勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協(xié)議,是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。那么合同應該怎么制定才合適呢?下面我就給大家講一講優(yōu)秀的合同該怎么寫,我們一起來了解一下吧。
機械加工合同(5篇)篇一
乙方:x x x 身份證號碼:xx
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用,同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方;乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。
第二條:乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條:甲方應乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務;乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條:乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有,甲方不得占為己有。
第五條:甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括:鑄造,沖壓,機械加工。
第六條:甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據(jù)所述的第五條,其業(yè)務提成為方式為:甲方按乙方協(xié)定確認的產品加工費的單價計算收??;產品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清;結算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,在7日內給乙方結算一次,每次結算按實際到帳金額結清。
第七條:甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產;其產品質量的檢測與驗收,乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合,由此造成的產品質量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條:甲方提供給乙方業(yè)務代理合同,乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節(jié)假日順延。
第十條:違約責任:甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條;本協(xié)議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內,任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意后,再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條:本協(xié)議爭議的解決方式:首先是雙方協(xié)商解決;其次是協(xié)商不成之后,可通過法律途徑解決。
第十三條:本協(xié)議未盡事宜可另行商議;本協(xié)議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
機械加工合同(5篇)篇二
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產品:_____________________
2、數(shù)量:(以乙方下單為準)
_________款號,______件,單價________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、材料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結算方式:
1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
簽訂地點:_____________
機械加工合同(5篇)篇三
賣方(乙方):有限公司 簽訂合同時間: 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的.培訓
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五.驗收:
收手續(xù)
六.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點: 有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
方承擔
七.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間: 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話/傳真: 電話/傳真:
日 期: 年 月 日
日 期: 年 月 日
開 戶: 開 戶:中國農行灌口分理處
開戶名稱: 開戶名稱:廈門豐力機械有限公司
帳 號 帳 號:
機械加工合同(5篇)篇四
甲方為乙方加工某種機械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)單位、數(shù)量、備注
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
由甲方提供。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
按核定價格單計算款x元。
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
____年___月___日
機械加工合同(5篇)篇五
甲方:淮安華能電力工程有限公司(以下簡稱甲方) 乙方:楚州區(qū)寶龍電熱器廠(以下簡稱乙方)
一、 加工件名稱及數(shù)量
減速箱箱體,數(shù)量累計
二、 甲方職責
1、 甲方提供加工設備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、 甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、 甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管 理。
4、 甲方因生產需要,可隨時使用所提供設備,并即時通知乙方。
三、 乙方職責
1、 乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。
2、 乙方提供設備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需 刀具、量具等。
3、 乙方對安全管理、工件質量負全責,出現(xiàn)安全、質量問題甲 方概不負責。
4、 乙方負責工作場所的文明生產,每天必須保持工完料盡場地 清。
5、 乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設備,因加工原因引起設 備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
2、
五、 違約責任
1、 甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、 如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、 違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。
六、 附則
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份
甲 方 乙 方
開戶行: 開戶行:
帳 號: 帳 號:
甲方簽訂人: 乙方簽訂人:
簽訂時間: 年 月 日
買方(甲方):有限公司
賣方(乙方):有限公司
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五.驗收:
六.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點: 有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
七.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間: 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
日期:
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產品:_____________________
2、數(shù)量:(以乙方下單為準)
