一、單項選擇題(共70題，每題1分。每題的備選項中，只有1個符合題意)
1、建筑施工企業(yè)變更名稱、地址、法定代表人等，應當在變更后（ ?。┤諆?，到原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理安全生產許可證變更手續(xù)。
A．5
B．10
C．20
D．30
2、因發(fā)包人原因造成停工的，由（ ?。?。
A．發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期
B．發(fā)包人賠償承包人由此造成的損失，工期不予順延
C．承包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期
D．承包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，工期不予順延
3、下列訴訟時效期間為4年的是（ ?。?。
A．身體受到傷害要求賠償?shù)?BR> B．延付或拒付租金的
C．因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議的
D．寄存財物被丟失或損毀的
4、 2010年8月15日，甲工廠與乙機電安裝公司簽訂了一份機械設備安裝合同，合同約定：由乙公司在2010年11月16日之前為甲工廠安裝一套進口成套機械設備，甲工廠在工程完成后15d內支付全部工程款50萬元。乙公司在2010年11月1日提前完成安裝工作，經(jīng)甲工廠驗收合格，但甲工廠拒不支付工程款。經(jīng)多次催討，甲工廠于2011年9月1日答應付款，并向乙公司出具30萬元的支票一張，乙公司向銀行提示付款但遭到拒絕。則乙公司的債權訴訟時效到期日為（ ）。
A．2012年8月16日
B．2012年1 1月2日
C．2013年11月17日
D．2013年9月2日
5、根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，投標人（ ?。?。
A．可以補充、修改或者撤回已經(jīng)提交的投標文件，并書面通知招標人
B．不得補充、修改、替代或者撤回已經(jīng)提交的投標文件
C．須經(jīng)過招標人的同意才可以補充、修改、替代已經(jīng)提交的投標文件
D．撤回已經(jīng)提交的投標文件的，其投標保證金將被沒收
6、甲、乙兩個同一專業(yè)的施工單位分別具有該專業(yè)二、三級企業(yè)資質，甲、乙兩個單位的項目經(jīng)理數(shù)量合計符合一級企業(yè)資質要求。甲、乙兩單位組成聯(lián)合體參加投標，則該聯(lián)合體資質等級應為（ ?。?。
A．一級
B．二級
C．三級
D．暫定級
7、無權代理人訂立的合同相對人可以催告被代理人在（ ?。﹤€月內予以追認。
A．1
B．3
C．6
D．9
8、注冊建造師申請變更注冊的，應當提交的材料不包括（ ?。?。
A．注冊建造師變更注冊申請表
B．注冊證書和執(zhí)業(yè)印章
C．聘用單位破產的證明文件
D．申請人與新聘用單位簽訂的聘用合同復印件或有效證明文件
9、被許可人需要延續(xù)依法取得的行政許可的有效期的，應當在該行政許可有效期屆滿（ ?。┤涨跋蜃鞒鲂姓S可決定的行政機關提出申請。
A．45
B．30
C．60
D．90
10、根據(jù)合同的成立是否必須采取一定形式，可以將合同劃分為（ ?。?BR> A．要式合同與不要式合同
B．諾成合同與實踐合同
C．格式合同與非格式合同
D．有償合同與無償合同11、 下列關于保證方式的表述，錯誤的是（ ?。?。
A．保證方式包括一般保證和連帶責任保證
B．當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照一般保證承擔保證責任
C．當事人在保證合同中約定，債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的，為一般保證
D．連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任
12、 代理人知道被委托代理的事項違法仍然進行代理活動的，或者被代理人知道代理人的 代理行為違法不表示反對的，（ ）。
A．代理人承擔全部責任
B．被代理人承擔全部責任
C．代理人和第三人負連帶責任
D．被代理人和代理人負連帶責任
13、 物權的種類中，（ ?。┦菣嗬嗽趥鶆杖瞬宦男械狡趥鶆栈蛘甙l(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優(yōu)先受償?shù)臋嗬?BR> A．擔保物權
B．用益物權
C．所有權
D．使用權
14、 建設工程承包單位在向建設單位提交竣工驗收報告時，應當向建設單位出具（ ?。?BR> A．質量保證書
B．咨詢評估書
C．使用說明書
D．質量保修書
15、 下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是（ ?。?。
A．對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴
B．協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力
C．當事人可以經(jīng)調解程序解決合同爭議
D．對法院一審判決不服，可向仲裁機構申請仲裁
16、 甲、乙雙方于2012年3月10日簽訂了一份施工合同。2012年3月20 日，乙方發(fā)現(xiàn)甲方隱瞞了施工現(xiàn)場周邊的真實地質條件，如果按合同施工，將增加將近30%的施工費用，遂與甲方協(xié)商但遭到拒絕。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，乙公司若要行使撤銷權，必須在（ ?。┲跋蚍ㄔ夯蛑俨脵C構申請。
A．2012年3月10日
B．2012年3月20日
C．2013年3月10日
D．2013年3月20日
17、 某工程項目標底是900萬元，投標時甲承包商根據(jù)自己企業(yè)定額算得成本是800萬元。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元。則甲承包商投標時的合理報價低應為（ ?。┤f元。
A．700
B．800
C．900
D．1000
18、 不能作為認定案件事實依據(jù)的證據(jù)是（ ?。?BR> A．未成年人所做的與其年齡和智力狀況不相當?shù)淖C言
B．與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言
C．無正當理由未出庭作證的證人證言
D．以侵害他人合法權益或者違反法律禁止性規(guī)定的方法取得的證據(jù)
19、下列代理行為中，不屬于委托代理的是（ ?。?。
A．招標代理
B．采購代理
C．訴訟代理
D．指定代理
20、 因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤銷合同。認定其為無效合同的必要條件是（ ?。?。
A．違背當事人的意志
B．乘人之危
C．顯失公平
D．損害國家利益
21、 某施工合同約定承包人對基礎工程墊資施工，發(fā)包人對墊付資金按銀行貸款利率2倍支付利息，后發(fā)包人未按合同約定支付墊資利息，承包人訴至法院，則人民法院對墊資利息的處理，正確的是（ ）。
A．予以追繳
B．不予支持
C．支持按合同約定全部支付
D．只支持按銀行同類貸款利息支付
22、 某施工企業(yè)向某材料供應商發(fā)出了要約，材料供應商在對施工企業(yè)的答復中僅僅要求將交貨時問推遲1d。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，材料供應商的答復是對施工企業(yè)要約的（ ）。
A．實質性變更，該有效
B．實質性變更，不構成
C．非實質性變更，不構成
D．非實質性變更，視為新要約
23、 某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時間為（ ?。┲铡?BR> A．抵押合同簽字、蓋章
B．房產行政主管部門登記
C．到公證部門辦理公證
D．貸款合同生效
24、 根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，以下對施工單位質量責任和義務的表述正確的是（ ?。?。
A．施工單位不得轉包和分包所承攬的工程一
B．施工單位不得超越其資質等級許可的范圍承攬工程
C．施工單位應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)
D．對涉及結構安全的試塊應在設計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣
