在人們越來越相信法律的社會中,合同起到的作用越來越大,它可以保護民事法律關(guān)系。合同對于我們的幫助很大,所以我們要好好寫一篇合同。下面是小編給大家?guī)淼暮贤姆段哪0?,希望能夠幫到你?
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇一
委托乙方:進行smt深加工,雙方經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
一、合作內(nèi)容:由甲方提供對應加工材料、文件、鋼網(wǎng)或樣件,乙方負責將元件按照我方的要求,經(jīng)smt深加工,焊接在電路板上,經(jīng)嚴格檢驗、防震包裝后交付甲方。
二、甲方的smt加工要求:
3、加工整潔干凈:電路加工如受到“助焊劑”污染嚴重,應清洗干凈;
三、乙方的責任與義務:
1、材料保管:甲方將加工物料一旦交付乙方簽收后,乙方立即具有保護和代為看管的責任和義務;一旦出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象,乙方應在結(jié)算時或者出現(xiàn)問題后一周內(nèi),按實際金額全額賠償或者采購同型號、同品牌的相同材料交付甲方;詳細情況以當日該批次清單為準!
8、按時交貨:乙方應當按照約定的時間按時交貨,超時每一天,需按照該批5%的標準扣除加工費用。
9、質(zhì)量承諾:乙方承諾的質(zhì)量保質(zhì)期為: 月;在此期間內(nèi),乙方因自身加工存在的質(zhì)量問題負有如下三包責任:電路及元件嚴重損壞和遺失一周內(nèi)包賠、焊接不良三天內(nèi)包返工、損耗超標結(jié)算時包補償。(乙方所用輔材必須環(huán)保,否則一切后果由乙方承擔)。
10、物料退還或保存:加工完后,乙方應在結(jié)算時及時將結(jié)余材料及其他相關(guān)物保密責任:乙方對甲方提供的任何技術(shù)資料,包括材料清單、工藝圖紙、鋼件、文件及時歸還甲方,或者獲得甲方許可出單保存。
11、網(wǎng)等物件均具有保密責任;加工完畢應及時返還甲方或經(jīng)甲方同意及時出單保存;未經(jīng)甲方允許,乙方不得將任何材料、資料交付任何第三方;否則應當賠付甲方由此發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。
四、甲方的責任和義務:
1、按時提供相應的材料、技術(shù)圖紙等交付乙方;
2、提出相應的技術(shù)要求,及時配合甲方解決生產(chǎn)當中存在的問題;
3、按約定的付款方式: 支付乙方應得的加工費用。超時每一天,需按照每天5%的標準補償乙方。
五、運費承擔:發(fā)料運費由 負責;加工完后半成品的發(fā)運由: 負責; 六,本協(xié)議書一式兩份,雙方代表人簽字,蓋公章后立即生效;作為長期合作伙伴,該合同長期有效。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,如出現(xiàn)糾紛,協(xié)商不成時,由甲方所在地人民法院管轄,并約定敗訴方承擔勝訴方由此發(fā)生的一切費用,包括誤工費、路費等等!
