隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么合同應(yīng)該怎么制定才合適呢？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。
2023年地坪合同匯總篇一
乙方：
根據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方責(zé)任，經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程名稱：車間室內(nèi)砼地坪工程
二、工程地點(diǎn)：四川省射洪縣萬眾電纜廠區(qū)內(nèi)
三、承包方式：勞務(wù)計量承包。包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、綜合治理。
四、承包范圍：
1、地坪工作內(nèi)容包括準(zhǔn)備、結(jié)束、熟悉施工圖紙、檢查安全技術(shù)措施、布置操作地點(diǎn)、領(lǐng)退料具、工序交接、隊組自檢互檢、機(jī)械加油加水、排除一般機(jī)械故障、保養(yǎng)機(jī)具、操作完畢后的場地清理，現(xiàn)場內(nèi)全部水平、垂直運(yùn)輸，搭拆簡單操作架子。
2、包括后臺篩砂、現(xiàn)場水泥倒運(yùn)，砂漿(及細(xì)石砼)攪拌，清掃、沖洗基層、石工剔打、灑水、遞灰、抹灰、找平等全部操作過程。
3、完工后應(yīng)做到工完場清，剩余材料按指定地點(diǎn)分類堆碼整齊，移交給甲方現(xiàn)場材料員清點(diǎn)驗收。甲方現(xiàn)場材料員填寫驗收單據(jù)，雙方簽字，作為辦理工程結(jié)算的憑據(jù)。如乙方不按指定地點(diǎn)分類堆碼整齊，甲方將按照地坪面積元/m2從結(jié)算中扣除。
4、乙方領(lǐng)用應(yīng)由甲方供應(yīng)材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)、退料制度，如乙方歸還不夠領(lǐng)料數(shù)量，將按照市場價格全額賠償。
五、施工費(fèi)計算辦法：
本工程綜合包干單價按50元/立方米(含基層清理，砂礫石墊層攤鋪整平，模板制作及安裝，成品砼澆筑及養(yǎng)護(hù)等用工和安全文明施工)計算。(其中含安全文明施工獎勵2元/立方米)。
六、計量方式：以現(xiàn)場施工完畢并驗收合格工程量為準(zhǔn)。
七、付款方式：
工程施工完畢，經(jīng)建設(shè)方和甲方驗收合格后，于日內(nèi)一次性付清所有工程款。
八、工期要求：本地坪工程乙方應(yīng)在甲方施工員下達(dá)的施工任務(wù)單所規(guī)定的期限內(nèi)完成，并通過甲方與監(jiān)理階段性的質(zhì)量檢驗和甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢部門的成品驗收，如乙方逾期完成，每延誤一天罰款500元。
九、甲方的責(zé)任和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)對乙方的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督、檢查與驗收
2、為乙方提供具有施工條件的`工作面。
3、按合同規(guī)定，向乙方支付具有付款條件的承包工費(fèi)
十、乙方的責(zé)任和義務(wù)：
1、嚴(yán)格遵守甲方的各項規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、文明施工和綜合治理規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)乙方及所屬成員的差旅費(fèi)、生活費(fèi)。
3、每天做好施工現(xiàn)場的工后清里，打掃宿舍內(nèi)外環(huán)境，確保施工現(xiàn)場文明整潔和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。
十一、違約責(zé)任
(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：
1、乙方屢次不能如期完成施工任務(wù)而影響總體施工進(jìn)度;
2、乙方未能在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成整改內(nèi)容，并經(jīng)一再催促無效的;
3、乙方施工質(zhì)量低劣，造成甲方材料浪費(fèi)、進(jìn)度滯后和信譽(yù)損害的;
4、乙方中途放棄承包或?qū)⒐こ剔D(zhuǎn)包給第三者;
5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價、纏索工費(fèi)、擾亂甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人經(jīng)常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴(yán)重不足影響工程進(jìn)度的。對乙方的違約行為，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行罰款、賠償損失、終止合同等處罰。
十二、本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份、，報甲方公司一份，雙方簽字后生效。至工程結(jié)束、款項結(jié)清時自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
2023年地坪合同匯總篇二
在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩?zhàn)拥姆椒ǎ源_保地坪的耐磨損、耐壓性、碰撞、水、礦物油、酸堿溶液等性能，并調(diào)整地面平整度。
1、用70～140目的`石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第1道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆?，刮平。此道主要用于增?qiáng)地面的耐磨及抗壓性能。
2、用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)打磨第1道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
3、用200～700目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第2道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆蛞糜谠鰪?qiáng)地面的耐磨及平整度。
4、用砂袋式無塵滾動磨機(jī)打磨第3道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
5、兩道膩?zhàn)訉嵏梢院螅缬新槊?、裂縫處應(yīng)先進(jìn)行修補(bǔ)，然后用平板砂光機(jī)進(jìn)行打磨，使其平整，并吸塵清潔。
6、石英砂使用的目數(shù)由現(xiàn)場工程師根據(jù)地面具體情況而確定。