25、 合同的法律特征不包括（ ?。?。
A．合同的目的性在于設立、變更、終止民事權利義務關系
B．合同的當事人法律地位可以不平等
C．合同是一種法律行為
D．合同的成立必須有兩個以上當事人
26、 某工程預計工期10個月，施工合同價款為600萬元。根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，建設單位在申請領取施工許可證時應當?shù)轿坏馁Y金原則上不得少于（ ）萬元。
A．150
B．180
C．300
D．600
27、 建設單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點，后雙方對此沒有達成補充協(xié)議，也不能依其他方法確定。則供貨商備齊鋼材后，（ ?。?。
A．應將鋼材送到施工現(xiàn)場
B．應將鋼材送到建設單位的辦公所在地
C．應將鋼材送到建設單位的倉庫
D．可通知建設單位自提
28、 下列選項中關于仲裁庭組成的表述，正確的是（ ）。
A．仲裁庭可以由3名仲裁員或1名仲裁員組成，由3名仲裁員組成的設首席仲裁員
B．由若干名仲裁員組成仲裁庭的，不設首席仲裁員
C．仲裁庭由2名仲裁員組成，當事人雙方各選定1名
D．仲裁庭由當事人各方選定2名仲裁員組成
29、 某工程需租用鋼管，雙方約定租賃期限為8個月，則下列關于該租賃合同的說法，錯誤的是（ ?。?BR> A．應以書面方式訂立
B．若以口頭方式訂立，則租賃期視為6個月
C．若以口頭方式訂立，出租人可隨時解除合同
D．若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同
30、 甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經(jīng)甲向人民法院申請，撤銷了該合同，則該合同自（ ?。┢鸩话l(fā)生法律效力。
A．人民法院決定撤銷之日
B．合同訂立時
C．人民法院受理請求之日
D．權利人知道可撤銷事由之日 31、 關于要約邀請的表述中，不正確的是（ ）。
A．要約邀請可以向特定人發(fā)出
B．要約邀請可以向不特定的人發(fā)出
C．要約邀請具有法律約束力
D．要約邀請?zhí)幱诤贤臏蕚潆A段
32、 全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起（ ）年內，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明。
A．1
B．2
C．3
D．5
33、 根據(jù)我國《商標法》，注冊商標有效期限為10年，自（ ?。┲掌鹩嬎恪?BR> A．注冊商標申請人寄出申請書
B．核準注冊
C．公告發(fā)布
D．商標局收到申請書
34、 下列各項，我國《水污染防治法》未做禁止規(guī)定的是（ ）。
A．向水體排放和傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物
B．向水體排放油類、酸液、堿液或者劇毒廢液
C．向水體排放、傾倒含有毒污染物的廢水和其他廢棄物
D．向水體排放熱水
35、 根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，勘察、設計、施工、工程監(jiān)理單位超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，對勘察、設計單位或者工程監(jiān)理單位處合同約定的勘察費、設計費或者監(jiān)理酬金（ ）的罰款。
A．1倍以上2倍以下
B．2倍以上4倍以下
C．2%以上4%以下
D．5%以上10%以下
36、 某建設單位與甲公司簽訂了一施工總承包合同，約定由甲公司為其承建某工程。甲公司將其中的某分項工程分包給了乙公司，雙方僅僅口頭約定了合同事項而沒有簽訂書面的分包合同。在甲公司所簽訂的合同中，（ ?。?。
A．總承包合同成立，分包合同成立
B．總承包合同成立，分包合同不成立
C．總承包合同不成立，分包合同成立
D．總承包合同不成立，分包合同不成立
37、 建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限一般為（ ?。?。
A．6個月至1年
B．1年
C．6個月至3年
D．2年
38、 A公司與B公司共同承包了某大型建筑工程，并簽訂了聯(lián)合承包協(xié)議。其中，A公司資質為施工總承包特級，B公司資質為施工總承包一級。下面關于該承包行為的說法中，正確的是（ ?。?BR> A．該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為
B．A公司就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任
C．B公司應按照聯(lián)合承包協(xié)議的約定對建設單位負責
D．建設單位必須與A、B分別簽訂承包合同
39、 甲、乙因合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席仲裁員由甲、乙共同選定。仲裁庭合議時產生了三種不同意見，仲裁庭應當（ ?。┳鞒霾脹Q。
A．按多數(shù)仲裁員的意見
B．按首席仲裁員的意見
C．提請仲裁委員會
D．提請仲裁委員會主任
40、 下列表述，不屬于設計單位相關安全責任的是（ ?。?。
A．對設計成果承擔責任
B．依法對施工安全事故隱患進行處理
C．提出防范生產安全事故的指導意見和措施建議
D．按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行設計
41、 2012年3月1日確定了中標人，2012年3月8日發(fā)出了中標通知書，2012年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（ ）。
A．2012年3月31日
B．2012年4月7日
C．2012年4月11日
D．2013年4月1日
42、 下列不屬于民事起訴必須符合的條件是（ ?。?BR> A．原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織
B．有明確的被告
C．原被告雙方須是完全民事行為能力人
D．有具體的投訴請求、事實和理由
43、 施工單位因違反施工合同而支付違約金后，建設單位仍要求其繼續(xù)履行合同，則施工單位應（ ?。┞男小?BR> A．拒絕
B．繼續(xù)
C．緩期
D．要求對方支付一定費用后
44、 甲施工單位與乙物資供應單位于2013年5月10日簽訂了一份采購合同，在合同履行期間，因采購的防水材料質量問題發(fā)生爭議，雙方經(jīng)過多次的協(xié)商，但一直沒有達成和解。則關于此爭議的處理，下列說法中正確的是（ ?。?。
A．雙方依仲裁協(xié)議申請仲裁后，仍可以和解
B．如果雙方在申請仲裁后達成了和解協(xié)議，該和解協(xié)議即具有法律強制執(zhí)行力
C．如果雙方通過訴訟方式解決爭議，不能再和解
D．如果在人民法院執(zhí)行中，雙方當事人達成和解協(xié)議，則原判決書終止執(zhí)行
45、 建筑節(jié)能分部工程驗收會議由（ ?。┲鞒?。
A．建筑節(jié)能工程分包人
B．總監(jiān)理工程師
C．總承包人
D．建設單位法定代表人
46、 當事人不服第一審判決的，有權在判決書送達之日起（ ?。┤諆忍岢錾显V。
A．45
B．30
C．15
D．60
47、 甲施工企業(yè)到乙供應商的材料倉庫提貨時，倉庫保管員由于工作疏忽多發(fā)了2t水泥給施工企業(yè)，乙供應商發(fā)現(xiàn)后要求甲施工企業(yè)返還。下列表述正確的是（ ?。?。
A．甲施工企業(yè)沒有過錯，無須返還
B．產生侵權之債，甲施工企業(yè)應當返還
C．產生不當?shù)美畟资┕て髽I(yè)應當返還
D．產生無因管理之債，甲施工企業(yè)應當返還
48、 甲、乙兩建筑公司于2012年3月10日組成一個聯(lián)合體去投標，在共同投標協(xié)議中約定：如果在施工過程中出現(xiàn)質量問題而遭遇建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。2013年6月22日甲建筑公司施工部分出現(xiàn)質量問題，建設單位索賠80萬元。則下列說法正確的是（ ?。?。
A．由于是甲公司的原因導致，故建設單位只能向甲公司主張權利
B．因約定各自承擔50%，故乙公司只應對建設單位承擔40萬元的賠償責任
C．如果建設單位向乙公司主張，則乙公司應先對80萬元索賠額承擔責任
D．只有甲公司無力承擔，乙公司才應先承擔全部責任