甲方(委托方)蓋章
名稱:深圳沃特威科技有限公司
聯(lián)系人:
簽名:
電話:
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)園藝園工業(yè)區(qū)23棟三樓沃特威科技有限公司
簽訂日期:20xx年8月15日星期五
乙方(加工方)蓋章
名稱:
經(jīng)辦人:
簽名:
電話:
傳真:
質(zhì)量負責人:
電話:
地址:
簽訂日期:20xx年8月15日星期五
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇二
訂約人:______ (以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
商品名稱--標準磁羅經(jīng);
數(shù)量--共計 臺;
3.每種型號的加工費如下:
glc-3型標準磁羅經(jīng):______ u.s.d(大寫:______ 美元)。
7.零件及原料的損耗率:
10.技術(shù)服務:
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應由乙方予以辦理;
12.加工后的標準磁羅經(jīng),乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
標準磁羅經(jīng)的商標應由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應負完全責任;
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份,另一份呈送 有關(guān)部門備案。
有限公司 有限公司
經(jīng)理 經(jīng)理
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇三
甲方:xxx(福建)服飾發(fā)展有限公司(發(fā)單方)
乙方:(接單方)
一、加工貨號、品名、數(shù)量、單價、布種;
二、甲方負責生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供,主要指:
1、 產(chǎn)品所需的面、輔料提供,或者是裁剪好的布片。 2、 產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。
3、 甲方應在合同簽訂后天內(nèi)提供面輔料。如無法按時提供,則交貨期順延。
三、加工要求:
1、乙方投產(chǎn)前,要經(jīng)過甲方的產(chǎn)前樣確認;
2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進度數(shù)據(jù);
6、乙方作為甲方的加工廠家,乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開的各種相關(guān)會議。
四、品質(zhì)要求:
1、乙方須嚴格按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標準進行生產(chǎn),乙方不行私自調(diào)整標準。
2、發(fā)現(xiàn)確實因為工藝的問題,需要在質(zhì)量方面調(diào)整的,要經(jīng)過甲方質(zhì)管部門的書面確認。 3、乙方在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)質(zhì)量問題的,甲方有權(quán)責其賠償,成衣出現(xiàn)廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的,按成本價在加工費中扣除;布料和輔料超耗的,按成本價扣其加工費。
4、甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗,檢驗的合格率必需達到 %以上; 5、乙方退回返工修復的`產(chǎn)品,乙方應甲方的要求返工,不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面,如上交到甲方公司,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償,屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。
五、交貨要素:
1、交貨期限:從年 月 日起,至 年 月 日以前全部交清; 2、交貨地點:甲方指定的本公司倉庫。
3、包裝方式:交貨的外箱必須注明箱號、箱數(shù)、箱內(nèi)產(chǎn)品名稱及各規(guī)格、數(shù)量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。
4、驗收方式:乙方檢驗,甲方終檢。
5、運輸方式:乙方負責所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。 6、交貨隨附文件:裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的,乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證,運輸憑證原件隨后寄給甲方。
六、交貨規(guī)定:
1、乙方必須嚴守交貨日期,如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因,造成乙方無法按期交貨,應由乙方填寫延期申請表經(jīng)甲方負責人簽字同意。
2、如果因乙方自身的問題,而造成逾期交貨,逾期時間6天以上10天以內(nèi)的,將扣除產(chǎn)品加工總價10%;逾期10天以上15天以內(nèi)的,將扣除產(chǎn)品加工總價30%;逾期15天以上的,將扣除產(chǎn)品加工總價80%,并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)逾期交貨15天以上的,甲方有權(quán)取消合同,并不負責乙方的任何損失。
3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn),而造成碼號、顏色不齊,品質(zhì)不良給甲方造成損失的,乙方應負賠償責任。
七、付款方式:
3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。
八、爭議解決:
1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執(zhí)行;本合同未盡事宜,可通過簽訂補充協(xié)議處理。 2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議,雙方可通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。
九、合同生效。
法定代表人簽名蓋章: 委托代理人: 電話: 傳真:
日期:年 月日
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇四
甲方:
乙方:
一、施工范圍和施工材料
(一)施工范圍:
(二)施工材料:
二、施工方案和驗收標準
施工前乙方首先提報施工方案和設(shè)計,經(jīng)甲方批準后嚴格按照施工方案和設(shè)計施工并驗收。不銹鋼防盜網(wǎng)圓管間距12mm中對中。
三、施工現(xiàn)場管理
(一)乙方施工人員要嚴格服從甲方現(xiàn)場管理要求,做到文明施工,安全施工;若施工過程中發(fā)生安全事故,乙方負全部責任。
(二)乙方要對施工人員進行全員安全教育,制定周密安全措施后方可施工。
(三)甲方要派駐現(xiàn)場管理人員負責對乙方施工進行監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。
(四)施工用水、用電由甲方提供。