2023年地坪合同匯總篇三
承攬方：
根據(jù)《_合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點(diǎn)，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點(diǎn)：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(biāo)(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機(jī)械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標(biāo)準(zhǔn)及施工條件
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費(fèi)用則過錯方承擔(dān)。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費(fèi)維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費(fèi)用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的`，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)、及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補(bǔ)償費(fèi)。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
2023年地坪合同匯總篇四
(甲方)建設(shè)需要，經(jīng)同意委托由江蘇宜安建設(shè)有限公司(乙方)負(fù)責(zé)施工，雙方除遵守_頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結(jié)合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
按規(guī)定實行包工包料
1.合同簽訂后工程款一次性結(jié)清，同時乙方開 具工程款發(fā)票給甲方。
施工所需材料由乙方組織供應(yīng)。
乙方應(yīng)按照圖紙為依據(jù)組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關(guān)工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
1.依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定辦理。
2.如果設(shè)計不當(dāng)造成返工的損失由相關(guān)方負(fù)擔(dān)，如果操作不善造成質(zhì)量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負(fù)擔(dān)。
3.工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)回訪，如果施工不善乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補(bǔ)或返工。
乙方在竣工前應(yīng)做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關(guān)部門組織驗收。 八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負(fù)全責(zé)。
甲方指定 為工程負(fù)責(zé)人
乙方指定 偰云真 為工程負(fù)責(zé)人
雙方密切配合負(fù)責(zé)處理好施工中日常事務(wù)工作。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
2023年地坪合同匯總篇五
、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見，甲方應(yīng)在收到書面通知的2天內(nèi)會同設(shè)計方進(jìn)行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并調(diào)整合同造價。
、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度，負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其它事宜。
、如工程中途停建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤，甲方應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失，賠償乙方所造成的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和材料積壓等損失。
、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題，其返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
十二、乙方責(zé)任：
、負(fù)責(zé)包工、包料、按施工規(guī)范及文明施工條例完成本施工項目的一切事項。
、負(fù)責(zé)本班組人員在施工作業(yè)過程違章施工操作規(guī)程所造成的一切責(zé)任事故。
、負(fù)責(zé)甲方提供的機(jī)械設(shè)備的完好性。
、負(fù)責(zé)將甲方提供施工用具回收。
、負(fù)責(zé)施工用一切輔助材料及工具。(甲方提供除外)
十三、違約責(zé)任及爭議解決辦法：
、甲、乙雙方未能按合同條款履約，同時也未按照合同規(guī)定進(jìn)行處理，由此引起的爭議，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可提交當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或由雙方同意指定的人民法院提請訴訟。
、甲、乙雙方任何一方未能履行合同條款或在執(zhí)行合同條款中擅自違約，另一方有權(quán)追究其違約責(zé)任;同時，違約方必須承擔(dān)由此引的一切經(jīng)濟(jì)損失，并按合同總金額10%月累計賠償給對方。
十四、本合同一式貳份經(jīng)雙方代表簽字后成立。
、保質(zhì)期：至竣工之日起算起個月。
、本協(xié)議在執(zhí)行中遇到問題，可通過協(xié)商解決，并可以補(bǔ)充協(xié)議的方式作為本合同的附件，經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。
、如甲、乙雙方達(dá)成不屬于本合同約定的其他工程合作項目，必須另外簽訂合同。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
簽約代表： 簽約代表：
2023年地坪合同匯總篇六
乙方： 電話：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年地坪合同匯總篇七