49、 招標項目屬于建設施工的，投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與（ ?。┖蛿M用于完成招標項目的機械設備等。
A．總工程師的簡歷、業(yè)績
B．主要技術人員的簡歷、業(yè)績
C．主要負責人的簡歷、業(yè)績
D．專職安全生產管理人員的簡歷、業(yè)績
50、 某人在2011年6月1日民事糾紛中受到傷害，2011年10月15日治愈后又突遇不可抗力無法行使請求權，2012年1月31日障礙消除，該事件的訴訟時效期在（ ）結束。
A．2013年5月31日
B．2012年9月15日
C．2012年7月31日
D．2012年5月31日
51、 施工單位的下列行為中，違反我國《消防法》規(guī)定的是（ ?。?。
A．為節(jié)約資金，未購買公安消防機構指定的滅火器材
B．施工人員從附近消防栓取水用于混凝土養(yǎng)護
C．為材料周轉方便，將少量水泥堆放在現(xiàn)場通道附近
D．在道路兩旁施工時使用明火作業(yè)
52、 依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的（ ?。?BR> A．1／3
B．2／3
C．1／4
D．3／4
53、 甲、乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據(jù)我國《合同法》，該合同為（ ）合同。
A．無效
B．可變更、可撤銷
C．有效
D．效力待定
54、 根據(jù)《綠色施工導則》的規(guī)定，建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率應（ ?。?BR> A．達到30%
B．達到40%
C．大于40%
D．大于50%
55、 甲房地產開發(fā)商與乙建筑施工企業(yè)簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質量問題發(fā)生了糾紛，雙方?jīng)Q定將此糾紛提交該市仲裁委員會仲裁。請問，下列說法正確的是（ ?。?BR> A．由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以，只能通過和解的方式來解決糾紛
B．由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以，發(fā)生糾紛后不能通過仲裁解決
C．由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以，可以通過仲裁來解決糾紛
D．由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以，不能通過和解來解決糾紛
56、 我國《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工（ ?。┤找郧跋蚬こ趟诘乜h級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報。
A．5
B．7
C．10
D．15
57、 當事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應當在仲裁庭（ ?。┨岢?。
A．作出裁決書前
B．首次開庭前
C．提交答辯前
D．開庭宣判前
58、 下列擔保的方式中，（ ?。┦侵競鶆杖嘶蛘叩谌藢⑵鋭赢a或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保?！?BR> A．質押
B．抵押
C．定金
D．留置
59、 承擔賠償損失責任的構成要件不包括（ ）。
A．具有違約行為
B．造成損失后果嚴重
C．違約行為與財產等損失之間有因果關系
D．違約人有過錯
60、 某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產事故應急救援預案應由（ ）編制。
A．監(jiān)理單位統(tǒng)一組織
B．總承包單位統(tǒng)一組織
C．總承包單位和分包單位各自
D．建設單位統(tǒng)一組織
61、 乙房地產開發(fā)公司的一座高層公寓的建設工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司將玻璃幕墻工程分包給丙建設施工公司。根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，施工單位應當為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。丙建設施工公司的作業(yè)人員的意外傷害保險費，根據(jù)法律規(guī)定應當由（ ）承擔。
A．甲建筑工程公司
B．乙房地產開發(fā)公司
C．丙建設施工公司
D．作業(yè)人員
62、 張某因不能勝任工作，公司經(jīng)理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。根據(jù)我國《勞動法》的規(guī)定，該公司遲應于（ ?。┣耙詴嫘问酵ㄖ獜埬场?BR> A．6月1日
B．6月16日
C．7月2日
D．7月16日
63、 民事訴訟執(zhí)行過程中，人民法院自收到申請執(zhí)行書之日起超過（ ?。┪磮?zhí)行的，申請執(zhí)行人可以向上一級人民法院申請執(zhí)行。
A．45日
B．60日
C．3個月
D．6個月
64、 根據(jù)我國《招標投標法》的規(guī)定，投標人不得實施的不正當競爭行為是（ ）。
A．招標人在開標前更改報價
B．以自己的名義投標
C．投標人相互串通投標報價
D．以高于成本的報價競標
65、 聯(lián)合體共同投標一般適用于（ ?。┑捻椖?。
A．大型和結構復雜
B．大中型
C．國家重點建設
D．采用特殊工藝
66、 甲建設單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向（ ?。┥暾垐?zhí)行。
A．仲裁委員會
B．人民法院
C．人民政府
D．建設行政主管部門
67、 某承包單位以建設單位不及時支付工程款為由請求將所建造的房屋拍賣并就所得款項優(yōu)先受償。但是，某銀行也以建設單位已經(jīng)用此房屋作為抵押物對貸款做了抵押而請求就拍賣所得款項優(yōu)先受償，則（ ?。?。
A．如果承包單位提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過6個月，則優(yōu)先支付給承包單位
B．應該優(yōu)先支付給承包單位
C．應該優(yōu)先支付給銀行
D．如果承包單位提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過6個月，則優(yōu)先支付給銀行
68、 下列不屬于仲裁基本特點的是（ ）。
A．平等性
B．保密性
C．自愿性
D．專業(yè)性
69、 王某于2013年3月10 E1應聘一家施工企業(yè)，并與施工企業(yè)簽訂了一份勞動合同，其勞動合同的期限為8個月。根據(jù)我國《勞動合同法》的規(guī)定，王某的試用期不得超過（ ?。?。
A．15日
B．1個月
C．2個月
D．3個月
70、 承攬合同中，承攬人的義務是（ ?。?。
A．妥善保管工作成果
B．支付報酬
C．協(xié)助義務
D．驗收并受領工作成果
二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選每個選項得0．5分)
71、 承包人的主要義務包括（ ?。?。
A．不得轉包和違法分包工程
B．自行完成全部建設工程施工任務
C．接受發(fā)包人有關檢查
D．交付竣工驗收合格的建設工程
E．建設工程質量不符合約定的無償修理
72、 國家融資項目的范圍包括（ ?。?。
A．使用國家發(fā)行債券所籌資金的項目
B．使用國家對外借款或者擔保所籌資金的項目
C．使用國家政策性貸款的項目
D．使用國家福利性貸款的項目
E．國家授權投資主體融資的項目
73、 承擔侵權責任的方式主要有（ ?。?。
A．停止侵害
B．排除妨礙
C．恢復原狀
D．消除危險
E．等價互換
74、 從事建筑活動的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設計單位和工程監(jiān)理單位，應當具備的條件包括（ ?。?BR> A．有符合國家規(guī)定的注冊資本
B．有與其從事的建筑活動相適應的具有法定執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)技術人員
C．有符合規(guī)定的從業(yè)年限
D．有從事相關建筑活動所應有的技術裝備
E．有符合規(guī)定的專有技術