四、工程造價和結(jié)算方式
該工程實際安裝面積為 平方米,結(jié)算價格為 元/平方米,工程總價為 元(大寫: )。
五、施工工期
按照甲方要求工期施工,以不耽誤單位正常工作為原則。
六、質(zhì)量保證
不銹鋼防盜網(wǎng)保用二年。
七、合同簽定后雙方要嚴格執(zhí)行合同條款,不得違約,如果有一方違約,違約方必須向?qū)Ψ劫r償經(jīng)濟損失。
八、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
簽字: 簽字:
20xx年x月xx日
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇五
1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
3)委托方為_產(chǎn)品之唯一商標持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在 內(nèi)以傳真書面向委托方確認訂單。
3、除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負責。
7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 。于此協(xié)議簽訂日起計至 x 年 x 月 x日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
8、委托方將負責產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。
9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜,及支付相關(guān)運費和保險費。
第二 技術(shù)及工藝
a 產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)
產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物
第三 付款條件
1、首次加工費,委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成 x 日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
3、非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
第四 雙方責任
加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責任。
第五 協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
第六 協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 x 年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方 : 加工方:
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
x有限公司(蓋章): x有限公司(蓋章):
x年x月x日 x年x月x日
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇六
乙方:
一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價款,詳見供貨清單附件。
備注:1.合同單價為乙方加工后送貨到工地的不含稅價格,不包括卸貨費。
2.加工數(shù)量及總價為暫定數(shù),實際結(jié)算數(shù)量以甲方提供的圖紙和實際到貨簽收單的數(shù)量為準。
3.結(jié)算依據(jù):甲方簽收的乙方送貨單為結(jié)算依據(jù)。
二、技術(shù)及質(zhì)量標準要求。
1.按甲方親自選定的材料加工,見業(yè)主項目材料封樣展板。
2.加工預制混凝土側(cè)平石以封樣或一期已完成樣品品種為準。
3.加工質(zhì)量符合國家行業(yè)標準。
三、交貨及驗收方式:
1.交貨時間及周期:合同簽定后,甲方提供全部可加工的圖紙后,乙方在
2.送貨地點:
3.裝卸及裝卸破損的約定:貨到工地由甲方負責卸貨,卸貨前破損由乙方負責,卸貨驗收后出現(xiàn)的破損由甲方負責。
4.驗收方式:
(1)、甲方需委托專人簽收,并附委托書給乙方。
(2)、乙方每次發(fā)貨,必須攜帶送貨清單,交甲方委托簽收人簽字確認。
(3)、產(chǎn)品驗收:貨到工地甲方卸貨后,如乙方加工的質(zhì)量不合格,甲方有權(quán)退貨,退貨損失由乙方承擔;乙方必須在7天內(nèi)負責調(diào)換,否則乙方要承擔相關(guān)的損失;超過3天甲方不組織相關(guān)的人員驗收視為合格,不影響付款。
四、包裝及運輸方式:
運輸方式:
五、結(jié)算及付款方式:
1.結(jié)算數(shù)量的計算方法:以乙方送貨到工地甲方實際簽收數(shù)量為準。
2.合同暫定價格為 元(大寫:陸萬元整 ),具體見供貨清單附件,結(jié)算按實際數(shù)量。
3.供貨到現(xiàn)場后,每月20日之前報本月完成量,按工程量付合同價格的50%,供貨完成后甲方付供貨工程量合同價格的80%,竣工驗收后付結(jié)算價的95%,業(yè)主驗收合格后付清。
六、違約與爭議:
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如果雙反不能通過友好協(xié)商解決,則向人民法院提出訴訟,以保護雙方的合法權(quán)益。
七、其他約定:
1.甲方該工程如需增加其他石材的產(chǎn)品,除價格另議和按比例支付定金的條款外,其他條款按本合同執(zhí)行。
2.經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件、圖紙等附件,將作為本合同的組成部分,具有合同的相同效力,所有來往傳真必需簽字回傳。
3.未盡事宜,雙方友好協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
4.本合同正本貳份、副本貳份,具同等效力(涂改無效),甲乙雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章起生效執(zhí)行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇七
(16)非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責任
(17)加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責任。
協(xié)議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇八
法定代表人:____________職務:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇一
委托乙方:進行smt深加工,雙方經(jīng)協(xié)商達成協(xié)議如下:
一、合作內(nèi)容:由甲方提供對應加工材料、文件、鋼網(wǎng)或樣件,乙方負責將元件按照我方的要求,經(jīng)smt深加工,焊接在電路板上,經(jīng)嚴格檢驗、防震包裝后交付甲方。
二、甲方的smt加工要求:
3、加工整潔干凈:電路加工如受到“助焊劑”污染嚴重,應清洗干凈;
三、乙方的責任與義務:
1、材料保管:甲方將加工物料一旦交付乙方簽收后,乙方立即具有保護和代為看管的責任和義務;一旦出現(xiàn)遺失、破損等現(xiàn)象,乙方應在結(jié)算時或者出現(xiàn)問題后一周內(nèi),按實際金額全額賠償或者采購同型號、同品牌的相同材料交付甲方;詳細情況以當日該批次清單為準!
