與承擔該工程總承包業(yè)務(wù)的另一方企業(yè)有隸屬關(guān)系或利害關(guān)系
D．同時承擔該工程項目的勘察、設(shè)計、施工業(yè)務(wù)
E．超越企業(yè)自身的工程總承包資質(zhì)等級許可范圍從事該業(yè)務(wù)
89、 某政府投資的工程項目向社會公開招標，并成立了評標委員會．該項目技術(shù)特別復雜、專業(yè)性要求特別高。則下列說法正確的有（ ）。
A．評標委員會由該市的建設(shè)行政主管部門負責組建
B．評標委員會成員的名單在開標時予以公布
C．評標委員會由9人組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家為6人
D．評標委員會的專家成員可以由招標人直接確定
E．招標人可以直接授權(quán)評標委員會確定中標人
90、 下列關(guān)于行政許可的說法，不正確的是( )。
A．行政許可是由國家行政機關(guān)和司法機關(guān)作出
B．行政許可依當事人的申請而作出
C．行政許可依行政機關(guān)的職權(quán)而作出
D．行政許可事項可以口頭作出批準或認可
E．行政許可是賦予當事人一定收益的權(quán)利
91、 通常所說的礦山、建筑施工單位和危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存等高危行業(yè)企業(yè)（以下簡稱高危企業(yè)）“三項崗位”人員包括( )。
A．企業(yè)法人
B．企業(yè)主要負責人
C．項目負責人
D．安全管理人員
E．特種作業(yè)人員
92、 根據(jù)施工現(xiàn)場固體廢物的減量化和回收再利用的要求，施工單位應(yīng)采取的有效措施包括（ ?。?。
A．生活垃圾袋裝化
B．建筑垃圾分類化
C．建筑垃圾及時清運
D．設(shè)置封閉式垃圾容器
E．建筑垃圾集中化
93、 下列情形中，不得撤銷的要約包括（ ?。?BR> A．要約人確定了承諾期限
B．要約人明確表示要約不可以撤銷
C．撤銷的通知在要約到達后才到達受要約人
D．撤銷的通知在承諾通知發(fā)出之后到達受要約人
E．受要約人有理由認為要約不可撤銷，并已經(jīng)為履行合同做了準備工作
94、 某施工單位在建筑垃圾清運過程中沿途發(fā)生道路遺撒，則其可能面臨的行政處罰是（ ?。?。
A．限期改正
B．處5000元以上5萬元以下的罰款
C．扣押車輛
D．處1萬元以上10萬元以下的罰款
E．暫扣駕駛及運輸證件
95、 合同當事人承擔違約責任的形式有（ ）。
A．合同繼續(xù)履行
B．采取補救措施
C．支付賠償金
D．返還財產(chǎn)恢復原狀
E．支付違約金
96、 某施工企業(yè)下列做法中，不符合《勞動法》規(guī)定的有（ ?。?。
A．某女工因休產(chǎn)假過長，5個月仍未上班，企業(yè)將其除名
B．鄭某試用期被證明與錄用條件不符，企業(yè)當即與其解除合同
C．孫某因患職業(yè)病就醫(yī)，不能繼續(xù)工作，企業(yè)將其辭退
D．李某出差期間交通事故受傷，傷愈后不能勝任原崗位工作，企業(yè)將其調(diào)至傳達室收發(fā)信件
E．王某因盜竊罪被判處3年有期徒刑，企業(yè)單方與其解除勞動合同
97、 建設(shè)單位將工程抵押給銀行后，因其經(jīng)營狀況不佳而無力償還貸款和支付施工位的工程款，下列關(guān)于施工單位權(quán)利的說法正確的有（ ?。?。
A．施工單位可以申請人民法院將該工程拍賣
B．施工單位申請工程價款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利，須按照訴訟時效的規(guī)定提出
C．施工單位無權(quán)就該工程的拍賣款優(yōu)先于銀行受償
D．施工單位可不申請拍賣，而直接與建設(shè)單位協(xié)商將工程折價
E．施工單位工程欠款的利息，可在工程拍賣所得中優(yōu)先扣除
98、 下列選項中屬于保證擔保范圍的有（ ?。?。
A．主債權(quán)
B．抵押權(quán)
C．主債權(quán)的利息
D．違約金
E．損害賠償金
99、 下列工程建設(shè)項目中，經(jīng)批準可以進行邀請招標的項目有（ ?。?。
A．國家和地方人民政府確定的重點項目不宜公開招標的項目
B．因技術(shù)復雜只有少數(shù)幾家潛在投標人可供選擇的項目
C．國有企業(yè)使用自有資金的項目
D．采用公開招標的費用占項目合同金額比重過大的項目
E．納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金項目
100、 下列不屬于施工單位承擔工程質(zhì)量保修責任情形的是( )。
A．施工單位采購的材料質(zhì)量不合格造成墻面脫落
B．住戶裝修過程中破壞防水層造成滲漏
C．地震造成墻體裂縫
D．建設(shè)單位采購材料不合格
E．設(shè)計承載力不足造成柱體彎曲
1、下列建設(shè)工程施工合同條款中，明確施工人施工要求的是（ ?。l款。
A．工程范圍
B．工程質(zhì)量
C．撥款與結(jié)算
D．竣工驗收
2、施工總承包單位承包建設(shè)工程后的下列行為中，除（ ）以外均是法律所禁止的。
A．將承包的工程全部轉(zhuǎn)讓給他人完成的