75、 某工程為國家大型公用事業(yè)項目，下列關于該工程的工程監(jiān)理的說法，正確的有（ ?。?。
A．該工程必須實行監(jiān)理
B．建設單位可直接邀請具有相應資質的監(jiān)理單位實行監(jiān)理
C．監(jiān)理單位保證承擔全部責任的，可由其他監(jiān)理單位代為監(jiān)理
D．監(jiān)理單位不得與設備供應單位有隸屬關系
E．監(jiān)理單位應選派具有相應資格的監(jiān)理工程師進駐現(xiàn)場
76、 建筑工程一切險的除外責任包括（ ?。?BR> A．意外事故造成的損失
B．維修保養(yǎng)或正常檢修的費用
C．設計錯誤引起的損失和費用
D．非外力引起的機械或電氣裝置的本身損失
E．盤點時發(fā)現(xiàn)的短缺
77、 甲企業(yè)與乙銀行簽訂一份50萬元的貸款合同，丙企業(yè)在貸款合同的擔保人欄目中加蓋了企業(yè)的印章?，F(xiàn)甲企業(yè)逾期沒有還款，下列對于該債務清償?shù)谋硎稣_的有（ ?。?。
A．乙銀行有權要求甲企業(yè)對50萬元的債務承擔全部責任
B．乙銀行有權要求丙企業(yè)對50萬元的債務承擔責任
C．乙銀行只能通過司法途徑要求甲企業(yè)承擔責任后，才可要求丙企業(yè)承擔責任
D．乙銀行只能要求甲企業(yè)對30萬元的債務承擔責任，丙企業(yè)對20萬元的債務承擔責任
E．乙銀行只能要求甲企業(yè)與乙企業(yè)對50萬元的債務平均分攤責任
78、 某施工機械廠因經(jīng)營需要分立為挖掘機制造廠及推土機制造廠兩個法人企業(yè)。分立前由于3臺挖掘機未能及時供貨，買方欲追究違約責任，則下列關于本案中違約責任承擔的說法中，正確的有（ ?。?。
A．買方可要求挖掘機生產廠承擔違約責任
B．買方可要求推土機生產廠承擔違約責任
C．買方可要求推土機與挖掘機生產廠共同承擔違約責任
D．只能由原施工機械廠承擔違約責任
E．如果推土機與挖掘機生產廠對于該債務沒有約定，則各自承擔一半
79、 下列關于保險索賠的表述，正確的是（ ）。
A．投保人進行保險索賠須提供必要的有效的證明
B．投保人等應當及時提出保險索賠
C．保險單上載明的保險財產全部損失，應當按照全損進行保險索賠
D．索賠的證據(jù)一般包括保單、建設工程合同、受益人的申請報告、事故報告以及保單中規(guī)定的證明文件
E．保險單上載明的保險財產沒有全部損失，應當按照部分損失進行保險索賠
80、 根據(jù)我國《合同法》的相關規(guī)定，下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形，當事人可以解除合同的有（ ?。?。
A．發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋
B．由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行
C．建設單位延期支付工程款，經(jīng)催告后同意提供擔保
D．施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值
E．施工單位未經(jīng)建設單位同意，擅自更換了現(xiàn)場技術人員
81、 甲某為乙建筑公司的員工，2013年3月10日，甲某在沒有乙建筑公司委托的情況下，卻以乙建筑公司代理人的身份與丁水泥供應商訂購了一批水泥。根據(jù)相關法律的規(guī)定，以下表述中錯誤的有（ ?。?。
A．甲某的行為屬表見代理，該合同有效
B．甲某的行為屬無權代理，該合同無效
C．水泥供應商有正當理由相信甲某有代理權，該合同才成立
D．水泥供應商有正當理由相信甲某有代理權，如果乙建筑公司不支付水泥貨款，甲某就要承擔違約責任
E．水泥供應商即使有正當理由相信甲某有代理權，該合同仍然不成立
82、 對于達到一定規(guī)模且危險性較大的基坑支護與降水分部工程施工，須嚴格按施工程序進行，那么下列做法中正確的有（ ?。?。
A．施工單位在施工組織設計中編制安全技術措施即可
B．施工方案中應附具安全驗算結果
C．施工方案應經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師簽字后實施
D．應由專職安全生產管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督
E．施工方案應經(jīng)設計單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施
83、 某高層住宅工程結構設計合理使用年限50年，屋面防水為一級，設計使用年限15年，工程于2013年8月5日竣工驗收合格并交付使用，施工單位出具的質量保修書中有下列內容，其中符合法律法規(guī)要求的有（ ?。?。
A．基礎工程的保修期限為50年
B．屋面防水工程的保修期限為8年
C．供熱系統(tǒng)的保修期限為自2013年供熱期起，到2014年供熱期結束日止
D．設備安裝工程的保修期限為1年
E．電氣管線工程的保修期限為2年
84、社會法是調整勞動關系、社會保障和社會福利關系的法律規(guī)范的總稱，下列屬于社會法的是（ ）。
A．《勞動合同法》
B．《殘疾人保障法》
C．《政府采購法》
D．《職業(yè)病防治法》
E．《安全生產法》
85、 同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價款（ ?。┣鍍?。
A．抵押合同已登記生效的，按抵押物登記的先后順序
B．抵押合同已登記生效的，順序相同的，按照債權比例
C．抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，按照債權比例
D．抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序
E．抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，且合同生效的先后順序相同的，按照債權比例清償
86、 行政強制措施的種類包括（ ?。?。
A．扣押財物
B．限制公民人身自由
C．代履行
D．查封場所、設施或者財物
E．凍結存款、匯款
87、 建設工程債的產生根據(jù)有（ ?。?BR> A．合同
B．侵權
C．混同
D．無因管理
E．不當?shù)美?BR> 88、 根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，項目負責人的安全生產責任有（ ）。
A．應當制訂安全生產規(guī)章制度
B．落實安全生產責任制
C．確保安全生產費用的有效使用
D．保證安全生產條件所需資金的投入
E．及時、如實報告生產安全事故
89、 建筑施工企業(yè)發(fā)生（ ?。┑那樾螘r，應當將安全生產許可證交回原安全生產許可證頒發(fā)管理機關予以注銷。
A．變更名稱
B．變更法定代表人
C．破產
D．倒閉
E．撤銷
90、 外資建筑業(yè)企業(yè)只允許在其資質等級許可的范圍內承包（ ?。?。
A．全部由外國投資、外國贈款、外國投資及贈款建設的工程
B．由國際金融機構資助并通過根據(jù)貸款條款進行的國際招標授予的建設項目
C．外資等于或者超過40%的中外聯(lián)合建設項目
D．由中國投資，但因技術困難而不能由中國建筑企業(yè)獨立實施的建設項目
E．外資少于50%，但因技術困難而不能由中國建筑企業(yè)獨立實施，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門批準的中外聯(lián)合建設項目
91、 委托合同中，受托人的主要義務是（ ?。?。
A．親自處理委托事務
B．委托事務報告
C．轉交財產
D．支付費用
E．賠償義務
92、 下列關于設計單位質量責任和義務的說法，正確的有（ ）。
A．為了保證工程質量，設計單位必須在設計文件中指定建筑設備的生產廠家
B．為保證設計進度，設計單位將部分任務轉包給其他設計單位
C．設計單位在設計文件中選用的建筑設備，應當注明規(guī)格、型號，并推薦生產廠家
D．有特殊要求的設備，設計單位可以指定生產廠家
E．設計單位應當就審查合格的施工圖向施工單位說明
93、 尚未制定法律、行政法規(guī)，且屬于地方性事務的，地方性法規(guī)可以設定（ ?。┑男姓娭拼胧?。
A．查封設施或財物
B．扣押財物
C．查封場所或財物
D．限制公民人身自由
E．凍結存款、匯款
94、 根據(jù)我國《勞動法》的規(guī)定，用人單位不得解除勞動合同的情形有（ ?。?。
A．患病或者負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的
B．患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的