1、新竣工的工業(yè)地坪必須經(jīng)過一定的養(yǎng)護(hù)后方可施工，約28天。
2、清除表面的水泥浮漿、舊漆以及粘附的垃圾雜物。
3、徹底清除表面的油污，用克油王清洗劑處理。
4、清除積水，并使潮處徹底干燥。
5、表面的清潔需用無塵清掃機(jī)及大型吸塵器來完成。
6、平整的表面允許空隙為2～2、5mm，含水量在6%以下，ph值6～8。
7、地坪表面的打毛，需用無塵打磨機(jī)來完成，并用吸塵器徹底清潔。
8、對地坪表面的洞孔和明顯凹陷處應(yīng)用膩?zhàn)觼硖钛a(bǔ)批刮，實干后，打磨吸塵。
二、涂飾強(qiáng)滲封閉涂料
1、在處理清潔、平整的砼表面，采用高壓無氣噴涂或輥涂，環(huán)氧封閉底涂料1道。
2、環(huán)氧封閉漆有很強(qiáng)的滲透*，在涂刷底漆時應(yīng)加入一定量的稀釋劑，使稀釋后的底漆能滲入基層內(nèi)部，增強(qiáng)涂層和基層的附著力，其涂布必須連續(xù)，不得間斷，涂布量以表面剛好飽和為準(zhǔn)。
3、局部漏涂可用刷子補(bǔ)涂，表面多余的底漆必須在下道工序施工前打磨處理好。
三、批刮批刮料
在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩?zhàn)拥姆椒?，以確保地坪的耐磨損、耐壓*、碰撞、水、礦物油、*堿溶液等*能，并調(diào)整地面平整度。
1、用70～140目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第1道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆?，刮平。此道主要用于增?qiáng)地面的耐磨及抗壓*能。
2、用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)打磨第1道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
3、用200～700目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第2道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆蛞糜谠鰪?qiáng)地面的耐磨及平整度。
4、用砂袋式無塵滾動磨機(jī)打磨第3道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
5、兩道膩?zhàn)訉嵏梢院螅缬新槊?、裂縫處應(yīng)先進(jìn)行修補(bǔ)，然后用平板砂光機(jī)進(jìn)行打磨，使其平整，并吸塵清潔。
6、石英砂使用的目數(shù)由現(xiàn)場工程師根據(jù)地*體情況而確定。
四、涂飾地坪中間層
在打磨、清潔后的膩?zhàn)颖砻嫔希?0℃，24小時）涂飾中間層。
1、涂飾方法可用刷涂、批刮、高壓無空氣噴涂，大面積施工以高壓無空氣噴涂為最佳。（噴涂壓力為20～25mpa）。
2、此遍可使地面更趨于平整，更便于發(fā)現(xiàn)地面仍存在的缺陷，以便面層施工找平。
3、此遍還方便*方對設(shè)備安裝等的安排。
五、涂飾地坪面層
1、在中間層實干（20℃，7天）后，進(jìn)行環(huán)氧地坪面層涂裝，涂裝方法用批刮和高壓無空氣噴涂，但以高壓無空氣噴涂為宜。
2、涂裝前應(yīng)對于中間層用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)進(jìn)行打磨、吸塵。
3、如*方在中間層實干后，先進(jìn)行了設(shè)備的安裝調(diào)試，造成地面形成新的缺陷，應(yīng)用批刮料找平、打磨，并吸塵、清潔。
4、面層噴涂后，如存在氣泡現(xiàn)象應(yīng)用消泡滾筒，在地坪上來回滾動，最后讓其自行流平即可。
六、施工注意事項
1、施工現(xiàn)場的環(huán)境溫度應(yīng)高于5℃，相對濕度小于85%時方能施工。
2、施工者應(yīng)做好施工部位、時間、溫度、相對濕度、地坪表面處理、材料實際等記錄，以備查考。
3、涂料施工后，應(yīng)立即清洗有關(guān)設(shè)備和工具。
七、安全技術(shù)要求
1、施工場地四周應(yīng)拉好*戒帶和掛好*告牌。
2、施工場地四周10米內(nèi)嚴(yán)禁明火作業(yè)，嚴(yán)禁吸*。
3、使用高壓無氣噴涂泵應(yīng)結(jié)妥地線。
4、涂料和稀釋劑應(yīng)放在通風(fēng)良好的庫房內(nèi)。
5、工作時注意做好個人防護(hù)。
6、電動工具的使用須有專人負(fù)責(zé)，做完離場前需切斷電源。
八、使用和保養(yǎng)
1、當(dāng)該涂料施工完畢后，在保養(yǎng)期內(nèi)切勿使用，并須加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)備及防火措施。
2、地坪使用，生產(chǎn)人員不準(zhǔn)穿有鐵釘?shù)钠ば谏厦嫘凶摺?BR> 3、一切工作器具都須有固定專用車架安放，嚴(yán)禁帶有銳角的金屬零件等物件碰撞地面，造成地面涂料損壞。
4、車間內(nèi)安裝設(shè)備等重大物件須用起重機(jī)械時，在接觸地面的支撐點(diǎn)應(yīng)有厚橡皮等軟件材料墊妥，嚴(yán)禁用鐵管等金屬在地面上接拖設(shè)備。
5、車間內(nèi)進(jìn)行電焊等高溫作業(yè)時，在電焊火花飛濺到的地方應(yīng)用石棉布等耐火材料鋪墊好，以防燒壞涂料。
6、一旦地坪有損壞，及時使用涂料修補(bǔ)，以免油污通過損壞處滲透到水泥里，造成大面積涂料脫落。
7、車間內(nèi)大面積清洗地面時，不要用強(qiáng)化學(xué)溶劑（*苯、香蕉水等）一般使用洗滌劑、肥皂液、清水等，用清洗機(jī)進(jìn)行，在沒有清洗機(jī)的情況下，可用鋸木粉撒上后再清掃干凈。
8、冬季施工，環(huán)境溫度低于5℃，可采用冬用型無溶劑環(huán)氧工業(yè)地坪涂料。
2023年地坪合同匯總篇八
乙方： 電話：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。開工日期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
2023年地坪合同匯總篇九
1、新竣工的工業(yè)地坪必須經(jīng)過一定的養(yǎng)護(hù)后方可施工，約28天。
2、清除表面的水泥浮漿、舊漆以及粘附的垃圾雜物。
3、徹底清除表面的油污，用克油王清洗劑處理。
4、清除積水，并使潮處徹底干燥。
5、表面的清潔需用無塵清掃機(jī)及大型吸塵器來完成。
6、*整的表面允許空隙為2～2、5mm，含水量在6%以下，ph值6～8。
7、地坪表面的打毛，需用無塵打磨機(jī)來完成，并用吸塵器徹底清潔。
8、對地坪表面的洞孔和明顯凹陷處應(yīng)用膩?zhàn)觼硖钛a(bǔ)批刮，實干后，打磨吸塵。
1、在處理清潔、*整的砼表面，采用高壓無氣噴涂或輥涂，環(huán)氧封閉底涂料1道。
2、環(huán)氧封閉漆有很強(qiáng)的滲透性，在涂刷底漆時應(yīng)加入一定量的稀釋劑，使稀釋后的底漆能滲入基層內(nèi)部，增強(qiáng)涂層和基層的附著力，其涂布必須連續(xù)，不得間斷，涂布量以表面剛好飽和為準(zhǔn)。
3、局部漏涂可用刷子補(bǔ)涂，表面多余的底漆必須在下道工序施工前打磨處理好。