8、按時交貨:乙方應當按照約定的時間按時交貨,超時每一天,需按照該批5%的標準扣除加工費用。
9、質(zhì)量承諾:乙方承諾的質(zhì)量保質(zhì)期為: 月;在此期間內(nèi),乙方因自身加工存在的質(zhì)量問題負有如下三包責任:電路及元件嚴重損壞和遺失一周內(nèi)包賠、焊接不良三天內(nèi)包返工、損耗超標結(jié)算時包補償。(乙方所用輔材必須環(huán)保,否則一切后果由乙方承擔)。
10、物料退還或保存:加工完后,乙方應在結(jié)算時及時將結(jié)余材料及其他相關(guān)物保密責任:乙方對甲方提供的任何技術(shù)資料,包括材料清單、工藝圖紙、鋼件、文件及時歸還甲方,或者獲得甲方許可出單保存。
11、網(wǎng)等物件均具有保密責任;加工完畢應及時返還甲方或經(jīng)甲方同意及時出單保存;未經(jīng)甲方允許,乙方不得將任何材料、資料交付任何第三方;否則應當賠付甲方由此發(fā)生的一切經(jīng)濟損失。
四、甲方的責任和義務:
1、按時提供相應的材料、技術(shù)圖紙等交付乙方;
2、提出相應的技術(shù)要求,及時配合甲方解決生產(chǎn)當中存在的問題;
3、按約定的付款方式: 支付乙方應得的加工費用。超時每一天,需按照每天5%的標準補償乙方。
五、運費承擔:發(fā)料運費由 負責;加工完后半成品的發(fā)運由: 負責; 六,本協(xié)議書一式兩份,雙方代表人簽字,蓋公章后立即生效;作為長期合作伙伴,該合同長期有效。
七、未盡事宜,雙方協(xié)商解決,如出現(xiàn)糾紛,協(xié)商不成時,由甲方所在地人民法院管轄,并約定敗訴方承擔勝訴方由此發(fā)生的一切費用,包括誤工費、路費等等!
甲方(委托方)蓋章
名稱:深圳沃特威科技有限公司
聯(lián)系人:
簽名:
電話:
地址:深圳市寶安區(qū)西鄉(xiāng)園藝園工業(yè)區(qū)23棟三樓沃特威科技有限公司
簽訂日期:20xx年8月15日星期五
乙方(加工方)蓋章
名稱:
經(jīng)辦人:
簽名:
電話:
傳真:
質(zhì)量負責人:
電話:
地址:
簽訂日期:20xx年8月15日星期五
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇二
訂約人:______ (以下簡稱甲方)
(以下簡稱乙方)
1.來料加工和來件裝配的商品和數(shù)量:
商品名稱--標準磁羅經(jīng);
數(shù)量--共計 臺;
3.每種型號的加工費如下:
glc-3型標準磁羅經(jīng):______ u.s.d(大寫:______ 美元)。
7.零件及原料的損耗率:
10.技術(shù)服務:
11.與本合同有關(guān)的一切進出口手續(xù),應由乙方予以辦理;
12.加工后的標準磁羅經(jīng),乙方應運交給甲方隨時指定的國外買主;
13.其他條件:
標準磁羅經(jīng)的商標應由甲方提供,若出現(xiàn)法律糾紛,甲方應負完全責任;
14. 本合同一式三份,甲方與乙方在簽字后各執(zhí)一份,另一份呈送 有關(guān)部門備案。
有限公司 有限公司
經(jīng)理 經(jīng)理
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇三
甲方:xxx(福建)服飾發(fā)展有限公司(發(fā)單方)
乙方:(接單方)
一、加工貨號、品名、數(shù)量、單價、布種;
二、甲方負責生產(chǎn)所需的有關(guān)物料提供,主要指:
1、 產(chǎn)品所需的面、輔料提供,或者是裁剪好的布片。 2、 產(chǎn)品樣衣、裁剪版、實樣、工藝制造單。
3、 甲方應在合同簽訂后天內(nèi)提供面輔料。如無法按時提供,則交貨期順延。
三、加工要求:
1、乙方投產(chǎn)前,要經(jīng)過甲方的產(chǎn)前樣確認;
2、乙方需配合甲方質(zhì)管部門提供相關(guān)的質(zhì)量和生產(chǎn)進度數(shù)據(jù);
6、乙方作為甲方的加工廠家,乙方要積極參加甲方生管部、質(zhì)管部召開的各種相關(guān)會議。
四、品質(zhì)要求:
1、乙方須嚴格按照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布的一級品標準以及甲方提供的《工藝制造單》的質(zhì)量標準進行生產(chǎn),乙方不行私自調(diào)整標準。