_________款號,______件,單價________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、材料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結算方式:
1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):___ 授權代表(簽字):______
簽訂地點:_____________
甲方(委托方):
乙方(制作方):
一、委托方式和范圍:
甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現(xiàn)場,按照技術文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產協(xié)調、質檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
二、實施細則:
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質量問題由甲方負責,如影響乙方裝配,則應補償有關人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現(xiàn)場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購,但乙方需根據(jù)甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》,以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的質檢人員,作為甲方的授權代表,對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權,不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。
6、結算:《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價,結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采用滾動付款,雙方協(xié)商付款進度。
7、違約責任:按《合同法》規(guī)定。
三、附則:
1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表(簽字): 代表(簽字):
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____
機械加工合同(5篇)篇一
乙方:x x x 身份證號碼:xx
第一條:甲方自愿提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用,同時還提供本公司的相關業(yè)務資料給乙方;乙方可根據(jù)自己的實際情況自行安排開展業(yè)務工作,不受考勤時間的約束,自行安排辦公時間。
第二條:乙方自行解決交通費和業(yè)務招待費。
第三條:甲方應乙方要求,可隨時安排并配合乙方開拓業(yè)務;乙方在洽案需要的情況下,甲方可提供會議室供乙方使用。
第四條:乙方的所有客戶在終止合作協(xié)議后歸乙方所有,甲方不得占為己有。
第五條:甲乙雙方合作的業(yè)務范圍包括:鑄造,沖壓,機械加工。
第六條:甲乙雙方合作的業(yè)務提成范圍依據(jù)所述的第五條,其業(yè)務提成為方式為:甲方按乙方協(xié)定確認的產品加工費的單價計算收??;產品加工費的差價多余部分,由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣稅后核算支付結清;結算付款方式為:以客戶資金到達甲方指定的帳戶之日起,在7日內給乙方結算一次,每次結算按實際到帳金額結清。
第七條:甲方應按乙方委托簽定的產品加工合同要求組織生產;其產品質量的檢測與驗收,乙方按委托加工產品合同的約定來檢測并驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委托加工合同技術不符合,由此造成的產品質量,交貨時間,一切損失由甲方全部負責。
第八條:乙方必須維護甲方公司的形象,不得有損壞甲方公司形象的行為。
第九條:甲方提供給乙方業(yè)務代理合同,乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日,此合同須按時返回,如遇節(jié)假日順延。
第十條:違約責任:甲方在支付乙方的業(yè)務提成費用時,如未按約定時間支付費用的,每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金,直至該筆金額的全額支付完為止。
第十一條;本協(xié)議自簽定之日起生效,合作期限5年,在合作期內,任何一方不得擅自變更或解除合作協(xié)議。如需變更本協(xié)議條款時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意后,再達成書面協(xié)議方可生效。
第十二條:本協(xié)議爭議的解決方式:首先是雙方協(xié)商解決;其次是協(xié)商不成之后,可通過法律途徑解決。
第十三條:本協(xié)議未盡事宜可另行商議;本協(xié)議共壹頁,一式貳份,雙方各持一份具有同等法律效力。
甲方(簽章): 乙方(簽章)
機械加工合同(5篇)篇二
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產品:_____________________
2、數(shù)量:(以乙方下單為準)
_________款號,______件,單價________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、材料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結算方式:
1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
簽訂地點:_____________
機械加工合同(5篇)篇三
賣方(乙方):有限公司 簽訂合同時間: 年 月 日
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的.培訓
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五.驗收:
收手續(xù)
六.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點: 有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
方承擔
七.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時,甲方支付合同總額30%為工程進
度款;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間: 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲 方: 乙 方:
代 表: 代 表:
聯(lián)系人: 聯(lián)系人:
電話/傳真: 電話/傳真:
日 期: 年 月 日
日 期: 年 月 日
開 戶: 開 戶:中國農行灌口分理處
開戶名稱: 開戶名稱:廈門豐力機械有限公司
帳 號 帳 號:
機械加工合同(5篇)篇四
甲方為乙方加工某種機械,經(jīng)雙方友好協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
品名、規(guī)格(長,寬,高cm)單位、數(shù)量、備注
一、材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
由甲方提供。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
按核定價格單計算款x元。
本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
xx年xx月xx日至xx月xx日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔。
由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內通過銀行付款。
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質量要求,否則乙方有權拒收。
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
____年___月___日
機械加工合同(5篇)篇五
甲方:淮安華能電力工程有限公司(以下簡稱甲方) 乙方:楚州區(qū)寶龍電熱器廠(以下簡稱乙方)
一、 加工件名稱及數(shù)量
減速箱箱體,數(shù)量累計
二、 甲方職責
1、 甲方提供加工設備,包括立式車床c5116a、搖臂鉆床z3050、 5t電動葫蘆。
2、 甲方提供加工件所需工作場所、夾具。
3、 甲方負責對乙方人員管理及安全教育,以及工件出入廠門管 理。
4、 甲方因生產需要,可隨時使用所提供設備,并即時通知乙方。