在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩?zhàn)拥姆椒?，以確保地坪的耐磨損、耐壓性、碰撞、水、礦物油、酸堿溶液等性能，并調(diào)整地面*整度。
1、用70～140目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第1道膩?zhàn)?，要充分?jǐn)嚢杈鶆?，?。此道主要用于增強(qiáng)地面的耐磨及抗壓性能。
2、用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)打磨第1道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
3、用200～700目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第2道膩?zhàn)?，要充分?jǐn)嚢杈鶆蛞糜谠鰪?qiáng)地面的耐磨及*整度。
4、用砂袋式無塵滾動磨機(jī)打磨第3道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
5、兩道膩?zhàn)訉嵏梢院?，如有麻面、裂縫處應(yīng)先進(jìn)行修補(bǔ)，然后用*板砂光機(jī)進(jìn)行打磨，使其*整，并吸塵清潔。
6、石英砂使用的目數(shù)由現(xiàn)場工程師根據(jù)地面具體情況而確定。
在打磨、清潔后的膩?zhàn)颖砻嫔希?0℃，24小時）涂飾中間層。
1、涂飾方法可用刷涂、批刮、高壓無空氣噴涂，大面積施工以高壓無空氣噴涂為最佳。（噴涂壓力為20～25mpa）。
2、此遍可使地面更趨于*整，更便于發(fā)現(xiàn)地面仍存在的缺陷，以便面層施工找*。
3、此遍還方便甲方對設(shè)備安裝等的安排。
1、在中間層實干（20℃，7天）后，進(jìn)行環(huán)氧地坪面層涂裝，涂裝方法用批刮和高壓無空氣噴涂，但以高壓無空氣噴涂為宜。
2、涂裝前應(yīng)對于中間層用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)進(jìn)行打磨、吸塵。
3、如甲方在中間層實干后，先進(jìn)行了設(shè)備的安裝調(diào)試，造成地面形成新的缺陷，應(yīng)用批刮料找*、打磨，并吸塵、清潔。
4、面層噴涂后，如存在氣泡現(xiàn)象應(yīng)用消泡滾筒，在地坪上來回滾動，最后讓其自行流*即可。
1、施工現(xiàn)場的環(huán)境溫度應(yīng)高于5℃，相對濕度小于85%時方能施工。
2、施工者應(yīng)做好施工部位、時間、溫度、相對濕度、地坪表面處理、材料實際等記錄，以備查考。
3、涂料施工后，應(yīng)立即清洗有關(guān)設(shè)備和工具。
1、施工場地四周應(yīng)拉好警戒帶和掛好警告牌。
2、施工場地四周10米內(nèi)嚴(yán)禁明火作業(yè)，嚴(yán)禁吸煙。
3、使用高壓無氣噴涂泵應(yīng)結(jié)妥地線。
4、涂料和稀釋劑應(yīng)放在通風(fēng)良好的庫房內(nèi)。
5、工作時注意做好個人防護(hù)。
6、電動工具的使用須有專人負(fù)責(zé)，做完離場前需切斷電源。
1、當(dāng)該涂料施工完畢后，在保養(yǎng)期內(nèi)切勿使用，并須加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)備及防火措施。
2、地坪使用，生產(chǎn)人員不準(zhǔn)穿有鐵釘?shù)钠ば谏厦嫘凶摺?BR> 3、一切工作器具都須有固定專用車架安放，嚴(yán)禁帶有銳角的金屬零件等物件碰撞地面，造成地面涂料損壞。
4、車間內(nèi)安裝設(shè)備等重大物件須用起重機(jī)械時，在接觸地面的支撐點(diǎn)應(yīng)有厚橡皮等軟件材料墊妥，嚴(yán)禁用鐵管等金屬在地面上接拖設(shè)備。
5、車間內(nèi)進(jìn)行電焊等高溫作業(yè)時，在電焊火花飛濺到的地方應(yīng)用石棉布等耐火材料鋪墊好，以防燒壞涂料。
6、一旦地坪有損壞，及時使用涂料修補(bǔ)，以免油污通過損壞處滲透到水泥里，造成大面積涂料脫落。
7、車間內(nèi)大面積清洗地面時，不要用強(qiáng)化學(xué)溶劑（甲苯、香蕉水等）一般使用洗滌劑、肥皂液、清水等，用清洗機(jī)進(jìn)行，在沒有清洗機(jī)的情況下，可用鋸木粉撒上后再清掃干凈。
8、冬季施工，環(huán)境溫度低于5℃，可采用冬用型無溶劑環(huán)氧工業(yè)地坪涂料。
2023年地坪合同匯總篇一
乙方：
根據(jù)《xxx合同法》、《xxx建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為明確雙方責(zé)任，經(jīng)協(xié)商訂立本合同。
一、工程名稱：車間室內(nèi)砼地坪工程
二、工程地點(diǎn)：四川省射洪縣萬眾電纜廠區(qū)內(nèi)
三、承包方式：勞務(wù)計量承包。包質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、綜合治理。
四、承包范圍：
1、地坪工作內(nèi)容包括準(zhǔn)備、結(jié)束、熟悉施工圖紙、檢查安全技術(shù)措施、布置操作地點(diǎn)、領(lǐng)退料具、工序交接、隊組自檢互檢、機(jī)械加油加水、排除一般機(jī)械故障、保養(yǎng)機(jī)具、操作完畢后的場地清理，現(xiàn)場內(nèi)全部水平、垂直運(yùn)輸，搭拆簡單操作架子。
2、包括后臺篩砂、現(xiàn)場水泥倒運(yùn)，砂漿(及細(xì)石砼)攪拌，清掃、沖洗基層、石工剔打、灑水、遞灰、抹灰、找平等全部操作過程。
3、完工后應(yīng)做到工完場清，剩余材料按指定地點(diǎn)分類堆碼整齊，移交給甲方現(xiàn)場材料員清點(diǎn)驗收。甲方現(xiàn)場材料員填寫驗收單據(jù)，雙方簽字，作為辦理工程結(jié)算的憑據(jù)。如乙方不按指定地點(diǎn)分類堆碼整齊，甲方將按照地坪面積元/m2從結(jié)算中扣除。
4、乙方領(lǐng)用應(yīng)由甲方供應(yīng)材料應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)、退料制度，如乙方歸還不夠領(lǐng)料數(shù)量，將按照市場價格全額賠償。
五、施工費(fèi)計算辦法：
本工程綜合包干單價按50元/立方米(含基層清理，砂礫石墊層攤鋪整平，模板制作及安裝，成品砼澆筑及養(yǎng)護(hù)等用工和安全文明施工)計算。(其中含安全文明施工獎勵2元/立方米)。
六、計量方式：以現(xiàn)場施工完畢并驗收合格工程量為準(zhǔn)。
七、付款方式：
工程施工完畢，經(jīng)建設(shè)方和甲方驗收合格后，于日內(nèi)一次性付清所有工程款。
八、工期要求：本地坪工程乙方應(yīng)在甲方施工員下達(dá)的施工任務(wù)單所規(guī)定的期限內(nèi)完成，并通過甲方與監(jiān)理階段性的質(zhì)量檢驗和甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢部門的成品驗收，如乙方逾期完成，每延誤一天罰款500元。
九、甲方的責(zé)任和義務(wù)：