2、發(fā)現(xiàn)確實因為工藝的問題,需要在質(zhì)量方面調(diào)整的,要經(jīng)過甲方質(zhì)管部門的書面確認。 3、乙方在生產(chǎn)過程中,出現(xiàn)質(zhì)量問題的,甲方有權(quán)責其賠償,成衣出現(xiàn)廢品和次品的將不計算加工費。少交貨、交廢品與次品的,按成本價在加工費中扣除;布料和輔料超耗的,按成本價扣其加工費。
4、甲方將對乙方送來終檢的產(chǎn)品進行檢驗,檢驗的合格率必需達到 %以上; 5、乙方退回返工修復的`產(chǎn)品,乙方應甲方的要求返工,不得未返工的貨品參雜在待交的合格品里面,如上交到甲方公司,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權(quán)要求乙方賠償,屬于是因乙方自己管理不善給其帶來的嚴重后果。
五、交貨要素:
1、交貨期限:從年 月 日起,至 年 月 日以前全部交清; 2、交貨地點:甲方指定的本公司倉庫。
3、包裝方式:交貨的外箱必須注明箱號、箱數(shù)、箱內(nèi)產(chǎn)品名稱及各規(guī)格、數(shù)量。乙方提供包裝箱并負責包裝及承擔費用。
4、驗收方式:乙方檢驗,甲方終檢。
5、運輸方式:乙方負責所有運輸費用。因產(chǎn)品的品質(zhì)問題退貨的所有往返運費也由乙方承擔。 6、交貨隨附文件:裝箱明細單。若是交給貨運公司發(fā)貨的,乙方并將貨品運輸單傳真給甲方作為通知收貨憑證,運輸憑證原件隨后寄給甲方。
六、交貨規(guī)定:
1、乙方必須嚴守交貨日期,如果因甲方原、輔材料拖欠或其它原因,造成乙方無法按期交貨,應由乙方填寫延期申請表經(jīng)甲方負責人簽字同意。
2、如果因乙方自身的問題,而造成逾期交貨,逾期時間6天以上10天以內(nèi)的,將扣除產(chǎn)品加工總價10%;逾期10天以上15天以內(nèi)的,將扣除產(chǎn)品加工總價30%;逾期15天以上的,將扣除產(chǎn)品加工總價80%,并承擔賠償甲方因乙方逾期交貨所帶來的經(jīng)濟損失。出現(xiàn)逾期交貨15天以上的,甲方有權(quán)取消合同,并不負責乙方的任何損失。
3、如果乙方?jīng)]按甲方的要求生產(chǎn),而造成碼號、顏色不齊,品質(zhì)不良給甲方造成損失的,乙方應負賠償責任。
七、付款方式:
3、加工費余款的10%在甲方驗收入庫后的一個月后付清。
八、爭議解決:
1、雙方需要嚴格按照本合同的約定條款執(zhí)行;本合同未盡事宜,可通過簽訂補充協(xié)議處理。 2、雙方在合作過程中發(fā)生爭議,雙方可通過友好協(xié)商解決,協(xié)商不成的向甲方所在地的法院起訴解決。
九、合同生效。
法定代表人簽名蓋章: 委托代理人: 電話: 傳真:
日期:年 月日
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇四
甲方:
乙方:
一、施工范圍和施工材料
(一)施工范圍:
(二)施工材料:
二、施工方案和驗收標準
施工前乙方首先提報施工方案和設(shè)計,經(jīng)甲方批準后嚴格按照施工方案和設(shè)計施工并驗收。不銹鋼防盜網(wǎng)圓管間距12mm中對中。
三、施工現(xiàn)場管理
(一)乙方施工人員要嚴格服從甲方現(xiàn)場管理要求,做到文明施工,安全施工;若施工過程中發(fā)生安全事故,乙方負全部責任。
(二)乙方要對施工人員進行全員安全教育,制定周密安全措施后方可施工。
(三)甲方要派駐現(xiàn)場管理人員負責對乙方施工進行監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,為乙方創(chuàng)造良好的施工條件。
(四)施工用水、用電由甲方提供。
四、工程造價和結(jié)算方式
該工程實際安裝面積為 平方米,結(jié)算價格為 元/平方米,工程總價為 元(大寫: )。
五、施工工期
按照甲方要求工期施工,以不耽誤單位正常工作為原則。
六、質(zhì)量保證
不銹鋼防盜網(wǎng)保用二年。
七、合同簽定后雙方要嚴格執(zhí)行合同條款,不得違約,如果有一方違約,違約方必須向?qū)Ψ劫r償經(jīng)濟損失。