C．勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的
D．女職工在產期、哺乳期內的
E．女職工在懷孕期間的
95、 不需要辦理施工許可證的工程類型包括（ ?。?。
A．搶險救災工程
B．臨時性房屋建筑
C．工程投資額在30萬元以上
D．建筑面積在300m2以上的建筑工程
E．軍用房屋建筑
96、 知識產權的法律特征包括（ ?。?BR> A．地域性
B．期限性
C．專有性
D．經(jīng)濟性
E．財產權和人身權的雙重屬性
97、 表見代理除需符合代理的一般條件外，還需具備的構成要件包括（ ?。?。
A．存在足以使相對人相信行為人具有代理權的事實
B．存在足以使相對人相信行為人具有代理權的理由
C．本人存在過失
D．相對人為善意
E．相對人已作出行為表示
98、 甲、乙兩施工單位于2013年2月12日組成了聯(lián)合體投標，雙方約定，如因施工質量問題導致建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。施工過程中建設單位確因質量原因索賠60萬元，則下列關于此索賠和賠償責任承擔的說法中，正確的有（ ?。?。
A．如甲無過錯，則其有權拒絕先行賠付
B．建設單位可直接要求甲承擔60萬元
C．建設單位可直接要求乙承擔60萬元
D．建設單位應當要求質量缺陷的過錯方承擔主要責任
E．先行賠付的一方，有權就超出50%的部分向另一方追償
99、 招標投標活動應當遵循（ ?。┑脑瓌t。
A．自愿
B．公正
C．公開
D．公平
E．誠實信用
100、 下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有（ ?。?BR> A．銀行貸款合同
B．貨物運輸合同
C．租賃合同
D．買賣合同
E．施工合同
1、建筑施工企業(yè)變更名稱、地址、法定代表人等，應當在變更后（ ?。┤諆?，到原安全生產許可證頒發(fā)管理機關辦理安全生產許可證變更手續(xù)。
A．5
B．10
C．20
D．30
2、因發(fā)包人原因造成停工的，由（ ?。?。
A．發(fā)包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期
B．發(fā)包人賠償承包人由此造成的損失，工期不予順延
C．承包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，相應順延工期
D．承包人承擔所發(fā)生的追加合同價款，工期不予順延
3、下列訴訟時效期間為4年的是（ ?。?。
A．身體受到傷害要求賠償?shù)?BR> B．延付或拒付租金的
C．因國際貨物買賣合同和技術進出口合同爭議的
D．寄存財物被丟失或損毀的
4、 2010年8月15日，甲工廠與乙機電安裝公司簽訂了一份機械設備安裝合同，合同約定：由乙公司在2010年11月16日之前為甲工廠安裝一套進口成套機械設備，甲工廠在工程完成后15d內支付全部工程款50萬元。乙公司在2010年11月1日提前完成安裝工作，經(jīng)甲工廠驗收合格，但甲工廠拒不支付工程款。經(jīng)多次催討，甲工廠于2011年9月1日答應付款，并向乙公司出具30萬元的支票一張，乙公司向銀行提示付款但遭到拒絕。則乙公司的債權訴訟時效到期日為（ ）。
A．2012年8月16日
B．2012年1 1月2日
C．2013年11月17日
D．2013年9月2日
5、根據(jù)《工程建設項目施工招標投標辦法》的規(guī)定，在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，投標人（ ?。?。
A．可以補充、修改或者撤回已經(jīng)提交的投標文件，并書面通知招標人
B．不得補充、修改、替代或者撤回已經(jīng)提交的投標文件
C．須經(jīng)過招標人的同意才可以補充、修改、替代已經(jīng)提交的投標文件
D．撤回已經(jīng)提交的投標文件的，其投標保證金將被沒收
6、甲、乙兩個同一專業(yè)的施工單位分別具有該專業(yè)二、三級企業(yè)資質，甲、乙兩個單位的項目經(jīng)理數(shù)量合計符合一級企業(yè)資質要求。甲、乙兩單位組成聯(lián)合體參加投標，則該聯(lián)合體資質等級應為（ ?。?。
A．一級
B．二級
C．三級
D．暫定級
7、無權代理人訂立的合同相對人可以催告被代理人在（ ?。﹤€月內予以追認。
A．1
B．3
C．6
D．9
8、注冊建造師申請變更注冊的，應當提交的材料不包括（ ?。?。
A．注冊建造師變更注冊申請表
B．注冊證書和執(zhí)業(yè)印章
C．聘用單位破產的證明文件
D．申請人與新聘用單位簽訂的聘用合同復印件或有效證明文件
9、被許可人需要延續(xù)依法取得的行政許可的有效期的，應當在該行政許可有效期屆滿（ ?。┤涨跋蜃鞒鲂姓S可決定的行政機關提出申請。
A．45
B．30
C．60
D．90
10、根據(jù)合同的成立是否必須采取一定形式，可以將合同劃分為（ ?。?BR> A．要式合同與不要式合同
B．諾成合同與實踐合同
C．格式合同與非格式合同
D．有償合同與無償合同11、 下列關于保證方式的表述，錯誤的是（ ?。?。
A．保證方式包括一般保證和連帶責任保證
B．當事人對保證方式?jīng)]有約定或者約定不明確的，按照一般保證承擔保證責任
C．當事人在保證合同中約定，債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的，為一般保證
D．連帶責任保證的債務人在主合同規(guī)定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任
12、 代理人知道被委托代理的事項違法仍然進行代理活動的，或者被代理人知道代理人的 代理行為違法不表示反對的，（ ）。
A．代理人承擔全部責任
B．被代理人承擔全部責任
C．代理人和第三人負連帶責任
D．被代理人和代理人負連帶責任
13、 物權的種類中，（ ?。┦菣嗬嗽趥鶆杖瞬宦男械狡趥鶆栈蛘甙l(fā)生當事人約定的實現(xiàn)擔保物權的情形，依法享有就擔保財產優(yōu)先受償?shù)臋嗬?BR> A．擔保物權
B．用益物權
C．所有權
D．使用權
14、 建設工程承包單位在向建設單位提交竣工驗收報告時，應當向建設單位出具（ ?。?BR> A．質量保證書
B．咨詢評估書
C．使用說明書
D．質量保修書
15、 下列關于解決合同糾紛方式的說法中，正確的是（ ?。?。
A．對仲裁裁決不服可以再向人民法院起訴
B．協(xié)商是解決糾紛的重要方式，和解協(xié)議具有強制執(zhí)行的效力
C．當事人可以經(jīng)調解程序解決合同爭議
D．對法院一審判決不服，可向仲裁機構申請仲裁
16、 甲、乙雙方于2012年3月10日簽訂了一份施工合同。2012年3月20 日，乙方發(fā)現(xiàn)甲方隱瞞了施工現(xiàn)場周邊的真實地質條件，如果按合同施工，將增加將近30%的施工費用，遂與甲方協(xié)商但遭到拒絕。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，乙公司若要行使撤銷權，必須在（ ?。┲跋蚍ㄔ夯蛑俨脵C構申請。
A．2012年3月10日
B．2012年3月20日
C．2013年3月10日
D．2013年3月20日
17、 某工程項目標底是900萬元，投標時甲承包商根據(jù)自己企業(yè)定額算得成本是800萬元。剛剛竣工的相同施工項目的實際成本是700萬元。則甲承包商投標時的合理報價低應為（ ?。┤f元。
A．700
B．800
C．900
D．1000
18、 不能作為認定案件事實依據(jù)的證據(jù)是（ ?。?BR> A．未成年人所做的與其年齡和智力狀況不相當?shù)淖C言
B．與一方當事人或者其代理人有利害關系的證人出具的證言
C．無正當理由未出庭作證的證人證言
D．以侵害他人合法權益或者違反法律禁止性規(guī)定的方法取得的證據(jù)
19、下列代理行為中，不屬于委托代理的是（ ?。?。
A．招標代理
B．采購代理
C．訴訟代理
D．指定代理
20、 因欺詐、脅迫而訂立的施工合同可能是無效合同，也可能是可撤銷合同。認定其為無效合同的必要條件是（ ?。?。
A．違背當事人的意志
B．乘人之危
C．顯失公平
D．損害國家利益
21、 某施工合同約定承包人對基礎工程墊資施工，發(fā)包人對墊付資金按銀行貸款利率2倍支付利息，后發(fā)包人未按合同約定支付墊資利息，承包人訴至法院，則人民法院對墊資利息的處理，正確的是（ ）。
A．予以追繳
B．不予支持
C．支持按合同約定全部支付
D．只支持按銀行同類貸款利息支付
22、 某施工企業(yè)向某材料供應商發(fā)出了要約，材料供應商在對施工企業(yè)的答復中僅僅要求將交貨時問推遲1d。根據(jù)我國《合同法》的規(guī)定，材料供應商的答復是對施工企業(yè)要約的（ ）。