1、負(fù)責(zé)對乙方的施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全和文明衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督、檢查與驗收
2、為乙方提供具有施工條件的`工作面。
3、按合同規(guī)定，向乙方支付具有付款條件的承包工費(fèi)
十、乙方的責(zé)任和義務(wù)：
1、嚴(yán)格遵守甲方的各項規(guī)章制度，安全操作規(guī)程、文明施工和綜合治理規(guī)定。
2、負(fù)責(zé)乙方及所屬成員的差旅費(fèi)、生活費(fèi)。
3、每天做好施工現(xiàn)場的工后清里，打掃宿舍內(nèi)外環(huán)境，確保施工現(xiàn)場文明整潔和生活區(qū)干凈衛(wèi)生。
十一、違約責(zé)任
(一)有下列情況之一，均屬乙方違約：
1、乙方屢次不能如期完成施工任務(wù)而影響總體施工進(jìn)度;
2、乙方未能在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成整改內(nèi)容，并經(jīng)一再催促無效的;
3、乙方施工質(zhì)量低劣，造成甲方材料浪費(fèi)、進(jìn)度滯后和信譽(yù)損害的;
4、乙方中途放棄承包或?qū)⒐こ剔D(zhuǎn)包給第三者;
5、乙方聚眾鬧事、哄抬工價、纏索工費(fèi)、擾亂甲方正常工作秩序的;
6、乙方承包人經(jīng)常擅離工作崗位，或乙方施工人員嚴(yán)重不足影響工程進(jìn)度的。對乙方的違約行為，甲方有權(quán)對乙方進(jìn)行罰款、賠償損失、終止合同等處罰。
十二、本合同一式三份，甲、乙雙方各執(zhí)一份、，報甲方公司一份，雙方簽字后生效。至工程結(jié)束、款項結(jié)清時自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
2023年地坪合同匯總篇二
在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩?zhàn)拥姆椒ǎ源_保地坪的耐磨損、耐壓性、碰撞、水、礦物油、酸堿溶液等性能，并調(diào)整地面平整度。
1、用70～140目的`石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第1道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆?，刮平。此道主要用于增?qiáng)地面的耐磨及抗壓性能。
2、用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)打磨第1道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
3、用200～700目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第2道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆蛞糜谠鰪?qiáng)地面的耐磨及平整度。
4、用砂袋式無塵滾動磨機(jī)打磨第3道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
5、兩道膩?zhàn)訉嵏梢院螅缬新槊?、裂縫處應(yīng)先進(jìn)行修補(bǔ)，然后用平板砂光機(jī)進(jìn)行打磨，使其平整，并吸塵清潔。
6、石英砂使用的目數(shù)由現(xiàn)場工程師根據(jù)地面具體情況而確定。
2023年地坪合同匯總篇三
承攬方：
根據(jù)《_合同法》以及有關(guān)規(guī)定，為了明確雙方在合同執(zhí)行中的權(quán)利義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽定本合同，共同遵守。
1、承攬名稱，地點(diǎn)，方式
1-1承攬項目名稱：
1-2承攬項目地點(diǎn)：
1-3承攬方式：包工包料
2、承攬標(biāo)(加工成品)
2-1環(huán)氧樹脂面積平方米
2-2塑膠地板
注：具體面積以實際面積為準(zhǔn)。
3、加工成品的質(zhì)量要求
3-1承攬方提供規(guī)格工藝進(jìn)行施工;
3-2施工工藝：詳見附表。
3-3地坪漆顏色根據(jù)甲方選定為：
3-4塑膠地板顏色根據(jù)甲方選定為：
4、價格及付款方式
4-1地坪漆單價/m2;
4-2塑膠地板單價元/m2
4-2工人、材料、機(jī)械、進(jìn)場后定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預(yù)付款，施工完畢后定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。
5、素地標(biāo)準(zhǔn)及施工條件
5-1素地基地平整，2m標(biāo)尺，落差不應(yīng)大于2mm;
5-2水泥結(jié)合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;
5-3水泥素地表面含水率達(dá)到8%;
5-4施工時空氣相對溫度不大于70%，環(huán)境溫度低于0度;
5-6施工期內(nèi)定做方不安排交叉施工;
5-7施工過程中當(dāng)事人雙方應(yīng)專門指定一人做現(xiàn)場協(xié)調(diào)和監(jiān)督工作。
6、驗收標(biāo)準(zhǔn)與方法
6-1按合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標(biāo)準(zhǔn)，驗收前承攬方應(yīng)向定做方提供必需的技術(shù)資料。
6-2承攬方應(yīng)向定做方發(fā)出驗收通知單，定做方接到驗收通知后應(yīng)在三天內(nèi)(逢法定節(jié)假日可以順延)進(jìn)行驗收，無故拖延或未經(jīng)驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。
6-3當(dāng)事人雙方對承攬項目質(zhì)量在驗收中發(fā)生爭議時，可向法定質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申請檢驗，并向?qū)Ψ教峁z驗證明，檢驗所發(fā)生的費(fèi)用則過錯方承擔(dān)。
6-4保修期為層脫皮由承攬方返修，使用過程中為機(jī)械損傷及其他原因(如水泥脫未干面定做方要求真趕工等)造成質(zhì)量事幫可由承攬方計費(fèi)維修。
7、工期
7-1本工期總工期為;
7-3-1因氣候或其他意外，地面出現(xiàn)受潮者;
7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;
7-3-4定作方未近合同規(guī)定支付 付款，工程進(jìn)度面影響施工進(jìn)度者。
8、安全施工管理條例
8-1承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場應(yīng)該遵守定作方有關(guān)制度。
8-2由承攬方人因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)擔(dān)。
9、違約責(zé)任