B．將有關(guān)專業(yè)工程發(fā)包給了業(yè)主推薦的分包人的
C．將承包的工程肢解后以分包的名義全部轉(zhuǎn)讓給他人完成的
D．將分包的工程發(fā)包后未設(shè)立項目管理機構(gòu)進行組織管理的
3、某建筑工程在城市住宅區(qū)內(nèi)，主體結(jié)構(gòu)施工階段建筑公司擬進行混凝土澆筑，使用的機械設(shè)備可能產(chǎn)生噪聲污染，建筑公司必須在澆筑施工（ ?。┤找郧跋騎程所在地縣級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報該工程的相關(guān)情況。
A．3
B．5
C．10
D．15
4、建設(shè)工程實行施工許可制度，主要是為了（ ）。
A．調(diào)控同期開工項目的數(shù)量
B．調(diào)控同期在建項目的規(guī)模
C．防止施工單位違法轉(zhuǎn)包工程
D．確保工程項目符合法定的開工條件
5、甲公司向乙建材商訂購了一批木料。乙按照約定將木料置于交付地點并告知了甲公司，但甲未按約定時間收取。這期間，木料堆放地失火，導致甲訂購的部分木料被毀。
此損失應(yīng)由（ ）。
A．甲和乙各分擔一半
B．乙全部承擔
C．甲承擔大部分責任
D．甲承擔全部責任
6、下列選項中，屬于建筑工程一切險承保的是（ ）。
A．大氣變化引起的工程損毀
B．設(shè)計錯誤引起的損失
C．原材料缺陷引起的保險財產(chǎn)損失
D．地面下陷引起的工程損失
7、某承包人與發(fā)包人以中標價簽訂了建設(shè)工程施工合同并履行備案手續(xù)后，發(fā)包人與承包人又簽訂了要求承包人在中標價格基礎(chǔ)上讓利10%的補充協(xié)議，結(jié)算時雙方對工隉價款發(fā)生爭議，則應(yīng)當以（ ）作為結(jié)算工程價款的依據(jù)。
A．備案的建設(shè)工程合同
B．補充協(xié)議
C．重新商定合同
D．當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門發(fā)布的計價方法
8、按照《建筑法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，大型建筑工程或結(jié)構(gòu)復雜的建筑工程，可由兩個以上承包單位結(jié)成聯(lián)合體共同承包。對此，下列表述中正確的是（ ）。
A．聯(lián)合體是法人
B．聯(lián)合體中各單位資質(zhì)等級不同時，應(yīng)以資質(zhì)等級高的單位的業(yè)務(wù)許可范圍承包工程
C．聯(lián)合體中標后，由各組成單位分別與建設(shè)單位簽約
D．聯(lián)合各方對承包合同的履行承擔連帶責任
9、職工參加工傷保險，應(yīng)由（ ）繳納工傷保險費。
A．用人單位
B．職工本人
C．勞動行政部門
D．用人單位和職工共同
10、在施工現(xiàn)場安裝、拆卸施工起重機械和整體提升腳手架、模板等自升式架設(shè)設(shè)施，必須由( )單位承擔。
A．施工單位
B．出租單位
C．具有相應(yīng)資質(zhì)的
D．檢驗機構(gòu)
11、 商標權(quán)的客體是（ ）。
A．商標
B．注冊的商標
C．文字和圖案
D．商標的圖像
12、 甲公司與某輸送設(shè)備生產(chǎn)廠簽訂了一份非標準輸送設(shè)備定制合同，并向該公司支付了預付款。輸送設(shè)備公司按約定完成了定制任務(wù)，但甲公司卻未向其支付合同額中剩余的款項，也未提出解除該合同。對此，這家輸送設(shè)備公司對這些設(shè)備享有（ ?。?。
A．處置權(quán)
B．所有權(quán)
C．使用權(quán)
D．留置權(quán)
13、 根據(jù)《建筑市場誠信行為管理辦法》的規(guī)定，除招標投標違法行為外，建筑市場誠信行為記錄信息的公布時間為行政處罰決定作出后的（ ?。┤諆?nèi)。
A．30
B．20
C．15
D．7
14、 以下關(guān)于審判監(jiān)督程序的表述中．不正確的是( )。
A．當事人對生效的判決、裁定，認為有錯誤的，向原審法院申請再審
B．申請再審不停止判決、裁定的執(zhí)行
C．申請再審應(yīng)當提交再審申請書等材料
D．申請再審，一般應(yīng)當在判決、裁定生效后2年內(nèi)提出
15、 某開發(fā)商將一項目的策劃任務(wù)委托給乙公司。由于乙對此類項目策劃工作經(jīng)驗不足，便以自己的名義與丙簽訂了協(xié)議。丙按其要求完成了策劃任務(wù)，后因開發(fā)商拒付酬金，導致乙無法向丙支付酬金。對此，下列說法中錯誤的是（ ）。
A．丙無權(quán)要求開發(fā)商履行合同
B．丙可以要求乙履行合同
C．乙可以要求開發(fā)商履行合同
D．乙應(yīng)向丙披露委托人
16、 下列關(guān)于注冊建造師信用檔案的表述中，錯誤的是（ ?。?。
A．信用檔案信息，主要由本人及其聘用單位向資質(zhì)許可機關(guān)提供
B．信用檔案的內(nèi)容包括其基本情況、業(yè)績、良好行為、不良行為等
C．信用檔案中的不良行為記錄，以建設(shè)單位和監(jiān)理單位提供的信息為準