A．實質性變更，該有效
B．實質性變更，不構成
C．非實質性變更，不構成
D．非實質性變更，視為新要約
23、 某企業(yè)以其辦公樓作為抵押物向銀行貸款，并辦理了抵押登記。該抵押合同生效的時間為（ ?。┲铡?BR> A．抵押合同簽字、蓋章
B．房產行政主管部門登記
C．到公證部門辦理公證
D．貸款合同生效
24、 根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，以下對施工單位質量責任和義務的表述正確的是（ ?。?。
A．施工單位不得轉包和分包所承攬的工程一
B．施工單位不得超越其資質等級許可的范圍承攬工程
C．施工單位應當按照國家有關規(guī)定辦理工程質量監(jiān)督手續(xù)
D．對涉及結構安全的試塊應在設計單位的監(jiān)督下現(xiàn)場取樣
25、 合同的法律特征不包括（ ?。?。
A．合同的目的性在于設立、變更、終止民事權利義務關系
B．合同的當事人法律地位可以不平等
C．合同是一種法律行為
D．合同的成立必須有兩個以上當事人
26、 某工程預計工期10個月，施工合同價款為600萬元。根據(jù)《建筑工程施工許可管理辦法》的規(guī)定，建設單位在申請領取施工許可證時應當?shù)轿坏馁Y金原則上不得少于（ ）萬元。
A．150
B．180
C．300
D．600
27、 建設單位與供貨商簽訂的鋼材供貨合同未約定交貨地點，后雙方對此沒有達成補充協(xié)議，也不能依其他方法確定。則供貨商備齊鋼材后，（ ?。?。
A．應將鋼材送到施工現(xiàn)場
B．應將鋼材送到建設單位的辦公所在地
C．應將鋼材送到建設單位的倉庫
D．可通知建設單位自提
28、 下列選項中關于仲裁庭組成的表述，正確的是（ ）。
A．仲裁庭可以由3名仲裁員或1名仲裁員組成，由3名仲裁員組成的設首席仲裁員
B．由若干名仲裁員組成仲裁庭的，不設首席仲裁員
C．仲裁庭由2名仲裁員組成，當事人雙方各選定1名
D．仲裁庭由當事人各方選定2名仲裁員組成
29、 某工程需租用鋼管，雙方約定租賃期限為8個月，則下列關于該租賃合同的說法，錯誤的是（ ?。?BR> A．應以書面方式訂立
B．若以口頭方式訂立，則租賃期視為6個月
C．若以口頭方式訂立，出租人可隨時解除合同
D．若以口頭方式訂立，承租人可隨時解除合同
30、 甲在受到欺詐的情況下與乙訂立了合同，后經(jīng)甲向人民法院申請，撤銷了該合同，則該合同自（ ?。┢鸩话l(fā)生法律效力。
A．人民法院決定撤銷之日
B．合同訂立時
C．人民法院受理請求之日
D．權利人知道可撤銷事由之日 31、 關于要約邀請的表述中，不正確的是（ ）。
A．要約邀請可以向特定人發(fā)出
B．要約邀請可以向不特定的人發(fā)出
C．要約邀請具有法律約束力
D．要約邀請?zhí)幱诤贤臏蕚潆A段
32、 全國重點文物保護單位和省級文物保護單位自核定公布之日起（ ）年內，由省、自治區(qū)、直轄市人民政府劃定必要的保護范圍，作出標志說明。
A．1
B．2
C．3
D．5
33、 根據(jù)我國《商標法》，注冊商標有效期限為10年，自（ ?。┲掌鹩嬎恪?BR> A．注冊商標申請人寄出申請書
B．核準注冊
C．公告發(fā)布
D．商標局收到申請書
34、 下列各項，我國《水污染防治法》未做禁止規(guī)定的是（ ）。
A．向水體排放和傾倒工業(yè)廢渣、城市垃圾和其他廢棄物
B．向水體排放油類、酸液、堿液或者劇毒廢液
C．向水體排放、傾倒含有毒污染物的廢水和其他廢棄物
D．向水體排放熱水
35、 根據(jù)《建設工程質量管理條例》的規(guī)定，勘察、設計、施工、工程監(jiān)理單位超越本單位資質等級承攬工程的，責令停止違法行為，對勘察、設計單位或者工程監(jiān)理單位處合同約定的勘察費、設計費或者監(jiān)理酬金（ ）的罰款。
A．1倍以上2倍以下
B．2倍以上4倍以下
C．2%以上4%以下
D．5%以上10%以下
36、 某建設單位與甲公司簽訂了一施工總承包合同，約定由甲公司為其承建某工程。甲公司將其中的某分項工程分包給了乙公司，雙方僅僅口頭約定了合同事項而沒有簽訂書面的分包合同。在甲公司所簽訂的合同中，（ ?。?。
A．總承包合同成立，分包合同成立
B．總承包合同成立，分包合同不成立
C．總承包合同不成立，分包合同成立
D．總承包合同不成立，分包合同不成立
37、 建筑市場誠信行為記錄信息的公布期限一般為（ ?。?。
A．6個月至1年
B．1年
C．6個月至3年
D．2年
38、 A公司與B公司共同承包了某大型建筑工程，并簽訂了聯(lián)合承包協(xié)議。其中，A公司資質為施工總承包特級，B公司資質為施工總承包一級。下面關于該承包行為的說法中，正確的是（ ?。?BR> A．該行為屬于肢解工程發(fā)包的違法行為
B．A公司就工程質量和安全對建設單位承擔連帶責任
C．B公司應按照聯(lián)合承包協(xié)議的約定對建設單位負責
D．建設單位必須與A、B分別簽訂承包合同
39、 甲、乙因合同糾紛申請仲裁。甲、乙各選定一名仲裁員，首席仲裁員由甲、乙共同選定。仲裁庭合議時產生了三種不同意見，仲裁庭應當（ ?。┳鞒霾脹Q。
A．按多數(shù)仲裁員的意見
B．按首席仲裁員的意見
C．提請仲裁委員會
D．提請仲裁委員會主任
40、 下列表述，不屬于設計單位相關安全責任的是（ ?。?。
A．對設計成果承擔責任
B．依法對施工安全事故隱患進行處理
C．提出防范生產安全事故的指導意見和措施建議
D．按照法律、法規(guī)和工程建設強制性標準進行設計
41、 2012年3月1日確定了中標人，2012年3月8日發(fā)出了中標通知書，2012年3月12日中標人收到了中標通知書，則簽訂合同的日期應該不遲于（ ）。
A．2012年3月31日
B．2012年4月7日
C．2012年4月11日
D．2013年4月1日
42、 下列不屬于民事起訴必須符合的條件是（ ?。?BR> A．原告是與本案有直接利害關系的公民、法人和其他組織
B．有明確的被告
C．原被告雙方須是完全民事行為能力人
D．有具體的投訴請求、事實和理由
43、 施工單位因違反施工合同而支付違約金后，建設單位仍要求其繼續(xù)履行合同，則施工單位應（ ?。┞男小?BR> A．拒絕
B．繼續(xù)
C．緩期
D．要求對方支付一定費用后
44、 甲施工單位與乙物資供應單位于2013年5月10日簽訂了一份采購合同，在合同履行期間，因采購的防水材料質量問題發(fā)生爭議，雙方經(jīng)過多次的協(xié)商，但一直沒有達成和解。則關于此爭議的處理，下列說法中正確的是（ ?。?。
A．雙方依仲裁協(xié)議申請仲裁后，仍可以和解
B．如果雙方在申請仲裁后達成了和解協(xié)議，該和解協(xié)議即具有法律強制執(zhí)行力
C．如果雙方通過訴訟方式解決爭議，不能再和解
D．如果在人民法院執(zhí)行中，雙方當事人達成和解協(xié)議，則原判決書終止執(zhí)行
45、 建筑節(jié)能分部工程驗收會議由（ ?。┲鞒?。
A．建筑節(jié)能工程分包人
B．總監(jiān)理工程師
C．總承包人
D．建設單位法定代表人
46、 當事人不服第一審判決的，有權在判決書送達之日起（ ?。┤諆忍岢錾显V。
A．45
B．30
C．15
D．60
47、 甲施工企業(yè)到乙供應商的材料倉庫提貨時，倉庫保管員由于工作疏忽多發(fā)了2t水泥給施工企業(yè)，乙供應商發(fā)現(xiàn)后要求甲施工企業(yè)返還。下列表述正確的是（ ?。?。
A．甲施工企業(yè)沒有過錯，無須返還
B．產生侵權之債，甲施工企業(yè)應當返還
C．產生不當?shù)美畟资┕て髽I(yè)應當返還
D．產生無因管理之債，甲施工企業(yè)應當返還
48、 甲、乙兩建筑公司于2012年3月10日組成一個聯(lián)合體去投標，在共同投標協(xié)議中約定：如果在施工過程中出現(xiàn)質量問題而遭遇建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。2013年6月22日甲建筑公司施工部分出現(xiàn)質量問題，建設單位索賠80萬元。則下列說法正確的是（ ?。?。
A．由于是甲公司的原因導致，故建設單位只能向甲公司主張權利
B．因約定各自承擔50%，故乙公司只應對建設單位承擔40萬元的賠償責任
C．如果建設單位向乙公司主張，則乙公司應先對80萬元索賠額承擔責任
D．只有甲公司無力承擔，乙公司才應先承擔全部責任
49、 招標項目屬于建設施工的，投標文件的內容應當包括擬派出的項目負責人與（ ?。┖蛿M用于完成招標項目的機械設備等。
A．總工程師的簡歷、業(yè)績
B．主要技術人員的簡歷、業(yè)績
C．主要負責人的簡歷、業(yè)績
D．專職安全生產管理人員的簡歷、業(yè)績