9-1雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守本合同有關(guān)條款，承攬方的完工質(zhì)量達(dá)不到本合同第3條雙方約定的質(zhì)量要求，由承攬方再負(fù)責(zé)反修并保達(dá)到合同約定的質(zhì)量要求，一切費(fèi)用由承攬方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
9-2承攬方應(yīng)按合同約定如期完工，若沒有發(fā)生本合同第7條3款的情形， 違約金。
9-3承攬方完成地坪，應(yīng)由定作方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)保護(hù)，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負(fù)責(zé)制損壞賠償，由于承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負(fù)責(zé)。
9-4定作方應(yīng)及時將所需施工場所提供與承攬方進(jìn)行施工，不安排交叉作業(yè)。如因特殊原因須進(jìn)行交叉作業(yè)的`，須與承攬方協(xié)商后進(jìn)行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負(fù)責(zé)損失。
9-5定作方應(yīng)按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權(quán)停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔(dān)，并償付承攬方已消耗的材料費(fèi)、人工費(fèi)、及施工過程中相關(guān)費(fèi)用等于合同中止給承攬方造成的損失。
9-6償付承攬方違約金。
9-7承攬方應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)。選用符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，若承攬方違反此約定，則應(yīng)向定作方，承擔(dān)其過錯行為而給定作方造成的損失。
9-8如果定作方無正當(dāng)理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補(bǔ)償費(fèi)。
10、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期內(nèi)，由于不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任，但因采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定以外發(fā)生的不得免除責(zé)任。在定作方遲延接收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)并且賠償承攬方由此造成的損失。
11、糾紛的處理
發(fā)生糾紛時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。
12、期限與其他
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方進(jìn)行協(xié)商，作也補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正式一式二份，雙方各執(zhí)一份。
定作方： 承攬方：
法定代表人： 法定代表人：
授權(quán)代表： 授權(quán)代表：
開戶行： 開戶行：
帳號： 帳號：
電話： 電話：
日期： 日期：
2023年地坪合同匯總篇四
(甲方)建設(shè)需要，經(jīng)同意委托由江蘇宜安建設(shè)有限公司(乙方)負(fù)責(zé)施工，雙方除遵守_頒發(fā)的建筑安裝工程承包合同條例外，并結(jié)合本工程具體情況，特訂本施工合同，共同遵守執(zhí)行。
按規(guī)定實行包工包料
1.合同簽訂后工程款一次性結(jié)清，同時乙方開 具工程款發(fā)票給甲方。
施工所需材料由乙方組織供應(yīng)。
乙方應(yīng)按照圖紙為依據(jù)組織施工，如果實際需要變更，甲方必須辦妥相關(guān)工程變更手續(xù)，并作為增加工程量依據(jù)重新計算工程造價。
1.依照施工圖紙，施工說明，國家頒發(fā)的建筑安裝工程施工驗收規(guī)范及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定辦理。
2.如果設(shè)計不當(dāng)造成返工的損失由相關(guān)方負(fù)擔(dān)，如果操作不善造成質(zhì)量事故而發(fā)生的返工損失由乙方負(fù)擔(dān)。
3.工程竣工后在使用一年內(nèi)乙方應(yīng)負(fù)責(zé)回訪，如果施工不善乙方應(yīng)負(fù)責(zé)修補(bǔ)或返工。
乙方在竣工前應(yīng)做好自檢，竣工后10天內(nèi)甲乙雙方協(xié)商并通知有關(guān)部門組織驗收。 八、甲乙雙方協(xié)同對職工加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，如乙方出現(xiàn)安全事故有乙方負(fù)全責(zé)。
甲方指定 為工程負(fù)責(zé)人
乙方指定 偰云真 為工程負(fù)責(zé)人
雙方密切配合負(fù)責(zé)處理好施工中日常事務(wù)工作。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
2023年地坪合同匯總篇五
、對乙方在施工時發(fā)現(xiàn)設(shè)計錯誤提出的意見，甲方應(yīng)在收到書面通知的2天內(nèi)會同設(shè)計方進(jìn)行處理并簽證。因此而發(fā)生的增加費(fèi)用由甲方承擔(dān)，并調(diào)整合同造價。
、監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度，負(fù)責(zé)設(shè)計圖紙變更，工程期間的質(zhì)量驗收及其它事宜。
、如工程中途停建或設(shè)計變更以及設(shè)計錯誤，甲方應(yīng)采取措施彌補(bǔ)或減少損失，賠償乙方所造成的停工、窩工、返工、倒運(yùn)、人員和材料積壓等損失。
、組織對工程竣工驗收和辦理竣工結(jié)算。
、在竣工驗收后的保修期內(nèi)，因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題，其返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
十二、乙方責(zé)任：
、負(fù)責(zé)包工、包料、按施工規(guī)范及文明施工條例完成本施工項目的一切事項。
、負(fù)責(zé)本班組人員在施工作業(yè)過程違章施工操作規(guī)程所造成的一切責(zé)任事故。
、負(fù)責(zé)甲方提供的機(jī)械設(shè)備的完好性。
、負(fù)責(zé)將甲方提供施工用具回收。
、負(fù)責(zé)施工用一切輔助材料及工具。(甲方提供除外)