D．信用檔案信息按有關(guān)規(guī)定向社會公示
17、 根據(jù)《節(jié)約能源法》規(guī)定，以下不屬于用能單位能源消費方式的是（ ?。?BR> A．分類計量
B．包費制
C．分類統(tǒng)計
D．利用狀況分析
18、 財產(chǎn)抵押權(quán)設(shè)置后，將限制的是財產(chǎn)的（ ）。
A．占有權(quán)
B．使用權(quán)
C．收益權(quán)
D．處分權(quán)
19、 甲建筑公司向乙材料供應(yīng)商訂購了一批材料。當這批材料被按期送到指定地點時，項目部工作人員驗收發(fā)現(xiàn)，除了訂購合同約定的材料外，還多出了一部分材料，經(jīng)了解屬于供應(yīng)商疏忽所致。雙方協(xié)商后決定，暫時由甲方代為保管這部分多出的材料，并向乙方收取合理費用。代管期間當?shù)貧夂虺霈F(xiàn)異常，盡管甲方采取了正確的保護措施，但仍有部分材料發(fā)生變形，由此給乙方造成了損失。對此，下列選項中正確的是（ ）
A．該損失應(yīng)由甲公司承擔
B．該損失應(yīng)由甲乙雙方共同承擔
C．乙公司可以不支付代管費用
D．乙公司應(yīng)負擔代管費并承擔其損失
20、 仲裁機構(gòu)對受理的仲裁案件進行的調(diào)解，調(diào)解達成協(xié)議的，仲裁庭應(yīng)當制作調(diào)解書或者根據(jù)協(xié)議的結(jié)果制作裁決書，調(diào)解書與裁決書()。
A．具有同等法律效力
B．調(diào)解書不具有強制執(zhí)行效力
C．都不具有強制執(zhí)行效力
D．只有裁決書可以申請撤銷
21、 甲公司的總經(jīng)理張三到乙公司的董事長李四的辦公室，看到丙公司向乙公司發(fā)出的一分要約，很感興趣，就向李四要了這份要約，并按照要約上的要求回復了丙公司，甲公司發(fā)出的文件屬于（ ）。
A．要約邀請
B．新要約
C．承諾
D．承諾意向
22、 下列屬于著作權(quán)中人身權(quán)的是（ ?。?。
A．保護作品完整權(quán)
B．使用權(quán)
C．許可使用權(quán)
D．轉(zhuǎn)讓權(quán)
23、 《招標投標法》屬于( )。
A．民商法
B．行政法
C．經(jīng)濟法
D．社會法
24、 根據(jù)《招標投標法》有關(guān)規(guī)定，評標委員會中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的（ ?。?。
A．二分之一
B．三分之二
C．三分之一
D．四分之一
25、 具有工程設(shè)計綜合資質(zhì)的某設(shè)計單位，為了增加收入，允許一家取得工程設(shè)計專項資質(zhì)的設(shè)計事務(wù)所以自己的名義承攬設(shè)計業(yè)務(wù)，依照《建筑法》及相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)責令改正，沒收違法所得，處以合同約定的設(shè)計費（ ）的罰款。
A．25%以上50%以下
B．1倍以上2倍以下
C．2%以上4%以下
D．0.5%以上1%以下
26、 根據(jù)《房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工分包管理辦法》的規(guī)定，對于接受轉(zhuǎn)包、違法分包和利用他人名義承攬工程的單位，處以（ ?。┑牧P款。
A．1萬元以上3萬元以下
B．合同金額2%以上4%以下
C．合同金額0.5%以上1%以下
D．50萬元以上100萬元以下
27、 甲房地產(chǎn)開發(fā)公司對該市建委對其作出不予頒發(fā)施工許可證行為不服，欲直接向人民法院提起訴訟的，則甲房地產(chǎn)開發(fā)公司應(yīng)當在知道作出具體行政行為之日起( )內(nèi)提出。
A．3個月
B．6個月
C．2年
D．5年
28、 甲公司委托乙公司代購其產(chǎn)品線上的2臺設(shè)備，并在委托合同中明確了設(shè)備的生產(chǎn)廠家（為BIN公司）、規(guī)格型號、價款、到貨時間、地點以及對乙公司的受托權(quán)限和酬金及其支付方式等事宜。隨后，乙公司以自己的名義與BIN公司簽訂了設(shè)備買賣合同。然而，交貨時BIN公司僅提供了1臺與合同約定的質(zhì)量完全一致的設(shè)備M，同時還提供了另1臺使用功能、技術(shù)參數(shù)等與設(shè)備M相近、價格比較優(yōu)惠的設(shè)備N。為了如期履行委托合約，乙公司便自作主張將這2臺設(shè)備一并按期交付甲方使用，但并未就此事向甲方報告和說明。在設(shè)備試運行期間，設(shè)備N不能正常運轉(zhuǎn)，導致甲公司產(chǎn)品線未能按期正式投產(chǎn)。對此，下列選項中錯誤的是（ ?。?。
A．甲可以向乙提出索賠要求
B．應(yīng)由BIN公司承擔全部賠償責任
C．乙的行為超越了代理權(quán)限
D．乙有委托事務(wù)報告義務(wù)
29、 關(guān)于建筑施工勞務(wù)分包企業(yè)專職安全生產(chǎn)管理人員配備，說法正確的是( )。
A．無須配備
B．不少于2人
C．每個項目不少于2人
D．可以由其他人員兼任