50、 某人在2011年6月1日民事糾紛中受到傷害，2011年10月15日治愈后又突遇不可抗力無法行使請求權，2012年1月31日障礙消除，該事件的訴訟時效期在（ ）結束。
A．2013年5月31日
B．2012年9月15日
C．2012年7月31日
D．2012年5月31日
51、 施工單位的下列行為中，違反我國《消防法》規(guī)定的是（ ?。?。
A．為節(jié)約資金，未購買公安消防機構指定的滅火器材
B．施工人員從附近消防栓取水用于混凝土養(yǎng)護
C．為材料周轉方便，將少量水泥堆放在現(xiàn)場通道附近
D．在道路兩旁施工時使用明火作業(yè)
52、 依法必須進行招標的項目，其評標委員會由招標人的代表和有關技術、經(jīng)濟等方面的專家組成，其中技術、經(jīng)濟等方面的專家不得少于成員總數(shù)的（ ?。?BR> A．1／3
B．2／3
C．1／4
D．3／4
53、 甲、乙兩公司為減少應納稅款，以低于實際成交的價格簽訂合同。根據(jù)我國《合同法》，該合同為（ ）合同。
A．無效
B．可變更、可撤銷
C．有效
D．效力待定
54、 根據(jù)《綠色施工導則》的規(guī)定，建筑物拆除產生的廢棄物的再利用和回收率應（ ?。?BR> A．達到30%
B．達到40%
C．大于40%
D．大于50%
55、 甲房地產開發(fā)商與乙建筑施工企業(yè)簽訂了一份施工合同，雙方在合同中未約定糾紛的處理方式。后來由于工程質量問題發(fā)生了糾紛，雙方?jīng)Q定將此糾紛提交該市仲裁委員會仲裁。請問，下列說法正確的是（ ?。?BR> A．由于雙方在合同中未約定處理糾紛的具體方式，所以，只能通過和解的方式來解決糾紛
B．由于雙方在合同中未約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以，發(fā)生糾紛后不能通過仲裁解決
C．由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以，可以通過仲裁來解決糾紛
D．由于雙方在發(fā)生糾紛后約定采用仲裁的方式處理糾紛，所以，不能通過和解來解決糾紛
56、 我國《環(huán)境噪聲污染防治法》規(guī)定，在城市市區(qū)范圍內，建筑施工過程中使用機械設備，可能產生環(huán)境噪聲污染的，施工單位必須在工程開工（ ?。┤找郧跋蚬こ趟诘乜h級以上地方人民政府環(huán)境保護行政主管部門申報。
A．5
B．7
C．10
D．15
57、 當事人對仲裁協(xié)議效力有異議的，應當在仲裁庭（ ?。┨岢?。
A．作出裁決書前
B．首次開庭前
C．提交答辯前
D．開庭宣判前
58、 下列擔保的方式中，（ ?。┦侵競鶆杖嘶蛘叩谌藢⑵鋭赢a或權利移交債權人占有，將該動產或權利作為債權的擔保?！?BR> A．質押
B．抵押
C．定金
D．留置
59、 承擔賠償損失責任的構成要件不包括（ ）。
A．具有違約行為
B．造成損失后果嚴重
C．違約行為與財產等損失之間有因果關系
D．違約人有過錯
60、 某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產事故應急救援預案應由（ ）編制。
A．監(jiān)理單位統(tǒng)一組織
B．總承包單位統(tǒng)一組織
C．總承包單位和分包單位各自
D．建設單位統(tǒng)一組織
61、 乙房地產開發(fā)公司的一座高層公寓的建設工程由甲建筑工程公司承包，甲建筑工程公司將玻璃幕墻工程分包給丙建設施工公司。根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，施工單位應當為從事危險作業(yè)的人員辦理意外傷害保險。丙建設施工公司的作業(yè)人員的意外傷害保險費，根據(jù)法律規(guī)定應當由（ ）承擔。
A．甲建筑工程公司
B．乙房地產開發(fā)公司
C．丙建設施工公司
D．作業(yè)人員
62、 張某因不能勝任工作，公司經(jīng)理辦公會研究決定，從8月1日起解除與張某的勞動合同。根據(jù)我國《勞動法》的規(guī)定，該公司遲應于（ ?。┣耙詴嫘问酵ㄖ獜埬场?BR> A．6月1日
B．6月16日
C．7月2日
D．7月16日
63、 民事訴訟執(zhí)行過程中，人民法院自收到申請執(zhí)行書之日起超過（ ?。┪磮?zhí)行的，申請執(zhí)行人可以向上一級人民法院申請執(zhí)行。
A．45日
B．60日
C．3個月
D．6個月
64、 根據(jù)我國《招標投標法》的規(guī)定，投標人不得實施的不正當競爭行為是（ ）。
A．招標人在開標前更改報價
B．以自己的名義投標
C．投標人相互串通投標報價
D．以高于成本的報價競標
65、 聯(lián)合體共同投標一般適用于（ ?。┑捻椖?。
A．大型和結構復雜
B．大中型
C．國家重點建設
D．采用特殊工藝
66、 甲建設單位一直拖欠乙施工單位工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁。仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向（ ?。┥暾垐?zhí)行。
A．仲裁委員會
B．人民法院
C．人民政府
D．建設行政主管部門
67、 某承包單位以建設單位不及時支付工程款為由請求將所建造的房屋拍賣并就所得款項優(yōu)先受償。但是，某銀行也以建設單位已經(jīng)用此房屋作為抵押物對貸款做了抵押而請求就拍賣所得款項優(yōu)先受償，則（ ?。?。
A．如果承包單位提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過6個月，則優(yōu)先支付給承包單位
B．應該優(yōu)先支付給承包單位
C．應該優(yōu)先支付給銀行
D．如果承包單位提出此請求的日期距離工程竣工之日不超過6個月，則優(yōu)先支付給銀行
68、 下列不屬于仲裁基本特點的是（ ）。
A．平等性
B．保密性
C．自愿性
D．專業(yè)性
69、 王某于2013年3月10 E1應聘一家施工企業(yè)，并與施工企業(yè)簽訂了一份勞動合同，其勞動合同的期限為8個月。根據(jù)我國《勞動合同法》的規(guī)定，王某的試用期不得超過（ ?。?。
A．15日
B．1個月
C．2個月
D．3個月
70、 承攬合同中，承攬人的義務是（ ?。?。
A．妥善保管工作成果
B．支付報酬
C．協(xié)助義務
D．驗收并受領工作成果
二、多項選擇題(共30題，每題2分。每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選每個選項得0．5分)
71、 承包人的主要義務包括（ ?。?。
A．不得轉包和違法分包工程
B．自行完成全部建設工程施工任務
C．接受發(fā)包人有關檢查
D．交付竣工驗收合格的建設工程
E．建設工程質量不符合約定的無償修理
72、 國家融資項目的范圍包括（ ?。?。
A．使用國家發(fā)行債券所籌資金的項目
B．使用國家對外借款或者擔保所籌資金的項目
C．使用國家政策性貸款的項目
D．使用國家福利性貸款的項目
E．國家授權投資主體融資的項目
73、 承擔侵權責任的方式主要有（ ?。?。
A．停止侵害
B．排除妨礙
C．恢復原狀
D．消除危險
E．等價互換
74、 從事建筑活動的建筑施工企業(yè)、勘察單位、設計單位和工程監(jiān)理單位，應當具備的條件包括（ ?。?BR> A．有符合國家規(guī)定的注冊資本
B．有與其從事的建筑活動相適應的具有法定執(zhí)業(yè)資格的專業(yè)技術人員
C．有符合規(guī)定的從業(yè)年限
D．有從事相關建筑活動所應有的技術裝備
E．有符合規(guī)定的專有技術
75、 某工程為國家大型公用事業(yè)項目，下列關于該工程的工程監(jiān)理的說法，正確的有（ ?。?。
A．該工程必須實行監(jiān)理
B．建設單位可直接邀請具有相應資質的監(jiān)理單位實行監(jiān)理
C．監(jiān)理單位保證承擔全部責任的，可由其他監(jiān)理單位代為監(jiān)理
D．監(jiān)理單位不得與設備供應單位有隸屬關系
E．監(jiān)理單位應選派具有相應資格的監(jiān)理工程師進駐現(xiàn)場
76、 建筑工程一切險的除外責任包括（ ?。?BR> A．意外事故造成的損失
B．維修保養(yǎng)或正常檢修的費用
C．設計錯誤引起的損失和費用
D．非外力引起的機械或電氣裝置的本身損失
E．盤點時發(fā)現(xiàn)的短缺
77、 甲企業(yè)與乙銀行簽訂一份50萬元的貸款合同，丙企業(yè)在貸款合同的擔保人欄目中加蓋了企業(yè)的印章?，F(xiàn)甲企業(yè)逾期沒有還款，下列對于該債務清償?shù)谋硎稣_的有（ ?。?。