十三、違約責(zé)任及爭議解決辦法：
、甲、乙雙方未能按合同條款履約，同時也未按照合同規(guī)定進(jìn)行處理，由此引起的爭議，應(yīng)由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，可提交當(dāng)?shù)赜泄茌牂?quán)的仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或由雙方同意指定的人民法院提請訴訟。
、甲、乙雙方任何一方未能履行合同條款或在執(zhí)行合同條款中擅自違約，另一方有權(quán)追究其違約責(zé)任;同時，違約方必須承擔(dān)由此引的一切經(jīng)濟(jì)損失，并按合同總金額10%月累計賠償給對方。
十四、本合同一式貳份經(jīng)雙方代表簽字后成立。
、保質(zhì)期：至竣工之日起算起個月。
、本協(xié)議在執(zhí)行中遇到問題，可通過協(xié)商解決，并可以補(bǔ)充協(xié)議的方式作為本合同的附件，經(jīng)雙方簽字后與本合同具有同等效力。
、如甲、乙雙方達(dá)成不屬于本合同約定的其他工程合作項目，必須另外簽訂合同。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
簽約代表： 簽約代表：
2023年地坪合同匯總篇六
乙方： 電話：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。
開工日期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
2023年地坪合同匯總篇七
1、新竣工的工業(yè)地坪必須經(jīng)過一定的養(yǎng)護(hù)后方可施工，約28天。
2、清除表面的水泥浮漿、舊漆以及粘附的垃圾雜物。
3、徹底清除表面的油污，用克油王清洗劑處理。
4、清除積水，并使潮處徹底干燥。
5、表面的清潔需用無塵清掃機(jī)及大型吸塵器來完成。
6、平整的表面允許空隙為2～2、5mm，含水量在6%以下，ph值6～8。
7、地坪表面的打毛，需用無塵打磨機(jī)來完成，并用吸塵器徹底清潔。
8、對地坪表面的洞孔和明顯凹陷處應(yīng)用膩?zhàn)觼硖钛a(bǔ)批刮，實干后，打磨吸塵。
二、涂飾強(qiáng)滲封閉涂料
1、在處理清潔、平整的砼表面，采用高壓無氣噴涂或輥涂，環(huán)氧封閉底涂料1道。
2、環(huán)氧封閉漆有很強(qiáng)的滲透*，在涂刷底漆時應(yīng)加入一定量的稀釋劑，使稀釋后的底漆能滲入基層內(nèi)部，增強(qiáng)涂層和基層的附著力，其涂布必須連續(xù)，不得間斷，涂布量以表面剛好飽和為準(zhǔn)。
3、局部漏涂可用刷子補(bǔ)涂，表面多余的底漆必須在下道工序施工前打磨處理好。
三、批刮批刮料
在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩?zhàn)拥姆椒?，以確保地坪的耐磨損、耐壓*、碰撞、水、礦物油、*堿溶液等*能，并調(diào)整地面平整度。
1、用70～140目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第1道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆?，刮平。此道主要用于增?qiáng)地面的耐磨及抗壓*能。
2、用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)打磨第1道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
3、用200～700目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第2道膩?zhàn)樱浞謹(jǐn)嚢杈鶆蛞糜谠鰪?qiáng)地面的耐磨及平整度。
4、用砂袋式無塵滾動磨機(jī)打磨第3道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
5、兩道膩?zhàn)訉嵏梢院螅缬新槊?、裂縫處應(yīng)先進(jìn)行修補(bǔ)，然后用平板砂光機(jī)進(jìn)行打磨，使其平整，并吸塵清潔。
6、石英砂使用的目數(shù)由現(xiàn)場工程師根據(jù)地*體情況而確定。
四、涂飾地坪中間層
在打磨、清潔后的膩?zhàn)颖砻嫔希?0℃，24小時）涂飾中間層。
1、涂飾方法可用刷涂、批刮、高壓無空氣噴涂，大面積施工以高壓無空氣噴涂為最佳。（噴涂壓力為20～25mpa）。
2、此遍可使地面更趨于平整，更便于發(fā)現(xiàn)地面仍存在的缺陷，以便面層施工找平。
3、此遍還方便*方對設(shè)備安裝等的安排。
五、涂飾地坪面層
1、在中間層實干（20℃，7天）后，進(jìn)行環(huán)氧地坪面層涂裝，涂裝方法用批刮和高壓無空氣噴涂，但以高壓無空氣噴涂為宜。
2、涂裝前應(yīng)對于中間層用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)進(jìn)行打磨、吸塵。
3、如*方在中間層實干后，先進(jìn)行了設(shè)備的安裝調(diào)試，造成地面形成新的缺陷，應(yīng)用批刮料找平、打磨，并吸塵、清潔。
4、面層噴涂后，如存在氣泡現(xiàn)象應(yīng)用消泡滾筒，在地坪上來回滾動，最后讓其自行流平即可。
六、施工注意事項
1、施工現(xiàn)場的環(huán)境溫度應(yīng)高于5℃，相對濕度小于85%時方能施工。
2、施工者應(yīng)做好施工部位、時間、溫度、相對濕度、地坪表面處理、材料實際等記錄，以備查考。
3、涂料施工后，應(yīng)立即清洗有關(guān)設(shè)備和工具。
七、安全技術(shù)要求
1、施工場地四周應(yīng)拉好*戒帶和掛好*告牌。
2、施工場地四周10米內(nèi)嚴(yán)禁明火作業(yè)，嚴(yán)禁吸*。
3、使用高壓無氣噴涂泵應(yīng)結(jié)妥地線。
4、涂料和稀釋劑應(yīng)放在通風(fēng)良好的庫房內(nèi)。
5、工作時注意做好個人防護(hù)。
6、電動工具的使用須有專人負(fù)責(zé)，做完離場前需切斷電源。
八、使用和保養(yǎng)
1、當(dāng)該涂料施工完畢后，在保養(yǎng)期內(nèi)切勿使用，并須加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)備及防火措施。
2、地坪使用，生產(chǎn)人員不準(zhǔn)穿有鐵釘?shù)钠ば谏厦嫘凶摺?BR> 3、一切工作器具都須有固定專用車架安放，嚴(yán)禁帶有銳角的金屬零件等物件碰撞地面，造成地面涂料損壞。
4、車間內(nèi)安裝設(shè)備等重大物件須用起重機(jī)械時，在接觸地面的支撐點(diǎn)應(yīng)有厚橡皮等軟件材料墊妥，嚴(yán)禁用鐵管等金屬在地面上接拖設(shè)備。
5、車間內(nèi)進(jìn)行電焊等高溫作業(yè)時，在電焊火花飛濺到的地方應(yīng)用石棉布等耐火材料鋪墊好，以防燒壞涂料。
6、一旦地坪有損壞，及時使用涂料修補(bǔ)，以免油污通過損壞處滲透到水泥里，造成大面積涂料脫落。
7、車間內(nèi)大面積清洗地面時，不要用強(qiáng)化學(xué)溶劑（*苯、香蕉水等）一般使用洗滌劑、肥皂液、清水等，用清洗機(jī)進(jìn)行，在沒有清洗機(jī)的情況下，可用鋸木粉撒上后再清掃干凈。