30、 用人單位拖欠或者未足額支付勞動報酬的，勞動者可以依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ荷暾垼ā 。?BR> A．法律援助
B．支付令
C．社會救濟
D．依法制裁用人單位
31、 某施工現(xiàn)場發(fā)生觸電事故，導致2人死亡，1人受傷，事故調(diào)查組經(jīng)仔細調(diào)查后提交了事故調(diào)查報告并附有關(guān)證據(jù)資料，則負責事故調(diào)查的人民政府應(yīng)自收到報告后( )日內(nèi)作出批復。
A．15
B．20
C．30
D．45
32、 關(guān)于無資質(zhì)承攬工程的法律規(guī)定，下列表述中正確的是（ ?。?。
A．無資質(zhì)承包主體簽訂的專業(yè)分包合同或勞務(wù)分包合同都是無效合同
B．當作為無資質(zhì)的“實際施工人”的利益受到損害時．不能向合同相對人主張權(quán)利
C．當無資質(zhì)的“實際施工人”以合同相對方為被告起訴時，法院不應(yīng)受理
D．無資質(zhì)的“實際施工人”不能以發(fā)包人為被告主張權(quán)利
33、 某施工單位在土方挖掘施工作業(yè)過程中，發(fā)現(xiàn)了近代古墓葬，但考慮到發(fā)掘會影響工程正常工期，因此沒有向文物主管部門報告，造成部分文物損害，則應(yīng)對施工單位采取的處罰措施是（ ?。?。
A．處以罰款
B．吊銷資質(zhì)證書
C．追究項目經(jīng)理刑事責任
D．要求恢復文物原狀
34、 當事人對仲裁協(xié)議的效力有異議，一方請求仲裁委員會作出決定，另一方請求人民法院作出裁定的，由( )裁定。
A．仲裁委員會
B．合同履行地中級人民法院
C．被告所在地中級人民法院
D．仲裁委員會所在地中級人民法院
35、 王某在某建筑工程公司工作2年，繳納失業(yè)保險滿2年，失業(yè)4個月中領(lǐng)取了失業(yè)保險金，隨后找到新的工作重新上崗，工作2年并繼續(xù)繳納失業(yè)保險滿2年后再次失業(yè)，則其二次失業(yè)后領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限為（ ）個月。
A．12
B．8
C．6
D．0
36、 某人以其居住的商品住宅作為向銀行貸款的擔保，這種擔保方式屬于（ ?。?。
A．保證
B．質(zhì)押
C．抵押
D．留置
37、 商貿(mào)公司為建筑公司供應(yīng)建材，建筑公司認為建材質(zhì)量不合格，未按合同約定支付材料款。商貿(mào)公司向法院起訴，下列證據(jù)中，證明力要大于其他證據(jù)的是( )。
A．送貨單
B．合格證
C．合同書
D．專業(yè)機構(gòu)出具的質(zhì)量鑒定報告
38、 失業(yè)人員失業(yè)前用人單位和個人累計繳費10年以上的，領(lǐng)取失業(yè)保險金的期限最長為（ ?。?BR> A．12個月
B．16個月
C．18個月
D．24個月
39、 某建筑企業(yè)在安全生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，未發(fā)生死亡事故的，則安全生產(chǎn)許可證屆滿時（ ）。
A．必須再次審查，審查合格延期3年
B．不再審查，有效期直至發(fā)生死亡事故時終止
C．按照初始條件重新申請辦理
D．經(jīng)原安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理機關(guān)同意，不再審查，有效期延期3年
40、 商事仲裁具有許多特點，其中最突出的是( )。
A．專業(yè)性
B．自愿性
C．獨立性
D．靈活性
41、 某工程施工過程中，總承包單位沒有按照分包合同的約定支付安全文明施工措施費用，導致分包單位現(xiàn)場安全防護措施不完善發(fā)生安全事故，則應(yīng)由( )負主要責任。
A．總承包單位
B．分包單位
C．建設(shè)單位
D．總承包單位和分包單位共同
42、 某工程項目實行施工總承包的，則該項目的建設(shè)工程生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預案由( )統(tǒng)一組織編制。
A．建設(shè)單位
B．總承包單位
C．監(jiān)理單位
D．總承包單位和專業(yè)分包單位
43、 實行開工報告制度的建設(shè)工程，其開工報告是指（ ?。?。
A．施工單位向監(jiān)理工．程師提交的開工報告
B．建設(shè)單位向政府主管部門提交的開工報告
C．限額以下可以不辦理施工許可證的工程由施工單位向建設(shè)單位提交的開工報告
D．施]二單位項目部向公司總部提交的報告
44、 施工方甲單位由于建設(shè)需要，需要經(jīng)過乙廠的道路運送建筑材料。于是，甲、乙雙方訂立合同，約定施工方甲單位向乙廠支付一定的費用，甲單位可以通過乙單位的道路運送材料。在此合同中，施工單位甲擁有的權(quán)利是（ ）。
A．相鄰權(quán)
B．地役權(quán)
C．土地租賃權(quán)
D．建設(shè)用地使用權(quán)
45、 招標人的下列行為中，除（ ?。┮酝饩鶎儆谂c投標人串通投標。