八、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,簽字蓋章后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章)
簽字: 簽字:
20xx年x月xx日
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇五
1)委托方希望根據(jù)下列條件委托加工方產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品訂單將按本協(xié)議規(guī)定向加工方發(fā)出。
2)加工方希望根據(jù)下列條件為委托方加工產(chǎn)品,有關(guān)產(chǎn)品將按本協(xié)議規(guī)定完成。
3)委托方為_產(chǎn)品之唯一商標持有人及享有有關(guān)產(chǎn)品專利權(quán)。
第一、每月訂單
1、委托方必須提前 x 天以傳真方式給加工落實訂單數(shù)量。訂單內(nèi)容指明提貨時間。
2、加工方在收悉訂單后,必須在 內(nèi)以傳真書面向委托方確認訂單。
3、除非雙方經(jīng)過同意,否則在訂單被加工方確定接納后,委托方不能中止訂單而加工方必須履行訂單。
4、委托方必須最遲在加工方開工前五天向加工方提供訂單所需的原材料及包裝材料。
5、加工方收到足夠及質(zhì)量合格之材料日與成品出貨日不少于 x 天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數(shù)量不足,質(zhì)量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由委托方承擔。
6、原材料及包裝材料的進庫(加工方之倉庫)質(zhì)量檢驗工作由委托方委派代表全權(quán)負責。
7、含增值稅的加工費(包括加工方提供之原材料成本)為人民幣 。于此協(xié)議簽訂日起計至 x 年 x 月 x日,可以雙方同意下,根據(jù)情況作出調(diào)整。
8、委托方將負責產(chǎn)品的驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關(guān)運費和保險費。
9、委托方負責提供合適的原材料及包裝材料,并免費向加工方運送所需原材料及包裝材料,委托方自行安排處理有關(guān)材料的運輸事宜,及支付相關(guān)運費和保險費。
第二 技術(shù)及工藝
a 產(chǎn)品含有非配方所含的其他物質(zhì)
產(chǎn)品內(nèi)含有玻璃、青鐵、砂子等異物
第三 付款條件
1、首次加工費,委托方在產(chǎn)品生產(chǎn)完成 x 日后全數(shù)匯至加工方的銀行戶頭。
3、非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
第四 雙方責任
加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責任。
第五 協(xié)議終止
1、其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2、如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
3、協(xié)議終止后,委托方必須于協(xié)議終止后五個工作天之內(nèi)提走所有屬于委托方之剩余的產(chǎn)品,原材料及包裝材料,否則加工方有權(quán)自行處理有關(guān)物料。
第六 協(xié)議期限
本協(xié)議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期 x 年。經(jīng)雙方協(xié)商同意,可以補充協(xié)方方式延長協(xié)議期限。
委托方 : 加工方:
代表人簽字: 代表人簽字:
代表人姓名: 代表人姓名:
x有限公司(蓋章): x有限公司(蓋章):
x年x月x日 x年x月x日
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇六
乙方:
一、加工產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價款,詳見供貨清單附件。