三、 乙方職責
1、 乙方必須嚴格遵守甲方單位的各項規(guī)章制度。
2、 乙方提供設備操作人員,必須持證上崗;以及提供加工所需 刀具、量具等。
3、 乙方對安全管理、工件質量負全責,出現(xiàn)安全、質量問題甲 方概不負責。
4、 乙方負責工作場所的文明生產,每天必須保持工完料盡場地 清。
5、 乙方加工人員必須精心維護、保養(yǎng)設備,因加工原因引起設 備損壞或精度降低,由乙方負責修理;損壞嚴重的由乙方負責賠償。
2、
五、 違約責任
1、 甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、 如協(xié)商不成提交淮安仲裁委仲裁。
3、 違約賠償:以違約造成的實際損失為賠償依據(jù)進行賠償。
六、 附則
1、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
2、若協(xié)議有修訂,以最新協(xié)議為準
3、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效
4、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)正、副本各一份
甲 方 乙 方
開戶行: 開戶行:
帳 號: 帳 號:
甲方簽訂人: 乙方簽訂人:
簽訂時間: 年 月 日
買方(甲方):有限公司
賣方(乙方):有限公司
為了明確甲乙雙方各自的權利和義務,確保雙方實現(xiàn)各自的經(jīng)濟目的,經(jīng)雙方充分協(xié)商,在平等互利的基礎上,特訂立本合同,以便共同遵守。
一.設備名稱、型號規(guī)格、主要參數(shù)、數(shù)量、金額
二.技術標準及售后服務:(乙方對產品質量負責的條件和期限)
3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試
4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養(yǎng)的培訓
三.交貨時間:
自合同簽訂甲方定金支付合同生效后 天內安裝調試完畢交付使用
五.驗收:
六.設備交付及運輸方式:
1、交貨地點: 有限公司
2、運輸方式:汽車公路運輸
3、運輸費用:由乙方承擔
七.設備付款方式:
1.支付方式:銀行轉帳支付
2.支付時間:1.合同簽訂后,甲方支付合同總額40%為定金;
3.余款雙方驗收完成后,一個月內付清。
3.開票時間: 驗收合格后一周內乙方開具全額的增值稅發(fā)票
八.人力不可抗力
九.保密條款
甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等
十.解決合同糾紛方式:
1. 本合同經(jīng)雙方簽章后生效,并保證按議定條款執(zhí)行。特殊情況要變動應經(jīng)雙方本著相互諒解的態(tài)度協(xié)商解決,若屬單方違約,應由責任方承擔造成的損失。
2.若協(xié)商不妥,則到原告方人民法院起訴
3.違約責任:甲乙雙方每延期1周,按總價的1%作為違約金支付對方。
十一.其它
1. 本合同經(jīng)雙方代表簽字蓋章后即生效
2. 本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份
甲方:
乙方:
日期:
定作方(乙方):_____________________
承攬方(甲方):_____________________
一、委托加工項目
1、委托加工產品:_____________________
2、數(shù)量:(以乙方下單為準)
_________款號,______件,單價________
3、交貨期限:按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1、乙方提供材料,輔料,樣衣,圖紙,外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經(jīng)乙方確認后封樣,該樣品由______保存。
四、甲方對質量負責的范圍及期限
1、材料、輔料質量的確認;
2、顏色、尺碼規(guī)格的確認;
3、乙方允許甲方制作誤差率為_____%
五、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1、乙方提供機械款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
3、未經(jīng)乙方許可,甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
乙方以合同約定的交貨日期(按合同約定之質量標準),并派技術員跟單(檢查質量),其食宿由甲方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發(fā)運包裝;
2、于乙方指定的地點_________交貨。
3、運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1、經(jīng)跟單員驗收確認后,當天交付貨款
九、結算方式:
1、在甲方交貨后,由甲方開具增值稅專用發(fā)票交給乙方。
2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳戶為:
十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經(jīng)雙方協(xié)商一致。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
授權代表(簽字):___ 授權代表(簽字):______
簽訂地點:_____________
甲方(委托方):
乙方(制作方):
一、委托方式和范圍:
甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料,乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配,甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、采購等相關人員進駐乙方現(xiàn)場,按照技術文件進行檢驗、驗收。
乙方自行安排加工、裝配場地,承擔零部件加工費用,并免費提供辦公室,作為甲方的現(xiàn)場生產協(xié)調、質檢及發(fā)貨人員的辦公場所。
二、實施細則:
1、甲方自行采購的原材料、外購件及配套件,需按乙方的車間人員的要求集中堆放,其質量問題由甲方負責,如影響乙方裝配,則應補償有關人工費用。
2、乙方免費提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。
3、委托加工期間,乙方作為定點加工單位,需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程,保質保量的完成甲方所委托的各項產品的加工制作。現(xiàn)場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方采購,但乙方需根據(jù)甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》,以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。
4、甲方所委派的質檢人員,作為甲方的授權代表,對乙方所加工制作的所有產品擁有否決權,不達標及不合格產品均不得驗收入庫。
5、甲方委托加工的所有產品的單項價格另行以雙方互簽的《委托加工件價格明細表》為準。
6、結算:《委托加工件價格明細表》內所定的產品單價為含稅價,結算時乙方需向甲方開具17%的增值稅發(fā)票,付款方式采用滾動付款,雙方協(xié)商付款進度。
7、違約責任:按《合同法》規(guī)定。
三、附則:
1、本委托加工協(xié)議,自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份。
2、未盡事宜,雙方另行協(xié)商解決。
3、本協(xié)議生效后,雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同,中止執(zhí)行。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表(簽字): 代表(簽字):
日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品
編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 備注
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?,以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照 有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________________________
代表人:________
____年____月____日
承攬方:________________________
代表人:________
____年____月____