A．在開標前開啟投標文件向有關(guān)投標人泄露信息
B．向投標人泄露標底
C．接受投標人賄賂
D．授意投標人修改投標文件
46、 建設(shè)工程應(yīng)當自領(lǐng)取施工許可證之日起（ ?。﹤€月內(nèi)開工。
A．1
B．2
C．3
D．6
47、 注冊建造師需要增加執(zhí)業(yè)專業(yè)時，應(yīng)按規(guī)定申請專業(yè)增項注冊。增項注冊應(yīng)提交擬增項專業(yè)的（ ?。?。
A．學歷證明
B．經(jīng)考核認定的相應(yīng)能力證明
C．考試合格后核發(fā)的國家統(tǒng)一的專業(yè)合格證明
D．業(yè)績證明
48、 代理人沒有代理權(quán)、超越代理權(quán)限范圍或代理權(quán)終止后進行代理活動的，屬于（ ?。?BR> A．有權(quán)代理
B．無權(quán)代理
C．表見代理
D．濫用代理權(quán)
49、 對采用虛假證明文件騙取施工許可證尚未構(gòu)成犯罪的，應(yīng)由發(fā)證機關(guān)（ ?。?。
A．責令停止施工，對建設(shè)單位和施工單位分別處以罰款
B．收回施工許可證法，責令停止施工。對責任單位處以罰款
C．宣布該施工許可證無效．責令停止施工，沒收非法所得
D．責令停止施丁，有違法所得的，處以5000元以上10000元以下的罰款
50、 涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關(guān)技術(shù)標準中規(guī)定的應(yīng)取樣數(shù)量的（ ）。
A．20%
B．25%
C．30%
D．50%
51、 物權(quán)和債權(quán)的性質(zhì)分別可以表述為（ ?。?。
A．相對權(quán)，絕對權(quán)
B．相對權(quán)，相對權(quán)
C．絕對權(quán)，相對權(quán)
D．絕對權(quán)，絕對權(quán)
52、 甲向某出版社乙去函，詢問該出版社是否出版了《現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全》資料，乙立即向甲郵寄了《現(xiàn)行建筑施工規(guī)范大全》兩套，共380元，甲認為該書不符合其需要，拒絕接受，雙方因此發(fā)生了爭議。從本案來看甲乙之間（ ?。?。
A．合同已經(jīng)成立
B．合同未成立
C．已經(jīng)完成要約和承諾階段
D．合同是否成立無法確定
53、 王某自1995年1月至2012年10月一直在某安裝工程公司工作，2012年10月公司提出解除勞動合同并與王某協(xié)商一致后解除勞動合同，王某離職前月工資8000元，所在城市上年度職工月平均工資2000元，該公司應(yīng)向王某支付（ ?。┰慕?jīng)濟補償。
A．12萬
B．9萬
C．4萬
D．3萬
54、 按照《全國建筑市場各方主體不良行為記錄認定標準》，下列選項中屬于施工單位承攬業(yè)務(wù)不良行為的是（ ?。?。
A．串通投標
B．偷工減料
C．未取得資質(zhì)證書承攬工程
D．出借、轉(zhuǎn)讓資質(zhì)證書
55、 根據(jù)《安全生產(chǎn)許可證條例》，建筑施工企業(yè)未取得安全生產(chǎn)許可證的，不得（ ）。
A．項目開工
B．從事建筑施工活動
C．參與項目投標
D．辦理工程竣工驗收
56、 某工程按國務(wù)院規(guī)定于2008年6月1日辦理了開工報告審批手續(xù)，由于周邊關(guān)系協(xié)調(diào)問題一直沒有開工，同年12月7日準備開工時，建設(shè)單位應(yīng)當（ ?。?。
A．向批準機關(guān)申請延續(xù)
B．報批準機關(guān)核驗開工報告
C．重新辦理開工報告審批手續(xù)
D．改辦開工報告
57、 施工企業(yè)甲與磚廠乙簽訂了透水磚的采購合同，數(shù)量10萬塊，總價款j萬元。后來，磚廠乙因故將3萬元的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給磚廠丙，并通知了施r『[企業(yè)甲。依據(jù)《合同法》的規(guī)定，施工企業(yè)甲對磚廠乙3萬元債權(quán)的抗辯權(quán)應(yīng)向（ ?。┲鲝?。
A．乙
B．丙
C．乙或丙均可
D．乙或丙均不可
58、 某開發(fā)商將已出租的寫字樓抵押給銀行，以獲得借款。當借款期限屆滿時，因無力償還，便將該寫字樓折價抵給銀行。銀行獲得該寫字樓的所有權(quán)后，準備自己使用。按照《物權(quán)法》的規(guī)定，下列說法中正確的是（ ?。?BR> A．銀行有權(quán)解除租賃合同
B．銀行無權(quán)解除租賃合同
C．出租的寫字樓不能抵押
D．開發(fā)商應(yīng)承擔違約責任
59、 關(guān)于施工圖報審和審查合格的時間，應(yīng)為( )。
A．基礎(chǔ)及結(jié)構(gòu)部分在開工前報審及完成審核
B．建筑部分開始施工前完成報審
C．根據(jù)工程進度可以邊報審邊施工
D．設(shè)計文件應(yīng)在開工前完成報審和審核
60、 下列關(guān)于建造師注冊的表述中，正確的是（ ?。?BR> A．取得建造師資格證書的人員，如果沒能在三年內(nèi)申請注冊，其資格證書將失效