備注:1.合同單價為乙方加工后送貨到工地的不含稅價格,不包括卸貨費。
2.加工數(shù)量及總價為暫定數(shù),實際結(jié)算數(shù)量以甲方提供的圖紙和實際到貨簽收單的數(shù)量為準。
3.結(jié)算依據(jù):甲方簽收的乙方送貨單為結(jié)算依據(jù)。
二、技術(shù)及質(zhì)量標準要求。
1.按甲方親自選定的材料加工,見業(yè)主項目材料封樣展板。
2.加工預制混凝土側(cè)平石以封樣或一期已完成樣品品種為準。
3.加工質(zhì)量符合國家行業(yè)標準。
三、交貨及驗收方式:
1.交貨時間及周期:合同簽定后,甲方提供全部可加工的圖紙后,乙方在
2.送貨地點:
3.裝卸及裝卸破損的約定:貨到工地由甲方負責卸貨,卸貨前破損由乙方負責,卸貨驗收后出現(xiàn)的破損由甲方負責。
4.驗收方式:
(1)、甲方需委托專人簽收,并附委托書給乙方。
(2)、乙方每次發(fā)貨,必須攜帶送貨清單,交甲方委托簽收人簽字確認。
(3)、產(chǎn)品驗收:貨到工地甲方卸貨后,如乙方加工的質(zhì)量不合格,甲方有權(quán)退貨,退貨損失由乙方承擔;乙方必須在7天內(nèi)負責調(diào)換,否則乙方要承擔相關(guān)的損失;超過3天甲方不組織相關(guān)的人員驗收視為合格,不影響付款。
四、包裝及運輸方式:
運輸方式:
五、結(jié)算及付款方式:
1.結(jié)算數(shù)量的計算方法:以乙方送貨到工地甲方實際簽收數(shù)量為準。
2.合同暫定價格為 元(大寫:陸萬元整 ),具體見供貨清單附件,結(jié)算按實際數(shù)量。
3.供貨到現(xiàn)場后,每月20日之前報本月完成量,按工程量付合同價格的50%,供貨完成后甲方付供貨工程量合同價格的80%,竣工驗收后付結(jié)算價的95%,業(yè)主驗收合格后付清。
六、違約與爭議:
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,如果雙反不能通過友好協(xié)商解決,則向人民法院提出訴訟,以保護雙方的合法權(quán)益。
七、其他約定:
1.甲方該工程如需增加其他石材的產(chǎn)品,除價格另議和按比例支付定金的條款外,其他條款按本合同執(zhí)行。
2.經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件、圖紙等附件,將作為本合同的組成部分,具有合同的相同效力,所有來往傳真必需簽字回傳。
3.未盡事宜,雙方友好協(xié)商簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
4.本合同正本貳份、副本貳份,具同等效力(涂改無效),甲乙雙方各執(zhí)兩份,自簽字蓋章起生效執(zhí)行。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇七
(16)非經(jīng)委托方書面同意,加工方或任何人不能使用委托方的商標、商號或泄露加工方為委托方的產(chǎn)品代加工商。
雙方責任
(17)加工方根據(jù)委托方確認的配方及工藝要求加工上述產(chǎn)品,必須保質(zhì)保量、按期完成委托方的加工任務指標,委托方負責上述加工產(chǎn)品由原材料到所有包裝品的采購,如原材料沒有按生產(chǎn)計劃到位而影響生產(chǎn),委托方將負全部責任。
協(xié)議終止
(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
(19)如任何一方違反以上條約,另一方有權(quán)根據(jù)本協(xié)議規(guī)定,提早三十天以書面形式通知對方解除此協(xié)議。
2023年加工合同 外協(xié)加工合同優(yōu)秀篇八
法定代表人:____________職務:____________
法定代表人:____________職務:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%—30%)或酬金總額的____%(20%—60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%—60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____