8、冬季施工，環(huán)境溫度低于5℃，可采用冬用型無溶劑環(huán)氧工業(yè)地坪涂料。
2023年地坪合同匯總篇八
乙方： 電話：
第二條：材料：環(huán)氧砂漿地坪
第三條：工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
本工程質(zhì)量經(jīng)雙方研究達(dá)到：乙方所鋪設(shè)材料不脫層、不起砂、顏色均勻、基本平整，但由于混凝土地臺的原因?qū)е碌孛娴牧芽p及其它質(zhì)量問題，與乙方無關(guān)，建議混凝土標(biāo)號不低于c25，地面要平整，有光度，若在室外施工，甲方要做好防護(hù)措施，若在防護(hù)措施不完善的室內(nèi)施工，即雨天可能遭受雨水侵襲時，也必須停止施工，若甲方執(zhí)意要求施工出現(xiàn)的質(zhì)量問題與乙方無關(guān)。
第四條：施工與驗收
施工開始日期，甲方必須通知乙方。開工日期 天。
甲方應(yīng)在工程施工完成后3天內(nèi)對乙方鋪設(shè)的地面進(jìn)行驗收，如三日內(nèi)未能對工程進(jìn)行驗收，或者在沒有驗收情況下，使用乙方鋪設(shè)的地坪(包括第三方使用)均被視作材料鋪設(shè)已驗收合格。甲方應(yīng)當(dāng)根據(jù)本合同規(guī)定進(jìn)行付款。
第五條：付款方式
合同簽訂后，甲方應(yīng)支付乙方合同的，計人民幣元，
第六條：終則
1、 本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份，同具有法律效力。一方違約，賠付對方一切損失。合同雙方因本合同的內(nèi)容解釋或行等方面發(fā)生爭議，應(yīng)當(dāng)首先協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向當(dāng)?shù)胤ㄔ禾岢鲈V訟。
2、 本合同自簽字或蓋章即日起生效至全部款項付清后為止。
2023年地坪合同匯總篇九
1、新竣工的工業(yè)地坪必須經(jīng)過一定的養(yǎng)護(hù)后方可施工，約28天。
2、清除表面的水泥浮漿、舊漆以及粘附的垃圾雜物。
3、徹底清除表面的油污，用克油王清洗劑處理。
4、清除積水，并使潮處徹底干燥。
5、表面的清潔需用無塵清掃機(jī)及大型吸塵器來完成。
6、*整的表面允許空隙為2～2、5mm，含水量在6%以下，ph值6～8。
7、地坪表面的打毛，需用無塵打磨機(jī)來完成，并用吸塵器徹底清潔。
8、對地坪表面的洞孔和明顯凹陷處應(yīng)用膩?zhàn)觼硖钛a(bǔ)批刮，實干后，打磨吸塵。
1、在處理清潔、*整的砼表面，采用高壓無氣噴涂或輥涂，環(huán)氧封閉底涂料1道。
2、環(huán)氧封閉漆有很強(qiáng)的滲透性，在涂刷底漆時應(yīng)加入一定量的稀釋劑，使稀釋后的底漆能滲入基層內(nèi)部，增強(qiáng)涂層和基層的附著力，其涂布必須連續(xù)，不得間斷，涂布量以表面剛好飽和為準(zhǔn)。
3、局部漏涂可用刷子補(bǔ)涂，表面多余的底漆必須在下道工序施工前打磨處理好。
在實干（25℃，約4小時）以后的底漆表面采用兩道批刮膩?zhàn)拥姆椒?，以確保地坪的耐磨損、耐壓性、碰撞、水、礦物油、酸堿溶液等性能，并調(diào)整地面*整度。
1、用70～140目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第1道膩?zhàn)?，要充分?jǐn)嚢杈鶆?，?。此道主要用于增強(qiáng)地面的耐磨及抗壓性能。
2、用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)打磨第1道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
3、用200～700目的石英砂和無溶劑環(huán)氧批刮料，作為第2道膩?zhàn)?，要充分?jǐn)嚢杈鶆蛞糜谠鰪?qiáng)地面的耐磨及*整度。
4、用砂袋式無塵滾動磨機(jī)打磨第3道膩?zhàn)?，并吸塵清潔。
5、兩道膩?zhàn)訉嵏梢院?，如有麻面、裂縫處應(yīng)先進(jìn)行修補(bǔ)，然后用*板砂光機(jī)進(jìn)行打磨，使其*整，并吸塵清潔。
6、石英砂使用的目數(shù)由現(xiàn)場工程師根據(jù)地面具體情況而確定。
在打磨、清潔后的膩?zhàn)颖砻嫔希?0℃，24小時）涂飾中間層。
1、涂飾方法可用刷涂、批刮、高壓無空氣噴涂，大面積施工以高壓無空氣噴涂為最佳。（噴涂壓力為20～25mpa）。
2、此遍可使地面更趨于*整，更便于發(fā)現(xiàn)地面仍存在的缺陷，以便面層施工找*。
3、此遍還方便甲方對設(shè)備安裝等的安排。
1、在中間層實干（20℃，7天）后，進(jìn)行環(huán)氧地坪面層涂裝，涂裝方法用批刮和高壓無空氣噴涂，但以高壓無空氣噴涂為宜。
2、涂裝前應(yīng)對于中間層用砂袋式無塵滾動磨砂機(jī)進(jìn)行打磨、吸塵。
3、如甲方在中間層實干后，先進(jìn)行了設(shè)備的安裝調(diào)試，造成地面形成新的缺陷，應(yīng)用批刮料找*、打磨，并吸塵、清潔。
4、面層噴涂后，如存在氣泡現(xiàn)象應(yīng)用消泡滾筒，在地坪上來回滾動，最后讓其自行流*即可。
1、施工現(xiàn)場的環(huán)境溫度應(yīng)高于5℃，相對濕度小于85%時方能施工。
2、施工者應(yīng)做好施工部位、時間、溫度、相對濕度、地坪表面處理、材料實際等記錄，以備查考。
3、涂料施工后，應(yīng)立即清洗有關(guān)設(shè)備和工具。
1、施工場地四周應(yīng)拉好警戒帶和掛好警告牌。
2、施工場地四周10米內(nèi)嚴(yán)禁明火作業(yè)，嚴(yán)禁吸煙。
3、使用高壓無氣噴涂泵應(yīng)結(jié)妥地線。
4、涂料和稀釋劑應(yīng)放在通風(fēng)良好的庫房內(nèi)。
5、工作時注意做好個人防護(hù)。
6、電動工具的使用須有專人負(fù)責(zé)，做完離場前需切斷電源。
1、當(dāng)該涂料施工完畢后，在保養(yǎng)期內(nèi)切勿使用，并須加強(qiáng)通風(fēng)設(shè)備及防火措施。
2、地坪使用，生產(chǎn)人員不準(zhǔn)穿有鐵釘?shù)钠ば谏厦嫘凶摺?BR> 3、一切工作器具都須有固定專用車架安放，嚴(yán)禁帶有銳角的金屬零件等物件碰撞地面，造成地面涂料損壞。
4、車間內(nèi)安裝設(shè)備等重大物件須用起重機(jī)械時，在接觸地面的支撐點(diǎn)應(yīng)有厚橡皮等軟件材料墊妥，嚴(yán)禁用鐵管等金屬在地面上接拖設(shè)備。
5、車間內(nèi)進(jìn)行電焊等高溫作業(yè)時，在電焊火花飛濺到的地方應(yīng)用石棉布等耐火材料鋪墊好，以防燒壞涂料。
6、一旦地坪有損壞，及時使用涂料修補(bǔ)，以免油污通過損壞處滲透到水泥里，造成大面積涂料脫落。
7、車間內(nèi)大面積清洗地面時，不要用強(qiáng)化學(xué)溶劑（甲苯、香蕉水等）一般使用洗滌劑、肥皂液、清水等，用清洗機(jī)進(jìn)行，在沒有清洗機(jī)的情況下，可用鋸木粉撒上后再清掃干凈。
8、冬季施工，環(huán)境溫度低于5℃，可采用冬用型無溶劑環(huán)氧工業(yè)地坪涂料。