B．申請初始注冊的人員，應(yīng)受聘于一個相關(guān)單位
C．注冊建造師增加執(zhí)業(yè)專業(yè)的，需辦理變更注冊
D．因工作需要，取得建造師資格證書的人員可申請在兩個單位注冊
61、 下列法律中，屬于經(jīng)濟法的是（ ?。?BR> A．《標準化法》
B．《招標投標法》
C．《物權(quán)法》
D．《合同法》
62、 甲公司與乙公司簽訂了一份設(shè)備融資租賃合同，乙與甲指定的丙廠商簽訂設(shè)備買賣合同。丙按照與乙簽訂的合同及時向甲交付了該設(shè)備。使用過程中，因設(shè)備自身故障造成兩名工人受傷。此責任應(yīng)由（ ）。
A．甲承擔
B．乙承擔
C．丙承擔
D．乙和丙分擔
63、 2010年4月20日甲與某開發(fā)公司簽訂商品房買賣合同，購買一套120平方米的期房，并贈送停車位一個，2010年12月26日開發(fā)商依據(jù)合同規(guī)定的時間交房時，通知甲：該房面積太小不符合該公司贈送停車位的規(guī)定，因此不能贈送甲停車位，當時合同約定的贈送停車位事項屬于銷售人員乙的錯誤，公司已經(jīng)將乙處分了。甲接到該通知后，不可以選擇以下行為中的（ ）。
A．繼續(xù)履行合同
B．和開發(fā)商協(xié)商將停車位的費用折價返還給甲
C．向法院申請撤銷該合同
D．向乙要求賠償
64、 施工合同履行過程中出現(xiàn)以下情況，當事人一方可以免除違約責任的是（ ?。?。
A．因為三通一平工期拖延，發(fā)包方不能在合同約定的時間內(nèi)給承包商提供施工場地
B．因為發(fā)包方拖延提供圖紙，導致工期拖延
C．因為發(fā)生洪災(zāi)，承包方無法在合同約定的工期內(nèi)竣工
D．因為承包方自有設(shè)備損壞，導致工期拖延
65、 建筑市場誠信行為信息中的良好行為記錄，是指企業(yè)因嚴格遵守建設(shè)法規(guī)，行為規(guī)范，誠信經(jīng)營而受到（ ?。┍碚?、獎勵所形成的記錄。
A．建設(shè)單位
B．行政主管部門或相關(guān)專業(yè)部門
C．監(jiān)理單位
D．公眾評價
66、 有名合同和無名合同的區(qū)別主要在于兩者（ ?。┎煌?。
A．成立的條件
B．適用的法律規(guī)則
C．履行的原則
D．承擔違約責任的方式
67、 甲裝飾公司將部分工程剩余材料儲存在乙的倉庫。由于缺乏流動資金，甲將這部分材料出售給了丙，把倉單背書后交予丙，并在事后通知了乙。在倉儲期滿2個月后，丙持這份倉單提貨，則此倉儲合同及履行的下列情形中錯誤的是（ ?。?。
A．乙公司可以拒絕交貨
B．乙可以加收倉儲費
C．甲有轉(zhuǎn)讓提取材料的權(quán)利
D．乙加收倉儲費后將材料交給丙
68、 甲建筑公司承建一住宅項目，采用租賃方式向乙建筑機械租賃公司租賃一物料提升機，以降低成本。該物料提升機為乙建筑機械租賃公司剛剛購買，但缺少產(chǎn)品合格證明，下列說法正確的是( )。
A．不能出租使用
B．可以出租使用
C．經(jīng)建設(shè)單位批準后可以出租使用
D．經(jīng)建設(shè)行政管理部門批準后可以出租使用
69、 評標委員會收受投標人錢財?shù)模瑳]收非法所得，取消評標資格，處以（ ）罰款。
A．3000元以上5000元以下
B．3000元以上10000元以下
C．3000元以上30000元以下
D．3000元以上50000元以下
70、 梁某陷入經(jīng)商困境時，李某借給梁某60萬元以助其渡過難關(guān)。雙方約定了還款期限，但未約定借款利息。借款期滿后梁某并未將60萬元還給李某。李認為除了應(yīng)歸還本金外還應(yīng)償還借款期間和逾期的利息，而梁則不以為然。李就此事向法院起訴。對此，下列選項中錯誤的說法是（ ?。?BR> A．法院對償還借款期限內(nèi)利息的主張不予支持
B．法院對償還借款期限內(nèi)利息的主張予以支持
C．借款合同可以是無償合同
D．法院對償還逾期利息的主張予以支持
二、多項選擇題（共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分）
71、 按照標準的級別，我國將標準劃分為( )。
A．國家標準
B．行業(yè)標準
C．地方標準
D．企業(yè)標準
E．推薦性標準
72、 人民調(diào)解委員會是群眾性自治組織，工作在()指導下進行。
A．人民政府
B．基層人民法院
C．仲裁機構(gòu)
D．居委會
E．上級調(diào)解委員會
73、 下列關(guān)于勞動爭議仲裁委員會的設(shè)置和職能的表述中，正確的有（ ?。?。
A．縣、市、市轄區(qū)應(yīng)當設(shè)立勞動爭議仲裁委員會
B．仲裁委員會主任由勞動行政主管部門的代表擔任
C．勞動爭議仲裁委員會是依法成立、通過仲裁方式處理勞動爭議的專門機構(gòu)
D．勞動爭議由勞動合同履行地或者用人單位所在地的勞動爭議仲裁委員會管轄
E．仲裁庭只能由一名首席仲裁員和兩名仲裁員組成
74、 依照《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》的規(guī)定，下列情形中屬于違法分包的有（ ?。?BR> A．總承包單位將部分工程分包給了不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位