A．乙銀行有權要求甲企業(yè)對50萬元的債務承擔全部責任
B．乙銀行有權要求丙企業(yè)對50萬元的債務承擔責任
C．乙銀行只能通過司法途徑要求甲企業(yè)承擔責任后，才可要求丙企業(yè)承擔責任
D．乙銀行只能要求甲企業(yè)對30萬元的債務承擔責任，丙企業(yè)對20萬元的債務承擔責任
E．乙銀行只能要求甲企業(yè)與乙企業(yè)對50萬元的債務平均分攤責任
78、 某施工機械廠因經(jīng)營需要分立為挖掘機制造廠及推土機制造廠兩個法人企業(yè)。分立前由于3臺挖掘機未能及時供貨，買方欲追究違約責任，則下列關于本案中違約責任承擔的說法中，正確的有（ ?。?。
A．買方可要求挖掘機生產廠承擔違約責任
B．買方可要求推土機生產廠承擔違約責任
C．買方可要求推土機與挖掘機生產廠共同承擔違約責任
D．只能由原施工機械廠承擔違約責任
E．如果推土機與挖掘機生產廠對于該債務沒有約定，則各自承擔一半
79、 下列關于保險索賠的表述，正確的是（ ）。
A．投保人進行保險索賠須提供必要的有效的證明
B．投保人等應當及時提出保險索賠
C．保險單上載明的保險財產全部損失，應當按照全損進行保險索賠
D．索賠的證據(jù)一般包括保單、建設工程合同、受益人的申請報告、事故報告以及保單中規(guī)定的證明文件
E．保險單上載明的保險財產沒有全部損失，應當按照部分損失進行保險索賠
80、 根據(jù)我國《合同法》的相關規(guī)定，下列施工合同履行過程中發(fā)生的情形，當事人可以解除合同的有（ ?。?。
A．發(fā)生泥石流將擬建工廠選址覆蓋
B．由于報價失誤，施工單位在訂立合同后表示無力履行
C．建設單位延期支付工程款，經(jīng)催告后同意提供擔保
D．施工單位施工組織不力，導致工程工期延誤，使該項目已無投產價值
E．施工單位未經(jīng)建設單位同意，擅自更換了現(xiàn)場技術人員
81、 甲某為乙建筑公司的員工，2013年3月10日，甲某在沒有乙建筑公司委托的情況下，卻以乙建筑公司代理人的身份與丁水泥供應商訂購了一批水泥。根據(jù)相關法律的規(guī)定，以下表述中錯誤的有（ ?。?。
A．甲某的行為屬表見代理，該合同有效
B．甲某的行為屬無權代理，該合同無效
C．水泥供應商有正當理由相信甲某有代理權，該合同才成立
D．水泥供應商有正當理由相信甲某有代理權，如果乙建筑公司不支付水泥貨款，甲某就要承擔違約責任
E．水泥供應商即使有正當理由相信甲某有代理權，該合同仍然不成立
82、 對于達到一定規(guī)模且危險性較大的基坑支護與降水分部工程施工，須嚴格按施工程序進行，那么下列做法中正確的有（ ?。?。
A．施工單位在施工組織設計中編制安全技術措施即可
B．施工方案中應附具安全驗算結果
C．施工方案應經(jīng)施工單位項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師簽字后實施
D．應由專職安全生產管理人員進行現(xiàn)場監(jiān)督
E．施工方案應經(jīng)設計單位技術負責人、總監(jiān)理工程師簽字后實施
83、 某高層住宅工程結構設計合理使用年限50年，屋面防水為一級，設計使用年限15年，工程于2013年8月5日竣工驗收合格并交付使用，施工單位出具的質量保修書中有下列內容，其中符合法律法規(guī)要求的有（ ?。?。
A．基礎工程的保修期限為50年
B．屋面防水工程的保修期限為8年
C．供熱系統(tǒng)的保修期限為自2013年供熱期起，到2014年供熱期結束日止
D．設備安裝工程的保修期限為1年
E．電氣管線工程的保修期限為2年
84、社會法是調整勞動關系、社會保障和社會福利關系的法律規(guī)范的總稱，下列屬于社會法的是（ ）。
A．《勞動合同法》
B．《殘疾人保障法》
C．《政府采購法》
D．《職業(yè)病防治法》
E．《安全生產法》
85、 同一財產向兩個以上債權人抵押的，拍賣、變賣抵押物所得的價款（ ?。┣鍍?。
A．抵押合同已登記生效的，按抵押物登記的先后順序
B．抵押合同已登記生效的，順序相同的，按照債權比例
C．抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，按照債權比例
D．抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，按照合同生效的先后順序
E．抵押合同自簽訂之日起生效的，抵押物未登記的，且合同生效的先后順序相同的，按照債權比例清償
86、 行政強制措施的種類包括（ ?。?。
A．扣押財物
B．限制公民人身自由
C．代履行
D．查封場所、設施或者財物
E．凍結存款、匯款
87、 建設工程債的產生根據(jù)有（ ?。?BR> A．合同
B．侵權
C．混同
D．無因管理
E．不當?shù)美?BR> 88、 根據(jù)《建設工程安全生產管理條例》的規(guī)定，項目負責人的安全生產責任有（ ）。
A．應當制訂安全生產規(guī)章制度
B．落實安全生產責任制
C．確保安全生產費用的有效使用
D．保證安全生產條件所需資金的投入
E．及時、如實報告生產安全事故
89、 建筑施工企業(yè)發(fā)生（ ?。┑那樾螘r，應當將安全生產許可證交回原安全生產許可證頒發(fā)管理機關予以注銷。
A．變更名稱
B．變更法定代表人
C．破產
D．倒閉
E．撤銷
90、 外資建筑業(yè)企業(yè)只允許在其資質等級許可的范圍內承包（ ?。?。
A．全部由外國投資、外國贈款、外國投資及贈款建設的工程
B．由國際金融機構資助并通過根據(jù)貸款條款進行的國際招標授予的建設項目
C．外資等于或者超過40%的中外聯(lián)合建設項目
D．由中國投資，但因技術困難而不能由中國建筑企業(yè)獨立實施的建設項目
E．外資少于50%，但因技術困難而不能由中國建筑企業(yè)獨立實施，經(jīng)省、自治區(qū)、直轄市人民政府建設行政主管部門批準的中外聯(lián)合建設項目
91、 委托合同中，受托人的主要義務是（ ?。?。
A．親自處理委托事務
B．委托事務報告
C．轉交財產
D．支付費用
E．賠償義務
92、 下列關于設計單位質量責任和義務的說法，正確的有（ ）。
A．為了保證工程質量，設計單位必須在設計文件中指定建筑設備的生產廠家
B．為保證設計進度，設計單位將部分任務轉包給其他設計單位
C．設計單位在設計文件中選用的建筑設備，應當注明規(guī)格、型號，并推薦生產廠家
D．有特殊要求的設備，設計單位可以指定生產廠家
E．設計單位應當就審查合格的施工圖向施工單位說明
93、 尚未制定法律、行政法規(guī)，且屬于地方性事務的，地方性法規(guī)可以設定（ ?。┑男姓娭拼胧?。
A．查封設施或財物
B．扣押財物
C．查封場所或財物
D．限制公民人身自由
E．凍結存款、匯款
94、 根據(jù)我國《勞動法》的規(guī)定，用人單位不得解除勞動合同的情形有（ ?。?。
A．患病或者負傷，在規(guī)定的醫(yī)療期內的
B．患職業(yè)病或者因工負傷并被確認喪失或者部分喪失勞動能力的
C．勞動者不能勝任工作，經(jīng)過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的
D．女職工在產期、哺乳期內的
E．女職工在懷孕期間的
95、 不需要辦理施工許可證的工程類型包括（ ?。?。
A．搶險救災工程
B．臨時性房屋建筑
C．工程投資額在30萬元以上
D．建筑面積在300m2以上的建筑工程
E．軍用房屋建筑
96、 知識產權的法律特征包括（ ?。?BR> A．地域性
B．期限性
C．專有性
D．經(jīng)濟性
E．財產權和人身權的雙重屬性
97、 表見代理除需符合代理的一般條件外，還需具備的構成要件包括（ ?。?。
A．存在足以使相對人相信行為人具有代理權的事實
B．存在足以使相對人相信行為人具有代理權的理由
C．本人存在過失
D．相對人為善意
E．相對人已作出行為表示
98、 甲、乙兩施工單位于2013年2月12日組成了聯(lián)合體投標，雙方約定，如因施工質量問題導致建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。施工過程中建設單位確因質量原因索賠60萬元，則下列關于此索賠和賠償責任承擔的說法中，正確的有（ ?。?。
A．如甲無過錯，則其有權拒絕先行賠付
B．建設單位可直接要求甲承擔60萬元
C．建設單位可直接要求乙承擔60萬元
D．建設單位應當要求質量缺陷的過錯方承擔主要責任
E．先行賠付的一方，有權就超出50%的部分向另一方追償
99、 招標投標活動應當遵循（ ?。┑脑瓌t。
A．自愿
B．公正
C．公開
D．公平
E．誠實信用
100、 下列合同中，屬于依法應當采用書面形式的有（ ?。?BR> A．銀行貸款合同
B．貨物運輸合同
C．租賃合同
D．買賣合同
E．施工合同