B．未經(jīng)建設(shè)單位認可，承包單位將部分工程交由他人完成
C．分包單位將其承包的工程再分包
D．未經(jīng)建設(shè)單位的認可，施工總承包人將勞務(wù)作業(yè)任務(wù)分包給了有相應(yīng)資質(zhì)的勞務(wù)分包企業(yè)
E．施工總承包人將承包工程的關(guān)鍵性工作分包給了具有先進技術(shù)的其他單位
75、 建設(shè)工程領(lǐng)域常見的刑事法律責任包括（ ?。?BR> A．工程重大安全事故罪
B．重大勞動安全事故罪
C．串通招標罪
D．重大責任事故罪
E．環(huán)境污染罪
76、 下列合同行為中，屬于違背誠實信用原則的有（ ?。?BR> A．合同簽訂時，施工企業(yè)對建設(shè)單位要求的業(yè)績證明造假
B．合同履行時，現(xiàn)場發(fā)生不可抗力，施工企業(yè)沒有通知甲方，并任由損失擴大
C．合同履行時，施工企業(yè)偷工減料，導致工程質(zhì)量不合格
D．合同履行時，施工企業(yè)工人安排不夠，導致工期拖延
E．合同結(jié)束時，施工企業(yè)泄露本項目要求保密的資料和技術(shù)
77、 甲公司和乙租賃公司簽訂了融資租賃合同，約定乙公司從甲指定的丙公司購買一臺K06型彩印機，并以融資租賃方式供甲公司使用。丙公司履行的義務(wù)應(yīng)包括（ ?。?。
A．向乙公司交付彩印機
B．向甲公司交付彩印機
C．向乙公司履行瑕疵擔保義務(wù)
D．向甲公司履行瑕疵擔保義務(wù)
E．履行維修義務(wù)
78、 按照《建設(shè)工程質(zhì)量保證金管理暫行辦法》中關(guān)于工程建設(shè)缺陷責任期的規(guī)定，下列說法中正確的是( )。
A．缺陷責任期一般為6個月、12個月或24個月
B．缺陷責任期從工程通過竣（交）工驗收之日起計
C．承包人導致竣工遲延的，缺陷責任期從實際通過竣工驗收之日起計
D．發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后進入缺陷責任期
E．發(fā)包人導致竣工遲延的，在承包人提交竣工驗收報告后60天，自動迸入缺陷責任期
79、 下列情況中，不影響勞動合同履行的有（ ?。?。
A．勞動者開始依法享受基本養(yǎng)老保險待遇
B．用人單位名稱發(fā)生變更
C．用人單位法定代表人變更
D．用人單位投資人變更
E．用人單位被依法宣告破產(chǎn)
80、 下列權(quán)利中，屬于用益物權(quán)的有（ ）。
A．地役權(quán)
B．留置權(quán)
C．土地承包經(jīng)營權(quán)
D．宅基地使用權(quán)
E．建設(shè)用地使用權(quán)
81、 在下列情形中，注冊機關(guān)依據(jù)職權(quán)或根據(jù)利害關(guān)系人的請求．可以撤銷注冊建造師注冊的有（ ?。?。
A．注冊機關(guān)工作人員濫用職權(quán)作出注冊許可的
B．超越法定權(quán)限作出注冊許可的
C．違反法定程序準予注冊的
D．采用弄虛作假手段取得繼續(xù)教育證書的
E．向不符合條件的申請人頒發(fā)注冊證書的
82、 甲建筑公司與乙清運公司達成口頭協(xié)議，由乙清運甲建筑工地的廢棄物。按《合同法》規(guī)定，乙公司的權(quán)利包括（ ?。?。
A．循環(huán)利用廢棄物
B．拒絕超載運輸廢棄物
C．要求甲支付清運費
D．合理控制裝載量
E．將廢棄物運往指定消納點
83、 某施工單位擬租賃一家設(shè)備公司的塔吊，依照《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》，租賃公司應(yīng)當出具塔吊的( )。
A．發(fā)票
B．原始合同
C．檢測合格證明
D．生產(chǎn)許可證
E．產(chǎn)品合格證
84、 下列關(guān)于企業(yè)資質(zhì)條件的表述中，符合一級企業(yè)資質(zhì)法定條件的有（ ?。?。
A．企業(yè)具有一級建造師50人以上
B．具有與承包工程范圍相適應(yīng)的施工機械和質(zhì)量檢測設(shè)備
C．企業(yè)近5年來承擔過25層以上的房屋建筑工程,質(zhì)量合格
D．企業(yè)有職稱的工程技術(shù)和經(jīng)濟管理人員不少于300人
E．注冊資本金5000萬元以上，凈資產(chǎn)6000萬元以上
85、 下列建筑施工企業(yè)作業(yè)人員中，屬于特種作業(yè)人員的是（ ?。?。
A．安全員
B．起重機械拆卸工
C．高處吊籃安裝工
D．建筑拆除工
E．建筑起重信號工
86、 下列屬于監(jiān)理工程師在建設(shè)工程施工中的監(jiān)理形式的是( )。
A．旁站
B．巡查
C．巡視
D．重點抽查
E．平行檢驗
87、 在工程實踐中，建設(shè)單位應(yīng)當向施工單位提供原始資料，這些資料主要包括( )。
A．可行性研究報告
B．概算批準文件
C．建設(shè)用地的征用資料
D．建設(shè)項目所在地規(guī)劃部門批準文件
E．項目規(guī)劃總平面圖、地下管線、地形地貌等在內(nèi)的基礎(chǔ)資料
88、 具有工程勘察、設(shè)計或施工總承包資質(zhì)的單位可以受建設(shè)單位委托承擔工程項目全過程管理業(yè)務(wù)，但不應(yīng)（ ?。?。
A．在同一個工程項目中同時承擔工程總承包和工程項目管理業(yè)務(wù)
B．既從事工程項目管理服務(wù)業(yè)務(wù)，又從事工程總承包業(yè)務(wù)
C．與承擔該工程總承包業(yè)務(wù)的另一方企業(yè)有隸屬關(guān)系或利害關(guān)系
D．同時承擔該工程項目的勘察、設(shè)計、施工業(yè)務(wù)
E．超越企業(yè)自身的工程總承包資質(zhì)等級許可范圍從事該業(yè)務(wù)
89、 某政府投資的工程項目向社會公開招標，并成立了評標委員會．該項目技術(shù)特別復雜、專業(yè)性要求特別高。則下列說法正確的有（ ）。
A．評標委員會由該市的建設(shè)行政主管部門負責組建
B．評標委員會成員的名單在開標時予以公布
C．評標委員會由9人組成，其中技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家為6人
D．評標委員會的專家成員可以由招標人直接確定
E．招標人可以直接授權(quán)評標委員會確定中標人
90、 下列關(guān)于行政許可的說法，不正確的是( )。
A．行政許可是由國家行政機關(guān)和司法機關(guān)作出
B．行政許可依當事人的申請而作出
C．行政許可依行政機關(guān)的職權(quán)而作出
D．行政許可事項可以口頭作出批準或認可
E．行政許可是賦予當事人一定收益的權(quán)利
91、 通常所說的礦山、建筑施工單位和危險物品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存等高危行業(yè)企業(yè)（以下簡稱高危企業(yè)）“三項崗位”人員包括( )。
A．企業(yè)法人
B．企業(yè)主要負責人
C．項目負責人
D．安全管理人員
E．特種作業(yè)人員
92、 根據(jù)施工現(xiàn)場固體廢物的減量化和回收再利用的要求，施工單位應(yīng)采取的有效措施包括（ ?。?。
A．生活垃圾袋裝化
B．建筑垃圾分類化
C．建筑垃圾及時清運
D．設(shè)置封閉式垃圾容器
E．建筑垃圾集中化
93、 下列情形中，不得撤銷的要約包括（ ?。?BR> A．要約人確定了承諾期限
B．要約人明確表示要約不可以撤銷
C．撤銷的通知在要約到達后才到達受要約人
D．撤銷的通知在承諾通知發(fā)出之后到達受要約人
E．受要約人有理由認為要約不可撤銷，并已經(jīng)為履行合同做了準備工作
94、 某施工單位在建筑垃圾清運過程中沿途發(fā)生道路遺撒，則其可能面臨的行政處罰是（ ?。?。
A．限期改正
B．處5000元以上5萬元以下的罰款
C．扣押車輛
D．處1萬元以上10萬元以下的罰款
E．暫扣駕駛及運輸證件
95、 合同當事人承擔違約責任的形式有（ ）。
A．合同繼續(xù)履行
B．采取補救措施
C．支付賠償金
D．返還財產(chǎn)恢復原狀
E．支付違約金
96、 某施工企業(yè)下列做法中，不符合《勞動法》規(guī)定的有（ ?。?。
A．某女工因休產(chǎn)假過長，5個月仍未上班，企業(yè)將其除名
B．鄭某試用期被證明與錄用條件不符，企業(yè)當即與其解除合同
C．孫某因患職業(yè)病就醫(yī)，不能繼續(xù)工作，企業(yè)將其辭退
D．李某出差期間交通事故受傷，傷愈后不能勝任原崗位工作，企業(yè)將其調(diào)至傳達室收發(fā)信件
E．王某因盜竊罪被判處3年有期徒刑，企業(yè)單方與其解除勞動合同
97、 建設(shè)單位將工程抵押給銀行后，因其經(jīng)營狀況不佳而無力償還貸款和支付施工位的工程款，下列關(guān)于施工單位權(quán)利的說法正確的有（ ?。?。
A．施工單位可以申請人民法院將該工程拍賣
B．施工單位申請工程價款優(yōu)先受償?shù)臋?quán)利，須按照訴訟時效的規(guī)定提出
C．施工單位無權(quán)就該工程的拍賣款優(yōu)先于銀行受償
D．施工單位可不申請拍賣，而直接與建設(shè)單位協(xié)商將工程折價
E．施工單位工程欠款的利息，可在工程拍賣所得中優(yōu)先扣除
98、 下列選項中屬于保證擔保范圍的有（ ?。?。
A．主債權(quán)
B．抵押權(quán)
C．主債權(quán)的利息
D．違約金
E．損害賠償金
99、 下列工程建設(shè)項目中，經(jīng)批準可以進行邀請招標的項目有（ ?。?。
A．國家和地方人民政府確定的重點項目不宜公開招標的項目
B．因技術(shù)復雜只有少數(shù)幾家潛在投標人可供選擇的項目
C．國有企業(yè)使用自有資金的項目
D．采用公開招標的費用占項目合同金額比重過大的項目
E．納入財政管理的各種政府性專項建設(shè)基金項目
100、 下列不屬于施工單位承擔工程質(zhì)量保修責任情形的是( )。
A．施工單位采購的材料質(zhì)量不合格造成墻面脫落
B．住戶裝修過程中破壞防水層造成滲漏
C．地震造成墻體裂縫
D．建設(shè)單位采購材料不合格
E．設(shè)計承載力不足造成柱體彎曲